旗下网站
网站导航
厨房设备网
免费发布
商家中心
手机版
首页 > 招投标 > 厨房设备

云和—龙泉天然气管道工程云和-龙泉天然气管道工程站场工程施工云和-龙泉天然气管道工程站场工程施工[E3300000001000644019001]招标文件公示

  • 浙江
  • 状态：公告
所在地区浙江招标类型公告
请点击下载下载发布时间2018-10-24
云和—龙泉天然气管道工程云和-龙泉天然气管道工程站场工程施工云和-龙泉天然气管道工程站场工程施工[E3300000001000644019001]招标文件公示

信息时间： 2018/10/24

云和分输站、龙泉分输站工作内容包含土建及安装工作，包括但不限于：场站地基处理、构筑物土建施工、室内外装修、绿化、站内道路施工、工艺设备管道、通信、电力、热工自动化、给排水等系统的安装与部分调试工作（含配合调试），管材管件等乙供设备材料的采购，甲供设备的卸货保管及倒运等。

具体工作量详见工程量清单和技术标准和要求。

本次招标工程的概算造价2823.95万元，采用工程量清单计价、投标资格后审方式招标。

（一）投标人：

1、具有石油化工工程施工总承包贰级及以上资质；

2、具有企业安全生产许可证，企业主要负责人（法定代表人、企业经理、企业分管安全生产的副经理、企业技术负责人）具有“三类人员”A类证书；

3、投标人及其法定代表人控股的其他公司，不得同时参加同一标段投标。否则，均按否决投标处理；

本次招标不接受（接受或不接受）联合体投标，联合体投标的，应满足下列要求：

无。

4、须具有《中华人民共和国特种设备安装改造维修许可证》（压力管道），获准从事GA1级压力管道安装；

（二）拟派项目负责人：

1、具有注册在投标人单位的机电工程专业壹级建造师执业资格；

2、具有“三类人员”B类证书；

3、在投标截止日存在在其他任何在建合同工程上现任项目负责人的，不得以拟派项目负责人的身份参加本次投标。在建合同工程的开始时间为合同工程中标通知书发出日期（不通过招标方式的，开始时间为合同签订日期），结束时间为该合同工程通过验收或合同解除日期。

4、以项目经理或技术负责人身份在天然气长输管道工程（管道压力等级≥6.3Mpa）领域内具有完成过分输站场（含输气首站、末站及压气站）工程施工业绩。（业绩证明材料只要求提供竣（交）工验收记录（报告）,如业绩证明材料所能承载的证明内容不能完全体现业绩要求的具体表述，需同时提供其他相关的竣（交）工验收资料。相关的竣（交）工验收资料，仅指竣（交）工验收阶段及之后签署的工程资料，如竣工图、工程价款最终结算凭证等）；。

（三）其他：

1、拟派施工现场专职安全生产管理人员，具有“三类人员”C类证书,人数符合中华人民共和国住房和城乡建设部建质[2008]91号《建筑施工企业安全生产管理机构设置及专职安全生产管理人员配备办法》的规定；

2、投标人及其拟派项目负责人自2014年10月1日起至投标截止日止无行贿犯罪记录（以检察机关档案为准）。

3、投标文件中拟派从业人员未被列入招标投标失信黑名单（以省发改委公布的公示期内的失信黑名单为准）；

? 4、投标人未被列入招标投标失信黑名单（以省发改委公布的公示期内的失信黑名单为准）；

5、（招标人认为需要增加的其他要求）。

招标文件公示，详情见附件！
招标文件反馈意见录入
附件：
招标文件正文.pdf
1 云和龙泉天然气管道工程云和龙泉天然气管道工 程站场工程施工云和龙泉天然气管道工程站场工程 施工 招 标 文 件 招标人浙江省天然气开发有限公司盖单位章 日 期 2 目 录 第一章 招标公告 5 第二章 投标人须知 8 投标人须知前附表 8 四投标保证金的缴存时间 11 投标人须知 21 略内容同中华人民共和国标准施工招标文件2007年版投标人须知 21 1 总则 21 2 招标文件 23 3 投标文件 24 4 投标 27 5 开标 27 6 评标 28 7 合同授予 29 8 重新招标和不再招标 29 9 纪律和监督 30 10 需要补充的其他内容 30 第三章 评标办法 31 第四章 合同条款及格式 35 第五章 工程量清单 72 1工程量清单说明 72 2投标报价说明 72 3工程量清单详见附件 76 第六章 图 纸 77 1 图纸目录 77 2 图纸 77 第七章 技术标准和要求 78 项目计划进度表里程碑节点 78 第八章 投标文件格式 86 一商务标部分 88 一商务标部分封面 89 3 二投标函及投标函附录 92 三法定代表人身份证 94 四授权委托书 95 二授权委托书 95 五授权委托人身份证 96 六投标保证金 97 七已标价工程量清单 99 表 1 封面 99 表 2 总说明 100 表 3 工程项目投标报价汇总表 101 表 41 工艺安装工程工程项目投标报价汇总表 102 表 42工艺安装工程工程量清单计价表 103 表 422工艺安装工程综合单价工料机分析表104 表 43工艺安装工程措施费用报价表105 表 44工艺安装工程其他费用报价明细表107 表 45工艺安装工程投标人采购设备材料表 108 表 46工艺安装工程主要工日价格表109 表 47 工艺安装工程主要机械台班价格表 110 表 51房建工程单位专业工程投标报价计算表 111 表 52房建工程分部分项工程量清单与计价表 112 表 521房建工程工程量清单综合单价计算表 112 表 522房建工程工程量清单综合单价工料机分析表114 表 53房建工程施工技术措施项目清单与计价表 115 表 531房建工程措施项目清单综合单价计算表 116 表 532房建工程措施项目清单综合单价工料机分析表117 表 54房建工程施工组织措施项目清单与计价表 118 表 55房建工程其他项目清单与计价汇总表 119 表 551房建工程暂列金额明细表 120 表 552房建工程专业工程暂估价表121 表 553房建工程计日工报价表122 表 554房建工程计日工报价表123 4 表 56房建工程主要工日价格表124 表 57房建工程主要材料价格表125 表 58房建工程主要机械台班价格表126 表 61政策处理费报价表 127 表 611场站工程政策处理费明细表127 八合同条款确认函129 九响应不平衡报价承诺函 130 十其它资料 131 二技术标部分 132 一技术标部分封面133 二施工组织设计 135 三项目管理机构 143 三资格审查需提供的资料及格式 146 一资格审查需提供的资料及格式封面147 二资格后审须知 149 三资格审查资料 150 四资格后审申请表155 五企业基本情况表156 六拟分包项目情况表 158 七拟投入的主要施工人员一览表159 八拟投入的主要施工人员的工作履历表 160 九实质性响应招标文件及评审打分资料表161 十拟派项目负责人无在其他工程项目中担任项目负责人的承诺书162 十一招标附件业绩表 163 招标附件业绩表163 十二其它需提供的资料164 5 第一章 招标公告 项目编号E3300000001000644019001 云和龙泉天然气管道工程经浙发改能源2017530 号文同意建设并已列为浙江省重点建设 项目项目建设规模起于拟建丽水龙游天然气管道一期工程的石塘阀室止于新建的云和分输站和 龙泉分输站全长约 7405公里设计压力 63兆帕管径 DN800及 DN400两种规格设计年输气 量 6亿立方米日输气量 16438万立方米项目新建 2座阀室紧水滩阀室安仁阀室一座清 管站崇头清管站两座站场云和分输站龙泉分输站建设地址位于丽水市云和县和龙泉 市境内计划于 2020年建成项目业主为浙江省天然气开发有限公司资金来源为自有出资+银行 贷款出资比例为国有资金或财政资金占比30项目已具备招标条件招标人为浙江省天然气 开发有限公司委托代理机构为浙江天音管理咨询有限公司现对该项目的站场工程施工标段名 称进行公开招标 云和分输站龙泉分输站工作内容包含土建及安装工作包括含站但不限于场站地基处理 构筑物土建施工室内外装修绿化站内道路施工工艺设备管道通信电力热工自动化 给排水等系统的安装与部分调试工作含配合调试绿化站内道路管材管件等乙供设备材料的 采购甲供设备的卸货保管及倒运等云和分输站龙泉分输站工作内容包含土建及安装工作包括 含站但不限于场站地基处理构筑物土建施工室内外装修绿化站内道路施工工艺设备管 道通信电力热工自动化给排水等系统的安装与部分调试工作含配合调试绿化站内道 路管材管件等乙供设备材料的采购甲供设备的卸货保管及倒运等本次招标工程的概算造价 282395万元采用工程量清单计价投标资格后审方式招标 一投标人 1具有石油化工工程施工总承包贰级及以上资质资质 2具有企业安全生产许可证企业主要负责人法定代表人企业经理企业分管安全生产的 副经理企业技术负责人具有三类人员A类证书 3投标人及其法定代表人控股的其他公司不得同时参加同一标段投标否则均按否决投标 处理 本次招标不接受接受或不接受联合体投标联合体投标的应满足下列要求 4须具有中华人民共和国特种设备安装改造维修许可证压力管道获准从事 GA1级压6 力管道安装 二拟派项目负责人 1具有注册在投标人单位的机电工程专业壹级建造师执业资格 2具有三类人员B类证书 3在投标截止日存在在其他任何在建合同工程上现任项目负责人的不得以拟派项目负责人的 身份参加本次投标在建合同工程的开始时间为合同工程中标通知书发出日期不通过招标方式的 开始时间为合同签订日期结束时间为该合同工程通过验收或合同解除日期 4以项目经理或技术负责人身份在天然气长输管道工程管道压力等级≥63Mpa领域内具有 完成过分输站场含输气首站末站及压气站工程施工业绩业绩证明材料只要求提供竣交 工验收记录报告如业绩证明材料所能承载的证明内容不能完全体现业绩要求的具体表述需同 时提供其他相关的竣交工验收资料相关的竣交工验收资料仅指竣交工验收阶段及 之后签署的工程资料如竣工图工程价款最终结算凭证等 三其他 1拟派施工现场专职安全生产管理人员具有三类人员C类证书人数符合中华人民共和国 住房和城乡建设部建质200891号建筑施工企业安全生产管理机构设置及专职安全生产管理人员 配备办法的规定 2投标人及其拟派项目负责人自2015年11月30日起至投标截止日止无行贿犯罪记录以检察机 关档案为准 3投标文件中拟派从业人员未被列入招标投标失信黑名单以省发改委公布的公示期内的失信 黑名单为准 ? 4投标人未被列入招标投标失信黑名单以省发改委公布的公示期内的失信黑名单为准 5 三招标文件的获取 1本项目招标文件和补充答疑澄清修改文件以网上方式发放 2招标文件网上时间 至 3潜在投标人可凭本企业 CA数字证书登录浙江省公共资源交易中心电子招投标交易平台 httpnewzmctccom 4未取得浙江省公共资源交易中心 CA数字证书的潜在投标人应先办理交易主体注册手续 取得浙江省公共资源交易中心 CA数字证书具体登记办法请登录浙江省公共资源交易中心电子招 投标交易平台→交易主体注册栏目进行操作 7 5潜在投标人对招标文件有疑问的通过交易平台提交提交疑问截止日为 1630招标人 将于 在网上发布补充答疑澄清文件潜在投标人应自行关注网站公告招标人不再一一通 知投标人因自身贻误行为导致投标失败的责任自负 四投标文件递交 1投标文件递交截止时间 2投标文件递交方式 电子投标文件采用网上递交的方式上传至浙江省公共资源交易中心 电子招投标交易平台httpnewzmctccom纸质投标文件采用现场递交方式递交地址杭 州市曙光路140号黄龙体育中心广场东环浙江省公共资源交易中心 3超过投标截止时间上传的投标文件交易平台将拒收 招标文件和补充文件的地址为 招标文件 补充文件 招标人地址 杭州市滨江区滨盛路 1751号 联系人 袁相湖 联系电话 13357630227 招标人 浙江省天然气开发有限公司 招标代理 浙江天音管理咨询有限公司 日 期 8 第二章 投标人须知 投标人须知前附表 条款号 条款名称 编 列 内 容 112 招标人 名 称浙江省天然气开发有限公司 地 址杭州市滨江区滨盛路 1751号 联系人袁相湖 电 话13357630227 113 招标代理 机构 名 称浙江天音管理咨询有限公司 地 址杭州市密渡桥路 2号白马大厦 5楼 D座 联系人王飞琛 电 话0571 87762213 电子邮箱wangfeichenzntianyincom 114 项目名称 云和龙泉天然气管道工程云和龙泉天然气管道工程站场工程施 工云和龙泉天然气管道工程站场工程施工 115 建设地点 详见招标公告 121 资金来源 详见招标公告 122 出资比例 详见招标公告 123 资金落实情况 已落实 131 招标范围 详见招标公告 132 工期要求 计划工期305个日历天投标承诺工期不得超过该计划工期 计划开工日期2018年 12月 31日 计划竣工日期2019年 10月 31日 133 质量要求 合格 141 投标资格 条件要求 见招标公告内容 142 是否接受 联合体投标 ?不接受 □接受 应满足下列要求 191 踏勘现场 ?不组织 9 □组织 联系人 电 话 踏勘时间 踏勘集中地点 1101 投标预备会 ?不召开 □召开 召开时间 召开地点 1102 投标人提出问题的 截止时间上传疑 问方式 投标人提出问题的截止时间同招标公告 上传疑问方式通过浙江省公共资源交易中心电子招投标交易平 台以下简称交易平台httpnewzmctccom业务管理 网上提问在线提出 1103 招标文件的 澄清补充修改 的时间澄清修 改补充文件 网址 澄清补充修改的内容影响投标文件编制的招标人将在 投标截止时间 15日前以电子文件形式上传至交易平台供投标人 不足 15天的招标人将顺延递交投标文件的截止时间 澄清补充修改的内容不影响投标文件编制的将在投标 文件递交截止时间 3天前以上款相同的形式发布 网址浙江省公共资源交易中心电子招投标交易平台 httpnewzmctccom 注潜在投标人应密切关注交易平台如有补充文件投标 人必须最新补充文件并导入投标文件制作工具否则制作的 电子投标文件将无法开标 111 招标工程是否允许 分包 □不允许 ?允许 分包的工程内容内容 分包金额要求 分包企业的资格要求 允许施工劳务分包分包单位具有施工劳务企业资 质 10 112 偏离 ?不允许 □允许 允许偏离的内容偏离范围和幅度 21 构成招标文件的其 他资料 图纸及工程量清单 221 投标人要求澄清招 标文件的截止时间 澄清补充修改的内容影响投标文件编制的招标人将在 投标截止时间 15日前以电子文件形式上传至交易平台供投标人 不足 15天的招标人将顺延递交投标文件的截止时间 澄清补充修改的内容不影响投标文件编制的将在投标文 件递交截止时间 3天前以上款相同的形式发布 与招标公告时间 一致 222 投标截止时间 223 投标人确认收到招 标文件澄清的时间 潜在投标人应自行关注浙江省公共资源交易中心电子招投标交 易平台newzmctccom公告招标人不再一一通知投标人因自 身贻误行为导致投标失败的责任自负 311 构成投标文件的其 他资料 投标人需提供投标文件的可编辑的电子版文本一份在投标报价时 一并提交资格审查资料技术标等需以 word版形式提供投标报 价以 excel形式和软件版形式提供 323 最高投标限价或其 计算方法 □本次招标最高投标限价为 万元 ? 在投标截止时间 15日前以补充文件的形式公布 □本次招标最高投标限价的计算方法 324 投标报价的 其他要求 招标代理服务费由招标人支付 331 投标有效期 不少于 90个日历天从投标截止之日起算 341 投标保证金 □不要求递交投标保证金 ?要求递交投标保证金 本项目的投标保证金委托浙江省公共资源交易中心投标保证金 电子收付平台招投标银保通统一收付具体操作见浙江省 公共资源交易中心电子招投标交易平台 newzmctccom专户名 称浙江省公共资源交易中心投标保证金专户 专户账号33001616127059168168 11 开户银行中国建设银行股份有限公司杭州宝石支行 一投标保证金的金额不少于40万元 二投标保证金有效期投标保证金有效期与投标有效期一致 三投标保证金的缴存方式 1银行转账柜面转账电汇网银支付 注银行转账形式缴存的投标保证金应当从其基本账户或投标 专用账户转出 2银行保函招投标银保通平台认可的银行保函 3保证金联保方式保证省招标投标协会出具的投标保证金 联保证明 四投标保证金的缴存时间 投标人须在投标截止日前一天的 2200北京时间前一次性 足额将投标保证金缴存至省交易中心投标保证金专户并与投标项 目标段关联成功否则视为未按招标文件要求缴纳投标保证金 采用投标专用账户的该账户的资金来源必须为投标人基本账 户资金转入 24小时后方可用于缴存投标保证金以便开户银行查 验资金来源对来自非基本账户的资金不得用于缴存投标保证金 开户银行将予以拒收或原路退还 五投标保证金的退还 1投标人在项目关联成功后若出现投标撤回没有按招标文 件规定递交投标文件保证金金额不足投标人不足三家等情形 招投标银保通平台在开标投标截止后的第二个工作日自动 退还投标人的投标保证金及银行同期存款利息 2中标候选人公示 15天后 招投标银保通平台自动退还中 标候选人以外的投标保证金及银行同期存款利息 3招标人将中标结果报省交易中心登记后招投标银保通 平台自动退还除中标人外的其他候选人的投标保证金及银行同期存 款利息 4招标人将中标合同报省招标办备案后招投标银保通平 台自动退还中标人的投标保证金及银行同期存款利息 5投标人缴纳保证金后由于各种原因未与投标项目标段 关联成功的其保证金的退还请投标人联系保证金专线 057185215195办理退还手续 6招标项目中止的招标人向省招标办办理招标项目中止备案 后 招投标银保通平台自动退还所有投标保证金及银行同期存款 利息 7招标项目标段有投诉等特殊情况时在特殊情况处理期 间暂缓退还所有投标人的投标保证金特殊情况处理完毕招标 人将中标结果报省交易中心登记后 招投标银保通平台自动退还 除中标人外其他投标人的投标保证金及银行同期存款利息招标人 将中标合同报省招标办备案后 招投标银保通平台自动退还中标 人投标保证金及银行同期存款利息 8投标保证金有效期到期的除招标人事先告知省交易中心已 同意延长有效期的投标人或中标人以外 招投标银保通平台自动12 退还其他所有投标保证金及银行同期存款利息 9投标保证金有效期到期前招标人认为有必要延长投标有效 期的应将希望延长有效期的意向书面通知所有的投标人并将同 意延长有效期的投标人名单及延长的期限告知省交易中心登记同 时送省招标办备案 10投标人在投标期间银行基本账户发生变化时应及时到省 交易中心办理变更登记以确保投标保证金及时准确地退还 六投标保证金不予退还的情形 1投标人在投标有效期内撤销或修改其投标文 件 2中标人无正当理由不与招标人订立合同或在签订合同时向 招标人提出附加条件或未按招标文件要求提交履约保证金的 ? 3经查实投标人在投标过程中串通投标或弄虚作假的 ? 4拟派项目负责人在投标截止日有在其他在建合同工程上 担任项目负责人的情形 出现上述不予退还情形的招标人告知省交易中心登记后 招 投标银保通平台将自动划转其投标保证金及银行同期存款利息至 招标人指定账户不再退还给投标人 咨询电话0571852151958521513295533转人工服务 协会联保057187631180 35 实质性响应招标文 件及评审打分资料 一实质性响应招标文件资料 1企业法人营业执照 2法定代表人授权委托书投标文件委托代理人签字的提 供 □3联合体各方签订的共同投标协议联合体投标的提 供 4建设行政部门核发的建筑业企业资质证书 5企业安全生产许可证 6法定代表人企业经理企业分管安全生产的副经理 企业技术负责人三类人员A类证书企业分管安全生产副经 理企业的任命书 7 全国建造师信息查询网注册建造师信息查询页面最 终的完整信息页面扫描件并加盖单位法人章和建造师执业 章二级建造师可提供注册执业证书或建设行政部门相关名单公 告需提供的纸质公告和网址公示名单无效 执业资格 证书原件备查持临时执业证书的应具有延续注册信息且13 在有效期内持注册建造师证书的暂不受有效期限制但已 年满65周岁的不得参加投标 8拟派项目负责人三类人员B类证书 9拟派施工现场专职安全生产管理人员三类人员C类 证书 10拟派项目负责人在投标截止日无在其他任何在建合同 工程上担任项目负责人的承诺书 ? 11中华人民共和国特种设备安装改造维修许可证 压力管道 获准从事GA1级压力管道的安装12拟派项目 负责人业绩证明材料具体详见招标公告要求13响应不平 衡报价承诺函 □ 以上一二条涉及证书均应在有效期内已在有效期外 尚在办理延期过程中的视为无效注册建造师证书按特殊条款 处理资料应在投标文件中附扫描件并加盖投标人电子公章 证书资料原件备查如评标委员会要求核查原件时投标人 必须在评标委员会规定的时间内送达其中三类人员A类证 书不直接核查原件由评标委员会通过浙江建设信息港等 省级建设行政部门官方网站查询证实若投标文件中未附上述 资料或未能在规定的时间内将要求的资料原件送到的属招标 文件实质性要求响应资料的评标委员会将按相关证明资料缺 少或无效处理属打分评审资料的按相应评分内容不得分处 理 352 近年财务状况的年 份要求 近三年 353 近年完成的类似项 目的年份要求 355 近年发生的重大诉 讼及仲裁情况的年 份要求 近三年 36 是否允许递交备选 投标方案 ?不允许 □允许 14 373 签字或盖章要求 一电子投标文件签字或盖章要求在招标文件格式规定的签字和 盖章处投标人必须加盖法定代表人电子章和加盖单位电子公章 其它要求 二纸质投标文件签字或盖章要求纸质版 1份电子版 1份U盘 应为可编辑的 wordexcel等文件 374 投标文件份数 一投标文件份数 一加密电子投标文件ZJSTF一份上传至交易平台作为 投标文件正本 二与上传的电子投标文件内容完全一致的纸质投投标文件一 份作为投标文件副本 三纸质投标文件说明 一本次招标需打印纸质投标文件与上传的电子投标文件内容 完全一致一份 二因系统原因所有投标人上传的电子投标文件均无法解密时方 采用纸质投标文件开标 375 投标文件装订要求 纸质投标文件装订要求资格审查资料商务部分技术部分三册 每册采用胶装方式装订装订应牢固不易拆散和换页不得采用 活页装订 投标人需提供投标文件的可编辑的电子版文本一份在 投标报价时一并提交资格审查资料技术标等需以 word版形式提 供投标报价以 excel形式和软件版形式提供 411 投标文件的外包装 和密封要求 纸质投标文件的外包装和密封要求一采用牢固包装封装包装上 注明项目名称标段名称投标人名称和地址 不准提前启封字 样包装上应加盖投标人公章 二含电子投标文件的 U盘的外包 装和密封要求光盘应密封递交封口处加盖投标人单位公章 412 纸质投标文件封套 上写明 招标人名称浙江省天然气开发有限公司 项目名称云和龙泉天然气管道工程项目名称云和龙泉天 然气管道工程站场工程施工标段名称投标文件 投标人名称 投标人地址 在 前不得开启 422 递交投标 文件方式和地点 一将由投标文件制作工具制作生成的加密投标文件ZJSTF在投 标截止时间前以上传完成时间为准上传至交易平台 httpnewzmctccom 二将纸质投标文件在投标截止时间前按招标文件要求递交至以下 地点杭州市曙光路 140号黄龙体育中心广场东环浙江省公共资源 交易中心 423 是否退还 ?否 15 投标文件 □是未中标的投标文件将予以退还 425 投标文件的 拒收情形 一电子投标文件未在投标截止时间前完成上传的 二保证金未与所投标段关联的 □三未通过资格预审的申请人提交的投标文件 采用资格预审方 式招标的 51 开标时间 开标地点 参加开标会议的要 求 一开标时间同投标截止时间 二开标地点浙江省公共资源交易中心开标室杭州市曙光路 140 号黄龙体育中心黄龙广场东环 三参加开标会议的要求 ? 邀请所有投标人的法定代表人或其委托代理人准时参加 □投标人的法定代表人或其委托代理人必须参加开标会议并 随带本人身份证件原件委托代理人还需提供参加开标会议的授权 委托书 52 开标 一投标人参加开标须携带加密投标文件的 CA证书锁以供开 标现场解密投标文件 二由招标人代表按照先送达后开标的顺序进行开标 □由第 个递交投标文件的投标人随机抽取下浮系数投标文 件的商务评分采用平均价下浮法的 三开标时如发现以下情况之一的相应投标文件不予开标 招标人将投标文件退回投标人 一投标文件不符合招标文件规定的接收要求的 二电子投标文件未在投标截止时间前完成上传的 □三投标人代表在本标段开标结束前未能参加开标或未 能出示本人有效身份证原件的或投标人的授权代表未能提供有效 的投标授权书原件的招标文件要求投标人代表必须到场的可选 用 四开标程序 一 至投标截止时间招标人宣布开始开标宣布开标项目 名称招标人代表交易中心见证代表监标人等有关人员姓名 二 投标人解密 投标人解密时间 开标开始 20分钟以内 16 投标人解密方式投标人自行登录交易平台 httpnewzmctccom服务大厅网上开标直播找到 所投标段并点击我要解密使用生成投标文件的 CA数字证书在 线解密 三 招标人使用 CA数字证书解密投标文件 四 招标解密完成后开标系统公布投标单位项目负责人 服务人数投标报价服务期及其他内容 五 投标人确认 唱标完成后投标人可通过交易平台对唱标结果进行确认未 在开标结束前完成在线确认的投标人交易平台将视作自动确认 五开标特别说明 一开标解密使用投标人上传的电子投标文件 二因投标人原因造成其电子投标文件未解密的视为撤 销其投标文件因投标人之外的原因造成电子投标文件未解密的 视为撤回其投标文件 三部分投标人的电子投标文件无法解密的其他投标文 件的开标可以继续进行 四因系统原因所有投标人的电子投标文件均无法解密时 方采用纸质投标文件开标 五投标人必须使用生成电子投标文件的 CA数字证书解密 电子投标文件 六投标人在开标现场可使用交易中心提供的电脑或自带 的笔记本电脑自行登录交易平台解密投标文件未在规定时间内 完成投标文件解密的造成投标失败的投标人自行负责 611 评标委员会的组建 评标委员会成员构成共 7人其中招标人代表 1人库选经 济技术专家 6人 库选经济技术专家确定方式执行浙江省综合性评标专家 库管理办法实施细则相关规定 ? 在保证评标委员会实际参与评标的成员符合 5 人以上单数 的前提下如出现 1位库选专家不能参与评标的评标委员会自动17 取消 1名招标人代表2位库选专家不能参与评标的不再补抽 由其余人员组成评标委员会进行评标 63 评标方法 □经评审的最低投标价法 ?技术标通过制的综合评估法 □技术标打分制的综合评估法 64 中标候选人 公示媒介 浙江招标投标网 浙江重大工程交易网 浙江省公共资源交易中心电子招投标交易平台 无 71 是否授权评标委员 会确定中标人 □是 ?否推荐的中标候选人数量1个 731 履约保证金 履约保证金的形式现金银行保函或保险公司保函 履约保证金的金额合同总价的 5 82 不再招标 的情形 重新招标后投标人仍少于 3个的经原审批或核准部门批准后不再 进行招标 101 否决投标的情形 一凡评标委员会拟作出否决投标决定的应先通过交易 平台向投标人进行询问核实未进行询问核实程序的不得做 出否决投标决定投标人放弃接受询问核实机会的除外投标 人所留联系方式无法联系上在规定的时限内投标人不参加询 问核实或不予答复的 二投标文件存在以下情形之一的由评标委员会审核并 经过询标程序其投标文件将被否决 一符合性内容 1投标人的资质业绩人员设备等条件未满足招标文 件实质性响应要求的以投标人须知前附表35中一实质 性响应招标文件资料内容为准 2纸质投标文件未按招标文件的要求加盖单位印章或投 标人的法定代表人或其委托代理人未按招标文件要求签字 或盖章的或其委托代理人签字盖章但无有效的委托授权书 的电子投标文件未按招标文件的要求加盖单位电子公章或 投标人的法定代表人未按招标文件要求加盖法人电子签章的 18 3投标函及投标函附录载明的招标项目完成期限超过招 标文件规定的期限的或载明的质量目标达不到招标文件要求 的质量目标的 4投标人不以自己的名义或未按招标文件要求提供投标 保证金或提供的投标保证金有缺陷而不能接受的 5改变招标人提供的工程量清单的包括清单项数项目 编码项目名称项目特征计量单位和工程量 7投标人及其法定代表人与本标段其他投标人及其法定 代表人存在控股或被控股关系的 8投标文件中拟派从业人员被省发改委列入招投标失信 黑名单且在公示期内的 ? 9投标人被省发改委列入招投标失信黑名单且在公示期 内的 10存在法律法规规章规定的其它无效投标情况的 二商务标内容 1投标报价高于招标文件设定的最高投标限价的 2通过符合性审查的最低评标价低于通过符合性审查的 次低评标8且投标人对其报价不能充分说明理由或提供的 相关资料无法证明报价不低于其成本价的 3同一投标人提交两个以上不同的投标文件或者投标报 价的招标文件要求提交备选投标的除外 4投标人拒绝修正不平衡报价或拒绝提供报价分析说明 和证明资料的 5投标函及投标函附录载明的投标报价或其它关键内容 字迹模糊或无法辨认的 6投标人未按以下要求进行报价的 三技术标内容 1采用的验收标准或主要技术指标达不到国家强制性标 准的或采用的施工工艺方法或质量安全管理措施不能满足 国家强制性标准或要求的 2主要的施工技术方案或安全保障措施不可行或主要 施工机械设备不能满足施工需要的 19 除本条规定以外招标文件中其他条款均不得作为否决投 标文件的依据 102 异议与投诉 一异议 一潜在投标人或者其他利害关系人对招标文件有异议的 应当在投标截止时间 10 日前应通过交易平台在线向招标人或招标 代理公司提出招标人将在收到异议之日起 3个日内作出答复作 出答复前暂停招标投标活动 二投标人认为开标不符合有关规定的应当在开标现场或 交易平台提出异议招标人将当场对异议给予处理或者告知处理的 办法异议和答复应记入开标记录或者制作专门记录以存档备查 三投标人及其他利害关系人对评标结果有异议的应当在 中标候选人公示期内通过交易平台在线向招标人或招标代理公司提 出招标人将在收到异议之日起 3日内作出答复作出答复前暂 停招标投标活动 四对招标文件评标结果的异议提出和答复的形式只采 用通过交易平台的形式 二投诉 投标人或者其他利害关系人认为招标投标活动不符合法律行 政法规和招标文件规定的可以自知道或者应当知道之日起 10日内 向有关行政监督部门投诉投诉应当有明确的请求和必要的证明资 料具体要求按国家发改委等 11号令工程建设项目招标投标活动 投诉处理办法规定就招标文件开标和评标结果投诉的应当 先向招标人提出异议异议答复期不计算在前款规定的期限内 三上述时限最后一日如遇国家法定节假日的顺延至法定节 假日后的第一个工作日 103 定标 一招标人定标前将组织 一核验拟中标人的安全生产许可证和三类人员 证书的原件企业法定代表人企业经理企业技术负责人及 企业分管安全生产的副经理的 A类证书项目负责人的B类证 书驻现场的安全生产专职管理人员的 C类证书 20 二向检察机关查询拟中标人及拟派项目负责人自 2015 年 11月 30日起至投标截止日止的行贿犯罪记录以检察机关 档案为准 上述证件凡一项核验不合格的或有行贿犯罪记录的取消 其中标资格招标人将重新招标 二招标人将确定评标委员会推荐的中标候选人为中标人 中标候选人放弃中标因不可抗力不能履行合同不按照招标文 件要求提交履约保证金或者被查实存在影响中标结果的违法行 为等情形不符合中标条件的招标人将重新招标 104 在建合同工程的认 定及变更证明 一对项目负责人有在建合同工程的认定标准 拟派项目负责人在投标截止时间尚有在其他在建合同工程中担 任项目负责人的情形为有在建合同工程 其他工程项目包括在中华人民共和国境内所有建设工程不 受地域行业和投资性质的限制 在建合同工程的时间界定中标通知书发出之日非招标方式 承接工程的为合同签订之日起至该合同工程通过竣交工 验收或合同解除之日止 以下情形视为有在建合同工程 1合同协议书尚未签订的中标通知书中载明的项目项目负责 人 2合同协议书已经签订合同协议书中明确的项目项目负责人 3项目负责人发生更换的投标人在投标文件中 附有本条第二款证明材料的以现任项目负责人视为有在建合同 工程未附证明材料的则仍然以更换前的项目负责人视为有在 建合同工程 二在建项目的项目负责人办理更换后投标时需提供的资料 1项目业主同意更换的证明 2原项目负责人有备案主管部门的应提供备案主管部门同意 更换的证明或网上变更信息复印件 105 特别说明 本招标文件参照浙江省重点建设工程房屋建筑工程与市政公 用工程施工项目招标文件示范文本编制其中斜体字部分是根据 本次招标的实际情况填写 投标人须知具体内容如与本前附表不一致的以本前附表为准 21 投标人须知 略内容同中华人民共和国标准施工招标文件 2007年版投标人须 知 1 总则 11 项目概况 111 根据 中华人民共和国招标投标法 等有关法律法规和规章的规定本招标项目己 具备招标条件现对本标段施工进行招标 112 本招标项目招标人见投标人须知前附表 113 本标段招标代理机构见投标人须知前附表 114 本招标项目名称见投标人须知前附表 115 本标段建设地点见投标人须知前附表 12 资金来源和落实情况 121 本招标项目的资金来源见投标人须知前附表 122 本招标项目的出资比例见投标人须知前附表 123 本招标项目的资金落实情况见投标人须知前附表 13 招标范围计划工期和质量要求 131 本次招标范围见投标人须知前附表 132 本标段的计划工期见投标人须知前附表 133 本标段的质量要求见投标人须知前附表 14 投标人资格要求适用于已进行资格预审的 投标人应是收到招标人发出投标邀请书的单位 14 投标人资格要求适用于未进行资格预审的 141 投标人应具备承担本标段施工的资质条件能力和信誉 l资质条件见投标人须知前附表 2财务要求见投标人须知前附表 3业绩要求见投标人须知前附表 4信誉要求见投标人须知前附表 5项目经理资格见投标人须知前附表 22 6其他要求见投标人须知前附表 142 投标人须知前附表规定接受联合体投标的除应符合本章第 141项和投标人须知前附 表的要求外还应遵守以下规定 1联合体各方应按招标文件提供的格式签订联合体协议书明确联合体牵头人和各方权利义 务 2由同一专业的单位组成的联合体按照资质等级较低的单位确定资质等级 3联合体各方不得再以自己名义单独或参加其他联合体在同一标段中投标 143 投标人不得存在下列情形之一 l为招标人不具有独立法人资格的附属机构单位 2为本标段前期准备提供设计或咨询服务的但设计施工总承包的除外 3为本标段的监理人 4为本标段的代建人 5为本标段提供招标代理服务的 6与本标段的监理人或代建人或招标代理机构同为一个法定代表人的 7与本标段的监理人或代建人或招标代理机构相互控股或参股的 8与本标段的监理人或代建人或招标代理机构相互任职或工作的 9被责令停业的 10被暂停或取消投标资格的 11财产被接管或冻结的 12在最近三年内有骗取中标或严重违约或重大工程质量问题的 15 费用承担 投标人准备和参加投标活动发生的费用自理 16 保密 参与招标投标活动的各方应对招标文件和投标文件中的商业和技术等秘密保密违者应对由此 造成的后果承担法律责任 17 语言文字 除专用术语外与招标投标有关的语言均使用中文必要时专用术语应附有中文注释 18 计量单位 所有计量均采用中华人民共和国法定计量单位 23 19 踏勘现场 191 投标人须知前附表规定组织踏勘现场的招标人按投标人须知前附表规定的时间地点 组织投标人踏勘项目现场 192 投标人踏勘现场发生的费用自理 193 除招标人的原因外投标人自行负责在踏勘现场中所发生的人员伤亡和财产损失 194 招标人在踏勘现场中介绍的工程场地和相关的周边环境情况供投标人在编制投标文件 时参考招标人不对投标人据此作出的判断和决策负责 110 投标预备会 1101 投标人须知前附表规定召开投标预备会的招标人按投标人须知前附表规定的时间和地 点召开投标预备会澄清投标人提出的问题 1102 投标人应在投标人须知前附表规定的时间前以书面形式将提出的问题送达招标人以 便招标人在会议期间澄清 1103 投标预备会后招标人在投标人须知前附表规定的时间内将对投标人所提问颗的澄清 以书面方式通知所有购买招标文件的投标人该澄清内容为招标文件的组成部分 111 分包 投标人拟在中标后将中标项目的部分非主体非关键性工作进行分包的应符合投标人须知前 附表规定的分包内容分包金额和接受分包的第三人资质要求等限制性条件 112 偏离 投标人须知前附表允许投标文件偏离招标文件某些要求的偏离应当符合招标文件规定的偏离 范围和幅度 2 招标文件 21 招标文件的组成 本招标文件包括 1招标公告或投标邀请书 2投标人须知 3评标办法 4合同条款及格式 24 5工程量清单 6图纸 7技术标准和要求 8投标文件格式 9投标人须知前附表规定的其他材料 根据本章第 110 款第 22 款和第 23 款对招标文件所作的澄清修改构成招标文件的组 成部分 22 招标文件的澄清 221 投标人应仔细阅读和检查招标文件的全部内容如发现缺页或附件不全应及时向招标 人提出以便补齐如有疑问应在投标人须知前附表规定的时间前以书面形式包括信函电报 传真等可以有形地表现所载内容的形式下同要求招标人对招标文件予以澄清 222 招标文件的澄清将在投标人须知前附表规定的投标截止时间巧天前以书面形式发给所有 购买招标文件的投标人但不指明澄清问题的来源如果澄清发出的时间距投标截l 上时间不足巧 天相应延长投标截止时间 223 投标人在收到澄清后应在投标人须知前附表规定的时间内以书面形式通知招标人确 认己收到该澄清 23 招标文件的修改 231 在投标截止时间巧天前招标人可以书面形式修改招标文件并通知所有已购买招标文 件的投标人如果修改招标文件的时间距投标截止时间不足巧天相应延长投标截止时间 232 投标人收到修改内容后应在投标人须知前附表规定的时间内以书面形式通知招标人 确认己收到该修改 3 投标文件 31 投标文件的组成 311 投标文件应包括下列内容 l投标函及投标函附录 2法定代表人身份证明或附有法定代表人身份证明的授权委托书 3联合体协议书 4投标保证金 5已标价工程量清单 25 6施工组织设计 7项目管理机构 8拟分包项目情况表 9资格审查资料 10投标人须知前附表规定的其他材料 312 投标人须知前附表规定不接受联合体投标的或投标人没有组成联合体的投标文件不 包括本章第 3113目所指的联合体协议书 32 投标报价 321 投标人应按第五章工程量清单的要求填写相应表格 322 投标人在投标截止时间前修改投标函中的投标总报价应同时修改第五章工程量清单 中的相应报价此修改须符合本章第 43 款的有关要求 33 投标有效期 331 在投标人须知前附表规定的投标有效期内投标人不得要求撤销或修改其投标文件 332 出现特殊情况需要延长投标有效期的招标人以书面形式通知所有投标人延长投标有效 期投标人同意延长的应相应延长其投标保证金的有效期但不得要求或被允许修改或撤销其投 标文件投标人拒绝延长的其投标失效但投标人有权收回其投标保证金 34 投标保证金 341 投标人在递交投标文件的同时应按投标人须知前附表规定的金额担保形式和第八章 投标文件格式规定的投标保证金格式递交投标保证金并作为其投标文件的组成部分联合体 投标的其投标保证金由牵头人递交并应符合投标人须知前附表的规定 342 投标人不按本章第 341 项要求提交投标保证金的其投标文件作废标处理 343 招标人与中标人签订合同后5 个工作日内向未中标的投标人和中标人退还投标保证金 344 有下列情形之一的投标保证金将不予退还 1投标人在规定的投标有效期内撤销或修改其投标文件 2中标人在收到中标通知书后无正当理由拒签合同协议书或未按招标文件规定提交履约担 保 35 资格审查资料适用于已进行资格预审的 投标人在编制投标文件时应按新情况更新或补充其在申请资格预审时提供的资料以证实其 各项资格条件仍能继续满足资格预审文件的要求具备承担本标段施工的资质条件能力和信誉 26 35 资格审查资料适用于未进行资格预审的 351 投标人基本情况表应附投标人营业执照副本及其年检合格的证明材料资质证书副 本和安全生产许可证等材料的复印件 352 近年财务状况表应附经会计师事务所或审计机构审计的财务会计报表包括资产负 债表现金流量表利润表和财务情况说明书的复印件具体年份要求见投标人须知前附表 353 近年完成的类似项目情况表应附中标通知书和或合同协议书工程接收证书工 程竣工验收证书的复印件具体年份要求见投标人须知前附表每张表格只填写一个项目并标 明序号 354 正在施工和新承接的项目情况表应附中标通知书和或合同协议书复印件每张 表格只填写一个项目并标明序号 355 近年发生的诉讼及仲裁情况应说明相关情况并附法院或仲裁机构作出的判决裁 决等有关法律文书复印件具体年份要求见投标人须知前附表 356 投标人须知前附表规定接受联合体投标的本章第 351 项至第 355 项规定的表格和 资料应包括联合体各方相关情况 36 备选投标方案 除投标人须知前附表另有规定外投标人不得递交备选投标方案允许投标人递交备选投标方 案的只有中标人所递交的备选投标方案方可予以考虑评标委员会认为中标人的各选投标方案优 于其按照招标文件要求编制的投标方案的招标人可以接受该备选投标方案 37 投标文件的编制 371 投标文件应按第八章投标文件格式进行编写如有必要可以增加附页作为投标 文件的组成部分其中投标函附录在满足招标文件实质性要求的基础上可以提出比招标文件要 求更有利于招标人的承诺 372 投标文件应当对招标文件有关工期投标有效期质量要求技术标准和要求招标范 围等实质性内容作出响应 373 投标文件应用不褪色的材料书写或打印并由投标人的法定代表人或其委托代理人签字 或盖单位章委托代理人签字的投标文件应附法定代表人签署的授权委托书投标文件应尽量避 免涂改行间插字或删除如果出现上述情况改动之处应加盖单位章或由投标人的法定代表人或 其授权的代理人签字确认签字或盖章的具体要求见投标人须知前附表 374 投标文件正本一份副本份数见投标人须知前附表正本和副本的封面上应清楚地标记27 正本或副本的字样当副本和正本不一致时以正本为准 375 投标文件的正本与副本应分别装订成册并编制目录具体装订要求见投标人须知前附 表规定 4 投标 41 投标文件的密封和标记 411 投标文件的正本与副本应分开包装加贴封条并在封套的封口处加盖投标人单位章 412 投标文件的封套上应清楚地标记正本或副本字样封套上应写明的其他内容见 投标人须知前附表 413 未按本章第 411 项或第 412 项要求密封和加写标记的投标文件招标人不予受理 42 投标文件的递交 421 投标人应在本章第 222 项规定的投标截止时间前递交投标文件 422 投标人递交投标文件的地点见投标人须知前附表 423 除投标人须知前附表另有规定外投标人所递交的投标文件不予退还 424 招标人收到投标文件后向投标人出具签收凭证 425 逾期送达的或者未送达指定地点的投标文件招标人不予受理 43 投标文件的修改与撤回 431 在本章第 222 项规定的投标截止时间前投标人可以修改或撤回已递交的投标文件 但应以书面形式通知招标人 432 投标人修改或撤回已递交投标文件的书面通知应按照本章第 373 项的要求签字或盖 章招标人收到书面通知后向投标人出具签收凭证 433 修改的内容为投标文件的组成部分修改的投标文件应按照本章第 3 条第 4 条规定进 行编制密封标记和递交并标明修改字样 5 开标 51 开标时间和地点 招标人在本章第 222 项规定的投标截止时间开标时间和投标人须知前附表规定的地点公 开开标并邀请所有投标人的法定代表人或其委托代理人准时参加 28 52 开标程序 主持人按下列程序进行开标 l宣布开标纪律 2公布在投标截止时间前递交投标文件的投标人名称并点名确认投标人是否派人到场 3宣布开标人唱标人记录人监标人等有关人员姓名 4按照投标人须知前附表规定检查投标文件的密封情况 5按照投标人须知前附表的规定确定并宣布投标文件开标顺序 6设有标底的公布标底 7按照宣布的开标顺序当众开标公布投标人名称标段名称投标保证金的递交情况投 标报价质量目标工期及其他内容并记录在案 8投标人代表招标人代表监标人记录人等有关人员在开标记录上签字确认 9开标结束 6 评标 61 评标委员会 611 评标由招标人依法组建的评标委员会负责评标委员会由招标人或其委托的招标代理机 构熟悉相关业务的代表以及有关技术经济等方面的专家组成评标委员会成员人数以及技术 经济等方面专家的确定方式见投标人须知前附表 612 评标委员会成员有下列情形之一的应当回避 1招标人或投标人的主要负责人的近亲属 2项目主管部门或者行政监督部门的人员 3与投标人有经济利益关系可能影响对投标公正评审的 4曾因在招标评标以及其他与招标投标有关活动中从事违法行为而受过行政处罚或刑事处 罚的 62 评标原则 评标活动遵循公平公正科学和择优的原则 63 评标 评标委员会按照第三章评标办法规定的方法评审因素标准和程序对投标文件进行评审 第三章评标办法没有规定的方法评审因素和标准不作为评标依据 29 7 合同授予 71 定标方式 除投标人须知前附表规定评标委员会直接确定中标人外招标人依据评标委员会推荐的中标候 选人确定中标人评标委员会推荐中标候选人的人数见投标人须知前附表 72 中标通知 在本章第 33 款规定的投标有效期内招标人以书面形式向中标人发出中标通知书同时将中 标结果通知未中标的投标人 73 履约担保 731 在签订合同前中标人应按投标人须知前附表规定的金额担保形式和招标文件第四章 合同条款及格式规定的履约担保格式向招标人提交履约担保联合体中标的其履约担保由牵 头人递交并应符合投标人须知前附表规定的金额担保形式和招标文件第四章合同条款及格式 规定的履约担保格式要求 732 中标人不能按本章第 731 项要求提交履约担保的视为放弃中标其投标保证金不予 退还给招标人造成的损失超过投标保证金数额的中标人还应当对超过部分予以赔偿 74 签订合同 741 招标人和中标人应当自中标通知书发出之日起 30 天内根据招标文件和中标人的投标 文件订立书面合同中标人无正当理由拒签合同的招标人取消其中标资格其投标保证金不予退 还给招标人造成的损失超过投标保证金数额的中标人还应当对超过部分予以赔偿 742 发出中标通知书后招标人无正当理由拒签合同的招标人向中标人退还投标保证金 给中标人造成损失的还应当赔偿损失 8 重新招标和不再招标 81 重新招标 有下列情形之一的招标人将重新招标 l投标截止时间止投标人少于 3 个的 2经评标委员会评审后否决所有投标的 82 不再招标 重新招标后投标人仍少于 3 个或者所有投标被否决的属于必须审批或核准的工程建设项目30 经原审批或核准部门批准后不再进行招标 9 纪律和监督 91 对招标人的纪律要求 招标人不得泄漏招标投标活动中应当保密的情况和资料不得与投标人串通损害国家利益社 会公共利益或者他人合法权益 92 对投标人的纪律要求 投标人不得相互串通投标或者与招标人串通投标不得向招标人或者评标委员会成员行贿谋取 中标不得以他人名义投标或者以其他方式弄虚作假骗取中标投标人不得以任何方式干扰影响 评标工作 93 对评标委员会成员的纪律要求 评标委员会成员不得收受他人的财物或者其他好处不得向他人透漏对投标文件的评审和比较 中标候选人的推荐情况以及评标有关的其他情况在评标活动中评标委员会成员不得擅离职守 影响评标程序正常进行不得使用第三章评标办法没有规定的评审因素和标准进行评标 94 对与评标活动有关的工作人员的纪律要求 与评标活动有关的工作人员不得收受他人的财物或者其他好处不得向他人透漏对投标文件的 评审和比较中标候选人的推荐情况以及评标有关的其他情况在评标活动中与评标活动有关的 工作人员不得擅离职守影响评标程序正常进行 95 投诉 投标人和其他利害关系人认为本次招标活动违反法律法规和规章规定的有权向有关行政监 督部门投诉 10 需要补充的其他内容 需要补充的其他内容见投标人须知前附表 31 第三章 评标办法 根据中华人民共和国招标投标法 中华人民共和国招标投标法实施条例 浙江省招标投标条 例 工程建设项目施工招标投标办法 国家计委等七部委令第 30号 评标委员会和评标办法暂行 规定 国家发展计划委员会第 12号 浙江省综合性评标专家库管理办法实施细则等有关规定制 定本办法 一评标原则 评标应遵循公平公正科学择优的原则 二评标组织 评标工作由招标人依法组建的评标委员会负责评标委员会成员为 7人其中招标人代表 1人 其余 6人在浙江省综合性评标专家库中按浙江省综合性评标专家库管理办法实施细则的规定随机选 聘 评标委员会组建后报浙江省招标投标办公室以下简称省招标办备案 评标委员会应推举产生评标委员会负责人招标人代表不得担任评标委员会负责人评标委员会 负责人负责组织评标掌握评标进程主持询标编写评标报告等工作评标委员会负责人与其他成员 具有同等的权利评标委员会成员对所提出的评审意见承担个人责任 评标委员会应当按照招标文件确定的评标标准和方法客观公正对投标文件进行评审和比较招 标文件没有规定的评标标准和方法不得作为评标的依据 评标委员会对投标文件作出的评审结论应当符合有关法律法规规章和招标文件的规定 三评标程序 1熟悉招标文件和评标办法 2投标文件的符合性审查 3投标文件的技术标评审 4投标文件的商务标评审 5必要时对投标文件中的问题进行询标包括拟作出否决投标决定前对相关投标人进行询标 6当否决投标后剩余投标人少于 3个时评标委员会应对投标是否具有竞争性进行认定认为 明显缺乏竞争的可以否决全部投标否则应继续进行评审 7对投标文件进行综合评分排序推荐中标候选人 8完成评标报告 四评审细则 一投标文件的符合性审查 32 评标委员会应依照招标文件的要求和规定首先对投标人的投标资格和投标文件进行符合性审查 如评标委员会发现投标文件存在招标文件投标人须知前附表 10否决投标的情形第二款一 符合性内容之一的经询标并认定后即判定该投标文件符合性审查不通过予以否决不再进入后续的 技术标商务标审查和投标文件的综合评分程序 二投标文件的技术标审查 评标委员会的技术专家应对通过符合性审查的投标文件进行技术标审查专家评审采用集体评议 记名表决少数服从多数的方法进行 如评标委员会发现投标文件存在招标文件投标人须知前附表 10否决投标的情形第二款二 技术标内容之一的经询标并认定后即判定该投标文件技术标审查不通过予以否决不再进入后续商 务标审查和投标文件的综合评分程序 三投标文件的商务标审查 评标委员会的商务专家应对符合性审查通过和技术性审查合格的投标文件进行商务报价审查评标 委员会的商务专家应对商务报价的范围数量单价费用组成和总价等进行全面审阅和对比分析找 出报价差异的原因及存在的问题 报价审查应以报价口径范围一致的评标价为依据评标价应在最终报价的基础上按照招标文件约 定的因素和方法进行计算凡属招标文件的原因造成报价口径范围不一致的应调整投标人报价但因 投标人自身失误造成多算少算漏算的不得调整 如评标委员会发现投标文件存在招标文件投标人须知前附表 10否决投标的情形第二款三 商务标内容之一的经询标并认定后即判定该投标文件商务标审查不合格予以否决不再进入投标报 价的排序 五询标 一投标文件中有含义不明确投标报价可能低于成本价对同类问题表达不一致或者有明显文 字和计算错误的内容评标委员会认为需要投标人作出必要澄清说明的应当组织询标 二凡是评标委员会拟做出否决投标认定的应组织相关投标人询标未进行询标程序的不得 做出否决投标的认定投标人放弃询标机会的除外投标人所留联系方式无法联系上在规定的时限内 投标人不参加询标活动或不予答复的 三询标应通过交易平台在线通知相关投标人询标问题及投标人的澄清说明应当采用通过交 易平台在线询标的形式并不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容 四评标委员会不得暗示或者诱导投标人作出澄清说明不得接受投标人主动提出的澄清说 明 五投标人不得通过补充修改或撤消投标文件中的内容使其成为实质性响应的投标投标人在 投标截止时间以后不得提交任何资料作为评标依据 六投标文件的综合评分 一投标文件的商务评分 33 1评分范围通过符合性审查且商务标和技术标通过的所有投标文件进入评分范围 2报价平均值进入评分范围的投标评标价的算术平均值为报价平均值投标评标价在5个至 7 个时去除一个最高价和一个最低价投标评标价在8个及以上时去除一个最高次高价和一个最低 次低价 3评标基准价报价平均值与进入评分范围的投标评标价中的次低投标评标价不足 4个的与最低 投标评标价的算术平均值为评标基准价 评标基准价由评标委员会依据上述方法计算除计算差错外确认后的评标基准价在本次招标期间 保持不变 计算差错仅限于以下两种情况 1纯算术性四则运算差错 2未按约定的计算方法多计或 者少计投标人报价的由于评标差错导致否决投标错误重新评标纠正等其他情况不属于计算差错 4根据投标文件的投标评标价与评标基准价对比计算投标人的商务报价的得分值即 a投标评标价等于评标基准价时得 99分 b投标评标价每低于评标基准价 1个百分点扣 1分 c投标评标价每高于评标基准价 1个百分点扣 2分 以上报价得分不足一个百分点时使用直线插入法计算保留小数 2位 二投标文件的资信标评审 由评标委员会全体成员根据投标人提供的相关证明材料进行集体认定 1投标人诚信评分采用扣分法扣分不设分值限定以实际次数扣分 1投标人在投标截止日被浙江省发改委作出行政处罚决定且在公告期限内的每次扣2分 2投标人在投标截止日前 1年内有投诉被浙江省发改委作出不予受理处理决定的或者因缺乏 事实依据或法律根据而被浙江省发改委作出予以驳回处理决定的每次扣 1分 投标人诚信信息以浙江重大工程交易网投诉结果公示栏和违法违规行为曝光台公告内容为 准时间以浙江省发改委作出处理决定的时间为准 三投标文件的综合评分投标文件的商务评分与投标人资信标评分之和 七对投标人进行排序推荐中标候选人 一投标文件排序评标委员会根据综合评分对进入评分范围的投标文件按最终得分由高到低进 行排序评分相同时报价低者优先评分报价均相同时由评标委员会通过抽签或记名投票表决 方式排序 二评标委员会根据投标人须知前附表 71规定确定中标人或推荐中标候选人 八完成评标报告 一评标委员会应当向招标人提交书面评标报告 评标报告由评标委员会全体成员签字对评标结果有不同意见的评标委员会成员应当以书面形式说 明其不同意见和理由评标报告应当注明该不同意见评标委员会成员拒绝在评标报告上签字又不书面34 说明其不同意见和理由的视为同意评标结果 二评标报告应包括以下内容 1开标记录 2评标内容过程和结果 3询标澄清纪要 4否决投标情况说明及依据 5推荐中标候选人并排序 6中标候选人投标业绩 7其他建议 35 第四章 合同条款及格式 第一部分合同协议书 甲方全称浙江省天然气开发有限公司 乙方全称 丙方全称浙江省电力建设有限公司 本合同建设管理方为浙江省电力建设有限公司在本合同实施期间受发包人浙江省天然气开发有限公 司委托行使发包人权利履行发包人义务本合同上下文中除明确已规定或按法律法规的规定必须由 业主享有或履行的权利义务外工程建设管理服务工作中建设管理方可等同于发包人本工程建设管理 方为浙江省电力建设有限公司 本合同执行过程中发包人为一方建设管理方接受业主的委托在授权范围内与发包人具有同等地位 承包人为另一方在单独称呼时三个主体各为一方 根据中华人民共和国合同法 中华人民共和国建筑法及有关法律规定遵循平等自愿公平和 诚实信用的原则三方就 以下简称 场站工程施工及有关事项协商一致共同达成如下协议 一工程概况 1工程名称 2工程地点 3工程承包范围具体内容详见本合同附件工程技术规范及要求合同价格表以及工程施工图纸等 文件 甲供材料 等具体详见合同附件 3 二合同工期 计划开工日期 年 月 日 计划竣工日期 年 月 日 工期总日历天数 个日历天工期总日历天数与根据前述计划开竣工日期计算的工期天数不一致的 以工期总日历天数为准实际开工日期以监理发出的开工令为准 三质量标准 工程质量符合合格标准 四签约合同价与合同价格形式 1签约合同价为 人民币大写 元整?元 其中 安全生产费 人民币大写 元整?元 2合同价格形式固定综合单价合同 五项目经理 乙方项目经理 六合同文件构成 本协议书与下列文件一起构成合同文件 1中标通知书如果有 2投标函及其附录如果有 3合同条款 4合同条款附件 5技术标准和要求 6图纸 7已标价工程量清单或预算书 8其他合同文件 在合同订立及履行过程中形成的与合同有关的文件均构成合同文件组成部分 上述各项合同文件包括合同当事人就该项合同文件所作出的补充和修改属于同一类内容的文件应以 最新签署的为准合同条款及其附件须经合同当事人签字或盖章 七承诺 36 1甲方承诺按照法律规定履行项目审批手续筹集工程建设资金并按照合同约定的期限和方式支付合同 价款 2乙方承诺按照法律规定及合同约定组织完成工程施工确保工程质量和安全不进行转包及违法分包 并在缺陷责任期及保修期内承担相应的工程维修责任 3甲方和乙方通过招投标形式签订合同的双方理解并承诺不再就同一工程另行签订与合同实质性内容 相背离的协议 八签订时间 本合同于年月签订 九签订地点 本合同在浙江省杭州市签订 十补充协议 合同未尽事宜合同当事人另行签订补充协议补充协议是合同的组成部分 十一合同生效 本合同自各方法定代表人或授权代表签字并加盖公章或合同专用章后生效 十二合同份数 本合同一式壹拾伍份其中合同正本叁份副本壹拾贰份均具有同等法律效力甲方执肆份正本 壹份副本叁份乙方执伍份正本壹份副本肆份丙方执陆份正本壹份副本伍份 甲方 公章或合同专用章 乙方 公章或合同专用章 丙方 公章或合同专用章 法定代表人 或其委托代理人签字 法定代表人 或其委托代理人签字 法定代表人 或其委托代理人签字 地址 地址 地址 邮政编码 邮政编码 邮政编码 联系人 联系人 联系人 电话 电话 电话 传真057187822005 传真 传真 电子信箱 电子信箱 电子信箱 开户银行 开户银行 开户银行 账号 账号 账号 37 国税税号 国税税号 国税税号 第二部分 合同条款 1 一般约定 11 工程相关方及相关信息 111发包人信息 发包人名称 浙江省天然气开发有限公司 国税税号 913300007345169622 开户银行 名称 工行武林支行 开户银行 地址 开户银行 账号 1202021209003651226 国家 中国 省 浙江 市 杭 州 县 滨江区 地址 杭州市滨江区滨盛路 1751号浙能第二大厦 邮编 310052 公司电话号 码 公司传 真 号码 联系人 葛国宝 联系人 号码 1506870916 6 电子邮 箱 gegbzngascomcn 112承包人信息 承包人名称 国税税号 开户银行 名称 开户银行 地址 开户银行 账号 国家 省 市 县 地址 邮编 公司 电话号码 公司传 真 号码 公司联系人 电话号 码 项目经理 电话号 码 113设计人受发包人委托负责工程设计并具备相应工程设计资质的法人或其他组织 设计方名称 现场联系人 电话号 码 38 传真 邮箱 114监理人受发包人委托按照法律规定进行工程监督管理的法人或其他组织 监理方名称 总监 电话号 码 传真 邮箱 115 建设管理方本合同上下文中明确已规定除支付外或按法律法规的规定必须由发包人享有或 履行的权利义务外工程建设管理服务工作中建设管理方可等同于发包人本工程建设管理方为浙江省 电力建设有限公司本合同执行过程中发包人为一方建设管理方接受业主的委托在授权范围内与 发包人具有同等地位承包人为另一方在单独称呼时三个主体各为一方 116 造价咨询 现场联系人 电话号 码 传真 邮箱 12联络 121发包人和承包人应当在 7天内将与合同有关的通知批准证明证书指示指令要求请 求同意意见确定和决定等按上述通讯方式书面函件送达对方当事人 122 由专人送交时以对方签收之日为通知的收到日期通过快递方式递送的以回执显示的收到日 期为通知的收到日期通过传真方式发送的 以该通知发出后的第 2天为通知的收到日期以电子邮件 方式发送的以取得收件人的确认回复之日的收到日期 123 所有通知应按合同所述的地址发给对方任何一方不得无理扣押或拖延如果一方通知了另外地 址则随后的通知应按新址发送 124 在工程建设过程中双方可通过会议或其他形式进行必要的沟通和联络处理合同执行过程中出 现的相关问题遇有重大问题需要双方立即研究协商时任何一方均可建议召开会议除特殊原因外 另一方应同意参加双方应就会议所议事项形成工程协调会议纪要所签纪要对双方均有约束力 13名词解释 发包人指浙江省天然气开发有限公司包括其法定承继者和经许可的受让人 承包人指 包括其法定承继者和经许可的受让人 监理人指发包人聘请的负责工程建设监理的当事人还应包括其法定承继人和经发包人许可的受 让人本工程的监理人为 设计人指发包人聘请的负责工程设计的当事人包括其法定承继者和经发包人许可的受让人本 工程设计人为 建设管理方本合同上下文中明确已规定除支付外或按法律法规的规定必须由发包人享有或履行 的权利义务外工程建设管理服务工作中建设管理方可等同于发包人本工程建设管理方为浙江省电力 建设有限公司本合同执行过程中发包人为一方建设管理方接受业主的委托在授权范围内与发包 人具有同等地位承包人为另一方在单独称呼时三个主体各为一方 造价咨询方指发包人聘请的负责项目工程造价咨询服务的当事人包括其法定承继者和经发包人 许可的受让人本工程设计人为 14合同文件的优先顺序 1合同协议书包括补充协议 2合同条款及其附件 3中标通知书 4投标文件及其附录包括答疑澄清补充等相关资料 39 5招标文件包括答疑澄清补充等相关资料 6技术标准和要求 7图纸 8已标价工程量清单或预算书 9经双方确认进入合同的其它文件 上述文件汇集并代替了本协议书签署前双方为本合同签署的所有协议会谈记录以及相互承诺的一切文 件上述文件应当互为解释互为补充相关文件规定不一致的以顺序在先的文件解释为准 15合同协议书 本合同经双方法定代表人或授权代表签字并加盖公章或合同专用章后正式生效 本合同正本一式两份发包人和承包人各执一份副本一式八份发包人执四份承包人执四份 2承包人项目部配备 21 项目经理部的组成 22 承包人应在工程场地设置项目经理部下称项目经理部项目经理部是承包人履行其在本合同 项下义务的执行机构在工程竣工前应为常设机构项目经理部应按照投标文件约定配置相关人员并 至少包括 1项目经理承包人任命 作为项目经理项目经理一般应常驻工程场地每月在工程场地的 时间不应少于 20日如果项目经理需要临时离开工程场地则应授权一名项目副经理履行项目经理的 职责项目经理是承包人履行本合同的代表承包人根据本合同发出的通知均应由项目经理签字项 目经理及项目主要管理人员项目主要管理人员包括常务副经理技术负责人安全员质量员造价 员原则上不得更换确需更换的应征得发包人和监理同意且更换后的人员不得低于原投标承诺人 员所具有的资格和业绩条件若项目经理不按合同履行权利和义务发包人可以书面通知承包人有权 要求其更换不称职的项目经理和主要管理人员 21名常务副经理及若干名项目副经理项目经理及项目副经理应至少在开工前一周到职 3项目技术负责人各专业主管工程师 4质量保证人员和安全监察人员 5造价人员 6其他专业工程师 23发包人有权要求承包人立即从工程中撤出其认为不能胜任职责或玩忽职守的人员上述人员一旦被 撤换无发包人或监理人的批准不得重新在工程场地工作承包人应根据发包人或监理人的书面要求七 日内替换根据本款被撤出的人员 24发包人有权反对承包人从工程中撤换业务熟练经验丰富的技术管理人员和技工承包人在撤换 这些人员时应书面申请经发包人及监理人同意后方可撤换 25承包人在项目施工过程中投入的主要管理人员应与投标时承诺的主要管理人员相一致发包人和监 理同意更换的除外发包人委托监理每月对项目经理项目常务副经理项目技术负责人质量员和 安全员的出勤率进行考勤上述被考勤人员一般应常驻工程场地每月在工程场地的时间不应少于 20 日考勤情况按照17123条在月进度款支付中进行考核 26 保障承包人人员的合法权益 261 承包人应与所雇佣的劳动者签订劳动合同切实加强用工管理按合同规定按时足额支付用工费 用如发生承包人未足额支付劳动者工资引起承包人企业职工向发包人直接索要工资或影响发包人正常 办公的发包人除有权在其应向承包人支付的任何款项扣除该部分工资外还有权根据影响程度从应向 承包人支付的任何款项中逐次扣除 50000元至 100000元作为违约罚款 262 承包人所有劳动者须加入到承包人施工班组统一管理并持承包人项目经理部签发的内部上岗 证 263 已与承包人签订有效的合同的供应商且已提供全部或部分约定服务的因承包人支付等原因造成 承包人的供应商不及时提供服务或其他行为影响工程实施发包人有权根据承包人与供应商签订的合同 内容金额以及供应商已提供的服务先行支付供应商相应款项发包人将把此款项视作已经对承包人最 终支付的款项的一部分发包人在向该等承包人供应商支付款项前应通知承包人 3 双方权利义务 31发包人的权利义务 311 发包人应遵守法律并办理法律规定应以其自身名义办理的许可批准或备案包括建设用地规 划许可证建设工程规划许可证穿越国道省道地方道路航道河流各类管道线缆地下障40 碍物等许可或批准承包人配合业主作好相关工作 312 发包人应在工程场地设立工程管理机构委派代表履行发包人在本合同项下的义务并享有发包 人在本合同项下的权利发包人应将其委派的发包人代表人选在本合同签订后 10天内通知承包人承 包人应接受发包人代表的管理 313发包人负责站场的永久工程征地使工程场地具备施工条件 314发包人应督促设计方将水准点与坐标控制点以书面形式提交给承包人并进行现场校验 315发包人应根据工程进度向承包人提供6套工程施工图纸其中 2套用作为竣工图1套地 质勘测文件1套与本标段相关的工程通用设计资料和1套设备技术文件承包人需要更多图纸 或文件时发包人可予以提供但相关费用由承包人自行承担发包人有权随时向承包人发出合理和恰 当地进行施工和完成工程及保修所必需的补充图纸和指令 316 发包人将委托设计人或测量单位对下沟后的管道进行复测复测结果经承包人发包人监 理单位确认作为发包人审核承包人提供的管线施工量计量依据测量单位所做的复测工作不能免除承 包人应做的施工测量工作 32承包人的权利义务 321 承包人应自行考虑场内外交通设施的具体条件承包人应遵守当地有关交通法规严格按照道路 和桥梁的限制荷载行驶执行有关道路限速限行禁止超载的规定并配合交通管理部门的监督和检 查场外交通设施无法满足工程施工需要的由承包人负责完善并承担相关费用 322 办理除合同中明确由发包人办理以外的各类许可和批准并将办理结果书面报送发包人留存同 时对于由发包人办理的行政许可承包人应负责其在县级以下含县级政府部门的报批工作 323 承包人应对施工作业和施工方法的完备性负责承包人在履行义务过程中应当严格执行技术规范 书中的质量标准不得任意更改或降低标准当规定的质量标准不能满足工程需要或由于某种原因不 能执行原规定时承包人应提出处理意见报发包人和监理人认可后实施 324 承包人应主动承担法律法规赋予的其他责任如不得拖欠农民工工资分包雇员等的其他拖欠 款行为等发包人有权进行检查和监督如事实发生拖欠事件发包方有权扣除工程款代为支付 325 承包人应自行考虑现场临时工程用地并承担借地费用并应向发包人报告备案承包人应负责办 理施工用电施工用水中断道路交通除发包人支付范围以外的临时用地等的申请许可手续并支付 相关规费和政策处理补偿费用 326 承包人应遵守政府有关主管部门对施工场地交通施工噪音以及环境保护和安全生产等方面的管 理规定按规定取得有关的许可或批准 327 承包人应定期向发包人提交工作报告包括年度和月度工程进展情况报告安全报告质量报告 支付情况报告和经发包人要求提交的本合同履行情况的阶段性报告 1承包人应在每月 20日向发包人提供当月的工程进展及本合同项下服务实际完成情况的月进度报告 下称月进度报告 月施工产值报告及下月的工作量计划月进度报告应酌情写入对进度延误如有 的分析和加快进度的具体措施 2除上述事项外月进度报告还应写明以下内容 a 月进度报告截止日前已完成的工程进度和相应的付款情况 b 设备及工程的质量情况如存在质量问题则应包括相应的改进措施及处理方法 c 施工安全情况及重大事故的处理情况 d 设备和材料的交付情况及现场检验与验收结果 e 所有由设备供应商提供的质量信息及工厂检验与监造情况 f 工程场地文明施工情况 g 发包人合理要求的其他内容 328 承包人应负责提供所有施工设备承包人为履行本合同项下的服务而运到工程场地的所有施工设 备均被视为仅供本合同所述的工程建设之用承包人只有在工程不再需要此类施工设备并经监理人批准 后方能从工程场地将它们运走 329 承包人的施工设备进场前必须按有关规定进行年检和定期检修并应由具有设备签证资格的机构 出具检修合格证或经监理人检查和鉴定后方可进入工程场地承包人还应在施工设备进入工程场地前向 监理人提交主要设备的使用和检修记录并应配置足够的备品备件以保证施工设备的正常运行 3210承包人应向发包人和监理人人员提供随时进出工程场地的便利以使发包人和监理人能够检查检 验承包人正在进行的工作承包人应负责进入工程场地的发包人和监理人人员的合理安全保障工作发 包人和监理人人员进入现场必须遵守现场安全管理制度 41 3211承包人应从开工日起对尚未移交发包人的已建成或未建成部分的工程设施或设备材料承担照管 责任直至相关工程设施或设备材料按本合同规定移交给发包人为止 承包人应负责其在保修期内完成的剩余工程及所用的材料待安装的设备的照管直到这些工程按合同 规定完成 在承包人照管期间工程设施或设备材料发生任何损失或损坏时承包人应自费弥补此类损失或损坏 使这些工程设施或设备材料符合合同要求达到发包人满意的程度 3212承包人应按照发包人和监理人的书面要求 1为任何其他承包人或发包人提供由承包人负责维修保养的任何道路或通道 2允许这些人使用在工程场地上的临时工程或承包人设备 3为这些人员提供与本工程有关的其他服务 3213承包人应严格按照发包人提供的图纸包括补充图纸进行施工并应在工程场地保存一套完整 的由发包人提供的图纸规范或其他文件并保证这些图纸等可随时提供给发包人监理人及其书面授 权的任何其他人员检查和使用承包人进场施工开始一个月内提供完整的交接桩放线成果图经设计 监理和发包人确认后作为政策处理及工程量计算的基础资料承包人在工程完工后提供完整的竣工测量 成果表经监理和发包人确认后作为工程量计算的基础资料 3214承包人应当建立施工管理体系通过先进的管理思想和手段对工程施工进行现代化管理承包人 采用的工程管理软件应与发包人的管理手段相匹配承包人应负责将上述系统软件与发包人的管理软件 进行连接以便发包人充分全面地了解和掌握工程建设过程中的相关情况 3215 承包人在实施工程过程中应负责与工程场地或工程场地周围施工的发包人的其他承包人保持配 合并向该类其他承包人提供必要的便利条件如果在承包人或其他承包人之间由于双方工作衔接发生 矛盾承包人应立即通知监理人并在监理人协调下解决矛盾承包人不得因此而向发包人提出工期索 赔和或费用索赔 31216 承包人应主动配合地方劳动部门技术监督检验部门计量管理部门依照有关法律开展的各项 检验检查注册登记和发证工作如压力容器和特种设备的安装检验与定期检验等并承担相关费用 31217因工程变更需要增加的工程量承包人应按发包人监理的要求组织实施价格按照112款 约定原则进行结算因承包商不实施或不及时实施造成的工期延长和费用增加承包人应承担相关责任 4监理人 41监理人的职责和权利 发包人依法聘请监理人对承包人包括其分包人实施工程的行为进行监督与管理发包人应在监理人开 始履行监理义务 7日前向承包人发出一份书面通知并在该通知中明确监理人的名称权利组织机构 及监理人的姓名承包人应对监理人的监理工作给予全面合作并提供必要的协助 42监理人员 监理人可以授权其他监理人员负责执行其指派的一项或多项监理工作监理人应将被授权监理人员的姓 名及其授权范围通知承包人被授权的监理人员在授权范围内发出的指示视为已得到监理人的同意与 监理人发出的指示具有同等效力监理人撤销某项授权时应将撤销授权的决定及时通知承包人任何 这种授权或收回其授权均应采用书面形式并且只有在发包人和承包人收到这一授权通知后方可生效 43承包人认为监理人的指令不合理时应在收到指令后 24小时内向监理人提出修改指令的书面报告 监理人应在收到承包人报告后 24小时内做出修改指令或继续执行原指令的决定并以书面形式通知承 包人 44 监理人的指示 监理人在行使涉及变更的权利前书面请示发包人并征得发包人的批准任何未经发包人书面批准涉 及变更的指令承包人可以拒绝执行承包人根据合同向监理人发出的任何书面文件均应同时抄送发 包人 5材料和工程设备 51承包人提供的材料和工程设备 511承包人应负责本工程除附件3发包人供应设备材料表甲供设备材料表外工程所需的所有材 料的采购和运输发包人和监理人有对承包人采购的材料的运输情况质量情况和供货情况进行监督检 查的权利 512发包人有权参加承包人负责的材料的采购工作承包人应提前 10天通知发包人监理人参加其为 采购材料而组织的招标或询价工作除进行公开招标外在确定材料的投标商或拟询价的供应商之前 承包人均应先期取得发包人和监理人的同意和认可但发包人和监理人的同意和不同意并不免除承包42 人本应承担的任何责任也不增加发包人的责任 513 发包人及其委派的检验人员应能进入材料的制造加工或制配的车间和场所包括不属于承包 人的车间或场所进行检查或检验承包人应为此提供便利和协助发包人的检查和检验并不解除承包人 根据合同所应承担的任何责任 514承包人采购的材料在运至工程场地后即转为发包人所有根据上款规定被发包人拒收的除外 52 发包人提供的材料和工程设备 521发包人将按合同附件3发包人供应设备材料表甲供设备材料表中所列的设备材料种类向承 包人无偿提供设备材料承包人应提前 40天提交施工用材料计划报监理人和发包人审核未按计划 上报的的设备材料发包人不承诺按期供应由此造成工期拖延和费用增加由承包人负责 522 承包人应按计划领用发包人供应的设备材料承包人所用设备材料总量按设计施工图示用量加损 耗量考核如果发包人在结算时发现承包人所领取的施工材料与设计施工图示用量加损耗量不一致时 则按以下规定处理 1由于承包人施工工艺改进而引起发包人供应材料实际领用量比竣工图示用量加附件3约定的 额定损耗量少其节约部分由发包人根据节约材料价值 50对承包人进行奖励 2若发包人供应材料实际领用量比竣工图示用量加附件3约定的额定损耗量多则结算时超出部 分的材料费用按照超出领用量乘以发包人实际采购价扣回 523承包人应按有关规范的规定对所有发包人供应材料进行检验如果承包人未于检验后 14天内提出 异议视为发包人所供材料合格 524承包人多领未用材料应运回发包人中转仓库由发包人物资管理部门验收合格后做退库处理 如承包人退库材料防腐层管材有破损或退库管材长度不足原管长度一半的发包人有权拒绝承包人退 库要求退库地点为发包人指定的中转仓库 6施工安全治安保卫和环境保护 61 发包人的施工安全责任 负责组织监理人和承包人共同成立项目安全委员会由项目安全委员会统一管理和协调工程的施工安全 工作并与承包人签订安全文明施工协议书 见附件 5监理人按照国家的有关安全法规部门规 章以及本合同的规定检查和监督施工安全工作的实施发包人对施工安全工作的统一管理和协调并不解 除承包人根据合同规定所应承担的安全责任 62 承包人的安全责任安全目标相应监督处罚现场文明施工要求等详见附件 5安全文明施工协 议书 63承包人应采取一切合理的预防措施以防止其职员发生任何违法的妨害治安的行为并维护治安 和保护工程附近的个人或财产免遭上述行为的破坏承包人应健全本单位的安全保卫机构明确安全保 卫的主管领导及部门负责人并纳入工程的安全保卫管理网络服从工程安全保卫的统一管理 64 承包人应对其履行合同所雇佣的全部人员的工伤事故责任包括分包人人员的工伤事故承担责任 并保证发包人不因承包人雇佣的人员包括分包人人员的工伤事故而承担责任 65承包人应严格按照国家行业及地方关于安全生产的标准组织施工随时接受安全检查人员依法实 施的监督检查若发包人合理认为承包人履行本合同的行为将会构成安全危险环境危险工程场地附 近地区的人身损害或财产损失的危险其有权要求承包人停止工程或其任何部分的施工或要求承包人 在自担费用和责任的情况下以其他合理的方式进行施工 7进度计划 71 合同进度计划 711承包人应在本合同生效后 14天内按照项目初步设计发包人项目建设策划及本合同的要求完成工 程的施工组织设计包括施工方案施工总平面布置施工进度计划主要施工技术措施质量保证措 施安全文明施工措施主要施工机械设备主要施工力量配备工程场地管理人员资金使用计划 主要材料到货计划并提交发包人和监理人审查监理人应在收到承包人提交的施工组织设计后 7天内 组织对之予以确认或提出修改意见并抄送发包人 712 承包人应根据项目的工期总目标和总进度计划要求见附件 9编制工程的施工进度计划并在本合 同生效后 14天内提交发包人监理人上述进度计划应包括下列内容 1承包人拟实施工程的顺序 2承包人的图纸所需的时间 3承包人要求发包人完成下列工作的时间 a 提交图纸 43 b 前道工序的交接时间 c 甲供设备材料的交付时间 d 获得所需的任何许可证道路通行权及批准 监理人应在收到上述计划后及时组织承包人设计方和其他有关方的代表召开审查会对承包人提 交的进度计划进行充分讨论并形成决定进度计划在承包人按审查会决定修改后执行 72 合同进度计划的修订 承包人应根据发包人要求向发包人和监理人提交月进度计划和周进度计划工程的进展不符合进度计划 时发包人和监理人可要求承包人修改计划除本合同另有规定外任何计划的修改都不得造成完工期 限的延误 8开工和竣工 81 开工 811 本工程完工期限为从开工日起到工程全部完工 日历天承包人应从发包人确定的开工日期 开始工程的实施并保证在合同规定的期限内完成全部工程 812承包人如不能按时开工应当于发包人确定的开工日期 7天前以书面形式向监理人提出延期开 工的理由和要求监理人应当在接到延期开工申请后的 2天内以书面形式答复承包人监理人不同意承 包人的延期要求或承包人未在规定时间内提出延期开工要求工期不予顺延 813因发包人原因不能按照约定的开工日期开工发包人应以书面形式通知承包人推迟开工日期 82 发包人的工期延误 821承包人应在因发包人原因造成的延误情况发生后 14天内就延误的工期以书面形式向监理人提出 报告否则视为工期不需延长发包人应在收到报告后 14天内予以确认逾期不予确认也不提出修 改意见视为同意顺延工期 83 承包人的工期延误 831 承包人应保证实际工程进度符合进度计划的要求若因承包人原因导致实际工程进度落后于计划 进度监理人有权通知承包人采取必要措施加快工程进度确保工程能在预定的工期内完工承包人 无权要求就所采取的措施支付任何额外费用若因发包人原因导致实际工程进度落后于计划进度监理 人有权通知承包人采取必要措施加快工程进度确保工程能在预定的工期内完工承包人有权要求就 所采取的措施支付额外费用 832 如果承包人在接到监理人要求加快进度的通知后 14 天内未能采取加快工程进度的措施致使 实际工程进度进一步滞后或承包人虽采取了一些措施但仍无法完成进度计划时发包人可在向承包 人发出书面通知 7 天后终止本合同或将本合同工程中的一部分工作委托给其它承包人完成由此引起 的额外费用由承包人承担 833 如果承包人未按 82款约定办理相关工期延期手续工程未能在合同约定的工期前完成则每延 误一天承包人应向发包人支付 1万元逾期完工违约金违约金上限为暂定合同总价的 5 9工程质量 91 工程质量要求 911承包人应在本合同签订后 10天内向发包人提交一份质量保证大纲以下简称工程质保大纲 承包人应按照经发包人批准的工程质保大纲建立其在履行本合同项下义务期间的质量保证体系和质量 管理网络确保工程质量达到以下标准 1所有单位工程和单独验收的分部工程一次验收合格率 100 2管道焊口验收一次合格率 96以上 3 防腐补口验收一次合格率 98以上 4 调试工程验收一次合格率 100 5 工程试运一次成功 92发包人的质量检验 921发包人将单独委托无损检测单位对本工程的管道焊口进行检验 93 承包人的质量检查 931 承包人应严格按本合同的规定和监理人的指示对工程使用的材料和设备以及工程的所有部位及 其施工工艺进行全过程的质量检查详细作好质量检查记录编制工程质量报表并于每月 30日提交 发包人和监理人审查 932 承包人应按规定对原材料成品半成品及施工过程进行的必要技术检验试验和检查工作并 承担相关的费用发包人有权参加承包人所进行的任何检验试验或检查 44 933承包人应提前 2天通知发包人计划进行检验试验或检查的日期如果发包人未能按指定时间 地点到场承包人应有权自行进行检验试验或检查 10变更 101变更的范围和内容 发包人可决定对本合同工程或其任何部分的结构形式质量等级或数量做出以下变更并有权要求承 包人执行 1 增加或减少合同中所包括的任何工作的数量 2 省略任何工作 3 改变任何工作的性质或质量或种类 4 改变路由结构及穿越形式 5 改变工程任何部分的系统设备材料及工艺 6 实施工程完工所必要的任何附加工作 7 改变工程任何部分的任何规定的施工次序或时间 上述变更可能涉及对合同总价付款进度计划质量保证指标等一项或多项内容的调整所有这些变 更均须有书面的变更指令确认 102 变更程序 发包人确定对工程进行变更时应向设计人发出书面通知设计人根据发包人的要求更改设计并回复 发包人发包人接到设计人的变更意见后通过监理人向承包人发出书面变更指令承包人在收到变更指 令后应认真研究并在7个工作日内提出执行变更的各种方案计划建议及效果如果承包人认 为变更将导致对合同总价工期付款工程进度计划质量标准等一项或多项内容进行调整应向监 理人提交合理充分的支持文件进行阐述以便发包人对其准确性做出决定该类证明文件包括分包人提 供的发票和承包人对该变更所作的预算和预算的依据承包人需要对工程变更时应向监理人提出变更 的理由方案计划建议及效果如果承包人认为变更将导致对合同总价工期付款工程进度计 划质量标准等一项或多项内容进行调整应向监理人提交合理充分的支持文件进行阐述监理人在收 到承包人的变更需求后应认真研究提出意见并上报发包人发包人在收到监理人的意见后会同监 理人设计人共同研究并通过监理人向承包人发出是否同意变更的指令工程变更和按照工程变更所 作的修改在监理人发出变更指令时生效不论是否有因为变更而产生的对合同价格增减数额计划完 工日付款质量标准及其他合同内容的任何争议承包人均应在发包人签署相应的范围变更指令的决 定执行因拒不执行变更指令造成发包人建设费用增加和或工期延误的由承包人承担相应责任 103变更的估价原则 除合同另有约定外变更涉及合同价格调整的合同中没有适用变更的价格由承包人提出适当的变更 价格经发包人批准后执行 104 承包人的合理化建议 1041承包人在施工中提出的合理化建议涉及到对设计图纸或施工组织设计的更改及对材料设备的换 用须经发包人设计人监理人同意如承包人未经同意擅自更改或换用时应承担由此发生的费用 并赔偿发包人的有关损失延误的工期不予顺延 1042 在承包人或分包人改正其错误疏漏瑕疵或缺陷时发包人将不签发任何变更指令亦不对合 同总价付款进度计划或质量保证指标等进行任何调整 11价格调整 111综合单价除因政策性变化及法律变化影响外不得进行调整 112合同执行过程中某一工程量清单项目工程量增加超过 15部分的结算价格根据合同附件8中 的修正后单价价格进行调整 113本工程政策处理费单价不做调整 12计量与支付 121 合同价格 本合同为固定综合单价合同最终合同价款根据工程结算时审定的工程量和工程综合单价加上合同规定 的其他费用确定 本合同价格总额暂定为人民币大写 元整￥ 元整 以下简称暂定合同总价工程综合单 价及其他费用金额见附件 2分项价格表暂定合同总价价格包括承包人的利润及在合同执行过程中的需 支出的所有成本税金政策处理费物价上涨费政策性调整增加费投保合同规定保险的费用风 险费和其他相关费用本合同综合单价和单列其他费用为闭口价除合同另有约定外在合同有效期间45 固定不变 122合同价款的支付 合同价款支付分为工程款支付和政策处理款支付两部分承包人在月度工程量报告中应分别按合同相关 条款规定上报下月计划和当月完成工作量 1221工程款支付 12211预付款 发包人应在本合同生效且收到承包人按照合同规定提交的履约保函后 28 天内向承包人支付一笔预付 款其金额为暂定合同工程总价的 5不含政策处理费发包人将从累计支付工程款不含政策处 理费达到暂定合同工程款不含政策处理费总价 30开始在每月结算的合同价款中按 20的比例 扣回工程款预付款尽管有上述规定当工程款已付至合同工程款暂定总价的 85时发包人将全部 扣回预付款 12212工程进度款 1发包人将按照现场实际完成工程量按月向承包人支付合同价款承包人应在每月 25日向监理人提 交从上月 25日到当月 24日已完成工程的工程量报告以下简称月度工程量报告所报工程量应满 足形象进度工程量认证的要求监理人应在收到承包人提交的月度工程量报告后 5天内按工程实际进度 对已完工程数量进行核实并上报发包人批准除另有规定外监理人应通过计量核实确定已完成的工 程量和价款监理人对承包人已完工程量进行计量时应通知承包人参加承包人应提供监理人为核实工 程量所要求的一切资料承包人在申请进度款时应附第三方测量资料作为申请依据否则发包人不予确 认 如果发包人或监理人对承包人提交的月度工程量报告有异议则应在收到承包人提交的月度工程 量报告后 5天内通知承包人承包人应在接到通知后 5天内重新提交月度工程量报告监理人将在承包 人重新提交报告后 5天内重新核实如果承包人逾期未能重新提交月度工程量报告则以监理人核实的 工程量作为上报发包人批准和发包人支付合同价款的依据 监理人对不符合合同要求的工程量承包人自行超出合同要求而增加的工程量或因承包人自身原因造成 返工的工程量不予核实 2承包人应根据上报的工作量统计报表计算并向发包人提交当月的进度款支付申请表含政策处理 费支付申请经监理人和发包人各部门审核会签后由发包人将当月工程核定产值不含政策处理费 的 85支付给承包人预付款扣回按 1221条规定执行承包人需提供对应金额的增值税专用发票 3当发包人向承包人实际支付的合同工程价款合计达到本合同工程款暂定总价的 85时发包人将 停止向承包人支付合同工程价款但承包人仍应继续按合同规定完成剩余的工作竣工结算完成后 28 日内发包人向承包人支付合同价款至合同结算金额的 975剩余 25的结算金额作为质量保证金 12213保证金 1质量保证金工程竣工验收退还承包人履约保函后发包人将在结算金额中扣留 25作为质量保 证金发包人应在工程通过竣工验收满一年且工程未发生安全质量问题后 28天内将剩余的质量保证 金无息支付给承包人如果质保期内由于施工质量引起安全质量问题则扣除相应部分 1222政策处理款支付 12221预付款 发包人应在本合同生效且收到承包人按照合同规定提交的履约保函后 28 天内向承包人支付一笔预付 款其金额为暂定合同政策处理总价的 5合同执行过程中发包人不扣回政策处理费预付款 12222政策处理进度款按以下方式支付 1完成站场三通一平后实现进场施工支付至此站场合同政策处理价的 60 2完成站场围墙砌筑后支付至此站场合同政策处理价 85 3剩余政策处理配合费用待交工验收后无遗留问题并取得土地所在村镇证明及承包人负责的行政 许可证件后予以结算资料证件不全发包人有权利对承包人进行相应经济处罚 12223如果单项政策处理工作因承包人原因未能及时支付或承包人政策处理过程中未及时支付应由 承包人支付的费用发包人或监理人认为因此可能影响工程进度发包人或监理人书面通知承包人 3 天内仍不改正的有权视情况代承包人及时支付此款项并书面通知承包人发包人有权在后续工程及 政策处理进度款中扣回代付金额 1224 其他费用的支付 其他费用措施费用的支付随工程进度款支付同比例进行 1225 发票 发包人只在收到承包人提供的相应金额的10增值税专用发票后方有义务付款承包人任何一次不及46 时提供合法发票的行为都将导致发包人有权拒绝继续付款而不承担任何责任承包人提供的发票应为 10增值税专用发票 1226 工程款的支付方式 发包人采用银行转账银行汇票等支付工程款 123其他 1231款项争议 12311如果发包人对合同价款结算账单进行审查后认为应向承包人支付的金额与承包人要求支付的金 额之间有差异则发包人仅有义务按经其确认的金额进行支付承包人可以按本合同第18条的规定 提起争议解决发包人可以在任何月度付款中对以前的支付进行适当的改正或修正 12312除本合同另有规定外在承包人有严重违约时发包人有权不予付款若双方对承包人是否严重 违约发生争议应按本合同第18条的规定解决争议 12313发包人可以将承包人根据合同应向发包人支付的任何金额从根据本合同应由发包人付给承包人 的到期或将到期的款项中扣除和抵消 12314承包人应保证本项目资金专款专用发包人有权采取必要手段保证承包人所得合同款优先用于 本工程 1232履约保函 12321承包人应在合同签订后 5天内向发包人提供一份金额为暂定合同总价 5的履约保函作为其 履行合同义务的担保履约保函应由发包人可接受的商业银行开具保函应为无条件照付不议如承包 人提供的履约保函不符合招标文件及本合同要求的发包人有权要求承包人对履约保函进行修改直至 满足要求为止根据本条开具履约保函的费用由承包人承担采用履约保证金的必须通过承包人的基本 账户以银行转账方式缴纳 12322履约保函的有效期限应为自本合同生效日起至本工程合同工期到期后 30天止如实际竣工时间 延迟导致履约保函有效期届满承包人应当免费延展或重新开具上述履约保函保函总金额为剩余工 作量部分的 5 12323在任何情况下发包人按照履约保函提出索赔之前应书面通知承包人说明导致索赔的性质 和原因但无论承包人是否接受发包人的索赔均不影响发包人要求保函开具行支付保函金额的权利 1233税款双方应自行负责缴纳因其履行本合同而应由其缴纳的税款承包人应促使其自行聘请的任 何分包商依法缴纳应由其缴纳的税款 124 竣工结算 1241 竣工验收后承包人在28天内向发包人提交竣工结算报告及完整的结算资料发包人在收 到之日起56天内进行审核或委托造价咨询机构审核审核服务收费按照浙价服200984号 相关规定执行工程结算审核追加费用由承包人承担该追加费用发包人有权从应付工程款中扣除并支 付给造价咨询机构 1242 本合同竣工结算价以发包人委托的造价咨询机构审核后出具的正式报告结果为准对该报告仍 有异议按照争议解决程序处理 13竣工验收 131 竣工验收申请报告 1311工程具备竣工验收条件时承包人应按国家有关工程竣工验收的规定和档案管理规定向发包人 提供 4套完整竣工资料包括竣工图同时提供完整竣工资料电子版本刻录光盘提交竣工资料的 截至日期为完工日期后 21天内提交上述资料的费用被认为已包含在承包人的单价或总价中如果承 包人不提交竣工资料则不应认为工程已经达到完工条件竣工资料的编制应符合国家相关规定 1312承包人应编制一套完整的完工记录该完工记录应如实记载完工工程的确切部位尺寸以及有关 的规范和数据和实施的施工文件包括 1开工报告 2设计变更资料 3隐蔽工程记录或纪要 4材料构件的出厂和检验资料设备检验资料 5测量成果资料 6工程质量评定资料 7施工说明施工大事记施工日志 8单项工程独立单项工程中的单位工程的中间交接验收证书 47 9竣工报告 10其他如施工中发生工程质量事故应有质量事故处理报告 11竣工图纸 12施工资料按建设单位提供的组卷要求进行编辑和立卷 1313竣工验收资料的编制应随着本工程的施工同时进行计量单位与符号应符合法定计量单位的使用 规则文字数字必须清晰工整图面整洁 1314 竣工图施工组织设计包括特殊的施工方案施工总结操作维修手册应按单位工程单独组 卷施工技术资料施工现场原始记录和质量评定资料也应按每单位工程一卷编制 1315 施工中没有变更的施工图加盖竣工图专用章施工中有部分变更的图纸可在原图上修改 修改部分加盖竣工图核定章改动大的施工图应重新绘制新图并加盖竣工图专用章 1316承包人应在开工前拍摄工地厂区通道和邻近建筑物的照片以便保存该场地的原样记录在施工 过程中应拍摄工程进展情况的彩色照片作为施工进展记录所有存档照片均应经过监理人的批准每张 照片背面应标注拍摄日期拍摄角度和对象等工程竣工时交发包人归档 132 验收 1321 发包人和监理人应在收到承包人提交的竣工验收报告后14天内组织相关人员按照国家规定对 工程进行竣工验收经验收工程符合当时施行的国家和行业验收标准的发包人应批准承包人提交的竣 工验收报告 1322 工程通过发包人组织的交工验收后即视为完工发包人将在工程通过交工验收后28天内向承 包人签署工程接收证书工程接收证书中注明的工程通过交工验收的日期为工程的实际完工日期交工 验收日期为本工程的竣工节点 1323 工程自接收证书签发之日起视为移交给发包人并受发包人控制工程按前述规定由发包人接收 后承包人仍应完成合同项下针对机组或工程的所有未完成的责任和义务因承包人原因工程不能在计 划完工日期前移交的发包人可以要求承包人移交工程但此种移交并不影响承包人根据本合同所应承 担的其他义务或责任 1324 承包人应在工程接收证书签发后14天内将从发包人处领取的设备备品配件剩余材料专用 仪器和专用工具移交发包人 14缺陷责任与保修责任 141缺陷责任期和保修期 本工程的缺陷责任期为实际竣工日期起 12个月除本合同另有规定外在本合同中整体工程或其中的 单项单位分项分部工程均从移交发包人之日起按照建设工程质量管理条例分别计算保修期 保修期若遇到国家有关规定更改则按新规定执行 142保修责任 1421 承包人应按法律行政法规或国家关于工程质量保修的有关规定对交付发包人使用的工程在质 量保修期内承担质量保修责任 1422 承包人应在工程竣工验收之前与发包人签订质量保修书质量保修书的主要内容包括 1质量保修项目内容及范围 2质量保修期 3质量保修责任 15保险 151 发包人的保险 1511 发包人可根据工程建设的需要投保并维持建筑和安装工程一切险含第三者责任险雇主责 任险等险种并与保险公司签订保险合同发包人将在本合同生效后15天内向将所投保的保险公司 的名称以及保险合同的相关条款书面通知承包人 1512 当发生前款所述的保险合同项下的保险事故时承包人应根据保险合同的要求采取一切可能的 措施保护现场并尽快将事故情况告知保险公司和发包人协助发包人向保险公司办理索赔及其他手续 保险公司的赔付并不意味着免除承包人在本合同项下应承担的义务及相应的责任 152 承包人的保险 1521 承包人应按照本条的规定以其自身为受益人在本合同有效期内投保并维持下述保险 15211 货物运输保险 承包人应为所有为本工程自行采购的设备和从中转仓库到工地现场的甲供设备投保货物运输保险货物 运输保险的投保范围应包括其所采购的所有材料设备不包括施工设备自离开承包人或供应商的仓库48 至该材料设备运至工程场地仓库止通常应投保的所有损失或损毁风险保险金额应为上述材料设备重置 价格的 110 15212意外伤害保险 承包人必须自行并促使其分包商依法为从事危险作业的职工办理意外伤害保险 15213施工设备保险 承包人应自行或促使分包人投保包括施工设备及用于履行本合同项下服务之目的但并非作为合同工程 组成部分的其他物品的保险并维持其有效投保金额应为施工设备或物品的重置价值以避免因通 常应投保的任何原因而引起的全部损失或损毁风险 16不可抗力 161 不可抗力后果及其处理 1611 不可抗力造成损害的责任 不可抗力导致的人员伤亡财产损失费用增加和或工期延误等后果由合同双方按以下原则承担 1永久工程包括已运至施工场地的材料和工程设备的损害以及因工程损害造成的第三者人员伤亡 和财产损失由发包人承担 2承包人设备的损坏由承包人承担 3发包人和承包人各自承担其人员伤亡和其他财产损失及其相关费用 4承包人的停工损失由承包人承担但停工期间应监理人要求照管工程和清理修复工程的金额由发 包人承担 5不能按期竣工的应合理延长工期承包人不需支付逾期竣工违约金发包人要求赶工的承包人 应采取赶工措施赶工费用由发包人承担 6临时性工程的损害临时性工程损害导致第三人人员伤亡和财产损失承包人包括其分包商机械 设备损坏及停工损失由承包人承担 7 停工期间承包人应留在施工场地的必要的管理人员及保卫人员的费用由承包人承担 162 因不可抗力解除合同 1621 合同根据不可抗力事件终止后发包人有权继承承包人在其就工程签订的任何或所有合同协议 或其他文件中的权利承包人应配合发包人办理相关的转让手续 1622 受制于本合同其他条款的规定如果不可抗力事件持续达 120天或以上则发包人和承包人均有 权提前终止本合同发包人和承包人均有权在提前10天以书面形式通知对方后提前终止本合同在 发生本款所述的提前终止时承包人有权获得按本合同规定发包人应付而未付的款项提前终止前发包 人到期应付而未付的款项但不包括未完工部分的合同款项和逾期利益但条件是承包人应尽最大合 理努力以减少发包人因按该提前终止情形而可能承担的一切费用同时承包人应赔偿发包人因该违约 及终止所遭受的相应的损失条件是发包人应尽力采取有效措施减少承包人因此而应承担的赔偿费用 承包人同意在此情况下承包人的赔偿责任不受合同规定的违约责任上限的限制 17违约 171 承包人违约 1711 承包人违约解除合同 17111 如果承包人发生下列情况则发包人在不妨碍其根据本合同和法律规定所拥有的任何其它权利 或补救措施的情况下可向承包人发出通知要求其对违约事件进行补救如果承包人在收到发包人通 知后的30天内该事件或违约行为未得到补救或如果该事件或违约行为不能在收到发包人通知后30 天内合理地得到补救亦未在发包人同意的可以合理做出补救的更长期间不超过60天内得以补救 则发包人可在发出另一个通知后随时终止本合同 1 无正当理由而未能按合同规定开工 2 无正当理由擅自停工 3 因承包人原因导致工程施工进度过慢接到发包人和监理人发出的加快进度的指令后未遵照执行 4 未按合同规定修理或返工有缺陷的工程 5 因为承包人自己的原因无法继续履行合同或事实上已无法按本合同的要求按期完成工程 6 非法转包工程或违反合同有关分包的规定 7 未在规定期限内完成工程 8 质量违约金超过最高限额如有 9 其他严重违约情况 17112 因承包人违约导致合同终止后发包人可自行完成剩余工程或雇佣其他第三方完成剩余工程49 当发包人或其雇佣的第三方认为合适时可使用按合同规定用于本工程的承包人的一切设备临时设施 和材料在必要时发包人可以出售承包人的设备临时设施和未用的永久设备及材料将出售收入作 为按合同规定承包人应付或将付给发包人的相应款额 17113 本合同终止后承包人应立即清除其留在工程场地上的一切垃圾向发包人移交因履行本合 同而得到的所有资料并退出工程场地并确保不因其退出而给工程场地的使用带来任何不利影响 17114 本合同的终止既不得解除任何一方所应承担的保密义务也不得解除任何一方在本合同终止 后继续有效的任何义务除在本合同任何条款中明确限制任何一方的责任外也不得解除任何一方在终 止日期前已经产生的义务 1712 对承包人的违约处理 17121 如果因承包人原因工程质量未达到合同所规定的标准承包人应按下述规定承担违约责任本 合同工程质量应达到合同规定的质量标准初验达不到合同规定的质量标准则由承包人负责返工修补 直至达到合同规定的质量标准其费用及延误的工期由承包人承担如果经返工修补仍达不到合同规定 的质量标准承包人将向发包人支付结算总价款 3的违约金承包人仍负责返工修补直至达到合同 规定的质量标准其费用及延误的工期由承包人承担 17122 如果承包人未能实现合同规定的安全目标承包人须向发包人支付结算总价款 2的违约金 承包人的安全违章行为发包人将按照安全文明施工协议书中规定进行处罚 17123承包人的项目经理每月在工地现场的时间不应少于本合同规定的天数因事离开的应向监理 请假并取得监理同意同时全权授权常务副经理履行项目经理职责项目经理或经授权的常务副经理未 按合同约定向监理请假且出勤天数少于本合同规定天数的则每少出勤一天发包人有权要求承包人按 照 1000元天的金额支付违约金发包人按月予以考核违约金在当月进度款中扣除违约金上限为暂 定合同总价的 1 17125承包人现场文明施工标准未达到已批准的施工组织设计要求和本合同的相关规定时发包人有 权要求承包人予以整改完善仍未达到要求的发包人有权委托其他承包人进行整改或按承包人未实 施的工作内容给予承包人相应的惩罚 1713合同履行结束后发包人组织对承包人的投标情况完成质量工作进度安全保卫保修及售 后服务客户投诉合同中的其他违约责任等方面对其进行评价记入供应商诚信档案凡发生情节严 重的违约情形承包人和本项目负责人列入公司黑名单承包人五年内不得在公司相关工程中进行投标 同时发包人就其合同履行中违约行为向相关部门备案 1714承包人提供的增值税扣税凭证没有通过税务部门认证无法提供增值税扣税凭证开具的增值税 扣税凭证丢失或提供的增值税扣税凭证不符合合同约定的承包人应按发包人要求采取重新开具增值税 扣税凭证等补救措施如造成发包人不能抵扣的发包人通知承包人且收到承包人提供的合法合规发票 后按照不含税合同价进行结算同时发包人有权要求承包人支付签约合同价 5的违约金承包 人未按发包人要求支付违约金的发包人有权终止合同 172 发包人违约 1726 对发包人的违约处理 如果发包人由于自身原因迟付合同价款则应就每一笔迟付款项按中国人民银行当月贷款基准利率向承 包人支付违约金 1727 发包人违约解除合同 如果发包人未向承包人支付本合同项下的任何到期应付款项双方有争议的部分除外持续达30天 之久则承包人应以书面形式通知发包人如果发包人在收到该通知后30天内仍未支付上述款项 承包人可终止本合同在这种情况下发包人应向承包人支付本合同规定的到期应付款项并赔偿承包 人因该违约及终止所遭受的相应的损失但承包人应尽最大合理可能减少发包人因按该终止而应承担的 一切损害赔偿或费用 174 违约金支付 任何一方在本合同项下应支付给另一方的违约金款项到期未支付时受损害方可在到期应向对方支付的 款项中予以抵扣并无须承担由此引起的任何责任 18争议解决 181 争议的解决方式 凡由本合同引起的或与本合同有关的任何争议双方应首先通过友好协商解决若经协商后 30天内不 能解决争议则双方同意向项目所在地有管辖权的人民法院提起诉讼除提交争议解决的条款外本合50 同其他条款在争议解决进行期间应继续履行 19 索赔 191承包人的索赔 根据合同约定承包人认为有权得到追加付款和或延长工期的应按以下程序向发包人提出索赔 1承包人应在知道或应当知道索赔事件发生后 28天内向监理人递交索赔意向通知书并说明发生 索赔事件的事由承包人未在前述 28天内发出索赔意向通知书的丧失要求追加付款和或延长工 期的权利 2承包人应在发出索赔意向通知书后 28天内向监理人正式递交索赔报告索赔报告应详细说明索 赔理由以及要求追加的付款金额和或延长的工期并附必要的记录和证明材料 3索赔事件具有持续影响的承包人应按合理时间间隔继续递交延续索赔通知说明持续影响的实 际情况和记录列出累计的追加付款金额和或工期延长天数 4在索赔事件影响结束后 28天内承包人应向监理人递交最终索赔报告说明最终要求索赔的追加 付款金额和或延长的工期并附必要的记录和证明材料 192 对承包人索赔的处理 对承包人索赔的处理如下 1监理人应在收到索赔报告后 14天内完成审查并报送发包人监理人对索赔报告存在异议的有权 要求承包人提交全部原始记录副本 2发包人应在监理人收到索赔报告或有关索赔的进一步证明材料后的 28天内由监理人向承包人出 具经发包人签认的索赔处理结果 3承包人接受索赔处理结果的索赔款项在当期进度款中进行支付承包人不接受索赔处理结果的 按照第 18条争议解决约定处理 193发包人的索赔 根据合同约定发包人认为有权得到赔付金额和或延长缺陷责任期的监理人应向承包人发出通知 并附有详细的证明 发包人应在知道或应当知道索赔事件发生后 28天内通过监理人向承包人提出索赔意向通知书发包人 未在前述 28天内发出索赔意向通知书的丧失要求赔付金额和或延长缺陷责任期的权利发包人 应在发出索赔意向通知书后 28天内通过监理人向承包人正式递交索赔报告 194 对发包人索赔的处理 对发包人索赔的处理如下 1承包人收到发包人提交的索赔报告后应及时审查索赔报告的内容查验发包人证明材料 2承包人应在收到索赔报告或有关索赔的进一步证明材料后 28天内将索赔处理结果答复发包人 如果承包人未在上述期限内作出答复的则视为对发包人索赔要求的认可 3承包人接受索赔处理结果的发包人可从应支付给承包人的合同价款中扣除赔付的金额或延长缺 陷责任期发包人不接受索赔处理结果的按第 18条争议解决约定处理 合同条款附件 附件 1 工程技术规范及要求见招标文件第七章天然气工程技术规范 附件 2 价格表 附件 3发包人供应材料设备一览表 附件 4主要管理人员一览表 附件 5安全文明施工协议 附件 6履约保函 附件 7廉政协议 附件 8 综合单价调整表 附件 9 项目计划进度表 附件 10 工程量清单说明见招标文件第五章 附件 11工程结算管理办法 附件 12工程联系单管理办法 附件 13 工程变更管理办法51 合同附件格式 附件 1 工程技术规范及要求见招标文件第七章 附件 2 价格表 附件 3 发包人供应材料一览表 表 1站场甲供设备材料清单见以下表格 序 号 名称及规格 单 位 云和分输 站 龙泉分输 站 备注 一储运机制配管部分所有甲供设备阀门配对法兰及紧固件均由甲方提供 1 站内与线路同管径的直管非 3PE防腐 米 110 80 2 站内与线路同管径的热煨弯头非 3PE防 腐 个 0 4 3 清管器发球筒 台 0 2 4 清管器收球筒 台 0 2 5 过滤分离器含配对法兰 台 2 2 6 地面火炬包括火炬本体+点火系统详见 热工专业通用设备表 7 汇管 套 0 0 8 排污罐 台 1 1 9 储运专业所有阀门含配对法兰包括气 液联动球阀电动球阀手动球阀节流 截止放空阀阀套式排污阀止回阀安 全阀等 套 56 88 10 绝缘接头 套 3 3 11 自用气橇 台 1 1 12 二级调压箱发电机房厨房 注地面火炬含火炬本体就地点火撬远程点火控制箱等甲供放空立管不带点 火系统的由施工方负责采购加工安装甲方不提供放空立管加工用的管材管件及辅材 二自控部分所有甲供阀门配对法兰及紧固件均由甲方提供 1 温度计 台 2 2 2 压力表 台 9 11 3 差压变送器 台 2 2 4 温度变送器 台 2 2 5 压力变送器含 hart手操器 台 6 6 7 通球指示器 台 0 4 8 工作调压阀调压撬内 台 1 1 9 监控调压阀调压撬内 台 1 1 10 安全切断阀调压撬内 台 1 1 11 可燃气体探测系统含场站阀室内的可 燃气体主机点式可燃气体探测器声光 报警器便携式可燃气体探测器 套 7 7 12 电磁阀发电机房厨房 台 2 2 13 计量撬主要包括撬座超声流量计 流量计算机普通球阀强制密封球阀 套 1 1 52 序 号 名称及规格 单 位 云和分输 站 龙泉分输 站 备注 电动执行机构汇气管比对回路上下 游直管段整流器压力变送器温度变 送器等带计量柜 14 调压橇主要包括撬座自力式安全切 断阀自力式监控调压阀工作调压阀电 动普通球阀电动执行机构一般阀门 上下游汇气管上下游直管段压力变送 器等 套 1 1 15 控制系统操作员站软件交换机打 印机16口串口服务器PLC系统机柜 BPCS系统ESD系统浪涌保护器辅 助操作台 套 1 1 16 RTU系统带有 RTU系统及附件带触摸 式液晶显示屏带机柜规格 2100mm 高 × 800mm长 × 800mm宽 机柜内集成所有 RTU系统及附件包括开 关继继电器浪涌保护器端子等 套 0 0 17 ESD按钮 台 2 2 18 压力表压力变送器活接头 个 21 23 19 焊接式截止阀仅限工艺区范围内仪表配 套的截止阀 只 7 9 20 内外螺纹二阀组仅限工艺区范围内仪表 配套的阀组 只 16 18 卡套式截止阀仅限工艺区范围内仪表配 套的截止阀 只 4 4 内螺纹截止阀仅限工艺区范围内仪表配 套的阀组 只 3 3 21 终端接头 螺纹式压力表活接头 个 21 23 卡套式压力表活接头 个 0 0 卡套式螺纹接头 个 16 16 卡套式三通 个 5 5 不锈钢管L=700 m 24 24 23 不锈钢膜盒压力 只 1 1 24 液位检测仪表 侧装磁浮子液位计 台 5 5 25 取样探头 个 0 0 注1计量调压撬由招标人委托厂家成撬供应由成撬厂家完成撬内所有设备管材 管件电仪的安装并预留与工艺系统进出放空排污等接口电仪以撬内配电接线箱为 界 2阀室和场站内的压力表温度计温变压变差压表液位检测仪表壁挂式一体 化温湿度变送器等仪表都为甲供 3防爆扰性管及防爆格兰头仅限成撬设备内的为甲供其余都为乙供 4扩容场站和阀室的控制系统RTU系统也为甲供 53 序 号 名称及规格 单 位 云和分输 站 龙泉分输 站 备注 三电气部分 1 交流在线式 UPS 套 1 1 2 燃气发电机 台 1 1 3 干式变压器 台 1 1 4 10KV环网柜 台 2 2 5 低压开关柜 台 5 5 注外电 10kv进线至配电室变压器开关计量柜配电盘柜均由招标人委托当地电力部 门负责安装调试安装界面以变配电室内低压开关柜为界限 四通信部分 一 光传输系统 1 19标准机柜 套 1 1 2 子架 套 1 1 3 系统控制与通信板 块 2 2 4 超级交叉时钟板 块 2 2 5 系统辅助接口板 块 1 1 6 电源接口板 块 2 2 7 STM16 光接口板 块 2 2 8 8路带交换功能的快速以太网处理板 块 2 2 9 8路 10M100M快速以太网双绞线接口板 块 2 2 10 交流供电组件 套 2 2 11 光传输系统配套附件 套 1 1 12 32芯 ODF 套 1 1 13 机架式集中光纤收发器16槽 套 1 1 14 路由器 台 1 1 15 跳纤 根 7 7 二 备用通信传输系统 1 租用公网 2M数字电路 条 1 1 三 话音通信系统 1 IP电话机 部 2 2 2 110一键报警装置 套 1 1 四 工业电视监视系统 套 1 19标准机柜 600×800×2100 套 1 1 2 32路网络硬盘录像机NVR 套 1 1 3 监控终端及其软件 套 1 1 4 24液晶监视器 台 1 1 5 200W 网络高清高速防爆智能球机含防 爆防护罩支架等 套 0 0 6 130W 网络红外球型摄像机含防护罩 支架等 套 7 7 7 130W 网络红外半球摄像机含防护罩 支架等 套 1 1 8 工业级光纤收发器1光口 2电口带光 台 10 10 54 序 号 名称及规格 单 位 云和分输 站 龙泉分输 站 备注 模块 9 防爆箱 个 0 0 10 防水箱 个 7 7 11 4米监控杆 根 7 7 12 网络电源电涌保护器 套 14 14 13 4芯光缆终端盒 套 10 10 14 铠装光缆 GYTA4B1 米 500 500 15 铠装电源电缆 YJV 4x15 米 700 700 16 超 5类屏蔽双绞线 米 200 200 17 安装附件含接地线电源线防爆挠性 管防水软管支架等 套 1 1 18 3T硬盘 块 6 6 五 入侵报警系统 1 报警主机含键盘电源 套 1 1 2 报警软件 套 1 1 3 管理主机 台 0 0 4 24液晶显示器 台 0 0 5 警灯警号 个 4 1 6 报警驱动模块 个 1 1 7 50m激光对射探测器单光束 对 2 2 8 100m激光对射探测器单光束 对 6 6 9 单防区模块 个 7 7 10 防水防爆箱 个 0 0 11 防水箱 个 10 9 12 电源电涌保护器 个 2 2 13 信号电涌保护器 个 2 2 14 报警信号电缆 KVVP4× 15 米 550 550 15 报警电源电缆 RVVP2× 15 米 550 550 17 安装附件含设备内电源线接地线等 套 1 1 18 声光报警器 套 4 4 六 门禁系统 1 触摸屏室内机 套 1 1 2 室外机 套 1 1 3 电源 套 1 1 4 电控锁 套 1 1 5 超 5类屏蔽双绞线 米 100 100 6 电源电缆 FSRVVP 2× 10 米 100 100 7 壁挂式设备箱 300mm× 400mm× 230mm 套 1 1 七 会议电视系统 1 会议电视终端包括麦克风高清摄像机 键盘遥控器等 套 1 1 2 46液晶电视机 台 1 1 55 序 号 名称及规格 单 位 云和分输 站 龙泉分输 站 备注 3 可移动安装支架 套 1 1 4 视频会议 linces 套 1 1 八 综合布线系统 1 19标准机柜 600×600×2100 套 1 1 2 48口网络配线架 个 1 1 九 网络设备 1 接入路由器 台 1 1 2 IPTV24口以太网交换机 台 1 1 3 OA办公网24口以太网交换机 台 1 1 4 OA办公网24口网络交换机 台 1 1 5 专用设备网24口网络交换机 台 1 1 6 专用设备网以太网数据采集器 台 1 1 7 语音视频网24口以太网交换机 台 1 1 8 语音视频网24口网络交换机 台 1 1 十 一 语音广播系统 1 室外 IP广播音柱 套 1 1 2 超 5类屏蔽双绞线 米 100 100 3 电源电缆 米 100 100 十 二 电子巡更系统 1 手持巡更机 套 1 1 2 电子巡更点 个 10 10 3 电子巡更管理软件 套 1 1 十 三 无线防爆通信系统 1 数字无线防爆对讲机 部 2 2 十 四 电路租用 1 租用公网 PSTN电话 部 2 2 十 五 GPS线路巡检系统 1 GPS手持终端 套 11 11 注1视频监控周界安防系统中用于前端设备至通信机柜内的各类连接电缆网线 光缆都为甲供由通信安防厂家统一提供设计应将以上各类电缆网线光缆统一开 列在相应的设备技术规格书中综合布线的网络插座电话插座网络及电话模块网线 电话线电视线等属于乙供范围 2改扩建场站阀室中有涉及以上通信专业系统的也为甲供 五防腐专业 1 线路阴级保护 线路阴极保护电源设备恒电位仪控制 机柜 台 0 0 深井阳极 套 0 0 56 序 号 名称及规格 单 位 云和分输 站 龙泉分输 站 备注 阳极接线箱 个 0 0 参比电极极化探头 支 1 1 2 区域阴极保护 区域阴极保护电源设备恒电位仪控制 机柜 台 1 1 防爆阳极接线箱 只 3 3 防爆阴极接线箱 只 3 3 参比电极长效硫酸铜参比电极 支 7 9 3 固态去耦合器 套 3 3 4 电位传送器 套 1 1 5 电火花间隙保护器 注线路阴极保护站中的阳极地床深井阳极或浅埋阳极及配套附件辅材含阳极之间 电缆为甲供区域阴极保护中的阳极地床柔性阳极或牺牲阳极及配套附件辅材为乙 供且由施工单位施工 六给排水专业 1 地埋式 MBR 污水处理装置及配套附件 一体化污水处理装置 套 1 1 其他说明 1站场及阀室甲供设备材料交付地点承包人设备材料堆放场地由承包人接收设备后统 一保管保管要求符合设备存放相关规定如承包人不具备存放要求的承包人自行从发包人指定的物 资中转仓库领用 2设备就地柜至设备本体的线缆包括阳极地床和阳极地床之间电缆由设备供应商供货并安装其 余线缆均为乙供 3除上述甲供设备材料外所有招标范围内必需的设备材料均为乙购含 甲供设备供货厂家与施工单位的界面划分 1工艺仪表设备厂家负责成橇设备橇块的运输橇内设备拼装撬内仪表的检定橇内设备接线 橇内严密性试验及橇块调试施工单位负责橇块的卸车及就位二次灌浆橇外管道连接及以散件供应 设备的卸车二次倒运安装接线试压干燥并配合厂家调试其他非甲供工艺仪表等散件设备 和材料由施工单位负责采购安装和调试 2站控系统厂家负责机柜内甲供范围的安装接线校线及调试施工单位负责机柜卸车二次倒 运就位盘柜接线及其他非甲供材料的采购和安装工作并配合厂家调试 3UPS不间断电源厂家负责 UPS的安装指导及调试施工单位负责 UPS卸车二次倒运设备基 础就位安装电缆敷设接线预埋管施工及其他非甲供材料的采购和安装工作并配合厂家调试 4低压配电设备以配电间低压柜出线端为界低压柜出线端之后包括低压端接线由施工单位负 责 5监控系统厂家负责设备供货含前端设备至主机的各种线缆安装接线和调试施工单位负责 设备卸车二次倒运机柜就位监控设备基础设备埋管预埋电缆敷设其他非甲供材料的采购和 施工并配合厂家调试 6周界系统厂家负责甲供设备供货含前端设备至主机的各种线缆安装接线和调试施工单位 负责设备卸车二次倒运机柜就位就地箱基础预埋管预埋电缆敷设其他非甲供材料的采购和 施工并配合厂家调试 7门禁系统厂家负责甲供设备供货含前端至主机的各种线缆安装接线和调试施工单位负责 设备卸车二次倒运门禁预埋管电缆敷设预埋件及其他非甲供材料的采购和施工并配合厂家调 试 57 8办公网络系统厂家负责甲供设备供货含设备内各种线缆安装接线和调试施工单位负责预 埋管预埋和乙供材料电缆网线电视线电话线等采购和安装以及设备的卸车二次倒运和机 柜就位并配合厂家调试 9光传输系统或网络通信系统厂家负责设备供货安装接线和调试施工单位负责线路光缆与设 备的连接以及设备卸车二次倒运机柜就位非甲供材料的采购和安装并配合厂家调试 10阴保系统 线路阴极保护系统 厂家根据设计提供的阳极地床位置负责深井阳极的施工及安装含阳极地床打井并负责甲供清单 范围内阴保设备及材料的供货安装指导和调试工作施工单位负责甲供阴保设备及材料包括阴保控 制柜高硅铸铁阳极碳素回填料参比电极阴保测试箱绝缘接头阳极床测试箱等的卸车二 次倒运就位安装和电缆接线工作负责接地电池火花间隙保护器固态去耦合器电位采集器 阴保电缆等非甲供设备和材料的采购施工安装电缆敷设及接线等工作并配合厂家调试 场站阀室区域阴极保护系统 厂家负责甲供范围区域阴极保护设备的供货安装指导和调试工作施工单位负责甲供范围区域阴极保 护设备和材料卸车二次倒运就位安装以及剩余非甲供设备和材料包括柔性阳极牺牲阳极 阴保测试电缆等的采购敷设安装接线并配合厂家调试等工作 防腐施工单位负责未防腐管材管件的除锈防腐工作 11放空火炬厂家负责放空火炬本体及点火系统的供货安装指导调试施工单位负责火炬本体及 点火系统的卸车二次倒运安装电缆敷设接线以及其他非甲供材料的采购和施工并配合厂家 调试 天然气发电机系统厂家负责天然气发电机本体及配套附件的供货安装指导调试施工单位负责发 电机设备卸车二次倒运基础施工二次灌浆预埋管施工设备二次倒运和就位发电机附件安装 接线电缆敷设以及非甲供材料的采购和安装并配合厂家调试 一体化污水处理装置厂家负责一体化污水处理装置及配套附件的供货安装指导调试施工单位负 责一体化污水处理装置及配套附件的设备卸车二次倒运基础施工就位及安装预埋管施工电缆 敷设接线并配合厂家调试 场站生活类设施站场内生活设施淋浴器热水器空调厨房设备家具等固定安装部分如 淋浴器热水器空调厨房设备等乙供且包安装可移动部分如床桌椅等由运行公司采购 15仪表安全阀类检定校验和整定厂家负责甲供范围内的仪表安全阀等设备到场安装前的检定 校验和整定工作并提供相关报告施工单位负责乙供范围内的仪表安全阀等设备在安装前的检定 校验和整定工作并提供相关报告 16所有阀门绝缘接头等设备安装前的单体试压工作由施工单位完成 17除上述甲供设备界面外甲供清单内的其余甲供设备材料卸车二次倒运就位安装接线电 缆敷设等工作由施工单位负责除甲供清单外所有招标范围内必须的设备由施工单位负责采购运输 安装调试 18所有由施工单位安装的设备的单体调试及单体调试资料由施工单位负责 承包人对乙供材料的质量保证 承包人应根据国家有关法律法规要求自行对乙供材料和材料加工制作过程等进行质量监督提供项目 合格的产品同时发包人有权委派第三方对乙供材料的质量进行驻场监督承包人应给予无条件配合 发包人委派第三方的监造不解除承包人应承担的相关责任 承包人应在合同签订后 15天内将主要乙供设备材料的制造商及所选品牌情况报发包人审核 附件 4 主要管理人员一览表根据投标文件 附件 5 安全文明施工协议 安全文明施工协议书 发包单位以下简称甲方 承包单位以下简称乙方 建设管理方以下简称丙方 甲方将本企业工程项目发包给乙方施工为贯彻落实中华人民共和国安全生产法 建设工程安全生 产管理条例等安全生产的法律法规和浙江省能源集团公司有关安全工作规定加强建设工程项目58 的安全生产管理严格执行安全生产规章制度提高工程项目建设安全文明的施工管理水平有效 控制施工生产事故的发生明确双方的安全职责确保施工安全双方在签订工程项目承包合同的同时 签订本协议 工程项目名称同主合同 承包范围同主合同 承包方式同主合同 工程项目安全协议期限 B1 工程安全管理目标 B11 安全职业健康目标 1不发生员工死亡重伤人身事故 2不发生全口径人身死亡事故 3不发生直接经济损失 80万以上的一般设备事故各类设备损坏事件 4不发生直接经济损失 30万元以上一般火灾事故 5不发生负主责以上由人员伤亡构成的重大特大交通事故 6不发生一般环境污染事件或因环保问题造成的群体事件不发生被省级以上政府相关部门通报批评 的环保事件 7不发生以下任一治安事件刑事案件 1造成企业 8万元以上现金20万元以上物品被盗抢案件 2危险物品剧毒危化品爆炸品放射物品等被盗丢失或被非法转让案件 3内保工作不到位被省级以上公安部门通报批评的事件 8不发生大面积脚手架倒塌起重机械倒塌等造成重大社会影响的安全生产事故事件群体事件 9不发生本项目责任引起的天然气管网泄漏引起供气中断不发生本项目责任引起的天然气管网泄 漏爆炸事故 10不发生因本项目责任造成非计划天然气放空 1000标方以上事件 11不发生造成人员伤亡的误拉误合误碰误动误关误开误整定误调试等各类误操作事件 12通讯光缆被挖断事故事件每 100公里不超过 1次建设管线通讯光缆包括附近油气管道通讯 光缆被挖断事故事件每 100公里不超过 1次管道被挖掘并导致防腐层破损事故事件次数每 100公里不超过 1次 B12 环境目标 1不发生一般环境污染事件或因环保问题造成的群体事件不发生被省级以上政府相关部门通报批评 的环保事件 2杜绝施工过程中对植被的不合理破坏 3噪声粉尘有毒有害气体废水等排放达标 4固体废弃物分类处置 5不使用国家明文禁止的对环境有较大污染的器材和物资 6不发生环境污染事故 7提倡节能降耗减废鼓励废物利用 B13 安全文明施工应执行的法律法规和标准化 以下法律法规和标准双方均应认真执行 以天然气管道施工所需的法律法规 国家有关部委各级政府部门和上级主管部门颁发的有关安全生产职业卫生和环境保护工作的其它 法令法规规定和制度 甲方有关安全文明施工职业卫生及环境保护的规定制度 Ｂ2 甲方的责任和义务 Ｂ21 甲方或者是受甲方委托代理发包的单位由其行使本协议项下的权利和义务并对甲方负全部 责任须认真贯彻国家行业和地方劳动保护安全生产主管部门颁发的有关安全生产的方针政策 严格执行有关劳动保护法规法令条例规程安全生产工作规定及建设工程安全生产管理条例 等规定 Ｂ22 甲方应有安全管理组织体系和安全生产管理制度 Ｂ23甲方的项目经理或业主代表为工程安委会成员参加工程安委会活动 Ｂ3丙方的责任和义务 59 Ｂ31 认真贯彻国家行业和地方劳动保护安全生产主管部门颁发的有关安全生产的方针政策 严格执行有关劳动保护法规法令条例规程安全生产工作规定及建设工程安全生产管理条例 等规定 Ｂ32 应有安全管理组织体系和安全生产管理制度 Ｂ33应按有关规定对乙方的资质进行审查确认乙方承包的工程与其资质相符合 Ｂ34丙方在施工前应认真审核乙方的开工报告施工组织设计作业指导书根据工程项目内容特 点进行全面的安全技术交底 Ｂ35 负责对乙方负责人和工程技术人员进行安全技术交底并要求乙方建立本工程的安全管理体系 制定本工程的安全管理制度和安全技术措施及相关应急预案 Ｂ36 组织对乙方及其施工现场进行安全检查督促乙方对其存在的安全隐患和安全问题及时按要求 进行整改 Ｂ37丙方的有关部门必须认真对本工程有关施工人员进行安全生产制度及安全技术知识教育增强职 工法制观念提高职工安全思想意识和自我保护能力督促职工自觉遵守安全生产纪律制度和法规 Ｂ38施工前丙方有权检查乙方施工人员的安全教育及考试情况并将安全教育及考试情况备案丙 方有权对乙方施工人员的安全教育和安全考试的情况进行抽查或抽考不合格者不得进入现场施工对 乙方在施工中新增的施工人员丙方有权按以上要求进行检查 Ｂ39 施工期间丙方负责联系检查督促和监护乙方执行有关安全规定相互协助检查和处理工 程施工中有关的安全工作预防事故发生 Ｂ310 丙方有协助乙方搞好安全生产防火管理以及督促检查的义务当乙方出现安全文明施工严 重失控情况下丙方有权做出停工整顿限期整改直到清退出场的决定 Ｂ311丙方不得要求乙方违反安全管理规定进行施工因丙方原因导致的事故由丙方承担责任丙方 有权对乙方在施工期间发生的事故组织进行调查并对责任人员按甲方有关规定进行处理 Ｂ312 丙方认为确实有必要暂停施工时应当以书面形式要求乙方暂停施工并提出书面意见乙方 承担相应责任当乙方实施处理意见并以书面形式提出复工要求后丙方应当在 48小时内组织验收 检查是否合格并签字后给予答复 Ｂ313 发生下列情况停工整顿 不按要求完成限期整改工作的 在同一作业区有五人以上习惯性违章作业或在不同作业区累计有十人以上违章作业 发生一人死亡事故或连续二人重伤事故 发生经济损失 100万元及以上的设备事故 发生火工品流失事件 施工方案未审批或施工方案中安全措施未落实擅自施工 新购置的起重机具未经劳动部门鉴定许可 发生火灾事故 Ｂ314贯彻先订合同安全协议后开工的原则丙方不得指派乙方人员从事合同外的施工任务 Ｂ4 乙方的责任和义务 Ｂ41 乙方须认真贯彻国家行业和地方劳动保护安全生产主管部门颁发的有关安全生产方针政 策严格执行甲方各级安全生产制度规定规程办法乙方不得将承包工程层层转包如有分包项 目应保证分包单位有相应的资质并事前书面征得甲方的同意 Ｂ42乙方对工程及其管辖范围内的人员设备和材料包括在其辖区内业主监理单位的人员设备 和材料的安全负责 Ｂ43 乙方应有安全管理组织体系包括具体负责安全生产的领导应配备专职安监人员安全员应 经省级安监部门考核合格持证上岗三类项目经理分管领导工程技术人员应有有效上岗证书 或资格证书并报甲方备案专职安全监管人员负责对安全生产进行现场监督检查发现安全事故隐患 应当及时向项目经理和分管领导报告对违章指挥违章操作的应当立即制止 Ｂ44乙方应制定有效的安全管理制度和事故应急预案包括各工种的安全操作规程特种作业人员的 审证考核制度各级安全生产岗位责任制和定期安全安全检查安全教育制度等 Ｂ45 乙方在施工前要认真勘察施工现场拟订开工报告施工组织设计作业指导书进行全面的 安全技术交底乙方根据工程项目内容特点对施工区域内的作业环境逐个进行危险危害因素辨识 制定有效控制措施对有可能发生火灾爆炸触电高空坠落中毒窒息机械伤害烧烫伤塌 方地质灾害等危险或引起严重设备事故的施工乙方应施工方案中制定针对性的安全技术措施经施60 工监理审核后方可实施乙方必须严格按审核后的施工组织设计和有关安全要求规定组织施工 Ｂ46 乙方的有关部门必须认真对本工程有关施工人员进行安全生产制度及安全技术知识教育增强 职工法制观念提高职工安全思想意识和自我保护能力督促职工自觉遵守安全生产纪律制度和法规 Ｂ47 开工前乙方必须对本单位人员进行安全教育和安全考试受教育人员的名单和考试成绩必须 报丙方监理备案凡增补或调换人员更换工种必须及时进行安全教育和考试考试成绩报丙方 监理备案未接受安全教育和安全考试不合格者不得进入现场施工 Ｂ48 乙方施工人员应经考试合格后持证上岗乙方必须检查督促施工人员严格遵守认真执行规 章制度乙方若在施工中要新进增添施工人员必须向甲方提出申报经考试合格后才可持证上岗乙 方应对新进增添施工人员进行全面的现场安全技术交底 Ｂ49 施工期间乙方须指派专人人员确定后须向发包人项目部备案负责本工程项目的有关安全 防火监护工作乙方应经常联系甲方相互协助检查和处理工程施工中有关的安全防火工作预防事 故发生 Ｂ410 乙方在施工期间必须严格遵守和执行甲方在安全生产治安保卫方面的有关规定接受甲方的 监督检查和指导对于甲方查出的隐患乙方必须限期整改 Ｂ411 乙方收到甲方发出的暂停施工的书面意见后应当按丙方要求停止施工并在实施处理意见后 应以书面形式向甲方提出复工要求在取得丙方组织验收并签字同意后乙方重新施工 Ｂ412 乙方施工人员应对所在的施工区域作业环境设施设备工器具等进行认真检查发现隐患 立即停止施工并经落实整改后方准继续施工一经开工就表示乙方确认施工场所作业环境设施 设备工器具等符合安全要求和处于安全状态乙方对施工过程中由于上述因素而导致的事故后果负责 Ｂ413 由丙方提供的机械设备安全设施在安装完毕提交使用前乙方应会同丙方共同按规定验收 并做好验收及交付使用的书面手续严禁在未经验收验收已过期或验收不合格的情况下投入使用否 则由此发生的后果概有擅自使用方负责 Ｂ414 乙方在施工期间所使用的各种设备及工器具等均应由乙方自备如乙方必须借用或租赁设备 应由双方有关人员办理借用或租赁手续对特种设备应签订安全租赁协议乙方应取得设备和工器具借 出方对借出的设备和工器具确实完好并符合安全要求的保证并应取得设备工器具使用特殊说明的书 面资料乙方对借入的设备工器具必须进行检验并做好检验记录特种设备应上报设备合格证书和 质检局核发的设备检验准用证书乙方一经接收设备和工器具的保管维修应由乙方负责并严格执 行安全操作规程在使用过程中由于设备工器具因具或使用操作不当而造成伤亡事故由乙方负责 Ｂ415 乙方在施工中所使用的设备设施机具及安全设施必须符合有关安全技术要求并进行维护 保养保证其处于完好状态并在每天开工前必须检查发现隐患应及时整改 Ｂ416 特种作业必须执行国家特种作业人员安全技术培训考核管理规定特种作业人员须经省 市地区的特种作业安全技术考核培训考核后持证上岗并按规定定期审证中小型机械的作业人员 必须按规定做到定机定人和有证操作起重吊装作业人员严禁违章无证操作严禁不懂电器机 械设备的人擅自操作使用电器机械设备爆破作业人员应持证上岗严格按照国家爆破安全规程 有关安全技术规程及管理规章制度作业 B417乙方必须实施安全健康和环境风险预控管理并依据工程项目风险的大小编制作业过程的危险 源环境因素分析清单和控制措施 Ｂ418 工程项目施工需办理设备停役或按甲方规定需办理工作票许可手续的由丙方办理设备停役和 工作票许可手续乙方得到通知后方可开工 Ｂ419 乙方在施工期间作业现场应执行丙方消防安全管理制度必须严格执行行业和甲方动火规定 正确使用动火工作票易燃易爆场所严禁吸烟及动用明火消防器材不准挪作他用电焊气割作业 应按规定办理动火审批手续冬季施工如必须采用明火加热的防冻措施时应取得防火主管人员同意 落实防火防爆防中毒措施并指派专人值班 B420乙方应加强项目部及仓库材料的消防安全管理对易燃易爆材料应单独存放不得与普通材 料混放配备适用的灭火器具留有安全通道 B420烧开水应使用带有漏电保护器的温热饮水机严禁使用电炉及热的快等其它器具 B422乙方用电设施应符合施工用电管理要求配电箱必须装设漏电保护器做到一机一闸一保护电 气设备附近应配备适用于扑灭电气火灾的消防器材严禁用单项三孔插座代替三相插座现场的临时照 明线路应相对固定经常检查与维修照明灯具的悬挂高度不低于 25米并不得任意挪动低于 25 米应设保护罩严禁使用碘钨灯进行取暖和照明 B423乙方项目部及生活区各场所应按照有关标准规范规定配备消防器材做到布局合理要有明显的61 防火标识并经常检查维护保养保证灭火器材灵敏有效 B424承发包工程贯彻先订合同安全协议后开工的原则乙方应拒绝甲方指派的合同外的施工任务 Ｂ425 乙方在施工中应注意地下管线电缆及高压设备的接地保护乙方应向甲方了解地下管线和 障碍物详细情况会同甲方明确施工方法乙方应贯彻甲方交底要求如遇有情况应及时向甲方和有 关部门联系采取保护措施后施工严禁冒险作业野蛮作业 Ｂ426 乙方必须为作业人员配备应有的劳动保护用品用具乙方所属人员的身体健康状况必须能满 足所从事工作的要求 Ｂ427 乙方必须坚持文明施工工程施工方案中必须包括安全文明施工等措施并贯彻落实到具体工 作中去对所承担工程区域的文明施工负责做到工完料尽场地清现场工业垃圾按甲方指定堆栈堆放 并及时清理确保施工安全及生产环境不受工程施工破坏 B428乙方应在规定时间内按月年向丙方安监部门报送安全月报企业职工伤亡事故月年 报表和安全管理总结汇报 Ｂ5 乙方人员在施工现场违反有关安全文明生产规程制度时丙方应予以制止责令停工整改并进 行考核工程安全扣款额度可按下列标准执行 Ｂ51 事故考核处罚标准 序号 事故性质 主要责任施工单 位处罚金额元 非主要责任施工 单位处罚金额 元 连带责任单位 处罚金额元 1 发生重伤一人次 50万 10万～20万 5万～10万 2 发生死亡一人次 100万 30万～50万 10万～30万 3 发生重大设备机械事故 10万～20万 5万～10万 3万～5万 4 发生特大设备事故 20万～50万 10万～20万 5万～10万 5 发生重大火灾事故 无死伤 10万～20万 5万～10万 3万～5万 6 发生特别重大火灾事故 无死伤 20万～50万 10万～20万 5万～10万 7 发生职业安全卫生环境 不良后果的 10万～20万 5万～10万 2万～5万 8 其他一般事故 1万～3万 05万～1万 02～05万 注1发生上表中第 37条事故同时出现第 12条情况则根据第 12条累加 2在对责任单位按照本表处罚的同时对项目负责人按 15金额进行处罚 Ｂ52 下列违反安全文明施工规定情况视情节轻重对责任单位给予 5000～10000元的处罚同时对 责任单位主要负责人给予 200～2000元的处罚 施工单位的决策机构主要负责人未依照安全生产法规定保证安全施工所必须的资金投入致使施 工单位不具备安全施工条件而施工的 未按照安全生产法的规定设立安全生产管理机构或者配备安全生产管理人员及安全监督网络不健全的 施工项目未编制作业指导书或指导书中没有完整的安全技术措施存在无措施施工现象的 施工前未向作业人员进行安全措施交底和签字施工过程中不认真执行安全施工措施擅自变更措施或 施工工序超前施工的 重要临时设施重要施工工序爆破作业特殊作业无损检测季节性施工多工种立体交叉作 业等未按规定编制安全技术措施或安全技术措施未经施工单位安监部门审核总工程师批准就进行施工 的 未按相关规定使用安全施工作业票的 未为从业人员提供符合国家标准或者行业标准的劳动防护用品的 接到建设管理方监理单位的安全问题限期整改通知单等不及时整改的 特种设备起重机械压力容器厂内机动车辆以及危险物品的容器运输工具未经取得国家专业机构 检测检验合格取得检验合格报告准用证而投入使用的 安全设施设备的安装使用检测改造和报废不符合国家标准或行业标准的 对重大危险源未编制辨识与预控措施或未进行评估监控或未制定应急预案的 因管理不到位安全投入不足技术措施不到位等原因造成恶性未遂事故的 Ｂ53 下列违反安全文明施工规定情况视情节轻重对责任单位给予 1000～5000元的处罚同时62 对责任单位主要负责人给予 100～1000元的处罚 随意堵塞交通损坏路基路面的 施工起重机械安全保护装置失灵不及时修复的 擅自拆除损坏施工现场安全设备设施的 施工配电箱未按安全防护标准设置配电缺少漏电保护器或漏电保护器失灵开关熔断丝用铝铜等金 属线代替的 文明施工责任区脏乱差收到安全问题限期整改通知单后不按期整改的 使用国家明令禁止使用淘汰的危及生产安全的工艺设备的 施工现场井坑孔洞无盖板或围栏高处作业无防护措施的 高空作业人员走单梁未采取任何安全防护措施的 脚手架没按规程要求搭设未经验收合格即使用的 未在有较大危险因素的生产经营场所和有关设施设备上设置明显的安全警示标志的 违反安全规程野蛮施工冒险作业的 提升材料的门式架井字架升降塔违章载人的 进行爆破无损检测吊装等危险作业未安排专门管理人员进行现场安全监护的 违反环境保护的法律法规造成环境破坏或严重污染的 未按相关规定开展安全检查现场缺乏安全监督管理的 对施工单位安全管理制度编制满足不了施工需要安全管理台帐不完善的 施工区域场地未平整材料堆放凌乱道路不畅有积水的 未经许可随意揭开格栅板孔洞盖板或揭开后未采取安全防护措施和及时恢复的 对危险施工区域没有采取隔离措施进行安全隔离的 没有按规定设置消防通道或无故阻塞消防通道的 没有按照工程总评要求弃土在厂区随意倒土建筑垃圾的行为 对安委会决定的重大事项不给予落实解决的 Ｂ54 出现违反安全文明施工规定的现象对责任单位按下列标准给予处罚详见下表 施工现场违章处罚标准 序号 违章行为 罚款金额 一 施工现场 1 施工单位未办开工报审手续就开工的 1000元次 2 未按规定在主要施工区域设置五牌一图的 500元 3 施工现场打闹取笑或酒后进入施工现场 100元人 4 将家属小孩带入施工现场 50元人 5 进入现场未按规定着装穿拖鞋凉鞋高跟鞋进入施工现场 50元人 6 进入施工现场未佩戴安全帽帽系未系 50元人 7 在施工作业区躺卧睡觉的 50元人 8 施工现场冒险野蛮作业不听劝阻的 5005000元次 9 重大施工危险作业现场没有安监人员或工作监护人全程监护的 2001000元次 10 在高温物体周围工作时不穿长衣长裤接触高温物体工作时不戴 手套 50元人 11 不按规定佩戴防尘防毒用具 50元人 12 在通风不良的作业场所而不采取通风措施进行作业的 100200元处 13 施工现场管理人员默认施工人员违章作业冒险作业在没有可靠的 技术措施和安全保障措施的状态下工作 100500元次 14 施工现场管理人员对施工人员发现的装置性违章和技术人员拟定的反 装置性违章不闻不问不组织消除 100500元次 15 施工现场管理人员对作业性装置性管理性违章发现后不制止 不纠正或不进行处罚教育 100500元次 16 施工现场管理人员碍于情面擅自同意不符合管理制度的行为 100500元次 二 施工机械及工器具 1 无证操作起重机械的 100元人 63 序号 违章行为 罚款金额 2 现场构筑物及高架施工机械未按技术要求装设避雷装置 200元处 3 使用不合格的安全工器具施工机械或不符合国家有关安全标准 200元个 4 机械操作人员私自将机械钥匙交给他人使用 50200元次 5 转动设备无防护罩运转的 100元处 6 施工机械未挂安全操作规程牌机械无安全装置或有缺陷 50100元处 7 未正确使用防护装备的或违反操作规程的 50200元次 8 对压力容器或封闭容器内检查的监护工作不到位 50200元次 9 管理不善造成安全工器具试验超周期 100200元次 10 安全用具及设施未经定期检验使用未建立台帐 100元次 11 安全工器具管理存在台帐与班组实物不符 100200元次 12 使用不合格的吊装工器具或未按规程要求对起重设备定期检验或吊 装机械安全性能不完善 100200元次 13 施工机械未挂安全操作规程牌机械无安全装置或带缺陷使用 100200元次 14 所使用的机具的各种仪表以及制动器限制器安全阀闭锁机构 等安全装置配置不全或有缺陷 100200元次 三 施工用电 1 用电设施配置不规范的接线不符合规范要求 50200元处 2 各种电动机械设备无可靠的有效的安全接地和防护装置 50200元处 3 过路电缆无保护措施和无警告牌的 100200元处 4 未安装漏电保护器的或明知坏了而不及时更换 100200元次 5 危险区域或带电设备无警告牌 100元处 6 违章作业挖断施工电缆的 500元次 7 未使用三相五线制电缆施工作业的 500元处 8 未装漏电保安器或漏电保安器失灵 200元处 9 非电气和机械人员使用和操作机电设备 50100元次 10 机械故障未停机未切断电源维修 50200元次 11 湿式作业未采取二级漏电保护 200元次 12 现场电源线乱拖乱拉乱接或使用 220V及以上电源作为照明电源 无可靠安全措施 100200元处 13 施工用电无系统图 100200元次 14 露天的配电盘电源箱非防雨型的临时开关箱等配电设施无可靠的 防雨设施 100200元处 15 露天作业的电焊机卷扬机等小型机械无可靠防雨设施 100200元处 16 流动电源箱未装漏电保安器或保安器失灵 100200元处 17 现场使用不规范的流动电源箱开关电源板 100200元处 18 非电工私接电源或拆装电气设备 100200元次 19 不戴绝缘手套或使用绝缘工具手动操作开启式空气开关闸刀开关 及管形熔断器 100200元次 20 将电源线钩挂在闸刀上或直接插入插座内使用 100200元处 21 使用其他金属丝代替熔丝或使用没有达到规范要求的熔丝 100200元处 22 流动电源箱盘至固定配电盘之间电源线长度大于 40m 100200元处 23 用缠线代替固定接地线 100200元处 24 使用电气工具后或遇临时停电不及时切断电源 100200元处 25 使用外壳破损的闸刀式电源接线板不使用电源插头将导线直接插 入带电的插座 100200元处 26 检修工作结束后电动工具或行灯电源未切断就收电源线 100200元处 27 接电源线时将电源线直接挂在闸刀熔丝上 100200元处 28 认为设备负载不大直接拉合刀闸不用开关操作 100200元处 64 序号 违章行为 罚款金额 29 在带电设备周围用钢卷尺皮尺进行测量工作 100200元处 四 脚手架 1 脚手架施工作业层脚手片未满铺 500元次 2 脚手架施工作业层端面没有封堵 500元次 3 脚手架施工作业层临边超过 25cm空间无安全防护措施的 500元次 4 脚手架施工作业层临边无安全围护的 500元次 5 脚手架作业层外侧无密目网围护的 500元次 6 脚手架施工作业层严重堆放施工材料或施工废料 500元次 7 脚手架施工作业层脚手片未绑扎牢固 200元次 8 升降塔脚手架搭设未按验收制度挂牌的 100200元次 9 25米以上脚手架没有实行三步一隔离措施的 200元次 10 脚手架搭设未按规定搭设或拆除 200500元次 11 脚手架搭设后未经使用部门验收合格并挂牌后就使用或未定期进行检 查确认 200500元次 12 脚手板未按标准敷设或有探头板未绑扎牢 100200元处 13 脚手架上堆物超过其承载能力 100200元处 14 脚手板有虫蚀断裂现象或强度不够质量不能满足高空作业要求 100200元处 15 搭建脚手架无验收牌无定期检验签名 200500元次 五 高空作业立体交叉作业 1 高处作业时往上或往下随意抛掷材料和工具等物件 50200元次 2 高处作业落物 200元次 3 高处作业工作层脚手板未满铺和绑扎 300元处 4 高处作业梁上脱手行走者 50200元次 5 使用不合格梯子登高 50元次 6 二米以上的高处悬空作业无安全设施不带好安全带扣好保险钩 50300元人 7 物料提升机内乘人者包括卷扬机操作工 50200元人 8 高处作业立体交叉作业洞口临边未按规定采取有效的防护措施 施工的 100200元次 9 高处危险作业下方未搭设牢靠的安全网 300元处 10 将梯子放在木箱等不稳定的支持物上登高作业或人员在梯子上工作 时移动梯子 100200元次 11 掉在安全网或防护棚内的杂物在收工前未及时清理 100200元次 12 患有高血压心脏病贫血等不宜从事高处作业病症的人员进行登高 作业 100200元人 六 起重机械及作业 1 没制定专项技术方案就进行两台及以上起重机抬吊作业 200500元次 2 没制定专项技术方案起吊危险品或满负荷起吊 200500元次 3 吊装区域非操作人员入内 50元人 4 吊装机械安全性能不完善 50200元次 5 起重机械下班无安全设施 200元次 6 受力钢丝绳无防棱角措施 300元处 7 无安全防护措施进行起重作业的 100200元次 8 塔式升降机龙门吊及其他起重设备未按验收制度并挂牌 100200元次 9 起重机械制动信号装置显示装置及保护装置失灵或有缺陷 100200元次 10 起重机械没有定期进行全面技术检验 100200元次 11 起吊重物时周围未设置围栏或警告标志 100200元次 12 起吊超过额定负荷的吊物且无措施 100200元次 13 非起重人员指挥起吊及非特种作业人员从事特种作业的 100200元次 65 序号 违章行为 罚款金额 14 用不合格的钢丝绳麻绳起吊重物 100200元次 15 指挥信号不明重量不明起吊 100200元次 16 吊车吊重物直接进行加工作业 100200元次 17 起吊物上站人起吊重物无人监护指挥 100200元次 18 在起吊物下伸头伸手查看清晰擦拭物件 100200元次 19 吊装区域非操作人员入内 50200元人 20 用不合格的钢丝绳麻绳起吊重物 100200元次 21 吊车吊重物直接进行加工作业 100200元次 七 工作票 1 调试期间未按工作票操作票的要求实施安全施工 100500元次 2 施工现场管理人员默认工作票代签名或无工作票作业 100500元次 3 工作延期未及时办理工作票延期手续 100元次 4 工作结束未及时办理工作票终结手续 100元次 5 工作票不随身携带 100元次 6 有工作票无监护人 100元次 7 未按规定办理动火作业票擅自动火的或派人监护的条件下要职工进行 动火施工的 300元次 8 无工作票进行起重机满负荷起吊 100500元次 9 无工作票进行二台及以上起重机抬吊作业 100500元次 10 无工作票起吊危险品 100500元次 11 无工作票进行超载超高超宽超长物件和重大价格昂贵设备的 装卸及运输 100500元次 12 无工作票在带电的高压区范围工作 100500元次 13 没制订作业指导书进行易燃易爆工程施工 100500元次 14 未按有关规定办理工作票进生产运行区域工作 100500元次 15 危险区域动火未办理动火手续者 100500元次 八 消防 1 非火警情况下未经许可随意动用消防水消防器材等消防设施的 500元次 2 没有按规定配置消防器材或灭火器过期失效不及时更换的消防器材 不定期检验 100200元处 3 施工现场库房办公区生活区油料储备点未按规定配备灭火器 材 100200元处 4 在易燃易爆物品附近等禁烟区吸烟 500元人 5 施工现场物料未定置化标准摆放的 100元处 6 未按要求存放化学品和易燃易爆物品的 100元处 7 发生着火事件未构成火灾事故的 500元次 8 在运输装卸危险物品时野蛮装卸 50100元处 9 工具间宿舍内堆放易燃易爆物品的 100200元处 10 易燃易爆物品在施工作业区自然过夜的 100200元处 11 私自堆放物品阻塞消防通道的 100200元处 12 内装饰工程中使用电炉碘钨灯及明火的 100200元处 13 易燃易爆化学危险品的管理员驾驶员押运员无证上岗的 100200元人 14 工作现场明火取暖擅自在仓库内木工间油漆间使用电炉煤油 炉电加热器碘钨灯的 100200元处 15 使用喷灯及其它明火作业铲除油漆的 100200元次 16 施工现场管理人员批准将非危险品仓库存放易燃易爆物品 100500元处 17 施工现场管理人员默许没有特殊作业人员或上岗证过时的人员上岗作 业 100500元人 66 序号 违章行为 罚款金额 18 发生火灾事件隐瞒不报 200500元次 19 该配备消防器材和设施的而不配备的要降温的未采取降温措施的 100200元次 21 对查出的火灾隐患及整改单不及时整改和反馈的 100200元次 22 现场材料堆放不符合防火要求 100元处 23 不按规定安装避雷装置的 100200元处 24 未经有关部门批准私建私搭危险品仓库的 100200元处 25 在设有车间或者仓库的建筑物内设置员工集体宿舍的 100200元处 26 在禁烟区域内有烟蒂的 100200元处 九 施工区域车辆及交通 1 车辆进入现场未办理通行证的 100元辆 2 无证酒后驾驶及其它各类违章驾驶的 200元人 3 施工现场管理人员默许车辆无证无牌使用或套牌或使用报废车辆的 100500元次 4 使用或租用无牌无证的车辆及车况严重受损的车辆 100元辆 5 进入施工区域车辆超速超载或不按交通标志行驶的 100元次 6 施工平板车上载人或驾驶室乘坐超过额定人数 50元次 7 翻斗车翻斗内载人或驾驶室乘坐超过一人 100元次 8 装载机斗内载人施工作业 200元次 9 重型施工机械在管道上方行走 5001000元处 10 履带式施工机械经过路面未采取防护措施损坏路面及排水沟的 500元处 11 运输建筑材料土方砼的车辆未采取措施污染道路和环境 200元次 12 无证操作驾驶各种机动车辆 200元次 13 没制定专项技术方案进行超载超高超宽超长物件和重大价格 昂贵设备的装卸及运输 100300元次 十 焊接作业 1 特种作业人员无证上岗的 100200元人 2 乙炔瓶未装回火装置的 100200元次 3 私自乱接乱拉电源线电焊线氧乙炔管线施工完氧乙炔管 未及时回收的 100200元次 4 在气焊气割时氧气乙炔瓶互相距离小于 5米与明火距离小于 １０米的 100200元次 5 电火焊工在施工中未穿戴劳动保护用品的 100200元次 6 氧气乙炔瓶倾斜卧倒存放或使用的 100200元次 7 氧气乙炔瓶皮管老化皮管无夹头的 100200元次 8 氧气乙炔瓶在日光下曝晒 100200元次 9 氧气乙炔瓶表计不准损坏或未按规定校验的 100200元次 10 焊把或电焊机二次线绝缘不良有破损 100200元处 11 电焊机外壳无接地保护 100200元处 12 焊接作业使用不防火型的挡风帆布 100200元处 13 电焊线电源线不集中布置走向混乱过通道无保护措施 100200元处 14 在电源盘电缆周围 2m范围内进行焊割等高温作业 100200元处 15 开启电焊机时一手搭在焊机上另一手推开关 100200元次 16 电焊工作时焊机外壳不接地使用有缺陷的焊接工具 100200元处 17 电焊线敷设在卷扬机钢丝绳上面或下面 100200元处 18 进行管道焊口射线拍片时未采取有效的告知和警戒隔离措施 5001000元处 十一 安全设施 1 施工单位领导明示或者暗示施工单位购买租赁使用不符合安全施 工要求的安全防护用具机械设备施工机具及配件消防设施和器 材 100500元次 67 序号 违章行为 罚款金额 2 有职业危害的作业不配备必需的合格的安全设施或防护用品 100元处 3 作业场所的焊接切割与热处理没有良好的照明 未采取措施排除有 害气体粉尘和烟雾在人员密集的场所进行焊接作业时未设挡光 屏 100200元处 4 深基坑开挖无防坍塌措施的 100300元处 5 深基坑开挖后未按标准设置临边安全围护的 100300元处 6 擅自拆除损毁或移动安全设施 100300元处 7 窨井阀门井施工完未及时盖盖的 100元处 8 孔洞或临边没有及时设置应有的安全防护实施 100600元处 9 进行土建施工和地面打洞时不设置围栏不挂警告牌晚间不挂警 告红灯 100300元处 10 在容易绊跌的场所不挂警告牌 100300元处 11 漏挂拆错挂拆警告标示牌 100300元处 12 工作结束未恢复设备标示牌 100300元处 13 安全绳安全带安全网因种种原因强度和韧度已大大降低起保险 效果 100300元处 14 带电设备无警告牌 100300元处 15 防护隔离层安全网搭设不牢固不可靠 100200元处 16 对开启的电缆孔洞地沟盖板等未设安全标志 100300元处 17 在卷扬机工作现场未设置警告标志人员随便通行 100300元处 18 安全设施损坏或有缺陷未及时组织维修或工作完毕后不及时回收 100200元处 19 擅自穿越安全警戒区 100元人 20 在屋顶或其他危险边沿进行高处作业时临空工作的一面未装设安全 网或防护栏杆 100300元处 十二 文明施工 1 文明施工责任区责任人未落实 200元次 2 施工组织设计作业指导书无文明施工描述的 300元次 3 在通道堆放物品影响道路畅通 50100元处 4 违反工程总平管理乱倒土方及杂物 100元处 5 建筑材料不按规定卸车存放施工作业未做到工完料尽场地清 的 100元处 6 施工责任区水泥粉尘喷沙扬尘没采取控制措施的 200元处 7 施工责任区无安全员监督巡视管理 100元处 8 运输建筑材料土方砼的车辆未采取措施污染道路和环境 200元次 9 施工作业面未定期清扫剩余材料垃圾未及时清理 200元次 10 施工负责人在布置生产的同时未做到文明施工同时交底 500元次 11 拆除的木料脚手架模板架杆等未及时运走随意堆放杂物 100元处 12 生活区与施工现场不分开非工作人员随时在现场住宿 100元次 13 施工场地没条件封闭运行的情况下也未制订并实施有效管理措施对 外来人员进出进行检查控制 200元次 14 现场材料构件设备堆放杂乱未分类摆放 100元处 15 办公室工具房车间等室内门前或周围杂乱 100元处 十三 火工品保管与爆破作业 1 未领取准爆证和没有下爆破通知书而进行爆破作业的 1000元次 2 爆破作业点未按规定设立警戒标志的 100元次 3 爆破警戒人员没有佩戴规定标志的 100元次 4 有时间限制规定要求的作业项目未按时进行又未事先报告申 请更改超时作业的 500次 68 序号 违章行为 罚款金额 5 火工品储存和出库雷管与炸药混放的 500次 6 违章装填火工品 200次 7 现场火工品存放点不符合规定 200次 8 爆破作业区爆破器材无专人看守 200次 9 爆破作业区抽烟者 200人 10 爆破作业点未安排警戒人员或警戒不到位的 500次 11 哑炮未排除冒险作业 1000次 12 填装火工品时存在交叉作业 500次 13 剩余火工品不当班退库 500次 14 火工品收发存记录台帐不全的 5002000 15 发生火工品遗失事件 20000次 16 从事爆破作业的人员无证上岗的 500元人 17 爆破作业点附近设施没有妥善安置的 500元次 18 施工现场临时储药小仓库无专人看管存药量超过一天用量的 500元次 19 爆破作业人员没有按警戒信号起爆的 500元次 20 爆破作业没有设置专职安全员的 500元次 十四 安全教育及安全交底 1 没有按要求组织学习上级和公司的文件规章制度以及安全学习资料 100500元次 2 实施施工作业前没成立安全管理机构落实安全职责和安全管理负责 人 200元次 3 职工包括民工未经安全教育培训没经考试合格就参加施工的 100元人 4 外包单位没有资质证书通过挂靠承包工程 5001000元次 5 不及时上报安全月报及相关安全资料的 100元份 6 不参加安全学习和各种安全活动的 200元次 7 未参加安全措施交底就进行施工作业 200元人 8 安全记录台帐报表不完整 100200元次 9 班组基础管理台帐没有记录或记录不详细 100200元次 10 班组配置的标准和规程不齐 100200元次 11 施工现场发现未经过安全教育安全交底施工人员的 200元人 12 对发生的不安全事件或事故不按四不放过原则处理而是取避 重就轻大事化小的态度 500元次 13 特种作业人员特种作业证超期未安排复审继续让其从事工作 200元次 14 没有制订经审核批准的安全管理制度或管理制度不全 200元次 15 没有为作业人员办理工伤保险 200元次 16 没有制订各类严格的安全作业规程 500元次 17 安排未经安全教育和技术交底或安全考核不合格人员进行现场工作 200元次 18 操作规程和规章制度不放在现场现场各类规程和规章制度不健全 200元次 19 安排不符合施工作业身体条件的人员上岗作业 200元次 20 在班前或作业前不进行安全交底无交底记录 100元次 21 未制订应急预案和落实应急措施 500元次 22 不认真吸取教训未及时采取有效措施致使同类事故重复发生 500元次 23 进行违章或事故处罚时碍于情面默认或指使有关人员降低处罚标准 或免于处罚 500元次 24 不充分支持安监部门安监人员履行职责干扰影响阻挠谩骂 工程安监人员执行公务者 500元次 十五 其他 1 不及时回复超过三天安全问题限期整改通知书 200元次 2 对建设管理方监理公司开出的安全隐患整改通知单抵触者或整改不 200元次 69 序号 违章行为 罚款金额 及时未按要求整改的 4 经指出的违章不及时整改的 500元次 5 发生事故隐瞒不报或破坏事故现场 500元次 6 接到停工令后继续有施工现象的 5001000元次 7 一般未遂事故 5001000元次 8 不重视安全生产不负责任或玩忽职守强令他人违章作业 5001000元次 9 违反石油建设安全作业规程规定有关条文 2001000元次 10 安措费用使用情况申报中有作假不实之处 300500元处 11 项目经理无故缺席安委会会议或其他安全活动的 3002000元处 12 项目安全总监无故缺席安全会议或其他安全活动的 3001000元处 Ｂ6 其他 B61 施工过程中产生的废弃物噪音等排放必须符合相关规定标准 B62 由于乙方施工破坏周围环境造成恶劣影响引发纠纷和社会矛盾等由乙方承担全部责任 B63 乙方最迟在工程开工前 5天向丙方安监部门提交项目负责人安监人员施工人员特殊作业人 员安全考试和大型施工机械台帐由丙方进行实行动态管理 B64 对甲方丙方组织的安全文明大检查安全工作会议乙方应及时派员参加并认真贯彻落实 Ｂ7 本协议执行过程中如遇有与国家和地方政府的有关规定不一致时按照国家和地方的有关规定执 行 Ｂ8本协议经三方签字盖章后生效作为承发包工程合同正本的附件与合同正本具有同等法律效力 本协议一式 玖份甲乙丙三方各执叁份其余随工程合同发送有关单位 Ｂ9 甲乙丙三方必须严格执行本协议因违反本协议而造成设备伤亡事故由违约方承担一切 经济损失 甲方盖章 乙方盖章 丙方盖章 甲方法定代表人或正式授权 代表签名 乙方法定代表人或正式授权 代表签名 丙方法定代表人或正式授权 代表签名 联系电话 联系电话 联系电话 年 月 日 年 月 日 年 月 日 附件 6 履约保函格式 履约保函 致 鉴于 承包人名称 以下简称承包人与贵方于年月日签订了编号为 的工程施工合同以下简称 承包合同由承包人负责工程的实施 鉴于贵方在承包合同中要求承包人提供总金额为人民币 万元的银行保函作为承包人履行承 包合同的履约保函 为此根据承包人的申请本银行 银行名称及法定地址 特向贵方出具本履约保 函并在此声明 1本履约保函为无条件的不可撤销的银行保函见索即付 2本履约保函金额为人民币 万元 3如果由于承包人在履行承包合同过程中的作为或不作为故意疏忽或过失过错等原因使 贵方遭受任何损失时贵方即可向本行发出要求支付的书面通知本行在收到该通知后将立即按该书面 通知所要求的支付金额和时间进行支付贵方在发出此类通知时无需随附任何证据或证据性材料也无70 需说明任何理由 4本行特此放弃所有因贵方与承包人之间发生争议或相互索赔而享有的任何抗辩权 5本行进一步同意如果承包合同发生任何情况的修改修订补充或其他变化本行在本履约 保函中的责任将不会发生任何变化承包合同的前述变化也无须通知本行 6本履约保函在从签发之日起至本工程通过竣工验收后 30天内一直有效 银行名称盖章 银行地址 法定代表人 年 月 日 附件 7 廉政协议 简称甲方 简称乙方 简称丙方 为加强经济交往过程中的廉政建设预防在工程建设物资采购等过程中违规违纪违法事件的 发生共同维护市场经济秩序甲乙丙三方自愿签订廉政协议如下 1乙方人员不得在业务活动中以任何形式向甲方丙方有关人员赠送贵重物品现金有价证券和支 付凭证等不得邀请甲方丙方有关人员吃喝旅游或去营业性娱乐场所等以谋取不正当利益在合 同履行期间发生上述违法违规行为的则处以 5倍按违约费用的违约金在合同结算款或质保金中扣 除情节严重者将被中止业务关系同时列入不良行为记录和行贿挡档案黑名单中直至追究刑 事责任 2甲方丙方有关人员不得在业务活动中向乙方收受或索取贵重物品现金有价证券和支付凭证等 不得参加乙方组织的宴请旅游或到营业性娱乐场所等不得为谋取不正当利益而刁难乙方甚至徇私 枉法阻挠正常的业务交往如有发生一经查实将视情节轻重给予批评教育经济考核党纪政 纪处分直至追究刑事责任 3双方人员在业务往来中的任何不廉洁行为都应在抵制的同时主动及时地向对方纪检部门举报 4本廉政协议作为合同附件与主合同具有同等的法律效力 5本协议数量和各方所执份数与主合同一致 6本协议自签字盖章之日起生效 甲方代表签名 乙方代表签名 盖章 盖章 年 月 日 年 月 日 丙方代表签名 盖章 年 月 日 附件 8 综合单价调整表 本合同除招标文件中评标办法所列不平衡报价评审项目外其他项目的综合单价和单列其他费用均为闭 口价它们中已包括承包人的利润及在合同执行过程中的需支出的所有成本税金政策处理费物价 上涨费政策性调整增加费投保合同规定保险的费用风险费和其他相关费用除合同另有约定外 它们在合同有效期间固定不变不因物价等市场因素变化法律变化等而调整 对于招标文件评标办法所列不平衡报价评审项目按招标文件评标办法中不平衡报价评审所列办法确定 各项目的调整价格成为本附件附表附表所列项目如果因本合同清单工程量偏差和工程变更等原因导 致工程量偏差超过 15调整的原则为当工程量增加 15以上时其增加部分的工程量的综合单价 按本表所列单价调整 附件 9 项目计划进度表 1承包人应递交施工进度网络图或施工进度表说明按招标文件要求的计划工期进行施工的各个关 键日期 2施工进度表可采用网络图或横道图表示 71 附件 10 工程量清单说明见招标文件第五章 附件 11 工程结算管理办法另行提供 附件 12 工程联系单管理办法另行提供 附件 13 工程变更管理办法另行提供 72 第五章 工程量清单 1工程量清单说明 11工程量清单应与招标文件中的投标人须知专用合同条款通用合同条款技术标准和要求合 同技术条款图纸等一起阅读和理解 12工程量清单仅是投标人投标报价的共同基础除另有约定外工程量清单中的工程量是根据招 标设计图纸和本招标文件计算的用于投标报价的估算工程量不作为最终结算工程量最终结算工程量 是承包人实际完成并符合技术标准和要求合同技术条款和计算规则等规定按施工图纸计算的有效 工程量 13工程价款的支付遵循合同条款的约定 2投标报价说明 21工程量清单报价表组成 工程量清单报价表由以下表格组成 1投标总价 2总说明 3工程项目投标报价汇总表 4工程量清单单项报价表 5综合单价分析表 6政策处理费单项报价表 7政策处理费用报价明细表 8措施费用报价表 9其他费用报价明细表 10投标人采购设备材料表 22工程量清单报价表填写规定 1除招标文件另有规定外投标人不得随意增加删除或涂改招标文件工程量清单中的任何内 容工程量清单中列明的所有需要填写的单价和合价投标人均应填写未填写的单价和合价视为已 包括在工程量清单的其它单价和合价中 2工程量清单中的综合单价是完成工程量清单中一个质量合格的规定计量单位项目所需的直接 费包括人工费材料费机械使用费和季节夜间台风等原因增加的直接费施工管理费企业 利润和税金并考虑到风险因素投标人应根据规定的工程单价组成内容按招标文件确定工程单价 除另有规定外对有效工程量以外的超挖超填工程量施工附加量加工运输损耗量等所消耗的73 人工材料和机械费用均应摊入相应有效工程量的工程单价内 3投标金额价格均应以人民币表示 4投标总价应按工程项目总价表合计金额填写 5措施项目清单计价表中的序号项目名称按招标文件措施项目清单计价表中的相应内容填写 并填写相应措施项目的金额和合计金额 6其它项目清单计价表中的序号项目名称金额等由投标人自行填写 23 工程量清单相关内容说明 231报价编制规定 2311 本招标工程采用工程量清单综合单价固定的价格模式综合单价应包括完成给定清单项目 工程量所需的一切工作内容的费用根据综合单价包括的内容投标人自行测算确定综合单价综合单 价应包括 1直接工程费不包括招标人供应的设备材料费用间接费特定条件下计取的费用计划利润 定额编制测定费税金等 2为完成本工程量采用的施工措施费用摊入等 3与投标报价编制有关的所有因素包括各种风险和责任费用均由投标人自行测定包括在投 标报价中 清单项目包括的综合项目均为主要工作内容投标人在编制清单项目报价时应包括最终完成该清单 项目所必需的全部工作内容2312所有报价均由投标人根据各自的施工方案施工经验劳动生产 率技术水平独立测算招标人不指定投标人采用何种定额及费率进行报价以上定额作为参考定额 2313 除合同条款另有约定无需计入投标报价的费用或项目外其他一切与标价编制有关的因 素均由投标人自行测定包括在投标报价中 2314 工程量清单中的每一单项均需填写单价或价格对投标人没有填写单价或价格的项目费 用将被视为投标人不收取这方面的费用或该项费用已包含在工程量清单其他项目的单价或价格中招 标人不再另行支付 2315清单项目计价的工作内容应按 233条中的清单项目所综合的项目内容工作范围确定 严禁拆分或重复计取 2316除招标文件或合同条款另有约定外合同价格不因劳务材料机械或其他影响合同实施 成本的事项发生价格变动而进行调整 2317措施费用是总报价的组成部分该费用可在工程量清单之外单独列出通常列项如下 1安全生产费 2文明施工环境保护费 74 3临时设施费 4施工队伍调遣费指投标人为满足投标工程施工需要调往工程现场的人员机械设备工具 用具生活生产设施等在调遣期间发生的费用或摊入费用 5施工机具工地转移费 6工程保险费 7施工供电水工程费 8施工通风照明降水排水措施费 9施工安全检测工程费 10施工便道工程费 11其他投标人认为需要计列的措施费用 其中安全生产费文明施工环境保护费按投标人实际施工需要自行测定报列两项措施费不得低 于工程总造价不含政策处理费的 2 2318甲供设备材料品种规格价格及损耗率见合同附件 3 2319政策处理综合单价根据业主和当地政府提供的有关参考文件规定由投标人自行测定确 定 232 投标货币 投标人的报价应全部采用人民币表示 233 工程量清单相关内容说明 工程量清单按建设工程工程量清单计价规范GB505002013及配套计算规范中国石油天然 气股份公司于 2002年 3月 22日颁布的石油建设工程量清单招标规则A版关于工程量清单编制 规定编制工程量清单编码由招标人指定不得更改 工艺安装部分投标人报价可根据石油建设安装工程预算定额2013版 中油计字2013第 523 号文件费用定额采用石油建设安装工程费用定额2015版中油计 201512号及其配套定 额编制 房建工程部分报价可根据建设工程工程量清单计价规范 GB505002013及配套计算规范 浙 江省建设工程计价规则2010浙江省建筑工程预算定额2010浙江省安装工程预算定额 2010 浙江省市政工程预算定额 2010和浙江省建设工程施工取费定额 2010及国家浙 江省相关规定编制 75 投标人应按照营改增后的相关规定进行报价可参考关于建筑业实施营改增后浙江省建设工程计 价规则调整的通知 建建发2016144号 关于发布营改增后浙江省建设工程施工取费费率的通知 浙建站定201623号 关于营改增后浙江省建设工程材料价格信息发布工作调整的通知 浙建站 信201625号中石油关于全面推开营业税改征增值税试点后工程建设项目增值税有关事项的通知 中油计2016270号 关于水利建设基金暂停征收后调整浙江省建设工程造价税金费率的通知 浙 建站定201654 号关于增值税调整后我省建设工程计价规则有关增值税税率及计价系数调整的 通知建建发2018104号等相关规定 其中所有土方的计量和计价已考虑沉降 投标人根据项目所包含的工作内容结合投标的施工方案施工经验劳动生产率技术水平独立测 算确定综合单价 政策处理费按站场计算计量单位为座 招标人负责的以下政策处理工作不计入投标报价 1场站包括相关道路等工程的永久征地费用红线内青苗补偿费和征地相关规费 2根据有关条例法律要求的房屋拆迁费用 3负责缴纳必须以业主名义所缴纳的各种规费 招标人完成场站包括相关道路等工程的永久征地费用支付后投标人应立即进场开展施工工作 进场过程所涉及的所有其他政策处理相关工作均由投标人负责投标人应在投标报价中充分考虑相关费 用并列入本次报价报价时应参考当地政府的政策性文件详见第五卷附件包括但不限于以下内容 1 施工临时用地包括承包商承包范围内除业主征地范围外的施工临时用地作业用地设备堆 场等临时借地费和相应青苗赔偿费青苗赔偿主要包括但不限于地面地下附着物如坟鱼塘机 埠泵房电力线杆通信线杆有线电视杆广告牌蔬菜大棚水果大棚苗木大棚养鸡棚养 鸭棚养猪棚自来水管污水管民用光缆军用光缆等各种构建筑物障碍物及相关附属设施 施工现场文明施工如余土外运泥浆外运施工临时用地及周边环境的植被恢复等树木砍伐含常 规林木经济林木防护林木风水林木苗圃林园屋前房后树木公路緑化等用地红线范围内 的施工临时用地不在施工方政策处理范围内 2施工临时进退场道路包括管材施工设备等运输道路桥梁补偿赔偿如村级自集资修建 道路和桥梁 3协助业主办理永久征地地面附着物清除等负责办理所有必须以业主名义或者施工单位名义 办理的行政审批手续包括但不限于防雷检测审批手续消防审批手续规划审批手续永久水电接入 等 76 4施工临时押金包括但不限于开挖土地复耕保证金沿线政府文明施工保证金穿越河塘保证 金穿越公路铁路保证金等工程押金 5施工单位管理费主要指投标人为处理施工临时用地施工临时进场道路含借用地方道路 支付给各级当地政府的政策处理工作经费办理各类批文等工作所需的业务招待人员工资差旅费 交通费等 6外界因素影响造成的变动费用投标人应考虑工程开工至完工验收期间政策性文件规定调整及 完成工程任务所包含的所有风险责任等因物价上涨政策调整等诸多因素引起的费用变动均应计入 报价 7各站场所在地的沟通和协助办理相关许可所发生的配合费用包括业务招待费交通费人 员工资等及相关补偿费用 8云和分输站和龙泉分输站的政策处理工作量如下仅供参考不作为结算和费用索赔等依据 云和分输站 包括但不限于如下内容1施工临时用地借地及青苗补偿用作设备施工机械堆 放预制用地临时堆土堆渣场等预估 3亩2施工临时进退场道路借用当地村道约 2公里村 道拓宽需要临时借地约 24亩3与云和县有关部门协调接入施工用水用电4与云和县有关部门 对接办理临时借地借用地方道路包括支付给各级当地政府的政策处理工作经费办理各类批文 等工作所需的业务招待人员工资差旅费交通费等5协助业主办理永久征地地面附着物清理 等办理所有以业主名义与施工单位名义办理的行政审批手续包括但不限于防雷检测审批手续消防 审批手续规划审批手续永久水电接入等 龙泉分输站包括但不限于如下内容1施工临时用地借地及青苗补偿用作设备施工机械堆 放预制用地临时堆土堆渣场等预估 3亩2与龙泉市有关部门协调接入施工用水用电3与龙 泉市有关部门对接办理临时借地包含支付给各级当地政府的政策处理工作经费办理各类批文等 工作所需的业务招待人员工资差旅费交通费等4协助业主办理永久征地地面附着物清理等 办理所有以业主名义与施工单位名义办理的行政审批手续包括但不限于防雷检测审批手续消防审批 手续规划审批手续永久水电接入等 3工程量清单详见附件 77 第六章 图 纸 1 图纸目录 序号 图名 图号 版本 出图日期 备注 1 2 3 2 图纸 由招标人另册提供 78 第七章 技术标准和要求 项目计划进度表里程碑节点 1具备进场条件后进场时间以开工令为准30天内龙泉分输站与云和分输站完成地基处理 22019年 5月 30日云和分输站龙泉分输站工艺区安装启动 32019年 10月 31日云和分输站龙泉分输站投产试运 一本工程执行的标准 线路施工执行的标准为设计文件工程承包商不得随意更改设计如发现现场情况与设计不 符应立即按建设管理方业主规定的流程上报当设计文件未明确则由设计补充要求或按照国 家及行业现行施工及验收标准如工程建设过程中国家行业出台新的规范标准承包商仍须 在得到设计监理建设方业主认可后方可执行参照的主要标准规范如下 1油气长输管道工程施工及验收规范GB503692014 2石油天然气站内工艺管道工程施工规范2012版GB505402009 3输气管道工程设计规范GB 502512015 4石油天然气工程设计防火规范GB 501832015 5油气田及管道工程仪表控制系统设计规范GBT 508922013 6石油天然气工业管道输送系统管道阀门GBT201732013 7天然气计量系统技术要求GBT 186032014 8供配电系统设计规范GB500522009 8输油气管道同沟敷设光缆硅芯管设计施工及验收规范SYT 41082012 9埋地钢质管道阴极保护技术规范GBT 214482008 10埋地钢质管道聚乙烯防腐层技术标准GBT232572017 11水工挡土墙设计规范SL3792007 12自动化仪表工程施工及质量验收规范GB500932013 13110kV 及以下电缆敷设国家建筑标准设计12D1015 14电气装置安装工程爆炸和火灾危险环境电气装置施工及验收规范GB502572014 15强制电流深阳极地床技术规范SYT 00962013 16焊缝外观质量应符合钢质管道焊接及验收SYT 41032006的有关要求 17射线检测应按石油天然气钢制管道无损检测SYT 41092013II级为合格 18超声检测应按石油天然气钢制管道无损检测SYT 41092013II级为合格 县县通项目管理制度 二承包方在施工过程中应按业主规定的要求做好各项施工记录交工技术资料应齐全完整 准确并签证齐全工程技术资料及表格应符合业主的规定 1承包方需在云和分输站及龙泉分输站施工阶段分开独立设置专职安全员每座站必须分开独立设79 置专职安全员同时编制施工方案和安全专项方案并在投标时充分考虑每座站的安全措施费用 三工程主要内容及界面接口划分 1与线路工程界限划分站场工程工艺管道安装与线路工程管道安装接口点原则定为分输站工 艺区建筑围墙外第一道焊口该处连头工作原则定为由最后完成试压吹扫干燥作业具备该处连头 条件的施工方承担先完成方负责将已完成管口用盲板或封头封堵以防杂物进入 2永久用水界限划分场站给水管道安装接口点原则定为与市政供水管网接口处 3永久用电界限划分场站用电与外电接口原则以低压开关柜为界限 4永临道路界限划分场站永久道路与临时道路界限原则以场站红线边界为准 四站场技术要求 1土建部分技术要求 11三通一平 本工程由施工单位完成场平回填龙泉分输站场地总填方量为 3935方云和分输站场地总填方量 为 10519方要求分层夯实构筑物行车道工艺设备基础下的压实系数不小于 094其他位置不 小于 090 12站场建筑工程 房屋建筑道路及其它基础构筑物的主体工程要求使用商品混凝土 13临时进场道路部分 本工程中云和分输站的部分进场道路不在征地红线范围内永久进场道路的征借地工作 由招标人负责施工临时进退场道路借用拓宽以及施工导致当地道路破损所产生的补 偿和赔偿费属于投标人负责范围云和分输站现有的当地进场道路局部路段两侧民房紧 挨路边宽度不足32米大型施工机具和施工车辆通过存在转弯半径过小和道路承重 等级不高情况作为施工进场道路存在道路被破坏交通阻塞扰民等较多风险和不利 因素投标人在投标报价时应谨慎考虑以上费用的报价 2 工艺系统安装技术要求 21工艺系统安装应遵循模块化安装原则以管汇管件预制化大型设备组装化小型设备成撬 化为标准施工工艺合理利用场平做好施工平面区域布置施工现场需设置预制工棚且悬臂吊等基 本的起重设施喷砂除锈和预制件底漆喷涂必须采取必要的封闭和防尘措施为保证施工进度房屋 建筑工艺设备检验预制和工艺区基础施工必须同步进行 22为确保本工程焊接质量要求承包商焊工应经考试合格后方可在本工程中施焊所用焊机必须 选用合格产品且必须通过试焊后经监理业主批准方可使用所有工艺管道和设备管材件的焊接必须 严格按经监理业主方批准的焊接工艺规程焊接工艺评定方法以及设计图纸要求的相关焊接规范 执行 23 所有国产阀门在安装前应根据设计图纸及相关规范要求进行外观检查及现场强度及密封性能 的水压试验其中焊接式阀门及进口阀门安装前均不再进行试压安装完成后与管道一并试压阀门试 压所需的法兰螺栓垫片等材料由施工方自备严禁使用甲供配对的法兰螺栓垫片等材料安装 前要仔细复核图纸防止用错型号和压力等级阀门手轮的安装位置既要符合设计要求又要便于操作80 维修对有流向要求的截止阀止回阀要注意介质的流向满足工艺流程的要求所有阀门安装时应 处于关闭状态安全阀在安装前应送到当地具有资质的单位进行校验安全阀按设计文件规定的开启 压力进行调试试压时压力应平稳应用空气或惰性气体作介质进行调试每个安全阀启闭试验不少于 3次调试合格的阀门及时铅封安全阀的最终调整应在系统投入试运行时进行调整调整后的安全 阀在工作压力下不得有渗漏现象最终调试合格后应重新进行铅封施工方应至少配备一套液压定力 矩扳手按设计及规范要求装配法兰 24设备管道安装完毕焊缝无损检验合格后应进行吹扫其要求按石油天然气站内工艺管道 工程施工规范GB 5054020092012局部修改版第 92条 做好吹扫试压前准备工作系统试压前 后应进行吹扫其要求按石油天然气站内工艺管道工程施工规范 GB 5054020092012局部修改版 第 92 条 吹扫时过滤器滤网内部构件必须取出调节阀必须更换短节连通 25无损探伤和吹扫合格后分压力系统进行试压站内的分段试验压力按设计文件安装图要求 执行其余试验要求按输气管道工程设计规范GB502512015执行强度试压介质应采用中性洁 净水PH 值为 60～75试验压力应为设计压力的 15 倍强度试验稳压不小于 4h强度试压合格 后应将试压水排净并对工艺管道系统采用干燥空气进行干燥严禁试压水残留在管道内 26为确保场站包括阀室法兰接口的严密性所有站场包括阀室在投运前除按规范要求进 行水压试验外均要求统一采用压缩空气或氮气进行严密性试验达到设计压力严密性试验稳压 24h 以无渗漏目测管道无变形压降不大于 1为合格并做好相应检漏工作所有漏点均需检修合格 以上所述工作内容措施均计入投标报价 27 输送天然气的管道吹扫试压后应进行管道系统干燥干燥前应进行试压后扫水检验站场 内管道系统扫水检验以站场最低点排气口没有明水排出视为合格站场管道干燥可采用干空气干燥真 空干燥和液氮干燥法管道干燥可进行分区干燥将待干燥管道与其他的管道设备等用盲板隔离也 可整体干燥其余要求均按石油天然气站内工艺管道工程施工规范GB505402009执行 28工艺设备及管线进行水压试验吹扫干燥空压试验必须配备上水泵和试压泵上水泵和试 压泵的流量必须满足水压试验要求且投标方应在投标书中列出相应机械设备所列的设备应能满足本 工程试压的技术要求水压试验合格后先将管网中的水排出然后用压缩空气对工艺管网进行反复吹 扫直至排水低点无明水排出管道吹扫前不应安装孔板法兰连接的调节阀重要阀门节流阀 安全阀仪表等对于焊接的上述阀门和仪表应采取流经旁路或卸掉阀头及阀座加保护套等保护措施 吹扫顺序按主管支管依次进行避免产生吹扫死角空气吹扫时在排气口用白布或涂有白漆的靶板 检查以 5min内检查其上无铁锈尘土水分及其它脏物即为合格水压试验应使用洁净水对奥氏 体不锈钢管道及设备进行水压试验时水中氯离子含量不得超过 25ppm 3防腐及仪表技术要求 31所有埋地管道管件的防腐工作要求在安装前完成承包商应设立单独的防腐场所对上述管道 管件进行喷沙除锈外防腐等工序验收合格后准予组对安装焊口处防腐均在安装现场进行承包商 应严格按照防腐工序进行各工序均需验收合格后方可进行下一道工序 81 32站内地上工艺管线设备以及钢结构外表面防腐层结构为底漆+中间漆+面漆所有露天工艺管 道必须采用喷漆工艺 33所有出地面管道的防腐必须高出地表 100mm并注意施工工艺确保整齐美观 34站场内Φ813Φ4064Φ3239Φ2191Φ1143埋地管道使用三层 PE 常温型加强级外 防腐层集中预制其余管径的管道以及弯头三通等采用无溶剂液体环氧涂料再外缠绕聚丙烯胶粘 带的复合结构防腐埋地的阀门在已有涂层基础上采用粘弹体防腐材料进行防腐包括阀门含引压管 加长杆埋地部分阀体两端三通及立管埋地部分 35站内工艺设备管道管件应密封干燥存放施工前应采用人工有效清理内部杂物及锈迹安 装安成后应独立试压扫水干燥吹扫吹扫原则采用大型空压机或爆破式空气吹扫其吹扫流速不得小于 20ms 36所有设备及器材到达现场后必须进行开箱检查清点规格符合设计要求附件配件应齐全 产品技术文件齐全并做好双方签字记录对不合格的设备器材不得用于工程 37所有仪表在安装前应送到当地具有资质的单位进行校验校验费用应计入投标报价 38 满足设计国家及行业相关规程规范要求 4站场调试 招标人另行委托站控 PLC硬软件供应及服务商其工作内容包括站控 PLC硬件供货站控编程组 态调试站控系统 SCS纳入已建的 SCADA系统并完成调试实现站控实时数据采集监视控制数据 处理以及与调度中心进行数据通信接受调度控制中心的调度命令 所有甲供设备供应商负责所供设备的调试现场指导工作 甲供计量系统调压系统自用气撬系统火气系统通信安防系统站控系统阴保系统的调试 由投标人协调协助系统集成商负责投标人对系统由中投标人施工安装部分的质量负责 除上述调试工作外其它站内静态调试工作投标人均应在投标报价中考虑包括但不限于以下内容 41检查工艺系统电气系统热控系统流程的正确性检查设备管道阀门等的安装质量站 内所有设备配电盘控制柜仪表较线检查确认100通道测试绝缘检查等 42工艺管道上仪器仪表阀门执行机构等设备开关调试及热工信号的调试确保输入输出信 号接线正确系统执行机构状态反馈符合运行要求运行参数显示正确现场设备指示热工信号准确 一致并正确上传至站控 PLC 43备用电源系统静态及动态调试包括备用天然气发电机及 UPS单体调试及备用电源系统切换调 试等 44站内空调系统静态及动态调试 45消防火灾检测报警系统静态及动态调试 46生活用水地埋式污水处理设备静态及动态调试 47全站路灯防雷接地测试 48工程整体投产通气的配合保障工作 82 投标方在投标时必须明确调试组织机构并单独列明调试投入人员及设备其中安装施工人员不得兼 任调试人员投标人需根据工程需要投入必要的调试设备例如接地电阻测试仪兆欧表交直流电 压表直流单臂电桥交直流电压表直流电阻快速测试仪变比组别全自动测量仪表介质损耗自测 试仪氧化锌避雷器测试仪数字电压表接地电阻测量仪数字万用表绝缘摇表绝缘摇表点温 计标准电流表数字测试仪电缆测试仪水露点测试仪压力信号发生器等 静态调试的其它要求调试人员在调试开始一个月前应进入调试现场了解现场安装情况收集有 关技术资料并熟悉消化编制调试大纲调试方案调试工作计划同时做好调试所需仪器仪表的准 备工作调试过程中应做好调试验评资料调试完成后出具调试总结报告相关调试资料应列入工程竣 工资料 5其他技术措施要求 51承包方在龙泉分输站与云和分输站施工阶段每座站必须分开独立设置专职安全员同时编制 施工方案和安全专项方案并在投标时充分考虑每座站的安全措施费用 五乙供设备材料要求 1工艺及生产配套设备材料技术要求 投标人提供的设备材料制造商必须通过 ISO9000质量体系认证提供相关复印件电气消防 防爆等相关设备还应满足相关强制认证要求提供相关复印件工艺及生产配套设备材料应具备长输 管道输气站或类似石油化工领域的成熟应用业绩需提供三个以上合同或业主证明复印件投标人提 供的所有乙供设备及材料进场使用前都应经过监理的检验和业主的最终批准对于发现以次充好或或 其他原因不能满足要求的设备材料业主有权提出更换相关损失及责任由投标人承担 11 下列乙供设备及材料招标人提供相关技术文件 投标人应提供满足要求的相关设备及材料 招标人将对乙供的承压部件进行驻厂监造投标人应予以配合 111 管件 投标人提供的弯头三通大小头封头等管件除满足招标人要求的供货业绩要求外还应严格 执行招标人提供的技术文件或设计图纸要求 112 无缝钢管 Φ406㎜以下口径无缝钢管由投标人提供投标人须对管材的质量负责且管材的来源必须可追溯 同时应严格执行招标人提供的技术文件或设计图纸要求 113电力电缆 投标人提供的阻燃铠装电缆及其他电力电缆除满足招标人要求的供货业绩要求外还应严格执行 招标人提供的技术文件或设计图纸要求招标人推荐采用安徽天康无锡江南湖南华菱等在石油化 工有着广泛应用业绩的知名品牌电缆 114控制电缆 83 投标人提供的阻燃铠装屏蔽电缆及其他控制电缆除满足招标人要求的供货业绩要求外还应严格 执行招标人提供的技术文件或设计图纸要求招标人推荐采用安徽天康无锡江南湖南华菱等在石 油化工有着广泛应用业绩的知名品牌电缆 115火灾检测报警系统及手动报警按钮 投标人提供相关设备应通过当地消防部门允许当地销售使用的许可同时应严格执行招标人提供 的技术文件或设计图纸要求 116 管道油漆涂料 投标人提供的相关油漆涂料应为专用的工业级重防腐涂料还应严格执行招标人提供的技术文件 或设计图纸要求招标人推荐采用在石油化工有着广泛应用业绩的知名品牌工业涂料 117线性阳极及配件 站场区域阴极保护使用的聚合物线性阳极及接头由投标人提供具体要求详见技术文件或设计图 纸 12 下列乙供设备及材料招标人不提供单独的技术规格书投标人提供的产品应满足以下基本要 求 121焊材 投标人采购的焊条焊丝采用符合国家和行业有关规范的产品并在国内同钢级长输管道工程有 成熟应用的业绩招标人推荐采用大西洋金桥伯乐郝伯特或与之性能相当的产品 122 防爆设备 投标人采购的防爆设备应通过相关部门的测试认证并提供相关证书复印件招标人推荐采用创 正新黎明华荣或与之性能相当的产品 123 补口材料 投标人采购的热收缩带补伤片采用符合国家和行业有关规范的产品并在国内同钢级长输管道 工程有成熟应用的业绩 124 穿墙隔离密封材料 进出综合值班楼的所有线缆应通过嵌于墙体的防火穿隔密封系统进行隔离投标人提供的穿隔密 封应通过相关防火认证并在石油化工场所有着广泛的应用业绩 2建筑装修装饰材料设备要求 投标人建筑安装装饰材料设备规格应参照下表 序 号 材料名称 单位 型号规格 参考品牌及产地 备注 一 建筑装修 1 防滑地砖 m2 300300 冠军东鹏美陶长安 84 序 号 材料名称 单位 型号规格 参考品牌及产地 备注 2 防滑地砖 m2 600600800800 3 强化木地板 m3 四友大自然圣力科 利达 4 外墙弹性涂料三遍 m2 多乐士华润佐敦立 邦 亚光环保工程 漆系列产品 5 内墙乳胶漆 m2 环保工程漆系列 产品 6 钢质防火门成品乙级 防火门 樘 经公安消防部门产品评定 中心认证具备 ISO9001 质量认证 包括安装含五 金配件门吸 门套 7 防静电地板楼地面铺 设 m2 欧佳沈飞华士达 包括地龙骨踢 脚线 二 电气 1 配电箱 只 有ISO90012000认证与3C 认证 2 防爆路灯 套 应通过相关部门的测试认 证并提供相关证书复印 件 3 火灾报警系统报警主 机温感烟感报警 器电缆手报按钮等 配套附件 套 海湾北大青鸟天广 赋安深圳泰和安西门 子 经公安消防部门 产品评定中心认 证CCCF 具备 ISO9001质量认 证并提供相关 证书复印件 4 光源 套 飞利浦欧司朗GE欧 普 5 诱导标志灯 套 有ISO90012000认证与3C 认证 6 应急灯 套 有ISO90012000认证与4C 认证 7 各种开关插座接线 盒 套 鸿雁罗格朗西蒙 8 三相四孔防爆插座 套 鸿雁罗格朗西蒙 9 配电箱电器元件断路 器 台 正泰德力西ABB 10 超五类非屏蔽双绞线 m 安普康普普天 三 给排水 1 PPR管 m 皮尔萨伟星金德 2 UPV排水管 m 日丰金德白蝶 3 台面式洗面器 套 安华九牧王樱花 含上下水三角 阀台面黑金沙 台下盆镜子 4 连体坐式大便器 套 安华澳斯曼欧路莎 箭牌 含三角阀下 水软管 5 成品淋浴器 套 含花洒等全套设 施 6 不锈钢球阀 DN25 个 上海精工上海良工上 海正丰宁波埃美柯 7 PPR截止阀 DN50 个 85 序 号 材料名称 单位 型号规格 参考品牌及产地 备注 8 地漏水龙头 九牧杭特雅迪 86 第八章 投标文件格式 目 录 一商务标部分封面 二投标函及投标函附录 三法定代表人身份证 四授权委托书 五授权委托人身份证 六投标保证金 七已标价工程量清单 八合同条款确认函 九响应不平衡报价承诺函 十其它资料 十一技术标部分封面 十二施工组织设计 十三项目管理机构 十四资格审查需提供的资料及格式封面 十五资格后审须知 十六资格审查资料 十七资格后审申请表 十八企业基本情况表 十九拟分包项目情况表 二十拟投入的主要施工人员一览表 二十一拟投入的主要施工人员的工作履历表 二十二实质性响应招标文件及评审打分资料表 二十三拟派项目负责人无在其他工程项目中担任项目负责人的承诺书 87 二十四招标附件业绩表 二十五其它需提供的资料 二十六其他材料 88 一商务标部分 89 一商务标部分封面 90 第一部分 商务标部分 项目名称施工招标 投 标 文 件 投标文件内容 商务标 投标人 单位电子公章 法定代表人或其委托代理人 单位法人电子章 年 月 日 91 商务标目录 一投标函及投标函附录 二法定代表人身份证明及授权委托书 三联合体协议书如以联合体形式投标的需提供 本工程不适用 四投标保证金 五已标价工程量清单 92 二投标函及投标函附录 一投标函及投标函附录 一投标函 招标人名称 1我方已仔细研究了 项目名称施工招标文件的全部内容愿意以人民币大写 元 ? 的投标总报价工期 日历天按合同约定实施和完成承包工程修补工 程中的任何缺陷工程质量达到 2我方承诺在投标有效期内不修改撤销投标文件 3随同本投标函提交投标保证金一份金额为人民币大写 元 4如我方中标 1我方承诺在收到中标通知书后在中标通知书规定的期限内与你方签订合同 2随同本投标函递交的投标函附录属于合同文件的组成部分 3我方承诺按照招标文件规定向你方递交履约担保 4我方承诺在合同约定的期限内完成并移交全部合同工程 5我方在此声明所递交的投标文件及有关资料内容完整真实和准确且不存在第二章投标 人须知第 143项规定的任何一种情形 6 其他补充说明 投 标 人 单位电子公章 法定代表人或其委托代理人 单位法人电子章 地址 网址 电话 传真 邮政编码 年 月 日 93 二投标函附录 序号 条款名称 合同条款号 约定内容 备注 1 项目经理 1124 姓名 2 工期 1143 天数 日历天 3 缺陷责任期 1145 4 分包 434 5 价格调整的差额计算 1611 见价格指数权重表 价格指数权重表 名称 基本价格指数 权 重 价格指数来源 代号 指数值 代号 允许范围 投标人建议值 定值部分 A 变 值 部 分 人工费 F01 B1 至 钢材 F02 B2 至 水泥 F03 B3 至 合 计 100 94 三法定代表人身份证 法定代表人身份证明 投标人名称 单位性质 地址 成立时间 年 月 日 经营期限 姓名 性别 年龄 职务 系 投标人名称的法定代表人 特此证明 投标人 单位电子公章 年 月 日 法定代表人身份证复印件 95 四授权委托书 二授权委托书 本人 姓名系 投标人名称的法定代表人现委托 姓名为我方 代理人代理人根据授权以我方名义签署澄清说明补正递交撤回修改 项 目名称施工投标文件签订合同和处理有关事宜其法律后果由我方承担 代理人无转委托权 附法定代表人身份证明 投标人 单位电子公章 法定代表人 单位法人电子章 身份证号码 代理人 签字或盖章 身份证号码 年 月 日 委托代理人身份证复印件 96 五授权委托人身份证 委托代理人身份证复印件正反面 97 六投标保证金 98 投标保证金 招标人名称 鉴于 投标人名称以下称投标人于 年月日参加 项目名 称 标段施工的投标 担保人名称以下简称我方无条件地不可撤销地保 证投标人在规定的投标文件有效期内撤销或修改其投标文件的或者投标人在收到中标通知书后无正 当理由拒签合同或拒交规定履约担保的我方承担保证责任收到你方书面通知后在 7日内无条件向 你方支付人民币大写 元 本保函在投标有效期内保持有效要求我方承担保证责任的通知应在投标有效期内送达我方 担保人名称 单位电子公章 法定代表人或其委托代理人 单位法人电子章 地址 邮政编码 电话 传真 年 月 日 99 七已标价工程量清单 表 1 封面 投 标 总 价 招标 人 工程名 称 投标总价小写 大写 投 标 人 单位盖章 法定代表人 或其授权人 签字或盖章 编制 人 造价人员签字盖专用章 编制时间 年 月 日 100 表 2 总说明 总 说 明 工程名称 第 页 共 页 101 表 3 工程项目投标报价汇总表 工程名称 金额单位人民币元 序 号 报价表 报价 备注 一 工艺安装工程投标报价1+2 1 龙泉分输站工艺安装 表 41 2 云和分输站工艺安装 表 41 二 房建工程投标报价1+2 1 云和分输站11+12++19 11 工艺装置区排污区放空区及其他 表 51 12 排污池 表 51 13 门卫 表 51 14 综合设备间 表 51 15 综合值班室 表 51 16 安装 表 51 17 市政 表 51 18 园林绿化 表 51 19 工艺安装 表 51 2 龙泉分输站21+22++29 21 工艺装置区排污区放空区及其他 表 51 22 排污池 表 51 23 门卫 表 51 24 综合设备间 表 51 25 综合值班室 表 51 26 安装 表 51 27 市政 表 51 28 园林绿化 表 51 29 工艺安装 表 51 三 政策处理费 表 61 四 合计总价一+二+三 大写 投标人 盖章 法定代表人或授权代表签字 年 月 日 102 表 41 工艺安装工程工程项目投标报价汇总表 工程名称 金额单位人民币元 序 号 报价表 报价 备注 一 工程量清单计价表 表 42 二 措施费用报价表 表 43包干 三 其他费用报价表 表 44包干 四 合计总价一+二+三 大写 投标人 盖章 法定代表人或授权代表签字 年 月 日 103 表 42工艺安装工程工程量清单计价表 除有注明外投标人不得更改工程量清单中的项目单位和工程量投标人须随同正本提供本 报价表的 EXCEL表格电子文件 工程名称 金额单位元 序 号 项目编码 项目名称 项目特征 计量单位 工程量 综合单价 合价 备注 合计 投 标 人盖章 法定代表人或授权代表签字 年 月 日 表 421工艺安装工程综合单价分析表 序号 计量单位 清单项目编码 清单项目工程量 清单项 目名称 清单项 目综合 单价 金额单位元 序 号 定 额 编 号 项 目 名 称 单 位 数 量 工程费 基 础 合 价 取费 基数 综合取费 税 金 合价 元 小计 人工费 材料费 机械费 费率 取费额 1 2 104 3 合 计 注投标人须提供本表的EXCEL表格电子文件 表 422工艺安装工程综合单价工料机分析表 单位专业工程名称 第 页 共 页 项目编 码 项目名 称 计量单位 清单综合单价组成明细 序号 名称及规格 单位 数量 金额元 单价 合价 1 人工 人工费小计 2 材料 材料费小计 3 机械 机械费小计 4 基础合价 1+2+3 5 综合取费 6 税金 7 综合单价 4+5+6 注投标人须提供本表的EXCEL表格电子文件 105 表 43工艺安装工程措施费用报价表 投标人应在下表中列明所有包干使用的费用没有列出的项目的费用视为己包含在其它己报价 项目中 431工艺安装工程措施费用报价表格式 单位金额元 序号 项目名称 单位 金额 备注 1 安全生产费 项 不得低工艺安装 工程总造价不含 政策处理费的 2 2 文明施工环境保护费 项 3 临时设施费 项 4 施工队伍调遣费 项 5 施工机具工地转移费 项 6 工程保险费 项 7 施工通风照明降水排水措施费 项 8 施工便道工程费 项 9 其他措施费 项 合计 投 标 人盖章 法定代表人或授权代表签字 年 月 日106 432磐安末站工艺安装工程措施费用报价表格式 单位金额元 序号 项目名称 单位 金额 备注 1 安全生产费 项 不得低于工艺安 装工程总造价不 含政策处理费的 2 2 文明施工环境保护费 项 3 临时设施费 项 4 施工队伍调遣费 项 5 施工机具工地转移费 项 6 工程保险费 项 7 施工通风照明降水排水措施费 项 8 施工便道工程费 项 9 其他措施费 项 合计 投 标 人盖章 法定代表人或授权代表签字 年 月 日 107 表 44工艺安装工程其他费用报价明细表 单位元 序号 项目名称 单位 金额元 备注 合计总价 大写 投 标 人盖章 法定代表人或授权代表签字 年 月 日 108 表 45工艺安装工程投标人采购设备材料表 除招标人采购的设备材料外其他设备材料由投标人自行采购投标人在下表中需要根据投标 人的施工方案施工经验劳动生产率技术水平独立测算材料损耗率填入下表中 单位元不保留小数 序号 设备材料名称 品牌 计量 单位 数量 其中材料损 耗率 供应单 价 合价 合计 投 标 人盖章 法定代表人或授权代表签字 年 月 日 109 表 46工艺安装工程主要工日价格表 主要工日价格表 工程名称 第 页 共 页 序号 工 种 单位 数 量 单价元 110 表 47 工艺安装工程主要机械台班价格表 主要机械台班价格表 工程名称 第 页 共 页 序号 机械设备名称 单位 数 量 单价元 111 表 51房建工程单位专业工程投标报价计算表 单位专业工程投标报价计算表 单位专业工程名称 第 页 共 页 序号 费用名称 计算公式 金额元 1 分部分项工程 2 措施项目 21 施工技术措施项目 22 施工组织措施项目 其中 安全文明施工费 其他措施项目费 3 其他项目费 31 暂列金额 32 暂估价 33 计日工 34 总承包服务费 4 规费 5 危险作业意外伤害保险费 6 税金 合计 1+2+3+4+5+6 112 表 52房建工程分部分项工程量清单与计价表 分部分项工程量清单与计价表 单位专业工程名称 第 页 共 页 序 号 项目 编码 项目名称 项目 特征 计量 单位 工程量 综合单 价 元 合价 元 其中元 备注 人工 费 机械 费 本页小计 合计 表 521房建工程工程量清单综合单价计算表 113 工程量清单综合单价计算表 单位专业工程名称 第 页 共 页 序 号 编号 名称 计 量 单 位 数量 综合单价元 合计 元 人工 费 材料 费 机械 费 管理 费 利润 风险 费用 小计 1 清单 编码 清单名称 定额 编号 定额名称 合计 114 表 522房建工程工程量清单综合单价工料机分析表 工程量清单综合单价工料机分析表 单位专业工程名称 第 页 共 页 项目编 码 项目名 称 计量单位 清单综合单价组成明细 序号 名称及规格 单位 数量 金额元 单价 合价 1 人工 人工费小计 2 材料 材料费小计 3 机械 机械费小计 4 直接工程费 1+2+3 5 管理费 6 利润 7 风险费用 8 综合单价 4+5+6+7 注投标人须提供本表的EXCEL表格电子文件 115 表 53房建工程施工技术措施项目清单与计价表 施工技术措施项目清单与计价表 单位专业工程名称 第 页 共 页 序 号 项目 编码 项目 名称 项目 特征 计量 单位 工程 量 综合 单价 元 合价 元 其中元 备注 人工 费 机械 费 本页小计 合计 116 表 531房建工程措施项目清单综合单价计算表 措施项目清单综合单价计算表 单位专业工程名称 第 页 共 页 序 号 编 号 名称 计 量 单 位 数量 综合单价元 合计 元 人工 费 材料 费 机械 费 管理 费 利润 风险 费用 小计 合计 117 表 532房建工程措施项目清单综合单价工料机分析表 措施项目清单综合单价工料机分析表 单位专业工程名称 第 页 共 页 项目编 码 项目名 称 计量单位 清单综合单价组成明细 序号 名称及规格 单位 数量 金额元 单价 合价 1 人工 人工费小计 2 材料 材料费小计 3 机械 机械费小计 4 直接工程费 1+2+3 5 管理费 6 利润 7 风险费用 8 综合单价 4+5+6+7 118 表 54房建工程施工组织措施项目清单与计价表 施工组织措施项目清单与计价表 单位专业工程名称 第 页 共 页 序号 项目名称 计算基数 费率 金额元 1 安全文明施工费 人工费+机械费 2 其他组织措施费 21 冬雨季施工增加费 人工费+机械费 22 夜间施工增加费 人工费+机械费 23 已完工程及设备保护费 人工费+机械费 24 二次搬运费 人工费+机械费 25 提前竣工增加费 人工费+机械费 26 工程定位复测费 人工费+机械费 27 特殊地区施工增加费 人工费+机械费 合计 119 表 55房建工程其他项目清单与计价汇总表 其他项目清单与计价汇总表 工程名称 第 页 共 页 序号 项 目 名 称 计量单位 金额元 备注 1 暂列金额 项 表 551 2 暂估价 项 21 专业工程暂估价 表 552 3 计日工 表 553 4 总承包服务费 表 554 合 计 120 表 551房建工程暂列金额明细表 暂列金额明细表 工程名称 第 页共 页 序号 项 目 名 称 计量单位 暂定金额元 备注 合 计 121 表 552房建工程专业工程暂估价表 专业工程暂估价表 工程名称 第 页共 页 序号 工 程 名 称 工程内容 金额元 备注 合 计 122 表 553房建工程计日工报价表 计 日 工 报 价 表 工程名称 第 页 共 页 编号 项 目 名 称 单位 暂定数量 综合单价 元 合价元 一 人工 1 2 3 4 人 工 小 计 二 材料 1 2 3 4 材 料 小 计 三 施工机械 1 2 3 4 施工机械小计 总 计 123 表 554房建工程计日工报价表 总承包服务费报价表 工程名称 第 页 共 页 序 号 项 目 名 称 单位 数量 金额元 备注 1 发包人分包专业工程 2 发包人供应材料 合 计 124 表 56房建工程主要工日价格表 主要工日价格表 单位专业工程名称 第 页 共 页 序号 工 种 单位 数 量 单价元 125 表 57房建工程主要材料价格表 主要材料价格表 单位专业工程名称 第 页 共 页 序 号 编码 材料名称 规格型号 单位 数量 单价 元 备注 126 表 58房建工程主要机械台班价格表 主要机械台班价格表 单位专业工程名称 第页共页 序号 机械设备名称 单位 数 量 单价元 127 表 61政策处理费报价表 场站工程政策处理费 工程名称 第 页 共 页 序号 项 目 名 称 单位 数量 金额元 1 龙泉分输站 座 1 2 云和分输站 座 1 合 计 投标人盖章 法定代表人或授权代表签字 年 月 日 表 611场站工程政策处理费明细表 工程名称 第 页 共 页 序号 项 目 名 称 单位 单价 金额元 1 龙泉分输站 11 12 2 云和分输站 21 22 合 计 128 129 八合同条款确认函 合同条款确认函 致 浙江省天然气开发有限公司 鉴于我们已经收到并认真研究了 工程招标文件第四章合同条款及格式除我们在差 异表中明示的差异外我们承诺对合同条款及格式的内容全部接受愿意按合同条款及格式的规定 工程内容提供相关服务并不再提出任何差异表中未明示的差异和偏差 投标人盖电子章 法定代表人或授权代表签字 日期 年 月 日 130 九响应不平衡报价承诺函 响应不平衡报价承诺函 我公司若中标则承诺在合同签订前对招标文件中规定的不平衡报价评审表中修正后的价格进行书 面确认不予确认的视作拒绝不平衡报价修正同意招标人取消我公司中标资格 以上承诺如有虚假愿意接受投标保证金不予退还的处罚 本次招标的不平衡报价评审项目为所有分部分项工程量清单与计价表中的土石方工程的所有子项 投标人 单位电子公章 法定代表人或委托代理人 单位法人电子章 日期 年 月 日 131 十其它资料 132 二技术标部分 133 一技术标部分封面 134 第二部分 技术标部分 项目名称施工招标 投 标 文 件 投标文件内容 技术标 投标人 单位电子公章 法定代表人或其委托代理人 单位法人电子章 年 月 日 135 二施工组织设计 136 施工组织设计 1投标人编制施工组织设计的要求编制时应采用文字并结合图表形式说明施工方法拟投入本 标段的主要施工设备情况拟配备本标段的试验和检测仪器设备情况劳动力计划等结合工程特点提 出切实可行的工程质量安全生产文明施工工程进度技术组织措施同时应对关键工序复杂环 节重点提出相应技术措施如冬雨季施工技术减少噪音降低环境污染地下管线及其他地上地下设 施的保护加固措施等 2施工组织设计除采用文字表述外可附下列图表图表及格式要求附后 附表一 拟投入本标段的主要施工设备表 附表二 拟配备本标段的试验和检测仪器设备表 附表三 劳动力计划表 附表四 计划开竣工日期和施工进度网络图 附表五 施工总平面图 附表六 临时用地表 137 附表一拟投入本标段的主要施工设备表 序号 设备名称 型号 规格 数量 国别 产地 制造 年份 额定功率 KW 生产 能力 用于施 工部位 备注 138 附表二拟配备本标段的试验和检测仪器设备表 序号 仪器设备名称 型号规格 数量 国别产地 制造年份 己使用台时数 用途 备注 139 附表三劳动力计划表 单位人 工种 按工程施工阶段投入劳动力情况 140 附表四计划开竣工日期和施工进度网络图 1投标人应递交施工进度网络图或施工进度表说明按招标文件要求的计划工期进行施工的各个 关键日期 2施工进度表可采用网络图或横道图表示 141 附表五施工总平面图 投标人应递交一份施工总平面图绘出现场临时设施布置图表并附文字说明说明临时设施加工 车间现场办公设备及仓储供电供水卫生生活道路消防等设施的情况和布置 142 附表六临时用地表 用途 面积平方米 位置 需用时间 143 三项目管理机构 144 项目管理机构 一项目管理机构组成表 职务 姓名 职称 执业或职业资格证明 备注 证书名称 级别 证号 专业 养老保险 145 二主要人员简历表 主要人员简历表中的项目经理应附项目经理证身份证职称证学历证养老保险扫描件 管理过的项目业绩须附合同协议书扫描件技术负责人应附身份证职称证学历证养老保险扫描件 管理过的项目业绩须附证明其所任技术职务的企业文件或用户证明其他主要人员应附职称证执业证 或上岗证书养老保险扫描件 姓名 年龄 学 历 职称 职务 拟在本合同任职 毕业学校 年毕业于 学校 专业 主要工作经历 时间 参加过的类似项目 担任职务 发包人及联系电话 146 三资格审查需提供的资料及格式 147 一资格审查需提供的资料及格式封面 148 第三部分 资格审查需提供的资料及格式 施工 投标人资格后审资料封面 招标编号 项目名称 投标申请人 单位电子公章 法定代表或其委托代理人单位法人电子章 地址 日期 年 月 日 149 二资格后审须知 资格后审须知 1投标人必须按本须知要求认真填写招标文件规定的所有表格并对其真实性负责 2资格后审按通过和不通过两种方式进行评定投标人须知前附表第357条实质性 响应招标文件资料作为资格后审通过的强制性资格条件经核查有一项不符合要求 则投标人的资格审查不通过对不通过的投标人其投标文件不进行后续评审 3投标时投标人必须按本资格后审资料文件格式填写并单独装订成册 4证件和证明材料的复印件须装订在投标人资格后审资料中原件备查 150 三资格审查资料 资格审查资料 一投标人基本情况表 投标人名称 注册地址 邮政编码 联系方式 联系人 电话 传真 网址 组织结构 法定代表人 姓名 技术职称 电话 技术负责人 姓名 技术职称 电话 成立时间 员工总人数 企业资质等级 其中 项目经理 营业执照号 高级职称人员 注册资金 中级职称人员 开户银行 初级职称人员 账号 技工 经营范围备注 151 二近年财务状况表 152 三近年完成的类似项目情况表 项目名称 项目所在地 发包人名称 发包人地址 发包人电话 合同价格 开工日期 竣工日期 承担的工作 工程质量 项目经理 技术负责人 总监理工程师及电话 项目描述 备注 153 四正在施工的和新承接的项目情况表 项目名称 项目所在地 发包人名称 发包人地址 发包人电话 签约合同价 开工日期 计划竣工日期 承担的工作 工程质量 项目经理 技术负责人 总监理工程师及电话 项目描述 备注 154 五近年发生的诉讼及仲裁情况 155 四资格后审申请表 工程 资格后审申请表 申请人名称 我申明作为申请人对以下填写的申请表负责并保证所填 写的申请资料的真实性如果资格审查通过我将承担投标文件承诺 的全部责任和义务 申请人 法定代表人 单位电子公章 或委托代理人 单位法人电子章 日期 年 月 日 注如是委托代理人签字或盖章则需附由法定代表人签名或盖章并加盖单位印章的授权书 156 五企业基本情况表 157 企业基本情况表 投标人 单位电子公章 投标人名称 企业资质 1等级 2证书号 3发证单位 4业务范围 营业执照 1编号 2发证机关 4营业范围 成立日期 现有职工总人数人 技术人员人数人 法定代表人 1姓名 2职务 3职称 4联系电话 企业负责人 1姓名 2职务 3职称 4联系电话 技术负责人 1姓名 2职务 3职称 4联系电话 联系方式 1姓名 2职务 3职称 4联系电话5传真6Email 开户银行 1开户行 2帐号 投标人资历简历 说明1投标人资历是指投标人的成立改名改制等演变和法定代表人变更人员增减以及单位资 质变化等情况该内容可填入表内也可单独撰写附于表后或对本表进行扩展 2根据相关规定必须对中标候选人是否存在行贿犯罪进行查询鉴于查询的需要请投标人 在招标文件中提供①项目负责人和企业法人身份证复印件②营业执照复印件③组织机构代码证 复印件 158 六拟分包项目情况表 拟分包项目情况表 分包人名称 地址 法定代表人 电话 营业执照号 资质等级 拟分包的工程项目 主要内容 预计造价万元 已做过的类似工程 159 七拟投入的主要施工人员一览表 拟投入的主要施工人员一览表 投标人 单位电子公章 姓名 本工程 拟任岗位 年 龄 性 别 专业 学历 专业 年限 现任职务 和职称 安排上岗 起止时间
广告
推荐招标
全国
浏览历史
账号注册|管理| 卖家帮助(供应商)| 买家帮助(采购商)| 安全交易| 广告服务| 自助服务| 联系客服| 商人社区&资讯

版权所有：厨联科技 (c)2008-2022 CFSBCN All Rights Reserved

客户服务邮箱：350319542@cfsbcn.com 邮编：610000 蜀ICP备14006818号-4 联系电话：13880215230

成都地址：成都高新区府城大道西段399天府新谷10号楼17F