首页 > 招投标 > 厨房设备

雁翅镇机关大会议室及后勤保障用房改造工程

北京
状态：公告

所在地区	北京	招标类型	公告
请点击下载	下载	发布时间	2018-10-25

2018-10-25

-->

招标编号：MTGXM-201810166071

招标内容：图纸、工程量清单及相关文件所示全部内容

招标项目名称：雁翅镇机关大会议室及后勤保障用房改造工程

招标金额：1,340,479.62元

投标申请人资格要求：

1、具有独立法人资格；

2、本次招标要求投标人须具备建筑工程施工总承包三级（含以上）资质；

3、项目经理必须在投标人单位注册，申请人拟派项目经理须具备建筑工程专业二级（含以上）级注册建造师执业资格，具备有效的安全生产考核合格证书（B本），且不得担任其他在施建设工程项目的项目经理；

4、具有有效的安全生产许可证；

5、近3年承担过类似工程业绩，无重大质量、安全事故；具有实施投标本工程项目所要求的专业技术人员和必要的技术装备能力；

6、外地进京企业须具备外地进京企业管理手册且在有效期内；

7、企业信誉和财务状况良好，有足够的资金能力来承担本项目的实施，没有处于被责令停业，投标资格被取消，财产被接管、冻结，破产状态，在最近三年内没有骗取中标和严重违约及重大工程质量问题；

8、本项目不接收联合体投标；

9、本项目只接受现场投标报名.

投标申请人需提交资料：

1、投标人请携带单位法人营业执照副本；

2、资质证书副本；

3、拟派项目经理资格证书和有效的安全生产考核合格证书（B本）；

4、安全生产许可证副本；

5、外地进京企业管理手册；

6、法人本人到场请携带法人身份证明及在本公司近一年社保证明等资料；授权人到场请携带：法人授权委托书、被授权人身份证及在本公司近一年的社保证明等资料；

7、以上资料均需携带原件和加盖公章的复印件，项目经理需本人到场；

8、只有经现场投标报名资格审查合格的投标申请人方可招标文件。

投标报名时间：2018年10月26日 9:00时至 2018年11月1日 16:00时

报名地址：北京市门头沟区大峪小河滩138号华诚博远工程咨询有限公司代理部

招标文件时间：2018年10月26日 9:00时至 2018年11月1日 16:00时

招标文件领取：自行

招标文件领取地址：北京市门头沟区政府采购网（http://zfcg.bjmtg.gov.cn)

开标时间：2018年11月20日 09:30时

开标地点：北京市门头沟区大峪小河滩138号华诚博远工程咨询有限公司代理部一层会议室

投标文件提交截止时间：2018年11月20日 09:00时至 2018年11月20日 09:30时

招标人联系地址：北京市门头沟区雁翅镇人民政府

联系人：张良

招标人代理机构联系地址：北京市门头沟区大峪小河滩138号华诚博远工程咨询有限公司代理部

联系人：卢倩倩邮编：102300

联系电话：69858246 电子邮件：276124592@qq.com

雁翅镇机关会议室改造清单图纸文件.rar
雁翅镇机关大会议室及后勤保障用房改造工程招标工程量清单招标人单位盖章造价咨询人单位盖章年月日封1 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表工程名称建筑工程第 1 页共 7 页序号子目编码子目名称子目特征描述计量单位工程量金额元综合单价合价其中暂估价 A1 土石方工程 10 010101001001 平整场地 1名称平整场地 2具体详见图纸及说明 m2 5829 20 010101003001 挖沟槽土方 1名称挖沟槽土方 2部位新建外墙基础 3土方运距自行考虑 4具体详见图纸及说明 m3 4049 30 010101003002 挖沟槽土方 1名称挖沟槽土方 2部位隔墙基础 3挖土深度300 4具体详见图纸及说明 m3 87 40 010103001001 回填方 1名称基础回填土 2回填要求分层夯实每层厚度不大于250压实系数不小于094 3具体详见图纸及说明 m3 2627 50 010103001002 回填方 1房心回填 2回填要求素土分层回填夯实 3具体详见图纸及说明 m3 2652 60 01B001 外购土 1名称外购土 2土方运距自行考虑 3具体详见图纸及说明 m? 432 70 010101003003 挖沟槽土方 1名称挖排水沟土方 2挖土深度540 3具体详见图纸及说明 m3 1073 80 010103002001 余方弃置 1名称排水沟土方外运 2土方运距自行考虑 3具体详见图纸及说明 m3 1073 分部小计 A4 砌筑工程 90 010401001001 砖基础 1名称砖基础 2砖品种规格强度等级MU20蒸压灰砂砖M75水泥砂浆 3具体详见图纸及说明 m3 703 100 010401003001 实心砖墙 1名称新砌外墙 2MU15蒸压灰砖砌筑墙 2M75混合砂浆 3墙体厚度240厚 4具体详见图纸及说明 m3 1377 本页小计注为计取规费等的使用可在表中增设其中定额人工费表08 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表工程名称建筑工程第 2 页共 7 页序号子目编码子目名称子目特征描述计量单位工程量金额元综合单价合价其中暂估价 110 010401003003 实心砖墙 1名称新砌内墙 2MU15蒸压灰砖砌筑墙 2M75混合砂浆 3墙体厚度120厚240厚 4具体详见图纸及说明 m3 3121 120 010401012001 零星砌砖 1名称砌体封堵 2MU15蒸压灰砖砌筑墙 2M75混合砂浆 3具体详见图纸及说明 m3 92 130 010401003002 实心砖墙 1名称女儿墙 2MU15蒸压灰砖 3M75混合砂浆 3高度900mm 4具体详见图纸及说明 m3 50 分部小计 A5 混凝土及钢筋混凝土工程 140 010501001001 垫层 1名称垫层 2混凝土强度的等级c15预拌混凝土 3具体详见图纸及说明 m3 253 150 010501001002 垫层 1名称垫层 2混凝土强度等级c15预拌混凝土 2部位隔墙垫层 3深度300厚 4具体详见图纸及说明 m3 87 160 010501002001 带形基础 1名称混凝土条形基础 2混凝土强度等级c30预拌混凝土 3具体详见图纸及说明 m3 613 170 010502002001 构造柱 1名称构造柱 2混凝土等级c30预拌混凝土 3具体详见图纸及说明 m3 39 180 010503001001 基础梁 1名称地圈梁 2混凝土强度等级C30预拌混凝土 3具体详见图纸及说明 m3 148 本页小计注为计取规费等的使用可在表中增设其中定额人工费表08 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表工程名称建筑工程第 3 页共 7 页序号子目编码子目名称子目特征描述计量单位工程量金额元综合单价合价其中暂估价 190 010503002001 矩形梁 1名称KL1矩形梁 2混凝土强度等级c30预拌混凝土 3具体详见说明及图纸 m3 026 200 010503004001 圈梁 1名称圈梁 2混凝土强度等级c30预拌混凝土 3具体详见图纸及说明 m3 31 210 010503005001 过梁 1名称过梁 2部位新建门窗洞口 3混凝土强度等级c30预拌混凝土 4具体详见图纸及说明 m3 275 220 010505003002 平板 1混凝土楼板 2c30预拌混凝土 3具体详见图纸及说明 m3 69 230 010507001001 散水坡道 1坡道 2素土夯实 3100厚c15混凝土 4100厚c15混凝土 530厚干拌砂浆DS面层抹60宽6深锯齿形礓礤 6具体详见图集12BJ11坡3B m2 403 240 010507001002 散水坡道 1散水 2外墙室外地坪以下15厚刷聚合物水泥防水涂料 3素土夯实向外找坡4 480厚c15混凝土 5≥200厚草皮及种植土 6详见图集12BJ11S散3 m2 1258 250 010507004001 台阶 1名称室外台阶 2素土夯实 3300厚37灰土分两步夯实 460厚C15混凝土 525厚干拌砂浆DS 630厚开凹槽花岗石板铺地 7详见12BJ11台4A m2 2515 260 010507005001 扶手压顶 1名称女儿墙压顶 2c20预拌混凝土 3高度60mm厚度370mm 4具体详见图纸及说明 m3 051 本页小计注为计取规费等的使用可在表中增设其中定额人工费表08 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表工程名称建筑工程第 4 页共 7 页序号子目编码子目名称子目特征描述计量单位工程量金额元综合单价合价其中暂估价 270 010507005002 扶手压顶 1名称压顶 2部位新建120厚内墙 3c20预拌混凝土 4具体详见图纸及说明 m3 013 280 010515001001 现浇构件钢筋 1钢筋的制作与安装 2品种规格 8 3具体详见图纸及说明 t 0226 290 010515001002 现浇构件钢筋 1钢筋的制作与安装 2品种规格 Φ6 3具体详见图纸及说明 t 0309 300 010515001003 现浇构件钢筋 1钢筋的制作与安装 2品种规格 10 3具体详见图纸及说明 t 0139 310 010515001004 现浇构件钢筋 1钢筋的制作与安装 2品种规格 12 3具体详见图纸及说明 t 1804 320 010515001005 现浇构件钢筋 1钢筋的制作与安装 2品种规格 14 3具体详见图纸及说明 t 0147 330 010515001006 现浇构件钢筋 1钢筋的制作与安装 2品种规格 Φ6 3植筋原砌体墙150mmU型套单侧长度300mm 4部位新墙与旧墙交界处 5具体详见图纸及说明 t 0015 分部小计 A6 金属结构工程 340 010604001001 钢梁 1名称GL1 2规格801003 3锚筋14 4埋板截面尺寸150150 5具体详见图纸及说明 t 04 350 010605001001 钢板楼板 1钢材品种规格镀锌钢板 2波高52mm波宽600mm 3钢板厚度10mm 4栓钉d=19间距200长度100mm 5具体详见图纸及说明 m2 5766 分部小计 A8 门窗工程本页小计注为计取规费等的使用可在表中增设其中定额人工费表08 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表工程名称建筑工程第 5 页共 7 页序号子目编码子目名称子目特征描述计量单位工程量金额元综合单价合价其中暂估价 360 010801001001 木质门 1门类型及框外围尺寸新建成品免烤漆门 2框截面尺寸单扇面积M1021M0924M1824M1221M0921M1024M1524M1821 3具体详见图纸及说明 m2 6309 370 010802001001 金属塑钢门 1门类型新建不锈钢外门WM3630M1221M0624 2门框或扇外围尺寸3630 3填充剂后塞 4具体详见图纸及说明 m2 1476 380 010802003001 钢质防火门 1门类型新建钢制甲级防火门FM甲0921 2门框或扇外围尺寸0921 3填充剂后塞口 4闭门器等 5具体详见图纸及说明 m2 189 390 010807001001 金属塑钢断桥窗 1窗类型新建70系列断桥铝合金窗 2窗框或扇外围尺寸C1030C1215C1715 3开启窗户安装纱扇 4具体详见图纸及说明 m2 582 400 010809004001 石材窗台板 1名称新建25厚生态石窗台石 25厚11水泥砂浆加水重20建筑胶粘贴 315厚13水泥砂浆 4具体详见图纸及说明 m2 518 分部小计 A9 屋面及防水工程 410 010902001001 屋面卷材防水 1走廊屋面处 220厚125水泥砂浆找平层 23+3厚热熔型聚酯胎SBS改性沥青防水卷材上反300 320厚水泥砂浆保护层 4具体详见图纸及说明 m2 19535 本页小计注为计取规费等的使用可在表中增设其中定额人工费表08 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表工程名称建筑工程第 6 页共 7 页序号子目编码子目名称子目特征描述计量单位工程量金额元综合单价合价其中暂估价 420 010902004001 屋面排水管 1名称屋面排水管 2直径100mm 3材质pvc 4雨水斗下水口 5具体详见图纸及说明 m 195 分部小计 A10 保温隔热防腐工程 430 011001001001 保温隔热屋面屋面保温 1最薄30厚10235水泥粉煤灰页岩陶粒找坡2 250厚挤塑聚苯板保温层 3具体详见图纸及说明 m2 15314 440 011001003001 保温隔热墙面 1名称外墙面保温 2保温隔热部位新建走廊外墙处 3保温隔热方式内保温外保温夹心保温70厚岩棉复合板 4具体详见图纸及说明 m2 6006 分部小计工程水电费 450 01B002 工程水电费工程水电费 m2 7600 分部小计措施项目 460 011702001001 基础 1基础类型垫层模板 2具体详见图纸及说明 m2 507 470 011702001002 基础 1基础类型混凝土带形基础 2具体详见图纸及说明 m2 152 480 011702005001 基础梁 1基础梁 2梁截面形状240240 3具体详见图纸及说明 m2 1277 490 011702003001 构造柱 1构造柱模板 2具体详见图纸及说明 m2 5201 500 011702008001 圈梁 1圈梁模板 2具体详见图纸及说明 m2 2594 510 011702025001 其他现浇构件 1构件类型120厚墙压顶 2具体详见图纸及说明 m2 216 本页小计注为计取规费等的使用可在表中增设其中定额人工费表08 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表工程名称建筑工程第 7 页共 7 页序号子目编码子目名称子目特征描述计量单位工程量金额元综合单价合价其中暂估价 520 011702009001 过梁 1过梁模板 2具体详见图纸及说明 m2 3683 530 011702025002 其他现浇构件 1女儿墙压顶模板 2具体详见图纸及说明 m2 291 540 011702006001 矩形梁 1KL1矩形梁模板 2具体详见图纸及说明 m2 302 分部小计本页小计合计注为计取规费等的使用可在表中增设其中定额人工费表08 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表工程名称给排水及采暖工程第 1 页共 4 页序号子目编码子目名称子目特征描述计量单位工程量金额元综合单价合价其中暂估价管道 10 031001001001 镀锌钢管 1名称给水管 2材质镀锌钢管 3规格DN50 4连接形式螺纹连接 5压力试验及吹洗设计要求管道消毒冲洗 6刷浅蓝色调和漆二道 7具体做法详见图纸 m 2229 20 031001001002 镀锌钢管 1名称给水管 2材质镀锌钢管 3规格DN40 4连接形式螺纹连接 5压力试验及吹洗设计要求管道消毒冲洗 6刷浅蓝色调和漆二道 7具体做法详见图纸 m 995 30 031001006001 塑料管 1名称给水管 2材质S5PPR 3规格DN32 4连接形式热熔连接 5压力试验及吹洗设计要求管道消毒冲洗 6刷浅蓝色调和漆二道 7具体做法详见图纸 m 283 40 031001006002 塑料管 1名称给水管 2材质S5PPR 3规格DN25 4连接形式热熔连接 5压力试验及吹洗设计要求管道消毒冲洗 6刷浅蓝色调和漆二道 7具体做法详见图纸 m 2197 50 031001006003 塑料管 1名称给水管 2材质S5PPR 3规格DN20 4连接形式热熔连接 5压力试验及吹洗设计要求管道消毒冲洗 6刷浅蓝色调和漆二道 7具体做法详见图纸 m 337 本页小计注为计取规费等的使用可在表中增设其中定额人工费表08 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表工程名称给排水及采暖工程第 2 页共 4 页序号子目编码子目名称子目特征描述计量单位工程量金额元综合单价合价其中暂估价 60 031001006004 塑料管 1名称给水管 2材质S5PPR 3规格DN15 4连接形式热熔连接 5压力试验及吹洗设计要求管道消毒冲洗 6刷浅蓝色调和漆二道 7具体做法详见图纸 m 382 70 031001006005 塑料管 1名称排水管 2材质UPVC 3规格DN150 4连接形式粘接 5通球试验 6具体做法详见图纸 m 358 80 031001006006 塑料管 1名称排水管 2材质UPVC 3规格DN100 4连接形式粘接 5通球试验 6具体做法详见图纸 m 1732 90 031001006007 塑料管 1名称排水管 2材质UPVC 3规格DN75 4连接形式粘接 5通球试验 6具体做法详见图纸 m 2732 100 031001006008 塑料管 1名称排水管 2材质UPVC 3规格DN50 4连接形式粘接 5通球试验 6具体做法详见图纸 m 2724 110 030413003001 打洞孔 1名称打洞及修补 2规格DN25以内 3具体做法详见图纸个 30 120 030413003002 打洞孔 1名称打洞及修补 2规格DN50以内 3具体做法详见图纸个 30 130 031002003001 套管 1名称一般填料套管制作安装 2规格DN50 3具体做法详见图纸个 10 本页小计注为计取规费等的使用可在表中增设其中定额人工费表08 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表工程名称给排水及采暖工程第 3 页共 4 页序号子目编码子目名称子目特征描述计量单位工程量金额元综合单价合价其中暂估价 140 031002003002 套管 1名称一般填料套管制作安装 2规格DN40 3具体做法详见图纸个 10 150 031002003003 套管 1名称一般填料套管制作安装 2规格DN32 3具体做法详见图纸个 10 160 031002003005 套管 1名称一般填料套管制作安装 2规格DN20 3具体做法详见图纸个 20 170 031002003006 套管 1名称一般填料套管制作安装 2规格DN15 3具体做法详见图纸个 10 分部小计阀门及附件 180 031003001001 螺纹阀门 1名称截止阀 2材质铜 3规格DN50 4焊接方法螺纹连接 5具体做法详见图纸个 30 190 031003001002 螺纹阀门 1名称截止阀 2材质铜 3规格DN40 4焊接方法螺纹连接 5具体做法详见图纸个 10 200 031003001003 螺纹阀门 1名称截止阀 2材质铜 3规格DN25 4焊接方法螺纹连接 5具体做法详见图纸个 40 210 031004014001 给排水附配件 1名称地漏 2型号DN50 3具体做法详见图纸个 50 220 031004014002 给排水附配件 1名称清扫口 2型号DN100 3具体做法详见图纸个 20 分部小计卫生洁具本页小计注为计取规费等的使用可在表中增设其中定额人工费表08 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表工程名称给排水及采暖工程第 4 页共 4 页序号子目编码子目名称子目特征描述计量单位工程量金额元综合单价合价其中暂估价 230 031004003001 洗脸盆 1名称洗脸盆 2规格混合水嘴 3具体做法详见图纸组 40 240 031004004001 洗涤盆 1名称拖布池 2具体做法详见图纸组 10 250 031004006001 大便器 1名称蹲便器 2规格感应装置 3具体做法详见图纸组 90 260 031004007001 小便器 1名称立式小便器 2规格红外感应式 3具体做法详见图纸组 50 270 031004019001 隔油器 1名称隔油装置 2具体做法详见图集04S301P94 套 10 280 031009001001 采暖工程系统调试系统 10 分部小计措施项目 290 031301017001 脚手架搭拆项 10 分部小计本页小计合计注为计取规费等的使用可在表中增设其中定额人工费表08 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表工程名称电气工程第 1 页共 11 页序号子目编码子目名称子目特征描述计量单位工程量金额元综合单价合价其中暂估价挖土方工程 10 010101003001 挖沟槽土方 1名称电缆沟挖填土 2挖土深度08m 3运距自行考虑 4具体做法详见图纸 m3 131 分部小计配电箱柜 20 030404017001 配电箱 1名称ALZ配电箱 2型号9回路 3规格6001200200 4基础形式材质规格200mm厚C25素混凝土基础 5安装方式落地安装 6设备基础型钢 7具体做法详见图纸台 10 30 030404017002 配电箱 1名称ALBJ配电箱 2型号12回路 3规格600500200 4安装方式暗装底边距地15m 5具体做法详见图纸台 10 40 030404017003 配电箱 1名称ALCF配电箱 2型号14回路 3规格6001200200 4安装方式暗装底边距地08m 5具体做法详见图纸台 10 50 030404017004 配电箱 1名称ALSS配电箱 2型号6回路 3规格500400200 4安装方式暗装底边距地16m 5具体做法详见图纸台 10 60 030404017005 配电箱 1名称ALJD配电箱 2型号3回路 3规格400300200 4安装方式暗装底边距地17m 5具体做法详见图纸台 10 本页小计注为计取规费等的使用可在表中增设其中定额人工费表08 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表工程名称电气工程第 2 页共 11 页序号子目编码子目名称子目特征描述计量单位工程量金额元综合单价合价其中暂估价 70 030404017006 配电箱 1名称ALZL配电箱 2型号6回路 3规格600500200 4安装方式暗装底边距地15m 5具体做法详见图纸台 10 80 030404017007 配电箱 1名称ALHY配电箱 2型号21回路 3规格6001200200 4安装方式暗装底边距地08m 5具体做法详见图纸台 10 90 030414002001 送配电装置系统 1名称低压配电箱调试 2型号4回路以内 3电压等级kV1 KV以下 4具体做法详见图纸系统 10 100 030414002002 送配电装置系统 1名称低压配电箱调试 2型号8回路以内 3电压等级kV1 KV以下 4具体做法详见图纸系统 20 110 030414002003 送配电装置系统 1名称低压配电箱调试 2型号16回路以内 3电压等级kV1 KV以下 4具体做法详见图纸系统 30 120 030414002004 送配电装置系统 1名称低压配电箱调试 2型号24回路以内 3电压等级kV1 KV以下 4具体做法详见图纸系统 10 130 030413003003 打洞孔 1名称ALBJ暗装配电箱剃墙洞及修补 2规格600500200 3具体做法详见图纸个 10 140 030413003002 打洞孔 1名称ALCF暗装配电箱剃墙洞及修补 2规格6001200200 3具体做法详见图纸个 10 150 030413003006 打洞孔 1名称ALSS暗装配电箱剃墙洞及修补 2规格500400200 3具体做法详见图纸个 10 本页小计注为计取规费等的使用可在表中增设其中定额人工费表08 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表工程名称电气工程第 3 页共 11 页序号子目编码子目名称子目特征描述计量单位工程量金额元综合单价合价其中暂估价 160 030413003004 打洞孔 1名称ALJD暗装配电箱剃墙洞及修补 2规格400300200 3具体做法详见图纸个 10 170 030413003005 打洞孔 1名称ALHY暗装配电箱剃墙洞及修补 2规格6001200200 3具体做法详见图纸个 10 分部小计配管配线 180 030408003001 电缆保护管 1名称钢管 2材质焊接钢管 3规格SC150 4敷设方式埋设 5具体做法详见图纸 m 43 190 030411003001 桥架 1名称钢制线槽 2规格300x100 3材质钢制 4具体做法详见图纸 m 5725 200 030413001001 铁构件 1名称金属支架制作 2支架需刷防锈漆调和漆各两遍 3具体做法详见图纸 kg 31259 210 030411001002 配管 1名称钢管 2材质焊接钢管 3规格SC80 4配置形式明配 5具体做法详见图纸 m 563 220 030411001004 配管 1名称钢管 2材质焊接钢管 3规格SC40 4配置形式明配 5具体做法详见图纸 m 112 230 030411001006 配管 1名称钢管 2材质焊接钢管 3规格SC32 4配置形式明配 5具体做法详见图纸 m 224 240 030411001008 配管 1名称钢管 2材质焊接钢管 3规格SC20 4配置形式明配 5具体做法详见图纸 m 77122 本页小计注为计取规费等的使用可在表中增设其中定额人工费表08 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表工程名称电气工程第 4 页共 11 页序号子目编码子目名称子目特征描述计量单位工程量金额元综合单价合价其中暂估价 250 030411001003 配管 1名称钢管 2材质焊接钢管 3规格SC80 4配置形式暗配 5具体做法详见图纸 m 16 260 030411001005 配管 1名称钢管 2材质焊接钢管 3规格SC40 4配置形式暗配 5具体做法详见图纸 m 08 270 030411001007 配管 1名称钢管 2材质焊接钢管 3规格SC32 4配置形式暗配 5具体做法详见图纸 m 165 280 030411001009 配管 1名称钢管 2材质焊接钢管 3规格SC20 4配置形式暗配 5具体做法详见图纸 m 48977 290 030413002005 凿压槽 1名称墙面剔槽 2规格80mm 3类型砖结构 4填充恢复方式水泥砂浆修复 5具体做法详见图纸 m 16 300 030413002004 凿压槽 1名称墙面剔槽 2规格40mm 3类型砖结构 4填充恢复方式水泥砂浆修复 5具体做法详见图纸 m 08 310 030413002002 凿压槽 1名称墙面剔槽 2规格32mm 3类型砖结构 4填充恢复方式水泥砂浆修复 5具体做法详见图纸 m 165 320 030413002001 凿压槽 1名称墙面剔槽 2规格20mm 3类型砖结构 4填充恢复方式水泥砂浆修复 5具体做法详见图纸 m 48977 本页小计注为计取规费等的使用可在表中增设其中定额人工费表08 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表工程名称电气工程第 5 页共 11 页序号子目编码子目名称子目特征描述计量单位工程量金额元综合单价合价其中暂估价 330 030408001001 电力电缆 1名称电力电缆 2规格YJV224185+195 3敷设方式部位埋设 4电压等级kV1KV 5具体做法详见图纸 m 937 340 030408001002 电力电缆 1名称电力电缆 2规格WDZYJFE470+135 3敷设方式部位桥架线槽敷设 4电压等级kV1KV 5具体做法详见图纸 m 4558 350 030408001003 电力电缆 1名称电力电缆 2规格WDZYJFE450+125 3敷设方式部位桥架线槽敷设 4电压等级kV1KV 5具体做法详见图纸 m 632 360 030408001006 电力电缆 1名称电力电缆 2规格WDZYJFE510 3敷设方式部位桥架线槽敷设 4电压等级kV1KV 5具体做法详见图纸 m 591 370 030408001008 电力电缆 1名称电力电缆 2规格WDZYJFE56 3敷设方式部位桥架线槽敷设 4电压等级kV1KV 5具体做法详见图纸 m 5292 380 030408001010 电力电缆 1名称电力电缆 2规格WDZYJFE54 3敷设方式部位桥架线槽敷设 4电压等级kV1KV 5具体做法详见图纸 m 3337 390 030408001004 电力电缆 1名称电力电缆 2规格WDZYJFE470+135 3敷设方式部位穿管敷设 4电压等级kV1KV 5具体做法详见图纸 m 967 本页小计注为计取规费等的使用可在表中增设其中定额人工费表08 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表工程名称电气工程第 6 页共 11 页序号子目编码子目名称子目特征描述计量单位工程量金额元综合单价合价其中暂估价 400 030408001005 电力电缆 1名称电力电缆 2规格WDZYJFE450+125 3敷设方式部位穿管敷设 4电压等级kV1KV 5具体做法详见图纸 m 1225 410 030408001007 电力电缆 1名称电力电缆 2规格WDZYJFE510 3敷设方式部位穿管敷设 4电压等级kV1KV 5具体做法详见图纸 m 801 420 030408001009 电力电缆 1名称电力电缆 2规格WDZYJFE56 3敷设方式部位穿管敷设 4电压等级kV1KV 5具体做法详见图纸 m 1691 430 030408001011 电力电缆 1名称电力电缆 2规格WDZYJFE54 3敷设方式部位穿管敷设 4电压等级kV1KV 5具体做法详见图纸 m 878 440 030408006001 电力电缆头 1名称电缆终端头 2型号YJV224185+195 3材质类型热缩式 4安装部位户内 5电压等级kV1KV 6具体做法详见图纸个 20 450 030408006002 电力电缆头 1名称电缆终端头 2型号WDZYJFE470+135 3材质类型热缩式 4安装部位户内 5电压等级kV1KV 6具体做法详见图纸个 20 本页小计注为计取规费等的使用可在表中增设其中定额人工费表08 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表工程名称电气工程第 7 页共 11 页序号子目编码子目名称子目特征描述计量单位工程量金额元综合单价合价其中暂估价 460 030408006003 电力电缆头 1名称电缆终端头 2型号WDZYJFE450+125 3材质类型热缩式 4安装部位户内 5电压等级kV1KV 6具体做法详见图纸个 20 470 030408006004 电力电缆头 1名称电缆终端头 2型号WDZYJFE510 3材质类型热缩式 4安装部位户内 5电压等级kV1KV 6具体做法详见图纸个 20 480 030408006005 电力电缆头 1名称电缆终端头 2型号WDZYJFE56 3材质类型热缩式 4安装部位户内 5电压等级kV1KV 6具体做法详见图纸个 20 490 030408006006 电力电缆头 1名称电缆终端头 2型号WDZYJFE54 3材质类型热缩式 4安装部位户内 5电压等级kV1KV 6具体做法详见图纸个 20 500 030411004001 配线 1名称配线 2配线形式线槽内配线 3型号WDZBYJF4 4具体做法详见图纸 m 6257 510 030411004002 配线 1名称配线 2配线形式穿管 3型号WDZBYJF4 4具体做法详见图纸 m 105837 520 030411004003 配线 1名称配线 2配线形式穿管 3型号WDZBYJF25 4具体做法详见图纸 m 21279 530 030411004004 配线 1名称配线 2配线形式穿管 3型号WDZNBYJF25 4具体做法详见图纸 m 75752 分部小计照明灯具本页小计注为计取规费等的使用可在表中增设其中定额人工费表08 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表工程名称电气工程第 8 页共 11 页序号子目编码子目名称子目特征描述计量单位工程量金额元综合单价合价其中暂估价 540 030412001001 普通灯具 1名称600600平顶灯 2型号三罩 3规格318W T5 4具体做法详见图纸套 220 550 030412004001 装饰灯 1名称花灯 2规格6个灯头金属吊顶 3安装形式吊顶 4具体做法详见图纸套 40 560 030412001002 普通灯具 1名称吸顶圆灯 2型号直径500mm LED吸顶灯 3具体做法详见图纸套 50 570 030412001003 普通灯具 1名称筒灯 2型号直径100mm 3W LED 3安装方式嵌顶安装 4具体做法详见图纸套 2200 580 030412001005 普通灯具 1名称吸顶方灯 2规格860900 80W LED 3具体做法详见图纸套 120 590 030412005001 荧光灯 1名称T5直管荧光灯 2型号T5 一体化LED灯管 3安装形式嵌入式 4具体型号详见图纸套 40 600 030412005002 荧光灯 1名称灯带 2型号LED灯带 5050贴片 3具体做法详见图纸套 2850 610 030412001004 普通灯具 1名称壁灯 2型号LED 20W 单头金属壁灯 3具体做法详见图纸套 20 620 030412004002 装饰灯 1名称疏散指示标志灯单向 2型号8W 3安装形式距地03m暗装 4具体做法详见图纸套 40 本页小计注为计取规费等的使用可在表中增设其中定额人工费表08 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表工程名称电气工程第 9 页共 11 页序号子目编码子目名称子目特征描述计量单位工程量金额元综合单价合价其中暂估价 630 030412004003 装饰灯 1名称疏散指示标志灯双向 2型号8W 3安装形式距地03m暗装 4具体做法详见图纸套 10 640 030412004004 装饰灯 1名称出入口指示灯 2型号8W 3安装形式门上02m明装 4具体做法详见图纸套 80 650 030404034001 照明开关 1名称暗装单联单控开关 2规格250V 10A 3安装方式距地13m暗装 4具体做法详见图纸个 180 660 030404034002 照明开关 1名称暗装双联单控开关 2规格250V 10A 3安装方式距地13m暗装 4具体做法详见图纸个 90 670 030404034003 照明开关 1名称暗装三联单控开关 2规格250V 10A 3安装方式距地13m暗装 4具体做法详见图纸个 100 680 030404034004 照明开关 1名称暗装四联单控开关 2规格250V 10A 3安装方式距地13m暗装 4具体做法详见图纸个 10 690 030404035001 插座 1名称暗装单相二三孔插座 2规格250V 10A 3安装方式距地13m暗装 4具体做法详见图纸个 340 本页小计注为计取规费等的使用可在表中增设其中定额人工费表08 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表工程名称电气工程第 10 页共 11 页序号子目编码子目名称子目特征描述计量单位工程量金额元综合单价合价其中暂估价 700 030404035002 插座 1名称空调挂式插座 2规格250V 10A 3安装方式距地22m暗装 4具体做法详见图纸个 70 710 030404035003 插座 1名称空调立式插座 2规格250V 16A 3安装方式距地03m暗装 4具体做法详见图纸个 50 720 030404035004 插座 1名称洗衣机插座 2规格250V 10A 3安装方式距地10m暗装 4具体做法详见图纸个 20 730 030404035005 插座 1名称烘手器插座 2规格250V 16A 3安装方式距地13m暗装 4具体做法详见图纸个 20 740 030404031001 小电器 1名称排气扇 2安装方式嵌顶安装 3具体做法详见图纸个 20 750 030404035006 插座 1名称地面插座 2规格250V 10A 3安装方式地面嵌装个 90 760 030411006001 接线盒 1名称灯头盒 2材质钢制 3规格T1T4 4安装形式轻钢龙骨 5具体做法详见图纸个 2890 770 030411006002 接线盒 1名称灯头盒 2材质钢制 3规格T1T4 4安装形式砖结构 5具体做法详见图纸个 70 780 030411006005 接线盒 1名称灯头盒 2材质钢制 3规格T1T4 4安装形式明装 5具体做法详见图纸个 80 本页小计注为计取规费等的使用可在表中增设其中定额人工费表08 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表工程名称电气工程第 11 页共 11 页序号子目编码子目名称子目特征描述计量单位工程量金额元综合单价合价其中暂估价 790 030411006004 接线盒 1名称接线盒 2材质钢制 3规格86H 4安装形式砖结构 5具体做法详见图纸个 880 800 030411006006 接线盒 1名称接线盒 2材质钢制 3规格86H 4安装形式轻钢龙骨 5具体做法详见图纸个 20 810 030411006003 接线盒 1名称接线盒 2材质钢制 3规格86H 4安装形式地面 5具体做法详见图纸个 90 分部小计防雷接地 820 030409008001 等电位端子箱测试板 1名称总等电位箱MEB 2规格300200120 3安装方式距地03m安装 4具体做法详见图纸台 10 830 030411001010 配管 1名称配管 2材质PC 3规格25 4配置形式暗配 5具体做法详见图纸 m 112 840 030411004005 配线 1名称配线 2配线形式穿管 3型号BV25mm2 4具体做法详见图纸 m 348 850 030414011001 接地装置 1名称接地电阻试验 2具体做法详见图纸系统 10 分部小计措施项目 860 011702001001 基础 1名称设备基础模板 2模板类型自行考虑 m2 032 870 031301017001 脚手架搭拆项 10 分部小计本页小计合计注为计取规费等的使用可在表中增设其中定额人工费表08 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表工程名称给排水及采暖拆除工程第 1 页共 1 页序号子目编码子目名称子目特征描述计量单位工程量金额元综合单价合价其中暂估价整个项目 10 930704001001 散热器拆除 1名称散热器拆除 2具体做法详见图纸 m 300 20 930701004001 铸铁管拆除 1名称铸铁管道拆除 2具体做法详见图纸 m 1000 30 930801005001 空调器拆除 1名称分体式空调器拆除 2具体做法详见图纸台 20 40 CB002 厨房设备拆除 1名称拆除现有后厨内全部的烟机灶具以及烹饪设施 2运至指定地点 3具体做法详见图纸项 10 分部小计措施项目分部小计本页小计合计注为计取规费等的使用可在表中增设其中定额人工费表08 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表工程名称电气拆除工程第 1 页共 1 页序号子目编码子目名称子目特征描述计量单位工程量金额元综合单价合价其中暂估价整个项目 10 930204033001 小电器拆除 1名称暗开关 2拆除室内全部开关面板暂按60个考虑具体以现场发生为准 3具体做法详见图纸个 600 20 930211001001 普通灯具及吸顶灯拆除 1名称灯具 2拆除室内全部灯具40个考虑具体以现场发生为准 3具体做法详见图纸套 400 30 930210001001 配管拆除 1名称配管拆除 2材质PVC 3规格20 4配置形式暗配 5具体做法详见图纸 m 2000 分部小计措施项目分部小计本页小计合计注为计取规费等的使用可在表中增设其中定额人工费表08 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表工程名称建筑拆除工程第 1 页共 3 页序号子目编码子目名称子目特征描述计量单位工程量金额元综合单价合价其中暂估价 A3 砌筑工程 10 910301001001 砖砌体拆除 1名称室外砖砌台阶拆除 2每阶高度150 3渣土外运及消纳 4其他自行考虑 5具体详见图纸和说明 m3 257 20 910301001002 砖砌体拆除 1名称砖墙掏洞口 2渣土外运及消纳 3其他自行考虑 4具体详见图纸及说明 m3 50 30 910303001001 砌块墙拆除 1名称原有墙体拆除 2砌体墙厚度240 3渣土外运及消纳 4其他自行考虑 5具体详见图纸和说明 m3 7865 分部小计 A4 混凝土及钢筋混凝土工程 40 910407001001 现浇混凝土其他构件拆除 1名称原有现浇混凝土过梁拆除 2渣土外运及消纳 3其他自行考虑 4具体详见图纸和说明 m3 133 分部小计 A8 屋面及防水工程 50 910801001001 屋面拆除 1名称走廊屋面拆除 2保温隔热材料种类拆除50厚挤塑聚苯板拆除30厚干拌轻集料混凝土20厚DS砂浆找平层SBS改性沥青防水层30厚砂浆保护层 3渣土外运及消纳 4其他自行考虑 5具体详见图纸和说明 m2 7818 分部小计 A15 门窗工程本页小计注为计取规费等的使用可在表中增设其中定额人工费表08 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表工程名称建筑拆除工程第 2 页共 3 页序号子目编码子目名称子目特征描述计量单位工程量金额元综合单价合价其中暂估价 60 911501001001 木门拆除 1门类型拆除木门 2框截面尺寸单扇面积M0921M1421 3渣土外运及消纳 4其他自行考虑 5具体详见图纸和说明樘 90 70 911502001001 金属门拆除 1门类型拆除塑钢门 2框截面尺寸单扇面积M1726M0926M0921M1021M1524M1428 3渣土外运及消纳 4其他自行考虑 5具体详见图纸和说明樘 220 80 911507001001 金属窗拆除 1窗类型拆除塑钢窗 2框截面尺寸单扇面积C1215C1715C1014C3014C1214 3渣土外运及及消纳 4其他自行考虑 5具体详见图纸和说明樘 340 90 911510001001 窗台板拆除 1窗台板材质规格拆除瓷砖窗台 2渣土外运及消纳 3其他自行考虑 4具体详见图纸和说明 m2 819 100 920602005002 筒子板拆除 1拆除部位木门套口拆除 2规格60mm 3渣土外运及消纳 4其他自行考虑 5具体详见图纸和说明 m2 1407 分部小计墙体洞口加固本页小计注为计取规费等的使用可在表中增设其中定额人工费表08 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表工程名称建筑拆除工程第 3 页共 3 页序号子目编码子目名称子目特征描述计量单位工程量金额元综合单价合价其中暂估价 110 AB002 墙体洞口加固 1加固高度截面尺寸或厚度D09509D15242M1524M1821M0921M1021M0921M1221M0924M0624C1715M0924 2洞口两侧外包8mm钢板后灌环氧树脂涂防锈漆两遍 3洞口上部安装10槽钢2根结合面抹水泥胶厚35mm与钢板焊接接 4130606钢板与槽钢焊接钢材与砖墙接触部分采用灌浆料灌实 5M12通栓连接洞口上部两侧钢板间距300 6具体详见图纸和说明㎡ 3215 分部小计措施项目分部小计本页小计合计注为计取规费等的使用可在表中增设其中定额人工费表08 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表工程名称装饰工程第 1 页共 6 页序号子目编码子目名称子目特征描述计量单位工程量金额元综合单价合价其中暂估价 A4 砌筑工程 10 010401014001 砖地沟明沟 1名称排水沟 1不锈钢篦子定制成品 2地砖地沟 320厚13防水水泥砂浆 4NU75砖砌体M5水泥砂浆 5100厚C20混凝土垫层 6素土夯实 7具体详见图纸及说明 m 2722 分部小计 B1 楼地面装饰工程 20 011102003001 块料楼地面 1名称铺地砖地面厚度140 2宿舍宿舍走廊楼梯间510厚铺地砖 800800玻化砖 3走廊400800玻化砖采用工艺粘贴工字形铺贴 45~10厚铺地砖DTG擦缝 55厚DTA砂浆粘接属 620厚DS干拌砂浆找平 750厚C20细石混凝土配Φ4或 Φ6200双向钢筋 8详见12BJ11地12G m2 19592 30 011102003002 块料楼地面 1名称铺地砖防水地面300300红缸砖 2部位卫生间库房厨房后厨 3510厚铺地砖DTG擦缝 45厚DTA砂浆粘接层 5详见图集12BJ11地12F m2 12053 本页小计注为计取规费等的使用可在表中增设其中定额人工费表08 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表工程名称装饰工程第 2 页共 6 页序号子目编码子目名称子目特征描述计量单位工程量金额元综合单价合价其中暂估价 40 011104001001 地毯楼地面 1名称大会议室地面 2 弹性垫层地毯地面 3810厚地毯拼缝粘结拼缝处用烫带或狭条麻袋布条粘结门口处用铝合金收口条收口粘铺弹性地毯时墙角四周距立墙或踢脚板810处用倒刺条固定 45厚橡胶海绵地毯衬垫 540厚c20细石混凝土随打随抹平 6水泥基防水涂料 7详见图集12BJ11地34B m2 2188 50 011104002001 竹木复合地板 1名称包间小会议室地面 2强化复合地板 3刷油漆地板成品已带油漆者无此道工序 41820厚强化复合地板膏状建筑胶粘贴剂粘铺 520厚DS干拌砂浆找平层 62厚水泥基防水涂料 7详见图集12BJ11地19 m2 1114 60 011105006001 金属踢脚线 1名称宿舍库房餐厅走廊过道踢脚 2不锈钢板踢脚 3板缝处理 410厚不锈钢板与卡件安装 5放线固定2厚金属卡件间距300 68厚DPHR砂浆打底 7DPHR砂浆勾实接缝修补墙面拉毛 7详见图集12BJ11踢5D m 3679 分部小计 B2 墙柱面装饰与隔断幕墙工程本页小计注为计取规费等的使用可在表中增设其中定额人工费表08 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表工程名称装饰工程第 3 页共 6 页序号子目编码子目名称子目特征描述计量单位工程量金额元综合单价合价其中暂估价 70 011204003001 块料墙面 1名称厨房后厨库房卫生间内墙面 2DTG砂浆勾缝 3粘贴5~6厚面砖 45厚DTA砂浆粘结层 58厚DPHR砂浆打底 6DPHR砂浆勾实接缝修补墙面拉毛 7详见图集12BJ11内墙9D m2 42193 80 011204003002 块料墙面 1名称外墙裙 2剁斧石墙面 3斧剁斩毛两遍成活 410厚DPHR拌石子米粒石内掺30石屑罩面赶平压实 512厚DPHR打底扫毛或划出纹道 6详见图集12BJ11外墙7A m2 2084 90 011207001001 墙面装饰板 1名称大会议室内墙面 258912厚聚酯纤维装饰吸声板 3用建筑胶满涂吸声板背面然后与墙体粘结牢固 415厚聚合物水泥基防水涂料材料或按工程设计 58厚DPMR砂浆打底找平 6详见图集12BJ11内墙32D m2 24684 分部小计 B3 天棚工程本页小计注为计取规费等的使用可在表中增设其中定额人工费表08 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表工程名称装饰工程第 4 页共 6 页序号子目编码子目名称子目特征描述计量单位工程量金额元综合单价合价其中暂估价 100 011302001002 吊顶天棚 1名称包间小会议室走廊大会议室纸面石膏板吊顶 2钢筋混凝土板内预留φ10钢筋吊环勾中距横向≤1200纵向≤1100预制混凝土板可在板缝内预留吊环 3φ6或φ8钢筋吊杆中距横向≤1200纵向≤1100吊杆上部与预留钢筋吊环固定 4U型轻钢主龙骨CB5020或CB6027中距≤1200 5U型轻钢龙骨横撑CB6027或CB5020中距1200U型轻钢次龙骨CB6027或CB5020中距429 695或12厚纸面石膏板用自攻螺丝与龙骨固定 7滚刷立邦水性墙漆 8具体详见图集12BJ11棚14B m2 46289 110 011302001003 吊顶天棚 1名称卫生间库房厨房后厨吊顶 2L40404角钢长40用膨胀螺钉固定在钢筋混凝土楼板上双向中距≤1200与龙骨中距相对应 3φ4吊杆下部固定于吊件上上部焊于L40404短角钢上 4特质U型轻钢龙骨LB5026中距≤1200用特质吊件LB501P吊挂 50508厚铝条板 6具体详见图集12BJ11棚8A m2 12951 分部小计 B4 油漆涂料裱糊工程本页小计注为计取规费等的使用可在表中增设其中定额人工费表08 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表工程名称装饰工程第 5 页共 6 页序号子目编码子目名称子目特征描述计量单位工程量金额元综合单价合价其中暂估价 120 011407001001 墙面喷刷涂料 1名称宿舍宿舍走廊楼梯间内墙 2涂料面层刷立邦水性墙漆 3耐水腻子 42厚DPHR砂浆罩面 510厚DPHR砂浆打底 6详见图集12BJ11内墙3A厚12 刷立邦水性墙漆 m2 31264 130 011407001002 墙面喷刷涂料 1名称走廊硅藻泥内墙面 2腻子 33厚DPHR砂浆罩面 4板缝处粘贴50宽涂塑中碱玻璃纤维网晶|格布 5DPHR砂浆勾实接缝修补墙面拉毛 6详见图集12BJ11内墙4D1 m2 18225 140 011407001003 墙面喷刷涂料 1名称外墙 2涂刷罩光清漆 3天然真石漆 4涂刷封闭底漆根据需要可带与真石漆接近颜色 5刮涂柔性耐水腻子 6基层墙体处理 7详见图集12BJ11外涂3 真石漆 m2 6594 150 011407002001 天棚喷刷涂料 1名称宿舍宿舍走廊楼梯间天棚 2板底510厚DPG粉刷石膏抹平 3刮2厚耐水腻子 4刷立邦水性墙漆 5具体详见图集12BJ11棚2B m2 6609 本页小计注为计取规费等的使用可在表中增设其中定额人工费表08 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表工程名称装饰工程第 6 页共 6 页序号子目编码子目名称子目特征描述计量单位工程量金额元综合单价合价其中暂估价 160 011408001001 墙纸裱糊 1名称包间小会议室墙面 2贴壁纸织物面层 35厚DPHR砂浆找平 48厚DPHR砂浆打底 5DPHR砂浆勾实接缝修补墙面拉毛 6具体详见图集12BJ11内墙6D2 m2 24378 分部小计 B5 其他装饰工程 170 011502001001 金属装饰线 1名称大包间吊顶装饰条 2嵌入式黑钛钢条 3凹槽嵌入式黑钛钢条钛钢宽20mm厚10mm 4具体详见图纸及说明 m 2784 180 011502002001 木质装饰线 1名称包间吊顶装饰条 2木饰条 3具体详见图纸及说明 m 4736 分部小计措施项目 190 011701003001 里脚手架 1名称综合脚手架 2租赁搭拆 3其他自行考虑 4具体详见图纸及说明项 10 分部小计本页小计合计注为计取规费等的使用可在表中增设其中定额人工费表08 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表工程名称装饰拆除工程第 1 页共 2 页序号子目编码子目名称子目特征描述计量单位工程量金额元综合单价合价其中暂估价 A12 楼地面工程 10 911202001001 块料石材面层楼地面拆除 1名称楼地面拆除 2面层材料品种玻化通体砖 3渣土外运及消纳 4其他自行考虑 5具体详见图纸及说明 m2 57448 20 911205001001 踢脚线拆除 1名称踢脚线拆除 2踢脚线高度100mm 3面层品种规格玻化通体砖 4部位宿舍库房餐厅包间餐厅过道 5渣土外运及消纳 6其他自行考虑 7具体详见图纸及说明 m 3465 分部小计 A13 墙柱面工程 30 911304001001 块料石材墙面拆除 1拆除瓷砖墙面 2面层材料品种规格墙砖 3部位走廊内墙面厨房 4渣土外运及消纳 5其他自行考虑 6具体详见图纸及说明 m2 25102 分部小计 A14 天棚工程 40 911402001001 天棚吊顶拆除 1名称拆除PVC吊顶 2龙骨类型材料种类木龙骨骨架 3部位走廊 4渣土外运及消纳 5其他自行考虑 6具体详见图纸及说明 m2 6963 本页小计注为计取规费等的使用可在表中增设其中定额人工费表08 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表工程名称装饰拆除工程第 2 页共 2 页序号子目编码子目名称子目特征描述计量单位工程量金额元综合单价合价其中暂估价 50 911402001002 天棚吊顶拆除 1名称矿棉吸音板吊顶 2龙骨类型材料种类金属龙骨 3部位宿舍库房厨房餐厅 4渣土外运及消纳 5其他自行考虑 6具体详见图纸及说明 m2 47308 分部小计 A16 油漆涂料裱糊及玻璃工程 60 911609002001 墙面清理刷涂料 1名称拆除乳胶漆墙面 2拆除部位内墙原墙面拆除水泥砂浆 3渣土外运及消纳 4其他自行考虑 5具体详见图纸及说明 m2 92298 分部小计措施项目分部小计本页小计合计注为计取规费等的使用可在表中增设其中定额人工费表08 雁翅镇机关大会议室及后勤保障用房改造工程招标编号MTGXM201810166071 招标文件招标人北京市门头沟区雁翅镇人民政府 2018年10月目录 TOC o h z u HYPERlink l Toc31858 目录 PAGEREF Toc31858 I HYPERlink l Toc1752 第一章招标公告 PAGEREF Toc1752 6 HYPERlink l Toc2498 1 招标条件 PAGEREF Toc2498 6 HYPERlink l Toc30118 2 项目概况与招标范围 PAGEREF Toc30118 6 HYPERlink l Toc834 3 投标人资格要求 PAGEREF Toc834 6 HYPERlink l Toc6401 4 招标文件的获取 PAGEREF Toc6401 6 HYPERlink l Toc17597 5 投标文件的递交 PAGEREF Toc17597 7 HYPERlink l Toc16528 6 投标供应商在缔约过程中应依法遵守诚实信用原则 8 HYPERlink l Toc15925 7联系方式 PAGEREF Toc15925 7 HYPERlink l Toc26458 第二章投标人须知 PAGEREF Toc26458 9 HYPERlink l Toc25952 投标人须知前附表 PAGEREF Toc25952 9 HYPERlink l Toc8163 1 总则 PAGEREF Toc8163 14 HYPERlink l Toc12233 11 项目概况 PAGEREF Toc12233 14 HYPERlink l Toc27192 12 资金来源和落实情况 PAGEREF Toc27192 14 HYPERlink l Toc17206 13 招标范围计划工期质量要求 PAGEREF Toc17206 14 HYPERlink l Toc2893 14 投标人资格要求 PAGEREF Toc2893 14 HYPERlink l Toc13828 15 费用承担 PAGEREF Toc13828 15 HYPERlink l Toc30810 16 保密 PAGEREF Toc30810 15 HYPERlink l Toc18325 17 语言文字 PAGEREF Toc18325 15 HYPERlink l Toc15902 18 计量单位 PAGEREF Toc15902 15 HYPERlink l Toc30984 19 踏勘现场 PAGEREF Toc30984 16 HYPERlink l Toc19242 110 投标预备会 PAGEREF Toc19242 16 HYPERlink l Toc28881 111 偏离 PAGEREF Toc28881 16 HYPERlink l Toc32170 2 招标文件 PAGEREF Toc32170 16 HYPERlink l Toc10216 21 招标文件的组成 PAGEREF Toc10216 16 HYPERlink l Toc6208 22 招标文件的澄清 PAGEREF Toc6208 17 HYPERlink l Toc5551 23 招标文件的修改 PAGEREF Toc5551 17 HYPERlink l Toc7918 3 投标文件 PAGEREF Toc7918 17 HYPERlink l Toc30650 31 投标文件的组成 PAGEREF Toc30650 17 HYPERlink l Toc25640 32 投标报价 PAGEREF Toc25640 18 HYPERlink l Toc32028 33 投标有效期 PAGEREF Toc32028 18 HYPERlink l Toc3959 34 投标保证金 PAGEREF Toc3959 18 HYPERlink l Toc6382 35 资格审查资料 PAGEREF Toc6382 18 HYPERlink l Toc29285 36投标文件的编制 PAGEREF Toc29285 19 HYPERlink l Toc7711 4 投标 PAGEREF Toc7711 19 HYPERlink l Toc25984 41 投标文件的密封和标记 PAGEREF Toc25984 19 HYPERlink l Toc5854 42 投标文件的递交 PAGEREF Toc5854 20 HYPERlink l Toc30389 43 投标文件的修改与撤回 PAGEREF Toc30389 20 HYPERlink l Toc7181 5 开标 PAGEREF Toc7181 20 HYPERlink l Toc15195 51 开标时间和地点 PAGEREF Toc15195 20 HYPERlink l Toc21925 52 开标程序 PAGEREF Toc21925 21 HYPERlink l Toc27543 53 开标异议 PAGEREF Toc27543 21 HYPERlink l Toc21244 6 评标 PAGEREF Toc21244 21 HYPERlink l Toc23058 61 评标委员会 PAGEREF Toc23058 21 HYPERlink l Toc8757 62 评标原则 PAGEREF Toc8757 22 HYPERlink l Toc12811 63 评标 PAGEREF Toc12811 22 HYPERlink l Toc2169 7 合同授予 PAGEREF Toc2169 22 HYPERlink l Toc30541 71 定标方式 PAGEREF Toc30541 22 HYPERlink l Toc2212 72 中标候选人公示 PAGEREF Toc2212 22 HYPERlink l Toc24217 73 中标通知 PAGEREF Toc24217 22 HYPERlink l Toc5246 74 履约保证金 PAGEREF Toc5246 22 HYPERlink l Toc2678 75 签订合同 PAGEREF Toc2678 23 HYPERlink l Toc25799 8 纪律和监督 PAGEREF Toc25799 23 HYPERlink l Toc22420 81 对招标人的纪律要求 PAGEREF Toc22420 23 HYPERlink l Toc5790 82 对投标人的纪律要求 PAGEREF Toc5790 23 HYPERlink l Toc24834 83 对评标委员会成员的纪律要求 PAGEREF Toc24834 23 HYPERlink l Toc10400 84 对与评标活动有关的工作人员的纪律要求 PAGEREF Toc10400 23 HYPERlink l Toc2947 85 投诉 PAGEREF Toc2947 24 HYPERlink l Toc14997 9 需要补充的其他内容 PAGEREF Toc14997 24 HYPERlink l Toc22366 10电子招标投标 PAGEREF Toc22366 24 HYPERlink l Toc12146 附件一开标记录表 PAGEREF Toc12146 25 HYPERlink l Toc22170 附件二问题澄清通知 PAGEREF Toc22170 26 HYPERlink l Toc25320 附件三问题的澄清 PAGEREF Toc25320 27 HYPERlink l Toc18652 附件四中标通知书 PAGEREF Toc18652 28 HYPERlink l Toc1495 附件五中标结果通知书 PAGEREF Toc1495 29 HYPERlink l Toc5133 附件六确认通知 PAGEREF Toc5133 30 HYPERlink l Toc9450 第三章评标办法综合评估法 PAGEREF Toc9450 31 HYPERlink l Toc24330 评标办法前附表 PAGEREF Toc24330 31 HYPERlink l Toc19704 1 评标方法 PAGEREF Toc19704 34 HYPERlink l Toc18162 2 评审标准 PAGEREF Toc18162 34 HYPERlink l Toc934 21 初步评审标准 PAGEREF Toc934 34 HYPERlink l Toc11219 22 分值构成与评分标准 PAGEREF Toc11219 34 HYPERlink l Toc15836 3 评标程序 PAGEREF Toc15836 35 HYPERlink l Toc14274 31 初步评审 PAGEREF Toc14274 35 HYPERlink l Toc2818 32 详细评审 PAGEREF Toc2818 36 HYPERlink l Toc7067 33 投标文件的澄清和补正 PAGEREF Toc7067 37 HYPERlink l Toc9006 34 评标结果 PAGEREF Toc9006 37 HYPERlink l Toc5900 35评标表格 PAGEREF Toc5900 37 HYPERlink l Toc14240 第四章合同条款及格式 49 HYPERlink l Toc19852 第一节通用合同条款 PAGEREF Toc19852 49 HYPERlink l Toc8257 1 一般约定 PAGEREF Toc8257 49 HYPERlink l Toc14442 11 词语定义 PAGEREF Toc14442 49 HYPERlink l Toc5635 12 语言文字 PAGEREF Toc5635 51 HYPERlink l Toc17962 13 法律 PAGEREF Toc17962 51 HYPERlink l Toc26961 14 合同文件的优先顺序 PAGEREF Toc26961 51 HYPERlink l Toc31157 15 合同协议书 PAGEREF Toc31157 52 HYPERlink l Toc23795 16 图纸和承包人文件 PAGEREF Toc23795 52 HYPERlink l Toc12334 17 联络 PAGEREF Toc12334 52 HYPERlink l Toc20748 2 发包人义务 PAGEREF Toc20748 52 HYPERlink l Toc10869 21 遵守法律 PAGEREF Toc10869 52 HYPERlink l Toc1826 22 发出开工通知 PAGEREF Toc1826 53 HYPERlink l Toc8081 23 提供施工场地 PAGEREF Toc8081 53 HYPERlink l Toc20304 24 协助承包人办理证件和批件 PAGEREF Toc20304 53 HYPERlink l Toc1947 25 组织设计交底 PAGEREF Toc1947 53 HYPERlink l Toc12303 26 支付合同价款 PAGEREF Toc12303 53 HYPERlink l Toc2791 27 组织竣工验收 PAGEREF Toc2791 53 HYPERlink l Toc25911 28 其他义务 PAGEREF Toc25911 53 HYPERlink l Toc8051 3 监理人 PAGEREF Toc8051 54 HYPERlink l Toc14379 31 监理人的职责和权力 PAGEREF Toc14379 54 HYPERlink l Toc28398 32 总监理工程师 PAGEREF Toc28398 54 HYPERlink l Toc593 33 监理人员 PAGEREF Toc593 54 HYPERlink l Toc12756 34 监理人的指示 PAGEREF Toc12756 55 HYPERlink l Toc29755 35 商定或确定 PAGEREF Toc29755 55 HYPERlink l Toc20583 4 承包人 PAGEREF Toc20583 55 HYPERlink l Toc20272 41 承包人的一般义务 PAGEREF Toc20272 55 HYPERlink l Toc24730 42 履约担保 PAGEREF Toc24730 56 HYPERlink l Toc27645 43 承包人项目经理 PAGEREF Toc27645 56 HYPERlink l Toc4132 44 工程价款应专款专用 PAGEREF Toc4132 56 HYPERlink l Toc298 45 不利物质条件 PAGEREF Toc298 57 HYPERlink l Toc17493 5 施工控制网 PAGEREF Toc17493 57 HYPERlink l Toc27662 6 工期 PAGEREF Toc27662 57 HYPERlink l Toc17763 61 进度计划 PAGEREF Toc17763 57 HYPERlink l Toc7002 62 工程实施 PAGEREF Toc7002 57 HYPERlink l Toc14659 63 发包人引起的工期延误 PAGEREF Toc14659 58 HYPERlink l Toc28427 64 异常恶劣的气候条件 PAGEREF Toc28427 58 HYPERlink l Toc4698 65 承包人引起的工期延误 PAGEREF Toc4698 58 HYPERlink l Toc16616 7 工程质量 PAGEREF Toc16616 58 HYPERlink l Toc30844 71 工程质量要求 PAGEREF Toc30844 58 HYPERlink l Toc8694 72 监理人的质量检查 PAGEREF Toc8694 58 HYPERlink l Toc10003 73 工程隐蔽部位覆盖前的检查 PAGEREF Toc10003 59 HYPERlink l Toc31882 74 清除不合格工程 PAGEREF Toc31882 59 HYPERlink l Toc20845 8 试验和检验 PAGEREF Toc20845 59 HYPERlink l Toc2012 81 材料工程设备和工程的试验和检验 PAGEREF Toc2012 59 HYPERlink l Toc26234 82 现场材料试验 PAGEREF Toc26234 60 HYPERlink l Toc8523 9 变更 PAGEREF Toc8523 60 HYPERlink l Toc6023 91 变更权 PAGEREF Toc6023 60 HYPERlink l Toc181 92 变更程序 PAGEREF Toc181 60 HYPERlink l Toc25013 93 变更的估价原则 PAGEREF Toc25013 60 HYPERlink l Toc10380 94 暂列金额 PAGEREF Toc10380 61 HYPERlink l Toc6200 95 计日工 PAGEREF Toc6200 61 HYPERlink l Toc14220 10 计量与支付 PAGEREF Toc14220 61 HYPERlink l Toc7603 101 计量 PAGEREF Toc7603 61 HYPERlink l Toc12616 102 预付款 PAGEREF Toc12616 62 HYPERlink l Toc11547 103 工程进度付款 PAGEREF Toc11547 62 HYPERlink l Toc15328 104 质量保证金 PAGEREF Toc15328 62 HYPERlink l Toc22280 105 竣工结算 PAGEREF Toc22280 63 HYPERlink l Toc1180 106 付款延误 PAGEREF Toc1180 63 HYPERlink l Toc15980 11 竣工验收 PAGEREF Toc15980 63 HYPERlink l Toc19017 111 竣工验收的含义 PAGEREF Toc19017 63 HYPERlink l Toc14328 112 竣工验收申请报告 PAGEREF Toc14328 63 HYPERlink l Toc17286 113 竣工和验收 PAGEREF Toc17286 63 HYPERlink l Toc18878 114 试运行 PAGEREF Toc18878 64 HYPERlink l Toc2143 115 竣工清场 PAGEREF Toc2143 64 HYPERlink l Toc13521 12 缺陷责任与保修责任 PAGEREF Toc13521 64 HYPERlink l Toc8685 121 缺陷责任 PAGEREF Toc8685 64 HYPERlink l Toc16624 122 保修责任 PAGEREF Toc16624 64 HYPERlink l Toc14295 13 保险 PAGEREF Toc14295 64 HYPERlink l Toc639 131 保险范围 PAGEREF Toc639 64 HYPERlink l Toc21217 132 未办理保险 PAGEREF Toc21217 65 HYPERlink l Toc21853 14 不可抗力 PAGEREF Toc21853 65 HYPERlink l Toc9455 141 不可抗力的确认 PAGEREF Toc9455 65 HYPERlink l Toc23386 142 不可抗力的通知 PAGEREF Toc23386 65 HYPERlink l Toc2597 143 不可抗力后果及其处理 PAGEREF Toc2597 66 HYPERlink l Toc851 15 违约 PAGEREF Toc851 66 HYPERlink l Toc21517 151 承包人违约 PAGEREF Toc21517 66 HYPERlink l Toc1602 152 发包人违约 PAGEREF Toc1602 66 HYPERlink l Toc14058 16 索赔 PAGEREF Toc14058 67 HYPERlink l Toc29127 161 承包人索赔的提出 PAGEREF Toc29127 67 HYPERlink l Toc12962 162 承包人索赔处理程序 PAGEREF Toc12962 67 HYPERlink l Toc21486 163 承包人提出索赔的期限 PAGEREF Toc21486 67 HYPERlink l Toc23518 164 发包人索赔的提出 PAGEREF Toc23518 68 HYPERlink l Toc31302 165 发包人索赔处理程序 PAGEREF Toc31302 68 HYPERlink l Toc20309 17 争议的解决 PAGEREF Toc20309 68 HYPERlink l Toc1665 171 争议的解决方式 PAGEREF Toc1665 68 HYPERlink l Toc10341 172 友好解决 PAGEREF Toc10341 69 HYPERlink l Toc27951 173 争议评审 PAGEREF Toc27951 69 HYPERlink l Toc23902 第二节专用合同条款 PAGEREF Toc23902 70 HYPERlink l Toc14118 合同条款专用部分 PAGEREF Toc14118 70 HYPERlink l Toc26144 第三节合同附件格式 PAGEREF Toc26144 79 HYPERlink l Toc1839 1 工程量清单说明 PAGEREF Toc1839 80 HYPERlink l Toc3902 2 投标报价说明 PAGEREF Toc3902 80 HYPERlink l Toc5578 第六章图纸 PAGEREF Toc5578 83 HYPERlink l Toc17582 1 图纸 PAGEREF Toc17582 83 HYPERlink l Toc21594 第七章技术标准和要求 PAGEREF Toc21594 84 HYPERlink l Toc25728 第八章投标文件格式 PAGEREF Toc25728 85 HYPERlink l Toc31232 商务部分 PAGEREF Toc31232 86 HYPERlink l Toc7513 一投标函及投标函附录 PAGEREF Toc7513 88 HYPERlink l Toc9903 一投标函 PAGEREF Toc9903 88 HYPERlink l Toc5056 二投标函附录 PAGEREF Toc5056 89 HYPERlink l Toc18373 二法定代表人身份证明书或附有法定代表人身份证明的授权委托书 PAGEREF Toc18373 90 HYPERlink l Toc14014 一法定代表人身份证明 PAGEREF Toc14014 90 HYPERlink l Toc4772 二授权委托书 PAGEREF Toc4772 91 HYPERlink l Toc26282 四项目管理机构 PAGEREF Toc26282 93 HYPERlink l Toc19682 一项目管理机构组成表 PAGEREF Toc19682 93 HYPERlink l Toc26383 二项目经理简历表 PAGEREF Toc26383 94 HYPERlink l Toc5883 五资格审查资料 PAGEREF Toc5883 95 HYPERlink l Toc7440 一投标人基本情况表 PAGEREF Toc7440 95 HYPERlink l Toc21942 六近三年内完成的同类项目情况表 PAGEREF Toc21942 98 HYPERlink l Toc26049 技术部分 PAGEREF Toc26049 99 HYPERlink l Toc30622 施工组织设计 PAGEREF Toc30622 100 HYPERlink l Toc27707 附表一拟投入本项目的主要施工设备表 PAGEREF Toc27707 101 HYPERlink l Toc32565 附表二劳动力计划表 PAGEREF Toc32565 102 HYPERlink l Toc25988 附表三进度计划 PAGEREF Toc25988 103 HYPERlink l Toc16334 附表四施工总平面图 PAGEREF Toc16334 104 第一章招标公告雁翅镇机关大会议室及后勤保障用房改造工程招标公告 1 招标条件本招标项目雁翅镇机关大会议室及后勤保障用房改造工程 MTGXM201810166071已由北京市门头沟区政府采购办公室批准采购建设资金来自财政拨款项目出资比例为 100 招标人为北京市门头沟区雁翅镇人民政府项目已具备招标条件现对该项目施工进行公开招标 2 项目概况与招标范围项目名称雁翅镇机关大会议室及后勤保障用房改造工程项目编号MTGXM201810166071 招标内容设计图纸工程量清单显示的全部内容招标项目的建设地点门头沟区雁翅镇计划工期212日历天计划开工日期2018年12月1日计划竣工日期2019年6月30日招标范围雁翅镇机关大会议室及后勤保障用房改造工程的全部内容工程资金来自财政资金超过招标控制价的投标将被拒绝本项目招标控制价134047962元 3 投标人资格要求本次招标资质要求投标人须具有具备建筑工程施工总承包三级含以上资质拟派项目经理必须在投标人单位注册具有建筑工程专业二级含以上注册建造师执业资格并且已取得安全生产考核合格证书简称B本且不在在建工程任职招标文件的获取凡愿参加投标的合格投标人可在规定的时间内报名参加本项目投标报名时间2018年10月26日至2018年11月1日9001600时休息日除外 42招标文件时间2018年10月26日至2018年11月1日9001600时休息日除外 43招标文件领取北京市门头沟区政府采购网httpzfcgbjmtggovcn 44投标报名地点北京市门头沟区大峪小河滩138号华诚博远工程咨询有限公司代理部 5 投标文件的递交 51 投标文件递交的截止时间投标截止时间下同为 2018年11月20日9时30分递交地点北京市门头沟区大峪小河滩138号华诚博远工程咨询有限公司代理部一层会议室 52投标供应商送达投标文件时须出示法定代表人授权书被授权人身份证原件复印件及在本公司近一年社保证明等资料加盖公章法定代表人投标需出示本人身份证原件复印件和营业执照副本复印件及在本公司近一年社保证明等资料加盖公章同一供应商代表进入现场人员最多不得超过二人如果投标人法人代表不能出席应指定代理人参加代理人须持法定代表人授权书原件被授权人身份证原件复印件及被授权人在本公司近一年的社保证明等资料投标人法定代表人未参加开标会且又无指定代理人参加开标会以法定代表人的委托书为准或虽参加开标会但无工作证件及身份证件的招标单位应当拒收 53为方便开标唱标投标供应商应将投标函及投标函附录单独密封并在信封上标明投标函及投标函附录字样在投标时单独递交单独密封的投标函及投标函附录须为原件应有被授权人签字并加盖投标供应商单位公章内容须与投标文件正本中的投标函及投标函附录完全一致 54逾期送达的或者未送达指定地点的投标文件招标人拒收 55未按5253要求提供资料的招标人不予受理 56本次招标公告在中国政府采购网北京政府采购网北京市门头沟区政府采购网上发布 6联系方式采购人北京市门头沟区雁翅镇人民政府地址门头沟区雁翅镇付家台村联系人张良联系电话 61839884 招标代理机构华诚博远工程咨询有限公司地址北京市门头沟区大峪小河滩138号华诚博远工程咨询有限公司代理部邮编 102300 联系人卢倩倩电话01069858246 传真01069858246 电子邮件2631929269qqcom 2018年10月24日第二章投标人须知投标人须知前附表条款号条款名称编列内容112招标人名称北京市门头沟区雁翅镇人民政府地址门头沟区雁翅镇付家台村联系人张良联系电话 61839884 113招标代理机构招标代理机构华诚博远工程咨询有限公司地址北京市门头沟区大峪小河滩138号华诚博远工程咨询有限公司代理部联系人卢倩倩电话01069858246114项目名称雁翅镇机关大会议室及后勤保障用房改造工程115建设地点门头沟区雁翅镇121资金来源及比例资金来源财政拨款比例100122资金落实情况已落实131招标范围雁翅镇机关大会议室及后勤保障用房改造工程图纸工程量清单及相关文件所示全部内容132计划工期计划工期212日历天133质量要求合格141投标人资质条件能力资质条件 1法人营业执照复印件 2法定代表人资格证明书投标文件签署授权委托书格式 3投标人的财务状况证明会计师事务所出具的2017年度财务审计报告或银行出具的资信证明 4社会保障资金缴纳记录半年内任意一个月的缴纳证明材料复印件单位自证无效 5税收证明半年内任意一个月缴纳证明材料复印件单位自证无效 6无行政处罚无不良行为记录承诺书格式 7投标人应具有具备建筑工程施工总承包三级含以上资质 8项目经理必须在投标人单位注册须具备建筑工程专业二级含以上级注册建造师执业资格并已取得安全生产考核合格证书复印件简称B本且不再在建工程任职承诺书格式 9安全生产许可证复印件 10招标人不接受联合体投标不接受投标人母子公司同时投标 11 近三年内完成的同类130万元以上项目业绩并在人员设备资金等方面具有相应的施工能力 12通过信用中国wwwcreditchinagovcn 中国政府采购网wwwccgpgovcn等渠道查询未被列入失信被执行人重大税收违法案件当事人政府采购严重违法失信行为记录等名单的说明投标人在信用中国网站中国政府采购网的信用记录查询日期应为招标公告发布之日至本项目实际开标当日期间内否则将被视为无效191踏勘现场√不组织投标人与招标单位联系自行勘察1101投标预备会√不召开 □召开1102投标人提出问题的截止时间潜在投标人或者其他利害关系人对招标文件有异议的应当在投标截止时间15日前提出招标人应当自收到异议之日起3日内作出答复作出答复前应当暂停招标投标活动1103招标人书面澄清的时间招标人可以对已发出的资格预审文件或者招标文件进行必要的澄清或者修改澄清或者修改的内容可能影响资格预审申请文件或者投标文件编制的招标人应当在提交资格预审申请文件截止时间至少3日前或者投标截止时间至少15日前以书面形式通知所有获取资格预审文件或者招标文件的潜在投标人不足3日或者15日的招标人应当顺延提交资格预审申请文件或者投标文件的截止时间111偏离√不允许 □允许21构成招标文件的其他材料221投标人要求澄清招标文件的截止时间潜在投标人或者其他利害关系人对招标文件有异议的应当在投标截止时间15日前提出招标人应当自收到异议之日起3日内作出答复作出答复前应当暂停招标投标活动222投标截止时间2018年11月20日9时30分北京时间223投标人确认收到招标文件澄清的时间澄清文件发出之日起次日内232投标人确认收到招标文件修改的时间澄清文件发出之日起次日内311构成投标文件的其他材料323最高投标限价本项目招标控制价134047962元331投标有效期90日历天从投标截止之日算起341投标保证金不要求递交投标保证金 352近年财务状况的年份要求一年指2017年1月1日起至2017年12月31日止353近年完成的同类项目的年份要求三年指2015年10月1日起至2018年9月30日止363签字或盖章要求投标文件单独密封的投标函及投标函附录需法定代表人或委托代理人签字并加盖公章的364投标文件份数正本一份副本三份光盘或U盘2份并在每一份的封皮上分别注明正本副本或电子光盘字样365装订要求投标文件必须胶装不得用可拆活页装订商务部分和技术部分需分别单独装订成册文件中要编制目录页码投标文件的正本单独封装在投标文件密封袋内其它投标文件副本自行分别封装密封袋封口处应用封条密封并加盖法人代表的印章及投标单位公章各壹枚封皮上应按招标代理机构要求内容填写并盖章 4电子光盘的内容应包括投标文件全部内容并与书面文件保持一致光盘应标明单位名称项目名称项目编号可采用PDF文本格式或JPEG图像格式412封套上应载明的信息招标人地址招标人名称项目名称招标编号投标文件在年月日时分前不得开启422递交投标文件地点北京市门头沟区大峪小河滩138号华诚博远工程咨询有限公司代理部423是否退还投标文件√否 □是51开标时间和地点开标时间同投标截止时间开标地点同递交投标文件地点为方便开标唱标投标供应商应将投标函及投标函附录单独密封并在信封上标明投标函及投标函附录字样在投标时单独递交单独密封的投标函及投标函附录须为原件应有被授权人签字并加盖投标供应商单位公章内容须与投标文件正本中的投标函及投标函附录完全一致未单独提供的招标单位应当拒收投标人的投标文件开标时投标法人代表参加开标会持营业执照副本复印件加盖公章本人身份证原件复印件及在本公司近一年社保证明等资料如果投标人法人代表不能出席应指定代理人参加代理人须持法定代表人授权书原件被授权人身份证原件复印件及被授权人在本公司近一年的社保证明等资料投标人法定代表人未参加开标会且又无指定代理人参加开标会以法定代表人的委托书为准或虽参加开标会但无工作证件及身份证件的招标单位应当拒收参加开标的代表应签名报到以证明出席招标人将按投标文件的送达的顺序逐一开标52开标程序密封情况检查开标顺序递交投标文件的顺序611评标委员会的组建评标委员会构成 5人其中招标人代表1人专家4人评标专家确定方式71是否授权评标委员会确定中标人□是 √否推荐的中标候选人数372中标候选人公示媒介中国政府采购网北京政府采购网北京市门头沟区政府采购网741履约保证金√否不要求递交履约保证金需要补充的其他内容10电子招标投标√否 □是具体要求 1 总则 11 项目概况 111根据中华人民共和国招标投标法等有关法律法规和规章的规定本招标项目已具备招标条件现对本项目施工进行招标 112 本招标项目招标人见投标人须知前附表 113 本招标项目招标代理机构见投标人须知前附表 114 本招标项目名称见投标人须知前附表 115 本招标项目建设地点见投标人须知前附表 12 资金来源和落实情况 121 本招标项目的资金来源及出资比例见投标人须知前附表 122 本招标项目的资金落实情况见投标人须知前附表 13 招标范围计划工期质量要求 131 本次招标范围见投标人须知前附表 132 本招标项目的计划工期见投标人须知前附表 133 本招标项目的质量要求见投标人须知前附表 14 投标人资格要求 141 投标人应具备承担本项目施工的资质条件能力和信誉 1资质条件见投标人须知前附表 2项目经理资格见投标人须知前附表 3财务要求见投标人须知前附表 4业绩要求见投标人须知前附表 5其他要求见投标人须知前附表 142 投标人不得存在下列情形之一 1为招标人不具有独立法人资格的附属机构单位 2为本招标项目前期准备提供设计或咨询服务的 3为本招标项目的监理人 4为本招标项目的代建人 5为本招标项目提供招标代理服务的 6与本招标项目的监理人或代建人或招标代理机构同为一个法定代表人的 7与本招标项目的监理人或代建人或招标代理机构相互控股或参股的 8与本招标项目的监理人或代建人或招标代理机构相互任职或工作的 9被责令停业的 10被暂停或取消投标资格的 11财产被接管或冻结的 12在最近三年内有骗取中标或严重违约或重大工程质量问题的 13未通过信用中国wwwcreditchinagovcn中国政府采购网 HYPERlink httpwwwccgpgovcn wwwccgpgovcn 等渠道查询被列入失信被执行人重大税收违法案件当事人政府采购严重违法失信行为记录等名单的 143 单位负责人为同一人或者存在控股管理关系的不同单位不得同时参加同一标段或者未划分标段的同一招标项目的招标违反本规定的相关投标均无效 15 费用承担投标人准备和参加投标活动发生的费用自理 16 保密参与招标投标活动的各方应对招标文件和投标文件中的商业和技术等秘密保密违者应对由此造成的后果承担法律责任 17 语言文字招标投标文件使用的语言文字为中文专用术语使用外文的应附有中文注释 18 计量单位所有计量均采用中华人民共和国法定计量单位 19 踏勘现场 191 投标人须知前附表规定组织踏勘现场的招标人按投标人须知前附表规定的时间地点组织投标人踏勘项目现场 192 投标人踏勘现场发生的费用自理 193 除招标人的原因外投标人自行负责在踏勘现场中所发生的人员伤亡和财产损失 194 招标人在踏勘现场中介绍的工程场地和相关的周边环境情况供投标人在编制投标文件时参考招标人不对投标人据此作出的判断和决策负责 110 投标预备会 1101 投标人须知前附表规定召开投标预备会的招标人按投标人须知前附表规定的时间和地点召开投标预备会澄清投标人提出的问题 1102 投标人应在投标人须知前附表规定的时间前以书面形式将提出的问题送达招标人以便招标人在会议期间澄清 1103 投标预备会后招标人在投标人须知前附表规定的时间内将对投标人所提问题的澄清该澄清内容为招标文件的组成部分 111 偏离投标人须知前附表允许投标文件偏离招标文件某些要求的偏离应当符合招标文件规定的偏离范围和幅度 2 招标文件 21 招标文件的组成 211 本招标文件包括 1招标公告或投标邀请书 2投标人须知 3评标办法 4合同条款及格式 5工程量清单 6图纸 7技术标准和要求 8投标文件格式 9投标人须知前附表规定的其他材料 212 根据本章第110款第22款和第23款对招标文件所作的澄清修改构成招标文件的组成部分 22 招标文件的澄清 221 投标人应仔细阅读和检查招标文件的全部内容如发现缺页或附件不全应及时向招标人提出以便补齐如有疑问应在投标人须知前附表规定的时间前以书面形式包括信函电报传真等可以有形地表现所载内容的形式下同要求招标人对招标文件予以澄清 222 招标文件的澄清将以书面形式发给所有报名成功的投标人但不指明澄清问题的来源如果澄清发出的时间距投标人须知前附表规定的投标截止时间不足15天并且澄清内容影响投标文件编制的将相应延长投标截止时间 223 投标人在收到澄清后应在投标人须知前附表规定的时间内以书面形式通知招标人确认已收到该澄清 23 招标文件的修改 231招标人可以书面形式修改招标文件并通知所有已报名成功的投标人但如果修改招标文件的时间距投标截止时间不足15天并且修改内容影响投标文件编制的将相应延长投标截止时间 232 投标人收到修改内容后应在投标人须知前附表规定的时间内以书面形式通知招标人确认已收到该修改 3 投标文件 31 投标文件的组成投标文件应包括下列内容 1投标函及投标函附录 2法定代表人身份证明或附有法定代表人身份证明的授权委托书 3已标价工程量清单 4项目管理机构 5资格审查资料 6业绩证明材料 7投标人须知前附表规定的其他材料 8施工组织设计 32 投标报价 321 投标人应按第五章工程量清单的要求填写相应表格 322 投标人在投标截止时间前修改投标函中的投标报价总额应同时修改已标价工程量清单中的相应报价投标报价总额为各分项金额之和此修改须符合本章第43款的有关要求 323 招标人设有最高投标限价的投标人的投标报价不得超过最高投标限价最高投标限价或其计算方法在投标人须知前附表中载明 33 投标有效期 331 除投标人须知前附表另有规定外投标有效期为90天 332在投标有效期内投标人撤销或修改其投标文件的应承担招标文件和法律规定的责任 333出现特殊情况需要延长投标有效期的招标人以书面形式通知所有投标人延长投标有效期投标人同意延长的不得要求或被允许修改或撤销其投标文件投标人拒绝延长的其投标失效 34 投标保证金 341 本项目不需要提交投标保证金 35 资格审查资料 351 投标人基本情况表应附投标人营业执照及其年检合格的证明材料资质证书副本和安全生产许可证等材料的复印件 352 近年财务状况表应附经会计师事务所或审计机构审计的财务会计报表包括资产负债表现金流量表利润表和财务情况说明书等复印件具体年份要求见投标人须知前附表 353 近三年完成的同类项目情况表应附合同协议书工程接收证书工程竣工验收证书复印件具体年份要求见投标人须知前附表每张表格只填写一个项目并标明序号 354 正在施工和新承接的项目情况表应附中标通知书和或合同协议书复印件每张表格只填写一个项目并标明序号 36投标文件的编制 361投标文件应按第八章投标文件格式进行编写如有必要可以增加附页作为投标文件的组成部分其中投标函附录在满足招标文件实质性要求的基础上可以提出比招标文件要求更有利于招标人的承诺 362 投标文件应当对招标文件有关工期投标有效期质量要求技术标准和要求招标范围等实质性内容作出响应 363投标文件应用不褪色的材料书写或打印并由投标人的法定代表人或其委托代理人签字并加盖单位公章委托代理人签字的投标文件应附法定代表人签署的授权委托书投标文件应尽量避免涂改行间插字或删除如果出现上述情况改动之处应加盖单位章或由投标人的法定代表人或其授权的代理人签字确认签字或盖章的具体要求见投标人须知前附表 364 投标文件商务文件和技术文件分别装订文件中要编制目录页码正本一份副本三份光盘或U盘2份见投标人须知前附表正本和副本的封面上应清楚地标记正本或副本的字样电子光盘应单独密封当副本和正本不一致时以正本为准电子版光盘或U盘的内容应包括投标文件全部内容并与书面文件保持一致光盘或U盘应标明单位名称项目名称项目编号可采用wordexcrlPDF等文件格式或JPEG图像格式 365 投标文件的正本与副本应分别装订成册具体装订要求见投标人须知前附表规定 366为方便开标唱标投标供应商应将投标函及投标函附录单独密封并在信封上标明投标函及投标函附录字样在投标时单独递交单独密封的投标函及投标函附录须为原件应有被授权人签字并加盖投标供应商单位公章内容须与投标文件正本中的投标函及投标函附录完全一致 4 投标 41 投标文件的密封和标记 411 投标文件和投标函附录应进行包装加贴封条并在封套的封口处加盖投标人单位章 412 投标文件和投标函附录封套上应写明的内容见投标人须知前附表 413 未按本章第411项或第412项要求密封和加写标记的投标文件招标人应予拒收 42 投标文件的递交 421 投标人应在本章第222项规定的投标截止时间前递交投标文件 422 投标人递交投标文件的地点见投标人须知前附表 423 除投标人须知前附表另有规定外投标人所递交的投标文件不予退还 424 招标人收到投标文件后向投标人出具签收凭证 425 逾期送达的或者未送达指定地点的投标文件招标人不予受理 43 投标文件的修改与撤回 431 在本章第222项规定的投标截止时间前投标人可以修改或撤回已递交的投标文件但应以书面形式通知招标人 432 投标人修改或撤回已递交投标文件的书面通知应按照本章第363项的要求签字或盖章招标人收到书面通知后向投标人出具签收凭证 433修改的内容为投标文件的组成部分修改的投标文件应按照本章第3条第4条规定进行编制密封标记和递交并标明修改字样 5 开标 51 开标时间和地点招标人在本章第222项规定的投标截止时间开标时间和投标人须知前附表规定的地点公开开标并邀请所有投标人的法定代表人或其委托代理人准时参加开标时投标法人代表参加开标会持营业执照副本复印件加盖公章本人身份证原件复印件及在本公司近一年社保证明等资料如果投标人法人代表不能出席应指定代理人参加代理人须持法定代表人授权书原件被授权人身份证原件复印件及被授权人本公司近一年的社保证明等资料投标人法定代表人未参加开标会且又无指定代理人参加开标会以法定代表人的授权书为准或虽参加开标会但无工作证件及身份证件的招标单位应当拒收参加开标的代表应签名报到以证明出席招标人将按投标文件的送达的顺序逐一开标 52 开标程序主持人按下列程序进行开标 1宣布开标纪律 2公布在投标截止时间前递交投标文件的投标人名称并点名确认投标人是否派人到场 3宣布开标人唱标人记录人监标人等有关人员姓名 4按照投标人须知前附表规定检查投标文件的密封情况 5按照投标人须知前附表的规定确定并宣布投标文件开标顺序 6设有标底的公布标底 7按照宣布的开标顺序当众开标公布投标人名称投标报价质量目标工期及其他内容并记录在案 8规定最高投标限价计算方法的计算并公布最高投标限价 9投标人代表招标人代表监标人记录人等有关人员在开标记录上签字确认 10开标结束 53 开标异议投标人对开标有异议的应当在开标现场提出招标人当场作出答复并制作记录 6 评标 61 评标委员会 611 评标由招标人依法组建的评标委员会负责评标委员会由招标人或其委托的招标代理机构熟悉相关业务的代表以及有关技术经济等方面的专家组成评标委员会成员人数以及技术经济等方面专家的确定方式见投标人须知前附表 612 评标委员会成员有下列情形之一的应当回避 1投标人或投标人主要负责人的近亲属 2项目主管部门或者行政监督部门的人员 3与投标人有经济利益关系 4曾因在招标评标以及其他与招标投标有关活动中从事违法行为而受过行政处罚或刑事处罚的 5与投标人有其他利害关系 62 评标原则评标活动遵循公平公正科学和择优的原则 63 评标评标委员会按照第三章评标办法规定的方法评审因素标准和程序对投标文件进行评审第三章评标办法没有规定的方法评审因素和标准不作为评标依据 7 合同授予 71 定标方式除投标人须知前附表规定评标委员会直接确定中标人外招标人依据评标委员会推荐的中标候选人确定排名第一的为中标人评标委员会推荐中标候选人的人数见投标人须知前附表 72 中标候选人公示招标人在投标人须知前附表规定的媒介公示中标候选人 73 中标通知在本章第33款规定的投标有效期内招标人以书面形式向中标人发出中标通知书同时将中标结果通知未中标的投标人 74 履约保证金 741在签订合同前中标人应按投标人须知前附表规定的形式和招标文件第四章合同条款及格式规定的或者事先经过招标人书面认可的履约担保格式向招标人提交履约担保除投标人须知前附表另有规定外履约担保金额为 75 签订合同 751招标人和中标人应当自中标通知书发出之日起30天内根据招标文件和中标人的投标文件订立书面合同中标人无正当理由拒签合同的招标人取消其中标资格给招标人造成的损失的中标人还应当予以赔偿 752 发出中标通知书后招标人无正当理由拒签合同给中标人造成损失的还应当赔偿损失 8 纪律和监督 81 对招标人的纪律要求招标人不得泄漏招标投标活动中应当保密的情况和资料不得与投标人串通损害国家利益社会公共利益或者他人合法权益 82 对投标人的纪律要求投标人不得相互串通投标或者与招标人串通投标不得向招标人或者评标委员会成员行贿谋取中标不得以他人名义投标或者以其他方式弄虚作假骗取中标投标人不得以任何方式干扰影响评标工作 83 对评标委员会成员的纪律要求评标委员会成员不得收受他人的财物或者其他好处不得向他人透漏对投标文件的评审和比较中标候选人的推荐情况以及评标有关的其他情况在评标活动中评标委员会成员应当客观公正地履行职责遵守职业道德不得擅离职守影响评标程序正常进行不得使用第三章评标办法没有规定的评审因素和标准进行评标 84 对与评标活动有关的工作人员的纪律要求与评标活动有关的工作人员不得收受他人的财物或者其他好处不得向他人透漏对投标文件的评审和比较中标候选人的推荐情况以及评标有关的其他情况在评标活动中与评标活动有关的工作人员不得擅离职守影响评标程序正常进行 85 投诉投标人和其他利害关系人认为本次招标活动违反法律法规和规章规定的有权向有关行政监督部门投诉 9 需要补充的其他内容需要补充的其他内容见投标人须知前附表 10电子招标投标采用电子招标投标对投标文件的编制密封和标记递交开标评标等的具体要求见投标人须知前附表附件一开标记录表项目名称开标记录表标段号标段名称开标时间年月日时分序号投标人密封情况投标报价暂列金额扣除暂列金额后报价质量标准工期信用中国中国政府采购网等查询证明材料备注签名招标人编制的标底最高限价招标人代表记录人监标人年月日附件二问题澄清通知问题澄清通知编号投标人名称项目名称招标的评标委员会对你方的投标文件进行了仔细的审查现需你方对下列问题以书面形式予以澄清 1 2 请将上述问题的澄清于年月日时前递交至详细地址或传真至传真号码采用传真方式的应在年月日时前将原件递交至详细地址招标人或招标代理机构签字或盖章年月日附件三问题的澄清问题的澄清编号项目名称招标评标委员会问题澄清通知编号已收悉现澄清如下 1 2 投标人盖单位章法定代表人或其委托代理人签字年月日附件四中标通知书中标通知书施工中标人名称你方于投标日期所递交的项目名称标段施工投标文件已被我方接受被确定为中标人工程名称建设规模建设地点中标范围中标价小写元大写中标工期日历天计划开工日期年月日计划竣工日期年月日工程质量项目经理注册建造师执业资格备注请你方在接到本通知书后的日内到指定地点与我方签订施工承包合同随附的澄清说明补正事项纪要如果有是本中标通知书的组成部分特此通知附澄清说明补正事项纪要招标人盖单位章法定代表人签字或盖章年月日附件五中标结果通知书中标结果通知书未中标人名称我方已接受中标人名称于投标日期所递交的项目名称投标文件确定中标人名称为中标人感谢你单位对我们工作的大力支持招标代理机构盖单位章年月日附件六确认通知确认通知招标人名称你方于年月日发出的项目名称关于的通知我方已于年月日收到特此确认投标人盖单位章年月日第三章评标办法综合评估法评标办法前附表条款号评审因素评审标准211形式评审标准投标人名称与营业执照资质证书安全生产许可证一致投标函签字盖章含单独密封的投标函投标文件内法定代表人或委托代理人签字并加盖公章投标文件格式符合第八章投标文件格式的要求报价唯一只能有一个有效报价212资格评审标准营业执照具备有效的营业执照法定代理人授权书及投标文件签署授权委托书符合招标文件规定安全生产许可证具备有效的安全生产许可证资质等级符合第二章投标人须知第141项规定项目经理符合第二章投标人须知第141项规定财务要求符合第二章投标人须知第141项规定业绩要求符合第二章投标人须知第141项规定社保缴纳记录符合第二章投标人须知第141项规定税收证明符合第二章投标人须知第141项规定其他要求符合第二章投标人须知第141项规定 213 响应性评审标准投标报价符合第二章投标人须知第323项规定投标内容符合第二章投标人须知第131项规定工期符合第二章投标人须知第132项规定工程质量符合第二章投标人须知第133项规定投标有效期符合第二章投标人须知第331项规定权利义务符合第四章合同条款及格式规定已标价工程量清单符合第五章工程量清单给出的范围及数量技术标准和要求符合第七章技术标准和要求规定条款号条款内容编列内容221分值构成总分100分施工组织设计 40 分项目管理机构 20 分投标报价 35 分公司业绩 5 分222评标基准价计算方法有效报价的投标报价去掉一个最低值和一个最高值后的算术平均值如果参与投标价平均值计算的有效投标人少于或等于5家时则计算投标价平均值时不去掉一个最低值和一个最高值223投标价格评分采用公式法基准价中间值法公式投标价格得分=价格分值投标价格?评标基准价评标基准价×100×E E为减分系数当报价大于评标基准价时E为2当报价小于评标基准价时E为 1 评审投标价格是指各有效投标的投标报价扣除专业分包工程整项暂估价暂列金额后的价格条款号评分因素评分标准2241施工组织设计评分标准内容完整性和编制水平 2分方案内容完整有较高的编制水平2分方案内容基本完整1分方案欠缺0分施工方案与技术措施 20分总体部署合理方案对本项目难点重点把握准确措施有针对性1120分基本切合实际方案可行510分欠合理04分质量管理体系与措施 3分保证体系完整措施有力3分保证体系完整措施一般2分保证体系完整及措施欠完整01分安全管理体系与措施及环境保护管理体系与措施5分切合实际措施有力45分切合实际措施一般23分措施欠合理01分工程进度计划与措施 3分切合实际措施合理23分措施欠合理01分资源配备计划 3分物资齐全计划合理3分物资基本齐全计划基本合理2分物资不齐全计划不合理1分施工总平面图 4分平面布置合理与现场结合较好 34分平面布置基本合理与现场结合欠缺 2分平面布置不合理 01分小计40分项目经理任职资格与业绩 15分拟派项目经理建造师一级3分二级1分拟派项目经理具有高级职称5分拟派项目经理具有中级职称3分拟派项目经理具有初级职称1分拟派项目经理具有无职称0分224 2项目管理机构评分标准拟派项目经理具有同类服务经验一个1分最高7分其他主要人员 5分组织结构完整人员配置合理职责明确45分组织结构较完整人员配置较合理职责较明确23分组织结构不完整人员配置不合理职责不明确01分小计20分2243投标报价评分标准 35分投标报价得分=35投标价格?评标基准价评标基准价×100×E小计35分2244业绩近三年内完成的同类项目业绩5分2015年10月1日起至2018年9月30日止130万元以上类似工程项目一个1分最多5分小计5分 1 评标方法本次评标采用综合评估法评标委员会对满足招标文件实质性要求的投标文件按照本章第22款规定的评分标准进行打分并按得分由高到低顺序推荐中标候选人或根据招标人授权直接确定中标人但投标报价低于其成本的除外综合评分相等时以投标报价低的优先投标报价也相等的由招标人或其授权的评标委员会自行确定 2 评审标准 21 初步评审标准 211 形式评审标准见评标办法前附表 212 资格评审标准见评标办法前附表 213 响应性评审标准见评标办法前附表 22 分值构成与评分标准 221 分值构成 1施工组织设计见评标办法前附表 2项目管理机构见评标办法前附表 3投标报价见评标办法前附表 4业绩评分因素见评标办法前附表 222 评标基准价计算评标基准价计算方法见评标办法前附表 223 投标报价得分的计算投标报价的得分计算公式见评标办法前附表 224 评分标准 1施工组织设计评分标准见评标办法前附表 2项目管理机构评分标准见评标办法前附表 3投标报价评分标准见评标办法前附表 4业绩因素评分标准见评标办法前附表 3 评标程序 31 初步评审 311 评标委员会可以要求投标人提交第二章投标人须知第351项至第354项规定的有关证明和证件的原件以便核验评标委员会依据本章第21款规定的标准对投标文件进行初步评审有一项不符合评审标准的评标委员会应当否决其投标 312 投标人有以下情形之一的评标委员会应当否决其投标 1第二章投标人须知第142项第143项规定的任何一种情形的 2串通投标或弄虚作假或有其他违法行为的 3不按评标委员会要求澄清说明或补正的 313投标报价有算术错误的评标委员会按以下原则对投标报价进行修正修正的价格经投标人书面确认后具有约束力投标人不接受修正价格的评标委员会应当否决其投标 1投标文件中的大写金额与小写金额不一致的以大写金额为准 2总价金额与依据单价计算出的结果不一致的以单价金额为准修正总价但单价金额小数点有明显错误的除外 314投标人或其投标文件有下列情形之一的评标委员会应当否决其投标 1投标文件单独密封的投标函及附件未经投标单位法定代表人或委托代理人签字并加盖公章 2投标联合体没有提交共同投标协议???? 3投标人不符合国家或者招标文件规定的资格条件???? 4同一投标人提交两个以上不同的投标文件或者投标报价但招标文件要求提交备选投标的除外???? 5投标报价低于成本或者高于招标文件设定的最高投标限价???? 6投标文件没有对招标文件的实质性要求和条件作出响应 7投标人有串通投标弄虚作假行贿等违法行为??? 71 禁止投标人相互串通投标有下列情形之一的属于投标人相互串通投标一投标人之间协商投标报价等投标文件的实质性内容二投标人之间约定中标人三投标人之间约定部分投标人放弃投标或者中标四属于同一集团协会商会等组织成员的投标人按照该组织要求协同投标五投标人之间为谋取中标或者排斥特定投标人而采取的其他联合行动 72 有下列情形之一的视为投标人相互串通投标一不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制二不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜三不同投标人的投标文件载明的项目管理成员为同一人四不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异五不同投标人的投标文件相互混装六不同投标人的投标保证金从同一单位或者个人的账户转出 73 禁止招标人与投标人串通投标有下列情形之一的属于招标人与投标人串通投标一招标人在开标前开启投标文件并将有关信息泄露给其他投标人二招标人直接或者间接向投标人泄露标底评标委员会成员等信息三招标人明示或者暗示投标人压低或者抬高投标报价四招标人授意投标人撤换修改投标文件五招标人明示或者暗示投标人为特定投标人中标提供方便六招标人与投标人为谋求特定投标人中标而采取的其他串通行为 74使用通过受让或者租借等方式获取的资格资质证书投标的属于招标投标法第三十三条规定的以他人名义投标投标人有下列情形之一的属于招标投标法第三十三条规定的以其他方式弄虚作假的行为一使用伪造编造的许可证件二提供虚假的财务状况或者业绩三提供虚假的项目经理或者主要技术人员简历劳动关系证明四提供虚假的信用状况五其他弄虚作假的行为 315被否决的投标文件不进入详细评审只有通过初步评审的投标文件才能参与详细评审 32 详细评审 321 评标委员会按本章第22款规定的量化因素和分值进行打分并计算出综合评估得分 1按本章第2241目规定的评审因素和分值对施工组织设计计算出得分 2按本章第2242目规定的评审因素和分值对项目管理机构计算出得分 3按本章第2243目规定的评审因素和分值对投标报价计算出得分 4按本章第2244目规定的评审因素和分值对其他部分计算出得分 322 评分分值计算保留小数点后两位小数点后第三位四舍五入 323 投标人得分=施工组织设计得分+项目管理机构得分 +投标报价得分+公司业绩得分 324 评标委员会发现投标人的报价明显低于其他投标报价或者在设有标底时明显低于标底使得其投标报价可能低于其个别成本的应当要求该投标人作出书面说明并提供相应的证明材料投标人不能合理说明或者不能提供相应证明材料的评标委员会应当认定该投标人以低于成本报价竞标否决其投标 33 投标文件的澄清和补正 331在评标过程中评标委员会可以书面形式要求投标人对所提交投标文件中不明确的内容进行书面澄清或说明或者对细微偏差进行补正评标委员会不接受投标人主动提出的澄清说明或补正 332 澄清说明和补正不得改变投标文件的实质性内容投标人的书面澄清说明和补正属于投标文件的组成部分 333 评标委员会对投标人提交的澄清说明或补正有疑问的可以要求投标人进一步澄清说明或补正直至满足评标委员会的要求 34 评标结果 341除第二章投标人须知前附表授权直接确定中标人外评标委员会按照得分由高到低的顺序推荐排名第一的候选人为中选候选人 342 评标委员会完成评标后应当向招标人提交书面评标报告 35评标表格以下评标表见后续页是本评标办法的组成部分供评标委员会评标使用评标委员会依据有关评标附表中明确的评审内容及其标准进行评审附表1 评标委员会签到表附表2 评标专家声明书附表3 初步评审表附表4 报价得分表附表5 专家评审表附表6 评标结果汇总表附表7 评审意见表附表8 评标委员会成员评标打分复核意见书附表1评标委员会签到表评标委员会签到表工程名称评标时间年月日序号姓名职称工作单位电话号码编码12345678附表2评标专家声明书评标专家声明书本人接受招标人邀请担任项目招标的评标专家本人声明本人在评标前未与招标人招标代理机构以及投标人发生可能影响评标结果的接触在中标结果确定之前不向外透露对投标文件的评审中标候选人的推荐情况以及与评标有关的其他情况不收受招标人超出合理报酬以外的任何现金有价证券和礼物不收受有关利害关系人的任何财物和好处无国家及本市有关规定需要回避的情形本人郑重保证在评标过程中遵守有关法律法规规章和评标纪律服从评标委员会的统一安排独立客观公正地履行评标专家职责本人接受有关行政监督部门依法实施监督如违反上述承诺或者不能履行评标专家职责本人愿意承担一切由此带来的法律责任特此声明评标专家签名日期年月日附表2附件评标回避事项告知函附表2附件评标纪律告知函附表21 评标回避事项告知函评标委员会成员京建法201227号关于印发北京市建设工程施工综合定量评标办法试行的通知第十四条评标委员会成员具有下列情形之一的应当主动提出回避一是投标人或者投标人主要负责人的近亲属二是评标项目主管部门或者行政监督部门的人员三与投标人有利害关系或者经济利益关系包括本人所在单位与投标人有隶属关系从投标人单位调离辞职或者离职不足三年从投标人单位退休不足五年投标人单位的股东等四曾因招标评标以及其他与招标投标有关活动中从事违法行为受过行政处罚或者刑事处罚招标人或其招标代理机构发现评标委员会成员有前款规定情形之一的应当予以更换被告知人签字附表22 评标纪律告知函评标委员会成员京建法201227号关于印发北京市建设工程施工综合定量评标办法试行的通知第十五条评标委员会成员在评标过程中应当遵守下列规定一独立进行评审不得对其他评标委员会成员的评审意见施加影响二不得将投标文件带离评标地点评审三不得无故中途退出评标四不得复印带走与评标内容有关的资料五不得私下接触投标人不得收受投标人给予的财务或者其他好处六不得向招标人征询确定中标人的意向不得接受任何单位或者个人明示或者暗示提出的倾向或者排斥特定投标人的要求七不得有其他不客观不公正履行职务的行为被告知人签字附表3 初步评审表初步评审记录表一工程名称日期年月日序号评审内容及意见投标人名称资格评审营业执照法定代表人授权书及投标文件签署授权委托书安全生产许可证项目经理资质证明财务状况证明社保缴纳记录税收证明无违法记录声明企业资质证明近三年内类似工程项目业绩信用中国中国政府采购网等查询证明材料123456全体专家签字附表3 初步评审表初步评审记录表二工程名称日期年月日序号评审内容及意见投标人名称形式评审响应评审初步评审结论投标人名称投标函签字盖章投标文件格式报价唯一投标报价投标内容工期工程质量投标有效期已标价工程量清单技术标准和要求其他未实质响应的条款 123456全体专家签字附表4 报价得分表报价得分表工程名称日期年月日投标人名称投标报价评标基准价投标价格评标基准价偏离值E报价得分1评审的投标价格是指各有效投标的投标报价扣除专业分包工程整项暂估价暂列金额后的价格本招标工程专业分包工程整项暂估价和暂列金额及其合计金额见第二章投标人须知323 2评标基准价=有效报价合计最高价最低价有效投标公司家数有效报价的投标报价去掉一个最低值和一个最高值后的算术平均值如果参与投标价平均值计算的有效投标人少于或等于5家时则计算投标价平均值时不去掉一个最低值和一个最高值 3E为减分系数当报价大于评标基准价时E为2当报价小于评标基准价时E为1 全体专家签字附表5 专家评审表表专家打分表一工程名称日期年月日序号公司名称施工组织设计 40分内容完整性和编制水平2分施工方案与技术措施20分质量管理体系及措施3分安全管理体系与措施及环境保护管理体系与措施5分工程进度计划与措施3分资源配备计划 3分施工总平面图 4分小计方案内容完整有较高的编制水平 2分方案内容基本完整1分方案欠缺0分总体部署合理方案对本项目难点重点把握准确措施有针对性1120分基本切合实际方案可行510分欠合理04分保证体系完整措施有力 3分保证体系完整措施一般 2分保证体系完整及措施欠完整01分切合实际措施有力45分切合实际措施一般23分措施欠合理01分切合实际措施合理23分措施欠合理01分物资齐全计划合理 3分物资基本齐全计划基本合理2分物资不齐全计划不合理1分平面布置合理与现场结合较好 34分平面布置基本合理与现场结合欠缺 2分平面布置不合理 01分1　　　　　　　　　2　　　　　　　　　3　　　　　　　　　专家签字序号投标人名称项目管理机构20分公司业绩 5分报价 35分施工组织 40分公司得分拟派项目经理15分其他主要人员5分小计拟派项目经理建造师一级 3分二级1分拟派项目经理具有高级职称5分中级职称3分初级职称1分无职称0分拟派项目经理具有同类服务经验一个1分最高7分组织结构完整人员配置合理职责明确 45分组织结构较完整人员配置较合理职责较明确 23分组织结构不完整人员配置不合理职责不明确 01分附表5 专家评审表专家打分表二工程名称日期年月日专家签字附表6评标结果汇总表评标结果汇总表工程名称日期年月日序号投标人名称合计平均专家签字附表7评审意见表评审意见表评委签名附表8 评标委员会成员评标打分复核意见书项目名称我们评标委员会成员已经对以下内容进行了认真复核并对复核结果承担责任初步评审记录表正确□ 报价得分表正确□ 技术标明标暗标评审记录表正确□ 评分结果汇总表正确□ 招投标情况书面报告正确□ 评标委员会组长签名评标委员会成员签名年月日备注1打分复核只对算术值进行复核不得对原始打分进行修改 2如发生错误由相关责任人更正签字第四章合同条款及格式第一节通用合同条款 1 一般约定 11 词语定义通用合同条款专用合同条款中的下列词语应具有本款所赋予的含义 111 合同 1111 合同文件或称合同指合同协议书中标通知书投标函及投标函附录专用合同条款通用合同条款技术标准和要求图纸已标价工程量清单以及其他合同文件 1112 合同协议书指第15 款所指的合同协议书 1113 中标通知书指发包人通知承包人中标的函件中标通知书随附的澄清说明补正事项纪要等是中标通知书的组成部分 1114 投标函指构成合同文件组成部分的由承包人填写并签署的投标函 1115 投标函附录指附在投标函后构成合同文件的投标函附录 1116 技术标准和要求指构成合同文件组成部分的名为技术标准和要求的文件以及合同双方当事人约定对其所作的修改或补充 1117 图纸指包含在合同中的工程图纸以及由发包人按合同约定提供的任何补充和修改的图纸包括配套的说明 1118 已标价工程量清单指构成合同文件组成部分的由承包人按照规定的格式和要求填写并标明价格的工程量清单 1119 其他合同文件指经合同双方当事人确认构成合同文件的其他文件 112 合同当事人和人员 1121 合同当事人指发包人和或承包人 1122 发包人指专用合同条款中指明并与承包人在合同协议书中签字的当事人 1123 承包人指与发包人签订合同协议书的当事人 1124 承包人项目经理指承包人派驻施工场地的全权负责人 1125 监理人指在专用合同条款中指明的受发包人委托对合同履行实施管理的法人或其他组织属于国家强制监理的监理人应当具有相应的监理资质 1126 总监理工程师总监指由监理人委派常驻施工场地对合同履行实施管理的全权负责人 113 工程和设备 1131 工程指永久工程和或临时工程 1132 工程设备指构成或计划构成永久工程一部分的机电设备仪器装置运载工具及其他类似的设备和装置 1133 施工场地或称工地现场指用于合同工程施工的场所以及在合同中指定作为施工场地组成部分的其他场所包括永久占地和临时占地 114 日期 1141 开工通知指监理人按第62款通知承包人开工的函件 1142 开工日期指监理人按第62款发出的开工通知中写明的开工日期 1143 工期指承包人在投标函中承诺的完成合同工程所需的期限包括按第63款第64款约定所作的变更 1144 竣工日期指第1143目约定工期届满时的日期实际竣工日期以工程接收证书中写明的日期为准 1145 缺陷责任期指履行第121款约定的缺陷责任的期限具体期限由专用合同条款约定 1146 天除特别指明外指日历天合同中按天计算时间的开始当天不计入从次日开始计算期限最后一天的截止时间为当天2400 115 合同价格和费用 1151 签约合同价指签定合同时合同协议书中写明的包括了暂列金额的合同总金额 1152 合同价格指承包人按合同约定完成了包括缺陷责任期内的全部承包工作后发包人应付给承包人的金额包括在履行合同过程中按合同约定进行的变更和调整 1153 费用指为履行合同所发生的或将要发生的所有合理开支包括管理费和应分摊的其他费用但不包括利润 1154 暂列金额指已标价工程量清单中所列的暂列金额用于在签订协议书时尚未确定或不可预见变更的施工及其所需材料工程设备服务等的金额包括以计日工方式支付的金额 1155 计日工指对零星工作采取的一种计价方式按合同中的计日工子目及其单价计价付款 1156 质量保证金或称保留金指按第104款约定用于保证在缺陷责任期内履行缺陷修复义务的金额 116 其他 1161 书面形式指合同文件信函电报传真电子数据交换和电子邮件等可以有形地表现所载内容的形式 12 语言文字合同使用的语言文字为中文专用术语使用外文的应附有中文注释 13 法律适用于合同的法律包括中华人民共和国法律行政法规部门规章以及工程所在地的地方法规自治条例单行条例和地方政府规章 14 合同文件的优先顺序组成合同的各项文件应互相解释互为说明除专用合同条款另有约定外解释合同文件的优先顺序如下 1合同协议书 2中标通知书 3投标函及投标函附录 4专用合同条款 5通用合同条款 6技术标准和要求 7图纸 8已标价工程量清单 9其他合同文件 15 合同协议书承包人按中标通知书规定的时间与发包人签订合同协议书除法律另有规定或合同另有约定外发包人和承包人的法定代表人或其委托代理人在合同协议书上签字并盖单位章后合同生效 16 图纸和承包人文件 161 发包人提供的图纸除专用合同条款另有约定外图纸应在合理的期限内按照合同约定的数量提供给承包人 162 承包人提供的文件按专用合同条款约定由承包人提供的文件包括部分工程的大样图加工图等承包人应按约定的数量和期限报送监理人监理人应在专用合同条款约定的期限内批复 17 联络与合同有关的通知批准证明证书指示要求请求同意意见确定和决定等重要文件均应采用书面形式按合同约定应当由监理人审核批准确认或者提出修改意见的承包人的要求请求申请和报批等监理人在合同约定的期限内未回复的视同认可合同中未明确约定回复期限的其相应期限均为收到相关文件后7天 2 发包人义务 21 遵守法律发包人在履行合同过程中应遵守法律并保证承包人免于承担因发包人违反法律而引起的任何责任 22 发出开工通知发包人应委托监理人按第62 款的约定向承包人发出开工通知 23 提供施工场地发包人应按专用合同条款约定向承包人提供施工场地以及施工场地内地下管线和地下设施等有关资料并保证资料的真实准确完整 24 协助承包人办理证件和批件发包人应协助承包人办理法律规定的有关施工证件和批件 25 组织设计交底发包人应根据合同进度计划组织设计单位向承包人进行设计交底 26 支付合同价款发包人应按合同约定向承包人及时支付合同价款 27 组织竣工验收发包人应按合同约定及时组织竣工验收 28 其他义务发包人应履行合同约定的其他义务 3 监理人 31 监理人的职责和权力 311 监理人受发包人委托享有合同约定的权力其所发出的任何指示应视为已得到发包人的批准监理人在行使某项权力前需要经发包人事先批准而通用合同条款没有指明的应在专用合同条款中指明未经发包人批准监理人无权修改合同 312 合同约定应由承包人承担的义务和责任不因监理人对承包人文件的审查或批准对工程材料和工程设备的检查和检验以及为实施监理作出的指示等职务行为而减轻或解除 32 总监理工程师发包人应在发出开工通知前将总监理工程师的任命通知承包人 33 监理人员 331 总监理工程师可以授权其他监理人员负责执行其指派的一项或多项监理工作总监理工程师应将被授权监理人员的姓名及其授权范围通知承包人被授权的监理人员在授权范围内发出的指示视为已得到总监理工程师的同意与总监理工程师发出的指示具有同等效力总监理工程师撤销某项授权时应将撤销授权的决定及时通知发包人和承包人 332监理人员对承包人文件工程或其采用的材料和工程设备未在约定的或合理的期限内提出否定意见的视为已获批准但不影响监理人在以后拒绝该项工作工程材料或工程设备的权利监理人的拒绝应当符合法律规定和合同约定 333 承包人对总监理工程师授权的监理人员发出的指示有疑问的可在该指示发出的48小时内向总监理工程师提出书面异议总监理工程师应在48小时内对该指示予以确认更改或撤销 334 除专用合同条款另有约定外总监理工程师不应将第35 款约定应由总监理工程师作出确定的权力授权或委托给其他监理人员 34 监理人的指示 341 监理人应按第31 款的约定向承包人发出指示监理人的指示应盖有监理人授权的施工场地机构章并由总监理工程师或总监理工程师按第331 项约定授权的监理人员签字 342 承包人收到监理人按第341 项作出的指示后应遵照执行指示构成变更的应按第9条处理 343 在紧急情况下总监理工程师或被授权的监理人员可以当场签发临时书面指示承包人应遵照执行承包人应在收到上述临时书面指示后24小时内向监理人发出书面确认函监理人在收到书面确认函后24小时内未予答复的该书面确认函应被视为监理人的正式指示 344 除合同另有约定外承包人只从总监理工程师或按第331 项被授权的监理人员处取得指示 345 由于监理人未能按合同约定发出指示指示延误或指示错误而导致承包人费用增加和或工期延误的由发包人承担赔偿责任 35 商定或确定 351 合同约定总监理工程师应按照本款对任何事项进行商定或确定时总监理工程师应与合同当事人协商尽量达成一致不能达成一致的总监理工程师应认真研究后审慎确定 352 总监理工程师应将商定或确定的事项通知合同当事人并附详细依据对总监理工程师的确定有异议的构成争议按照第17条的约定处理在争议解决前双方应暂按总监理工程师的确定执行按照第17 条的约定对总监理工程师的确定作出修改的按修改后的结果执行 4 承包人 41 承包人的一般义务 411 承包人应按合同约定以及监理人根据第34 款作出的指示实施完成全部工程并修补工程中的任何缺陷 412 除合同另有约定外承包人应提供为按照合同完成工程所需的劳务材料施工设备工程设备和其他物品以及按合同约定的临时设施等 413 承包人应对所有现场作业所有施工方法和全部工程的完备性稳定性和安全性负责 414 承包人应按照法律规定和合同约定负责施工场地及其周边环境与生态的保护工作 415 工程接收证书颁发前承包人应负责照管和维护工程工程接收证书颁发时尚有部分未竣工工程的承包人还应负责该未竣工工程的照管和维护工作直至竣工后移交给发包人为止 416 承包人应履行合同约定的其他义务 42 履约担保 421承包人应保证其履约担保在发包人颁发工程接收证书前一直有效发包人应在工程接收证书颁发后28 天内把履约担保退还给承包人 422如工程延期承包人有义务继续提供履约担保由于发包人原因导致延期的继续提供履约担保所需的费用由发包人承担由于承包人原因导致延期的继续提供履约担保所需费用由承包人承担 43 承包人项目经理承包人应按合同约定指派项目经理并在约定的期限内到职承包人项目经理应按合同约定以及监理人按第34款作出的指示负责组织合同工程的实施承包人为履行合同发出的一切函件均应盖有承包人授权的施工场地管理机构章并由承包人项目经理或其授权代表签字 44 工程价款应专款专用发包人按合同约定支付给承包人的各项价款应专用于合同工程 45 不利物质条件 451 不利物质条件除专用合同条款另有约定外是指承包人在施工场地遇到的不可预见的自然物质条件非自然的物质障碍和污染物包括地下和水文条件但不包括气候条件 452 承包人遇到不利物质条件时应采取适应不利物质条件的合理措施继续施工并及时通知监理人通知应载明不利物质条件的内容以及承包人认为不可预见的理由监理人应当及时发出指示指示构成变更的按第9条约定执行监理人没有发出指示的承包人因采取合理措施而增加的费用和或工期延误由发包人承担 5 施工控制网 51 发包人应在专用合同条款约定的期限内通过监理人向承包人提供测量基准点基准线和水准点及其书面资料除专用合同条款另有约定外承包人应根据国家测绘基准测绘系统和工程测量技术规范按上述基准点线以及合同工程精度要求测设施工控制网并在专用合同条款约定的期限内将施工控制网资料报送监理人审批 52 承包人应负责管理施工控制网点施工控制网点丢失或损坏的承包人应及时修复承包人应承担施工控制网点的管理与修复费用并在工程竣工后将施工控制网点移交发包人 6 工期 61 进度计划承包人应按照专用合同条款约定的时间向监理人提交进度计划经监理人审批后的进度计划具有合同约束力承包人应当严格执行实际进度与进度计划不符时监理人应当指示承包人对进度计划进行修订重新提交给监理人审批 62 工程实施监理人应在开工日期7天前向承包人发出开工通知承包人应在第1143目约定的期限内完成合同工程实际竣工日期在接收证书中写明 63 发包人引起的工期延误在履行合同过程中由于发包人的下列原因造成工期延误的承包人有权要求发包人延长工期和或增加费用并支付合理利润需要修订合同进度计划的按照第61款的约定执行 1增加合同工作内容 2改变合同中任何一项工作的质量要求或其他特性 3发包人迟延提供材料工程设备或变更交货地点 4因发包人原因导致的暂停施工 5提供图纸延误 6未按合同约定及时支付预付款进度款 7发包人造成工期延误的其他原因 64 异常恶劣的气候条件由于出现专用合同条款约定的异常恶劣气候导致工期延误的承包人有权要求发包人延长工期 65 承包人引起的工期延误由于承包人原因造成工期延误承包人应按照专用合同条款中约定的逾期竣工违约金计算方法和最高限额支付逾期竣工违约金承包人支付逾期竣工违约金不免除承包人完成工程及修补缺陷的义务 7 工程质量 71 工程质量要求工程质量验收按照合同约定的验收标准执行 72 监理人的质量检查监理人有权对工程的所有部位及其施工工艺材料和工程设备进行检查和检验监理人的检查和检验不免除承包人按合同约定应负的责任 73 工程隐蔽部位覆盖前的检查经承包人自检确认的工程隐蔽部位具备覆盖条件后承包人应通知监理人在约定的期限内检查监理人应按时到场检查监理人未到场检查的除监理人另有指示外承包人可自行完成覆盖工作无论监理人是否到场检查对已覆盖的工程隐蔽部位监理人可要求承包人对已覆盖的部位进行钻孔探测或重新检验承包人应遵照执行并在检验后重新覆盖恢复原状经检验证明工程质量符合合同要求的由发包人承担由此增加的费用和或工期延误并支付承包人合理利润经检验证明工程质量不符合合同要求的由此增加的费用和或工期延误由承包人承担承包人未通知监理人到场检查私自将工程隐蔽部位覆盖的监理人有权指示承包人钻孔探测或揭开检查无论工程隐蔽部位质量是否合格由此增加的费用和或工期延误由承包人承担 74 清除不合格工程由于承包人的材料工程设备或采用施工工艺不符合合同要求造成的任何缺陷监理人可以随时发出指示要求承包人立即采取措施进行补救直至达到合同要求的质量标准由此增加的费用和或工期延误由承包人承担 8 试验和检验 81 材料工程设备和工程的试验和检验 811 承包人应按合同约定进行材料工程设备和工程的试验和检验并为监理人对上述材料工程设备和工程的质量检查提供必要的试验资料和原始记录按合同约定应由监理人与承包人共同进行试验和检验的由承包人负责提供必要的试验资料和原始记录 812 监理人未按合同约定派员参加试验和检验的除监理人另有指示外承包人可自行试验和检验并应立即将试验和检验结果报送监理人监理人应签字确认 813 监理人对承包人的试验和检验结果有疑问的或为查清承包人试验和检验成果的可靠性要求承包人重新试验和检验的可按合同约定由监理人与承包人共同进行重新试验和检验的结果证明该项材料工程设备或工程的质量不符合合同要求的由此增加的费用和或工期延误由承包人承担重新试验和检验结果证明该项材料工程设备和工程符合合同要求由发包人承担由此增加的费用和或工期延误并支付承包人合理利润 82 现场材料试验 821 承包人根据合同约定或监理人指示进行的现场材料试验应由承包人提供试验场所试验人员试验设备器材以及其他必要的试验条件 822 监理人在必要时可以使用承包人的试验场所试验设备器材以及其他试验条件进行以工程质量检查为目的的复核性材料试验承包人应予以协助 9 变更 91 变更权在履行合同过程中经发包人同意监理人可按第92款约定的变更程序向承包人作出变更指示承包人应遵照执行 92 变更程序承包人应在收到变更指示14天内向监理人提交变更报价书监理人应审查并在收到承包人变更报价书后14天内与发包人和承包人共同商定此估价在未达成协议的情况下监理人应确定该估价 93 变更的估价原则除专用合同条款另有约定外因变更引起的价格调整按照本款约定处理 1已标价工程量清单中有适用于变更工作的子目的采用该子目的单价 2已标价工程量清单中无适用于变更工作的子目但有类似子目的可在合理范围内参照类似项目由监理人按第35款商定或确定变更工作的单价 3已标价工程量清单中无适用或类似子目的单价可按照成本加利润的原则由监理人按第35款商定或确定变更工作的单价 94 暂列金额暂列金额是指发包人在工程量清单中暂定并包括在合同价款中的一笔款项用于施工合同签订时尚未确定或者不可预见的所需材料设备服务的采购施工中可能发生工程变更合同约定调整因素出现时的合同价款调整以及发生的索赔现场签证确认等的费用暂列金额属于发包人所有和支配其使用完全由发包人决定不纳入付款计划和工程计量中暂列金额应当按照发包人通过监理人在合同履行过程中所发出的指令部分或全部使用并按照约定的原则调整合同价款和用于支付其余未使用的暂列金额应当从合同价款中予以扣除 95 计日工 951 发包人认为有必要时由监理人通知承包人以计日工方式实施变更的零星工作其价款按列入已标价工程量清单中的计日工计价子目及其单价进行计算 952 采用计日工计价的任何一项变更工作应从暂列金额中支付承包人应在该项变更的实施过程中每天提交以下报表和有关凭证报送监理人审批 l工作名称内容和数量 2投入该工作所有人员的姓名工种级别和耗用工时 3投入该工作的材料类别和数量 4投入该工作的施工设备型号台数和耗用台时 5监理人要求提交的其他资料和凭证 953 计日工由承包人汇总后按第103款的约定列入进度付款申请单由监理人复核并经发包人同意后列入进度付款 10 计量与支付 101 计量除专用合同条款另有约定外承包人应根据有合同约束力的进度计划按月分解签约合同价形成支付分解报告送监理人批准后成为有合同约束力的支付分解表按有合同约束力的支付分解表分期计量和支付支付分解表应随进度计划的修订而调整除按照第9条约定的变更外签约合同价所基于的工程量即是用于竣工结算的最终工程量 102 预付款预付款用于承包人为合同工程施工购置材料工程设备施工设备修建临时设施以及组织施工队伍进场等预付款的额度预付办法以及扣回与还清办法在专用合同条款中约定预付款必须专用于合同工程 103 工程进度付款承包人应在第101款约定的支付分解表确定的每个付款周期末按监理人批准的格式和专用合同条款约定的份数向监理人提交进度付款申请单并附相应的支持性证明文件除专用合同条款另有约定外进度付款申请单应包括下列内容 1截至本次付款周期末已实施工程的合同价款 2根据第9条应增加和扣减的变更金额 3根据第16条应增加和扣减的索赔金额 4根据第102款应支付的预付款和扣减的返还预付款 5根据第104款应扣减的质量保证金 6根据合同应增加和扣减的其他金额监理人应在收到承包人进度付款申请单以及相应的支持性证明文件后的7天内完成核查并向承包人出具经发包人签认的付款证书发包人应在监理人收到进度付款申请单的14天内将进度应付款支付给承包人涉及政府投资资金的按照国库集中支付等国家相关规定和专用合同条款的约定执行 104 质量保证金监理人应从第一个付款周期开始在发包人的进度付款中按专用合同条款的约定扣留质量保证金直至扣留的质量保证金总额达到专用合同条款约定的金额和比例为止在专用合同条款约定的缺陷责任期满时承包人向发包人申请到期返还承包人的质量保证金发包人应在14天内会同承包人按照合同约定的内容核实承包人是否完成缺陷责任并将无异议的质量保证金返还承包人见25页74规定 105 竣工结算 1051 除专用合同条款另有约定外竣工结算价格不因物价波动和法律变化而调整 1052工程接收证书颁发后承包人应按专用合同条款约定的份数和期限向监理人提交竣工付款申请单并提供相关证明材料监理人应当在收到竣工结算申请单的7天内完成核查准备竣工付款证书并送发包人审核发包人应在收到后14天内提出具体意见或签认竣工付款证书并在监理人收到竣工结算申请单的28天内将应付款支付给承包人发包人未在约定时间内审核并提出具体意见或者签认竣工付款证书的视为同意承包人提出的竣工付款金额 1053竣工付款涉及政府投资资金的按照国库集中支付等国家相关规定和专用合同条款的约定执行 106 付款延误发包人不按期支付的按专用合同条款的约定支付逾期付款违约金 11 竣工验收 111 竣工验收的含义 1111 竣工验收是指承包人完成了全部合同工作后发包人按合同要求进行的验收 1112 需要进行国家验收的竣工验收是国家验收的一部分竣工验收所采用的各项验收和评定标准应符合国家验收标准发包人和承包人为竣工验收提供的各项竣工验收资料应符合国家验收的要求 112 竣工验收申请报告当工程具备竣工条件时承包人即可向监理人报送竣工验收申请报告 113 竣工和验收监理人审查后认为具备竣工验收条件的提请发包人进行工程验收发包人经过验收后同意接收工程的由监理人向承包人出具经发包人签认的工程接收证书除专用合同条款另有约定外经验收合格工程的实际竣工日期以提交竣工验收申请报告的日期为准并在工程接收证书中写明 114 试运行除专用合同条款另有约定外承包人应按专用合同条款约定进行工程及工程设备试运行负责提供试运行所需的人员器材和必要的条件并承担全部试运行费用 115 竣工清场除合同另有约定外工程接收证书颁发后承包人应对施工场地进行清理直至监理人检验合格为止竣工清场费用由承包人承担 12 缺陷责任与保修责任 121 缺陷责任缺陷责任自实际竣工日期起计算在缺陷责任期内已交付的工程由于承包人的材料设备或工艺不符合合同要求所产生的缺陷修补费用由承包人承担由于承包人原因造成某项缺陷或损坏使某项工程或工程设备不能按原定目标使用而需要再次检查检验和修复的发包人有权要求承包人相应延长缺陷责任期但缺陷责任期最长不超过2年 122 保修责任合同当事人根据有关法律规定在专用合同条款中约定工程质量保修范围期限和责任保修期自实际竣工日期起计算 13 保险 131 保险范围 1311承包人按照专用合同条款的约定向双方同意的保险人投保建筑工程一切险或安装工程一切险等保险具体的投保险种保险范围保险金额保险费率保险期限等有关内容应当在专用合同条款中明确约定 1312承包人应依照有关法律规定参加工伤保险和人身意外伤害险为其履行合同所雇佣的全部人员缴纳工伤保险费和人身意外伤害险费 1313发包人应依照有关法律规定参加工伤保险和人身意外伤害险为其现场机构雇佣的全部人员缴纳工伤保险费和人身意外伤害险费并要求其监理人也进行此类保险 132 未办理保险 1321由于负有投保义务的一方当事人未按合同约定办理保险或未能使保险持续有效的另一方当事人可代为办理所需费用由对方当事人承担 1322由于负有投保义务的一方当事人未按合同约定办理某项保险导致受益人未能得到保险人的赔偿原应从该项保险得到的保险金应由负有投保义务的一方当事人支付 14 不可抗力 141 不可抗力的确认 1411 不可抗力是指承包人和发包人在订立合同时不可预见在履行合同过程中不可避免发生并不能克服的自然灾害和社会性突发事件如地震海啸瘟疫水灾骚乱暴动战争和专用合同条款约定的其他情形 1412 不可抗力发生后发包人和承包人应及时认真统计所造成的损失收集不可抗力造成损失的证据合同双方对是否属于不可抗力或其损失的意见不一致的由监理人按第35 款商定或确定发生争议时按第17条的约定执行 142 不可抗力的通知合同一方当事人遇到不可抗力事件使其履行合同义务受到阻碍时应立即通知合同另一方当事人和监理人书面说明不可抗力和受阻碍的详细情况并提供必要的证明如不可抗力持续发生合同一方当事人应及时向合同另一方当事人和监理人提交中间报告说明不可抗力和履行合同受阻的情况并于不可抗力事件结束后14天内提交最终报告及有关资料 143 不可抗力后果及其处理除专用合同条款另有约定外不可抗力导致的人员伤亡财产损失费用增加和或工期延误等后果由合同双方按以下原则承担 1永久工程包括已运至施工场地的材料和工程设备的损害以及因工程损害造成的第三者人员伤亡和财产损失由发包人承担 2承包人设备的损坏由承包人承担 3发包人和承包人各自承担其人员伤亡和其他财产损失及其相关费用 4承包人的停工损失由承包人承担但停工期间应监理人要求照管工程和清理修复工程的金额由发包人承担 5不能按期竣工的应合理延长工期承包人不需支付逾期竣工违约金发包人要求赶工的承包人应采取赶工措施赶工费用由发包人承担 15 违约 151 承包人违约 1511 如果承包人拒绝或未能遵守监理人的指示或未能按合同进度计划及时完成合同约定的工作已造成或预期造成工期延误或违反合同不顾书面警告监理人可发出通知告知承包人违约 1512 如果承包人在收到监理人通知后21天内没有采取可行的措施纠正违约发包人可向承包人发出解除合同通知发包人因继续完成该工程的需要有权扣留使用承包人在现场的材料设备和临时设施但发包人的这一行动不免除承包人应承担的违约责任也不影响发包人根据合同约定享有的索赔权利 152 发包人违约 1521 如果发包人未能按合同付款或违反合同不顾书面警告承包人可发出通知告知发包人违约如果发包人在收到该通知后14天内未纠正违约承包人可暂停工作或放慢工作进度 1522 如果发包人收到承包人通知后28内未纠正违约承包人可向发包人发出解除合同通知合同解除后承包人应妥善做好已竣工工程和已购材料设备的保护和移交工作按发包人要求将承包人设备和人员撤出施工场地同时发包人应为承包人的撤出提供必要条件但承包人的这一行动不免除发包人应承担的违约责任也不影响承包人根据合同约定享有的索赔权利 16 索赔 161 承包人索赔的提出根据合同约定承包人认为有权得到追加付款和或延长工期的应按以下程序向发包人提出索赔 l承包人应在知道或应当知道索赔事件发生后14天内向监理人递交索赔通知书索赔通知书应详细说明索赔理由以及要求追加的付款金额和或延长的工期并附必要的记录和证明材料 2索赔事件具有连续影响的承包人应在索赔事件影响结束后的14天内向监理人递交最终索赔通知书说明最终要求索赔的追加付款金额和延长的工期并附必要的记录和证明材料 3承包人未在前述14天内递交索赔通知书的丧失要求追加付款和或延长工期的权利 162 承包人索赔处理程序 1监理人收到承包人提交的索赔通知书后应按第35 款商定或确定追加的付款和或延长的工期并在收到上述索赔通知书或有关索赔的进一步证明材料后的14天内将索赔处理结果答复承包人 2承包人接受索赔处理结果的发包人应在作出索赔处理结果答复后14天内完成赔付承包人不接受索赔处理结果的按第17条的约定执行 163 承包人提出索赔的期限承包人按第105 款的约定接受了竣工付款证书后应被认为已无权再提出在合同工程接收证书颁发前所发生的任何索赔 164 发包人索赔的提出根据合同约定发包人认为有权得到追加付款和或延长工期的应按以下程序向承包人提出索赔 l监理人应在知道或应当知道索赔事件发生后14天内向承包人递交索赔通知书索赔通知书应详细说明索赔理由以及要求追加的付款金额和或延长的工期并附必要的记录和证明材料 2索赔事件具有连续影响的监理人应在索赔事件影响结束后的14天内向承包人递交最终索赔通知书说明最终要求索赔的追加付款金额和延长的工期并附必要的记录和证明材料 165 发包人索赔处理程序 1承包人收到监理人提交的索赔通知书后应按第35 款商定或确定追加的付款和或延长的工期并在收到上述索赔通知书或有关索赔的进一步证明材料后的14天内将索赔处理结果答复监理人 2监理人接受索赔处理结果的承包人应在作出索赔处理结果答复后14天内完成赔付监理人不接受索赔处理结果的按第17条的约定执行 17 争议的解决 171 争议的解决方式发包人和承包人在履行合同中发生争议的可以友好协商解决或者提请争议评审组评审合同当事人友好协商解决不成不愿提请争议评审或者不接受争议评审组意见的可在专用合同条款中约定下列一种方式解决 l向约定的仲裁委员会申请仲裁 2向有管辖权的人民法院提起诉讼 172 友好解决在提请争议评审仲裁或者诉讼前以及在争议评审仲裁或诉讼过程中发包人和承包人均可共同努力友好协商解决争议 173 争议评审 1731 采用争议评审的发包人和承包人应当在专用合同条款中约定争议评审的程序和规则并在开工日后的28天内或在争议发生后协商成立争议评审组 1732 发包人和承包人接受评审意见的由监理人根据评审意见拟定执行协议经争议双方签字后作为合同的补充文件并遵照执行 1733 发包人或承包人不接受评审意见并要求提交仲裁或提起诉讼的应在收到评审意见后的14 天内将仲裁或起诉意向书面通知另一方并抄送监理人但在仲裁或诉讼结束前应暂按总监理工程师的确定执行第二节专用合同条款合同条款专用部分 1 词语定义及合同文件 11 词语定义 1122 区段不划分 13 书面形式 134 发包人书面形式接收地址传真号码邮寄地址和电子传送地址 1 传真号码邮政编码 2 邮寄地址 3 送达地址 4 电子邮箱地址承包人书面形式接收地址传真号码邮寄地址和电子传送地址 1 传真号码邮政编码 2 邮寄地址 3 送达地址 4 电子邮箱地址 6图纸61图纸611发包人应向承包人提供图纸的日期及图纸套数提供时间开工前10日内提供套数六套发包人对图纸的保密要求任何时间任何情况下非经发包人书面同意承包人不得私自复印或将图纸提供给第三人相关分包除外保密所发生的费用由承包人承担合同解除或工程竣工后须将全部图纸退还发包人为达到施工竣工或任何缺陷修复工程师有权随时向承包人发出图纸或指令承包人应遵照执行并受其约束如承包人拒不执行或执行不力时发包人有权将该指令内容另行委托第三方执行所发生费用由承包人承担在根据专用条款第36条进行最终付款时如发包人要求承包人应立即将所有发包人提供的图纸工程规范附有说明的计划表以及其他附有发包人名称的类似文件退还给发包人7发包人71发包人义务717现场的准备和移交发包人向承包人移交现场的时间开工前3日内发包人向承包人移交的现场应具备以下条件8提供的其他条件发包人和承包人根据现场实际条件协商解决72发包人代表721发包人代表姓名 8承包人81承包人义务8141承包人为履行本合同设置符合本项目要求并经发包人事先审核确认的现场施工项目部该项目部是代表承包人全面履行本合同的代表部门其就本工程施工管理做出的所有行为即代表了承包人的行为与承包人的行为发生同等的法律效力 2承包人按投标文件指派的现场施工项目经理应具有相应技术资格和施工管理经验并负责施工现场的全面工作项目经理必须参加发包人召开的生产协调会和监理例会代表承包人做出决定和遵照发包人指示工作如项目经理当时确有其他重要事情经发包人或监理同意后可派授权代表参加 3发包人有权提出更换发包人不满意的承包人施工项目经理和施工项目经理部主要管理人员和技术人员承包人在接到通知后7天内向发包人提交拟更换人员名单该更换人员在发包人同意后可接替前任进行工作 4项目经理和施工项目经理部主要管理人员和技术人员在工程施工过程中不得随意变更未经过监理及发包人批准更换的承包人承担相应违约责任 5项目经理应专职于本工程不得兼职于其他工程每周在现场工作时间应不少于5个工作日如有特殊情况需提前向发包人工程师请假未获得批准不得擅自离场816本合同下特殊工种的操作人员应当受过专门的培训并已取得有关管理机构规定的岗位证书这些特殊工种包括但不限于电工焊工施工机械操作人员安全员等8110负责整个现场内的管理协调配合服务工作相应工作内容及具体要求如下提供施工现场水源电源如果根据工程实际进展情况承包人需拆除现场已存在的临时设施时承包人须征得发包人和监理人的认可后方可拆除提供相应的工作场所并负责专业分包人材料设备的存放等协调工作提供足够的和无障碍的工作面提供正常的临时照明和施工及调试运行所必需的设施负责清理现场垃圾各专业分包人将其施工所产生的垃圾堆放至承包人指定的合理堆放点后负责专业分包工程施工进度计划的安排协调和管理确保总体工程进度负责对专业分包工程的质量进行监督管理确保总体工程质量负责对专业分包工程的安全防护文明施工进行监督管理确保总体工程安全杜绝伤亡事故如发生事故及时按照相关规定进行全面救护上报处理和善后尽最大可能降低事故损失负责对已完成并移交给承包人的专业分包工程采取有效的成品保护措施8118其他义务委派负责现场管理的承包人代表须持有与本工程相应的资格证书施工中如发现设计错误或严重不合理时承包人应立即以书面形式通知监理人并经监理人报发包人承包人应自觉遵守执行国家及北京市行业主管部门颁布实施的有关安全生产的法规规章制度标准承包人应当服从发包人现行的施工现场统一管理的规定及有关安全生产法规规章制度标准严格执行发包人下达的各项安全指令确保安全施工并按合同有关条款加强自身管理履行承包人责任承包人确保本工程无安全事故发生达到北京市安全文明样板工地已竣工工程未交付发包人之前承包人负责其保护工作保护期间发生损坏的由承包人予以修复并承担相应费用对竣工验收后保修期内发现的因承包人员因造成的工程质量问题负责免费返修对造成的间接损失负责全部赔偿由承包人采用招标方式选定专业分包人的项目承包人应承担相关的全部费用包括招标过程发生的招标代理费造价咨询费评标专家费专业分包招标交易服务费及合同印花税等承包人应为发包人工作人员或监理提供如下服务将承包人负责修建维修及保养的任何道路或通道提供给上述人员使用允许上述人员使用承包人提供的临时工程或承包人在现场的垂直运输机械和设备如果有为保证承包人和其它专业施工单位的工作不发生冲突承包人应对他们的工作场所和材料存放等负责协调除非合同文件中另有约定从工程开工日期起直至颁发整个工程的竣工移交证书日期止承包人应对工程以及材料和待安装的工程设备等的照管负完全责任这种照管的责任应随工程一起移交给发包人承包商还应对移交后发生的由承包商负责的以前的事件引起的损失或损害负责负责施工现场的所有施工临时设施临时道路备用发电机水电管线的修建安装保证施工的正常进行承包人应承担在施工中因承包人原因发生的停工返工材料及物件的倒运机械二次进场等所造成的损失承包人应对整个现场的施工组织和施工方案的适用性稳定性和安全性负全面责任同时根据施工现场的实际情况建立健全质量保证体系环境保证体系和职业健康与安全保证体系承包人应保证工程各部分的位置标高尺寸和基准线的正确性监理对放线和标高的检查绝不意味着解除承包人对放线定位的责任无论何时承包人向发包人提供的有关工程施工的书面文件虽经审批修改但亦不能免除承包人按合同文件或法律应承担的责任合同签订后7日历天内提交施工组织设计及施工总进度计划人员资质等需承包人向监理单位提交的发布动工令的全部要件为避免正常施工时产生的噪音震动光线等因素导致周围的居民和公众对工程进展造成影响承包人应当及时采取合理措施对施工场地周围的居民和公众进行协调并在必要时支付补偿金补偿金由发包人支付82承包人代表821承包人代表姓名 10监理人1021监理人代表姓名 105当发包人和监理人各自的任何书面通知指示同意批准证书决定及其他指令之间发生冲突矛盾或不一致时发包人的决定应是最终的权威的和具有合同约束力的11现场管理1135发包人对承包人现场管理的其他要求 1发包人根据工程实施进展情况以书面形式向承包人发出的现场管理要求承包人应遵照执行 2承包人派驻本工程的承包人代表和主要技术负责人在工程施工过程中不得随意更换未经过发包人监理人批准更换承包人代表和主要技术负责人承包人需承担相应的违约责任承包人代表应专职于本工程不得兼职于其他工程或其他职务每周在现场工作时间应不得少于5个工作日如有特殊情况需提前征得发包人监理人同意未获得批准不得擅自离场 12施工组织设计121承包人应在合同生效后7天内向监理人提交一份适合于整个工程的施工组织设计含主要工序的施工方案供监理人批准所提交的施工组织设计不能低于承包人在投标施工组织设计内所说明的所有工程内容和承诺13进度计划134进度报告1342进度报告的格式和内容应当获得监理人的同意内容可包括 8其他要求监理人在施工过程中对进度报告的格式和内容提出的文字要求应视同合同文件对进度报告的要求14合同工期142各区段工期不适用17工期延误171非承包人造成的工期延误17116其他允许延长工期的情况无173工期延误的违约处理1731误期违约金额度工期每延误一天承包人应当向发包人赔偿工程结算价的万分之二不足一天按一天计误期违约金的最高限额结算后合同价款总额的318竣工日期及提前竣工发包人和承包人约定提前竣工并给予奖励的奖励的金额为 19工程质量191质量标准1911对于施工中可能出现的新材料新技术或新工艺在发包人认为有必要的时候承包人必须提出施工工艺以及任何发包人认为必要的资料和文件并在发包人批准后执行承包人应根据发包人要求随时提供关于工程质量的技术资料如材料设备出厂合格证试验报告等按照有关规定要求的或发包人认为重要的材料设备在使用前必须经过监理审核发包人确认并签证承包人必须建立健全质量保证体系健全质量检查制度在现场设专职质量检查员做好自检纪录并接受发包人的监督检查如承包人组织机构不健全制度不完善发包人将视其违约承包人将承担一切责任承包人对本工程的质量负全部责任尽管在施工过程中和竣工验收时工程质量经过了监理的各项检验但并不能解除承包人工程质量的任何责任直到颁发保修责任终止证书为止保修责任期满后颁发保修责任终止证书才是对本工程质量的最终确认在此之前承包人没有任何理由和借口解除对工程质量的责任20材料和工程设备检验204检验费用2041其他监测和试验项目的委托和费用承担方式为由承包人负责212隐蔽工程和中间验收2121需中间验收的部位为按照国家和有关部门颁发的有关建筑工程质量验收的标准和规范需中间验收的其他部位30合同价款302合同价款本合同采用的合计价款形式为固定综合单价形式除非合同文件另有约定本工程的合同价款应当按照以下含义理解 2合同文件约定的综合单价风险范围承包人投标报价时对工作子目对应的工作内容理解的偏差承包人投标报价时对工作子目对应的人工材料机械等生产要素的消耗量当钢材木材水泥预拌混凝土钢筋混凝土预制构件沥青混凝土电线电缆对工程造价影响较大的主要材料以及人工和机械的市场价格变化幅度在±6含以内时不做调整市场价格变化幅度的确定方法见第303款除前述材料及暂估价的材料和工程设备外其它材料的任何市场价格变化不做调整承包人投标报价时对工作子目对应现场经费企业管理费利润风险费用的取费 3合同文件约定的措施项目费其他项目清单中的总承包服务费风险范围措施项目费的风险范围承包人对本项目内容的了解包括工程场地及其周围环境等承包人为实施完成本工程及修补缺陷所需要的措施项目费用根据投标文件中的施工组织设计各种资源和生产要素等投报的费用包括但不限于列项合价措施项目费用为固定费用在工程实施过程中除另有约定外不做合同价格的调整 5其他约定风险费用的计算方法风险费用已由承包方根据本工程招标文件合同图纸相关的工程技术规范文件以及施工方案结合对建筑市场的充分调研及自身经验分别计入经过承包人标价的工程量清单或承包人投标报价书中当发生超出风险范围外的项目时经发包人监理人共同确定后按照合同价款调整办法执行 303合同价款的调整本合同价款在下述因素影响下按下述约定予以调整 9第302款规定的各项合同风险范围之外的风险引起的合同价款的调整方法综合单价风险范围之外的风险引起的合同价款的调整方法当钢材木材水泥预拌混凝土钢筋混凝土预制构件沥青混凝土电线电缆对工程造价影响较大的主要材料以及人工和机械的市场价格变化幅度在±6不含以外时应当计算超过部分的价差超过部分的价差由发包人承担或受益市场价格变化幅度确定方法以北京市建设工程造价管理机构发布的北京工程造价信息中的市场信息价格以下简称造价信息价格为依据造价信息价格中有上下限的以下限为准造价信息价格中没有的按发包人承包人共同确认的市场价格为准当投标报价时的单价低于投标报价期对应的造价信息价格时按施工期对应的造价信息价格与投标报价期对应的造价信息价格计算其变化幅度当投标报价时的单价高于投标报价期对应的造价信息价格时按施工期对应的造价信息价格与投标报价时的价格计算其变化幅度施工期市场价格以发包人承包人共同确认的价格为准若发包人承包人未能就共同确认价格达成一致参考造价信息价格市场价格差价确定方法当投标报价时的单价低于投标报价期对应的造价信息价格时按施工期对应的造价信息价格与投标报价期对应的造价信息价格计算其价差当投标报价时的单价高于投标报价期对应的造价信息价格时按施工期对应的造价信息价格与投标报价时的价格计算其价差差价不再计取税金以外的任何其他费用因发包人原因造成工期延误的延误期间发生的价差由发包人承担因承包人原因造成工期延误的延误期间发生的价差由承包人承担发包人承包人应当按月对施工期间人工材料机械等市场价格进行认价承包人应当在合同规定的调整情况发生后14天内将调整原因金额以书面形式通知发包人发包人确认调整金额后将其作为追加合同价款竣工结算时一并支付发包人收到承包人通知后14天内未予确认也未提出异议的视为已经同意该项调整当合同规定的调整合同价款的调整情况发生后承包人未在规定的时间内通知发包人或者未在规定的时间内提出调整报告发包人可以根据有关资料决定是否调整和调整的金额并书面通知承包人 10其他调整因素及方法 31变更314承包人提出的合理化建议3143在承包人的合理化建议为发包人带来额外经济效益的情况下发包人和承包人分享此类经济效益的比例是无32变更的计价322变更计价的程序3222重大变更工作所涉及合同价款变更报告和确认的时限为变更工作确定后20天内 3223确认的工程变更价款应当在竣工结算审计完成后支付3224100万以上项目变更洽商提交区审计局进行结算审计建设工程委托审计核减附加按照审减额审额与审定投资额的差额的5计算审减额度超过审定额度5部分对应的审计服务费从应当支付给施工单位的工程款中扣除50100万元项目由区财政评审中心进行结算审计33支付331预付款3312工程预付款额度合同签订生效后开工前7日内按付合同总价的扣除暂列金农民工工伤保险安全文明施工费的30拨付其中农民工工伤保险费一次性付清安全文明施工费额度预付安全防护文明施工措施项目费用总额的1003313工程预付款抵扣起始时间和抵扣方式工程预付款分期抵扣直接抵做工程进度款332工程进度款3321 工程进度款程工程进度款的付款周期工程进度款按月支付 3322 3323 3325进度报告提交的时间及周期进度报告提交的时间为每月25日前提交当月月进度报告所包含的期间为上一次提交进度报告之日起至当月25日止经监理工程师复核3天内后转呈发包人发包人须在次月5日前确认付款金额进度报告提交的周期从开工之日起至工程竣工验收合格并移交发包人为止监理人在收到进度报告后28天内同发包人完成审核和批复工作并以书面形式通知承包人承包人应根据发包人的要求派出一名合格的代表协助监理或发包人进行上述审核或计量对未按监理程序强行施工的工程量或不能证明合格的工作量以及承包人超出设计图纸范围的工作量均不予计量经发包人审核批准的工程量是发包人据以支付承包人工程款的凭证承包人若无充足的证据证明发包人进行了恶意的克扣应接受该审批结果工程进度款支付除非合同文件另有约定发包人在收到监理人按第3324款提交的进度款付款单后按照发包人确认的当期应当支付工程进度款按照下述要求向承包人支付相应的工程进度款 1工程进度款支付比例工程款支付方式为按月结算支付金额为经监理和发包人工程师或发包人确认的上月完成的工程量的90当工程款累计含预付款付至合同价款的80时暂停支付工程竣工并办理最终结算审计后支付剩余工程款质量保证金待待缺陷责任期满后14个工作日内结清承包人对工程款的使用应优先支付农民工工资 2工程进度款支付时限发包人在收到监理人按3324款提交的进度款付款单后发包人确认后在次月第5日前向承包人支付相应进度款 333 34 措施项目价款及总承包服务费的支付工程竣工342竣工验收3422监理人提请发包人组织进行工程竣工验收的时间监理人收到承包人提交的竣工报告后3天内发包人组织工程竣工验收的时间预验收合格后发包人在7天内组织监理人承包人设计人及相关人员按照政府和有关管理机构规定的程序对工程进行竣工验收3423监理人对承包人提交的竣工验收申请报告提出审查修改意见的时间收到竣工验收申请报告后的10日内3346 竣工资料承包人向发包人提交的其他资料双方协商确定全部竣工资料包括全套竣工图的份数 4套 335 工程移交351承包人向发包人移交工程的时间本工程竣工验收合格按照通用条款345款具备移交条件后承包人应在7天内向发包人移交工程336 竣工结算 3612发包人应当在收到承包人提交的相关竣工结算报告和完整的竣工结算资料后的 20 天内完成审核并提出审查意见 3616 其他约定 1承包人应当负责归集整理承包范围内全部工程竣工结算资料包括专业分包工程的竣工结算资料符合竣工备案要求的竣工图或竣工结算资料全部满足结算要求后再办理结算 2竣工图或竣工结算资料与现场或实际发生的不相符部分承包人按现场或实际发生的改正后再办理结算 363质量保证金质量保证金的额度支付时间和方式中标公告发出后7日内中标单位向采购人提交中标价的10以内招标人认可的比例金额作为质量保证金37保修372保修期与缺陷责任期3721本工程的缺陷责任期工程竣工验收后24个月 373 保修费用 3731 承包人在收到发包人要求修补的指令后应当在 2 天内自费开始进行修补41保证担保4411 预付款保证担保4111发包人向承包人支付预付款时发包人不要求承包人同时提交与预付款等额的预付款保证担保412承包履约保证担保4121发包人不要求承包人提交承包履约保证担保要求承包人提交履约保证担保时履约保证担保的金额为 44122 承包履约保证担保有效期的截止时间为44124 其他约定 413工程款支付保证担保44132 工程款支付保证担保有效期的截止时间为 44134 其他约定 43争议431争议解决方式4311本工程的争议解决方式约定采用如下第二种方式 1第一种解决方式向北京仲裁委员会申请仲裁 2第二种解决方式向门头沟区人民法院起诉50 502 51合同生效及份数共 8份正本 3份甲乙双方各执一份采购中心备案一份副本　5 份甲方　3　份乙方方 2 份补充条款511承包人施工前应主动探明相关情况并在施工过程中应严格按照国家规定的操作规范作业注意保护自身和对第三人的人身财产安全由于承包人故意或者过错造成对自身或者第三人人身财产损害的由承包人自行承担全部法律责任511 511 512承包人竣工前应将所有建筑垃圾运输至北京市有关部门制定的特定场所作无害化处理并承担由此产生的所有费用严禁将全部或部分建筑垃圾遗留在发包人院内建筑物内及其附近严禁将建筑垃圾隐埋于上述所及范围内的地下土层内或者作为回填土承包人违反前述约定发包人任何时候发现前述情形时有权要求承包人承担工程合同金额的5违约金承包人应无条件地承担验收前承包人应向发包人作上述书面承诺511 513发生紧急事故时因承包人的原因没有及时地赶赴事故现场抢修的造成实际损失时所发生的合理费用由承包人承担514 发生自然灾害时事后发现工程质量存在重大问题承包人对此负有重要责任时由此而造成的损失由承包人承担第三节合同附件格式附件一合同协议书合同协议书发包人名称以下简称发包人为实施项目名称已接受承包人名称以下简称承包人对该项目的投标发包人和承包人共同达成如下协议 1 本协议书与下列文件一起构成合同文件 1中标通知书 2投标函及投标函附录 3专用合同条款 4通用合同条款 5技术标准和要求 6图纸 7已标价工程量清单 8其他合同文件 2 上述文件互相补充和解释如有不明确或不一致之处以合同约定次序在先者为准 3 签约合同价人民币大写 ? 4 合同形式 5 计划开工日期年月日计划竣工日期年月日工期日历天 6 承包人项目经理 7 工程质量符合标准 8 承包人承诺按合同约定承担工程的施工竣工交付及缺陷修复 9 发包人承诺按合同约定的条件时间和方式向承包人支付合同价款 10本协议书一式份合同双方各执份 11 合同未尽事宜双方另行签订补充协议补充协议是合同的组成部分发包人盖单位章承包人盖单位章法定代表人或其委托代理人签字法定代表人或其委托代理人签字年月日年月日第五章工程量清单不参与页码排序 1 工程量清单说明 11 本工程量清单是根据招标文件中包括的有合同约束力的图纸以及有关工程量清单的国家标准行业标准合同条款中约定的工程量计算规则编制约定计量规则中没有的子目其工程量按照有合同约束力的图纸所标示尺寸的理论净量计算计量采用中华人民共和国法定计量单位 12 本工程量清单应与招标文件中的投标人须知通用合同条款专用合同条款技术标准和要求及图纸等一起阅读和理解 13工程量清单中分部分项内容描述与施工图纸有差异时均以施工图纸为准 14 本工程量清单仅是投标报价的共同基础实际工程计量和工程价款的支付应遵循合同条款的约定和第七章技术标准和要求的有关规定 15 补充子目工程量计算规则及子目工作内容说明 2 投标报价说明 21 工程量清单中的每一子目须填入单价或价格且只允许有一个报价 22 工程量清单中标价的单价或金额应包括所需的人工费材料和施工机具使用费和企业管理费利润以及一定范围内的风险费用等提示本项目开工日期在2016年5月1日之后投标人应按国家税务总局住房和城乡建设部北京市住房和城乡建设委员会关于税收的最新政策计算投标价格中税金合价由于未按最新政策计算税金造成的损失由投标人自行承担 23 工程量清单中投标人没有填入单价或价格的子目其费用视为已分摊在工程量清单中其他相关子目的单价或价格之中 24 暂列金额的数量及拟用子目的说明招标人在暂列金额明细表中给出的暂列金额的暂定金额已包括与之对应的规费和税金暂列金额的暂定金额归招标人所有和支配投标人在投标报价时不应对暂列金额的暂定金额做任何修改应按照招标人给定的暂列金额的暂定金额直接计入投标报价中投标时不再考虑与之对应规费也不作为计取税金的基数暂列金额见第二章投标人须知323 附表暂列金额明细表暂列金额明细表序号项目名称计量单位暂定金额元备注1项2项3项4项5项暂定金额合计元说明上述暂定金额计入投标报价中 3 工程量清单见另册第六章图纸不参与页码排序 1 图纸图纸见另册第七章技术标准和要求适用的法律标准及规范适用的法律标准及规范 1 本工程适用的法律法规中华人民共和国及本市有关的法律法规国家的法律行政法规部门规章和本市地方性法规及相关规定对本合同具有约束力结合本工程特点需进一步明示的法律行政法规部门规章和本市地方法规有关规定 2 本工程适用标准规范国家和本市有关房屋修缮的标准和规范适用于本工程 1 国家标准规范 2 行业标准规范 3 地方标准规范第八章投标文件格式投标文件商务部分正本或副本项目名称项目编号投标人盖章法定代表人或其委托代理人签字或盖章日期年月日目录一投标函及投标函附录一投标函二投标函附录二法定代表人身份证明书或附有法定代表人身份证明的授权委托书三已标价工程量清单四项目管理机构五资格审查资料六业绩证明材料七投标人前附表规定的其他材料一投标函及投标函附录一投标函招标人名称我方已仔细研究了项目名称招标文件的全部内容愿意以人民币大写 ? 的投标总报价投标标段其中暂列金额除税合计金额RMB￥元专业工程暂估价除税合计金额RMB￥元工期日历天按合同约定实施和完成承包工程修补工程中的任何缺陷工程质量达到 2我方承诺在招标文件规定的投标有效期日历天内不修改撤销投标文件 3如我方中标 1我方承诺在收到中标通知书后在中标通知书规定的期限内与招标人签订合同 2随同本投标函递交的投标函附录属于合同文件的组成部分 3我方承诺按照招标文件规定向招标人递交履约担保 4我方承诺在合同约定的期限内完成并移交全部合同工程 4我方在此声明所递交的投标文件及有关资料内容完整真实和准确且不存在第二章投标人须知第142项和第143项规定的任何一种情形 5 其他补充说明投标人盖单位章法定代表人或其委托代理人签字地址网址电话传真邮政编码年月日二投标函附录序号条款名称合同条款号约定内容备注1项目经理1124姓名 2工期1143天数日历天3缺陷责任期1145 二法定代表人身份证明书或附有法定代表人身份证明的授权委托书一法定代表人身份证明投标人名称单位性质地址成立时间年月日经营期限姓名性别年龄职务系投标人名称的法定代表人特此证明投标人盖单位章年月日二授权委托书本人姓名系投标人名称的法定代表人现委托姓名为我方代理人代理人根据授权以我方名义签署澄清说明补正递交撤回修改项目名称投标文件签订合同和处理有关事宜其法律后果由我方承担委托期限代理人无转委托权附法定代表人身份证明投标人盖单位章法定代表人签字身份证号码委托代理人签字身份证号码年月日三已标价工程量清单四项目管理机构一项目管理机构组成表职务姓名职称执业或职业资格证明备注证书名称级别证号专业养老保险二项目经理简历表应附注册建造师执业资格证书身份证职称证学历证养老保险复印件管理过的项目业绩须附中标通知书和或合同协议书工程接收证书工程竣工验收证书复印件合同复印件应具有合同协议双方签字公章详细地址及联系方式等内容整且字迹清晰为有效合同姓名年龄学历职称职务拟在本合同任职毕业学校年毕业于学校专业主要工作经历时间参加过的类似项目担任职务发包人及联系电话五资格审查资料一投标人基本情况表投标人名称注册地址邮政编码联系方式联系人电话传真网址组织结构法定代表人姓名技术职称电话技术负责人姓名技术职称电话成立时间员工总人数企业资质等级其中项目经理营业执照号高级职称人员注册资金中级职称人员开户银行初级职称人员账号技工经营范围备注二投标人资质要求 1法人营业执照复印件须加盖本单位公章 2税务登记证书复印件组织须加盖本单位公章未办理三证合一企业需提供 3组织机构代码证书复印件须加盖本单位公章未办理三证合一企业需提供 4投标人的财务状况证明会计师事务所出具的2017年度财务审计报告附报表或银行出具的资信证明说明1投标供应商在投标文件中必须提供本单位上年度经会计师事务所出具的审计报告复印件并加盖本单位公章2如投标供应商无法提供上年度审计报告则需提供银行出具的资信证明3资信证明是指投标供应商参加本次投标截止日前三个月内银行出具的资信证明且无收受人和项目的限制但开具银行有限制规定的除外4银行资信证明可以是复印件须加盖投标供应商公章但开具银行明确规定复印无效的须提交原件5存款证明无效 5社会保障资金缴纳记录半年内任意一个月的缴纳证明材料复印件单位自证无效投标供应商须提供近半年内任意一个月的缴纳证明材料复印件须加盖投标供应商公章 6 税收证明半年内任意一个月缴纳证明材料复印件单位自证无效投标供应商须提供近半年内任意一个月缴纳证明材料复印件须加盖投标供应商公章 7无行政处罚无不良行为记录承诺书无行政处罚无不良行为记录承诺书致招标人名称投标申请人名称在此郑重承诺我方保证没有处于被责令停业投标资格被取消财产被接管冻结破产状态保证在最近三年内没有骗取中标和严重违约及重大工程质量安全事故如果在该项目资格预审投标过程中或者在中标后招标人或有管辖权的招标投标行政监管机构发现并查实我公司在所报的该项目资格预审文件中存在虚假或不真实的信息或者伪造数据资料或证书等情况不管招标人或有管辖权的招标投标行政监管机构是否有合法的处罚依据我公司将无条件地自动放弃该项目的投标资格和中标资格如果我公司已经收到中标通知书我公司无条件的承认我公司收到的该工程的中标通知书为无效文件对招标人不具有任何法律约束力由此造成的任何损失均由我公司承担本承诺具有相对独立性不管是否有其他相反的说明本承诺既是我公司投标资格预审申请文件的有效组成内容也是我公司获得投标资格后所递交的投标书的有限组成内容是我公司真实意思的表示对我公司在与该项目有关的任何行为中始终具有优先的法律约束力投标申请人盖章法定代表人或授权代理人签字或盖章投标申请人地址邮政编码电话传真日期年月日 8安全生产许可证须加盖本单位公章在有效期内 9 企业资质证明须加盖本单位公章在有效期内 10项目经理资格及不在在建工程任职承诺书格式项目经理未再在建工程任职承诺书格式致招标人名称投标申请人名称在此郑重承诺我方保证项目经理没有再在建工程任职特此承诺投标申请人盖章法定代表人或授权代理人签字或盖章日期年月日 11 近三年内具有类似项目业绩六近三年内完成的同类项目情况表项目名称项目所在地发包人名称发包人地址发包人电话合同价格开工日期竣工日期承担的工作工程质量项目经理技术负责人项目描述备注备注近三年内完成同类合同项目应具有合同协议书工程接收证书工程竣工验收证书复印件具体年份要求见投标人须知前附表每张表格只填写一个项目并标明序号投　标　文　件技术部分正本或副本项目名称项目编号投标人盖章法定代表人或其委托代理人签字或盖章日期年月日施工组织设计目录 1 投标人编制施工组织设计的要求编制时应简明扼要地说明施工方法工程质量安全生产文明施工环境保护冬雨季施工工程进度技术组织等主要措施用图表形式阐明本项目的施工总平面进度计划以及拟投入主要施工设备劳动力项目管理机构等 2 图表及格式要求附表一拟投入的主要施工设备表附表二劳动力计划表附表三进度计划附表四施工总平面图附表一拟投入本项目的主要施工设备表序号设备名称型号规格数量国别产地制造年份额定功率kW生产能力用于施工部位备注附表二劳动力计划表单位人工种按工程施工阶段投入劳动力情况附表三进度计划 1 投标人应递交施工进度网络图或施工进度表说明按招标文件要求的计划工期进行施工的各个关键日期 2 施工进度表可采用网络图或横道图表示附表四施工总平面图投标人应递交一份施工总平面图绘出现场临时设施布置图表并注明临时设施加工车间现场办公设备及仓储供电供水卫生生活道路消防等设施的情况和布置 PAGE PAGE 42

推荐招标

全国

浏览历史