首页 > 招投标 > 厨房设备

临安区西林小学新建EPC总承包项目监理

浙江
状态：公告

所在地区	浙江	招标类型	公告
请点击下载	下载	发布时间	2018-10-26

信息发布备案单

临安区西林小学新建EPC总承包项目监理

招标编号	20181025257		投资项目统一代码		2018-330185-82-01-072653-000
项目名称	临安区西林小学新建EPC总承包项目监理		建设地址		杭州市临安区
项目概况和招标范围	本项目为临安区西林小学新建项目，项目基地位于临安区锦城街道，苕溪北岸，东起平山路，西至白泥路，南接丰泽苑小区，北临规划道路，用地周边均为建成区，有锦城第二中学，旅游技术学校，技工学校和教师进修学校毗邻。项目总建筑面积33071.5平方米，其中地上建筑面积20998.4平方米，地下建筑面积12073.1平方米；室外工程约20000平方米；体育活动用地面积约10000㎡，体育活动设施主要有300米环形跑道塑胶田径场、4个篮球场、2个排球场及室内活动场地；绿化用地面积约10000 ㎡。本工程结构使用年限为50年，建筑结构安全等级为二级，上部结构采用装配式钢结构，楼板采用钢筋桁架楼承板现浇板，大跨度屋面拟采用网架结构，建筑外立面主要以陶板、质感涂料为主；建安项目总投资约19000万元。本次监理范围为临安区西林小学新建EPC总承包项目范围内（含视情况另行增加或减少的工程）的所有施工监理，包括施工前期、施工阶段和质量保修期内的监理服务。具体包括基坑围护、建筑、结构及装配式钢结构、大跨度屋面网架结构、给排水、消防、外立面、强弱电、泛光照明、暖通、装修、人防、室外附属配套（含景观绿化及铺装、室外道路及广场、田径场等运动场地、室外综合管线、雨污水、消防、监控安保、供水、供气、通信等）、交通标志标线、变配电扩容、空气源热水（如有）、直饮水、厨房设备、电梯、抗震设施、气体灭火、围墙、大门等本工程涉及的所有工程（包括建设工程施工阶段的质量、进度、投资控制和安全生产监督管理、合同、信息等方面协调管理服务，以及勘察、设计、保修等阶段的相关服务）。
招标方式	公开招标		资格审查方式		资格后审
工程基准价	375.92万元		最高限价		263.14万元
监理服务期	同施工工期+保修服务期24个月		评标办法		综合评分法
投标单位资格条件	本次招标要求投标人须具备房屋建筑工程监理甲级资质（或工程监理综合资质）的独立法人，并在人员、设备、资金等方面具有相应的监理能力。
项目负责人资格条件	项目负责人须具备国家注册房屋建筑专业监理工程师资格（无在监项目）。
招标文件获取	http://www.lajyzx.cn/自行
投标保证金	人民币：5万元（形式：网银、电汇、转账支票等非现金方式，投标保证金必须从企业基本账户中划出）或可使用年度保证金，并适用于年度保证金的有关规定。确保在投标截止时间前到达以下账户：户名：建设工程项目投标保证金专户子帐号：86918100084127-001 联系电话：23616020 开户银行：杭州银行临安支行联系电话：23616020 提供保证金凭证，并与实际到账核对，投标截止前未到账的作无效标。建易投标保证金平台相关链接： http://bzj.j-yi.com/user/login.aspx 重要提醒： 1）、投标人使用建易投标保证金平台系统前请认真阅读《投标保证金收退办事指南》http://www.lajyzx.cn/web_news/WebFromList.aspx?news_bigclass=31 news_id=8865； 2）、投标人需提前办理企业基本账户备案； 3）、保证金到账后，投标单位使用易投标保证金平台，打印“缴存确认单”装订在投标文件中供评审； 4）、以中心使用建易投标保证金平台打印的保证金缴存确认汇总表作为投标单位保证金缴存到账的最终依据。
质疑时间	投标人在收到招标文件后，对招标文件内容（包括答疑时间和开标时间）若有疑问的，应当在投标截止时间 10 日前本网站，在本项目公告网页提疑区提疑，也可以以书面形式向招标人提出，可抄送备案单位，逾期视作默认。
答疑时间	招标人应当自收到异议之日起3日内作出答复。澄清或者修改的内容可能影响投标文件编制的，招标人应当顺延提交投标文件的截止时间。
开标时间（投标截止时间）	2018年11月21日9:00时止		开标地点		杭州市临安区公共资源交易中心3号开标室（平山路369号，行政服务中心三楼）
其它说明	1、招标文件等资料附后； 2、本次招标不接受联合体投标。 3、投标单位须在投标截止时间前办理好临安区公共资源交易IC卡，投标单位须进行网上注册，详见网站http://www.lajyzx.cn/ 的“办事指南”之临安区公共资源交易中心交易证申请表（新办补办变更续办）。已办理交易证IC卡，请注意IC卡的有效期，以免造成投标无效。
招标单位	名称	杭州市临安区城市建设投资集团有限公司		社会统一信用代码		91330185MA27X9TF9F
	联系人	沈志梅		联系电话		0571-61062281
招标代理	名称	杭州西成建设管理有限公司		社会统一信用代码		913301857410307764
	联系人	秦佳伟		联系电话		0571-23616802
交易中心	0571-23616135
投诉电话	0571-23616015
日期	2018年10月26日

竞价报名地址: http://www.hzctc.cn/AfficheShow/Home?AfficheID=051CC317-E974-484C-A652-4C34AC76D9FA er=3 eID=22
西林小学监理招标公告.pdf
临安区西林小学新建epc总承包项目监理招标文件.pdf0临安区西林小学新建EPC总承包项目监理 1 目录招标公告2 投标人须知前附表4 第一部分工程综合说明7 第二部分投标人须知14 21工程综合说明14 22投标资格要求14 23本次招标范围内容和概况14 24踏勘现场14 25招标文件14 26招标文件的澄清14 27招标文件的修改 15 28投标文件15 29投标报价17 210投标有效期18 211投标保证金18 212投标文件的编制18 213投标19 214开标20 215评标21 216合同授予22 第三部分合同条款24 第四部分投标文件格式56 第五部分评标办法65临安区西林小学新建EPC总承包项目监理 2 临安区西林小学新建EPC总承包项目监理招标公告 1 招标条件本招标项目临安区西林小学新建EPC总承包项目经区发改局备案批准建设项目招标人为杭州市临安区城市建设投资集团有限公司建设资金自筹解决招标代理机构为杭州西成建设管理有限公司项目已具备招标条件现对该项目监理进行公开招标 2 项目概况与招标范围 21本项目为临安区西林小学新建项目项目基地位于临安区锦城街道苕溪北岸东起平山路西至白泥路南接丰泽苑小区北临规划道路用地周边均为建成区有锦城第二中学旅游技术学校技工学校和教师进修学校毗邻项目总建筑面积330715 平方米其中地上建筑面积209984平方米地下建筑面积120731平方米室外工程约20000平方米体育活动用地面积约10000㎡体育活动设施主要有300米环形跑道塑胶田径场4个篮球场2个排球场及室内活动场地绿化用地面积约10000㎡本工程结构使用年限为50年建筑结构安全等级为二级上部结构采用装配式钢结构楼板采用钢筋桁架楼承板现浇板大跨度屋面拟采用网架结构建筑外立面主要以陶板质感涂料为主建安项目总投资约19000万元 22本次监理范围为临安区西林小学新建EPC总承包项目范围内含视情况另行增加或减少的工程的所有施工监理包括施工前期施工阶段和质量保修期内的监理服务具体包括基坑围护建筑结构及装配式钢结构大跨度屋面网架结构给排水消防外立面强弱电泛光照明暖通装修人防室外附属配套含景观绿化及铺装室外道路及广场田径场等运动场地室外综合管线雨污水消防监控安保供水供气通信等交通标志标线变配电扩容空气源热水如有直饮水厨房设备电梯抗震设施气体灭火围墙大门等本工程涉及的所有工程包括建设工程施工阶段的质量进度投资控制和安全生产监督管理合同信息等方面协调管理服务以及勘察设计保修等阶段的相关服务 ★3 投标人及项目负责人资格要求本次招标要求投标人须具备房屋建筑工程监理甲级资质或工程监理综合资质的独立法人并在人员设备资金等方面具有相应的监理能力临安区西林小学新建EPC总承包项目监理 3 项目负责人须具备国家注册房屋建筑专业监理工程师资格无在监项目 4 招标文件的获取 41本项目采用资格后审无需报名在投标文件递交的截止时间前递交投标文件视为获得投标资格获取招标文件杭州市临安区公共资源交易网 httpwwwlajyzxcn 5 投标文件的递交 51投标文件递交的截止时间投标截止时间下同为2018年11月21日900 时止地点为杭州市临安区公共资源招投标交易中心3号开标室平山路369号临安区行政服务中心3楼 52逾期送达的或者未送达指定地点的投标文件招标人不予受理 6 发布公告的媒介本次招标公告同时在浙江省公共资源交易服务平台 httpwwwzjpubservicecom 和杭州市公共资源网 httpwwwhzctccnindexaspx 以及杭州市临安区公共资源招投标交易网 httpwwwlajyzxcn上发布 7 联系方式招标人杭州市临安区城市建设投资集团有限公司联系人沈志梅电话057161062281 招标代理机构杭州西成建设管理有限公司地址杭州市临安区锦城街道衣锦街596号农资大楼二楼邮编311300 联系人秦佳伟电话057123616802 传真057123616807临安区西林小学新建EPC总承包项目监理 4 投标人须知前附表序号条款名称编列内容 1 工程名称临安区西林小学新建EPC总承包项目监理 2 建设地点临安区 3 资金来源自筹解决 4 资金落实情况已落实 5 资格审查方式资格后审 6 ★招标范围临安区西林小学新建EPC总承包项目范围内含视情况另行增加或减少的工程的所有施工全过程监理包括施工前期施工阶段和质量保修期内的监理服务具体包括基坑围护建筑结构及装配式钢结构大跨度屋面网架结构给排水消防外立面强弱电泛光照明暖通装修人防室外附属配套含景观绿化及铺装室外道路及广场田径场等运动场地室外综合管线雨污水消防监控安保供水供气通信等交通标志标线变配电扩容空气源热水如有直饮水厨房设备电梯抗震设施气体灭火围墙大门等本工程涉及的所有工程包括建设工程施工阶段的质量进度投资控制和安全生产监督管理合同信息等方面协调管理服务以及勘察设计保修等阶段的相关服务 7 ★监理服务期本工程监理服务期同施工工期保修服务期24个月在工程质量保修期内监理单位应承担相应的义务和责任施工前期阶段工程结算及决算审计期间均提供免费的服务 8 质量标准同施工质量要求 9 投标人资格详见招标公告 10 是否接受联合体投标 □ √ 不接受 □ 接受 11 踏勘现场 □ √ 不组织由投标人自行踏勘现场 12 投标人提出问题的截止时间投标人在收到招标文件后对招标文件内容包括答疑时间和开标时间若有疑问的应当在投标截止时间10日前本网站在本项目公告网页提疑区提疑也可以以书面形式向招标人或代理机构提出可抄送备案单位逾期视作默认 13 招标人书面澄清的时间招标人应当自收到异议之日起3日内作出答复澄清或者修改的内容可能影响投标文件编制的招标人应当顺延提交投标文件的截止时间临安区西林小学新建EPC总承包项目监理 5 14 投标截止时间 2018年11月21日900时止 15 ★投标文件有效期 90日历天从投标截止之日起算 16 投标保证金人民币 5 万元形式网银电汇转账支票等非现金方式投标保证金必须从企业基本账户中划出或可使用年度保证金并适用于年度保证金的有关规定确保在投标截止时间前到达以下账户户名建设工程项目投标保证金专户子帐号86918100084127001 联系电话23616020 开户银行杭州银行临安支行联系电话23616020 提供保证金凭证并与实际到账核对投标截止前未到账的作无效标建易投标保证金平台相关链接 httpbzjjyicomuserloginaspx 重要提醒1投标人使用建易投标保证金平台系统前请认真阅读投标保证金收退办事指南 httpwwwlajyzxcnwebnewsWebFromListaspxnewsbigclass=31news id=8865 2投标人需提前办理企业基本账户备案 3保证金到账后投标单位使用易投标保证金平台打印缴存确认单装订在投标文件中供评审 4以中心使用建易投标保证金平台打印的保证金缴存确认汇总表作为投标单位保证金缴存到账的最终依据 17 签字和或盖章要求 ①须签字或盖章的地方应加盖单位章并由单位法定代表人或其投标文件签署的授权委托代理人签字或盖章不得以投标专用章分公司章等其他形式印章代替 ②单位章特指单位公章签字章可代替手写签字签字盖章必须清晰 18 投标文件的份数技术标监理大纲商务标各正本1份副本4份中标人在签订合同前需再提供副本2份 19 装订要求技术标监理大纲商务标分别装订并分别密封包装不得采用活页装订不提倡使用硬封面包装凡涉及到的各类证书证明材料均需提供原件原件单独包装 20 封套上写明 ①招标人名称 ②项目名称标段投标文件在年月日时分前不得开启 ③投标人名称 21 递交投标文件地点杭州市临安区公共资源招投标交易中心 3 号开标室平山路369号临安区行政服务中心3楼 22 开标时间和地点时间同投标截止时间地点杭州市临安区公共资源招投标交易中心 3 号开标室平山路369号临安区行政服务中心3楼临安区西林小学新建EPC总承包项目监理 6 23 开标程序密封情况检查由投标人代表在招标人代表协助下检查投标文件的密封情况开标顺序按照后送达先开的顺序进行开标时如出现以下情况之一的投标文件不予开标招标人如实记录并将投标文件退还投标人 1投标人的法定代表人或其授权代表人未能在开标结束前参加开标仪式或未能出示本人有效身份证或市民卡或驾驶证原件的 2授权代表人参加开标仪式但未能在开标结束前出示授权书原件如密封在标书开标时查验符合要求也可的 3投标文件不符合接收要求的 24 评标委员会的组建评标委员会构成5名或以上单数在杭州市临安区公共资源招投标交易中心的评标专家库中随机抽取产生 25 是否授权评标委员会确定中标人 □ √ 否推荐的中标候选人数2名当有效投标人小于等于5家时可仅推荐1 名中标候选人 26 履约保证金履约保证金形式银行保函保证保险或工程担保机构担保履约保证金金额中标合同金额的5 履约保证金须于合同签订后15天内交纳竣工验收前须备齐全部相关监理资料于竣工验收通过后7天后无息退还 27 ★最高限价投标最高限价为26314万元 28 评标办法综合评分法 29 中标公示中标候选人及被否决情况在杭州市临安区公共资源招投标交易网 httpwwwlajyzxcn上公示3日 30 特别说明 1投标人如发现招标文件及其评标办法中存在含糊不清相互矛盾多种含义以及歧视性不公正条款或违法违规等内容时请在投标截止日10天前同时向招标人和招标代理机构反映逾期不得再对招标文件的条款提出质疑 2招标文件中★部分为实质性条款投标人必须响应 3定标前招标人有权派专员对中标候选人投标时选用的投标业绩进行核查以确认其业绩真实情况中标候选人必须积极配合业绩核查如查实存在弄虚作假行为则罚没其投标保证金并移交主管部门处理 4本项目已申请现场公证注本招标文件下述内容如与前附表不一致以本前附表为准临安区西林小学新建EPC总承包项目监理 7 第一部分工程综合说明 11工程概况 111工程名称临安区西林小学新建EPC总承包项目监理 112工程建设地点杭州市临安区 113工程规模及投资本项目为临安区西林小学新建项目项目基地位于临安区锦城街道苕溪北岸东起平山路西至白泥路南接丰泽苑小区北临规划道路用地周边均为建成区有锦城第二中学旅游技术学校技工学校和教师进修学校毗邻项目总建筑面积330715 平方米其中地上建筑面积209984平方米地下建筑面积120731平方米室外工程约20000平方米体育活动用地面积约10000㎡体育活动设施主要有300米环形跑道塑胶田径场4个篮球场2个排球场及室内活动场地绿化用地面积约10000 ㎡本工程结构使用年限为50年建筑结构安全等级为二级上部结构采用装配式钢结构楼板采用钢筋桁架楼承板现浇板大跨度屋面拟采用网架结构建筑外立面主要以陶板质感涂料为主建安项目总投资约19000万元 114现场条件已满足施工条件 12有关单位和机构 121建设单位杭州市临安区城市建设投资集团有限公司 122招标代理机构杭州西成建设管理有限公司 123设计单位招标时确定 124质量监督机构杭州市临安区建筑工程质量监督站 125招标投标管理机构杭州市临安区公共资源招投标管理委员会办公室 13监理服务范围本次监理范围为临安区西林小学新建EPC总承包项目范围内含视情况另行增加或减少的工程的所有施工监理包括施工前期施工阶段和质量保修期内的监理服务具体包括基坑围护建筑结构及装配式钢结构大跨度屋面网架结构给排水消防外立面强弱电泛光照明暖通装修人防室外附属配套含景观绿化及铺装临安区西林小学新建EPC总承包项目监理 8 室外道路及广场田径场等运动场地室外综合管线雨污水消防监控安保供水供气通信等交通标志标线变配电扩容空气源热水如有直饮水厨房设备电梯抗震设施气体灭火围墙大门等本工程涉及的所有工程包括建设工程施工阶段的质量进度投资控制和安全生产监督管理合同信息等方面协调管理服务以及勘察设计保修等阶段的相关服务 14监理工作目标 141质量控制目标同施工质量要求 142进度控制目标施工工期控制在施工总进度计划工期内 143投资控制目标依据EPC合同总价审核设计标准材料设备采购施工质量是否符合发包人及使用人提出的工程品质使用功能观感质量及学校环保装修设施标准等要求监理过程中不能发生因监理人原因产生的索赔 144安全生产监督管理目标确保安全施工无重大安全责任事故 15监理服务内容和要求包括但不限于 151监理服务总体要求对工程施工期的投资质量和建设工期采用科学的方法和手段进行控制以及本工程建设施工合同的管理安全监督文明施工信息管理协调有关单位之间的关系向招标人提交完整的监理档案资料参与工程的交工和竣工验收除按照建设工程监理规范GBT503192013房屋建筑工程和市政基础设施工程竣工验收暂行规定和房屋建筑工程施工旁站监理管理办法试行建市2002 189号中规定进行外应结合本工程具体情况对工程实施全过程管理 152施工阶段监理服务内容和要求包括但不限于 1协助招标人审核施工图的设计审核设计标准是否符合发包人及使用人提出的工程品质使用功能观感质量及学校环保装修设施标准等要求参与主持组织图纸会审做好记录写出会审纪要 2参与招标人与施工单位签订施工承包合同审核施工进度计划并在实施过程中检查督促施工单位严格按合同和施工规范工程技术标准设计要求进行施工监督施工单位现场施工管理 3协助招标人进行工程设备等招标工作 4协助招标人做好开工前准备审批开工报告复核灰线经招标人同意下达临安区西林小学新建EPC总承包项目监理 9 开工令 5审批施工组织设计审查和检查施工技术措施质量保证体系及安全防护措施提出合理的整改意见和建议 6审查施工单位的建筑材料建筑物配件和设备的品牌规格质量与数量采购及使用审核材料设备采购是否符合发包人及使用人提出的使用功能观感质量及学校环保装修设施标准等要求督促施工单位编制材料的供需计划协助招标人安排落实甲供材料 7主持召开工程协调会议及综合管线协调会议并做好会议纪要调解有关工程建设各种合同争议处理索赔事项 8检查工程施工质量监督施工单位按施工规范施工做好旁站监理检查施工质量是否符合发包人及使用人提出的使用功能观感质量及学校环保装修设施标准等要求 9检查安全防护措施和文明施工检查督促工程进度施工质量 10督促施工单位及时整理技术资料及竣工验收资料 11协助招标人对工程投资进行控制对施工单位提出的付款申请进行审核 12及时提供完整的监理资料定期编制监理简报 13履行其他法律法规规定的监理职责义务提供其他可免费提供的监理服务 14协助招标人组织进行交工验收及竣工验收 15完成监理规范要求的其他工作内容 153保修责任期监理服务内容和要求包括但不限于 1检查和记录工程质量缺陷对缺陷原因进行调查分析并确定归属重点是房屋结构建筑安装消防地下室及屋面防水门窗及外墙防渗漏室外景观配套工程等 2审核修复方案和修复费用监督修复过程并验收 154项目投资控制包括但不限于 1按合同原则和计量支付的规定在每月规定的时限内1～5日审核签认施工单位按规定上报的计量支付各项报表 2督促施工单位及时办理签证手续认真负责审理每一签证内容拒绝事后追认的现场对签证的真实性及时性和准确性负责逾期审核或签证内容不实者签证临安区西林小学新建EPC总承包项目监理 10 无效并承担违约责任情节严重追究其法律责任 3监督施工单位防止出现超验超计现象并对现场签证合法性真实性准确性完整性负责对审核的工程量承担责任 4监理工程师应具有高度的责任性对施工单位提交的工程量要逐一认真核查修改更正对材料设备的质量严格把关对计量支付资料的真实性准确性完整性负责对施工单位提供的资料不真实不完整不准确和不详细应及时要求施工单位进行更正补充和完善对达不到计量支付要求的项目不得计量 5依据EPC合同总价严格审查设计标准杜绝承包人为降低工程造价降低设计标准等级的行为发生严格控制材料设备采购流程按照招标文件提供的主要材料设备品牌推荐明细杜绝承包人为降低工程造价降低主要材料设备标准的行为发生并对进场材料设备严把质量验收关 6工程决算审计期间提供免费服务 155施工质量控制包括但不限于 1审查承建单位的质量控制体系和措施核实质量文件 2监督施工质量符合发包人及使用人提出的使用功能观感质量及学校环保装修设施标准等要求 3依据工程建设合同文件设计文件技术规范与质量检验标准对施工前准备工作进行检查对施工工序与资源投入进行监督以单元工程为基础对基础工程隐蔽工程分项分部工程的质量进行检查签证和施工质量的评价组织质量事故调查分类评定质量事故等级审批质量事故处理措施 156项目进度管理包括但不限于在实施进度计划的过程中不断检查记录和收集实际进度数据内容并及时向招标人汇报 1检查期内实际完成和累计完成的工程量 2实际使用的人数机械数及效率 3窝工人数机械台班数及原因分析 4进度偏差及纠缠情况 5影响进度的特殊原因分析 157施工安全监督包括但不限于临安区西林小学新建EPC总承包项目监理 11 1审核安全施工专项方案 2审查施工安全措施劳动防护和环境保护设施等并负责检查监督落实执行 3参加重大安全事故调查并提出处理意见 158乙供材料设备采购监理包括但不限于 1根据经监理审核的由施工单位进场后招投标的工程量清单填报的乙供材料或设备清单表是乙供材料设备采购的主要依据应与招标人的现场代表共同进行监督检查 2乙供材料设备的产品必须按规定进行验证根据采购合同检查交付的产品和质量证明材料填写产品交验记录符合条件的产品才可办理接收手续对采购的产品存在漏缺损残等不合格状态应予以记录并按规定处置拒绝不合格产品使用到工程项目中 3按照招标文件提供的主要材料设备品牌推荐明细监督检查材料设备是否等同或高于推荐品牌凡低于推荐品牌标准的材料设备一律退场处理 159项目合同管理包括但不限于 1对合同执行实施监督 2监督总承包人分包人严格执行合同并做好各分包人的协调和管理工作 1510工程资料要求 1监理工程师必须督促施工单位及时完成施工资料并在工程完工时提供齐全的符合有关要求的竣工资料并向招标人提交完整的监理档案资料至少叁套 2监理工程师必须对这些资料进行严格的审核以减少招标人为此而额外承担的风险同时监理工程师还必须及时按照质量监督单位工程管理咨询单位和招标人的要求完成自身的监理资料并在完工后15天内将齐全的且通过有关部门检查的监理资料提交工程管理咨询单位和招标人 ★16项目监理机构组成的基本要求 161根据标段工程的规模特点为满足工程管理需要要求投标人派驻的主要监理人员配备如下序号监理岗位职称和资格最少人数驻场时间到位率临安区西林小学新建EPC总承包项目监理 12 1 总监理工程师国家注册房屋建筑专业监理工程师 1 全过程 80及以上 2 房屋建筑专业监理工程师省级监理工程师或国家注册监理工程师 1 全过程 90 3 市政专业监理工程师省级监理工程师或国家注册监理工程师 1 专业工程施工阶段 90 4 安装监理工程师省级监理工程师或国家注册监理工程师 1 全过程 90 5 安全负责人具有安全监理上岗证 1 全过程 90 6 监理员具有杭州市级及以上监理员上岗证 2 全过程 90 7 工程造价具有注册造价工程师证 1 全过程可兼职 8 合同管理助理工程师及以上 1 全过程可兼职 9 资料员 1 全过程可兼职注1针对本工程实际监理单位须配备造价员具有注册造价工程师证合同管理人员助理工程师及以上和资料员可另行配备亦可由前述人员兼任 2以上监理工程师无法证明其专业的可用职称证书毕业证书或学历证书专业佐证证书须提供原件且以上人员必须为本单位注册人员 162总监理工程师必须是已取得国家注册监理工程师注册执业资格每月到位率不得低于80即24天 163专业监理工程师根据本工程规模及特点应配备足够的符合本工程专业需求的有一定专业水平和实践经验的专业监理工程师专业监理工程师应取得国家注册监理工程师注册执业证书或省级监理工程师证书专业监理工程师每月到位率90 即27天 164安全负责人具有安全监理上岗证及助理工程师及以上监理员根据本工程规模及特点应配备足够的符合本工程专业需求的有一定专业水平和实践经验的监理员监理员应取得杭州市级及以上监理员岗位证书安全负责人和监理员到位率90临安区西林小学新建EPC总承包项目监理 13 即27天特殊情况须报经招标人同意后方可离岗以上人员必须严格按投标文件及合同要求到位监理人员每月休假计划须报经招标人同意后方可实施如实际监理过程发现有与投标文件不符的按监理合同专用条款 23和89对中标人进行处罚 165严禁挂靠一旦发现挂靠行为招标人有权取消其竞标和中标资格 163总监和各监理人员一经确定不得更换特殊情况需更换的必须经招标人同意并按总监5万元专业监理工程师3万元人其他监理人员1万元人支付违约金招标人也可对投标人提出的更换请求予以拒绝或单方面解除合同另行确定中标人合同执行期间对不称职的监理人员有权提出更换监理单位不得拒绝或拖延 164到位率＝实际到位天数实际施工天数100 165中标后主要监理班子成员的证书原件实行押证项目结束后给予退还监理人在领取中标通知书前须及时配合招标人办理好相关押证手续若未及时办理导致施工许可证未及时办理质监未按时介入工程未能及时开工等情况所产生的一切费用均由监理人承担临安区西林小学新建EPC总承包项目监理 14 第二部分投标人须知 21工程综合说明详见第一部分 22投标资格要求详见招标公告 23本次招标范围内容和概况详见第一部分 24踏勘现场 241不组织投标人自行踏勘现场 242投标人踏勘现场发生的费用自理 243除招标人的原因外投标人自行负责在踏勘现场中所发生的人员伤亡和财产损失 244招标人在踏勘现场中介绍的工程场地和相关的周边环境情况供投标人在编制投标文件时参考招标人不对投标人据此作出的判断和决策负责 25招标文件本招标文件包括 1招标公告 2工程综合说明 3投标人须知 4合同条款 5投标文件格式 6资格后审资料 7评标办法根据本章第26 款和第27 款对招标文件所作的澄清修改构成招标文件的组成部分 26招标文件的澄清 261投标人在招标文件后对招标文件内容包括答疑时间和开标时间若有疑问的均应在公告规定质疑时间前临安区公共资源交易网 httpwwwlajyzxcn在本项目公告网页提疑区提疑也可以以书面形式向招标人提临安区西林小学新建EPC总承包项目监理 15 出可抄送备案单位逾期视作默认不论是招标人根据需要主动对招标文件进行必要的澄清或是根据投标人的要求对招标文件做出澄清招标人都将按照公告规定时间内作出答复并通过临安区公共资源交易网网址httpwwwlajyzxcn以公开形式予以发布答复所有投标人均从网上直接获取澄清纪要作为招标文件的组成部分具有约束作用 262如果澄清发出的时间距投标人须知前附表规定的投标截止时间不足7天并且澄清内容影响投标文件编制的将相应延长投标截止时间 27 招标文件的修改 271招标文件发出后在投标截止前7日的任何时候无论出于何种原因招标人可主动地或在解答投标人提出的澄清问题时对招标文件进行修改招标文件的修改作为招标文件的组成部分具有约束作用但如果修改招标文件的时间距投标人须知前附表规定的投标截止时间不足7天并且修改内容影响投标文件编制的将相应延长投标截止时间具体时间将在修改补充通知中明确 272招标文件招标文件澄清答疑纪要招标文件修改补充通知内容均以书面明确的内容为准当招标文件修改补充通知澄清答疑纪要内容相互矛盾时以最后发出的通知或纪要或修改文件为准 273 在投标截止时间前投标人须随时关注中心网站的最新答疑信息 28投标文件投标文件包括商务标和技术标两部分组成一商务标包括 1投标函格式见附件二并装订在投标文件的首页投标函是在开标会议上唱标的内容投标人需按格式填写统一规范不得自行增减内容 2法定代表人身份证明附身份证复印件格式见附件三 3授权委托书附身份证复印件格式见附件四 4投标人及拟派项目总监理工程师无行贿犯罪记录承诺书格式见附件五 5拟派项目总监理工程师在建监理项目符合国家规定范围承诺书格式见附件六 6总监及驻现场各监理人员的到位率承诺书格式见附件七 7监理费报价分析汇总表格式见附件八 8投标人简介 ①企业概况 ②投标人基本情况表格式见附件九临安区西林小学新建EPC总承包项目监理 16 ③投标人近三年已完成类似监理项目情况表格式见附件十 9投标人拟派监理班子及监理设备投入情况 ①拟派驻本工程监理人员汇总表格式见附件十一监理人员配备不得低于招标文件16条规定和要求且可根据本工程项目监理服务总体要求增加相关专业人员 ②拟派项目总监基本情况表格式见附件十二 10总监理工程师授权书 11投标保证金凭证复印件装订在投标文件内 12对招标人的意见和要求以及对招标文件和监理合同条款的承诺意见 13招标文件要求的或投标人认为需要提供的其他资料二技术标即监理大纲包含以下内容监理大纲 ①本项目监理工作概况 ②本项目监理工作内容和依据 ③本工程监理管理班子的组织结构形式 ④深基坑地下工程人防工程装配式钢结构屋面大跨度网架结构外立面等重点关键部位监理方案 ⑤工程质量进度投资安全控制的主要手段措施及合理化建议合同与信息管理组织协调的内容和方法 ⑥安全文明施工的监督管理措施 ⑦监理工作计划应包括监理程序职权监理人员的作业安排进场到岗计划 ⑧监理人员工作守则 ⑨投入本工程的检测仪器设备汇总表格式见附件十三 ⑩对本工程施工的难点要点和关键部分的阐明及监理实施意见 ○ 11 对本工程监理实施的其他建议要求三投标人资格后审资料如下 ①提供项目总监及监理人员岗位证书的原件 ②招标文件内要求提供的其它原件资料为便于评审a以上资格后审资料投标人应另袋单独包装并提供盖好投标人单位公章的资料原件明细清单以免遗失b以上原件请一次性提供评审中不作补充注投标人在技术投标文件编制中应针对项目关键技术工艺难点等突出编写的重点避免把工法操作规程规范要求抄入技术标当采用新工艺新技术或招标临安区西林小学新建EPC总承包项目监理 17 文件有特殊要求的情况除外监理大纲一般控制在150页以内建议双面打印复印 29投标报价 291根据建设工程监理与相关服务收费管理规定建设工程监理与相关服务收费标准及关于进一步放开建设项目专业服务价格的通知发改价格2015299 号本工程施工监理服务收费的计费额暂定为人民币19000万元 292根据建设工程监理与相关服务收费标准及其附表本工程施工监理服务收费基价采用直线内插法计算为专业调整系数10 工程复杂程度调整系数10 高程调整系数10 施工监理服务收费基准价=施工监理服务收费基价x专业调整系数x工程复杂程度调整系数x高程调整系数=37592万元 ★293施工监理服务收费由投标人自行报价根据本项目实际设定投标最高限价为26314万元 294监理服务费报价为暂定价暂定施工监理服务收费的计费额为19000万元实际费用按EPC 总承包中标合同价计算监理费调整原则EPC总承包中标合同价高于19000万元的监理服务费不作调整 EPC总承包中标合同价低于19000万元的根据EPC总承包中标合同价和本次投标所报监理固定费率按实调整监理服务费本工程不因监理服务期延长而增加监理费不因工程量的增减而调整监理中标费率监理费率＝监理费报价19000万元×100 295本次监理服务期为施工工期+保修服务期24个月在工程质量保修期内监理单位应承担相应的义务和责任非监理方面造成工期延误的投标人根据本工程特点自行考虑风险结算时不作调整施工前期阶段工程结算及决算审计期间均提供免费的服务 296本次招标的项目内容包含人防工程投标人若无人防资质须自行委托具有人防工程监理资质的单位进行监理此项报价已含在投标总价中中标后此部分内容不再另行支付监理服务费 297监理费报价应包括监理服务期内为完成本工程监理服务范围内的工作服务内容可能发生的各项费用如工作生活交通通讯设备仪器劳力利润税收公证等以及所有有关的管理成本和税费 298投标人应认真填报附件中的所有内容有关报价的详细说明可在投标文临安区西林小学新建EPC总承包项目监理 18 件的相应条款中予以说明对没有填报的费用招标人将不予支付并认为此项费用已包含在报价表中的其他单价和合价中 210投标有效期 2101 在投标人须知前附表规定的投标有效期内投标人不得要求撤销或修改其投标文件 2102出现特殊情况需要延长投标有效期的招标人以书面形式通知所有投标人延长投标有效期投标人同意延长的应相应延长其投标保证金的有效期但不得要求或被允许修改或撤销其投标文件投标人拒绝延长的其投标失效但投标人有权收回其投标保证金 211投标保证金 2111 投标人在递交投标文件的同时应按投标人须知前附表规定的金额担保形式递交投标保证金并作为其投标文件的组成部分投标人应在招标文件规定的期限前自行办妥投标保证金交纳手续投标保证金的交付时间以专户实际收到交纳资金为准以交易中心使用建易招投标管理平台打印的保证金交纳信息汇总表作为投标单位保证金交纳到账的最终依据对于未能按要求递交投标保证金的投标招标人将视为不响应招标文件作无效处理 2112投标人不按招标文件要求提交投标保证金的其投标文件作无效标处理 2113招标人向中标人发出中标通知书后5日内向未中标的投标人和中标人退还投标保证金不计息采用年度保证金的保证金的退还按年度保证金有关规定办理 2114有下列情形之一的投标保证金将不予退还 1投标人在规定的投标有效期内撤销或修改其投标文件采用年度保证金的单位年度投标保证金的10不予退还 2中标人在收到中标通知书后无正当理由拒签合同协议书或未按招标文件规定提交履约担保 3经查实项目总监有在监理工程或投标人存在弄虚作假串通投标行为的 2115 第一中标候选人因不可抗力之外的原因放弃中标权的其投标保证金不予退还没收的投标保证金不能弥补由于其放弃中标权而给招标人造成报价的差额损失的由放弃中标权的中标候选人承担并由区招管办将其放弃中标权的情况记入其信用档案 212投标文件的编制 2121投标文件应按第四部分投标文件格式进行编写如有必要可以增加附临安区西林小学新建EPC总承包项目监理 19 页作为投标文件的组成部分 2122投标文件应当对招标文件有关监理服务期投标有效期质量要求招标范围等实质性内容作出响应 2123投标文件应用不褪色的材料书写或打印并由投标人的法定代表人或其委托代理人签字或盖单位章委托代理人签字的投标文件应附法定代表人签署的授权委托书投标文件应尽量避免涂改行间插字或删除如果出现上述情况改动之处应加盖单位章或由投标人的法定代表人或其授权的代理人签字确认签字或盖章的具体要求见投标人须知前附表 213投标 2131投标文件的密封和标识 21311本工程技术标采用暗标方式进行评审投标文件的商务标技术标监理大纲应分别装订文本封面右上角清楚标明正本或副本 21312 商务标的正本和副本技术标监理大纲的正本和副本均须分别密封包装并在投标文件的密封袋上清楚标明正本或副本共四个密封包装所有投标文件密封袋的封口处应加盖投标人印章除技术标副本外各密封袋均应统一用白色纸张包装并注明 1招标单位名称除技术标副本外 2项目名称及招标编号除技术标副本外 3商务标正本或商务标副本或技术标正本或技术标副本 4 年月日时分开标此时间以前不得开封凡涉及到的各类证书证明材料均需提供原件原件单独密封包装 21313投标文件技术标副本采用暗标形式编制和装订要求如下 1副本封面统一为白色格式见附件一 2副本排版要求宋体双面打印不出现页眉页脚只要求标注页码暗标指不出现投标人的名称和其它可识别投标人身份的字符徽标人员名称以及其他特殊标记 3特别提醒若技术标投标书副本未按上述要求或在技术标标书中有能体现出投标单位情况的将予以废标责任由投标单位自行负责 21314如果投标文件没有按本投标须知第213款规定加写标记和密封招标单位将拒收或者告知投标单位招标单位将不承担投标文件错放或提前开封的责任对由此临安区西林小学新建EPC总承包项目监理 20 造成的提前开封的投标文件将予以拒绝并退还给投标单位 21315未按要求密封和加写标记的投标文件招标人不予受理已受理的不予唱标 2132投标文件的递交 21321投标人应在投标人须知前附表规定的投标截止时间前递交投标文件 21322投标人递交投标文件的地点见投标人须知前附表 21323除投标人须知前附表另有规定外投标人所递交的投标文件不予退还 21324招标人收到投标文件后向投标人出具签收凭证 21325逾期送达的或者未送达指定地点的投标文件招标人不予受理 2133投标文件的修改与撤回 21331在投标人须知前附表规定的投标截止时间前投标人可以修改或撤回已递交的投标文件但应以书面形式通知招标人 21332投标人修改或撤回已递交投标文件的书面通知应按照本章第2123项的要求签字或盖章招标人收到书面通知后向投标人出具签收凭证 21333修改的内容为投标文件的组成部分修改的投标文件应按照本章第2123 项第2131项和第2132项规定进行编制密封标记和递交并标明修改字样 214开标 2141开标时间和地点招标人在投标人须知前附表规定的投标截止时间开标时间和投标人须知前附表规定的地点公开开标并邀请所有投标人的法定代表人或其委托代理人准时参加投标单位的法定代表人或委托代理人委托代理人由交易员担任非交易员作委托代理人的须提供本单位社保缴纳凭证和拟派项目总监必须随带本人有效身份证件或驾驶证市民卡原件及复印件委托代理人尚应随带参加开标会议的授权委托书原件如密封在标书开标时查验符合要求也可到场以证明其身份并对投标书的密封情况和开标结果进行确认投标人还应携带交易IC卡在投标截止前完成刷卡签到应参加开标会议而未参加或未刷卡的其标书不予开启投标单位法定代表人或委托代理人或拟派项目总监未准时参加开标会议的视为默认开标结果 2142投标截止时间止时投标人少于三个的不得开标发包人应分析招标失败原因修改招标文件后重新招标项目重新招标后投标人仍少于三个的招标人可选临安区西林小学新建EPC总承包项目监理 21 择申请转变发包方式或不再招标 2143转变发包方式转变发包方式项目发包人按以下原则确定承包人和承包价 1转变发包方式的项目需经区招管办备案后方可实施 2重新招标无单位参与投标的发包人可按资质要求自行确定承包单位 3重新招标有单位投标的原则上发包人应发包给报价低服务优的投标人可通过谈判确定发包人欲发包给其他承包人的应获得上级主管部门同意 4转变发包方式项目的承包价原则上不得突破项目公开招标时的投标最高限价 2144开标程序主持人按下列程序进行开标 1按照投标人须知前附表规定检查投标文件的密封情况 2按照投标人须知前附表规定确定并宣布投标文件的开标顺序 3按照宣布的开标顺序当众开标经确认无误后先评审各技术文件技术文件评审结束再开启商务文件然后进行商务文件的评审在评审商务文件前首先对各投标人及其投标文件进行资格审查和初步评审资格审查和初步评审未通过的技术得分无效最后进行技术部分与商务部分评标得分汇总并进行文字记录如发现唱标内容或记录结果与投标文件不一致时应在签字确认前当场提出并经招标人代表监督人唱标人和记录人核实后当即予以纠正 4投标人代表招标人代表监标人记录人等有关人员在开标记录上签字确认 5开标结束 6投标人对开标有异议的应当在开标现场提出招标人应当当场作出答复并制作记录 215评标 2151评标委员会 21511评标由招标人依法组建的评标委员会负责评标委员会由招标人或其委托的招标代理机构熟悉相关业务的代表以及有关技术经济等方面的专家组成评标委员会成员人数以及技术经济等方面专家的确定方式见投标人须知前附表 21512评标委员会成员有下列情形之一的应当回避 1招标人或投标人的主要负责人的近亲属 2项目主管部门或者行政监督部门的人员临安区西林小学新建EPC总承包项目监理 22 3与投标人有经济利益关系可能影响对投标公正评审的 4曾因在招标评标以及其他与招标投标有关活动中从事违法行为而受过行政处罚或刑事处罚的 2152评标原则评标活动遵循公平公正科学和择优的原则 2153评标评标委员会按照第五部分评标办法规定的方法评审因素标准和程序对投标文件进行评审第五部分评标办法没有规定的方法评审因素和标准不作为评标依据先评技术标暗标技术标评审结束后再评商务标技术文件由评委按各项具体要求独立进行评分累计各项分值形成技术文件得分然后将各评标委员会成员评定的技术文件得分在去掉一个最高分和一个最低分后的算术平均分即为投标单位的技术标最终得分值商务标由专家组根据评分细则统一评分 216合同授予 2161定标方式除投标人须知前附表规定评标委员会直接确定中标人外招标人依据评标委员会推荐的中标候选人根据中华人民共和国招标投标法实施条例国务院第613号令相关规定确定中标人评标委员会推荐中标候选人的人数见投标人须知前附表 2162中标通知在规定的投标有效期内招标人以书面形式向中标人发出中标通知书同时将招标结果通知未中标的投标人 2163履约担保 21631在合同签订后15天内中标人应按投标人须知前附表规定的金额担保形式向招标人提交履约担保 21632中标人不能按本章第21631项要求提交履约担保的视为放弃中标其投标保证金不予退还给招标人造成的损失超过投标保证金数额的中标人还应当对超过部分予以赔偿 2164签订合同 21641招标人和中标人应当自中标通知书发出之日起10天内根据招标文件和中标人的投标文件订立书面合同中标人无正当理由拒签合同的招标人取消其中标资格其投标保证金不予退还给招标人造成的损失超过投标保证金数额的中标人还应临安区西林小学新建EPC总承包项目监理 23 当对超过部分予以赔偿 21642 发出中标通知书后招标人无正当理由拒签合同的招标人向中标人退还投标保证金给中标人造成损失的还应当赔偿损失临安区西林小学新建EPC总承包项目监理 24 第三部分合同条款第1部分协议书委托人全称杭州市临安区城市建设投资集团有限公司监理人全称根据中华人民共和国合同法中华人民共和国建筑法及其他有关法律法规遵循平等自愿公平和诚信的原则双方就下述工程委托监理与相关服务事项协商一致订立本合同一工程概况 1工程名称临安区西林小学新建EPC总承包项目监理 2工程地点杭州市临安区 3工程规模本项目为临安区西林小学新建项目项目基地位于临安区锦城街道苕溪北岸东起平山路西至白泥路南接丰泽苑小区北临规划道路用地周边均为建成区有锦城第二中学旅游技术学校技工学校和教师进修学校毗邻项目总建筑面积330715平方米其中地上建筑面积209984平方米地下建筑面积120731平方米室外工程约20000平方米体育活动用地面积约10000㎡体育活动设施主要有300米环形跑道塑胶田径场4个篮球场2个排球场及室内活动场地绿化用地面积约10000 ㎡本工程结构使用年限为50年建筑结构安全等级为二级上部结构采用装配式钢结构楼板采用钢筋桁架楼承板现浇板大跨度屋面拟采用网架结构建筑外立面主要以陶板质感涂料为主 4工程概算投资额建安项目总投资约19000万元 5本次监理范围本次监理范围为临安区西林小学新建EPC总承包项目范围内含视情况另行增加或减少的工程的所有施工监理包括施工前期施工阶段和质量保修期内的监理服务具体包括基坑围护建筑结构及装配式钢结构大跨度屋面网架结构给排水消防外立面强弱电泛光照明暖通装修人防室外附属配套含景观绿化及铺装室外道路及广场田径场等运动场地室外综合管线雨污水消防监控安保供水供气通信等交通标志标线变配电扩容空气源热水如有直饮水厨房设备电梯抗震设施气体灭火围墙大门等本工程涉及的所有工程临安区西林小学新建EPC总承包项目监理 25 包括建设工程施工阶段的质量进度投资控制和安全生产监督管理合同信息等方面协调管理服务以及勘察设计保修等阶段的相关服务 6本次监理范围内施工预算价或合同价二词语限定协议书中相关词语的含义与通用条件中的定义与解释相同三组成本合同的文件 1协议书 2中标通知书 3投标文件 4专用条件 5通用条件 6附录即附录A 相关服务的范围和内容附录B 委托人派遣的人员和提供的房屋资料设备本合同签订后双方依法签订的补充协议也是本合同文件的组成部分 7招标文件四总监理工程师拟派本项目总监理工程师姓名身份证号码注册号联系电话五签约酬金本项目按固定费率合同暂定施工监理服务收费的计费额为19000 万实际费用按 EPC 总承包中标合同价计算签约酬金暂定大写￥元中标监理费率为本工程不因监理服务期延长而增加监理费不因工程量的增减而调整监理中标费率EPC总承包中标合同价高于19000万元的监理服务费不作调整EPC总承包中标合同价低于19000万元的根据EPC总承包中标合同价和本次投标中标的监理费率按实调整监理服务费六期限 1监理期限 ①本工程监理服务期施工工期+保修期24个月保修期内质量问题由监理人协调处理由于非监理方原因导致工程施工暂停 1 个月以上的监理服务暂停之后至重新开工期间不计入监理服务期不予计费此处施工工期以开工报告为起始点竣工验收完成并备案后为终点在工程缺陷责任期内监理单位应承担相应的义务和责任临安区西林小学新建EPC总承包项目监理 26 ②施工前期阶段工程结算及决算审计期间均提供免费的服务 2相关服务期限 1勘察阶段服务期限自工程开工之日始至工程竣工验收合格止 2设计阶段服务期限自工程开工之日始至工程竣工验收合格止 3保修阶段服务期限自工程开工之日始至工程竣工验收合格止 4其他相关服务期限自工程开工之日始至工程竣工验收合格止七双方承诺 1监理人向委托人承诺按照本合同约定提供监理与相关服务 2 委托人向监理人承诺按照本合同约定派遣相应的人员提供房屋资料设备并按本合同约定支付酬金八合同订立 1订立时间年月日 2订立地点 3本合同一式捌份具有同等法律效力委托人执伍份监理人执叁份委托人盖章监理人盖章住所住所邮政编码邮政编码法定代表人或其授权法定代表人或其授权的代理人签字的代理人签字开户银行开户银行账号账号电话电话传真传真电子邮箱电子邮箱临安区西林小学新建EPC总承包项目监理 27 第2部分监理廉政合同委托单位全称监理单位全称为加强工程建设中的廉政建设规范工程建设监理委托与被委托双方的各项活动防止发生各种谋取不正当利益的违法违纪行为保护国家集体和当事人的合法权益根据国家有关工程建设的法律法规和廉政建设责任制规定特订立廉政合同第一条甲乙双方的责任一应严格遵守国家关于市场准入项目招标投标工程建设工程监理和市场活动的有关法律法规相关政策以及廉政建设的各项规定二严格执行建设工程项目监理合同文件自觉按合同办事三业务活动必须坚持公开公平公正诚信透明的原则除法律法规另有规定者外不得为获取不正当的利益损害国家集体和对方及第三方利益不得违反工程建设管理建设监理的法律法规四发现对方在业务活动中有违规违纪违法行为的应及时提醒对方情节严重的应向其上级主管部门或纪检监察司法等有关机关举报第二条甲方的责任甲方的领导和从事该建设工程项目的工作人员在工程建设的事前事中事后应遵守以下规定一不准向乙方和相关单位索要或接受回扣礼金有价证券贵重物品和好处费感谢费等二不准在乙方和相关单位报销任何应由甲方或个人支付的费用三不准要求暗示或接受乙方和相关单位为个人装修住房婚丧嫁娶配偶子女的工作安排以及出国境旅游等提供方便四不准参加有可能影响公正执行公务的乙方和相关单位的宴请健身娱乐等活动五不准向乙方和相关单位介绍或为配偶子女亲属参与同甲方工程项目合同有关的监理分包项目等活动不准向乙方和相关单位介绍或为配偶子女亲属参加与同项目工程合同有关的设备材料工程分包劳务等经济活动不得以任何理由向乙方和相关单位推荐分包单位和要求购买与项目工程合同规定以外的材料设备等临安区西林小学新建EPC总承包项目监理 28 第三条乙方责任应与甲方和相关单位保持正常的业务往来按照有关法律法规和程序开展业务工作严格执行工程建设的方针政策尤其是有关勘察设计建筑施工安装的强制性标准和规范以及监理法规认真履行监理职责并遵守以下规定一不准以任何理由向甲方和相关单位及其工作人员索要接受或者赠送礼金有价证券贵重物品及回扣好处费感谢费等二不准以任何理由为甲方和相关单位报销应由对方或个人支付的费用三不准接受或暗示为甲方相关单位或个人装修住房婚丧嫁娶配偶子女的工作安排以及出国境旅游等提供便利四不准违反合同约定而使用甲方相关单位提供的通信交通工具和高档办公用品五不准以任何理由为甲方相关单位或个人组织有可能影响公正执行公务的宴请健身娱乐等活动第四条违约责任一甲方工作人员有违反本合同第一第二条责任行为的按照管理权限依据有关法律法规和规定给予党纪政纪处分或组织处理涉嫌犯罪的移交司法机关追究刑事责任给乙方单位造成经济损失的应予以赔偿二乙方工作人员有违反本合同第一三条责任行为的按照管理权限依据有关法律法规和规定给予党纪政纪处分或组织处理涉嫌犯罪的移交司法机关追究刑事责任给甲方单位造成经济损失的应予以赔偿第五条本合同作为工程监理合同的附件与工程监理合同具有同等法律效力经双方签署后立即生效第六条本合同的有效期为双方签署之日起至该工程项目验收合格时止第七条本合同一式陆份甲方执肆份乙方执贰份甲方单位盖章乙方单位盖章项目负责人项目负责人法定代表人法定代表人地址地址年月日年月日临安区西林小学新建EPC总承包项目监理 29 第3部分通用条件 1 定义与解释 11定义除根据上下文另有其意义外组成本合同的全部文件中的下列名词和用语应具有本款所赋予的含义 111工程是指按照本合同约定实施监理与相关服务的建设工程 112委托人是指本合同中委托监理与相关服务的一方及其合法的继承人或受让人 113监理人是指本合同中提供监理与相关服务的一方及其合法的继承人 114承包人是指在工程范围内与委托人签订勘察设计施工等有关合同的当事人及其合法的继承人 115监理是指监理人受委托人的委托依照法律法规工程建设标准勘察设计文件及合同在施工阶段对建设工程质量进度造价进行控制对合同信息进行管理对工程建设相关方的关系进行协调并履行建设工程安全生产管理法定职责的服务活动 116相关服务是指监理人受委托人的委托按照本合同约定在勘察设计保修等阶段提供的服务活动 117正常工作指本合同订立时通用条件和专用条件中约定的监理人的工作 118附加工作是指本合同约定的正常工作以外监理人的工作 119项目监理机构是指监理人派驻工程负责履行本合同的组织机构 1110总监理工程师是指由监理人的法定代表人书面授权全面负责履行本合同主持项目监理机构工作的注册监理工程师 1111酬金是指监理人履行本合同义务委托人按照本合同约定给付监理人的金额 1112正常工作酬金是指监理人完成正常工作委托人应给付监理人并在协议书中载明的签约酬金额 1113附加工作酬金是指监理人完成附加工作委托人应给付监理人的金额 1114一方是指委托人或监理人双方是指委托人和监理人第三方临安区西林小学新建EPC总承包项目监理 30 是指除委托人和监理人以外的有关方 1115书面形式是指合同书信件和数据电文包括电报电传传真电子数据交换和电子邮件等可以有形地表现所载内容的形式 1116天是指第一天零时至第二天零时的时间 1117月是指按公历从一个月中任何一天开始的一个公历月时间 1118不可抗力是指委托人和监理人在订立本合同时不可预见在工程施工过程中不可避免发生并不能克服的自然灾害和社会性突发事件如地震海啸瘟疫水灾骚乱暴动战争和专用条件约定的其他情形 12解释 121本合同使用中文书写解释和说明如专用条件约定使用两种及以上语言文字时应以中文为准 122组成本合同的下列文件彼此应能相互解释互为说明除专用条件另有约定外本合同文件的解释顺序如下 1协议书 2中标通知书适用于招标工程或委托书适用于非招标工程 3专用条件及附录A附录B 4通用条件 5投标文件适用于招标工程或监理与相关服务建议书适用于非招标工程双方签订的补充协议与其他文件发生矛盾或歧义时属于同一类内容的文件应以最新签署的为准 2 监理人的义务 21监理的范围和工作内容 211监理范围在专用条件中约定 212除专用条件另有约定外监理工作内容包括 1收到工程设计文件后编制监理规划并在第一次工地会议7天前报委托人根据有关规定和监理工作需要编制监理实施细则 2熟悉工程设计文件并参加由委托人主持的图纸会审和设计交底会议 3参加由委托人主持的第一次工地会议主持监理例会并根据工程需要主持或临安区西林小学新建EPC总承包项目监理 31 参加专题会议 4审查施工承包人提交的施工组织设计重点审查其中的质量安全技术措施专项施工方案与工程建设强制性标准的符合性 5检查施工承包人工程质量安全生产管理制度及组织机构和人员资格 6检查施工承包人专职安全生产管理人员的配备情况 7审查施工承包人提交的施工进度计划核查承包人对施工进度计划的调整 8检查施工承包人的试验室 9审核施工分包人资质条件 10查验施工承包人的施工测量放线成果 11审查工程开工条件对条件具备的签发开工令 12审查施工承包人报送的工程材料构配件设备质量证明文件的有效性和符合性并按规定对用于工程的材料采取平行检验或见证取样方式进行抽检 13审核施工承包人提交的工程款支付申请签发或出具工程款支付证书并报委托人审核批准 14在巡视旁站和检验过程中发现工程质量施工安全存在事故隐患的要求施工承包人整改并报委托人 15经委托人同意签发工程暂停令和复工令 16审查施工承包人提交的采用新材料新工艺新技术新设备的论证材料及相关验收标准 17验收隐蔽工程分部分项工程 18审查施工承包人提交的工程变更申请协调处理施工进度调整费用索赔合同争议等事项 19审查施工承包人提交的竣工验收申请编写工程质量评估报告 20参加工程竣工验收签署竣工验收意见 21审查施工承包人提交的竣工结算申请并报委托人 22编制整理工程监理归档文件并报委托人 213相关服务的范围和内容在附录A中约定 22监理与相关服务依据临安区西林小学新建EPC总承包项目监理 32 221监理依据包括 1适用的法律行政法规及部门规章 2与工程有关的标准 3工程设计及有关文件 4本合同及委托人与第三方签订的与实施工程有关的其他合同双方根据工程的行业和地域特点在专用条件中具体约定监理依据 222相关服务依据在专用条件中约定 23项目监理机构和人员 231监理人应组建满足工作需要的项目监理机构配备必要的检测设备项目监理机构的主要人员应具有相应的资格条件 232本合同履行过程中总监理工程师及重要岗位监理人员应保持相对稳定以保证监理工作正常进行 233监理人可根据工程进展和工作需要调整项目监理机构人员监理人更换总监理工程师时应提前7天向委托人书面报告经委托人同意后方可更换监理人更换项目监理机构其他监理人员应以相当资格与能力的人员替换并通知委托人 234监理人应及时更换有下列情形之一的监理人员 1严重过失行为的 2有违法行为不能履行职责的 3涉嫌犯罪的 4不能胜任岗位职责的 5严重违反职业道德的 6专用条件约定的其他情形 235委托人可要求监理人更换不能胜任本职工作的项目监理机构人员 24履行职责监理人应遵循职业道德准则和行为规范严格按照法律法规工程建设有关标准及本合同履行职责 241在监理与相关服务范围内委托人和承包人提出的意见和要求监理人应及时提出处置意见当委托人与承包人之间发生合同争议时监理人应协助委托人承包人协商解决临安区西林小学新建EPC总承包项目监理 33 242当委托人与承包人之间的合同争议提交仲裁机构仲裁或人民法院审理时监理人应提供必要的证明资料 243监理人应在专用条件约定的授权范围内处理委托人与承包人所签订合同的变更事宜如果变更超过授权范围应以书面形式报委托人批准在紧急情况下为了保护财产和人身安全监理人所发出的指令未能事先报委托人批准时应在发出指令后的24小时内以书面形式报委托人 244除专用条件另有约定外监理人发现承包人的人员不能胜任本职工作的有权要求承包人予以调换 25提交报告监理人应按专用条件约定的种类时间和份数向委托人提交监理与相关服务的报告 26文件资料在本合同履行期内监理人应在现场保留工作所用的图纸报告及记录监理工作的相关文件工程竣工后应当按照档案管理规定将监理有关文件归档 27使用委托人的财产监理人无偿使用附录B中由委托人派遣的人员和提供的房屋资料设备除专用条件另有约定外委托人提供的房屋设备属于委托人的财产监理人应妥善使用和保管在本合同终止时将这些房屋设备的清单提交委托人并按专用条件约定的时间和方式移交 3委托人的义务 31告知委托人应在委托人与承包人签订的合同中明确监理人总监理工程师和授予项目监理机构的权限如有变更应及时通知承包人 32提供资料委托人应按照附录B约定无偿向监理人提供工程有关的资料在本合同履行过程中委托人应及时向监理人提供最新的与工程有关的资料 33提供工作条件委托人应为监理人完成监理与相关服务提供必要的条件 331委托人应按照附录B约定派遣相应的人员提供房屋设备供监理人无偿使用临安区西林小学新建EPC总承包项目监理 34 332委托人应负责协调工程建设中所有外部关系为监理人履行本合同提供必要的外部条件 34委托人代表委托人应授权一名熟悉工程情况的代表负责与监理人联系委托人应在双方签订本合同后7天内将委托人代表的姓名和职责书面告知监理人当委托人更换委托人代表时应提前7天通知监理人 35委托人意见或要求在本合同约定的监理与相关服务工作范围内委托人对承包人的任何意见或要求应通知监理人由监理人向承包人发出相应指令 36答复委托人应在专用条件约定的时间内对监理人以书面形式提交并要求作出决定的事宜给予书面答复逾期未答复的视为委托人认可 37支付委托人应按本合同约定向监理人支付酬金 4 违约责任 41监理人的违约责任监理人未履行本合同义务的应承担相应的责任 411 因监理人违反本合同约定给委托人造成损失的监理人应当赔偿委托人损失赔偿金额的确定方法在专用条件中约定监理人承担部分赔偿责任的其承担赔偿金额由双方协商确定 412监理人向委托人的索赔不成立时监理人应赔偿委托人由此发生的费用 42委托人的违约责任委托人未履行本合同义务的应承担相应的责任 421委托人违反本合同约定造成监理人损失的委托人应予以赔偿 422委托人向监理人的索赔不成立时应赔偿监理人由此引起的费用 423委托人未能按期支付酬金超过28天应按专用条件约定支付逾期付款利息 43除外责任因非监理人的原因且监理人无过错发生工程质量事故安全事故工期延误等造成的损失监理人不承担赔偿责任临安区西林小学新建EPC总承包项目监理 35 因不可抗力导致本合同全部或部分不能履行时双方各自承担其因此而造成的损失损害 5 支付 51支付货币除专用条件另有约定外酬金均以人民币支付涉及外币支付的所采用的货币种类比例和汇率在专用条件中约定 52支付申请监理人应在本合同约定的每次应付款时间的7天前向委托人提交支付申请书支付申请书应当说明当期应付款总额并列出当期应支付的款项及其金额 53支付酬金支付的酬金包括正常工作酬金附加工作酬金合理化建议奖励金额及费用 54有争议部分的付款委托人对监理人提交的支付申请书有异议时应当在收到监理人提交的支付申请书后7天内以书面形式向监理人发出异议通知无异议部分的款项应按期支付有异议部分的款项按第7条约定办理 6 合同生效变更暂停解除与终止 61生效除法律另有规定或者专用条件另有约定外委托人和监理人的法定代表人或其授权代理人在协议书上签字并盖单位章后本合同生效 62变更 621任何一方提出变更请求时双方经协商一致后可进行变更 622除不可抗力外因非监理人原因导致监理人履行合同期限延长内容增加时监理人应当将此情况与可能产生的影响及时通知委托人增加的监理工作时间工作内容应视为附加工作附加工作酬金的确定方法在专用条件中约定 623合同生效后如果实际情况发生变化使得监理人不能完成全部或部分工作时监理人应立即通知委托人除不可抗力外其善后工作以及恢复服务的准备工作应为附加工作附加工作酬金的确定方法在专用条件中约定监理人用于恢复服务的准备时间不应超过28天 624合同签订后遇有与工程相关的法律法规标准颁布或修订的双方应遵照临安区西林小学新建EPC总承包项目监理 36 执行由此引起监理与相关服务的范围时间酬金变化的双方应通过协商进行相应调整 625EPC总承包中标合同价高于19000万元的监理服务费不作调整EPC总承包中标合同价低于19000万元的根据EPC总承包中标合同价和本次投标中的监理费率按实调整监理服务费 63暂停与解除除双方协商一致可以解除本合同外当一方无正当理由未履行本合同约定的义务时另一方可以根据本合同约定暂停履行本合同直至解除本合同 631在本合同有效期内由于双方无法预见和控制的原因导致本合同全部或部分无法继续履行或继续履行已无意义经双方协商一致可以解除本合同或监理人的部分义务在解除之前监理人应作出合理安排使开支减至最小因解除本合同或解除监理人的部分义务导致监理人遭受的损失除依法可以免除责任的情况外应由委托人予以补偿补偿金额由双方协商确定解除本合同的协议必须采取书面形式协议未达成之前本合同仍然有效 632在本合同有效期内因非监理人的原因导致工程施工全部或部分暂停委托人可通知监理人要求暂停全部或部分工作监理人应立即安排停止工作并将开支减至最小除不可抗力外由此导致监理人遭受的损失应由委托人予以补偿暂停部分监理与相关服务时间超过182天监理人可发出解除本合同约定的该部分义务的通知暂停全部工作时间超过182天监理人可发出解除本合同的通知本合同自通知到达委托人时解除委托人应将监理与相关服务的酬金支付至本合同解除日且应承担第42款约定的责任 633当监理人无正当理由未履行本合同约定的义务时委托人应通知监理人限期改正若委托人在监理人接到通知后的7天内未收到监理人书面形式的合理解释则可在7天内发出解除本合同的通知自通知到达监理人时本合同解除委托人应将监理与相关服务的酬金支付至限期改正通知到达监理人之日但监理人应承担第41款约定的责任 634 监理人在专用条件53中约定的支付之日起28天后仍未收到委托人按本合同约定应付的款项可向委托人发出催付通知委托人接到通知14天后仍未支付或未提出监理人可以接受的延期支付安排监理人可向委托人发出暂停工作的通知并可自行临安区西林小学新建EPC总承包项目监理 37 暂停全部或部分工作暂停工作后14天内监理人仍未获得委托人应付酬金或委托人的合理答复监理人可向委托人发出解除本合同的通知自通知到达委托人时本合同解除委托人应承担第423款约定的责任 635因不可抗力致使本合同部分或全部不能履行时一方应立即通知另一方可暂停或解除本合同 636本合同解除后本合同约定的有关结算清理争议解决方式的条件仍然有效 64终止以下条件全部满足时本合同即告终止 1监理人完成本合同约定的全部工作 2委托人与监理人结清并支付全部酬金 7 争议解决 71协商双方应本着诚信原则协商解决彼此间的争议 72调解如果双方不能在14天内或双方商定的其他时间内解决本合同争议可以将其提交给专用条件约定的或事后达成协议的调解人进行调解 73仲裁或诉讼双方均有权不经调解直接向专用条件约定的仲裁机构申请仲裁或向有管辖权的人民法院提起诉讼 8 其他 81外出考察费用经委托人同意监理人员外出考察发生的费用由委托人审核后支付 82检测费用委托人要求监理人进行的材料和设备检测所发生的费用由委托人支付支付时间在专用条件中约定 83咨询费用经委托人同意根据工程需要由监理人组织的相关咨询论证会以及聘请相关专家等临安区西林小学新建EPC总承包项目监理 38 发生的费用由委托人支付支付时间在专用条件中约定 84奖励监理人在服务过程中提出的合理化建议使委托人获得经济效益的双方在专用条件中约定奖励金额的确定方法奖励金额在合理化建议被采纳后与最近一期的正常工作酬金同期支付 85守法诚信监理人及其工作人员不得从与实施工程有关的第三方处获得任何经济利益 86保密双方不得泄露对方申明的保密资料亦不得泄露与实施工程有关的第三方所提供的保密资料保密事项在专用条件中约定 87通知本合同涉及的通知均应当采用书面形式并在送达对方时生效收件人应书面签收 88著作权监理人对其编制的文件拥有著作权监理人可单独或与他人联合出版有关监理与相关服务的资料除专用条件另有约定外如果监理人在本合同履行期间及本合同终止后两年内出版涉及本工程的有关监理与相关服务的资料应当征得委托人的同意临安区西林小学新建EPC总承包项目监理 39 第4部分专用条件 1 定义与解释 12 解释 121本合同文件除使用中文外还可用 122约定本合同文件的解释顺序为 1合同补充协议书或补充合同 2合同协议书 3中标通知书 4专用条件及附录AB 5询标纪要如有 6投标书及附件 7通用条件 8招标文件及补充文件 9图纸资料 10其它 2 监理人义务 21监理的范围和内容 211监理范围包括包括但不限于 1协助委托人办理施工前的各项审批手续签订施工承包合同在监理过程中按要求做好质量进度投资控制和安全文明施工管理并在监理过程中检查督促施工单位严格按合同和设计要求施工规范工程技术标准国家技术规范和标准进行施工监督施工单位现场施工管理 2按国家监理规范要求组建项目监理机构并按监理大纲的要求配备监理设施 3按监理规范规定的职责要求编制监理规划监理实施细则履行监理人员的管理职责 4定期主持召开工地例会协助委托人组织施工图纸设计技术交底 5审查施工单位现场项目管理机构的质量管理体系技术管理体系和质量保证体系审查并签认分包单位资格报审表和分包单位有关资料 6按监理规范的要求做好施工准备阶段施工阶段竣工验收保修阶段的质量投资进度安全和文明施工合同信息等方面的管理按规范要求收集整理报临安区西林小学新建EPC总承包项目监理 40 送和移交工程资料 7审核设计标准材料设备采购施工质量是否符合发包人及使用人提出的工程品质使用功能观感质量及学校环保装修设施标准等要求 8监督检查施工单位落实安全防护措施和文明施工 9审核督促施工单位及时整理技术资料及竣工验收资料含竣工图并对真实性负责 10协助委托人对工程投资进行控制对设计和施工方案提供优化达到降低成本的目的协助委托人审核月工程量报表签发工程付款意见 11参加审核工程设计变更预算与结算协助委托人审核工程造价降低工程费用 12及时提供完整的监理档案和备案资料定期编制监理月报 13履行其他法律法规规定的监理职责义务提供其他可免费提供的监理服务 14组织分项工程和隐蔽工程的检查验收协助委托人组织工程交工验收参加工程竣工验收提出交工或竣工验收申请报告 15负责检查保修阶段的工程质量督促施工单位按有关规定回访落实保修监督保修直至达到规定质量标准 16竣工验收时按建设工程文件档案资料管理的要求提供完整的监理档案3套1 正2副 17根据国家省及地方有关法律法规规定工程建设批文合同施工规范验收标准理解与遵守委托人与投资进度质量有关的管理制度负责对工程进行全过程监理 18及时编制并向委托人报送监理规划监理实施细则并按房屋建筑工程施工旁站管理办法试行编制并落实旁站计划 19确保监理人员仪器和设备按要求进入监理现场未经委托人同意不得擅自减少或调拨否则委托人将向监理人计取违约金 20对工程的各工序进行质量跟踪监督管理并按规定进行抽检严格对隐蔽工程进行现场监督和检查验收实行旁站监理制度做好同步验收记录归档资料内容要完整格式要标准 21对工程所用的原材料成品半成品设备进行质量检查检查其规格型号性能技术指标和合格证质保书检验试验报告等有权对不符合国家规范标准设计指标或质量有疑问的原材料成品半成品设备提出处理意见和作出决定经与委托人协商同意后可作出暂停施工的指令临安区西林小学新建EPC总承包项目监理 41 22提出工程质量等级意见做好重大质量安全事故的调查处理和协助委托人工程质量评定参加工程各个阶段的中间验收交工验收和竣工验收 23负责做好本项目近外层的工作协调协调施工承包合同双方的关系协助处理违约事件 24严格遵守与本工程有关的法律法规和规章保证委托人免于承担由于施工承包方违反上述法律法规和规章的任何责任 25完成监理规范要求的其他工作内容 212监理工作内容还包括包括但不限于 2121设计部分 1协助委托人审查本工程施工设计图纸文件及施工图涉及的质量和概预算对设计中可能存在的过于保守或欠安全的双重问题应向设计单位及时提出书面修正意见并及时以书面形式向委托人提交工程施工图的图纸核查意见 2协助委托人管理与设计单位签订的有关合同协议监督设计单位按合同和协议要求及时供应合格的设计文件 3协助委托人核查设计文件和各项设计变更提出意见和优化建议 4及时向工程承建单位签发设计文件发现问题及时与审计单位联系并向委托人报告 5协助委托人组织设计单位进行现场设计交底与图纸会审 6协助委托人会同设计单位对重大技术问题和优化设计进行专题讨论 7审核施工单位对设计文件的意见和建议会同设计单位进行研究并督促设计单位尽快给予答复 8保管所有设计文件及过程资料监理服务期限届满或本合同终止时移交给委托人 9其它相关业务 2122施工方面 1全面管理施工合同 2监督委托人按合同规定落实必须提供的施工条件检查工程承建单位的开工准备工作 3审批承建单位提交的施工组织设计施工技术措施计划作业规程工艺试验成果临建工程设计以及使用的原材料等审查承包商采购清单检查工程使用材料构件和设备的品牌规格质量与数量督促施工单位编制材料的供需计划协助委托临安区西林小学新建EPC总承包项目监理 42 人安排落实甲供材料 4签发补充的设计文件技术规范等答复承建单位提出的建议和意见 5工程进度控制协助委托人编制工程控制性进度计划提出工程控制性进行目标并以此为基础审查批准承建单位提出的施工实施进度计划检查其实施情况监督承建单位采取切实措施实现合同目标要求当实施进度发生较大偏差时及时向委托人提出调整控制性进度计划的建议意见并在通过委托人批准后完成其调整 6施工质量控制审查承建单位的质量控制体系和措施核实质量文件依据工程建设合同文件设计文件技术规范与质量检验标准对施工前准备工作进行检查对施工工序与资源投入进行监督以单元工程为基础对基础工程隐蔽工程分项分部工程的质量进行检查签证和施工质量的评价组织质量事故调查分类评定质量事故等级审批质量事故处理措施 7工程造价控制协助委托人编制投资控制目标和分年度投资计划审核承建单位提交的工程计量及费用等并签发付款凭证参与设计变更施工变更的签证并提出处理意见依据委托人授权处理合同与工程变更下达变更指令 8施工安全监督审核安全施工专项方案审查施工安全措施劳动防护和环境保护设施等并负责检查监督落实执行参加重大安全事故调查并提出处理意见 9主持监理合同授权范围内工程建设各方协调工作编发施工协调会议纪要 10协助委托人按国家规定进行工程各阶段验收单位工程验收及竣工验收提交相应的工程建设监理报告审查设计单位委托人和施工单位编制的竣工图纸和资料监督施工单位整理施工归档文件 11信息管理监理人应做好施工现场监理记录与信息反馈按要求编制监理月年报对工程资料及档案按期进行整编和管理并在工程竣工验收或监理服务期结束后移交委托人 12工程缺陷责任期内的协助监理人应按委托人的要求在质量保修期间发生质量事件时协助委托人处理 13其他相关工作 2123监理应向招标人提供的信息文件 1定期信息文件根据监理工程项目范围及内容随工程施工进展向委托人报送监理月报其主要内容为 ①施工质量情况临安区西林小学新建EPC总承包项目监理 43 ②工程进展情况 ③进场施工机械设备及劳动力动态 ④合同变更和工程变更情况 ⑤工程支付情况 ⑥监理工程情况 ⑦工程建设大事记 ⑧其他 2根据监理工程进展情况的不定期报告 ①关于工程优化设计或变更或施工进展的建议 ②资金资源投入及合理配置的建议 ③工程进展预测分析报告 ④委托人合理要求提交的其他报告 ⑤工程分阶段验收竣工验收监理工作报告 3监理过程文件 ①施工措施计划批复文件 ②施工进度调整批复文件 ③监理协调会议纪要文件 ④其他监理业务往来文件 ⑤质量事故处理文件 22监理与相关服务依据 221 监理依据包括国家相关的法律法规规章建设工程监理规范 GBT503192013浙江省杭州市有关的建设法规规范工程施工合同及设备材料采购合同监理合同及有关文件附件国家及有关部门颁布的工程施工技术标准规程规范和工程质量检验评定标准经审查的施工图图纸会审纪要及业务联系单其他相关的技术规范标准图纸招标单位提供的其他文件资料等 222相关服务依据包括建设工程监理规范GBT503192013 23项目监理机构和人员 ▲本项目监理人员配备序号监理岗位职称和资格人数驻场时间到位率临安区西林小学新建EPC总承包项目监理 44 1 总监理工程师国家注册房屋建筑专业监理工程师 1 全过程 80及以上 2 房屋建筑专业监理工程师省级监理工程师或国家注册监理工程师 1 全过程 90 3 市政专业监理工程师省级监理工程师或国家注册监理工程师 1 专业工程施工阶段 90 4 安装监理工程师省级监理工程师或国家注册监理工程师 1 全过程 90 5 安全负责人具有安全监理上岗证 1 全过程 90 6 监理员具有杭州市级及以上监理员上岗证 2 全过程 90 7 工程造价具有注册造价工程师证 1 全过程可兼职 8 合同管理助理工程师及以上 1 全过程可兼职 9 资料员 1 全过程可兼职注以上人员必须严格按投标文件及合同要求到位监理人员每月休假计划须报经招标人同意后方可实施 231总监和各监理人员一经确定不得更换特殊情况需更换的必须经招标人同意委托人也可对监理人提出的更换请求予以拒绝或单方面解除合同另行确定监理人合同执行期间对不称职的监理人员有权提出更换监理单位不得拒绝或拖延 232更换监理人员的其他情形特殊情况经招标人同意更换的监理工程师应有相应资质证明并得到招标人的认可同时更换总监理工程师和总监代表的需支付违约金 5万元人次专业监理工程师3万元人次其它人员1万元人次累计不超过 20万元 24履行职责 243对监理人的授权范围本工程全过程的质量投资进度安全和文明施工的控制及合同管理信息管理其中开工令停工令工程延期进度款支付及增加造价的工程变更监理人均需请示委托人认可后才能生效临安区西林小学新建EPC总承包项目监理 45 244 监理人有权要求承包人调换其人员的限制条件监理人将要求承包人调换人员的书面报告提交给委托人并取得书面同意回复后方可执行 25提交报告监理人应提交报告的种类包括监理规划监理月报及约定的专项报告时间和份数①监理人收到工程设计文件7天内提交监理规划2套15天内提交监理实施细则 ②每月24日前提交月度的监理月报1份工程月报及次月施工计划 27使用委托人的财产附录B中由委托人无偿提供的房屋设备的所有权属于委托人监理人应在本合同终止后15 天内移交委托人无偿提供的房屋设备移交的时间和方式为另行协商 3 委托人义务 34委托人代表委托人代表为 36答复委托人同意在 7 天内对监理人书面提交并要求做出决定的事宜给予书面答复重大事项可延期到14天内答复 38考核 381 委托人有权按到位率要求对监理人派驻现场的所有监理人员的到位率按月进行考核 382委托人有权对投入到本工程的检测仪器设备的到位情况进行考核 383 委托人依据附录 C监理工作管理考核规定对监理人每月实施考核考核计分作为监理费支付的依据 39负责施工单位与监理单位之间的关系协调 310对监理人的重大过失违约行为委托人有提出警告及解除合同的权利 4违约责任 41 监理人的违约责任 411监理人赔偿金额按下列方法确定赔偿金＝直接经济损失×正常工作酬金÷建筑安装工程费 42 委托人的违约责任 423 委托人逾期付款利息按下列方法确定 5 合同支付临安区西林小学新建EPC总承包项目监理 46 51支付货币币种为人民币比例为 100汇率为 53支付酬金 531每月25日前承包人上报当月工程量审核后于次月10日前支付上月完成工程量的70含30考核的监理费竣工验收合格后支付至签约合同价的80审计结束支付至审计价的975余款25作为保修金待缺陷责任期满后15天内付清 532 合同价提取30作为考核支付按施工工期每月均分根据附录 C监理工作管理考核规定得分每月发放 55酬金的调整 551 监理酬金为人民币万元 552 本项目按固定费率合同暂定施工监理服务收费的计费额为 19000 万元实际费用按EPC总承包中标合同价计算 553最终结算时EPC总承包中标合同价高于19000万元的监理服务费不作调整EPC总承包中标合同价低于19000万元的根据EPC总承包中标合同价和本次投标中标的监理费率按实调整监理服务费 554 工程保修期内监理应按约定履行义务而不得要求另行增加服务费用 6 合同生效变更暂停解除与终止 61生效本合同生效条件委托人和监理人的法定代表人或其授权代理人在协议书上签字并盖单位公章后本合同生效 62变更 621最终监理费用以EPC总承包中标合同价为计算依据中标监理费率不得调整本工程在建设过程中不论何种原因增加或取消部分建设内容时监理费用按EPC总承包中标合同价计算不再计算其他费用 622①本工程监理服务期施工工期+保修期24个月保修期内质量问题由监理人协调处理由于非监理方原因导致工程施工暂停 1 个月以上的监理服务暂停之后至重新开工期间不计入监理服务期不予计费此处施工工期以开工报告为起始点竣工验收完成并备案后为终点在工程缺陷责任期内监理单位应承担相应的义务和责任②施工前期阶段工程结算及决算审计期间均提供免费的服务 623除不可抗力外因非监理人原因导致本合同期限延长时监理单位应免费提临安区西林小学新建EPC总承包项目监理 47 供服务停工期间监理单位须确保监理工作有效到位监理服务时间增加的监理费率和监理服务费均不作调整 63解除 1双方协商一致可以解除合同 2重大设计变更相应监理内容不存在可以解除 3监理人员出勤率工作能力工作态度完全不能满足工作需要求且限期整改无法到位或因其它重大不履约造成委托人重大损失的委托人可单方面解除合同 4委托人以书面形式向监理人发出解除合同的通知应提前天告知对方有异议的按照争议解决办法解决 7 争议解决 72调解本合同争议进行调解时可提交临安区仲裁委员会进行调解 73仲裁或诉讼合同争议的最终解决方式为下列第 2 种方式 1提请仲裁委员会进行仲裁 2向临安区人民法院提起诉讼 8 其他 82检测费用委托人应在检测工作完成后天内支付检测费用 83咨询费用委托人应在咨询工作完成后天内支付咨询费用 84奖励 841合理化建议的奖励金额按下列方法确定为双方协商 86保密委托人申明的保密事项和期限监理人申明的保密事项和期限第三方申明的保密事项和期限 88著作权监理人在本合同履行期间及本合同终止后两年内出版涉及本工程的有关监理与相关服务的资料的限制条件 89惩罚临安区西林小学新建EPC总承包项目监理 48 如监理在项目实施过程中未正常履行合同要求或存在以下行为时委托人将视为违约扣违约金直至清退出场 1总监每月出勤不得少于投标时承诺的天数到位率每缺勤一天则监理人需向委托人支付4000元人的违约金考勤由委托人负责考记 2其它监理人员每月出勤不得少于投标时承诺的天数到位率每缺勤一天则监理人需向委托人支付2000元人的违约金考勤由委托人负责考记 3监理人更换总监必须经委托人同意经委托人同意后必须在五天内更换完成且更换的项目总监资格条件必须等于或高于投标资格条件提供项目总监注册监理工程师证书职称证书身份证原件及其工作经历与业绩等有关证明材料与此同时支付违约金人民币5万元若监理人未经委托人同意擅自更换总监的支付违约金人民币10 万元 4委托人要求更换总监的更换的总监必须在五天内到位且更换的项目总监资格条件必须等于或高于投标资格条件逾期每天监理方需向委托人支付1000元的违约金 5监理人在工程实施过程中对施工单位进行吃拿卡等违反监理人道德的行为的每发现一次委托人有权要求监理人支付人民币2000元次的违约金 6工程实施过程中若监理人未及时发现施工质量问题或材料进场未按要求进行验收或滞后于委托人发现问题的出现此类情况则委托人有权向监理人发出书面警告监理人应及时整改每发现一次监理人需向委托人支付最高10000元次的违约金如因监理不到位返工导致总工期延误监理人还需承担延误责任每延误一天向委托人支付2000元违约金超过10天按每天5000元支付违约金 7工程实施过程中若监理人与施工单位一起隐瞒工程质量隐患或降低施工质量标准出现此类情况则委托人有权向监理人发出书面警告监理人应及时整改每发现一次监理人需向委托人支付10000元次的违约金 8在工程实施过程中监理人不得为赶工期进度而忽视工程质量不能在明知工程可能存在质量隐患的情况下也不进行检查纠正和返修而让施工单位继续施工或进行下道工序的施工出现此种情况则委托人有权向监理人发出书面警告同时监理人需向委托人支付10000元次的违约金 9因监理安全管理工作不到位工程现场发生重大安全事故的每发生1起死亡事故的监理人应一次性支付违约金人民币 10万元每发生 1起重伤事故的一次性支付违约金人民币5万元 10因监理质量管理工作不到位工程现场发生质量事故的按国家建筑工程质量事故等级划分规定事故划分等级按建质2010111号文件执行一般质量事故按人民币 3000 元～5000 元次支付违约金严重质量事故按人民币 10000 元～20000 元次支付违约金重大质量事故按人民币 5 万元～20万元次支付违约金同时对造成的损失作相应的赔偿情节严重影响正常工程进展的委托人有权除按上述条款扣罚临安区西林小学新建EPC总承包项目监理 49 外并停付后续监理合同款直到中止监理合同 9补充条款 91 监理人须按照委托人的监理管理要求监理管理制度对项目工程实施监理委托人有权对监理人的监理职责履行及完成情况进行定期不定期考核并根据考核结果对监理人实施奖励处罚 92 安全保障监理人必须做好自身人员的安全管理工作发生人员伤害的一切责任均由监理人自行承担 93 监理工程所需仪器设备必须按约定的时间到场未按要求进场的委托人将自行购买或租用并配备给现场监理人员产生的费用从监理费用中扣除 94 本次监理服务期为工程全部施工的工期至工程保修期结束非监理方面造成工期延误的延期监理费监理人在投标时已根据本工程特点自行考虑风险 95 监理人对本工程所使用的大宗材料和主要重要材料的检测试验必须与施工单位同步并独立进行不得使用施工单位的任何检测资料和测试设备如发生质量争议需送建设行业主管部门指定单位检测试验的应事先报告委托人并经委托人代表同意后方可执行检测费用按合同约定结算 96 监理人不得与承担本工程的施工承包人及材料设备投标人发生经济利益关系 97 工地办公室应有统一的办公桌椅柜工地现场应标示显著的工程项目铭牌表现出监理人应有的企业形象 98 在本工程监理过程中监理人员须驻施工现场实行现场监理如遇重要的工程部位和隐蔽工程施工时应当实行全过程24小时旁站监理 99总监理工程师和专业工程师不能同时离岗离开本市要向业主请假否则视同离岗 910监理人员每月休假计划须报经招标人同意后方可实施 911加强工程投资管理工作 1监理单位应把好工程计量签证关加强对现场提交的计量索赔等资料如形象进度验收报告单价分析工程变更签证等的真实性有效性的检查核实保证送达业主的计量计价资料的真实齐全有效 2监理单位应把好工程月度产值计量关监理工程师应对承包商提交的工程量计算表要根据图纸逐一认真核查计量的项目必须按技术规范和业主批准的施工图纸有关要求和规定完成全部工作计量工作中应根据施工合同施工定额计价办法等逐一确定工程量的计算规则是否合乎标准是否有重报的现象确认其工程量的申报是否有效合格 3监理单位应把好材料设备的质量关对选材定价特别是特殊专业性的材料设备的选定及价格应提出意见并根据需要参与其选厂定材设备临安区西林小学新建EPC总承包项目监理 50 4监理人在监理过程中应发挥主观能动性在满足工程质量的前提下提出合理化建议缩短工期优化工程投资 5造成建设单位经济损失的监理人需另行支付赔偿金 911 保修期间监理人员必须在2小时内响应并在8小时内到达 912 监理人不得把本合同约定的监理业务全部或部分转包或分包给第三方招标文件约定的除外 913如本合同前后条款内容出现相互抵触不一致的情况以发包人解释为准承包人必须服从发包人保留在合同签订前修改完善合同条款的权利临安区西林小学新建EPC总承包项目监理 51 附录A 相关服务的范围和内容 A1勘察阶段 A2设计阶段 A3保修阶段 A4其他专业技术咨询外部协调工作等附录B 委托人派遣的人员和提供的房屋资料设备 B1 委托人派遣的人员名称数量工作要求提供时间 1工程技术人员 2辅助工作人员 3其他人员 B2 委托人提供的房屋名称数量面积提供时间 1办公用房 2生活用房 3试验用房 4样品用房用餐及其他生活条件无 B3 委托人提供的资料名称份数提供时间备注 1工程立项文件 2工程勘察文件 3工程设计及施工图纸 4 工程承包合同及其他相关合同 5施工许可文件 6其他文件 B4 委托人提供的设备名称数量型号与规格提供时间 1通讯设备无 2办公设备无 3交通工具无 4检测和试验设备无52 附录C监理考核办法监理单位月份考核表工程名称编号考核人签字监理单位项目总监总监代表日期检查项目检查内容主要内容检查情况描述扣分考核实得分监理组织 20分监理到岗率总监代表专业监理工程师和监理人员出勤率不满足投标书承诺到岗率每少一个百分点扣 3分扣分超过15分该分项考核20分全扣连续2个月达不到投标书承诺的到岗率一次性扣罚全部履约保证金连续3次达不到取消合同并赔偿违约金及甲方全部损失监理办公及检测设备职责分明齐全履行全面清晰上墙不合格每次扣2分监理规划及细则等具有操作性强的监理规划及细则执行认真资料齐全不合格每次扣3分监理资料 30分监理月报内容真实全面及时总结分析有见地措施得力执行有效不合格每次扣4分监理例会总监定期主持监理例会每旬一次根据需要不定期组织专题会议会风会纪严明组织有力有序有会议记录有纪要有通报并规范及时齐全能解决实际问题不合格每项每次扣2分检查项目检查内容主要内容检查情况描述扣分考核实得分考核人临安区西林小学新建EPC总承包项目监理 53 签字二监理资料 30分监理工程师日志内容真实全面及时工程变更工程事故质量检验签发指令合同索赔等有记录情况巡视平时检查结果有反映不合格每次扣 4分主要施工材料设备和构配件进场报审进场前有计划进场时有检查必要时有复检时效性和书面化资料齐全可追溯不合格每次扣4分分包单位资料审查表书面催告认真审查及时回复不合格每次扣2分施工方案审批书面催告认真审查审批及时意见具体可行不合格每次扣4分工程变更及签证管理工程技术变更程序正确经济合理会签认真及时签证依据正确真实有效不合格每项每次扣4分监理安全资料认真履行安全检查做好安全台账资料的整理与收集不合格每次扣4分三现场监督管理50分施工组织协调协调能力强方法得当总分包关系融洽工程配合有力不合格每次扣3分原材料试件见证取样制度对水泥砼试块防水材料钢材及钢筋焊接接头等监理人员监督施工单位送有关单位检验严格把好材料质量关报验及时规范签字有效完整不合格每项每次扣6分临安区西林小学新建EPC总承包项目监理 54 检查项目检查内容主要内容检查情况描述扣分考核实得分考核人签字三现场监督管理50分工程进度控制根据施工作业计划有施工单位月进度计划周进度计划审批意见并反映在月报和周报中调整措施得力能完成计划不合格每项每次扣4分工程质量控制按规范要求对质量缺陷整改须书面通知监督整改措施得力效果明显有分项验收记录隐蔽工程旁站验收记录无不合格品无重大质量事故不合格每项每次扣4分安全控制督促施工单位建立健全安全生产责任制和对工人安全教育检查安全工作发现隐患及脏乱差现象责令及时有效整改当月无工伤无严重三违不合格每次扣5分文明施工施工区域内的保洁保安措施得力不合格每次扣3分隐蔽及旁站工程检查组织督促施工单位验收严格三检制度报验程序规范验收资料完整存档有序不合格每项每次扣5分组织工程验收按规范要求组织各分部分项和单位工程综合验收坚持验收前的预验收整改意见正确有理整改效果显著不合格每项每次扣5 分保修期监理配合积极主动配合交付工作整改工作书面记录结果检查不合格每次扣2分临安区西林小学新建EPC总承包项目监理 55 检查项目检查内容主要内容检查情况描述加分考核实得分考核人签字四监督增值服务10分业主视角想业主所想主动关注效果功能等业主关心的问题并提出有效地措施每次加2分合理化建议能主动对项目管理及工作流程提出积极合理有效意见每次加3分方案优化主动为业主及施工方的技术方案提出优化建议并协助实施每次加3分创新的监理工作能够结合业主的管理要求有创新的改进监理工作每次加2分总分备注1此监理考核办法为月度考核办法考核时间为每月日至下月日前 2由项目负责人组织考核 3此考核办法满分为100分考核金按考核得分与进度款同步发放56 第四部分投标文件部分格式目录附件一技术标副本封面格式附件二投标函附件三法定代表人身份证明附件四授权委托书附件五投标人及拟派项目总监理工程师无行贿犯罪记录承诺书附件六拟派项目总监理工程师在监项目符合国家规定范围承诺书附件七总监及驻现场各监理人员的到位率承诺书附件八监理费报价分析汇总表附件九投标人基本情况表附件十投标人近三年已完成类似监理项目情况表附件十一拟派驻本工程监理人员汇总表附件十二拟派项目总监基本情况表附件十三拟投入本工程检测仪器设备汇总表临安区西林小学新建EPC总承包项目监理 57 附件一副本临安区西林小学新建EPC总承包项目监理 58 附件二投标函致 1我方已全面阅读和研究了招标文件和招标补充文件并经过对施工现场的踏勘澄清疑问已充分理解并掌握了本工程招标的全部有关情况同意接受招标文件的全部内容和条件并按此确定本工程监理投标的要约内容以本投标文件向你方发包的全部内容进行投标监理服务费监理报酬的报价为人民币大写★ 元即监理费费率为监理费费率=监理费最终报价19000万元100保留两位小数监理服务期同施工工期+保修服务期24个月项目总监理工程师为★ 身份证号码联系电话监理人数为人质量控制目标为 2我方将严格按照有关建设工程招标投标法规及招标文件规定参加投标并理解你方不一定接受最低价的投标对定标结果也没有解释义务如由我方中标在接到你方发出的中标通知书起天内按中标通知书招标文件和本投标文件的约定与你方签订监理合同并提交万元的履约保证金履行规定的一切责任和义务 3本投标文件自递交你方起 90 天有效期内全部条款内容对我方具有约束力在此有效期内我方如出现以下行为之一者投标保证金不予退还1投标人在规定的投标有效期内撤销或修改其投标文件2中标人在收到中标通知书后无正当理由拒签合同协议书或未按招标文件规定提交履约担保3经查实项目总监有在监理工程或投标人存在弄虚作假串通投标行为 4本投标文件包括以下内容 1法定代表人签署的授权处理本工程投标事项的授权委托书 2投标保证金 3投标说明企业概况业绩特长主要是计划进场的监理班子并附有关证明材料和证件承担本工程监理业务的总体设想要求和建议对招标文件的承诺意见 4监理大纲 5派驻现场监理人员的资格业绩简介 6监理服务费报价组成分析及说明 7询标记录及其它应提供的资料文件联系地址邮编联系人电话电子信箱传真以上打★内容需实质性响应投标人盖单位公章法定代表人或委托代理人签字或盖章年月日临安区西林小学新建EPC总承包项目监理 59 附件三法定代表人身份证明投标人名称单位性质地址成立时间年月日姓名性别年龄职务系投标人名称的法定代表人特此证明投标人盖单位公章年月日附身份证复印件附件四授权委托书本人姓名系投标人名称的法定代表人现委托姓名为我方代理人代理人根据授权以我方名义签署澄清说明补正递交撤回修改项目名称标段施工监理投标文件签订合同和处理有关事宜其法律后果由我方承担委托期限代理人无转委托权附法定代表人身份证明投标人盖单位公章法定代表人签字身份证号码委托代理人签字身份证号码年月日附身份证复印件临安区西林小学新建EPC总承包项目监理 60 附件五投标人及拟派项目总监理工程师无行贿犯罪记录承诺书我公司及我公司拟派参加监理的项目总监理工程师身份证号码自2015年1月1日至投标截止日前无任何行贿犯罪记录特此承诺投标人盖单位公章项目总监理工程师盖执业印章法定代表人或委托代理人签字或盖章年月日附件六拟派项目总监理工程师在监理项目符合国家规定承诺书序号在投或在建项目一类工程二类三类工程我方深知中华人民共和国招标投标法第五十四条的内容以上承诺内容如有虚假愿意接受被没收投标保证金的处罚给招标人造成损失的愿意依法承担赔偿责任如已中标的愿意自动放弃中标资格特此承诺投标人盖单位公章项目总监理工程师盖执业印章法定代表人或委托代理人签字或盖章年月日临安区西林小学新建EPC总承包项目监理 61 附件七总监及驻现场各监理人员的到位率承诺书如中标参与工程的施工监理我公司将按投标文件中的监理班子到位并保证项目总监到位率在以上即每月不少于日历天专业监理工程师到位率在以上即每月不少于日历天安全负责人到位率在以上即每月不少于日历天监理员到位率在以上即每月不少于日历天如违反此承诺愿按合同有关规定接受处罚投标人盖单位公章法定代表人或委托代理人签字或盖章年月日附件八监理费报价分析汇总表序号费用名称单位计算依据单价元数量合价元合计监理服务费总报价人民币万元大写人民币监理费率结转至附件一投标函本工程监理服务期施工工期+保修服务期24个月施工前期阶段工程结算及决算审计期间均提供免费的服务投标人充分考虑整个监理服务时间内的全部工作及所需费用并包含在投标总报价中报价依据和说明及监理服务费调整的条件和办法可另附页投标人盖单位公章法定代表人或委托代理人签字或盖章年月日临安区西林小学新建EPC总承包项目监理 62 附件九投标人基本情况表单位名称通讯地址传真邮政编码电话联系人电子信箱成立时间法定代表人姓名职务职称技术负责人姓名职务职称专业资质等级资质等级证书编号法人营业执照证号注册资金开户行名称银行帐号单位总人数人其中总监理工程师人高级职称人员人监理工程师人中级职称人员人其他人初级职称人员人组织机构图包括机构领导成员主要技术人员数量等情况投标人盖单位公章法定代表人或委托代理人签字或盖章年月日附件十投标人近三年已完成类似监理项目情况表 2015年1月1日起～至投标截止日序号建设单位工程项目及规模建筑面积监理服务范围项目监理期间工程概算或预算万元总监理工程师监理机构人数监理成效 1 2 3 4 5 临安区西林小学新建EPC总承包项目监理 63 附件十一拟派驻本工程监理人员汇总表姓名本工程拟任岗位年龄性别专业专业年限职务职称安排上岗施工阶段注附身份证职称证书执业证书监理工程师证书学历证书监理员岗位证书等复印件投标人盖单位公章法定代表人或委托代理人签字或盖章年月日附件十二拟派项目总监基本情况表姓名性别年龄职务职称学历执业资格及专业从事总监年限近年完成项目及获奖情况年月日起～至今项目名称建设规模开竣工日期担负的技术职务获奖情况注附监理合同或中标通知书竣工验收记录职称证书及获奖证书等证书复印件投标人盖单位公章法定代表人或委托代理人签字或盖章年月日临安区西林小学新建EPC总承包项目监理 64 附件十三拟投入本工程检测仪器设备汇总表序号仪器设备名称规格型号数量使用情况投入时间备注投标人盖单位公章法定代表人或委托代理人签字或盖章年月日临安区西林小学新建EPC总承包项目监理 65 第五部分评标办法根据中华人民共和国招标投标法中华人民共和国招标投标法实施条例国务院第613号令评标委员会和评标方法暂行规定原国家发展计划委员会等七部委令第12号工程建设项目施工招标投标办法原国家发展计划委员会等七部委令第30号浙江省招标投标条例浙江省人民政府关于严格规范国有投资工程建设项目招标投标活动的意见浙政发200922号等有关规定制定本办法一评标原则评标应遵循公平公正科学择优的原则二评标委员会评标工作由招标人依法组建的评标委员会负责评标委员会成员为5人及以上单数在杭州市临安区公共资源招投标交易中心的评标专家库中随机抽取评标委员会对投标文件作出的评审结论应当符合有关法律法规规章和招标文件的规定三评标程序和内容 1评标的一般程序 1熟悉招标文件和评标办法 2技术标监理大纲评审评审结束宣布技术标得分后再开启商务标 3商务标资信业绩人员等评审在宣布结果前请各投标单位对资信业绩的客观分得分情况作出确认 4完成评标报告推荐中标候选人四技术标评审 1符合性审查投标文件存在以下情况之一的经评标委员会成员少数服从多数认定作为符合性审查未通过 11投标文件必须按招标文件中的有关要求进行密封包装 12是否符合招标文件关于技术部分暗标投标文件编制说明进行编制 13投标人未按照招标文件的要求缴纳投标保证金的 2技术标监理大纲评审一技术标监理大纲30临安区西林小学新建EPC总承包项目监理 66 序号评标项目标准分值 1 质量措施质量目标分解规划合理措施有效 38 深基坑及地下工程人防工程装配式钢结构屋面大跨度网架结构外立面等重点关键部位监理方案 520 有针对工程特点难点重点分析及相应预控措施 310 根据EPC总承包特点提出设计采购施工一体化模式质量控制的重点及合理化建议 210 2 进度措施根据本工程施工工期特点提出科学合理的进度计划建议关键线路的建议措施合理得当 210 3 投资措施了解本EPC总承包项目招标文件根据EPC合同总价的特点就如何确保设计标准材料设备采购施工质量满足工程品质使用功能观感质量及学校环保装修设施标准等要求提出建议和措施 210 4 安全生产文明施工管理制度严格控制措施科学得力监督机制健全 36 根据周边实际情况编制深基坑开挖及支护的安全专项监理方案及施工的可行性建议 28 5 信息管理管理科学方法得力查阅方便便于监督人员充分理解和熟悉 36 6 组织协调组织协调内容全面措施得力 36 7 工程制度工作程序验收签证会议公司对项目监理机构的监控季报月报制度公司对项目监理班组的奖惩考核等各项制度健全完善情况打分每少1项扣05分 13 8 检测设备现场配备电脑及打印机摄像机照相机回弹仪全站仪或经纬仪水准仪等响应招标文件要求的仪器设备配备情况不完善的每少1项扣05分 13 1以上采用暗标形式2投标文件技术标未响应招标文件实质性要求的作无效标处理无相关内容的该项不得分3分数汇总时去掉一个最高分和一个最低分后计算平均值作为投标人的技术标得分保留两位小数 30100 五商务标评审 1符合性审查投标文件存在以下情况之一的经评标委员会成员少数服从多数认定作为符合性审查未通过企业IC卡显示资质信息正常不需要提供资质证书营业执照原件 1投标人的投标资格不满足国家有关规定 2投标人的资质业绩人员等条件不满足招标文件载明的强制性要求的临安区西林小学新建EPC总承包项目监理 67 3投标人未按招标文件的要求签署和盖章的仅限于单位印章和法定代表人或其委托代理人签字或盖章 4不响应招标文件规定的实质性要求的 5投标人不以自己的名义或未按招标文件的要求提供投标保证金或提供的保证金有缺陷而不能接受的 6投标报价按招标文件要求报价的 7开标时出现以下情况之一的 ①投标文件的投标报价或其它关键内容字迹模糊或无法辨认或报价大写书写不规范的 ②投标人在投标文件中对同一标段有两个或多个报价且未书面声明以哪个为最终报价 ③法定代表人到场的未携带身份证明委托人到场的未提供有效的授权委托书委托人为非交易员的未提供社保缴纳凭证应到场参加开标会议而未到场的 8存在法律法规规章规定的其它无效投标情况的如监理服务期质量未响应等情形 2资信业绩评审10分序号计分项目计分依据分值具体内容和标准计分时效 1 企业类似业绩合同或中标通知书和单位工程质量竣工验收记录 4 1投标人自2015年1月1日以来承接并完成过单个合同面积20000㎡含及以上的公共建筑工程的每项得1分面积在10000㎡含~20000 ㎡的每项得05分本项最高得2分 2投标人自2015年1月1日以来承接并完成过钢结构建筑工程业绩厂房除外的1个得1分最高得2分注业绩评分计分时效以竣工验收记录时间为准 2015年1 月1日以来 2 企业创杯业绩获奖文件 2 投标人获得过建设工程类地市级及以上奖项的1个得1分最高得2分同一工程只计最高奖项不累计得分 2015年1 月1日以来临安区西林小学新建EPC总承包项目监理 68 3 项目总监合同或中标通知书单位工程质量竣工验收记录二者缺一不可且至少有一个能体现项目总监姓名无法体现的需另提供业主证明 3 1拟派项目总监自2015年1月1日以来作为总监监理过单个合同面积在20000㎡含及以上的公共建筑工程的得2分在10000㎡含 ~20000㎡的得1分 2拟派项目总监自2015年1月1日以来承接并完成过钢结构建筑工程业绩厂房除外的得1分注1业绩评分计分时效以竣工验收记录时间为准2中标通知书或监理合同竣工验收记录中至少有一个能体现总监名字的无法体现的需另提供业主证明 2015年1 月1日以来 4 项目班组职称证书 1 拟派项目班子人员中不含项目总监具有中级及以上职称的至少须有 50以上每少1人减04分说明 1资信业绩须提供相关证明材料的原件仅提供原件或复印件的均不得分同时提供原件目录一式二份 2评审中对原件一次性提供中途不作补充 3对投标时提供虚假信息的企业一经查实给予通报批评信用扣分投标保证金不予退还 3商务报价得分60 1报价评审应以报价口径范围一致的评标价为依据评标价应在最终报价的基础上按照招标文件约定的因素和方法进行计算凡属招标文件的原因造成报价口径范围不一致的应调整投标人报价但因投标人自身失误造成多算少算漏算的不得调整 2本项目投标最高限价为人民币26314万元高于最高限价的报价无效 3先计算各有效投标人监理服务报价的第一次算术平均值再对第一次算术平均值及以下的报价进行二次平均以第二次算术平均值作为评标基准价保留二位小数临安区西林小学新建EPC总承包项目监理 69 4当投标报价≥评标基准价时投标报价得分=100投标报价评标基准价评标基准价100260投标报价＜评标基准价时投标报价得分=100评标基准价投标报价评标基准价100160 六投标文件的综合得分投标人的综合得分=监理大纲评分30+企业信用和资信业绩评分+商务报价评分 60 七推荐中标候选人评标委员会根据综合评分由高到低对投标文件进行排序依次推荐排序前两名为中标候选人当有效投标人小于等于5家时可仅推荐1名中标候选人当综合得分相同时以报价低者优先综合得分相同且报价也相同时以监理大纲得分高者优先综合得分报价和监理大纲得分均相同时抽签决定排序八评标报告评标委员会应根据评标情况和结果向招标人提交评标报告评标报告应由评标委员会成员起草经评标委员会三分之二以上的成员同意通过评标委员会全体成员应在评标报告上签字确认评标专家如有保留意见可以在评标报告中阐明九中标公示中标候选人业绩及被否决情况在杭州市临安区公共资源招投标交易网 httpwwwlajyzxcn公示3日最后一日为工作日投标人如发现权益受到侵害应当按照中华人民共和国招标投标法实施条例中华人民共和国国务院令第613 号的规定提出质疑和投诉十定标 1定标由招标人负责参与定标的人员不少于应到成员的三分之二 2定标按照中华人民共和国招标投标法实施条例国务院令第613号的有关规定确定中标人 3招标人确定排名第一的中标选候选人为中标人排名第一的中标候选人放弃中标因不可抗力提出不能履行合同或不按招标文件提交履约保证金或者经查证中标候选人及其拟派项目总监近3年来有2次以上行政处罚的且未如实填报或隐藏不报的情况的或者被查实存在影响中标结果的违法行为等情形不符合中标条件的招标人可以按照评标委员会提出的中标候选人名单中的排序依次确定其他中标候选人为中标人中标候选人因不可抗力之外的原因放弃中标权的必须按文件规定没收其投标保证金没收的投标保证金不能弥补由于其放弃中标权而给招标人造成报价的差额部分由临安区西林小学新建EPC总承包项目监理 70 放弃中标权的中标候选人承担有关行政监督部门将其放弃中标权的情况记录其信用档案 4如发生投诉争议等情况时经查实中标候选人存在违法违规行为不符合中标条件且该行为在评标时是无法发现和确认的招标人可以在其他中标候选人中按照推荐的排序确定中标人也可以重新招标 5招标人在定标前将查询中标候选人及其拟派项目总监近3年来时间为2015 年1月1日～本工程投标截止时间前行政处罚情况若有2次以上的一律取消其中标资格招标人可以在其他中标候选人中按照推荐的排序确定中标人也可以重新招标 6当所有中标候选人经查实都存在违法违规行为时将重新依法组织招标 7当所有中标候选人经核验均不合格的将重新依法组织招标 8招标人向投标人发出中标或招标结果通知书

推荐招标

全国

浏览历史