首页 > 招投标 > 厨房设备

长寿区人民医院北城分院及全科医生规范化临床培养基地项目室内装饰及安装工程施工招标(第三次)

重庆
状态：公告

所在地区	重庆	招标类型	公告
请点击下载	下载	发布时间	2018-10-29

文件

项目编号		CSJY(2018)0632	项目名称	长寿区人民医院北城分院及全科医生规范化临床培养基地项目室内装饰及安装工程施工招标(第三次)

相关图纸及文件

文件图纸(270.29MB) 清单(1.13MB)

信息来源：http://113.207.111.119/长寿区人民医院北城分院及全科医生规范化临床培养基地项目室内装饰及安装工程第三次施工招标招　标　文　件招标编号LSGZ201721 招标人重庆市长寿公益工程建设管理有限公司招标代理机构重庆联盛建设项目管理有限公司 2018年7月2 目录第一卷1 第一章招标公告 2 1 招标条件 2 2 项目概况与招标范围 2 3 投标人资格要求 2 4 招标文件的获取 2 5 投标文件的递交 2 6发布公告的媒介 2 7 联系方式 2 第二章投标人须知 3 投标人须知前附表 3 1 总则22 2 招标文件 33 3 投标文件 34 4 投标37 5 开标37 6 评标38 7 合同授予 39 8 重新招标和不再招标 39 9 纪律和监督 40 10 需要补充的其他内容 40 第三章评标办法综合评估法 43 评标办法前附表 43 1评标方法 47 2评审标准 47 3评标程序 47 第四章合同条款及格式 50 第一部分合同协议书 52 第二部分通用合同条款 55 第三部分专用合同条款 56 第五章工程量清单 93 第二卷94 第六章图纸 95 第三卷96 第七章技术标准和要求 97 第八章投标文件格式 98 一投标函部分 99 二商务部分 107 三技术部分 130 四资格审查资料 1381 第一卷2 第一章招标公告 1 招标条件长寿区人民医院北城分院及全科医生规范化临床培养基地项目室内装饰及安装工程已由重庆市长寿区发展和改革委员会以长发改投2014149号长发改投201556号批准建设项目业主为长寿区人民医院招标人为重庆市长寿公益工程建设管理有限公司建设资金来自国有资金项目出资比例为100项目已具备招标条件现对长寿区人民医院北城分院及全科医生规范化临床培养基地项目室内装饰及安装工程第三次施工进行公开招标 2 项目概况与招标范围 21建设规模总建筑面积122939 平方米包含门诊医技住院综合楼含妇儿产科住院楼教学科研办公楼全科医生规范化临床培养基地药剂楼地下车库门诊医技住院综合楼建筑层数地上裙房 4 层主楼 25 层地下 1 层裙房建筑高度 2130m主楼结构高度 9990m 教学科研办公楼全科医生规范化临床培养基地药剂楼三栋楼地上均为 6 层高 2315 米地下一层高 54m为车库设备用房 22建设地点长寿区人民医院北城分院内 23 工程造价约 23000万元其中室内精装工程约9500万元变配电工程约1450万元空调工程约3500万元弱电工程约4200万元气动物流工程约330万元医用气体工程约1160万元柴油发电机机组约200万元厨房工程约110万元电梯工程约2400万元 24 招标范围详见招标人提供的施工设计图纸图说设计变更以及工程量清单所明确的工程内容主要工作内容包括但不限于内装饰工程智能化工程中央空调特殊科室装饰工程厨房设备发电机组及电梯采购安装工程输变配电工程等工程 25 工期390日历天 3 投标人资格要求 31本次招标实行资格后审投标人应满足下列资格条件投标人须同时具备建设行政主管部门颁发的建筑装修装饰工程专业承包一级资质电子与智能化工程专业承包一级资质建筑机电安装工程专业承包一级资质并在人员设备资金等方面具有相应施工能力的独立法人单位 32 本次招标接受联合体投标 4 招标文件的获取 41本工程采用网上招标文件施工图纸及工程量清单等相关资料不报名招标公告于2018年 10月29日起在重庆市招标投标综合网重庆市建设工程信息网和重庆市长寿区公共资源交易网同时发布招标文件施工图纸及工程量清单等相关资料均在重庆市长寿区公共资源交易网 jyzxcqcsgovcn上公开发布凡有意参加的投标者在开标前随时在网上自行招标文件施工图纸及工程量清单等相关资料 42 招标文件售价100000元套由投标人在递交投标文件时向招标代理机构缴纳售后不退不缴费者拒收投标文件特别提示 5 投标文件的递交 51投标文件递交的截止时间投标截止时间下同为2018年11月22日10 时00分北京时间地点为重庆市长寿区公共资源交易中心重庆市长寿区菩提街道办事处菩提大道 251 号恒居民生佳苑长寿区火车北站沿幸福大道前行 1200米左右 52逾期送达的或者未送达指定地点的投标文件招标人不予受理 6发布公告的媒介本次招标公告同时在重庆市招标投标综合网重庆市建设工程信息网和重庆市长寿区公共资源交易网上发布 7 联系方式招标人重庆市长寿公益工程建设管理有限公司招标代理机构重庆联盛建设项目管理有限公司 2018 年10月26日3 第二章投标人须知投标人须知前附表条款号条款名称编列内容 112 招标人重庆市长寿公益工程建设管理有限公司 113 招标代理机构重庆联盛建设项目管理有限公司 114 项目名称长寿区人民医院北城分院及全科医生规范化临床培养基地项目室内装饰及安装工程第三次 115 建设地点长寿区人民医院北城分院内 121 资金来源本招标项目经重庆市长寿区发展和改革委员会以长发改投20141 49号长发改投201556号批准立项资金来源为国有资金出资比例100 131 招标范围主要工程内容详见招标人提供的施工设计图纸图说设计变更以及工程量清单所明确的工程内容主要工作内容包括但不限于内装饰工程智能化工程中央空调特殊科室装饰工程厨房设备发电机组及电梯采购安装工程输变配电工程等工程 132 工期 390日历天 133 质量要求达到国家现行有关施工质量验收规范要求并达到合格标准 142 投标人的资格条件本工程施工招标实行资格后审投标人应提供以下证书及相关材料 1 资质条件 ① 提供投标人企业法人营业执照副本原件及复印件如联合体共同投标的联合体各方均须提供企业法人营业执照副本原件及复印件 ② 提供建设行政主管部门颁发的投标人建筑装修装饰工程专业承包一级资质电子与智能化工程专业承包一级资质建筑机电安装工程专业承包一级资质的资质证书副本复印件如联合体共同投标的联合体各方须提供满足本次招标要求的资质证书副本复印件 ③ 提供投标人安全生产许可证副本原件及复印件和其主要负责人的安全生产考核合格证A证原件及复印件如联合体共同投标的联合体各方均须提供安全生产许可证副本原件及复印件主要负责人的安全生产考核合格证A证原件及复印件须由联合体牵头单位提供4 条款号条款名称编列内容 2业绩要求 2013年1月1日起至今承担过的工程业绩承建过已竣工验收的公共建筑室内装饰装修施工面积10万㎡及以上且工程造价9500万元及以上单项室内装饰装修工程项目一个如联合体共同投标的业绩须由联合体牵头单位提供注1提供业绩的中标通知书合同协议书工程竣工验收证明复印件全国建筑市场监管公共服务平台jzscmohurdgovcn 业绩截屏投标人自行提供业绩截图 2若投标人提供的全国建筑市场监管公共服务平台jzscmoh urdgovcn截图中标通知书施工合同竣工验收报告不能完全体现室内装饰装修施工面积和室内装饰装修单项工程造价的可以增加行业主管部门证明或装饰结算报告书或业主证明等资料作为业绩佐证以证明投标人所提供的业绩符合招标文件要求 3若投标人提供业绩是总承包项目中包含的室内装饰装修工程且装饰装修工程由总承包单位具体实施的可作为总承包单位业绩若装饰装修工程进行了专业分包或联合业主进行了二次招标的该装饰装修工程业绩只能作为专业分包单位或二次招标中标单位的业绩 4所有投标人提供的项目业绩必须真实有效开标结束后招标人对所有投标人提交的业绩相关资料到项目所在地建设行政主管部门进一步核实其真实性后再退还投标保证金若提供的业绩相关资料存在弄虚作假其投标保证金不予退还并将提供虚假业绩相关资料的投标人纳入长寿区建设工程投标黑名单并上报重庆市城乡建设委员会进一步处理 3项目经理资格要求 1提供在投标人注册的建筑工程一级建造师注册证书原件及复印件2提供该项目经理的安全生产考核合格证B证原件及复印件 3该项目经理不能在在建工程任职否则其投标文件按废标处理如联合体共同投标的项目经理须由联合体牵头单位提供 4该项目经理必须出席开标会在开标现场在监督人员的监督下由招标人或招标代理机构核验其项目经理身份证原件否则其投标文件按废标处理注①根据渝建招发20123号文的要求该项目经理是否已在在建工程任职的情况应在开标现场完成查询并以开标现场查询的情况为准查询情况打印后交评标委员会评审中标后不得随意更6 条款号条款名称编列内容换查询网址为重庆市建筑施工企业诚信综合评价系统 http183641898080cxztbloginaspx ②中标后本工程投标函中填报的拟派的项目经理不得擅自变更否则其缴纳的履约保证金招标人不予退还如确需更换项目经理不可抗力除外禁止该项目经理6个月投标资格 4其他要求 1项目技术负责人资格要求提供建筑工程类高级职称资格证书原件及复印件注提供2017年10月2018年9月的养老保险缴费证明加盖投标单位及社保局鲜章提供社保号查询网址及网上查询截图复印件加盖投标单位鲜章如联合体共同投标的技术负责人须由联合体牵头单位提供 2主要管理人员 ①提供不少于3名质检员质量员1名材料员2名施工员1 名资料员或城建档案员的上岗证或岗位培训考核合格证原件及复印件提供不少于1 名造价员的资格证书或造价工程师的注册证书原件及复印件提供不少于1 名测量员 2 名机械员1 名试验员 1 名劳务员1 名标准员的上岗证或岗位培训考核合格证原件及复印件标准员可用其他人员兼任如联合体共同投标的所有主要管理人员须由联合体牵头单位提供 ②提供不少于3名安全员的上岗证或岗位培训考核合格证原件及复印件以及本人安全生产考核合格证C证原件及复印件如联合体共同投标的安全员须由联合体牵头单位提供 3项目经理项目技术负责人质检员质量员材料员施工员资料员或城建档案员造价员或造价工程师安全员标准员测量员机械员试验员劳务员均须提供与投标人签订的有效劳动合同原件及复印件注提供以上人员2017年10月2018年9月的养老保险缴费证明加盖投标单位及社保局鲜章提供社保号查询网址及网上查询截图复印件加盖投标单位鲜章 5若是联合体投标提供由联合体牵头单位出具的联合体协议书格式详见第八章投标文件格式 6若是重庆市市外企业参加本项目投标的除按上述要求提供资格资料外还应提供以下资料市外建筑施工企业参与本项目投标须按照渝建发201622号文7 条款号条款名称编列内容执行市外建筑施工企业须按照渝建发201622号文的要求办理入渝信息报送且为纳入市外建筑施工企业入渝信息库中的企业市外建筑施工企业拟派入本项目的人员必须是已纳入市外建筑施工企业入渝信息库登记人员由投标人提供建设行政主管部门官网截图并加盖投标企业鲜章否则作否决投标处理备注 ①所要求提供的以上各项证件及资料必须全部有效 ②所要求提供的各项证件及资料因年检等原因暂时无法提供相关证件原件的须提供行业行政主管部门出具的相关证明原件及复印件确因行业行政主管部门不出具相关证明的需提供有关职能单位出具的相关证明原件及复印件 ③所要求提供原件的各项证件及资料复印件有效内容须与对应的原件内容一致 ④述所要求的各项条款必须全部满足方可通过资格审查 7若发现投标申请人在工程建设招投标有关行政主管部门含安全生产监督管理部门有不良行为记录并在有效期内的或在工程建设项目限制投标期内的则投标申请人的投标资格无效 143 是否接受联合体投标接受联合体参加投标的应由联合体牵头单位在联合体协议书中明确各方单位参与本次投标的资质和等级且资质和等级必须满足招标文件要求 191 踏勘现场不组织自行踏勘 1101 投标预备会不召开 1102 投标人提出异议及质疑的截止时间及方式投标人网上提出质疑和异议于2018年11月2日18时00分前登录重庆市长寿区公共资源交易网jyzxcqcsgovcn首页点击企业登录选择相应的项目提出质疑和异议匿名显示 1103 招标人答复及答疑的时间及方式 2018年11月5 日1800时前招标人将投标人提出的异议及质疑在重庆市长寿区公共资源交易网jyzxcqcsgovcn上发布解答 111 分包不允许 21 构成招标文件的其他材料对招标文件所作的澄清修改及招标人发出的答疑及补遗书等资料 221 投标人要求澄清招标投标人获取招标文件后应仔细检查招标文件的所有内容如有8 条款号条款名称编列内容文件的截止时间残缺等问题应及时向招标人或招标代理机构提出以便补齐如有疑问应在本附表1102规定的时间前将问题匿名发至重庆市长寿区公共资源交易网jyzxcqcsgovcn上在网站首页左下角点击质疑区进入并注明工程名称要求招标人对招标文件予以澄清 222 投标截止时间 2018年11月22日10时00分北京时间 223 招标文件的澄清投标人在收到招标文件后对招标文件若有疑问可以按照投标人须知前附表第1102项中关于网上质疑所规定的截止时间及时在网上向招标人提出质疑不论是招标人根据需要主动对招标文件进行必要的澄清或是根据投标人的网上质疑对招标文件做出澄清招标人都将按投标人须知前附表第1103项所明确的时间和方式以网上形式予以答复招标人有关澄清招标文件的网上答疑将作为招标文件的合法组成部分对投标人起约束作用 23 招标文件的修改 1招标文件发出后在2018年11 月5日1800时前的任何时候无论出于何种原因招标人可主动地或在解答投标人提出的澄清问题时对招标文件进行修改 2招标文件的修改将在网上发布招标文件一经招标人修改将以修改后的招标文件为准对投标人产生约束力 3招标文件澄清修改的内容均以网上形式明确的内容为准当招标文件招标文件澄清修改内容相互矛盾时以最后发出的通知或纪要或修改文件为准电话或口头咨询等其它答复的意思解释均不具有法律约束力 4招标人保证招标文件澄清或修改均以网上形式发布为了使投标人在编写投标文件时有充分的时间对招标文件的修改部分进行研究招标人可以视其修改的工作量酌情考虑是否延长递交投标文件的截止时间并将修改后的递交投标文件截止时间在网上予以公布 314 构成投标文件的其他材料投标人的书面澄清说明和补正但不得改变投标文件的实质性内容 32 投标报价 1报价范围本次招标范围内规定的所有工程内容 2本工程为一个建设项目一个单项工程长寿区人民医院北城分院及全科医生规范化临床培养基地项目室内装饰及安装工程分为9 个单位工程为别为长寿区人民医院北城分院及全科医生规范化临床培养基地项目室内装饰及安装工程室内精装工程长寿区人民医院北城分院及全科医生规范化临床培养基地项目室15 条款号条款名称编列内容内装饰及安装工程变配电工程长寿区人民医院北城分院及全科医生规范化临床培养基地项目室内装饰及安装工程空调工程长寿区人民医院北城分院及全科医生规范化临床培养基地项目室内装饰及安装工程弱电工程长寿区人民医院北城分院及全科医生规范化临床培养基地项目室内装饰及安装工程气动物流工程长寿区人民医院北城分院及全科医生规范化临床培养基地项目室内装饰及安装工程医用气体工程长寿区人民医院北城分院及全科医生规范化临床培养基地项目室内装饰及安装工程柴油发电机组长寿区人民医院北城分院及全科医生规范化临床培养基地项目室内装饰及安装工程厨房工程长寿区人民医院北城分院及全科医生规范化临床培养基地项目室内装饰及安装工程电梯工程 3投标报价编制依据建设工程工程量清单计价规范 GB505002013重庆市建设工程工程量清单计价规则 CQJJGZ2013重庆市建设工程工程量计算规则CQJLGZ 20132008重庆市建筑工程计价定额2008重庆市市政工程计价定额2008重庆市安装工程计价定额2008重庆市建设工程费用定额重庆市城乡建设委员会关于建筑业营业税改征增值税调整建设工程计价依据的通知渝建发201635号重庆市城乡建设委员会关于适用增值税新税率调整建设工程计价依据的通知渝建2018195号2008年的重庆市相关定额以及配套文件施工图纸图说国家及地方的技术标准规范及规程等投标人结合本企业的经营情况自身实力和企业发展策略以及市场行情和招标文件对工程质量工期的要求自主进行报价 4编制说明 1本工程量清单中的项目特征及工程内容描述不作为投标报价的唯一依据投标人应根据分部分项工程项目清单计价表中项目特征及工程内容的描述结合招标文件施工设计图纸相关规范和对现场的勘察情况等确定报价不论其对应的项目特征是否描述完整都将被认为已包括建设工程工程量清单计价规范G B505002013重庆市建设工程工程量清单计价规则CQJJGZ216 条款号条款名称编列内容 013重庆市建设工程工程量计算规则CQJLGZ2013中相应项目编码和项目名称及施工图纸相关规范标准政策性文件规定限制和禁止使用通告等所有工程内容及完成此工作内容而必须的各种主要辅助工作 2除非合同中另有规定投标人在分部分项工程项目清单计价表中所报的综合单价和合价以及投标总报价均包括了投标人为实施和完成该工程招标范围所确定的全部工程内容所需的直接费间接费管理费工伤保险费利润税金含销项税额措施费配合费大型机械进出场费排污费二次或多次转运费安全文明施工费建设工程竣工档案编制费风险费规费中标价17的工程建设招标投标交易服务费招标代理费政策性文件规定费用等所有与本工程建设相关的费用以及施工合同明示或暗示的所有责任义务和风险投标人的投标报价视为是一个有经验的投标人在对工程充分了解及对风险充分估计后所作的完备报价 3工程量清单所列的工程量系估算的和暂定的数量仅作为投标报价的共同基础付款以实际完成的合格工程量为依据由中标人计量招标人核实的实际完成工程量按具有标价的工程量清单中所报的综合单价结算和支付 4投标人在编制投标报价时不得改变招标人提供的分部分项工程项目清单中的项目编码项目名称项目特征工程内容计量单位工程量否则其投标文件按废标处理 5除非招标文件予以修改投标人应按招标人提供的工程量清单填报分部分项工程项目清单计价表填报分部分项工程项目清单计价表时工程项目和工程量应逐项填报单价和合价分部分项工程项目清单计价表中若有不报价或零报价或负报价的投标文件按废标处理每一个项目只允许有一个报价投标文件中任何有选择的报价将不予接受 6除非合同中另有规定投标人的投标总报价均包括完成该合同工程项目的全部费用在工程实施时必须按工程量清单中的项量和监理工程师指令完成该项目工程内容 7投标总报价为投标人在投标文件中提出的各项支付金额的总和分部分项工程项目清单中所列的工程量仅是提供投标人作为报价的基础投标函上的报价必须与商务部分所对应的报价一致否则其17 条款号条款名称编列内容投标文件按废标处理 8本工程总的措施项目费即施工组织措施项目费和施工技术措施项目费的合计金额不能低于 12500000 元其中安全文明施工费暂定为 4262726 元否则其投标文件按废标处理本工程的措施项目费即施工组织措施项目费和施工技术措施项目费投标人须根据现场踏勘及本工程的实际情况结合自身施工组织设计自行列项和报价投标人未列出的施工组织措施项目和施工技术措施项目但在施工过程中实际需要发生则视为该费用已包含在投标人已报价的其他施工措施项目费中除安全文明施工费外其余施工措施项目费为包干价不论在施工过程中发生任何情况包括但不限于工程量的增减工程变更作业方式调整均不作调整 9安全文明施工费安全文明施工费由安全施工费文明施工费环境保护费及临时设施费组成本项目安全文明施工费投标人统一暂按 4262726元计取否则其投标文件作废标处理投标函中的安全文明施工费必须填报填报金额必须为 4262 726元否则投标文件作废标处理结算时安全文明施工费按渝建发201425号文件规定计取安全文明施工的要求与内容提取支付方法以及违反约定造成损失的赔偿等条款按照现行文件要求执行做到专款专用 10本工程建设工程竣工档案编制费以及企业管理费和组织措施费分别按渝建发201426号重庆市城乡建设委员会关于建筑业营业税改征增值税调整建设工程计价依据的通知渝建发 201635号重庆市城乡建设委员会关于适用增值税新税率调整建设工程计价依据的通知渝建2018195号渝建发 201427号文件要求结合企业实力自主进行报价 11本工程规费按以下标准计取否则投标文件按废标处理装修工程按252计取安装工程按2583计取土建工程按 487计取 12工伤保险费按渝人社发2015197号文件执行 13投标人在其投标报价中应充分考虑各项措施费用包括但不限于临时水电脚手架和仓储用地用房人员食宿建筑垃圾清运排污费材料及半成品的二次或多次转动成品保护等所引起的费用纳入投标报价中招标人对此类费用不另行支付18 条款号条款名称编列内容 14中标人自行负责主接入口后的施工用水含水源用电含电源中标人必须结合施工场地供水供电的实际情况负责接至各施工点并对安全负责并根据实际情况配备必要设备等由此发生的所有费用包括水电费设备设施费等已包含在投标报价中工程结算时招标人不另行支付该费用 15建筑垃圾余土石方由承包人自行运至招标人指定渣场弃倒若招标人指定的弃置点运距在7km含7km范围内所发生的相关费用包含在投标报价中若招标人指定的弃置点运距超过7km的则超出7km运距的部分以实际运输方量按每公里28元m3的综合单价不足1公里按1公里计增加运费由此所发生的相关费用包括但不限于弃渣费运费运输道路沿线的清扫易撒漏物资密闭运输费以及措施费等均包含在此综合单价中由于承包人弃置排放等原因造成的一切赔偿和纠纷由承包人自行负责并承担费用 16施工作业时中标人必须采取有效措施对施工场地范围内地上地下各种管线施工区域及附近周边相邻建构筑物等设施加以保护其相关费用由投标人纳入投标报价中招标人不另行支付与此相关的费用若中标人对管线和建构筑物造成损坏或破坏的由中标人负责修复并承担所有经济责任和法律责任招标人不承担任何连带责任 17中标单位应配合业主或招标人安排保证正常的工作生活秩序在施工时应采取措施保护施工场地内所有人员和设施的安全如在施工地段设置标识和警示语中标单位进场后的材料不得乱堆乱放由此造成的一切后果由投标人自行承担 18中标单位应配合业主和工程其他实施单位所产生的费用已包含在投标报价中由投标人自行考虑报价 19中标单位必须注意安全防范建筑材料不得乱堆乱放充分考虑采取措施保护施工人员及外来人员等人员安全按规定设置围墙护栏安全警示标志警示照明警示语等由此而采取的一切措施所发生的费用已含在综合单价合价中业主不再另行支付该项费用 20投标人应充分了解工地位置妥善安排好施工用材料机械的装卸位置若需进行二次或多次转运招标人不另支付其它费用或调整中标价 21若因招标人原因如工程设计变更项目增减或征地拆迁不19 条款号条款名称编列内容及时等造成人材机停窝工物价上涨工期延长等其相关费用由投标人纳入投标报价中招标人不另行支付其它费用或调整中标单价但影响的工期招标人同意顺延 22投标人应充分了解本项目的施工难度和限制条件根据工期要求合理安排材料机械设备及人员的投入因此造成的夜间施工加班施工降效以及其他不可预见因素等所产生的一切费用应纳入投标报价中招标人不再另行支付 23中标人在施工中须加强人力物力等投入在规定的工期内完成招标文件约定的施工内容若因中标人原因造成总工期延误的每延误一日历天则向招标人支付违约金20000元依此类推投标人在投标投报价时充分考虑此因素 24本工程工期紧任务重中标人应根据工期要求合理安排机械设备及人员的投入因此所发生的一切费用由投标人纳入投标报价中 25材料价格的确定 ①材料价格按不含税价格确定其进项税额按重庆市城乡建设委员会关于建筑业营业税改征增值税调整建设工程计价依据的通知渝建发201635号重庆市城乡建设委员会关于适用增值税新税率调整建设工程计价依据的通知渝建2018195号执行本工程所有材料及设备均由投标人自主报价并采购投标人采购的所有材料设备必须符合国家行业标准及设计文件要求并经招标人及监理人认可本工程砂碎石水泥砼砖钢材以2018年第九期重庆工程造价信息为基价如施工期以上材料价格以重庆工程造价信息为准若有缺项则以市场价为准变化幅度超过10则对中标人的以上材料结算价格部分进行调整以上材料结算价格=中标材料价+ 施工期间材料均价重庆工程造价信息2018年第九期公布的价格X1±10其余材料及设备均由投标人自主报价并采购投标人在报价时应充分考虑整个施工期内材料设备的涨价因素不因市场价格的变化而调整 ② 所有材料成品半成品的场内场外运输及二次或多次转运水平运输垂直运输和整个施工期间对所有材料成品半成品的保护所发生的费用均纳入相应项目报价中包干使用不作任何调整20 条款号条款名称编列内容 ③质量检测按渝建2015420号文件规定执行施工单位若不是建设单位在合同中明确的取样送检单位的应为取样送检单位在施工现场开展有关工作提供条件 ④招标人推荐的材料表投标人中标后按招标人推荐的材料品牌或产地品牌或产地任选其一规格型号等要求进行采购招标人推荐的材料表详见附表1 注本工程病房门及其他门技术参数厨房设施设备材质技术质量要求瓷砖墙地砖技术质量要求发电机组技术质量要求防火门技术参数柜体柜门参数锅炉设备的技术质量要求铝单板的技术参数门窗玻璃技术参数木质房门参数气动物流参数水龙头技术质量要求天然石材技术质量要求氧气招标参数藻钙板技术参数电梯参数弱电参数空调参数配电参数详见第七章技术标准和要求如图纸工程量清单项目特征与第七章技术标准和要求不一致时以第七章技术标准和要求为准本工程招标人推荐的内装材料品牌发电机组品牌电梯品牌厨房设施品牌气动物流品牌中央空调材料品牌中心供氧设备材料品牌变配电包括开闭所应急频工程主要元器件设备智能化弱电工程材料品牌详见附件本工程所有材料的品牌均为推荐品牌而非指定品牌投标人应选用附件推荐的品牌或者经招标人业主监理人共同确认的不低于推荐品牌档次的产品其余未推荐材料设备品牌应是国内相关一线品牌中中高档产品所有材料设备品牌选定前须报招标人业主和监理书面同意后方可采购使用未经三方一致同意施工单位不得自行选用材料设备品牌中标人根据施工进度拟选用主要材料及设备时提供材料设备生产厂家授权书和质保承诺函主要材料及设备到施工现场开箱前需携带材料设备生产厂家原厂证明原件需内附有货数量和型号到施工现场与监理方业主发包人共同开箱验货以保证货物质量 26本工程风险 ①投标人应先到工地踏勘以充分了解工地位置道路储存空间装卸限制等任何其它足以影响报价的情况任何因忽视或误解工地情况而导致的索赔或工期延长申请将不获批准 ②投标人的投标报价应结合当地市场价格充分考虑本工程的施工条件踏勘现场的实际情况及本工程的相关潜在风险本工程施工21 条款号条款名称编列内容期间若人工费材料费机械费价格上涨结算时人工费材料费机械费价格均不作调整依据本企业自身实力技术及管理水平等自主报价 ③本工程在施工过程中招标人有权修改该工程的量项等相关内容中标人必须无条件接受并不得因此要求招标人在招标文件规定以外的计价原则另行计价各投标人须充分考虑由此产生的风险及费用 27税金 ①进项税额计算方法按重庆市城乡建设委员会关于建筑业营业税改征增值税调整建设工程计价依据的通知渝建发201635 号重庆市城乡建设委员会关于适用增值税新税率调整建设工程计价依据的通知渝建2018195号文件规定执行 ②销项税额计算方法按重庆市城乡建设委员会关于建筑业营业税改征增值税调整建设工程计价依据的通知渝建发201635 号重庆市城乡建设委员会关于适用增值税新税率调整建设工程计价依据的通知渝建2018195号文件规定执行按一般纳税人的计税方法计取销项税额税率为10 28本工程招标最高限价 ①本工程招标最高限价为RMB 2299556 万元投标人的投标总报价小于含等于招标最高限价的为有效报价大于招标最高限价的为无效报价其投标文件作废标处理 ②本工程分部分项工程项目清单设部分单项综合单价最高限价详见第八章投标文件格式中30项清单项目综合单价报价表投标人填报的分部分项工程项目清单综合单价小于或等于相应招标最高限价的为有效投标报价大于相应招标最高限价的为无效投标报价该投标文件作废标处理 ③本工程设单位工程招标最高限价投标人各单位工程的投标报价小于含等于相应招标最高限价的为有效报价大于相应招标最高限价的为无效报价其投标文件作废标处理各单位工程最高限价如下长寿区人民医院北城分院及全科医生规范化临床培养基地项目室内装饰及安装工程室内精装工程招标最高限价为952143万元长寿区人民医院北城分院及全科医生规范化临床培养基地项目室内装饰及安装工程变配电工程招标最高限价为145168万元21 条款号条款名称编列内容长寿区人民医院北城分院及全科医生规范化临床培养基地项目室内装饰及安装工程空调工程招标最高限价为356354万元长寿区人民医院北城分院及全科医生规范化临床培养基地项目室内装饰及安装工程弱电工程招标最高限价为423271万元长寿区人民医院北城分院及全科医生规范化临床培养基地项目室内装饰及安装工程气动物流工程招标最高限价为33742万元长寿区人民医院北城分院及全科医生规范化临床培养基地项目室内装饰及安装工程医用气体工程招标最高限价为116241万元长寿区人民医院北城分院及全科医生规范化临床培养基地项目室内装饰及安装工程柴油发电机组招标最高限价为20343万元长寿区人民医院北城分院及全科医生规范化临床培养基地项目室内装饰及安装工程厨房工程招标最高限价为10849万元长寿区人民医院北城分院及全科医生规范化临床培养基地项目室内装饰及安装工程电梯工程招标最高限价为241445万元 29投标货币本工程的投标货币为人民币 331 投标有效期 90日历天从提交投标文件截止日起计算 341 投标保证金 1投标保证金金额人民币300万元整 2投标保证金缴纳截止时间 2018 年11月21日10时00前 3 投标保证金的缴纳形式使用网上银行通过重庆市长寿区公共资源交易网jyzxcqcsgovcn缴纳投标人登录重庆市长寿区公共资源交易网按照网上操作指南和网银操作指南的提示先在企业注册处进行注册已注册的投标人不需要再注册但已注册的投标人信息发生变化的请按照投标企业自行修改注册信息操作指南及时进行变更再通过重庆市长寿区公共资源交易网选择企业登录进行缴纳 4 投标保证金的缴纳方法 1基本存款账户开户行是中国建设银行或中国农业银行或重庆农村商业银行并开通高级版企业网银的未开通的需提前在相应银行办理投标人在规定的投标保证金缴纳截止时间前登录重庆市长寿区公共资源交易网根据企业注册投标操作指南和网银操作指南的提示由投标人选择企业登录后点击进入项目列表投标企业选择要报名的项目点击参加投标在弹出的页面中首先显示交易公告点击查看招标文件即可查看相关文件内容如果招标人发布了补遗可以点击左边栏目查看也可以点击左边的在线提问和获取21 条款号条款名称编列内容答疑查看相关内容如要投标请在投标保证金缴纳截止时间前确认缴纳投标保证金请点击您尚未缴纳保证金点击缴纳通过网上银行足额缴纳投标保证金到重庆市长寿区公共资源交易中心指定账户缴纳后将加盖投标人公章的基本存款账户开户许可证复印件和投标保证金银行回单原件需到基本存款账户开户银行领取及复印件携带至接标现场在递交投标文件时交招标人核验 2基本存款账户开户行非中国建设银行中国农业银行和重庆农村商业银行的投标保证金分两步缴纳第一步投标人不能直接使用基本存款账户缴纳投标保证金须提前在中国建设银行或中国农业银行或重庆农村商业银行开立一般存款账户并办理高级版企业网银在该工程招标文件发布后按规定金额将投标保证金从投标人基本存款账户转到已开立的中国建设银行或中国农业银行或重庆农村商业银行一般存款账户上转账后将加盖投标人公章的基本存款账户开户许可证复印件和投标保证金银行回单原件需到基本存款账户开户银行领取及复印件携带至开标现场在递交投标文件时交招标人核验第二步投标人在规定的投标保证金缴纳截止时间前登录重庆市长寿区公共资源交易网根据企业注册投标操作指南和网银操作指南的提示由投标人选择企业登录后点击进入项目列表投标企业选择要报名的项目点击参加投标在弹出的页面中首先显示交易公告点击查看招标文件即可查看相关文件内容如果招标人发布了补遗可以点击左边栏目查看也可以点击左边的在线提问和获取答疑查看相关内容如要投标请在投标保证金缴纳截止时间前确认缴纳投标保证金请点击您尚未缴纳保证金点击缴纳通过网上银行足额缴纳投标保证金到重庆市长寿区公共资源交易中心指定账户缴纳后将投标保证金银行回单原件需到相应银行领取及复印件携带至接标现场在递交投标文件时交招标人核验特别提示 ①投标人在递交投标文件时须向招标人出示加盖投标人公章的基本存款账户开户许可证复印件和投标保证金银行回单原件及加盖投标人公章的投标保证金银行回单复印件注投标人基本存款账户是中国建设银行或中国农业银行或重庆农村商业银行且直接用基本存款账户网银缴纳投标保证金的核验其从基本存款账户缴纳投标保证金的银行回单原件及复印件投标人基本存款账户是中国建设银行或中国农业银行或重庆农村商业银行但用中国建设银行或中国农业银行或重庆农21 条款号条款名称编列内容村商业银行一般存款账户网银缴纳投标保证金的核验其从基本存款账户转到一般存款账户的银行回单原件及复印件以及从一般存款账户网银缴纳投标保证金的银行回单原件及复印件投标人基本存款账户非中国建设银行中国农业银行和重庆农村商业银行的核验其从基本存款账户转到中国建设银行或中国农业银行或重庆农村商业银行网银账户的银行回单原件及复印件以及从中国建设银行或中国农业银行或农村商业银行网银缴纳投标保证金的银行回单原件及复印件 ②有下列情形之一的其投标文件将被拒收或按废标处理 a未按要求通过重庆市长寿区公共资源交易网缴纳投标保证金的 b未在投标保证金缴纳截止时间前缴纳投标保证金到指定账户的 c投标时未按要求提供加盖投标人公章的基本存款账户开户许可证复印件的 d投标时未按要求提供投标保证金银行回单原件及加盖投标人公章的投标保证金银行回单复印件的 36 是否允许递交备选投标方案不允许 373 签字盖章要求按本章投标人须知373项执行营业执照资质证书安全生产许可证复印件由联合体各方自行盖章其余盖章部分由联合体牵头单位盖章即可 374 投标文件份数投标函部分3份其中正本1份副本2份商务部分3份其中正本1份副本2份技术部分3份不分正副本资格审查资料3份其中正本1份副本2份 375 装订要求 1投标人应将投标函部分商务部分技术部分资格审查资料各自分别装订成册 2装订 1投标函部分的装订要求应按照第八章规定格式装订成册并应编制目录从目录后逐页标注页码否则其投标文件按废标处理 2商务部分的装订要求应按照第八章规定格式装订成册并应编制目录从目录后逐页标注页码否则其投标文件按废标处理 3技术部分的装订要求施工组织设计面页使用 A4 厚型纸面页用初号仿宋字体横向21 条款号条款名称编列内容标明施工组织设计在页面右下角加盖投标单位公章后折叠成腰为85cm 左右的等腰直角三角形密封并按照第八章规定格式装订成册面页及整个施工组织设计均不得显示与投标人企业有关的任何信息且不能有空页违反上述任意一项其投标文件技术部分得 0 分施工组织设计文字部分纸张采用 A4 白纸四号仿宋字体图表采用 A4 或 A3 白纸图表内的字号大小不限文字图表不得使用彩色倾斜加粗和不得编制页码等明显标记施工组织设计所附图表的格式和内容不符合招标文件要求但不影响实质性内容的除外违反上述任意一项其投标文件技术部分得 0 分 4资格审查资料的装订要求应按照第八章规定格式装订成册并应编制目录从目录后逐页标注页码否则其投标文件按废标处理 411 投标文件的密封投标文件由各投标人按以下要求装袋和密封所有投标文件袋均由投标人自备 1投标函部分装入投标函部分纸质袋中密封并在袋上加盖投标人单位公章单独提交给接标人 2商务部分装入商务部分纸质袋中密封并在袋上加盖投标人单位公章单独提交给接标人 3技术部分装入技术部分纸质袋中密封并在袋上加盖投标人单位公章单独提交给接标人 4资格审查资料以及投标人须知前附表142款所要求提供的资格审查原件资质证书副本原件除外由各投标人一并装入资格审查资料纸质袋中密封并在袋上加盖投标人单位公章单独提交给接标人特别说明 1如果商务部分技术部分资格审查资料内容过多一个自备纸质袋封装不下可以分成多个自备纸质袋封装 2如果投标文件没有按上述规定封装和提交该投标文件将被接标人拒绝接收或交由评标委员会按废标处理 412 封套上写明在投标函部分纸质袋商务部分纸质袋资格审查资料纸质袋技术部分纸质袋封套上应写明招标人重庆市长寿公益工程建设管理有限公司工程名称长寿区人民医院北城分院及全科医生规范化临床培养基地21 条款号条款名称编列内容项目室内装饰及安装工程第三次资料名称所属资料部分投标人加盖单位公章特别说明如果投标文件没有按上述规定写明的该投标文件将被接标人拒绝接收或交由评标委员会按废标处理 422 递交投标文件在本须知前附表222项规定的投标截止时间前投标人将投标文件密封送达重庆市长寿区公共资源交易中心室内重庆市长寿区菩提街道办事处菩提大道 251 号恒居民生佳苑长寿区火车北站沿幸福大道前行 1200 米左右 423 是否退还投标文件否 52 开标时间和地点开标时间同投标截止时间开标地点重庆市长寿区公共资源交易中心重庆市长寿区菩提街道办事处菩提大道 251 号恒居民生佳苑长寿区火车北站沿幸福大道前行 1200 米左右 54 开标程序详见第二章投标人须知第54条规定 611 评标委员会的组建 1评标委员会构成7人 2评标专家确定方式在重庆市综合评标专家库中随机抽取 71 是否授权评标委员会确定中标人否推荐经评审得分由高到低排名前三名为中标候选人 731 履约保证金民工工资保证金 1履约保证金金额中标总金额的10中标总金额的5为现金或银行转账中标总金额的5金融保函履约保证金提交时间招标人发出中标通知书后10个工作日内从其基本帐户到达招标人指定帐户提交形式银行转帐或电汇或金融保函开户银行建行长寿支行桃花新城分理处帐号50001120041052501170 收款单位重庆市长寿公益工程建设管理有限公司 2民工工资保证金金额中标总金额的4招标人和中标人分别缴纳中标总金额的2 民工工资保证金提交时间招标人发出中标通知书后10个工作日内到达重庆市长寿区城乡建设委员会帐户中标人凭银行进帐回单原件到长寿区城乡建委财务室换取发票提交形式银行转帐或电汇必须从中标单位账户转出开户银行重庆农村商业银行股份有限公司长寿支行帐号1201010120010012307 收款单位重庆市长寿区城乡建设委员会21 条款号条款名称编列内容 81 重新招标 1按投标人须知第811执行 2按投标人须知第812执行 3重新招标后投标人仍少于三人按照招标投标法律法规规定的程序开标和评标重新招标经评审有有效投标人的应当依法确定中标候选人无有效投标人的可以不再进行招标但是按照国家有关规定需要履行审批核准备案手续的依法必须进行招标的项目应当报原项目投资主管部门审批核准备案 10 需要补充的其他内容 101 中标人在签订施工合同前必须向招标人提供与投标文件商务部分内容一致的电子版光盘 102 建筑领域实施农民工工资专用账户相关要求本项目实施过程中农民工工资相关要求必须执行重庆市城乡建设委员会中国人民银行重庆营业管理部中国银行业监督管理委员会重庆监管局关于建筑领域实施农民工工资专用账户管理及银行代发制度试行的通知渝建发201713号具体内容详见合同相关条款 103 廉政合同的签订按照党风廉政建设和工程建设的相关规定和重庆市人民检察院关于在工程项目建设中开展预防职务犯罪工作的统一部署招标人与中标人签订廉政合同 104 异议及投诉一投标人对开标有异议的应当在开标现场提出投标人或者其他利害关系人对评标结果有异议的应当在中标候选人公示期间向招标人提出参与招标活动的投标人有权就招标活动中的违法违纪行为向有关行政监督部门纪检监察部门进行投诉和举报投诉和举报应采取书面材料的形式二投诉人投诉时应当提交投诉书投诉书应当包括下列内容一投诉人的名称地址及有效联系方式二被投诉人名称地址及有效联系方式三投诉事项的基本事实四相关请求及主张五有效线索和相关证明材料投诉人是法人的投诉书必须由其法定代表人或者授权代表签字并盖单位公章其他组织或者个人投诉的投诉书必须由其主要负责人或者投诉人本人签字并附有效身份证明复印件投诉书有关材料是外文的投诉人应当同时提供其中文译本三行政监督部门依照招标投标法招标投标法实施条21 条款号条款名称编列内容例重庆市招标投标条例工程建设项目招标投标活动投诉处理办法七部委令第 11号根据九部门 2013年第 23号令修正重庆市招标投标活动投诉处理实施细则渝发改标 20141168号等法律法规文件处理投诉四投诉人捏造事实伪造材料或者以非法手段取得证明材料进行投诉的行政监督部门应当予以驳回给他人造成损失的依法承担赔偿责任 105 特别提示禁止任何单位或个人以挂靠方式承接本项目投标人在本工程有围标串标提供虚假不实招投标材料等弄虚作假行为以及工程建设招投标其他违法行为的将受到以下处罚 1由相关行政主管部门依据招投标法及有关法规取消其投标资格已经中标的取消中标资格并处以相应罚款列为不诚信企业取消其两年内参加长寿区政府投资招标项目的投标资格并在媒介上公告 2由招标人不退还其投标保证金 3构成犯罪的依法追究其刑事责任 106 特别说明投标人应随时关注重庆市长寿区公共资源交易网jyzxcqcsgov cn本招标项目相关修改或补充内容不论投标人与否招标人和招标代理机构都视为投标人收到以上资料并全部知晓有关招标过程和事宜由此产生的一切后果由投标人自负 107 关于对招标文件及投标文件争议的解释对资格预审文件或者招标文件的评标标准和方法以及资格审查和否决投标条款理解有争议的应当作出不利于招标人的解释但违背国家利益社会公共利益的除外对投标文件理解有争议的应当作出不利于提交该投标文件的投标人的解释 108 特别提示图纸工程量清单技术标准和要求以及招标文件中其它地方与此条不一致的以此条为准 1变频器不强制要求为进口件 2删除工程量清单中可在线升级为电子智能配线架 3医气系统要求的管道为不锈钢管22 附表1 招标人推荐的材料表一内装材料品牌 1铝合金门窗幕墙及全部装饰用铝合金材料西铝闽铝辽宁忠旺广东亚铝 2铝单板原材料品牌西铝辽宁忠旺闽铝广东亚铝 3铝单板品牌保固泛铝澳洋 4铝天花西铝辽宁忠旺闽铝 5玻璃上海耀皮深圳蓝玻福耀 6建筑五金件国强坚朗合和 7硅酮密封胶道康宁国产白云GE国产 8一期天棚品牌藻钙板格林森特华宇森藻一期是指内装施工图单体名称中门诊医技住院楼天棚品牌藻钙板是指图中3001200600600规格的石膏板为藻钙石膏板 9二期天棚品牌饰面石膏板泰尔美江苏三弦优时吉博罗二期是指内装施工图单体名称中全科医生规范化临床培养基地天棚品牌饰面石膏板是指图中的饰面石膏板 10吊顶纸巾面石膏板龙牌优时吉博罗兰堡 11墙面天棚面乳胶漆多乐士立邦华润 12成品室内套装门住院楼病房走道两侧房间门管线井门及护士站内房间门和急诊科房间门均为全钢门其余均为实木门盼盼步阳美心 13 卫生间套装门海螺居美家格丽斯 14成品套装防火门楼梯间和管线井除病房走道及急诊科走道两侧管线井为木质防火门其余均为全钢防火门盼盼步阳美心 15 病房贮物柜宇心名风双驰 16内墙砖和地砖诺贝尔斯米克冠军 17塑胶地板美欧卡欧莱宝英国保丽 18抗菌树脂板房间墙裙含墙面安全扶手天棚吊轨品格威盛亚雅卓23 19不锈钢给水管正康厦门中井深圳民乐维格斯 20洁具箭牌东鹏帝王 21卫生间防水科顺深圳卓宝东方雨虹潍坊宏源盘锦禹王 22卫生间蹲位隔断威盛亚格林飛松耐特 23线缆泰山鸽牌南方阻燃 24开关插座TCL罗格朗逸景系列西蒙E6系列松下格彩系列 25灯具LED不含应急欧普松下雷士 26容积式电热水器燃气热水机组容积式电热水器燃气热水机组和换热机组投标时应为同一品牌AO史密斯ELCO欧科德地氏美国烈骑二发电机组品牌美国科勒康明斯电力AGG 三电梯品牌天津奥的斯蒂森克虏伯迅达中国四厨房设施品牌 1多功能切菜机天烨银鹰华菱 2绞切肉机科得百成恒联 3台上式不锈钢绞肉机百成华菱恒联 4鹅颈式水喉君畅九牧辉煌 5保鲜工作台冰立方星星美厨 6冰箱冰立方星星东贝 7和面机银鹰三麦恒联 8压面机永强银鹰恒联 9多功能搅拌机科得恒联新麦 10开水器连座裕豪酒总吉之美 11留样柜广申星星美厨 12光波热风循环消毒柜亿高美厨威尔浦 13双缸电炸炉连柜西厨王子佳斯特粤海24 14电 13坑扒炉连柜座西厨王子佳斯特粤海 15灭蝇灯酒总亨得利威尔浦 16紫外线杀菌灯盈誉亨得利威尔浦 17静音型抽油烟风柜九州麦瑞科朝黎 18抽油烟风柜南方麦瑞科顺光 19油烟净化器速科麦瑞科科蓝 20定制品加工及厨房安装品牌单位重庆金田厨具重庆博泰厨具四川邦士厨具五气动物流品牌 1空气压缩机elekrosimensroots 2PVC 管材JFkuroKENtherm 3气动物流站点及气动物流安装SWISSLOG瑞仕格aerocom 爱华康pevco磐科六中央空调材料设备品牌一空调水系统设备及阀门 1板管蒸发冷却式螺杆涡旋冷水机组广州西屋康达广州华德重庆通用 2换热机组ELCO欧科AO史密斯德地氏美国烈奇 3循环水泵格兰富德国威乐赛莱默ITT 4板式换热器阿法拉伐传特艾克森 5高效扫频装置伊赛斯赛博特沃克 6全自动软水器北京禹辉杭州金天地山东金拓 7平衡阀美国弗瑞斯Free日本开滋KITZ瑞典TA 8水阀门类闸阀截止阀碟阀止回阀电动二通阀电动比例调节阀自力式自身压差控制阀过滤器等上海欧特莱上海冠龙厦门龙工二空调风系统设备及阀门 1空调机组新风机组风机盘管开利特灵约克 2节能新风机组数字化节能风机开利特灵约克 3风机离心式管道风机轴流风机混流风机柜式离心风机箱等上虞专用风机重庆通用风机上海应达25 4管道式换气扇广东正野广东绿岛风艾美特 5风口风阀消声器重庆明力重庆太和重庆双江 6空气净化消毒器北京宾肯雪莱特上海统能克斯三多联机空调系统设备 1多联机大金特灵开利 2多联机空调系统用铜管新乡宏泰大金四保温材料 1像塑保温材料华美江苏赢胜上海亚罗弗广州福姆斯 2离心玻璃棉保温材料成都瀚江广州福乐斯美国欧文斯七中心供氧设备材料品牌 1 20+20 全自动氧气汇流排 10+10瓶组联帮捷锐上海减压器厂 2 5+5瓶组全自动笑气汇流排 5+5瓶组联帮捷锐上海减压器厂 3 5+5瓶组全自动二氧化碳汇流排 5+5瓶组联帮捷锐上海减压器厂 4 画框式终端盒联帮捷锐宇峰 5 制氧主机 40M3H联帮一特烟台冰科 6 制氧专用空压机联帮阿特拉斯神钢 7 冷冻干燥机震东阿特拉斯日本SMC 8 无热吸附式干燥机震东阿特拉斯复盛 9 无热吸附式干燥机联帮精钰杜科 10制氧专用排氮机联帮精钰杜科 11氧压机佳朋立邦英格索兰 12空气缓冲罐≥ 05M3 联帮精钰上海申江 13氧气缓冲罐≥ 05M3 联帮精钰上海申江 14排氮罐 05M3 联帮精钰杜科 15氧气储罐 60M3 申江海和海空 16医用分子筛制氧设备控制柜联帮一特烟台冰科 17除臭过滤器 SMC沃克阿普达 18除菌过滤器 SMC沃克阿普达 19质量流量计矽翔利华东华 20氧气浓度分析仪昶艾九尹比恩26 21集中供气远程智能化管理系统联帮精钰一特 22水环式真空泵佶缔纳士西赫山东伯仲 23汽水分离器联帮捷锐一特 24吸引系统电控柜联帮捷锐一特 25压缩空气系统电控柜联帮捷锐一特 26负压罐 30M3 联帮捷锐申江 27排污罐 05M3联帮捷锐艾尔 28螺杆空气压缩机神钢阿特拉斯英格索兰 29空气罐 ≥20M3 申江海和海空 30传呼分机亚华鑫德亮一特 31走廊双面显示屏亚华鑫德亮一特 32智能护理通讯系统主机亚华鑫德亮一特 33负压气体分气缸5口不锈钢申江海和海空 34正压气体分气缸5口不锈钢申江海和海空 35低压不锈钢管 Φ48×3 华鸣浙江永生鹏业 36低压不锈钢管含管件 Φ25×2 华鸣浙江永生鹏业 37低压不锈钢管含管件 Φ16×15 华鸣浙江永生鹏业 38低压不锈钢管含管件 Φ12×1 华鸣浙江永生鹏业 39低压不锈钢管含管件 Φ8×1 华鸣浙江永生鹏业 40低压不锈钢管含管件 Φ48×3 华鸣浙江永生鹏业 41低压不锈钢管含管件 Φ108×3 华鸣浙江永生鹏业 42低压不锈钢管含管件 Φ133×3 华鸣浙江永生鹏业 43低压不锈钢管含管件 Φ57×3 华鸣浙江永生鹏业 44低压不锈钢管含管件 Φ48×3 华鸣浙江永生鹏业 45低压不锈钢管含管件 Φ14×1 华鸣浙江永生鹏业 46低压不锈钢管含管件 Φ32×2 华鸣浙江永生鹏业 47低压不锈钢管含管件 Φ20×2 华鸣浙江永生鹏业 48低压不锈钢管含管件 Φ10×1 华鸣浙江永生鹏业 49低压铜管含管件 Φ10×1 海亮洛阳铜业金田 50低压铜管含管件 Φ8×1 海亮洛阳铜业金田 51低压铜管含管件 Φ12×1 海亮洛阳铜业金田 52 低压铜球形接头 DN6 联帮捷锐艾尔 53低压不锈钢球形接头 DN12 联帮捷锐艾尔27 54不锈钢法兰 DN40 青浦超能上业 55不锈钢法兰 DN50 青浦超能东锦 56低中压不锈钢平焊法兰 DN25 青浦超能东锦 57不锈钢法兰 DN40 青浦超能东锦 58国产德式氧气终端国产德式联帮捷锐一特 59病房氧气低压维修阀 DN6 联帮捷锐艾尔 60国产德式吸引终端国产德式联帮捷锐一特 61病房压缩空气低压维修阀 DN6 联帮捷锐艾尔 62 国产德式压缩空气终端国产德式联帮捷锐一特 63不锈钢截止阀 DN20 华鸣宁波祥安鹏业 64不锈钢止回阀 DN40 青浦超能宁波祥安 65不锈钢球阀 DN40 青浦超能宁波祥安 66不锈钢球阀 DN50 青浦超能宁波祥安 67低压法兰阀门 DN25 青浦超能宁波祥安 68电源线 60227 IEC 01BV25 美和塔牌金杯电缆 69传呼线 60227 IEC52RVV2×05MM2 美和塔牌金杯电缆 70铝合金设备带 230±5MM×60±5MM 联帮捷锐一特 71铝合金装饰带 60×30 联帮捷锐一特 72漏电保护开关 16A ABB施耐德西门子 73灯开关 220V 10A 松下罗格朗西门子 74五孔电源插座 250V 10A 松下罗格朗西门子 75数显压力监测报警箱两气两气联帮捷锐一特 76数显压力监测报警箱三气三气联帮捷锐一特 77氧气稳压装置联帮捷锐一特 78氧气质量流量仪矽翔利华东华 79空气二级稳压箱联帮捷锐一特 80LED床头灯及灯具 LED灯佛山公牛欧普 81空气过滤器 12M3MIN 震东阿特拉斯复盛 82细菌过滤器 12M3MIN 震东阿特拉斯复盛 83C级过滤器 6M3MIN 震东阿特拉斯复盛 84Q级过滤器 6M3MIN 震东阿特拉斯复盛 85S级过滤器 6M3MIN 震东阿特拉斯复盛28 八变配电包括开闭所应急频工程主要元器件设备 1高低压开关ABB西门子施耐德 2变压器ABB西门子施耐德 3电容电抗滤波器莱提金米勒拉赛电气 4表计斯菲尔雅达电子纳宇电气 5保护装置ABB施耐德西门子 6直流装置施耐德西门子 ABB 7电缆泰山电缆鸽牌电缆南方阻燃 8配电柜重庆汉嘉电气重庆飞洲电力重庆祥泰 9变压器SCB13干式变压器纯铜绝缘耐热等级F级及以上ABB施耐德西门子 10高低压断路器中的10kV开关柜10KV成套柜厂家需与04KV成套柜厂家保持一致 101变压器SCB13干式变压器纯铜绝缘耐热等级F级及以上ABB 施耐德西门子 102微机保护 ABBREF542REF615施耐德SEPAM40西门子7SJ62 103真空断路器ABBVD4系列施耐德HVX系列EVOLIS系列西门子 3AH系列 104框架断路器ABB EMAX系列施耐德MTU系列西门子3WL 105塑壳断路器ABBTmaxT1T7 施耐德NSX 系列西门子3VL 106微型断路器ABB S200系列施耐德IC65 系列西门子5SY系列 107双电源ABB OTM系列施耐德WTS 系列西门子5TR 108表计纳宇PD810H斯菲尔sfere400雅达YD6500 11无功补偿有源滤波中的低压开关柜元件10KV成套柜厂家需与04KV成套柜厂家保持一致 111成套开关柜重庆飞洲电力重庆汉嘉电力重庆祥泰29 112无功补偿元器件电容器电抗器控制器有源滤波器莱提Solrpc系列金米勒电容器LKT+DL系列+电抗器FDR系列+控制器EMR系列拉塞电气 LSTCR系列 113微机保护 ABBREF542REF615施耐德SEPAM40西门子7SJ62 114真空断路器ABBVD4系列施耐德HVX系列EVOLIS系列西门子 3AH系列 115框架断路器ABB EMAX系列施耐德MTU系列西门子3WL 116塑壳断路器ABBTmaxT1T7 施耐德NSX 系列西门子3VL 117微型断路器ABB S200系列施耐德IC65 系列西门子5SY系列 118双电源ABB OTM系列施耐德WTS 系列西门子5TR 119表计纳宇PD810H斯菲尔sfere400雅达YD6500 九智能化弱电工程材料品牌 1有线电视系统西安迈克康特九州 2公共广播系统3aLISTENITC 3计算机网络系统HP思科锐捷华为 4行为管理设备华为深信服网康 5综合布线系统美国IBM瑞士德特威勒美国康宁美国康普 6视频监控系统LGUTC派尔高英飞拓 7监视器三星LG英飞拓 8存储设备LGUTC派尔高英飞拓 9入侵报警系统霍尼韦尔枫叶BOSCH 10门禁系统 BATKingKang捷众中矿智能 11巡更系统金万码蓝卡兰德华 12停车场管理系统 BATKingKang捷众中矿智能 13一卡通系统 BATKingKang捷众中矿智能 14子母钟系统北极星天良北京华人30 15护理呼叫系统星网锐捷安科杰华为来邦 16输液无线呼叫系统天良迅铃华为来邦 17ICU探视系统星网锐捷安科杰华为来邦 18排队叫号系统杭州慧能广州好维福州智慧 19信息显示及多媒体查询系统歌华小熊视讯禾麦 20远程视频会议系统 3aLISTENITC 21多媒体会议系统 3aLISTENITC 22婴儿防盗系统红点希玛特医惠 23楼宇自控系统浙大中控德易安保瑞斯同方泰德 24无线对讲系统建伍海能达摩托罗拉 25机房环境监控万联金鹏正共发 26UPS电源施耐德伊顿艾默生英威腾 27电池汤浅南都拉普特 28机柜施耐德跃图一舟图腾 29BMS系统集成西安协同浙大中控清华同方 30辐射报警系统中核永泰中辐核中智核安 31医疗设备控制室可视对讲系统华为华平宝利通科达 32弱电线缆帝一上诚三鼎豪峰31 1 总则 11 项目概况 111 根据中华人民共和国招标投标法等有关法律法规和规章的规定本招标项目已具备招标条件现对本工程施工进行招标 112 本招标项目招标人见投标人须知前附表 113 本工程招标代理机构见投标人须知前附表 114 本工程项目名称见投标人须知前附表 115 本工程建设地点见投标人须知前附表 12 资金来源 121 本招标项目的资金来源见投标人须知前附表 13 招标范围计划工期和质量要求 131 本次招标范围见投标人须知前附表 132 本工程的计划工期见投标人须知前附表 133 本工程的质量要求见投标人须知前附表 14 投标人资格要求 141 投标人应遵守中华人民共和国招标投标法及其它有关的法律和法规 142 投标人应具备承担本工程施工的资质条件和能力 1资质条件见投标人须知前附表 2项目资格要求见投标人须知前附表 3其他要求见投标人须知前附表 143 本工程接受联合体投标 144 投标人不得存在下列情形之一 1为招标人不具有独立法人资格的附属机构单位 2为本工程前期准备提供设计或咨询服务的但设计施工总承包的除外 3为本工程的监理人32 4为本工程的代建人 5为本工程提供招标代理服务的 6与本工程的监理人或代建人或招标代理机构同为一个法定代表人的 7与本工程的监理人或代建人或招标代理机构相互控股或参股的 8与本工程的监理人或代建人或招标代理机构相互任职或工作的 9与招标人存在利害关系可能影响招标公正性的 10被责令停业的 11被暂停或取消投标资格的 12财产被接管或冻结的 13在最近三年内有骗取中标等工程建设招投标违法行为的 14两个或两个以上投标人的单位负责人为同一人或者存在控股管理关系的不同单位不得参加同一标段或者未划分的同一招标项目投标 15为投标人编制投标文件或提供咨询服务的不得参与同一招标项目的投标一个制造商对同一品牌同一型号的货物仅能委托一个代理商参加投标 15 费用承担 151 投标人应承担其编制投标文件与递交投标文件所涉及的一切费用不论投标结果如何招标人在任何情况下既无义务也无责任承担这些费用招标代理服务费由中标人在领取中标通知书时向招标代理机构一次性全额支付支付金额以中标价为基数按计价格20021980号文件的50计取各投标单位在投标报价时应考虑此费用 152 本工程中标价17的工程建设招标投标交易服务费由中标人向重庆市长寿区公共资源交易中心缴纳各投标单位在投标报价时应考虑此费用本工程中标价17的工程建设招标投标交易服务费按以下方式缴纳 ①转账方式中标人提供本单位账号开户行到交易中心打印非税收入一般缴款书再凭缴款书三个工作日内到银行办理转账事宜后返回缴款书第一四五联 ②现金存入中标人到交易中心打印非税收入一般缴款书再凭缴款书三个工作日内到银行办理现金存入事宜后返回缴款书第一四五联 ③现场刷卡中标人直接到交易中心刷卡并打印非税收入一般缴款书 16 保密参与招标投标活动的各方应对招标文件和投标文件中的商业和技术等秘密保密违者应对由此造成的后果承担法律责任 17 语言文字除专用术语外与招标投标有关的语言均使用中文必要时专用术语应附有中文注释33 18 计量单位除技术规范另有规定外投标文件使用的度量衡单位均采用中华人民共和国法定计量单位 19 踏勘现场 191投标人应在领取招标文件后对工程现场及周围环境自行踏勘以便获取编制投标文件和签署合同所需的所有资料无论投标人是否踏勘过现场均被认为在递交投标文件之前已经踏勘现场对本合同项目的风险和义务已经十分了解并在其投标文件中已充分考虑了现场和环境条件踏勘现场所发生的费用由投标人自行承担 192 招标人向投标人提供的有关现场的资料和数据是招标人现有的能使投标人利用的资料招标人对投标人由此做出的推论理解和结论概不负责 193 投标人及其人员经过招标人的允许可因踏勘目的进入招标人的工程现场但投标人及其人员不得因此使招标人及其人员承担有关的责任和蒙受损失投标人并应对由此次踏勘现场而造成的死亡人身伤害财产损失损害以及任何其它损失损害和引起的费用和开支承担责任 110 投标预备会 1101 本工程不召开投标预备会 1102 投标人提出异议及质疑的截止时间及方式详见投标人须知前附表 1103 招标人答复及答疑的时间及方式详见投标人须知前附表 111 分包详见投标人须知前附表 2 招标文件 21 招标文件的组成 211 本招标文件包括 1招标公告 2投标人须知 3评标办法 4合同条款及格式 5工程量清单 6图纸 7投标文件格式 8投标人须知前附表规定的其他材料 212 构成招标文件的其他材料详见投标人须知前附表34 22 招标文件的澄清 221 投标人要求澄清招标文件的截止时间详见投标人须知前附表 222 投标截止时间详见投标人须知前附表 223 招标文件的澄清详见投标人须知前附表 23 招标文件的修改详见投标人须知前附表 24 在投标截止时间15天前招标人可以以网上形式修改招标文件或对招标文件作出澄清如果修改和澄清的时间距投标截止时间不足15天相应延长投标截止时间 25 若开标时间延迟则由招标人或招标代理机构在开标前的任何时间在重庆市长寿区公共资源交易网jyzxcqcsgovcn上另行通知开标时间无论投标人是否看到招标人及招标代理机构将视同投标人已获得招标人推迟开标时间的决定由此产生的一切后果由投标人自负 3 投标文件 31 投标文件的组成本工程投标文件由投标函部分商务部分技术部分资格审查资料四部分组成 311投标函部分包括的内容 1投标函 230项清单项目综合单价报价表 3法定代表人身份证明及授权委托书 312商务部分内容包括 1投标总价封面 2建设项目投标报价汇总表 3单项工程投标报价汇总表 4单位工程投标报价汇总表 5措施项目汇总表 6分部分项工程项目清单计价表 7施工技术措施项目清单计价表 8分部分项工程项目综合单价分析表 9施工技术措施项目综合单价分析表 10施工组织措施项目清单计价表 11规费税金项目计价表 12人工材料机械数量及价格汇总表35 13计价和未计价材料进项税额计算表 14材料费进项税额计算表 15机械费进项税额计算表 16组织措施费进项税额计算表 17企业管理费安全文明施工费建设工程竣工档案编制住宅工程质量分户验收费进项税计算表 18进项税额汇总计算表 313技术部分包括的内容施工组织设计 314资格审查资料包括的内容 1投标人基本情况表 2项目管理机构 314 构成投标文件的其他材料包括的内容投标人的书面澄清说明和补正但不得改变投标文件的实质性内容 32 投标报价 321 投标人应按第五章工程量清单的要求填写相应表格 322 投标人在投标截止时间前修改投标函中的投标总报价应同时修改第五章工程量清单中的相应报价此修改须符合本章第 43 款的有关要求 323 投标人的投标报价应按投标人须知前附表32款要求填报 33 投标有效期 331 在投标人须知前附表规定的投标有效期内所有投标文件均保持有效投标人不得要求撤销或修改其投标文件 332 出现特殊情况需要延长投标有效期的招标人以书面形式通知所有投标人延长投标有效期投标人同意延长的应相应延长其投标保证金的有效期但不得要求或被允许修改或撤销其投标文件投标人拒绝延长的其投标失效但投标人有权收回其投标保证金 34 投标保证金 341 投标人在递交投标文件的同时应按投标人须知前附表341款规定的投标保证金缴纳金额缴纳截止时间缴纳形式缴纳方法及特别提示递交投标保证金并作为其投标文件的组成部分 342 投标人不按本章第341项要求提交投标保证金的其投标文件将被拒收 343 非中标候选人的投标保证金自中标通知书发出后3个工作日内由重庆市长寿区公共资源交易中心退还36 344 中标人以外的中标候选人的投标保证金在中标人与招标人签订合同后5个工作日内由招标人将施工合同副本及退还投标保证金申请一并提交重庆市长寿区公共资源交易中心重庆市长寿区公共资源交易中心自签收之日起3个工作日内退还 345 中标人的投标保证金自重庆市长寿区公共资源交易中心收到招标人提交的施工合同副本及退还投标保证金申请中标人向重庆市长寿区公共资源交易中心缴纳中标金额17的工程建设招标投标交易服务费后3个工作日内由重庆市长寿区公共资源交易中心退还 346 有下列情形之一的投标保证金将不予退还 1 投标人在规定的投标有效期内撤销或修改其投标文件的 2 中标人无正当理由拒绝按本须知第75款签订合同协议书或第73款规定缴纳履约保证金和民工工资保证金 3 提供的投标文件虚假或者不实的 4 中标人放弃中标的 35 资格审查资料 351 投标人基本情况表应附投标人企业法人营业执照副本资质证书副本安全生产许可证副本和其主要负责人的安全生产考核合格证A证等材料的复印件若是重庆市市外建筑施工企业参加本项目投标的还应附在网上并加盖投标人公章的含有注册建造师项目技术负责人安全员质检员质量员材料员施工员资料员或城建档案员造价员或造价工程师标准员测量员机械员试验员劳务员等项目所有人员的入渝信息库人员网页截屏或附分支机构入渝登记备案人员名单的复印件 352 主要人员简历表项目经理应附建造师注册证书复印件和安全生产考核合格证B证的复印件项目技术负责人应附职称证复印件安全员应附上岗证书或岗位培训考核合格证书复印件和安全生产考核合格证C证复印件质检员质量员材料员施工员资料员或城建档案员应附上岗证书或岗位培训考核合格证书复印件造价员应附资格证书或造价工程师应附注册证书复印件标准员测量员机械员试验员劳务员应附上岗证或岗位培训考核合格证书的复印件项目技术负责人安全员质检员质量员材料员施工员资料员或城建档案员造价员或造价工程师标准员测量员机械员试验员劳务员均应附与投标人签订的有效劳动合同复印件并提供2017年8月2018年7月的养老保险缴费证明加盖投标单位及社保局鲜章和社保号查询网址及网上查询截图复印件加盖投标单位鲜章每张表格只填写一个人 353 资格审查资料均须逐页加盖投标人单位公章 36 备选投标方案本工程投标人不得递交备选投标方案37 37 投标文件的编制 371 投标文件应按第八章投标文件格式进行编写如有必要可以增加附页表格可按同样格式扩展作为投标文件的组成部分 372 投标文件应当对招标文件有关工期投标有效期质量要求技术标准和要求招标范围等实质性内容做出响应 373 投标文件应用不褪色的材料书写或打印并由投标人的法定代表人或其委托代理人按招标文件要求的格式签字委托代理人签字的投标文件应附法定代表人签署的授权委托书和法定代表人身份证明投标文件应尽量避免涂改行间插字或删除如果出现上述情况改动之处应加盖投标人单位公章或由投标人的法定代表人或其授权的代理人签字确认 374 投标文件份数见投标人须知前附表正本和副本的封面上应清楚地标记正本或副本的字样技术部分为暗标不分正副本否则其投标文件作废标处理当副本和正本不一致时以正本为准但投标文件已按废标处理的除外 375 投标文件应分别装订成册并编制目录逐页标注页码技术部分除外投标文件具体装订要求见投标人须知前附表规定 4 投标 41 投标文件的密封和标记 411 投标文件的密封见投标人须知前附表 412 投标文件的封套上应写明的内容见投标人须知前附表 413 未按本章第 411 项或第 412 项要求密封和加写标记的投标文件招标人不予受理 42 投标文件的递交 421 投标人应在投标人须知前附表第 222 项规定的投标截止时间前递交投标文件 422 投标人递交投标文件见投标人须知前附表 423 除投标人须知前附表另有规定外投标人所递交的投标文件不予退还 424 逾期送达的或者未送达指定地点的投标文件招标人不予受理 43 投标文件的修改与撤回 431 在投标人须知前附表第222项规定的投标截止时间前投标人可以修改或撤回已递交的投标文件但应以书面形式通知招标人 432 投标人修改或撤回已递交投标文件的书面通知应按照本章第373项的要求签字或盖章 433 修改的内容为投标文件的组成部分修改的投标文件应按照本章第3条第4条规定进行编制密封标记和递交并标明修改字样38 5 开标 51 核验前置招标人或招标代理机构在有关监督人员或见证人员监督下在接受投标文件时一并核验加盖投标人公章的基本存款账户开户许可证复印件投标保证金银行回单原件及复印件投标人的法定代表人或委托代理人本人身份证原件法定代表人身份证明和授权委托书原件以确认其身份是否合法有效否则投标文件不予接收提示本项目开评标结束前招标代理机构将以上资料移送重庆市长寿区公共资源交易中心存档 52 招标人将于投标截止时间的同一时间进行公开开标所有投标人的法定代表人或委托代理人应该参加开标会议若投标人因故不能参加开标会的其投标文件仍有效但应视为投标人已默认开标结果参加开标会的法定代表人或委托代理人必须随身携带本人身份证原件以备查投标人法定代表人或委托代理人在评标过程中应保证评标委员会随时质询若投标人因故不能接受可能的质询其投标文件仍有效但应视为投标人已默认评标委员会对缺席的质询所做出的结论 53 按规定提交合格撤回通知的投标文件不予开封并退给投标人按规定宣布为无效的投标文件不予继续评审 54 主持人按下列程序进行开标 1宣布开标纪律宣读投标人须知 2公布在投标截止时间前递交投标文件的投标人名称并点名确认投标人是否到场 3宣布开标人唱标人记录人监标人等有关人员姓名 4按照投标人须知前附表规定检查投标文件的密封情况 5随机开启投标文件袋装资格审查原件和资格审查资料的纸质袋除外 6按照宣布的开标顺序当众开标公布投标人名称工程名称投标保证金的递交情况投标总报价质量目标工期在开标现场由招标人或招标代理机构核验该项目经理身份证原件查询项目经理在建项目情况和企业诚信综合评价分并记录在案 7抽取参与评分的清单由投标人代表在监督部门监督下从招标文件第八章30项清单项目综合单价报价表中现场随机抽取10项清单项目参与评分 8投标人招标人代表监标人记录人等有关人员在开标记录上签字确认 9开标结束投标资料送入评标区 55 招标人或招标代理机构在招标文件要求提交投标文件的截止时间前收到的符合招标文件之规定的投标文件装资格审查原件和资格审查资料的纸质袋除外开标时都应当众予以拆封宣读 56 招标人或招标代理机构对开标过程进行记录投标人代表按要求在报价记录上签名确认存档备案 6 评标39 61 评标委员会 611 评标由招标人依法组建的评标委员会负责 612 评标委员会成员有下列情形之一的应当回避 1招标人或投标人的主要负责人的近亲属 2项目主管部门或者行政监督部门的人员 3与投标人有经济利益关系可能影响对投标公正评审的 4曾因在招标评标以及其他与招标投标有关活动中从事违法行为而受过行政处罚或刑事处罚的 62 评标原则评标活动遵循公平公正科学和择优的原则 63 评标评标委员会按照第三章评标办法规定的方法评审因素标准和程序对投标文件进行评审第三章评标办法没有规定的方法评审因素和标准不作为评标依据 7 合同授予 71 定标方式除投标人须知前附表规定评标委员会直接确定中标人外招标人依据评标委员会推荐的中标候选人确定中标人评标委员会推荐中标候选人的人数见投标人须知前附表 72 中标通知在本章第33款规定的投标有效期内招标人以书面形式向中标人发出中标通知书 73 履约保证金民工工资保证金 731招标人发出中标通知书后中标人须按前附表第731项规定的金额时限及方式提交履约保证金和民工工资保证金 732 如果中标人不能按本须知第731项的规定执行招标人将有充分的理由废除授标并不退还其投标保证金给招标人造成的损失超过投标保证金的还应当对超过部分予以赔偿 74 定标原则 741国有资金占控股或主导地位的依法必须进行招标的项目招标人应当确定评标委员会按照本招标文件规定的评标办法推荐的排名第一的中标候选人为中标人排名第一的中标候选人放弃中标因不可抗力不能履行合同或者被查实存在影响中标结果的违法行为等情形不符合中标条件的招标人可以按照评标委员会提出的中标候选人名单排序依次确定其他中标候选人为中标人也可以重新招标 75 签订合同40 751招标人发出中标通知书后30日内按照招标文件和中标人投标文件签订建设工程施工合同并将施工合同含补充合同由招标人连同招标文件一并送区审计局及区项目评审中心备案 752中标人无正当理由拒绝按本须知第751项的规定与招标人签订合同则招标人将取消其中标资格并不退还其投标保证金给招标人造成的损失超过投标保证金的还应当对超过部分予以赔偿同时依法承担相应的法律责任 8 重新招标和不再招标 81 重新招标有下列情形之一的招标人将重新招标 1投标截止时间止投标人少于3个 2经评标委员会评审后否决所有投标的 82 不再招标重新招标后投标人仍少于三人按照招标投标法律法规规定的程序开标和评标重新招标经评审有有效投标人的应当依法确定中标候选人无有效投标人的可以不再进行招标但是按照国家有关规定需要履行审批核准备案手续的依法必须进行招标的项目应当报原项目投资主管部门审批核准备案 9 纪律和监督 91 对招标人的纪律要求招标人不得泄漏招标投标活动中应当保密的情况和资料不得与投标人串通损害国家利益社会公共利益或者他人合法权益 92 对投标人的纪律要求投标人不得相互串通投标或者与招标人串通投标不得向招标人或者评标委员会成员行贿谋取中标不得以他人名义投标或者以其他方式弄虚作假骗取中标投标人不得以任何方式干扰影响评标工作 93 对评标委员会成员的纪律要求评标委员会成员不得收受他人的财物或者其他好处不得向他人透漏对投标文件的评审和比较中标候选人的推荐情况以及评标有关的其他情况在评标活动中评标委员会成员不得擅离职守影响评标程序正常进行不得使用第三章评标办法没有规定的评审因素和标准进行评标 94 对与评标活动有关的工作人员的纪律要求与评标活动有关的工作人员不得收受他人的财物或者其他好处不得向他人透漏对投标文件的评审和比较中标候选人的推荐情况以及评标有关的其他情况在评标活动中与评标活动有关的工作人员不得擅离职守影响评标程序正常进行41 95 投诉投标人和其他利害关系人认为本次招标活动违反法律法规和规章规定的有权向有关行政监督部门投诉 10 需要补充的其他内容需要补充的其他内容见投标人须知前附表附表一问题澄清确认通知问题澄清确认通知编号投标人名称工程名称施工招标的评标委员会对你方的投标文件进行了仔细的审查现需你方对下列问题以书面形式予以澄清确认 1 2 请将上述问题的澄清确认于年月日时前递交至详细地址或传真至传真号码采用传真方式的应在年月日时前将原件递交至详细地址评标委员会全体成员签字42 年月日43 附表二问题的澄清确认问题的澄清确认编号工程名称施工招标评标委员会问题澄清确认通知编号已收悉现澄清确认如下 1 2 法定代表人或其委托代理人签字年月日44 第三章评标办法综合评估法评标办法前附表条款号评审因素评审标准投标人名称与企业法人营业执照资质证书安全生产许可证一致投标函签字盖章有法定代表人或其委托代理人签字加盖单位公章投标文件格式符合第八章投标文件格式的要求字迹清晰可辨 1投标文件附表齐全完整内容均按规定格式顺序及内容要求进行填写 2按规定提供了拟投入的主要人员的证件证件清晰可辨有效 3投标文件的编制符合第二章37款的规定报价唯一只能有一个有效报价在招标文件没有规定的情况下不得提交选择性报价投标文件的签署投标文件上法定代表人或其委托代理人的签字齐全 211 形式评审标准委托代理人投标人法定代表人的委托代理人有法定代表人签署的授权委托书且其授权委托书符合招标文件规定的格式营业执照符合第二章投标人须知第142项规定安全生产条件符合第二章投标人须知第142 项规定资质等级符合第二章投标人须知第142项规定项目经理资格符合第二章投标人须知第142项规定 212 资格评审标准必要合格条件其它要求符合第二章投标人须知第142项规定条款号评审因素评审标准投标内容符合第二章投标人须知第131项规定措施项目费符合第二章投标人须知前附表第32项规定安全文明施工费符合第二章投标人须知前附表第32项规定工期符合第二章投标人须知第132项规定质量目标符合第二章投标人须知第133项规定投标有效期符合第二章投标人须知第331项规定 213 响应性评审标准投标保证金符合第二章投标人须知前附表第341项规定并符合下列要求 1投标保证金为无条件担保 2投标保证金的受益人名称与招标人规定的受益人一致 3投标保证金的金额符合招标文件规定的金额 4投标保证金有效期为投标有效期45 权利义务符合第四章合同条款及格式规定已标价工程量清单符合第五章工程量清单给出的项目编码项目名称项目特征工程内容计量单位工程量且投标报价不得高于招标人公布的相应招标最高限价技术标准和要求符合第七章技术标准和要求规定实质性要求符合招标文件中规定的其他实质性要求条款号条款内容编列内容 221 分值构成总分1OO分 1投标报价80分 ①投标总报价70分 ②评分的清单项目10项每一项清单项目综合单价1 分共10分评分的10项清单项目由投标人代表在开标现场在监督部门人员的监督下从本招标文件第八章30项清单项目综合单价报价表中当众随机抽取产生 2施工组织设计10分 3诚信综合评价10分 222 评标基准价计算方法投标总报价的评标基准价所有通过初步评审的投标人招标人设有最高限价的则投标总报价高于最高限价的除外的投标总报价中去掉六分之一不能整除的按小数点前整数取整不足六家报价则不去掉的最低价和相同家数的最高价后的算术平均值作为投标总报价的评标基准价评分的10项清单项目单价的评标基准价按投标总报价的评标基准价的计算方法分项计算其评标基准价评标基准价保留小数点后两位小数点后第三位四舍五入条款号评分因素评分标准投标总报价 70 分 223 1 投标报价评分标准 A 评分的10项清单项目综合单价 10分内容完整性和编制水平 1分施工方案与技术措施 1分质量管理体系与措施 2分安全管理体系与措施 2分 223 2 施工组织设计评分标准 B 环境保护管理体系与措施 1分46 附近建构筑物及设施设备的保护 1分工程进度计划与针对措施 15分资源配备计划 05分 223 3 诚信综合评价得分 C 诚信综合评价 10分条款号编列内容 3 评标程序 1评标委员会首先按照招标文件的规定对投标文件进行初步评审即形式评审资格评审和响应性评审 2评标委员会按照招标文件的规定对投标人的投标文件进行初步评审投标文件未实质性响应招标文件的要求和条件属于重大偏差凡经评标委员会认定有重大偏差的投标文件该投标文件为无效投标文件评标委员认定为无效的投标文件的不再进行后续评审只有初步评审合格的投标文件才能进入详细评审 3如经过对所有投标人的投标文件进行评审有效投标不足三个使得投标明显缺乏竞争的评标委员会应当否决全部投标但是有效投标人的经济技术等指标仍然具有市场竞争力能够满足招标文件要求的评标委员会可以继续评标并确定中标候选人所有投标被否决的招标人应当依法重新招标 4评标委员会按照招标文件规定的标准确定得分最高的前三名投标人按得分高低排序为中标候选人条款号评分因素评分方法投标总报价投标总报价与评标基准价相比相等得满分70分在此基础上每增加1扣 2 分每减少1扣 1分扣完为止按插入法计算得分得分保留到小数点后两位小数点后第三位四舍五入 321 1 投标报价 A 评分的10项清单项目报价评分的10项清单项目综合单价每项与评标基准价相比相等得满分1 分在此基础上每增加1扣02分每减少1扣01 分扣完为止按插入法计算得分得分保留到小数点后两位小数点后第三位四舍五入未参加评标基准价计算的投标总报价仍应参加计算相应分值内容完整性和编制水平施工方案与技术措施质量管理体系与措施 321 2 施工组织设计评分安全管理体系与措施按2232各评审因素设定的分值评分投标人施工组织设计得分的计算方法将各评标专家施工组织设计的评分总分值中去掉一个最高分和一个最低分的算术平均值即为该投标人施工组织设计的得分结果保留两位小数小数点后第三位四舍五入47 环境保护管理体系与措施附近建构筑物及设施设备的保护工程进度计划与针对措施标准 B 资源配备计划 321 3 诚信综合评价得分 C 诚信综合评价按照重庆市建筑施工企业诚信综合评价暂行办法渝府发201265号规定执行企业诚信综合评价得分计算公式某一投标人的诚信综合评价分参加此次投标的投标人中诚信综合评价分最高值10100 以上计算保留至小数点后两位第三位四舍五入企业诚信综合评价分以投标截止时间重庆市工程建设招投标交易中心网上公布的分值为准具体分值在开标时查询并按上述计算方法直接计算出企业诚信综合评价得分交评标委员会以投标截止时间在重庆市建筑施工企业诚信综合评价系统中查询的为准若查询当日该系统中无相应投标企业的按照重庆市建筑施工企业诚信综合评价暂行方法渝府发201 265号第二章第十条建筑施工企业初次评价前的各类行为评价暂定分以招标文件确定开标之日的全市建筑施工企业各类行为评价平均分确定直至该类行为评价开始评价为止如果是联合体投标的诚信分按照联合体牵头单位计取 323 投标人得分投标人得分=A+B+C48 1评标方法本次评标采用综合评估法评标委员会对满足招标文件实质性要求的投标文件按照本章第22款规定的评分标准进行打分并按得分由高到低顺序推荐中标候选人但投标报价低于其成本的除外综合评分相等时以投标总报价低的优先投标总报价也相等的采取抽签方式确定投标人的排名方式为两次抽签第一次抽出正式抽签的顺序第二次抽签为排名的先后顺序 2评审标准 21 初步评审标准 211 形式评审标准见评标办法前附表 212 资格评审标准见评标办法前附表 213 响应性评审标准见评标办法前附表 22 分值构成与评分标准 221 分值构成 1投标报价见评标办法前附表 2施工组织设计见评标办法前附表 3诚信综合评价见评标办法前附表 222 评标基准价计算评标基准价计算方法见评标办法前附表 223 评分标准 1投标报价评分标准见评标办法前附表 2施工组织设计评分标准见评标办法前附表 3诚信综合评价评分标准见评标办法前附表 3 评标程序 31 初步评审 311 评标委员会依据本章第 21 款规定的标准对投标文件进行初步评审有一项不符合评审标准的作废标处理但本招标文件另有规定的从其规定 312 投标人有以下情形之一的其投标作废标处理 1第二章投标人须知第144项规定的任何一种情形的 2不按评标委员会要求澄清说明或补正的 3投标文件没有按招标文件规定签字或加盖单位公章的 4没有按照招标文件要求提供投标担保或者提供的投标担保有瑕疵的 5投标文件未按招标文件规定的格式和要求填写内容不全或者关键内容字迹模糊无法辨认的但不影响招标文件的实质性要求和条件的除外49 6投标工期未填报或填报的工期大于招标文件规定工期的 7投标函中的项目经理未填报或者投标函中的项目经理姓名与资格审查资料中拟派驻的项目经理姓名不一致的 8投标函中的项目经理在开标现场查询的重庆市建设工程招投标诚信综合评价应用表中无姓名的 9投标函中拟派驻本工程的项目经理未到开标现场的 10投标文件中载明的主要施工技术和方法等违反国家相关规范规程和强制性标准的 11投标文件附有招标人不能接受的条件的 12投标人有以他人名义投标串通投标弄虚作假或以行贿等手段骗取中标的 13允许联合体投标的其投标联合体没有提交共同投标协议的 14投标报价低于成本价或高于招标人设定的相应招标最高限价的 15投标函部分中30项清单项目综合单价报价表中的分部分项工程项目清单综合单价与商务部分中相对应的分部分项工程项目清单综合单价不一致的 16投标人的商务部分的投标报价与投标函中填写的相应投标报价不一致的 17同一投标人提供两个及以上不同的投标文件或者投标报价的但招标文件要求提交备选投标的除外 18投标文件没有对招标文件中规定的其它实质性要求和条件作出响应的 19不符合招标文件及其他法律法规规定的其它情形的 313 投标报价有算术错误的评标委员会按以下原则对投标报价进行修正修正的价格经投标人书面确认后具有约束力投标人不接受修正价格的其投标作废标处理 1投标文件中的大写金额与小写金额不一致的以大写金额为准大写金额或小写金额填报错误的按废标处理 2总价金额与依据单价计算出的结果不一致的以单价金额为准修正总价但单价金额小数点有明显错误的除外 32 详细评审 321 评标委员会按本章第22款规定的量化因素和分值进行打分并计算出综合评估得分 1按本章第 2231目规定的评审因素和分值对投标报价计算出得分A 2按本章第 2232目规定的评审因素和分值对施工组织设计计算出得分B 3按本章第 2233目规定的评审因素和分值对诚信综合评价计算出得分C 322 评分分值计算保留小数点后两位小数点后第三位四舍五入 323 投标人得分= A+B+C 324 在评审过程中超过半数以上的评标专家认为投标人的投标报价低于成本价分部分项工程项目清单单价中存在重大不平衡报价要求投标人在规定的时限内作出书面说明并提供相关证明材料投标人不能在规定的时限内作出书面说明并提供相关证明材料的或者提交的书面说明和相关证明材料不能有效地说明不低于成本价投标人以自有机械设备闲置自有材料不计成本为由的说明无效和不存在重大不平衡报价的经评标委员会认定后其投标文件作废标处理50 33 投标文件的澄清和补正 331 在评标过程中评标委员会可以书面形式要求投标人对所提交投标文件中不明确的内容进行书面澄清或说明或者对细微偏差进行补正评标委员会不接受投标人主动提出的澄清说明或补正 332 澄清说明和补正不得改变投标文件的实质性内容算术性错误修正的除外投标人的书面澄清说明和补正属于投标文件的组成部分 333 评标委员会对投标人提交的澄清说明或补正有疑问的可以要求投标人进一步澄清说明或补正直至满足评标委员会的要求 34 评标结果 341 除第二章投标人须知前附表授权直接确定中标人外评标委员会按照得分由高到低的顺序推荐中标候选人 342 评标委员会完成评标后应当向招标人提交书面评标报告51 第四章合同条款及格式52 GF20130201 长寿区人民医院北城分院及全科医生规范化临床培养基地项目室内装饰及安装工程建设工程施工合同住房和城乡建设部国家工商行政管理总局制定53 第一部分合同协议书发包人全称承包人全称根据中华人民共和国合同法中华人民共和国建筑法及有关法律规定遵循平等自愿公平和诚实信用的原则双方就长寿区人民医院北城分院及全科医生规范化临床培养基地项目室内装饰及安装工程施工及有关事项协商一致共同达成如下协议一工程概况 1工程名称长寿区人民医院北城分院及全科医生规范化临床培养基地项目室内装饰及安装工程 2工程地点长寿区人民医院北城分院内 3工程立项批准文号长发改投2014149号 4资金来源国有资金 5工程规模 6工程承包范围详见招标人提供的施工设计图纸图说设计变更以及工程量清单所明确的工程内容根据本工程的实际情况发包人有权要求某些项目不实施或部分实施有权要求修改该工程的量项等承包人必须无条件接受并不得因此要求发包人在招标文件规定以外的计价原则另行计价二合同工期开工时间以监理工程师发出的开工令为准竣工日期以监理工程师签发的时间为准工期日历天三质量标准工程质量符合国家有关施工质量验收规范要求并达到合格标准四签约合同价与合同价格形式 1签约合同价中标价即为合同价含销项税人民币大写 ?元其中安全文明施工费人民币大写 ?元 2合同价格形式固定单价合同五项目经理承包人项目经理 54 六合同文件构成本协议书与下列文件一起构成合同文件 1合同协议书 2中标通知书 3投标书及其附件 4专用合同条款及其附件 5招标文件及补遗书答疑书 6通用合同条款本招标文件略按范本执行 7标准规范及有关技术文件 8图纸 9已标价工程量清单 9经双方确认进入合同的其它文件在合同订立及履行过程中形成的与合同有关的文件均构成合同文件组成部分上述各项合同文件包括合同当事人就该项合同文件所作出的补充和修改属于同一类内容的文件应以最新签署的为准专用合同条款及其附件须经合同当事人签字或盖章七承诺 1发包人承诺按照法律规定履行项目审批手续筹集工程建设资金并按照合同约定的期限和方式支付合同价款 2承包人承诺按照法律规定及合同约定组织完成工程施工确保工程质量和安全不进行转包及违法分包并在缺陷责任期及保修期内承担相应的工程维修责任 3发包人和承包人通过招投标形式签订合同的双方理解并承诺不再就同一工程另行签订与合同实质性内容相背离的协议 4按国务院办公厅关于全面治理拖欠农民工工资问题的意见国办发20161号和重庆市人民政府办公厅关于全面治理拖欠农民工工资问题的实施意见渝府办发2016101号以及重庆市长寿区人民政府办公室关于全面治理拖欠农民工工资问题的通知长寿府办发2016163号长寿区保障农民工工资支付工作协调领导小组办公室关于印发长寿区治理拖欠农民工工资问题工作方案的通知长清欠办20166号的规定承包人须设立民工工资专用账户每月通过银行实名发放民工工资 5按国务院办公厅关于全面治理拖欠农民工工资问题的意见国办发20161号和重庆市人民政府办公厅关于全面治理拖欠农民工工资问题的实施意见渝府办发2016101号以及重庆市长寿区人民政府办公室关于全面治理拖欠农民工工资问题的通知长寿府办发2016163号长55 寿区保障农民工工资支付工作协调领导小组办公室关于印发长寿区治理拖欠农民工工资问题工作方案的通知长清欠办20166号的规定承包人须设立民工工资专用账户每月通过银行实名发放民工工资八词语含义本协议书中词语含义与第二部分通用合同条款中赋予的含义相同九签订时间本合同于年月日签订十签订地点本合同在签订十一补充协议合同未尽事宜合同当事人另行签订补充协议补充协议是合同的组成部分十二合同生效本合同自承包人向发包人提交了履约保证金后并经双方法定代表人或委托代理人签字及单位盖章生效十三合同份数本合同一式十五份其中正本二份甲乙双方各执一份副本十三份甲方十份乙方三份业主在签订本合同后5个工作日内送区评审中心区审计局行业行政主管部门及长寿区公共资源交易中心副本各一份备案正副本具有相同法律效力发包人盖章承包人盖章法定代表人法定代表人经办人经办人组织机构代码组织机构代码地址地址邮政编码邮政编码电话电话传真传真电子信箱电子信箱56 开户银行开户银行账号账号57 第二部分通用合同条款采用建设工程施工合同示范文件GF20130201中的通用合同条款58 第三部分专用合同条款 1 一般约定 11 词语定义 111合同 11110其他合同文件包括 112 合同当事人及其他相关方 1124监理人名称资质类别和等级联系电话电子信箱通信地址 1125 设计人名称资质类别和等级联系电话电子信箱通信地址 113 工程和设备 1137 作为施工现场组成部分的其他场所包括按现有条件施工 13法律适用于合同的其他规范性文件中华人民共和国建筑法中华人民共和国招标投标法中华人民共和国合同法及相应的法律和地方政府的有关规定等 14 标准和规范 141适用于工程的标准规范包括建设工程质量管理条例国家及重庆现行与本工程相关的施工验收规范质量标准及操作规程 142 发包人提供国外标准规范的名称不采用发包人提供国外标准规范的份数不采用发包人提供国外标准规范的名称不采用 143发包人对工程的技术标准和功能要求的特殊要求无 15 合同文件的优先顺序合同文件组成及优先顺序为合同协议书中标通知书投标书及其附件专用合同条款及其附件本工程招标文件及补遗书答疑书通用合同条款标准规范及有关技术文件图纸已标价工程量清单经双方确认进入合同的其它文件及设计变更通知书等 16 图纸和承包人文件 161 图纸的提供59 发包人向承包人提供图纸的期限 发包人向承包人提供图纸的数量肆套  发包人向承包人提供图纸的内容 164 承包人文件需要由承包人提供的文件包括实施性施工组织设计包括施工进度总体计划施工安全技术措施承包人提供的文件的期限为合同签订后5个工作日内提交承包人提供的文件的数量为一式拾套承包人提供的文件的形式为书面和电子文档发包人审批承包人文件的期限收到文件后5个工作日内 165 现场图纸准备关于现场图纸准备的约定承包人应在施工现场保存一套完整的图纸和承包人文件 17 联络 171发包人和承包人应当在2 天内将与合同有关的通知批准证明证书指示指令要求请求同意意见确定和决定等书面函件送达对方当事人 172 发包人接收文件的地点施工现场 发包人指定的接收人为承包人接收文件的地点施工现场 承包人指定的接收人为监理人接收文件的地点施工现场 监理人指定的接收人为 110 交通运输 1101 出入现场的权利关于出入现场的权利的约定不采用 1103 场内交通关于场外交通和场内交通的边界的约定现场现状 关于发包人向承包人免费提供满足工程施工需要的场内道路和交通设施的约定 1104超大件和超重件的运输运输超大件或超重件所需的道路和桥梁临时加固改造费用和其他有关费用由承包人承担 111 知识产权 1111关于发包人提供给承包人的图纸发包人为实施工程自行编制或委托编制的技术规范以及反映发包人关于合同要求或其他类似性质的文件的著作权的归属发包人关于发包人提供的上述文件的使用限制的要求承包人可以为实现合同目的复制使用此类文件但不能用于与合同无关的其他事项未经发包人书面同意承包人不得为了合同以外的目的而复制使用上述文件或将之提供给任何第三方 1112 关于承包人为实施工程所编制文件的著作权的归属发包人60 关于承包人提供的上述文件的使用限制的要求承包人可因实施工程的运行调试维修改造等目的复制使用此类文件但不能用于与合同无关的其他事项未经发包人书面同意承包人不得为了合同以外的目的而复制使用上述文件或将之提供给任何第三方 1114 承包人在施工过程中所采用的专利专有技术技术秘密的使用费的承担方式承包人承担已包含在投标报价中 113工程量清单错误的修正出现工程量清单错误时是否调整合同价格是 2 发包人 22 发包人代表发包人代表姓名身份证号职务联系电话电子信箱通信地址发包人对发包人代表的授权范围如下发包人代表对本工程施工过程中的质量进度投资安全文明施工等进行监督和检查协调解决必须由发包人处理的有关问题并对工程量进行确认 24 施工现场施工条件和基础资料的提供 241 提供施工现场关于发包人移交施工现场的期限要求以通知为准 242 提供施工条件关于发包人应负责提供施工所需要的条件按现有条件施工 25 资金来源证明及支付担保发包人提供资金来源证明的期限要求不采用发包人是否提供支付担保不采用发包人提供支付担保的形式不采用 3 承包人 31 承包人的一般义务 5承包人提交的竣工资料的内容承包人提供给发包人完整的竣工资料含经档案行政管理部门验收合格的档案资料及竣工图承包人需要提交的竣工资料套数提供一式五套完整的竣工图及竣工资料至少两套原件和竣工图电子版光盘壹张同时承包人按要求向市或区建筑档案室报送合格的建筑档案材料备案承包人提交的竣工资料的费用承担由承包人承担承包人提交的竣工资料移交时间工程竣工验收合格之日起20日内承包人提交的竣工资料形式要求书面和电子文档61 6承包人应履行的其他义务 A承担施工安全保卫工作及非夜间施工照明的责任和要求承包人按建设行政管理部门和相关部门的要求提供相应设施如护板围栏等以保护公共安全并提供方便 B按合同约定的工作内容和施工进度要求编制施工组织设计和施工措施计划并对所有施工作业和施工方法的完备性和安全可靠负责 C需承包人办理的有关施工场地交通环卫和施工噪音管理等手续均由承包人自行负责办理费用已包含在合同价中 D已完工程成品保护的特殊要求及费用承担工程移交前承包人需采取有效措施保护已完工程不受损坏非发包人原因造成成品半成品材料设备包括其它专业或施工单位所有的损坏由承包人负责修复并承担赔偿责任如造成第三方人身伤害的由承包人依法承担一切责任并承担相应费用工程移交后由发包人负责 E施工场地清洁卫生的要求按渝建发200039号文和JGJ592011建筑施工安全检查评分标准及有关规定执行 F施工过程当中应严格按照重庆市环保建设等行政管理部门的规定文明安全施工环保施工确保达到文明工地标准 G凡设计图及说明要求与重庆市建设领域限制禁止使用落后技术的通告一二三四五六七号简称通告等国家和重庆地方强制性规定相矛盾的一律以通告和强制性规定为准其相关的费用已包括在合同价中 H本工程施工期间承包人须负责保护施工场地范围内地上地下各种管线施工现场周边的建构筑物承包人所采取保护措施而发生的相关费用包括人材机停窝工管线保护费作业方式的调整等已包含在合同价款中工程结算时发包人不另行支付该项费用若承包人对管线和建构筑物造成损坏或破坏的由承包人负责修复并承担所有经济责任和法律责任发包人不承担任何连带责任 I严格按发包人提供的施工图图说设计变更答疑纪要技术交底等有效来往函件及现行国家地方施工验收规范进行施工确保工程按质按期完成 J做好开工前的准备工作 K负责将水电接入施工场地负责承担其接口接入点后所需的材料安装及水电设施的管理等所有费用 L负责组织施工采取预防措施确保安全在施工期间因承包人原因发生的一切人员伤亡财产损失含附近人畜及一切财产均由承包人承担一切经济损失和法律责任 M负责施工中所有材料购买运输储存保管且应遵守国家地方有关管理条例等相关规定同时向有关部门报告并办理有关手续且自行承担由此产生的相关费用 N施工过程中非发包人原因引起的安全事故由承包人承担全部责任 O承包人入场后与监理工程师发包人代表和与本工程有关的其他平行发包单位共同对需要交接部位进行交接作好记录并由监理工程师和发包人代表认可未经认可不得开工否则由此造成的损失全部由承包人承担62 P凡发包人要求增加的与本工程相关的工作承包人应无条件接受并即时组织施工费用另行计算 32 项目经理 321 项目经理姓名身份证号建造师执业资格等级建造师注册证书号建造师执业印章号安全生产考核合格证书号联系电话电子信箱通信地址承包人对项目经理的授权范围如下以承包人的授权文件为准关于项目经理每月在施工现场的时间要求项目经理和技术负责人在施工期间内必须保证在施工现场项目经理未经批准擅自离开施工现场的违约责任处承包人1000元人次的违约金 323 承包人擅自更换项目经理的违约责任承包人未经发包人许可更换项目经理或技术负责人一经查实3日内无条件清离现场造成的一切损失由承包人自行承担由此给发包人造成的损失承包人应作出赔偿发包人和相关监督部门对工地进行不定期检查发现项目经理和技术负责人三次不在现场除按上述约定执行外并由相关监督部门把承包人列为不诚信企业取消其两年内参加长寿区政府投资招标项目的投标资格并在网上公示 324 承包人无正当理由拒绝更换项目经理的违约责任处承包人1000元人次的违约金发包人有权在应支付的工程款中直接扣除承包人应立即纠正否则发包人有权解除合同 33 承包人人员 331 承包人提交项目管理机构及施工现场管理人员安排报告的期限开工前5日内 333 承包人无正当理由拒绝撤换主要施工管理人员的违约责任处承包人1000元人次的违约金 334 承包人主要施工管理人员离开施工现场的批准要求必须经过发包人同意 335承包人擅自更换主要施工管理人员的违约责任处承包人1000元人次的违约金发包人有权在应支付的工程款中直接扣除承包人应立即纠正否则发包人有权解除合同承包人主要施工管理人员擅自离开施工现场的违约责任发包人有权抽查承包人主要施工管理人员到岗情况若抽查不到岗处承包人1000元人次的违约金发包人有权在应支付的工程款中直接扣除承包人应立即纠正否则发包人有权解除合同 35 分包 351 分包的一般约定63 禁止分包的工程包括 主体结构关键性工作的范围 352分包的确定允许分包的专业工程包括其他关于分包的约定 354 分包合同价款关于分包合同价款支付的约定 36 工程照管与成品半成品保护承包人负责照管工程及工程相关的材料工程设备的起始时间工程开工至竣工验收合格并移交发包人 37 履约担保民工工资担保承包人是否提供履约担保民工工资担保是承包人提供履约担保的形式金额及期限的履约保证金为中标金额的 10 万元人民币其中金融保函为万元银行转账为万元工程竣工验收合格后 15天内退还承包人所缴纳的履约保证金不计息承包人提供民工工资担保的形式金额及期限的承包人向重庆市长寿区城乡建设委员会提供民工工资保证金为中标金额的2 万元人民币承包人在发包人发出中标通知书3个工作日内将民工工资保证金以转账或电汇方式缴至重庆市长寿区城乡建设委员会帐户民工工资的支付按关于建筑领域实施农民工工资专用账户管理及银行代发制度试行的通知渝建发201713号文件执行民工工资保证金的退还按长寿区城乡建设委员会重庆市长寿区人力资源和社会保障局关于印发长寿区建设领域农民工工资支付管理办法的通知长建委2012233号文件执行不计息 4 监理人 41监理人的一般规定关于监理人的监理内容包括施工图示所有内容具体包括施工阶段全过程监理包括三控制三管理一协调即投资控制质量控制进度控制安全管理合同管理信息管理协调有关单位之间的工作关系配合所有工程结算审计和质量缺陷期内的争议问题处理关于监理人的监理权限对本工程项目的施工质量进度投资安全文明施工合同及信息管理等实施全过程监理和控制对隐蔽工程设备材料及施工质量进行验收和工程量签认对施工环境进行协调关于监理人在施工现场的办公场所生活场所的提供和费用承担的约定场所由承包人提供费用由监理人承担 42 监理人员总监理工程师姓名职务监理工程师执业资格证书号 64 联系电话电子信箱通信地址关于监理人的其他约定开工停工复工令的下达设计变更和技术签证 44 商定或确定在发包人和承包人不能通过协商达成一致意见时发包人授权监理人对以下事项进行确定 1不采用 2不采用 3不采用 5 工程质量 51 质量要求达到国家有关施工质量验收规范要求并达到合格标准本项目严格执行质量责任追究制度质量事故处理实行四不放过原则事故原因调查不清不放过事故责任都没有受到教育不放过没有防范措施不放过相关责任人没受到处理不放过 511 特殊质量标准和要求不采用关于工程奖项的约定不采用 53 隐蔽工程检查 532承包人提前通知监理人隐蔽工程检查的期限的约定工程施工前48小时内监理人不能按时进行检查时应提前24小时提交书面延期要求关于延期最长不得超过48小时 54 承包人根据施工进度拟选用主要材料及设备时提供材料设备生产厂家授权书和质保承诺函主要材料及设备到施工现场开箱前需携带材料设备生产厂家原厂证明原件需内附有货数量和型号到施工现场与监理方业主发包人共同开箱验货以保证货物质量 6 安全文明施工与环境保护 61安全文明施工 611 项目安全生产的达标目标及相应事项的约定承包人按通用条款第 61 条建筑施工安全检查标准JGJ592011重庆市房屋建筑和市政基础设施施工现场文明施工标准渝建发2 008169号渝建发201425 号文件执行承包人制定严格的安全防护措施确保安全施工如造成安全事故责任事故承包人应按规定上报责任和经济损失由承包人自行承担如给第三人造成的人身和财产损失由承包人承担 614 关于治安保卫的特别约定承包人应组建现场治安管理机构或联防组织和编制施工场地治安管理计划和突发治安事件紧急预案关于编制施工场地治安管理计划的约定承包人负责 615 文明施工合同当事人对文明施工的要求承包人应按照房屋建筑和市政基础设施工程施工扬尘控制工作方案渝建发200913号重庆市房屋建筑和市政基础设施工程现场文明施工标准渝建发2 008169号等相关规定履行好施工扬尘控制文明施工等责任本工程施工过程中被相关职能部门通65 报批评或媒体曝光承包人除承担相关职能部门的处罚外还应向发包人缴纳违约金 5000 元次以上款项在结算时从履约保证金中扣除 616 关于安全文明施工费支付比例和支付期限的约定开工前发包人按安全文明施工费的50支付给承包人其余50按工程施工进度支付承包人应专款专用发包人及监理工程师监督对该项费用的支付和使用工程结算时安全文明施工费按渝建发 201425号文件规定执行 7 工期和进度 71 施工组织设计 711 合同当事人约定的施工组织设计应包括的其他内容施工进度总体计划工程进度完成报表次月工程进度计划报表等符合规范要求的其他资料进度计划安排必须符合发包人对本工程的总体进度计划的安排按时提交其它专业施工所需工作面 712 施工组织设计的提交和修改承包人提交详细施工组织设计的期限的约定合同签订后15日内发包人和监理人在收到详细的施工组织设计后确认或提出修改意见的期限发包人收到施工组织设计和进度计划后 10 个工作日内审查确认 72 施工进度计划 722 施工进度计划的修订发包人和监理人在收到修订的施工进度计划后确认或提出修改意见的期限收到文件后 5 个工作日内未经发包人和监理人批准不得有工程临时延期或最终延期否则承包人承担违约责任以月进度计划为依据若在一月内未完成进度计划并不被批准顺延工期应采取措施在下一个月内补足完成且不得影响当月的进度计划否则承包人承担违约责任承包人充分了解了工地位置情况进出场道路储存空间装卸限制行车干扰及任何其它足以影响承包价格的情况并包含在合同价款中 73 开工 731 开工准备关于承包人提交工程开工报审表的期限按监理人要求办理关于发包人应完成的其他开工准备工作及期限工程地质和地下管线资料的提供时间无由发包人办理的施工所需证件批件的名称和完成时间招标工作完成后须办理质监安监等建设手续并取得建设工程施工许可证后承包人方可进场施工水准点与座标控制点交验要求发包人以书面形式交验并于交付施工现场时在现场实际交验并作交验记录图纸会审和设计交底时间收到施工图后五个工作日内协调处理施工场地周围地下管线和邻近建筑物构筑物含文物保护建筑古树名木的保护工作按通用条款执行由承包人承担费用双方约定发包人应做的其他工作协助承包人处理周边关系及环境保护事宜66 发包人委托承包人办理的工作届时双方协商以书面通知或协议为准关于承包人应完成的其他开工准备工作及期限承包人在发包人发出中标通知书后 15 日内完成所有开工前准备工作 732开工通知以监理工程师发出的开工令为准 74 测量放线 741发包人通过监理人向承包人提供测量基准点基准线和水准点及其书面资料的期限开工前1 0日内 75 工期延误 751 因发包人原因导致工期延误 7因发包人原因导致工期延误的其他情形发包人只顺延工期但不承担其它违约责任及费用索赔 752 因承包人原因导致工期延误因承包人原因造成工期延误逾期竣工违约金的计算方法为每延误一天承包人承担违约金20000 元日历天因承包人原因造成工期延误逾期竣工违约金的上限 76 不利物质条件不利物质条件的其他情形和有关约定若有不利物质条件出现发包人只顺延工期不承担其它违约责任且不调整中标价格所发生的相关费用由承包人自行承担 77异常恶劣的气候条件发包人和承包人同意以下情形视为异常恶劣的气候条件按政府或相关部门文件规定执行 79 提前竣工的奖励 792提前竣工的奖励不奖励 8 材料与设备 84材料与工程设备的保管与使用 841发包人供应的材料设备的保管费用的承担无 86 样品 861 样品的报送与封存样品的报送与封存按招标文件执行 ① 材料价格按不含税价格确定其进项税额按重庆市城乡建设委员会关于建筑业营业税改征增值税调整建设工程计价依据的通知渝建发201635号重庆市城乡建设委员会关于适用增值税新税率调整建设工程计价依据的通知渝建2018195号执行本工程所有材料及设备均由承包人自主采购承包人采购的所有材料设备必须符合国家行业标准及设计文件要求并经招标人及监理人认可本工程砂碎石水泥砼砖钢材的材料价格按 2018 年第九期重庆工程造价信息为基价如施工期间以上材料价格以重庆工程造价信息为准若有缺项则以市场价为准均价变化幅度超过1067 则对中标人的以上材料结算价格部分进行调整以上材料结算价格=中标材料价+施工期间材料均价重庆工程造价信息 2018 年第九期公布的价格×1±10其余材料及设备均由投标人自主报价并采购投标人在报价时应充分考虑整个施工期内材料设备的涨价因素不因市场价格的变化而调整 ② 材料成品半成品的二次或多次转运施工过程中的材料成品半成品的场内场外运输及多次转运已纳入相应项目报价中包干使用不作任何调整 ③ 本工程的所有材料须先送检合格后方可施工质量检测按渝建 2015420号文件规定执行施工单位若不是建设单位在合同中明确的取样送检单位的应为取样送检单位在施工现场开展有关工作提供条件 ④发包人推荐的材料表承包人按发包人推荐的材料品牌或产地品牌或产地任选其一规格型号等要求进行采购发包人推荐的材料表详见下表发包人推荐的材料表一内装材料品牌 1铝合金门窗幕墙及全部装饰用铝合金材料西铝闽铝辽宁忠旺广东亚铝 2铝单板原材料品牌西铝辽宁忠旺闽铝广东亚铝 3铝单板品牌保固泛铝澳洋 4铝天花西铝辽宁忠旺闽铝 5玻璃上海耀皮深圳蓝玻福耀 6建筑五金件国强坚朗合和 7硅酮密封胶道康宁国产白云GE国产 8一期天棚品牌藻钙板格林森特华宇森藻一期是指内装施工图单体名称中门诊医技住院楼天棚品牌藻钙板是指图中 3001200600600规格的石膏板为藻钙石膏板 9二期天棚品牌饰面石膏板泰尔美江苏三弦优时吉博罗二期是指内装施工图单体名称中全科医生规范化临床培养基地天棚品牌饰面石膏板是指图中的饰面石膏板 10吊顶纸巾面石膏板龙牌优时吉博罗兰堡 11墙面天棚面乳胶漆多乐士立邦华润76 12成品室内套装门住院楼病房走道两侧房间门管线井门及护士站内房间门和急诊科房间门均为全钢门其余均为实木门盼盼步阳美心 13 卫生间套装门海螺居美家格丽斯 14成品套装防火门楼梯间和管线井除病房走道及急诊科走道两侧管线井为木质防火门其余均为全钢防火门盼盼步阳美心 15 病房贮物柜宇心名风双驰 16内墙砖和地砖诺贝尔斯米克冠军 17塑胶地板美欧卡欧莱宝英国保丽 18抗菌树脂板房间墙裙含墙面安全扶手天棚吊轨品格威盛亚雅卓 19不锈钢给水管正康厦门中井深圳民乐维格斯 20洁具箭牌东鹏帝王 21卫生间防水科顺深圳卓宝东方雨虹潍坊宏源盘锦禹王 22卫生间蹲位隔断威盛亚格林飛松耐特 23线缆泰山鸽牌南方阻燃 24开关插座TCL罗格朗逸景系列西蒙E6系列松下格彩系列 25灯具LED不含应急欧普松下雷士 26容积式电热水器燃气热水机组容积式电热水器燃气热水机组和换热机组投标时应为同一品牌AO史密斯ELCO欧科德地氏美国烈骑二发电机组品牌美国科勒康明斯电力AGG 四电梯品牌天津奥的斯蒂森克虏伯迅达中国四厨房设施品牌 1多功能切菜机天烨银鹰华菱 2绞切肉机科得百成恒联 3台上式不锈钢绞肉机百成华菱恒联77 4鹅颈式水喉君畅九牧辉煌 5保鲜工作台冰立方星星美厨 6冰箱冰立方星星东贝 7和面机银鹰三麦恒联 8压面机永强银鹰恒联 9多功能搅拌机科得恒联新麦 10开水器连座裕豪酒总吉之美 11留样柜广申星星美厨 12光波热风循环消毒柜亿高美厨威尔浦 13双缸电炸炉连柜西厨王子佳斯特粤海 14电13坑扒炉连柜座西厨王子佳斯特粤海 15灭蝇灯酒总亨得利威尔浦 16紫外线杀菌灯盈誉亨得利威尔浦 17静音型抽油烟风柜九州麦瑞科朝黎 18抽油烟风柜南方麦瑞科顺光 19油烟净化器速科麦瑞科科蓝 20定制品加工及厨房安装品牌单位重庆金田厨具重庆博泰厨具四川邦士厨具五气动物流品牌 1空气压缩机elekrosimensroots 2PVC管材JFkuroKENtherm 3气动物流站点及气动物流安装SWISSLOG瑞仕格aerocom 爱华康 pevco磐科六中央空调材料设备品牌一空调水系统设备及阀门 1板管蒸发冷却式螺杆涡旋冷水机组广州西屋康达广州华德重庆通用 2换热机组ELCO欧科AO史密斯德地氏美国烈奇78 3循环水泵格兰富德国威乐赛莱默ITT 4板式换热器阿法拉伐传特艾克森 5高效扫频装置伊赛斯赛博特沃克 6全自动软水器北京禹辉杭州金天地山东金拓 7平衡阀美国弗瑞斯Free日本开滋KITZ瑞典TA 8水阀门类闸阀截止阀碟阀止回阀电动二通阀电动比例调节阀自力式自身压差控制阀过滤器等上海欧特莱上海冠龙厦门龙工二空调风系统设备及阀门 1空调机组新风机组风机盘管开利特灵约克 2节能新风机组数字化节能风机开利特灵约克 3风机离心式管道风机轴流风机混流风机柜式离心风机箱等上虞专用风机重庆通用风机上海应达 4管道式换气扇广东正野广东绿岛风艾美特 5风口风阀消声器重庆明力重庆太和重庆双江 6空气净化消毒器北京宾肯雪莱特上海统能克斯三多联机空调系统设备 1多联机大金特灵开利 2多联机空调系统用铜管新乡宏泰大金四保温材料 1像塑保温材料华美江苏赢胜上海亚罗弗广州福姆斯 2离心玻璃棉保温材料成都瀚江广州福乐斯美国欧文斯七中心供氧设备材料品牌 1 20+20全自动氧气汇流排 10+10瓶组联帮捷锐上海减压器厂 2 5+5瓶组全自动笑气汇流排 5+5瓶组联帮捷锐上海减压器厂 3 5+5瓶组全自动二氧化碳汇流排 5+5瓶组联帮捷锐上海减压器厂 4画框式终端盒联帮捷锐宇峰 5制氧主机 40M3H联帮一特烟台冰科 6制氧专用空压机联帮阿特拉斯神钢 7冷冻干燥机震东阿特拉斯日本SMC79 8无热吸附式干燥机震东阿特拉斯复盛 9无热吸附式干燥机联帮精钰杜科 10制氧专用排氮机联帮精钰杜科 11氧压机佳朋立邦英格索兰 12空气缓冲罐≥ 05M3 联帮精钰上海申江 13氧气缓冲罐≥ 05M3 联帮精钰上海申江 14排氮罐 05M3 联帮精钰杜科 15氧气储罐 60M3 申江海和海空 16医用分子筛制氧设备控制柜联帮一特烟台冰科 17除臭过滤器 SMC沃克阿普达 18除菌过滤器 SMC沃克阿普达 19质量流量计矽翔利华东华 20氧气浓度分析仪昶艾九尹比恩 21集中供气远程智能化管理系统联帮精钰一特 22水环式真空泵佶缔纳士西赫山东伯仲 23汽水分离器联帮捷锐一特 24吸引系统电控柜联帮捷锐一特 25压缩空气系统电控柜联帮捷锐一特 26负压罐 30M3 联帮捷锐申江 27排污罐 05M3联帮捷锐艾尔 28螺杆空气压缩机神钢阿特拉斯英格索兰 29空气罐 ≥20M3 申江海和海空 30传呼分机亚华鑫德亮一特 31走廊双面显示屏亚华鑫德亮一特 32智能护理通讯系统主机亚华鑫德亮一特 33负压气体分气缸5口不锈钢申江海和海空 34正压气体分气缸5口不锈钢申江海和海空 35低压不锈钢管 Φ48×3 华鸣浙江永生鹏业 36低压不锈钢管含管件 Φ25×2 华鸣浙江永生鹏业 37低压不锈钢管含管件 Φ16×15 华鸣浙江永生鹏业 38低压不锈钢管含管件 Φ12×1 华鸣浙江永生鹏业 39低压不锈钢管含管件 Φ8×1 华鸣浙江永生鹏业 40低压不锈钢管含管件 Φ48×3 华鸣浙江永生鹏业 41低压不锈钢管含管件 Φ108×3 华鸣浙江永生鹏业80 42低压不锈钢管含管件 Φ133×3 华鸣浙江永生鹏业 43低压不锈钢管含管件 Φ57×3 华鸣浙江永生鹏业 44低压不锈钢管含管件 Φ48×3 华鸣浙江永生鹏业 45低压不锈钢管含管件 Φ14×1 华鸣浙江永生鹏业 46低压不锈钢管含管件 Φ32×2 华鸣浙江永生鹏业 47低压不锈钢管含管件 Φ20×2 华鸣浙江永生鹏业 48低压不锈钢管含管件 Φ10×1 华鸣浙江永生鹏业 49低压铜管含管件 Φ10×1 海亮洛阳铜业金田 50低压铜管含管件 Φ8×1 海亮洛阳铜业金田 51低压铜管含管件 Φ12×1 海亮洛阳铜业金田 52 低压铜球形接头 DN6 联帮捷锐艾尔 53低压不锈钢球形接头 DN12 联帮捷锐艾尔 54不锈钢法兰 DN40 青浦超能上业 55不锈钢法兰 DN50 青浦超能东锦 56低中压不锈钢平焊法兰 DN25 青浦超能东锦 57不锈钢法兰 DN40 青浦超能东锦 58国产德式氧气终端国产德式联帮捷锐一特 59病房氧气低压维修阀 DN6 联帮捷锐艾尔 60国产德式吸引终端国产德式联帮捷锐一特 61病房压缩空气低压维修阀 DN6 联帮捷锐艾尔 62 国产德式压缩空气终端国产德式联帮捷锐一特 63不锈钢截止阀 DN20 华鸣宁波祥安鹏业 64不锈钢止回阀 DN40 青浦超能宁波祥安 65不锈钢球阀 DN40 青浦超能宁波祥安 66不锈钢球阀 DN50 青浦超能宁波祥安 67低压法兰阀门 DN25 青浦超能宁波祥安 68电源线 60227 IEC 01BV25 美和塔牌金杯电缆 69传呼线 60227 IEC52RVV2×05MM2 美和塔牌金杯电缆 70铝合金设备带 230±5MM×60±5MM 联帮捷锐一特 71铝合金装饰带 60×30 联帮捷锐一特 72漏电保护开关 16A ABB施耐德西门子 73灯开关 220V 10A 松下罗格朗西门子 74五孔电源插座 250V 10A 松下罗格朗西门子 75数显压力监测报警箱两气两气联帮捷锐一特81 76数显压力监测报警箱三气三气联帮捷锐一特 77氧气稳压装置联帮捷锐一特 78氧气质量流量仪矽翔利华东华 79空气二级稳压箱联帮捷锐一特 80LED床头灯及灯具 LED灯佛山公牛欧普 81空气过滤器 12M3MIN 震东阿特拉斯复盛 82细菌过滤器 12M3MIN 震东阿特拉斯复盛 83C级过滤器 6M3MIN 震东阿特拉斯复盛 84Q级过滤器 6M3MIN 震东阿特拉斯复盛 85S级过滤器 6M3MIN 震东阿特拉斯复盛八变配电包括开闭所应急频工程主要元器件设备 1高低压开关ABB西门子施耐德 2变压器ABB西门子施耐德 3电容电抗滤波器莱提金米勒拉赛电气 4表计斯菲尔雅达电子纳宇电气 5保护装置ABB施耐德西门子 6直流装置施耐德西门子 ABB 7电缆泰山电缆鸽牌电缆南方阻燃 8配电柜重庆汉嘉电气重庆飞洲电力重庆祥泰 9变压器SCB13干式变压器纯铜绝缘耐热等级F级及以上ABB 施耐德西门子 10高低压断路器中的10kV开关柜10KV成套柜厂家需与04KV成套柜厂家保持一致 101变压器SCB13干式变压器纯铜绝缘耐热等级F级及以上 ABB 施耐德西门子 102微机保护 ABBREF542REF615施耐德SEPAM40西门子 7SJ62 103真空断路器ABBVD4系列施耐德HVX系列EVOLIS系列西门子3AH系列 104框架断路器ABB EMAX系列施耐德MTU系列西门子82 3WL 105塑壳断路器ABBTmaxT1T7 施耐德NSX 系列西门子 3VL 106微型断路器ABB S200系列施耐德IC65 系列西门子 5SY系列 107双电源ABB OTM系列施耐德WTS 系列西门子 5TR 108表计纳宇PD810H斯菲尔sfere400雅达YD6500 11无功补偿有源滤波中的低压开关柜元件10KV成套柜厂家需与04KV 成套柜厂家保持一致 111成套开关柜重庆飞洲电力重庆汉嘉电力重庆祥泰 112无功补偿元器件电容器电抗器控制器有源滤波器莱提 Solrpc系列金米勒电容器LKT+DL系列+电抗器FDR系列+控制器EMR 系列拉塞电气 LSTCR系列 113微机保护 ABBREF542REF615施耐德SEPAM40西门子 7SJ62 114真空断路器ABBVD4系列施耐德HVX系列EVOLIS系列西门子3AH系列 115框架断路器ABB EMAX系列施耐德MTU系列西门子 3WL 116塑壳断路器ABBTmaxT1T7 施耐德NSX 系列西门子 3VL 117微型断路器ABB S200系列施耐德IC65 系列西门子 5SY系列 118双电源ABB OTM系列施耐德WTS 系列西门子 5TR 119表计纳宇PD810H斯菲尔sfere400雅达YD6500 九智能化弱电工程材料品牌83 1有线电视系统西安迈克康特九州 2公共广播系统3aLISTENITC 3计算机网络系统HP思科锐捷华为 4行为管理设备华为深信服网康 5综合布线系统美国IBM瑞士德特威勒美国康宁美国康普 6视频监控系统LGUTC派尔高英飞拓 7监视器三星LG英飞拓 8存储设备LGUTC派尔高英飞拓 9入侵报警系统霍尼韦尔枫叶BOSCH 10门禁系统 BATKingKang捷众中矿智能 11巡更系统金万码蓝卡兰德华 12停车场管理系统 BATKingKang捷众中矿智能 13一卡通系统 BATKingKang捷众中矿智能 14子母钟系统北极星天良北京华人 15护理呼叫系统星网锐捷安科杰华为来邦 16输液无线呼叫系统天良迅铃华为来邦 17ICU探视系统星网锐捷安科杰华为来邦 18排队叫号系统杭州慧能广州好维福州智慧 19信息显示及多媒体查询系统歌华小熊视讯禾麦 20远程视频会议系统 3aLISTENITC 21多媒体会议系统 3aLISTENITC 22婴儿防盗系统红点希玛特医惠 23楼宇自控系统浙大中控德易安保瑞斯同方泰德 24无线对讲系统建伍海能达摩托罗拉 25机房环境监控万联金鹏正共发 26UPS电源施耐德伊顿艾默生英威腾 27电池汤浅南都拉普特 28机柜施耐德跃图一舟图腾84 29BMS系统集成西安协同浙大中控清华同方 30辐射报警系统中核永泰中辐核中智核安 31医疗设备控制室可视对讲系统华为华平宝利通科达 32弱电线缆帝一上诚三鼎豪峰注本工程病房门及其他门技术参数厨房设施设备材质技术质量要求瓷砖墙地砖技术质量要求发电机组技术质量要求防火门技术参数柜体柜门参数锅炉设备的技术质量要求铝单板的技术参数门窗玻璃技术参数木质房门参数气动物流参数水龙头技术质量要求天然石材技术质量要求氧气招标参数藻钙板技术参数电梯参数弱电参数空调参数配电参数详见第七章技术标准和要求如图纸工程量清单项目特征与第七章技术标准和要求不一致时以第七章技术标准和要求为准本工程发包人推荐的内装材料品牌发电机组品牌电梯品牌厨房设施品牌气动物流品牌中央空调材料品牌中心供氧设备材料品牌变配电包括开闭所应急频工程主要元器件设备智能化弱电工程材料品牌详见附件投标人应选用附件推荐的品牌或者经发包人业主监理人共同确认的不低于推荐品牌档次的产品其余未推荐材料设备品牌应是国内相关一线品牌中中高档产品所有材料设备品牌选定前须报发包人业主和监理书面同意后方可采购使用未经三方一致同意施工单位不得自行选用材料设备品牌承包人根据施工进度拟选用主要材料及设备时提供材料设备生产厂家授权书和质保承诺函主要材料及设备到施工现场开箱前需携带材料设备生产厂家原厂证明原件需内附有货数量和型号到施工现场与监理方业主发包人共同开箱验货以保证货物质量 88 施工设备和临时设施 881 承包人提供的施工设备和临时设施关于修建临时设施费用承担的约定承包人承担包含在合同价款中 9 试验与检验 91试验设备与试验人员 912 试验设备施工现场需要配置的试验场所由承包人负责施工现场需要配备的试验设备开工令下达后 5 日内承包人负责使用前需要经过监理人与承包人共同校定施工现场需要具备的其他试验条件由承包人负责 94 现场工艺试验85 现场工艺试验的有关约定按监理要求执行 10 变更 101变更的范围关于变更的范围的约定设计变更发包人要求的施工变更及招标范围外的增项或减少技术商洽均属工程变更工程变更必须按程序先审批后实施所有工程变更必须征得发包人的同意签认后才可以实施承包人不得直接向设计单位提出设计变更确需进行设计变更的由承包人向监理工程师和发包人提出经监理工程师和发包人同意后由发包人向设计单位提出进行设计变更施工中发生工程变更承包人按照经发包人认可的变更设计文件进行变更施工 104 变更估价 1041 变更估价原则关于变更估价的约定按本合同141条执行 105承包人的合理化建议监理人审查承包人合理化建议的期限收到合理化建议后 7 日内发包人审批承包人合理化建议的期限收到监理审核的合理化建议后 7 日内承包人提出的合理化建议降低了合同价格或者提高了工程经济效益的奖励的方法和金额为不采用 107 暂估价无 108 暂列金额无 11 价格调整不调整 12 合同价格计量与支付 121 合同价格形式 1本工程采用固定综合单价合同风险费用的计算方法不调整风险范围以外合同价格的调整方法不采用 2总价合同总价包含的风险范围不采用风险费用的计算方法不采用风险范围以外合同价格的调整方法不采用 3其他价格方式不采用 122 预付款 1221 预付款的支付86 预付款支付比例或金额不采用预付款支付期限不采用预付款扣回的方式不采用 1222 预付款担保承包人提交预付款担保的期限不采用预付款担保的形式为不采用 123 计量 1231 计量原则工程量计算规则建设工程工程量清单计价规范GB505002013重庆市建设工程工程量清单计价规则CQJJGZ2013重庆市建设工程工程量计算规则CQJLGZ2013及招标文件的规定计算 1232 计量周期关于计量周期的约定本工程按月进度支付 1233 单价合同的计量关于单价合同计量的约定每月 25 日前向发包人报送当月已完工程量报表发包人对合同范围内合格的工程计量工程的中间计量仅作为进度款支付的参考依据不作为结算依据 1234 总价合同的计量关于总价合同计量的约定不采用 1235总价合同采用支付分解表计量支付的是否适用第1234 项总价合同的计量约定进行计量不采用 1236 其他价格形式合同的计量其他价格形式的计量方式和程序不采用 124 工程进度款支付 1241 付款周期关于付款周期的约定本工程按月进度支付当月支付额度为经发包人和监理工程师审核的承包人上月完成合格工程量的70工程竣工并验收合格后支付至已完成合格工程量的75且不得超过合同金额的 75报区政府和评审中心同意变更的除外承包人递交竣工结算资料齐备后支付至已完成合格工程量的80且不得超过合同金额的80报区政府和评审中心同意变更的除外提交完整的结算资料后6 个月完成内部审核内部结算审核完成后28日内支付至审计金额的87余款待政府审计机关完成审计后扣除3的工程质量保修金后在28日内支付但承包人须向发包人开具100的增值税专用发票余下的3作为工程质量保修金 1242 进度付款申请单的编制关于进度付款申请单编制的约定进度付款申请单的份数一式肆份87 进度付款申请单的内容按监理要求办理 1243 进度付款申请单的提交 1单价合同进度付款申请单提交的约定按发包人要求办理 2总价合同进度付款申请单提交的约定不采用 3其他价格形式合同进度付款申请单提交的约定不采用 1244 进度款审核和支付 1监理人审查并报送发包人的期限收到资料后 7 日内发包人完成审批并签发进度款支付证书的期限收到监理人审核资料后 14 个工作日内 2发包人支付进度款的期限审核完毕后 14 工作日内发包人逾期支付进度款的违约金的计算方式不采用 1246 支付分解表的编制 2总价合同支付分解表的编制与审批不采用 3单价合同的总价项目支付分解表的编制与审批不采用 13验收和工程试车 131 分部分项工程验收 1312监理人不能按时进行验收时应提前24小时提交书面延期要求关于延期最长不得超过48小时发包人不承担正常检查对工程施工可能造成影响的任何费用不追加承包人的合同价款 132 竣工验收 1322竣工验收程序关于竣工验收程序的约定按通用条款执行发包人不按照本项约定组织竣工验收颁发工程接收证书的违约金的计算方法不采用 1325移交接收全部与部分工程承包人向发包人移交工程的期限承包人必须在竣工验收合格 10 日内做竣工完场清理向发包人移交工程场地否则由此给发包人造成的结算和支付延误由承包人负责发包人未按本合同约定接收全部或部分工程的违约金的计算方法为不采用承包人未按时移交工程的违约金的计算方法为每逾期一天处承包人违约金20000元日历天从履约保证金中扣除 133 工程试车 1331 试车程序工程试车内容无88 1单机无负荷试车费用由承担 2无负荷联动试车费用由承担 1333 投料试车关于投料试车相关事项的约定 136 竣工退场 1361 竣工退场承包人完成竣工退场的期限竣工验收合格 10 日内 14 竣工结算 141 结算原则 1按建设工程工程量清单计价规范GB505002013重庆市建设工程工程量清单计价规则CQJJGZ2013重庆市建设工程工程量计算规则CQJLGZ2013的规定和本招标文件的要求以实际完成合格工程量进行结算 2工程设计确需变更的按长寿区人民政府办公室关于印发重庆市长寿区人民政府投资项目管理办法试行的通知长寿府办发2018106号文件执行其报批结果对承包人具有约束力 3承包范围以外的工程项目如果有及设计变更工程结算原则 ①已标价工程量清单中有适用于变更工程项目的采用该项目的单价 ②已标价工程量清单中没有适用但有类似于变更工程项目的可参照类似项目的单价 ③承包范围以外的工程项目如果有及设计变更增加的工程项目而致使已标价工程量清单中没有适用也没有类似于变更工程项目的按2008年的重庆市相关定额以及相关配套文件执行其中人工材料价差按照新增项目施工期间重庆工程造价信息公布的信息价价格执行其中装饰工程按平均价格执行如无信息价的则由发包人核定下浮 10后进入结算其中人工材料价差部分按实计算部分安全文明施工费和规费工伤保险税金不予下浮 4若在工程实施过程中当实际完成的工程量与招标工程量偏差超过15调整原则为当工程量增加15以上时其增加部分的工程量综合单价下调1当工程量减少15以上时减少后剩余部分的工程量的综合单价上调1 5除安全文明施工费外其余工程措施项目费为包干价不论在施工过程中发生任何情况包括但不限于工程量的增减工程变更作业方式调整均不作调整 6质量检测由建设单位委托具有质量检测资质的机构检测其费用由建设单位支付 7建筑垃圾由承包人自行运至招标人指定渣场弃倒若发包人指定的弃置点运距在7km含7km 范围内所发生的相关费用包含在合同价款中若发包人指定的弃置点运距超过7km的则超出7km运距的部分以实际运输方量按每公里28元m3的综合单价不足1公里按1公里计增加运费由此所发生的相关费用包括但不限于弃渣费运费运输道路沿线的清扫易撒漏物资密闭运输费以及措施费等均包含在此综合单价中由于承包人弃置排放等原因造成的一切赔偿和纠纷由承包人自行负责并承担费用 8进项税额按重庆市城乡建设委员会关于建筑业营业税改征增值税调整建设工程计价依据的通89 知渝建发201635号和重庆市城乡建设委员会关于适用增值税新税率调整建设工程计价依据的通知渝建2018195号规定 9销项税额按重庆市城乡建设委员会关于建筑业营业税改征增值税调整建设工程计价依据的通知渝建发201635号规定和重庆市城乡建设委员会关于适用增值税新税率调整建设工程计价依据的通知渝建2018195号建筑业增值税税率10 10双方约定合同价款的其他调整因素无 142 竣工付款申请承包人提交竣工付款申请单的期限经政府审计机关完成该项目的结算审核且出具结算报告后28个工作日内承包人向发包人提交竣工付款申请单竣工图应在工程竣工验收合格之日起 28 日内提供竣工付款申请单应包括的内容按发包人要求办理 143 竣工结算审核发包人审批竣工付款申请单的期限收到承包人提交的竣工付款申请单后 14 日内发包人完成竣工付款的期限竣工完成由发包人进行内部结算审计后付至审计金额的87余款待政府审计机关完成审计后扣除3的工程质量保修金后在28日内支付但承包人须向发包人开具100的增值税专用发票余下的3作为工程质量保修金关于竣工付款证书异议部分复核的方式和程序 144 最终结清 1441 最终结清申请单承包人提交最终结清申请单的份数5份承包人提交最终结算申请单的期限在缺陷责任期满后 7 天内 1442 最终结清证书和支付 1发包人完成最终结清申请单的审批并颁发最终结清证书的期限收到承包人提交的最终结清申请单后 14 天内 2发包人完成支付的期限在最终结清证书颁发后 7 天内 15 缺陷责任期与保修 152缺陷责任期缺陷责任期的具体期限见专用合同条款附件1质量保修书 153 质量保证金关于是否扣留质量保证金的约定是 1531 承包人提供质量保证金的方式质量保证金采用以下第2种方式90 1质量保证金保函保证金额为不采用 23的工程款 3其他方式不采用 1532 质量保证金的扣留质量保证金的扣留采取以下第2种方式 1在支付工程进度款时逐次扣留在此情形下质量保证金的计算基数不包括预付款的支付扣回以及价格调整的金额 2工程竣工结算时一次性扣留质量保证金 3其他扣留方式不采用关于质量保证金的补充约定无 154保修 1541 保修责任工程保修期为见专用合同条款附件1质量保修书 1543 修复通知承包人收到保修通知并到达工程现场的合理时间1日内 16 违约 161 发包人违约 1611发包人违约的情形发包人违约的其他情形不采用 1612 发包人违约的责任发包人违约责任的承担方式和计算方法 1因发包人原因未能在计划开工日期前7天内下达开工通知的违约责任工期顺延但不承担其它违约责任及费用 2发包人违反第101款变更的范围第2项约定自行实施被取消的工作或转由他人实施的违约责任不采用 3发包人提供的材料工程设备的规格数量或质量不符合合同约定或因发包人原因导致交货日期延误或交货地点变更等情况的违约责任不采用 4因发包人违反合同约定造成暂停施工的违约责任工期顺延但不承担其它违约责任及费用 5发包人无正当理由没有在约定期限内发出复工指示导致承包人无法复工的违约责任工期顺延但不承担其它违约责任及费用 6其他无91 1613 因发包人违约解除合同不采用 162 承包人违约 1621 承包人违约的情形承包人违约的其他情形 1因承包人原因造成拖欠民工工资 2承包人在竣工验收合格10日内未做竣工完场清理向发包人移交工程场地 3承包人所用材料不符合本合同要求 4承包人在施工中未按发包人书面意见或不明确而又不向发包人求证致使施工不能达到发包人要求 5承包人提出合理的变更涉及到对施工组织计划的更改及对材料的换用时未经发包人和监理人同意而擅自更改或换用 6未经发包人许可承包人擅自将所承包的工程分包 7招标文件约定的其他违约责任 1622承包人违约的责任承包人违约责任的承担方式和计算方法1承包人有 1621 款1条违约情形的发包人有权将工程进度款优先支付给民工或从承包人履约保证金中支付 2承包人有 1621 款2条违约情形的应承担由此给发包人造成的结算和支付延误的损失 3承包人有 1621 款3条违约情形的返工损失由承包人自负且工期不得顺延并每发现一次承担 20000 元违约金 4承包人有 1621 款4条违约情形的发包人有权要求承包人返工并由承包人承担返工损失工期不得顺延 5承包人有 1621 款5条违约情形的承包人自行承担由此发生的费用并赔偿发包人有关的损失且延误的工期不得顺延 6承包人有 1621 款6条违约情形的发包人将处以违规分包行为的承包人收取合同金额 5 且不少于 1 万元的违约金 7招标文件约定的其他方式本工程涉及违约金均应累计其承担的违约金由发包人从履约保证金中扣除不足部分从未支付的工程款中予以扣减 1623 因承包人违约解除合同关于承包人违约解除合同的特别约定解除合同后履约保证金不予退还自通知解除合同之日起无条件退场已完工程量不予计价92 发包人继续使用承包人在施工现场的材料设备临时工程承包人文件和由承包人或以其名义编制的其他文件的费用承担方式不采用 17 不可抗力 171 不可抗力的确认除通用合同条款约定的不可抗力事件之外视为不可抗力的其他情形不采用 174 因不可抗力解除合同合同解除后发包人应在商定或确定发包人应支付款项后28天内完成款项的支付 18 保险 181 工程保险关于工程保险的特别约定本工程各项保险由承包人自行足额投保保险费已包含在相应的合同价款中 183 其他保险关于其他保险的约定由承包人负责已包含在相应的合同价款中承包人是否应为其施工设备等办理财产保险承包人应为其施工设备等办理财产保险 187 通知义务关于变更保险合同时的通知义务的约定按通用条款执行 20 争议解决 203 争议评审合同当事人是否同意将工程争议提交争议评审小组决定否 2031 争议评审小组的确定争议评审小组成员的确定不采用选定争议评审员的期限不采用争议评审小组成员的报酬承担方式不采用其他事项的约定不采用 2032 争议评审小组的决定合同当事人关于本项的约定不采用 204仲裁或诉讼因合同及合同有关事项发生的争议按下列第2种方式解决 1向仲裁委员会申请仲裁 2向项目所在地人民法院起诉 21补充条款93 211 本合同正本两份具有同等效力由发包人承包人分别保存一份双方约定本合同副本份数本合同一式十五份其中正本二份甲乙双方各执一份副本十三份甲方十份乙方三份业主在签订本合同后5个工作日内送区评审中心区审计局行业行政主管部门及长寿区公共资源交易中心副本各一份备案正副本具有相同法律效力 212 补充条款 2121违约责任 1承包人须按工程建设标准强制性条文建筑工程质量验收统一标准GB50300 2001国家及重庆市现行各专业工程施工质量验收规范对工程质量验收达到合格否则属承包人违约除承包人返修达到合格外发包人按本项目结算总价的2向承包人收取违约金同时如工期违约按本合同752和1325条执行且承包人自行承担因此而造成的损失及赔偿责任 2承包人不得以任何理由拖欠民工工资若因承包人拖欠民工工资导致民工上访民工集体上访聚众滋事扰乱正常施工干扰发包人及党政机关正常办公扰乱道路交通等社会公共秩序的不良行为发生每发生一次发包人从承包人的履约保证金或工程款中扣20000元次的违约金如承包人项目经理或单位主要负责人在事件发生后不在现场妥善处理的每出现一次发包人从承包人的履约保证金或工程款中扣20000元次的违约金同时除按上述规定给付违约金外每发生一次发包人可以把工程进度款支付控制比例降低5以此类推最低降至50 3在进场施工前项目管理人员须按建管规定将相关证件交发包人保管至工程竣工项目管理人员不得随意更换若确需更换必须经招标人及有关行业主管部门同意另项目经理更换的承包人须向发包人缴纳违约金人民币 5万元次法律法规允许更换的除外 4发包人有权要求更换承包人不称职的项目经理或技术负责人或其他管理人员承包人应在接到发包人要求更换不称职的项目经理技术负责人其他管理人员书面通知后 7日内更换项目经理技术负责人其他管理人员 5 承包人应在签订施工合同后 15个工作日内提交施工报建所需的相关资料否则承包人须向发包人缴纳违约金人民币 20000元天如承包人未在签订施工合同后 30个工作日内提交施工报建所需的相关资料则发包人有权与承包人解除施工合同 2122其他 1承包人应做到文明施工规范管理所涉及的费用由承包人承担 2承包人应在施工中注意排查地下管线做到安全文明施工发现地下管网等不安全隐患时应采取措施加以保护对施工不当所造成的突发隐患险情应积极组织力量排危抢险并同时联络有关单位施救并及时通报监理单位和发包人由此造成的一切损失由承包人承担 3转包分包农民工工资 ①承包人不得部分或全部转让其应履行的合同义务更不得违法转包和违规分包 ②承包人不得将工程违法分包如发包人发现承包人私自分包的承包人须立即纠正发包人有94 权对拒不纠正违规分包行为的承包人收取合同金额10的违约金 ③对承包人的违法转包一旦构成事实发包人除有权向承包人收取合同金额10的违约金外还有权部分或全部终止合同履约保证金不予退还承包人3日内无条件退场并承担由此给发包人造成的损失 ④承包人应按有关规定交纳民工工资保证金如因承包人拖欠民工工资或劳务费结算等发生纠纷按重庆市有关政策规定承担责任外发包人有权从承包人应得的任何工程款项中扣出并直接支付给民工 4工程结算审计费用承包人报送的竣工结算经有关审计单位审计后若审减率≤5所发生的审计费用由发包人承担若审减率＞5所发生的审计费用全部由承包人承担 5承包人在执行本合同过程中因承包人原因所产生的对外部造成影响而要求赔偿的事故由承包人自行赔偿 6在建设行政主管部门发包人及监理工程师组织的安全文明施工检查中达不到建筑工地安全检查标准合格要求的第一次提出批评限期整改以后检查中每发生一次收取承包人1000元违约金连续发生三次安全文明施工视为不合格结算时安全文明施工费承包人不能计取 7对承包人的各项违约金及承包人承担的各项损失赔偿发包人有权在应支付给承包人的工程款或保证金中直接扣除 8承包人在施工中发生安全事故除承担安全事故赔偿责任外还应承担每出现重伤一人次收取 1万元违约金死亡一人次收取5万元违约金隐瞒伤亡情况收取10万元违约金造成第三方伤亡收取违约金加倍以上款项在发包人应支付给承包人的工程款项或履约保证金中扣除出现上述情况承包人还必须接受国家重庆市及行业相关规定的处罚 9农民工工资专用账户管理及银行代发制度承包人设立农民工工资专用账户并为农民工办理实名制工资支付银行卡发包人将应付工程款中的人工费工资款拨付至工资专用账户承包人委托农民工工资专用账户开户银行直接将农民工工资发放至农民工工资卡 ①设立工资专用账户承包人须设立农民工工资专用账户工资专用账户由承包人自主选择银行在重庆市范围内至少开设一个账户资金按项目管理仅用于支付对应项目的农民工工资不得挪作他用工资专用账户的开设使用和管理应按照人民银行相关规定执行承包人在办理项目施工手续时应将工资专用账户相关信息报送长寿区城乡建委并填报施工合同履约管理网络系统 ②办理农民工工资卡工资卡实行一人一卡一张平安卡对应一张工资卡承包人负责为本工程所用农民工含分包企业农民工下同免费办理工资卡开通短信通知业务交由农民工本人保管和使用在办理工资卡前承包人应通过施工合同履约管理网络系统查询本工程所用农民工的工资卡信息经确认无工资卡信息的农民工需要为其办理工资卡已有工资卡信息的农民工则不再办理95 承包人应将本工程所用农民工的工资卡信息及时填报施工合同履约管理网络系统并负责工资卡的补办变更等事宜 ③农民工工资支付发包人按照承包人月进度已完工产值及时支付农民工工资至农民工工资专用账户支付农民工工资金额不低于当月已完工产值的25若农民工工资金额大于当月已完工产值的25时按实际人工费数额拨付若农民工工资金额小于当月已完工产值的25时按当月已完工产值的25拨付承包人收到当月工资款后应委托银行及时支付农民工工资如承包人未严格执行城乡建设主管部门应责令其整改对未按渝建发201713号文执行且发生拖欠的承包企业分包企业及从业人员等责任主体列入拖欠工资企业黑名单对于承包企业在黑名单发布期内所有新开工项目加倍缴纳农民工工资保证金并在诚信综合评价中予以扣分从业人员在平安卡管理系统予以记录发包人将承包人上月农民工工资银行支付凭证作为拨付当月应付人工费或其他工资款的前置要件 ④农民工工资专用账户管理及银行代发制度的其余未尽事宜按渝建发201713号执行 10未尽事宜由承发包双方协商解决96 附件专用合同条款附件附件1工程质量保修书附件2建筑施工安全生产协议书附件3廉政合同97 附件1 工程质量保修书发包人全称承包人全称发包人和承包人根据中华人民共和国建筑法和建设工程质量管理条例经协商一致就长寿区人民医院北城分院及全科医生规范化临床培养基地项目室内装饰及安装工程工程全称签订工程质量保修书一工程质量保修范围和内容承包人在质量保修期内按照有关法律规定和合同约定承担工程质量保修责任质量保修范围即工程承包范围二质量保修期根据建设工程质量管理条例及有关规定工程的质量保修期如下 1地基基础工程和主体结构工程为设计文件规定的工程合理使用年限 2屋面防水工程有防水要求的卫生间房间和外墙面的防渗为五年 3装修工程为二年 4电气管线给排水管道设备安装工程为二年 5供热与供冷系统为二个采暖期供冷期 6住宅小区内的给排水设施道路等配套工程为二年 7苗木要求成活率要求达到100管养护期为2年管养护期从完工验收合格之日起计算管养护期内树冠完好率必须在90以上否则必须根据发包人要求及时更换更换植物管养护期自更换之日起计算 8其他项目保修期限约定如下除上述约定外其余工程均为2年质量保修期自工程竣工验收合格之日起计算三缺陷责任期工程缺陷责任期为5年缺陷责任期自工程竣工验收合格之日起计算承包人按结算总价的3作为保修金留存发包人本工程竣工验收合格交付使用之日起满一年退还保修金总额的60本工程竣工验收合格交付使用之日起满两年无质量缺陷15个工作日内退还保修金总额的40保修金不计利息四质量保修责任 1属于保修范围内容的项目承包人应当在接到保修通知之日起7天内派人保修承包人不在约定期限内派人保修的发包人可以委托他人修理 2发生紧急事故需抢修的承包人在接到事故通知后应当立即到达事故现场抢修98 3对于涉及结构安全的质量问题应当按照建设工程质量管理条例的规定立即向当地建设行政主管部门和有关部门报告采取安全防范措施并由原设计人或者具有相应资质等级的设计人提出保修方案承包人实施保修 4质量保修完成后由发包人组织验收 5在国家规定的工程合理使用期限内因承包人原因致使在工程合理使用期限内造成人身和财产损害的承包人应承担损害赔偿责任五保修费用保修费用由造成质量缺陷的责任方承担六双方约定的其他工程质量保修事项工程质量保修书由发包人承包人在工程竣工验收前共同签署作为施工合同附件其有效期限至保修期满七本合同一式十五份其中正本二份甲乙双方各执一份副本十三份甲方十份乙方三份业主在签订本合同后 5个工作日内送区评审中心区审计局行业行政主管部门及长寿区公共资源交易中心副本各一份备案正副本具有相同法律效力发包人盖章承包人盖章法定代表人法定代表人委托代理人委托代理人经办人经办人住所住所电话电话开户银行开户银行帐号帐号邮政编码邮政编码99 附件2 建筑施工安全生产协议书发包单位以下简称甲方承包单位以下简称乙方甲方将建筑工程项目委托乙方施工为了明确双方的安全生产责任确保施工安全双方在签订建筑工程合同的同时签订本协议双方必须严格执行一工程概况 1工程名称 2工程地址 3工程范围和内容二工程项目期限自开工令下达之日起至实际竣工验收合格或竣工预验收合格之日止三承包单位基本情况营业执照号码企业法人组织机构代码安全生产许可证四协议内容 1甲乙双方必须认真贯彻国家和上级劳动保护安全生产主管部门颁发的有关安全生产消防工作的方针政策严格执行有关劳动保护法规条列规定 2乙方服从甲方的质量安全管理并严格遵守甲方的工程质量管理及安全生产管理制度自愿接受甲方质量安全制度处罚 3甲乙双方在施工前要认真勘察现场 1工程项目应由乙方编制施工组织设计 2工程项目由乙方按甲方的要求自行编制施工组织设计制订有针对性的安全技术措施乙方必须严格按施工组织设计的要求施工 4甲乙双方的领导必须认真对本单位职工进行安全生产制度及安全技术知识教育增强法制观念提高职工的安全生产意识和自我保护能力督促职工自觉遵守安全纪律制度法规 5施工前乙方应组织召开现场安全生产教育会议并通知甲方委派有关人员出席会议介绍施工100 中有关安全防火等规章制度及要求乙方必须检查督促施工人员严格遵守认真执行 6施工期间乙方指派同志负责本工程项目的有关安全防火工作甲方指派同志负责联系予以协助督促乙方执行有关安全防火规定甲乙双方应经常联系相互协助检查工程项目中有关的安全防火工作共同预防事故发生 7乙方在施工期间必须严格执行和遵守甲方的安全生产防火管理的各类规定接受甲方的督促检查和指导甲方有协助乙方搞好安全生产防火管理以及督促定期检查的义务对于查出隐患乙方必须限制整改对甲方违反安全规定制度等情况乙方有要求甲方整改的权利 8在生产操作过程中的个人安全防护用品由各方自理甲乙双方都应督促施工现场人员自觉穿带好安全防护用品 9甲乙双方人员对各自所处的施工区域作业环境操作设施设备工具用具等必须认真检查发现隐患应立即停止施工并由有关单位落实整改后方准施工一经施工就表示该施工单位确认施工场所作业环境设施设备工具用具等符合安全要求和处于安全状态施工单位对施工过程中产生的后果自行负责 10由甲方提供的机械设备脚手架等设备在搭设安装完毕提交使用前甲方应会同乙方共同按规定验收并做好验收及交付使用手续严禁在未经验收或验收不合格的情况下投入使用否则由此发生的后果概由擅自使用方负责 11乙方在施工期间所使用的各种设备以及工具等均应由乙方自备如果乙方必须相互借用和租赁应由双方有关人员办理借用租赁手续借出方应保证借出的设备和工具符合安全要求但借入方必须尽心检验借入使用方一经接受设备和工具的保管维修以及在使用过程中发生的故障损坏遗失或造成伤亡事故均由借入使用方承担责任负责赔偿 12甲乙双方的人员对施工现场的脚手架各类安全防护措施安全标志和警告牌等不得擅自拆除更动如确定需要拆除更动的必须经工地施工负责人和甲乙双方指派的安全员统一并采取必要可靠的安全措施后方能拆除任何一方人员擅自拆除所造成的后果均由该方人员及其单位负责承担 13特种作业必须执行国家制定的特种作业人员安全技术培训考核管理办法经省市地区的特种作业安全技术考核站培训考核后持证上岗并按规定定期审证中小型机械的操作人员必须遵守十不吊规定严禁违章无证操作严禁不懂电器机械设备的人擅自操作使用电器机械设备 14甲乙双方必须严格执行各项防火防爆制度易燃易爆场所严禁吸烟及动用明火消防器材不准挪用作他用不准任意玩弄损坏偷盗动用明火必须三级动火审批手续并制定防火监护人员签发监护工作交底书落实监护措施焊工必须持有效证件上岗作业严禁无证操作生活区内严禁使用101 电炉严禁使用碘钨灯照明取暖烘烤衣服不准私自使用液化石油气不准私自搭接电线插座不准躺在床上吸烟电饭锅电炒锅等电热器具应道甲方制定的专用间集中使用甲方应创造条件为乙方使用提供便利 15乙方需用甲方提供的电器设备在使用前应先进检测若不符合安全规定的应及时向甲方提出甲方应积极整改整改合格方准使用违反本规定或不经甲方许可擅自乱拉电器线路造成后果均由肇事者单位负责 16遵循先订合同后施工的原则甲方不得指派乙方人员从事合同外的施工任务乙方应拒绝合同外的施工任务否则由此造成的一切后果均由有关方负责 17甲乙双方在施工中应注意地下管线及高低压架空线路的保护甲方对地下管线和障碍物应详细交底乙方应贯彻交底要求如遇有情况应及时向甲方和有关部门联系采取保护措施 18乙方在签订建筑工程施工合同后应自觉地向暂住地的公安派处所机构办理暂住登记手续并向项目所在地建设行政主管部门等部门办理施工等手续 19贯彻谁施工谁负责安全的原则乙方人员在施工期间造成伤亡火警火灾机械等事故包括由乙方责任造成甲方人员他方人员行人伤亡等甲方有协助紧急抢救伤员的义务乙方负责事故上报经济赔偿及善后处理事故的损失和善后处理费用应按责任协商解决 20其他 21本协议经双方代表签字后即生效协议作为合同正本的附件一式十五份其中正本二份甲乙双方各执一份副本十三份甲方十份乙方三份业主在签订本合同后5个工作日内送区评审中心区审计局行业行政主管部门及长寿区公共资源交易中心副本各一份备案正副本具有相同法律效力发包人盖章承包人盖章法定代表人法定代表人委托代理人委托代理人经办人经办人住所住所电话电话开户银行开户银行帐号帐号邮政编码邮政编码 102 附件3廉政合同廉政合同为加强工程建设中的党风廉政建设保证工程建设高效优质保证建设资金的安全和有效使用以及投资效益建设工程的项目法人以下简称甲方与施工单位以下简称乙方特订立如下合同 1甲乙双方的权利和义务 1严格遵守党的政策规定和国家有关法律法规及交通部的有关规定 2严格执行的合同文件自觉按合同办事 3双方的业务活动坚持公开公正诚信透明的原则法律认定的商业秘密和合同文件另有规定除外不得损害国家和集体利益违反工程建设管理规章制度 4建立健全廉政制度开展廉政教育设立廉政告示牌公布举报电话监督并认真查处违法违纪行为 5发现对方在业务活动中有违反廉政规定的行为有及时提醒对方纠正的权利和义务 6发现对方严重违反本合同义务条款的行为有向其上级有关部门举报建议给予处理并要求告知处理结果的权利 2甲方的义务 1甲方及其工作人员不得索要或接受乙方的礼金有价证券和贵重物品不得在乙方报销任何应由甲方或甲方工作人员个人支付的费用等 2甲方工作人员不得参与乙方安排的超标准宴请和娱乐活动不得接受乙方提供的通讯工具交通工具和高档办公用品等 3甲方及其工作人员不得要求或接受乙方为其住房装修婚丧嫁娶活动配偶子女的工作安排以及出国出境旅游等提供方便等 4甲方工作人员及其配偶子女不得从事与甲方工程有关的材料设备供应工程分包劳务等经济活动等 5甲方及其工作人员不得以任何理由向乙方推荐分包单位或推销材料不得要求乙方购买合同规定外的材料和设备 6甲方工作人员要秉公办事不准营私舞弊不准利用职权从事各种个人有偿中介活动和安排个人施工队伍 3乙方义务 1乙方不得以任何理由向甲方及其工作人员行贿或馈赠礼金有价证券贵重礼品 2乙方不得以任何名义为甲方及其工作人员报销应由甲方单位或个人支付的任何费用 3乙方不得以任何理由安排甲方工作人员参加超标准宴请及娱乐活动 4乙方不得为甲方单位和个人购置或提供通讯工具交通工具和高档办公用品等 4违约责任 1甲方及其工作人员违反本合同第一二条按管理权限依据有关规定给予党纪政纪或组织处103 理涉嫌犯罪的移交司法机关追究刑事责任给乙方单位造成经济损失的应予以赔偿 2乙方及其工作人员违反本合同第一三条按管理权限依据有关规定给予党纪政纪或组织处理给甲方单位造成经济损失的应予以赔偿情节严重的甲方建议建设行政主管部门给予乙方一至三年内不得进入其主管的建设工程建设市场的处罚 5双方约定本合同由双方或双方上级单位的纪检监察机关负责监督执行由甲方或甲方上级单位的纪检监察机关约请乙方或乙方上级单位的纪检监察机关对本合同执行情况进行检查提出在本合同规定范围内的裁定意见 6本合同有效期为甲乙双方签署之日起至该工程项目竣工验收为止 7本合同作为合同的附件与工程施工合同具有同等的法律效力经合同双方签署立即生效 8本合同一式十五份其中正本二份甲乙双方各执一份副本十三份甲方十份乙方三份业主在签订本合同后5个工作日内送区评审中心区审计局行业行政主管部门及长寿区公共资源交易中心副本各一份备案正副本具有相同法律效力发包人盖章承包人盖章法定代表人法定代表人委托代理人委托代理人经办人经办人住所住所电话电话开户银行开户银行帐号帐号邮政编码邮政编码104 第五章工程量清单在重庆市长寿区公共资源交易网jyzxcqcsgovcn 上发布请各投标人自行105 第二卷106 第六章图纸在重庆市长寿区公共资源交易网jyzxcqcsgovcn 上自行107 第三卷108 第七章技术标准和要求一主要技术指标见提供的招标图纸及其说明二工程技术要求本工程技术要求详见图纸和说明三国家现行的相关规范和验收规范若设计图纸的标准不能满足现行国家相关规范则按国家规范执行四具体各项参数在重庆市长寿区公共资源交易网jyzxcqcsgovcn 上自行五图纸工程量清单项目特征中与第七章技术标准和要求不一致时以第七章技术标准和要求为准109 第八章投标文件格式110 一投标函部分71 长寿区人民医院北城分院及全科医生规范化临床培养基地项目室内装饰及安装工程第三次施工招标投标文件投标函部分投标人盖单位公章法定代表人或其委托代理人签字年月日71 目录 1投标函 230项清单项目综合单价报价表 3法定代表人身份证明及授权委托书71 1 投标函招标人重庆市长寿公益工程建设管理有限公司 1根据你方招标工程长寿区人民医院北城分院及全科医生规范化临床培养基地项目室内装饰及安装工程第三次施工招标的招标文件遵照中华人民共和国招标投标法中华人民共和国招标投标法实施条例等有关法律法规的规定经踏勘现场和研究招标文件的投标人须知合同条款图纸工程量清单工程建设标准本工程最高限价及有关文件后我方完全认可招标文件的全部内容我方愿以人民币大写 ? 元的投标总报价其中安全文明施工费暂定金额? 元并按图纸合同条款工程建设标准和工程量清单等要求实施和完成承包工程修补工程中的任何缺陷工程质量达到国家有关施工质量验收规范要求并达到合格标准 2我方已详细阅读全部招标文件包括澄清或者修改文件 3我方保证在日历天完成招标文件约定的施工内容 4我方派驻本工程的项目经理为若项目经理不到位或擅自更换我方愿意承担相应的责任 5我方将在招标人发出中标通知书后10个工作日内按照招标文件约定提交中标总金额的作为履约保证金 6我方将在招标人发出中标通知书后10个工作日内按照招标文件约定提交中标总金额的作为民工工资保证金 7我方同意所提交的投标文件在招标文件规定的投标有效期内有效我方将受此约束 8除非达成另外协议并生效你方的中标通知书和本投标文件将成为约束双方的合同文件组成部分投标人盖单位公章法定代表人或其委托代理人签字地址电话传真年月日71 230项清单项目综合单价报价表项目名称清单项目所在单位工程项目编码项目名称计量单位工程量综合单价最高限价元综合单价报价元长寿区人民医院北城分院项目室内精装工程一期门诊楼精装修工程 010809004001 深啡网花岗石窗台板 m 2 34239 389 长寿区人民医院北城分院项目室内精装工程一期门诊楼精装修工程 011102003001 800800mm地砖楼地面 m 2 1324738 224 长寿区人民医院北城分院项目室内精装工程一期门诊楼精装修工程 011205001001 世纪米黄色大理石材柱面 m 2 77311 469 长寿区人民医院北城分院项目室内精装工程一期门诊楼精装修工程 011204003006 抗菌树脂板墙面 m 2 85872 141 长寿区人民医院北城分院项目室内精装工程一期门诊楼精装修工程 011406001001 白色无机涂料墙面 m 2 2223175 29 长寿区人民医院北城分院项目室内精装工程一期门诊楼精装修工程 011205005004 仿木饰面铝板装饰 m 2 170932 243 长寿区人民医院北城分院项目室内精装工程一期门诊楼精装修工程 011406001003 防水白色无机涂料天棚平级 m 2 845709 22 长寿区人民医院北城分院项目室内精装工程一期门诊楼精装修工程 010801002004 成品套装门 m 2 137074 558 长寿区人民医院北城分院项目弱电工程 030501007020 万兆多模光模块台 199 1853 长寿区人民医院北城分院项目弱电工程 030501007023 千兆以太网光接口板台 8 45186 长寿区人民医院北城分院项目弱电工程 030501009004 无线AP 台 1018 1660 长寿区人民医院北城分院项目弱电工程 030502009001 六类非屏蔽数据跳线3米条 9759 159 长寿区人民医院北城分院项目弱电工程 030502017001 1U水平理线器个 693 311 长寿区人民医院北城分院项目弱电工程 030502010001 数据配线架个 617 878 长寿区人民医院北城分院项目弱电工程 030502001001 42U落地式机柜台 83 287571 长寿区人民医院北城分院项目弱电工程 030507008002 1080P网络型枪式摄像机台 169 1118 长寿区人民医院北城分院项目弱电工程 030507008003 网络型半球摄像机台 845 759 长寿区人民医院北城分院项目弱电工程 030507008005 室外日夜型一体化网络摄像机台 44 3609 长寿区人民医院北城分院项目空调工程一期空调风及配电系统 030701003047 组合式空调机组卧式ZK 06 台 1 10846 长寿区人民医院北城分院项目空调工程一期空调风及配电系统 030701003073 吊顶式新风机组DBFP025 台 3 5364 长寿区人民医院北城分院项目空调工程一期空调风及配电系统 030701004023 风机盘管带回风箱后进风型 06S 台 65 1121 长寿区人民医院北城分院项目气动物流工程 030501008001 承载器含海绵台 80 2422 长寿区人民医院北城分院项目气动物流工程 030502005036 屏蔽线缆 4025+225 mm2 m 1483 846 长寿区人民医院北城分院项目医用气体工程 031008001001 分子筛制氧主机台 4 398445 长寿区人民医院北城分院项目医用气体工程 030801006002 低压不锈钢管含管件 φ54X2 m 15797 81 长寿区人民医院北城分院项目医用气体工程 030801006014 低压不锈钢管含管件 φ10X1 m 434272 203 长寿区人民医院北城分院项目医用气体工程 030801014002 脱脂铜管含管件φ8X1 m 473192 27 长寿区人民医院北城分院项目柴油发电机组 030113008001 柴油发电机组台 2 5659913 长寿区人民医院北城分院项目电梯工程 030107002006 DT10~17电梯含控制箱部 8 833028 长寿区人民医院北城分院项目电梯工程 030107002001 DT1~2客梯含控制箱部 2 606770 注投标人填报的30项清单项目综合单价必须与商务部分中相对应的分部分项工程项目清单综合单价报价一致否则其投标文件作废标处理投标人盖单位公章法定代表人或其委托代理人签字年月日71 3法定代表人身份证明及授权委托书法定代表人身份证明投标人名称单位性质地址成立时间年月日经营期限姓名性别年龄职务系投标人名称的法定代表人特此证明投标人盖单位公章年月日法定代表人身份证复印件注两面均应复印 71 授权委托书本人姓名系投标人名称的法定代表人现委托姓名为我方代理人代理人根据授权以我方名义签署澄清说明递交撤回修改项目名称投标文件签订合同和处理有关事宜其法律后果由我方承担委托期限代理人无转委托权附法定代表人身份证明投标人盖单位公章法定代表人签字委托代理人签字身份证号码年月日委托代理人身份证复印件注两面均应复印注1法定代表人参加投标活动并签署文件的不需要授权委托书只需提供法定代表人身份证明非法定代表人参加投标活动并签署文件的除提供法定代表人身份证明外还须提供授权委托书 2法定代表人身份证明及授权委托书原件除按招标文件要求装入投标文件外还应手持一份用于递交投标文件时核验71 二商务部分111 长寿区人民医院北城分院及全科医生规范化临床培养基地项目室内装饰及安装工程第三次施工招标投标文件商务部分投标人盖单位公章法定代表人或其委托代理人签字年月日112 目录 1投标总价封面 2建设项目投标报价汇总表 3单项工程投标报价汇总表 4单位工程投标报价汇总表 5措施项目汇总表 6分部分项工程项目清单计价表 7施工技术措施项目清单计价表 8分部分项工程项目综合单价分析表 9施工技术措施项目综合单价分析表 10施工组织措施项目清单计价表 11规费税金项目计价表 12人工材料机械数量及价格汇总表 13计价和未计价材料进项税额计算表 14材料费进项税额计算表 15机械费进项税额计算表 16组织措施费进项税额计算表 17企业管理费安全文明施工费建设工程竣工档案编制费住宅工程质量分户验收费进项税计算表 18进项税额汇总计算表113 长寿区人民医院北城分院及全科医生规范化临床培养基地项目室内装饰及安装工程第三次投标总价招标人重庆市长寿公益工程建设管理有限公司投标总价大写 ? 元投标人盖单位公章法定代表人或其委托代理人签字编制人造价人员盖专用章年月日114 建设项目投标报价汇总表工程名称第页共页其中元序号单项工程名称金额元暂估价安全文明施工费规费合计注暂估价包括分部分项工程中暂估价和专业工程暂估价投标人盖单位公章法定代表人或其委托代理人签字年月日115 单项工程投标报价汇总表工程名称第页共页其中序号单位工程名称金额元暂估价元安全文明施工费元规费元合计注暂估价包括分部分项工程中暂估价和专业工程暂估价投标人盖单位公章法定代表人或其委托代理人签字年月日116 单位工程投标报价汇总表工程名称第页共页序号汇总内容金额元其中暂估价元 1 分部分项工程费 11 12 2 措施项目费 21 其中安全文明施工费 3 其他项目费 4 规费 5 合计=1+2+3+4 6 进项税额 7 税前造价=56 8 销项税额=7×10 9 工程造价=7+8结转至单项工程投标报价汇总表投标人盖单位公章法定代表人或其委托代理人签字年月日117 措施项目汇总表工程名称第页共页金额元序号项目名称合价其中暂估价 1 施工技术措施项目 2 施工组织措施项目 21 其中安全文明施工费 22 其中建设工程竣工档案编制费措施项目费合计=1+2 投标人盖单位公章法定代表人或其委托代理人签字年月日118 分部分项工程项目清单计价表工程名称第页共页金额元序号项目编码项目名称项目特征计量单位工程量综合单价合价其中暂估价本页小计合计注1每张分部分项工程项目清单计价表须按以下要求由法定代表人或其委托代理人签字并标注日期投标人盖单位公章法定代表人或其委托代理人签字年月日119 施工技术措施项目清单计价表工程名称第页共页金额元序号项目编码项目名称项目特征计量单位工程量综合单价合价其中暂估价本页小计合计注1每张施工技术措施项目清单计价表须按以下要求由法定代表人或其委托代理人签字并标注日期投标人盖单位公章法定代表人或其委托代理人签字年月日120 分部分项工程项目综合单价分析表工程名称单位元项目编码项目名称计量单位综合单价基价直接工程费管理费利润基价人工费基价机械费定额编号定额项目名称单位数量定额基价人工费定额人工单价基价调整定额基价材料费定额基价机械费定额机上人工单价基价调整小计费率金额费率金额风险费用人材机价差合价合计人工材料机械明细表人工材料及机械名称单位数量基价单价基价合价市场单价市场合价备注 1人工 2材料 1未计价材料 2辅助材料 3其他材料费 3机械第页共页注此表适用于基价直接工程费为计算基础的工程使用121 分部分项工程项目综合单价分析表工程名称单位元项目编码项目名称计量单位综合单价基价直接工程费管理费利润基价人工费基价机械费定额编号定额项目名称单位数量定额基价人工费定额人工单价基价调整定额基价材料费定额基价机械费定额机上人工单价基价调整小计费率金额费率金额未计价材料费风险费用人材机价差合价合计人工材料机械明细表人工材料及机械名称单位数量基价单价基价合价市场单价市场合价备注 1人工 2材料 1未计价材料 2辅助材料 3其他材料费 3机械第页共页注此表适用于基价人工费为计算基础的工程使用122 注此表适用于基价直接工程费为计算基础的工程使用施工技术措施项目综合单价分析表工程名称单位元项目编码项目名称计量单位综合单价基价直接工程费管理费利润基价人工费基价机械费定额编号定额项目名称单位数量定额基价人工费定额人工单价基价调整定额基价材料费定额基价机械费定额机上人工单价基价调整小计费率金额费率金额风险费用人材机价差合价合计人工材料机械明细表人工材料及机械名称单位数量基价单价基价合价市场单价市场合价备注 1人工 2材料 1未计价材料 2辅助材料 3其他材料费 3机械第页共页123 注此表适用于基价人工费为计算基础的工程使用施工技术措施项目综合单价分析表工程名称单位元项目编码项目名称计量单位综合单价基价直接工程费管理费利润基价人工费基价机械费定额编号定额项目名称单位数量定额基价人工费定额人工单价基价调整定额基价材料费定额基价机械费定额机上人工单价基价调整小计费率金额费率金额未计价材料费风险费用人材机价差合价合计人工材料机械明细表人工材料及机械名称单位数量基价单价基价合价市场单价市场合价备注 1人工 2材料 1未计价材料 2辅助材料 3其他材料费 3机械第页共页124 施工组织措施项目清单计价表工程名称第页共页序号项目编码项目名称计算基础费率金额元调整费率调整后金额元备注 1 安全文明施工费 2 夜间施工 3 非夜间施工照明 4 二次搬运 5 冬雨季施工 6 地上地下设施建筑物的临时保护设施 7 已完工程及设备保护 8 工程定位复测点交及场地清理费 9 材料检验试验 10 特殊检验试验 11 行人行车干扰 12 建设工程竣工档案编制费合计注 1计算基础和费用标准按本市有关费用定额或文件执行 2本施工组织措施项目清单计价表不填写计算基础和费率的数值只填写金额数值投标人盖单位公章法定代表人或其委托代理人签字年月日125 规费税金项目计价表工程名称第页共页序号项目名称计算基础费率金额元 1 规费社会保险费及住房公积金+工程排污费 11 社保保险费及住房公积金 12 工程排污费 51 进项税额进项税额 2 销项税额税前造价 10 合计投标人盖单位公章法定代表人或其委托代理人签字年月日126 人工材料机械数量及价格汇总表工程名称单位元序号名称规格及型号计量单位数量单价合价第页共页127 计价和未计价材料进项税额计算表序号材料种类扣税基础扣减系数进项税额元 1 商品混凝土砖瓦灰砂石土对应的材料费用 291 2 草类制品棉麻及制品绳纸及制品毡类制品水天然气对应的材料费用 909 3 苗木对应的材料费用 727 4 除上述之外的其他材料对应的材料费用 1379 合计注1材料价格为不含税价格时则不需扣减计算进项税额 2计价和未计价材料费扣税基础包含材料价差投标人盖单位公章法定代表人或委托代理人签字年月日128 材料费进项税额计算表序号材料种类扣税基础扣减系数进项税额元 1 其他材料费五金材料费照明及安全费用脚手架材料费支架摊销费校验材料费检验材料费滑轮绳卡摊销费橡胶球摊销费等对应的定额材料费用 1379 11 12 2 安装工程脚手架使用费定额费用 1080 合计投标人盖单位公章法定代表人或委托代理人签字年月日129 机械费进项税额计算表注燃料动力费中的材料价格均按不含税价格计入投标人盖单位公章法定代表人或委托代理人签字年月日序号费用名称1 扣税基础扣减系数进项税额元 1 可分解费用的机械 11 折旧费及大修理费定额费用 1379 12 经常修理费定额费用 690 13 安拆费及场外运费定额费用 590 14 燃料动力费 2 不可分解费用的机械定额机械费 3 定额中其他机械费定额机械费 4 垂直运输通讯费超高降效机械费设备摊销费回程费本机使用台班费脚手架机械使用费机具摊销费等定额机械费 1008 5 通风空调系统调试费定额费用 1080 合计130 组织措施费进项税额计算表序号费用名称扣税基础扣减系数进项税额元 1 夜间施工费对应的各项费用 483 扣税基础×扣减系数 2 冬雨季施工增加费对应的各项费用 759 3 已完工程及设备保护费对应的各项费用 528 4 材料检验试验费对应的各项费用 566 按渝建2015420号文件规定执行此处不填报 5 二次搬运费对应的各项费用 436 6 包干费对应的各项费用 643 7 工程定位复测点交及场地清理费对应的各项费用 641 合计注二次搬运费按实签证计算时应按不含税价格计取不再采用扣减系数计算进项税额投标人盖单位公章法定代表人或委托代理人签字年月日131 企业管理费安全文明施工费建设工程竣工档案编制费住宅工程质量分户验收费进项税计算表序号费用名称扣税基础扣减系数进项税额元 1 企业管理费对应的各项费用 150 2 安全文明施工费对应的各项费用 885 3 建设工程竣工档案编制费对应的各项费用 425 4 住宅工程质量分户验收费对应的各项费用 198 5 总承包服务费对应的各项费用 580 投标人盖单位公章法定代表人或其委托代理人签字年月日132 投标人盖单位公章法定代表人或其委托代理人签字年月日进项税额汇总计算表序号项目名称金额元 1 材料费进项税额 2 机械费进项税额 3 施工组织措施费进项税额 4 企业管理费进项税额 5 安全文明施工费进项税额 6 建设工程竣工档案编制费进项税额 7 住宅工程质量分户验收费进项税额 8 总承包服务费进项税额合计133 三技术部分134 目录目录由投标人自行编制135 施工组织设计 1投标人编制施工组织设计的要求编制时应采用文字并结合图表形式说明施工方法拟投入本标段的主要施工设备情况拟配备本标段的试验和检测仪器设备情况劳动力计划等结合工程特点提出切实可行的工程质量安全生产文明施工工程进度技术组织措施同时应对关键工序复杂环节重点提出相应技术措施如冬雨季施工技术减少噪音降低环境污染地下管线及其他地上地下设施的保护加固措施等 2 施工组织设计除采用文字表述外可附下列图表图表及格式要求附后附表一拟投入本标段的主要施工设备表附表二拟配备本标段的试验和检测仪器设备表附表三劳动力计划表附表四计划开竣工日期和施工进度表136 附表一拟投入本标段的主要施工设备表序号设备名称型号规格数量国别产地制造年份额定功率 KW 生产能力用于施工部位备注137 附表二拟配备本标段的试验和检测仪器设备表序号仪器设备名称型号规格数量国别产地制造年份已使用台时数用途备注138 附表三劳动力计划表单位人按工程施工阶段投入劳动力情况工种139 附表四计划开竣工日期和施工进度表 1 投标人应递交施工进度表说明按招标文件要求的计划工期进行施工的各个关键日期 2 施工进度表采用横道图表示140 四资格审查资料141 长寿区人民医院北城分院及全科医生规范化临床培养基地项目室内装饰及安装工程第三次施工招标投标文件资格审查资料投标人盖单位公章法定代表人或其委托代理人签字年月日142 目录一投标人基本情况表二项目管理机构三投标承诺书四联合体协议书143 一投标人基本情况表注应附投标人企业法人营业执照副本资质证书副本安全生产许可证副本和其主要负责人的安全生产考核合格证 A证等材料的复印件若是重庆市市外建筑施工企业参加本项目投标的还应附在网上并加盖投标人公章的含有注册建造师项目技术负责人安全员质检员质量员材料员施工员资料员或城建档案员造价员或造价工程师标准员测量员机械员试验员劳务员等项目所有人员的入渝信息库人员网页截屏或分支机构入渝登记备案人员名单的复印件投标人名称注册地址邮政编码联系人电话联系方式传真网址组织结构法定代表人姓名技术职称电话技术负责人姓名技术职称电话成立时间员工总人数企业资质等级项目经理营业执照号高级职称人员注册资金中级职称人员开户银行初级职称人员账号其中技工经营范围备注144 二项目管理机构项目管理机构组成表执业或职业资格证明备注职务姓名职称证书名称级别证号专业145 主要人员简历表姓名年龄学历职称职务拟在本合同任职毕业学校年毕业于学校专业主要工作经历时间参加过的类似项目担任职务发包人及联系电话注项目经理应附建造师注册证书复印件和安全生产考核合格证B证的复印件项目技术负责人应附职称证复印件安全员应附上岗证书或岗位培训考核合格证书复印件和安全生产考核合格证C证复印件质检员质量员材料员施工员资料员或城建档案员应附上岗证书或岗位培训考核合格证书复印件造价员应附资格证书或造价工程师应附注册证书复印件标准员测量员机械员试验员劳务员等所有项目管理人眼应附上岗证或岗位培训考核合格证书的复印件项目经理项目技术负责人安全员质检员质量员材料员施工员资料员或城建档案员造价员或造价工程师标准员测量员机械员试验员劳务员均应附与投标人签订的有效劳动合同复印件并提供20 17年8月2018年7月的养老保险缴费证明加盖投标单位及社保局鲜章和社保号查询网址及网上查询截图复印件加盖投标单位鲜章每张表格只填写一个人146 三投标承诺书招标人我司将遵循公开公平公正和诚实守信的原则参加项目的投标一所提供的一切材料含项目经理证技术负责人职称证法定代表人签字所盖单位公章等都是真实有效合法的二不与招标人其他投标人或者招理代理机构串通投标损害国家利益社会利益或他人的合法权益三不向招标人或评标委员会成员或相关人员行贿以牟取中标四不以他人名义投标或者其他方式弄虚作假骗取中标五不接受任何形式的挂靠不扰乱招投标市场秩序六不在投标中哄抬价格或恶意压价七不在招投标活动中虚假投诉八本公司若有违反承诺内容的行为愿意接受有关行政监督部门的处罚并承担相应的法律责任投标单位盖章投标单位地址法定代表人或授权委托人签名联系电话年月日147 四联合体协议书甲公司全称联合体牵头单位乙公司全称联合体成员丙公司全程联合体成员本协议书各方遵循平等自愿公平和诚实信用的原则共同愿意组成联合体实施完成合同内容现就下列有关事宜订立本协议书 1 为联合体牵头单位为联合体成员为联合体成员 2 联合体内部有关事项规定如下 21 联合体由牵头单位负责与发包人联系 22 合同工程一切工作由联合体牵头单位负责组织由联合体各方按内部划分比例具体实施 23 联合体将严格按照招标文件的各项要求切实执行一切合同文件共同承担合同约定的一切义务和责任同时按照内部划分的职责各自承担自身的责任和风险 24 联合体内部各自按下列分工负责本项目施工工作联合体牵头单位承担本工程的在本次投标中资质及等级为联合体成员承担本工程的在本次投标中资质及等级为联合体成员承担本工程的在本次投标中资质及等级为 25 联合体在合同实施过程中的有关费用按各自承担的工作量分摊 3 联合体牵头单位应将本协议书各送交发包人 4 本协议书自签署之日起生效至各方履行完施工合同全部义务后自行失效并随施工合同的终止而终止 5 本协议书正本一式份联合体成员各执一份送交发包人一份副本一式份联合体成员各执份甲公司名称章乙公司名称章法定代表人法定代表人委托代理人委托代理人联系电话联系电话年月日年月日丙公司名称章法定代表人 148 委托代理人联系电话年月日注本协议书格式由投标单位按联合体成员数量自行调整

推荐招标

全国

浏览历史