首页 > 招投标 > 厨房设备

金鸡湖大酒店一期维修装修改造工程及机电安装工程[招标公告]

江苏
状态：公告

所在地区	江苏	招标类型	公告
请点击下载	下载	发布时间	2018-10-30


项目名称	金鸡湖大酒店一期维修		项目编号	GYY201802018
招标人名称	苏州工业园区金鸡湖大酒店有限公司		招标代理
工程地点	苏州工业园区国宾路168号金鸡湖大酒店
标段编号	标段名称	发包内容	发包方式		合同估算价
GYY20180201803	金鸡湖大酒店一期维修装修改造工程及机电安装工程	室内装饰装修工程	公开招标		7116.000000(万元)
企业允许申请标段数：1，注册建造师(项目经理)允许申请标段数：1
标段规模：	本工程目位于苏州工业园区国宾路168号，其中装修改造金额5956万元，机电安装工程1160万元。

投标申请人应具备的必要合格条件

1.企业资质要求：([建筑装修装饰工程一级]或者[建筑装饰装修工程设计与施工一级])并且[建筑机电安装工程专业承包二级](含)以上

2.项目负责人(总监)资质：[建筑工程一级]

3.企业业绩要求：2015年10月1日至今(以竣工验收报告中时间为准)承担过单项施工合同价3500万元及以上的房屋建筑室内装饰工程。

4.项目负责人（总监）业绩：2015年10月1日至今(以竣工验收报告中时间为准)承担过单项施工合同价3500万元及以上的房屋建筑室内装饰工程。

5.具有独立订立合同的能力；

6.招标人可以拒绝园区施工单位考评结果为c类或者苏州工业园区规划建设部门认定的其他不良信用的申请人投标；
7.企业未处于被责令停业、财产被接管、冻结和破产状态，以及投标资格被取消或者被暂停且在暂停期内；
8.企业没有因拖欠工人工资或者因发生质量安全事故被有关部门限制在苏州工业园区承接工程的；
9.资格审查资料中的重要内容没有失实或者弄虚作假；
10.资格预审申请人或者投标人不得存在下列情形之一：
①为招标人不具有独立法人资格的附属机构（单位）；
②为本招标项目的监理人、代建人、项目管理人，以及为本招标项目提供招标代理、设计服务的；
③与本招标项目的监理人、代建人、招标代理机构同为一个法定代表人的，或者相互控股、参股的；
④与招标人存在利害关系可能影响招标公正性的；
11.项目负责人必须满足以下条件：
①项目负责人不得同时在两个或者两个以上单位受聘或者执业。
②项目负责人是非变更后无在建工程，或项目负责人是变更后无在建工程（必须原合同工期已满且变更备案之日已满6个月），或因非承包方原因致使工程项目停工或因故不能按期开工、且已办理了项目负责人解锁手续。
12.提供企业承诺书，格式不限，但内容须包含本公告中：第7条、第8条、第9条、第10条、第11条
13.以联合体形式申请资格审查的，联合体的资格（资质）条件必须符合要求，并附有共同投标协议；
14.企业具备安全生产条件，并取得安全生产许可证（相关规定不做要求的除外）；
15.拟派项目经理具有项目负责人安全生产考核合格证（B）类证件；
16.单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位，不得同时参与同一标段的投标。
17.预选承包商类别和组别为：苏州市名录与园区增补名录中建筑装饰专业I组（组别不一致时以园区增补名录中的组别为准），以开标当日有效的名录为准；
18.符合法律法规规定的其他条件。
19.其他条件：1。联合体投标单位参加投标的，由建筑装饰装修资质的企业作为联合体的牵头单位，牵头单位必须来自预选承包商苏州市名录与园区增补名录中建筑装饰工程专业I组（组别不一致时以园区增补名录中的组别为准），以开标当日有效的名录为准，牵头单位派驻本项目的项目经理。
2。装修设计单位为：苏州建筑装饰设计研究院有限公司

其他说明

资格审查方式：

资格后审

1、获取招标文件: 凡有意参加投标者，请于招标公告发布期间在【苏州工业园区公共资源交易中心】通过“苏州工业园区建设工程电子招投标平台”招标文件。(备注：投标单位不需要报名操作，直接支付后招标文件。)
招标文件截止时间：2018/11/9日9:00

招标人地址：

苏州工业园区国宾路168#

联系人：

王雨清

传真：

电话：

62757547

邮编：

E-Mail：

wyq@sipurd.com

招标代理机构地址：

联系人：

传真：

电话：

邮编：

E-Mail：

苏州工业园区招投标投诉电话：0512-66605612 0512-66605608

要求本公告发布时间为：2018年10月30日至 2018年11月07日

苏州工业园区建设工程电子招投标平台网址： http://zhaotoubiao.sipac.gov.cn，投标申请人通过CA证书登录。

负责人（签名）

招标人或其委托代理机构（公章）

附件：

招标公告.pdf

工程量清单.pdf

招标文件正文.pdf

金鸡湖大酒店一期维修装修改造工程及机电安装工程招标公告项目名称金鸡湖大酒店一期维修项目编号 GYY201802018 招标人名称苏州工业园区金鸡湖大酒店有限公司招标代理工程地点苏州工业园区国宾路168号金鸡湖大酒店标段编号标段名称发包内容发包方式合同估算价 GYY2018020180 3 金鸡湖大酒店一期维修装修改造工程及机电安装工程室内装饰装修工程公开招标 7116000000万元企业允许申请标段数1注册建造师项目经理允许申请标段数1 标段规模本工程目位于苏州工业园区国宾路168号其中装修改造金额5956万元机电安装工程1160万元投标申请人应具备的必要合格条件 1企业资质要求建筑装修装饰工程一级或者建筑装饰装修工程设计与施工一级并且建筑机电安装工程专业承包二级含以上 2项目负责人总监资质建筑工程一级 3企业业绩要求2015年10月1日至今以竣工验收报告中时间为准承担过单项施工合同价3500万元及以上的房屋建筑室内装饰工程 4项目负责人总监业绩2015年10月1日至今以竣工验收报告中时间为准承担过单项施工合同价3500万元及以上的房屋建筑室内装饰工程 5具有独立订立合同的能力 6招标人可以拒绝园区施工单位考评结果为c类或者苏州工业园区规划建设部门认定的其他不良信用的申请人投标 7企业未处于被责令停业财产被接管冻结和破产状态以及投标资格被取消或者被暂停且在暂停期内 8企业没有因拖欠工人工资或者因发生质量安全事故被有关部门限制在苏州工业园区承接工程的 9资格审查资料中的重要内容没有失实或者弄虚作假 10资格预审申请人或者投标人不得存在下列情形之一 ①为招标人不具有独立法人资格的附属机构单位 ②为本招标项目的监理人代建人项目管理人以及为本招标项目提供招标代理设计服务的 ③与本招标项目的监理人代建人招标代理机构同为一个法定代表人的或者相互控股参股的 ④与招标人存在利害关系可能影响招标公正性的 11项目负责人必须满足以下条件 ①项目负责人不得同时在两个或者两个以上单位受聘或者执业 ②项目负责人是非变更后无在建工程或项目负责人是变更后无在建工程必须原合同工期已满且变更备案之日已满6个月或因非承包方原因致使工程项目停工或因故不能按期开工且已办理了项目负责人解锁手续 12提供企业承诺书格式不限但内容须包含本公告中第7条第8条第9条第10条第11条 13以联合体形式申请资格审查的联合体的资格资质条件必须符合要求并附有共同投标协议 14企业具备安全生产条件并取得安全生产许可证相关规定不做要求的除外 15拟派项目经理具有项目负责人安全生产考核合格证B类证件 16单位负责人为同一人或者存在控股管理关系的不同单位不得同时参与同一标段的投标 17预选承包商类别和组别为苏州市名录与园区增补名录中建筑装饰专业I组组别不一致时以园区增补名录中的组别为准以开标当日有效的名录为准 18符合法律法规规定的其他条件 19其他条件1联合体投标单位参加投标的由建筑装饰装修资质的企业作为联合体的牵头单位牵头单位必须来自预选承包商苏州市名录与园区增补名录中建筑装饰工程专业I组组别不一致时以园区增补名录中的组别为准以开标当日有效的名录为准牵头单位派驻本项目的项目经理 2装修设计单位为苏州建筑装饰设计研究院有限公司其他说明资格审查方式资格后审1获取招标文件凡有意参加投标者请于招标公告发布期间在苏州工业园区公共资源交易中心通过苏州工业园区建设工程电子招投标平台招标文件备注投标单位不需要报名操作直接支付后招标文件招标文件截止时间2018119日900 招标人地址苏州工业园区国宾路168 联系人王雨清传真电话 62757547 邮编 EMail wyqsipurdcom 招标代理机构地址联系人传真电话邮编 EMail 苏州工业园区招投标投诉电话051266605612 051266605608 要求本公告发布时间为2018年10月30日至 2018年11月07日苏州工业园区建设工程电子招投标平台网址 httpzhaotoubiaosipacgovcn投标申请人通过CA证书登录负责人签名招标人或其委托代理机构公章1 工程量清单封面金鸡湖大酒店一期维修改造工程及机电安装工程工程招标工程量清单招标人苏州工业园区金鸡湖大酒店有限公司造价咨询人中诚工程建设管理苏州股份有限公司 2018年04月08日单位盖章单位盖章1 工程量清单扉页金鸡湖大酒店一期维修改造工程及机电安装工程工程招标工程量清单招标人苏州工业园区金鸡湖大酒店有限公司造价咨询人中诚工程建设管理苏州股份有限公司法定代表人或其授权人苏州工业园区城市重建有限公司法定代表人或其授权人许学雷编制人周科复核人梵新艳编制时间2018年04月08日复核时间2018年04月08日单位盖章单位资质专用章签字或盖章签字或盖章造价人员签字盖专用章造价工程师签字盖专用章1 工程量清单封面扫描件1 工程量清单总说明第 1 页共 3 页金鸡湖大酒店一期维修改造工程及机电安装工程清单编制总说明 1工程概况金鸡湖大酒店一期维修改造工程及机电安装工程位于苏州工业园区国宾路 2工程招标范围由业主提供的施工图规定范围内的装饰工程主要包括 12 356楼8内装拆除新建防水处理外立面改造艺术品装饰水电大机电等 3工程量清单编制依据 1业主提供的招标图 2 建设工程工程量清单计价规范GB505002013 建设工程工程量清单计价规范 GB505002013 宣贯辅导教材工程技术要求等 3建设单位提供的招标文件及编标提疑答复 4苏州建设行政主管部门的文件及有关规定等 4报价需说明的问题 1标底中人工费是按江苏省住房和城乡建设厅苏建函价2018761号文计取文件编制投标单位报价时亦可参照该文件自行报价 2标底中三材地材商品砼价格按苏州市住房和城乡建设局发布的招标控制价时最新的材料指导价编制投标单位报价时亦可参照该文件自行报价 3不详之处见招标文件及招标过程中的招标答疑 5 其他需要说明的问题装饰部分 1现场成品保护费含现场艺术品原有家具灯具洁具及现场保留不更新墙顶地在内所有材料费用按项计算计入标底合同范围内的后期结算不再调整 2外装现场打胶费按米计算工程量按照每栋楼装修面积折算后计入后期按实结算内装现场打胶费按项计算计入标底合同范围内的后期结算不再调整 3垃圾外运及处理费按 10t的车辆考虑按项计算合同范围内的后期结算不再调整 4所有钢材均按照热镀锌钢材考虑 5纱窗更换类型按铝合金纱窗考虑 6原酒店石材墙面考虑整体除渍后打磨新做石材墙面不考虑做镜面处理 7原地面为地毯本次考虑地毯更新的基层不计其余地面拆除均考虑拆除至基层第 2 页共 3 页后重新找平铺贴面层 81楼宴会厅隔断维修费用按项计入本次标底 9所有窗帘均按电动窗帘考虑 10室外坡道石材因前期无法预估修复工作量本次暂不计入标底后期等实际施工后按实结算 1112356楼所有房间内卫生间只考虑淋浴间装修改造墙面及地面石材凿除后重新做防水铺贴新面层材料淋浴间内花洒等洁具拆除后需保护起来待装修完成再重新安装 1213楼后勤区厨房顶面铝板考虑全部拆除后换新 131楼一层阳光亭周边走道石材及石材踢脚线考虑更换 14门控五金按照格屋品牌考虑 15水晶灯维护清洗费用按项计算计入标底合同范围内的后期结算不再调整 16税金标准按照最新国家出台文件规定执行 17按业主要求墙纸按照国产高档品牌考虑 18内装施工部分的拆除采用包干制清单描述中明确拆除范围 19窗帘不采用原先白皮书中进口品牌按照国产高档品牌暂定考虑 20环境检测费用已计入本次标底 21不可预见费按10计入标底 22厨房设备计入本次标底 23236楼部分房间外阳台漏水修复已考虑计入标底 241235天棚玻璃重新打胶修复已考虑计入标底 256一层休息厅室外石材铺装平台整修已考虑计入标底 26因家具花灯移动灯具和投影会议系统尚在深化阶段为不影响招标进度上述内容从本次招标范围内移除由酒店方另行采购 278入户门仅考虑门体更换门控五金仍继续延用标底考虑五金拆装费 28土建屋面防水改造均放入对应楼号内装中机电部分 1内装机电中所有工程量灯具按装饰图中灯具编号统计最终实际数量根据现场实际情况按实结算第 3 页共 3 页 2工程灯具仅为更换光源部分为新增灯具材料价仅按更换光源及成套灯具计入最终工程量按实结算 3泛光照明更换灯具数量按图纸材料表中数量计入因目前无法看出原有线路是否有损坏且是否需要跟换或修补目前按总灯具数量的三分之一计入维修需要有拆除的部分按处计入新建过程中管线适当考虑最终工程量按实结算 4空调部分需更换所有风口风口大小规格现按图计入但现场实际情况与图纸有不符之处风口尺寸大小不符最终工程量按实结算 5空调末端水管更换按图纸云线提示计入工程量与其相关阀门类设备仅为拆装不换新 6管井阀门更换按图计入清单中适当考虑更换部分不锈钢管实际施工过程中是否发生最终按时结算 7喷淋系统按图计入仅支管与喷淋头就近接入原主管道 8施工中涉及的拆除及重新安装部分采用包干制清单描述中明确拆除范围保护性拆除部分中损坏部分由施工单位自行采购安装费用不再重新申报 9保密电话仅预留管盒 10消防检测费已计入本次标底 11各系统调试费均已计入措施费中 12图纸中有部分 MT20电线管考虑到MT管已淘汰标底更换为 JDG20管 13现场拆除的废旧材料施工单位需移交业主 6工程质量材料施工等的特殊要求见工程技术要求招标图纸招标文件 7工程内容根据招标文件合同条件工程量清单规范现场实际情况等有关文件而进行的该项工程的施工竣工及保修等工作本工程报价时请结合工程量清单图纸及现场实地勘察报价 8材料品牌详见本次编制说明的附件 10图纸设计不完善部分中标单位应免费提供深化设计配合业主 11附录编标提疑及回复中诚工程建设管理苏州股份有限公司 1 0011 1 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表分部分项工程和单价措施项目清单与计价表工程名称苏州工业园区金鸡湖大酒店一期维修项目0011 序号项目编码项目名称项目特征描述计量单位工程量金额元综合单价合价其中暂估价入口门廊 1 011302001088 天棚吊顶 5050mm木龙骨基层刷防火涂料三遍18mm细木工板基层刷防火涂料三遍金属复合板MC01定制装配板 m2 13776 2 011407002013 天棚喷刷涂料顶面三遍腻子乳胶漆PT 02三遍展开面积计算 m2 1428 分部小计大堂 3 011104001022 地毯楼地面活动地毯CA101成品保护 m2 1741 4 011102001045 石材楼地面 30厚13水泥砂浆找平层 30厚干硬性水泥砂浆结合层ST01羊脂白玉20厚大理石石材六面防护表面镜面处理成品保护 m2 53502 5 011102001031 石材楼地面门槛石 30厚13水泥砂浆找平层 30厚干硬性水泥砂浆结合层ST01羊脂白玉20厚大理石六面防护石材切割磨边石材镜面处理成品保护 m2 527 6 011102001046 石材楼地面 30厚13水泥砂浆找平层 30厚干硬性水泥砂浆结合层ST02爱马仕金20厚大理石围边35宽石材六面防护表面镜面处理成品保护 m2 462 7 011102001047 石材楼地面 30厚13水泥砂浆找平层 30厚干硬性水泥砂浆结合层ST03彩云飞20厚大理石围边85宽石材六面防护表面镜面处理成品保护 m2 1224 8 011105006014 地面铜条地面成品1230mm实心铜嵌条制作安装 m 276 9 011407002015 天棚喷刷涂料顶面三遍腻子乳胶漆PT 01三遍展开面积计算 m2 4629 10 011407002014 天棚喷刷涂料顶面金箔PT03板底三遍腻子清油封底 m2 17199 11 010810002028 木窗帘盒窗帘盒展开 W=700mm5050木龙骨 18mm细木工板基层防火漆三遍12mm厚纸面石膏板板面钉眼封点防锈漆板缝贴自粘胶带批腻子刷乳胶漆各三遍 m 144 12 011204001007 墙面石材打磨原墙柱面石材表面镜面处理含石材损坏修补打胶补缝等工作内容 m2 99895 13 011408001022 墙纸裱糊批腻子三遍清油封底墙纸WC118 m2 1915序号项目编码项目名称项目特征描述计量单位工程量金额元综合单价合价其中暂估价 14 011207001029 墙面装饰板墙面10厚不锈钢金属装饰花格风口300宽表面镀铜色成品保护 m 112 15 011105006015 金属装饰线条墙面成品510mm实心铜嵌条制作安装 m 1732 16 011304001037 墙面灯带槽回光灯槽展宽270宽 85+85+90单层 18mm细木工板刷防火涂料三遍WD01木饰面详见节点图1DT110102 m 84 17 011304001036 墙面灯带槽回光灯槽展宽195宽 85+11018mm细木工板基层刷防火涂料三遍 8mm厚60mm宽亚克力板 PL01盖板 m 102 18 011207001031 墙面装饰板木龙骨基层刷防火涂料三遍18mm细木工板基层刷防火涂料三遍木饰面 WD01成品装配板成品保护 m2 54 19 011207001030 墙面装饰板木龙骨基层刷防火涂料三遍18mm细木工板基层 12厚石膏板基层刷防火涂料三遍板面钉眼封点防锈漆板缝贴自粘胶带批腻子三遍清油封底墙纸WC101成品保护 m2 624 20 011204001014 石材墙面镀锌钢架20厚羊脂白玉大理石ST01门套700宽用干挂件干挂成品保护 m2 1092 21 011501020003 服务台镀锌钢架基层双层细木工板基层刷防火涂料三遍MT01金属造型底座 WD02木饰面FA101皮革硬包ST05大理石台面及线条回光灯槽展宽 130宽50+40+40PL 01亚克力灯槽盖板规格 32009001150mm详见图纸1DT1104~05 m 32 22 011501020004 服务台镀锌钢架基层双层细木工板基层刷防火涂料三遍MT01金属造型底座 WD02木饰面ST07大理石台面及线条回光灯槽展宽170宽 80+50+40规格 320010501150mm详见图纸1DT1106 m 32 23 010801002019 木质门带套 M04 成品木门WD08含门套颜色同木门 60004800mm表面嵌 10厚车边玻璃GL01定制成品不锈钢大拉手8副重型地弹簧8个定制锁芯地锁4个详见1门表 1DS02 樘 1 24 010810001031 窗纱窗纱参见设计白皮书选样展开计算 m2 21773 25 010810001032 窗帘窗帘CU101参见设计白皮书选样展开计算 m2 21773 26 010810005007 窗帘轨电动窗帘配套轨道含遥控器管线等 m 144序号项目编码项目名称项目特征描述计量单位工程量金额元综合单价合价其中暂估价 27 011207001070 大堂旋转门电动移门及固定门窗安装因大堂石材凿除更换故大堂旋转门电动移门及固定门窗需拆除安装拆除费用已在拆除工程中考虑此项仅考虑安装及调试费此部分费用按项计算后期结算不再调整成品保护项 1 分部小计商务中心及办公室 28 011102001048 石材楼地面门槛石 30厚13水泥砂浆找平层 30厚干硬性水泥砂浆结合层ST01羊脂白玉20厚大理石六面防护石材切割磨边石材镜面处理成品保护 m2 04 29 011104001023 地毯楼地面原地面材质为地毯基层找平不再考虑8厚防潮弹性胶垫阻燃处理满铺地毯CA102成品保护 m2 4724 30 011302001089 吊顶天棚复杂 U型上人型轻钢龙骨复杂全丝杆天棚Φ8吊筋 H=1050mm双层95mm厚纸面石膏板板面钉眼封点防锈漆板缝贴自粘胶带批腻子刷白色乳胶漆 PT01各三遍 m2 2029 31 011302001090 吊顶天棚复杂 U型上人型轻钢龙骨复杂全丝杆天棚Φ8吊筋 H=1050mm95mm厚双层纸面石膏板板面钉眼封点防锈漆板缝贴自粘胶带批腻子刷基膜PT 06金箔铺贴 m2 1176 32 011302001027 吊顶天棚简单 U型上人型轻钢龙骨简单全丝杆天棚Φ8吊筋 H=1050mm双层95mm厚纸面石膏板板面钉眼封点防锈漆板缝贴自粘胶带批腻子刷乳胶漆各三遍 m2 1238 33 011304001038 灯带槽回光灯槽展开 500mm18mm厚细木工板木材面防火漆三遍 95mm纸面普通石膏板板面钉眼封点防锈漆板缝贴自粘胶带批腻子三遍白色涂料PT01三遍 m 161 34 011304002070 筒灯孔筒灯喷淋喇叭等开孔个 11 35 011304002071 风口孔空调风口开孔及加固个 8 36 011304002072 成品检修口开孔安装450450mm成品石膏检修口个 2 37 011207001032 墙面装饰板木龙骨基层刷防火涂料三遍18mm细木工板基层刷防火涂料三遍12厚密度板硬包衬板皮革硬包 FA103成品保护 m2 891 38 011408001023 墙纸裱糊批腻子三遍清油封底墙纸WC102 m2 9383序号项目编码项目名称项目特征描述计量单位工程量金额元综合单价合价其中暂估价 39 011207001033 墙面装饰板木龙骨基层刷防火涂料三遍18mm细木工板基层刷防火涂料三遍木饰面 WD01成品装配板成品保护 m2 993 40 011105005003 木质踢脚线木龙骨基层刷防火涂料三遍18mm细木工板基层刷防火涂料三遍木饰面踢脚线WD01500高成品保护 m 3575 41 011501008003 木壁柜成品WD01木饰面柜含柜门规格 15004100330mm m2 615 42 010801002020 木质门带套 M02 成品木门WD08含门套颜色同木门 10203060mm单面皮革软包FA108成品执手锁一把铰链3个门吸一个详见1门表1DS01 樘 1 分部小计行李间值班室地方警卫走道 43 011102001049 石材楼地面 30厚13水泥砂浆找平层 30厚干硬性水泥砂浆结合层ST01羊脂白玉20厚大理石石材六面防护表面镜面处理成品保护 m2 3662 44 011102001050 石材楼地面门槛石 30厚13水泥砂浆找平层 30厚干硬性水泥砂浆结合层ST01羊脂白玉20厚大理石六面防护石材切割磨边石材镜面处理成品保护 m2 06 45 011302001091 吊顶天棚简单 U型上人型轻钢龙骨简单全丝杆天棚Φ8吊筋 H=1050mm双层95mm厚纸面石膏板板面钉眼封点防锈漆板缝贴自粘胶带批腻子刷乳胶漆各三遍 m2 3662 46 011304002073 筒灯孔筒灯喷淋喇叭等开孔个 9 47 011304002074 成品检修口开孔安装450450mm成品石膏检修口个 2 48 011408001024 墙纸裱糊批腻子三遍清油封底墙纸WC103 m2 13792 49 011105005004 木质踢脚线木龙骨基层刷防火涂料三遍18mm细木工板基层刷防火涂料三遍木饰面踢脚线WD01500高成品保护 m 46 50 011210006004 轻钢龙骨隔墙 200宽轻钢龙骨隔墙200宽双层75轻钢龙骨12厚双层双面+一层中间层 =5层纸面石膏板双层隔音岩棉板面钉眼封点防锈漆板缝贴自粘胶带面层另计 m2 6204 分部小计宴会前厅序号项目编码项目名称项目特征描述计量单位工程量金额元综合单价合价其中暂估价 51 011102001051 石材楼地面 30厚13水泥砂浆找平层 30厚干硬性水泥砂浆结合层ST01羊脂白玉20厚大理石石材六面防护表面镜面处理成品保护 m2 15847 52 011102001052 石材楼地面 30厚13水泥砂浆找平层 30厚干硬性水泥砂浆结合层ST02爱马仕金20厚大理石围边35宽石材六面防护表面镜面处理成品保护 m2 111 53 011102001053 石材楼地面 30厚13水泥砂浆找平层 30厚干硬性水泥砂浆结合层ST03彩云飞20厚大理石围边85宽石材六面防护表面镜面处理成品保护 m2 286 54 011407002016 天棚喷刷涂料顶面三遍腻子乳胶漆PT 01三遍展开面积计算 m2 12611 55 011407002017 天棚喷刷涂料顶面金箔PT03板底三遍腻子清油封底 m2 5109 56 011204001017 墙面石材打磨原墙柱面石材表面镜面处理含石材损坏修补打胶补缝等工作内容 m2 6895 57 011408001025 墙纸裱糊批腻子三遍清油封底墙纸WC104 m2 11922 分部小计宴会厅 58 011204001019 地面石材打磨原地面石材表面镜面处理 m2 823 59 011102001075 石材楼地面门槛石 30厚13水泥砂浆找平层 30厚干硬性水泥砂浆结合层ST01羊脂白玉20厚大理石六面防护石材切割磨边石材镜面处理成品保护 m2 342 60 011104001021 地毯楼地面原地面材质为地毯基层找平不再考虑8厚防潮弹性胶垫阻燃处理满铺地毯CA103成品保护 m2 3017 61 011407002018 天棚喷刷涂料顶面三遍腻子乳胶漆PT 01三遍展开面积计算 m2 18308 62 011407002019 天棚喷刷涂料顶面金箔PT05板底三遍腻子清油封底 m2 29624 63 010810002029 木窗帘盒窗帘盒展开 W=700mm5050木龙骨 18mm细木工板基层防火漆三遍12mm厚纸面石膏板板面钉眼封点防锈漆板缝贴自粘胶带批腻子刷乳胶漆各三遍 m 1238 64 011204001018 墙面石材打磨原墙柱面石材表面镜面处理含石材损坏修补打胶补缝等工作内容 m2 15865 65 011207001034 墙面装饰板木龙骨基层刷防火涂料三遍18mm细木工板基层刷防火涂料三遍12厚密度板硬包衬板织物硬包 FA104成品保护 m2 16741序号项目编码项目名称项目特征描述计量单位工程量金额元综合单价合价其中暂估价 66 011105006017 金属装饰线条墙面5mm可见面宽MT01不锈钢装饰线条有色抗指纹规格 1+10+9+5+9+10+1 m 978 67 011204001008 石材墙面镀锌钢架20厚羊脂白玉大理石ST01门套用干挂件干挂成品保护 m2 2328 68 011105006018 金属装饰线条墙面10mm可见面宽MT 01不锈钢装饰线条有色抗指纹规格 10+10+10+5 m 245 69 011207001035 墙面装饰板木龙骨基层刷防火涂料三遍18mm细木工板基层 12厚石膏板基层刷防火涂料三遍板面钉眼封点防锈漆板缝贴自粘胶带批腻子三遍清油封底墙面艺术画另计成品保护 m2 2756 70 011105006019 金属装饰线条墙面15mm可见面宽MT 01不锈钢装饰线条有色抗指纹规格 17+5+7+15+7+5+17 m 12681 71 011207001036 墙面装饰板木龙骨基层刷防火涂料三遍18mm细木工板基层刷防火涂料三遍木饰面 WD01成品装配板成品保护 m2 1154 72 010810001033 窗纱窗纱参见设计白皮书选样展开计算 m2 1337 73 010810005008 窗帘轨电动窗帘配套轨道含遥控器管线等 m 2476 74 010810001034 窗帘窗帘CU103参见设计白皮书选样展开计算 m2 1337 75 011610001009 导轨更换宴会厅移动隔断导轨维修更更换内容吊轮轨道三通弯头原轨道拆除新轨道安装门体整改门体拆除和吊挂地面保护需要跟原设计配套具体施工方案需要专业厂家配合项 1 分部小计天地厅 76 011102001054 石材楼地面 30厚13水泥砂浆找平层 30厚干硬性水泥砂浆结合层ST01羊脂白玉20厚大理石石材六面防护表面镜面处理成品保护 m2 4181 77 011102001055 石材楼地面门槛石 30厚13水泥砂浆找平层 30厚干硬性水泥砂浆结合层ST01羊脂白玉20厚大理石六面防护石材切割磨边石材镜面处理成品保护 m2 774 78 011102001056 石材楼地面 30厚13水泥砂浆找平层 30厚干硬性水泥砂浆结合层ST03彩云飞20厚大理石围边85宽石材六面防护表面镜面处理成品保护 m2 32序号项目编码项目名称项目特征描述计量单位工程量金额元综合单价合价其中暂估价 79 011104001025 地毯楼地面 40厚13水泥砂浆找平层 8厚防潮弹性胶垫阻燃处理满铺地毯CA 104成品保护 m2 18733 80 011407002020 天棚喷刷涂料顶面三遍腻子乳胶漆PT 01三遍展开面积计算 m2 18835 81 011302001092 吊顶天棚复杂 U型上人型轻钢龙骨复杂全丝杆天棚Φ8吊筋 H=1050mm95mm厚双层纸面石膏板板面钉眼封点防锈漆板缝贴自粘胶带批腻子刷基膜PT 06金箔铺贴 m2 7386 82 010810002030 木窗帘盒窗帘盒展开 W=1200mm5050木龙骨 18mm细木工板基层防火漆三遍12mm厚纸面石膏板板面钉眼封点防锈漆板缝贴自粘胶带批腻子刷乳胶漆各三遍 m 169 83 011304002089 筒灯孔筒灯喷淋喇叭等开孔个 24 84 011210006005 钢架隔墙镀锌钢架制安墙宽 200钢架到双面双层纸面石膏板双层隔音岩棉板面钉眼封点防锈漆板缝贴自粘胶带面层另计 m2 4773 85 011204001020 石材墙面镀锌钢架20厚羊脂白玉大理石ST01门套用干挂件干挂石材倒角磨边成品保护 m2 3682 86 011207001037 墙面装饰板木龙骨基层刷防火涂料三遍18mm细木工板基层刷防火涂料三遍木饰面 WD01成品装配板成品保护 m2 5268 87 011207001038 墙面装饰板木龙骨基层刷防火涂料三遍18mm细木工板基层刷防火涂料三遍12厚密度板硬包衬板织物硬包 FA105成品保护 m2 553 88 011105006021 金属装饰线条 12厚墙面15mm可见面宽 MT01不锈钢装饰线条有色抗指纹规格 17+5+7+15+7+5+17 m 736 89 011105005005 木质踢脚线木龙骨基层刷防火涂料三遍18mm细木工板基层刷防火涂料三遍木饰面踢脚线WD01330高成品保护 m 323 90 011105005006 木质踢脚线木龙骨基层刷防火涂料三遍18mm细木工板基层刷防火涂料三遍木饰面踢脚线WD01500高成品保护 m 259 91 011408001026 墙纸裱糊批腻子三遍清油封底墙纸WC105 m2 8293 92 010801002021 木质门带套 M05 成品木门WD08含门套颜色同木门 48003000mm表面嵌古铜镜MR03定制成品不锈钢大拉手8副重型地弹簧 8个定制锁芯地锁4个樘 1序号项目编码项目名称项目特征描述计量单位工程量金额元综合单价合价其中暂估价 93 010810001037 窗帘窗帘CU104参见设计白皮书选样展开计算 m2 12776 94 010810001036 窗纱窗纱参见设计白皮书选样展开计算 m2 12776 95 010810005009 窗帘轨电动窗帘配套轨道含遥控器管线等 m 338 分部小计经纬厅 96 011102001057 石材楼地面 30厚13水泥砂浆找平层 30厚干硬性水泥砂浆结合层ST01羊脂白玉20厚大理石石材六面防护表面镜面处理成品保护 m2 2421 97 011102001058 石材楼地面 30厚13水泥砂浆找平层 30厚干硬性水泥砂浆结合层ST03彩云飞20厚大理石围边85宽石材六面防护表面镜面处理成品保护 m2 163 98 011104001024 地毯楼地面原地面材质为地毯基层找平不再考虑8厚防潮弹性胶垫阻燃处理满铺地毯CA105成品保护 m2 4012 99 011204001015 地面石材打磨原地面石材表面镜面处理 m2 6595 100 011407002021 天棚喷刷涂料顶面三遍腻子乳胶漆PT 01三遍展开面积计算 m2 11415 101 011407002022 天棚喷刷涂料顶面金箔PT08板底三遍腻子清油封底 m2 2922 102 010810002031 木窗帘盒窗帘盒展开 W=1200mm5050木龙骨 18mm细木工板基层防火漆三遍12mm厚纸面石膏板板面钉眼封点防锈漆板缝贴自粘胶带批腻子刷乳胶漆各三遍 m 169 103 011407001002 墙面喷刷涂料墙面三遍腻子乳胶漆PT 01三遍 m2 3707 104 011204001016 墙面石材打磨原墙柱面石材表面镜面处理含石材损坏修补打胶补缝等工作内容 m2 3489 105 011408001027 墙纸裱糊批腻子三遍清油封底墙纸WC106 m2 7087 106 011408001028 墙纸裱糊批腻子三遍清油封底墙纸WC105 m2 6979 107 010810001039 窗帘窗帘CU105参见设计白皮书选样展开计算 m2 12776 108 010810001038 窗纱窗纱参见设计白皮书选样展开计算 m2 12776 109 010810005010 窗帘轨电动窗帘配套轨道含遥控器管线等 m 338 分部小计会见厅 110 011102001059 石材楼地面原地面石材表面污渍清理表面镜面处理成品保护 m2 825序号项目编码项目名称项目特征描述计量单位工程量金额元综合单价合价其中暂估价 111 011407002023 天棚喷刷涂料顶面三遍腻子乳胶漆PT 01三遍展开面积计算 m2 2214 分部小计会见厅四周走道 112 011102001060 石材楼地面 30厚13水泥砂浆找平层 30厚干硬性水泥砂浆结合层ST01羊脂白玉20厚大理石石材六面防护表面镜面处理成品保护 m2 19115 113 011102001061 石材楼地面 30厚13水泥砂浆找平层 30厚干硬性水泥砂浆结合层ST02爱马仕金20厚大理石围边35宽石材六面防护表面镜面处理成品保护 m2 176 114 011204001010 墙面石材打磨原墙柱面石材表面镜面处理含石材损坏修补打胶补缝等工作内容 m2 1536 115 011407002024 天棚喷刷涂料顶面三遍腻子乳胶漆PT 01三遍展开面积计算 m2 2114 116 010810002024 木窗帘盒窗帘盒展开 W=700mm5050木龙骨 18mm细木工板基层防火漆三遍12mm厚纸面石膏板板面钉眼封点防锈漆板缝贴自粘胶带批腻子刷乳胶漆各三遍 m 405 117 010810001023 窗帘窗帘CU102参见设计白皮书选样展开计算 m2 25515 118 010810001024 窗纱窗纱参见设计白皮书选样展开计算 m2 25515 119 010810005003 窗帘轨电动窗帘配套轨道含遥控器管线等 m 81 分部小计客房走道一层+二层 120 011102001062 石材楼地面原地面石材表面污渍清理表面镜面处理成品保护 m2 8594 121 011104001019 地毯楼地面原地面材质为地毯基层找平不再考虑8厚防潮弹性胶垫阻燃处理满铺地毯CA114成品保护 m2 20073 122 011204001011 墙面石材打磨原墙柱面石材表面镜面处理含石材损坏修补打胶补缝等工作内容 m2 107 123 011408001029 墙纸裱糊批腻子三遍清油封底墙纸WC119 m2 59712 124 011302002009 钢架转换层顶面镀锌钢架转换层 m2 28667 125 011302001093 吊顶天棚简单 U型上人型轻钢龙骨简单全丝杆天棚Φ8吊筋 H=1050mm双层95mm厚纸面石膏板板面钉眼封点防锈漆板缝贴自粘胶带批腻子刷乳胶漆各三遍 m2 38214序号项目编码项目名称项目特征描述计量单位工程量金额元综合单价合价其中暂估价 126 010810002025 木窗帘盒窗帘盒展开 W=700mm5050木龙骨 18mm细木工板基层防火漆三遍12mm厚纸面石膏板板面钉眼封点防锈漆板缝贴自粘胶带批腻子刷乳胶漆各三遍 m 64 127 010810001025 窗纱窗纱参见设计白皮书选样展开计算 m2 48384 128 010810005004 窗帘轨电动窗帘配套轨道含遥控器管线等 m 128 129 010810001026 窗帘窗帘CU117参见设计白皮书选样展开计算 m2 48384 分部小计公区走道二层 130 011104001020 地毯楼地面原地面材质为地毯基层找平不再考虑8厚防潮弹性胶垫阻燃处理满铺地毯CA114成品保护 m2 2222 131 011204001012 墙面石材打磨原墙柱面石材表面镜面处理含石材损坏修补打胶补缝等工作内容 m2 2868 132 011408001030 墙纸裱糊批腻子三遍清油封底墙纸WC121 m2 18368 133 011302001095 吊顶天棚简单 U型上人型轻钢龙骨简单全丝杆天棚Φ8吊筋 H=1050mm双层95mm厚纸面石膏板板面钉眼封点防锈漆板缝贴自粘胶带批腻子刷乳胶漆各三遍 m2 26664 134 010810002026 木窗帘盒窗帘盒展开 W=700mm5050木龙骨 18mm细木工板基层防火漆三遍12mm厚纸面石膏板板面钉眼封点防锈漆板缝贴自粘胶带批腻子刷乳胶漆各三遍 m 165 135 010810001027 窗纱窗纱参见设计白皮书选样展开计算 m2 12474 136 010810001028 窗帘窗帘CU117参见设计白皮书选样展开计算 m2 12474 137 010810005005 窗帘轨电动窗帘配套轨道含遥控器管线等 m 33 分部小计阳光亭走道含方圆厅走道 138 011102001063 石材楼地面 30厚13水泥砂浆找平层 30厚干硬性水泥砂浆结合层20厚米黄石材ST 09石材六面防护表面镜面处理成品保护 m2 23262 139 011105002001 石材踢脚线 30厚13干硬性水泥砂浆结合层20厚150mm高ST 09米黄石材踢脚线 m 16884 140 011204001013 墙面石材打磨原墙柱面石材表面镜面处理含石材损坏修补打胶补缝等工作内容 m2 25362序号项目编码项目名称项目特征描述计量单位工程量金额元综合单价合价其中暂估价 141 011302002010 钢架转换层顶面镀锌钢架转换层 m2 23262 142 011302001096 吊顶天棚简单 U型上人型轻钢龙骨简单全丝杆天棚Φ8吊筋 H=1050mm双层95mm厚纸面石膏板板面钉眼封点防锈漆板缝贴自粘胶带批腻子刷乳胶漆各三遍 m2 2832 143 010810002027 木窗帘盒窗帘盒展开 W=700mm5050木龙骨 18mm细木工板基层防火漆三遍12mm厚纸面石膏板板面钉眼封点防锈漆板缝贴自粘胶带批腻子刷乳胶漆各三遍 m 10116 144 010810001029 窗纱窗纱参见设计白皮书选样展开计算 m2 58268 145 010810001030 窗帘窗帘CU117参见设计白皮书选样展开计算 m2 58268 146 010810005006 窗帘轨电动窗帘配套轨道含遥控器管线等 m 20232 分部小计公共卫生间男女 147 011102003080 块料楼地面 30厚13水泥砂浆找平层 30厚干硬性水泥砂浆结合层撒素水泥面洒适量清水10厚600600防滑地砖公共区域卫生间专用填缝剂填缝成品保护 m2 5569 148 011408001056 墙纸裱糊批腻子三遍清油封底墙纸换新 m2 7176 149 011407002044 天棚喷刷涂料顶面三遍腻子防水乳胶漆PT02三遍展开面积计算 m2 5569 150 011210005001 成品隔断成品卫生间小便斗隔断材质100mm厚玉沙玻璃+本色拉丝不锈钢包边配套五金规格 4501090mm 片 3 分部小计厨房区凉菜间2间 151 011102003077 块料楼地面 30厚13水泥砂浆找平层 30厚干硬性水泥砂浆结合层撒素水泥面洒适量清水10厚600600防滑地砖CT02专用填缝剂填缝成品保护 m2 1285 152 011204003014 块料墙面墙面界面剂处理水泥砂浆贴300600mm墙砖CT 01成品保护 m2 561 153 011302001097 吊顶天棚简单 U型上人型轻钢龙骨简单全丝杆天棚Φ8吊筋 H=1050mm双层95mm厚纸面石膏板板面钉眼封点防锈漆板缝贴自粘胶带批腻子刷PT02防水乳胶漆各三遍 m2 1285序号项目编码项目名称项目特征描述计量单位工程量金额元综合单价合价其中暂估价 154 010805001001 电子感应门手动式电子感应门规格 10002400mm轨道电动感应装置不锈钢边框玻璃门夹樘 1 分部小计后场厨房间 155 010904002002 楼地面涂膜防水刷聚氨脂防水涂料平面二涂20mm m2 1212 156 011102003078 块料楼地面 30厚13水泥砂浆找平层 30厚干硬性水泥砂浆结合层撒素水泥面洒适量清水10厚600600防滑地砖CT02专用填缝剂填缝成品保护 m2 1212 157 011302001098 吊顶天棚装配式T型上人型铝合金龙骨面层规格 600mm×600mm 复杂 08厚600600铝单板吊顶未考虑现场厨具等因施工影响移位 m2 1212 158 011407001004 墙面喷刷涂料墙面三遍腻子乳胶漆PT 01三遍 m2 2586 159 010401014004 不锈钢地沟地沟内20mm水泥砂浆粉刷规格200200200详见总图地面节点 m 50 160 010401014005 不锈钢地沟 12厚不锈钢制作成品地沟规格 200200200详见总图地面节点 m 50 161 010401014006 不锈钢地沟盖板 12厚不锈钢制作成品地沟盖板规格200宽详见总图地面节点 m 50 分部小计一层后场服务间 162 011102003079 块料楼地面 30厚13水泥砂浆找平层 30厚干硬性水泥砂浆结合层撒素水泥面洒适量清水10厚600600防滑地砖CT02专用填缝剂填缝成品保护 m2 1715 163 011204003015 块料墙面墙面界面剂处理水泥砂浆贴300600mm墙砖CT 01成品保护 m2 368 164 011407002025 天棚喷刷涂料顶面三遍腻子乳胶漆PT 01三遍展开面积计算 m2 1715 165 011501009002 服务间地柜墙面地柜服务间 450宽900高常规考虑 m 731 166 011501010003 服务间吊柜墙面吊柜服务间 600宽900高常规考虑 m 731 167 011501010004 人造石台面墙面地柜人造石ST08台面服务间600宽 900高常规考虑 m 731 分部小计序号项目编码项目名称项目特征描述计量单位工程量金额元综合单价合价其中暂估价单人间客房含一间无障碍单人间一层5间 +二层4间共9间 168 011204001021 地面石材打磨原地面石材表面镜面处理 m2 13943 169 011204001022 墙面石材打磨原墙柱面石材表面镜面处理含石材损坏修补打胶补缝等工作内容 m2 60073 170 010904002003 楼地面涂膜防水刷聚氨脂防水涂料平面二涂20mm m2 6759 171 011102001064 石材楼地面 30厚13水泥砂浆找平层 30厚干硬性水泥砂浆结合层20厚米黄大理石ST 02石材六面防护表面镜面处理成品保护 m2 1089 172 011104001026 地毯楼地面原地面材质为地毯基层找平不再考虑8厚防潮弹性胶垫阻燃处理满铺地毯CA111成品保护 m2 26816 173 011105005007 木质踢脚线木饰面踢脚线WD 01150高成品保护 m 18252 174 011407002026 天棚喷刷涂料顶面三遍腻子乳胶漆PT 01三遍展开面积计算 m2 51168 175 011407002027 天棚喷刷涂料顶面三遍腻子防水乳胶漆PT02三遍展开面积计算 m2 10314 176 011502004005 GRG装饰线成品150150mmGRG线脚批腻子三遍刷PT01白色乳胶漆三遍详见节点图1DT160209 m 2551 177 010810002032 木窗帘盒窗帘盒展开 W=1200mm5050木龙骨 18mm细木工板基层防火漆三遍12mm厚纸面石膏板板面钉眼封点防锈漆板缝贴自粘胶带批腻子刷乳胶漆各三遍 m 531 178 011204001023 石材墙面专用粘结剂粘贴墙面20厚米黄大理石ST04成品保护 m2 11088 179 011408001031 墙纸裱糊批腻子三遍清油封底墙纸WC115 m2 24008 180 011207001039 墙面装饰板木龙骨基层刷防火涂料三遍18mm细木工板基层刷防火涂料三遍12厚密度板硬包衬板皮革硬包 FA109电视背景成品保护 m2 23238 181 011207001040 墙面装饰板木龙骨基层刷防火涂料三遍18mm细木工板基层刷防火涂料三遍密度板硬包基层12厚不锈钢 MT01电视盒电视背景成品保护 m2 1592 182 011105006024 金属装饰线条墙面成品可见面12厚 145mm宽有色抗指纹不锈钢收边条MT01安装电视背景规格展宽145mm m 576 183 011501008004 电视柜木饰面柜体为WD04规格 4720600450台面ST 05详见1DT1602节点 11号 m 4248序号项目编码项目名称项目特征描述计量单位工程量金额元综合单价合价其中暂估价 184 011207001041 墙面装饰板木龙骨基层刷防火涂料三遍18mm细木工板基层刷防火涂料三遍木饰面 WD08成品装配板床背景成品保护 m2 4349 185 011207001042 墙面装饰板木龙骨基层刷防火涂料三遍18mm细木工板基层刷防火涂料三遍12厚密度板硬包衬板壁纸硬包 WC120床背景成品保护 m2 11017 186 011105006025 金属装饰线条墙面成品可见面12厚 65mm宽有色抗指纹不锈钢收边条MT01安装床背景规格展宽65mm m 1026 187 011207001043 墙面装饰板墙面活动艺术画古董镜 MR04木饰面WD05边框规格800800 个 9 188 011501003014 写字台黑胡桃木饰面WD10制作写字台面标间MT 01金属写字台底座规格 8007501680详见节点图个 9 189 010810001040 窗帘窗帘CU114参见设计白皮书选样展开计算 m2 3632 190 010810001041 窗纱窗纱参见设计白皮书选样展开计算 m2 3632 191 010810005011 窗帘轨电动窗帘配套轨道含遥控器管线等 m 1062 192 011501003004 抽屉黑胡桃木饰面WD10抽屉制作安装导轨两条采购安装详见节点图 1DT1606 个 36 193 011502001002 地面排水槽定制1mm厚不锈钢一体底盒排水槽制作安装详见 1DT1603节点图13号 m 9 分部小计套间A双套间一层4间+二层2间 194 011204001024 地面石材打磨原地面石材表面镜面处理 m2 13814 195 011204001025 墙面石材打磨原墙柱面石材表面镜面处理含石材损坏修补打胶补缝等工作内容 m2 77009 196 010904002004 楼地面涂膜防水刷聚氨脂防水涂料平面二涂20mm m2 4506 197 011102001065 石材楼地面 30厚13水泥砂浆找平层 30厚干硬性水泥砂浆结合层20厚米黄大理石ST 04石材六面防护表面镜面处理成品保护 m2 726 198 011104001027 地毯楼地面原地面材质为地毯基层找平不再考虑8厚防潮弹性胶垫阻燃处理满铺地毯CA112成品保护 m2 42568 199 011502001004 地面排水槽定制1mm厚不锈钢一体底盒排水槽制作安装详见 1DT1603节点图13号 m 6 200 011407002028 天棚喷刷涂料顶面三遍腻子乳胶漆PT 01三遍展开面积计算 m2 68223序号项目编码项目名称项目特征描述计量单位工程量金额元综合单价合价其中暂估价 201 011407002029 天棚喷刷涂料顶面三遍腻子防水乳胶漆PT02三遍展开面积计算 m2 6876 202 010810002033 木窗帘盒窗帘盒展开 W=1200mm5050木龙骨 18mm细木工板基层防火漆三遍12mm厚纸面石膏板板面钉眼封点防锈漆板缝贴自粘胶带批腻子刷乳胶漆各三遍 m 8424 203 011204001026 石材墙面专用粘结剂粘贴墙面20厚米黄大理石ST04成品保护 m2 7392 204 011408001032 墙纸裱糊批腻子三遍清油封底墙纸WC116 m2 70735 205 011207001044 墙面装饰板木龙骨基层刷防火涂料三遍18mm细木工板基层刷防火涂料三遍12厚密度板硬包衬板皮革硬包 FA110成品保护 m2 6435 206 010810001044 窗帘窗帘CU115参见设计白皮书选样展开计算 m2 73289 207 010810001043 窗纱窗纱参见设计白皮书选样展开计算 m2 73289 208 010810005012 窗帘轨电动窗帘配套轨道含遥控器管线等 m 1404 209 011501003006 mini吧柜体黑胡桃木饰面WD10制作 mini吧柜子双人间规格 8006203000详见节点图1DT1605 个 6 分部小计 12011房原三套间改两套15套间 210 010904002010 楼地面涂膜防水刷聚氨脂防水涂料平面二涂20mm m2 2912 211 011102001080 石材楼地面 30厚13水泥砂浆找平层 30厚干硬性水泥砂浆结合层20厚米黄大理石ST 02石材六面防护表面镜面处理成品保护 m2 1777 212 011104001039 地毯楼地面原地面材质为地毯基层找平不再考虑8厚防潮弹性胶垫阻燃处理满铺地毯CA111成品保护 m2 3466 213 011102001081 石材楼地面门槛石 30厚13水泥砂浆找平层 30厚干硬性水泥砂浆结合层20厚米黄大理石ST 02六面防护石材切割磨边石材镜面处理成品保护 m2 042 214 011105005010 木质踢脚线木饰面踢脚线WD 01150高成品保护 m 3788 215 011302001110 吊顶天棚复杂 U型上人型轻钢龙骨复杂全丝杆天棚Φ8吊筋 H=1050mm双层95mm厚纸面石膏板板面钉眼封点防锈漆板缝贴自粘胶带批腻子刷白色乳胶漆 PT01各三遍 m2 4166序号项目编码项目名称项目特征描述计量单位工程量金额元综合单价合价其中暂估价 216 011302001111 吊顶天棚复杂 U型上人型轻钢龙骨复杂全丝杆天棚Φ8吊筋 H=1050mm双层95mm厚防水纸面石膏板板面钉眼封点防锈漆板缝贴自粘胶带批腻子刷白色防水乳胶漆PT02各三遍 m2 1274 217 011304001054 灯带槽回光灯槽展开 300mm18mm厚细木工板木材面防火漆三遍 95mm纸面普通石膏板板面钉眼封点防锈漆板缝贴自粘胶带批腻子三遍白色涂料PT01三遍 m 229 218 011304002093 筒灯孔筒灯喷淋喇叭等开孔个 23 219 011304002094 风口孔空调风口开孔及加固个 4 220 011502004019 GRG装饰线成品150150mmGRG线脚批腻子三遍刷PT01白色乳胶漆三遍详见节点图1DT160209 m 229 221 010810002051 木窗帘盒窗帘盒展开 W=1200mm5050木龙骨 18mm细木工板基层防火漆三遍12mm厚纸面石膏板板面钉眼封点防锈漆板缝贴自粘胶带批腻子刷乳胶漆各三遍 m 407 222 011204001057 石材墙面专用粘结剂粘贴墙面20厚米黄大理石ST02成品保护 m2 3978 223 011105002002 石材踢脚线 30厚13干硬性水泥砂浆结合层20厚150mm高米黄石材踢脚线 m 1177 224 011408001054 墙纸裱糊批腻子三遍清油封底墙纸WC115 m2 7084 225 011207001081 墙面装饰板木龙骨基层刷防火涂料三遍18mm细木工板基层刷防火涂料三遍12厚密度板硬包衬板皮革硬包 FA109电视背景成品保护 m2 447 226 011207001082 墙面装饰板木龙骨基层刷防火涂料三遍18mm细木工板基层刷防火涂料三遍密度板硬包基层12厚不锈钢 MT01电视盒电视背景成品保护 m2 177 227 011105006034 金属装饰线条墙面成品可见面12厚 145mm宽有色抗指纹不锈钢收边条MT01安装电视背景规格展宽145mm m 64 228 011501008008 电视柜木饰面柜体为WD04规格 4720600450台面ST 05详见1DT1602节点 11号 m 472 229 011207001083 墙面装饰板木龙骨基层刷防火涂料三遍18mm细木工板基层刷防火涂料三遍木饰面 WD08成品装配板床背景成品保护 m2 1052序号项目编码项目名称项目特征描述计量单位工程量金额元综合单价合价其中暂估价 230 011207001084 墙面装饰板木龙骨基层刷防火涂料三遍18mm细木工板基层刷防火涂料三遍12厚密度板硬包衬板壁纸硬包 WC120床背景成品保护 m2 12 231 011105006035 金属装饰线条墙面成品可见面12厚 65mm宽有色抗指纹不锈钢收边条MT01安装床背景规格展宽65mm m 57 232 011207001085 墙面装饰板墙面活动艺术画古董镜 MR04木饰面WD05边框规格800800 个 1 233 011102001082 石材墙面浴缸镀锌钢骨架基层石材干挂件干挂20厚米黄大理石 ST02成品保护 m2 156 234 011501011005 台盆柜洗漱台下台盆柜木饰面 WD08制作安装详见标间节点图 m 17 235 011207001086 墙面装饰板木龙骨基层刷防火涂料三遍18mm细木工板基层刷防火涂料三遍6厚防雾镜MR02成品保护 m2 366 236 011505001005 洗漱台工程量按展开面积镀锌钢骨架基层人造石台面洗漱台ST10石材切割磨边开孔详见图纸 m2 255 237 011505006002 毛巾杆架成品不锈钢毛巾杆制作安装套 1 238 011505008002 卫生纸盒成品不锈钢卫生纸盒制作安装个 1 239 011210003005 玻璃隔断 GL01钢化玻璃淋浴隔断含门配套五金 m2 405 240 011501008009 衣柜成品WD08木饰面衣柜含柜门规格 15003000700mm详见节点图1DT2502 m2 9 241 011501003011 mini吧柜体黑胡桃木饰面WD10制作 mini吧柜子标间规格8006203000详见节点图1DT1605 个 1 242 011501003012 写字台黑胡桃木饰面WD10制作写字台面标间MT 01金属写字台底座规格 8007501680详见节点图个 1 243 010810001068 窗帘窗帘CU114参见设计白皮书选样展开计算 m2 2198 244 010810001069 窗纱窗纱参见设计白皮书选样展开计算 m2 2198 245 010810005025 窗帘轨电动窗帘配套轨道含遥控器管线等 m 814 246 011502001008 地面排水槽定制1mm厚不锈钢一体底盒排水槽制作安装详见 1DT1603节点图13号 m 1 247 010801002031 木质门带套成品双开木门WD08含门套颜色同木门 15002980mm成品执手锁一把铰链3个门吸2个樘 1序号项目编码项目名称项目特征描述计量单位工程量金额元综合单价合价其中暂估价 248 010801002032 木质门带套 M06 WD08成品木饰面入户门 10202460mm成品智能门锁一把铰链3个闭门器一个猫眼一个详见节点图1DT201 樘 1 249 011210006009 轻钢龙骨隔墙 200宽轻钢龙骨隔墙200宽双层75轻钢龙骨12厚双层双面+一层中间层 =5层纸面石膏板双层隔音岩棉板面钉眼封点防锈漆板缝贴自粘胶带面层另计 m2 5972 分部小计 12012房原三套间改两套15套间 250 010904002011 楼地面涂膜防水刷聚氨脂防水涂料平面二涂20mm m2 791 251 011102001083 石材楼地面 30厚13水泥砂浆找平层 30厚干硬性水泥砂浆结合层20厚米黄大理石ST 02石材六面防护表面镜面处理成品保护 m2 125 252 011104001040 地毯楼地面原地面材质为地毯基层找平不再考虑8厚防潮弹性胶垫阻燃处理满铺地毯CA111成品保护 m2 3466 253 011102001084 石材楼地面门槛石 30厚13水泥砂浆找平层 30厚干硬性水泥砂浆结合层20厚米黄大理石ST 02六面防护石材切割磨边石材镜面处理成品保护 m2 042 254 011105005011 木质踢脚线木饰面踢脚线WD 01150高成品保护 m 3788 255 011302001112 吊顶天棚复杂 U型上人型轻钢龙骨复杂全丝杆天棚Φ8吊筋 H=1050mm双层95mm厚纸面石膏板板面钉眼封点防锈漆板缝贴自粘胶带批腻子刷白色乳胶漆 PT01各三遍 m2 4166 256 011407002047 天棚喷刷涂料顶面三遍腻子防水乳胶漆PT02三遍展开面积计算 m2 125 257 011304001055 灯带槽回光灯槽展开 300mm18mm厚细木工板木材面防火漆三遍 95mm纸面普通石膏板板面钉眼封点防锈漆板缝贴自粘胶带批腻子三遍白色涂料PT01三遍 m 229 258 011304002095 筒灯孔筒灯喷淋喇叭等开孔个 23 259 011304002096 风口孔空调风口开孔及加固个 4 260 011502004020 GRG装饰线成品150150mmGRG线脚批腻子三遍刷PT01白色乳胶漆三遍详见节点图1DT160209 m 229序号项目编码项目名称项目特征描述计量单位工程量金额元综合单价合价其中暂估价 261 010810002052 木窗帘盒窗帘盒展开 W=1200mm5050木龙骨 18mm细木工板基层防火漆三遍12mm厚纸面石膏板板面钉眼封点防锈漆板缝贴自粘胶带批腻子刷乳胶漆各三遍 m 407 262 011204001058 石材墙面专用粘结剂粘贴墙面20厚米黄大理石ST02成品保护 m2 1055 263 011105002003 石材踢脚线 30厚13干硬性水泥砂浆结合层20厚150mm高米黄石材踢脚线 m 37 264 011408001055 墙纸裱糊批腻子三遍清油封底墙纸WC115 m2 7084 265 011207001087 墙面装饰板木龙骨基层刷防火涂料三遍18mm细木工板基层刷防火涂料三遍12厚密度板硬包衬板皮革硬包 FA109电视背景成品保护 m2 447 266 011207001088 墙面装饰板木龙骨基层刷防火涂料三遍18mm细木工板基层刷防火涂料三遍密度板硬包基层12厚不锈钢 MT01电视盒电视背景成品保护 m2 177 267 011105006036 金属装饰线条墙面成品可见面12厚 145mm宽有色抗指纹不锈钢收边条MT01安装电视背景规格展宽145mm m 64 268 011501008010 电视柜木饰面柜体为WD04规格 4720600450台面ST 05详见1DT1602节点 11号 m 472 269 011207001089 墙面装饰板木龙骨基层刷防火涂料三遍18mm细木工板基层刷防火涂料三遍木饰面 WD08成品装配板床背景成品保护 m2 1052 270 011207001090 墙面装饰板木龙骨基层刷防火涂料三遍18mm细木工板基层刷防火涂料三遍12厚密度板硬包衬板壁纸硬包 WC120床背景成品保护 m2 12 271 011105006037 金属装饰线条墙面成品可见面12厚 65mm宽有色抗指纹不锈钢收边条MT01安装床背景规格展宽65mm m 57 272 011207001091 墙面装饰板墙面活动艺术画古董镜 MR04木饰面WD05边框规格800800 个 1 273 010810001070 窗帘窗帘CU114参见设计白皮书选样展开计算 m2 2198 274 010810001071 窗纱窗纱参见设计白皮书选样展开计算 m2 2198 275 010810005026 窗帘轨电动窗帘配套轨道含遥控器管线等 m 814序号项目编码项目名称项目特征描述计量单位工程量金额元综合单价合价其中暂估价 276 011501003013 抽屉黑胡桃木饰面WD10抽屉制作安装导轨两条采购安装详见节点图 1DT1606 个 4 277 011502001009 地面排水槽定制1mm厚不锈钢一体底盒排水槽制作安装详见 1DT1603节点图13号 m 1 278 010801002034 木质门带套 M06 WD08成品木饰面入户门 10202460mm成品智能门锁一把铰链3个闭门器一个猫眼一个详见节点图1DT201 樘 1 分部小计 12071房12081房原三套间改标间部分 279 010904002008 楼地面涂膜防水刷聚氨脂防水涂料平面二涂20mm m2 3578 280 011102001076 石材楼地面 30厚13水泥砂浆找平层 30厚干硬性水泥砂浆结合层20厚米黄大理石ST 02石材六面防护表面镜面处理成品保护 m2 222 281 011104001037 地毯楼地面原地面材质为地毯基层找平不再考虑8厚防潮弹性胶垫阻燃处理满铺地毯CA111成品保护 m2 5959 282 011102001077 石材楼地面门槛石 30厚13水泥砂浆找平层 30厚干硬性水泥砂浆结合层20厚米黄大理石ST 02六面防护石材切割磨边石材镜面处理成品保护 m2 134 283 011101006001 平面砂浆找平层柜子底部20厚13水泥砂浆找平 m2 44 284 011105005009 木质踢脚线木饰面踢脚线WD 01150高成品保护 m 4056 285 011302001108 吊顶天棚复杂 U型上人型轻钢龙骨复杂全丝杆天棚Φ8吊筋 H=1050mm双层95mm厚纸面石膏板板面钉眼封点防锈漆板缝贴自粘胶带批腻子刷白色乳胶漆 PT01各三遍 m2 7336 286 011302001109 吊顶天棚复杂 U型上人型轻钢龙骨复杂全丝杆天棚Φ8吊筋 H=1050mm双层95mm厚防水纸面石膏板板面钉眼封点防锈漆板缝贴自粘胶带批腻子刷白色防水乳胶漆PT02各三遍 m2 1892 287 011304001053 灯带槽回光灯槽展开 300mm18mm厚细木工板木材面防火漆三遍 95mm纸面普通石膏板板面钉眼封点防锈漆板缝贴自粘胶带批腻子三遍白色涂料PT01三遍 m 3964 288 011304002091 筒灯孔筒灯喷淋喇叭等开孔个 46 289 011304002092 风口孔空调风口开孔及加固个 8序号项目编码项目名称项目特征描述计量单位工程量金额元综合单价合价其中暂估价 290 011502004018 GRG装饰线成品150150mmGRG线脚批腻子三遍刷PT01白色乳胶漆三遍详见节点图1DT160209 m 3964 291 010810002049 木窗帘盒窗帘盒展开 W=1200mm5050木龙骨 18mm细木工板基层防火漆三遍12mm厚纸面石膏板板面钉眼封点防锈漆板缝贴自粘胶带批腻子刷乳胶漆各三遍 m 118 292 011204001053 石材墙面专用粘结剂粘贴墙面20厚米黄大理石ST02成品保护 m2 2464 293 011408001052 墙纸裱糊批腻子三遍清油封底墙纸WC115 m2 5335 294 011207001074 墙面装饰板木龙骨基层刷防火涂料三遍18mm细木工板基层刷防火涂料三遍12厚密度板硬包衬板皮革硬包 FA109电视背景成品保护 m2 5164 295 011207001075 墙面装饰板木龙骨基层刷防火涂料三遍18mm细木工板基层刷防火涂料三遍密度板硬包基层12厚不锈钢 MT01电视盒电视背景成品保护 m2 354 296 011105006032 金属装饰线条墙面成品可见面12厚 145mm宽有色抗指纹不锈钢收边条MT01安装电视背景规格展宽145mm m 128 297 011501008006 电视柜木饰面柜体为WD04规格 4720600450台面ST 05详见1DT1602节点 11号 m 944 298 011207001076 墙面装饰板木龙骨基层刷防火涂料三遍18mm细木工板基层刷防火涂料三遍木饰面 WD08成品装配板床背景成品保护 m2 966 299 011207001077 墙面装饰板木龙骨基层刷防火涂料三遍18mm细木工板基层刷防火涂料三遍12厚密度板硬包衬板壁纸硬包 WC120床背景成品保护 m2 2448 300 011105006033 金属装饰线条墙面成品可见面12厚 65mm宽有色抗指纹不锈钢收边条MT01安装床背景规格展宽65mm m 228 301 011207001078 墙面装饰板墙面活动艺术画古董镜 MR04木饰面WD05边框规格800800 个 2 302 011102001078 石材墙面浴缸镀锌钢骨架基层石材干挂件干挂20厚米黄大理石 ST02成品保护 m2 555 303 011501011004 台盆柜洗漱台下台盆柜木饰面 WD08制作安装详见标间节点图 m 28序号项目编码项目名称项目特征描述计量单位工程量金额元综合单价合价其中暂估价 304 011207001079 墙面装饰板木龙骨基层刷防火涂料三遍18mm细木工板基层刷防火涂料三遍6厚防雾镜MR02成品保护 m2 494 305 011505001004 洗漱台工程量按展开面积镀锌钢骨架基层人造石台面洗漱台ST10石材切割磨边开孔详见图纸 m2 322 306 011505006001 毛巾杆架成品不锈钢毛巾杆制作安装套 2 307 011505008001 卫生纸盒成品不锈钢卫生纸盒制作安装个 2 308 011210003004 玻璃隔断 GL01钢化玻璃淋浴隔断含门配套五金 m2 783 309 011501008007 木壁柜成品WD08木饰面柜含柜门规格 19003000620mm m2 1152 310 011501003008 mini吧柜体黑胡桃木饰面WD10制作 mini吧柜子标间规格8006203000详见节点图1DT1605 个 2 311 011501003009 写字台黑胡桃木饰面WD10制作写字台面标间MT 01金属写字台底座规格 8007501680详见节点图个 2 312 010810001064 窗帘窗帘CU114参见设计白皮书选样展开计算 m2 8071 313 010810001065 窗纱窗纱参见设计白皮书选样展开计算 m2 8071 314 010810005023 窗帘轨电动窗帘配套轨道含遥控器管线等 m 236 315 011502001006 地面排水槽定制1mm厚不锈钢一体底盒排水槽制作安装详见 1DT1603节点图13号 m 2 316 010801002027 木质门带套 M08 成品木门WD08含门套颜色同木门 9002890mm成品执手锁一把铰链3个门吸一个樘 2 317 010801002029 木质门带套 M06 WD08成品木饰面入户门 10202460mm成品智能门锁一把铰链3个闭门器一个猫眼一个详见节点图1DT201 樘 2 318 011210006008 轻钢龙骨隔墙 200宽轻钢龙骨隔墙200宽双层75轻钢龙骨12厚双层双面+一层中间层 =5层纸面石膏板双层隔音岩棉板面钉眼封点防锈漆板缝贴自粘胶带面层另计 m2 11471 分部小计 12072房12082房原三套间改双套间部分 319 011204001054 地面石材打磨原地面石材表面镜面处理 m2 4605 320 011204001055 墙面石材打磨原墙柱面石材表面镜面处理含石材损坏修补打胶补缝等工作内容 m2 2567序号项目编码项目名称项目特征描述计量单位工程量金额元综合单价合价其中暂估价 321 010904002009 楼地面涂膜防水刷聚氨脂防水涂料平面二涂20mm m2 1502 322 011102001079 石材楼地面 30厚13水泥砂浆找平层 30厚干硬性水泥砂浆结合层20厚米黄大理石ST 04石材六面防护表面镜面处理成品保护 m2 242 323 011104001038 地毯楼地面原地面材质为地毯基层找平不再考虑8厚防潮弹性胶垫阻燃处理满铺地毯CA112成品保护 m2 14189 324 011502001007 地面排水槽定制1mm厚不锈钢一体底盒排水槽制作安装详见 1DT1603节点图13号 m 2 325 011407002045 天棚喷刷涂料顶面三遍腻子乳胶漆PT 01三遍展开面积计算 m2 22741 326 011407002046 天棚喷刷涂料顶面三遍腻子防水乳胶漆PT02三遍展开面积计算 m2 2292 327 010810002050 木窗帘盒窗帘盒展开 W=1200mm5050木龙骨 18mm细木工板基层防火漆三遍12mm厚纸面石膏板板面钉眼封点防锈漆板缝贴自粘胶带批腻子刷乳胶漆各三遍 m 2808 328 011204001056 石材墙面专用粘结剂粘贴墙面20厚米黄大理石ST04成品保护 m2 2464 329 011408001053 墙纸裱糊批腻子三遍清油封底墙纸WC116 m2 23578 330 011207001080 墙面装饰板木龙骨基层刷防火涂料三遍18mm细木工板基层刷防火涂料三遍12厚密度板硬包衬板皮革硬包 FA110成品保护 m2 2145 331 010810001066 窗帘窗帘CU115参见设计白皮书选样展开计算 m2 2443 332 010810001067 窗纱窗纱参见设计白皮书选样展开计算 m2 2443 333 010810005024 窗帘轨电动窗帘配套轨道含遥控器管线等 m 468 334 011501003010 mini吧柜体黑胡桃木饰面WD10制作 mini吧柜子双人间规格 8006203000详见节点图1DT1605 个 2 335 010801002030 木质门带套 M06 WD08成品木饰面入户门 10202460mm成品智能门锁一把铰链3个闭门器一个猫眼一个详见节点图1DT201 樘 2 分部小计总统套总统书房 336 011104001028 地毯楼地面原地面材质为地毯基层找平不再考虑8厚防潮弹性胶垫阻燃处理满铺地毯CA108成品保护 m2 545序号项目编码项目名称项目特征描述计量单位工程量金额元综合单价合价其中暂估价 337 011102001067 石材楼地面 30厚13水泥砂浆找平层 30厚干硬性水泥砂浆结合层ST01羊脂白玉20厚大理石石材六面防护表面镜面处理成品保护 m2 025 338 011302002014 钢架转换层顶面镀锌钢架转换层 m2 5595 339 011302001099 吊顶天棚复杂 U型上人型轻钢龙骨复杂全丝杆天棚Φ8吊筋 H=1050mm双层95mm厚纸面石膏板板面钉眼封点防锈漆板缝贴自粘胶带批腻子刷白色乳胶漆 PT01各三遍 m2 5595 340 011304001039 灯带槽回光灯槽展开 350mm18mm厚细木工板木材面防火漆三遍 95mm纸面普通石膏板板面钉眼封点防锈漆板缝贴自粘胶带批腻子三遍白色涂料PT01三遍 m 13114 341 010810002035 木窗帘盒窗帘盒展开 W=700mm5050木龙骨 18mm细木工板基层防火漆三遍12mm厚纸面石膏板板面钉眼封点防锈漆板缝贴自粘胶带批腻子刷乳胶漆各三遍 m 65 342 010810002036 木窗帘盒窗帘盒展开 W=900mm5050木龙骨 18mm细木工板基层防火漆三遍12mm厚纸面石膏板板面钉眼封点防锈漆板缝贴自粘胶带批腻子刷乳胶漆各三遍 m 117 343 011502004006 GRG装饰线顶面异型GRG1线条 180200安装板面钉眼封点防锈漆板缝贴自粘胶带刷乳胶漆PT01三遍 m 218 344 011304002075 筒灯孔筒灯喷淋喇叭等开孔个 4 345 011304002076 风口孔空调风口开孔及加固个 21 346 011204001030 石材墙面专用粘结剂粘贴墙面20厚 500mm高米黄大理石ST 04表面镜面处理成品保护 m2 1505 347 011408001034 墙纸裱糊批腻子三遍清油封底墙纸WC109 m2 8866 348 011210006006 轻钢龙骨隔墙 200宽轻钢龙骨隔墙200宽双层75轻钢龙骨12厚双层双面+一层中间层 =5层纸面石膏板双层隔音岩棉板面钉眼封点防锈漆板缝贴自粘胶带面层另计 m2 2352 349 011408001035 墙纸裱糊批腻子三遍清油封底墙纸WC108 m2 4446 350 010810001047 窗纱窗纱参见设计白皮书选样展开计算 m2 4446 351 010810005014 窗帘轨电动窗帘配套轨道含遥控器管线等 m 13 分部小计序号项目编码项目名称项目特征描述计量单位工程量金额元综合单价合价其中暂估价总统套总统主人卧室 352 011102001068 石材楼地面 30厚13水泥砂浆找平层 30厚干硬性水泥砂浆结合层ST01羊脂白玉20厚大理石石材六面防护表面镜面处理成品保护 m2 03 353 011104001029 地毯楼地面原地面材质为地毯基层找平不再考虑8厚防潮弹性胶垫阻燃处理满铺地毯CA107成品保护 m2 727 354 011302002015 钢架转换层顶面镀锌钢架转换层 m2 70 355 011302001100 吊顶天棚复杂 U型上人型轻钢龙骨复杂全丝杆天棚Φ8吊筋 H=1050mm双层95mm厚纸面石膏板板面钉眼封点防锈漆板缝贴自粘胶带批腻子刷白色乳胶漆 PT01各三遍 m2 70 356 011304001041 灯带槽回光灯槽展开 350mm18mm厚细木工板木材面防火漆三遍 95mm纸面普通石膏板板面钉眼封点防锈漆板缝贴自粘胶带批腻子三遍白色涂料PT01三遍 m 203 357 011304001043 灯带槽弧形回光灯槽展开 300mm18mm厚细木工板木材面防火漆三遍 95mm纸面普通石膏板板面钉眼封点防锈漆板缝贴自粘胶带批腻子三遍白色涂料PT01三遍 m 123 358 010810002037 木窗帘盒窗帘盒展开 W=700mm5050木龙骨 18mm细木工板基层防火漆三遍12mm厚纸面石膏板板面钉眼封点防锈漆板缝贴自粘胶带批腻子刷乳胶漆各三遍 m 804 359 010810002038 木窗帘盒窗帘盒展开 W=900mm5050木龙骨 18mm细木工板基层防火漆三遍12mm厚纸面石膏板板面钉眼封点防锈漆板缝贴自粘胶带批腻子刷乳胶漆各三遍 m 804 360 011502004007 GRG装饰线顶面异型GRG1线条 180200安装板面钉眼封点防锈漆板缝贴自粘胶带刷乳胶漆PT01三遍 m 203 361 011502004008 GRG装饰线顶面弧形GRG2线条安装半径200mm四分之一弧板面钉眼封点防锈漆板缝贴自粘胶带刷乳胶漆PT01三遍 m 123 362 011304002077 筒灯孔筒灯喷淋喇叭等开孔个 5 363 011304002078 风口孔空调风口开孔及加固个 30 364 011204001031 石材墙面专用粘结剂粘贴墙面20厚 500mm高米黄大理石ST 04表面镜面处理成品保护 m2 147序号项目编码项目名称项目特征描述计量单位工程量金额元综合单价合价其中暂估价 365 011108001002 石材零星项目门框下米黄大理石ST 04柱脚规格 500300310 个 4 366 011502002002 木质装饰线 100300木饰面WD01线条制安木龙骨基层刷防火涂料三遍细木工板基层刷防火涂料三遍 m 7 367 011408001036 墙纸裱糊批腻子三遍清油封底墙纸WC108 m2 7231 368 011304001040 墙面灯带槽回光灯槽展宽 350mm150+20018mm 细木工板基层刷防火涂料三遍8mm厚60mm宽亚克力板PL01盖板 m 62 369 011207001046 墙面装饰板木龙骨基层刷防火涂料三遍18mm细木工板基层刷防火涂料三遍木饰面 WD01成品装配板成品保护 m2 1358 370 010810001049 窗帘窗帘CU107参见设计白皮书选样展开计算 m2 6223 371 010810001048 窗纱窗纱参见设计白皮书选样展开计算 m2 6223 372 010810005015 窗帘轨电动窗帘配套轨道含遥控器管线等 m 1608 分部小计总统套总统衣帽间 373 011104001030 地毯楼地面原地面材质为地毯基层找平不再考虑8厚防潮弹性胶垫阻燃处理满铺地毯CA107成品保护 m2 13 374 011407002031 天棚喷刷涂料顶面三遍腻子乳胶漆PT 01三遍展开面积计算 m2 13 375 011204001032 墙面石材打磨原墙柱面石材表面镜面处理含石材损坏修补打胶补缝等工作内容 m2 284 376 011408001037 墙纸裱糊批腻子三遍清油封底墙纸WC108 m2 1858 分部小计总统套总统走廊 377 011204001033 地面石材打磨原地面石材表面镜面处理 m2 25 378 011204001034 墙面石材打磨原墙柱面石材表面镜面处理含石材损坏修补打胶补缝等工作内容 m2 92 379 011408001039 墙纸裱糊批腻子三遍清油封底墙纸WC111 m2 4592 380 011408001038 墙纸裱糊批腻子三遍清油封底墙纸WC108 m2 171 381 011407002037 天棚喷刷涂料顶面三遍腻子乳胶漆PT 01三遍展开面积计算 m2 281序号项目编码项目名称项目特征描述计量单位工程量金额元综合单价合价其中暂估价 382 010810002039 木窗帘盒窗帘盒展开 W=900mm5050木龙骨 18mm细木工板基层防火漆三遍12mm厚纸面石膏板板面钉眼封点防锈漆板缝贴自粘胶带批腻子刷乳胶漆各三遍 m 62 383 010810001051 窗帘窗帘CU110参见设计白皮书选样展开计算 m2 4241 384 010810001050 窗纱窗纱参见设计白皮书选样展开计算 m2 4241 385 010810005016 窗帘轨电动窗帘配套轨道含遥控器管线等 m 124 分部小计总统套总统卫生间 386 011102001069 石材楼地面 30厚13水泥砂浆找平层 30厚干硬性水泥砂浆结合层20厚爱马仕金大理石ST04台阶粘贴石材六面防护表面镜面处理成品保护 m2 394 387 011102001070 石材楼地面 30厚13水泥砂浆找平层 30厚干硬性水泥砂浆结合层20厚爱马仕金大理石ST04石材六面防护表面镜面处理成品保护 m2 255 388 010904002006 楼地面涂膜防水刷聚氨脂防水涂料平面二涂20mm m2 3315 389 011407002033 天棚喷刷涂料顶面金箔PT10板底三遍腻子清油封底 m2 45 390 011302001101 吊顶天棚复杂 U型上人型轻钢龙骨复杂全丝杆天棚Φ8吊筋 H=1050mm双层95mm厚纸面石膏板板面钉眼封点防锈漆板缝贴自粘胶带批腻子刷白色防水乳胶漆PT02各三遍 m2 3877 391 011302002017 钢架转换层顶面镀锌钢架转换层 m2 344 392 010810002040 木窗帘盒窗帘盒展开 W=900mm5050木龙骨 18mm细木工板基层防火漆三遍12mm厚纸面石膏板板面钉眼封点防锈漆板缝贴自粘胶带批腻子刷防水乳胶漆各三遍 m 58 393 011204001035 石材墙面专用粘结剂粘贴墙面20厚米黄大理石ST04表面镜面处理成品保护 m2 2256 394 011408001040 墙纸裱糊批腻子三遍清油封底墙纸WC112 m2 6551 395 011501011002 台盆柜洗漱台下台盆柜木饰面 WD03制作安装详见总统套房节点图 m 23 396 011105006026 金属装饰线条墙面成品可见面12厚 25宽有色抗指纹不锈钢收边条MT01安装规格展宽25mm m 10序号项目编码项目名称项目特征描述计量单位工程量金额元综合单价合价其中暂估价 397 011207001047 墙面装饰板木龙骨基层刷防火涂料三遍18mm细木工板基层刷防火涂料三遍6厚防雾镜MR02成品保护 m2 518 398 011207001048 墙面装饰板木龙骨基层刷防火涂料三遍18mm细木工板基层刷防火涂料三遍魔镜 MR01成品保护 m2 192 399 011207001069 镜面电视 19寸镜面电视规格 550360mm包含制作安装及运输费等个 2 400 011210003002 玻璃隔断木工板基层刷防火涂料三遍12厚钢化玻璃玻璃隔断不锈钢包边 m2 573 401 010805005002 全玻自由门 12mm钢化玻璃门扇 9002400玻璃门铰链3个不锈钢拉手樘 2 402 010810001053 窗帘窗帘CU112参见设计白皮书选样展开计算 m2 3967 403 010810001052 窗纱窗纱参见设计白皮书选样展开计算 m2 3967 404 010810005017 窗帘轨电动窗帘配套轨道含遥控器管线等 m 116 分部小计总统套起居室 405 011104001031 地毯楼地面 40厚13水泥砂浆找平层 8厚防潮弹性胶垫阻燃处理满铺地毯CA 106成品保护 m2 174 406 011102001071 石材楼地面 30厚13水泥砂浆找平层 30厚干硬性水泥砂浆结合层20厚爱马仕金大理石ST04石材六面防护表面镜面处理成品保护 m2 32 407 011102001072 石材楼地面 30厚13水泥砂浆找平层 30厚干硬性水泥砂浆结合层20厚爱马仕金大理石ST04台阶粘贴石材六面防护表面镜面处理成品保护 m2 368 408 011302001102 吊顶天棚复杂 U型上人型轻钢龙骨复杂全丝杆天棚Φ8吊筋 H=1050mm双层95mm厚纸面石膏板板面钉眼封点防锈漆板缝贴自粘胶带批腻子刷白色防水乳胶漆PT02各三遍 m2 174 409 011302002018 钢架转换层顶面镀锌钢架转换层 m2 174 410 010810002042 木窗帘盒窗帘盒展开 W=800mm5050木龙骨 18mm细木工板基层防火漆三遍12mm厚纸面石膏板板面钉眼封点防锈漆板缝贴自粘胶带批腻子刷防水乳胶漆各三遍 m 184序号项目编码项目名称项目特征描述计量单位工程量金额元综合单价合价其中暂估价 411 010810002041 木窗帘盒窗帘盒展开 W=900mm5050木龙骨 18mm细木工板基层防火漆三遍12mm厚纸面石膏板板面钉眼封点防锈漆板缝贴自粘胶带批腻子刷防水乳胶漆各三遍 m 184 412 011304001042 灯带槽回光灯槽展开 500mm18mm厚细木工板木材面防火漆三遍 95mm纸面普通石膏板板面钉眼封点防锈漆板缝贴自粘胶带批腻子三遍白色涂料PT01三遍 m 448 413 011407002034 天棚喷刷涂料顶面银箔PT09板底三遍腻子清油封底 m2 85 414 011502004009 GRG装饰线顶面弧形GRG2线条安装半径200mm四分之一弧板面钉眼封点防锈漆板缝贴自粘胶带刷乳胶漆PT01三遍 m 448 415 011304002079 筒灯孔筒灯喷淋喇叭等开孔个 11 416 011304002080 风口孔空调风口开孔及加固个 42 417 011204001036 石材墙面专用粘结剂粘贴墙面20厚米黄大理石ST04表面镜面处理成品保护 m2 2139 418 011105006027 金属装饰线条墙面成品可见面12厚有色抗指纹不锈钢嵌条MT 01安装规格200110线条 m 244 419 011207001049 墙面装饰板木龙骨基层刷防火涂料三遍18mm细木工板基层刷防火涂料三遍12厚密度板硬包衬板皮革硬包 FA106成品保护 m2 29 420 011105006028 金属装饰线条墙面成品可见面5厚20宽有色抗指纹不锈钢实心嵌条MT01安装规格 520mm m 2496 421 011207001050 墙面装饰板木龙骨基层刷防火涂料三遍18mm细木工板基层刷防火涂料三遍木饰面 WD01成品装配板成品保护 m2 2283 422 011207001051 墙面装饰板木龙骨基层刷防火涂料三遍18mm细木工板基层刷防火涂料三遍12厚密度板硬包衬板皮革硬包 FA107成品保护 m2 2208 423 011408001041 墙纸裱糊批腻子三遍清油封底墙纸WC107 m2 1043 424 010808001002 木饰面空门套成品木饰面板门套门套木龙骨单层细木工板基层木基层刷防火涂料三遍成品木饰面门套线 B=60 m 2064 425 010810001055 窗帘窗帘CU106参见设计白皮书选样展开计算 m2 12586 426 010810001054 窗纱窗纱参见设计白皮书选样展开计算 m2 12586序号项目编码项目名称项目特征描述计量单位工程量金额元综合单价合价其中暂估价 427 010810005018 窗帘轨电动窗帘配套轨道含遥控器管线等 m 368 428 011501008005 木饰面柜木龙骨基层刷防火涂料三遍单层18mm细木工板 +单层12mm木工板基层刷防火涂料三遍WD01木饰面ST05石材台面暗藏灯槽PL01亚克力灯槽盖板详见节点 1DT220203 m2 4 分部小计阳台区 429 011204001037 地面石材打磨原地面石材表面镜面处理 m2 66 430 011407002036 天棚喷刷涂料顶面三遍腻子防水乳胶漆PT02三遍展开面积计算 m2 66 分部小计走廊 431 011204001038 地面石材打磨原地面石材表面镜面处理 m2 458 432 011407002038 天棚喷刷涂料顶面三遍腻子乳胶漆PT 01三遍展开面积计算 m2 458 433 011408001042 墙纸裱糊批腻子三遍清油封底墙纸WC108 m2 11352 分部小计总统套总统夫人卧室 434 011104001032 地毯楼地面原地面材质为地毯基层找平不再考虑8厚防潮弹性胶垫阻燃处理满铺地毯CA109成品保护 m2 7528 435 011302002019 钢架转换层顶面镀锌钢架转换层 m2 75 436 011302001103 吊顶天棚复杂 U型上人型轻钢龙骨复杂全丝杆天棚Φ8吊筋 H=1050mm双层95mm厚纸面石膏板板面钉眼封点防锈漆板缝贴自粘胶带批腻子刷白色乳胶漆 PT01各三遍 m2 75 437 011304001044 灯带槽回光灯槽展开 350mm18mm厚细木工板木材面防火漆三遍 95mm纸面普通石膏板板面钉眼封点防锈漆板缝贴自粘胶带批腻子三遍白色涂料PT01三遍 m 203 438 011304001045 灯带槽弧形回光灯槽展开 300mm18mm厚细木工板木材面防火漆三遍 95mm纸面普通石膏板板面钉眼封点防锈漆板缝贴自粘胶带批腻子三遍白色涂料PT01三遍 m 123 439 010810002043 木窗帘盒窗帘盒展开 W=700mm5050木龙骨 18mm细木工板基层防火漆三遍12mm厚纸面石膏板板面钉眼封点防锈漆板缝贴自粘胶带批腻子刷乳胶漆各三遍 m 804序号项目编码项目名称项目特征描述计量单位工程量金额元综合单价合价其中暂估价 440 010810002044 木窗帘盒窗帘盒展开 W=900mm5050木龙骨 18mm细木工板基层防火漆三遍12mm厚纸面石膏板板面钉眼封点防锈漆板缝贴自粘胶带批腻子刷乳胶漆各三遍 m 804 441 011502004010 GRG装饰线顶面异型GRG1线条 180200安装板面钉眼封点防锈漆板缝贴自粘胶带刷乳胶漆PT01三遍 m 203 442 011502004011 GRG装饰线顶面弧形GRG2线条安装半径200mm四分之一弧板面钉眼封点防锈漆板缝贴自粘胶带刷乳胶漆PT01三遍 m 123 443 011304002081 筒灯孔筒灯喷淋喇叭等开孔个 5 444 011304002082 风口孔空调风口开孔及加固个 30 445 011204001039 石材墙面专用粘结剂粘贴墙面20厚米黄大理石ST04表面镜面处理成品保护 m2 896 446 011108001003 石材零星项目门框下米黄大理石ST 04柱脚规格 500300310 个 2 447 011502002003 木质装饰线 100300木饰面WD01线条制安基层参照墙面基层 m 7 448 011408001043 墙纸裱糊批腻子三遍清油封底墙纸WC110 m2 6602 449 011207001052 墙面装饰板木龙骨基层刷防火涂料三遍18mm细木工板基层刷防火涂料三遍木饰面 WD01成品装配板成品保护 m2 39 450 011408001044 墙纸裱糊批腻子三遍清油封底墙纸WC110 m2 171 451 011501003007 衣柜黑胡桃木饰面WD10柜子规格18006001000 个 1 452 010810001057 窗帘窗帘CU109参见设计白皮书选样展开计算 m2 6223 453 010810001056 窗纱窗纱参见设计白皮书选样展开计算 m2 6223 454 010810005019 窗帘轨电动窗帘配套轨道含遥控器管线等 m 1608 分部小计总统夫人房门厅 455 011204001040 地面石材打磨原地面石材表面镜面处理 m2 111 456 011204001041 墙面石材打磨原墙柱面石材表面镜面处理含石材损坏修补打胶补缝等工作内容 m2 375 457 011407002039 天棚喷刷涂料顶面三遍腻子乳胶漆PT 01三遍展开面积计算 m2 101 458 011408001045 墙纸裱糊批腻子三遍清油封底墙纸WC108 m2 2617序号项目编码项目名称项目特征描述计量单位工程量金额元综合单价合价其中暂估价分部小计总统夫人房衣帽间 459 011104001033 地毯楼地面原地面材质为地毯基层找平不再考虑8厚防潮弹性胶垫阻燃处理满铺地毯CA109成品保护 m2 13 460 011407002040 天棚喷刷涂料顶面三遍腻子乳胶漆PT 01三遍展开面积计算 m2 15 461 011204001042 墙面石材打磨原墙柱面石材表面镜面处理含石材损坏修补打胶补缝等工作内容 m2 486 462 011408001046 墙纸裱糊批腻子三遍清油封底墙纸WC108 m2 1507 分部小计总统夫人房卫生间 463 011102001073 石材楼地面 30厚13水泥砂浆找平层 30厚干硬性水泥砂浆结合层20厚爱马仕金大理石ST04台阶粘贴石材六面防护表面镜面处理成品保护 m2 394 464 011102001074 石材楼地面 30厚13水泥砂浆找平层 30厚干硬性水泥砂浆结合层20厚爱马仕金大理石ST04石材六面防护表面镜面处理成品保护 m2 255 465 010904002007 楼地面涂膜防水刷聚氨脂防水涂料平面二涂20mm m2 3315 466 011407002041 天棚喷刷涂料顶面金箔PT10板底三遍腻子清油封底 m2 45 467 011302001104 吊顶天棚复杂 U型上人型轻钢龙骨复杂全丝杆天棚Φ8吊筋 H=1050mm双层95mm厚纸面石膏板板面钉眼封点防锈漆板缝贴自粘胶带批腻子刷白色防水乳胶漆PT02各三遍 m2 3877 468 011302002020 钢架转换层顶面镀锌钢架转换层 m2 344 469 010810002045 木窗帘盒窗帘盒展开 W=900mm5050木龙骨 18mm细木工板基层防火漆三遍12mm厚纸面石膏板板面钉眼封点防锈漆板缝贴自粘胶带批腻子刷防水乳胶漆各三遍 m 58 470 011204001043 石材墙面专用粘结剂粘贴墙面20厚米黄大理石ST04表面镜面处理成品保护 m2 2256 471 011408001047 墙纸裱糊批腻子三遍清油封底墙纸WC112 m2 6551 472 011501011003 台盆柜洗漱台下台盆柜木饰面 WD03制作安装详见总统套房节点图 m 23 473 011105006029 金属装饰线条墙面成品可见面12厚 25宽有色抗指纹不锈钢收边条MT01安装规格展宽25mm m 10序号项目编码项目名称项目特征描述计量单位工程量金额元综合单价合价其中暂估价 474 011207001053 墙面装饰板木龙骨基层刷防火涂料三遍18mm细木工板基层刷防火涂料三遍6厚防雾镜MR02成品保护 m2 518 475 011207001054 墙面装饰板木龙骨基层刷防火涂料三遍18mm细木工板基层刷防火涂料三遍魔镜 MR01含魔镜配套设备成品保护 m2 192 476 011210003003 玻璃隔断木工板基层刷防火涂料三遍12厚钢化玻璃玻璃隔断不锈钢包边 m2 573 477 010805005003 全玻自由门 12mm钢化玻璃门扇 9002400玻璃门铰链3个不锈钢拉手樘 2 478 010810001058 窗帘窗帘CU112参见设计白皮书选样展开计算 m2 3967 479 010810001059 窗纱窗纱参见设计白皮书选样展开计算 m2 3967 480 010810005020 窗帘轨电动窗帘配套轨道含遥控器管线等 m 116 分部小计总统夫人美容美发室 481 011204001044 地面石材打磨原地面石材表面镜面处理 m2 125 482 011302002021 钢架转换层顶面镀锌钢架转换层 m2 125 483 011302001105 吊顶天棚复杂 U型上人型轻钢龙骨复杂全丝杆天棚Φ8吊筋 H=1050mm双层95mm厚纸面石膏板板面钉眼封点防锈漆板缝贴自粘胶带批腻子刷白色乳胶漆 PT01各三遍 m2 125 484 011304001046 灯带槽回光灯槽展开 350mm18mm厚细木工板木材面防火漆三遍 95mm纸面普通石膏板板面钉眼封点防锈漆板缝贴自粘胶带批腻子三遍白色涂料PT01三遍 m 98 485 011502004012 GRG装饰线顶面异型GRG1线条 180200安装板面钉眼封点防锈漆板缝贴自粘胶带刷乳胶漆PT01三遍 m 98 486 011304002083 筒灯孔筒灯喷淋喇叭等开孔个 5 487 011304002084 风口孔空调风口开孔及加固个 5 488 011204001045 石材墙面专用粘结剂粘贴墙面20厚米黄大理石ST04表面镜面处理成品保护 m2 61 489 011210006007 轻钢龙骨隔墙 200宽轻钢龙骨隔墙200宽双层75轻钢龙骨12厚双层双面+一层中间层 =5层纸面石膏板双层隔音岩棉板面钉眼封点防锈漆板缝贴自粘胶带面层另计 m2 128 490 011408001048 墙纸裱糊批腻子三遍清油封底墙纸WC114 m2 3802序号项目编码项目名称项目特征描述计量单位工程量金额元综合单价合价其中暂估价 491 010801002024 木质门带套 M01 成品木门WD08含门套颜色同木门 10203060mm成品执手锁一把铰链4个门吸一个樘 2 分部小计总统夫人美容美发室走廊 492 011204001046 地面石材打磨原地面石材表面镜面处理 m2 98 493 011204001047 墙面石材打磨原墙柱面石材表面镜面处理含石材损坏修补打胶补缝等工作内容 m2 11 494 011407002042 天棚喷刷涂料顶面三遍腻子乳胶漆PT 01三遍展开面积计算 m2 98 495 011408001049 墙纸裱糊批腻子三遍清油封底墙纸WC114 m2 385 分部小计总统夫人备餐间 496 011204001048 地面石材打磨原地面石材表面镜面处理 m2 86 497 011407002043 天棚喷刷涂料顶面三遍腻子乳胶漆PT 01三遍展开面积计算 m2 86 498 011304002085 筒灯孔筒灯喷淋喇叭等开孔个 2 499 011304002086 风口孔空调风口开孔及加固个 2 500 011204001049 石材墙面专用粘结剂粘贴墙面20厚米黄大理石ST04表面镜面处理成品保护 m2 2496 分部小计总统夫人房餐厅 501 011104001034 地毯楼地面原地面材质为地毯基层找平不再考虑8厚防潮弹性胶垫阻燃处理满铺地毯CA110成品保护 m2 34 502 010810002046 木窗帘盒窗帘盒展开 W=700mm5050木龙骨 18mm细木工板基层防火漆三遍12mm厚纸面石膏板板面钉眼封点防锈漆板缝贴自粘胶带批腻子刷乳胶漆各三遍 m 55 503 010810002047 木窗帘盒窗帘盒展开 W=900mm5050木龙骨 18mm细木工板基层防火漆三遍12mm厚纸面石膏板板面钉眼封点防锈漆板缝贴自粘胶带批腻子刷乳胶漆各三遍 m 55 504 011502004013 GRG装饰线顶面异型GRG1线条 180200安装板面钉眼封点防锈漆板缝贴自粘胶带刷乳胶漆PT01三遍 m 1414 505 011304002087 筒灯孔筒灯喷淋喇叭等开孔个 7 506 011304002088 风口孔空调风口开孔及加固个 5 507 011302002022 钢架转换层顶面镀锌钢架转换层 m2 34序号项目编码项目名称项目特征描述计量单位工程量金额元综合单价合价其中暂估价 508 011302001106 吊顶天棚复杂 U型上人型轻钢龙骨复杂全丝杆天棚Φ8吊筋 H=1050mm双层95mm厚纸面石膏板板面钉眼封点防锈漆板缝贴自粘胶带批腻子刷白色乳胶漆 PT01各三遍 m2 34 509 011304001047 灯带槽回光灯槽展开 350mm18mm厚细木工板木材面防火漆三遍 95mm纸面普通石膏板板面钉眼封点防锈漆板缝贴自粘胶带批腻子三遍白色涂料PT01三遍 m 1414 510 011204001050 石材墙面专用粘结剂粘贴墙面20厚米黄大理石ST04表面镜面处理成品保护 m2 109 511 011207001055 墙面装饰板木龙骨基层刷防火涂料三遍18mm细木工板基层刷防火涂料三遍12厚密度板硬包衬板皮革硬包 FA108成品保护 m2 135 512 011408001050 墙纸裱糊批腻子三遍清油封底墙纸WC113 m2 2417 513 011207001056 墙面装饰板木龙骨基层刷防火涂料三遍18mm细木工板基层刷防火涂料三遍木饰面 WD01成品装配板成品保护 m2 2277 514 010809004006 石材窗台板干粉型粘贴20厚米黄大理石ST04石材边磨指甲圆 m2 075 515 011105006030 金属装饰线条墙面成品可见面12厚 100mm宽有色抗指纹不锈钢收边条MT01安装规格展宽150mm m 124 516 011408001051 墙纸裱糊批腻子三遍清油封底墙纸WC113 m2 171 517 010801002023 木质门带套 M02 成品木门WD08含门套颜色同木门 10203060mm单面皮革软包FA108成品执手锁一把铰链3个门吸一个樘 1 518 010810001060 窗纱窗纱参见设计白皮书选样展开计算 m2 396 519 010810005021 窗帘轨电动窗帘配套轨道含遥控器管线等 m 11 520 010810001061 窗帘窗帘CU111参见设计白皮书选样展开计算 m2 4158 分部小计总套前厅楼梯间 521 011104001041 地毯楼地面原地面材质为地毯基层找平不再考虑8厚防潮弹性胶垫阻燃处理满铺地毯CA115成品保护 m2 33 522 011408001057 墙纸裱糊批腻子三遍清油封底墙纸WC121 m2 654 分部小计旗杆序号项目编码项目名称项目特征描述计量单位工程量金额元综合单价合价其中暂估价 523 010101001001 平整场地地面原土打底夯实 m2 065 524 010404001001 垫层 100厚C15混凝土垫层复合木模板 m3 006 525 010404001002 垫层 C25混凝土基础复合木模板 m3 168 526 010516002001 预埋铁件旗杆底板 50050020mm厚定位板4mm厚加筋板 30010015mm厚 t 01 527 011506002001 金属旗杆高度9m上口径 Φ108mm6mm壁厚下口径Φ133mm8mm壁厚根 2 528 011506002002 金属旗杆高度10m上口径 Φ108mm6mm壁厚下口径Φ133mm8mm壁厚根 1 分部小计会议室 529 011104001036 地毯楼地面 40厚13水泥砂浆找平层 8厚防潮弹性胶垫阻燃处理满铺地毯CA 113成品保护 m2 5034 530 011302001107 吊顶天棚复杂 U型上人型轻钢龙骨复杂全丝杆天棚Φ8吊筋 H=1050mm95mm厚双层纸面石膏板板面钉眼封点防锈漆板缝贴自粘胶带批腻子三遍刷PT01乳胶漆三遍 m2 4987 531 010810002048 木窗帘盒窗帘盒展开 W=1200mm5050木龙骨 18mm细木工板基层防火漆三遍12mm厚纸面石膏板板面钉眼封点防锈漆板缝贴自粘胶带批腻子刷乳胶漆各三遍 m 55 532 011502004014 GRG装饰线04 成品100100mmGRG线脚批腻子三遍刷PT01白色乳胶漆三遍详见节点图1DT260101 m 2844 533 011502004015 GRG装饰线05 成品5055mmGRG线脚批腻子三遍刷PT01白色乳胶漆三遍详见节点图 1DT260101 m 1466 534 011502004016 GRG装饰线06 成品R=130mmGRG线脚批腻子三遍刷PT01白色乳胶漆三遍详见节点图 1DT260101 m 1762 535 011502004017 GRG装饰线07 成品R=100mmGRG线脚批腻子三遍刷PT01白色乳胶漆三遍详见节点图 1DT260101 m 1882 536 011304001048 灯带槽回光灯槽展开 350mm18mm厚细木工板木材面防火漆三遍 95mm纸面普通石膏板板面钉眼封点防锈漆板缝贴自粘胶带批腻子三遍白色涂料PT01三遍 m 2112序号项目编码项目名称项目特征描述计量单位工程量金额元综合单价合价其中暂估价 537 011304001049 灯带槽回光灯槽展开 270mm18mm厚细木工板木材面防火漆三遍 95mm纸面普通石膏板板面钉眼封点防锈漆板缝贴自粘胶带批腻子三遍白色涂料PT01三遍 m 1762 538 011304001050 灯带槽回光灯槽展开 200mm18mm厚细木工板木材面防火漆三遍 95mm纸面普通石膏板板面钉眼封点防锈漆板缝贴自粘胶带批腻子三遍白色涂料PT01三遍 m 1466 539 011304001051 灯带槽回光灯槽展开 300mm18mm厚细木工板木材面防火漆三遍 95mm纸面普通石膏板板面钉眼封点防锈漆板缝贴自粘胶带批腻子三遍白色涂料PT01三遍 m 1082 540 011304002090 筒灯孔筒灯喷淋喇叭等开孔个 28 541 011207001072 墙面装饰板木龙骨基层刷防火涂料三遍18mm细木工板基层刷防火涂料三遍12厚密度板硬包衬板皮革硬包 FA102成品保护 m2 4943 542 011105005008 木质踢脚线木龙骨基层刷防火涂料三遍18mm细木工板基层刷防火涂料三遍木饰面踢脚线WD01300高成品保护 m 3094 543 011207001073 墙面装饰板木龙骨基层刷防火涂料三遍18mm细木工板基层刷防火涂料三遍木饰面 WD01成品装配板成品保护 m2 3635 544 011105006031 金属装饰线条墙面成品可见面12厚 5mm宽有色抗指纹不锈钢收边条MT01安装规格展宽65mm m 792 545 011304001052 墙面灯带槽回光灯槽展宽360宽 150+130+80单层 18mm细木工板刷防火涂料三遍WD01木饰面详见图纸 m 216 546 010809004008 石材窗台板干粉型粘贴20厚大理石 ST02石材边磨指甲圆 m2 129 547 010810001062 窗纱窗纱参见设计白皮书选样展开计算 m2 3564 548 010810005022 窗帘轨电动窗帘配套轨道含遥控器管线等 m 11 549 010810001063 窗帘窗帘CU116参见设计白皮书选样展开计算 m2 3564 550 010801002026 木质门带套成品木门WD08含门套颜色同木门 10002400mm成品大拉手原现场同款一把铰链3个门吸一个樘 2序号项目编码项目名称项目特征描述计量单位工程量金额元综合单价合价其中暂估价 551 011210006010 轻钢龙骨隔墙 200宽轻钢龙骨隔墙200宽双层75轻钢龙骨12厚双层双面+一层中间层 =5层纸面石膏板双层隔音岩棉板面钉眼封点防锈漆板缝贴自粘胶带面层另计 m2 1745 552 011207001092 墙面装饰板会议室走廊墙面木龙骨基层刷防火涂料三遍18mm细木工板基层刷防火涂料三遍木饰面 WD01成品装配板成品保护 m2 1266 553 011105002004 石材踢脚线 30厚13干硬性水泥砂浆结合层20厚500mm高米黄石材踢脚线 m 326 554 010801002033 木质门带套 M03 成品木门WD01含门套颜色同木门 11202460mm成品大拉手一把铰链3个门吸一个樘 2 分部小计其他 555 011209002001 总套处玻璃天棚更换总套处玻璃天棚更换5块玻璃规格为 10+152PVB+10mm厚夹胶彩釉钢化玻璃尺寸分别为31501575 3200157531501575 31501625 32001575玻璃天棚重新打胶参见图WE1 WD1WD2WD3 m2 2512 556 011302002011 钢架零星加固顶面镀锌钢架零星加固比如后增加的吊灯加固配合机电单位加固窗帘盒加固等 t 16 557 010809004007 石材窗台板原地面石材表面污渍清理表面镜面处理成品保护 m 135 558 011407001003 墙面喷刷涂料后勤区+楼梯间墙面三遍腻子乳胶漆PT01三遍 m2 1400 559 010808001003 窗套基层窗套18厚细木工板基层 12厚纸面石膏板面层板面钉眼封点防锈漆板缝贴自粘胶带面层另计 m2 3763 560 010801002025 木质门带套原有暗门重装暗门9002800mm成品执手锁一把铰链3个门碰 1个五金利用原拆除后的樘 12 561 011207001068 电动窗帘电机电机单机系统电机为进口电机LT50扭距 25Nm转速17rpm包含制作安装及运费个 68 562 011302001094 吊顶天棚补洞口上人洞口规格450450四周增加轻钢龙骨加固双层95mm厚纸面石膏板板面钉眼封点防锈漆板缝贴自粘胶带批腻子刷白色乳胶漆PT01各三遍个 50序号项目编码项目名称项目特征描述计量单位工程量金额元综合单价合价其中暂估价 563 011207001071 淋浴间玻璃门及隔断安装因淋浴间墙地面石材凿除更换故淋浴间玻璃门及隔断需拆除安装拆除费用已在拆除工程中考虑此项仅考虑安装费此部分费用按间计算后期结算不再调整成品保护间 18 564 011207001063 成品保护费现场成品保护费含现场艺术品原有家具灯具洁具及现场保留不更新墙顶地在内所有材料费用此部分费用按项计算后期结算不再调整项 1 565 011207001066 打胶费现场打胶费含现场新做区域打胶及原有保留下来的胶水铲除重新打胶修补费用此部分费用按项计算后期结算不再调整项 1 566 011207001065 水晶灯拆洗维护费现场水晶灯拆洗维护费含现场所有水晶灯拆除清洗后重新安装及水晶灯保护网更换费用此部分费用按项计算后期结算不再调整项 1 567 011207001067 内装拆除现场123568楼所有拆除包含各栋楼装饰水电机电等各专业相关拆除内容包含拆除过程中围挡保护等相关措施内容此部分费用按项计算后期结算不再调整项 1 分部小计防水处理 568 010902001005 屋面卷材防水 1PVC防水卷材 2130g无纺布保护层 3专用固定件热风焊接 4平屋面仅平面部分瓦屋面出屋面管道落水口 m2 5182 569 010902001007 屋面卷材防水 1PVC防水卷材 2收口压条及固定件密封膏密封 3PVC焊绳U型压条及固定件热风焊接 4女儿墙防水立面部分挑檐下部防水收口 m2 60 570 010902001006 屋面卷材防水 1PVC卷材 2胶粘剂 3热风焊接 4平屋面天沟屋面变形缝 m2 2178 571 010902002002 屋面涂膜防水 1单组分聚氨酯防水液体涂料系统 2瓦屋面天沟 m2 61525 分部小计 1墙面装饰板 572 011207001001 AR101 AR101规格长 2900高1500mm材质铜雕刻含制作安装运输详见艺术品材料清单个 1序号项目编码项目名称项目特征描述计量单位工程量金额元综合单价合价其中暂估价 573 011207001002 AR102 AR102一大一小共一对规格高600 800mm琉璃+实木底座含制作安装运输详见艺术品材料清单对 1 574 011207001003 AR103 AR103规格长 2800高1600mm综合材质含制作安装运输详见艺术品材料清单个 1 575 011207001004 AR104 AR104规格长 2800高1600mm材质磨漆含制作安装运输详见艺术品材料清单个 1 576 011207001005 AR105 AR105规格长 6000高4700mm材质综合材质含制作安装运输详见艺术品材料清单个 1 577 011207001006 AR106 AR106规格长 600高600mm材质金属含制作安装运输详见艺术品材料清单个 1 578 011207001007 AR107 AR107规格长800高 1200mm材质布面综合材质含制作安装运输详见艺术品材料清单个 10 579 011207001008 AR108 AR108规格长 1850高1350mm材质纸本彩墨含制作安装运输详见艺术品材料清单个 1 580 011207001009 AR109 AR109规格长 600高450厚200mm材质琉璃+金属支架含制作安装运输详见艺术品材料清单个 1 581 011207001010 AR110 AR110规格直径 220高220mm+底座高度 120mm材质陶瓷+实木底座含制作安装运输详见艺术品材料清单个 2 582 011207001011 AR111A AR111A规格水滴直径150250300500mm材质金属水滴含制作安装运输详见艺术品材料清单个 1 583 011207001024 AR111B AR111B规格太湖石长300高250材质陶瓷太湖石含制作安装运输详见艺术品材料清单个 1 584 011207001012 AR112 AR112规格直径 220高220mm+底座高度 120mm材质陶瓷+实木底座含制作安装运输详见艺术品材料清单个 2 585 011207001013 AR113A AR113A规格罐子直径150250300500mm材质金属罐子含制作安装运输详见艺术品材料清单个 1序号项目编码项目名称项目特征描述计量单位工程量金额元综合单价合价其中暂估价 586 011207001025 AR113B AR113B规格太湖石长300高250材质陶瓷太湖石含制作安装运输详见艺术品材料清单个 1 587 011207001014 AR114 AR114规格直径 260高度460mm材质陶瓷含制作安装运输详见艺术品材料清单个 1 588 011207001015 AR115 AR115规格长 750高1200mm材质纸本彩墨含制作安装运输详见艺术品材料清单个 2 589 011207001016 AR116 AR116规格长 2000高1400mm材质纸本彩墨含制作安装运输详见艺术品材料清单个 1 590 011207001017 AR117 AR117规格直径 220高260mm+底座高度 120mm材质陶瓷+实木底座含制作安装运输详见艺术品材料清单个 1 591 011207001018 AR118 AR118规格长750高 1200mm材质布质彩墨含制作安装运输详见艺术品材料清单个 2 592 011207001019 AR119 AR119规格长 1650高1650mm材质复合材料含制作安装运输详见艺术品材料清单个 1 593 011207001026 AR120A AR120A规格长 2000高2000材质综合材质含制作安装运输详见艺术品材料清单个 1 594 011207001027 AR120B AR120B规格长 1200高1600材质综合材料含制作安装运输详见艺术品材料清单个 1 分部小计 3墙面装饰板 595 011207001020 AR301 AR301规格长 30002315mm材质综合材质含制作安装运输详见艺术品材料清单个 1 596 011207001021 AR302 AR302规格长 30002315mm材质综合材质含制作安装运输详见艺术品材料清单个 1 597 011207001022 AR303 AR303规格长 5600高2400mm材质金属含制作安装运输详见艺术品材料清单个 1 598 011207001023 AR304 AR304规格长 6500高2100mm材质金属含制作安装运输详见艺术品材料清单个 1 分部小计序号项目编码项目名称项目特征描述计量单位工程量金额元综合单价合价其中暂估价分部分项合计 1 011701006001 满堂脚手架大堂天地厅经纬厅和宴会厅等超高空间项 1 2 011701006002 满堂脚手架项 1 3 011703001001 垂直运输项 1 4 031301011001 环境检测费项 1 单价措施合计合计2 总价措施项目清单与计价表总价措施项目清单与计价表工程名称苏州工业园区金鸡湖大酒店一期维修项目0011 序号项目编码项目名称计算基础费率金额元调整费率调整后金额元备注 1 011707001001 安全文明施工费基本费分部分项合计+单价措施项目合计除税工程设备费 17 增加费分部分项合计+单价措施项目合计除税工程设备费 2 011707002001 夜间施工分部分项合计+单价措施项目合计除税工程设备费 3 011707003001 非夜间施工照明分部分项合计+单价措施项目合计除税工程设备费 4 011707004001 二次搬运分部分项合计+单价措施项目合计除税工程设备费 5 011707005001 冬雨季施工分部分项合计+单价措施项目合计除税工程设备费 6 011707006001 地上地下设施建筑物的临时保护设施分部分项合计+单价措施项目合计除税工程设备费 7 011707007001 已完工程及设备保护分部分项合计+单价措施项目合计除税工程设备费 8 011707008001 临时设施分部分项合计+单价措施项目合计除税工程设备费 9 011707009001 赶工措施分部分项合计+单价措施项目合计除税工程设备费 10 011707010001 工程按质论价分部分项合计+单价措施项目合计除税工程设备费 11 011707011001 住宅分户验收分部分项合计+单价措施项目合计除税工程设备费 12 011707012001 特殊条件下施工增加费分部分项合计+单价措施项目合计除税工程设备费3 其他项目清单与计价汇总表其他项目清单与计价汇总表工程名称苏州工业园区金鸡湖大酒店一期维修项目0011 序号项目名称金额元结算金额元备注 1 暂列金额 1290000 2 暂估价 21 材料暂估价 22 专业工程暂估价 3 计日工 4 总承包服务费合计 12900004 暂列金额明细表暂列金额明细表工程名称苏州工业园区金鸡湖大酒店一期维修项目0011 序号项目名称计量单位暂定金额元备注 1 暂列金 1290000 合计 12900005 材料工程设备暂估单价及调整表材料工程设备暂估单价及调整表工程名称苏州工业园区金鸡湖大酒店一期维修项目0011 序号材料编码材料工程设备名称规格型号计量单位数量投标确认暂估元单价合价确认元单价合价差额±元单价合价备注合计6 专业工程暂估价及结算价表专业工程暂估价及结算价表工程名称苏州工业园区金鸡湖大酒店一期维修项目0011 序号工程名称工程内容暂估金额元结算金额元差额±元备注合计7 计日工表计日工表工程名称苏州工业园区金鸡湖大酒店一期维修项目0011 编号项目名称单位暂定数量实际数量综合单价元合价元暂定实际一人工人工小计二材料材料小计三施工机械机械小计四企业管理费和利润总计8 总承包服务费计价表总承包服务费计价表工程名称苏州工业园区金鸡湖大酒店一期维修项目0011 序号项目名称项目价值元服务内容计算基础费率金额元 1 发包人发包专业工程项目价值 2 发包人供应材料项目价值合计9 规费税金项目计价表规费税金项目计价表工程名称苏州工业园区金鸡湖大酒店一期维修项目0011 序号项目名称计算基础计算基数元计算费率金额元 1 规费工程排污费+社会保险费+住房公积金 11 社会保险费分部分项工程费+措施项目费+其他项目费除税工程设备费 24 12 住房公积金分部分项工程费+措施项目费+其他项目费除税工程设备费 042 13 工程排污费分部分项工程费+措施项目费+其他项目费除税工程设备费 01 2 税金分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费除税甲供材料和甲供设备费101 10 合计10 发包人提供材料和工程设备一览表发包人提供材料和工程设备一览表工程名称苏州工业园区金鸡湖大酒店一期维修项目0011 序号材料编码材料工程设备名称规格型号单位数量单价元合价元交货方式送达地点备注合计11 承包人提供主要材料和工程设备一览表适用造价信息差额调整法承包人提供主要材料和工程设备一览表适用造价信息差额调整法工程名称苏州工业园区金鸡湖大酒店一期维修项目0011 序号材料编码名称规格型号单位数量风险系数基准单价元投标单价元发承包人确认单价元备注 1 0012 1 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表分部分项工程和单价措施项目清单与计价表工程名称20012 序号项目编码项目名称项目特征描述计量单位工程量金额元综合单价合价其中暂估价入口门廊 1 011102001040 石材楼地面原地面石材表面污渍清理表面镜面处理 m2 23672 2 011204001003 石材墙面打磨原墙柱面石材表面镜面处理含石材损坏修补打胶补缝等工作内容 m2 192 3 011302001085 木饰面天棚 5050mm木龙骨基层刷防火涂料三遍18mm细木工板基层刷防火涂料三遍金属复合板MC01定制装配板 m2 13138 4 011407002008 天棚喷刷涂料顶面三遍腻子乳胶漆PT 02三遍展开面积计算 m2 28672 分部小计大堂门厅 5 011102001067 石材楼地面移门下方门槛石换新 30厚13水泥砂浆找平层 30厚干硬性水泥砂浆结合层20厚黄色大理石延用原地面拼花中黄色那款石材六面防护表面镜面处理成品保护 m2 15 6 011102001041 石材楼地面原地面石材表面污渍清理表面镜面处理 m2 14 7 011204001004 石材墙面打磨原墙柱面石材表面镜面处理含石材损坏修补打胶补缝等工作内容 m2 2112 8 011407002009 天棚喷刷涂料顶面三遍腻子乳胶漆PT 01三遍展开面积计算 m2 161 9 011207001070 大堂旋转门电动移门及固定门窗安装因大堂石材凿除更换故大堂旋转门电动移门及固定门窗需拆除安装拆除费用已在拆除工程中考虑此项仅考虑安装及调试费此部分费用按项计算后期结算不再调整成品保护项 1 分部小计大堂 10 011102001042 石材楼地面原地面石材表面污渍清理表面镜面处理 m2 7322 11 011204001005 石材墙面打磨原墙柱面石材表面镜面处理含石材损坏修补打胶补缝等工作内容 m2 1828 12 011207001039 墙面装饰板木龙骨基层刷防火涂料三遍18mm细木工板基层刷防火涂料三遍12厚密度板硬包衬板皮革软包 FA201成品保护 m2 101序号项目编码项目名称项目特征描述计量单位工程量金额元综合单价合价其中暂估价 13 010810002023 木窗帘盒窗帘盒展开 W=900mm5050木龙骨 18mm细木工板基层防火漆三遍12mm厚纸面石膏板板面钉眼封点防锈漆板缝贴自粘胶带批腻子刷乳胶漆各三遍 m 3798 14 010810005002 窗帘轨电动窗帘配套轨道含遥控器管线等 m 18 15 010810001032 窗帘窗帘CU201参见设计白皮书选样展开计算 m2 6836 16 010810001033 窗纱窗纱参见设计白皮书选样 m2 6836 17 011407002010 天棚喷刷涂料顶面三遍腻子乳胶漆PT 01三遍展开面积计算 m2 8242 分部小计大堂走廊 18 011102001043 石材楼地面原地面石材表面污渍清理表面镜面处理 m2 98 19 011204001006 石材墙面打磨原墙柱面石材表面镜面处理含石材损坏修补打胶补缝等工作内容 m2 1713 20 010810002024 木窗帘盒窗帘盒展开 W=900mm5050木龙骨 18mm细木工板基层防火漆三遍12mm厚纸面石膏板板面钉眼封点防锈漆板缝贴自粘胶带批腻子刷乳胶漆各三遍 m 52 21 010810005003 窗帘轨电动窗帘配套轨道含遥控器管线等 m 104 22 010810001034 窗帘窗帘CU201参见设计白皮书选样展开计算 m2 2995 23 010810001035 窗纱窗纱参见设计白皮书选样 m2 2995 24 011407002011 天棚喷刷涂料顶面三遍腻子乳胶漆PT 01三遍展开面积计算 m2 1127 分部小计大堂楼梯间 25 011102001044 石材楼地面原地面石材表面污渍清理表面镜面处理 m2 4474 26 011204001007 石材墙面打磨原墙柱面石材表面镜面处理含石材损坏修补打胶补缝等工作内容 m2 1123 27 011408001008 墙纸裱糊批腻子三遍清油封底墙纸WC203 m2 8973 28 010810005004 窗帘轨电动窗帘配套轨道含遥控器管线等 m 849 29 010810001036 窗帘窗帘CU203参见设计白皮书选样展开计算 m2 3474 30 010810001037 窗纱窗纱参见设计白皮书选样 m2 3474序号项目编码项目名称项目特征描述计量单位工程量金额元综合单价合价其中暂估价 31 011407002012 天棚喷刷涂料顶面三遍腻子乳胶漆PT 01三遍展开面积计算 m2 4777 分部小计会见厅及活动室 32 011104001026 地毯楼地面原地面材质为地毯基层找平不再考虑8厚防潮弹性胶垫阻燃处理满铺地毯CA202成品保护 m2 119 33 011204001008 石材墙面打磨原墙柱面石材表面镜面处理含石材损坏修补打胶补缝等工作内容 m2 1429 34 011207001040 墙面装饰板木龙骨基层刷防火涂料三遍18mm细木工板基层刷防火涂料三遍12厚密度板硬包衬板皮革软包 FA203成品保护 m2 2068 35 011207001041 墙面装饰板木龙骨基层刷防火涂料三遍18mm细木工板基层刷防火涂料三遍12厚密度板硬包衬板皮革软包 FA204成品保护 m2 2828 36 011408001009 墙纸裱糊批腻子三遍清油封底墙纸WC204 m2 923 37 011407002013 天棚喷刷涂料顶面三遍腻子乳胶漆PT 01三遍展开面积计算 m2 14674 38 011407002014 天棚喷刷涂料顶面金箔PT11板底三遍腻子清油封底 m2 5054 39 010810002025 木窗帘盒窗帘盒展开 W=900mm5050木龙骨 18mm细木工板基层防火漆三遍12mm厚纸面石膏板板面钉眼封点防锈漆板缝贴自粘胶带批腻子刷乳胶漆各三遍 m 1566 40 010810005005 窗帘轨电动窗帘配套轨道含遥控器管线等 m 313 41 010810001039 窗帘窗帘CU205参见设计白皮书选样展开计算 m2 10564 42 010810001038 窗纱窗纱参见设计白皮书选样 m2 10564 43 011408001010 墙纸裱糊批腻子三遍清油封底墙纸WC205 m2 205 分部小计客房走廊1 44 011102001045 石材楼地面原地面石材表面污渍清理表面镜面处理 m2 1808 45 011104001027 地毯楼地面原地面材质为地毯基层找平不再考虑8厚防潮弹性胶垫阻燃处理满铺地毯CA204成品保护 m2 6676 46 011204001009 石材墙面打磨原墙柱面石材表面镜面处理含石材损坏修补打胶补缝等工作内容 m2 3369 47 011408001011 墙纸裱糊批腻子三遍清油封底墙纸WC203 m2 8444序号项目编码项目名称项目特征描述计量单位工程量金额元综合单价合价其中暂估价 48 010810002026 木窗帘盒窗帘盒展开 W=900mm5050木龙骨 18mm细木工板基层防火漆三遍12mm厚纸面石膏板板面钉眼封点防锈漆板缝贴自粘胶带批腻子刷乳胶漆各三遍 m 1406 49 010810005006 窗帘轨电动窗帘配套轨道含遥控器管线等 m 281 50 010810001041 窗帘窗帘CU203参见设计白皮书选样展开计算 m2 9737 51 010810001040 窗纱窗纱参见设计白皮书选样 m2 9737 52 011407002015 天棚喷刷涂料顶面三遍腻子乳胶漆PT 01三遍展开面积计算 m2 7252 53 011302001086 吊顶天棚复杂 U型上人型轻钢龙骨复杂全丝杆天棚Φ8吊筋 H=1050mm双层95mm厚纸面石膏板板面钉眼封点防锈漆板缝贴自粘胶带批腻子刷白色乳胶漆 PT01各三遍 m2 7252 分部小计客房走廊2 54 011104001028 地毯楼地面原地面材质为地毯基层找平不再考虑8厚防潮弹性胶垫阻燃处理满铺地毯CA204成品保护 m2 536 55 011204001010 石材墙面打磨原墙柱面石材表面镜面处理含石材损坏修补打胶补缝等工作内容 m2 2622 56 011207001042 墙面装饰板木龙骨基层刷防火涂料三遍18mm细木工板基层刷防火涂料三遍12厚密度板硬包衬板皮革软包 FA201成品保护 m2 812 57 011408001012 墙纸裱糊批腻子三遍清油封底墙纸WC203 m2 8444 58 010810002027 木窗帘盒窗帘盒展开 W=900mm5050木龙骨 18mm细木工板基层防火漆三遍12mm厚纸面石膏板板面钉眼封点防锈漆板缝贴自粘胶带批腻子刷乳胶漆各三遍 m 1417 59 010810005007 窗帘轨电动窗帘配套轨道含遥控器管线等 m 2834 60 010810001042 窗帘窗帘CU203参见设计白皮书选样展开计算 m2 982 61 010810001043 窗纱窗纱参见设计白皮书选样 m2 982 62 011407002016 天棚喷刷涂料顶面三遍腻子乳胶漆PT 01三遍展开面积计算 m2 7589序号项目编码项目名称项目特征描述计量单位工程量金额元综合单价合价其中暂估价 63 011302001087 吊顶天棚复杂 U型上人型轻钢龙骨复杂全丝杆天棚Φ8吊筋 H=1050mm双层95mm厚纸面石膏板板面钉眼封点防锈漆板缝贴自粘胶带批腻子刷白色乳胶漆 PT01各三遍 m2 7589 分部小计餐厅 64 011104001029 地毯楼地面原地面材质为地毯基层找平不再考虑8厚防潮弹性胶垫阻燃处理满铺地毯CA201成品保护 m2 7362 65 011204001011 石材墙面打磨原墙柱面石材表面镜面处理含石材损坏修补打胶补缝等工作内容 m2 1745 66 011207001043 墙面装饰板木龙骨基层刷防火涂料三遍18mm细木工板基层刷防火涂料三遍12厚密度板硬包衬板皮革软包 FA202成品保护 m2 395 67 011408001013 墙纸裱糊批腻子三遍清油封底墙纸WC204 m2 9307 68 010810002028 木窗帘盒窗帘盒展开 W=900mm5050木龙骨 18mm细木工板基层防火漆三遍12mm厚纸面石膏板板面钉眼封点防锈漆板缝贴自粘胶带批腻子刷乳胶漆各三遍 m 82 69 010810005008 窗帘轨电动窗帘配套轨道含遥控器管线等 m 164 70 010810001044 窗帘窗帘CU210参见设计白皮书选样展开计算 m2 5343 71 010810001045 窗纱窗纱参见设计白皮书选样 m2 5343 72 011407002017 天棚喷刷涂料顶面三遍腻子乳胶漆PT 01三遍展开面积计算 m2 9022 73 010801002018 木质门带套 M01 双开成品木门WD01含门套颜色同木门 24003150mm成品执手锁2把铰链6个门吸2个樘 2 74 011407002018 天棚喷刷涂料顶面金箔PT11板底三遍腻子清油封底 m2 102 分部小计包房 75 011104001030 地毯楼地面原地面材质为地毯基层找平不再考虑8厚防潮弹性胶垫阻燃处理满铺地毯CA203成品保护 m2 46 76 011102001046 石材楼地面原地面石材表面污渍清理表面镜面处理 m2 742 77 011204001012 石材墙面打磨原墙柱面石材表面镜面处理含石材损坏修补打胶补缝等工作内容 m2 1818序号项目编码项目名称项目特征描述计量单位工程量金额元综合单价合价其中暂估价 78 011408001014 墙纸裱糊批腻子三遍清油封底墙纸WC204 m2 11355 79 010810002029 木窗帘盒窗帘盒展开 W=900mm5050木龙骨 18mm细木工板基层防火漆三遍12mm厚纸面石膏板板面钉眼封点防锈漆板缝贴自粘胶带批腻子刷乳胶漆各三遍 m 202 80 010810005009 窗帘轨电动窗帘配套轨道含遥控器管线等 m 404 81 010810001047 窗帘窗帘CU204参见设计白皮书选样展开计算 m2 12362 82 010810001046 窗纱窗纱参见设计白皮书选样 m2 12362 83 011407002019 天棚喷刷涂料顶面三遍腻子乳胶漆PT 01三遍展开面积计算 m2 5672 84 011407002020 天棚喷刷涂料顶面金箔PT11板底三遍腻子清油封底 m2 746 分部小计办公室门厅 85 011102001047 石材楼地面原地面石材表面污渍清理表面镜面处理 m2 883 86 011204001013 石材墙面打磨原墙柱面石材表面镜面处理含石材损坏修补打胶补缝等工作内容 m2 578 分部小计办公室 87 011104001031 地毯楼地面原地面材质为地毯基层找平不再考虑8厚防潮弹性胶垫阻燃处理满铺地毯CA202成品保护 m2 3043 88 011408001015 墙纸裱糊批腻子三遍清油封底墙纸WC202 m2 7136 89 010810002030 木窗帘盒窗帘盒展开 W=900mm5050木龙骨 18mm细木工板基层防火漆三遍12mm厚纸面石膏板板面钉眼封点防锈漆板缝贴自粘胶带批腻子刷乳胶漆各三遍 m 11 90 010810001073 窗帘窗帘CU202参见设计白皮书选样展开计算 m2 693 91 010810005010 窗帘轨电动窗帘配套轨道含遥控器管线等 m 22 92 010810001048 窗纱窗纱参见设计白皮书选样 m2 693 分部小计套间双套间休息室 93 011104001032 地毯楼地面原地面材质为地毯基层找平不再考虑8厚防潮弹性胶垫阻燃处理满铺地毯CA206成品保护 m2 4167序号项目编码项目名称项目特征描述计量单位工程量金额元综合单价合价其中暂估价 94 011102001048 石材楼地面原地面石材表面污渍清理表面镜面处理 m2 2654 95 011204001014 石材墙面打磨原墙柱面石材表面镜面处理含石材损坏修补打胶补缝等工作内容 m2 1715 96 011408001016 墙纸裱糊批腻子三遍清油封底墙纸WC206 m2 9253 97 010810002031 木窗帘盒窗帘盒展开 W=900mm5050木龙骨 18mm细木工板基层防火漆三遍12mm厚纸面石膏板板面钉眼封点防锈漆板缝贴自粘胶带批腻子刷乳胶漆各三遍 m 56 98 010810005011 窗帘轨电动窗帘配套轨道含遥控器管线等 m 112 99 010810001050 窗帘窗帘CU207参见设计白皮书选样展开计算 m2 3226 100 010810001049 窗纱窗纱参见设计白皮书选样 m2 3226 101 011407002021 天棚喷刷涂料顶面三遍腻子乳胶漆PT 01三遍展开面积计算 m2 6874 分部小计套间双套间卧室 102 010904002009 楼地面涂膜防水刷聚氨脂防水涂料平面二涂20mm m2 751 103 011102001070 石材楼地面 30厚13水泥砂浆找平层 30厚干硬性水泥砂浆结合层20厚米黄大理石ST 04石材六面防护表面镜面处理成品保护 m2 121 104 011502001006 地面排水槽定制1mm厚不锈钢一体底盒排水槽制作安装详见 1DT1603节点图13号 m 1 105 011407002047 天棚喷刷涂料顶面三遍腻子防水乳胶漆PT02三遍展开面积计算 m2 1146 106 011204001030 石材墙面专用粘结剂粘贴墙面20厚米黄大理石ST04成品保护 m2 1232 107 011104001033 地毯楼地面原地面材质为地毯基层找平不再考虑8厚防潮弹性胶垫阻燃处理满铺地毯CA207成品保护 m2 4822 108 011102001049 石材楼地面原地面石材表面污渍清理表面镜面处理 m2 2086 109 011204001016 石材墙面木龙骨基层刷防火涂料三遍18mm细木工板基层刷防火涂料三遍20厚米黄大理石ST04粘贴成品保护 m2 39 110 011204001015 石材墙面打磨原墙柱面石材表面镜面处理含石材损坏修补打胶补缝等工作内容 m2 3943 111 011408001017 墙纸裱糊批腻子三遍清油封底墙纸WC206 m2 3073序号项目编码项目名称项目特征描述计量单位工程量金额元综合单价合价其中暂估价 112 011207001044 墙面装饰板木龙骨基层刷防火涂料三遍18mm细木工板基层刷防火涂料三遍12厚密度板硬包衬板皮革软包 FA204成品保护 m2 1251 113 010810002032 木窗帘盒窗帘盒展开 W=900mm5050木龙骨 18mm细木工板基层防火漆三遍12mm厚纸面石膏板板面钉眼封点防锈漆板缝贴自粘胶带批腻子刷乳胶漆各三遍 m 56 114 010810005012 窗帘轨电动窗帘配套轨道含遥控器管线等 m 112 115 010810001051 窗帘窗帘CU207参见设计白皮书选样展开计算 m2 3226 116 010810001052 窗纱窗纱参见设计白皮书选样 m2 3226 117 011407002022 天棚喷刷涂料顶面三遍腻子乳胶漆PT 01三遍展开面积计算 m2 6789 分部小计套间三套间休息室 118 011104001034 地毯楼地面原地面材质为地毯基层找平不再考虑8厚防潮弹性胶垫阻燃处理满铺地毯CA207成品保护 m2 7068 119 011102001050 石材楼地面原地面石材表面污渍清理表面镜面处理 m2 49 120 011204001017 石材墙面打磨原墙柱面石材表面镜面处理含石材损坏修补打胶补缝等工作内容 m2 67 121 011408001018 墙纸裱糊批腻子三遍清油封底墙纸WC207 m2 10949 122 010810002033 木窗帘盒窗帘盒展开 W=900mm5050木龙骨 18mm细木工板基层防火漆三遍12mm厚纸面石膏板板面钉眼封点防锈漆板缝贴自粘胶带批腻子刷乳胶漆各三遍 m 772 123 010810005013 窗帘轨电动窗帘配套轨道含遥控器管线等 m 1544 124 010810001055 窗帘窗帘CU208参见设计白皮书选样展开计算 m2 4308 125 010810001054 窗纱窗纱参见设计白皮书选样 m2 4308 126 011407002023 天棚喷刷涂料顶面三遍腻子乳胶漆PT 01三遍展开面积计算 m2 1173 分部小计套间三套间卧室 127 010904002008 楼地面涂膜防水刷聚氨脂防水涂料平面二涂20mm m2 751序号项目编码项目名称项目特征描述计量单位工程量金额元综合单价合价其中暂估价 128 011102001069 石材楼地面 30厚13水泥砂浆找平层 30厚干硬性水泥砂浆结合层20厚米黄大理石ST 04石材六面防护表面镜面处理成品保护 m2 121 129 011502001005 地面排水槽定制1mm厚不锈钢一体底盒排水槽制作安装详见 1DT1603节点图13号 m 1 130 011407002046 天棚喷刷涂料顶面三遍腻子防水乳胶漆PT02三遍展开面积计算 m2 1146 131 011204001029 石材墙面专用粘结剂粘贴墙面20厚米黄大理石ST04成品保护 m2 1232 132 011104001035 地毯楼地面原地面材质为地毯基层找平不再考虑8厚防潮弹性胶垫阻燃处理满铺地毯CA207成品保护 m2 4546 133 011102001051 石材楼地面原地面石材表面污渍清理表面镜面处理 m2 2108 134 011204001018 石材墙面木龙骨基层刷防火涂料三遍18mm细木工板基层刷防火涂料三遍20厚米黄大理石ST04粘贴成品保护 m2 39 135 011204001019 石材墙面打磨原墙柱面石材表面镜面处理含石材损坏修补打胶补缝等工作内容 m2 4005 136 011408001019 墙纸裱糊批腻子三遍清油封底墙纸WC207 m2 2912 137 011207001045 墙面装饰板木龙骨基层刷防火涂料三遍18mm细木工板基层刷防火涂料三遍12厚密度板硬包衬板皮革软包 FA204成品保护 m2 1507 138 010810002034 木窗帘盒窗帘盒展开 W=900mm5050木龙骨 18mm细木工板基层防火漆三遍12mm厚纸面石膏板板面钉眼封点防锈漆板缝贴自粘胶带批腻子刷乳胶漆各三遍 m 56 139 010810005014 窗帘轨电动窗帘配套轨道含遥控器管线等 m 112 140 010810001058 窗帘窗帘CU208参见设计白皮书选样展开计算 m2 3125 141 010810001057 窗纱窗纱参见设计白皮书选样 m2 3125 142 011407002024 天棚喷刷涂料顶面三遍腻子乳胶漆PT 01三遍展开面积计算 m2 6848 分部小计单人标间 143 010904002007 楼地面涂膜防水刷聚氨脂防水涂料平面二涂20mm m2 1502序号项目编码项目名称项目特征描述计量单位工程量金额元综合单价合价其中暂估价 144 011102001068 石材楼地面 30厚13水泥砂浆找平层 30厚干硬性水泥砂浆结合层20厚米黄大理石ST 04石材六面防护表面镜面处理成品保护 m2 242 145 011502001004 地面排水槽定制1mm厚不锈钢一体底盒排水槽制作安装详见 1DT1603节点图13号 m 2 146 011407002045 天棚喷刷涂料顶面三遍腻子防水乳胶漆PT02三遍展开面积计算 m2 2292 147 011204001028 石材墙面专用粘结剂粘贴墙面20厚米黄大理石ST04成品保护 m2 2464 148 011104001036 地毯楼地面原地面材质为地毯基层找平不再考虑8厚防潮弹性胶垫阻燃处理满铺地毯CA205成品保护 m2 7382 149 011102001052 石材楼地面原地面石材表面污渍清理表面镜面处理 m2 5766 150 011204001020 石材墙面木龙骨基层刷防火涂料三遍18mm细木工板基层刷防火涂料三遍20厚米黄大理石ST04粘贴成品保护 m2 78 151 011204001021 石材墙面打磨原墙柱面石材表面镜面处理含石材损坏修补打胶补缝等工作内容 m2 8008 152 011207001046 墙面装饰板木龙骨基层刷防火涂料三遍18mm细木工板基层刷防火涂料三遍12厚密度板硬包衬板皮革软包 FA204成品保护 m2 2503 153 011408001020 墙纸裱糊批腻子三遍清油封底墙纸WC205 m2 5312 154 010810002035 木窗帘盒窗帘盒展开 W=900mm5050木龙骨 18mm细木工板基层防火漆三遍12mm厚纸面石膏板板面钉眼封点防锈漆板缝贴自粘胶带批腻子刷乳胶漆各三遍 m 112 155 010810005015 窗帘轨电动窗帘配套轨道含遥控器管线等 m 224 156 010810001061 窗帘窗帘CU206参见设计白皮书选样展开计算 m2 6451 157 010810001060 窗纱窗纱参见设计白皮书选样 m2 6451 158 011407002025 天棚喷刷涂料顶面三遍腻子乳胶漆PT 01三遍展开面积计算 m2 12905 159 010808001004 木饰面空门套卫生间成品木饰面板门套门套木龙骨单层细木工板基层木基层刷防火涂料三遍成品木饰面门套线 B=60 m 1196 分部小计二层总统套房走廊序号项目编码项目名称项目特征描述计量单位工程量金额元综合单价合价其中暂估价 160 011102003081 块料楼地面 30厚13水泥砂浆找平层 30厚干硬性水泥砂浆结合层撒素水泥面洒适量清水10厚600600防滑地砖CT02专用填缝剂填缝成品保护 m2 3772 161 011104001037 地毯楼地面原地面材质为地毯基层找平不再考虑8厚防潮弹性胶垫阻燃处理满铺地毯CA204成品保护 m2 9083 162 011102001053 石材楼地面原地面石材表面污渍清理表面镜面处理 m2 923 163 011204001022 石材墙面打磨原墙柱面石材表面镜面处理含石材损坏修补打胶补缝等工作内容 m2 3019 164 011408001021 墙纸裱糊批腻子三遍清油封底墙纸WC203 m2 5027 165 010810002036 木窗帘盒窗帘盒展开 W=900mm5050木龙骨 18mm细木工板基层防火漆三遍12mm厚纸面石膏板板面钉眼封点防锈漆板缝贴自粘胶带批腻子刷乳胶漆各三遍 m 4552 166 010810005016 窗帘轨电动窗帘配套轨道含遥控器管线等 m 9104 167 010810001063 窗帘窗帘CU203参见设计白皮书选样展开计算 m2 24581 168 010810001062 窗纱窗纱参见设计白皮书选样 m2 24581 169 011407002026 天棚喷刷涂料顶面三遍腻子乳胶漆PT 01三遍展开面积计算 m2 18045 分部小计二层总统套房起居室 170 011104001038 地毯楼地面原地面材质为地毯基层找平不再考虑8厚防潮弹性胶垫阻燃处理满铺地毯CA208成品保护 m2 6866 171 011102001054 石材楼地面原地面石材表面污渍清理表面镜面处理 m2 3058 172 011408001022 墙纸裱糊批腻子三遍清油封底墙纸WC208 m2 4525 173 010810002037 木窗帘盒窗帘盒展开 W=900mm5050木龙骨 18mm细木工板基层防火漆三遍12mm厚纸面石膏板板面钉眼封点防锈漆板缝贴自粘胶带批腻子刷乳胶漆各三遍 m 1108 174 010810005017 窗帘轨电动窗帘配套轨道含遥控器管线等 m 2216 175 010810001066 窗帘窗帘CU209参见设计白皮书选样展开计算 m2 6731 176 010810001065 窗纱窗纱参见设计白皮书选样 m2 6731序号项目编码项目名称项目特征描述计量单位工程量金额元综合单价合价其中暂估价 177 011407002027 天棚喷刷涂料顶面三遍腻子乳胶漆PT 01三遍展开面积计算 m2 10663 分部小计二层总统套房书房 178 011104001039 地毯楼地面原地面材质为地毯基层找平不再考虑8厚防潮弹性胶垫阻燃处理满铺地毯CA208成品保护 m2 277 179 011102001055 石材楼地面原地面石材表面污渍清理表面镜面处理 m2 7813 180 011408001023 墙纸裱糊批腻子三遍清油封底墙纸WC208 m2 2631 181 010810002038 木窗帘盒窗帘盒展开 W=900mm5050木龙骨 18mm细木工板基层防火漆三遍12mm厚纸面石膏板板面钉眼封点防锈漆板缝贴自粘胶带批腻子刷乳胶漆各三遍 m 1327 182 010810005018 窗帘轨电动窗帘配套轨道含遥控器管线等 m 2654 183 010810001067 窗帘窗帘CU209参见设计白皮书选样展开计算 m2 7464 184 010810001068 窗纱窗纱参见设计白皮书选样 m2 7464 185 011407002028 天棚喷刷涂料顶面三遍腻子乳胶漆PT 01三遍展开面积计算 m2 5081 分部小计二层总统套房标间及卫生间 186 010904002004 楼地面涂膜防水刷聚氨脂防水涂料平面二涂20mm m2 751 187 011102001064 石材楼地面 30厚13水泥砂浆找平层 30厚干硬性水泥砂浆结合层20厚米黄大理石ST 04石材六面防护表面镜面处理成品保护 m2 121 188 011407002036 天棚喷刷涂料顶面三遍腻子防水乳胶漆PT02三遍展开面积计算 m2 1146 189 011204001025 石材墙面专用粘结剂粘贴墙面20厚米黄大理石ST04成品保护 m2 1232 190 011104001040 地毯楼地面原地面材质为地毯基层找平不再考虑8厚防潮弹性胶垫阻燃处理满铺地毯CA208成品保护 m2 30 191 010808001002 木饰面空门套卫生间成品木饰面板门套门套木龙骨单层细木工板基层木基层刷防火涂料三遍成品木饰面门套线 B=60 m 598 分部小计二层总统套房起居室卫生间序号项目编码项目名称项目特征描述计量单位工程量金额元综合单价合价其中暂估价 192 010904002005 楼地面涂膜防水刷聚氨脂防水涂料平面二涂20mm m2 751 193 011102001065 石材楼地面 30厚13水泥砂浆找平层 30厚干硬性水泥砂浆结合层20厚米黄大理石ST 04石材六面防护表面镜面处理成品保护 m2 121 194 011407002037 天棚喷刷涂料顶面三遍腻子防水乳胶漆PT02三遍展开面积计算 m2 1146 195 011204001026 石材墙面专用粘结剂粘贴墙面20厚米黄大理石ST04成品保护 m2 1232 196 011102001056 石材楼地面原地面石材表面污渍清理表面镜面处理 m2 588 197 011204001023 石材墙面打磨原墙柱面石材表面镜面处理含石材损坏修补打胶补缝等工作内容 m2 1671 198 011408001024 墙纸裱糊批腻子三遍清油封底墙纸WC208 m2 14 199 011407002031 天棚喷刷涂料顶面三遍腻子乳胶漆PT 02三遍展开面积计算 m2 588 分部小计二层总统套房备餐间 200 011102001057 石材楼地面原地面石材表面污渍清理表面镜面处理 m2 118 201 011408001025 墙纸裱糊批腻子三遍清油封底墙纸WC208 m2 23 202 011407002030 天棚喷刷涂料顶面三遍腻子乳胶漆PT 01三遍展开面积计算 m2 118 分部小计二层总统套房卧室及衣帽间 203 011104001041 地毯楼地面原地面材质为地毯基层找平不再考虑8厚防潮弹性胶垫阻燃处理满铺地毯CA208成品保护 m2 4363 204 011102001058 石材楼地面原地面石材表面污渍清理表面镜面处理 m2 1665 205 011408001026 墙纸裱糊批腻子三遍清油封底墙纸WC208 m2 737 206 010810002039 木窗帘盒窗帘盒展开 W=900mm5050木龙骨 18mm细木工板基层防火漆三遍12mm厚纸面石膏板板面钉眼封点防锈漆板缝贴自粘胶带批腻子刷乳胶漆各三遍 m 8 207 010810005019 窗帘轨电动窗帘配套轨道含遥控器管线等 m 16 208 010810001069 窗帘窗帘CU209参见设计白皮书选样展开计算 m2 522 209 010810001070 窗纱窗纱参见设计白皮书选样 m2 522序号项目编码项目名称项目特征描述计量单位工程量金额元综合单价合价其中暂估价 210 011407002032 天棚喷刷涂料顶面三遍腻子乳胶漆PT 01三遍展开面积计算 m2 7279 分部小计二层总统套房卫生间 211 010904002006 楼地面涂膜防水刷聚氨脂防水涂料平面二涂20mm m2 751 212 011102001066 石材楼地面 30厚13水泥砂浆找平层 30厚干硬性水泥砂浆结合层20厚米黄大理石ST 04石材六面防护表面镜面处理成品保护 m2 121 213 011407002038 天棚喷刷涂料顶面三遍腻子防水乳胶漆PT02三遍展开面积计算 m2 1146 214 011204001027 石材墙面专用粘结剂粘贴墙面20厚米黄大理石ST04成品保护 m2 1232 215 011102001059 石材楼地面原地面石材表面污渍清理表面镜面处理 m2 24 216 011204001024 石材墙面打磨原墙柱面石材表面镜面处理含石材损坏修补打胶补缝等工作内容 m2 3875 217 011408001027 墙纸裱糊批腻子三遍清油封底墙纸WC208 m2 509 218 010810002040 木窗帘盒窗帘盒展开 W=900mm5050木龙骨 18mm细木工板基层防火漆三遍12mm厚纸面石膏板板面钉眼封点防锈漆板缝贴自粘胶带批腻子刷乳胶漆各三遍 m 2 219 010810005020 窗帘轨电动窗帘配套轨道含遥控器管线等 m 4 220 010810001071 窗帘窗帘CU209参见设计白皮书选样展开计算 m2 1224 221 010810001072 窗纱窗纱参见设计白皮书选样 m2 1224 222 011407002033 天棚喷刷涂料顶面三遍腻子乳胶漆PT 02三遍展开面积计算 m2 3047 分部小计一层后场厨房 223 011102003077 块料楼地面 30厚13水泥砂浆找平层 30厚干硬性水泥砂浆结合层撒素水泥面洒适量清水10厚600600防滑地砖CT02专用填缝剂填缝成品保护 m2 1959 224 010904002003 楼地面涂膜防水刷聚氨脂防水涂料平面二涂20mm m2 1959 分部小计一层后场冷菜间及走道序号项目编码项目名称项目特征描述计量单位工程量金额元综合单价合价其中暂估价 225 011102003078 块料楼地面 30厚13水泥砂浆找平层 30厚干硬性水泥砂浆结合层撒素水泥面洒适量清水10厚600600防滑地砖CT02专用填缝剂填缝成品保护 m2 31 226 011210006002 钢架隔墙镀锌钢架制安墙宽 200钢架到双面双层纸面石膏板双层隔音岩棉板面钉眼封点防锈漆板缝贴自粘胶带面层另计 m2 768 227 010801002019 木质门带套后勤区门成品木门WD01含门套颜色同木门 9002400mm成品执手锁一把铰链3个门吸1个樘 2 228 011204003014 块料墙面墙面界面剂处理水泥砂浆贴300600mm墙砖CT 01成品保护 m2 354 229 011407002034 天棚喷刷涂料顶面三遍腻子乳胶漆PT 01三遍展开面积计算 m2 165 分部小计二层后场服务间 230 011102003079 块料楼地面 30厚13水泥砂浆找平层 30厚干硬性水泥砂浆结合层撒素水泥面洒适量清水10厚600600防滑地砖CT02专用填缝剂填缝成品保护 m2 6 231 011204003015 块料墙面墙面界面剂处理水泥砂浆贴300600mm墙砖CT 01成品保护 m2 5874 232 011407002035 天棚喷刷涂料顶面三遍腻子乳胶漆PT 01三遍展开面积计算 m2 6 233 011501009002 服务间低柜墙面地柜服务间 450宽900高常规考虑 m 15 234 011501010003 服务间吊柜墙面吊柜服务间 600宽900高常规考虑 m 16 235 011501010004 人造石台面墙面地柜人造石ST08台面服务间600宽 900高常规考虑 m 15 分部小计公共卫生间男女 236 011102003082 块料楼地面 30厚13水泥砂浆找平层 30厚干硬性水泥砂浆结合层撒素水泥面洒适量清水10厚600600防滑地砖公共区域卫生间专用填缝剂填缝成品保护 m2 2455 237 011407002048 天棚喷刷涂料顶面三遍腻子防水乳胶漆PT02三遍展开面积计算 m2 2455 238 011210005002 成品隔断成品卫生间小便斗隔断材质100mm厚玉沙玻璃+本色拉丝不锈钢包边配套五金规格 4501090mm 片 1序号项目编码项目名称项目特征描述计量单位工程量金额元综合单价合价其中暂估价分部小计其他 239 011207001003 玻璃天棚重新打胶玻璃天棚重新打胶参见图PL02HD01HD 02HD03HD04 m2 680 240 011207001072 房间阳台漏水修补 2楼210121022103 21052202房间外阳台漏水修补间 5 241 011302002014 钢架零星加固顶面镀锌钢架零星加固比如后增加的吊灯加固配合机电单位加固窗帘盒加固等 t 08 242 010809004007 石材窗台板原地面石材表面污渍清理表面镜面处理 m 135 243 011407001003 墙面喷刷涂料后勤区+楼梯间墙面三遍腻子乳胶漆PT01三遍 m2 1100 244 010808001003 窗套基层窗套18厚细木工板基层 12厚纸面石膏板面层板面钉眼封点防锈漆板缝贴自粘胶带面层另计 m2 3763 245 010801002025 木质门带套原有暗门重装暗门9002800mm成品执手锁一把铰链3个门碰 1个五金利用原拆除后的樘 6 246 011302001094 吊顶天棚补洞口上人洞口规格450450四周增加轻钢龙骨加固双层95mm厚纸面石膏板板面钉眼封点防锈漆板缝贴自粘胶带批腻子刷白色乳胶漆PT01各三遍个 30 247 011207001068 电动窗帘电机电机单机系统电机为进口电机LT50扭距 25Nm转速17rpm包含制作安装及运费个 24 248 011207001071 淋浴间玻璃门及隔断安装因淋浴间墙地面石材凿除更换故淋浴间玻璃门及隔断需拆除安装拆除费用已在拆除工程中考虑此项仅考虑安装费此部分费用按间计算后期结算不再调整成品保护间 4 249 011207001047 成品保护费现场成品保护费含现场艺术品原有家具灯具洁具及现场保留不更新墙顶地在内所有材料费用此部分费用按项计算后期结算不再调整项 1 250 011207001066 打胶费现场打胶费含现场新做区域打胶及原有保留下来的胶水铲除重新打胶修补费用此部分费用按项计算后期结算不再调整项 1 分部小计防水处理序号项目编码项目名称项目特征描述计量单位工程量金额元综合单价合价其中暂估价 251 010902001005 屋面卷材防水 1PVC防水卷材 2130g无纺布保护层 3专用固定件热风焊接 4平屋面仅平面部分瓦屋面出屋面管道落水口 m2 161936 252 010902001007 屋面卷材防水 1PVC防水卷材 2收口压条及固定件密封膏密封 3PVC焊绳U型压条及固定件热风焊接 4女儿墙防水立面部分挑檐下部防水收口 m2 4413 253 010902001006 屋面卷材防水 1PVC卷材 2胶粘剂 3热风焊接 4平屋面天沟屋面变形缝 m2 2558 254 010902002002 屋面涂膜防水 1单组分聚氨酯防水液体涂料系统 2瓦屋面天沟 m2 4362 分部小计分部分项合计 1 011701006002 满堂脚手架项 1 2 011703001001 垂直运输项 1 3 031301011001 环境检测费项 1 单价措施合计合计2 总价措施项目清单与计价表总价措施项目清单与计价表工程名称20012 序号项目编码项目名称计算基础费率金额元调整费率调整后金额元备注 1 011707001001 安全文明施工费基本费分部分项合计+单价措施项目合计除税工程设备费 17 增加费分部分项合计+单价措施项目合计除税工程设备费 2 011707002001 夜间施工分部分项合计+单价措施项目合计除税工程设备费 3 011707003001 非夜间施工照明分部分项合计+单价措施项目合计除税工程设备费 4 011707004001 二次搬运分部分项合计+单价措施项目合计除税工程设备费 5 011707005001 冬雨季施工分部分项合计+单价措施项目合计除税工程设备费 6 011707006001 地上地下设施建筑物的临时保护设施分部分项合计+单价措施项目合计除税工程设备费 7 011707007001 已完工程及设备保护分部分项合计+单价措施项目合计除税工程设备费 8 011707008001 临时设施分部分项合计+单价措施项目合计除税工程设备费 9 011707009001 赶工措施分部分项合计+单价措施项目合计除税工程设备费 10 011707010001 工程按质论价分部分项合计+单价措施项目合计除税工程设备费 11 011707011001 住宅分户验收分部分项合计+单价措施项目合计除税工程设备费 12 011707012001 特殊条件下施工增加费分部分项合计+单价措施项目合计除税工程设备费3 其他项目清单与计价汇总表其他项目清单与计价汇总表工程名称20012 序号项目名称金额元结算金额元备注 1 暂列金额 250000 2 暂估价 21 材料暂估价 22 专业工程暂估价 3 计日工 4 总承包服务费合计 2500004 暂列金额明细表暂列金额明细表工程名称20012 序号项目名称计量单位暂定金额元备注 1 暂列金 250000 合计 2500005 材料工程设备暂估单价及调整表材料工程设备暂估单价及调整表工程名称20012 序号材料编码材料工程设备名称规格型号计量单位数量投标确认暂估元单价合价确认元单价合价差额±元单价合价备注合计6 专业工程暂估价及结算价表专业工程暂估价及结算价表工程名称20012 序号工程名称工程内容暂估金额元结算金额元差额±元备注合计7 计日工表计日工表工程名称20012 编号项目名称单位暂定数量实际数量综合单价元合价元暂定实际一人工人工小计二材料材料小计三施工机械机械小计四企业管理费和利润总计8 总承包服务费计价表总承包服务费计价表工程名称20012 序号项目名称项目价值元服务内容计算基础费率金额元 1 发包人发包专业工程项目价值 2 发包人供应材料项目价值合计9 规费税金项目计价表规费税金项目计价表工程名称20012 序号项目名称计算基础计算基数元计算费率金额元 1 规费工程排污费+社会保险费+住房公积金 11 社会保险费分部分项工程费+措施项目费+其他项目费除税工程设备费 24 12 住房公积金分部分项工程费+措施项目费+其他项目费除税工程设备费 042 13 工程排污费分部分项工程费+措施项目费+其他项目费除税工程设备费 01 2 税金分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费除税甲供材料和甲供设备费101 10 合计10 发包人提供材料和工程设备一览表发包人提供材料和工程设备一览表工程名称20012 序号材料编码材料工程设备名称规格型号单位数量单价元合价元交货方式送达地点备注合计11 承包人提供主要材料和工程设备一览表适用造价信息差额调整法承包人提供主要材料和工程设备一览表适用造价信息差额调整法工程名称20012 序号材料编码名称规格型号单位数量风险系数基准单价元投标单价元发承包人确认单价元备注 1 0013 1 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表分部分项工程和单价措施项目清单与计价表工程名称30013 序号项目编码项目名称项目特征描述计量单位工程量金额元综合单价合价其中暂估价入口门廊 1 011302001088 木饰面天棚 5050mm木龙骨基层刷防火涂料三遍18mm细木工板基层刷防火涂料三遍金属复合板MC01定制装配板 m2 10948 2 011407002012 天棚喷刷涂料顶面三遍腻子乳胶漆PT 02三遍展开面积计算 m2 28672 3 011102001047 地面石材打磨原地面石材表面镜面处理 m2 23672 4 011205001001 柱面石材打磨原柱面石材表面镜面处理 m2 192 分部小计大堂及门厅 5 011102001068 石材楼地面移门下方门槛石换新 30厚13水泥砂浆找平层 30厚干硬性水泥砂浆结合层20厚米白色大理石延用原地面米白色围边石材石材六面防护表面镜面处理成品保护 m2 23397 6 011104001027 地毯楼地面活动地毯CA301成品保护 m2 2556 7 011102001048 地面石材打磨原地面石材表面镜面处理 m2 13364 8 011207001040 墙面装饰板木龙骨基层刷防火涂料三遍18mm细木工板基层 12厚石膏板基层刷防火涂料三遍板面钉眼封点防锈漆板缝贴自粘胶带批腻子三遍清油封底墙面艺术画另计成品保护 m2 1646 9 011207001041 墙面装饰板木龙骨基层刷防火涂料三遍18mm细木工板基层刷防火涂料三遍木饰面 WD07成品装配板成品保护 m2 1734 10 011105006017 金属装饰线条墙面成品可见面12厚 120mm宽有色抗指纹不锈钢收边条MT01安装规格展宽120mm m 92 11 011501020003 服务台镀锌钢架基层大花白大理石ST07台面及侧边见面为皮革FA301木饰面 WD02柜体规格 28009001050mm m 28 12 011501020004 服务台镀锌钢架基层大花白大理石ST07台面及侧边见面为皮革FA301木饰面 WD02柜体规格 30509001050mm m 305 13 011207001042 墙面装饰板风口墙面铝合金装饰风口表面镀色同木饰面成品保护 m2 324序号项目编码项目名称项目特征描述计量单位工程量金额元综合单价合价其中暂估价 14 011407002013 天棚喷刷涂料顶面三遍腻子乳胶漆PT 02三遍展开面积计算 m2 2073 15 010810005003 窗帘轨电动窗帘配套轨道含遥控器管线等 m 988 16 010810001029 窗帘窗帘CU301参见设计白皮书选样展开计算 m2 30375 17 010810001030 窗帘窗帘CU302参见设计白皮书选样展开计算 m2 20336 18 010810001031 窗纱窗纱参见设计白皮书选样展开计算 m2 50711 19 011207001071 大堂旋转门电动移门及固定门窗安装因大堂石材凿除更换故大堂旋转门电动移门及固定门窗需拆除安装拆除费用已在拆除工程中考虑此项仅考虑安装及调试费此部分费用按项计算后期结算不再调整成品保护项 1 分部小计万盛轩 20 011104001028 地毯楼地面原地面材质为地毯基层找平不再考虑8厚防潮弹性胶垫阻燃处理满铺地毯CA301成品保护 m2 17464 21 011207001043 墙面装饰板木龙骨基层刷防火涂料三遍18mm细木工板基层刷防火涂料三遍12厚密度板硬包衬板织物硬包 FA302成品保护 m2 8928 22 011105006018 金属装饰线条墙面成品可见面3厚 20mm宽有色抗指纹不锈钢嵌条MT01安装规格展宽20mm m 5952 23 011407001002 墙面喷刷涂料墙面三遍腻子乳胶漆PT 01三遍 m2 546 24 011207001044 墙面装饰板木龙骨基层刷防火涂料三遍18mm细木工板基层 12厚石膏板基层刷防火涂料三遍板面钉眼封点防锈漆板缝贴自粘胶带批腻子三遍乳胶漆PT 01各三遍成品保护 m2 546 25 011204001007 墙面石材打磨原墙柱面石材表面镜面处理含石材损坏修补打胶补缝等工作内容 m2 273 26 011302002008 钢架转换层顶面镀锌钢架转换层 m2 17464 27 011302001089 吊顶天棚复杂 U型上人型轻钢龙骨复杂全丝杆天棚Φ8吊筋 H=1050mm双层95mm厚纸面石膏板板面钉眼封点防锈漆板缝贴自粘胶带批腻子刷白色乳胶漆 PT01各三遍 m2 17464 28 011407002014 天棚喷刷涂料顶面金箔PT12板底三遍腻子清油封底 m2 5274序号项目编码项目名称项目特征描述计量单位工程量金额元综合单价合价其中暂估价 29 011304001037 灯带槽回光灯槽展开 780mm18mm厚细木工板木材面防火漆三遍 95mm纸面普通石膏板板面钉眼封点防锈漆板缝贴自粘胶带批腻子三遍白色涂料PT01三遍 m 1122 30 010810002027 木窗帘盒窗帘盒展开 W=1450mm5050木龙骨 18mm细木工板基层防火漆三遍12mm厚纸面石膏板板面钉眼封点防锈漆板缝贴自粘胶带批腻子刷乳胶漆各三遍 m 266 31 011105006019 金属装饰线条墙面成品可见面12厚 100mm宽有色抗指纹不锈钢收边条MT01安装规格展宽150mm m 9348 32 011207001045 墙面装饰板风口墙面铝合金装饰风口表面镀色同木饰面成品保护 m2 24 33 011304002070 筒灯孔筒灯喷淋喇叭等开孔个 84 34 010810005004 窗帘轨电动窗帘配套轨道含遥控器管线等 m 532 35 010810001032 窗纱窗纱参见设计白皮书选样展开计算 m2 28728 36 010810001033 窗帘窗帘CU303参见设计白皮书选样展开计算 m2 28728 分部小计创世轩 37 011102001045 石材楼地面 30厚13水泥砂浆找平层 30厚干硬性水泥砂浆结合层20厚白沙米黄大理石ST06石材六面防护表面镜面处理成品保护 m2 858 38 011104001029 地毯楼地面原地面材质为地毯基层找平不再考虑8厚防潮弹性胶垫阻燃处理满铺地毯CA302成品保护 m2 1937 39 011407002015 天棚喷刷涂料顶面三遍腻子乳胶漆PT 01三遍展开面积计算 m2 1937 40 011207001046 墙面装饰板木龙骨基层刷防火涂料三遍18mm细木工板基层刷防火涂料三遍12厚密度板硬包衬板织物硬包 FA303成品保护 m2 9702 41 011105006020 金属装饰线条墙面成品可见面12厚 10mm宽有色抗指纹不锈钢嵌条MT01安装规格展宽20+10+20mm m 4596 42 011207001047 墙面装饰板木龙骨基层刷防火涂料三遍18mm细木工板基层 12厚石膏板基层刷防火涂料三遍板面钉眼封点防锈漆板缝贴自粘胶带批腻子三遍乳胶漆PT 01各三遍成品保护 m2 6066 43 011204001006 石材墙面镀锌钢架20厚白沙米黄大理石ST06用干挂件干挂成品保护 m2 313序号项目编码项目名称项目特征描述计量单位工程量金额元综合单价合价其中暂估价 44 011207001048 墙面装饰板木龙骨基层刷防火涂料三遍18mm细木工板基层刷防火涂料三遍木饰面 WD06成品装配板成品保护 m2 11189 45 011502002004 木质装饰线墙面100宽木饰面WD06线条基层同墙面木基层 m 517 46 011304001038 墙面灯带槽回光灯槽展宽 250mm100+50+10018 mm细木工板基层刷防火涂料三遍8mm厚60mm宽亚克力板PL01盖板 m 16 47 011502002005 木质装饰线墙面定制金色实木画框线 9060 m 16 48 011207001049 墙面装饰板木龙骨基层刷防火涂料三遍18mm细木工板基层 12厚石膏板基层刷防火涂料三遍板面钉眼封点防锈漆板缝贴自粘胶带批腻子三遍清油封底墙面艺术画另计成品保护 m2 1344 49 011207001050 墙面装饰板风口墙面铝合金装饰风口表面镀色同木饰面成品保护 m2 18 50 010801002019 木质门带套原有门扇重装双开门成品木门WD 01含门套颜色同木门 18002800mm成品执手锁一把铰链3个门吸一个樘 2 51 010810005005 窗帘轨电动窗帘配套轨道含遥控器管线等 m 402 52 010810001034 窗纱窗纱参见设计白皮书选样展开计算 m2 21346 53 010810001035 窗帘窗帘CU304参见设计白皮书选样展开计算 m2 21346 分部小计商务中心 54 011104001030 地毯楼地面原地面材质为地毯基层找平不再考虑8厚防潮弹性胶垫阻燃处理满铺地毯CA304成品保护 m2 4179 55 011207001051 墙面装饰板木龙骨基层刷防火涂料三遍18mm细木工板基层 12厚石膏板基层刷防火涂料三遍板面钉眼封点防锈漆板缝贴自粘胶带批腻子三遍清油封底墙纸WC301成品保护 m2 4431 56 011207001052 墙面装饰板风口墙面铝合金装饰风口表面镀色同木饰面成品保护 m2 144 57 010810002028 木窗帘盒窗帘盒展开 W=900mm5050木龙骨 18mm细木工板基层防火漆三遍12mm厚纸面石膏板板面钉眼封点防锈漆板缝贴自粘胶带批腻子刷乳胶漆各三遍 m 1373序号项目编码项目名称项目特征描述计量单位工程量金额元综合单价合价其中暂估价 58 010810005006 窗帘轨电动窗帘配套轨道含遥控器管线等 m 2746 59 010810001036 窗纱窗纱参见设计白皮书选样展开计算 m2 7414 60 010810001037 窗帘窗帘CU306参见设计白皮书选样展开计算 m2 7414 分部小计金湖轩 61 011102001046 石材楼地面 30厚13水泥砂浆找平层 30厚干硬性水泥砂浆结合层20厚白沙米黄大理石ST06石材六面防护表面镜面处理成品保护 m2 27 62 011104001031 地毯楼地面原地面材质为地毯基层找平不再考虑8厚防潮弹性胶垫阻燃处理满铺地毯CA303成品保护 m2 169 63 011105002003 石材踢脚线专用粘结剂粘贴墙面20厚 350mm高米黄大理石ST 04成品保护 m 6171 64 011207001053 墙面装饰板木龙骨基层刷防火涂料三遍18mm细木工板基层刷防火涂料三遍木饰面 WD01成品装配板成品保护 m2 3478 65 011207001054 墙面装饰板木龙骨基层刷防火涂料三遍18mm细木工板基层 12厚石膏板基层刷防火涂料三遍板面钉眼封点防锈漆板缝贴自粘胶带批腻子三遍清油封底墙面艺术画另计成品保护 m2 2015 66 011207001055 墙面装饰板木龙骨基层刷防火涂料三遍18mm细木工板基层刷防火涂料三遍12厚密度板硬包衬板织物硬包 FA304成品保护 m2 6647 67 011105006021 金属装饰线条墙面成品可见面12厚 10mm宽有色抗指纹不锈钢嵌条MT01安装规格展宽20+10+20mm m 11514 68 011204003015 块料墙面墙面界面剂处理水泥砂浆贴300600mm墙砖CT 03成品保护 m2 9811 69 010801002020 木质门带套 M01 成品木门WD01含门套颜色同木门 36002750mm表面嵌 10厚车边玻璃GL01定制成品不锈钢大拉手8副 1800高重型地弹簧8个定制锁芯地锁4个樘 1 70 010801002021 木质门带套 M02 双开成品木门WD01含门套颜色同木门 18002900mm单面皮革软包FA304成品执手锁 2把铰链6个门吸一个樘 1序号项目编码项目名称项目特征描述计量单位工程量金额元综合单价合价其中暂估价 71 010801002022 木质门带套 M03 成品木门WD01含门套颜色同木门 10802900mm成品执手锁一把铰链3个门吸一个樘 2 72 011302002010 钢架转换层顶面镀锌钢架转换层 m2 14386 73 011302001090 吊顶天棚复杂 U型上人型轻钢龙骨复杂全丝杆天棚Φ8吊筋 H=1050mm双层95mm厚纸面石膏板板面钉眼封点防锈漆板缝贴自粘胶带批腻子刷白色乳胶漆 PT01各三遍 m2 14386 74 011407002016 天棚喷刷涂料顶面金箔PT11板底三遍腻子清油封底 m2 7108 75 011304001039 灯带槽回光灯槽展开 500mm18mm厚细木工板木材面防火漆三遍 95mm纸面普通石膏板板面钉眼封点防锈漆板缝贴自粘胶带批腻子三遍白色涂料PT01三遍 m 1376 76 010810002029 木窗帘盒窗帘盒展开 W=820mm5050木龙骨 18mm细木工板基层防火漆三遍12mm厚纸面石膏板板面钉眼封点防锈漆板缝贴自粘胶带批腻子刷乳胶漆各三遍 m 1608 77 011502004005 GRG装饰线顶面异型GRG1线条安装板面钉眼封点防锈漆板缝贴自粘胶带刷乳胶漆 PT01三遍 m 1376 78 011207001056 墙面装饰板风口墙面铝合金装饰风口表面镀色同木饰面成品保护 m2 435 79 011304002071 筒灯孔筒灯喷淋喇叭等开孔个 37 80 010810005007 窗帘轨电动窗帘配套轨道含遥控器管线等 m 1083 81 010810001038 窗纱窗纱参见设计白皮书选样展开计算 m2 6089 82 010810001039 窗帘窗帘CU305参见设计白皮书选样展开计算 m2 30445 分部小计一层公区走道 83 011104001032 地毯楼地面原地面材质为地毯基层找平不再考虑8厚防潮弹性胶垫阻燃处理满铺地毯CA305成品保护 m2 6683 84 011408001027 墙纸裱糊批腻子三遍清油封底墙纸WC302 m2 3744 85 011302001091 吊顶天棚复杂 U型上人型轻钢龙骨复杂全丝杆天棚Φ8吊筋 H=1050mm双层95mm厚纸面石膏板板面钉眼封点防锈漆板缝贴自粘胶带批腻子刷白色乳胶漆 PT01各三遍 m2 14369 86 011302002011 钢架转换层顶面镀锌钢架转换层 m2 14369序号项目编码项目名称项目特征描述计量单位工程量金额元综合单价合价其中暂估价 87 010810002030 木窗帘盒窗帘盒展开 W=900mm5050木龙骨 18mm细木工板基层防火漆三遍12mm厚纸面石膏板板面钉眼封点防锈漆板缝贴自粘胶带批腻子刷乳胶漆各三遍 m 447 88 010810005008 窗帘轨电动窗帘配套轨道含遥控器管线等 m 894 89 010810001040 窗纱窗纱参见设计白皮书选样展开计算 m2 25747 90 010810001041 窗帘窗帘CU307参见设计白皮书选样展开计算 m2 25747 分部小计一层客房走道 91 011104001033 地毯楼地面原地面材质为地毯基层找平不再考虑8厚防潮弹性胶垫阻燃处理满铺地毯CA305成品保护 m2 39238 92 011408001028 墙纸裱糊批腻子三遍清油封底墙纸WC302 m2 18092 93 011207001057 墙面装饰板木龙骨基层刷防火涂料三遍18mm细木工板基层刷防火涂料三遍12厚密度板硬包衬板皮革硬包 FA305成品保护 m2 5497 94 011302002012 钢架转换层顶面镀锌钢架转换层 m2 34445 95 011302001092 吊顶天棚复杂 U型上人型轻钢龙骨复杂全丝杆天棚Φ8吊筋 H=1050mm双层95mm厚纸面石膏板板面钉眼封点防锈漆板缝贴自粘胶带批腻子刷白色乳胶漆 PT01各三遍 m2 34445 96 010810002031 木窗帘盒窗帘盒展开 W=700mm5050木龙骨 18mm细木工板基层防火漆三遍12mm厚纸面石膏板板面钉眼封点防锈漆板缝贴自粘胶带批腻子刷乳胶漆各三遍 m 12711 97 010810005009 窗帘轨电动窗帘配套轨道含遥控器管线等 m 25423 98 010810001042 窗纱窗纱参见设计白皮书选样展开计算 m2 73218 99 010810001043 窗帘窗帘CU307参见设计白皮书选样展开计算 m2 73218 分部小计二层客房走道 100 011104001034 地毯楼地面原地面材质为地毯基层找平不再考虑8厚防潮弹性胶垫阻燃处理满铺地毯CA305成品保护 m2 34445 101 011408001029 墙纸裱糊批腻子三遍清油封底墙纸WC302 m2 38782序号项目编码项目名称项目特征描述计量单位工程量金额元综合单价合价其中暂估价 102 011207001058 墙面装饰板木龙骨基层刷防火涂料三遍18mm细木工板基层刷防火涂料三遍12厚密度板硬包衬板皮革硬包 FA305成品保护 m2 1219 103 010810002032 木窗帘盒窗帘盒展开 W=700mm5050木龙骨 18mm细木工板基层防火漆三遍12mm厚纸面石膏板板面钉眼封点防锈漆板缝贴自粘胶带批腻子刷乳胶漆各三遍 m 1578 104 010810005010 窗帘轨电动窗帘配套轨道含遥控器管线等 m 3156 105 010810001044 窗纱窗纱参见设计白皮书选样展开计算 m2 90893 106 010810001045 窗帘窗帘CU307参见设计白皮书选样展开计算 m2 90893 分部小计休息厅两间 107 011104001035 地毯楼地面 40厚13水泥砂浆找平层 8厚防潮弹性胶垫阻燃处理满铺地毯CA 305成品保护 m2 7608 108 011408001030 墙纸裱糊批腻子三遍清油封底墙纸WC302 m2 7314 109 010810002033 木窗帘盒窗帘盒展开 W=700mm5050木龙骨 18mm细木工板基层防火漆三遍12mm厚纸面石膏板板面钉眼封点防锈漆板缝贴自粘胶带批腻子刷乳胶漆各三遍 m 995 110 010810005011 窗帘轨电动窗帘配套轨道含遥控器管线等 m 199 111 010810001046 窗纱窗纱参见设计白皮书选样展开计算 m2 5642 112 010810001047 窗帘窗帘CU307参见设计白皮书选样展开计算 m2 5642 113 011407002017 天棚喷刷涂料顶面三遍腻子乳胶漆PT 02三遍展开面积计算 m2 8106 分部小计单间客房一层6间+二层2间 114 010904002004 楼地面涂膜防水刷聚氨脂防水涂料平面二涂20mm m2 6008 115 011102001064 石材楼地面 30厚13水泥砂浆找平层 30厚干硬性水泥砂浆结合层20厚米黄大理石ST 04石材六面防护表面镜面处理成品保护 m2 968 116 011407002036 天棚喷刷涂料顶面三遍腻子防水乳胶漆PT02三遍展开面积计算 m2 9168 117 011204001025 石材墙面专用粘结剂粘贴墙面20厚米黄大理石ST04成品保护 m2 9856序号项目编码项目名称项目特征描述计量单位工程量金额元综合单价合价其中暂估价 118 011104001036 地毯楼地面原地面材质为地毯基层找平不再考虑8厚防潮弹性胶垫阻燃处理满铺地毯CA306成品保护 m2 2856 119 011408001031 墙纸裱糊批腻子三遍清油封底墙纸WC303 m2 25824 120 011207001059 墙面装饰板木龙骨基层刷防火涂料三遍18mm细木工板基层刷防火涂料三遍12厚密度板硬包衬板皮革硬包 FA305成品保护 m2 10376 121 011407002018 天棚喷刷涂料顶面三遍腻子乳胶漆PT 02三遍展开面积计算 m2 36712 122 010810002034 木窗帘盒窗帘盒展开 W=700mm5050木龙骨 18mm细木工板基层防火漆三遍12mm厚纸面石膏板板面钉眼封点防锈漆板缝贴自粘胶带批腻子刷乳胶漆各三遍 m 472 123 010810005012 窗帘轨电动窗帘配套轨道含遥控器管线等 m 944 124 010810001048 窗纱窗纱参见设计白皮书选样展开计算 m2 32288 125 010810001049 窗帘窗帘CU308参见设计白皮书选样展开计算 m2 32288 126 010401014004 不锈钢地沟地沟内20mm水泥砂浆粉刷规格200200200详见总图地面节点 m 8 127 011501003003 mini吧柜体黑胡桃木饰面WD10制作 mini吧柜子双人间规格 8006203000详见节点图1DT1605 个 32 128 011408001032 墙纸裱糊批腻子三遍清油封底墙纸WC304 m2 296 129 010808001002 木饰面空门套卫生间+入户门套成品木饰面板门套门套木龙骨单层细木工板基层木基层刷防火涂料三遍成品木饰面门套线 B=60 m 3588 分部小计套间A双套间一层2间+二层1间 130 010904002005 楼地面涂膜防水刷聚氨脂防水涂料平面二涂20mm m2 2253 131 011102001065 石材楼地面 30厚13水泥砂浆找平层 30厚干硬性水泥砂浆结合层20厚米黄大理石ST 04石材六面防护表面镜面处理成品保护 m2 363 132 011407002045 天棚喷刷涂料顶面三遍腻子防水乳胶漆PT02三遍展开面积计算 m2 3438 133 011204001026 石材墙面专用粘结剂粘贴墙面20厚米黄大理石ST04成品保护 m2 3696序号项目编码项目名称项目特征描述计量单位工程量金额元综合单价合价其中暂估价 134 011104001037 地毯楼地面原地面材质为地毯基层找平不再考虑8厚防潮弹性胶垫阻燃处理满铺地毯CA307成品保护 m2 24783 135 011408001033 墙纸裱糊批腻子三遍清油封底墙纸WC304 m2 37588 136 011207001060 墙面装饰板木龙骨基层刷防火涂料三遍18mm细木工板基层刷防火涂料三遍12厚密度板硬包衬板皮革硬包 FA306成品保护 m2 377 137 011407002019 天棚喷刷涂料顶面三遍腻子乳胶漆PT 02三遍展开面积计算 m2 33445 138 010810002035 木窗帘盒窗帘盒展开 W=700mm5050木龙骨 18mm细木工板基层防火漆三遍12mm厚纸面石膏板板面钉眼封点防锈漆板缝贴自粘胶带批腻子刷乳胶漆各三遍 m 2457 139 010810005013 窗帘轨电动窗帘配套轨道含遥控器管线等 m 702 140 010810001050 窗纱窗纱参见设计白皮书选样展开计算 m2 36644 141 010810001051 窗帘窗帘CU309参见设计白皮书选样展开计算 m2 36644 142 011501003004 mini吧柜体黑胡桃木饰面WD10制作 mini吧柜子双人间规格 8006203000详见节点图1DT1605 个 3 143 011408001034 墙纸裱糊批腻子三遍清油封底墙纸WC304 m2 111 144 010808001004 木饰面空门套卫生间+入户门成品木饰面板门套门套木龙骨单层细木工板基层木基层刷防火涂料三遍成品木饰面门套线 B=60 m 1794 分部小计套房B三套间一层2间+二层1间 145 010904002006 楼地面涂膜防水刷聚氨脂防水涂料平面二涂20mm m2 2253 146 011102001066 石材楼地面 30厚13水泥砂浆找平层 30厚干硬性水泥砂浆结合层20厚米黄大理石ST 04石材六面防护表面镜面处理成品保护 m2 363 147 011407002046 天棚喷刷涂料顶面三遍腻子防水乳胶漆PT02三遍展开面积计算 m2 3438 148 011204001027 石材墙面专用粘结剂粘贴墙面20厚米黄大理石ST04成品保护 m2 3696 149 011104001040 地毯楼地面原地面材质为地毯基层找平不再考虑8厚防潮弹性胶垫阻燃处理满铺地毯CA308成品保护 m2 40038序号项目编码项目名称项目特征描述计量单位工程量金额元综合单价合价其中暂估价 150 011408001037 墙纸裱糊批腻子三遍清油封底墙纸WC305 m2 66241 151 011207001061 墙面装饰板木龙骨基层刷防火涂料三遍18mm细木工板基层刷防火涂料三遍12厚密度板硬包衬板皮革硬包 FA307成品保护 m2 2703 152 011407002020 天棚喷刷涂料顶面三遍腻子乳胶漆PT 02三遍展开面积计算 m2 33445 153 010810002036 木窗帘盒窗帘盒展开 W=700mm5050木龙骨 18mm细木工板基层防火漆三遍12mm厚纸面石膏板板面钉眼封点防锈漆板缝贴自粘胶带批腻子刷乳胶漆各三遍 m 3717 154 010810005014 窗帘轨电动窗帘配套轨道含遥控器管线等 m 1062 155 010810001052 窗纱窗纱参见设计白皮书选样展开计算 m2 37276 156 010810001053 窗帘窗帘CU310参见设计白皮书选样展开计算 m2 37276 157 011408001036 墙纸裱糊批腻子三遍清油封底墙纸WC304 m2 2067 158 010808001005 木饰面空门套入户门成品木饰面板门套门套木龙骨单层细木工板基层木基层刷防火涂料三遍成品木饰面门套线 B=60 m 646 分部小计总统套间二层3间 159 010904002007 楼地面涂膜防水刷聚氨脂防水涂料平面二涂20mm m2 2253 160 011102001067 石材楼地面 30厚13水泥砂浆找平层 30厚干硬性水泥砂浆结合层20厚米黄大理石ST 04石材六面防护表面镜面处理成品保护 m2 363 161 011407002047 天棚喷刷涂料顶面三遍腻子防水乳胶漆PT02三遍展开面积计算 m2 3438 162 011204001028 石材墙面专用粘结剂粘贴墙面20厚米黄大理石ST04成品保护 m2 3696 163 011104001041 地毯楼地面原地面材质为地毯基层找平不再考虑8厚防潮弹性胶垫阻燃处理满铺地毯CA309成品保护 m2 38643 164 011408001038 墙纸裱糊批腻子三遍清油封底墙纸WC306 m2 69397 165 011207001062 墙面装饰板木龙骨基层刷防火涂料三遍18mm细木工板基层刷防火涂料三遍12厚密度板硬包衬板皮革硬包 FA308成品保护 m2 3061 166 011407002021 天棚喷刷涂料顶面三遍腻子乳胶漆PT 02三遍展开面积计算 m2 56735序号项目编码项目名称项目特征描述计量单位工程量金额元综合单价合价其中暂估价 167 010810002037 木窗帘盒窗帘盒展开 W=700mm5050木龙骨 18mm细木工板基层防火漆三遍12mm厚纸面石膏板板面钉眼封点防锈漆板缝贴自粘胶带批腻子刷乳胶漆各三遍 m 3168 168 010810005015 窗帘轨电动窗帘配套轨道含遥控器管线等 m 19008 169 010810001054 窗纱窗纱参见设计白皮书选样展开计算 m2 66718 170 010810001055 窗帘窗帘CU311参见设计白皮书选样展开计算 m2 48712 171 010810001056 窗帘窗帘CU312参见设计白皮书选样展开计算 m2 18006 172 010808001006 木饰面空门套入户门成品木饰面板门套门套木龙骨单层细木工板基层木基层刷防火涂料三遍成品木饰面门套线 B=60 m 67 分部小计一层后场厨房间 173 010904002003 楼地面涂膜防水刷聚氨脂防水涂料平面二涂20mm m2 1212 174 011102003078 块料楼地面 30厚13水泥砂浆找平层 30厚干硬性水泥砂浆结合层撒素水泥面洒适量清水10厚600600防滑地砖CT02专用填缝剂填缝成品保护 m2 1123 175 010401014005 不锈钢地沟 12厚不锈钢制作成品地沟规格 200200200详见总图地面节点 m 10 176 010401014006 不锈钢地沟盖板 12厚不锈钢制作成品地沟盖板规格200宽详见总图地面节点 m 10 177 011302001093 吊顶天棚装配式T型上人型铝合金龙骨面层规格 600mm×600mm 复杂 08厚600600铝单板吊顶未考虑现场厨具等因施工影响移位 m2 34466 178 011407001004 墙面喷刷涂料墙面三遍腻子乳胶漆PT 01三遍 m2 37113 分部小计二层后场服务间 179 011102003079 块料楼地面 30厚13水泥砂浆找平层 30厚干硬性水泥砂浆结合层撒素水泥面洒适量清水10厚600600防滑地砖CT02专用填缝剂填缝成品保护 m2 884 180 011204003016 块料墙面墙面界面剂处理水泥砂浆贴300600mm墙砖CT 01成品保护 m2 2608 181 011407002022 天棚喷刷涂料顶面三遍腻子乳胶漆PT 02三遍展开面积计算 m2 884序号项目编码项目名称项目特征描述计量单位工程量金额元综合单价合价其中暂估价 182 011501009002 服务间低柜墙面地柜服务间 450宽900高常规考虑 m 2 183 011501010003 服务间吊柜墙面地柜服务间 600宽900高常规考虑 m 2 184 011501010004 人造石台面墙面地柜人造石ST08台面服务间600宽 900高常规考虑 m 2 分部小计公共卫生间男女 185 011102003081 块料楼地面 30厚13水泥砂浆找平层 30厚干硬性水泥砂浆结合层撒素水泥面洒适量清水10厚600600防滑地砖公共区域卫生间专用填缝剂填缝成品保护 m2 6753 186 011408001056 墙纸裱糊批腻子三遍清油封底墙纸换新 m2 684 187 011407002048 天棚喷刷涂料顶面三遍腻子防水乳胶漆PT02三遍展开面积计算 m2 6753 188 011210005002 成品隔断成品卫生间小便斗隔断材质100mm厚玉沙玻璃+本色拉丝不锈钢包边配套五金规格 4501090mm 片 4 分部小计会议室 189 011104001042 地毯楼地面原地面材质为地毯基层找平不再考虑8厚防潮弹性胶垫阻燃处理满铺地毯CA313成品保护 m2 6644 190 011102001075 石材楼地面门槛石 30厚13水泥砂浆找平层 30厚干硬性水泥砂浆结合层20厚大理石ST 06门槛石六面防护石材切割磨边石材镜面处理成品保护 m2 235 191 011302001107 吊顶天棚复杂 U型上人型轻钢龙骨复杂全丝杆天棚Φ8吊筋 H=1050mm95mm厚双层纸面石膏板板面钉眼封点防锈漆板缝贴自粘胶带批腻子三遍刷PT01乳胶漆三遍 m2 6477 192 010810002048 木窗帘盒窗帘盒展开 W=1200mm5050木龙骨 18mm细木工板基层防火漆三遍12mm厚纸面石膏板板面钉眼封点防锈漆板缝贴自粘胶带批腻子刷乳胶漆各三遍 m 44 193 011502004014 GRG装饰线04 成品100100mmGRG线脚批腻子三遍刷PT01白色乳胶漆三遍详见节点图1DT260101 m 442序号项目编码项目名称项目特征描述计量单位工程量金额元综合单价合价其中暂估价 194 011502004015 GRG装饰线05 成品5055mmGRG线脚批腻子三遍刷PT01白色乳胶漆三遍详见节点图 1DT260101 m 2282 195 011502004016 GRG装饰线06 成品R=130mmGRG线脚批腻子三遍刷PT01白色乳胶漆三遍详见节点图 1DT260101 m 2282 196 011502004017 GRG装饰线07 成品R=100mmGRG线脚批腻子三遍刷PT01白色乳胶漆三遍详见节点图 1DT260101 m 2906 197 011304001048 灯带槽回光灯槽展开 350mm18mm厚细木工板木材面防火漆三遍 95mm纸面普通石膏板板面钉眼封点防锈漆板缝贴自粘胶带批腻子三遍白色涂料PT01三遍 m 2912 198 011304001049 灯带槽回光灯槽展开 270mm18mm厚细木工板木材面防火漆三遍 95mm纸面普通石膏板板面钉眼封点防锈漆板缝贴自粘胶带批腻子三遍白色涂料PT01三遍 m 249 199 011304001050 灯带槽回光灯槽展开 200mm18mm厚细木工板木材面防火漆三遍 95mm纸面普通石膏板板面钉眼封点防锈漆板缝贴自粘胶带批腻子三遍白色涂料PT01三遍 m 2282 200 011304001051 灯带槽回光灯槽展开 300mm18mm厚细木工板木材面防火漆三遍 95mm纸面普通石膏板板面钉眼封点防锈漆板缝贴自粘胶带批腻子三遍白色涂料PT01三遍 m 193 201 011304002090 筒灯孔筒灯喷淋喇叭等开孔个 28 202 011207001074 墙面装饰板木龙骨基层刷防火涂料三遍18mm细木工板基层刷防火涂料三遍12厚密度板硬包衬板皮革硬包 FA102成品保护 m2 366 203 011105005008 木质踢脚线木龙骨基层刷防火涂料三遍18mm细木工板基层刷防火涂料三遍木饰面踢脚线WD01300高成品保护 m 2904 204 011207001073 墙面装饰板木龙骨基层刷防火涂料三遍18mm细木工板基层刷防火涂料三遍木饰面 WD01成品装配板成品保护 m2 3009 205 011105006031 金属装饰线条墙面成品可见面12厚 5mm宽有色抗指纹不锈钢收边条MT01安装规格展宽65mm m 45序号项目编码项目名称项目特征描述计量单位工程量金额元综合单价合价其中暂估价 206 011304001052 墙面灯带槽回光灯槽展宽360宽 150+130+80单层 18mm细木工板刷防火涂料三遍WD01木饰面详见图纸 m 12 207 010809004008 石材窗台板干粉型粘贴20厚大理石 ST02石材边磨指甲圆 m2 132 208 011408001057 墙纸裱糊批腻子三遍清油封底 WC117墙纸换新 m2 271 209 010810001062 窗纱窗纱参见设计白皮书选样展开计算 m2 2376 210 010810005022 窗帘轨电动窗帘配套轨道含遥控器管线等 m 88 211 010810001063 窗帘窗帘CU116参见设计白皮书选样展开计算 m2 2376 212 010801002030 木质门带套 WD08成品木饰面双开入户门17302800mm成品拉手及暗扣2把铰链6个闭门器2个详见节点图 3DT2104 樘 3 213 011501008007 木壁柜成品WD01木饰面柜含硬包柜门暗藏灯带大理石柜内抽屉台面背板贴WC117墙纸规格 42002800600mm m2 1176 分部小计其他 214 011209002001 固定天窗玻璃更换固定天窗玻璃更换约 13m2规格为 6+076PVB+6mm厚钢化夹胶玻璃固定天窗重新打胶参见图PM04TC 02DF01DF02DF 03DF04 m2 13 215 011207001075 房间阳台漏水修补 33108房间外阳台漏水修补间 1 216 011302002014 钢架零星加固顶面镀锌钢架零星加固比如后增加的吊灯加固配合机电单位加固窗帘盒加固等 t 16 217 010809004001 石材窗台板原地面石材表面污渍清理表面镜面处理成品保护 m 135 218 011407001003 墙面喷刷涂料楼梯间墙面三遍腻子乳胶漆PT01三遍 m2 1600 219 010808001003 窗套基层窗套18厚细木工板基层 12厚纸面石膏板面层板面钉眼封点防锈漆板缝贴自粘胶带面层另计 m2 3763 220 010801002025 木质门带套原有暗门重装暗门9002800mm成品执手锁一把铰链3个门碰 1个五金利用原拆除后的樘 11 221 011302001094 吊顶天棚补洞口上人洞口规格450450四周增加轻钢龙骨加固双层95mm厚纸面石膏板板面钉眼封点防锈漆板缝贴自粘胶带批腻子刷白色乳胶漆PT01各三遍个 10序号项目编码项目名称项目特征描述计量单位工程量金额元综合单价合价其中暂估价 222 011207001068 电动窗帘电机电机单机系统电机为进口电机LT50扭距 25Nm转速17rpm包含制作安装及运费个 74 223 011207001072 淋浴间玻璃门及隔断安装因淋浴间墙地面石材凿除更换故淋浴间玻璃门及隔断需拆除安装拆除费用已在拆除工程中考虑此项仅考虑安装费此部分费用按间计算后期结算不再调整成品保护间 14 224 011207001063 成品保护费现场成品保护费含现场艺术品原有家具灯具洁具及现场保留不更新墙顶地在内所有材料费用此部分费用按项计算后期结算不再调整项 1 225 011207001069 打胶费现场打胶费含现场新做区域打胶及原有保留下来的胶水铲除重新打胶修补费用此部分费用按项计算后期结算不再调整项 1 226 011207001070 水晶灯拆洗维护费现场水晶灯拆洗维护费含现场所有水晶灯拆除清洗后重新安装及水晶灯保护网更换费用此部分费用按项计算后期结算不再调整项 1 分部小计防水处理 227 010902001005 屋面卷材防水 1PVC防水卷材 2130g无纺布保护层 3专用固定件热风焊接 4平屋面仅平面部分瓦屋面出屋面管道落水口 m2 473181 228 010902001007 屋面卷材防水 1PVC防水卷材 2收口压条及固定件密封膏密封 3PVC焊绳U型压条及固定件热风焊接 4女儿墙防水立面部分挑檐下部防水收口 m2 11917 229 010902001006 屋面卷材防水 1PVC卷材 2胶粘剂 3热风焊接 4平屋面天沟屋面变形缝 m2 6158 230 010902002002 屋面涂膜防水 1单组分聚氨酯防水液体涂料系统 2瓦屋面天沟 m2 68665 分部小计分部分项合计 1 011701006001 满堂脚手架大堂天地厅经纬厅和宴会厅等超高空间项 1 2 011701006002 满堂脚手架项 1 3 011703001001 垂直运输项 1 4 031301011001 环境检测费项 1序号项目编码项目名称项目特征描述计量单位工程量金额元综合单价合价其中暂估价单价措施合计合计2 总价措施项目清单与计价表总价措施项目清单与计价表工程名称30013 序号项目编码项目名称计算基础费率金额元调整费率调整后金额元备注 1 011707001001 安全文明施工费基本费分部分项合计+单价措施项目合计除税工程设备费 17 增加费分部分项合计+单价措施项目合计除税工程设备费 2 011707002001 夜间施工分部分项合计+单价措施项目合计除税工程设备费 3 011707003001 非夜间施工照明分部分项合计+单价措施项目合计除税工程设备费 4 011707004001 二次搬运分部分项合计+单价措施项目合计除税工程设备费 5 011707005001 冬雨季施工分部分项合计+单价措施项目合计除税工程设备费 6 011707006001 地上地下设施建筑物的临时保护设施分部分项合计+单价措施项目合计除税工程设备费 7 011707007001 已完工程及设备保护分部分项合计+单价措施项目合计除税工程设备费 8 011707008001 临时设施分部分项合计+单价措施项目合计除税工程设备费 9 011707009001 赶工措施分部分项合计+单价措施项目合计除税工程设备费 10 011707010001 工程按质论价分部分项合计+单价措施项目合计除税工程设备费 11 011707011001 住宅分户验收分部分项合计+单价措施项目合计除税工程设备费 12 011707012001 特殊条件下施工增加费分部分项合计+单价措施项目合计除税工程设备费3 其他项目清单与计价汇总表其他项目清单与计价汇总表工程名称30013 序号项目名称金额元结算金额元备注 1 暂列金额 740000 2 暂估价 21 材料暂估价 22 专业工程暂估价 3 计日工 4 总承包服务费合计 7400004 暂列金额明细表暂列金额明细表工程名称30013 序号项目名称计量单位暂定金额元备注 1 暂列金 740000 合计 7400005 材料工程设备暂估单价及调整表材料工程设备暂估单价及调整表工程名称30013 序号材料编码材料工程设备名称规格型号计量单位数量投标确认暂估元单价合价确认元单价合价差额±元单价合价备注合计6 专业工程暂估价及结算价表专业工程暂估价及结算价表工程名称30013 序号工程名称工程内容暂估金额元结算金额元差额±元备注合计7 计日工表计日工表工程名称30013 编号项目名称单位暂定数量实际数量综合单价元合价元暂定实际一人工人工小计二材料材料小计三施工机械机械小计四企业管理费和利润总计8 总承包服务费计价表总承包服务费计价表工程名称30013 序号项目名称项目价值元服务内容计算基础费率金额元 1 发包人发包专业工程项目价值 2 发包人供应材料项目价值合计9 规费税金项目计价表规费税金项目计价表工程名称30013 序号项目名称计算基础计算基数元计算费率金额元 1 规费工程排污费+社会保险费+住房公积金 11 社会保险费分部分项工程费+措施项目费+其他项目费除税工程设备费 24 12 住房公积金分部分项工程费+措施项目费+其他项目费除税工程设备费 042 13 工程排污费分部分项工程费+措施项目费+其他项目费除税工程设备费 01 2 税金分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费除税甲供材料和甲供设备费101 10 合计10 发包人提供材料和工程设备一览表发包人提供材料和工程设备一览表工程名称30013 序号材料编码材料工程设备名称规格型号单位数量单价元合价元交货方式送达地点备注合计11 承包人提供主要材料和工程设备一览表适用造价信息差额调整法承包人提供主要材料和工程设备一览表适用造价信息差额调整法工程名称30013 序号材料编码名称规格型号单位数量风险系数基准单价元投标单价元发承包人确认单价元备注 1 0014 1 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表分部分项工程和单价措施项目清单与计价表工程名称50014 序号项目编码项目名称项目特征描述计量单位工程量金额元综合单价合价其中暂估价入口门廊 1 011102001061 石材楼地面原地面石材表面污渍清理表面镜面处理 m2 23672 2 011204001025 石材墙面打磨原墙柱面石材表面镜面处理含石材损坏修补打胶补缝等工作内容 m2 192 3 011302001088 木饰面天棚 5050mm木龙骨基层刷防火涂料三遍18mm细木工板基层刷防火涂料三遍金属复合板MC01定制装配板 m2 13138 4 011407002029 天棚喷刷涂料顶面三遍腻子乳胶漆PT 01三遍展开面积计算 m2 28672 分部小计前厅 5 011102001071 石材楼地面 30厚13水泥砂浆找平层 30厚干硬性水泥砂浆结合层20厚原地面斜拼大理石换新石材六面防护表面镜面处理成品保护 m2 3929 6 011204001003 石材墙面打磨原墙柱面石材表面镜面处理含石材损坏修补打胶补缝等工作内容 m2 734 7 011207001044 墙面装饰板木龙骨基层刷防火涂料三遍18mm细木工板基层 12厚石膏板基层刷防火涂料三遍板面钉眼封点防锈漆板缝贴自粘胶带批腻子三遍清油封底墙纸WC501成品保护 m2 10026 8 011407002007 天棚喷刷涂料顶面三遍腻子乳胶漆PT 01三遍展开面积计算 m2 3929 9 011207001070 大堂旋转门电动移门及固定门窗安装因大堂石材凿除更换故大堂旋转门电动移门及固定门窗需拆除安装拆除费用已在拆除工程中考虑此项仅考虑安装及调试费此部分费用按项计算后期结算不再调整成品保护项 1 分部小计大厅 10 011102001072 石材楼地面 30厚13水泥砂浆找平层 30厚干硬性水泥砂浆结合层20厚原地面斜拼大理石换新石材六面防护表面镜面处理成品保护 m2 10945 11 011104001034 地毯楼地面活动地毯CA501成品保护 m2 2961 12 011204001004 石材墙面打磨原墙柱面石材表面镜面处理含石材损坏修补打胶补缝等工作内容 m2 3353序号项目编码项目名称项目特征描述计量单位工程量金额元综合单价合价其中暂估价 13 011207001042 墙面装饰板木龙骨基层刷防火涂料三遍18mm细木工板基层 12厚石膏板基层刷防火涂料三遍板面钉眼封点防锈漆板缝贴自粘胶带批腻子三遍清油封底墙纸WC501成品保护 m2 10132 14 011407002008 天棚喷刷涂料顶面三遍腻子乳胶漆PT 01三遍展开面积计算 m2 122 15 010810002038 木窗帘盒窗帘盒展开 W=700mm5050木龙骨 18mm细木工板基层防火漆三遍12mm厚纸面石膏板板面钉眼封点防锈漆板缝贴自粘胶带批腻子刷乳胶漆各三遍 m 2536 16 010810001060 窗帘窗帘CU501参见设计白皮书选样展开计算 m2 1757 17 010810001033 窗纱窗纱参见设计白皮书选样 m2 1757 18 010810005002 窗帘轨电动窗帘配套轨道含遥控器管线等 m 502 分部小计中厅 19 011102001073 石材楼地面 30厚13水泥砂浆找平层 30厚干硬性水泥砂浆结合层20厚原地面斜拼大理石换新石材六面防护表面镜面处理成品保护 m2 11724 20 011204001005 石材墙面打磨原墙柱面石材表面镜面处理含石材损坏修补打胶补缝等工作内容 m2 2701 21 011207001043 墙面装饰板木龙骨基层刷防火涂料三遍18mm细木工板基层 12厚石膏板基层刷防火涂料三遍板面钉眼封点防锈漆板缝贴自粘胶带批腻子三遍清油封底墙纸WC501成品保护 m2 7542 22 011407002009 天棚喷刷涂料顶面三遍腻子乳胶漆PT 01三遍展开面积计算 m2 11724 分部小计侧门厅 23 011102001074 石材楼地面 30厚13水泥砂浆找平层 30厚干硬性水泥砂浆结合层20厚原地面斜拼大理石换新石材六面防护表面镜面处理成品保护 m2 498 24 011204001006 石材墙面打磨原墙柱面石材表面镜面处理含石材损坏修补打胶补缝等工作内容 m2 1068 25 011408001021 墙纸裱糊批腻子三遍清油封底墙纸WC502 m2 3296 26 011407002010 天棚喷刷涂料顶面三遍腻子乳胶漆PT 01三遍展开面积计算 m2 498 分部小计序号项目编码项目名称项目特征描述计量单位工程量金额元综合单价合价其中暂估价休息厅 27 011102001075 石材楼地面 30厚13水泥砂浆找平层 30厚干硬性水泥砂浆结合层20厚原地面斜拼大理石换新石材六面防护表面镜面处理成品保护 m2 8844 28 011104001029 地毯楼地面活动地毯CA501成品保护 m2 3875 29 011204001007 石材墙面打磨原墙柱面石材表面镜面处理含石材损坏修补打胶补缝等工作内容 m2 2686 30 011408001022 墙纸裱糊批腻子三遍清油封底墙纸WC503 m2 12819 31 011407002011 天棚喷刷涂料顶面三遍腻子乳胶漆PT 01三遍展开面积计算 m2 9434 32 010810002021 木窗帘盒窗帘盒展开 W=700mm5050木龙骨 18mm细木工板基层防火漆三遍12mm厚纸面石膏板板面钉眼封点防锈漆板缝贴自粘胶带批腻子刷乳胶漆各三遍 m 118 33 010810001061 窗帘窗帘CU502参见设计白皮书选样展开计算 m2 1488 34 010810001034 窗纱窗纱参见设计白皮书选样 m2 1488 35 010810005003 窗帘轨电动窗帘配套轨道含遥控器管线等 m 236 分部小计公区走道 36 011102001076 石材楼地面 30厚13水泥砂浆找平层 30厚干硬性水泥砂浆结合层20厚原地面斜拼大理石换新石材六面防护表面镜面处理成品保护 m2 7602 37 011204001008 石材墙面打磨原墙柱面石材表面镜面处理含石材损坏修补打胶补缝等工作内容 m2 2715 38 011408001010 墙纸裱糊批腻子三遍清油封底墙纸WC502 m2 1071 39 011407002012 天棚喷刷涂料顶面三遍腻子乳胶漆PT 01三遍展开面积计算 m2 7897 40 010810002022 木窗帘盒窗帘盒展开 W=700mm5050木龙骨 18mm细木工板基层防火漆三遍12mm厚纸面石膏板板面钉眼封点防锈漆板缝贴自粘胶带批腻子刷乳胶漆各三遍 m 59 41 010810001062 窗帘窗帘CU503参见设计白皮书选样展开计算 m2 3894 42 010810001035 窗纱窗纱参见设计白皮书选样 m2 3894 43 010810005004 窗帘轨电动窗帘配套轨道含遥控器管线等 m 118序号项目编码项目名称项目特征描述计量单位工程量金额元综合单价合价其中暂估价分部小计餐厅和活动室 44 011102001046 石材楼地面原地面石材表面污渍清理表面镜面处理 m2 15646 45 011104001035 地毯楼地面原地面材质为地毯基层找平不再考虑8厚防潮弹性胶垫阻燃处理满铺地毯CA503成品保护 m2 10948 46 011204001009 石材墙面打磨原墙柱面石材表面镜面处理含石材损坏修补打胶补缝等工作内容 m2 4496 47 011408001023 墙纸裱糊批腻子三遍清油封底墙纸WC505 m2 18565 48 011207001045 墙面装饰板 12厚密度板硬包衬板屏风墙纸硬包WC505成品保护如要拆除屏风另行计算 m2 9568 49 011407002013 天棚喷刷涂料顶面三遍腻子乳胶漆PT 01三遍展开面积计算 m2 26594 50 010810002023 木窗帘盒窗帘盒展开 W=700mm5050木龙骨 18mm细木工板基层防火漆三遍12mm厚纸面石膏板板面钉眼封点防锈漆板缝贴自粘胶带批腻子刷乳胶漆各三遍 m 144 51 010810001063 窗帘窗帘CU504参见设计白皮书选样展开计算 m2 144 52 010810001036 窗纱窗纱参见设计白皮书选样 m2 144 53 010810005005 窗帘轨电动窗帘配套轨道含遥控器管线等 m 288 分部小计会见厅 54 011102001047 石材楼地面原地面石材表面污渍清理表面镜面处理 m2 5772 55 011104001036 地毯楼地面活动地毯CA505成品保护 m2 288 56 011204001010 石材墙面打磨原墙柱面石材表面镜面处理含石材损坏修补打胶补缝等工作内容 m2 163 57 011408001024 墙纸裱糊批腻子三遍清油封底墙纸WC504 m2 12419 58 011407002014 天棚喷刷涂料顶面三遍腻子乳胶漆PT 01三遍展开面积计算 m2 6533 59 010810002024 木窗帘盒窗帘盒展开 W=700mm5050木龙骨 18mm细木工板基层防火漆三遍12mm厚纸面石膏板板面钉眼封点防锈漆板缝贴自粘胶带批腻子刷乳胶漆各三遍 m 1521 60 010810001051 窗帘窗帘CU501参见设计白皮书选样展开计算 m2 16438序号项目编码项目名称项目特征描述计量单位工程量金额元综合单价合价其中暂估价 61 010810001037 窗纱窗纱参见设计白皮书选样 m2 16438 62 010810005006 窗帘轨电动窗帘配套轨道含遥控器管线等 m 3044 分部小计贵宾休息室 63 011104001037 地毯楼地面原地面材质为地毯基层找平不再考虑8厚防潮弹性胶垫阻燃处理满铺地毯CA502成品保护 m2 1576 64 011204001011 石材墙面打磨原墙柱面石材表面镜面处理含石材损坏修补打胶补缝等工作内容 m2 71 65 011408001014 墙纸裱糊批腻子三遍清油封底墙纸WC504 m2 3317 66 011407002015 天棚喷刷涂料顶面三遍腻子乳胶漆PT 01三遍展开面积计算 m2 1786 67 010810002025 木窗帘盒窗帘盒展开 W=700mm5050木龙骨 18mm细木工板基层防火漆三遍12mm厚纸面石膏板板面钉眼封点防锈漆板缝贴自粘胶带批腻子刷乳胶漆各三遍 m 42 68 010810001052 窗帘窗帘CU501参见设计白皮书选样展开计算 m2 2856 69 010810001038 窗纱窗纱参见设计白皮书选样 m2 2856 70 010810005007 窗帘轨电动窗帘配套轨道含遥控器管线等 m 84 分部小计一层客房走道 71 011102001048 石材楼地面原地面石材表面污渍清理表面镜面处理 m2 2658 72 011104001038 地毯楼地面原地面材质为地毯基层找平不再考虑8厚防潮弹性胶垫阻燃处理满铺地毯CA504成品保护 m2 17014 73 011204001012 石材墙面打磨原墙柱面石材表面镜面处理含石材损坏修补打胶补缝等工作内容 m2 5265 74 011408001011 墙纸裱糊批腻子三遍清油封底墙纸WC502 m2 19494 75 011302002008 钢架转换层顶面镀锌钢架转换层 m2 21532 76 011302001089 吊顶天棚复杂 U型上人型轻钢龙骨复杂全丝杆天棚Φ8吊筋 H=1050mm双层95mm厚纸面石膏板板面钉眼封点防锈漆板缝贴自粘胶带批腻子刷白色乳胶漆 PT01各三遍 m2 21532序号项目编码项目名称项目特征描述计量单位工程量金额元综合单价合价其中暂估价 77 010810002026 木窗帘盒窗帘盒展开 W=700mm5050木龙骨 18mm细木工板基层防火漆三遍12mm厚纸面石膏板板面钉眼封点防锈漆板缝贴自粘胶带批腻子刷乳胶漆各三遍 m 372 78 010810001053 窗帘窗帘CU501参见设计白皮书选样展开计算 m2 23064 79 010810001039 窗纱窗纱参见设计白皮书选样 m2 23064 80 010810005008 窗帘轨电动窗帘配套轨道含遥控器管线等 m 744 81 011304002057 成品检修口开孔安装450450mm成品石膏检修口个 5 分部小计二层公区走道 82 011102001049 石材楼地面原地面石材表面污渍清理表面镜面处理 m2 14464 83 011104001030 地毯楼地面原地面材质为地毯基层找平不再考虑8厚防潮弹性胶垫阻燃处理满铺地毯CA504成品保护 m2 1778 84 011204001013 石材墙面打磨原墙柱面石材表面镜面处理含石材损坏修补打胶补缝等工作内容 m2 7145 85 011408001012 墙纸裱糊批腻子三遍清油封底墙纸WC502 m2 13418 86 011302002006 钢架转换层顶面镀锌钢架转换层 m2 16242 87 011302001086 吊顶天棚复杂 U型上人型轻钢龙骨复杂全丝杆天棚Φ8吊筋 H=1050mm双层95mm厚纸面石膏板板面钉眼封点防锈漆板缝贴自粘胶带批腻子刷白色乳胶漆 PT01各三遍 m2 16242 88 010810002027 木窗帘盒窗帘盒展开 W=700mm5050木龙骨 18mm细木工板基层防火漆三遍12mm厚纸面石膏板板面钉眼封点防锈漆板缝贴自粘胶带批腻子刷乳胶漆各三遍 m 38 89 010810001054 窗帘窗帘CU501参见设计白皮书选样展开计算 m2 2356 90 010810001040 窗纱窗纱参见设计白皮书选样 m2 2356 91 010810005009 窗帘轨电动窗帘配套轨道含遥控器管线等 m 76 分部小计二层客房走道 92 011102001050 石材楼地面原地面石材表面污渍清理表面镜面处理 m2 83序号项目编码项目名称项目特征描述计量单位工程量金额元综合单价合价其中暂估价 93 011104001031 地毯楼地面原地面材质为地毯基层找平不再考虑8厚防潮弹性胶垫阻燃处理满铺地毯CA504成品保护 m2 8279 94 011204001014 石材墙面打磨原墙柱面石材表面镜面处理含石材损坏修补打胶补缝等工作内容 m2 11611 95 011408001013 墙纸裱糊批腻子三遍清油封底墙纸WC502 m2 11611 96 011302002007 钢架转换层顶面镀锌钢架转换层 m2 9108 97 011302001087 吊顶天棚复杂 U型上人型轻钢龙骨复杂全丝杆天棚Φ8吊筋 H=1050mm双层95mm厚纸面石膏板板面钉眼封点防锈漆板缝贴自粘胶带批腻子刷白色乳胶漆 PT01各三遍 m2 9108 98 010810002028 木窗帘盒窗帘盒展开 W=700mm5050木龙骨 18mm细木工板基层防火漆三遍12mm厚纸面石膏板板面钉眼封点防锈漆板缝贴自粘胶带批腻子刷乳胶漆各三遍 m 25 99 010810001055 窗帘窗帘CU501参见设计白皮书选样展开计算 m2 155 100 010810001041 窗纱窗纱参见设计白皮书选样 m2 155 101 010810005010 窗帘轨电动窗帘配套轨道含遥控器管线等 m 50 分部小计标间单人 102 010904002006 楼地面涂膜防水刷聚氨脂防水涂料平面二涂20mm m2 4506 103 011102001066 石材楼地面 30厚13水泥砂浆找平层 30厚干硬性水泥砂浆结合层20厚米黄大理石ST 04石材六面防护表面镜面处理成品保护 m2 726 104 011407002046 天棚喷刷涂料顶面三遍腻子防水乳胶漆PT02三遍展开面积计算 m2 6876 105 011204001027 石材墙面专用粘结剂粘贴墙面20厚米黄大理石ST04成品保护 m2 7392 106 011102001051 石材楼地面原地面石材表面污渍清理表面镜面处理 m2 9726 107 011104001039 地毯楼地面原地面材质为地毯基层找平不再考虑8厚防潮弹性胶垫阻燃处理满铺地毯CA506成品保护 m2 21402 108 011204001015 石材墙面打磨原墙柱面石材表面镜面处理含石材损坏修补打胶补缝等工作内容 m2 2814 109 011408001025 墙纸裱糊批腻子三遍清油封底墙纸WC506 m2 21914序号项目编码项目名称项目特征描述计量单位工程量金额元综合单价合价其中暂估价 110 011207001046 墙面装饰板木龙骨基层刷防火涂料三遍18mm细木工板基层刷防火涂料三遍12厚密度板硬包衬板墙纸硬包 WC506成品保护 m2 4602 111 011407002017 天棚喷刷涂料顶面三遍腻子乳胶漆PT 01三遍展开面积计算 m2 32898 112 010810002029 木窗帘盒窗帘盒展开 W=700mm5050木龙骨 18mm细木工板基层防火漆三遍12mm厚纸面石膏板板面钉眼封点防锈漆板缝贴自粘胶带批腻子刷乳胶漆各三遍 m 354 113 010810001064 窗帘窗帘CU505参见设计白皮书选样展开计算 m2 2478 114 010810001042 窗纱窗纱参见设计白皮书选样 m2 2478 115 010810005011 窗帘轨电动窗帘配套轨道含遥控器管线等 m 708 116 010808001005 木饰面空门套入户门+卫生间成品木饰面板门套门套木龙骨单层细木工板基层木基层刷防火涂料三遍成品木饰面门套线 B=60 m 5382 117 011102001079 石材墙面浴缸镀锌钢骨架基层石材干挂件干挂20厚大理石ST 02成品保护 m2 1005 分部小计双开间 118 010904002007 楼地面涂膜防水刷聚氨脂防水涂料平面二涂20mm m2 1502 119 011102001067 石材楼地面 30厚13水泥砂浆找平层 30厚干硬性水泥砂浆结合层20厚米黄大理石ST 04石材六面防护表面镜面处理成品保护 m2 242 120 011407002047 天棚喷刷涂料顶面三遍腻子防水乳胶漆PT02三遍展开面积计算 m2 2292 121 011204001028 石材墙面专用粘结剂粘贴墙面20厚米黄大理石ST04成品保护 m2 2464 122 011102001052 石材楼地面原地面石材表面污渍清理表面镜面处理 m2 467 123 011104001040 地毯楼地面原地面材质为地毯基层找平不再考虑8厚防潮弹性胶垫阻燃处理满铺地毯CA507成品保护 m2 155 124 011204001016 石材墙面打磨原墙柱面石材表面镜面处理含石材损坏修补打胶补缝等工作内容 m2 154 125 011408001026 墙纸裱糊批腻子三遍清油封底墙纸WC507 m2 36483序号项目编码项目名称项目特征描述计量单位工程量金额元综合单价合价其中暂估价 126 011207001047 墙面装饰板木龙骨基层刷防火涂料三遍18mm细木工板基层刷防火涂料三遍12厚密度板硬包衬板墙纸硬包 WC507成品保护 m2 1243 127 011407002018 天棚喷刷涂料顶面三遍腻子乳胶漆PT 01三遍展开面积计算 m2 2251 128 010810002030 木窗帘盒窗帘盒展开 W=700mm5050木龙骨 18mm细木工板基层防火漆三遍12mm厚纸面石膏板板面钉眼封点防锈漆板缝贴自粘胶带批腻子刷乳胶漆各三遍 m 234 129 010810001065 窗帘窗帘CU506参见设计白皮书选样展开计算 m2 1638 130 010810001043 窗纱窗纱参见设计白皮书选样 m2 1638 131 010810005012 窗帘轨电动窗帘配套轨道含遥控器管线等 m 468 132 010808001006 木饰面空门套卫生间成品木饰面板门套门套木龙骨单层细木工板基层木基层刷防火涂料三遍成品木饰面门套线 B=60 m 1196 133 011102001077 石材墙面浴缸镀锌钢骨架基层石材干挂件干挂20厚大理石ST 02成品保护 m2 502 分部小计三开间 134 010904002008 楼地面涂膜防水刷聚氨脂防水涂料平面二涂20mm m2 751 135 011102001068 石材楼地面 30厚13水泥砂浆找平层 30厚干硬性水泥砂浆结合层20厚米黄大理石ST 04石材六面防护表面镜面处理成品保护 m2 121 136 011407002048 天棚喷刷涂料顶面三遍腻子防水乳胶漆PT02三遍展开面积计算 m2 1146 137 011204001029 石材墙面专用粘结剂粘贴墙面20厚米黄大理石ST04成品保护 m2 1232 138 011102001053 石材楼地面原地面石材表面污渍清理表面镜面处理 m2 5626 139 011104001041 地毯楼地面原地面材质为地毯基层找平不再考虑8厚防潮弹性胶垫阻燃处理满铺地毯CA508成品保护 m2 10184 140 011204001017 石材墙面打磨原墙柱面石材表面镜面处理含石材损坏修补打胶补缝等工作内容 m2 12443 141 011408001027 墙纸裱糊批腻子三遍清油封底墙纸WC508 m2 2115序号项目编码项目名称项目特征描述计量单位工程量金额元综合单价合价其中暂估价 142 011207001048 墙面装饰板木龙骨基层刷防火涂料三遍18mm细木工板基层刷防火涂料三遍12厚密度板硬包衬板墙纸硬包 WC508成品保护 m2 622 143 011407002019 天棚喷刷涂料顶面三遍腻子乳胶漆PT 01三遍展开面积计算 m2 17005 144 010810002031 木窗帘盒窗帘盒展开 W=700mm5050木龙骨 18mm细木工板基层防火漆三遍12mm厚纸面石膏板板面钉眼封点防锈漆板缝贴自粘胶带批腻子刷乳胶漆各三遍 m 239 145 010810001066 窗帘窗帘CU507参见设计白皮书选样展开计算 m2 15057 146 010810001044 窗纱窗纱参见设计白皮书选样 m2 15057 147 010810005013 窗帘轨电动窗帘配套轨道含遥控器管线等 m 478 148 011102001078 石材墙面浴缸镀锌钢骨架基层石材干挂件干挂20厚大理石ST 02成品保护 m2 251 分部小计部长套房 149 011102001054 石材楼地面原地面石材表面污渍清理表面镜面处理 m2 546 150 011104001042 地毯楼地面原地面材质为地毯基层找平不再考虑8厚防潮弹性胶垫阻燃处理满铺地毯CA510成品保护 m2 3512 151 011204001018 石材墙面打磨原墙柱面石材表面镜面处理含石材损坏修补打胶补缝等工作内容 m2 597 152 011408001028 墙纸裱糊批腻子三遍清油封底墙纸WC509 m2 683 153 011407002020 天棚喷刷涂料顶面三遍腻子乳胶漆PT 01三遍展开面积计算 m2 4363 154 010810002032 木窗帘盒窗帘盒展开 W=700mm5050木龙骨 18mm细木工板基层防火漆三遍12mm厚纸面石膏板板面钉眼封点防锈漆板缝贴自粘胶带批腻子刷乳胶漆各三遍 m 61 155 010810001067 窗帘窗帘CU508参见设计白皮书选样展开计算 m2 125 156 010810001045 窗纱窗纱参见设计白皮书选样 m2 125 157 010810005014 窗帘轨电动窗帘配套轨道含遥控器管线等 m 45 158 011102001055 石材楼地面原地面石材表面污渍清理表面镜面处理 m2 6755序号项目编码项目名称项目特征描述计量单位工程量金额元综合单价合价其中暂估价 159 011104001043 地毯楼地面原地面材质为地毯基层找平不再考虑8厚防潮弹性胶垫阻燃处理满铺地毯CA509成品保护 m2 5441 160 011204001019 石材墙面打磨原墙柱面石材表面镜面处理含石材损坏修补打胶补缝等工作内容 m2 1262 161 011408001015 墙纸裱糊批腻子三遍清油封底墙纸WC509 m2 1508 162 011407002021 天棚喷刷涂料顶面三遍腻子乳胶漆PT 01三遍展开面积计算 m2 12776 163 010810002033 木窗帘盒窗帘盒展开 W=700mm5050木龙骨 18mm细木工板基层防火漆三遍12mm厚纸面石膏板板面钉眼封点防锈漆板缝贴自粘胶带批腻子刷乳胶漆各三遍 m 116 164 010810001056 窗帘窗帘CU508参见设计白皮书选样展开计算 m2 7888 165 010810001046 窗纱窗纱参见设计白皮书选样 m2 7888 166 010810005015 窗帘轨电动窗帘配套轨道含遥控器管线等 m 232 167 011102001056 石材楼地面原地面石材表面污渍清理表面镜面处理 m2 727 168 011408001016 墙纸裱糊批腻子三遍清油封底墙纸WC509 m2 1987 169 011407002022 天棚喷刷涂料顶面三遍腻子乳胶漆PT 01三遍展开面积计算 m2 727 170 010904002009 楼地面涂膜防水刷聚氨脂防水涂料平面二涂20mm m2 751 171 011102001069 石材楼地面 30厚13水泥砂浆找平层 30厚干硬性水泥砂浆结合层20厚米黄大理石ST 04石材六面防护表面镜面处理成品保护 m2 121 172 011407002049 天棚喷刷涂料顶面三遍腻子防水乳胶漆PT02三遍展开面积计算 m2 1146 173 011204001030 石材墙面专用粘结剂粘贴墙面20厚米黄大理石ST04成品保护 m2 1232 174 011102001060 石材楼地面原地面石材表面污渍清理表面镜面处理 m2 794 175 011204001024 石材墙面打磨原墙柱面石材表面镜面处理含石材损坏修补打胶补缝等工作内容 m2 3922 176 011408001029 墙纸裱糊批腻子三遍清油封底墙纸WC510 m2 678 177 011407002023 天棚喷刷涂料顶面三遍腻子乳胶漆PT 02三遍展开面积计算 m2 794 178 011104001032 地毯楼地面原地面材质为地毯基层找平不再考虑8厚防潮弹性胶垫阻燃处理满铺地毯CA510成品保护 m2 2388序号项目编码项目名称项目特征描述计量单位工程量金额元综合单价合价其中暂估价 179 011204001020 石材墙面打磨原墙柱面石材表面镜面处理含石材损坏修补打胶补缝等工作内容 m2 462 180 011408001017 墙纸裱糊批腻子三遍清油封底墙纸WC509 m2 4487 181 011407002024 天棚喷刷涂料顶面三遍腻子乳胶漆PT 01三遍展开面积计算 m2 2388 182 010810002034 木窗帘盒窗帘盒展开 W=700mm5050木龙骨 18mm细木工板基层防火漆三遍12mm厚纸面石膏板板面钉眼封点防锈漆板缝贴自粘胶带批腻子刷乳胶漆各三遍 m 55 183 010810001057 窗帘窗帘CU508参见设计白皮书选样展开计算 m2 3633 184 010810001047 窗纱窗纱参见设计白皮书选样 m2 3633 185 010810005016 窗帘轨电动窗帘配套轨道含遥控器管线等 m 11 186 011104001033 地毯楼地面原地面材质为地毯基层找平不再考虑8厚防潮弹性胶垫阻燃处理满铺地毯CA510成品保护 m2 351 187 011204001021 石材墙面打磨原墙柱面石材表面镜标段名称金鸡湖大酒店一期维修装修改造工程及机电安装工程资格后审项目施工招标文件标段编号GYY20180201803 招标人苏州工业园区金鸡湖大酒店有限公司招标时间2018年 10月 29日目录第一章投标人须知 1 投标人须知前附表 1 1 总则 11 11 项目概况 11 12 资金来源和落实情况 11 13 招标范围计划工期质量标准评奖要求 11 14 投标人资格条件 11 15 费用承担 11 16 保密 11 17 语言文字 12 18 计量单位 12 19 踏勘现场及投标预备会 12 110 分包 12 2 招标文件 12 21 招标文件的组成 12 22 招标文件的澄清与修改 13 23 招标文件及招标控制价的公布 13 3 投标文件 13 31 投标文件的组成及编制 13 32 投标报价 14 33 投标有效期 14 34 投标保证金 15 35 资格审查资料 15 4 投标 15 41 投标文件递交 15 42 投标文件的修改与撤回 15 5 开标 16 51 开标时间和地点 16 52 开标程序 16 6 评标 16 61 评标委员会 16 62 评标原则 17 63 评标 17 64 无效标条款 17 65 投标文件的澄清 18 66 中标候选人公示 18 7 定标 19 71 中标人公告 19 72 履约担保 19 73 签订合同 19 8 重新招标 19 9 纪律和监督 20 91 对招标人的纪律要求 20 92 对投标人的纪律要求 20 93 对评标委员会成员的纪律要求 20 94 对与评标活动有关的工作人员的纪律要求 20 95 监督与投诉 20 10 需要补充的其他内容 21 101 解释权 21 102 招标人补充的其他内容 21 第二章评标办法 22 第三章合同条款 25 第四章投标文件 118 1 第一章投标人须知投标人须知前附表条款号条款名称编列内容 1 招标人名称苏州工业园区金鸡湖大酒店有限公司地址苏州工业园区旺墩路 158号置业商务广场 9楼联系人王雨清电话051262767547 电子邮箱wyqsipurdcom 2 招标代理机构名称地址联系人电话电子邮箱 3 项目名称金鸡湖大酒店一期维修 4 建设地点苏州工业园区国宾路 168号金鸡湖大酒店 5 资金来源及出资比例国有资金100 其中财政资金自筹资金 100 非国有资金 6 资金落实情况已落实 7 招标范围详见工程量清单和技术标准和要求 8 计划工期计划工期558日历天 2 条款号条款名称编列内容计划开工日期2018年 11月 20日 9 质量标准合格 10 评奖要求无 11 资格审查方式资格后审 12 投标人资格条件同招标公告要求招标公告中项目负责人必须满足的条件中项目负责人不得同时在两个或者两个以上单位受聘或者执业具体情形为1同时在两个及以上单位签订劳动合同或交纳社会保险 2将本人执职业资格证书同时注册在两个及以上单位 13 踏勘现场招标人1 1不组织 2组织时间地点如下 14 投标预备会招标人1 1不组织 2组织时间地点如下 15 分包招标人1 1不允许 2允许分包内容为 16 构成招标文件其他材料澄清或修改图纸控制价清单等 3 条款号条款名称编列内容的其他材料获得途径苏州工业园区公共资源交易中心网发布 17 招标文件的公布在苏州工业园区公共资源交易中心网发布 18 招标控制价的公布在苏州工业园区公共资源交易中心网发布 19 投标人提疑请将疑问于2018年11月05日 1600前通过苏州工业园区公共资源交易中心网递交 20 招标人对招标文件控制价的澄清或修改投标人应在投标截止时间前关注苏州工业园区公共资源交易中心网招标人对招标文件的澄清或修改由于未及时获取相关内容而造成的一切后果由投标人自行承担最后一次澄清或修改距投标截止时间不少于3日采用合理价随机抽取中标人法的不少于 1日 21 投标文件份数本项目为网上电子招投标中标人在领取中标通知书后需向招标人额外提供与投标所报电子文件一致的纸质投标书贰份 22 投标报价方式采用 1 1固定综合单价报价 2其他 23 投标报价编制的其他要求 1 对于甲供的设备和材料投标人负责现场卸车和保管费用计入投标报价中该费用包干使用 2 本招标文件第三章合同条款及格式中明确的由承包人承担的或考虑的所有工作及内容所发生的各项费用投标人应综合考虑后一并计入投标报价中 4 条款号条款名称编列内容 3 本工程建筑工程一切险或安装工程一切险第三者责任险公证费由中标人承担投标人自行考虑包含在投标报价中标底中不单独计取 4 投标人不得将不可竞争费用费率降低标准计取 24 投标有效期投标截止日后 60天 25 递交投标文件地点苏州工业园区公共资源交易中心网 26 投标截止时间 2018年11月 12日 1030 27 投标保证金采用 2 1本项目不需要提交投标保证金 2本项目需要提交投标保证金投标保证金格式如下投标保证金缴纳时间2018年 11月 12日 1030 2018年 11月 13日 1600以到账时间为准如任意一笔投标保证金到账时间早于或晚于该时间段投标文件将被拒收投标保证金的金额71 万元人民币备注 ①投标保证金必须从投标人企业基本帐户直接转账到招标人指定账户账户名苏州工业园区城市重建有限公司开户行中信银行园区支行账号 5 条款号条款名称编列内容 7324410182600056415上以个人企业的办事处分公司子公司名义或从他人账户投标人企业的其他账户缴纳的投标保证金无效在转账时必须注明投标标段名称款项用途等信息投标人在缴纳投标保证金的时间段内必须提供企业基本账户开户许可证原件复印件传真件电子件等并及时确认保证金及开户许可证提交情况联系电话卜丽 051266606929传真 051266606999开具收据地址苏州工业园区旺墩路 158 号置业商务广场 9楼财务管理部 ②若由于投标人在转账时未做注明标段名称款项用途等信息或在投标保证金缴纳时间段内未提供企业基本帐户开户许可证原件复印件传真件电子件等而导致投标保证金无法查询到账情况的或者无法判定投标保证金是否从企业基本帐户转出的均视为未提供投标保证金其投标文件将被拒收未提交投标保证金或提交的保证金金额少于招标文件要求金额的投标文件将被拒收投标保证金退还程序保证金收据必须保存完整在办理保证金退还时投标人须退还保证金收据在保证金收据背面写清楚基本帐户帐号交至合约采购部合约采购部 6 条款号条款名称编列内容收齐原收据后办理退款审批流程交财务管理部将款项汇入投标单位账户 28 开标时间和地点及其他要求开标时间2018年 11月14日 1030 开标地点苏州工业园区旺墩路 168号 2楼园区公共资源交易中心具体开标室见大厅公告其他①开标时投标文件使用招标人和招标监督部门的 CA证书解密投标人可自行选择是否至现场开标如由于投标人原因造成投标文件未被解密的则视为该投标人自动放弃该项目的投标投标文件将被拒收 ②记入园区不良行为且未被撤销的投标人的投标文件将被拒收 29 项目负责人是否参加开标采用 1 1不作要求 2要求如下 30 评标委员会的组建评标委员会构成5人其中招标人代表人专家5人评标专家确定方式采用 1 1随机抽取 2直接确定 31 履约担保履约担保的形式采用1或2 1银行保函合同金额的10 2履约保证金合同金额的 5 7 条款号条款名称编列内容履约担保其他要求履约保函出具银行应为苏州市级分行或园区支行 32 投标诚信行为在投标中投标人的不良行为将按照园区规划建设委员会关于建设领域投标活动不良信用记录管理的通知苏园规建201727号文相关规定进行处理 33 电子招投标补充的内容 1投标人使用江苏投标文件制作工具编制电子版投标文件生成后缀名为jstf电子版加密投标文件用于网上投标电子版投标文件应该按照招标文件要求加盖 CA证书中的电子印章加密电子投标文件应该在投标截止时间前通过苏州工业园区公共资源交易中心网递交 2如招标公告中允许联合体投标联合体投标的投标文件制作上传操作如下第一步在投标文件中上传联合体投标协议书第二步在投标文件中由联合体中的牵头人上传资格审查资料第三步联合体中的牵头人上传资格审查资料结束后由联合体的另一方使用本单位的 CA证书上传本单位的资格审查资料生成投标文件过程中使用联合体中的牵头人的 CA证书签章 8 条款号条款名称编列内容 3招投标工具及电子招投标平台技术支持新点客服服务时间及方式 8002100 X7天客服电话4009980000 客服 QQ 4009980000 电话051266605609 手机15151408200 4网络中断故障技术支持园区公共资源交易中心服务时间及方式 8002100 X7天电话 051266605606 手机 13962105223 34 招标人补充的其他内容 1投标人及其他利害关系人认为招标投标活动不符合相关法律法规可以按照苏建规20164号文江苏省房屋建筑和市政基础设施工程招标投标活动异议与投诉处理实施办法的规定提出异议和投诉异议受理机构的电话62767547传真66606900 通讯地址苏州工业园区旺墩路 158号置业商务广场 9 楼投诉受理机构的电话6660560866605612 传真66605600 9 条款号条款名称编列内容通讯地址苏州工业园区旺墩路 168号 2楼公共资源交易中心 2其他要求1投标人及其他利害关系人认为招标投标活动不符合相关法律法规可以按照苏建规20164 号文江苏省房屋建筑和市政基础设施工程招标投标活动异议与投诉处理实施办法的规定提出异议和投诉异议受理机构的电话62767547 传真66606900 通讯地址苏州工业园区旺墩路 158号置业商务广场 9楼投诉受理机构的电话6660560866605612 传真66605600 通讯地址苏州工业园区旺墩路 168号 2楼公共资源交易中心 2其他要求 1投标人有下列情形之一的招标人不予退还其投标保证金由此给招标人造成的损失超过投标保证金数额的投标人还应当对超过部份予以赔偿 1投标人在规定的投标有效期内撤销或修改其投标文件或投标后提出其他附加条件 2投标人无正当理由拒不同意招标人评标时依据招标文件的规定对其投标报价计算错误所进行的修正 3投标人相互串通投标围标或者与招标人工作人员串通 10 条款号条款名称编列内容投标投标人向招标人或者评标委员会成员行贿的 4投标人以他人名义投标或者以其他方式弄虚作假骗取中标资格成为中标候选人或骗取中标成为中标人 5中标人将中标项目转让给他人或者将中标项目肢解后分别转让给他人的 6其他违反招投标相关法律法规规范性文件的投标违法违规行为 2投标人有涉嫌投标违法违规行为待核查的其投标保证金暂缓退还直至核查完毕 3代建项目本工程代建人为苏州工业园区城市重建有限公司工程款项的拨付方为苏州工业园区金鸡湖大酒店有限公司纳税人识别号91320594757325165T地址苏州工业园区国宾路 168号开户银行苏州工业园区建设银行园区支行营业部银行账号 32201988836050333508工程款发票的单位名称为苏州工业园区金鸡湖大酒店有限公司如有变动以发包人书面通知为准 11 1 总则 11 项目概况根据中华人民共和国招标投标法等有关法律法规和规章的规定本招标项目已具备招标条件现对本标段施工进行招标本招标项目招标人代理机构项目名称建设地点见投标人须知前附表现场施工条件具体见技术标准和要求 12 资金来源和落实情况本招标项目的资金来源及出资比例资金落实情况见投标人须知前附表 13 招标范围计划工期质量标准评奖要求本次招标范围计划工期质量标准评奖要求见投标人须知前附表 14 投标人资格条件投标人资格条件见招标公告 15 费用承担投标人准备和参加投标活动发生的费用自理投标单位应承担其编制投标文件以及递交投标文件所涉及的一切费用无论投标结果如何招标单位对上述费用不负任何责任 16 保密参与招标投标活动的各方应对招标文件和投标文件中的商业和技术等秘密保密违者应对由此造成的后果承担法律责任 12 17 语言文字除专用术语外与招标投标有关的语言均使用中文必要时专用术语应附有中文注释投标文件应使用中文编制投标文件中必须使用其他文字的必须附有中文译本对于未附有中文译本和中文译本不准确的投标文件由此引起的对投标人不利后果的招标人概不负责 18 计量单位所有计量均采用中华人民共和国法定计量单位投标文件中所使用的计量单位除招标文件中有特殊要求外应采用国家法定计量单位 19 踏勘现场及投标预备会对工程施工现场和周围环境勘察投标预备会见投标人须知前附表除招标人的原因外投标人自行负责在踏勘现场中所发生的人员伤亡和财产损失招标人应向投标人提供工程场地和相关周边环境情况的相关资料供投标人在编制投标文件时参考但招标人不对投标人据此作出的判断和决策负责 110 分包投标人拟在中标后将中标项目的部分非主体非关键性工作进行分包的应符合投标人须知前附表规定的分包内容分包金额和接受分包的第三人资质要求等限制性条件 2 招标文件 21 招标文件的组成本招标文件包括 1 投标人须知 2 评标办法 13 3 合同条款及格式 4 工程量清单 5 招标控制价 6 图纸 7 技术标准和要求 8 投标文件格式 9 修改及澄清材料 10 其他见投标人须知前附表规定的构成招标文件的其他材料 22 招标文件的澄清与修改 221 投标人从苏州工业园区公共资源交易中心网招标文件后应仔细阅读招标文件的全部内容如有疑问应及时通过苏州工业园区公共资源交易中心网向招标人提出以便澄清或修改 222 招标人的澄清或修改均通过苏州工业园区公共资源交易中心网网上进行详见投标人须知前附表招标文件的澄清或修改向所有投标人公示但不指明来源 223 为使投标人在编写投标文件时有充分时间对招标文件的答疑部分进行研究招标人可以酌情延长递交投标文件的截止日期 224 当招标文件内容相互矛盾时若无其他特别说明均以最后发出的文件为准 23 招标文件及招标控制价的公布本工程的招标文件及控制价公布见投标人须知前附表各投标人可以查看和 3 投标文件 31 投标文件的组成及编制投标文件的组成应符合招标文件的要求并使用江苏省投标文件制作软件进行编制中标后投标文件份数的要求见投标人须知前附表 14 32 投标报价 321 投标报价内容投标报价应包括招标文件所确定的招标范围内相应工程量清单及相关资料的全部内容及为完成上述内容所必须的附属工程临时工程材料劳务机械设备利润税金及政策规定的各项应有的全部费用并充分考虑风险因素招标文件的合同中明确的由投标单位承担的或考虑的所有工作及内容所发生的各项费用投标人应综合考虑后一并计入投标报价中 322 投标报价方式见投标人须知前附表规定的投标报价方式 323 投标报价编制依据现行的建设工程工程量清单计价规范 GB505002013 房屋建筑与装饰工程工程量计算规范GB508542013等9本工程量计算规范和 2014年江苏省建筑与装饰安装市政工程计价定额2014年江苏省建设工程费用定额市住建局苏住建价20144号等相关最新文件规定 324 投标报价编制要求 1报价时以招标人提供的工程量清单为依据根据市场行情自主进行投标报价工程量清单计价成果文件必须按照招标文件所提供的格式填入 2投标单位的投标报价应当包括完成提供的工程量清单范围内的所有项目所需的全部费用如果出现少算漏算费用或未填单价和合价的工程项目该部分费用招标人将不予支付并均视为此费用已包括在投标报价中除本招标文件或合同另有约定外结算时不得调整 3招标人的其它要求投标人须知前附表规定的投标报价编制的其他要求 33 投标有效期 331 在投标人须知前附表规定的投标有效期内投标人不得撤销或修改其投标文件 332 出现特殊情况需要延长投标有效期的招标人以书面形式通知所有投标人延长投标有效期投标人同意延长的应相应延长其投标保证金的有效期但不得要求或被允许修改或撤销其投标文件投标人拒绝延长的其投标失效但投标人有权收回其投标保证金 15 34 投标保证金 341 投标人应按投标人须知前附表规定的金额和方式递交投标保证金并作为其投标文件的组成部分联合体投标的其投标保证金由牵头人递交并应符合投标人须知前附表的规定 342 缴纳方式见投标人须知前附表 343 招标人与中标人签订合同后 5日内向未中标的投标人和中标人退还投标保证金 344 具体投标保证金递交退还的方式方法见投标人须知前附表 35 资格审查资料投标人在编制投标文件时应按实际情况提供资料以证实其各项资格条件满足投标资格要求具备承担本标段施工的资质条件能力和信誉 4 投标 41 投标文件递交 411 网上投标上传的投标文件应使用数字证书认证并加密具体要求详见投标人须知前附表规定的电子招投标补充内容 412 投标人应按投标人须知前附表规定完成投标文件的递交未在投标截止时间前完成递交的视为逾期送达逾期送达的投标文件招标人不予受理 413 除投标人须知前附表另有规定外投标人所递交的投标文件不予退还 42 投标文件的修改与撤回 421 在投标截止时间前投标人可以多次修改或撤回已递交的投标文件 422 投标截止时间之后投标人不得修改或撤销投标文件 423 投标截止时间后投标人撤销投标文件的招标人可以不退还投标保证金 16 5 开标 51 开标时间和地点本项目按规定的时间地点公开开标具体要求详见投标人须知前附表本项目对项目负责人参加开标会的要求详见投标人须知前附表未参加开标会的投标人视为其认可开标程序和结果 52 开标程序开标会议由招标人或招标代理单位主持当众公布收到的投标文件并解密投标文件经确认无误后按照顺序解密当众开标公布投标人名称标段名称投标保证金的递交情况投标报价质量标准工期等内容并记录在案开标后招标人代表监督管理机构代表等有关人员在开标记录上签字确认 6 评标 61 评标委员会 611 评标由招标人依法组建的评标委员会负责评标委员会由招标人代表以及有关技术经济等方面的专家组成评标委员会成员人数以及技术经济等方面专家的确定方式见投标人须知前附表 612 评标委员会成员有下列情形之一的应当回避 1 招标人或投标人的主要负责人的近亲属 2 项目主管部门或者行政监督部门的人员 3 与投标人有经济利益关系可能影响对投标公正评审的 4 曾因在招标评标以及其他与招标投标有关活动中从事违法行为而受过行政处罚或刑事处罚的 17 62 评标原则评标活动遵循公平公正科学和择优的原则 63 评标评标委员会按照评标办法对投标文件进行评审评标后评标委员会向招标人提交评标报告 64 无效标条款投标文件出现所列情况之一的将作为无效投标文件予以否决招标文件未列明的无效标条款不得作为否决投标判定无效标的依据 1投标文件中的投标函未加盖投标人的公章 2投标文件中的投标函未加盖企业法定代表人或企业法定代表人委托代理人印章或签字的 3投标函加盖企业法定代表人委托代理人印章或签字企业法定代表人委托代理人没有合法有效的委托书原件的 4投标人资质条件不符合国家有关规定或者不满足招标文件规定的资格条件的 5投标人名称或组织结构与资格审查时不一致的 6投标项目负责人或总监与资格审查委员会审查确定的人员不一致的 7组成联合体投标未提供联合体各方共同投标协议的 8在同一招标项目中联合体成员以自己名义单独投标或者参加其他联合体投标的 9联合体成员与资格审查确定的结果不一致的 10投标报价低于工程成本或者高于招标文件设定的招标控制价或者招标人设置的投标限价的 11同一投标人提交两个及以上不同的投标文件或者投标报价但招标文件要求提交备选投标的除外 12投标文件中已标价工程量清单与招标文件规定的暂估价暂列金额及甲供材料价格不一致的 18 13投标文件中已标价工程量清单与招标文件明确列出的不可竞争费用项目或费率或计算基础不一致的 14投标文件的已标价工程量清单与招标文件提供的工程量清单中的项目编码项目名称项目特征计量单位工程量不一致的 15投标文件载明的招标项目完成期限超过招标文件规定的期限的 16明显不符合技术规范技术标准的要求的 17投标文件载明的货物包装方式检验标准和方法等不符合招标文件的要求的 18投标文件提出了不能满足招标文件要求或招标人不能接受的工程验收计量价款结算和支付办法的 19不同投标人的投标文件以及投标文件制作过程出现了评标委员会认为不应当雷同的情况的 20以他人的名义投标串通投标以行贿手段谋取中标或者以其他弄虚作假方式投标的 21施工组织设计施工方案存在明显技术方案错误或者不符合招标文件有关暗标要求的 22计价或报价方式不满足招标文件要求 23文件关键内容模糊无法辨认的 24其它无效标规定 65 投标文件的澄清投标文件中有含义不明确的内容明显文字或者计算错误评标委员会认为需要投标人作出必要澄清说明的应当书面通知该投标人投标人的澄清说明应当采用书面形式并不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容 66 中标候选人公示招标人在苏州工业园区公共资源交易中心网上进行中标候选人公示 19 7 定标 71 中标人公告除投标人须知前附表规定评标委员会直接确定中标人外招标人依据评标委员会推荐的中标候选人确定中标人中标结果在苏州工业园区公共资源交易中心网进行公告中标通知书将作为合同文件的组成部分 72 履约担保 721 在签订合同前中标人应按投标人须知前附表规定的金额担保形式和招标文件合同条款规定的履约担保格式向招标人提交履约担保联合体中标的其履约担保由牵头人递交并应符合投标人须知前附表规定的金额担保形式和招标文件合同条款规定的履约担保格式要求 722 中标人不能按要求提交履约担保的取消中标资格其投标保证金不予退还给招标人造成的损失超过投标保证金数额的中标人还应当对超过部分予以赔偿 73 签订合同 731 招标人和中标人应当自中标通知书发出之日起 30天内根据招标文件和中标人的投标文件订立书面合同中标人无正当理由拒签合同的招标人取消其中标资格并有权不予退还投标保证金给招标人造成的损失超过投标保证金数额的中标人还应当对超过部分予以赔偿 732 发出中标通知书后招标人无正当理由拒签合同的招标人向中标人退还投标保证金给中标人造成损失的还应当赔偿损失 733 招标人和中标人签订合同订立合同 7天内中标人应当向建设行政主管部门合同备案 8 重新招标有下列情形之一的招标人将重新招标 20 1投标人少于 3个的 2经评标委员会评审后否决所有投标的 9 纪律和监督 91 对招标人的纪律要求招标人不得泄漏招标投标活动中应当保密的情况和资料不得与投标人串通损害国家利益社会公共利益或者他人合法权益 92 对投标人的纪律要求投标人不得相互串通投标或者与招标人串通投标不得向招标人或者评标委员会成员行贿谋取中标不得以他人名义投标或者以其他方式弄虚作假骗取中标投标人不得以任何方式干扰影响评标工作 93 对评标委员会成员的纪律要求评标委员会成员不得收受他人的财物或者其他好处不得向他人透漏对投标文件的评审和比较中标候选人的推荐情况以及评标有关的其他情况在评标活动中评标委员会成员不得擅离职守影响评标程序正常进行不得使用评标办法没有规定的评审因素和标准进行评标 94 对与评标活动有关的工作人员的纪律要求与评标活动有关的工作人员不得收受他人的财物或者其他好处不得向他人透漏对投标文件的评审和比较中标候选人的推荐情况以及评标有关的其他情况在评标活动中与评标活动有关的工作人员不得擅离职守影响评标程序正常进行 95 监督与投诉本项目的招标投标活动及其相关当事人应当接受有管辖权的建设工程招标投标行政监 21 督部门依法实施的监督 10 需要补充的其他内容 101 解释权构成本招标文件的各个组成文件应互为解释互为说明如有不明确或不一致构成合同文件组成内容的以合同文件约定内容为准且以专用合同条款约定的合同文件优先顺序解释 102 招标人补充的其他内容招标人补充的其他内容具体见投标人须知前附表 22 第二章评标办法 11 总说明 111 招标公告和招标文件对投标人资格条件表述不一致的以招标公告中表述的为准 112 投标文件中以下信息必须选自苏州工业园区建设工程电子招投标平台企业诚信库否则不作为评审依据 1企业基本信息营业执照资质证书安全生产许可证 2项目负责人信息注册建造师证书或小型项目管理师证安全 B证绿化项目负责人的职称证及学历证 3企业及项目负责人业绩的中标通知书施工合同协议书施工合同备案证明项目负责人变更备案官方证明工程竣工验收证书及获奖情况特别说明 1上述信息的评审以从诚信库中选取的扫描件为准投标文件中上述信息为文件生成时刻的诚信库信息不会随之后诚信库的变化而变化请申请人及时更新完善诚信库的信息2诚信库中业绩信息及业绩获奖信息审核通过后会员无法删除但可以进行补充 113 资格审查资料中以下资料扫描件可以统一上传在江苏省投标文件制作工具中其他材料的其他分项内 1企业承诺书格式自拟应包括的内容详见招标公告 2投标人认为需要提供的其他证明材料 114 关于施工业绩的资料 1施工业绩必须至少提供以下资料否则该业绩不作为评审依据 a中标通知书招标的项目必须提供此项为空的在评审时视为直接发包 b合同协议书特殊合同无明确协议书部分时必须提供合同中显示项目名称及内容发承包方名称合同金额发承包方合同签定盖章页 c工程竣工验收证书指验收各方共同签署的单位工程竣工验收证明或单位工程质量竣工验收记录或专业工程质量验收记录等验收证明文件 2施工合同备案证明 2013年 10月 14日之后签订的苏州工业园区施工合同必须提供施工合同备案通过证明否则该业绩不作为评审依据证明指 a园区招标办出具的苏州工业园区工程建设项目直接发包合同备案表或苏州工业园区工程建设项目招标投标合同备案表或苏州工业园区工程建设项目专业分包合同备案表或者 b备案通过的施工合同验证页面截图施工合同验证页面是指施工合同在江苏省建筑市场监管与诚信信息一体化工作平台上备案通过后扫描该平台生成的施工合同协议书或施工合同备案表或工程项目信息表上的二维码时出现的施工合同验证页面 3竣工验收证书中投标单位未作为参建方参与验收盖章的不作为该单位业绩认定 4房建施工总包单位将总包工程中的专业工程进行分包的该分包工程不作为总包单位的专业工程业绩未进行分包由总包单位自行施工的当作专业工程业绩投标时必须提供该专业工程的验收记录否则该业绩不作为评审依据 5项目负责人含总监在中标后直接发包项目在合同备案后变更应至工程所在地有关政府部门备案 23 变更至工程所在地有关政府部门备案后该业绩投标时属于变更后的项目负责人含总监变更未至工程所在地有关政府部门备案的该业绩投标时不作为任何项目负责人含总监的业绩认定未竣工项目项目负责人含总监变更未至工程所在地有关政府部门备案的视为未变更原项目负责人含总监视为有在建监项目项目负责人发生变更的业绩必须提供变更已在工程所在地有关政府部门备案的官方证明否则视为未至工程所在地有关政府部门备案 6施工业绩中项目负责人违反规定在项目承接时招标项目指中标时直接发包项目指签订合同时非本企业注册建造师或不具备注册建造师资格或未取得安全生产考核合格证书B证或超越注册建造师执业范围执业的该业绩不予认可施工业绩中项目负责人违反规定同时在两个及以上建设工程项目上担任项目负责人的涉及业绩均不予认可 ? 12评标办法 13 第一步确定评标参考价及评标顺序 1评标参考价= A×1KK设定为01234五种采用的 K值在开标时由投标人代表在现场随机抽取选定特别说明此处评标参考价按上述计算方法得出后不再因其它任何原因而改变A值为去除按规定应被拒收的投标文件后剩余的投标文件中根据下述方法确定 1开标过程中以打印出的开标记录表中的序号代表投标单位的对应编号 2若投标报价介于下限值＝招标控制价×85上限值＝招标控制价×95区间内的单位数量 N＞9时则将该区间内投标单位的号球放入抽签箱中由招标人随机抽取 9个号球若该区间内的单位数量 7＜N≤9时则将该区间内投标单位的号球放入抽签箱中由招标人随机抽取 7个号球若该区间内的单位数量 N≤7则该区间内投标单位的号球全部被抽取以上抽签工作在开标会上完成 3当 N＞0时A值上述被抽中投标单位的投标报价的算术平均值 4当 N＝0时将低于招标控制价的投标报价与上述上限值和下限值进行比较即若投标报价＞上限值D投标价上限值若投标报价＜下限值D下限值投标价A值D值最小的 5个投标报价的算术平均值若投标报价少于 5个则 A值低于招标控制价的投标报价的算术平均值 2商务标得分计算等于评标参考价的投标报价得分为 100分高于或低于评标参考价的投标报价每高 1 扣 2分每低 1扣 1分中间以插入法计得出各投标文件的报价得分投标报价得分即为商务标得分投标报价参考价计算以元为单位报价得分保留两位小数第三位四舍五入评分计算过程中的偏离率和分值计算结果保留两位小数第三位四舍五入 3按照商务标得分从高到低进行排名确定评标的先后顺序商务标得分相同的投标文件以投标报价低者排名在先若报价又相同则通过抽签的方式确定排名先后第二步投标文件评审评标委员会按评标先后顺序取排序前 6名的投标人的投标文件同时进入参加排序不足 6 家时则全部进入以下资格条件投标文件合格性评审 1资格条件合格性评审 24 评标委员会对投标人递交的资格审查资料按照招标公告招标文件要求及国家规定的投标人资格条件审核判断是否满足本项目资格条件满足本项目资格条件的为合格反之为不合格 2投标文件合格性评审存在以下情形之一的投标文件为不合格反之为合格 1投标文件中存在无效标条款中的情形之一的 2清标本工程将采用苏州工业园区网上开评标系统进行清标清标时出现无效标条款中的情形之一的第三步评标结果中标候选人经评标委员会评审的资格条件投标文件合格性评审均合格的投标文件中评标顺序最靠前的 3名投标人被确定为第 13名中标候选人如果在上述进入评审的 6家单位中未能评出 3个中标候选人则继续按评标先后顺序按未评出的中标候选人数量补充进入评审的投标人并对其进行第二步中投标文件的评审依次类推如果资格审查投标文件合格性评审均合格的投标文件数小于 3家的应当由评标委员会作出投标是否具有竞争性的判定具有竞争性的评标委员会根据评标办法的规定从资格条件投标文件合格性评审均合格的投标人中推荐中标候选人不具有竞争性的评标委员会否决全部投标的评标委员会应在评标报告中书面明确是否具有竞争性及原因评标委员会完成评标后应当向招标人提交书面评标报告 25 第三章合同条款第三章合同条款及格式金鸡湖大酒店一期维修装修改造工程及机电安装工程施工合同文本合同编号SIPURD18JJXZSG002 发包人苏州工业园区金鸡湖大酒店有限公司承包人二〇一八年十月 26 第一部分合同协议书发包人全称苏州工业园区金鸡湖大酒店有限公司承包人全称根据中华人民共和国合同法中华人民共和国建筑法及有关法律规定遵循平等自愿公平和诚实信用的原则双方就金鸡湖大酒店一期维修装修改造工程及机电安装工程施工及有关事项协商一致共同达成如下协议一工程概况 1工程名称金鸡湖大酒店一期维修装修改造工程及机电安装工程 2工程地点苏州工业园区国宾路 168号金鸡湖大酒店 3工程立项批准文号 4资金来源自筹资金 5工程内容见专用合同条款 211 群体工程应附承包人承揽工程项目一览表附件1 6工程承包范围见专用合同条款 212 二合同工期计划开工日期2018 年 11 月 20 日计划竣工日期 2020 年 5 月 30 日工期总日历天数 558 天工期总日历天数与根据前述计划开竣工日期计算的工期天数不一致的以工期总日历天数为准三质量标准工程质量符合合格标准四签约合同价与合同价格形式 1签约合同价为人民币大写 ? 元其中 1安全文明施工费人民币大写 ? 元 2材料和工程设备暂估价金额人民币大写 ? 元 3专业工程暂估价金额人民币大写 ? 元 4暂列金额人民币大写 ? 元 2合同价格形式固定综合单价五项目经理承包人项目经理六合同文件构成 27 本协议书与下列文件一起构成合同文件 1中标通知书如果有 2投标函及其附录如果有 3专用合同条款及其附件 4通用合同条款 5技术标准和要求 6图纸 7已标价工程量清单或预算书 8其他合同文件在合同订立及履行过程中形成的与合同有关的文件均构成合同文件组成部分上述各项合同文件包括合同当事人就该项合同文件所作出的补充和修改属于同一类内容的文件应以最新签署的为准专用合同条款及其附件须经合同当事人签字或盖章七承诺 1发包人承诺按照法律规定履行项目审批手续筹集工程建设资金并按照合同约定的期限和方式支付合同价款 2承包人承诺按照法律规定及合同约定组织完成工程施工确保工程质量和安全不进行转包及违法分包并在缺陷责任期及保修期内承担相应的工程维修责任 3发包人和承包人通过招投标形式签订合同的双方理解并承诺不再就同一工程另行签订与合同实质性内容相背离的协议八词语含义本协议书中词语含义与第二部分通用合同条款中赋予的含义相同九签订时间本合同于 2018 年月日签订十签订地点本合同在苏州工业园区签订十一补充协议合同未尽事宜合同当事人另行签订补充协议补充协议是合同的组成部分十二合同生效本合同自双方签字盖章后生效十三合同份数本合同一式捌份均具有同等法律效力发包人执陆份承包人执贰份 28 发包人公章承包人公章法定代表人或其委托代理人法定代表人或其委托代理人签字或盖章签字或盖章组织机构代码组织机构代码地址地址邮政编码邮政编码法定代表人法定代表人委托代理人委托代理人电话电话传真传真电子信箱电子信箱开户银行开户银行账号账号 29 第二部分通用合同条款具体见住房和城乡建设部和国家工商行政管理总局制定的建设工程施工合同示范文本GF20130201 30 第三部分专用合同条款 1 一般约定 11 词语定义 111合同 11110其他合同文件包括 112 合同当事人及其他相关方 1124监理人名称资质类别和等级联系电话电子信箱通信地址 1125 设计人名称资质类别和等级联系电话电子信箱通信地址 113 工程和设备 1137 作为施工现场组成部分的其他场所包括无 1139 永久占地包括无 11310 临时占地包括无 13法律适用于合同的其他规范性文件见专用合同条款 216 14 标准和规范 141适用于工程的标准规范包括见专用合同条款 217 142 发包人提供国外标准规范的名称无发包人提供国外标准规范的份数无发包人提供国外标准规范的时间无 143 发包人对工程的技术标准和功能要求的特殊要求具体见技术标准和要求 15 合同文件的优先顺序合同文件组成及优先顺序为见专用合同条款 218 16 图纸和承包人文件 161 图纸的提供发包人向承包人提供图纸的期限开工前发包人向承包人提供图纸的数量陆套发包人向承包人提供图纸的内容见专用合同条款 219 164 承包人文件需要由承包人提供的文件包括按照最新文件规定由发包人明确承包人提供的文件的期限为开工前承包人提供的文件的数量为满足本工程需要 31 承包人提供的文件的形式为纸质和电子文件发包人审批承包人文件的期限收到文件后 7日历天 165 现场图纸准备关于现场图纸准备的约定按通用合同条款 17 联络 171发包人和承包人应当在 1 天内将与合同有关的通知批准证明证书指示指令要求请求同意意见确定和决定等书面函件送达对方当事人 172 发包人接收文件的地点代建人公司或施工现场项目部发包人指定的接收人为项目经理承包人接收文件的地点施工现场项目部承包人指定的接收人为项目经理监理人接收文件的地点施工现场监理项目部监理人指定的接收人为总监理工程师 110 交通运输 1101 出入现场的权利关于出入现场的权利的约定由承包人负责现场保卫工作 1103 场内交通关于场外交通和场内交通的边界的约定红线图为界关于发包人向承包人免费提供满足工程施工需要的场内道路和交通设施的约定见专用合同条款 2111 1104超大件和超重件的运输运输超大件或超重件所需的道路和桥梁临时加固改造费用和其他有关费用由承包人承担 111 知识产权 1111关于发包人提供给承包人的图纸发包人为实施工程自行编制或委托编制的技术规范以及反映发包人关于合同要求或其他类似性质的文件的著作权的归属发包人关于发包人提供的上述文件的使用限制的要求见专用合同条款 2112 1112 关于承包人为实施工程所编制文件的著作权的归属发包人关于承包人提供的上述文件的使用限制的要求无 1114 承包人在施工过程中所采用的专利专有技术技术秘密的使用费的承担方式见专用合同条款 2113 113工程量清单错误的修正出现工程量清单错误时是否调整合同价格见专用合同条款 2114 允许调整合同价格的工程量偏差范围见专用合同条款 2159 2 发包人 22 发包人代表发包人代表姓名身份证号职务代建人项目经理联系电话电子信箱通信地址 32 发包人对发包人代表的授权范围如下见专用合同条款 2115 24 施工现场施工条件和基础资料的提供 241 提供施工现场关于发包人移交施工现场的期限要求开工前 242 提供施工条件关于发包人应负责提供施工所需要的条件包括见专用合同条款 2116 25 资金来源证明及支付担保发包人提供资金来源证明的期限要求无发包人是否提供支付担保无发包人提供支付担保的形式无 3 承包人 31 承包人的一般义务 9承包人提交的竣工资料的内容全套竣工资料承包人需要提交的竣工资料套数 3套书面竣工资料及 2套电子资料承包人提交的竣工资料的费用承担承包人承包人提交的竣工资料移交时间竣工验收合格后 28天内承包人提交的竣工资料形式要求见专用合同条款 2117 10承包人应履行的其他义务见专用合同条款 2118 32 项目经理 321 项目经理姓名身份证号建造师执业资格等级建造师注册证书号建造师执业印章号安全生产考核合格证书号联系电话电子信箱通信地址承包人对项目经理的授权范围如下见专用合同条款 2119 关于项目经理每月在施工现场的时间要求见专用合同条款 2120 承包人未提交劳动合同以及没有为项目经理缴纳社会保险证明的违约责任承包人负责一切责任项目经理未经批准擅自离开施工现场的违约责任见专用合同条款 2121 323 承包人擅自更换项目经理的违约责任见专用合同条款 2122 324 承包人无正当理由拒绝更换项目经理的违约责任见专用合同条款 2123 33 承包人人员 331 承包人提交项目管理机构及施工现场管理人员安排报告的期限开工前 333 承包人无正当理由拒绝撤换主要施工管理人员的违约责任参照专用合同条款 324 334 承包人主要施工管理人员离开施工现场的批准要求需总监理工程师同意 335承包人擅自更换主要施工管理人员的违约责任参照专用合同条款323 承包人主要施工管理人员擅自离开施工现场的违约责任参照专用合同条款 33 321 35 分包 351 分包的一般约定禁止分包的工程包括见专用合同条款 2124 主体结构关键性工作的范围 352分包的确定允许分包的专业工程包括见专用合同条款 2125 其他关于分包的约定见专用合同条款 2125 354 分包合同价款关于分包合同价款支付的约定见专用合同条款 2126 36 工程照管与成品半成品保护承包人负责照管工程及工程相关的材料工程设备的起始时间中标通知书签发日 37 履约担保承包人是否提供履约担保是承包人提供履约担保的形式金额及期限的见专用合同条款 2127 4 监理人 41监理人的一般规定关于监理人的监理内容见监理合同关于监理人的监理权限见专用合同条款 2128 关于监理人在施工现场的办公场所生活场所的提供和费用承担的约定由承包人提供费用包含在签约合同价中 42 监理人员总监理工程师姓名职务监理工程师执业资格证书号联系电话电子信箱通信地址关于监理人的其他约定见专用合同条款 2129 44 商定或确定在发包人和承包人不能通过协商达成一致意见时发包人授权监理人对以下事项进行确定 1 无 2 无 3 无 5 工程质量 51 质量要求 511 特殊质量标准和要求见专用合同条款 2131 关于工程奖项的约定见专用合同条款 2131 53 隐蔽工程检查 532承包人提前通知监理人隐蔽工程检查的期限的约定检查前 48小时 34 监理人不能按时进行检查时应提前 24 小时提交书面延期要求关于延期最长不得超过 48 小时 6 安全文明施工与环境保护 61安全文明施工 611 项目安全生产的达标目标及相应事项的约定见专用合同条款 2133 614 关于治安保卫的特别约定见专用合同条款 2134 关于编制施工场地治安管理计划的约定见专用合同条款 2135 615 文明施工合同当事人对文明施工的要求见专用合同条款 2136 616 关于安全文明施工费支付比例和支付期限的约定见专用合同条款 2137 7 工期和进度 71 施工组织设计 712 施工组织设计的提交和修改承包人提交详细施工组织设计的期限的约定收到中标通知书之日起 7日内发包人和监理人在收到详细的施工组织设计后确认或提出修改意见的期限收到施工组织设计之日起7日内 72 施工进度计划 722 施工进度计划的修订发包人和监理人在收到修订的施工进度计划后确认或提出修改意见的期限见专用合同条款 2140 73 开工 731 开工准备关于承包人提交工程开工报审表的期限收到中标通知书之日起 7日内关于发包人应完成的其他开工准备工作及期限开工前关于承包人应完成的其他开工准备工作及期限期限为开工前其他要求见专用合同条款 2141 732开工通知因发包人原因造成监理人未能在计划开工日期之日起 90 天内发出开工通知的承包人有权提出价格调整要求或者解除合同 74 测量放线 741发包人通过监理人向承包人提供测量基准点基准线和水准点及其书面资料的期限期限为开工前其他要求见专用合同条款 2143 75 工期延误 751 因发包人原因导致工期延误 7因发包人原因导致工期延误的其他情形见专用合同条款 2144 752 因承包人原因导致工期延误因承包人原因造成工期延误逾期竣工违约金的计算方法为签约合同价的 05 天因承包人原因造成工期延误逾期竣工违约金的上限无 76 不利物质条件不利物质条件的其他情形和有关约定无 77异常恶劣的气候条件 35 发包人和承包人同意以下情形视为异常恶劣的气候条件无 79 提前竣工 792提前竣工的奖励无 8 材料与设备 84材料与工程设备的保管与使用 841发包人供应的材料设备的保管费用的承担见专用合同条款 2150 86 样品 861 样品的报送与封存需要承包人报送样品的材料或工程设备样品的种类名称规格数量要求见专用合同条款 2152 88 施工设备和临时设施 881 承包人提供的施工设备和临时设施关于修建临时设施费用承担的约定见专用合同条款 2153 9 试验与检验 91试验设备与试验人员 912 试验设备施工现场需要配置的试验场所无施工现场需要配备的试验设备无施工现场需要具备的其他试验条件见专用合同条款 2154 94 现场工艺试验现场工艺试验的有关约定无 10 变更 101变更的范围关于变更的范围的约定见专用合同条款 2155 104 变更估价 1041 变更估价原则关于变更估价的约定见专用合同条款 2156 105承包人的合理化建议监理人审查承包人合理化建议的期限收到承包人提交后 2天发包人审批承包人合理化建议的期限收到监理人报送后 7天承包人提出的合理化建议降低了合同价格或者提高了工程经济效益的奖励的方法和金额为无 107 暂估价暂估价材料和工程设备的明细详见附件 11暂估价一览表 1071 依法必须招标的暂估价项目对于依法必须招标的暂估价项目的确认和批准采取第无种方式确定 1072 不属于依法必须招标的暂估价项目对于不属于依法必须招标的暂估价项目的确认和批准采取第无种方式确定第 3种方式承包人直接实施的暂估价项目承包人直接实施的暂估价项目的约定无 108 暂列金额 36 合同当事人关于暂列金额使用的约定无 11 价格调整 111 市场价格波动引起的调整市场价格波动是否调整合同价格的约定是因市场价格波动调整合同价格采用以下第 3 种方式对合同价格进行调整第 1种方式采用价格指数进行价格调整关于各可调因子定值和变值权重以及基本价格指数及其来源的约定无第 2种方式采用造价信息进行价格调整 2关于基准价格的约定无专用合同条款①承包人在已标价工程量清单或预算书中载明的材料单价低于基准价格的专用合同条款合同履行期间材料单价涨幅以基准价格为基础超过无时或材料单价跌幅以已标价工程量清单或预算书中载明材料单价为基础超过无时其超过部分据实调整 ②承包人在已标价工程量清单或预算书中载明的材料单价高于基准价格的专用合同条款合同履行期间材料单价跌幅以基准价格为基础超过无时材料单价涨幅以已标价工程量清单或预算书中载明材料单价为基础超过无时其超过部分据实调整 ③承包人在已标价工程量清单或预算书中载明的材料单价等于基准单价的专用合同条款合同履行期间材料单价涨跌幅以基准单价为基础超过± 无时其超过部分据实调整第 3种方式其他价格调整方式见专用合同条款 2158 12 合同价格计量与支付 121 合同价格形式 1单价合同综合单价包含的风险范围见专用合同条款 2159 风险费用的计算方法无风险范围以外合同价格的调整方法见专用合同条款 2159 2总价合同总价包含的风险范围无风险费用的计算方法无风险范围以外合同价格的调整方法无 3其他价格方式无 122 预付款 1221 预付款的支付预付款支付比例或金额无预付款支付期限无预付款扣回的方式无 1222 预付款担保承包人提交预付款担保的期限无预付款担保的形式为无 123 计量 1231 计量原则工程量计算规则见专用合同条款 2160 1232 计量周期 37 关于计量周期的约定见专用合同条款 2161 1233 单价合同的计量关于单价合同计量的约定见专用合同条款 2162 1234 总价合同的计量关于总价合同计量的约定无 1235总价合同采用支付分解表计量支付的是否适用第 1234 项总价合同的计量约定进行计量无 1236 其他价格形式合同的计量其他价格形式的计量方式和程序无 124 工程进度款支付 1241 付款周期关于付款周期的约定见专用合同条款 2163 1242 进度付款申请单的编制关于进度付款申请单编制的约定第一次工地例会提供 1243 进度付款申请单的提交 1单价合同进度付款申请单提交的约定第一次工地例会提供 2总价合同进度付款申请单提交的约定无 3其他价格形式合同进度付款申请单提交的约定无 1244 进度款审核和支付 1监理人审查并报送发包人的期限 2个工作日内发包人完成审批并签发进度款支付证书的期限 30天内 2发包人支付进度款的期限进度款支付证书签发后 30天内发包人逾期支付进度款的违约金的计算方式无 1246 支付分解表的编制 2总价合同支付分解表的编制与审批无 3单价合同的总价项目支付分解表的编制与审批首次付款申请前完成编制审批 13 验收和工程试车 131 分部分项工程验收 1312监理人不能按时进行验收时应提前 24 小时提交书面延期要求关于延期最长不得超过 48 小时 132 竣工验收 1322竣工验收程序关于竣工验收程序的约定见专用合同条款 2165 发包人不按照本项约定组织竣工验收颁发工程接收证书的违约金的计算方法无 1325移交接收全部与部分工程承包人向发包人移交工程的期限颁发工程接收证书后 7天内发包人未按本合同约定接收全部或部分工程的违约金的计算方法为无承包人未按时移交工程的违约金的计算方法为参照逾期竣工违约标准执行 133 工程试车 1331 试车程序工程试车内容见专用合同条款 2166 1单机无负荷试车费用由承包人承担 2无负荷联动试车费用由承包人承担 38 1333 投料试车关于投料试车相关事项的约定无 136 竣工退场 1361 竣工退场承包人完成竣工退场的期限见专用合同条款 2167 14 竣工结算 141 竣工结算申请承包人提交竣工结算申请单的期限见专用合同条款 2168 竣工结算申请单应包括的内容见专用合同条款 2168 142 竣工结算审核发包人审批竣工付款申请单的期限见专用合同条款 2168 发包人完成竣工付款的期限见专用合同条款 2168 关于竣工付款证书异议部分复核的方式和程序不适用 144 最终结清 1441 最终结清申请单承包人提交最终结清申请单的份数满足本工程需要承包人提交最终结算申请单的期限见专用合同条款 2168 1442 最终结清证书和支付 1发包人完成最终结清申请单的审批并颁发最终结清证书的期限见专用合同条款 2168 2发包人完成支付的期限见专用合同条款 2170 15 缺陷责任期与保修 152缺陷责任期缺陷责任期的具体期限工程竣工验收合格并移交之日起 2年 153 质量保证金关于是否扣留质量保证金的约定是 1531 承包人提供质量保证金的方式质量保证金采用以下第 3 种方式 1质量保证金保函保证金额为无 2 无的工程款 3其他方式工程结算总价的 3 1532 质量保证金的扣留质量保证金的扣留采取以下第 2 种方式 1在支付工程进度款时逐次扣留在此情形下质量保证金的计算基数不包括预付款的支付扣回以及价格调整的金额 2工程竣工结算时一次性扣留质量保证金 3其他扣留方式无关于质量保证金的补充约定按照附件工程质量保修书约定执行 154保修 1541 保修责任工程保修期为见专用合同条款 2171 1543 修复通知 39 承包人收到保修通知并到达工程现场的合理时间按照附件工程质量保修书约定执行 16 违约 161 发包人违约 1611发包人违约的情形发包人违约的其他情形见专用合同条款 2172 1612 发包人违约的责任发包人违约责任的承担方式和计算方法 1因发包人原因未能在计划开工日期前 7天内下达开工通知的违约责任见专用合同条款 2173 2因发包人原因未能按合同约定支付合同价款的违约责任见专用合同条款 2173 3发包人违反第 101款变更的范围第2项约定自行实施被取消的工作或转由他人实施的违约责任承包人同意不因此提出任何损失或费用索赔 4发包人提供的材料工程设备的规格数量或质量不符合合同约定或因发包人原因导致交货日期延误或交货地点变更等情况的违约责任见专用合同条款 2173 5因发包人违反合同约定造成暂停施工的违约责任见专用合同条款 2173 6发包人无正当理由没有在约定期限内发出复工指示导致承包人无法复工的违约责任见专用合同条款 2173 7其他见专用合同条款 2174 1613 因发包人违约解除合同承包人按 1611项发包人违约的情形约定暂停施工满 28 天后发包人仍不纠正其违约行为并致使合同目的不能实现的承包人有权解除合同 162 承包人违约 1621 承包人违约的情形承包人违约的其他情形见专用合同条款 2176 1622承包人违约的责任承包人违约责任的承担方式和计算方法直接从工程款中扣除 1623 因承包人违约解除合同关于承包人违约解除合同的特别约定见专用合同条款 2177 发包人继续使用承包人在施工现场的材料设备临时工程承包人文件和由承包人或以其名义编制的其他文件的费用承担方式无 17 不可抗力 171 不可抗力的确认除通用合同条款约定的不可抗力事件之外视为不可抗力的其他情形见专用合同条款 2178 174 因不可抗力解除合同合同解除后发包人应在商定或确定发包人应支付款项后 28 天内完成款项的支付 18 保险 181 工程保险关于工程保险的特别约定见专用合同条款 2180 40 183 其他保险关于其他保险的约定按通用合同条款执行承包人是否应为其施工设备等办理财产保险按通用合同条款执行 187 通知义务关于变更保险合同时的通知义务的约定按通用合同条款执行 20 争议解决 203 争议评审合同当事人是否同意将工程争议提交争议评审小组决定否 2031 争议评审小组的确定争议评审小组成员的确定无选定争议评审员的期限无争议评审小组成员的报酬承担方式无其他事项的约定无 2032 争议评审小组的决定合同当事人关于本项的约定无 204仲裁或诉讼因合同及合同有关事项发生的争议按下列第 2 种方式解决 1向仲裁委员会申请仲裁 2向本工程所在地有管辖权的人民法院起诉 21 补充条款 211 合同协议书5工程内容本工程所确定的承包范围内提供的工程量清单的全部内容 212 合同协议书6工程承包范围包括但不限于项目经理根据具体情况填写施工竣工验收及缺陷修复自检部分检测试验现场清理成品保护验收移交自购材料的采购运输及保管维护保修其他分包专业承包人的施工配合和管理等 213 合同协议书计划开工日期补充计划开工日期以中标通知书签发时间为准 214 合同协议书签约合同价补充本工程中标下浮率中标下浮率=标底价中标价标底价保留小数点两位 215专用合同条款 116其他词语定义与解释补充 1 竣工结算价发承包双方依据国家有关法律法规和标准规定按照合同约定确定的包括在履行合同过程中按合同约定进行的合同价款调整是承包人按合同约定完成了全部承包工作后发包人应付给承包人的合同总金额 2 违约责任指合同一方不履行合同义务或履行合同义务不符合约定所应承担的责任 3 索赔指在工程合同履行过程中合同当事人一方因非己方原因的原因而遭受损失按合同约定或法律法规规定应由对方承担责任从而向对方提出补偿的要求 4 不可抗力发承包双方在工程合同签订时不能预见的对其发生的后果不能避免并且不能克服的自然灾害和社会性突发事件 5 工程造价管理部门指国务院有关部门县级以上人民政府建设行政主管部门或其委托的工程造价管理机构 216 专用合同条款13适用于合同的其他规范性文件中华人民共和国合同法中华人民共和国建筑法建设工程质量管理条例中华人民共和国招标投标法工程建 41 设项目施工招标投标办法七部委30号令江苏省工程建设管理条例建设工程施工发包与承包价格管理暂行规定工程量清单计价规范其他法律法规以及江苏省和苏州市行业主管部门颁布的相关文件规定如地方法规与国家法规相抵触按国家法规执行 217 专用合同条款141适用于工程的标准规范 1 现行工程施工标准规范以及质量验收标准及规范 2 发包人提供标准规范的时间由承包人根据设计图纸规定标准规范名称自行购买 3 2013 清单计价规范及相关造价文件与本合同文件规定不一致的以本合同文件规定为准 4 双方在合同条款内约定适用国家标准规范的名称没有国家标准规范但有行业标准规范的约定适用行业标准规范的名称没有国家和行业标准规范的约定适用工程所在地地方标准规范的名称 5 国内没有相应标准规范的由发包人向承包人提出施工技术要求承包人按约定的时间和要求提出施工工艺经发包人认可后执行 218 专用合同条款15合同文件组成及优先顺序为 1 本合同协议书 2 中标通知书如果有 3 专用合同条款及附件 4 通用合同条款 5 技术标准和要求 6 投标书及附件含澄清函补充函承诺书等与招标文件抵触且未经发包人明确接受的内容无效 7 招标文件及附件含招标答疑补遗最高限价公示图纸工程量清单等 8 其他合同文件合同履行时发包人承包人就有关工程的洽商变更等书面协议或文件视为本合同的组成部分承包人于投标期间提出的任何对工程技术要求规范图纸标准及有关技术文件的假设及说明若无发包人书面确认均被视为无效承包人不得以此为由申请任何费用增加承包人提交的技术标内容如工程进度计划工序安排人员设备配置及相关设备材料的型号参数等资料只作为承包人单方面承诺并不表示发包人对其内容的确认在施工期间需按合同要求报监理人代建人和发包人审核并批准后方可实施上述文件互相补充和解释如有不明确或不一致之处以合同约定次序在先者为准同一组成文件中就同一事项的规定或约定不一致的以编排顺序在后者为准同一组成文件不同版本之间有不一致的以形成时间在后者为准但如是技术方面的则以标准高者为准如仍不明确或不一致在不影响工程正常进行的情况下由发包人与承包人协商解决双方也可以提请负责监理人作出解释双方协商不成或不同意负责监理人的解释时按本合同条款第 20条关于争议的约定处理承包人应按合同规范及图纸施工但如发现合同规范图纸及中华人民共和国的法律法规及强制性规范有冲突时则应采用较严格及较高的标准对于何者为较高标准发包人的决定为最终决定 219 专用合同条款161发包人向承包人提供图纸的内容 1 施工图 2 承包人如需增加由承包人自行复制费用自行承担 3 承包人应在施工现场保留一套完整图纸供有关人员进行工程检查时使用 4 承包人在现场应对图纸进行有效的管理约定现场图纸的有效版本其他版本应及 42 时标注其中替换变更作废等内容以确保施工按准确的图纸进行如因现场图纸管理不当造成施工质量问题或工期延误由承包人承担责任并向发包人赔偿损失 5 工程质量保修期满后除承包人存档需要的图纸外应将全部图纸退还给发包人 2110 专用合同条款 19关于化石文物地下障碍物的其他约定补充 1 在施工中发现古墓古建筑遗址等文物及化石或其他有考古地质研究等价值的物品时承包人应立即保护好现场并于 4小时内以书面形式通知监理人监理人应于收到书面通知后24小时内报告当地文物管理部门承包人按文物管理部门的要求采取妥善保护措施承包人承担由此发生的费用发包人同意顺延延误的工期 2 施工中发现影响施工的地下障碍物时承包人应于 8小时内以书面形式通知监理人同时提出处置方案监理人收到处置方案后 24小时内予以认可或提出修正方案 3 所发现的地下障碍物有归属单位时发包人应报请有关部门协同处置 2111 专用合同条款 1103关于发包人向承包人免费提供满足工程施工需要的场内道路和交通设施的约定施工现场状况由承包人自行现场踏勘施工便道和施工措施等由承包人根据发包人的要求和承包人的施工计划等自行解决所发生的费用包含在签约合同总价中该措施费不调整 2112 专用合同条款 1111关于发包人提供的上述文件的使用限制的要求发包人对图纸的保密要求未经发包人书面批准承包人不得向第三者提供任何图纸如有违反承包人将向发包人支付不低于该部分图纸设计费双倍的违约金具体数额由发包人视情况决定承包人也不得因对图纸的保密而要求发包人支付任何费用 2113 专用合同条款 1114承包人在施工过程中所采用的专利专有技术技术秘密的使用费的承担方式 1 发包人要求使用专利技术或特殊工艺就负责办理相应的申报手续承担申报试验使用等费用承包人提出使用专利技术或特殊工艺应取得总监理工程师认可承包人负责办理申报手续并承担有关费用 2 擅自使用专利技术侵犯他人专利权的责任者依法承担相应责任 2114 专用合同条款 113出现工程量清单错误时是否调整合同价格招标阶段投标人提疑后由发包人调整清单和限价签订合同后除本合同另有约定外合同单价不调整工程量差异按发包人的工程量清单调整流程实施 2115 专用合同条款 22发包人对发包人代表的授权范围如下 1 除发包人代表外发包人派驻工地的其他人员均无权向承包人发出任何指令 2 如需更换发包人代表发包人应至少提前7天以书面形式通知承包人后任继续行使合同文件约定的前任的职权履行前任的义务 2116 专用合同条款 242关于发包人应负责提供施工所需要的条件包括 A发包人按合同约定完成以下工作 1 确定水准点与座标控制点以书面形式交给承包人进行现场交验 2 组织承包人和设计单位进行图纸会审和设计交底 3 协调处理施工场地周围地下管线和邻近建筑物构筑物包括文物保护建筑古树名木的保护工作 B发包人委托承包人办理以下第1项至第5项工作所有的费用由承包人考虑在投标总价签约合同总价中相关的时间也应包括在工期以内发包人对其中第4项和第5 项工作提供必要的协助和配合 1 办理土地临时征用平整施工场地等工作使施工场地具备施工条件在开工后继续负责解决以上事项遗留问题 2 将施工所需水电电讯线路从施工场地外部接至约定地点保证施工期间的需要 43 场地达到设计标高的土方和加固措施 3 开通施工场地与城乡公共道路的通道以及合同条款约定的施工场地内的主要道路满足施工运输的需要保证施工期间的畅通 4 向承包人提供施工场地的工程地质和地下管线资料对资料的真实准确性负责 5 办理施工许可证及其他施工所需证件批件和临时用地停水停电中断道路交通爆破作业等的申请批准手续证明承包人自身资质的证件除外 C如因拆迁等非承包人原因导致工程无法顺利开展发包人应提前 7天以书面形式通知承包人由此引起的工期延误将予以顺延不补偿经济损失 2117 专用合同条款 319承包人提交的竣工资料形式要求 1 纸质资料和电子光盘均需要 2 完整竣工资料为已按合同约定备齐了符合园区建设档案馆园区建设工程竣工档案的编制及报送规定要求的 3套书面竣工资料及 2套电子资料并要满足园区归档要求办理电子影像手续承包人的报价中已包含相应手续费 3 承包人需按照苏园质安监201515号文关于房屋建筑工程档案预验收制度的通知执行相关工作 2118 专用合同条款 3110 承包人应履行的其他义务 A承包人应按约定时间和要求完成以下工作 1 开工前承包人应对施工图纸认真核查积极配合发包人组织施工图纸交底及会审工作承包人拿到图纸在施工前应指出图纸上任何不符合施工规范和图纸错误之处并做好系统管线的综合平衡工作如承包人未能履行上述合理审查义务而造成工程费用增加和工期损失由承包人承担增加的费用工期不予顺延 2 向工程师提供总进度计划年季月度工程进度计划及相应进度统计报表 3 承包人中标后必须认真参加每次例会每次与会人员包括项目经理技术负责人等进场后必须服从发包人监理人的管理因故不能参加的应提前 24小时向监理人提出申请并在获得监理人批准后方可缺席否则承包人应按合同约定向发包人支付专项违约金 4 根据工程需要提供和维修非夜间施工使用的照明围栏设施负责安全保卫 5 按约定的数量和要求向发包人提供施工场地办公和生活的房屋及设施 6 向发包人及其委托的监理人提供进入现场所必须的条件为发包人及其委托的监理人进入工地和施工现场提供方便和安全条件并有义务提醒上述进入现场人员要对自己安全负责向发包人雇用的其他单位提供配合的协作 7 负责工程范围内的安全保卫及施工人员的人身安全工作严格执行安全规程对承包人管辖人员在施工进程中的工伤和因工死亡承担赔偿和一切善后事务的责任 8 遵守政府有关主管部门对施工场地交通施工噪音以及环境保护和安全生产等的管理规定按规定办理有关手续相关费用已包含在签约合同总价中并以书面形式通知发包人 9 工程包含所有分项工程未交付发包人之前承包人应做好保护和防盗工作保护期间发生损坏承包人自费予以修复如因承包人保护不当造成已完工程或相关财产损失的承包人应承担赔偿责任发包人有权直接从合同款中扣除此部分费用 10 按合同条款约定做好施工场地地下管线和邻近建筑物构筑物包括文物保护建筑古树名木的保护工作费用由承包人承担 11 保证施工场地清洁符合环境卫生管理的有关规定交工前清理现场达到合同约定的要求并做到工完料净场清承担因自身原因违反有关规定造成的损失和罚款 12 取得施工必须的相关法律及行政许可文件 13 提供所有参与工程施工人员的由国家有关部门颁布的上岗证技术等证件复印件 44 施工人员应随身携带上岗证书并接受发包人和监理检查 14 必须按投标文件中填报并经发包人确认的名单配备项目组成员包括但不限于项目经理副经理项目技术负责人安全负责人专业工程负责人等在工程施工期间承包方项目组成员必须建立考勤制度并对不到场擅自离开等行为按合同约定承担专项违约金同时在工程施工期间承包方项目组成员均须专职在岗不得兼任其他项目职务否则发包人有权要求承包人在 7天内改正承包人不予改正的发包人有权要求承包方在违约期间应按合同约定向发包人支付专项违约金 15 承包人应做的其他工作 B承包人未能履行上述各项义务造成发包人损失的承包人赔偿发包人有关损失 2119 专用合同条款 321承包人对项目经理的授权范围如下 1 项目经理是承包人的代理人项目经理作出的行为及签署的任何书面文件对承包人具有法律约束力 2 承包人依据合同发出的通知以书面形式由项目经理签字后送交总监理工程师总监理工程师在回执上签署姓名和收到时间后生效 3 项目经理按发包人认可的施工组织设计施工方案和总监理工程师依据合同发出的指令组织施工在情况紧急且无法与总监理工程师联系时项目经理应当采取保证人员生命和工程财产安全的紧急措施并在采取措施后 48小时内向总监理工程师送交报告责任在发包人的由发包人承担由此发生的追加合同价款相应顺延工期责任在承包人由承包人承担费用不顺延工期 2120 专用合同条款 321项目经理每月在施工现场的时间要求承包人在收到中标通知书 15天内安排项目经理到场主持工作项目经理每月在工地驻场工作的时间不得低于22天 2121 专用合同条款 321项目经理未经批准擅自离开施工现场的违约责任总监理工程师每月对项目经理到位情况进行考勤如出现项目经理缺位的情况将根据合同约定按照缺席天数进行相应处罚处罚以工程联系单形式下发相应处罚款项直接从工程进度款中永久扣除不予支付不得于后期返还且发包人不提供收据承包人需按应付款开具足额发票 2122 专用合同条款 323承包人擅自更换项目经理的违约责任承包人如需要更换项目经理或项目组其他成员应至少提前 7天以书面形式通知发包人并征得发包人同意后任继续行使合同文件约定的前任的职权履行前任的义务经发包人书面批准承包人更换项目经理或项目组其他成员的每更换一次承包人需应按合同约定向发包人支付违约金未经发包人书面批准承包人擅自更换目经理或项目组其他成员的则发包人有权要求承包人在7天内改正承包人不予改正的发包人有权要求承包人在违约期间按应按合同约定向发包人支付专项违约金并暂停支付任何工程款项直至承包人改正上述行为或解除本合同承包人承担由此给发包人造成的全部损失和不利后果 2123 专用合同条款 324承包人无正当理由拒绝更换项目经理的违约责任发包人可以要求承包人更换其认为不称职的项目经理有权要求承包人更换其认为因工作质量和工作中行为不符合合同要求且不接受总监理工程师指导的项目组其他人员及施工人员承包人应予以执行承包人未在 24小时内调离的或未在 3天内用总监理工程师批准的合格人员代替上述调离的人员的均应按合同约定向发包人支付专项违约金直至承包人纠正为止其中对施工进度及施工质量达不到合同要求负有责任的项目组其他人员及施工人员主要为 1 不熟悉本专业工作工作责任心不强的施工人员 2 不能积极配合监理工作者 45 3 违反监理或承包人工地现场管理规定者 4 无证上岗者适用于按规定必须有上岗证 5 与监理要求的人员名单不符者 6 与本工程施工无关的人员 2124 专用合同条款 351禁止分包的工程包括承包人需严格执行住房城乡建设部关于印发建筑工程施工转包违法分包等违法行为认定查处管理办法试行的通知建市 2014118号 2125 专用合同条款 352允许分包的专业工程和其他关于分包的约定 1 允许分包的专业工程包括无项目经理根据具体情况填写 2 其他关于分包的约定具体见技术标准和要求 2126 专用合同条款 354关于分包合同价款支付的约定承包人发包的分包人的分包合同价款支付由承包人负责发包人发包的其它承包人的合同价款支付由发包人负责 2127 专用合同条款 37承包人提供履约担保的形式金额及期限 1 合同价的 10的银行履约保函或5的保证金 2 承包人必须在收到中标通知书后 20日内向发包人递交履约保证金或履约保函履约担保应至发包人签发工程接收证书之日一直有效履约担保采用履约银行保函形式的如工程延期承包人应负责相应延长履约保函的时限相关费用由承包人承担履约保函应采用备案合同中的标准格式履约保函出具银行应为苏州市级分行或园区支行并保证其有效履约保函的正本由发包人保存如承包人不能在上述银行取得符合要求的履约保函则应以履约保证金形式提交提交金额为合同价的 5 3 履约保函履约保证金交至苏州工业园区城市重建有限公司财政项目交至苏州工业园区国库支付中心工程接收证书签发后凭竣工验收报告退还履约保证金履约保函 4 承包人提交履约担保为发包人任何付款的先决条件 5 承包人应承担与履约担保相关的全部费用包括但不限于利息 2128 专用合同条款 41关于监理人的监理权限 1 监理人应按合同约定及时向承包人提供所需指令批准并履行约定的其他义务 2 除合同内有明确约定或经发包人同意外监理人无权解除本合同约定的承包人的任何权利与义务 3 除总监理工程师外监理人派驻工地的其他人员均无权向承包人发出任何指令 4 如需更换总监理工程师监理人应至少提前 7天以书面形式通知承包人后任继续行使合同文件约定的前任的职权履行前任的义务 2129 专用合同条款 42关于监理人的其他约定 A总监理工程师可以下发下列对图纸和合同文件的书面指示书面指导和书面解释 1 设计的变更或修改工程数量和质量要求的变更或修改或任何工程的附加剔除或替代 2 工程技术要求和或图纸中或工程技术要求及图纸之间的任何不一致 3 从现场清除由承包人购进的任何材料并由此而代用任何其它材料 4 拆除和或重新施工由承包人进行的任何工程 5 为进行检验而开挖任何隐蔽工程 6 凡与合同和或工程有关或涉及的其他事宜以及必须由总监理工程师发布或者只有他发布才适合的任何事宜 B总监理工程师代表发包人行使本合同约定发包人的权利但总监理工程师行使上述A条款及下列行为前应该得到发包人签字并盖章确认否则总监理工程师行使的该行为 46 对发包人和承包人不发生效力 1 发出可能引起工程范围的扩大或缩小工程质量标准的提高或降低合同价款增加合同工期延长的工程变更指令或其它指令 2 批准或同意承包人提出的追加或变更工程价款补偿损失和申请 3 批准或同意承包人提出的顺延工期的申请 4 发出要求承包人暂停施工的指令 5 批准或同意承包人分包其承包的主体结构以外的部分工程 6 确认承包人提出的工程竣工验收及各项验收报告 7 确认工程竣工结算价款 8 作出单方面终止合同的决定 9 其他应由发包人决定的事项 C总监理工程师在发出上述指令批准或确认时应附上发包人的书面确认承包人在收到发包人代表的上述指令批准或确认时应核对有无发包人的书面确认一旦总监理工程师未经发包人确认作出上述指令批准或确认承包人应该立即将该情况通知发包人要求发包人予以追认发包人未予追认的总监理工程师的该行动对发包人无约束力 D总监理工程师的指令通知由其本人签字后以书面形式送达项目经理项目经理在回执上签署姓名和收到时间后生效确有必要时总监理工程师可发出口头指令并在 48小时内给予书面确认承包人对总监理工程师的指令应予执行总监理工程师不能及时给予书面确认的承包人应于工程师发出口头指令后 7天内提出书面确认要求承包人认为总监理工程师指令不合理应在收到指令后 24小时内向总监理工程师提出修改指令的书面报告总监理工程师在收到承包人报告后 24小时内作出修改指令或继续执行原指令的决定并以书面形式通知承包人紧急情况下总监理工程师要求承包人立即执行的指令或承包人虽有异议但总监理工程师决定仍继续执行的指令承包人应予执行因指令错误发生的追加合同价款和给承包人造成的损失由发包人承担延误的工期相应顺延本款规定同样适用于由发包人代表发出的指令通知 2130 通用合同条款第 44项内争议解决前合同当事人暂按总监理工程师的确定执行争议解决后争议解决的结果与总监理工程师的确定不一致的按照争议解决的结果执行由此造成的损失由责任人承担不适用 2131 专用合同条款 511特殊质量标准和要求以及关于工程奖项的约定 1 本工程特殊质量标准和要求无项目经理根据具体情况填写 2 工程质量应当达到合格质量标准质量标准的评定以国家或行业的质量检验评定标准为依据工程质量达不到合格标准承包人除向发包人支付签约合同总价10的违约金并无条件返工使工程达到合格的要求若因返工使工程逾期完成承包人必须承担逾期完工违约责任和工程质量的违约责任并且工程质量的违约金与逾期完工的违约金叠加返工造成费用由承包人承担 2132 专用合同条款 535检查和返工补充 1 承包人应认真按照标准规范和设计图纸要求以及工程师依据合同发出的指令施工随时接受总监理工程师的检查检验为检查检验提供便利条件关键工序施工完毕后须经工程师验收合格并签字后方可进行下道工序施工否则每次承包人支付违约金 5000 元并且暂停支付该部分进度款直至总监理工程师确认该部分工程合格为止 2 工程质量达不到约定标准的部分总监理工程师可要求拆除和重新施工直到符合约定标准因承包人原因达不到约定标准由承包人承担拆除和重新施工的费用工期不予顺延 3 工程师的检查检验不应影响施工正常进行 47 4 对多次返工超过三次达不到约定质量标准且不能降级使用的工程发包人有权聘请第三方进场施工该部分工程使其质量达到约定质量等级第三方修建费用由发包人从承包人的工程款或履约担保中扣除不够扣除的作为承包人对发包人的债务由承包人支付给发包人 5 项目经理应每周末向总监理工程师书面报告本周工程之进度情况和施工中重要事项如果发生质量事故项目经理应立即报告总监理工程师同时停止该部份的施工保护现场情况直到获得总监理工程师之指导承包人应根据总监理工程师的决定处理质量事故 2133 专用合同条款 611项目安全生产的达标目标及相应事项的约定 1 承包人应遵守工程建设安全生产有关管理规定严格按安全标准组织施工并随时接受行业安全检查人员依法实施的监督检查采取必要的安全防护措施消除事故隐患由于承包人安全措施不力造成事故的责任和因此发生的费用由承包人承担 2 承包人应对其在施工场地的工作人员进行安全教育发包人不得要求承包人违反安全管理的规定进行施工 3 专业工程承包人和分包人应服从施工总包单位的安全管理 4承包人需按照SIPURD工程现场形象标准2015版严格执行城市重建工程项目管理标准化的最新要求及园区有关文明施工的最新规定地址httpwww城市重建comideacriteria 5 承包人需要执行以下文件关于进一步加强建设工程施工现场消防安全工作的通知苏公通2011232号关于转发关于进一步加强建设施工现场消防安全工作的通知的通知园公消201122号 2134 专用合同条款 614治安保卫的特别约定承包人负责现场治安管理机构或联防组织组建统一管理施工场地区域治安保卫事项履行合同工程的治安保卫职责 2135 专用合同条款 614编制施工场地治安管理计划的约定承包人负责编制监理人审核其他按通用合同条款执行 2136 专用合同条款 615合同当事人对文明施工的要求 1 创建文明工地要求无项目经理根据具体情况填写 2 承包人必须根据苏州工业园区建设工程现场管理实施细则苏州工业园区建设工程施工渣土运输管理暂行规定和关于加强土方运输路面清洁保证金管理的通知要求安全文明施工并交纳有关费用承包人同时需要按照最新发布的园区市政工程文明施工技术标准试行版执行具体内容见招标文件附件 3 承包人必须根据苏环办字201624号文关于下发苏州市城市施工工地扬尘排污费征收管理工作程序及一标两表的通知及苏园规建201815号文苏州工业园区房屋市政工程建筑工地扬尘管理规定暂行要求做好施工工地扬尘控制措施施工现场达标要求及施工现场落实情况考核按照文件中对相关工程的要求执行承包人在施工过程中须积极配合建设行政主管部门进行的施工工地现场检查和考核如经建设行政主管部门施工现场检查和考核项目需缴纳扬尘排污费用则该费用从承包人结算金额中扣除 2137专用合同条款616关于安全文明施工费支付比例和支付期限的约定按通用条款执行 2138 专用合同条款 618事故处理补充 1 承包人在履行合同前应制订安全事故应急处理预案并报发包人备案在合同履行过程中如发生安全事故指造成人身伤害财产损失或影响生产经营活动正常进行的一切意外事件或群体事件等承包人应立即通知发包人并按事先制订的预案进行处理 2 承包人应遵守工程建设安全生产有关管理规定严格按安全标准组织施工并随时接受行业安全检查人员依法实施的监督检查采取必要的安全防护措施消除事故隐患 48 3 如安全事故系因承包人包含其员工代理人分包人及其他一切关联方的原因所引起的则承包人应承担由此引起的一切法律责任及经济损失发包人有权在承包人工程款中直接等额扣除相应损失金额 4 如发生的安全事故导致人员伤亡或经济损失在 10万元以上的则发包人有权解除与承包人的合同承包人应承担由此引起的一切法律责任及经济损失 2139 专用合同条款 711合同当事人约定的施工组织设计应包括的内容补充总监理工程师要求的其他内容 2140 专用合同条款 722发包人和监理人在收到修订的施工进度计划后确认或提出修改意见的期限收到施工进度计划后 7日内承包人必须按总监理工程师确认的进度计划组织施工接受总监理工程师对进度的检查监督无论是否是承包人的原因工程实际进度与经确认的计划进度不符时承包人应按总监理工程师的要求提出改进措施经总监理工程师确认后执行如因承包人原因导致工程进度延误的承包人应自行承担有关整改费用同时监理人发包人对施工组织设计和进度计划的批准并不解除承包人本应承担的责任包括工期拖延施工组织不当等的责任 2141 专用合同条款 731关于承包人应完成的其他开工准备工作的其他要求 1 承包人应当按照协议书约定的开工日期开工承包人不能按时开工应当不迟于协议书约定的开工日期前 7天以书面形式向发包人提出延期开工的理由和要求发包人书面同意延期要求的工期相应顺延发包人不同意延期要求或承包人未在规定时间内提出延期开工要求则工期不能顺延 2 如果发包人的现场交付发生延误则实际开工日和工期应由总监理工程师核准后顺延但承包人不应向发包人提出由此引起的任何损失和或费用的索赔要求 2142 通用合同条款第 732项不适用 2143 专用合同条款 741发包人通过监理人向承包人提供测量基准点基准线和水准点及其书面资料的其他要求 1 承包人在收到上述资料后 7天内将施工控制网资料报送监理人审批承包人应进行放线测量负责放线的准确性并保护和保留所有的测量标志标志的复测和重新定位应由承包人承担费用并且令监理人满意 2 发包人将不受理任何关于总监理工程师或发包人代表未给予放线协助的投诉一旦发现竣工的工程与设计不符应认为是错误建造则要求承包人拆毁并重新建造并由承包人对发包人作出由于错误建造工程而使其蒙受到损害的赔偿总监理工程师或发包人代表在此方面的决定应是最终的而且是有约束力的 3 承包人应提供放线所需的仪器用具和劳力 4 承包人必须小心保护在放线过程中使用的水准点测量标记和其他物品 2144 专用合同条款 7517因发包人原因导致工期延误的其他情形 A双方在确定竣工日期及各项控制工期时已充分考虑可能出现的雨雪冰雹台风高温天气停水停电节假日扰民和民扰施工交叉道路交通影响等不利因素及发包人平行发包工程的合理工期中高考节假日市内重大活动期间以及发包人需要的时间段内可能对施工做出某些限制及配合要求承包人应予服从并按照要求做出必要的配合这可能降低承包人的工效发包人不向承包人增加费用支出工期也不得顺延因以下原因在施工关键线路上造成竣工日期推迟的延误经发包人书面确认工期相应顺延但发包人不承担包括承包人窝工停工机械进出场台班费等在内的任何增加的费用和责任 1 发包人未能按本合同的约定提供图纸及开工条件 2 发生不可抗力事件 49 3 二十四小时内午夜至午夜雨量超过 20mm的雨或悬挂六级或以上的大风讯号雨后施工为保证工程质量雨后重新开工的时间由总监理工程师及发包人代表现场确定后签证 4 设计修改而引起的工期需要延长的情况由于设计修改使合同工作量变化经过评估之后合同规定工期应作相应调整 5 因发包人的责任或发包人的要求而予以顺延的其他情况 6 当发包人代表和监理工程师提出对隐蔽工程重新进行检验后承包人按要求进行剥露并在检验后重新隐蔽或修复后隐蔽检验合格的工期相应顺延 7 承包人的工作被同一现场范围内发包人委托的其他承包人或其他方交叉施工所影响且非承包人的责任造成对于由于承包人原因造成的工程停建或缓建损失由承包人除负责自己的损失外应负责赔偿发包人的相关一切损失 8 合同条款中约定或工程师同意工期顺延的其他情况 B承包人在751款情况发生后14天内就延误的工期以书面形式向工程师提出报告承包人逾期未提出的视为不要求顺延工期合理的工期延长时间必须有总监理工程师及发包人的书面同意或确认在发生工期合理调整的情况下合同工程新的完工日期将成为考核工程按时完工和未按时完工的标准日期 C双方约定工期顺延的其他情况以下任何一条均不能作为承包人要求延长工期的理由 1 承包人未与有关管理机构就现场三通一平进行联系 2 承包人未与自己分包人正确执行分包合同造成的延误 3 承包人作为总承包人未与其他分包人在施工过程中进行必要的协调和应当的配合造成的延误此延误指a承包人未积极主动的对其他分包人的施工现状或施工计划进行分析当其他分包人的施工现状或施工计划与承包人的施工现状或施工计划相冲突时承包人未从工程整体考虑未主动协调未对自己的施工计划做出调整或未对其他承包人的施工计划做出调整而提出要求的而造成的延误b未及时提供工作面塔吊升降机用电或用水而造成的延误 4 承包人在有关管理机构或公用事业公司在现场工作时未能派出足够的人员给予配合 5 承包人未及时完成执行合同所须办理的各种手续 6 配套安装阶段不能以被偷盗或难以看护为由在应该安装的阶段不安装或延迟安装因此而影响其他工种工序的施工或影响验收的责任将由承包人承担由于总监理工程师指示的设计变更和增加工程量确实影响关键工序需延长工期的总监理工程师应给予公平合理的延长期但承包人应尽最大努力来减少任何延迟且承包人应在事件发生后按约定期限将延误的原因书面通知总监理工程师否则总监理工程师将不考虑任何延长时间的请求承包人应协调其他各承包人的现场施工进度如果因承包人协调不利而造成被在同一现场范围内执行工作的其它承包人或其它方延误则承包人不能以此要求延长工期和主张任何费用索赔要求 D当发包人判定承包人已明显不能按工期完工或因承包人原因导致工期落后于计划进度20天以上等特殊情况时发包人有权对承包人的施工任务进行调整减少工程量或要求承包人立即退场等发包人下达指令后承包人应立即执行双方责任等相关问题的协商和解决不得影响对发包人指令的执行若承包人拖延执行指令工作则视为承包人严重违约参照工期延误违约金标准承担违约责任 2145 通用合同条款第 752项不适用调整为1 由于承包人原因未能按合同进 50 度计划完成工作或监理人认为承包人施工进度不能满足合同工期要求的承包人应采取措施加快进度并承担加快进度所增加的费用由于承包人原因造成工期延误发包人有权要求承包人支付工期逾期违约金承包人支付工期逾期违约金不免除承包人完成工程及修补缺陷的义务 2146 通用合同条款第 782项中且承包人在收到监理人复工指示后 84天内仍未复工的视为第1621项承包人违约的情形第7目约定的承包人无法继续履行合同的情形不适用 2147 通用合同条款第 786项中暂停施工持续 84天以上不复工的且不属于第 782项承包人原因引起的暂停施工及第 17条不可抗力约定的情形并影响到整个工程以及合同目的实现的承包人有权提出价格调整要求或者解除合同解除合同的按照第1613项因发包人违约解除合同执行不适用 2148 专用合同条款 789暂停施工的约定补充由于不可抗力政策变化或双方以外的原因导致工程停建或缓建承包人应妥善做好已完工程和已购材料设备的保护工作并承担以上保护工作的费用由于发包人需要认为确有必要对工程停建或缓建的应当以书面形式要求承包人暂停施工并在提出要求后提出书面处理意见承包人应当按工程师要求停止施工并妥善保护已完工程发包人按工地实际机械签证台班费及人员仅指部分必须留守在岗人员及设备其他人员及设备除外工资支付相应费用计算办法按政府相关规定其他管理费用和利润损失等间接费用和损失由承包人自行承担发包人要求承包人撤场的承包人应在发包人要求的时间内完成撤场撤场费用由发包人承担逾期撤场的则发包人发出通知后的所有损失均由承包人自行承担参照逾期撤场违约金标准承担违约责任以下情况造成的停工不属于发包人原因造成的停工 1 各种自然灾害不可抗力造成的停工 2 事先未发现的地下障碍物造成的停工 3 因政策变化或政府指令造成的停工 4 承包人与现场其他施工单位交叉施工及其他单位工作面延误交付造成的停工 5 其他承包人原因造成的停工对于由于承包人原因造成的工程停建或缓建损失及相应的工期延误由承包人负责自己的损失外还应负责承担工期延误违约责任并赔偿发包人的相关一切损失 2149 专用合同条款 793工程竣工的约定补充 1 承包人必须按照协议书约定的竣工日期或工程师同意顺延的工期竣工 2 因承包人原因不能按照协议书约定的竣工日期或工程师同意顺延的工期竣工的承包人承担违约责任 3 施工中发包人如需提前竣工双方协商一致后应签订提前竣工协议作为合同文件组成部分提前竣工协议应包括承包人为保证工程质量和安全采取的措施发包人为提前竣工提供的条件以及提前竣工所需的追加合同价款等内容 2150 专用合同条款 841发包人供应的材料设备的保管费用的承担 1 发包人提供的材料和工程设备应在合同条款附录中写明材料和工程设备的名称规格数量价格交货方式交货地点和计划交货日期等 2 承包人应根据合同进度计划的安排向监理人报送要求发包人交货的日期计划发包人应按照监理人与合同双方当事人商定的交货日期向承包人提交材料和工程设备 3 发包人应在材料和工程设备到货 7天前通知承包人承包人应会同监理人在约定的时间内赴交货地点共同进行验收除承发包双方另有约定外发包人提供的材料和工程设备验收后由承包人负责接收运输和保管费用及风险由承包人承担因承包人原因发 51 生丢失损坏由承包人负责赔偿 4 发包人要求向承包人提前交货的承包人不得拒绝但发包人应承担承包人由此增加的费用 5 承包人要求更改交货日期或地点的应事先报请监理人批准由于承包人要求更改交货时间或地点所增加的费用和或工期延误由承包人承担 6 发包人提供的材料和工程设备的规格数量或质量不符合合同要求或由于发包人原因发生交货日期延误及交货地点变更等情况的发包人应承担由此增加的费用和或工期延误 7 发包人提供的材料或工程设备不符合合同要求的承包人有权拒绝并可要求发包人更换由此增加的费用和或工期延误由发包人承担 8 发包人供应的材料设备使用前由承包人负责检验或试验不合格的不得使用相关检验费用已包含在本合同价格中否则由承包人赔偿由此造成发包人的损失 9 发包人有权决定将由承包人采购的材料或设备改为由发包人直接采购供应 10 发包人供应材料设备的结算方法无 2151 专用合同条款 842承包人采购材料与工程设备的约定补充 1 承包人负责采购材料设备的应按照合同条款约定及设计和有关标准要求采购并提供产品合格证明对材料设备质量负责 2 工程施工期间或者工程竣工后的任何时间承包人采购的材料设备与招标文件合同或设计标准要求不符时无论承包人使用的材料工程设备成品和半成品是否通过发包人监理人或任何第三方的检查检测和检验以及是否通过竣工验收并交付使用一旦发包人或监理人发现承包人擅自使用与合同图纸及投标承诺不符的材料工程设备成品和半成品均视为承包人使用不符处理由承包人负责按发包人或监理人的要求拆除更换并承担由此而引起的一切损失和费用同时发包人有权要求承包人承担相关违约金及工期延期的后果责任 3 承包人应将各项材料和工程设备的供货人及品种规格数量和供货时间等报送总监理工程师审批承包人应向总监理工程师提交其负责提供的材料和工程设备的质量证明文件并满足合同约定的质量标准承包人采购的材料设备在使用前承包人应按总监理工程师的要求进行检验或试验不合格的不得使用检验或试验费用由承包人承担承包人应将材料的出厂合格证书或质量鉴定书和总监理工程师指定的工程质量的试验证明原件交总监理工程师由承包人采购的材料设备必须经总监理工程师签字确认后方可在本工程中使用如未经总监理工程师签字确认承包人擅自采购材料设备并在本工程中使用承包人必须无条件拆除并承担由此造成的一切损失及工期延误 4 总监理工程师发现承包人采购或使用不符合合同图纸投标承诺设计和标准要求的材料设备时可要求承包人负责修复拆除或重新采购由承包人承担发生的费用由此延误的工期不予顺延 5 承包人应在工程中使用招标要求的材料以及特殊技术要求规定的推荐材料设备或服务承包人拟改变材料类目品名或产品作为代用品的必须将样品说明书手册试验报告等提交总监理工程师以证明所建议的代用品相当于或优于在中标时所规定或接受的条件承包人还必须提交必要的费用数据包括供应商的报价单的真实复印件等并说明所建议的代用品的价格含义供总监理工程师核实和评价如果所建议的代用品比中标时发包人所规定或接受的价格高合同价款不予增加但是如果建议的代用品价格较低所节约的费用由工程师确定并对合同价作相应变更如果承包人对工程师的评议持异议承包人必须被要求使用中标时发包人规定或接受的材料类目品 52 名或产品任何代用品的采用均不得以任何方式减免承包人合同项下全部要求所必须履行的责任承包人还必须对由于采用代用品而引起的一切附加工作以及任何延误以及自己的费用与开支承担全部责任承包人必须自行对全部工程负责保护直至工程完成并移交给发包人其中包括承包人自己和其分包人以及发包人指定的分包人所执行的全部工程以及存放在现场的材料并承担工程损坏及丢失的风险 6 由承包人采购的材料设备如果在不影响工程质量的前提下发包人有调整推荐或指定品牌生产厂家或货源的权力 7 合同规定由承包人负责采购的主要材料一经与供货厂家签订供货协议应将一份副本提交总监理工程师承包人应提前 5 天向发包人提交经总监理工程师和发包人审批的采购计划材料品种制造厂家材料的主要性能指标材料样品以及总监理工程师要求的其它证明材料在发包人审核批准之后方可采购 8 总监理工程师可要求在承包人或其他代表在场的情况下从每一材料中抽样用作检验经总监理工程师决定这样抽取的样品应视为一批材料的代表如果任何一批材料中的样品不符合规定的标准整批材料将被认为不符合合同要求若承包人对总监理工程师或其代表做出的材料质量认定意见持有异议可申请质量技术监督部门或双方认可的质检部门进行检验所发生的费用损失由责任方承担在处理质量争议期间承包人应按总监理工程师的指令保证工程正常施工减少窝工待料损失承包人自购材料虽经总监理工程师或其代表质量认定也不能解除承包人的质量责任 9 对于任何拒绝验收的材料如果是由于发包人或构成发包人对承包人已付款的一部分则发包人将把此款扣回但是如果总监理工程师决定保留那些已经安装好的材料发包人将按双方协商的结果扣除部分款项但并不减除承包人在合同范围内的任何责任 10 运抵到现场的所有材料包括备品备件安装专用工器具与随机资料必须专用于本工程无论在施工进度中是否已付款未经总监理工程师的书面批准不应从现场搬移出去 11 随同工程设备运入施工场地的备品备件专用工器具与随机资料应由承包人会同监理人按供货人的装箱单清点后共同封存未经监理人同意不得启用承包人因合同工作需要使用上述物品时应向监理人提出申请 12 发包人提供经预审合格品牌产地的材料名单承包人已根据市场价格自行报价详见各附表未经发包人同意不得在实际使用中更改同一材料指定多个品牌的发包人有权在指定的品牌中任选一个品牌供应承包人不得拒绝或要求增加费用发包人有权根据工程实际需要提供其它同等品牌的材料中标需无条件接受如承包人需推荐同等品牌的应事先经发包人同意是否为同等品牌由发包人核定如经同意后更改也应使用质量更好的产品如该产品价格降低差价由发包人扣回如价格高于原承诺产品不予调整结算价未推荐品牌的由承包人自行采购合格品但必须事先得到发包人的认可 2152 专用合同条款 861需要承包人报送样品的材料或工程设备样品的种类名称规格数量要求具体见技术标准和要求承包人在订货之前须向总监理工程师提交材料样品并经书面批准项目组根据合同要求督促施工单位按照施工阶段对相关材料进行封样并办理审批手续发包人在招标文件中列明的材料品牌为通过发包人初步审查的供货厂家或品牌仅表明这些供货厂家或品牌通过发包人的初步审查并非发包人指定品牌生产厂家或供应商也不表示发包人对其质量供货周期等承担任何保证责任如承包人选用发包人在投标文件中列明已通过初步审查的品牌供货厂家或供应商不免除或减轻承包人的任何责任仍由承包人负责对其质量供货期限等承担全部责任 53 承包人应在发包人推荐品牌表中选取材料品牌发包人推荐材料品牌详见附件所有材料成品和半成品在种类型号规格和品牌上必须符合合同及图纸的要求及承包人投标时对材料品牌的承诺任何改变均需要有设计代表出具修改通知书并由总监理工程师及发包人代表签字同意 1 通用合同条款第 871项第3目不适用调整为监理人和发包人所选用之材料设备在市场上无供应和或政府及有关管理部门已禁止使用该物料设备承包人须给予证明 2 通用合同条款第 872项中增加替代品使用的工程部位及与之有关的所有合同文件索引价格上的差异监理人逾期发出书面指示的视为发包人和监理人同意使用替代品不适用 3 如承包人以某项材料无法或难以采购或类似理由提出要求换用其他材料但发包人能查询到该项材料的供货单位的发包人有权要求承包人向发包人查询到的供货单位采购承包人应依照发包人要求办理不应以供货单位的价格高低等理由拒绝采购如承包人在发包人要求的合理时间内未采购的除导致工程延期承担相应的工期违约责任外发包人有权按此项材料价款的百分之十向承包人收取违约金即使供货单位的信息如上所述由发包人提供承包人仍应对该材料的产品质量供货时间等承担全部责任 4 由非合同文件中的约定的厂家提供的产品或非合同文件中约定的品名或型号或类别或产地都将被认为属于材料代换替代材料是否与被代换材料具有同等的质量工艺使用效果和经济性将完全由监理人和发包人裁定监理人和发包人的裁定将是最终的和有约束力的 2153 专用合同条款 881关于修建临时设施费用承担的约定 1 临时设施的设置应满足发包人苏州市及苏州工业园区文明施工标准要求 2 工程开工前承包人提供临时设施平面布置图具体功能布局在平面布置图中体现并经过发包人监理人审批后实施 3 承包人使用的施工设备不能满足合同进度计划和或质量要求时监理人有权要求承包人增加或更换施工设备承包人应及时增加或更换由此增加的费用和或工期延误由承包人承担 2154 专用合同条款 912施工现场需要具备的其他试验条件完成工程施工验收过程需要的第三方试验检测等工作由发包人负责委托并承担相应的费用投标人必须充分配合执行具体工作 2155 专用合同条款 101关于变更的范围的约定 A施工中发包人需对原工程设计变更应提前以书面形式向承包人发出变更通知变更通知经发包人代表及总监理工程师共同签字后生效承包人按照发出的变更通知及有关要求进行下列需要的变更 1 更改工程有关部分的标高基线位置和尺寸 2 增减合同中约定的工程量 3 改变有关工程的施工时间和顺序 4 由发包人发出指令取消合同中任何一项工作 5 其他有关工程变更需要的附加工作因变更导致合同价款的增减按发包人的公司流程程序办理变更手续任何未按发包人程序办理的变更签证均不予结算 B施工中承包人不得对原工程设计进行变更因承包人擅自变更设计发生的费用和由此导致发包人的一切损失由承包人承担延误的工期不予顺延 C承包人在接到设计变更通知后应立即调整原设计及施工安排并按通知的内容做相 54 应变动组织好施工不得以设计变更引起的费用和工期调整尚未商定为由拒绝执行若承包人拒绝施工发包人有权暂停支付工程进度款选择将该变更工程交由第三方实施承包人对此不得提出任何异议且不得提出任何与工期和费用相关的索赔由于设计及施工要求修改引起的合同工期的变化按本合同规定处理 D承包人在施工中提出的合理化建议涉及到对设计图纸或施工组织设计的更改及对材料设备的换用须经总监理工程师同意未经同意擅自更改或换用时承包人承担由此发生的费用并赔偿发包人的有关损失延误的工期不予顺延 E设计变更引起的工程量的变动均以修改后的设计图纸与招标文件提供的设计图纸为对比计算新增工程的工程数量应经承包人计算后由发包人复算和核准 F发包人提出的对已完成的分项工程进行变更承包人应在施工前将施工方案报工程师和发包人确认对于有可能被重复利用的材料设备承包人应小心保护属承包人拆除时未采取保护措施或拆除后保护不当的由承包人负责赔偿相应损失责任 G合同履行中发包人要求变更工程质量标准及发生其他实质性变更由双方书面协商解决 H变更程序参照苏州工业园区城市重建有限公司工程变更签证程序的规定第一次工地例会提供财政项目工程变更管理按苏州工业园区政府投资建设项目管理暂行办法及实施细则要求执行 2156 专用合同条款 1041关于变更估价的约定 A承包人在工程变更确定后 14天内提出变更工程价款的报告经总监理工程师确认后调整合同价款所有按照总监理工程师指示进行的变更及相应增减费用应由总监理工程师进行测量并需发包人现场代表见证并给予承包人在进行这类测量记录和计量过程中在场的机会设计变更现场签证引起的工程量变更若变更增加或减少量不超过投标书工程量的 10这类变更和追加的费用按下列规定进行确定 1 合同中已有适用于变更工程的价格按合同已有的价格变更合同价款 2 合同中只有类似于变更工程的价格可以参照类似价格变更合同价款 3 合同中没有适用或类似于变更工程的价格可由承包人提出合理的变更价格由审计单位财政出资项目为国家审计按苏州市最新执行的江苏省建筑定额标准及中标下浮率最终确定 B设计变更现场签证引起的工程量变更若变更增加或减少量超过投标书工程量的 10且该变更工程的综合单价超过或低于标底价相应综合单价的 20则视该项报价为不平衡报价增减工程量在 10及以内的变更计价按 2156A条的原则确定超过 10以外部分的变更计价不采用承包人的投标综合单价价格信息由审计单位财政出资项目为国家审计按控制价编制所采用月份或实际变更施工月份的变更前后新旧两种工程的人工材料指导价或信息价及苏州市适时执行的江苏省建筑定额标准计算价差并按中标下浮率最终确定 C若设计变更施工图工程量没变仅涉及材料或做法的变更该变更工程的综合单价或材料单价超过或低于标底价相应综合单价的 20则视该项报价为不平衡报价该变更清单工程量10及以内的变更计价按 2156AB条的原则确定超过10以外部分的变更计价不采用承包人的投标综合单价价格信息由审计单位财政出资项目为国家审计按控制价编制所采用月份或实际变更施工月份的变更前后新旧两种工程的人工材料指导价或信息价及苏州市适时执行的江苏省建筑定额标准计算价差并按中标下浮率最终确定 D变更费用的最终确认应经审计单位财政出资项目为国家审计审核确定发包人或发包人委托的全过程造价咨询单位的初审意见可以作为过程中付款依据双方必须遵照执行 55 E变更确定并实施后如属于增加费用的变更即在当月进度款中支付根据实际情况确定该变更经发包人初步审核费用的 50剩余款项在工程结算审计完成后支付 F承包人认为对于发生的工作和事件他有资格得到额外支付时应在双方确定变更之日起 14天之内提交有关这类工作或事件的费用追加申请而所有这些费用追加申请必须附上完整的详细情况并必须指明按照合同的哪一条款提出应予以支付如果承包人未在 14天内向工程师提出这类申请则视为承包人不要求增加费用承包人以后也不能再以此为由要求得到增加费用 G对于由设计变更或现场签证而引起的价款调整无论价款事先确定与否均不应影响承包人对设计变更或现场签证通知书的执行 H承包人在双方确定变更后 14天内不向总监理工程师提出变更合同价格条款书面报告时视为该项变更不涉及合同价款的变更一切损失由承包人自行承担扣减变更过期不报的则由总监理工程师确认后直接报发包人送审视同承包人报审 I发包人不同意承包人提出的变更价款应向承包人说明理由承包人不同意的按本专用合同条款第 20条关于争议的约定处理 J因承包人自身原因导致的工程变更或签证承包人无权要求追加合同价款 2157 通用合同条款第 1042项不适用通用合同条款内第 106项中参考工程所在地的工期定额标准不适用 2158 专用合同条款 111第3种方式其他价格调整方式通用合同条款第 11条不适用 A承包人应该在分项工程单价或为满足招标文件要求而完成其它工作所需费用中考虑包干费风险费合同价格包干范围包括的风险范围包括但不限于以下内容 1 法律法规及国家有关政策变化影响合同价款变化的风险合同另有约定的除外 2 人工材料及其它各类单价升降影响合同价款变化的风险合同另有约定的除外 B人工费材料费风险费计价与调差办法按以下约定执行 1 风险费不计 2人工费调差按苏建价函2016570号文执行有最新文件按最新文件执行 3材料费调差按招标控制价编制所采用的月份指导价执行有最新文件时按照最新文件 1 可调价要素人工钢材砼水泥木材电线电缆钢管ALC砌块防水保温PVC线管沥青石材以及其价值占单位专业工程分部分项工程费 5以上的其它要素者计算公式如下占比＝某要素单位专业工程总数量包括变更调整数量×中标单价中标的单位专业工程分部分项工程费包括变更调整部分×100 2 承包人承担的可调价要素的风险幅度值为 5 3 施工期间可调价要素价格的涨跌幅度以招标控制价所采用的月份价格为基础涨跌幅度在 5以内含 5时其差价由承包人承担或受益涨跌幅度超出 5时其超出部分的差价由发包人承担或受益计算公式如下 ①上涨超出 5时差价正值＝施工期间可调价要素加权平均价招标控制价所采用的月份价格×105×1该要素单价让利幅度 ②下跌超出 5时差价负值＝施工期间可调价要素加权平均价招标控制价所采用的月份价格×095×1该要素单价让利幅度施工期间可调价要素加权平均价=Σ 每月实际使用量×当月价格该要素总用量 4 当某个月造价管理部门发布一次以上价格时当月价格按当月调整的次数加权平均计算当每月实际使用量无法确定时可以根据当月完成的工作量分析出的数量计算当某 56 要素单价让利幅度无法确定时可以采用中标让利幅度 5 因发包人或承包人原因造成工期延误的延误期间遇价格波动造成的差价损失由责任方承担 6 差价应根据计价规则计取相关费用和税金并作为追加减合同价款和工程进度款同期支付 7 为提高工程结算的效率和质量在施工过程中施工监理造价咨询建设单位需要及时办理当月各要素用量清单特别注意参与材料调差的钢材为形成永久性工程实体的钢筋钢结构型钢不包括如施工措施所用的不形成工程实体的其他钢材等 3 人工材料调差列入分部分项工程费中计取相应的费用并按中标下浮率标底价中标价标底价同比下浮其中措施费所含人工费调差只计规费税金并按中标下浮率标底价中标价标底价同比下浮 4 在合同约定工程范围约定的工期约定的质量标准及约定的其它条件下进行施工所发生但分项报价表没有单列的所有费用如赶工措施费优质优价奖现场因素各种协调配合费及措施费等等如果这些费用没有单列在分项报价表中均考虑在合同价款中若有发生发包人不再支付 5 合同条款中规定的购买翻译标准规范或制定施工工艺的费用协调处理施工场地周围地下管线和邻近建筑物构筑物古树名木的保护工作的费用以及合同条款中规定的其他由承包人承担的费用均考虑在合同价款中若有发生发包人不再支付 6 单价已经考虑了停电停水二次搬运施工场地不足发包人现场约束成品保护等所需措施和维护产生一切费用并已考虑了各种可能影响施工的因素及其所增加的费用 7 发包人委托的第三方试验检测费用由发包人承担但为此而提供的样品和试件等的一切费用承包人自行试验检测费用以及所有施工组织设计施工保修及维修等的费用和一切的责任均已考虑在单价内 8 承包人须为发包人设计单位监理人和质检单位等进行工程检查时提供各种方便产生的一切费用已考虑在报价内 9 工程量清单未列明但显然包括在合同图纸中的项目或者作为一个有经验的承包人知道显然应由承包人承担的费用或者承包人履行合同义务所发生的费用等视为包括在工程量清单已经列明的其他项目之中发包人不予计量 10 签约合同总价中已包括有关当局规定的防洪防台风措施所需要的一切费用发包人将不接受由于采取防洪防台风措施所向发包人提出的费用索赔 11 安全文明措施费包干使用提高标准不增加费用降低标准按合同约定处罚 12 可竞争措施费用和不可竞争措施费用可竞争措施费用不调整如进退场费配合费总包管理费排水费用等不可竞争措施费用按照实体工程量变化结合投标让利比例而调整如脚手架费模板费等工程排污费为 01竣工结算时按环保部门实际收入的凭证进行结算以上规费如有调整按最新的指导性文件执行 13 土建合同如不包含临设临时围墙等工程时扣除临设临时围墙等费用按中标合同价元扣除 14 总承包工程计价时标底中未包含管理配合费各专业承包或分包工程的计价时标底中包含总包管理配合费按分部分项工程费的 2计取各专业承包人或分包人按分部分项工程费的2报价若不按此报价总承包人依旧向其收取分部分项工程费的 2结算时不再增加或调整 15临时房屋租赁或使用费包括水电费由总承包人与各专业承包人自行协商除以上 57 收费及招标文件中明文约定由专业承包人含材料设备供应商向总承包人交纳的管理配合费以外总承包人不得以与其它承包人交叉施工相互干扰给工程施工带来费用增加等为理由向专业承包人收取任何费用否则一经发现经监理发包人确认后发包人将按对应专业管理配合费的20对总承包人进行罚款总承包人不得提出任何疑议 2159 专用合同条款 121综合单价包含的风险范围和风险范围以外合同价格的调整方法通用合同条款121项不适用 A合同价款招标工程的合同价款由发包人承包人依据中标通知书中的中标价格在协议书内约定非招标工程的合同价款由发包人承包人依据工程预算书在协议书内约定 B本合同为固定综合单价合同承包人已根据标书要求及发包人提供的工程量清单进行报价结算工程量按实际完成工程量确定分部分项工程量清单项目特征描述与施工图纸不符的或项目列项偏差工程量偏差的新特征项目及新增项目均按合同约定的变更估价原则重新估价可竞争措施费部分承包人已根据项目特征及现场情况综合考虑报价结算时发包人不再增加或调整 C在合约文件中明确说明的不包括的项目如果在施工中实际发生应根据投标报价中的单价或类似项目参考价和实际发生的工作量依据合同相应条款加以调整其他情况除发生本条D款中所叙述的情况外合同价款将不改变 D在合同工程执行中如发生下述情况之一时可对合同价款进行调整 1 清单工程量偏差按工程量清单调整流程执行仅限招标文件含招标图纸与招标工程量清单和价格清单的偏差工程量清单调整申报承包人应需在签订合同后 3个月内完成过期发包人有权拒绝支付该部分调整费用或延迟支付部分工程应付款项以促进该申报工作财政出资项目未按约完成核对的工程进度款支付比例由 70调整为 50同时签约合同价与调整后的合同价的差异款项按照变更付款约定处理 2 设计变更 3 签证 4 合同中规定的其他增减或调整工程量的情况 E合同价款的变更和调整由发包人代表组织进行并经发包人核准和同意 F所有设计变更签证须按发包人的公司流程程序办理变更手续任何未按发包人程序办理的变更签证均不予结算承包人确认在签订本合同前已了解发包人公司有关价款变更和调整的相关程序并承诺认可和遵守上述相关规定 G签证工程价款调整追加合同价款计日工等的程序合同有约定的按照合同约定办理合同没有约定的按照本合同约定的工程变更程序办理 2160 专用合同条款 1231工程量计算规则工程量清单中的工程量计算规则应按有关国家标准行业标准及本合同适用的规定执行计量采用国家法定的计量单位 2161 专用合同条款 1232关于计量周期的约定单价子目已完成工程量按月计量总价子目的计量周期按批准的支付分解报告确定 2162 专用合同条款 1233关于单价合同计量的约定 1 通用合同条款第 1233款第3项不适用 2 承包人应按合同条款约定的时间向总监理工程师提交已完工程量的报告总监理工程师接到报告后按设计图纸核实已完工程量并作为工程价款支付的依据 3 对承包人超出设计图纸范围和因承包人原因造成返工的工程量总监理工程师不予计量 2163 专用合同条款 1241关于付款周期的约定 A在发包人首次付款前承包人必须提供履约保证金或履约保函的资料复印件 58 B在发包人首次付款前承包人必须将招标文件合同规定的应由其投保保险的生效保险合同正本提供给发包人查阅并将副本交发包人备案承包人还必须提交民工工资担保交付证明材料否则发包人有权暂停付款 C承包人在每月底无特殊情况以每月 25日为准上报当月的验工月报表附当日可辨别实际进度的工程照片估算本月按照合同条款所进行了施工的工程造价经工程师审核并经发包人确认发包人确认后 30天内向承包人支付本次完成工作量总额的 75 作为本期支付的工程进度款额 D当工程款支付达签约合同价 75 时如实际完成额小于签约合同价则以实际完成额的 75 发包人不再支付进度款竣工验收合格撤清临建清理机具及垃圾做到工完场净料清并提供三套竣工档案且提交完整合格的结算审计资料后支付到签约合同价的 80 如实际完成额小于合同金额则以实际完成额的 80 E结算审计完成审计报告经双方确认后 90日内支付至核定价的 97 余 3 作为保修期内的质保金竣工验收合格之日起满二年且经发包人确认无质量问题后 30日内支付质保金具有防水工程的项目留核定价的 1到竣工验收合格之日起满五年且经发包人确认无质量问题后 30日内支付质保金的支付前提是竣工结算已完成且已发现的全部质量问题均已得到圆满处理如在质保金保留期结束前 12个月内仍有缺陷维修则质保期应延长至最后一次缺陷维修完成后满 12个月质保金的退还并不表示保修责任的终止如果政府审计机关对本项目实施二审监督的则应以审计机关审定结果为最终价款结算依据 F每次付款前包括进度款结算款保修款等承包人需书面向发包人提出付款申请并按发包人每次支付的款项提供符合税法规定的增值税专用发票财政项目为增值税普通发票否则发包人有权拒绝支付工程款 1 承包人应确定为增值税一般纳税人并能向甲方开具税率为 16或 10的增值税专用发票如未来承包人变更为小规模纳税人则发包人有权根据税率差额调整合同总价 2 如今后遇国家税务政策调整发包人有权按新税率调整合同总价自建项目当工程竣工验收经发包人指定造价审计单位审计于支付工程款至审计部门审定的竣工结算价 97 的时候承包人必须向发包人提供审定价 100的发票之后 3 质保金支付时承包人只须提供收据 G暂停支付工程进度款发包人有权在出现下列问题暂停支付承包人的工程进度款和尾款直至相关问题得到纠正或妥善处理为止 1 承包人提交的工程量和质量论证资料不完整或不属实或未按要求提供相应的计划和报表 2 承包人连续 2周未能按计划落实施工且不采取有效赶工措施 3 工程还存在待整改质量问题 4 因承包人原因造成工期滞后两周以上 5 不服从监理的指令并因此收到监理的书面警告 6 现场安全文明施工存在较多问题又未按监理人发包人要求的时间及标准整改的 7 未按发包人要求提供当月的工程月报专业承包人考核报告公司月度考核报告下月工程计划包括人机料配备计划及分包人进场计划材料进场计划等等相关资料 8 未按要求提供办理结算的资料不积极配合办理结算和审计 9 承包人未在发包人规定的时间内完成保修期内的保修工程 2164 通用合同条款内第1244款第12项不适用 2165 专用合同条款 1322关于竣工验收程序的约定 59 A承包人完成合同约定的全部内容在工程施工完成并自检合格后可提请总监理工程师进行初步验收总监理工程师经初步验收后如认为工程已完工具备提交发包人及有关政府部门验收的条件时应在承包人提交的初步验收报告上签署确认意见总监理工程师提出修改意见的承包人应按要求修改并承担修改的费用承包人应确保通过相关政府部门的验收如因承包人原因所造成验收未通过所有损失及罚款均由承包人承担 B初步验收通过后具备下述竣工验收条件的承包人按国家竣工验收有关规定向发包人提供完整竣工资料及竣工验收报告承包人不能在初步验收通过后的 30天内向发包人代表提交完整的竣工资料及竣工验收报告每拖延 1天应向发包人支付签约合同总价的 1的违约金工程即可提交发包人和有关政府机构进行竣工验收在工程经竣工验收达到要求后工程可交付发包人使用 C工程竣工验收通过后发包人收到工程师批准的竣工验收报告的日期为实际竣工日期工程按发包人要求修改后通过验收的实际竣工日期为发包人收到工程师批准的修改后的竣工验收报告的日期竣工日期如在工期范围内则视为按期竣工如超过工期范围则承包人需就约定的竣工日期含本合同约定的顺延工期至实际竣工日期之间的期间按合同约定支付逾期违约金 D工程初步验收通过并提交正式竣工验收应达到以下条件 1 工程师认为工程已按合同要求全部完成 2 承包人已提交工程竣工测量平面图该图应由有相应资质的测量单位进行测量 3 承包人完成了工程师要求的其他工作并令其满意 E工程通过正式竣工验收应达到以下条件 1 所有竣工图纸竣工资料以及竣工验收所需的其它资料已提交工程师并得到工程师及有关政府机构认可其中竣工图应按照施工图的格式提交光盘文件所有准备和提交图纸和资料的费用由承包人承担 2 所有的分部工程单位工程已通过正式验收 3 系统调试通过试运行试运行中所有设施设备均处于良好状态 4 承包人已完成现场的清理工作做到了工完料净场清 5 工程师认为工程的所有部分均随时可以占据和使用 F因特殊原因发包人要求部分单位工程或工程部位甩项竣工的双方另行签订甩项竣工协议明确双方责任和工程价款的支付方法 G自建项目的物业移交工程通过正式竣工验收后按发包人指定的物业公司对系统设备数量清点系统运行正常达到物业移交件后进行物业移交并提供竣工资料竣工图纸各一套 2166 专用合同条款 1331工程试车内容和其他要求 1 试车内容与承包范围一致 2 由于承包人施工原因试车不到验收要求承包人按总监理工程师要求重新安装和试车并承担重新安装和试车的费用工期不予顺延 3 试车费用及相关费用包括但不限于水电使用费已包括在合同价款之内 2167 专用合同条款 1361承包人完成竣工退场的期限颁发工程接收证书并办理工程移交手续之日起 14天内 2168 专用合同条款 141承包人提交竣工结算申请单的期限和竣工结算申请单应包括的内容 A通用合同条款第141款不适用 B对于财政出资项目竣工结算由苏州工业园区审计局直接实行国家审计监督以苏 60 州工业园区审计局审计结果作为工程价款结算依据承包人应按苏州工业园区审计局要求提供竣工结算审计资料结算审计期限根据苏州工业园区审计局送审计划确定承包人和发包人均应无条件同意配合并承诺不就此提出任何异议竣工结算国家审计后如果工程结算核减金额超过送审总价的 7则其结算审计费用的浮动部分中超过 7部分按核减造价 4计算确定的审计费用由承包人承担并直接在结算金额中扣除自建项目审计核减率应控制在5之内若超过5则核减5以上部分的审计费由承包人承担 C承包人应在发包人竣工验收通过之后 60天内提交完整的结算报告经总监理工程师审定后办理工程审计如超过 90天承包人仍未提交完整的结算报告每拖延 1天应向发包人支付签约合同总价的01的违约金且发包人有权按现有资料直接委托造价审计单位审计并以该审计确定的结算金额为准进行结算如承包人在工程竣工后 150日内不向发包人报送工程结算报告及完善竣工结算资料在发包人书面催告的期限内仍未提供的则发包人有权自行委托造价审价单位根据已有资料进行竣工结算审价审价单位审定价格即为本工程竣工结算造价因承包人提供竣工结算资料不完整或无正当理由拒不配合结算国家审计造成审计时间拖后其责任由承包人自负 D双方尚未结清的价款除了质量保修金外均为工程结算尾款工程结算尾款在工程竣工结算完成审计报告经双方确认后 60天内支付除政府审计机关对本项目实施二审监督情况外一旦双方确认了工程结算审计报告则视为双方一致同意该结算报告的结算价款工程涉及到的所有费用包括但不限于工程变更价款合同价款调整工程索赔款及可能存在其他工程价款等已经包括在上述结算金额之中一旦发包人根据最终结算审计报告付清了工程结算尾款则除工程质量保修金按照双方已经签署的建设工程保修合同执行外承包人承诺不再向发包人申请任何价款 E结算仅认可通过正常流程审批的工程变更报批表凡变更指令单设计变更通知单签证单技术核定单联系单通知单等未经过发包人管理层审批签认形成工程变更报批表将不予结算在造价审计单位结算审计过程中不再增加任何结算资料图纸变更签证单价格凭证等 F投标人投标书中的综合单价高于或等于标底单价的1+15低于或等于标底单价的1下浮率15发包人有权按如下原则处理承包人应予以接受 1 对材料品牌和规格发生变更发包人有权以拟选用材料与被替换材料的市场差价为参考依据来确定变更价格 2 若承包人报价表中单价明显偏离市场价发包人有权按市场价格计算变更费用承包人不得对此提出异议 3 原投标综合单价中有发包人约定为暂定材料价格的结算时按发包人确认后的材料价格替换招标时所约定的暂定材料价格 4 原投标综合单价中的材料应发包人要求变更时结算时按发包人确认后的变更材料价格替换原综合单价分析表中的材料价格明显偏离市场价按合同规定处理 2169 通用合同条款第 142项不适用 2170 专用合同条款 14422发包人完成支付的期限发包人应在颁发最终结清证书后 30天内完成支付 2171 专用合同条款 1541工程保修期的约定通用合同条款第 152项缺陷责任期不适用 1 工程保修期见附件之工程质量保修书具体如下 1 地基基础工程和主体结构工程为设计文件规定的工程合理使用年限 2 屋面防水工程有防水要求的卫生间房间和外墙面的防渗为 5 年 3 装修工程为 2 年 61 4 电气管线给排水管道设备安装工程为 2 年 5 供热与供冷系统为 2 个采暖期供冷期 6 住宅小区内的给排水设施道路等配套工程为 2 年 7 其他项目保修期限约定如下 2年质量保修期自工程竣工验收合格之日起计算工程缺陷责任期为 24 个月 2 承包人应按法律行政法规或国家关于工程质量保修的相关规定对交付发包人使用的工程在质量保修期内承担质量保修责任本合同有规定的保修期限按合同规定执行合同没有规定的按相关法律规定执行 3 在保修期内不管任何原因在工程任何部分所出现的任何缺陷和瑕疵应由承包人在接到发包人书面指示后 24小时内给予响应并在一段合理的时间或发包人指定的期限内修复修复费应由承包人承担修复结果应令发包人满意并验收合格 4 如果承包人未能如上述的规定在发包人指示中所规定的期限内响应并执行发包人指示时发包人可以以其认为适宜的方法进行修复因此而发生的费用应从要向承包人支付的各类款项余额中扣除或者当这类余额不够扣除时这些费用应作为索赔额由承包人予以偿付 5 工程保修期满后如无未解决的缺陷和其他问题则按合同约定无息归还工程质量保证金 6 自建项目发包人在向小业主交房过程中如小业主因房屋质量工期等原因向发包人投诉的承包人应在发包人指定的时间内对该类问题及时进行处理并承担由此造成的全部费用如由此发生的费用由发包人先行支付于小业主的发包人有权直接从承包人合同款中扣除此部分费用不足部分作为承包人对发包人的债务发包人有权随时主张 2172 专用合同条款 1611发包人违约的其他情形通用合同条款第 1611项不适用调整为在履行合同过程中发生的下列情形属发包人违约 1 发包人未能按合同约定支付预付款或合同价款或拖延拒绝批准付款申请和支付凭证导致付款延误的 2 发包人原因造成停工的 3 监理人无正当理由没有在约定期限内发出复工指示导致承包人无法复工的 4 发包人无法继续履行或明确表示不履行或实质上已停止履行合同的 5 发包人不履行合同约定其他重大义务的 2173 专用合同条款 1612发包人违约的责任顺延延误工期承包人同意不因此提出任何损失或费用索赔 2174 专用合同条款 16127发包人违约的其他责任 1 发包人发生除上述发包人无法继续履行或明确表示不履行或实质上已停止履行合同的以外的违约情况时承包人可向发包人发出通知要求发包人采取有效措施纠正违约行为发包人收到承包人通知后的 14天内仍不履行合同义务承包人有权暂停施工并通知监理人发包人应承担由此增加的费用和或工期延误并支付承包人合理利 2 发生上述发包人无法继续履行或明确表示不履行或实质上已停止履行合同的违约情况时承包人可立即书面通知发包人解除合同 2175 通用合同条款第 1614项不适用调整为因发包人违约解除合同的发包人应在解除合同后根据监理人核定的应支付金额在收到监理人通知及承包人提交的相关资料和凭证后 28天内向承包人支付合同解除日以前所完成工作的价款发包人应按本项约定支付上述金额并退还质量保证金和履约担保但有权要求承包人支付应偿还给发包人的各项金额如双方无法达成一致则按争议处理 62 2176 专用合同条款 1621承包人违约的其他情形 1 因承包人原因不能按照协议书约定的竣工日期或总监理工程师同意顺延的工期竣工或合同约定的节点工期发生延误的则每延误一天承包人应按合同约定向发包人支付逾期违约金发包人有权从承包人的履约保证金中扣除上述违约金不足部分从应支付其工程款项扣取仍然不足的部分成为承包人对发包人之债务上述违约金不足以弥补发包人损失的承包人应按发包人损失进行赔偿 2 因承包人原因在工程竣工验收时质量达不到约定的质量标准承包人应按合同约定承担质量违约金和因返工导致的逾期完工违约金 3 因承包人原因工程质量达不到合格标准且拒绝或无法修复的则发包人有权解除合同承包人应退还发包人已支付全部工程款项并按合同总金额的 20向发包人支付违约金违约金不足以弥补发包人损失的承包人应按发包人损失进行赔偿 4 承包人在收到总监理工程师发出书面通知以后的 7天之内未能遵守总监理工程师指示则发包人可雇用其他人来实施该部分工程而该部分工程发生的经工程师核证的所有费用加上该费用的 20应由发包人从承包人处作为债务追回或者可以从应付给承包人的任何款额中扣除 5 承包人在施工过程中及保修期内若因为承包人的原因工程出现质量问题安全事故或因承包人的其他原因而使本项目受到媒体负面曝光或政府有关部门通报批评处罚的发包人可按专用合同条款 2138款对承包人进行处罚该款项可直接从工程款中扣除 6 承包人出现不正当行为如因拖欠工资供应商货款分包人工程款等债务纠纷或在现场产生公害等等承包人应承担违约责任并按合同约定支付违约金 7 承包人不履行合同义务或不按合同约定履行义务的其他情况承包人承担违约责任赔偿因其违约给发包人造成的损失 8 承包人承担违约责任后仍应继续履行合同且承包人不得停工 9 双方在合同附录中约定承包人应当支付违约金的情形及具体金额 2177 专用合同条款 1623关于承包人违约解除合同的特别约定 A如果承包人在下列任何一方面或多方面违约发包人可解除合同 1 没有合理的原因而未能按时开工或在有关工程竣工之前中止工程进度暂停施工或延误工期累计超过 28天的 2 承包人明确表示或以行为表明不履行合同主要义务 3 在合同约定期限内没完工且在发包人催告的合理期限内仍未完工 4 已经完成的建设工程质量不合格并拒绝或不能修复的 5 未经过发包人同意将承包的建设工程非法转包违法分包 6 未能以适当的努力进行工程施工经过总监理工程师三次以书面上警告后仍未改正的 7 未能按照合同规定及施工组织计划进行工程施工或者一直或基本上违背合同所规定的任何义务导致合同不能按计划完成 8 拒绝或拖延遵照工程师要求的指令整改更换和或拆除有缺陷的工程或不合适的材料或物资 9 现场人力或工程所需物资设备不足严重影响工程进度在发包人催告的合理期限内仍未改正的 10 未经发包人同意施工中擅自更换投标文件中要求使用的材料或使用不合格材料的 11 承包人通过挂靠其他单位等方式获得本工程承包经营权实际施工企业资质到不到施工资质要求 63 如果出现上述这类违约现象那么发包人可通过传真或挂号信等书面形式发出通知解除本合同使这里所述的任何权利不受损害 B破产或转让如果承包人 1 宣布破产或者 2 无偿付能力或与他的债权人联合或为其债权人的利益作出转让或者 3 转包合同或未经工程师的书面允许而委托或分包合同的任何部分那么在任何这类情况下发包人可通过传真或挂号信等书面形式发出通知解除合同 C在发生上述 AB条所述任何一种情况下下列各条应适用即 1 在解除合同的传真或挂号信等书面形式通知发出后发包人可随时进入现场完成剩余工程或雇用第三方完成剩余工程 2 解除合同并不因此而解除合同规定的承包人的任何义务和责任或影响合同授予发包人和工程师的任何权利 3 解除合同后承包人应在发包人规定的时间内将自有机械设备和人员撤出施工场地并承担相应费用未按时撤离的则承包人向发包人按每日 2万元支付逾期违约金若发包人或第三方需要可使用承包人现场的一切设备临时设施和材料未经发包人同意承包人不应将现场的任何材料设备施工设备临时设施运出现场 4 在解除合同后工程师应尽快查清并书面证明以下情况 1 在解除合同后承包人根据合同实际完成的工作及应得到的数额 2 尚未使用的材料承包人现场设备和临时设施的价值 5 在解除合同后在工程竣工后的保修期内或工程师查清施工完工修补缺陷的费用发包人因解除合同而遭受的损失并出具证明前发包人可不再向承包人支付合同规定的任何金额在此之后承包人仅有权得到由工程师证明的就他合格完成的工作应支付给他的并扣除了发包人的损失和各项费用之后的金额如果该金额是负数则应作为承包人对发包人的债务而追回 6 在解除合同后 14天内如果发包人要求承包人应将其为本合同的目的而签订的任何合同协议的利益如工程施工提供材料货物服务等协议的利益在不附加任何条件下转让给发包人 D合同解除后承包人应妥善做好已完工程和已购材料设备的保护和移交工作承包人应当赔偿因合同解除给发包人造成的损失 E合同解除后不影响双方在合同中约定的结算和清理条款的效力 F因承包人原因导致合同解除的承包人除履行以上责任外须按合同总金额的 20 向发包人支付违约金 G承包人发生上述 AB条违约行为后发包人要求承包人继续履行合同的承包人在承担相应违约责任后仍应继续履行合同 2178 专用合同条款 171不可抗力的其他情形不可抗力指造成工期严重延误费用明显增加工程破坏的不能预见不能避免不能克服的自然灾害社会灾害等情形其中自然灾害指 1 6级以上地震 2 8级以上连续 8小时的大风 3 100年一遇持续 10天的大雨 4 零下 10摄氏度以下持续 5天的严寒天气 5 100年一遇持续 10天的洪水若承包人未迅速采取有效措施致使损失扩大的承包人应承担扩大部分所给发包人造 64 成的损失 2179 通用合同条款第 1732款第4项不适用调整为引起工期延误不能按期竣工的应合理延长工期承包人无需支付逾期竣工违约金承包人的停工损失由承包人承担因不可抗力解除合同的未及时退货造成的损失由责任方承担 2180 专用合同条款 181关于工程保险的特别约定 1 发包人委托承包人办理的保险事项建筑工程一切险安装工程一切险和第三者责任险已计入投标报价中承包人按苏建质200362 号文件自行办理建筑安装施工人员意外伤害险及自有建筑设备等财产保险农民工工伤保险按照苏州工业园区关于贯彻执行市政府关于印发苏州市建筑企业农民工参加工伤保险暂行办法的通知苏园劳保 200814号执行在清单中列入社会保障费中计入签约合同总价以上保险费用计入报价所有保险正本须在进场前递交发包人保存保险发票须写明项目名称否则不予认可保险正本复印件发票复印件将作为合同组成之一以及第一笔进度款的支付依据之一 2 承包人应遵守保险条件并对未保险的超出部分及保险责任以外的部分所发生的索赔和责任负责 3 发包人对承包人均不承担由于任何保险范围不足而引起的任何损失伤害或损害承包人如果认为发包人所投保的工程一切险有不足够之处应该自己增加保险范围 4 承包人应以自己的费用与保险人谈判解决所有索赔事项应向发包人保险人或保险代理人提供所要求的一切文字和资料以便安排更新保持及索赔能以实施因承包人延误造成的经济损失由承包人承担承包人应与保险人保持联系使保险人能够随时了解工程实施中的变动并确保按保险合同条款要求持续保险承包人需要变动保险合同条款时应事先征得发包人同意并通知监理人保险人作出变动的承包人应在收到保险人通知后立即通知发包人和监理人 5 承包人必须为从事危险作业的职工办理意外伤害保险并为施工场地内自有人员生命财产和施工机械设备办理保险支付保险费用 6 保险事故发生时承包人有责任尽力采取必要的措施防止或者减少损失 7 第一次支付进度款前承包人应提供本工程的建筑企业农民工工伤保险参保登记表复印件原件备查否则不支付工程进度款因承包人未及时办理农民工工伤保险当发生其保险范围的事项时导致工程及其他损失均由承包人承担在竣工结算时若承包人不能提供建筑企业农民工工伤保险参保登记表等有效证明则在工程结算审计时扣除该项费用因承包人未及时办理工程一切险和第三者责任险当发生其保险范围的事项时导致工程及其他损失均由承包人承担在竣工结算时若承包人不能提供工程一切险和第三者责任险合同则在工程结算审计中参照签约合同总价且不低于签约合同总价01的比例扣除该项费用 2181 通用合同条款第 192项不适用调整为 1 监理人收到承包人提交的索赔通知书后应及时审查索赔通知书的内容查验承包人的记录和证明材料必要时监理人可要求承包人提交全部原始记录副本 2 监理人应按第 44款商定或确定追加的付款和或延长的工期并在收到上述索赔通知书或有关索赔的进一步证明材料后的28天内将索赔处理结果答复承包人 3 承包人不接受索赔处理结果的按争议解决约定办理 2182 通用合同条款第 193194项不适用调整为 1 发生索赔事件后监理人应及时书面通知承包人详细说明发包人有权得到的索赔金额和或延长保修期的细节和依据 2 监理人按第 44款商定或确定发包人从承包人处得到赔付的金额和或保修期的 65 延长期承包人应付给发包人的金额可从拟支付给承包人的合同价款中扣除或由承包人以其他方式支付给发包人 3 承包人不接受索赔处理结果的按争议解决约定办理 2183 通用合同条款第 195项不适用调整为承包人工程竣工证书签发之日应被认为已放弃在合同工程竣工证书颁发前所发生但未提出的任何索赔属于 191 条规定范围的其索赔期限按191条确定承包人提交的最终结算申请中只限于提出工程竣工证书颁发后发生事件的索赔 2184 专用合同条款 204仲裁或诉讼的约定补充发包人承包人在履行合同时发生争议可以和解或者要求有关主管部门调解当事人不愿和解调解或者和解调解不成的双方约定向本工程所在地有管辖权的人民法院提起诉讼违约方应承担守约方因诉讼而支付的合理的费用包括但不限于律师费诉讼费保全费等发生争议后除非出现下列情况的双方都应继续履行合同保持施工连续保护好已完工工程 1 单方违约导致合同确已无法履行双方协议停止施工 2 调解要求停止施工且为双方接受 3 法院书面要求停止施工 2185 工程质量保修书四质量保修责任补充 1 在质量保修期内承包人必须固定现场维修负责人及安排必要的现场维修人员本项目维保负责人为联系电话 2 属于保修范围和内容的项目承包人应在接到发包人或发包人客服服务中心物业服务处修理通知之日后24小时内派人至现场勘察修理一般维修承包人需在 3个工作日内完成较大的维修承包人需在 3天内制定具体的维修方案及承诺具体的完成时间并按双方确定的方案在规定的时间内按时按质完成维修工作 3 发生须紧急抢修事故例如电梯骤停上水跑水暖气漏水漏气燃气漏气等承包人接到事故通知后应立即派人至现场采取紧急处理措施并实施维修工作如应承包怠于行使上述义务给发包人或工程实际使用人造成损失的则由承包人承担赔偿责任 4 承包人不在上述约定期限内派人至现场勘察修理或未在约定的期限内完成维修工作发包人可委托第三方进行维修工作 5 在国家规定的工程合理使用期限内承包人确保地基基础工程和主体结构及其他施工工程的质量安全因承包人原因致使工程在合理使用期限内造成人身和财产损害的承包人应承担损害赔偿责任 6 质保期内同一问题经承包人二次维修仍未能彻底解决的则发包人可另行委托第三方进行维修 7 因承包人实施维修工作而对工程实际使用人产生影响和造成损失的包括但不限于装修损失误工费等由承包人负责赔偿如承包人不支付上述费用的则发包人有权从承包人工程尾款或质保金中扣除上述费用 8 无论质保期内或质保期后承包均应确保维修所需零备件的供应如因零备件供应问题导致维修无法进行则承包应承担由此造成的相应责任和损失赔偿 9 对于涉及到结构安全的问题包括但不限于主体结构裂缝等范围内的问题立即向当地建设行政主管部门和有关部门报告采取安全防范措施并由原设计人或者具有相应资质等级的设计人提出保修方案经原设计确认签字由承包人实施保修 10 质量保修完成后由发包人组织验收 2186 工程质量保修书五保修费用补充 66 本工程约定的工程质量保证金为工程结算价款的 3由发包人在承包工程款中扣留因承包人不履行保修义务而被发包人从质量保证金中扣除相应费用的则承包人应在扣除后将不足部分在扣除之日起 10个工作日内补足逾期不补足的应按质量保证金总额日千分之一承担逾期违约金质量保证金无利息工程的保修期所有的支出均由承包人承担因承包人不履行本合同约定修复责任而由承包人以外的第三方修复缺陷的发包人可在支付第三方相应保修费用后直接从质量保证金或工程结算尾款内扣除相应维修费用及相当于维修费用 20的违约金如已无质量保证金及尾款或质量保证金及尾款不足的部分可向承包人追偿质量保证金的返还具体见专用合同条款1241质量保证金返还时不计利息 2187 工程质量保修书六双方约定的其他工程质量保修事项发包人或发包人客服中心可以口头电话传真书面函件等方式通知承包人进行维修工作口头电话通知本项目维保负责人或传真书面函件按合同联系地址寄发至承包人公司即视为承包人已接到维修通知 2188 合同生效与终止 1 双方在协议书中约定合同生效方式 2 除本合同条款第 15条外发包人承包人履行合同全部义务竣工结算价款支付完毕承包人向发包人交付竣工验收合格工程后本合同即告终止 3 合同的权利义务终止后发包人承包人应当遵循诚实信用原则履行通知协助保密等义务 2189 现场布置和道路 1 承包人必须在领取中标通知书后 7天内提供现场临时用房及道路规划方案报监理人审批监理人在 7天内提出修改意见或批复否则承包人须按发包人对现场总平面图的要求布置全部现场办公室工棚储料场等所有临时设施并在施工图批准后才可搭建现场办公室至少使用彩钢板搭建工人宿舍等其他生活设施至少应使用活动板房 2 所有材料及工棚必须与拟建的道路停车场以及工作路线保持足够的距离 3 如果未经批准搭建了任何建筑物承包人必须在收到工程师的指令后七天内予以拆除并在批准的位置上重建一切费用由承包人自理 4 整个工作场地以及现场办公室必须仅用于与工作直接有关的生产和材料储存不遵守这一点必须按本合同条款附录约定处理 5 承包人必须提供用于钢材水泥及其它材料的临时储场使其免受天气的影响除非合同要求外其他非用于本合同的材料不得带入或储存在现场 6 承包人必须将其一切施工活动限制在现场和合同边界范围内不得侵占现有预留的道路排水管以及任何其它空地如果承包人出于工程的需要不得不临时占用或开挖施工现场和合同边界范围外的土地或道路承包人应自行办理全部手续并承担由此发生全部费用发包人方对此没有提供任何协助和或承担任何费用的义务承包人也不应对此向发包人提出任何要求与不应以与占用施工现场和合同边界范围外的土地有关的情况作为延长合同工期或和增加费用的理由 2190 项目部章承包人在中标后须在进场前按要求提供启用项目部章的授权函件及项目部章样本启用函件须符合其他合同附件格式要求项目部章样本须符合发包人制作要求将在进场交底中统一要求进场之后签署的各类往来文件必须加盖公司公章或经授权的项目部章否则不予审批 2191 苏州工业园区城市重建有限公司按照委托代建合同对项目建设进行代建管理工作严格控制项目投资进度质量安全文明竣工验收资料归档并办理工程竣工决算后 67 移交工作承包人应接受并配合苏州工业园区城市重建有限公司对项目的代建管理工作 2192 违约处罚明细专项违约金明细承包人或监理人在施工过程中出现下列违约现象时发包人将从承包人的到期款项或快到期款项中扣除该罚款为永久扣除发包人不提供收据承包人需提供足额发票具体违约情形如下 A人员管理 1 如未经发包人同意更换项目经理则视同违约承包人在中标后包括合同履行期间不得擅自更换项目经理如确需更换提交更换的项目经理资格资历等书面资料必须报经发包人审查书面同意之后才能更换而且需向发包人支付相应赔偿以弥补给发包人带来不便的损失项目管理班子中的主要成员如确需更换必须报经发包人书面同意之后才能更换而且需向发包人支付赔偿以弥补给发包人带来不便的损失更换项目经理按签约合同总价 05扣违约金不小于 5万不超过 50万更换投标项目组其他成员按签约合同总价005扣违约金不小于05万不超过5万 2 承包人项目经理暂时离岗须向发包人代表书面请假未经许可无故离开工作岗位的发包人向承包人收取违约金 2000元人天承包人其他管理人员暂时离岗须向发包人代表书面请假未经许可无故离开工作岗位的发包人向承包人收取违约金1000元人天 3 承包人项目经理每月至少必须有 22天在场见专用合同条款 321其它管理人员每月至少必须有 22天在场每次重建公司或上级单位组织安全检查专题会议专项验收时项目经理专职安全员无特殊情况必须在岗否则每次收取违约金1000元人 4 施工现场特殊工种操作人员包括但不限于电焊工塔吊驾驶员升降机驾驶员等必须按要求全部执证上岗项目部应加强对现场特殊工种的管理发包人将不定期对现场进行检查若发现违反上本条规定发包人将向承包人收取违约金 1000元人次无国家有关部门颁发的相关操作证上岗的扣违约金2000元次 5 承包人项目部必须加强对劳务工人的安全施工技能培训并做好所有培训的资料整理归档工作发包人将不定期对承包人执行培训情况的考核抽查工人没有经过三级教育安全技术交底即上岗工作交底资料不齐全签字不全或代签扣违约金 1000元人次 6 项目经理不作为项目经理不管现场具体事务对现场问题不与发包人监理人及其他承包人及时主动沟通与协调扣违约金10000元次 B质量安全设施投入 6 电箱必须是有资质的厂商生产地合格产品并有中国国家强制性产品认证证书3C 认证厚度符合规范要求12mm15mm电箱的漏电保护器必须灵敏有效接地线和接地极符合规范要求插座应为 IP44防水等级以上所有临时电缆必须用电缆支架按一定得距离悬空安装或穿钢管埋地敷设所有电线线缆不得有中间接头和绝缘层破损各级配电箱内的均应可以牢固上锁二级配电箱应安装外置防护隔离框架护栏门并有防雨防砸装置二级配电箱至末端开关箱末端开关箱至用电工具之间应使用工业级插头与外置式插座配合使用不得直接将导线接在配电箱或开关箱内接电固定式开关箱和配电箱中心点离地面的垂直距离为14~16m移动式开关箱和配电箱中心点离地面的垂直距离为 08~16电箱要有外置紧急关停按钮配电箱箱门上应张贴验收合格标识触电应急处理流程检查表并每日记录检查结果检查项中必须包括漏电保护器的检查临时用电满足 TNS系统三相五线制做到三级配电和三级保护供电按规定设立零线和接地线各种配电设备均设有防止漏电和防雨防水设施电箱必须按照相关要求进行点检张贴防止触电标识触电处理流程电工及管理人员联系方式等手持用电机具交流电焊机必须有二次空载降压保护装置漏电保护器必须灵敏有效 68 必须经过验收贴上验收标识建议使用直流电焊机以上要求每发现不合格的除要求立即整改外扣违约金 2000元处验收再次出现不合格的每处扣除违约金10000元处 7 气瓶在使用前要安装合适的压力标准仪氧气装置要和石油以及油脂隔离不能用油腻的手或手套去接触气瓶每套供气系统中在压力调节器下游要直接安装一个阻回火器压缩气瓶的阀门应经常关闭和用保护帽压缩气瓶要经常提供缓冲环储存在符合规范的地方远离过多热度和不受移动设备和凋落物品的撞击软管和割把的所有接头以及软管和调节器的接头均要用软管带扎紧在使用之前要使用肥皂溶液进行泄漏测试每套气瓶配备一瓶肥皂溶液在所有工作停止时气瓶阀门必需关闭断开气瓶连接物和接管之前要进行强制的眼睛保护如果用起重机升降器传送时压缩气瓶要被放置在一个合适的框架或罐箱里不能用绳纤维线网或吊索链也不能拖拉气瓶的储存地应高出地面且易于空气流通并有清楚地标志空的和满的压缩气瓶不能混合在一起要做记号分开放置气瓶必须垂直向上放置同时有保护帽的阀门要关上氧气瓶和燃气瓶或易燃的原料必须保持至少十米的距离或两米高的隔断墙隔断墙至少要有半小时的耐火能力所有气瓶上的永久标记应包括 ①最近检查的日期 ②检查的气压 ③气瓶重量包括持久的装置但不包括阀门盖 ④产品的名字 ⑤要求的危险提示以上要求每发现不合格的除要求立即整改外扣违约金 2000元处验收再次出现不合格的每处扣除违约金10000元处 8 消防施工现场通道临设等必须严格执行建设工程施工现场消防安全技术规范所有压力设备和系统均要配备安全阀门或减压阀门和压力表安全阀的安装应以不超过工作压力的110为宜安全阀减压阀排出的气流和排气口的方向要避开人群除在维修期间外不能移开安全用具或装置当该系统最弱部分的压力超过所允许最大的工作压力时在卸压前空气压缩机应当自动停止在空气软管的各个出口要安装一个止动阀当改变某个附件时或者在维修工作进展过程中空气软管上的止动阀应当关闭开始工作之前要打开空气接受器上的泄油阀将油排放干净任何压力设备或系统一旦检测出不安全因素要张贴上维修中禁止使用的牌子在不安全调价整改完之前禁止使用这种设备消防设施不完善存在安全隐患施工现场大临设施未按规定数量配置消防器材并设消防安全标识扣违约金 1000元处 9 施工便道未硬化严重积水施工现场无车辆冲洗设施土方运输因泥土散落对社会造成严重影响而未及时采取措施扣违约金 1000元处 10 未按照相关规定设置足够的施工照明通道照明设施或设置不符安全要求包括局部空间照明夜间施工照明1000元处 C项目日常管理隐患排查与处理 11 承包人未按要求进行质量安全技术交底或交底手续不全未按时提交安全管理文件如施工组织设计脚手架塔吊升降机等机械设备临电临时消防等施工方案应急救援预案并经批准擅自入场作业的或审批不合要求未按批准的专项技术措施方案的内容进行落实的未根据实际情况及时修订或增补专项技术措施方案并继续施工的扣违约金10000元危险性较大的分部分项工程深基坑高支模起重吊装安装拆除架手架拆除爆破工程暗挖工程等需按照危险性较大的分布分项工程安全管理规定组织方案编制论证审批未按规定编制的扣违约金 10000元次未按规定组织论证审批 69 的扣违约金5000元次 12 施工工地范围须设置安全生产工程质量宣传工作牌如无施工区域责任牌文明施工告示牌安全操作规程重大危险源告示牌等在主要施工部位作业点危险区通道口设置安全宣传标语及安全警示牌未按施工组织设计或者规范要求设置相应的安全标语或标识不按照相关要求设置安全标识牌的未按总平面图布置临时设施扣违约金1000元处 13 如承包人违反施工和安全操作规程在收到监理书面通知单未按要求整改到位的发包人将向承包人收取违约金 5000元次 14 承包人未指定专人负责办公区施工区厕所的环境卫生随时清扫未能在现场维持每日良好的文明施工在工地内随意堆放施工废物和垃圾作业面材料工具摆放混乱未及时清理废弃物在现场焚烧杂物建筑垃圾生活垃圾及其他废弃物随意倾倒垃圾对施工区域和公共区域造成污染的1000元处 15 重大危险作业吊装作业挖土作业受限空间作业等时无安全监护人员或设备设施不符合安全规范要求现场油漆柴油乙炔钢瓶氧气钢瓶等危险物品存放不符合要求扣违约金1000元次 16临电安全管理现场电线电缆未按规范敷设施工用电存在安全隐患未做到三级配电二级保护一箱多用混用使用不标准电箱电箱缺防护缺巡视记录接地接零不规范松动混接配电箱周围有易燃易爆物品无临电巡检点检记录钢筋作业场施工现场宿舍内的电线乱拖乱拉现场使用塑料护套线等扣违约金1000元次宿舍内使用电炉电饭煲冬季使用大功率取暖设备用非电热器进行取暖保温加热现场使用铝制压板式碘钨灯扣违约金 1000元处 17动火作业安全管理动火作业无安全监护人员无动火审批手续或不按照规定进行动火作业的扣违约金 1000元次 18 临边洞口安全防护管理安全网空洞楼梯电梯井口通道口无围栏洞口及临边缺防护设施围护简易洞口封闭不坚固不严实吊装区域无防坠措施扣违约金 1000元处 19 擅自在建筑物内住人发包人同意除外进入施工现场吸烟进入施工现场不戴安全帽未按规定正确穿戴个人劳保用品包括供货商人员和特种作业人员防护用品等扣违约金1000元人 20 无保护的高空抛物高空作业安全防护设施拆除不报告无监护不复位设施未养护维修警告警示标志不齐全扣违约金1000元处2米以上高处作业未提供合格的防坠落系统或未正确系戴安全带作业点无安全的作业平台无安全的进出方式作业平台未按照标准搭设扣违约金 1000元处 21 机械加工设备无安全防护装置的扣违约金 1000 元各类机械设备未经监理安全验收合格投入使用各类施工机械带病运转保洁差无巡检保养记录扣违约金 1000 元处 22 扬尘治理现场未按要求设置车辆清洗设施扣违约金 5000元设施未能达到清洗要求扣违约金3000元施工单位未公示扬尘污染防治措施扣违约金2000元土方未采取扬尘控制措施位扣违约金 5000元土方扬尘控制遮盖不到位扣1000元处建筑垃圾未及时清理或遮盖扣违约金 1000元处水泥石灰等建筑材料未严密遮盖扣违约金1000元处 23 设施验收现场开工前项目安全设施验收未完成扣 2000元开工 30天内未完成验收扣3000元超过 30天的扣5000元 D事故处理及对发包人造成损失的赔偿 70 24 承包人应将发包人支付的工程款专项用于本工程建设不得进行挪用转移或外借应及时支付本工程设备材料款项分包款项民工工资并督促落实分包人按时支付民工工资如发现承包人对工程款进行挪用转移或外借等的或未及时支付本工程设备材料款项分包款项民工工资或未督促落实分包人按时支付民工工资的发包人有权暂停本工程工程款支付追究承包人违约责任直至承包人改正为止其中对于承包人转移挪用外借本工程建设资金的发包人有权要求承包人限期10天改正收回相关款项等逾期承包人未能执行的除承包人仍应负责收回相关款项外发包人还有权要求承包人按转移挪用外借资金额的 5每次承担违约金对于承包人拖欠设备材料款项分包款项民工工资或者对分包人监管不力导致民工工资无法按时得到支付造成民工集中上访围堵等类似事件发生的发包人有权暂停支付工程款直至该类事件得到有效解决必要时发包人有权视情况自行决定向相关方代为支付设备材料款项分包款项民工工资对于上述承包人不正当行为拖欠设备材料款项分包款项民工工资等债务纠纷或在现场产生上访围堵公害等等从而给发包人造成不便或影响园区公众形象的如每出现一次上述情况承包人向发包人支付人民币 5万元的违约金作为对给发包人造成的不便增加的工作而给发包人的赔偿即使这种不正当行为或违约是在合格竣工日之后发现若违约金不足以弥补给发包人造成的不便增加的工作量所造成的损失的承包人还应赔偿违约金不足发包人损失的金额发包人有权从承包人的工程款中扣除在工程施工过程中发包人现场代表或监理工程师如发现承包人有本条及本合同其他条款中规定违约情况应由发包人现场代表或总监理工程师作出书面处罚决定并在下一次支付工程款项时直接扣除 25 如在施工过程中发生一般安全事故则承包人除自行承担处理事故的费用和损失外造成的工期延误不予延长同时应就由此给发包人造成的声誉影响和工作量增加向发包人支付违约金1～2万元每次如果造成发包人直接或间接经济损失还应承担赔偿责任行政机关给予的处罚另计如在施工过程中发生重特大安全事故的自事故发生起一年内禁止参加发包人其他项目投标除自行承担处理事故的费用和损失外造成的工期延误不予延长同时应就由此给发包人造成的声誉影响和工作量增加向发包人支付违约金 2～5万元每次如果造成发包人直接或间接经济损失还应承担赔偿责任行政机关给予的处罚另计 26 未经发包人同意擅自分包 10万元次3日内清场每延误一天追加1万元 27 严重施工质量缺陷除常规处理外 2000元处×次擅自使用招标文件规定以外的品牌材料 2000元次偷工减料弄虚作假不按图纸和规范施工 10000元次 28 未按期完成里程碑节点 2000元天总工期延误见专用合同条款 752 2193本合同通用合同条款内所涉及的承包人可以获得利润补偿或索赔的条款双方同意在本合同内不适用 2194 合同附件江苏省建筑市场监管与诚信信息一体化工作平台生成并打印协议书附件附件1承包人承揽工程项目一览表专用合同条款附件附件2发包人供应材料设备一览表附件3工程质量保修书附件4主要建设工程文件目录附件5承包人用于本工程施工的机械设备表附件6承包人主要施工管理人员表附件7分包人主要施工管理人员表附件8履约担保格式 71 附件9预付款担保格式附件 10支付担保格式附件 11暂估价一览表 2195 其他合同附件具体后附附件1安全生产协议书附件2工程建设项目廉政合同附件3启用项目部章函及项目部章样本 72 附件1 安全生产协议书发包人甲方苏州工业园区金鸡湖大酒店有限公司承包人乙方依照中华人民共和国合同法中华人民共和国建筑法中华人民共和国安全生产法及其他有关法律法规为了保证双方生产安全明确各自的安全管理职责和应当采取安全措施就本工程的安全生产施工事项达成以下协议第一条工程概况工程名称金鸡湖大酒店一期维修装修改造工程及机电安装工程工程地点苏州工业园区国宾路 168号金鸡湖大酒店工程承包范围见招标文件乙方资质及安全生产条件见投标文件乙方应对承揽本工程所提供的资质安全生产资格证书安全生产条件等有关资料真实性负责第二条现场负责人及安全生产管理人员乙方指定本工程项目经理为现场负责人并落实专职安全生产管理人员第三条甲方的责任和权利 1甲方有权要求乙方制定施工安全措施在开始施工前报甲方备查 2甲方有协助乙方搞好安全生产安全管理以及督促检查的义务甲方有权检查督促乙方执行有关安全生产方面的工作规定对乙方不符合安全文明施工的行为进行制止纠正并发出安全整改通知书直至清退出场 3甲方委托指派本工程监理人及总监理工程师负责与乙方联系安全生产方面的工作 4乙方在施工中发生的人身财产事故甲方有权利负责督促乙方按照国家相关的事故处理的法律法规规定进行调查处理统计上报等 5甲方不得要求乙方违反安全管理规定进行施工由此而导致的事故由甲方承担责任 6如工地有两个以上承包人在同一作业区工作可能危及对方生产安全时甲方委托总承包人负责组织各方签订安全生产管理协议明确各自的安全生产职责和应采取的安全措施对安全工作进行检查和协调第四条乙方的责任和权利 1乙方负责人是安全生产的第一责任人对本工程的安全生产负全责 2乙方应当具备中华人民共和国安全生产法和有关法律行政法规和国家标准或者行业标准规定的安全生产条件不具备安全生产条件的不得承包本工程乙方应严格遵守国家有关法律法规国家标准行业标准和安全技术操作规程等严格遵守地方政府部门等的相关规定安全文明施工 3乙方单位的主要负责人对与本工程相关联的安全生产工作负有下列职责 1 建立健全安全生产责任制 2 建立健全安全生产保证体系及安全组织机构设立专职安全生产管理人员建立健全现场安全责任制和消防安全责任制度 3 组织制定安全生产规章制度和操作规程 4 组织制定并实施安全生产教育和培训计划 5 保证安全生产投入的有效实施 6 督促检查安全生产工作及时消除生产安全事故隐患 7 组织制定并实施生产安全事故应急救援预案 73 8 及时如实报告生产安全事故 4乙方单位的安全生产责任制明确各岗位的责任人员责任范围和考核标准等内容建立相应的机制加强对安全生产责任制落实情况的监督考核保证安全生产责任制的落实对本工程进行定期和专项安全检查并做好安全检查记录 5乙方应当具备安全生产条件所必需的资金投入由乙方单位的决策机构主要负责人或者个人经营的投资人予以保证并对由于安全生产所必需的资金不足导致的后果承担责任 6乙方的项目负责人专职安全生产管理人员和特种作业人员应按照国家有关规定经过相关培训取得相应资格并在现有的资质等级许可的范围内承揽工程持岗位证上岗 7乙方单位的安全管理机构以及安全生产管理人员履行下列包括但不限于职责 1 组织或者参与拟订本项目安全生产规章制度操作规程和生产安全事故应急救援预案 2 组织或者参与本项目安全生产教育和培训如实记录安全生产教育和培训情况 3 督促落实本项目重大危险源的安全管理措施 4 组织或者参与本项目应急救援演练 5 检查本项目的安全生产状况及时排查生产安全事故隐患提出改进安全生产管理的建议 6 制止和纠正违章指挥强令冒险作业违反操作规程的行为 7 督促落实本项目安全生产整改措施 8乙方应当对从业人员进行安全生产教育和培训保证从业人员具备必要的安全生产知识熟悉有关的安全生产规章制度和安全操作规程掌握本岗位的安全操作技能了解事故应急处理措施知悉自身在安全生产方面的权利和义务未经安全生产教育和培训合格的从业人员不得上岗作业 9乙方投入现场的全部机械及各类生产工具必须经检验合格符合国家的有关标准并遵守操作规程安全设备的设计制造安装使用检测维修改造和报废应当符合国家标准或者行业标准 10乙方应当在有较大危险因素的生产经营场所和有关设施设备上设置明显的安全警示标志 11乙方必须依法参加工伤保险为从业人员缴纳保险费为从事危险作业的人员办理意外伤害保险支付保险费 12根据工程特点在施工组织设计或施工方案中编制安全技术措施和施工现场临时用电方案达到一定规模的危险性较大的分部分项工程编制专项施工方案做好安全教育和安全技术交底工作保证进场施工人员经过安全教育特种岗位必须持本岗位有效证书上岗 13乙方施工现场的安全控制由乙方负责并且接受监理人发包人建设单位对施工现场的安全监督施工过程中对人的不安全行为物的不安全状态作业环境的不安全因素和管理缺陷进行控制严格按照安全施工要求进行施工杜绝强令员工冒险作业和违章作业现象出现 14乙方应该平时进行安全检查对安全隐患及时整改对甲方单位以及监理签发的安全检查整改要求应及时组织整改并按时回复 15乙方有权对甲方的安全管理提出合理化建议 16乙方必须按照国家规定为员工配备和发放符合国家规范的合格的安全防护用品如安全帽安全带防护胶等乙方必须遵守职业病防治相关的法律法规规定负责职业危害防治工作针对可能出现的危害因素制定防治措施为员工配备合格的职业卫生防护用品 17乙方在施工过程中一旦发生安全事故包括由于乙方原因造成甲方人员第三方人员 74 伤亡事故应当按照国家有关伤亡事故报告和调查处理的规定及时如实上报生产安全事故发生后乙方应当采取措施防止事故扩大保护事故现场按照国家有关规定进行调查处理作好事故的善后处理工作且一切损失及责任和一切行政民事刑事责任概由乙方承担不得将经济损失和矛盾转移到甲方 18乙方在施工中必须加强安全管理由于管理不到位造成负面影响乙方将承担全部责任并承担由此给甲方造成的名誉及经济损失第五条施工安全违约金 1甲方安全检查时发现乙方有违反安全协议或者安全管理法律法规等规定的行为甲方有权按照合约中违约责任条款对乙方进行处罚 2若施工过程中发生安全事故乙方除承担相应的经济赔偿责任及其它法律责任外并因此给甲方增加额外工作的甲方有权按照合约中违约责任条款对乙方处罚第六条其他 1本合同签订后未经双方共同协商同意任何一方不得私自改动或终止 2本合同与工程合同具有同等效力有效期自工程开工至全部工程竣工后经交工验收合格以及质量保修期满由发包人发给保修终止证书后失效 3合同履行过程中发生争议时双方应协商解决如果协商不成双方可以向工程所在地有管辖权的人民法院提起诉讼 4本合同自双方签字盖章后生效 5本合同一式贰份甲乙双方各执壹份发包人公章承包人公章法定代表人或其委托代理人法定代表人或其委托代理人签字或盖章签字或盖章年月日 75 附件2 工程建设项目廉政合同发包人甲方苏州工业园区金鸡湖大酒店有限公司承包人乙方为加强工程建设中的廉政建设规范工程建设项目承包双方的各项活动防止发生各种谋取不正当利益的违法违纪行为保护国家集体和当事人的合法权益根据国家有关工程建设的法律法规和廉政建设责任制规定特订立本廉政合同第一条甲乙双方的责任一甲乙双方应共同遵守国家和江苏省苏州市以及行业主管部门关于加强工程建设项目管理以及党风廉政建设的各项规定二甲乙双方应严格执行工程建设项目承发包合同文件自觉按合同办事三除非法律认定的商业秘密和合同文件另有规定之外甲乙双方的业务活动应坚持公开公正透明的原则严禁损害国家和集体利益违反工程建设项目管理规章制度的不正当交易四甲乙双方如发现对方在业务活动中有违规违纪违法的行为应及时提醒对方情节严重的应向其上级主管部门或园区纪检监察部门举报第二条甲方的责任甲方的领导和从事该工程建设项目的工作人员在工程建设的事前事中事后应遵守以下规定一不准向乙方和相关单位索要或接受回扣礼金有价证券贵重物品和好处费等二不准在乙方和相关单位报销任何应由甲方或个人支付的费用三不准要求暗示或接受乙方和相关单位为个人装修住房婚丧嫁娶配偶子女的工作安排以及出国境旅游等提供方便四不准参加有可能影响公正执行公务的乙方和相关单位的宴请娱乐等活动五不准向乙方介绍或为配偶子女亲属参与同甲方工程建设项目施工合同有关的设备材料工程分包劳务等经济活动不得以任何理由向乙方和相关单位推荐分包单位并要求乙方购买工程建设项目施工合同规定以外的材料设备等第三条乙方的责任乙方应与甲方保持正常的业务交往按照有关法律法规和程序开展业务工作严格执行工程建设的有关方针政策并遵守以下规定一不准以任何理由向甲方及其工作人员索要接受或赠送礼金有价证券贵重物品及回扣好处费等二不准以任何理由为甲方和相关单位报销应由对方或个人支付的费用三不准接受或暗示为甲方相关单位或个人装修住房婚丧嫁娶配偶子女的工作安排以及出国境旅游等提供方便四不准以任何理由为甲方相关单位或个人组织有可能影响公正执行公务的宴请娱乐等活动第四条违约责任一甲方或甲方工作人员有违反本合同第一二条规定的按照管理权限由园区纪检监察部门依据有关法律法规给予党纪政纪处分涉嫌犯罪的移交司法机关追究刑事责任二乙方或乙方工作人员有违反本合同第一三条规定的按照管理权限园区纪检监察部门将建议相关建设主管部门给与相应的行政处罚涉嫌犯罪的移交司法机关追究刑 76 事责任三无论本合同是否已履行完毕乙方从事任何违反商业道德及相关反贿赂反贪污反腐败法律法规行为所获取的不当利益甲方有权视同乙方给予甲方等值之折让并加上本合同签约总金额的20作为违约金一并从本合同金额内予以扣除及或要求乙方予以支付甲方还有权解除本合同并由乙方返还已付款赔偿甲方因本合同终止而发生的所有成本损失损害和费用包括但不限于造成的期限延误的赔偿甲方更换承包人供应商而增加的费用等第五条本合同书作为工程建设项目施工合同的附件与工程建设项目施工合同具有同等法律效力经双方签署后立即生效第六条本合同书一式四份由甲乙双方及园区规划建设部门纪检监察部门各执一份发包人公章承包人公章法定代表人或其委托代理人法定代表人或其委托代理人签字或盖章签字或盖章年月日 77 附件3 启用项目部章函及项目部章样本关于启用公司项目部章的函苏州工业园区城市重建有限公司我单位于201 年月日中标贵司工程按照贵司项目管理要求为加强工程的组织领导和指挥协调认真履行贵我双方该工程合同约定我司决定就该工程组建项目部同时授权启用我司项目部章该项目部章用于贵我双方该工程合同履行过程往来文件的签发审批确认核准认可或通知等包括但不限于有关工程技术工程进度现场管理质量检查整改工程变更现场签证工程结算与工程款支付等方面的往来文件我司确认由该项目部章签发审批确认核准认可或通知的任何书面文件效力等同于与我司公章签发审批确认核准认可或通知的任何书面文件均对我司具有法律效力我司将承担由此产生的一切法律责任及后果专此函告附件项目部章样本公司公章日期 78 项目部章样本及制作要求施工单位项目部章样本项目部章制作要求印章为圆形直径不得大于 42厘米不得小于 35厘米中央刊五角星五角星上部刊公司名称自左而右环形五角星下部刊项目部名称自左而右直线 79 第四章工程量清单 1 工程量清单说明 11 本工程量清单是根据招标文件中包括的有合同约束力的图纸以及有关工程量清单的国家标准行业标准合同条款中约定的工程量计算规则编制约定计量规则中没有的子目其工程量按照有合同约束力的图纸所标示尺寸的理论净量计算计量采用中华人民共和国法定计量单位 12 本工程量清单应与招标文件中的投标人须知合同条款技术标准和要求及图纸等一起阅读和理解 13 本工程量清单仅是投标报价的共同基础实际工程计量和工程价款的支付应遵循合同条款的约定和第六章技术标准和要求的有关规定 14 补充子目工程量计算规则及子目工作内容说明 15 投标时招标人提供的工程量清单不得调整结算时分部分项工程量按竣工图调整单价不调整专用合同条款第 21条另有规定的除外合同范围内的可竞争措施项目费由投标单位在投标时充分考虑自行报价合同范围内的可竞争措施项目费结算时不调整不可竞争措施费用按照实体工程量变化结合投标下浮率而调整 16编制依据按现行的建设工程工程量清单计价规范GB505002013 房屋建筑与装饰工程工程量计算规范GB508542013等 9本工程量计算规范和 2014年江苏省建筑与装饰安装市政工程计价定额2014年江苏省建设工程费用定额市住建局苏住建价20144号等相关最新文件规定 2 投标报价说明 21 工程量清单中的每一子目须填入单价或价格且只允许有一个报价 22 工程量清单中标价的单价或金额应包括所需人工费施工机械使用费材料费其他运杂费质检费安装费缺陷修复费保险费试验检验费以及合同明示或暗示的风险责任和义务等以及管理费利润等 23 工程量清单中投标人没有填入单价或价格的子目其费用视为已分摊在工程量清单中其他相关子目的单价或价格之中 24 暂列金额的数量及拟用子目的说明 25 暂估价的数量及拟用子目的说明增加其他项目清单拟用子目的说明 26 不可竞争费投标人不得将①工程排污费②建筑安全监督管理费不计③社会保障费④住房公积金⑤税金⑥现场安全文明施工措施费等不可竞争费用降低标准收取各种费率以政府最新文件为准 27 工程量清单中各项金额均以人民币元结算单价栏中金额可出现小数点后二位合价或金额统一精确到分 3 其他说明 31大型机械进退场费按 2014定额取费有最新文件时按照最新文件机械进退场按一次考虑如果承包人自报的设备不能满足施工要求发包人有权要求更多或更大的施工机械进场由承包人在投标总价中考虑结算时不作调整 32 本项目标底中风险费不计 33 现场定位放线及向测绘中心申请复核工作及费用由承包人负责 34 投标人投标报价应含有1建筑工程一切险安装工程一切险第三者责任险上述保险标底中不单独计取2农民工工伤保险人身意外伤害险其他保险施工设备进场材料和工程设备等 80 35 生活区临设须按发包人的要求搭建 36 投标报价须包括属于本次招标范围的所有内容除非合同另有规定投标报价须包括为实施和完成合同工程所需的劳务材料机械管理文明施工措施费劳保费保险费税费以及承包人应有的合理利润等一切费用以及合同明示或暗示的所有责任义务和一切风险投标报价应充分考虑施工期间各类建材的市场风险和国家政策性调整风险自行考虑材料市场价格确定投标单价和合价在合同执行期间合同约定投标人风险范围内所报综合单价不再调整 4 工程量清单另行提供工程量清单报价格式采用建设工程工程量清单计价规范GB505002013和江苏省规定的表格格式和要求工程量清单计价格式应有下列内容组成 a封面 b工程项目投标报价汇总表 c单项工程投标报价汇总表 d单位工程投标报价汇总表 e分部分项工程和单价措施项目工程量清单与计价表 f 分部分项工程和单价措施项目工程量清单综合单价分析表正本提供副本不需要提供 g总价措施项目清单与计价表 h其他项目清单与计价汇总表 i暂列金额明细表若有 j材料暂估价表若有 k计日工表若有 l总承包服务费计价表若有 m规费税金项目清单与计价表 n发包人供应材料一览表若有 o承包人供应材料一览表若有 81 第五章图纸另行提供含编标提疑及回复若有 82 第六章技术标准和要求第一节特殊技术要求苏州工业园区城市重建有限公司为本项目的代建管理单位负责本工程现场管理的建设方部分中标人需全过程服从代建管理公司的管理投标单位对本工程的进度质量安全文明负全部责任其现场管理人员必须一直服务到项目的移交工作结束注意如若出现特殊技术要求标准高于技术规范与图纸描述存在矛盾以本要求为准 1工程范围及工作内容苏州工业园区金鸡湖大酒店 123568号楼的装饰设施外墙景观照明隔音及监控等方面的维修更新等其中236号楼计划 2019 年 04月 30日竣工15号楼计划 2020年 1月 30日8号楼计划 2020年 05 月 30日竣工中标人应按照本要求和招标图纸上的内容要求完成所有工作内容主要内容分内装机电及其他两大部分其中内装部分包含室内装饰水电艺术品等机电及其他部分包含配电箱及报警修改管井阀门隔油池风口末端水管更换泛光照明智能化厨房设备少量外装维修和防水维修等具体描述如下包括但不限于招标人有权根据现场实际需要增减工作内容投标人需无条件配合 111号楼 1F 大厅增加地暖部分区域如会见厅宴会厅天地厅经纬厅等地面墙面顶面均翻新2F总统套房平面布局整体全部调整2F客房布局调整灯控部分模块升级 1 23号楼除金湖轩万盛轩顶面造型重新设计外其中创世轩顶面造型局部改动其他所有顶面饰面需见新所有空间顶面工程灯具光源和原艺术花灯均更换 LED光源水晶灯具需拆洗维护并更换网兜所有空间空调风口见新顶面暖通维修需开孔破顶开洞处均需要进行补洞修复面层所有空间地面保留部分的石材需镜面打磨大堂区域万盛轩及万盛轩创世轩走道地面米白系列围边石材换新二层休息厅改为会议室原造型拆除重新设计艺术品除了一层大堂金湖轩创世轩外其他公区及客房都保留原样凉菜间传菜口增加石材台板 83 13256号楼墙面墙纸更换布艺皮革硬包更换窗帘更换地毯更换顶面材料见新原石材镜面打磨其中 2楼1F锦绣厅增加两扇双开门56楼2F服务间隔墙出消毒间墙地面设计选型柜体设计选型各楼栋原艺术花灯均更换LED光源水晶灯具需拆洗维护并更换网兜各楼栋卫生间除了淋浴房墙地面拆掉重新做地漏换新顶面材料见新外其他不动各楼栋所有后场空间原涂料墙面见新地面和踢脚砖原材料换新顶面见新顶面工程灯具光源更换成 LED的5楼一层大堂地面斜拼石材更换2层的石材地面都保留做镜面打磨2楼大厅移门下方的门槛石单独换新 1416号楼栋其他内容 141所有雨蓬翻新坡道两侧的挡墙坡道地面坡道灯损坏的地方需要维修电梯内增加监控设备隔油池改造所有光源更换为 LED光源56号楼 2层服务间改造隔断为服务间与消毒间1256新增冷菜间所有客房淋浴间墙地面及地漏全部换新后场区域卫生间维修 142 所有楼栋送风口回风口油漆见新平开门旋转门大修车道石材维修车道灯更换现场明确范围管道井内阀门更换空调水末端水管更换 143 12号楼外幕墙及窗台局部大理石更换修补 144 2356号楼所有纱窗更换 145 1号楼3号楼厨房区域铝扣板吊顶更换部分厨房设备更新改造详见厨房设备清单1地沟重新施工暂按 50米估量放入清单3厨房拆除并重新安装管道其中 DN160 25米DN100 15米冷菜间装修及设备安装包括分体空调安装 146屋面防水包含平屋面女儿墙和天沟修补 147所有楼栋外立面后场公区楼梯间涂料均见新 148 236号楼部分房间阳台漏水修补楼栋外阳台漏水房间备注 2楼 2101 单人间一开间阳台两个门 2102 单人间一开间阳台两个门 2103 双套间两开间阳台四个门 2105卧室外阳台易漏水三套间两开间阳台四个门 2202 三开间阳台四个门 3楼 3108餐厅外阳台易漏水三套间两开间阳台一个门 6楼 6101 双套间两开间阳台两个门 84 6102 标间一开间阳台一个门 6103 标间一开间阳台一个门 6105 标间一开间阳台一个门 6106 标间一开间阳台一个门 6107 标间一开间阳台一个门 6108 双套间两开间阳台两个门 6201客厅外阳台易漏水部长套四开间阳台两个门 6203 三套间两开间阳台两个门 149公区男卫小便斗感应器更换隔板更换隔板节点详3号楼一层平面图 1410所有窗帘增加电动窗帘功能且均含窗纱使用双轨双机 1411春秋仁和厅移动隔断导轨滑轮更换 1412新增的花灯移动灯由招标人另行采购本次招标仅为现有灯具的光源更换工程灯具的采购亦在本次招标范围内 158号楼大堂送风系统升级大堂提升地暖控制效果客房入户门调整地面石材全部更换卫生间防水修复卫生间管井砖砌封顶客房墙纸顶面涂料更新地毯重新选样更换走道顶面更新所有房间的隔音效果升级 2其他 21本项目实行样板先行制投标单位在正式施工前需优先按照图纸对如下区域不限于作出样板间报监理和业主单位确认淋浴间客房各一间其他楼宇的客房样板完成时间 12月中旬完成验收合格则不再拆除 22本项目材料设备均为乙供无论招标文件中是否限定材料品牌投标人在与材料商签订合同前必须上报相关材料及样品至监理单位在得到招标人确认后方可签订购货合同否则一切损失由投标人自行负责 23本项目中涉及到的大宗材料需组织监理单位和招标人进行考察费用由投标人承担 24物料付运时的保护物料到苏州后至送抵工地之间的贮存和保护均由投标人自行负责 25投标人负责顶面综合管线布置其他承包商的线路布置投标人应主动与其进行沟通一并设计必要时在地面做出线路投影后再进行施工 26 由于本工程为装饰改造工程承包商应保证各机电系统的兼容性完整 85 统一性旧有和新增设备或部件应运转良好对联合控制线路要求乙供设备的通讯协议及通讯接口需得到发包人的认可 27 艺术品保护所有楼栋内原艺术品壁画等应采取可靠的措施进行保护避免施工过程中造成损坏污染和丢失艺术品清单如附件 28 招标时招标人对部分内装材料有明确要求详见酒店现场实样投标人应联系招标人现场查看投标单位在报价时对材料各项要求指标如有异议需提疑指出否则视为在报价范围内可选取到满足要求的材料 29 相关材料应按相关文件要求进行消防检测 210 项目完工后应委托第三方专业检测单位对环境进行检测并出具检测报告此项工作包含在招标范围内 211 施工期间原建筑内电梯禁止使用投标人自行考虑垂直运输 212 机电管道拆除后未拆除部分应采取可靠的保护措施应使管道内勿受污染或破坏 213 内装材料样品须在投标人进场后一个月内申报确认完成 214 卫生间仅对淋浴间进行施工其它区域应采取可靠措施进行保护 215 装饰工程中涉及标识标牌拆装的需做好成品保护若拆装造成破损应处理完好 216 东延路为施工进出口挂牌统一服装 217 监控实施期间应保证营业区域监控功能正常使用 218 现场卫生间提供管理恢复 219 拆除下来的设备材料以下应归业方处置包括不限于监控开关面板等其中1客房区域开关面板全部拆除并利用于其他楼栋 220 所有开关面板均应刻有字样如xx房间xx功能等费用包含综合报价中 221厨房设备中冷暖可切换保温车不在本次招标范围中 222 8号楼装饰提升后的隔声检测包含在本次招标范围 223 机电各系统的调试及各水系统的冲洗应包含在招标范围内完成后进行消防联动并请第三方有资质的单位进行消防检测并出具报告此项工作包含在招标范围内 3质量控制 31 符合现行有关部门的规范法令和条例的要求 86 32 符合政府及有关部门的要求并具有相关的证书 33 计划标书规范和标准是最基本的要求当其有不一致时除非特殊说明应当采用最高的标准 34 当需要修改计划和标书的内容以符合政府条例时应当在提交标书时通知业主方相关人员 35 由有能力的施工人员严格按照专业施工要求进行施工在工地现场配备有经验能代表承包商做出独立决定的全职人员 36 所有本项目的设备和材料应适用于本项目和项目所在地或有关部门的要求 4图纸 41 投标人进场后应立即组织技术人员对内装图纸和建筑图纸进行核对任何合理的在正式安装前的位置移动都不应有额外的费用发生 42 投标人在准备预留风口前应按照要求和其它专业协调检查各专业的图纸并确认有足够的安装空间提交监理机构审批当空间条件不够时应事先通知监理机构工程师承包商应在报价中包括所有的费用并没有新的费用增加 5提交的材料和文件 51 以下资料应提交监理机构审批其中不包括应由承包商提交的其它资料如每日工作报告安全会议记录等 A 请求清单包括每一个区域的材料数量如管道长度金属板数量 B 项目时间表和工期 C 工地安全计划 D 提交日志 E 图纸打印计划 F 提交样品清单 G 制造商的标准保修书保修书应说明根据本合同的保修条款 H 套管和预留图 I 预埋详图和位置图 L 工厂制造标准 M 材料标准 N 焊接步骤和合格的操作工名单并附件有记录 P 施工记录 R 测试步骤包括推迟的测试步骤季节性的或者根据维修需要进行的测 87 试 S 制造商的工厂测试报告 T 制造商和承包商的开工报告 U 确认系统具备调试条件的确认书 V 备件清单 W 操作和维修手册 X 竣工图 Y 系统功能测试和系统工程测试表 Z 测试记录和测试结果竣工报告 6记录文档 61 承包商应对每日的施工情况做工程记录文档应有不断升级的加工图 CAD文件组成CAD文件由承包商的技术人员在施工期间不断升级并以精确的显示所有隐蔽工程的位置 62 承包商应持续将最新的试运行记录调试记录预作用和功能测试等记录在工程记录文档中 63 这些要求并不解释为授权承包商在不经过向业主书面确认的情况下在图纸上作任何未经认可的变更 64 在竣工验收前承包商需向业主提交一套完成的完工图或记录图纸 7操作和维修手册 71 承包商在试运行期间需提供所有设备和材料的操作和维修说明书 72 操作和维修说明书应包括下面的信息 721操作目录 722设备材料的型号和系列号 723识别名称设备号平面图上的标号等 724制造商样本 725安装指南 726操作指南 727维护保养指南包括润滑油图表和推荐的定期维护时间表 728在所有运行模式下的操作程序 729性能曲线参数 7210质量保证书 8保修期和培训 81 保修期不少于两个完整年且需满足保修合用要求 88 82 在保修期内承包商应保证以下方面业主可以满意的使用 A 所有的维修费用和原材料为免费提供 B 所有设备均按说明的参数和性能运行 C 所有系统均无故障运行 83 所有的承包商必须免费为业主在合理的时间内维修故障 84 承包商接到报修后设备厂家维护人员赶到现场处理故障的时限重要设备4小时以内一般故障当天修复较复杂故障在得到使用方允许的条件下在不超过一周的时间内修复 85 承包商免费提供有关专业设备系统理论和操作培训并注明培训的时间地点培训实施人及培训课程内容 9现场施工 91 主要材料选定前均需书面报监理和业主方审批审批通过后方可正式采购进场与本工程无关的材料严禁以任何理由进场 92 项目执行样板制主要工序施工前均应制作样板报监理业主审核 93 现场施工安全文明需符合重建公司相关要求 94办理移交后的区域保洁由投标人负责垃圾应根据总包和监理要求放置在指定地点清运则根据投标人与总包单位签订的协议内容执行 95 投标人进场后需按现场需要设置楼层间成品移动厕所且负责日常清洗如监理单位发现厕所数量不足使用需求有权责令投标人增加投标人不得拒绝 96 投标人进场时针对施工区域内其他不需修改的物品需进行成品保护保证作业期间不会对其造成无损和丢失具体保护方案需进一步上报业主方确认获批后执行具体费用包含在投标总价中因承包商施工造成的场地内成品的损坏业主有权从承包商的总价中扣除维修费后委托专业单位进行修复 97承包商在施工期间需无条件配合发包人的酒店运营发包人提前两周告知承包商的活动计划由此产生的施工工期影响不做调整承包商必须考虑夜间施工赶工等一切必要的措施来保证工程按期完成 98承包商拆除后的设备材料等应按招标人要求分类堆放处理 99由于本工程为装饰改造工程因此在安装施工过程中应充分可能利用原有拆除设备及管道设备及管道安装时应充分考虑与现场已有其它设备管线的协调 910 施工期间的噪音控制由于酒店装饰改造项目的特殊性不应影响日常酒店运营管理需求施工方应与酒店管理方协商确定施工作业时间安排服从 89 酒店管理方的管理要求合理安排噪声较大的作业内容的施工作业时间制定专项方案采取降噪措施减少对酒店运营的影响 911 施工单位现场施工另需满足酒店方管理要求详见下列安全管理责任书 912 施工产生的各类建筑垃圾需采取必要的措施进行包装覆盖每日做到工完料清覆盖标准必须满足263行动要求 913 每区域施工前投标人需将该区域的施工内容再次与招标人进行确认获得认可后方可开始施工 914 施工涉及到的吧台前台需恢复原有机电弱电功能机电弱电管线在施工中也应予以保护网络类等 10最终检查和确认 101 在系统完成后由业主制定时间整个系统要被检查是否和发包图吻合在此过程中承包商必须在场 102 要求所有的系统可以在系统平衡以及调节完毕的情况下运行至少十天 103 在最终的巡视后所有必要的变更和修改必须完成到符合合同条件的要求而且须确保最终的工程不被延误 104 投标人在竣工验收及移交物业之前应进行内装精保洁如不能满足监理验收要求由发包人委托专业保洁队伍进行保洁费用按专业队伍报价加 20 管理费计取并从投标人投标报价到期款项内扣除 11现场临时设施和办公场地 111 本项目承包单位办公场地及施工人员生活区设施自行考虑相关一切费用已包含在本次报价之中承包单位办公场地布置及配置需服从监理及业主的统一规划并报监理及业主审批通过后实施相关一切费用包含在投标报价中现场不提供施工人员生活区场地一切擅自搭设临设布置临电等业主及监理工程师有权限令拆除费用由承包人自行承担管理人员和施工人员的就餐位置需服从业主方的统一管理严禁在未经批准的区域内用餐每次用餐结束后产生的垃圾需统一收集处理禁止随地乱扔 112 招标人提供临水临电接驳点投标人需自行踏勘现场了解电源及水源点具体位置并考虑接驳费用计入投标总价中中标人施工期间的用水用电包含 90 在本次报价内根据实际使用量向提供方支付费用计量表需按业主要求自行安装且中标人进场后应根据现场实际情况提交详细接驳方案并在获批后实施严禁私拉乱接临时用电按 12元度与业主计取临时用水按 45元吨与业主计取 113 本项目的所有调试含联动所发生的电费水费等所有的能源费包含在本次报价内 114 工程实施过程中必须按照园区档案馆相关要求整理工程资料包括文字图纸声像等资料 115 施工单位进场后所有人员必须统一着装并标示清楚单位名称第二节一般技术要求 1 窗帘 11窗帘内衬尺寸必须与隐藏的车花边平行内衬与窗帘分开缝制 12 窗帘款式波浪褶皱褶皱比例 12无特殊注明的窗帘形式都没有窗幔 13 布艺类物理性能耐洗牢度褪色性耐硫化污染耐磨性棉沾性等要求达到优等品 14 在帐帘缝边里加重须提供样品让业主和设计单位批准金属部分必须防腐蚀 15 纺织品不易变大或者缩水要经过萎缩也要有防损和防褪色防霉等功能 16 配置遮光帘遮光帘需要同卷帘布色遮光率需要大于 98 17 电机采用单机系统电机为进口电机 LT50扭距25Nm转速 17rpm 有可靠的限位系统有过热保护装置电机内部采用全封闭形式窗帘窗纱各一只电机导轨亦为双轨 18 帘布卷管≥φ 70有导向钢丝及悬挂钢丝避免窗帘偏斜具有自清洁功能保证帘布每次伸缩都能有效地得到清洁帘布与卷管采用插接式连接不采用粘接方式 19 阻燃分级要符合所有的条例如果没有任何所定条例阻燃符合纺织类材料燃烧性能 B1级标准 110 所有相关材料必须适合窗帘的用途需是首轮货不能有瑕疵 111 所有材料需提供先关说明及清洁方式 112 在运输和割料之前要提供业主和设计单位染料样品做检查 113 金属构件必须防腐蚀必须在未运输前安装好 91 114 产品出现任何问题之前制造商需向设计师提出建议及说明产品的使用法 115 制造前须提供业主和设计单位图案样板以便确认是否能投入生产 116 各部位具体样式详见窗帘物料表 117 窗帘具体尺寸需内装单位进场后实际丈量后确认 118 轨道交叉重叠不低于 150mm 2 地毯 21 性能要求阻燃测试等级 GB86242006 Cf1s1t1高于 GB862497 B1标准 22 质量要求需达到国家 GBT 142522008机织地毯标准 23 室内空气纯度美国 CRI的 GLP标准高于 GL标准并达到国家 GB185872001室内装饰装修材料地毯地毯衬垫及地毯胶粘剂有害物质释放限量标准 24 静电抑制类型含有导电纤维永久抗静电静电抑制测试等级 GBT180442000Ⅱ级 25 色牢度耐光耐洗耐汗渍酸耐汗渍碱耐磨擦干湿摩擦均在 45 26 运输前需提交清单及样品供业主和设计单位审核 27 抗菌性能永久抗菌3M防污处理 28 产品出现任何问题之前制造商需向业主和设计师提出建议及说明产品的使用法及清洁方式 29 制造前需提供方案及样品供业主和设计单位审核方可制作 210 所有材料必须含防霉抵抗功能适合热带与高湿度地区使用 211 必须经防污与抗土壤处理 212 所有切割边缘的地毯从布边将涂乳胶或涂灰浆 213 各部位具体样式详见地毯物料表 3 水晶灯在有水晶灯的区域内施工时需对其进行成品保护保证其不无损不丢失在施工完毕拆除保护后对水晶灯进行专业清洗并更换保护网罩 4 光源更换的LED光源应能与现有ABB灯光系统相容并具备调光功能 5 阳台防水修复 92 需将原地面石材及踢脚线全部拆除至结构层重新施工基层防水层 15mmJS周边上翻20cm和保护层待验收合格后恢复原地面石材做法参照相关图集具体做法投标人进场后深化报批获批准实施第三节乙供设备及材料的品牌要求 1 所有乙供的设备或材料品质不但要符合设计文件国标及相关行业规范的要求外还必须按照招标人合同约定的品牌品质要求进行申报批准后方可进行采购投标人在选择商品供货商前需征得招标人同意批准后方可签订供货合同否则如遇供应的商品不符合招标人要求招标人有权拒绝造成的损失由投标人自行负责具体要求品牌如附件表格专业设备名称品牌一品牌二品牌三备注建筑屋面防水涂料和防水卷材西卡Sika 法拉格东方雨虹暖通风冷冷水机组特灵约克开利风机盘管特灵约克开利电地暖丹佛斯瑞侃耐克森排油烟风机基得施澜美国联合空气油烟净化器基得施澜美国联合空气 3号楼普通风口启达中大盈达特殊风口条形喷口线形风口等创建威士文开思拓铜质水阀Y型过滤器等埃美柯富山北泽空调格力美的日立镀锌钢管上海劳动金洲上海钢管厂混水装置丹佛斯欧文托普 TA 给排水隔油池亚科泽尼特 TECE 普恩富特铜阀埃美柯富山北泽不锈钢管无锡金羊上海维格斯宁波福兰特内外壁热镀锌钢管上海劳动金洲上海钢管厂 DN50以上卡箍连接DN50及以下丝接可调式隐蔽型喷淋头唯特利泰科可靠 93 电气配电箱内低压断路器 ABB 施耐德西门子低压配电箱中国人民电气苏州中安电气永泰电气苏州火灾自动报警系统与原有品牌相同便于接入浪涌保护器上海森图施耐德广州雷迅电缆电线远东宝胜上上智能化背景音乐系统德国 BOSCH 美国 PEAVEY 日本 JVC 网线光缆配线架跳线等 LS SYSTIMAX AMP 接入层网络交换机汇聚层交换机 PUHUI Extreme CISCO 核心交换机 AVAYA Extreme CISCO 摄像机解码器监视器磁盘阵列博世英飞拓霍尼韦尔客房控制和空调联动 ABB 与原有品牌相同便于接入泛光泛光灯具上海光联江苏旭耀广州AD 内装涂料乳胶漆上海立邦多乐士三棵树防火门浙江九重无锡河马上海华固瓷砖广东冠军广东诺贝尔广东马可波罗地毯山东海马山东山花开利地板上海圣象安心大自然各楼栋入户大门五金多玛 GU 定固家具五金海福乐海蒂诗史丹利钢材镀锌方管宝钢鞍钢沙钢防水材料汉高德高能高木方光方东北红松细木工板多层夹板浙江莫干山江苏福庆环球保温棉福乐斯广州凯门富乐斯欧文斯科宁纸面石膏板轻钢龙骨法国拉法基博罗北京龙牌可耐福感应门定固多玛 GU 金属电线管及附件上海鹏正湖南HN 上海德俭开关面板西门子奇胜罗格朗施耐德 LED室内灯具飞利浦雷士光源飞利浦欧司朗电动窗帘系统法国尚飞美国路创意大利久力塑钢轨道艾斯齐或同等国产外墙石材胶道康宁或同等镜面电视参照 8楼其他大型移动隔断的导轨和配件多玛 94 厨房设备清单备注设备编号设备名称规格型号品牌 1 品牌2 品牌3 数量 1号楼凉菜间新增设备 AA02 挂墙洗手星 455455250 CUSTOM MADE 2 配感应龙头 EC3103 TS CHG EQUIP 2 新增设备 AA04 趟门工作柜 1100750850 CUSTOM MADE 1 新增设备 AA12 紫外线消毒灯连支架 L=1219 TN18+40W11 泰诺+PHILIPS 1 新增设备 AA13 双门平台高温雪柜 1345700850 MCU211 PRECISION WILLIAMS ISOWIND 1 2号楼凉菜间新增设备 BA01 挂墙洗手星 350350250 CUSTOM MADE 1 配感应龙头 EC3103 TS CHG EQUIP 1 BA02 灭蝇灯 550190470 WGS30BN HENDERY HECO STARKEY 1 BA03 靠墙工作台连下一层板 500300850 CUSTOM MADE 1 BA04 不锈钢传菜窗 500400600 CUSTOM MADE 1 BA05 单星盆台 1200600850 CUSTOM MADE 1 配混水龙头 B0221 TS CHG EQUIP 1 配滤水器 φ 540×810 BEV130 3M AQUACRYSTAL CUNO 1 BA06 靠墙工作台连下一层板 660600850 CUSTOM MADE 1 BA07 双门高身高温雪柜 7208202025 MPT601 PRECISION WILLIAMS ISOWIND 1 BA08 紫外线消毒灯 L=1219 TN18+40W11 泰诺+PHILIPS 1 BA09 趟门工作柜 1000600850 CUSTOM MADE 1 BA10 刀具消毒箱 483150610 KSUV18 EDLUND SOFINOR SIRMAN 1 5号6号楼凉菜间新增设备 CA01 挂墙洗手星 350350250 CUSTOM MADE 2 配感应龙头 EC3103 TS CHG EQUIP 2 CA02 紫外线消毒灯 L=1219 TN18+40W11 泰诺+PHILIPS 2 CA03 单星盆台 750700850 CUSTOM MADE 2 配混水龙头 B0221 TS CHG EQUIP 2 95 配滤水器 φ 540×810 BEV130 3M AQUACRYSTAL CUNO 1 CA04 刀具消毒箱 483150610 KSUV18 EDLUND SOFINOR SIRMAN 2 CA05 双门平台高温雪柜 1345700850 MCU211 PRECISION WILLIAMS ISOWIND 2 CA06 挂墙储物柜 1100350600 CUSTOM MADE 4 CA07 掩门柜 700700850 CUSTOM MADE 2 CA08 靠墙工作台连下一层板 360700850 CUSTOM MADE 2 CA09 双门平台高温雪柜 1345700850 MCU211 PRECISION WILLIAMS ISOWIND 2 CA10 不锈钢传菜窗 1200400600 CUSTOM MADE 2 CA11 靠墙工作台连下一层板 1550500850 CUSTOM MADE 2 CA12 灭蝇灯 550190470 WGS30BN HENDERY HECO STARKEY 2 CA13 冷暖可切换保温车 10497661360 VN2CH4113E03000000 RATIonAL PRODUCTION BLANDO ELECTRO CALORIQUE 2 1号楼新增设备新增设备 1 燃气三门蒸柜 9009001890 新厨宝发 FlameMate 1 2 燃气双头双尾粤式炒炉 22001220810 新厨宝发 FlameMate 4 4 四门高身低温雪柜 14407202025 LPT 1401 PRECISION WILLIAMS ISOWIND 1 5 四门高身高温雪柜 14407202025 MPT 1401 PRECISION WILLIAMS ISOWIND 3 2号楼新增设备新增设备 1 四门高身高温雪柜 14407202025 MPT 1401 PRECISION WILLIAMS ISOWIND 1 3号楼新增设备新增设备 1 燃气双头双尾粤式炒炉 22001220810 新厨宝发 FlameMate 2 2 燃气三门蒸柜 9009001890 新厨宝发 FlameMate 1 4 燃气双头矮仔炉 1200700500 新厨宝发 FlameMate 1 5 单头点心蒸炉 9001050810 新厨宝发 FlameMate 1 6 四门高身高温雪柜 14407202025 MPT 1401 PRECISION WILLIAMS ISOWIND 4 7 四门高身低温雪柜 14407202025 LPT 1401 PRECISION WILLIAMS ISOWIND 1 5号楼新增设备新增设备 1 四门高身高温雪柜 14407202025 MPT 1401 PRECISION WILLIAMS ISOWIND 1 6号楼新增设备新增设备 1 四门高身高温雪柜 14407202025 MPT 1401 PRECISION WILLIAMS ISOWIND 1 96 乙供设备在采购订货前必须书面申报拟采用的设备材料的品牌申报资料包含但不限于各项资质文件技术文件及其它使用方要求的资料大宗材料须经业主及监理考察确认并在报价中考虑提供考察便利及相关费用如投标单位未能按照上述品牌要求提供得到发包人确认的材料设备以致影响工期和现场工程的正常进度发包人有权另行单独采购发生一切费用从投标单位工程款中扣除 2质量标准及要求 21投标单位应按标书及施工图纸的有关要求进行施工施工应符合现行国家规范标准的要求及江苏省苏州工业园区的有关规定 22 酒店因考虑各级别接待任务可能局部材料设备做出更高要求投标人需无条件满足招标人要求 3工期要求本工程计划工期236号楼 2018年 11月开始施工2019年 04月 30 日竣工15号楼 2019年06月进场2020年1月30日8号楼 2020年02月开始施工2020年 05月30日竣工招标人可根据酒店实际运营情况调整施工顺序但总工期和总造价不变承包人按此时间安排施工进度确保施工期间有足够的机械设备和人员满足施工工期具体开工时间以发包人监理人指令为准承包人应认真考虑所报工期承包人必须考虑采取一切必要的措施来保证工程按期完成发包人认为承包人在标价中已充分考虑了由此而引起的一切费用承包人应考虑到气候因素对工程施工的影响气候因素应是承包人应考虑到的风险发包人不接受承包人因气候因素而提出的任何索赔承包人在施工过程中在未得到发包人同意的情况下不得以任何理由顺延工期 4总包管理要求本项目除绿化提升施工单位外无其他承包单位故本项目投标人应按国家相关总包管理办法履行总包管理职责并自行管理工作范围内相关事宜本工程由本项目承包单位负责总承包管理关于总承包商和本承包商的相关权利义务描述如下 41设备设施的管理使用 1施工用电投标单位按指定位置接出用电线路按 JGJ462005的要求布置施工期间向总承包商交纳电费总承包商临时用电电费向业主缴纳投标时请自行考虑 97 2施工用水中标单位按业主要求进行临时用水管道布置施工期间由总包方向业主缴纳水费 3垂直运输设备业主不提供垂直运输投标人自行考虑相关费用投标单位包含在投标总价中 4施工场地现场材料设备堆放及加工场地需制订详细方案报批后实施场地设施由投标单位自理 5办公设施及临时宿舍办公由投标单位自行考虑在施工场地解决其布置方案及临设样式须经业主及监理审批同意后实施现场不提供临时宿舍场地 42质量保证体系及措施 1总包贯彻 ISO90012008版的标准在制定了相关的管理控制文件后对各承包方管理和控制在工程质量方面首先要求各承包方编制质量保证计划细化各承包内容的质量控制点对控制点要求达到的质量标准制定质量目标务求达到 2建立控制点工程中的关键部位及隐蔽工程必须列入控制点作为停工检查点总包依照质量计划组织检查并报监理签认 3检查验收 a 隐蔽工程验收由各承包方提出隐蔽验收隐蔽工程验收的条件是各承包单位质检部门已通过所有工序已完成填写好隐蔽工程验收单并附分项检查评定表材料质保书复试报告技术复核表报总包会同监理共同检查验证确认签字后方可进行下一步施工当一个部位由多家承包单位协同施工各家的隐蔽工程单独验收如钢筋砼楼盖有钢筋的隐蔽验收也有水电安装的管线隐蔽验收设备的预埋件隐蔽验收等 b 分项工程验收总包责成分承包建立三检制度总包要求分包每月定期向总包提交分项质量评定汇总总包将抽查分项质量 c 分部工程质量验收分部工程将由各承包方根据已完成的分部进行复查整理资料具备分部验收条件后向总包申请分部验收总包审核分部工程验收资料并报监理审查对基础工程主体工程装饰工程等由总包向质监站提请分部验收验收以会议形式进行请发包人监理设计参加总包整理会议纪要经各方确认后按规定分发会议上通过的分部验收应由发包人监理质监总包方分包设计签字认可 d 单位工程验收单位工程全部完成后由总包将工程资料整理汇编成册填写工程竣工报告提交监理审核与确认在得到发包人同意的条件下由监理 98 组织发包人质监设计施工等单位参加竣工预验收通过后向质监站提请核验核验通过后进行单位工程验收验收采取会议的形式发包人主持工程竣工验收会议由监理质监设计各承包方及有关部门人员参加会议综合评价单位工程由总包方整理会议记录通过工程竣工验收后发包人监理设计质监总承包各承包单位共同在单位工程验收证明书上签字确认并将工程移交给业主 4质量事故的处理 a 在施工过程中凡没有满足规范标准施工图纸的均为不合格总包将视其不合格的严重程度开出不合格报告责令分包方在限定时间内纠正并将纠正结果报总承包总包将复查其纠正结果 b 在施工中如发生事故分包不得隐瞒或擅自处理按有关规定填写事故报告由施工技术负责人签字后在规定时间内向总包报告总承将报告监理并会同监理调查事故情况责成分包方做出处理方案报总包审核报监理批准然后实施处理总包将对事故的严重程度和性质决定对分包作出处罚 5对工程材料设备半成品的验证不论是发包人提供的产品还是自行采购的产品都必须通过验证后方可投入使用对紧急放行的产品必须有可追溯的标识不合格的产品必须隔离作出标识限期退出工地产品验证时供方必须提供产品的合格证质保书复试报告或检测报告 6建立开工令制度承包方在分部分项工程开工前应向监理提交经详细审批的施工组织设计或施工方案材料合格证及相关的复试报告经审核确认后由监理发放开工令 7文件资料的收发制度 a 承包方必须设专职资料员负责文件登记收发 b 文件处理必须经负责人批示上报的文件资料必须有经办人负责人签字加盖项目部公章 c 文件资料按制定的文件资料控制程序统一编目分类管理 d 隐蔽工程验收单分项质量检验评定表技术复核单由承包人直接向监理办理以技术资料要求编号登记 e 施工图纸的修改由技术负责人统一修改所有文件资料由持有人保管不得随意摆放或借与他人资料室的文件资料需要使用按借阅程序办理借阅手续 f 作废的图纸由资料员统一收回加盖作废章交还发放人 99 43总工期进度控制及保证措施 1承包人根据合同工期编制进度计划表得到发包人批准后作为总控制计划 2施工过程中承包方按总进度计划制定节点计划所配置的劳动力机具设备材料和管理力量并有效投入人财物满足施工的资源需求 44安全生产及文明施工保证措施安全工作是工程正常施工的保证是保护生命财产不受损失的重要工作文明施工是体现施工企业形象的一个重要方面对环境保护起到重要作用为此承包人把该项工作列为施工过程控制的重点工作 1本工程在营业中的场所内实施施工标准高施工时间紧迫且施工内容包含拆除见新容易造成不安全因素承包人严格执行国家安全法规和标准以及苏州市安监站创建文明工地的要求建立本工程的安全规章制度贯彻安全第一预防为主的安全方针 2建立检查例会制度每周例会中安全生产是会议的一个重要议题各单位汇报生产计划时必须汇报安全工作情况每周进行一次安全检查由总包组织各分包共同进行及时发现问题立即整改隐患把事故消灭在萌芽状态 3督促分包对进场施工人员进行安全三级教育并将教育名单证照汇编成册复制交总包备查特殊工种必须经过培训取得资格证书后方能上岗严禁无证上岗 4对分包出现违章作业情况总包将以安全整改通知单以书面形式向分包方提出限期整改要求并将整改情况回复总包方总包将复查整改情况如发生提出仍不改正总包安全管理人员有权发出停工通知书直至整改完成 5发生意外事故分包不得隐瞒不报应首先抢救伤员保护现场及时报告总承包方会同有关方面共同处理事故总包方将做到三不放过并通报全工地引以为戒 6工地是施工企业文明生产的窗口总包自身要做表率已建立整齐的办公区设置总包工程牌八牌一图竖立五根旗杆分别悬挂国旗业主方旗帜管理公司旗帜总包企业旗及安全旗建立宣传廊全面介绍企业情况和工程进展情况各分包方在本施工区域内适宜位置设置工程牌和安全警示牌在醒目位置设置宣传横幅 100 7总包督促分包搞好场容场貌和工地卫生 1施工现场 a 施工现场材料和机具堆放按总平面图布置堆放整齐并做好标识 b 设立专门的建筑垃圾堆场及时清运 c 专人打扫遇大风干燥天气场地洒水防止扬尘 d 工地围栏按市文明施工要求搭设工地围墙砖砌外面粉刷涂料装饰大门按统一规定格式设置 e 施工道路保持完整畅通有损坏及时修补 f 施工用水排放以明沟汇集排水 g 施工场地内建立饮水点和休息间 8总包监督分包建立现场治安保卫制度以保证工程不受外界干扰 9总包和分包共同协作搞好社区服务与当地街道环保交警城管等订立共建协议得到社会各界的支持并主动接受社会各界的监督改进自己的工作 46竣工资料管理总包项目经理部在竣工一月内收集齐全各分包工程资料整理后移交给建设单位并办理好相关手续 47实行回访保修制度工程全部竣工后随即向发包人发出质量保修卡认真履行合同和有关规定保修期内每半年回访一次凡属施工原因的质量问题立即修复一切费用由责任方负责 5文明施工要求 51投标单位所有的管理人员及工人必须带牌上岗工作牌正面为单位名称工种工作牌反面是身份证复印件 52涉及文明施工的所有费用应考虑投标总价中 53现场文明施工必须服从统一指挥和安排 54 现场安全文明标准必须满足苏州工业园区城市重建有限公司相关要求 55 施工期间的扬尘控制严格按照园区房屋市政工程建筑工地扬尘管理规定制定施工扬尘专项防治方案施工区与营运区的隔离必须到位做到全封闭隔离围挡外部的画面由业主方提供每月更换如无特殊活动噪音满足国家规范的前提下可以全天候施工如超出国家规范对周边营运造成影响需避开营运时间施工相关工期事宜在投标时请充分考虑 6竣工资料 101 61投标单位应按照园区建设工程竣工档案的编制及报送规定准备竣工资料 62完成四套工程竣工图及工程竣工测量图费用由投标单位支付在工程投标总价中统一考虑其中工程竣工图及工程竣工测量图均需提供相应的数字文件并各提供两套光盘 63工程完工后一个月内完成 4套竣工资料包括竣工图的整理所有资料的内容及装订格式须符合园区档案馆的要求并通过验收投标单位支付相关档案装订费用工程实施过程中必须按照姑苏杯奖评比要求整理工程资料包括文字图纸声像等资料 7推荐试验单位 71与本工程相关的工程试验须到通过发包人的资格预审的实验室进行 72投标单位提供相关配合服务 73如投标单位需委托其它试验单位必须得到发包人及政府相关部门的批准 74材料检测按国家相关规范实施费用包含在投标总价中 8投标单位在投标时必须编制完善的工程施工组织设计按照技术标评定的各得分项分章详尽描述施工组织和部署施工准备和施工现场平面布置总进度计划及工期保证措施主要施工技术措施及质量保证体系和措施安全和文明施工措施和环保综合治理措施总包管理协调措施姑苏杯创优规划并提供相应业绩证明第四节其他工作内容一所有楼栋 1公区男卫小便斗感应器更换隔板更换隔板节点详 3号楼一层平面图 2公区楼梯间涂料见新 3后场涂料见新二1号楼 1公区洗手间男卫大堂宴会前厅墙纸更换按现场原样 2总套前厅楼梯间墙纸更换梯段地毯更换 3总套处玻璃天棚更换 5块玻璃规格为 10+152PVB+10mm厚夹胶彩釉钢化玻璃尺寸分别为 3150×15753200×15753150×15753150×16253200 102 ×1575玻璃天棚重新打胶参见图 WE1WD1WD2WD3 三2号楼 1客房 210121022201卫生间门套更换按现场原样 2玻璃天棚重新打胶参见图 PL02HD01HD02HD03HD04 四3号楼 1客房 3101310331063107320132093210入户门套更换客房 31013103卫生间门外玄关处踢脚线更换客房 310131033106卫生间门套更换客房3107卧室卫生间门套更换上述均按现场原样更换3108淋浴间玻璃门更换五金件可利用原有 2固定天窗玻璃更换约 13㎡规格为 6+076PVB+6mm厚钢化夹胶玻璃固定天窗重新打胶参见图 PM04TC02DF01DF02DF03DF04 五5号楼 1客房 51025103510551065202入户门套更换客房 51025106 510751085202卫生间门外玄关处踢脚线更换客房 510151025103 510651085202卫生间门套更换上述均按现场原样更换客房 51015103 51065107510852025203浴缸台面侧面石材更换按现场原样石材 2一层休息厅室外石材铺装平台整修适当降低标高增大坡度解决雨水从玻璃门底渗入问题六6号楼 1客房 6105卫生间门外玄关处踢脚线更换客房 610261036107 6202卫生间门套更换客房 6203客厅和原餐厅踢脚线更换上述均按现场原样更换客房61026103浴缸台面侧面石材更换按现场原样石材 2一层休息厅室外石材铺装平台整修适当降低标高增大坡度解决雨水从玻璃门底渗入问题第五节厨房设备专项要求厨房产品规格及技术要求 1不锈钢产品用料规格要求单位毫米序号货物名称技术规格 1 工作台柜星盆台面板 15mm 304不锈钢磨砂板下配 80x40X12 规格不锈钢 U型加强筋理鱼台须特殊为 316不锈钢 2 炉具台面板 15mm 304不锈钢磨砂板 3 储冰箱内壳 06mm 304不锈钢磨砂板 103 4 储冰箱外壳 10mm 304不锈钢磨砂板 5 台柜内层板 10mm 304不锈钢磨砂板 6 台柜内底板 10mm 304不锈钢磨砂板 7 推车类层板 12mm 304不锈钢磨砂板 8 炉具背前面和侧面板 10mm 304不锈钢磨砂板 9 工作台柜高身储物柜外壳 10mm 304不锈钢磨砂板 10 挂墙柜 10mm 304不锈钢磨砂板 11 托盆架 12mm 304不锈钢磨砂板 12 活动柜门 08mm 304不锈钢磨砂板 13 星盆池 15mm 304不锈钢磨砂板 14 挂墙层板 12mm 304不锈钢磨砂板 15 茜架 12mm 304不锈钢磨砂板 16 抽屉内胆板 10mm 3042B板 17 圆形脚通 Φ38≥12mm 304不锈钢装饰管 18 圆形脚横通 Φ25≥12mm 304不锈钢装饰管 19 油网烟罩 12mm 304不锈钢板 20 烟罩滤网 06mm 304不锈钢2B板 21 星盆排水口 4050 22 星盆水龙头冷热水混合型龙头 23 台车类轮子科顺品牌 24 比萨炉温感线点火线比标准配制要长约 1m 并在出厂时校验到位 2雪柜类 21所有高身和平台雪柜采用进口机组 22雪柜冷冻系统采用进口数字显示式温度控制内配温控处理器 23所有雪柜规定采用风冷式制冷并配有柜内温度控制配置风扇 24在热负荷条件下所有雪柜必须符合标书指定的温度范围 25所有雪柜门胶边必须配有磁条为密封和保温作用 26所有雪柜内胆必须圆边圆角符合卫生标准 3炉具类 31鼓风式的炉具为风气联动式设计方便操作使用灶台水龙头为摇摆式自闭龙头 104 32中餐灶蒸柜及蒸炉必须具有安全掣且具备熄火保护功能炒炉必须配有酱料板尾撑避火镬架 33每个炉头配置一台鼓风机 4烟罩灭火系统 41烟罩灭火系统必须符合美国 ULU N D E R W R I T E RS L A B O R I T I E S I N C规格及必须符合N F P A之防火规范 42系统为预充灭火液式经过安装在固定位置之喷咀当火警发生时把灭火液喷洒在着火之设备上面系统必须能扑灭下列各项设备范围内之火警烟罩排风吼排烟罩主体滤油网烟罩下面之灶具 43配置 20的冗余喷头保护罩 44烟罩灭火系统必须能自动感应火警发生并能自动启动系统必须附有手动启动装置当系统启动时必须能同时切断灭火液喷洒范围内灶具的燃气供应切断阀门可采用机械式或电磁阀但采用电磁阀时必须保证在没有电源时亦能切断燃料系统须附有讯号接点供消防承造商连接系统往消防中央控制屏 45灭火液为湿式符合 N F P A l 8之规范能对燃烧之油垢或油形成一层覆盖膜使该等燃烧之油垢不能着火减少发出可燃气体覆盖未燃之油使不能接触氧气减低着火设备之温度减少再燃之可能性必须在喷洒后容易清理 46系统必须附有详细之技术资料包括设计安装充液保养零配件之安装复位说明等 5电热类所有电线必须使用国家标准电线如接驳口接近发热线时必须采用高温纤维线 6冷库类 61冷库内的保温材料必须是环保的发泡平均密度为 3840kgm3 62冷库板厚度为 100mm冷库内角为圆角圆边配有自动回归式库门连温度报警系统闭门器电开关及温度表等 63所有冷库的压缩机采用环保冷媒 64所有机电控制箱内电器原件及电线必须符合有关国家标准 65冷库门宽及高可满足 GN盆车及饼架车进出 66冷库的机头有散热及排风门带发热丝 67冷库内设置报警按钮 68高低温组合冷库各配独立制冷机组冷风机及电控箱 7层架层板类 105 71所有四层组合层架每层层架载重力为 150公斤 72所有挂墙层板均为固定式 8油网烟罩技术要求带紫外光滤油装置烟罩结构要求当油网取下时光线不能直射出烟罩设检修口方便紫外光滤油装置的维修烟罩整体外形为方形顶部为前后导油斜面下边有接油槽外顶部封板封板与地面平行并设防踩踏加强筋回标时投标方须提供制作图纸烟罩灯应耐热防潮防爆厨房设备安装技术要求一电动装置 1电力操作设备应符合现行国家标准部颁最新的规定 2所有电动机需为防滴式防溅式或完全封闭式电机备有两小时循环运作用滚珠轴承所有电机应有线圈用以耐潮若电机安装位置易受尘埃油烟或其他类似物质影响时应使用完全封闭式在不超过其额定电流下电机应有足够马力操作完全运行的机器 3所有餐饮设备之起动开关应包括在设备合同内所有单相插电设备均需配备三芯软线而三线插头亦应连设备提供所有三相插电设备均需配备五芯软线而五线插头亦应连设备提 4所有马力在 1匹以上的电机需配备安全过载保护承包商需提供设备内所需接驳电线包括开关制及指示灯等厨房设备若需用电热组件操作时每个电热组件应分别连接控制开关及指示灯温度由衡温器控制 5提供所建议的每件设备的电气特性及电线断路方法并需交建筑师作批核 6设备应配置独立开关控制二总体材料和工艺 1镀锌铁若需要采用镀锌铁则镀锌须含 8铜合金件连核准的热纯锌面电镀如镀锌铁经过焊接则所有焊缝必须磨平处理除去积垢最后应在上面涂上铝漆涂料镀锌铁应相等于下列任何一项 2若需要采用铁管则需选用全镀锌的纯熟铁所有螺纹接缝必须清理并涂上防锈涂料 3紧固件焊件螺栓螺丝螺帽和垫圈应使用钢材料制造但当用于紧固黄铜或不锈钢装置时便应分别使用黄铜或不锈钢除此之外在紧固非类似金属的场合螺栓螺丝螺帽应使用最高等级的金属焊件螺栓螺丝的间隙和紧固程度应能确保 106 适度的紧固和防止紧固金属隆起 4焊接焊接必须采用电熔焊电弧焊或钨气弧焊不允许采用其他焊接方式焊接应透彻焊条需与金属本身成份相同焊缝必须完整坚固及有韧性多余的填料必须磨平及磨光以配合焊接物本身表面焊接处不得出现气孔砂眼裂缝等不完整的地方并应与焊接物颜色一致装置台泻水板外露层板洗盆等表面的接缝必须焊接若设备面制造是超过一块金属片时则二件不锈钢件必须碰口连续地焊接并磨平磨光处理而不得采用补底点碰焊再填锡方式本规格规定所有焊接缝必须与金属本身成份相同若因金属件尺寸而必需接缝则必须焊接所有焊接处理应尽量在工厂内进行减少在工地焊接除在工地焊接外所有设备表面的焊接应采用连续焊接方式所有需工地处理的接缝必须紧密对接并在工地焊接及按本规格磨平磨光表面处理的规定进行磨平磨光处理设备表面应尽量预留长度配合工厂焊接缝可组合设备达原状免却在工地焊接的需要若焊缝底部表面存在未经磨平磨光处理则必须在工厂适当地涂以防锈涂料处理以防焊接缝发生锈蚀 5锡焊及铜焊氩弧焊锡焊需采用含 75纯锡及 25铅的焊料需要进行锡焊的不锈钢应先彻底清洗表面的氧化物然后再加上适当的不锈钢焊剂完成锡焊后多余或残留的焊剂必须经钝化清洗整个锡焊口亦应以液性碱或中和试剂清洗避免锡焊剂对不锈钢造成任何损害所有多余的锡焊剂都必须中和锡焊只能视为一种防渗漏的填料而不应依赖作为固定缝口或接缝凡有可能接触到食物的盛器或处理设备内外均不得使用锡焊铜焊只适用于黄铜或青铜管及管件与黄铜及青铜的连接配件尤其是蒸气管所有需要浸镀锡的蒸气管必先经过铜焊以除去多余的焊剂使金属露出表面才进行浸渍低温溶解银基硬焊料可视为等同于铜焊所有表面能看见的焊缝必须适当磨平磨光及作表面处理使与焊接物齐整一致由于焊接处理令物料下沉凹陷则必须适当锤平及敲平使与相连表面齐平若有需要可再磨平避免出现高低点所有磨平表面的工艺必须为高质量在磨平时应避免不锈钢过热而变色在所有情况下的工序处理都是先磨平再磨光最后表面纹理处理必须统一及圆滑工艺质量良好所有设备的处理都应属高水平任何接缝都应紧密接合不应以焊料作为填料在任何情况下锡焊都不应作为加强及固定接缝或设备本身的方式若出现压弯情况应尽量避免弯位过分突出 107 如对物料表面有造成任何损坏应作磨平磨光及表面处理若有锯齿边斜接缝或外圆角等情况都需要小心磨平磨光圆滑不得出现重迭现象本技术指标要求高质量的打磨抛光与高等级的制造工艺相一致除了应进行更高规格的瑕疪抛精整的装饰之外所有外露表面应为 4规格打磨除了有别的具体说明的要求外所有的柜门架不论是柜体内或柜体外或外露与否均应进行 4规格的打磨这规格适用于任何有门或无门柜体的内部打磨外露表面应理解为移开门或拉开门时可看到的内表面架子的下侧不需要 4规格的打磨但至少相当于80规格打磨精整完工标记应与最后的精整相符合否则当不可接受论 6防锈蚀处理不锈钢在焊接处理后应完全避免可能出现锈蚀现象螺栓及螺丝可采用适当的工序焊接以避免产生碳化沉积在每个焊接位表面必须磨光以防锈蚀底部应适当地磨平或涂上金属色泽防锈漆料避免氧化及锈蚀任何避免或减低产生碳化沉积的螺栓及螺丝焊接工序可毋须依循上述处理方法所有焊接工序都必须避免产生锈蚀而所有焊接位表面都应适当处理以防止锈蚀任何焊接框架是指定以镀锌或镀锡角架或加强梁构造意思是必先完成焊接后才可进行热镀锌如果镀锌结构部分是用作焊接结构架则焊接位表面需经金属涂层适当处理以覆盖所有被焊接及磨平工序损坏的表面所有铁或镀锌管或其他配件都必须清洁并在工厂涂上最少两2层的Duco灰色涂料作表面处理三安装材料 1管道工程钢管管道配件和连接件应符合规定的运作压力冷热水系统根据本工程要求选用优质管材已批准认可的焊接分叉接头可分接3个或以上分支并须小于主管道尺寸直径应小于50毫米用来连接设备阀门和管道工程部件 2管道工程铜管和配件管道和配件应适合规定的工作压力所有的饮用水供水管应用铜管及配件 3铜管要求薄号无缝管用于冷热水供应管连接铜管之配件可用压缩配件或含 3银银97 锡的烧焊配件也可用凸缘接头或青铜焊接配件用银铜锌合金焊接之接头用于尺寸 67毫米至 219毫米接驳口同一尺寸的管子 108 都应能承受最小及最大的工作压力尺寸超过219毫米的接件可用铸炮铜在当地铸做但要附合压力测试证明 4管道工程镀锌低碳钢管和配件镀锌钢管应用于污水排放管道螺纹连接螺纹符合现行国家及部颁标准 5气体管道应为镀锌钢管符合 BS1387标准并且置管道隐蔽管道立式管道或大于 80毫米的管道应适用于 Class C标准Class B标准适用于尺寸小于 80毫米的所有其他外露管道阀门应为批准认可型号 6所有支撑管道工程的托架应具下列条目外部位置金属支架内部位置热浸镀锌钢除PVC管道以外用于托架支撑和吊架受限制的内部位置低碳钢应涂上底漆和外饰漆除PVC管道以外所有用于PVC管道的托架应使用 PVC衬垫所有用于铜管的托架应采用黄铜铸件制造除非另有批准所有在条目内包括的托架应使用不锈钢螺栓螺帽或螺丝 7活动连接动管道连接应具备下列条目接驳于可振动的设备和其他机器的进出连接位能经受系统工作温度和压力的最大值不锈钢波纹软管具有带焊凸缘和内套管以满足运作压力及流速平稳的要求能吸收适度的轴向和横向之活动及振动装配有膨胀箝固螺栓 8水龙头水龙头应具备下列条目饮用水供应系统应用黄铜制造的给水龙头使用重型开式弯咀龙头或重型开式成立柱式水龙头的旋钮面上须标有热或冷之标记或是有颜色的热或冷标记表阀门面镀铬承受至少为 10 bar 的工作压力饮用水系统应采用无石棉封装 9阀门符合BS51541974标准采用大型提升柱型式及带有铸铁操作轮标准尺寸小于或等于 50毫米的阀门应用青铜制造蒸汽系统中采用双碟型可使用螺纹连接件或压力接件并须适合使用要求 109 10单向阀尺寸小于或等于65毫米的单向阀应具下列条目符合BS 5154标准摆动类型带有方型螺帽顶饮用水供应系统应使用铜制品 11球阀带有凸缘的端部提升梗和轮顶符合 BS5152 1974 标准而凸缘须符 BS4504标准用于控制水的设施应为铜贴面的铸铁 12设备和阀的绝缘对设备阀和附件的绝热玻璃纤维须符合以下要求带有完整帆布面的玻璃纤维垫子符合BS5422标准最低密度为24公斤立方米15磅立方英尺最低厚度为32毫米最高热导率为0035瓦米 degree K最高吸湿能力为容量之02 13管件的绝热所有的冷热水管均需绝热管件外层所包裹的绝热材料应符合以下要求包裹玻璃纤维部分须带有完整的铝泊贴面最低厚度为 50毫米最低密度为 32公斤立方米21磅立方英尺最高热导率为0035瓦米 degree K最高吸湿能力为容量之 02 外露的管件须有不锈钢覆裹层封闭在建筑体内的热水钢管须完全用塑料材料绝热 14泵的安置标准一般要求在设备安装计划表中泵的功用已被说明但其所有之功能耗电量等需批核后才可订购每一个泵应装一排放龙头在出水口和入水口处要安装适当的压力表水平泵应安置在普通的 CI座垫上该座垫直接与电机连接电机须是风扇冷却笼式垂直泵须由达直式 TEFC笼式电机驱动马达应与泵的外匣正确地安装起来并须永久地成一直线泵座应是由机器制成的并须准确地安放和与强力混凝土桩基栓牢泵座应按规定安装抗振装置所有安装的泵应完全达到如前所述的运行条件的最大要求最高的水温和实验上之最大压力度与泵的联接外露处应有防护装置按要求安置外口通风排水管并将排水管与最近的排水渠道相联须提供注明额定流量热量和关闭的监界值设计功率和额定管压的标签除有特定要求所有的冷水管及配件均为铜制的除有特定要求所有外露的热水管及配件均为铜制且绝热所有封闭式的热水管及配件均为铜制和被塑料材料包裹绝热水管配件用 DENSOPOL60 的带子覆裹或是批核之同等材料 110 管道应被仔细地适当地倾斜安置斜度为 1比 300安装排水阀使管道的每一段都能排水所有的热水管应能承受膨胀而且应按如下规定提供安装膨胀连接点 15在工作图上所示的地方超过 20米长的管的任何连接处在穿过建筑物伸缩点的管道应考虑防止振动噪声管子松散倾斜方向倒置通气不畅和水击作用热水管距冷水管及聚氯乙烯PVC管的最小距离为 150毫米所有管件的绝热应符合 CP342规定直径 28毫米或以下的管件可用允许的弯管机压弯直径超过28毫米的管件应配置弯接头配件或弯管有可能时尽量用接头按规定达到54毫米的管件应连接标准的压缩接头按规定67毫米至 219毫米的管件应按以下规定进行焊接符合相应的焊接规则在边缘减压器T 形物弯管等处所有的焊接点都应铸成焊接条并须符合 BS1965标准所有焊工必须具合格资历所有焊条应适合管道及环境要求管道应由认可铸铜管支架或吊码支撑不允许首尾相连的对头焊接 16煤气管的安装进行装配时应在管道末端安装如上栓塞以防什物进入管道当管道穿过墙或板时管道在墙或地板两端伸出的部份应有足够长度以便能进行跟随的安装工作在转弯处或 90°弯应尽量采用弯接头管道孔不应受管结管喉外来材料或其它任何方式的限制所有管道的安装至少有 1比120的斜度通向气量计或供气区如果情况不允许就应提供一个直立式吸气管吸气管须安装管帽在需要时打开管帽以便排放冷凝水所有埋入地下的管件应完全由矿脂带缠裹所有其它的管道均应涂漆第七章投标文件格式具体按园区建设工程招投标网上投标要求制作和上传 111 125需现场保护挂画明细楼栋名称数量存放位置现场照片备注 1号楼挂画 1 大门口门厅左侧挂画 1 大门口门厅右侧挂画 1 总台后挂画 1 大堂休息区挂画 3 一层客房区域电梯厅挂画 1 金鸡湖厅主背景墙 112 挂画 5 春秋仁和厅墙面背景 3大 2小需请示管理层挂画 1 春秋仁和厅对面需华洋轩协助拆卸 2号楼挂画 1 大门口门厅左侧挂画 1 大门口门厅右侧挂画 1 大堂右侧墙面 125 标识标牌若干所有厅房及各区域指示牌拆卸及还原技术问题 113 安全管理责任书为避免酒店施工期间发生重大安全事故消除火灾隐患保障酒店安全最大限度降低现场施工及给酒店已装修完成区域带来的影响结合本酒店目前具体情况特制定本责任书 1 所有施工单位及个人在酒店范围内施工须经酒店工程部办理动火许可证施工涉及到动火作业时并准备好动火作业警示牌施工单位凭此施工许可证及施工人员的临时出入证在保安部的监管下由指定的施工专用通道及电梯进入指定的施工现场 2 自月日起施工单位在施工许可证规定的区域内进行在此期间如金鸡湖大酒店有临时重要接待任务且正常施工会影响接待工作的进行施工方须服从酒店管理方的指令 3 施工时必须按要求佩戴出入证出示施工证并按酒店管理方指定电梯及路线行走保安人员在现场检查中发现无证人员有权将其驱逐出酒店范围 4 施工人员禁止使用所有的客用设施金鸡湖

推荐招标

全国

浏览历史