首页 > 招投标 > 厨房设备

江门市技师学院烹饪专业实训基地建设项目的中标、成交公告

广东
状态：公告

所在地区	广东	招标类型	公告
请点击下载	下载	发布时间	2018-11-23

2018年11月23日 09:26 公告信息：采购项目名称江门市技师学院烹饪专业实训基地建设项目的中标、成交公告品目采购单位江门市技师学院行政区域江门市公告时间2018年11月23日 09:26本项目招标公告日期2018年11月01日中标日期2018年11月22日评审专家名单关斌明、陈秀兰、曾敏、郭志红、王艳丽（采购人代表）总中标金额￥197.054750 万元（人民币）联系人及联系方式：项目联系人邹老师项目联系电话0750-3366328采购单位江门市技师学院采购单位地址广东省江门市蓬江区潮连环岛西路22号采购单位联系方式江门市技师学院代理机构名称江门市公盈建设工程计价有限公司代理机构地址广东省江门市蓬江区胜利路140号204室代理机构联系方式0750-3286571

江门市公盈建设工程计价有限公司受江门市技师学院的委托，于2018 年11月22 日就烹饪专业实训基地建设项目（440700-201810-440711-0012）采用公开招标进行采购。现就本次采购的中标（成交）结果公告如下：

一、采购项目编号：440700-201810-440711-0012

二、采购项目名称：烹饪专业实训基地建设项目

三、采购项目预算金额（元）：1,996,594.10

四、采购方式：公开招标

五、中标供应商

1：中标供应商名称广东大鼎建设工程有限公司法人代表邓级地址广东省茂名市水东镇广隆花园商业路东28号

六、报价明细

主要中标、成交标的名称	规格型号	数量	单价（元）	服务要求	中标、成交金额（元）
烹饪专业实训基地建设项目	/	/	/	符合招标文件要求	1970547.55

？？

报价明细附件

七、评审日期：2018-11-22评审地点：江门市公共资源交易中心评标会议室（地址：江门市蓬江区堤西路88号市人民政府行政服务中心三楼）。

评审委员会（谈判小组、询价小组、磋商小组或单一来源采购小组）：

负责人：关斌明成员：陈秀兰、曾敏、郭志红、王艳丽（采购人代表）

八、本项目代理收费标准：详见招标文件收费金额：21093.83

九、评审意见（非标采购方式或竞争性磋商采购方式采用书面推荐供应商参加采购活动的，还应当公告采购人和评审专家的推荐意见）

？？

投标人名称	是否通过资格性及符合性审查	投标最终报价（元）	总得分	推荐排名
广东大鼎建设工程有限公司	通过	1970547.55	78.35	1
广东电白二建集团有限公司	通过	1976525.83	70.66	2
江门市仟颖建筑工程有限公司	通过	1980695.72	64.6	3
广东永盛建筑工程有限公司	通过	1974742.32	64.29	4

十、本公告期限1个工作日。

中标、成交标的名称	规格型号	数量	单价（元）	服务要求	中标、成交金额

十一、联系事项：

（一）采购项目联系人（代理机构）：吕小姐

联系电话：0750-3286560

采购项目联系人（采购人）：邹老师

联系电话：0750-3366328

（二）采购代理机构：江门市公盈建设工程计价有限公司

地址：广东省江门市蓬江区胜利路140号204室

联系人：黄文斌

联系电话：0750-3286571

传真：0750-3286571

邮编：529000

（三）采购人：江门市技师学院

地址：广东省江门市蓬江区潮连环岛西路22号

联系人：梁子强

联系电话：0750-3882808

传真：0750-3882119

邮编：529030

各有关当事人对中标、成交结果有异议的，可以在中标、成交公告发布之日起7个工作日内以书面形式向（政府采购代理机构）（或采购人）提出质疑，逾期将依法不予受理。

附件：招标文件（竞争性谈判文件、询价通知书、竞争性磋商文件）

招标文件

发布人：江门市公盈建设工程计价有限公司

发布时间：2018年11月23日

报价明细附件
招标文件 2 目录第一部分投标邀请函3 第二部分采购项目内容6 第三部分投标须知8 第四部分合同书格式20 第五部分响应文件格式51 3 各供应商第一部分投标邀请函江门市公盈建设工程计价有限公司受江门市技师学院的委托对烹饪专业实训基地建设项目进行公开招标采购欢迎符合资格条件的供应商参加一采购项目编号CG2018019 二采购项目名称烹饪专业实训基地建设项目三采购项目预算金额元19965941 四采购数量1项五项目内容及需求烹饪专业实训基地建设地点是在江门市技师学院学校8号楼6层工程预算金额19965941元其中暂列金30000元场地建设项目包括土建装修水电门窗安装工程煤气管道安装消防安全工程污水净化工程等设施设备购置项目包括厨房设备实训室排油烟及净化系统等备注中标供应商必须要负责办理好消防煤气管道环保等的一起施工及验收工作采购人不负责协调办理故供应商要充分考虑该内容的施工及验收事项六供应商资格 1供应商应具备政府采购法第二十二条规定的条件 2 本次采购要求供应商必须是中华人民共和国的独立法人或其他组织且必须具备建设行政主管部门核发的建筑装修装饰工程专业承包二级及以上资质并具有安全生产许可证并在人员设备资金等方面具备相应的施工能力其中供应商拟派项目经理须具备建筑工程专业二级注册建造师临时及以上资格二级注册建造师必须在广东省内注册具备有效的安全生产考核合格证书且未担任其他在建工程项目的项目经理 3根据广东省住房和城乡建设厅关于取消省外建筑企业和人员进粤信息备案有关工作通知粤建市201552号规定省外企业需在进粤企业和人员诚信信息登记平台录入相关信息并通过数据规范检查并在响应文件中提供企业基本信息资质情况和驻粤技术管理人员情况信息网上公开信息打印件以备审查 4 供应商未被列入信用中国网站wwwcreditchinagovcn记录失信被执行人或重大税收违法案件当事人名单或政府采购严重违法失信行为记录名单不处于中国政府采购网wwwccgpgovcn政府采购严重违法失信行为信息记录中的禁止参加政府采购活动期间信用信息查询截止时点为投标截止日当天以信用信息查询截止时点查询结果为准 4 5 本次采购不接受联合体投标备注获取招标文件方式及时间一报名和获取招标文件方式网上供应商包括江门市供应商和外地供应商必须通过网上招标文件未完成供应商登记的供应商应当先完成供应商登记后再进行报名即提出招标文件的申请供应商江门公共资源交易网 httpzyjyjiangmengovcn的注册登记管理系统自行组织登记二供应商进行报名即提出招标文件申请时间2018 年11月2日上午 830 起至 2018 年11月8日下午 500 止三报名时间内符合本项目资格要求的供应商通过投标单位基本帐户转账电汇或采购代理机构认可方式购买招标文件购买标书款划到采购代理机构帐户后方可申请招标文件并获采购代理机构的项目负责人批准否则视同报名手续未完成报名不成功收款单位江门市公盈建设工程计价有限公司开户行广发银行江门分行账号103001517010007699 四供应商招标文件后按照系统提示打印标书确认回执并将标书确认回执粘贴在招标文件正本的外包装以供核对五供应商报名时需按本投标邀请函第六条款向采购代理机构提供相应资料的复印件并加盖单位公章并在网站报名时上传以下资料的扫描件以供查核 1营业执照副本 2资质证书 3注册建造师证书七符合资格的供应商应当在 2018 年11月2日至 2018 年11月8 日期间上午 0830至 1130下午 1430 至 1700法定节假日除外不少于 5 个工作日到江门市公共资源交易网详细地址httpzyjyjiangmengovcn购买招标文件招标文件每套售价 150 元人民币售后不退八提交响应文件截止时间2018年11月22日上午09时30分接收响应文件时间2018年11月22日上午09时00分至2018年11月22日上午09时30分九提交响应文件地点江门市公共资源交易中心开标会议室地址江门市蓬江区堤西路88号市人民政府行政服务中心三楼十开标时间2018年11月22日上午09时30分 5 十一开标地点江门市公共资源交易中心开标会议室地址江门市蓬江区堤西路88 号市人民政府行政服务中心三楼十二本公告期限5个工作日自2018年11月2日至2018年11月8日止十三联系事项采购人江门市技师学院地址江门市江北路1号联系人邹老师联系电话07503366328 邮编529000 采购代理机构名称江门市公盈建设工程计价有限公司地址江门市胜利路 140 号联系人吕小姐联系电话07503286560 邮编529000 2018 年 11月2日 6 一供应商资格要求第二部分采购项目内容 1供应商应具备政府采购法第二十二条规定的条件 2 本次采购要求供应商必须是中华人民共和国的独立法人或其他组织且必须具备建设行政主管部门核发的建筑装修装饰工程专业承包二级及以上资质并具有安全生产许可证并在人员设备资金等方面具备相应的施工能力其中供应商拟派项目经理须具备建筑工程专业二级注册建造师临时及以上资格二级注册建造师必须在广东省内注册具备有效的安全生产考核合格证书且未担任其他在建工程项目的项目经理 3根据广东省住房和城乡建设厅关于取消省外建筑企业和人员进粤信息备案有关工作通知粤建市201552号规定省外企业需在进粤企业和人员诚信信息登记平台录入相关信息并通过数据规范检查并在响应文件中提供企业基本信息资质情况和驻粤技术管理人员情况信息网上公开信息打印件以备审查 4 供应商未被列入信用中国网站wwwcreditchinagovcn记录失信被执行人或重大税收违法案件当事人名单或政府采购严重违法失信行为记录名单不处于中国政府采购网wwwccgpgovcn政府采购严重违法失信行为信息记录中的禁止参加政府采购活动期间信用信息查询截止时点为投标截止日当天以信用信息查询截止时点查询结果为准 5 本次采购不接受联合体投标二采购项目需求一工程概况烹饪专业实训基地建设地点是在江门市技师学院学校8号楼6层工程预算金额19965941元其中暂列金30000元场地建设项目包括土建装修水电门窗安装工程煤气管道安装消防安全工程污水净化工程等设施设备购置项目包括厨房设备实训室排油烟及净化系统等备注中标供应商必须要负责办理好消防煤气管道环保等的一起施工及验收工作采购人不负责协调办理故供应商要充分考虑该内容的施工及验收事项二采购范围按设计施工图要求及工程量清单的全部内容三采购项目预算金额元 19965941 四工期要求45个日历天五工程质量要求一次性通过验收合格六建设地点江门市技师学院内 7 三采购项目技术要求 1施工及验收标准工程施工及验收标准按中华人民共和国现行工程施工用验收规范标准执行 2项目质量要求本工程要求严格按国家地方颁布的现行最新的施工验收规范和有关法规规定进行施工一次性通过验收合格煤气管道工程要求符合相关的验收标准四采购项目商务要求 1付款方式工程结算时按实际完成的工程量结算付款方式说明由采购人按下列程序付款分期付款 1合同生效后中标人于5个工作日内缴纳合同款的3作为履约保证金给采购人 2合同生效后10个工作日内采购人向中标人支付合同价款项50 3安装竣工验收合格后采购人审计处办理结算审计手续后的30个工作日内向中标人支付合同结算审计总金额的剩余款项中标人须提供全额发票 4设备验收合格后3履约保证金转为质量保证金在设备验收合格之日起壹年后如无质量问题则于30个工作日内不计利息退还中标人 5若采购人使用的是财政资金采购人在前款规定的付款时间为向政府采购支付部门提出办理财政支付申请手续的时间不含政府财政支付部门审核的时间在规定时间内提出支付申请手续后即视为采购人已经按期支付 6中标人凭以下有效文件与采购人结算 1合同 2中标人开具的正式发票 3验收调试报告加盖采购人公章 4中标通知书工程款支付1完工竣工验收合格并办理结算审核后支付至结算价的10023 履约保证金转为质量保证金从竣工验收合格之日起计算待工程缺陷责任期一年满后复检达到原定的质量标准后无息付清 2本工程合同价款采用综合单价为固定价格的方式确定工程量清单中标明的工程量是投标报价的共同基础即为预计工程量竣工结算的工程量按发承包双方在合同中的约定应予计量且实际完成的工程量确定 3响应文件报价中的单价在合同实施期间不因市场变化而变动供应商在报价时可考虑一定的风险系数自主报价 4质量保修按保修书 8 5履约保证金成交供应商应在合同生效后5个工作日内以转帐或汇款到账的形式向采购人提交履约保证金履约保证金按成交价的3收取账户如下名称江门市技师学院开户银行工行江海支行账号2012002309024902901 9 一概念释义第三部分投标须知 1采购人是指江门市技师学院 2监管部门是指江门市财政局采购科 3招标采购单位是指江门市技师学院 4采购代理机构是指江门市公盈建设工程计价有限公司 5合格的供应商 51 符合政府采购法第二十二条规定的供应商 52供应商不得存在下列情形之一 l为招标人不具有独立法人资格的附属机构单位 2为本标段前期准备提供设计或咨询服务的但设计施工总承包的除外 3为本标段的监理人 4为本标段的代建人 5为本标段提供招标代理服务的 6与本标段的监理人或代建人或招标代理机构同为一个法定代表人的 7与本标段的监理人或代建人或招标代理机构相互控股或参股的 8与本标段的监理人或代建人或招标代理机构相互任职或工作的 9被责令停业的 10被暂停或取消投标资格的 11财产被接管或冻结的 12在最近三年内有骗取中标或严重违约或重大工程质量问题的 6成交供应商是指经法定程序确认并授以合同的供应商 7合格的工程满足国家相关法律法规规章等规定并符合本项目相关质量要求安全文明施工要求的工程二招标文件 8 适用范围 81本招标文件适用于本投标邀请中所述项目的政府采购 9招标文件的构成 91 招标文件包括但不限于下列文件 10 1投标邀请函 2 采购项目内容 3 投标须知 4 合同书格式 5 响应文件格式 6 在采购过程中由招标采购单位发出的修正和补充文件等 92 供应商应认真阅读并充分理解招标文件的全部内容包括所有的补充修改内容重要事项格式条款等供应商没有按照招标文件要求提交全部资料或者没有对招标文件在各方面都做出实质性响应是供应商的风险有可能导致其响应被拒绝或被认定为无效响应 10招标文件的澄清或修改 101招标文件的澄清是指采购人对招标文件中的遗漏错误词义表达不清或对比较复杂的事项进行说明回答供应商提出的各种问题招标文件的修改是指采购人或采购代理机构对招标文件中出现的错误进行修订 102任何要求对招标文件进行澄清的供应商均应以书面形式通知采购代理机构采购代理机构对其收到的书面的对招标文件的澄清要求均以书面形式予以答复同时将书面答复发给每个购买招标文件的供应商答复中不包括问题的来源供应商在收到上述答复后应立即向采购代理机构回函确认该答复作为招标文件的一部分对供应商有约束力 103 招标文件的修改将以书面形式通知所有购买招标文件的供应商并对其具有约束力供应商在收到上述通知后应立即向采购代理机构回函确认三响应文件的编制和数量 11投标费用 111供应商应承担所有与准备和参加投标有关的费用不论招标的结果如何招标采购单位均无义务和责任承担这些费用 112 本次招标向中标单位收取招标代理服务费及评委劳务费按实际发生收费 1在领取中标通知书前向招标代理机构一次性支付招标代理服务费及评委劳务费按实际发生收费 2依据招标代理单位与招标人签订的合同内容招标代理费按以下表格相应费率和差额定率累进法计算支付 11 中标金额万元人民币工程招标收费费率 100 以下 10 100500 070 12响应的语言及计量 121供应商提交的响应文件以及供应商与招标采购单位就有关招标的所有来往函电均应使用中文供应商提交的支持文件或印刷的资料可以用另一种语言但相应内容应附有中文翻译本在解释响应文件的修改内容时以中文翻译本为准对中文翻译有异议的以权威机构的译本为准 122 除非招标文件中另有规定供应商在响应文件中及其与招标采购单位的所有往来文件中的计量单位均应采用中华人民共和国法定计量单位 13响应文件的构成 131 供应商编制的响应文件应包括但不少于本招标文件第五部分响应文件格式的所有内容 14 响应文件编制 141 供应商应按本须知 13编制响应文件 142 供应商必须对响应文件所提供的全部资料的真实性承担法律责任并无条件接受招标采购单位及政府采购监督管理部门等对其中任何资料进行核实的要求供应商必须对响应文件所提供的全部资料的真实性承担法律责任 143 如果因为供应商响应文件填报的内容不详或没有提供招标文件中所要求的全部资料及数据由此造成的后果其责任由供应商承担 15 报价 151如招标文件无特殊规定报价以人民币填报 152分项报价表填写时应响应下列要求供应商漏报或不报采购人将视为该漏报或不报部分的费用已包括在已报的分项报价中而不予支付 1 报价应为包括设计图纸和工程量清单项目所发生的人工费材料费机械费管理费利润项目措施费规费税金配合费预留金以及施工合同包含的所有风险责任等各项应有费用 12 153 任何有选择性的报价将被视为无效响应 16 联合体投标 161 本项目不接受联合体参加投标 17供应商资格证明文件 171供应商应按招标文件的要求提交证明其有资格参加投标和成交后有履行合同能力的文件并作为其响应文件的组成部分内容详见招标文件第五部分响应文件格式中的资格证明文件 172 资格证明文件必须真实有效复印件必须加盖单位印章 18投标保证金 181供应商应按招标文件规定的形式和金额递交投标保证金投标保证金作为响应文件的组成部分 182 投标保证金金额人民币 30000元 183投标保证金币种应与投标报价币种相同必须由投标单位基本账户转出应当以转账支票汇票本票或者金融机构担保机构出具的保函等非现金形式提交投标保证金投标保证金在投标截止时间前提交给招标代理帐户名江门市公盈建设工程计价有限公司开户行广发银行江门分行帐号 103001517010007699 184 凡未按规定交纳投标保证金的为无效响应 185 如无质疑或投诉未成交的供应商保证金在成交通知书发出后五个工作日内不计利息原额退还如有质疑或投诉将在质疑和投诉处理完毕后不计利息原额退还 186 成交供应商的投标保证金在成交供应商与采购人签订采购合同后 5 个工作日内不计利息原额退还 187 有下列情形之一的投标保证金将被依法没收并上缴同级国库 1 成交后无正当理由不与采购人签订合同的 2 将成交项目转让给他人或者在响应文件中未说明且未经采购人同意违反招标文件规定将成交项目分包给他人的 3法律法规规定的其他情形 19 投标有效期 191 响应文件应在开标之日起 90 天内保持有效投标有效期比规定时间短的将被作为非实质 13 性响应招标文件而予以拒绝 192 特殊情况下采购代理机构可于投标有效期期满之前要求供应商同意延长投标有效期要求与答复均应为书面形式供应商可以拒绝上述要求而其投标保证金不被没收对于同意该要求的供应商既不要求也不允许其修改响应文件但将要求其相应延长投标保证金的有效期有关退还和没收投标保证金的规定在投标有效期的延长期内继续有效 20响应文件的数量和签署 201供应商应编制响应文件一式伍份其中正本壹份和副本肆份响应文件的副本可采用正本的复印件每套响应文件须清楚地标明正本副本若副本与正本不符以正本为准 202响应文件的正本需打印或用不褪色墨水书写并由法定代表人或经其正式授权的代表签字或加盖私章授权代表须出具书面授权证明其法定代表人授权书应附在响应文件中 203响应文件中的任何重要的插字涂改和增删必须由法定代表人或经其正式授权的代表在旁边签字或盖私章才有效 204 电报电话传真形式的响应文件概不接受四响应文件的递交 21响应文件的密封和标记 211供应商应将响应文件正本和副本用单独的信封密封注明正本或副本字样 212 每一密封信封均应 1标明项目编号项目名称并注明正本或副本字样 2注明于递交响应文件截止时点之前不准启封的字样 213 如果信封未按本须知第 211 条和第 212 条要求进行密封标记的采购代理机构对误投或过早启封概不负责 214 响应文件未密封的或在递交截止时间后递交的采购代理机构将拒绝接收 215以银行支票银行汇票形式提交的保证金应单独密封于一小信封内不要放入招标文件的密封袋中并于递交招标文件时交予采购代理机构 22响应文件递交截止时点招标采购单位在投标邀请函中规定的地点和递交响应文件截止时点之前接收响应文件超过截止时点后的响应文件将被拒绝 23响应文件的修改和撤回 14 231 供应商在递交响应文件截止时点前可以对所递交的响应文件进行补充修改或者撤回并书面通知招标采购单位补充修改的内容应当按招标文件要求签署盖章并作为响应文件的组成部分 232 供应商在递交响应文件后可以撤回其响应文件但供应商必须在规定的响应文件递交截止时点前以书面形式告知招标采购单位从响应文件递交截止时点至供应商承诺的投标有效期内供应商不得撤回其响应文件否则其投标保证金将被没收 233 供应商所提交的响应文件在评标结束后无论成交与否都不退还五评标委员会与评审 24 评标委员会 241 评标委员会由采购单位依照政府采购法律法规规章政策的规定组建的评标委员会负责评标委员会成员由采购人代表和技术经济等方面的评审专家组成采购人代表人数专家人数及专业构成按政府采购规定确定评标委员会成员依法从政府采购专家库中随机抽取评标委员会负责全部的评审工作任何人不得干预评标委员会的工作采购人员及相关人员与供应商有下列利害关系之一的应当回避 1参加采购活动前 3 年内与供应商存在劳动关系 2参加采购活动前 3 年内担任供应商的董事监事 3参加采购活动前 3 年内是供应商的控股股东或者实际控制人 4与供应商的法定代表人或者负责人有夫妻直系血亲三代以内旁系血亲或者近姻亲关系 5与供应商有其他可能影响政府采购活动公平公正进行的关系 242评标委员会在评审过程中出现意见不一致时遵循少数服从多数原则 243评标委员会依法根据招标文件确定的评审方法进行评审并据此推荐成交候选人 25评审 251评审方法 1评审方法采用综合评分法 2通过资格性和符合性审查的有效供应商才有资格进入综合评审 252评标委员会 1本次采购依法组建评标委员会 2评标委员会将按照招标文件确定的评审方法进行评审对招标文件中描述有歧义或 15 前后不一致的地方评标委员会有权按法律法规的规定进行评判但对同一条款的评判应适用于每个供应商 26 资格性和符合性评审 261评标委员会根据资格性和符合性审查表附表一的内容逐条对响应文件进行评审审查每份响应文件的相关资格证明文件是否齐全有效审查每份响应文件是否实质上响应了招标文件的要求只要不满足资格性和符合性审查表所列各项要求之一的将被认定为无效响应对响应有效性认定意见不一致的评标委员会按简单多数原则表决决定 262在评审过程中供应商提交的澄清文件由供应商法定代表人或授权代表签署后生效供应商应受其约束因此该签字人参加开标时需出示有效的身份证明文件否则其签字的澄清文件无效 27技术商务及价格评审评分总值最高为 100 分评分分值权重分配如下评分项目技术评分商务评分价格评分权重 42 28 30 271技术评审技术评分项明细及各单项所占权重详见附表二技术评审表 272商务评审商务评分项明细及各单项所占权重详见附表三商务评审表 273价格评审 1核实价的确定评标委员会对各供应商的报价按下述原则进行校核评审或作出必要的修正后的价格为核实价如果出现多种处理原则所产生的结果不一致的情况以最高的修正价作为核实价超过预算总价或报价上限的报价将被拒绝 2报价的错误修正原则大写金额与小写金额不一致的以大写金额为准总价金额与按单价汇总金额不一致的以单价金额计算结果为准单价金额小数点有明显错位的应以总价为准并修改单价修正价后的价格作为核实价 3供应报价评审 1符合政府采购促进中小企业发展暂行办法财库2011181 号规定的中小企业需填写政策适用性说明表及中小企业声明函对小型和微型企业的价格给予6的扣除根据关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知财库201468 号的相关规定监狱企业视同小型微型企业根据关于促进残疾人就业政府采购政策的通知财库2017141 号 16 的相关规定符合条件的残疾人福利性单位视同小型微型企业评标委员会按照报价进行价格扣除按扣除后的价格计算供应总价并根据修正后的供应总价进行价格评分修正后的供应总价只作评分参考不作最终的成交价格价格扣除后的供应报价=供应报价×1价格扣除率 2价格评分将评标委员会修正后的入围供应商的供应报价取满足招标文件要求且报价最低的供应报价作为评审基准价定评审基准价的价格评分为 100 分其他供应商的价格分按照下列公式计算价格扣除后的供应报价得分=评审基准价价格扣除后的供应报价×权重×100 274 综合得分的计算 1综合得分=技术得分+商务得分+报价得分 2在评审过程中所有计算结果均准确到小数点后两位第三位小数四舍五入 3将综合得分从高到低排出名次推选出三名成交供应商总分第一名为第一成交候选供应商第二名为第二成交候选供应商以此类推评审得分相同的按照报价由低到高的顺序推荐评审得分且报价相同的按照技术指标优劣顺序推荐六确定成交供应商 28确定成交供应商原则 281按评审综合得分从高到低排出名次总分第一名为第一中标候选人第二名为第二中标候选人以此类推评审总得分相同的按报价由低到高顺序排列评审总得分且报价相同的按技术指标优劣顺序排列采购人根据评审委员会的评审结论确认预中标结果 282成交人确定后采购代理机构将在政府采购监督管理部门指定的媒体上发布成交公告并向成交人发出成交通知书成交通知书对成交人和采购人具有同等法律效力七合同的订立和履行 29 合同的订立 291 采购人与成交成交供应商自成交成交通知书发出之日起三十日内按招标文件要求和成交供应商响应文件承诺签订政府采购合同但不得超出招标文件和成交供应商响应文件的范围也不得再行订立背离合同实质性内容的其他协议 292 签订政府采购合同后7个工作日内采购人应将政府采购合同副本报同级政府采购监督管理部门备案 30 合同的履行 17 301政府采购合同订立后合同各方不得擅自变更中止或者终止合同政府采购合同需要变更的采购人应将有关合同变更内容以书面形式报政府采购监督管理机关备案因特殊情况需要中止或终止合同的采购人应将中止或终止合同的理由以及相应措施以书面形式报政府采购监督管理机关备案 302 政府采购合同履行中采购人需追加工程的在不改变合同其他条款的前提下可以与供应商签订补充合同但所补充合同的采购金额不得超过原采购金额的百分之十签订补充合同的必须按照301条的规定备案 303 成交供应商因不可抗力或者自身原因不能履行政府采购合同的采购人可以与排位在成交供应商之后第一位的成交候选供应商签订政府采购合同以此类推八公告 31 招标采购单位将在政府采购监督管理部门指定媒体上发布按规定应当发布的所有政府采购信息成交公告期为7个工作日九质疑 32 如果供应商认为招标文件采购过程或采购结果使其权益受到损害的可向招标采购单位提出书面质疑招标采购单位应在规定时间内给与答复十适用法律 33 招标采购单位及供应商的一切采购活动均适用政府采购法及其配套的法规规章政策 18 附表一资格性和符合性审查表评审内容招标文件要求是否响应文件实质性要求填 √或 × 不符合的原因响应函按对应格式文件填写签署盖章原件法定代表人负责人资格证明书及授权委托书按对应格式文件签署盖章原件保证金投标保证金交纳凭证人民币叁万元整￥30000元转账支票汇票本票或者金融机构担保机构出具的保函等非现金形式以现场提交为依据资格性检查准入条件关于资格的声明函与投标邀请函的报价供应商资格要求一致不能通过资格性审查的报价供应商不需进行以下内容的审查 1对标的工程的关键主要项目没有报价漏项或少报工程量符合性审查 2没有其他未实质性响应文件要求的评标结论备注1本表与招标文件中相关评审条款内容不一致的以本表内容为准 2每一项符合的打√不符合的打× 3结论一栏填写通过或不通过任何一项出现×的结论为不通过不通过的为无效响应 4汇总时出现不同意见的评标委员会按简单多数原则表决决定 19 附表二技术评审表技术评审表评审内容分值分析合理对工程内容深入了解 3 分析较合理对工程内容有一定了解 2 需求分析分析一般对工程内容不够了解 1 3 选材质量较好档次较高报价文件中提供了主要材料的明细包括厂家规格品质等级 6 选材质量满足用户使用要求 4 施工材料选材情况选材质量较差档次较低未必能满足用户要求 1 6 施工方案设计合理协调可行能考虑业主的现有状况 1315 方案较好基本能满足业主要求 813 施工方案的可行性和可操作性至少必须包含消防煤气管道环保等内容方案较差 08 15 完全满足用户要求实施计划科学合理 68 实施计划较合理可执行 36 实施计划实施计划较差 03 8 质量保证措施齐全可靠合理 45 有质量保证的基本措施 23 质量保证质量保证措施不完善 01 5 完善的服务承诺专业技术人员满足实施要求 45 有售后服务专业技术人员基本满足实施要求 23 售后服务和技术支持服务不完善专业技术人员较少 01 5 20 附表三商务评审表商务评审表评审内容分值经营及业绩情况 2015 年 1 月 1 日以来承包过类似工程项目的每宗得 3 分至多得 12 分 0～12 12 获奖情况 2015 年 1 月 1 日以来获得省级或以上示范工地标准化工地得 7分 2015年 1 月 1 日以来获得县区级或以上优良样板工程县区级或以上安全生产文明施工双优工地或获得有关主管部门颁发的企业安全生产奖项的每项得 1分最多得3分合计最高得分10 分 0～10 10 拟投入人员情况拟派本项目经理具有初级职称的得1分中级职称的得2分高级职称得3分本项最多得3 分 0～3 3 重合同守信用 2010 年以来连续五年获工商部门颁发重合同守信用荣誉的得 2分连续地每多一年加 1 分本项共计至多得 3 分 0～3 3 21 第四部分合同书格式使用广东省建设厅印发的广东省建设工程标准施工合同2009年版 22 工程编号合同编号广东省建设工程标准施工合同 2009 年版工程名称工程地点发包人承包人广东省建设厅制 23 第一部分协议书发包人全称承包人全称依照中华人民共和国合同法中华人民共和国建筑法及其他有关法律法规遵循平等自愿公平和诚实信用的原则合同双方当事人就合同工程施工有关事项达成一致意见订立本协议书一工程概况工程名称工程地点工程内容工程规模结构形式工程立项规划批准文件号资金来源二工程承包范围承包范围三合同工期工程合同工期总日历天数按中标工期天拟从年月日开始施工至年月日竣工完成四质量标准工程质量标准与中标通知书一致五合同价款合同总价大写与中标通知书一致小写与中标通知书一致项目单价√详见承包人的投标报价书招标工程六组成合同的文件 24 组成合同的文件及其优先解释顺序与本合同第二部分通用条款第 22 款赋予的规定一致七词语含义本协议书中有关词语含义与本合同第二部分通用条款第 1 条赋予它们的定义相同八承包人承诺承包人向发包人承诺已阅读理解并接受本合同所有条款按照本合同约定实施完成并保修合同工程履行本合同所约定的全部义务九发包人承诺发包人向承包人承诺已阅读理解并接受本合同所有条款按照本合同约定的时限和方法支付工程款及其他应当支付的款项履行本合同所约定的全部义务十合同生效订立合同时间年月日订立合同地点合同双方当事人约定本合同自双方签字盖章后于生效十一特别约定本工程属于招标工程承包人承诺响应招标文件的所有条款如本合同中含合同的相关补充协议任何条款与招标文件的实质性条款相低触的以招标文件为准发包人公章承包人公章法定代表人法定代表人委托代理人委托代理人电话电话传真传真开户银行开户银行账号账号邮政编码邮政编码电子邮箱电子邮箱 25 第二部分通用条款使用广东省建设厅印发的广东省建设工程标准施工合同2009年版的合同通用条款 26 第三部分专用条款 1定义 153 所采用的书面形式包括 √ 文书 □ 信件 □ 电报 □ 传真 □ 电子邮件 □ 其他 2合同文件及解释 224承包人投标文件及其附件含评标期间的澄清文件和补充资料适用于招标工程 4语言及适用的法律标准与规范 42 约定使用的法律的名称按合同通用条款的规定需要明示的法律行政法规 43 约定适用的标准规范的名称具体按照施工图纸参照的有关规范及标准 5施工设计图纸 51 施工设计图纸由发包人提供 1施工设计图纸提供的时间中标通知书发出后7天内 2施工设计图纸提供的数量提供施工图4份 52 施工设计图纸由承包人提供 1施工设计图纸提供的时间 2施工设计图纸提供的数量 6通讯联络 62 各方通讯地址收件人及其他送达方式 1 各方通讯地址和收件人发包人通讯地址收件人邮政编码承包人通讯地址收件人邮政编码 27 监理单位通讯地址收件人邮政编码造价咨询单位通讯地址收件人邮政编码 2 视为送达的其他方式 7工程分包 75 1 指定分包工程 2 分包工程价款的支付方式 9招标错失的修正本条不适用 10投标文件的完备性 103 本款不适用 13交通运输 131 道路通行权和场外设施的约定 132 场外施工道路的约定 134 超大件和超重件运输的约定 14专项批准事件的签认 142 1专项批准事件的监理工程师具体人选印章样式签字样式授权范围 2专项批准事件的造价工程师具体人选印章样式签字样式授权范围 3专项批准事件的建造师具体人选印章样式签字样式授权范围 19发包人 192 发包人完成下列工作的约定 1 办理土地征用拆迁平整工作场地等工作使施工场地具备施工条件的时间开工前提供具备施工条件的场地 2 完成施工所需水电通讯线路接驳的时间及地点施工所需的水电通讯线路接驳由承包人自行解决并负责相应费用 3 开工施工现场与城乡公共道路间的通道的约定发包人负责协调有关工作 4 提供有关资料的时间开工前7天内 28 5 办理有关所需证件的约定工程开工前 6 现场交验的时间具备开工条件后3天内完成 7 提供施工设计图纸设计文件的时间工程开工前 8 组织图纸会审和设计交底的约定开工前7天完成 9 协调处理施工场地周围地形关系问题和做好邻近建筑物构筑物包括文物保护建筑古树名木等的保护工作的约定发包人负责协调有关工作 10 接收已完工程支付工程相关价款的约定发包人向承包人承诺按照合同约定的期限和方式支付合同价款及其他应当支付的款项委托给承包人负责的部分工作有 193 提供施工场地的时间在现场交验后2天内 194 发包人向承包人提供标准与规范名称图纸及技术要求的约定 1 提供的时间 2 提供的份数 195 支付期及支付方式的约定 1 工程价款支付期限 □ 按合同通用条款规定期限支付 √ 其他按专用条款第81条支付 2 工程价款支付方式 √ 按协议书所注明的银行账号转账 □ 支票支付 □ 其他方式 20承包人 202 承包人完成下列工作的约定 2 应提供计划报表的名称及完成时间中标通知书发出后10天内 4 承担施工安全保护工作及非夜间施工照明的责任和要求按有关规定在施工场地内设置安全设施及护栏标志及灯光确保行人施工人员及车辆交通安全如发生安全事故属施工方责任的由承包人负责处理所需费用考虑在投标报价中如因发生工程安全事故而导致工程停工应赔偿因此而造成发包人的经济损失 5 向发包人提供施工现场办公和生活的房屋设施的时间和要求开工前7天向发包人及监理人各提供一间办公用房 7 已完工程成品保护的特殊要求及费用承担在本工程完成并办理竣工验收前本工程施工范围内的成品半成品由承包人负责保护及承担相应费用如发包人要求 29 提前交付使用应办理工程中间验收手续之后所发生的相应费用由发包人承担 8 施工场地周围地下管线和邻近建筑物构筑物含文物保护建筑古树名木的保护要求及费用承担承包人在施工过程中必须保护好工程施工范围内现有的建筑物市政道路设施及有关管线如有损坏由承包人负责恢复及承担相关费用在施工期间承包人必须做好保护措施不得污染现有建构筑物路面等市政设施及一切建筑成品如发包人要求提前交付使用应办理工程中间验收手续之后所发生的相应费用由发包人承担 11 核对工程量清单的时间和要求承包人应在收到中标通知书后对招标文件提供的工程量清单中的项目特征工程量进行复核如有异议可在中标通知书发出后 2 个月内书面提出逾期不予受理并视作承包人放弃核对工程量清单由此引起的损失由承包人自行承担发包人有权不予支付承包人必须按其合同价款完成招标文件规定范围内的施工设计图纸规定的所有工程项目 12 双方约定承包人应做的其他工作承包人按要求实施平安卡制度并按平安卡制度的有关规定实施施工 204 承包人完成设计的约定 1 承包人负责的设计有 2 承包人提交设计图纸的时间 21现场管理人员任命和更换 212承包人代表任命和更换 2121承包人应按合同约定指派项目经理并在约定的期限内到职承包人更换项目经理应事先征得发包人同意并应在更换14天前通知发包人和监理人承包人项目经理短期离开施工场地应事先征得监理人同意并委派代表代行其职责 2122承包人项目经理应按合同约定作出提示负责组织合同工程的实施在情况紧急且无法与监理人取得联系时可采取保证工程和人员生命财产安全的紧急措施并在采取措施后 24小时内向监理人提交书面报告 2123承包人为履行合同发出的一切函件均应盖有承包人授权的施工现场管理机构并由承包人项目经理或其授权代表签字 2124承包人项目经理可以授权其下属人员履行其某项职责但事先应将这些人员的姓名和授权范围通知监理人 2125承包人人员的管理 21251承包人应接到开工通知后7天向监理人提交承包人在施工场地的管理机构以及人员安排的报告其内容应包括管理机构的设置各主要岗位的技术和管理人员名单及其资 30 格以及各工种技术工人的安排状况承包人应向监理人提交施工场地人员变动情况的报告 21252为完成合同约定的各项工作承包人应向施工场地派遣或雇用足够数量人员 1具有相应资格的专业技工和合格的普工 2具有相应施工经验的技术人员 3具有相应岗位资格的各级管理人员 21253承包人安排在施工场地的主要管理人员和技术骨干应相对稳定承包人更换主要管理人员和技术骨干时应取得监理人的同意 21254特殊岗位的工作人员均应持有相应的资格证明监理人有权随时检查监理人认为有必要时可进行现场考核 2126撤换承包人项目经理和其他人员 21261承包人应对其项目经理和其他人员进行有效管理监理人要求撤换不能胜任本职工作行为不端或玩忽职守的承包人项目经理和其他人员的承包人应予以撤换 21262承包人安排在施工场地的主要管理人员和技术骨干应与承包人承诺的名单一致并保持相对稳定未经监理人批准上述人员不应无故不到或被替换若确实无法到位或需替换需经监理人审核并报发包人批准用同等资质和经历的人员替换 21263尽管承包人已按承诺派遣了上述各类人员但若这些人员仍不能满足合同进度计划和或质量要求时监理人有权要求承包人继续增派或雇用这类人员并以书面通知承包人和抄送发包人承包人在接到上述通知后应立即执行监理人的上述提示不得无故拖延由此增加的费用和或工期延误由承包人承担 21264撤换承包人项目经理和其他人员承包人应对项目经理和其他人员进行有效管理监理人要求撤换不能胜任本职工作行为不端或玩忽职守的承包人项目经理和其他人员的承包人应予以撤换同时委派经发包人与监理人同意的新的项目经理和其他人员 22发包人代表 221 发包人代表及其权力的限制 1 发包人任命为发包人代表其联络通讯地址如下通讯地址邮政编码联系电话传真号码 2 发包人对发包人代表权力做如下限制 23监理工程师 231 负责合同工程的监理单位及任命的监理工程师 31 1 监理单位法定代表人 2 任命为监理工程师其个人信息及联系方式如下身份证号码通讯地址邮政编码联系电话手机号码传真号码 23311需要发包人批准的其他事项 24造价工程师 241 负责合同工程的造价咨询单位及任命的造价工程师 1 造价咨询单位法定代表人 2 任命为造价工程师其个人信息及联系方式如下身份证号码通讯地址邮政编码联系电话手机号码传真号码 2434需要发包人批准的其他事项 25承包人代表 251 承包人任命为承包人代表其联络通讯地址如下通讯地址邮政编码联系电话传真号码 26指定分包人 261 依法指定的分包人及其有关规定 1实施完成任何永久工程的分包人 2提供本合同工程材料和工程设备服务的分包人 28工程担保 281 承包人提供履约担保的约定 1 履约担保的金额大写中标价的3 小写 2 提供履约担保的时间 □ 签订本合同时 √ 其他时间合同生效后承包人于5个工作日内缴纳合同款的3作为履约保证金给发包人 282 履约担保退还时间的约定设备验收合格后3履约保证金自动转为质量保证金在设备验收合格之日起壹年后如无质量问题则于30个工作日内不计利息退还承包人 32 284 本款不适用 285 本款不适用 288 本款不适用 31不可抗力 3114不可抗力的其他情形经监理人和发包人共同认可的影响施工的雨水天 32保险 321 发包人委托承包人办理保险事项有以招标文件为准 □ 合同通用条款第 321 款的第1项 □ 合同通用条款第 321 款的第2项 □ 合同通用条款第 321 款的第3项 □ 合同通用条款第 321 款的第4项 328 担保内容和责任等事项的约定 33进度计划和报告 333 承包人编制施工进度报告和修订进度计划的时间要求中标通知书发出后10天内提供人员材料机械设备进场计划及施工进度计划每月20日前提供月度工程进度报表给监理单位审核 34开工 342 监理工程师在本合同签订后的内签发开工令 □ 按合同通用条款规定的 42天 √ 其他时间 35暂停施工和复工 354 发包人承包人原因和不可抗力因素造成暂停施工的其他情形 36工期及工期延误 361 合同工程的工期约定为以投标文件为准天 1 工程名称单项位工程的工期约定为天 2 工程名称单项位工程的工期约定为天 38提前竣工 381 计划竣工日期 42质量目标 421 工程质量标准一次性通过验收合格 45安全文明施工与环境保护 451 安全文明施工的内容按安全文明施工措施费使用的具体要求执行 33 455 治安管理的约定按通用条款执行 46测量放线 461 施工控制网资料提交的时间开工令指定开工日期之后起10天内 464 测量放线误差的约定 4641 发包人应在约定的期限内通过监理人向承包人提供测量基准点基准线和水准点及其书面资料承包人应根据国家测绘基准测绘系统和工程测量技术规范按上述基准点线以及合同工程精准度要求测设施工控制网并在约定的期限内将施工控制网资料报送监理人审批 4642 承包人应负责管理施工控制网点施工控制网点丢失或损失的承包人应及时修复承包人应承担施工控制网点的管理与修复费用并在工程竣工后将施工控制网点移交发包人 4643 监理人可以指示承包人进行抽样复测当复测中发现错误或出现超过合同约定的误差时承包人应按监理人指示进行修正或补测并承担相应的复测费用 48发包人供应材料和工程设备 481 发包人是否供应材料设备 √ 发包人不供应材料和工程设备本条不适用 □ 发包人供应材料和工程设备的约定发包人供应材料设备一览表作为本合同的附件 488 发包人供应材料和工程设备的合同工程结算方式 49承包人采购材料和工程设备 491 承包人采购的材料和工程设备①承包人提供的材料设备必须符合设计要求和规范标准必须具备出厂合格证或材料化验单并向监理单位报验合格后方准使用② 工程所需各种材料设备按图纸要求由承包人自行采购和付款承包人可以根据图纸招标文件要求和有关说明在施工中使用的材料设备品牌质量价格等级档次经发包人确认同意后方可进货 492 承包人供货与清点要求 498 发包人指定的生产厂家或供应商不指定 50材料和工程设备的检验试验 502 材料和工程设备的检验试验时间和地点根据现行有关规定执行对运至现场的材料和工程设备按规定须实行见证取样送法定部门检测的按相关规定执行 51施工设备和临时设施 512 发包人提供的施工设备和临时设施 34 53隐蔽工程和中间验收 531 中间验收部位有 55工程试车 551 是否需要试车 √不需要试车的本条不适用 □ 需要试车的试车的内容和要求 56工程变更对因建设单位代建单位原因造成建设项目重大设计变更可能造成投资扩大或需改变支付方式等情形须建立建设单位审计监察建设发改财政监理等部门联席会议共同审查确认 564 承包人提出合理建议应得的奖励无 57竣工验收条件 571在本工程办理竣工验收前三天由承包人向发包人提供完整的竣工资料含竣工图两套 58竣工验收 5810 单位工程和工程部位的验收 □ 合同工程无单位工程和工程部位的本款不适用 □ 合同工程有单位工程和工程部位的各单位工程和工程部位的范围计划竣工时间如下 1 工程名称工程计划竣工时间为其范围包括 2 工程名称工程计划竣工时间为其范围包括 59缺陷责任与质量保修 596 主体工程缺陷责任期的约定 1年 598 工程质量保修的约定按通用条款和国家有关规定执行并由双方签订工程质量保修书 61工程量 611清单工程量包括的工作内容 □ 按通用条款的规定 35 √ 另作约定本工程合同价款采用综合单价为固定价格的方式确定工程量清单中标明的工程量是投标报价的共同基础即为预计工程量竣工结算的工程量按发承包双方在合同中的约定应予计量且实际完成的工程量确定 62清单工程量 □ 按通用条款的规定 √另作约定工程量清单中标明的工程量是投标报价的共同基础即为预计工程量竣工结算的工程呈按发承包双方在合同中的约定应予计量且实际完成的工程量确定 63暂列金额 631 合同工程的暂列金额为以工程量清单为准元 632 经发包人批准后监理工程师应就承包人实施第631款规定的工作发出书面指令提出所需价款经发包人确认后可依据合同进度款支付条款作为支付进度款的基础但此项指令最终结算价款须以财政部门审核定案金额为准 64计日工 642 任一按照计日工方式计价的工作承包人应在该项工作实施结束后的24小时内向发包人提交有计日工记录的现场签证报告一式两份当此工作持续进行时承包人应每天向监理工程师提交当天计日工记录完毕的现场签证报告监理工程师在收到承包人提交现场签证报告后的2天内予以确认并将其中一份返还给承包人作为计日工价和支付的依据监理工程师逾期未确认也未提出修改意见的视为承包人提交的现场签证报告已被监理单位认可 643 计日工工作应从暂列金额中支付经发包人批准后监理工程师应就使用计日工项目发出书面指令确认现场签证报告的该类项目的工程数量并根据该工程数量和承包人投标文件中填报的计日工子目单价或价格的乘积计算提出应付价款经合同双方当事人确认及财政部门审核后可依据合同进度款支付条款作为支付进度款的基础但计日工最终结算金额须以财政部门审核定案金额为准每个支付期末承包人应按照第811款规定向发包人提交本期间所有计日工记录的签证汇总表以说明本期间自己认为有权得到的计日工价款 65暂估价 653 非招标专业工程的暂估价金额为元 654 对于所有暂估价范围内经监理工程师确认的金额可依据合同进度款支付条款作为计算支付进度款的基础但对暂估价部分的最终结算金额须以财政部门审核定案金额为准 66提前竣工奖与误期赔偿费 36 661 提前竣工奖的约定 √没约定提前竣工奖的本款不适用 □ 约定提前竣工奖的每日历天应奖额度为元提前竣工奖的最高限额是元 662 误期赔偿费的约定 1 因承包人原因造成工期延误的每日历天应赔付额度为 500000 元因发包人原因造成工期延误的工期顺延因承包人原因造成工期延误的根据监理报告的当月施工实际进度在当月应付工程进度款和结算价中按人民币5000元天扣除 2 误期赔偿费最高限额是元 67优质优价奖 671 优质优价奖的约定 √没约定优质优价奖的本款不适用 □ 约定优质优价奖的等级 672 优质优价奖的计提与支付 □国家级质量奖不超过合同价款的 3即元 □省级质量奖不超过合同价款的 2即元 □市级质量奖不超过合同价款的 1即元工程优质优价奖励资金应在经批复的投资概算内解决并专款专用在工程实施过程中投资控制不得占用该款项获得优质奖项的承包人应在获奖后向发包人提出工程优质费的书面申请发包人应在60天内支付 68合同价款的约定与调整 682 合同价款的调整因素包括按合同通用条款第69条至75条所列内容调整方法按专用条款第96条执行 70项目特征描述不符事件 704 合同价款的调整须按专用条款第96条计算 71分部分项工程量清单缺项漏项事件 714 合同价款的调整须按第96条计算 72工程变更事件 722 工程变更引起分部分项工程项目变化按专用条款第96条计算合同价款的调整 7231安全文明施工费按照实际发生变化的措施项目调整单价按专用条款第96 37 条计算但不得浮动 724 工程变更导致综合单价调整的方法 □ 按合同通用条款的规定调整 √ 按以下方法调整按专用条款第96条计算 725 本款不适用 73工程量的偏差事件 732 工程量的偏差导致分部分项工程费结算价调整的方法 □ 按合同通用条款的规定调整 √按以下方法调整按专用条款第96条计算 733 按专用条款723条调整措施项目费结算价 74费用索赔事件 746 监理工程师应在收到承包人提交的费用索赔报告与有关资料后的28天内予以核实或要求承包人进一步补充索赔理由和证据并与合同双方当事人协商确定承包人有权获得的全部或部分的索赔款额协商不能达成一致的由监理工程师暂定通知承包人并抄报发包人如果监理工程师在规定期限内未予答复也未对承包人作出进一步要求视为该费用索赔报告已经被认可被监理工程师确认的金额可依据合同进度款支付条款作为计算支付进度款的基础但对最终费用索赔金额须以财政部门审核定案金额为准 747 发包人向承包人提出的反索赔承包人应在收到发包人提交的费用索赔报告和有关资料后的28天内予以回复否则视为该费用索赔已被认可 748 本款不适用 75现场签证事件 753 现场签证报告确认约定的时间确认时间按通用条款约定现场签证工作完成后经发包人确认的签证价款可依据合同进度款支付条款作为计算支付进度款的基础但对每一项签证工作的最终结算单价及结算金额须以财政部门审核定案为准 757 本款不适用 76物价涨落事件按合同通用条款第76条执行 77合同价款调整程序 774 经合同双方当事人确认或监理工程师暂定调整的合同价款可依据合同进度款 38 支付条款作为计算支付进度款的基础但最终合同价款调整须以财政部门审核定案金额为准 78支付事项 782 计算利息的利率 √ 按照中国人民银行发布的同期同类贷款利率 □ 其他为 79预付款 791 预付款的约定 □没约定预付款的本款不适用 √约定预付款的按专用条款79条的约定执行在原有支付预付款的基础上再增加工程总价款不扣除暂列金额4的预付款项目开工前由发包人划入承包人设立的工人工资支付专用帐户 794 预付款抵扣方式 □其他方式 √从第一次支付工程进度款开始扣回分一期一次性扣回 80安全文明施工费 801 安全文明施工费的内容范围和金额的约定 1 安全文明施工的内容和范围 √按合同通用条款的规定以现行广东省统一工程计价依据规定为准 □ 合同双方的其他要求 2 安全文明施工费的总金额为元 802 安全文明施工费的预付金额支付办法和抵扣方式 □ 按合同通用条款的规定 √ 其他按工程进度款的支付比例支付 81进度款 811 支付期间 □ 以月为单位 □ 以季度为单位 √以形象进度为准具体为付款方式工程结算时按实际完成的工程量结算付款方式说明由采购人按下列程序付款分期付款 39 1合同生效后承包人于5个工作日内缴纳合同款的3作为履约保证金给发包人 2合同生效后10个工作日内发包人向承包人支付合同价款项50 3安装竣工验收合格后发包人审计处办理结算审计手续后的30个工作日内向承包人支付合同结算审计总金额的剩余款项承包人须提供全额发票 4设备验收合格后3履约保证金转为质量保证金在设备验收合格之日起壹年后如无质量问题则于30个工作日内不计利息退还承包人 5若发包人使用的是财政资金发包人在前款规定的付款时间为向政府采购支付部门提出办理财政支付申请手续的时间不含政府财政支付部门审核的时间在规定时间内提出支付申请手续后即视为发包人已经按期支付 6承包人凭以下有效文件与发包人结算 1合同 2承包人开具的正式发票 3验收调试报告加盖发包人公章 4中标通知书工程款支付1完工竣工验收合格并办理结算审核后支付至结算价的100 2 3 履约保证金转为质量保证金从竣工验收合格之日起计算待工程缺陷责任期一年满后复检达到原定的质量标准后无息付清 812 本款不适用 82竣工结算与结算款 821 结算的程序和时限 □ 按合同通用条款的规定办理 √不按合同通用条款的规定办理结算程序和时限为 1 承包人应在提交竣工验收申请报告前编制完成竣工结算文件并在提交竣工验收申请报告的同时向监理工程师递交竣工结算文件监理工程师应在收到承包人递交的竣工结算文件后的 28 天内完成结算初审工作需补充资料的时间顺延并征求发包人及承包人对初审结论的意见达成一致意见后由发包人按照财政局结算流程的要求将经监理工程师初审后的结算文件提交财政部门审核 2 承包人未在本款规定的时间内递交竣工结算文件经发包人催促后仍未递交或没有明确答复的监理工程师可根据自己掌握的资料编制竣工结算文件报发包人由发包人送财政部门审核经财政部门审核后作为办理竣工结算和支付结算款的依据承包人应予以认可 84质量保证金 40 842 质量保证金的金额及扣留 1 质量保证金的金额 √3履约保证金转为质量保证金 □ 其他为 2 质量保证金的扣留 □ 按合同通用条款的规定从每次应支付给承包人的工程款包括进度款和结算款中扣留扣留的比例为 5 □其他方式 843 质量保证金的返还时间质保期满验收合格后一次性付清在专用条款约定的缺陷责任期包括第592款延长的期限终止并验收合格后的30天内发包人应将剩余质保金返还给承包人质量保证金的返还并不能免除承包人按照合同约定应承担的质量保修责任和应履行的质量保修义务 85最终清算付款 851 最终结清申请报告提交份数5份提交期限在本项缺陷责任期终止后56天内 86合同争议 864 争议调解或认定机构 √按合同通用条款的规定 □ 不按合同通用条款的规定合同双方认可为 866 双方同意选择下列一种方式解决争议 □ 向仲裁机构申请仲裁 √向项目所在地的人民法院提起诉讼 91保密要求 911 提供保密信息的期限 94合同份数 941 提供合同文本 □ 按合同通用条款的规定由发包人提供 □ 不按合同通用条款的规定提供方式为 942 合同副本的份数拾份其中发包人捌份承包人贰份 41 96经修改的工程变更计量结算条款 961 本工程工程量清单中标明的工程量是投标人投标报价的共同基础即为预计工程量竣工结算的工程量应按照承包人履行合同义务应予计量的实际完成的工程量含通用条款第69至75条合同价款的调整事件中工程量全部调整数量投标文件报价中的综合单价在合同实施期间不因市场变化而变动结算时实际完成的工程量包括通用条款第69至75条合同价款的调整事件中工程量全部调整数量与投标时工程量清单中表明的工程量对比相差±10以内的含10或相差±10以外但其影响工程项目分部分项工程费不超过01的执行投标时的综合单价当实际完成的工程量包括通用条款第69至75条合同价款的调整事件中工程量全部调整数量与投标工程量清单中标明工程量对比相差±10以外的且其影响工程项目分部分项工程费超过01的超过±10部分的综合单价应予以调整并按照下列规定调整该分部分项工程费结算价 1当Q1＞11Q0时S=11Q0×P0+Q111Q0×P1 2当Q1＜09Q0时S=09Q0×P009Q0Q1×P1 式中S调整后的某一分部分项工程费结算价 Q1最终完成的工程量 Q0工程量清单中开列的工程量 P1按照最终完成的工程量重新调整后的综合单价 P0承包人在工程量清单中填报的综合单价重新调整后的综合单价P1根据不同情况按照第962款相应内容确定 962 在合同实施时工程发生变更含增减工程其含增减工程的综合单价按照如下办法确定 9621 变更增加部分工程在投标报价书中没有相同或相似的项目相应定额子目有其内容的可套用相应定额确定单价按照2010年广东省建设工程计价通则及相关定额三类地区管理费工程利润按人工费的 18计取清单计价法及变更增加部分工程实施时江门市建设工程造价管理站公布的江门工程造价信息计算以上各类工程单价再乘以1下浮率为变更增加部分工程单价下浮率计算公式为1中标价安全防护文明施工措施费暂列金额招标控制价安全防护文明施工措施费暂列金额×100备注在计算下浮率时必须扣除安全防护文明施工措施费暂列金额 9622 变更增加部分工程在投标报价书中没有相同或相似的项目定额又没有参考子目的由承包人将综合单价分析材料送监理单位发包人初审后送财政部门 42 及相关主管部门审核确定下浮率按第9621款执行 9623 当投标报价书虽然有相同或相似的项目但其实际完成的工程量包括第69 至75条合同价款的调整事件中工程量全部调整数量与投标时工程量清单标明的工程量对比相差±10以外的且其影响工程项目分部分项工程费超过01按照第961 款约定需调整综合单价的其重新调整后的综合单价P1也应按第9621与9622 款确定 9624 因第69至75条合同价款的调整事件导致工程量调整的其实际完成的工程量包括第69至75条合同价款的调整事件中工程量全部调整数量与投标时工程量清单标明的工程量对比相差±10以内的按投标人投标报价文件中该项内容的报价调整但其实际完成的工程量包括第69至75条合同价款的调整事件中工程量全部调整数量与投标时工程量清单标明的工程量对比相差±10以外的且其影响工程项目分部分项工程费超过01按照第961款约定需调整综合单价的其重新调整后的综合单价P1也应按第9621与9622款确定 97本工程在工程竣工结算未经财政部门审核定案之前所作出任何合同价款调整均为暂定数最终合同价款以财政部门对工程竣工结算审核定案金额为准 98补充条款 981 本工程全部由承包人实施完成本工程的所有项目不得转包和自行分包除非是专业工程施工且其专业工程是超出承包人资质范围或承包人没有该专业工程的施工能力的因此投标人必须以书面形式对此向招标人作出承诺若在合同实施过程中承包人无部分专业工程施工资质或没有该专业工程施工能力的则必须分包给有相应专业施工资质的单位施工承包人必须按投标文件资格审查申请文件中所说明的内容执行并以书面形式对此向发包人作出承诺且专业分包单位须报发包人批准备案 982 若工程量清单在评标过程中没有发现擅自修改删除等情况但在合同实施中发现投标文件有擅自修改删除等情况的视为被修改删除的部分报价已含在投标总报价中不作签证补价 983 本工程范围内可能有各种地下和架空管线需要搬迁改造及预埋承包人在投标时所报总报价及总工期应包括各专业管线施工所带来的影响因素在内 984 承包人在投标报价中必须考虑实际施工中的自备发电机发电施工费用在施工中一般不进行停电补工期的签证 985 承包人在投标前必须先到工地现场踏勘以充分了解工地位置施工用水用电道路场地限制等及任何其他足以影响承包价的情况任何因忽视或误解工地情 43 况而导致的索赔增加造价工期延长申请等将不被批准 986 按江门市人力资源和社会保障局关于完善建筑施工企业工资支付保证金制度的通知江人社发2012586号的要求需要交纳建筑施工企业工资保证金的承包人在办理施工许可证前到监管银行规定的营业网点设立工资支付保证金专用账户由发包人按照合同总造价的5一次性存入工资支付保证金专用账户工资支付保证金低于10万元的按10万元存入超过100万元的按100万元存入该项资金视为发包人已支付的预付款抵扣方式按专用条款79条的约定执行该专用存款账户的资金只能用于支付承包人工人被拖欠的工资专款专用不能擅自提取或挪用也不能用于抵押担保不符合文件要求的不执行在办理工资支付保证金支付申请时施工单位需提交该项工作主管部门出具的缴款通知及工资支付保证金专户开设证明材料 987 承包人在投标时指定的项目经理负责人及负责本工程项目的主要技术人员管理人员以及预结算编制审核负责人在工程交付使用前一般不得调整确需调整的应经发包人同意才可调整该调整行为视为违约并在工程进度款中扣除5万元违约金第二次及以上调整的每次累加扣除5万元违约金并按规定办理有关手续执行粤建管字200410号文件 988 工程的安全文明施工应达到建筑施工安全检查标准JGJ592011及其它现行的安全标准和安全生产目标安全防护文明施工措施费的管理按关于印发广东省建设厅建筑工程安全防护文明施工措施费用管理办法的通知粤建管字200739号的规定执行 989 承包人必须将本工程的原材料按相关规范的要求进行送检检测单位必须是具备质量认证合格条件的第三方送检时要求有监理人员见证检测费用由承包人承担应考虑在投标报价中如承包人在接到发包人或监理单位通知要求的时间内未进行检测的监理单位可委托具备检测条件的单位进行检测所需费用按检测项目的费用双倍计算在承包人的工程进度款中扣除 9810 对于本工程的原材料和相关规范规定必须检测的项目在施工过程中发包人监理单位有权按照一定的比例独立进行平行检测在任何情况下平行检测均不免除承包人自身按施工规范进行自检检测的责任 9811 承包人将自行负责临时场地排水不能因此作为雨天无法施工的借口所需费用由承包人承担考虑在投标报价内 9812 本工程的施工用水用电线路安装费用及水电费用由承包人负责完成所需费用考虑在总投标价内所需要的时间要考虑在总施工工期之内 44 9813 分部分项工程施工不合格者承包人须重新按有关规定规范进行返工保修期相应顺延 9814 承包人要考虑在施工中采取安全技术防护措施保证周边建筑物原有市政设施的结构安全避免出现建筑物原有市政设施的开裂倾斜沉降污染等问题所需费用在投标报价措施费中考虑在施工过程中如出现损坏的则由承包人无偿修复完好或更换如发生第三方索赔由承包人负责因此造成的工期延误不予顺延 9815 本工程施工报建过程中需交纳的基金性费用如新型墙体材料基金散装水泥基金等由承包人缴纳待工程完成并办理竣工验收后由发包人协助承包人向有关部门申请退回有关基金性费用 9816 承包人必须承诺实施完成本工程范围内的增加及变更工程且按照投标报价书中的相应价格执行或经有关部门审定的价格执行 9817 承包人在投标报价时必须考虑与周边建筑物路口顺接及原有下水道的衔接该部分费用在结算时不再调整或补回新旧道路交接处须按现状平顺连接承包人施工期间应认真复核现场标高保证路口接顺段不积水 9818 承包人在施工前须复测现状地面现有管线和两侧建筑内地台标高若设计路边线比内地台高须通知设计单位进行调整 9819 有关的约束条款和违约处理规定 1承包人在施工过程中必须保证及时向发包人和监理单位提交材料报验资料工程分项分部和整体的验收资料并及时办理隐蔽工程验收和工程结算否则将按照一定的程度在工程进度款中扣除相当的金额并有权拒付下一期工程进度款 2为了本工程的质量和工期本工程收取工程履约保证金若承包人有以下违约条件之一发包人则不予退回工程履约保证金给承包人并在工程进度款中扣减费用 A工程质量不符合招标文件质量标准和要求按招标文件的有关规定处理 B承包人使用不符合施工图及图集要求的构件按情节的轻重处理 C对监理工程师发出的整改通知书在规定时间内拒不执行的按情节的轻重处理 D发生拖欠工资导致窝工罢工停工或集体上访的按情节的轻重处理 E承包人在中途自动离场的没收工程履约保证金 F发生施工安全事故导致工程停工的没收工程履约保证金 G因承包人的自身原因停工罢工等影响工期进度工期质量的将视情节的轻重进行处理并追究法律责任 H承包人必须在工程完工45日内办妥工程竣工验收手续否则如属于承包人原因造成 45 的延误则每延迟一天在工程进度款中扣除3000元且因此而造成的一切损失及影响由中标人负责竣工验收所需的时间由投标人考虑在总施工工期内 I为了避免拖欠工程款的情况发生承包人签订施工合同时应在合同中明确本单位的开户银行及账户且必须与承包人投标文件中明确的开户银行及账户相同不得以其分公司经营部或经销部等账户名称代替 J承包人与劳务分包人签订协议劳务分包人与建筑工人签订用工合同均须明确工资计算方法明确建筑工人工资月结月清的支付方案等并报发包人备案实行建筑工人工资发放公示制度对建筑工人的工资发放情况在工地现场公示三日以上否则没收履约保证金 K施工期间必须保持周围环境的清洁所需费用应考虑在投标报价书中如承包人在接到发包人或监理单位的书面通知四小时内未进行清洁或清洁不彻底的发包人将委托其他单位进行清洁所产生的费用在承包人的工程进度款中扣除并在工程进度款中扣除500元次 L施工期间必须保证现有设施建筑物成品及半成品不受污染和破坏如承包人在接到发包人或监理单位的通知含口头通知两小时内未进行补救措施而造成永久性污染的除无偿采取补救措施外每次在工程进度款中扣除2000元造成破坏的视损坏程度给予无偿更换或作相应的赔偿 M非正常工作时段须控制工作噪音若影响周边居民受到投诉时每次在工程进度款中扣除1000元 N本工程所使用的散体物料运输车辆必须符合市区散体物料运输的有关规定保证所有车辆能干净上路不得发生余泥物料的洒漏事故并派足够工作人员对运输车辆的运输路径进行保洁或清理若发生洒漏或带泥上路而承包人不能及时清理的每次在工程进度款中扣除5000元 O在施工过程中发包人和监理公司提出有关质量安全文明等问题要求整改返工的承包人必须立即整改否则将按照1000元次的标准在工程进度款中扣除 9820 发包人已提供本项目的水源接驳点和电源接驳点承包人可自行接驳费用由投标人考虑在总投标价内 9821 本项目的工程验收应满足接管单位的相关要求江城管函2012153号文 9822 江门市市政设施建设工程除必须按市档案要求提交工程档案外需向市政管理部门提交有关质量检测和功能性试验等资料 9823 自中标通知书发出之日起 15日内承包人必须配合发包人有关施工许可的报 46 建工作按要求提供报建所需的所有完整资料若承包人原因影响施工许可报建工作进度的所延误的工期计算在承包人所报工期内逾期将按 1000元天作出处罚在履约保证金中进行扣罚 9824 承包人必须做好本工程的投资控制建立相应的台账在每月25号前向发包人汇报当月的资金使用情况并保持其持续有效直至工程结算完成 9825 第98条提及的所有违约金在工程结算价中扣除 9826 承包人必须做好本工程的投资控制建立相应的台账在每月25号前向发包人汇报当月的资金使用情况并保持其持续有效直至工程结算完成 9827 本工程承包范围内的排水管道综合管线须与市政管道管线连接的所需的市政道路占路交警报批等手续和相应的报批占用道路费用在综合报价内考虑 9828 第98条提及的所有违约金在工程结算价中扣除 9829 按江门市人力资源和社会保障局和江门市住房和城乡建设局联合印发的关于印发江门市建设领域工人工资支付分账管理实施方案的通知江人社发2016 242号的要求施工单位与建设单位在签订项目施工合同的同时应与当地代理银行共同签订工资支付专用账户管理协议书先提交当地人力资源社会保障部门备案后再报建设项目主管部门备案施工单位应当通过工资支付专用账户按工资发放周期及代理银行的要求提交工资发放计划表依法按时足额将工人工资直接支付到工人的工资个人账户 9830 承包人投入的项目管理人员 1承包人任命为项目负责人其个人信息及联系方式如下通讯地址身份证号码固定电话手机号码 2承包人任命为技术负责人其个人信息及联系方式如下通讯地址身份证号码固定电话手机号码 3承包人任命为施工员其个人信息及联系方式如下通讯地址身份证号码固定电话手机号码 4承包人任命为安全员其个人信息及联系方式如下通讯地址身份证号码 47 固定电话手机号码 5承包人任命为质检员其个人信息及联系方式如下通讯地址身份证号码固定电话手机号码 48 第四部分附件附件一工程质量保修书工程质量保修书发包人全称承包人全称为保证工程名称在合理使用期限内正常使用合同双方当事人根据中华人民共和国建筑法建设工程质量管理条例和房屋建筑工程质量保修办法等规定经协商一致订立本质量保修书 1质量保修范围质量保修范围包括地基基础工程主体结构工程屋面防水工程有防水要求的卫生间房间外墙面的防渗漏工程电气管线工程给排水管道工程设备安装工程供热供冷系统工程装饰装修工程以及双方约定其他项目具体质量保修范围合同双方当事人约定如下 1 2 3 2质量保修期 21 质量保修期从合同工程实际竣工之日算起单项竣工验收的工程按单项工程分别计算质量保修期 22 合同工程质量保修期合同双方当事人约定如下 1 地基基础工程主体结构工程为设计文件规定的合理使用年限 2 屋面防水工程有防水要求的卫生间房间和外墙面的防渗漏工程为年 3 电气管线工程给排水管道工程设备安装工程为年 4 供热供冷系统工程为个采暖期供冷期 5 装饰装修工程为年 6 其他项目 3质量保修责任 31 属于保修范围的项目承包人应在接到发包人通知后的 7 天内派人保修承包人未能在规定时间内派人保修的发包人可自行或委托第三方保修 32 发生紧急抢修事故的承包人在接到通知后应立即到达事故现场抢修 33 在国家规定的合理使用期限内承包人应确保地基基础工程和主体结构的质量和安全凡出现质量问题应立即报告当地建设行政主管部门经设计人提出保修方案后承包人应立即实施保修 34 质量保修完成后由发包人组织验收 4质量保修费用质量保修等费用由责任方承担 5质量保证金质量保证金的约定支付和使用与本合同第二部分通用条款第 84 条赋予的规定一致 6其它 61 合同双方当事人约定的其他质量保修事项 62 本工程质量保修书由合同双方当事人在承包人向发包人提交竣工验收申请报告前签署作为合同附件 63 本工程质量保修书由合同双方当事人签署之日起生效至质量保修期满后自行失效发包人公章承包人公章法定代表人签字法定代表人签字联系电话联系电话年月日年月日 49 附件二廉政合同廉政合同发包人全称承包人全称根据国家省有关廉政建设的规定为做好合同工程的廉政建设保证工程质量与施工安全提高建设资金的有效使用和投资效益合同双方当事人就加强合同工程的廉政建设订立本合同 1 双方权利和义务 11 严格遵守国家省有关法律法规的规定 12 严格执行合同工程一切合同文件自觉按合同办事 13 合同双方当事人的业务活动应坚持公平公开公正和诚信的原则法律认定的商业秘密和合同文件另有规定除外不得损害国家和集体利益不得违反工程建设管理规章制度 14 建立健全廉政制度开展廉政教育设立廉政告示牌公布举报电话监督并认真查处违法违纪行为 15 发现对方在业务活动中有违反廉政建设规定的行为应及时给予提醒和纠正 16 发现对方严重违反合同的行为有向其上级部门举报建议给予处理并要求告知处理结果的权利没有上级部门的可按本合同第二部分通用条款第 87 条规定处理 2 发包人义务 21 发包人及其工作人员不得索取或接受承包人的礼金有价证券和贵重物品不得在承包人报销任何应由发包人或其工作人员个人支付的费用 22 发包人及其工作人员不得参加承包人安排的宴请工作餐除外和娱乐活动不得接受承包人提供的通讯交通工具和高档办公用品等物品 23 发包人及其工作人员不得要求或者接受承包人为其住房装修婚丧嫁娶活动配偶子女工作安排以及出国出境旅游等提供方便 24 发包人及其工作人员不得以任何理由向承包人推荐分包人推销材料和工程设备不得要求承包人购买合同以外的材料和工程设备 25 发包人及其工作人员要秉公办事不准营私舞弊不准利用职权私自为合同工程安排施工队伍也不得从事与合同工程有关的各种有偿中介活动 26 发包人及其工作人员含其配偶子女不得从事与合同工程有关的材料和工程设备供应工程分包劳务等经济活动 3 承包人义务 31 承包人不得以任何理由向发包人及其工作人员行贿或馈赠礼金有价证券贵重礼品 32 承包人不得以任何名义为发包人及其工作人员报销应由发包人或其工作人员个人支付的任何费用 33 承包人不得以任何理由安排发包人及其工作人员参加宴请工作餐除外及娱乐活动 34 承包人不得为发包人和个人购置或提供通讯交通工具和高档办公用品等物品 35 承包人不得为发包人及其工作人员的住房装修婚丧嫁娶活动配偶子女工作安排以及出国出境旅游等提供方便 4 违约责任 41 发包人及其工作人员违反本合同第 1 条和第 2 条规定应按照廉政建设的有关规定给予处分涉嫌犯罪的移交司法机关追究刑事责任给承包人造成损失的应予赔偿 42 承包人及其工作人员违反本合同第 1 条和第 3 条规定应按照廉政建设的有关规定给予处分情节严重的给予承包人 1～3 年内不得进入工程建设市场的处罚涉嫌犯罪的移交司法机关追究刑事责任给发包人造成损失的应予赔偿 50 5 双方约定本合同由合同双方当事人或其上级部门负责监督执行并由合同双方当事人或其上级部门相互约请对本合同执行情况进行检查 6 合同法律效力本合同作为工程名称工程施工合同的附件与施工合同具有同等的法律效力 7 合同生效本合同自双方签署之日起生效至合同双方当事人履行完施工合同全部义务后自行失效并随施工合同的终止而终止 8 合同份数本合同一式份合同双方当事人各执份有上级部门的合同双方当事人应各送交其上级部门一份发包人公章承包人公章法定代表人签字法定代表人签字联系电话联系电话上级部门公章上级部门公章年月日年月日 51 第五部分响应文件格式 52 投标响应文件资料目录一自查表二资格性文件三商务部分四技术部分五价格部分注请供应商按照以下文件的要求格式内容顺序制作响应文件并请编制目录及页码否则可能将影响对响应文件的评价 53 响应文件正本副本采购项目编号包组号采购项目名称供应商名称日期年月日 54 一自查表 11 资格性符合性自查自评表评审内容招标文件要求自查结论证明资料响应函按对应格式文件填写签署盖章原件 □通过 □不通过见响应文件第页法定代表人负责人资格证明书及授权委托书按对应格式文件签署盖章原件 □通过 □不通过见响应文件第页保证金投标保证金交纳凭证人民币叁万元整￥30000 元转账支票汇票本票或者金融机构担保机构出具的保函等非现金形式以现场提交为依据 □通过 □不通过见响应文件第页资格性检查准入条件关于资格的声明函与投标邀请函的报价供应商资格要求一致 □通过 □不通过见响应文件第页 1对标的工程的关键主要项目没有报价漏项或少报工程量 □通过 □不通过见响应文件第页符合性审查 2没有其他未实质性响应文件要求的 □通过 □不通过见响应文件第页注以上材料将作为供应商资格性符合性审查内容的重要组成部分供应商必须严格按照其内容及序列要求在响应文件中如实提供并在对应的□打√ 供应商法定代表人或法定代表人授权代表签字供应商名称签章日期年月日 55 12 评审项目资料表评审分项评审细则证明文件见响应文件第页见响应文件第页见响应文件第页见响应文件第页见响应文件第页见响应文件第页见响应文件第页见响应文件第页见响应文件第页见响应文件第页供应商法定代表人或法定代表人授权代表签字供应商名称签章日期年月日 56 二资格性文件 21 响应函采购代理机构依据贵方采购项目名称采购项目编号项目的投标邀请我方代表姓名职务经正式授权并代表供应商名称地址提交下述文件正本份副本份 1 自查表 2 资格性文件 3 商务部分 4 技术部分 5 价格部分在此我方声明如下 1同意并接受招标文件的各项要求遵守招标文件中的各项规定按招标文件的要求提供报价 2投标有效期为递交响应文件之日起 90 天 3我方已经详细地阅读了全部招标文件及其附件包括澄清及参考文件如果有的话我方已完全清晰理解招标文件的要求不存在任何含糊不清和误解之处同意放弃对这些文件所提出的异议和质疑的权利 4我方已毫无保留地向贵方提供一切所需的证明材料 5我方承诺在本次投标中提供的一切文件均为真实和准确的绝无任何虚假伪造和夸大的成份否则愿承担相应的后果和法律责任 6我方完全服从和尊重评标委员会所作的评定结果同时清楚理解到报价最低并非意味着必定获得中标资格 57 7我方同意按招标文件规定向招标代理机构缴纳采购服务费供应商名称地址传真电话电子邮件供应商法定代表人授权代表代表签字供应商名称公章开户银行帐号日期 58 22 法定代表人负责人资格证明书及授权委托书 1法定代表人负责人资格证明书致采购人和采购代理机构名称同志为本单位法定代表人特此证明签发日期单位盖单位公章附代表人性别年龄身份证号码联系电话营业执照号码经济性质机构代码机构性质主营兼营说明1内容必须填写真实清楚涂改无效不得转让买卖 2将此证明书提交对方作为合同附件法定代表人身份证复印件盖单位公章 59 2法定代表人负责人授权委托书致政府采购代理机构兹授权同志为我方签订经济合同及办理其他事务代理人其权限是授权单位盖章法定代表人签名或盖私章有效期限至年月日签发日期附代理人性别年龄职务身份证号码联系电话营业执照号码经济性质主营兼营说明1法定代表人为企业事业单位国家机关社会团体的主要行政负责人 2内容必须填写真实清楚涂改无效不得转让买卖 3将此证明书提交对方作为合同附件 4授权权限全权代表本公司参与上述采购项目的投标负责提供与签署确认一切文书资料以及向贵方递交的任何补充承诺 5有效期限与本公司响应文件成交注的有效期相同自本单位盖公章之日起生效 6签字代表为法定代表人则本表不适用代理人身份证复印件盖单位公章 60 23 报价保证金交纳凭证江门市公盈建设工程计价有限公司供应商参加贵方组织的招标活动按招标文件的规定已通过银行支票银行汇票转帐或汇款方式到帐交纳人民币大写元的投标保证金供应商名称供应商开户银行供应商银行帐号说明1以现场递交为依据 2上述要素的填写必须与银行凭证的要素一致江门市公盈建设工程计价有限公司依据此凭证信息退还投标保证金供应商法定代表人或法定代表人授权代表签字供应商名称签章日期年月日附注1供应商投标时应当按招标文件要求交纳投标保证金投标保证金币种应与报价币种相同必须由投标单位基本账户开出应当以转账支票汇票本票或者金融机构担保机构出具的保函等非现金形式提交 2招标人在中标通知书发出后五个工作日内退还未中标人的投标保证金在合同签订后五个工作日内退还中标人的投标保证金粘贴转账或汇款的银行凭证复印件 61 退保证金说明函致江门市公盈建设工程计价有限公司我方为烹饪专业实训基地建设项目采购编号所提交的投标保证金金额为人民币叁万元整￥30000元我单位账户收款单位地址开户银行账号供应商法定代表人或法定代表人授权代表签字供应商名称签章日期年月日附保证金银行回单或保证金相关证明清晰扫描件复印件要求为方便办理退保证金手续供应商除了在响应文件附上退保证金说明函外另外需要打印一张退保证金说明函及银行凭证加盖公章提交响应文件时交给采购代理机构工作人员 62 24 关于资格的声明函致采购人和采购代理机构名称关于贵方采购项目名称采购项目编号本单位愿意提交响应文件并证明提交的下列文件和说明是准确的和真实的 1 具备政府采购法第二十二条规定的条件 2 营业执照副本资质证书副本安全生产许可证副本 3 拟派项目经理注册建造师执业资格证书及安全生产考核合格证书 4 进粤企业和人员信息登记网上公开信息打印件若为广东省外企业的须提供 5 法定代表人证明书或授权委托书 6 参加政府采购活动前 3 年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明 7 具备法律行政法规规定的其他条件的证明材料相关证明文件附后本单位保证全部响应文件和问题的回答是真实和有效的并对所提供资料的真实性负责供应商法定代表人或法定代表人授权代表签字供应商名称签章日期年月日 63 无违法及失信记录声明格式无违法及失信记录的声明致江门市公盈建设工程计价有限公司根据供应商资格要求我公司声明如下 1参加贵方组织的项目编号前 3 年内在经营活动中没有重大违法记录 2我单位未被列入信用中国网站wwwcreditchinagovcn记录失信被执行人或重大税收违法案件当事人名单或政府采购严重违法失信行为记录名单不处于中国政府采购网wwwccgpgovcn政府采购严重违法失信行为信息记录中的禁止参加政府采购活动期间信用信息查询截止时点为投标截止日当天以信用信息查询截止时点查询结果为准特此声明供应商法定代表人或法定代表人授权代表签字供应商名称签章日期年月日注 1为方便采购人进行资格审查供应商针对本声明函提供如下附件 1 供应商在报名至投标截止日期间进入信用中国网站wwwcreditchinagovcn打印或截图本企业信用报告 2进入中国政府采购网wwwccgpgovcn打印或截图本企业信息记录 2投标人对声明内容及相关附件的真实性和有效性负责如经审查验证发现造假或情况不一致将导致投标无效 64 25 投标承诺书采购人名称本供应商已详细阅读了项目名称招标文件自愿参加上述工程投标现就有关事项向招标人郑重承诺如下 1本供应商自愿在招标文件规定的时限内按照招标文件及施工合同设计图纸工程量清单技术规范等要求完成施工任务按时竣工验收并向招标人移交工程工程质量按照响应文件的承诺并满足招标文件要求 2遵守中华人民共和国广东省江门市有关招标投标的法律法规规定自觉维护建筑市场秩序否则同意被废除投标资格并接受处罚 3保证响应文件内容无任何虚假若评标过程中查出有虚假同意作无效响应文件处理并被没收投标担保若中标之后查出有虚假同意废除中标资格并被没收投标担保 4保证响应文件不存在低于成本的恶意报价行为 5保证按照招标文件及中标通知书规定提交履约担保并商签施工合同否则同意接受招标人违约处罚并被没收投标担保 6保证按照施工合同约定完成施工合同范围内的全部内容履行保修责任否则同意接受招标人对供应商违约处理 7保证中标之后不转包不用挂靠施工队伍若分包将征得招标人同意并遵守相关法律法规 8保证中标之后按招标文件要求向招标项目派驻管理人员及投入机械设备否则同意接受违约处罚并被没收履约担保 65 9保证中标之后密切配合建设单位及监理单位开展工作服从建设单位驻现场代表及现场监理人员的监督管理 10保证按招标文件及施工合同约定的原则处理造价调整事宜不发生签署施工合同之后恶意提高造价的行为供应商法定代表人或法定代表人授权代表签字供应商名称签章日期年月日 66 三商务部分 31 供应商综合概况一供应商情况介绍表注1文字描述单位性质发展历程经营规模及服务理念主营产品技术力量等 2 图片描述经营场所主要或关键产品介绍生产场所及工艺流程等 3 如供应商此表数据有虚假一经查实自行承担相关责任供应商法定代表人或法定代表人授权代表签字供应商名称签章日期年月日单位名称地址主管部门法人代表职务经济类型授权代表职务邮编电话传真单位简介及机构设置单位优势及特长注册资本万元占地面积 M 2 职工总数人建筑面积 M 2 净资产万元固定资产原值万元单位概况资产情况负债万元固定资产净值万元年度主营收入万元收入总额万元利润总额万元净利润万元资产负债率财务状况 67 二同类项目业绩介绍序号客户名称项目名称及合同金额万元竣工时间联系人及电话 1 2 3 注业绩是必须以供应商名义完成并已验收的项目供应商必须提供合同复印件请留意评审细则是否要求提供验收报告供应商法定代表人或法定代表人授权代表签字供应商名称签章日期年月日 68 三拟任执行管理及技术人员情况职责分工姓名现职务曾主持参与的同类项目经历职称专业工龄联系电话手机总负责人其他主要技术人员注必须提供上述人员在单位购买社保或缴纳个人所得税的证明文件供应商法定代表人或法定代表人授权代表签字供应商名称签章日期年月日 69 四履约进度计划表序号拟定时间安排计划完成的工作内容实施方建议或要求 1 拟定年月日签定合同并生效 2 月日月日 3 月日月日 4 月日月日保修期供应商法定代表人或法定代表人授权代表签字供应商名称签章日期年月日 70 五其它重要事项说明及承诺请扼要叙述供应商法定代表人或法定代表人授权代表签字供应商名称签章日期年月日 71 32 商务条款响应表序号主要商务条款要求是否响应偏离说明 1 完全理解并接受合同范本所列述的各项条款要求 2 完全理解并接受对合格供应商工程的要求 3 完全理解并接受对供应商的各项须知规约要求和责任义务 4 关于工期的要求 5 关于质量的要求 6 关于安全文明施工的要求 7 关于总包及分包的规定 8 关于保修期的要求 9 关于验收要求验收标准及方法的要求 10 关于售后服务的要求 11 关于付款方式的要求 12 关于承包方式的要求 13 关于工程量增减调整方法的规定 14 其它商务条款偏离说明注1对于上述要求如供应商完全响应则请在是否响应栏内打√ 对空白或打 ×视为偏离请在偏离说明栏内扼要说明偏离情况 2此表内容必须与实施方案中所介绍的内容一致其中打项为不可负偏离劣于的重要项 3本表内容不得擅自修改供应商法定代表人或法定代表人授权代表签字供应商名称签章日期年月日 72 四技术部分 41 施工组织设计供应商编制的施工组织方案须包含但不限于以下内容 1施工组织管理 2施工关键线路网络 3施工进度计划及控制措施 4主要施工工艺 5进度违约赔偿方案 6施工安全保障措施 7施工质量控制供应商法定代表人或法定代表人授权代表签字供应商名称签章日期年月日 73 五价格部分 51 开标一览表项目名称响应总价备注大写小写注 1供应商须按要求填写所有信息不得随意更改本表格式 2报价中必须包括设计图纸和工程量清单项目所发生的人工费材料费机械费管理费利润项目措施费规费税金配合费预留金以及施工合同包含的所有风险责任等各项应有费用所有价格均应予人民币报价金额单位为元 3此表是响应文件的必要文件是响应文件的组成部分还应另附一份并与优惠声明若有封装在一个信封中作为唱标之用供应商法定代表人或法定代表人授权代表签字供应商名称签章日期年月日 74 52 工程量清单报价表供应商按招标人提供的详细工程量清单报价进行报价注 1如果不提供详细分项报价将视为没有实质性响应招标文件 2如本表格式内容不能满足需要供应商可根据本表格格式自行划表填写但必须体现以上内容 3供应商投标时不得更改招标人发出的工程量清单数量否则在确认中标后招标人有权要求中标人按清单数量施工供应商法定代表人或法定代表人授权代表签字供应商名称签章日期年月日 75 53 中小企业声明函本公司郑重声明根据政府采购促进中小企业发展暂行办法财库 2011181 号的规定本公司为请填写中型小型微型企业即本公司同时满足以下条件 1根据工业和信息化部国家统计局国家发展和改革委员会财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知工信部联企业2011300 号规定的划分标准本公司为请填写中型小型微型企业 2本公司参加单位的项目采购活动提供本企业制造的货物由本企业承担工程提供服务或者提供其他请填写中型小型微型企业制造的货物本条所称货物不包括使用大型企业注册商标的货物本公司对上述声明的真实性负责如有虚假将依法承担相应责任供应商法定代表人或法定代表人授权代表签字供应商名称签章日期年月日注1本声明函对中小企业参与政府采购活动时适用 2如果供应商不是中小企业的可不提供该中小企业声明函 76 54残疾人福利性单位声明函本单位郑重声明根据财政部民政部中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知财库2017141 号的规定本单位为符合条件的残疾人福利性单位且本单位参加单位的项目采购活动提供由本单位承担工程本单位对上述声明的真实性负责如有虚假将依法承担相应责任供应商法定代表人或法定代表人授权代表签字供应商名称签章日期年月日注供应商为残疾人福利性单位时适用 77 55监狱企业声明函本单位郑重声明根据关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知财库201468 号的规定本单位为符合条件的监狱企业且本单位参加单位的项目采购活动提供由本单位承担工程本单位对上述声明的真实性负责如有虚假将依法承担相应责任供应商法定代表人或法定代表人授权代表签字供应商名称签章日期年月日注供应商为监狱企业时适用

推荐招标

全国

浏览历史