余杭区云会中心小学食堂综合楼新建工程 余杭区云会中心小学食堂综合楼新建工程 2018-11-23
项目编号
项目编号
余18840
法定代表人
费跃建
工程名称
余杭区云会中心小学食堂综合楼新建工程
工程地址
杭州市余杭区仁和街道
建设单位
杭州市余杭区人民政府仁和街道办事处
年度投资(万元)
投资总额(万元)
2494.81
工程概算投资(万元)
2494.81
招标方式
公开招标
地上层数
0
工期要求
365
地下层数
0
结构
混砖
最大跨度
0
最大建筑高度
0
联系人
卓小强
基础埋深
0
联系电话
86397083
建筑面积(M2)
0
联系地址
杭州市余杭区仁和街道
发布时间
2018年11月23日
邮政编码
报名开始时间
报名结束时间
审查方式
资格后审
投标保证金(万元)
30
报名地点
代理公司电话
86320727
招标代理公司
耀华建设管理有限公司
代理公司联系人员
陈骏雄
发包内容范围
本工程施工图纸范围内的新建食堂、新建综合楼、室外活动设施、园区道路、景观绿化及其他市政配套工程等。
承包资质要求
具备施工总承包企业建筑工程三级
从业人员资格要求
具备建筑工程二级
备注:
招投标其它相关要求及注意事项：
1、本次招标不设立报名环节，采用资格后审，招标文件、答疑纪要在余杭区公共资源交易网或余杭区建设工程招标网提供。
2、本工程投标保证金交至杭州市余杭区住房和城乡建设局（保证金专户）。
3、区内企业可按《关于建设工程区内企业年度投标保证金一次性预缴办法的通知》（余建[2013]230号）文件相关规定执行。区外企业在交纳保证金时，需在网银/电汇凭证上明示用途和招标编号、投标项目简称。
4、本工程不接受联合体投标。
5、与招标人存在利害关系可能影响招标公正性的法人、其他组织或者个人，不得参加投标。
6、单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位，不得参加同一标段投标或者未划分标段的同一招标项目投标。
相关附件 项目招标公告（余18840）上传招标文件.rar图纸.part5.rar图纸.part3.rar图纸.part2.rar图纸.part1.rar图纸.part4.rar
招标公告 1 招标条件 本项目为余杭区云会中心小学食堂综合楼新建工程已由余发改中心2018 768号批准
同意建设资金来源为自筹建设单位为杭州市余杭区人民政府仁和街道办事处项目具备
招标条件现对该项目进行公开招标 2 项目概况与招标范围 本工程施工图纸范围内的新建食堂新建综合楼室外活动设施园区道路景观绿化
及其他市政配套工程等工程概算为249481万元 3 投标申请人资格要求 1投标人资质具备建筑工程施工总承包新叁级及以上的独立法人企业 2建造师项目负责人资质具备建筑工程贰级及以上 3本次招标不设立报名环节采用资格后审招标文件答疑纪要图纸在余杭区公共
资源交易网或余杭区建设工程招标网 4本工程投标保证金交至杭州市余杭区住房和城乡建设局保证金专户 区内企业可
按关于建设工程区内企业年度投标保证金一次性预缴办法的通知 余建2013230号
文件相关规定执行区外企业在交纳保证金时需在网银电汇凭证上明示用途和招标编
号投标项目简称 5代理公司耀华建设管理有限公司电话057186320727 6本工程不接受联合体投标 7与招标人存在利害关系可能影响招标公正性的法人其他组织或者个人不得参与投
标 8单位负责人为同一人或者存在控股管理关系的不同单位不得参与同一标段投标或
者未划分标段的同一招标项目投标 4 联系方式 招 标 人杭州市余杭区人民政府仁和街道办事处 电 话057186397083 联 系 人卓工 招标代理耀华建设管理有限公司 地 址余杭区南苑街道华元欢乐城喜悦庭4幢20层华元大厦20层 邮 编311100 电 话057186320727 联 系 人陈工 招标人杭州市余杭区人民政府仁和街道办事处 日期2018年11月16日附件 主要材料设备品牌表 表11 序号材料设备名称材料规格品牌约定范围备注1配电箱成套厂家杭州恒梦浙江研豪浙江山宇或同档次及以上优等品2配电箱内电气元件杭梅上海人民上联常熟开关优等品3电线电缆杭州永通日通燎原电缆龙港电缆或同档次及以上优等品4JDGKBG管浙杭天一武陵源萧通或同档次及以上优等品5开关插座鸿雁正泰TCL或同档次及以上优等品6桥架远大博奥冠杰或同档次及以上优等品7普通灯具及光源雷士欧普欧司朗或同档次及以上优等品8应急灯具杭州台谊杭州安卡庆春或同档次及以上优等品9吊风扇盛风乘风艾美特或同档次及以上优等品10消防报警器材系统电子产品及设备上海松江云安海湾利达或同档次及以上优等品11电气火灾监控系统中山福瑞特小武松东莞斯迈尔特北京北秦或同档次及以上优等品12防火门监控系统江苏昊泽瑞西安乐乐金盾北京中科恒电或同档次及以上优等品13消防设备电源监控系统中科恒电东南利达安博瑞尼或同档次及以上优等品14钢塑复合管镀锌钢管湖州金洲上海劳动天津利达或同档次及以上优等品15PPR给水管伟星中财中塑或同档次及以上优等品16UPVC排水管永亨中财伟星或同档次及以上优等品17阀门埃美柯春江冠龙或同档次及以上优等品18卫生洁具及卫生洁具附件东箭箭牌美标九牧或同档次及以上优等品19带灭火器组合式消防柜杭州信达东盛平安或同档次及以上优等品20喷头金盾杭州建安川消或同档次及以上优等品21沟槽配件瑞孚桐江奇顺或同档次及以上优等品22水泵及稳压设备水泵泵类控制箱控制柜厂家配套上海东方南方泵业上海凯泉或同档次及以上优等品23空气源热泵机组中宇天舒生能或同档次及以上优等品24风机之江上虞舜风或同档次及以上优等品25防火阀消声器风口杭州金盾宁波金刚磐石或同档次及以上优等品26吸顶式排气扇松下三菱鸿雁或同档次及以上优等品27VRF空调美的格力海尔或同档次及以上优等品28冷凝水管中财伟星联塑或同档次及以上优等品29铜管宏泰飞轮永享或同档次及以上优等品30保温材料江苏赢胜亚罗弗亚罗斯或同档次及以上优等品31抗震支架宇顺锦昕箭鱼或同档次及以上优等品32网线PANDUITSHAWAddison或同档次及以上优等品33信息模块及附件PANDUITSHAWAddison或同档次及以上优等品34配线架光纤光配架PANDUITSHAWAddison或同档次及以上优等品35机柜图腾一舟华生或同档次及以上优等品36交换机及光模块H3C华为思科或同档次及以上优等品37无线网络H3C华为思科或同档次及以上优等品38有线电视及数字电视系统杰士美PBI视贝或同档次及以上优等品39背景音乐系统?ITCsenlangCRX或同档次及以上优等品40摄像机海康威视大华英飞拓或同档次及以上优等品41监视器海康威视大华英飞拓或同档次及以上优等品42录像机海康威视大华英飞拓或同档次及以上优等品43综合管理平台海康威视大华英飞拓或同档次及以上优等品44音箱?ITCsenlangCRX或同档次及以上优等品45攻放ITCsenlangCRX或同档次及以上优等品46话筒ITCsenlangCRX或同档次及以上优等品47投影机EPSONNEC松下或同档次及以上优等品48MDDVD机先锋松下SONY或同档次及以上优等品49音频处理器ITCsenlangCRX或同档次及以上优等品50调音台ITCsenlangCRX或同档次及以上优等品51管理电脑联想戴尔惠普或同档次及以上优等品52餐梯河北利孚特杭州润龙山东科迅或同档次及以上优等品53水泥江山虎山三狮钱潮或同档次及以上优等品54钢材 20以上沙钢永钢马钢 20以下中天西城萍乡或同档次及以上优等品55保温砂浆金丰晨宇天翔或同档次及以上优等品56商品砼鼎瑞恒力钱潮或同档次及以上优等品57外墙真石漆杜克立邦金俊丽或同档次及以上优等品58油漆涂料上海立邦多乐士劳乐士或同档次及以上优等品59木饰面油漆圣丹上海立邦大象或同档次及以上优等品60地砖墙面砖诺贝尔东鹏冠军或同档次及以上优等品61塑胶地板法国得嘉英国欧保英国乐尔派或同档次及以上优等品62木地板傧仕职篮泰奥或同档次及以上优等品63运动地板天速英利奥劲踏或同档次及以上优等品64防水材料杭州市建设工程质量安全监督总站登记的合格产品优等品65玻璃原片杭玻西溪玻璃浙玻或同档次及以上优等品66玻璃加工高明大庄瑞丰或同档次及以上优等品67铝合金型材亚洲广东兴发湖州栋梁或同档次及以上优等品68石膏板可耐福拉法基龙牌或同档次及以上优等品69轻钢龙骨可耐福拉法基龙牌或同档次及以上优等品70五金配件坚郎立兴合和或同档次及以上优等品71门星月神群升富新盼盼或同档次及以上优等品注1所有材料必须达到国标及相关标准要求 PAGE PAGE 1 工程量清单编制说明 工程名称余杭区云会中心小学食堂综合楼新建工程 一工程概况 本工程由杭州市余杭区人民政府仁和街道办事处投资兴建工程内容主要包括主体结构装修水电安装室外景观园林市政等工程 二工程量清单编制招标范围 1工程量清单范围图纸范围内的主体结构装修水电安装室外景观园林市政等 三编制依据 1建设单位提供的施工图纸 2建设工程工程量清单计价规范GB505002013工程量清单计价办法及浙江省有关补充规定 3建设工程造价咨询规范GBT510952015 4浙江省建设工程工程量清单计价指引2013 5杭州市建设工程工程量清单计价实施细则2013修订 6浙江省建设工程造价管理办法浙江省人民政府令第296号 7浙建站定201623号文件关于发布营改增后浙江省建设工程施工取费费率的通知 8建建发2016144号文件关于建筑业实施营改增后浙江省建设工程计价规则调整的通知 9浙建站信201625号文件关于营改增后浙江省建设工程材料价格信息发布工作调整的通知 10浙建站定201654号关于水利建设基金暂停征收后调整浙江省建设工程造价税金费率的通知 建建发2018104号关于增值税调整后我省建设工程计价规则有关增值税税率及计价系数调整的通知 有关规范及标准图集 13其它相关文件 四工程质量标准 达到建筑工程施工质量验收统一标准GB503002013等相关规范的合格标准 五工期要求 按招标文件规定 六施工要求 详见招标文件 七安全文明施工费规费税金企业管理费的要求 1安全文明施工费环境保护费文明施工费安全施工费临时设施费四项费用的投标报价不得低于浙建站定201623号文件关于发布营改增后浙江省建设工程施工取费费率的通知规定的下限费率市区一般工程取费如下 园林工程取费基数为人工费+机械费最低费率为874 市政工程取费基数为人工费+机械费最低费率为1068 建筑工程取费基数为人工费+机械费最低费率为1382 安装工程取费基数为人工费+机械费最低费率为1057 工程排污费社会保障费住房公积金按照浙建站定201623号文件关于发布营改增后浙江省建设工程施工取费费率的通知规定的费率具体如下 园林工程取费基数为人工费+机械费最低费率为1319 市政工程取费基数为人工费+机械费最低费率为73 建筑工程取费基数为人工费+机械费最低费率为104 安装工程取费基数为人工费+机械费最低费率为1196 2农民工工伤保险费按照杭建造价投资办201623号文件规定费率为0122 3税金费率按10计取 4企业管理费报价不得低于省建设行政主管部门颁发的施工费用定额和相关取费计价文件规定的对应专业工程企业管理费弹性费率下限乘20各专业工程企业管理费报价≧∑对应专业工程报价人工费+机械费最低费率具体如下 园林工程取费基数为人工费+机械费最低费率为368 市政工程取费基数为人工费+机械费最低费率为340 建筑工程取费基数为人工费+机械费最低费率为340 安装工程取费基数为人工费+机械费最低费率为509 八具体编制说明 1施工图纸不明确清单有说明按清单描述报价 2投标单位应仔细阅读施工图纸结合清单内容报价工程量清单中项目特征描述未尽事项请各投标人结合施工图纸自行报价并列入综合单价内施工图纸未注明施工方法的项目请投标单位结合设计施工图纸和有关规范及标准自行计算报价 3其余清单项目特征未详细说明的其施工均应满足相关规范图纸等要求 4投标人必须严格执行杭州市人民政府办公厅关于印发杭州市建设工程推广应用 预拌砂浆管理办法的通知杭政办函201132号施工现场使用的砂浆报价必须按预拌砂浆计入不得以设计图纸及清单描述未注明预拌砂浆而提出变更并要求调整中标单价 本工程除项目特征注明采用自拌外均采用商品混凝土商品砼输送方式由投标 位根据施工组织设计在综合单价中综合考虑 经建设单位确认 安装部分 1AP1~ AP4配电箱进线电源引自变电所按每根100米计入 2AL1B1室外照明配电箱进线电源引至本地公共电源总箱按每根100米计入 3消防报警系统从消控室引到每层消防端子箱总线按每根100米计入 4消防设备电源监控系统从消控室引到一层消防端子箱总线按每根100米计入 5电气火灾监控系统从消控室引到一层消防端子箱总线按每根100米计入 6防火门监控系统从消控室引到一层消防端子箱总线按每根100米计入 7食堂餐梯计入本次招标 8室外水电计入本次招标 9雨水回收系统计入本次招标工程量按设计提供的雨水收集回用项目主要设备清单计入 10直饮水间系统只计管道及阀门设备含水龙头不计入本次招标 11厨房设备含厨房内各种水池水龙头不计入本次招标 12室外音乐系统不计入本次招标 土建部分 原地面3楼面4面层做法取消水磨石套边统一改为25mm厚山东白麻花岗岩 原办公室铝扣板门改为成品实木复合门3mm厚橡木板饰面 风雨操场地面由24mm厚企口硬木地板改为24厚企口枫木运动木地板 风雨操场墙面面层改为3米以下用18mm厚陶铝吸音板3米以按原设计做法 原食堂拆除面积为260m2 经设计确认 安装部分 1强电系统食堂一层水平桥架按槽式热镀锌防火电缆桥架200100S12计入 2强电系统在食堂一层4~5轴C~E轴之间设槽式梯式热镀锌防火电缆桥架400200S15引至三层相同位置及地下室泵房在综合楼一层7~8轴F~G轴之间设槽式梯式热镀锌防火电缆桥架400200S15引至四层相同位置 3消防报警系统在食堂一层4~5轴C~E轴间设槽式梯式热镀锌防火电缆桥架15075S12引至三层相同位置及地下室泵房在综合楼一层7~8轴F~G轴间设槽式梯式热镀锌防火电缆桥架15075S12引至四层相同位置 4PY1PY2配电箱由厂商配套提供 5ALE21配电箱出线回路管线按WDZNBYJ225+BYJR25+WDZNBYJ125 JDG20计入 6AP3配电箱引到KL1 室外空调回路管线按WDZYJY4120+170 SC150计入 7ATdt配电箱出线回路管线按WDZBV225+BVR25 KBG20计入 8双管荧光灯按218W LED普通及防水插座按2+3孔三相插座按3孔计入 9消火栓及喷淋管管材按热浸镀锌钢管连接方式按设计说明计入 10喷淋头按下翻按50mm计入 11热水管及水箱等不锈钢制品均按304不锈钢计入 12泵房喷淋系统及屋顶水箱的泄水管通气管溢流管透气管均按镀锌钢管计入 13泵房给水系统呼吸管液动阀传动管均按镀锌钢管计入 14屋顶外露消火栓管及给水管热水给水回水管道保温材料采用采用橡塑管壳保温层厚度35mm所有管道保温后再采用玻璃布缠绕为保护层 15管道及支架刷漆按以下方式计入冷热给水管除锈后先刷防锈漆再刷浅蓝色调和漆二道消火栓管除锈后先刷樟丹二道再刷红色调和漆二道喷淋管除锈后先刷樟丹二道再刷红色黄环调和漆二道压力排水系统管道除锈后刷灰色调和漆两道一般钢结构除锈后先樟丹两道再刷灰色调和漆两道 16消控中心设备及前端管线不在本次设计范围内不计入 17综合布线系统及安防监控系统弱电机房前端线缆12芯室外单模光缆13类50对大对数铜缆8芯室外单模光缆按每根150米计入配管SC100按50米计入室外设置两座弱电手孔井500450700 18有线电视及数字电视系统只考虑配线架至点位的管线及插座设备只考虑带均衡双向放大器分配器分支器其余设备及运营商光纤均不计入 19智能化设备参数详见附表智能化设备参数表 20室外市政给水管及消防给水管道管径≥100采用球墨铸铁管承插式连接＜100采用外镀锌内涂塑钢塑复合管丝扣连接计入 21室外绿地灌溉给水管道采用HDPE管热熔连接计入室外喷灌给水口按DN25手动取水栓采用地埋式栓盖略高出地面并做标志以便识别取水栓布置间距为40m左右计入 22食堂餐梯参数层站及门3层3站3门载重量200kg速度04ms 驱动方式曳引交流单速开门方式垂直中分是否贯通否控制方式门外按钮控制系统微机按钮控制系统电梯形式推车式对重放置侧对重轿厢规格宽 1000 mm深1000 mm高 1200 mm门洞口宽度宽 1500mm高1400mm底坑高度1000mm 井道净尺寸1500mm宽×1450mm深提升高度用户提供材质发纹不锈钢 土建部分 地下室不锈钢爬梯壁厚按15mm 铝板幕墙骨架采用镀锌方管 雨棚底及外挑板底面做法为12+6厚125水泥砂浆找平扫毛封底漆着色剂仿石底涂料仿石面涂料 封闭管井及可进入管井抹灰做法为12厚116水泥砂浆抹灰 外走廊顶棚钢化玻璃厚度按8+152PVB+8钢化夹胶玻璃 外走廊钢结构油漆做法为表面采用喷砂抛丸除锈除锈处理后构件表面环氧富锌底漆一遍环氧云铁中间漆两遍+氯化橡胶面漆两遍耐火漆耐火极限20小时 坡道做法详见图集05J909SM12 厨房排水沟盖板做法为两边采用L505角钢上盖50mm厚成品承重铸铁盖板 室外部分 原有道路拆除基层及面层厚度按新建沥青路面厚度 原有水泥道路拆除按4892m2沥青路面按69931m2 路面集水坑侧面抹灰按20mm厚13水泥砂浆粘结 砖砌体砂浆按M75砂浆砌筑 车行铺装中嵌缝按沥青玛蹄脂嵌缝 特色花池部分土方堆砌暂按18104m3 停车场铺装做法按行车铺装做法 其他说明 为防止地震时水管电缆桥架风管系统及空调管道系统失效及跌落造成人员伤亡及财产损失根据建筑机电工程抗震设计规范GB509812014第104514及746条为强制性条文应对机电管线系统进行抗震加固1本项目对直径≥DN65的管道设置抗震支吊架抗震支吊架的设置原则为新建工程刚性管道侧向抗震支撑最大设计间距12米纵向抗震支撑最大设计间距24米柔性管道上述参数减半为保证抗震系统的整体安全性能对长度低于300mm的吊杆也建议进行适当的补强具体深化设计由专业公司完成最终间距根据现场实际情况及深化设计确定2本项目所有直径大于07m的圆形风管系统所有截面积大于038m2的矩形风管大于DN65的所有空调水管都应设置抗震支吊架抗震支吊架的设置原则为风管的侧向支撑最大间距9米纵向支撑最大间距18米为保证抗震系统的整体安全性能对长度低于300mm的吊杆也建议进行适当的补强具体深化设计由专业公司完成最终间距根据现场实际情况及深化设计确定3本项目重力超过18kN的设备内径大于等于DN60mm的电气配管15Kgm或以上的电缆桥架电缆梯架电缆线盒母线槽都应设置抗震支吊架抗震支吊架的设置原则为刚性电力线管侧向支撑最大间距为12m非刚性电力线管侧向支撑最大间距为6m刚性电力线管纵向支撑最大间距为24m非刚性电力线管纵向支撑最大间距为12m为保证抗震系统的整体安全性能对长度低于300mm的吊杆也建议进行适当的补强具体深化设计由专业公司完成最终间距根据现场实际情况及深化设计确定 所有灯具包含光源 配电箱出现回路系统图与平面图不符的按平面图为准计入 配电箱进线电源按前端配电箱出线为准计入 ATdt配电箱引到电梯配电箱设备配套管线按每根预留10米计入 AL41配电箱引到空气能热水器管线按每根预留10米计入 AL22AL32AL42配电箱引到室内空调机及室内新风机回路在平面图中未明示现未计入 AL0配电箱出线回路在平面图中未明示现未计入 给水消火栓管道室内外分界算至墙体外第一个阀门处阀门及水表均计入单体 喷淋排水雨水管道室内外分界算至墙外15米 给排水系统图与平面图管径标注不符的按平面图为准计入 泵房消火栓系统接XLA1管道出室外算至15米处 泵房喷淋系统接ZPL1ZPL2管道出室外算至15米处 泵房给水出室外算至阀门处 泵房消火栓系统平面图中水泵接合器规格为SQS150A系统图中规格为SQS100A现按系统图为准计入 泵房消火栓系统平面图中有两处阀门为蝶阀系统图中为闸阀现按系统图为准计入 泵房喷淋系统平面图中有阀门为蝶阀系统图上为闸阀现按系统图为准计入 套管按以下方式计入进户管穿外墙设一般钢套管给水管及消防管穿地下室及屋面设刚性防水套管穿墙体穿梁或者楼层楼板采用一般钢套管排水管立管穿楼板设止水套管穿屋面设刚性防水套管阳台雨水管立管穿楼板设止水套管洁具及地漏下穿止水套管 智能化设备参数按设计提供的智能化设备参数表中的清单描述为准没有描述的需符合设计要求 九关于本工程措施项目费的有关规定与要求 1各投标单位在进行综合单价报价时必须结合施工图施工规范技术标准图集地质勘查报告招标文件中的相关条款及清单描述进行报价清单子目中未能对各节点详图进行完全性描述的必须结合施工图详细节点其他相关资料进行报价清单描述中未及的施工工艺必须结合施工图纸及标准图集要求等相关资料进行报价否则视为已计入相应项目综合单价中中标后将不调整综合单价若招标文件中的相关条款与清单有冲突或清单项目及描述与施工图纸有矛盾投标单位在答疑时提出疑问未提出的以招标人解释为准 2本工程在施工期间发生的扰民及民扰事件由投标单位自行处理费用由投标人自行负责 3投标人应充分考虑施工过程中可能发生的水平运输垂直运输临时安防消防临时设施租用建筑垃圾堆放清运赶工措施及分项工程修改造成的小范围窝工工程用电紧张材料采购困难等因素其相关费用列入措施项目费用中 4承包方须自备发电设备自备发电机的费用计入措施项目费中标后不作调整施工时连续停电三天内工期不作顺延 5投标人认为如需采取加快进度措施的则将加快进度措施费计入措施项目费中标后不作调整 6本工程施工过程中如遇到防洪防汛抗旱抗台等与自然灾害相抗争的措施在抵御自然灾害的过程中要求投标人顾全大局服从发包人的统一部署积极主动做好预防和抵御的具体措施由此产生的预防和抵御自然灾害的费用投标人自行估算单独列入报价归入措施费中标后不作调整 7施工过程中需做好扬尘控制相关费用由投标单位自行报价 十本清单由表12分部分项工程量清单及计价表表13C技术措施项目清单及计价表组成要求投标单位结合招标文件招标图纸设计及施工规范当地质检部门的质量验收规定项目特征及工程现场情况等进行综合报价并应包含各项目所有工序的费用总和 十一主要材料品牌表详见附件所有材料必须达到国标或有关规范要求且符合招标人要求由投标人根据招标文件及施工图的要求明确规格型号并报价有推荐品牌的投标人须在推荐品牌中选择并在表16主要材料设备表中备注栏里标明品牌型号若投标人未列出或选择推荐品牌范围之外的投标人必须根据招标人的要求提供材料设备差价风险由投标人自行承担未作特别要求的材料必须采用中档及中档以上品牌或国内外知名厂家生产在采购前报监理和发包人确认在本项目施工期间如出现业主提供的品牌表中某品牌已停止生产或其他何种原因无法采购到时由业主在原有品牌中任选其他某一品牌中标单位不得有异议费用不作调整 如提供的电子版清单与书面清单不符时以书面清单为准若只提供电子版的则以电子版为准清单特征描述不完整时投标单位应结合施工图及相关规范规定等进行综合考虑 PAGE PAGE 5 建设工程施工招标文件 一般计税招标项目示范文本 2013清单修订版 招标编号余18840 工程名称余杭区云会中心小学食堂综合楼新建工程 招标人杭州市余杭区人民政府仁和街道办事处盖章 法定代表人或其委托代理人 签字或盖章 招标代理机构 耀华建设管理有限公司盖章 法定代表人或其委托代理人 签字或盖章 日期 2018 年 月 日 备案机关 目 录 一投标须知前附表 二投标须知 一总则 l工程说明 2招标范围 3资金来源 4合格的投标人 5投标费用 6踏勘现场 二招标文件 7招标文件的组成 8招标文件的澄清 9招标文件的修改 三投标文件的编制 10投标文件的语言及度量衡单位 11投标文件的组成 12投标文件格式 13投标报价 14投标货币 15投标有效期 16投标担保 17投标预备会 18投标人的替代方案 19投标文件的份数和签署 四投标文件的递交 20投标文件的密封和标记 21投标截止日期 22迟交的投标文件 23投标文件的补充修改与撤回 24资格预审材料的更新 五开标 25开标 26投标文件的初步审查 六评标 27评标会议 28评标过程的保密 29资格后审 30投标文件的澄清 31投标文件的符合性鉴定 32错误的修正 33投标文件的评估和比较 七合同的授予 34合向授予标准 35招标人拒绝任何或所有投标的权力 36中标通知书 37合同协议书的签订 38履约担保 三合同条款 四廉政责任书格式 五工程技术规范 六工程量清单另附 七图纸及其它资料另附 八工程评标办法另附 九投标文件格式 一前附表 项号条款号内 容说明与要求111工程名称 批准文号余杭区云会中心小学食堂综合楼新建工程 余发改中心2018768号211建设地点余杭区仁和街道311建设规模 及工程类别本工程概算为249481万元 甲类投资项目叁类公共建筑工程411承包方式包工包料 511质量要求符合建筑工程施工质量验收统一标准GB503002013合格标准621招标范围施工图范围内的工程722工期要求计划2018年 月 日前开工2019年 月 日前竣工施工总工期365日历天831资金来源及落实情况自筹100资金已落实941投标人资质等级 和项目负责人资质等级投标人资质具备建筑工程施工总承包新叁级及以上 建造师项目负责人资质 建筑工程贰级及以上1043资格审查方法资格后审 注1 与招标人存在利害关系可能影响招标公正性的法人其他组织或者个人不得参加投标 2单位负责人为同一人或者存在控股管理关系的不同单位不得参加同一标段投标或者未划分标段的同一招标项目投标项号条款号内容说明与要求11131工程量清单 计价方式综合单价12151投标有效期为90日历天从投标截止之日算起 一般不少于90天但可适当延长13161投标担保金额1须从投标单位基本账户汇出投标保证金金额30万元币种为人民币拒收现金截止时间2018年12月13日 收款单位户名杭州市余杭区住房和城乡建设局保证金专户 开户银行光大银行余杭支行 银行账号77430188000255103 银行地址余杭区临平镇邱山大街625号 2须在投标保证金缴纳截止时间前将投标保证金交付方式网银电汇一笔保证金对应一个投标项目谢绝现金缴纳缴纳到账并在缴款凭证备注栏中明示用途和投标项目逾期未缴纳者视为无效投标 3须在投标保证金缴纳截止时间前凭网银电汇凭证原件或复印件至银行窗口办理本项目投标保证金递交函并预留联系人电话该递交函将作为投标保证金缴纳的重要凭证逾期未办理视为无效投标 4咨询电话057186234407 区内企业可按关于建设工程区内企业年度投标保证金一次性预缴办法的通知余建2013230号文件相关规定执行1461踏勘现场自行15171投标预备会 答疑会不举行招标答疑会如有疑问请于2018年12月3 日前以不署名形式在余杭区建设工程招标网上向招标人提出16181投标人的替代方案不允许17201投标文件份数一份正本 一份副本另提供投标文件电子版一份在光盘的封面上写明工程名称投标单位名称中标单位在中标公示结束后再递交与正本内容一致的投标文件副本五份18211投标文件递交地点及截止日期收件单位 地址余杭区临平南大街265号市民之家三楼 余杭区公共资源交易中心2号开标室 时间2018年12月14日9时30分19251开标会地 址余杭区临平南大街265号市民之家三楼 余杭区公共资源交易中心2号开标室 时间2018年12月14日9时30分20334评标标准及方法投标须知第334款D21383履约担保金额中标人提供的履约担保金额为合同总价的5 招标人提供的履约担保金额为合同总价的522314投标报价低于 成本价的判定不采用23本工程主项工程房建工程 电子招标项目说明25电子招标文件发放招标人的电子招标文件将在余杭区建设工程招标网余杭区公共资源交易网发布电子文件内容与书面备案文件内容一致具有同等的效力26 电子投标文件编制 投标人应提供纸质投标文件正本一份副本一份和电子投标文件一份电子投标文件为一张光盘内含技术部分和商务部分 纸质投标文件须通过投标工具制作打印产生带水印码的投标文件 电子投标文件技术部分和商务部分须通过相关软件制作和检查并加盖投标单位的电子签章然后刻录至光盘中27电子投标文件递交投标人投标截止前按招标文件规定的开标地点递交纸质投标文件正本一份副本一份下简称纸质投标文件投标文件电子版一份应与纸质投标文件一同密封提供未按要求提供带水印码的投标文件纸质版或投标文件纸质版或电子版份数与招标文件要求不一致的该投标文件作无效标处理28电子招标项目开标1招标人当众将投标人投标书中拆封的电子光盘文档导入辅助评标系统 2因电子投标文件编制不规范导致投标文件内容无法导入评标系统的该投标文件作无效标处理 3电子投标文件导出的投标总价与纸质投标文件投标函中的投标总价不一致时该投标文件作无效标处理29电子招标项目评标投标人提供的投标电子文件应与纸质投标文件一致不一致时以投标人递交的纸质投标文件为评标依据 二投标须知 一总则 1工程说明 11工程说明见投标须知前附表以下简称前附表第1项~第5项所述 12上述工程按照中华人民共和国招标投标法等有关法律法规规章规定通过招标来择优选定施工单位 2招标范围及工期 21本次招标的工程范围见前附表第6项所述 22本工程的工期要求见前附表第7项所述 3资金来源 31本工程立项计划已得到有关部门的批准工程资金通过前附表第8项所述的方式获得并将部分资金用于本工程施工合同项下的合格支付 4合格的投标人 41投标人资质等级要求见前附表第9项所述 42投标人合格条件见本工程施工招标公告或投标邀请书 43本工程采用前附表第10项所述的资格审查方法确定合格投标人 44当采用资格后审时投标人必须按资格审查文件要求在递交投标文件时一同报送资格后审的资料 45由两个或两个以上法人组成一个联合体以一个投标人的身份共同投标时除符合第4142款的要求外还应符合以下要求本工程不接受联合体投标 1投标人的投标文件及中标后签署的合同协议书对联合体每一成员均具法律约束力 2联合体的各成员应当签订共同投标协议明确约定各方拟承担的工作责任并将该共同投标协议随投标文件一并递交给招标人 3联合体中标后联合体各成员应当共同与招标人签订合同为履行合同向招标人承担连带责任 4联合体的各成员应当共同推荐一联合体代表人由联合体的各成员提交一份授权书证明其代表人资格该授权书作为投标文件的组成部分一并提交给招标人 5联合体代表人应被授权作为联合体所有成员的代表承担责任和接受指令并负责整个合同的全面履行 6参加联合体的各成员不得再以自己的名义单独投标也不得同时参加两个或两个以上的联合体投标出现上述情况者其投标和与此有关的联合体的投标将被拒 7除非另有规定或说明本须知中投标人一词亦指联合体各成员 5投标费用 51投标人应承担其编制投标文件与递交投标文件所涉及的一切费用不论投标结果如何招标人在任何情况下无义务和也无责任承担这些费用 6踏勘现场 61招标人将按前附表第14项所述时间组织投标人对工程现场及周围环境进行踏勘以便投标人获取须自己负责的有关编制投标文件和签署合同所需的所有资料 踏勘现场所发生的费用由投标人自己承担 62招标人向投标人提供的有关现场的资料和数据是招标人现有的能使投标人利用的资料招标人对投标人由此而做出的推论理解和结论概不负责 63投标人及其人员经过招标人的允许可为踏勘目的进入招标人的工程现场但投标人及其人员不得因此使招标人及其人员承担有关的责任和蒙受损失投标人并应对由此次踏勘现场而造成的死亡人身伤害财产损失损害以及任何其它损失损害和引起的费用和开支承担责任 64如果投标人认为需要再次进行现场踏勘招标人将予以支持费用自理 二招标文件 7招标文件的组成 71招标文件除以下内容外招标人在招标期间发出的答疑纪要和其他补充修改函件均是招标文件的组成部分对投标人起约束作用 招标文件包括下列内容 第一卷 投标须知合同条款及合同格式 一前附表 二 投标须知 三合同条款 四合同格式 第二卷 工程技术要求及工程规范 五工程规范 六工程量清单编制 第三卷 图纸及其它资料 七图纸及其它资料 第四卷 投标文件格式 八 投标函格式 九投标文件商务部分格式 十投标文件技术部分格式 十一投标文件施工项目班子部分格式 72 投标人购取招标文件后应仔细检查招标文件的所有内容如有残缺应及时向招标人提出否则由此引起的投标损失自负投标人同时应认真审阅招标文件中所有的事项格式条款和规范要求等如果投标人的投标文件没有按照招标文件要求提交全部资料或者投标文件没有对招标文件做出实质性响应其风险应由投标人自行承担并根据有关条款规定其投标有可能被拒绝 8招标文件的澄清 81投标人在收到招标文件后对招标文件任何部分若有任何疑问任何要求澄清招标文件的投标人均应在投标截止日10天前通过余杭区建设工程招标网向招标人提交不论是招标人根据需要主动对招标文件进行必要的澄清或是根据投标人的要求对招标文件做出澄清招标人都将在投标截止日期7天前予以答复统一以答疑纪要形式将答复内容公布在余杭区建设工程招标网上澄清纪要作为招标文件的组成部分具有约束作用 82如有必要招标人将就投标人提出的问题以答疑的形式在投标预备会上进行解释 9招标文件的修改 9l招标文件发出后在投标截止日期7天前的任何时候无论出于何种原因招标人可主动地或在解答投标人提出的澄清问题时对招标文件进行修改 92招标文件的修改将在余杭区建设工程招标网上公布招标文件的修改作为招标文件的组成部分并具有约束作用投标人应在开标前关注招标网上信息及时接收修改文件 93 招标文件招标文件澄清答疑纪要招标文件修改补充通知内容均以书面备案明确的内容为准当招标文件修改补充通知澄清答疑纪要内容相互矛盾时以最后发出的通知或纪要或修改文件为准 94 招标人保证招标文件澄清答疑纪要和招标文件修改补充通知在投标截止时间至少5日前公布在余杭区建设工程招标网上为使投标人在编写投标文件时有充分时间对招标文件的修改部分进行研究招标人可以酌情延长递交投标文件的截止日期具体时间将在修改补充通知中明确 三投标文件的编制 10投标文件的语言及度量衡单位 101投标人与招标人之间对投标有关的所有往来通知函件和投标文件均使用中文投标人随投标文件提供的证明文件和资料可以为其它语言但必须附中文译文解释这些文件应以中文为准 102除技术规范另有规定外投标文件使用的度量衡单位均采用中华人民共和国法定计量单位 11投标文件的组成 111投标文件由投标文件投标函格式商务部分格式和技术部分格式项目施工班子格式四部分文件组成投标函格式单独成册或与商务部分格式装订成册 112投标函格式主要包括下列内容 1法定代表人资格证明书 2投标文件签署授权委托书 3投标函 4投标函附录 5投标承诺书 6投标保证金 7投标单位应提供有效的安全生产许可证复印件加盖公章在投标过程中安全生产许可证有变化的外进企业应向原备案单位主动报告本区企业向行政主管部门主动报告 8 招标文件要求投标人提交的其它投标资料本项无格式需要时由招标人用文字提出 113商务部分主要包括下列内容 工程量清单编制与报价采用统一格式 1 工程量清单及计价表式不得随意修改 1投标总价封面已标价工程量清单 2工程量清单报价说明 3表111 工程项目报价汇总表 4表112 单位工程报价汇总表 5表12 分部分项工程项目清单及计价表 6表13A 组织措施项目整体清单及计价表 7表13B 组织措施项目专业工程清单及计价表 8表13C 技术措施项目清单及计价表 9表13A1 安全文明施工措施项目基本费和施工扬尘污染防治增加费清单及计价表 10表14 其他项目清单及计价表 11表141 计日工表 12表142 总承包服务费项目及计价表 13表15 主要工日价格表 14表16 主要材料价格表 15表17 主要机械台班价格表 2工程量清单报价分析表 1 表21 分部分项工程项目清单综合单价分析表 2 表22 措施项目清单分析表 3 表23 综合单价工料机分析表中标后提供 4 表24 措施项目工料机分析表中标后提供 5 表25 现场监控临时宿舍取暖降温费用分析表 招标人根据拟建工程的构成发包方式及报价要求将在工程量清单编制总说明中明确投标人具体需填报的表格 投标报价需要的其它资料本项无格式需要时由招标人用文字或表格提出或投标人在投标报价时提出 114技术部分主要包括下列内容 1141工程同步施工交叉施工的技术保证措施和安全保证措施 1142现场施工质量保证措施的合理性及可行性包括安装工艺保证措施现场检测季节性施工措施等 1143运输方案包括场内和场外运输运输方案的合理性 1144施工现场成品及半成品的保护方案 1145施工进度计划及网络图工期保证措施工程的总体网络计划是否符合要求网络图是否具有逻辑性可行性合理性保证措施是否清晰明确具体本施工进度计划应围绕该时间结点进行合理编制 1146质量保证体系质量保证体系是否健全保证措施是否明确具体可行各项措施落实是否可行针对性强特别是在典型位置的质量措施是否先进可靠 1147安全文明施工保证体系和安全文明施工措施的体现保证措施是否明确具体可行安全文明施工措施是否有针对性是否具体可行 1148材料采购的合理性可靠性材料性能是否可靠货源是否有保障供货组织方案是否合理 1149工程施工的重点与难点分析能准确列出本工程设计安装施工运输等方面的重点难点及针对性解决措施 11410与设计监理总包业主及其他相关分包单位等的配合措施 11411施工平面布置方案材料堆放的合理性可行性 11412施工组织设计 a主要施工方法 b工程投入的施工机械设备情况主要施工机械进场计划 c劳动力安排计划 d确保工程质量的技术组织措施 e确保安全生产的技术组织措施 f确保文明施工的技术组织措施 g确保工期的技术组织措施 h施工总平面布置设计 115项目施工班子主要包括下列内容 1项目班子到岗承诺书内容包括项目负责人技术负责人安全员等班子成员到岗率应予明细 2工程运输业务发包承诺书 3项目管理班子配备 a项目管理班子配备情况表 b项目负责人简历表附建造师注册证书复印件和有关行业主管部门核发的安全考核合格证书B类证的复印件 c项目技术负责人简历表 d项目管理班子配备情况其它辅助说明资料 专职安全生产管理人员的安全考核合格证书C类证班子成员的岗位证书 4项目拟分包情况 5联合体组成情况本工程不接受联合体投标 a 联合体协议书及相关材料 12投标文件格式 121投标文件包括本须知第11条中规定的内容投标人提交的投标文件必须毫无例外地使用招标文件所提供的投标文件全部格式表格可以按同样格式扩展 122本工程分部分项工程量清单综合单价分析表措施项目清单分析表现场监控临时宿舍取暖降温费用分析表要求在投标文件中提供 123本工程综合单价工料机分析表措施项目工料机分析表由中标单位在中标后提供 13投标报价 131本工程的工程量清单的投标单价采用本须知前附表第11项所规定的方式进行报价 132投标报价为投标人的投标文件中提出的各项支付金额的总和 133投标人的投标报价应是完成本须知第2条和合同条款上所列招标工程范围及工期的全部不得以任何理由予以重复作为投标人在工程量清单中计算单价或总价的依据 134采用工程量清单报价的投标人应按清单中列出的工程项目填报单价和合价每一项目只允许有一个报价任何有选择的报价将不予接受投标人未填单价或合价的工程项目在实施后招标人将不予以支付并视作该项费用已包括在其它有价款的单价或合价内 135技术规范要求的费用应包括在投标报价中 136合同的施工地点为本须知前附表第2项所述除非合同中另有规定投标人在投标总价中的价格均包括完成该工程项目的直接费间接费利润税金风险费等所有费用 137投标人应先到工地踏勘以充分了解工地位置情况道路储存空间装卸限制及任何其它足以影响承包价的情况任何因忽视或误解工地情况而导致的索赔或工期延长申请将不获批准 138除非本招标文件对工程量清单编制和报价另有说明的否则投标人应按工程量清单中的项目和数量进行报价 139投标人所报的企业管理费中应包含危险作业意外伤害保险费用否则视同投标人优惠 14投标货币 141本工程的投标应以人民币报价 15投标有效期 151投标有效期见本须知前附表第12项所规定的期限在此期限内凡符合本招标文件要求的投标文件均保持有效 152在特殊的情况下招标人在原定投标有效期满之前招标人可以根据需要以书面形式向投标人提出延长投标有效期的要求对此要求投标人须以书面形式予以答复投标人可以拒绝招标人这种要求而不被没收投标保证金或投标保函同意延长投标有效期的投标人既不能要求也不允许修改其投标文件但需要相应的延长投标担保的有效期在延长的投标有效期内本须知第16条关于投标保证金或投标保函的退还与没收的规定仍然适用 16投标担保 161投标人应在递交投标文件时或前以人民币提交一笔不少于本须知前附表第13项所规定数额的投标保证金并作为其投标的一部分招标人可根据本须知第166条规定的条件予以没收投标保证金 162投标人应按要求提交投标担保并采用下列形式 投标人应按照招标文件的要求按时足额将投标保证金缴至专户投标保证金可以网银电汇形式提交投标单位在交纳保证金时需在网银电汇凭证上明示用途和投标项目以便查对核实所交保证金手续不得重复使用一项目一收一退保证金交纳后须在投标保证金缴纳截止时间前凭网银电汇凭证原件或复印件至银行窗口办理本项目投标保证金递交函并预留联系人电话该递交函将作为投标保证金缴纳的重要凭证逾期未办理视为无效投标各投标单位在投标文件中附窗口出具的投标保证金递交收据复印件 代收投标保证金的银行须在开标前一个小时向投标保证金专户管理窗口提交投标保证金缴纳名单确保投标保证金缴纳名单的准确性否则产生的一切后果由代收投标保证金的银行负责 各投标人交易员应携带本项目投标保证金递交函原件或复印件参加开标会议以备核查 区内企业可按关于建设工程区内企业年度投标保证金一次性预缴办法的通知余建2013230号文件相关规定执行 163对于未能按要求提交投标担保的投标招标人将视为不响应招标文件而于以拒绝 164未中标的投标人的投标担保将按照第15条招标人规定的投标有效期或经投标人同意的延长的投标有效期期满后28天内予以退还不计利息 165中标人的投标担保在中标人按本须知第37条规定签订合同并按本须知第38条规定提交履约担保后3日内予以退还不计利息 166如投标人有下列任何情况发生时投标担保将被没收 1投标人在投标有效期内撤回其投标文件 2 投标人无故放弃中标资格的 3投标人拒绝按本须知第32条规定修正标价 4中标人未能在规定期限内提交履约担保或签订合同协议 5法律规定的其他情况 17投标预备会不采用 171投标预备会答疑会如招标人认为有必要召开投标预备会投标人可按照前附表第15项规定的或招标人另行书面通知的时间和地点派出代表出席招标人主持的投标预备会 172投标预备会的目的是澄清解答投标人在查阅招标文件后和现场踏勘中可能提出的任何方面的问题 173投标人提出的与投标有关的任何问题须在投标预备会召开前3天以书面形式提交给招标人在投标预备会上招标人将做出澄清和解答 174招标人在投标预备会上所做出的澄清和解答以书面答复为准投标人在收到投标答疑纪要时应以书面形式予以确认答疑纪要的有效性规定按照本须知第9394款规定执行 175未出席投标预备会不作为否定投标人资格的理由 18投标人的替代方案不采用 181投标人所提交的投标文件应完全满足招标文件包括图纸和技术规范所示的基本技术设计的要求除非投标须知前附表第16项中允许投标人提交替代方案否则替代方案将不予考虑如果允许投标人提交替代方案则执行本须知第182款的规定 182如果投标须知前附表第16项中允许投标人提交替代方案则投标人除提交正式投标文件外还应按照招标文件要求提交替代方案替代方案应满足评审所需的全部资料包括设计计算书技术规范单价分析表替代方案报价书所建议的施工方案及有关的其它详细资料招标人只考虑根据基本技术要求提交了符合评标标准的投标人所提交的替代方案如已提交 19投标文件的份数和签署 191投标人应按本投标须知有关规定编制前附表第17项规定份数的投标文件 192投标文件的正本和副本均需打印或使用不褪色的墨水笔书写字迹应清晰易于辨认并应在投标文件封面的右上角清楚地注明正本或副本正本和副本如有不一致之处以正本为准 193投标文件封面投标函均应加盖投标人印章并经法定代表人或其委托代理人签字或盖章由委托代理人签字或盖章的在投标文件中必须同时提交投标文件签署授权委托书投标文件签署授权委托书格式签字盖章及内容均应符合要求否则投标文件签署授权委托书无效 194除投标人对错误之处必须修改外全套投标文件应无涂改或行间插字和增删如有修改修改处应由投标人加盖投标人的校对章或由投标文件签字人签字或盖章 四投标文件的递交 20投标文件的密封和标记 201投标人应将投标文件的商务标与投标函密封在内外两层投标文件密封袋里将投标文件的技术标密封在内外两层的另一投标文件密封袋里将投标文件的项目施工班子相关资料单独装订成册并密封在内外两层的另一投标文件密封袋里并在投标文件的内外两层密封袋上清楚标明商务标或技术标或施工项目班子标函同时在投标文件上均应清楚标明正本或副本 电子投标文件一份一张光盘须与商务标或投标函密封在一个密封袋里 202在内层和外层投标文件密封袋上均应 1写明招标人名称和地址 2注明下列识别标志 a 招标编号 b工程名称 c 年 月日 时 分开标此时间以前不得开封 203除了按本须知第202款所要求的识别字样外在内层投标文件密封袋上还应写明投标人的名称与地址邮政编码以便投标按本须知第22条宣布迟到时投标文件可按内层密封袋上标明的投标人地址原封退回 204如果投标文件没有按本投标须知第201款第202款规定加写标记和密封招标人将拒收或者告知投标人招标人将不承担投标文件错放或提前开封的责任对由此造成的提前开封的投标文件将予以拒绝并退还给投标人 205所有投标文件的内层密封袋的封口处应加盖投标人印章所有投标文件的外层密封袋的封口处应加盖密封章或投标人印章如采用暗标将另行明确要求 21投标截止日期 211投标人应按前附表第18项所规定的地址并在投标截止时间前将投标文件送达给招标人 212招标人按本须知第9条规定以修改补充通知的方式酌情延长递交投标文件的截止日期在此情况下投标人的所有权利和义务以及投标人受制约的截止日期均以延长后新的投标截止日期为准 213投标截止期满后招标人收到的投标文件少于法定数的招标人将依法重新组织招标 22迟交的投标文件 221招标人在本须知第21条规定的投标截止日期以后收到的投标文件将被拒绝或返回给投标人 23投标文件的补充修改与撤回 231投标人在递交投标文件以后在规定的投标截止时间之前可以书面形式补充修改或撤回已提交的投标文件并通知招标人补充修改的内容为投标文件的组成部分 232投标人的补充修改或撤回通知应按本须知第20条有关规定密封标志和递交并在内外层投标文件密封袋上清楚标明补充修改或撤回字样 233投标撤回通知书也可采用传真的方式只要招标人在投标截止日期前收到此传真但此传真件应满足下列条件 1传真件上应有投标人名称地址电话并有投标人印章 2具有本须知第202款所要求的标注 3非常清楚地标明撤回字样 4有投标的签字人签字或随后有经签署的确认文本 234根据本须知第21条规定在投标截止日期以后不得补充修改投标文件 235根据本须知第166款规定在投标截止日期至投标人在投标函中规定的投标有效期满之前的这段时间内投标人不得撤回其投标文件否则其投标保证金或投标保函将被没收 24资格预审材料的更新 在递交投标文件时投标人须对资格预审申请书中的财务状况材料重新更新以证明其仍满足资格预审评审标准并且所提供的材料是经过确认的如果在评标时投标人已经不能达到资格标准其投标将被拒绝 五开 标 25开标 251本招标工程招标人将于投标截止时间的同一时间即按照本须知前附表第19项所规定的时间和地点公开举行开标会议并邀请所有投标人代表参加开标会议 252参加开标会议的投标人的交易员或法定代表人应携带本人有效的二代身份证建造师项目负责人的有效二代身份证区交易中心核发的余杭区投标企业IC卡交易员还应随带开标会议的授权委托书附参加开标会议授权委托书供投标人参考对项目实行刷建造师项目负责人二代身份证企业IC卡签到否则其投标文件作无效标处理投标人刷二代身份证及IC卡签到时须仔细核对项目信息若刷卡签错项目或从业人员的产生的一切后果由投标人自负投标人须保证提供的二代身份证及IC卡可以正常读取并真实有效否则产生的一切后果由投标人自负 投标截止时间届满时区公共资源交易中心根据刷卡签到情况出具资格核对表资格核对表上数据以投标截止时间届满时建造师项目负责人的有效二代身份证区交易中心核发的余杭区投标企业IC卡所对应的区建筑市场信用网上的信息为准但当天审核入库的企业的资质信息等级以及企业人员的资质信息等级当天不予启用隔天方可启用企业隔天可正常参加招投标即新入库企业当天审核入库以及已入库企业当天变更审核入库的信息隔天方可启用除系统原因外投标截止时间后资格核对表上数据不作调整 各投标单位应对IC卡内信息真实性负责若有变动的须及时通过区建筑市场信用网办理变更审核手续否则产生的一切后果有投标单位自负 253按规定提交合格撤回通知的投标文件不予开封并退给投标人按本须知第26条规定宣布为无效的投标文件不予详细评审 254开标会议由招标人主持 1由招标人查验各投标人应到会代表身份是否符合本投标须知第252款规定 2投标截止时间届满时招标人代表根据区公共资源交易中心出具的资格核对表审查投标单位资格宣布资格初审结果招标人宣布初审合格投标单位的数量及不合格的投标单位名单不合格的投标单位的投标文件将不予开封投标单位对资格初审结果有异议的须当场及时提出 3由投标人或者其集体推选的代表检查投标文件的密封情况也可以由招标人委托的公证机构进行检查并公证 4经确认无误后由有关工作人员当众拆封宣读投标人名称投标价格和投标文件的其他主要内容 255招标人在招标文件要求提交投标文件的截止时间前收到的初审合格投标单位的投标文件开标时都应当当众予以拆封宣读 256招标人将对开标过程进行记录并由招标人和投标人签字确认未签字的视为无异议后存档备查 26投标文件的初步审查 261投标文件有下列情形之一的招标人不予受理 1逾期送达的或者未送达指定地点的 2未按招标文件要求密封的 3投标单位未按招标文件要求准时参加开标会议的 262投标文件出现下列情形之一的由评标委员会评标后按废标处理 1本须知第11条规定的投标文件有关内容未按本须知第193款规定加盖投标人印章或未经法定代表人或其委托代理人签字或盖章由委托代理人签字或盖章未随投标文件一起提供有效的授权委托书原件 2投标文件未按规定的格式填写内容不全或关键字迹模糊无法辨认的 3投标人递交两份或多份内容不同的投标文件或在一份投标文件中对同一招标项目报有两个或多个报价且未声明哪一个有效按招标文件规定提交备选投标方案的除外 4投标文件中投标人名称或组织结构包括建造师与资格审查时不一致的 5投标人未按照招标文件的要求提供投标保证金或者投标保函的 6组成联合体投标的投标文件未附联合体各方共同投标协议的 7评标委员会在评标过程中发现投标人以他人的名义投标串通投标以行贿手段谋取中标或者以其它弄虚作假方式投标的 8投标人资格不符合国家有关规定和招标文件要求的或者拒不按照要求对投标文件进行澄清说明或者补正的 9投标文件载明的工程质量标准施工工期保修期明显不能满足招标文件要求的 10投标文件载明的关键技术方案不可行存在重大安全隐患的或者采用的施工工艺方法或质量安全管理措施不能满足国家强制性标准或要求的 11未按招标文件要求提供有效的安全生产许可证的复印件盖公章 12根据关于批转加强余杭区工程运输安全管理工作实施意见的通知余政办201022号文规定投标单位必须在施工项目班子标函中承诺将工程运输业务发包给有资质和证照齐全的工程运输单位否则投标文件作废标处理 13项目施工班子标函内容与招标文件行业标准有冲突的专职安全生产管理人员配备须符合建质200891号文件规定至少1人投标文件作废标处理 14 根据注册建造师管理规定建设部153号令投标单位拟派本项目的建造师已在其它建设工程项目上担任施工单位项目负责人的其投标文件作废标处理 15施工项目班子标函中未按招标文件要求提供建造师注册证书复印件和有效的安全考核合格证书B类证复印件的或未按招标文件要求提供专职安全生产管理人员有效的安全考核合格证书C类证复印件的其投标文件作废标处理 16投标函中招标人工程名称等关键内容错误或大写报价无法进行宣读的 17投标报价高于最高限价或者经评标委员会认定以低于成本价竞标的评标委员会在评标中发现投标人的价格明显低于其它投标报价使得其投标报价可能低于其企业成本的应当要求该投标人作出书面说明并提供相关材料投标人不能合理说明或者不能提供相关材料的由评标委员会认定该投标人以低于成本价竞标 18当评标委员会发现其错误达到或超过原总报价05时将认定其投标文件质量较差其错误不予修正作废标处理 19投标文件商务标中未按规定加盖编制人员专用章和签字的或者委托工程造价咨询人编制的未按招标文件要求提供情况说明咨询合同书及工程造价咨询资质等级证书的 20施工取费费率标准按关于转发省造价管理总站<关于发布营改增后浙江省建设工程施工取费费率的通知>的通知杭建造价投资办201623号 根据关于进一步加强杭州市建设工程安全文明施工费计取管理规定的通知杭建市201625号安全文明施工措施项目基本费和扬尘污染防治增加费包括安全施工文明施工环境保护和临时设施费用必须充分保证投标人应结合招标工程的实际依据招标人提供的安全文明施工措施项目清单及计价表表13A1按项目整体考虑分别报价 安全文明施工措施费用报价不得低于建设行政主管部门颁发的取费计价文件规定的弹性费率下限的计算值投标人未按规定要求报价的评标委员会可以评定为废标 即安全文明施工措施费用的投标报价≥∑专业工程分部分项工程量清单中的取费基数值?+?技术措施项目清单中的取费基数值×对应专业工程基本费下限费率上级建设主管部门颁发的有关文件对该措施费用内容和费率下限标准有调整的按其规定执行 报价中的创标化工地增加费应根据招标文件确立的创建等级要求和招标控制价中公布的创标化工地增加费暂定费用金额进行统一填报招标文件中未明确创标化工地等级要求及创标化工地增加费暂定费用金额的投标人暂不填报报价上级建设主管部门颁发的有关文件对该措施费用内容和费率下限标准有调整的按其规定执行投标人未按上述规定要求报价的评标委员会可评定为废标? 21规费包括民工工伤保险税金等不可竞争费用低于现行规定的作废标处理 22企业管理费报价低于建设行政主管部门颁发的相关取费计价文件规定的对应专业工程企业管理费弹性费率下限乘以20的作废标处理 各专业工程企业管理费报价≧∑对应专业工程报价人工费+机械费最低费率 注1对应专业工程报价人工费+机械费包含表12分部分项工程量清单及计价表表13C技术措施项目清单及计价表内人工费+机械费 2最低费率由招标人根据杭建市发2014402号关于印发杭州市建设工程工程量清单计价实施细则2013修订的通知要求在招标文件中明确 3若技术措施项目按整体技术措施项目报价则对应专业工程按主要专业考虑 23施工企业的现场监控现场临时宿舍取暖降温费用未根据市政府市建设行政主管部门颁发的有关文件对于现场监控和现场民工宿舍空调的设置要求或标准规定落实相应费用的报价的作废标处理现场临时宿舍取暖降温费用施工周期在69月的施工项目必须进行报价施工周期跨越其他月份的施工项目由投标人根据我市施工现场标准化管理的要求自主报价 24投标人擅自将招标人提供的工程量清单含分部分项工程及措施项目其他项目清单项目的编码项目名称计量单位工程数量项目特征描述及暂定材料价格作变动补充和修改的除规定可以变动补充和修改内容外由评标委员会认定为未能对招标文件作出实质性响应应作废标处理 25不符合招标文件规定的其他实质性要求或者法律法规规章及现行招投标管理规定必须废标的 六评 标 27评标会议 271评标会议采用保密方式进行评标由评标委员会负责 272评标委员会由招标人依据有关法律规定组织 273评标时间与开标时间同步进行评标分为投标人资格初审和投标文件审查两个阶段 28评标过程的保密 281公开开标后直到授予中标人合同为止凡属于对投标文件的审查澄清评价和比较的有关资料以及中标候选人的推荐情况与评标有关的其他任何情况均应严格保密 282在投标文件的评审和比较中标侯选人推荐以及授予合同的过程中投标人如试图向招标人和评标委员会施加影响的任何行为都将会导致其投标被拒绝 283合同授予后招标人不对未中标人就评标过程情况以及未能中标原因作任何解释未中标人不得向评委或其他有关人员处获取评标过程的情况和材料 29资格后审 291开标结束后评标委员会根据招投标法律法规和招标文件内容对已唱标的投标单位的资格进行审查资格审查未通过的投标单位的投标文件做废标处理但无论投标人数量如何变化确定的评标基准价将保持不变 292开标结束后进入投标文件审查阶段评标委员会根据招标文件对投标文件进行评审编写评标报告推荐合格的中标候选人 30投标文件的澄清 301为了有助于投标文件的审查评价和比较评标委员会可以用书面形式要求投标人对投标文件含义不明确的内容作必要的澄清或者说明有关澄清说明与答复投标人应以书面形式进行但对投标报价和实质性的内容不得更改根据本须知第321条凡属于评标委员会在评标中发现的算术错误进行核实的修改不在此列 31投标文件的符合性鉴定 311开标后投标文件经审查符合本须知第261条规定不予受理外的投标文件由评标委员会进行评审 312评标时评标委员会将首先评定每份投标文件是否在实质上响应了招标文件的要求所谓实质上响应是指投标文件应与招标文件的所有实质性条款条件和规定相符无显著差异或保留或者对合同中约定的招标人的权利和投标人的义务方面造成重大的限制纠正这些显著差异或保留将会对其他实质上响应招标文件要求的投标文件的投标人的竞争地位产生不公正的影响 313如果投标文件实质上不响应招标文件各项要求评标委员会将予以拒绝并且不允许投标人通过修改或撤消其不符合要求的差异或保留使之成为具有响应性的投标 314投标报价低于成本价的判定不采用 招标人结合招标工程和市场竞争情况合理确定并在招标文件的评标办法的以下三种情况中予以明确 1 因投标人原因造成投标报价及其综合单价遗漏工程内容工程数量费用或发生算术错误等累计投标报价缺漏总额冒算多报费用不得抵消缺漏费用占投标报价4B一般取35以上者 凡招标文件要求或工程造价组成应计算的费用而投标人未报且投标文件中未阐明充分理由并提供足够证据者均视为缺漏费用 2投标报价低于有效投标平均报价CC一般取510以上或低于标底价经复核无差错下同DD一般取1020以上或低于工程所在地同类工程平均造价指标E以上者 3投标报价低于有效投标平均报价不到C但累计占投标总价05A以上的分部分项工程项目的综合单价和费用组成不完整不合理或不平衡而低于相应项目的投标平均单价或平均费用15 C以上或低于标底取定单价和费用15D以上者选定分析项目累计金额应不少于投标总价的AA一般取2060 32错误的修正 321评标委员会将对确定为实质上响应招标文件要求的投标文件进行校核看其是否有计算上累计上或表达上的错误修正错误的原则如下 1如果数字表示的金额和用文字表示的金额不一致时应以文字表示的金额为准 2当单价与数量的乘积与合价不一致时以单价为准除非评标委员会认为单价有明显的小数点错误此时应以标出的合价为准并修改单价 3合计累计金额与小计合计金额不一致的以合计累计金额为准并修改小计合计金额及总报价 322当评标委员会按照上述原则修正错误发现其错误达到或超过原总报价05时将认定其投标文件质量较差其错误不予修正作废标处理 323按上述修正错误的原则及方法调整或修正投标文件的投标报价投标人同意后调整后的投标报价对投标人起约束作用如果投标人不接受修正后的报价则其投标将被拒绝并且其投标保证金或投标保函也将被没收并不影响评标工作 33投标文件的评估和比较 331评标委员会将按照本须知第31条规定仅对确实为实质上响应招标文件要求的投标文件进行评估和比较 332在评审过程中评标委员会可能要求投标人就投标文件中的内容进行答辩招标人将以书面形式通知投标人投标人应按要求进行答辩 333评标委员会依据前附表第20项规定的评标标准和方法进行评审和比较向招标人提交评标报告并推荐中标候选人或受招标人委托确定中标人 334评标方法和标准 招标人按照工程项目不同情况在前附表20项内选择下列四种方法和标准之一 A 综合评估法即是最大限度地满足招标文件中规定的各项综合评价标准的投标衡量这一标准需要将报价施工组织设计质量保证工期保证业绩与信誉赋予不同的权重用打分的方法或折算货币的方法评出中标候选人 经评审最低投标价法即是能满足招标文件的实质性要求投标报价不高于最高限价通过经评审最低投标价的投标为中标候选人 经评审的合理低价法 预算公开之经评审的合理低价法详见评标办法 335中标人的确定 A 使用国有资金投资或者国有资金占控股或者主导地位的项目施工 招标确定中标人须严格按照国家计委等7部委第12号令建设部89号令和市政府杭政200118号文件省政府浙政发201439号中有关规定执行 B 对非国有投资的工程项目评标委员会可向招标人推荐不超过3名 有排序的合格的中标候选人有效投标人在7家含7家以上的招标人可在排序前三名候选人中确定中标人有效投标人在5家含5家以上7家以下的招标人可在排序前二名候选人中确定中标人有效投标人在3家含3家以上5家以下的招标人应确定排名第一的侯选人为中标人 七合同的授予 34合同授予标准 341本工程的施工合同将授予按本须知第333款所确定的中标人 35招标人拒绝任何或所有投标的权力 351尽管有本须知第33条规定招标人不受合同授予报价最低的投标人或所有投标人约束招标人在发出中标通知书前任何时侯均有权依据评标委员会的评标报告接受或拒绝任何投标 36中标通知书 361在投标有效期内招标人将向中标人发出中标通知书 362招标人将在发出中标通知书的同时将中标结果以书面形式通知所有未中标的投标人 37合同协议书的签订 371招标人与中标人将于中标通知书发出之日起30日内按照招标文件和中标人的投标文件签订建设工程施工合同 依法必须招标的项目建设工程合同的实质性条款应当与招标文件中标人的投标文件内容一致建设单位委托代理招标的招标代理机构应当核对合同实质性条款与招标文件投标文件及中标通知书的一致性 实行招标发包的建设工程发包单位或其委托的招标代理机构应当在签订合同之日起7个工作日内将合同上报所在地建设行政主管部门 372中标人如不按本投标须知第371款的规定与招标人签订合同则招标人将有充分的理由废除授标并没收其投标保证金或投标保函给招标人造成的损失超过投标担保数额的还应当对超过部分予以赔偿同时依法承担相应法律责任 373中标人应当按照合同约定履行义务完成中标项目施工不得将中标项目施工转让转包给他人 38履约担保 381合同协议书签署后7天内中标人应按前附表第21项规定的金额向招标人提交履约担保 382如果中标人不能按本须知第381款的规定执行招标人将有充分的理由废除合同并没收其投标保证金给招标人造成的损失超过投标保证金数额的还应当对超过部分予以赔偿 383招标工程如要求中标人提交履约担保的招标人也将在中标人提交履约担保的同时向中标人提供同等数额的工程款支付担保提供支付担保金额在前附表第21项内规定 合同条款格式 使用住房和城乡建设部国家工商行政管理总局 制定的建设工程施工合同示范文本 GF20130201 第一部分 合同协议书 发包人全称 承包人全称 根据中华人民共和国合同法中华人民共和国建筑法及有关法律规定遵循平等自愿公平和诚实信用的原则双方就 工程施工及有关事项协商一致共同达成如下协议 一工程概况 1工程名称 2工程地点 3工程立项批准文号 4资金来源 5工程内容 群体工程应附承包人承揽工程项目一览表附件1 6工程承包范围 二合同工期 计划开工日期年月日 计划竣工日期年月日 工期总日历天数天工期总日历天数与根据前述计划开竣工日期计算的工期天数不一致的以工期总日历天数为准 三质量标准 工程质量符合标准 四签约合同价与合同价格形式 1签约合同价为 人民币大写 ? 元 其中 1安全文明施工费 人民币大写 ? 元 2材料和工程设备暂估价金额 人民币大写 ? 元 3专业工程暂估价金额 人民币大写 ? 元 4暂列金额 人民币大写 ? 元 2合同价格形式 五项目经理 承包人项目经理 六合同文件构成 本协议书与下列文件一起构成合同文件 1中标通知书 2投标函及其附录 3专用合同条款及其附件 4通用合同条款 5技术标准和要求 6图纸 7已标价工程量清单或预算书 8其他合同文件 在合同订立及履行过程中形成的与合同有关的文件均构成合同文件组成部分 上述各项合同文件包括合同当事人就该项合同文件所作出的补充和修改属于同一类内容的文件应以最新签署的为准专用合同条款及其附件须经合同当事人签字或盖章 七承诺 1发包人承诺按照法律规定履行项目审批手续筹集工程建设资金并按照合同约定的期限和方式支付合同价款 2承包人承诺按照法律规定及合同约定组织完成工程施工确保工程质量和安全不进行转包及违法分包并在缺陷责任期及保修期内承担相应的工程维修责任 3发包人和承包人通过招投标形式签订合同的双方理解并承诺不再就同一工程另行签订与合同实质性内容相背离的协议 八词语含义 本协议书中词语含义与第二部分通用合同条款中赋予的含义相同 九签订时间 本合同于 年 月 日签订 十签订地点 本合同在 签订 十一补充协议 合同未尽事宜合同当事人另行签订补充协议补充协议是合同的组成部分 十二合同生效 本合同自 生效 十三合同份数 本合同一式 份均具有同等法律效力发包人执 份承包人执 份 发包人 公章 承包人 公章 法定代表人或其委托代理人 法定代表人或其委托代理人 签字 签字 组织机构代码 组织机构代码 地 址 地 址 邮政编码 邮政编码 法定代表人 法定代表人 委托代理人 委托代理人 电 话 电 话 传 真 传 真 电子信箱 电子信箱 开户银行 开户银行 账 号 账 号 第二部分 通用合同条款略 第三部分 专用合同条款 1 一般约定 11 词语定义 111合同 11110其他合同文件包括 施工组织设计施工组织 HYPERlink httpbaikebaiducomview14417htm t blank 设计是用来指导 HYPERlink httpbaikebaiducomview1094820htm t blank 施工项目全过程各项活动的技术经济和组织的综合性文件 112 合同当事人及其他相关方 1124监理人 名 称 资质类别和等级 联系电话 电子信箱 通信地址 1125 设计人 名 称 资质类别和等级 联系电话 电子信箱 通信地址 113 工程和设备 1137 作为施工现场组成部分的其他场所包括 1139 永久占地包括 11310 临时占地包括 13法律 适用于合同的其他规范性文件 14 标准和规范 141适用于工程的标准规范包括1按通用条款约定 142 发包人提供国外标准规范的名称 发包人提供国外标准规范的份数 发包人提供国外标准规范的名称 143发包人对工程的技术标准和功能要求的特殊要求 15 合同文件的优先顺序 合同文件组成及优先顺序为 1合同协议书 2中标通知书 3投标函及其附录 4专用合同条款及其附件 5通用合同条款 6技术标准和要求 7图纸 8已标价工程量清单或预算书 9其他合同文件 ①施工组织设计 ②其他 16 图纸和承包人文件 161 图纸的提供 发包人向承包人提供图纸的期限 发包人向承包人提供图纸的数量 发包人向承包人提供图纸的内容 164 承包人文件 需要由承包人提供的文件包括 承包人提供的文件的期限为 承包人提供的文件的数量为 承包人提供的文件的形式为 发包人审批承包人文件的期限 165 现场图纸准备 关于现场图纸准备的约定 17 联络 171发包人和承包人应当在 天内将与合同有关的通知批准证明证书指示指令要求请求同意意见确定和决定等书面函件送达对方当事人 172 发包人接收文件的地点 发包人指定的接收人为 承包人接收文件的地点 承包人指定的接收人为 监理人接收文件的地点 监理人指定的接收人为 110 交通运输 1101 出入现场的权利 关于出入现场的权利的约定 1103 场内交通 关于场外交通和场内交通的边界的约定 关于发包人向承包人免费提供满足工程施工需要的场内道路和交通设施的约定 1104超大件和超重件的运输 运输超大件或超重件所需的道路和桥梁临时加固改造费用和其他有关费用由 承担 本工程的超大件 本工程的超重件 111 知识产权 1111关于发包人提供给承包人的图纸发包人为实施工程自行编制或委托编制的技术规范以及反映发包人关于合同要求或其他类似性质的文件的著作权的归属 关于发包人提供的上述文件的使用限制的要求 1112 关于承包人为实施工程所编制文件的著作权的归属 关于承包人提供的上述文件的使用限制的要求 1114 承包人在施工过程中所采用的专利专有技术技术秘密的使用费的承担方式除发包人指明外承包人在施工过程中所采用的专利专有技术技术秘密的使用费包含在合同价款内 113工程量清单错误的修正 出现工程量清单错误时是否调整合同价格 是 允许调整合同价格的工程量偏差范围 调整合同价格的修正时间 2 发包人 发包人应根据工程所需配备发包人代表同时配备12名相关人员到岗履职 22 发包人代表 发包人代表 姓 名 身份证号 职 务 联系电话 电子信箱 通信地址 发包人对发包人代表的授权范围如下 24 施工现场施工条件和基础资料的提供 241 提供施工现场 关于发包人移交施工现场的期限要求 242 提供施工条件 关于发包人应负责提供施工所需要的条件包括 25 资金来源证明及支付担保 发包人提供资金来源证明的期限要求 发包人是否提供支付担保 发包人提供支付担保的形式 3 承包人 31 承包人的一般义务 5承包人提交的竣工资料的内容 承包人需要提交的竣工资料套数 承包人提交的竣工资料的费用承担 承包人提交的竣工资料移交时间 承包人提交的竣工资料形式要求 6承包人应履行的其他义务 32 项目经理 321 项目经理 姓 名 身份证号 建造师执业资格等级 建造师注册证书号 建造师执业印章号 安全生产考核合格证书号 联系电话 电子信箱 通信地址 承包人对项目经理的授权范围如下 关于项目经理每月在施工现场的时间要求 承包人未提交劳动合同以及没有为项目经理缴纳社会保险证明的违约责任 项目经理未经批准擅自离开施工现场的违约责任 323 承包人擅自更换项目经理的违约责任 1承包人确需更换项目经理的继任项目经理注册执业资格管理经验的约定 2承包人擅自更换项目经理的违约责任 324 承包人无正当理由拒绝更换项目经理的违约责任 33 承包人人员 331 承包人提交项目管理机构及施工现场管理人员安排报告的期限 332 承包人需更换主要施工管理人员的继任人员的数量注册执业资格管理经验的约定 333 承包人无正当理由拒绝撤换主要施工管理人员的违约责任 334 承包人主要施工管理人员离开施工现场的批准要求 335承包人擅自更换主要施工管理人员的违约责任 承包人主要施工管理人员擅自离开施工现场的违约责任 35 分包 351 分包的一般约定 禁止分包的工程包括 主体结构关键性工作的范围 352分包的确定 允许分包的专业工程包括 其他关于分包的约定 354 分包合同价款 关于分包合同价款支付的约定 36 工程照管与成品半成品保护 承包人负责照管工程及工程相关的材料工程设备的起始时间 37 履约担保 承包人是否提供履约担保 承包人提供履约担保的形式金额及期限的 4 监理人 41监理人的一般规定 关于监理人的监理内容 关于监理人的监理权限 关于监理人在施工现场的办公场所生活场所的提供和费用承担的约定 42 监理人员 总监理工程师 姓 名 职 务 监理工程师执业资格证书号 联系电话 电子信箱 通信地址 关于监理人的其他约定 44 商定或确定 在发包人和承包人不能通过协商达成一致意见时发包人授权监理人对以下事项进行确定 1 2 3 5 工程质量 51 质量要求 511 特殊质量标准和要求 关于工程奖项的约定 53 隐蔽工程检查 532承包人提前通知监理人隐蔽工程检查的期限的约定 监理人不能按时进行检查时应提前 小时提交书面延期要求 关于延期最长不得超过 小时 6 安全文明施工与环境保护 61安全文明施工 611 项目安全生产的达标目标及相应事项的约定施工现场按照建筑施工安全检查标准JGJ592011评定达到合格标准 614 关于治安保卫的特别约定 关于编制施工场地治安管理计划的约定 615 文明施工 合同当事人对文明施工的要求 1遵守地方政府和有关部门对施工场地交通环卫安全和施工噪音等管理规定并办理相关审批手续 2承包人应采取有效措施尽量减小尘土和噪音污染需要进行夜间作业时应经有关部门批准 3其他 4上述手续办理费用约定如下 616 关于安全文明施工费支付比例和支付期限的约定按以下第 种方式约定 1发包人应在开工后28天内预付安全文明施工费总额的60剩余部分支付按以下第 种方式约定 ① 视相关措施的落实情况与进度款同期支付 ② 其他 2其他 7 工期和进度 71 施工组织设计 711 合同当事人约定的施工组织设计应包括的其他内容 712 施工组织设计的提交和修改 承包人提交详细施工组织设计的期限的约定合同签订后 天内提供详细施工组织设计施工方案和进度计划 发包人和监理人在收到详细的施工组织设计后确认或提出修改意见的期限 72 施工进度计划 722 施工进度计划的修订 发包人和监理人在收到修订的施工进度计划后确认或提出修改意见的期限 73 开工 731 开工准备 关于承包人提交工程开工报审表的期限 关于发包人应完成的其他开工准备工作及期限 关于承包人应完成的其他开工准备工作及期限 732开工通知 因发包人原因造成监理人未能在计划开工日期之日起 天内发出开工通知的承包人有权提出价格调整要求或者解除合同 74 测量放线 741发包人通过监理人向承包人提供测量基准点基准线和水准点及其书面资料的期限 75 工期延误 751 因发包人原因导致工期延误 7因发包人原因导致工期延误的其他情形 ①重大设计变更引起的工期延误 ②其他 752 因承包人原因导致工期延误 因承包人原因造成工期延误逾期竣工违约金的计算方法为 因承包人原因造成工期延误逾期竣工违约金的上限 76 不利物质条件 不利物质条件的其他情形和有关约定 1施工场地周围地下管线 2地下障碍物和污染物 3邻近建筑物构筑物的保护要求 4其他 77异常恶劣的气候条件 发包人和承包人同意以下情形视为异常恶劣的气候条件 79 提前竣工的奖励 792提前竣工的奖励 8 材料与设备 84材料与工程设备的保管与使用 841发包人供应的材料设备的保管费用的承担 86 样品 861 样品的报送与封存 需要承包人报送样品的材料或工程设备样品的种类名称规格数量要求 88 施工设备和临时设施 881 承包人提供的施工设备和临时设施 关于修建临时设施费用承担的约定 9 试验与检验 91试验设备与试验人员 912 试验设备 施工现场需要配置的试验场所 施工现场需要配备的试验设备 施工现场需要具备的其他试验条件 93材料工程设备和工程的试验和检验 试验检测单位资质条件约定 试验检测单位选择约定 试验检测费用约定 94 现场工艺试验 现场工艺试验的有关约定 10 变更 101变更的范围 关于变更的范围的约定按通用合同条款约定 104 变更估价 1041 变更估价原则 关于变更估价的约定 1已标价工程量清单或预算书有相同项目的按照相同项目单价确定 2已标价工程量清单或预算书中无相同项目但有类似项目的参照类似项目的单价确定 3已标价工程量清单或预算书中无相同项目及类似项目单价的其单价的确定按以下约定 4工程量清单错误和或设计变更导致实际完成的工程量与已标价工程量清单或预算书中列明的该项目工程量的变化幅度超过以下情况的其单价允许调整凡合价金额占合同总价2及以上的分部分项清单项目其工程量增加或减少超过本项目工程数量15及以上时或者合价金额占合同总价不到2的分部分项清单项目但其工程量增加或减少超过本项目工程数量25以上时工程量偏差超过上述变化幅度之外变动部分的相应单价调整方法按以下方式约定 5其他 105承包人的合理化建议 监理人审查承包人合理化建议的期限 发包人审批承包人合理化建议的期限 承包人提出的合理化建议降低了合同价格或者提高了工程经济效益的奖励的方法和金额为 107 暂估价 暂估价材料和工程设备的明细详见附件11暂估价一览表 1071 依法必须招标的暂估价项目 对于依法必须招标的暂估价项目的确认和批准采取第 种方式确定 1072 不属于依法必须招标的暂估价项目 对于不属于依法必须招标的暂估价项目的确认和批准采取第 种方式确定 第3种方式承包人直接实施的暂估价项目 承包人直接实施的暂估价项目的约定 108 暂列金额 合同当事人关于暂列金额使用的约定 11 价格调整 111 市场价格波动引起的调整 市场价格波动是否调整合同价格的约定 因市场价格波动调整合同价格采用以下第 种方式对合同价格进行调整 第1种方式采用价格指数进行价格调整 关于各可调因子定值和变值权重以及基本价格指数及其来源的约定 第2种方式采用造价信息进行价格调整 2关于基准价格的约定 专用合同条款①承包人在已标价工程量清单或预算书中载明的材料单价低于基准价格的专用合同条款合同履行期间材料单价涨幅以基准价格为基础超过 时或材料单价跌幅以已标价工程量清单或预算书中载明材料单价为基础超过 时其超过部分据实调整 ②承包人在已标价工程量清单或预算书中载明的材料单价高于基准价格的专用合同条款合同履行期间材料单价跌幅以基准价格为基础超过 时材料单价涨幅以已标价工程量清单或预算书中载明材料单价为基础超过 时其超过部分据实调整 ③承包人在已标价工程量清单或预算书中载明的材料单价等于基准单价的专用合同条款合同履行期间材料单价涨跌幅以基准单价为基础超过± 时其超过部分据实调整 第3种方式采用政策性文件进行价格调整 政府投资工程因市场价格波动引起的调整按以下第 种方式约定执行 一按余建2011285号文和余建2012269号文执行 二其他 其中 1风险范围及幅度的约定 1人工费的风险幅度 2材料价格的风险幅度 2材料价款动态调整结算方式采用以下第 种方式约定 1按时间进度分段结算 2按工程形象部位目标分段结算 3竣工后一次性结算 12 合同价格计量与支付 121 合同价格形式 1单价合同 综合单价包含的风险范围 1应由承包人承担的工料机在投标编制期或预算书编制 期与合同实施期间所发生的市场价格波动 2其他 风险费用的计算方法 风险范围以外合同价格的调整方法 1市场价格波动引起的调整按本合同111第3种方式的约定计算 2其他 2总价合同 总价包含的风险范围 风险费用的计算方法 风险范围以外合同价格的调整方法 3其他价格方式 122 预付款 1221 预付款的支付 预付款支付比例或金额 预付款支付期限 预付款扣回的方式 1222 预付款担保 承包人提交预付款担保的期限 预付款担保的形式为 123 计量 1231 计量原则 工程量计算规则 1 实行工程量清单计价的工程项目其工程量的计算规则应按国家标准工程量计算规范及省级行业主管部门颁布的补充规定执行 2不实行工程量清单计价的工程项目工程量的计算规则应按省市行业主管部门颁布的各专业工程定额的工程量计算规则执行 1232 计量周期 关于计量周期的约定 1233 单价合同的计量 关于单价合同计量的约定 1234 总价合同的计量 关于总价合同计量的约定 1235总价合同采用支付分解表计量支付的是否适用第1234 项总价合同的计量约定进行计量 1236 其他价格形式合同的计量 其他价格形式的计量方式和程序 124 工程进度款支付 1241 付款周期 关于付款周期的约定 1242 进度付款申请单的编制 关于进度付款申请单编制的约定 1243 进度付款申请单的提交 1单价合同进度付款申请单提交的约定 2总价合同进度付款申请单提交的约定 3其他价格形式合同进度付款申请单提交的约定 1244 进度款审核和支付 1监理人审查并报送发包人的期限 发包人完成审批并签发进度款支付证书的期限 2发包人支付进度款的期限 发包人逾期支付进度款的违约金的计算方式 1246 支付分解表的编制 2总价合同支付分解表的编制与审批 3单价合同的总价项目支付分解表的编制与审批 13 验收和工程试车 131 分部分项工程验收 1312监理人不能按时进行验收时应提前 小时提交书面延期要求 关于延期最长不得超过 小时 132 竣工验收 1322竣工验收程序 关于竣工验收程序的约定 发包人不按照本项约定组织竣工验收颁发工程接收证书的违约金的计算方法 1325移交接收全部与部分工程 承包人向发包人移交工程的期限 发包人未按本合同约定接收全部或部分工程的违约金的计算方法为 承包人未按时移交工程的违约金的计算方法为 133 工程试车 1331 试车程序 工程试车内容 1单机无负荷试车费用由 承担 2无负荷联动试车费用由 承担 1333 投料试车 关于投料试车相关事项的约定 136 竣工退场 1361 竣工退场 承包人完成竣工退场的期限 14 竣工结算 141 竣工付款申请 承包人提交竣工付款申请单的期限 竣工付款申请单应包括的内容 142 竣工结算审核 发包人审批竣工付款申请单的期限 发包人完成竣工付款的期限 关于竣工付款证书异议部分复核的方式和程序 144 最终结清 1441 最终结清申请单 承包人提交最终结清申请单的份数 承包人提交最终结算申请单的期限 1442 最终结清证书和支付 1发包人完成最终结清申请单的审批并颁发最终结清证书的期限 2发包人完成支付的期限 15 缺陷责任期与保修 152缺陷责任期 缺陷责任期的具体期限工程质量缺陷责任期的约定期限不得超过24个月 153 质量保证金 关于是否扣留质量保证金的约定工程质量保证金的预留比例不得超过工程价款结算金额的25 1531 承包人提供质量保证金的方式 质量保证金采用以下第 种方式 1质量保证金保函保证金额为 2 的工程款 3其他方式 1532 质量保证金的扣留 质量保证金的扣留采取以下第 2 种方式 1在支付工程进度款时逐次扣留在此情形下质量保证金的计算基数不包括预付款的支付扣回以及价格调整的金额 2工程竣工结算时一次性扣留质量保证金 3其他扣留方式 关于质量保证金的补充约定 154保修 1541 保修责任 工程保修期为 1543 修复通知 承包人收到保修通知并到达工程现场的合理时间 16 违约 161 发包人违约 1611发包人违约的情形 发包人违约的其他情形 1612 发包人违约的责任 发包人违约责任的承担方式和计算方法 1因发包人原因未能在计划开工日期前7天内下达开工通知的违约责任 2因发包人原因未能按合同约定支付合同价款的违约责任 3发包人违反第101款变更的范围第2项约定自行实施被取消的工作或转由他人实施的违约责任 4发包人提供的材料工程设备的规格数量或质量不符合合同约定或因发包人原因导致交货日期延误或交货地点变更等情况的违约责任 5因发包人违反合同约定造成暂停施工的违约责任 6发包人无正当理由没有在约定期限内发出复工指示导致承包人无法复工的违约责任 7其他 1613 因发包人违约解除合同 承包人按1611项发包人违约的情形约定暂停施工满 天后发包人仍不纠正其违约行为并致使合同目的不能实现的承包人有权解除合同 162 承包人违约 1621 承包人违约的情形 承包人违约的其他情形 1622承包人违约的责任 承包人违约责任的承担方式和计算方法 1623 因承包人违约解除合同 关于承包人违约解除合同的特别约定 发包人继续使用承包人在施工现场的材料设备临时工程承包人文件和由承包人或以其名义编制的其他文件的费用承担方式 17 不可抗力 171 不可抗力的确认 除通用合同条款约定的不可抗力事件之外视为不可抗力的其他情形 174 因不可抗力解除合同 合同解除后发包人应在商定或确定发包人应支付款项后 天内完成款项的支付 18 保险 181 工程保险 关于工程保险的特别约定 183 其他保险 关于其他保险的约定 承包人是否应为其施工设备等办理财产保险 187 通知义务 关于变更保险合同时的通知义务的约定 20 争议解决 203 争议评审 合同当事人是否同意将工程争议提交争议评审小组决定 2031 争议评审小组的确定 争议评审小组成员的确定 选定争议评审员的期限 争议评审小组成员的报酬承担方式 其他事项的约定 2032 争议评审小组的决定 合同当事人关于本项的约定 204仲裁或诉讼 因合同及合同有关事项发生的争议按下列解决方式中第 种方式解决争议 1提交 仲裁委员会申请仲裁 2依法向 人民法院起诉 21其他补充事项的约定 附件 协议书附件 附件1承包人承揽工程项目一览表 专用合同条款附件 附件2发包人供应材料设备一览表 附件3工程质量保修书 附件4主要建设工程文件目录 附件5承包人用于本工程施工的机械设备表 附件6承包人主要施工管理人员表 附件7分包人主要施工管理人员表 附件8履约担保格式 附件9预付款担保格式 附件10支付担保格式财政性投资项目按相关规定执行 附件11暂估价一览表 附件1 承包人承揽工程项目一览表 单位工程名称建设规模建筑面积m2结构形式层数生产能力设备安装内容合同价格元开工日期竣工日期 附件2 发包人供应材料设备一览表 序号 材料 设备品种规格型号单位数量单价元质量等级供应时间送达地点备注 附件3 工程质量保修书 发包人全称 承包人全称 发包人和承包人根据中华人民共和国建筑法和建设工程质量管理条例经协商一致就 工程全称签订工程质量保修书 一工程质量保修范围和内容 承包人在质量保修期内按照有关法律规定和合同约定承担工程质量保修责任 质量保修范围包括地基基础工程主体结构工程屋面防水工程有防水要求的卫生间房间和外墙面的防渗漏供热与供冷系统电气管线给排水管道设备安装和装修工程以及双方约定的其他项目具体保修的内容双方约定如下 二质量保修期 根据建设工程质量管理条例及有关规定工程的质量保修期如下 1地基基础工程和主体结构工程为设计文件规定的工程合理使用年限 2屋面防水工程有防水要求的卫生间房间和外墙面的防渗 为 年 3装修工程为 年 4电气管线给排水管道设备安装工程为 年 5供热与供冷系统为 个采暖期供冷期 6住宅小区内的给排水设施道路等配套工程为 年 7其他项目保修期限约定如下 质量保修期自工程竣工验收合格之日起计算 三缺陷责任期 工程缺陷责任期为 24 个月缺陷责任期自工程竣工验收合格之日起计算单位工程先于全部工程进行验收单位工程缺陷责任期自单位工程验收合格之日期起算 缺陷责任期终止后发包人应退还剩余的质量保证金 四质量保修责任 1属于保修范围内容的项目承包人应当在接到保修通知之日起7天内派人保修承包人不在约定期限内派人保修的发包人可以委托他人修理 2发生紧急事故需抢修的承包人在接到事故通知后应当立即到达事故现场抢修 3对于涉及结构安全的质量问题应当按照建设工程质量管理条例的规定立即向当地建设行政主管部门和有关部门报告采取安全防范措施并由原设计人或者具有相应资质等级的设计人提出保修方案承包人实施保修 4质量保修完成后由发包人组织验收 五保修费用 保修费用由造成质量缺陷的责任方承担 六双方约定的其他工程质量保修事项 工程质量保修书由发包人承包人在工程竣工验收前共同签署作为施工合同附件其有效期限至保修期满 发包人公章 承包人公章 地 址 地 址 法定代表人签字 法定代表人签字 委托代理人签字 委托代理人签字 电 话 电 话 传 真 传 真 开户银行 开户银行 账 号 账 号 邮政编码 邮政编码 附件4 主要建设工程文件目录 文件名称套数费用元质量移交时间责任人 附件5 承包人用于本工程施工的机械设备表 序号机械或设备名称规格型号数量产地制造年份额定功率kW生产能力备注 附件6 承包人主要施工管理人员表 名 称姓名职务职称主要资历经验及承担过的项目一总部人员项目主管其他人员二现场人员项目经理技术负责人造价管理质量员施工员资料员材料员专职安全生产管理人员其他人员 附件7 分包人主要施工管理人员表 名 称姓名职务职称主要资历经验及承担过的项目一总部人员项目主管其他人员二现场人员项目经理技术负责人造价管理质量员施工员资料员材料员专职安全生产管理人员其他人员 附件8 履约担保 发包人名称 鉴于 发包人名称以下简称发包人与 承包人名称以下称承包人于 年 月 日就 工程名称施工及有关事项协商一致共同签订建设工程施工合同我方愿意无条件地不可撤销地就承包人履行与你方签订的合同向你方提供连带责任担保 1 担保金额人民币大写 元? 2 担保有效期自你方与承包人签订的合同生效之日起至你方签发或应签发工程接收证书之日止 3 在本担保有效期内因承包人违反合同约定的义务给你方造成经济损失时我方在收到你方以书面形式提出的在担保金额内的赔偿要求后在7天内无条件支付 4 你方和承包人按合同约定变更合同时我方承担本担保规定的义务不变 5 因本保函发生的纠纷可由双方协商解决协商不成的任何一方均可提请 仲裁委员会仲裁 6 本保函自我方法定代表人或其授权代理人签字并加盖公章之日起生效 担 保 人 盖单位章 法定代表人或其委托代理人 签字 地 址 邮政编码 电 话 传 真 年 月 日 附件9 预付款担保 发包人名称 根据 承包人名称以下称承包人与 发包人名称以下简称发包人 于 年 月 日签订的 工程名称建设工程施工合同承包人按约定的金额向你方提交一份预付款担保即有权得到你方支付相等金额的预付款我方愿意就你方提供给承包人的预付款为承包人提供连带责任担保 1 担保金额人民币大写 元? 2 担保有效期自预付款支付给承包人起生效至你方签发的进度款支付证书说明已完全扣清止 3 在本保函有效期内因承包人违反合同约定的义务而要求收回预付款时我方在收到你方的书面通知后在７天内无条件支付但本保函的担保金额在任何时候不应超过预付款金额减去你方按合同约定在向承包人签发的进度款支付证书中扣除的金额 4 你方和承包人按合同约定变更合同时我方承担本保函规定的义务不变 5 因本保函发生的纠纷可由双方协商解决协商不成的任何一方均可提请 仲裁委员会仲裁 6 本保函自我方法定代表人或其授权代理人签字并加盖公章之日起生效 担保人 盖单位章 法定代表人或其委托代理人 签字 地 址 邮政编码 电 话 传 真 年 月 日 附件10 支付担保 承包人 鉴于你方作为承包人已经与 发包人名称以下称发包人于 年 月 日签订了 工程名称建设工程施工合同以下称主合同应发包人的申请我方愿就发包人履行主合同约定的工程款支付义务以保证的方式向你方提供如下担保 一保证的范围及保证金额 1 我方的保证范围是主合同约定的工程款 2 本保函所称主合同约定的工程款是指主合同约定的除工程质量保证金以外的合同价款 3 我方保证的金额是主合同约定的工程款的 数额最高不超过人民币元大写 二保证的方式及保证期间 1 我方保证的方式为连带责任保证 2 我方保证的期间为自本合同生效之日起至主合同约定的工程款支付完毕之日后 日内 3 你方与发包人协议变更工程款支付日期的经我方书面同意后保证期间按照变更后的支付日期做相应调整 三承担保证责任的形式 我方承担保证责任的形式是代为支付发包人未按主合同约定向你方支付工程款的由我方在保证金额内代为支付 四代偿的安排 1 你方要求我方承担保证责任的应向我方发出书面索赔通知及发包人未支付主合同约定工程款的证明材料索赔通知应写明要求索赔的金额支付款项应到达的账号 2 在出现你方与发包人因工程质量发生争议发包人拒绝向你方支付工程款的情形时你方要求我方履行保证责任代为支付的需提供符合相应条件要求的工程质量检测机构出具的质量说明材料 3 我方收到你方的书面索赔通知及相应的证明材料后７天内无条件支付 五保证责任的解除 1 在本保函承诺的保证期间内你方未书面向我方主张保证责任的自保证期间届满次日起我方保证责任解除 2 发包人按主合同约定履行了工程款的全部支付义务的自本保函承诺的保证期间届满次日起我方保证责任解除 3 我方按照本保函向你方履行保证责任所支付金额达到本保函保证金额时自我方向你方支付支付款项从我方账户划出之日起保证责任即解除 4 按照法律法规的规定或出现应解除我方保证责任的其他情形的我方在本保函项下的保证责任亦解除 5 我方解除保证责任后你方应自我方保证责任解除之日起 个工作日内将本保函原件返还我方 六免责条款 1 因你方违约致使发包人不能履行义务的我方不承担保证责任 2 依照法律法规的规定或你方与发包人的另行约定免除发包人部分或全部义务的我方亦免除其相应的保证责任 3 你方与发包人协议变更主合同的如加重发包人责任致使我方保证责任加重的需征得我方书面同意否则我方不再承担因此而加重部分的保证责任但主合同第10条变更约定的变更不受本款限制 4 因不可抗力造成发包人不能履行义务的我方不承担保证责任 七争议解决 因本保函或本保函相关事项发生的纠纷可由双方协商解决协商不成的按下列第 种方式解决 1向 仲裁委员会申请仲裁 2向 人民法院起诉 八保函的生效 本保函自我方法定代表人或其授权代理人签字并加盖公章之日起生效 担保人 盖章 法定代表人或委托代理人 签字 地 址 邮政编码 传 真 年 月 日 附件11 111材料暂估价表 序号名称单位数量单价元合价元备注 112工程设备暂估价表 序号名称单位数量单价元合价元备注 113专业工程暂估价表 序号名称单位数量单价元合价元备注 廉政责任书格式 根据有关工程建设廉政建设的规定为做好工程建设中的党风廉政建设保证工程建设高效优质保证建设资金的安全和有效使用以及投资效益以下简称甲方与承包人以下简称乙方特订立如下合同 第一条甲乙双方的权利和义务 一严格遵守党和国家有关法律法规及建设部的有关规定 二严格执行工程施工合同文件自觉按合同办事 三双方的业务活动坚持公开公正诚信透明的原则除法律认定的商业秘密和合同文件另有规定之外不得损害国家和集体利益违反工程建设管理规章制度 四建立健全廉政制度开展廉政教育设立廉政告示牌公布举报电话监督并认真查处违法违纪行为 五发现对方在业务活动中有违反廉政规定的行为有及时提醒对方纠正的权利和义务 六发现对方严重违反本合同义务条款的行为有向其上级有关部门举报建议给予处理并要求告知处理结果的权利 第二条甲方的义务 一甲方及其工作人员不得索要或接受乙方的礼金有价证券和贵重物品不得在乙方报销任何应由甲方或个人支付的费用等 二甲方工作人员不得参加乙方安排的超标准宴请和娱乐活动不得接受乙方提供的通讯工具交通工具和高档办公用品等 三甲方及其工作人员不得要求或者接受乙方为其住房装修婚丧嫁娶活动配偶子女的工作安排以及出国出境旅游等提供方便等 四甲方工作人员的配偶子女不得从事与甲方工程有关的材料设备供应工程分包劳务等经济活动等 五甲方及其工作人员不得以任何理由向乙方推荐分包单位不得要求乙方购买合同外的材料和设备 乙方义务 一乙方不得以任何理由向甲方及其工作人员行贿或馈赠礼金有价证券贵重礼品 二乙方不得以任何名义为甲方及其工作人员报销应由甲方单位或个人支付的任何费用 三乙方不得以任何理由安排甲方工作人员参加超标准宴请及娱乐活动 四乙方不得为甲方单位和个人购置或提供通讯工具交通工具和高档办公用品等 违约责任 一甲方及其工作人员违反本合同第一二条按管理权限依据有关规定给予党纪政纪或组织处理涉嫌犯罪的移交司法机关追究刑事责任给乙方单位造成经济损失的应予以赔偿 二乙方及其工作人员违反本合同第一三条按管理权限依据有关规定给予党纪政纪或组织处理给甲方单位造成经济损失的应予以赔偿情节严重的甲方建议工程建设主管部门给予乙方一至三年内不得进入其主管的工程建筑市场的处罚 第五条 双方约定 本合同由双方或双方上级单位的纪检监察机关负责监督由甲方或甲方上级单位的纪检监察机关约请乙方或乙方上级单位纪检监察机关对本合同履行情况进行检查提出在本合同规定范围内的裁定意见 第六条 本合同有效期为甲乙双方签署之日起至该工程项目竣工验收后止 本合同作为工程施工合同的附件与工程施工合同具有同等的法律效力经合同双方签署立即生效 本合同甲乙双方各执一份送交双方监督单位一份 甲方单位盖章 乙方单位盖章 法定代表人 法定代表人 年 月 日 年 月 日 甲方监督单位盖章 乙方监督单位盖章 五工 程 规 范 1依据设计施工图纸和技术文件要求本工程项目的材料设备施工必须达到现行中华人民共和国及省市行业的一切有关法规规范的要求如设计施工图纸技术文件标准及规范要求有出入则以较严格者为准 2根据工程设计要求该项工程下列项目材料施工除必须达到以上标准外满足下列标准要求 列出特殊项目的施工工艺标准和要求 六工程量清单编制 一工程量清单应由具有编制招标文件能力的招标人或受其委托具有相应资质的工程造价咨询机构招标代理机构编制 工程量清单应加盖编制单位的公章注册造价工程师的执业专用章否则无效 二工程量清单应依据建设工程工程量清单计价规范省市建设行政主管部门的计价规定达到规定设计深度的施工图纸与工程项目有关的规范和标准招标文件及其补充通知答疑纪要施工现场实际情况工程特点常规施工方案及其他相关资料编制 三工程量清单编制严格按杭州市建设工程工程量清单计价实施细则2013年修订实施所采用的表格格式如下具体详见附件 1招标工程量清单封面 2招标工程量清单编制说明 3表12 分部分项工程项目清单及计价表 4表13A 组织措施项目整体清单及计价表 5表13B 组织措施项目专业工程清单及计价表 6表13C 技术措施项目清单及计价表 7表13A1 安全文明施工措施项目清单及计价表 8表14 其他项目清单及计价表 9表141 计日工表 10表142 总承包服务费项目及计价表 11表15 主要工日价格表 12表16 主要材料及设备价格表 13表17 主要机械台班价格表 四招标人应根据建设工程的构成发包方式及报价要求在招标文件中明确投标人要提供的纸质文件报表的种类和格式等具体要求投标人必须提供投标总价封面工程量清单报价说明各类费用汇总表和计价表主要工日材料和机械价格表 采用电子化评标系统招标投标时招标人在工程量清单招标时应在余杭区建设工程招标网上传与纸质招标文件内容相一致的统一格式电子表格电子表格包括分部分项工程量清单及计价表和其他要求投标人提供的报表格式 五总说明的编制应包括下列内容 1工程概况建设地址建设规模工程特征招标项目中单位工程的组成施工现场情况交通运输自然地理条件等 2工程招标和分包范围招标人应明确纳入总承包人管理的项目内容及需要总承包人承担的职责 3工程量清单编制依据 4工程质量工期材料施工等要求 5安全施工文明施工环境保护和临时设施的要求招标项目各类专业工程对应的安全文明施工措施费用的取费计算基数和最低费率标准 6企业管理费的取费计算基数和最低费率标准 7规费税金农民工工伤保险费的取费要求 8招标人自行采购材料的名称规格型号数量要求总承包人提供的服务内容 9暂列金额的数量 10其他需要说明的问题 六 分部分项工程量清单是表明拟建工程全部分项实体工程名称和相应数量的清单包括项目编码项目名称项目特征计量单位和工程数量 七分部分项工程量清单必须按计价规范附录中统一的项目编码项目名称项目特征计量单位和工程量计算规则进行编制 1分部分项工程量清单的项目编码采用十二位阿拉伯数字表示同一招标项目的项目编码不得重 码 工程量清单出现计价规范附录中未包括的项目编制人应按计价规范的规定作补充并在 所属的分部列项补充项目的编码由附录的顺序码与B和三位阿拉伯数字组成并应从×B001起顺序编制同一招标工程的项目不得重码工程量清单中需附有补充项目的名称项目特征计量单位工程量计算规则和工程内容清单编制人补充的项目应报建设工程造价和投资管理办公室备案 2清单编制人确定分部分项工程量清单项目名称和描述项目特征时应具体准确把影响工程造价的因素描述清楚 3工程数量的有效位数应遵守计价规范的规定工程量的有效位数遵循下列规定 1 以t为计量单位的应保留三位小数第四位小数四舍五入 2 以m3m2mkg为计量单位的应保留两位小数第三位小数四舍五入 3 以个项等为计量单位的应取整数 4分部分项工程量清单的计量单位应按附录中规定的计量单位确定 附录中有两个或两个以上计量单位的应结合拟建工程项目的实际选择最为合适的其中一个计量单位确定 八 分部分项工程量清单一般应根据不同单位工程分专业编制当费用计算程序或规费费率不同时分部分项工程量清单必须根据不同专业工程分别编制当费用计算程序和规费费率都相同时单位工程内的不同专业工程可以纳入同一份分部分项工程量清单一般装饰工程跟建筑工程一起发包时可以纳入建筑工程分部分项工程量清单 九措施项目清单是表明为完成工程项目施工发生于该工程施工准备和施工过程中非工程实体项目的清单 措施项目根据组成内容应分为施工技术措施项目和施工组织措施项目各项措施费用所包括的内容按省建设行政主管部门颁发的取费定额和有关取费计价文件确定 十 措施项目清单应根据拟建工程的具体情况并结合常规的施工组织设计参照计价规范中331措施项目一览表和计价规范附录浙江省补充内容的规定列项 十一 措施项目清单编制应体现工程特点和招标要求需补充的措施项目清单编制人可参照省建设行政主管部门颁发的计价依据补充或自行补充清单编制人自行补充的项目应填写在相应措施清单项目后 十二 措施项目清单分为整体措施项目清单和专业工程措施项目清单整体措施项目指根据招标项目整体应考虑的措施项目整体措施项目清单应分为组织措施项目清单和技术措施项目清单分别编制专业工程措施项目指根据分部分项工程量清单应按专业工程特点考虑的措施项目专业工程措施项目清单也分为组织措施项目清单和技术措施项目清单分别编制 十三安全施工文明施工环境保护和临时设施是必须保证的措施项目招标文件应对此提出要求并提供详细的措施项目清单供投标人报价具体编制可参照安全文明施工措施项目一览表见附件并结合招标工程的特点列项 十四建筑工程超高施工增加费作为措施项目列入技术措施项目清单 十五措施项目中可以计算工程量的项目清单宜采用分部分项工程量清单的方式编制列出项目编码项目名称项目特征计量单位提供工程量计算规则以满足投标人报价的需要不能计算工程量的项目清单以项为计量单位列项 十六 其他项目清单是根据拟建工程的具体情况不在分部分项工程量清单和措施项目清单内的项目 其他项目清单参照下列内容列项暂列金额总承包服务费计日工等未列项目招标人根据拟建工程的实际情况可做补充 1暂列金额指招标人在合同签订时尚未确定的或者为不可预见的所需材料设备和服务的采购施工中可能发生的工程变更合同约定调整因素发生时的工程价款调整以及发生索赔现场签证确认等因素而预留的暂定金额项目所需的暂列金额由招标人在招标文件和清单编制总说明中明确暂列金额一般不得超过招标项目预算造价的5 2总承包服务费指投标人施工总承包人对招标人发包人依法进行的专业工程分包和材料设备采购所提供的协调和配合服务以及施工现场管理竣工资料汇总整理等服务所需的费用专业工程分包单位要求利用施工总承包人的脚手架垂直运输机械等设施时其费用由施工总承包人和分包单位双方自行协商约定不包括在总承包服务费中 招标人应在招标文件中明确拟分包专业工程的名称估算造价以及总承包服务的内容以供投标人报价时考虑 3计日工指投标人为完成招标人提出的施工图纸以外的数量暂估的零星项目或工作计价所需的费用 计日工表表141是其他项目清单中的计日工的附表由招标人根据拟建工程的具体情况列出人材机的名称规格计量单位和相应数量 十七 规费税金指政府部门规定必须缴纳的费用项目内容按照省建设行政主管部门颁发的取费定额和省市颁发的有关政策性文件确定当省市级政府或省市级有关权力部门对规费项目进行调整增或减时招标人应根据招标工程所在地的实际情况对工程量清单中的规费项目作出补充和调整 企业管理费利润的费用计算由投标人自主确定或参照省建设行政主管部门颁发的取费定额和计算方法计算?企业管理费中应包括施工企业现场监控和现场临时宿舍取暖降温费用以及施工企业对建筑材料构件和建筑安装物进行一般鉴定检查所需的检验试验等费用为保障工程质量和安全全面落实市政府市建设行政主管部门颁发的有关文件对于现场监控和现场民工宿舍空调的设置要求或标准规定 十八 主要工日材料机械台班价格表由招标人根据工程需要提出报价要求投标人报价时可以补充 主要人工材料机械台班价格表中开列的项目应属清单范围内的项目 十九 主要工日价格表表15编制时由招标人列项供投标人报价 工种栏目可参照省建设行政主管部门颁发的计价依据按一类二类三类人工类别列项或按具体工种列项 二十 主要材料价格表表16编制时由招标人开列材料编码材料名称和计量单位供投标人报价材料包括原材料燃料构配件和按规定应计入建安工程造价的设备招标人应根据招标项目实际需要在主要材料价格表列出不少于10种主要材料包括必须按要求列出招标人指定提供和暂定材料以便于投标人报价和专家评审并明确投标人应按招标工程项目提供主要工日材料机械台班价格表 招标人指定的材料由招标人明确规格型号招标人提供的材料由招标人明确规格型号和单价并在备注栏中标明甲供 其余材料由投标人根据施工图的要求自行明确规格型号和报价并在备注栏中标明品牌 二十一主要机械台班价格表表17编制时由招标人开列机械设备种类供投标人报价 二十二 为防止投标人围标抬价国有资金投资的工程建设项目招标人应设置投标最高限价投标最高限价应低于招标控制价一定比例投标人的投标报价高于投标最高限价的其投标应予以拒绝或由评标委员会评定为废标 二十三工程量清单发出后的修正招标人应以招标补充文件或招标答疑纪要的形式将修正的内容通知所有投标人 招标补充文件答疑纪要具有对工程量清单修正的效力 二十四本工程招标有关工程量清单编制计价调整等不明之处按照杭州市建设工程工程量清单计价实施细则2013年修订相关内容有不一致的以后发文件为准 附1工程量清单编制封面格式 2工量清单编制总说明格式 3工程量清单格式详见投标文件商务部分格式中的有关栏目 附 件 工程 工 程 量 清 单 招? 标? 人??????????????????????????????? 单位盖章 法 定 代 表 人????????????????????????????? 签字或盖章 中 介 机 构??????????????????????????? 盖单位公章及成果章 法 定 代 表 人????????????????????????????? 签字或盖章 注册造价工程师????????????????????????????? 签字及盖执业专用章 注册造价工程师????????????????????????????? 签字及盖执业专用章 编 制 时 间 工程量清单编制说明 工程名称 第 页共 页 七图纸及其他资料 图纸清单 设计人 第 页共 页 序号图号图纸名称日期备注 二标准图集清单 以下标准图集限于招标文件中指明的章节和内容构成图纸的一部分 第 页共 页 序号图集编号图集名称日期编写人 八评标办法 预算公开之评审的合理低价法 根据余建2007259号关于招投标工程预算公开制度的规定文件规定余建2008291号余建20103号和余建2012302号余建201543号余建2018129号等文件规定本工程的评标办法如下 本工程最高限价上限基本幅度范围A高6B高7数值为百分比 风险控制价下限基本幅度范围A低11B低12数值为百分比 最高限价的确定 工程开标现场根据B高A高之间差值及间隔值01设定n+1个点当场由招标人代表抽取一个点数抽取两次点数可以重复两个点的算术平均值Z高小数点后保留两位四舍五入A高＋Z高的值为最终最高限价下浮幅度值 最高限价=预算价1A高＋Z高 最高限价应以元为单位保留整数小数点后一位四舍五入 风险控制价的确定 根据最高限价的确定方式同理并同步以B低A低nZ低的流程形式确定风险控制价风险控制价也以元为单位保留整数小数点后一位四舍五入 凡高于最高限价的投标均作无效标处理凡低于风险控制价的投标报价不作无效标处理但不进入算术平均值的计算最高限价以下的投标人不足三家时评标委员会应否决全部投标招标人应当依法重新招标 一不高于最高限价不低于风险控制价的投标人不少于三家时大于或等于三家 1在确定工程最高限价风险控制价后评标委员会对所有被宣读且不高于最高限价与不低于风险控制价的各投标人的投标报价取算术平均值 算术平均值=不高于最高限价且不低于风险控制价的投标报价总和÷不高于最高限价且不低于风险控制价的投标报价个数保留到元四舍五入二次算术平均值=不高于算术平均值且不低于风险控制价的投标报价总和÷不高于算术平均值且不低于风险控制价的投标报价个数 2计算评标基准价保留到元四舍五入 评标基准价=二次算术平均值1KK为修正值修正值K是仅针对投标报价平均值的修正不考虑暂定价的因素 评标基准价确定后无论投标人数量如何变化评标基准价将保持不变 3修正值K的确定工程开标现场由招标人代表抽取修正值K修正值K的幅度范围为负0505根据间隔值01设定n+1个点当场由招标人代表抽取一个点数抽取两次点数可以重复两个点的算术平均值K小数点后保留两位四舍五入 4在上述基准价基础上计算投标单位商务报价得分 投标报价等于评标基准价时得100分每高于评标基准价1的扣3分每低于评标基准价1的扣15分以此求出各投标报价的商务得分不为整数时用插入法计算分值保留三位小数四舍五入 二不高于最高限价不低于风险控制价的投标人少于三家时二家一家或均低于风险控制价时 1计算评标基准价保留到元四舍五入 评标基准价=风险控制价 评标基准价确定后无论投标人数量如何变化评标基准价将保持不变 2在上述基准价基础上计算投标单位商务报价得分 投标报价等于评标基准价时得100分每高于评标基准价1的扣3分每低于评标基准价1的扣15分以此求出各投标报价的商务得分不为整数时用插入法计算分值保留三位小数四舍五入 中标候选人的推荐 1投标单位综合得分=商务报价得分+企业诚信评价总分联动系数 2企业诚信综合评价总分以开标之日当月采用的余杭区建筑市场与施工现场诚信每月通报为准联合体参与投标的其建筑施工企业诚信综合评价按联合体中最低评价认定 3本工程联动系数=02 4中标候选人推荐 综合得分最高且整个投标文件对招标文件所有实质性要求和条件作出响应的投标人为第一中标候选人评标委员会完成评标后应当向招标人提出书面评标报告推荐一名合格的中标候选人 当中标候选人综合得分出现并列时以企业诚信评价总分高的排名在前若企业诚信评价总分和商务报价得分均相同以商务报价低的排名在前如商务报价也相同由抽签确定中标候选人排序先抽顺序号再抽中签号 招标文件第321款错误修正修正后报价不作为中标候选单位排名依据 凡投标报价高于最高限价基本幅度上限值以故意哄抬造价扰乱招投标市场行为处理对上述报价作废标处理并依法对投标单位进行处理 九投 标 文 件 格 式 目 录 一投标文件投标函格式 二投标文件商务部分格式 三投标文件技术部分格式 四投标文件项目班子部分格式 建设工程施工投标文件 招标编号 工程名称 投标人 盖公章 法定代表人或其委托代理人 签字或盖章 中介机构如委托代理 盖公章 法定代表人或其委托代理人 签字或盖章 日期年月日 施工投标文件 封面 工程名称 投标文件内容 投标文件投标函格式 投标人 盖公章 法定代表人或委托代理人 签字或盖章 日期 年 月 日 目录 法定代表人资格证明书 投标文件签署授权委托书参加开标会议委托书参考格式 投标函 投标函附录 投标承诺书 安全生产许可证 招标文件要求投标人提交的其它投标资料本项无表格需要时由招标人用文字提出 法定代表人资格证明书 单位名称 地址 姓名 性别 年龄 职务 系 的法定代表人为施工竣工和保修的工程签署上述工程的投标文件进行合同谈判签署合同和处理与之有关的一切事务 特此证明 投标人 盖公章 日期 年 月 日 投标文件签署授权委托书 本授权委托书声明我 姓名系 投标人名称 的代表人现授权委托 单位名称 的 姓名为我公司签署本工程已递交的投标文件的法定代表人的授权委托代理人代理人全权代表我所签署的本工程已递交的投标文件内容我均承认 代理人无转委托权特此委托 代理人姓名 年龄 身份证号码 职务 投标人 盖公章 法定代表人 签字或盖章 授权委托日期 年 月 日 开 标 委 托 书 兹委托 姓名 职务 性别 年龄 为我单位参加 招标人及工程名称 开标会议的代理人在代理范围内产生的民事法律责任由我单位承担 代理期限自 年 月 日至 年 月 日 本委托书应与受托人身份证一并在开标会上出示 委托人投标单位公章 法定代表人章 年 月 日 注此委托书格式供投标人参考 投 标 函 致招标人名称 根据已收到贵方的招标编号为 的 工程的招标文件遵照中华人民共和国招标投标法等有关规定我单位经考察现场和研究上述招标文件的投标须知合同条款技术规范图纸和工程量清单及其他有关文件后我方愿以人民币大写 RMB? 的投标报价并按上述图纸合同条款技术规范和工程量清单的条件要求承包上述工程的施工竣工并承担任何质量缺陷保修责任 我方已详细审核全部招标文件包括修改文件如果有的话及有关附件我方完全知道必须放弃提出含糊不清或误解的权力 我方承认投标函附录是我方投标函的组成部分 一旦我方中标我方保证在合同协议书中规定的开工日期开始施工并在合同协议书中规定的预计竣工日期完成和交付全部工程即在 年 月 日开工 年 月 日竣工共计 日历天内竣工并移交全部工程 如果我方中标我方将按照规定提交上述总价 的履约担保 我方同意所递交的投标文件在投标须知第15条规定的投标有效期内有效在此期间内我方的投标有可能中标我方将受此约束如果在投标有效期内撤回投标投标保证金将全部被没收 除非另外达成协议并生效贵方的中标通知书和本投标文件将成为约束我们双方的合同文件组成部分 我方的金额为人民币大写 元RMB? 元的投标担保与本投标函同时递交 投标人盖章单位地址 法定代表人或其委托代理人签章或盖章 邮政编码 电话 传真 开户银行名称 开户银行帐户 开户银行地址 开户银行电话 日期 年 月 日 投标函附录 序号项目内容合同条款号约定内容备注1履约担保按照招标文件要求2施工准备时间按照招标文件要求3误期违约金额按照招标文件要求4误期赔偿费限额按照招标文件要求5提前工期奖按照招标文件要求6施工总工期按照招标文件要求7质量标准按照招标文件要求8工程质量违约金最高金额按照招标文件要求9预付款金额按照招标文件要求10预付款保函金额按照招标文件要求11进度款付款金额按照招标文件要求12竣工结算款付款时间按照招标文件要求13保修期按照招标文件要求 投 标 承 诺 书 招标人名称 本公司已详细阅读 工程名称及招标编号 之招标文件现自愿就参加该工程投标有关事项向招标单位郑重承诺如下 1遵守中华人民共和国浙江省杭州市余杭区有关招标投标的法律法规规定自觉维护建筑市场正常秩序 2投标文件无虚假不实的内容若评标过程中查有虚假同意作无效投标文件处理并被没收投标保证金若中标之后查有虚假同意被废除授标并被没收投标保证金 3 保证本公司投标建造师姓名及身份证号码 无在建施工工程项目有在建工程已经业主同意变更并在当地行业主管部门备案工程实施过程中保证按照投标文件承诺派驻管理人员及投入机械设备 4 保证在全国行贿犯罪档案库中自2012年1月1日起至投标文件截止之日本公司 及公司法定代表人 姓名及身份证号码 和投标建造师姓名及身份证号码 无行贿犯罪记录 5投标文件不存在哄抬价格或低于成本的恶意报价行为 本公司若违反以上承诺将无条件接受有关监督管理部门的调查并愿意承担取消中标资格没收投标保证金及限制在余杭区投标等一切法律责任 法定代表人签名 项目负责人签名 投标单位盖章 年 月 日 投标保证金递交函 年 月 日 招标单位收款人全称项目名称招标编号收款人帐号投标单位收款人开户行缴款单位名称缴款单位帐号缴款单位开户行保证金缴款金额大写小写保证金递交方式□ 电汇 □ 支票 □ 银行汇票 □ 银行保函缴款单位联系人缴款单位电话手机备注经办 复核 签章 办理年度投标保证金一次性预缴的区内企业附窗口出具的投标保证金递交收据 施工投标文件 封面 工程名称 投标文件内容 投标文件商务部分格式 法定代表人或委托代理人 签字或盖章 投标人 盖公章 日期 年 月 日 工程量清单报价 一投标报价应根据下列依据进行编制相关专业工程的国家标准工程量计算规范省市建设行政主管部门以及工程造价管理机构颁发的相关计价规定杭州市建设工程工程量清单计价实施细则2013年修订本企业定额或参照省市建设行政主管部门颁发的计价依据招标文件招标工程量清单及其补充通知答疑纪要达到规定设计深度的施工图纸与工程项目有关的规范标准技术资料施工现场实际情况工程特点和投标人自行拟定的施工组织设计或施工方案市场价格或工程造价管理机构发布的价格信息其他相关资料 二投标人应当根据本企业的具体经营状况技术装备水平管理水平视工程的实际情况风险程度自主报价投标人不得以低于其企业成本的投标报价竞标 投标人应根据其投标报价情况提供书面报价说明报价说明的主要内容包括投标报价的编制依据对投标工期质量材料施工等方面的承诺综合单价中考虑的风险因素风险范围幅度措施项目的依据其他需要说明的问题 三投标报价应按照以下原则计价 1分部分项工程项目清单费用 1投标人按招标工程量清单填报价格投标报价采用综合单价计价投标人应根据综合单价的组成工程量清单项目特征描述和工程内容确定综合单价综合单价包括完成工程量清单中一个规定计量单位项目所需的人工费材料费机械使用费企业管理费和利润并考虑一定的风险因素综合单价中应包括招标文件中确定的由投标人承担的风险范围及其费用 2人工费材料费机械使用费企业管理费和利润的费用所涵盖内容按省级建设行政主管部门颁发的取费定额确定上级建设行政主管部门颁发的相关计价文件对费用内容组成另有调整的按其规定执行 3综合单价应包括招标人自行采购材料的价款招标文件提供暂定价的材料投标人按暂定的单价计入综合单价暂定价材料如遇本省计价依据中无相类似的材料时投标人应该在投标文件报价说明中明确该暂定价材料的损耗率 4企业管理费利润的费用计算由投标人自主确定或参照省建设行政主管部门颁发的施工费用定额和计算方法计算 投标报价时企业管理费中应包括施工企业现场监控和现场临时宿舍取暖降温费用以及施工企业对建筑以及材料构件和建筑安装物进行一般鉴定检查所发生的检验试验费等相关费用为保障工程质量和安全企业管理费报价不得低于省建设行政主管部门颁发的施工费用定额和相关取费计价文件规定的对应专业工程企业管理费弹性费率下限乘以20的计算值同时投标人必须对企业管理费中所包含的施工企业的现场监控现场临时宿舍取暖降温费用在相应的清单明细表中表25进行单独费用报价分析 施工企业的现场监控现场临时宿舍取暖降温费用应根据市政府市建设行政主管部门颁发的有关文件对于现场监控和现场民工宿舍空调的设置要求或标准规定落实相应费用的报价 投标人未按上述规定要求报价的评标委员会可以评定为废标 5综合单价中的风险费计算应根据招标文件中所明确的投标人应承担的风险范围和幅度由投标人自主确定 2措施项目清单费用 1投标人应根据招标人提供的措施项目清单和投标人自行确定的施工组织设计或施工方案填报数量和价格不发生的措施项目金额以O计价遇有措施项目清单未列项的投标人可补充措施项目并报价 2技术措施项目中的单价项目报价可参照综合单价的组成自主确定或参照省建设行政主管部门发布的消耗量定额施工费用定额和计算方法计算 3措施项目中凡属周转使用的设备材料均应按单次使用摊销量报价 4投标人应针对拟建工程编制保证安全施工文明施工环境保护和临时设施的技术措施方案并按招标工程量清单中的相应措施清单提供数量和报价遇有缺项时投标人可补充措施项目 5施工取费费率标准按关于转发省造价管理总站<关于发布营改增后浙江省建设工程施工取费费率的通知>的通知杭建造价投资办201623号 根据关于进一步加强杭州市建设工程安全文明施工费计取管理规定的通知杭建市201625号安全文明施工措施项目基本费和扬尘污染防治增加费包括安全施工文明施工环境保护和临时设施费用必须充分保证投标人应结合招标工程的实际依据招标人提供的安全文明施工措施项目清单及计价表表13A1按项目整体考虑分别报价 安全文明施工措施费用报价不得低于建设行政主管部门颁发的取费计价文件规定的弹性费率下限的计算值投标人未按规定要求报价的评标委员会可以评定为废标 即安全文明施工措施费用的投标报价≥∑专业工程分部分项工程量清单中的取费基数值?+?技术措施项目清单中的取费基数值×对应专业工程基本费下限费率 上级建设主管部门颁发的有关文件对该措施费用内容和费率下限标准有调整的按其规定执行 报价中的创标化工地增加费应根据招标文件确立的创建等级要求和招标控制价中公布的创标化工地增加费暂定费用金额进行统一填报招标文件中未明确创标化工地等级要求及创标化工地增加费暂定费用金额的投标人暂不填报报价 上级建设主管部门颁发的有关文件对该措施费用内容和费率下限标准有调整的按其规定执行 投标人未按上述规定要求报价的评标委员会可评定为废标 安全文明施工措施费不得挪作他用工程实施过程中应根据投标文件的承诺和合同约定经监理单位审查认可后由建设单位足额支付 6投标人措施项目各分项之间不得重复报价 3其他项目清单费用 1暂列金额投标人按招标工程量清单确定的金额填报总承包服务费投标人按招标工程量清单确定的项目内容和要求自主确定费率并报价计日工费投标人按招标工程量清单列出的项目内容和数量自主确定综合单价并计算报价招标人对计日工费内容和数量未作要求的投标人不需要作出报价 2其他项目清单中的暂列金额和计日工均为招标人估算预测数量投标时计入投标人的报价中竣工结算时应按承包人实际完成的工程内容结算 4规费除民工工伤保险外税金 规费除民工工伤保险外税金按省建设行政主管部门颁发的施工费用定额的内容和计费标准计算报价省市政府及有关权力部门颁发的政策性文件对规费税金的内容和计费标准有调整的按其规定执行 民工工伤保险应按市政府文件和市建设行政主管部门发布的有关计价文件规定计算报价 四招标工程量清单中标明的工程量是投标人投标报价的共同基础投标人不得擅自修改招标工程量清单的分部分项工程项目清单内容 工程量清单报价应与工料机报价及对应的报价分析相符与拟建工程的施工组织设计或施工方案相符 投标人应根据自己的企业定额或参照省建设行政主管部门颁发的消耗量定额向招标人提供具体的报价计算分析其各项报价分析表与工程量清单计价表之间的金额价格应前后对应一致 五除杭州市建设工程工程量清单计价实施细则2013年修订另有规定外投标人对措施项目清单中不发生的项目其费用报价允许投标人根据实际情况报O但须与施工组织设计或施工方案对应并提供充分的说明和依据 六清单报价中的任何算术性错误招标人按下列原则予以调整 1大写金额和小写金额不一致以大写金额为准 2合价金额与单价金额和工程量的乘积不一致的以单价金额为准但单价金额有明显错误的除外 3合价累计金额与小计合计金额不一致的以合价累计金额为准并修改小计合计金额及总报价 七投标报价应由投标人或受其委托具有相应资质的工程造价咨询人编制编制的投标报价应加盖编制单位公章注册造价工程师执业专用章注册造价工程师本人应在投标报价书上签字 投标人委托具有相应资质的工程造价咨询人编制投标报价书的投标文件中应附情况说明委托编制投标报价的咨询合同书及工程造价咨询人的咨询资质等级证书等 投标报价文件不得由投标人的造价人员和受委托的咨询公司的造价人员混合编审投标报价文件封面所盖的造价人员只能是同一单位人员 工程造价咨询人不得同时接受招标人和投标人对同一工程的招标控制价和投标报价的编制 八按照杭州市人民政府办公厅关于印发杭州市建设工程推广应用预拌砂浆管理办法的通知杭政办函2011 32号文件的要求使用预拌砂浆投标人应将使用预拌砂浆的费用计入投标报价范围 附 工程量清单及计价采用的表格格式如下具体见附件 1工程量清单及计价表 1投标总价封面已标价工程量清单 2工程量清单报价说明 3表111 工程项目报价汇总表 4表112 单位工程报价汇总表 5表12 分部分项工程项目清单及计价表 6表13A 组织措施项目整体清单及计价表 7表13B 组织措施项目专业工程清单及计价表 8表13C 技术措施项目清单及计价表 9表13A1 安全文明施工措施项目清单及计价表 10表14 其他项目清单及计价表 11表141 计日工表 12表142 总承包服务费项目及计价表 13表15 主要工日价格表 14表16 主要材料价格表 15表17 主要机械台班价格表 2工程量清单报价分析表 1 表21 分部分项工程项目清单综合单价分析表 2 表22 措施项目清单分析表 3 表23 综合单价工料机分析表 4 表24 措施项目工料机分析表 5 表25 现场监控临时宿舍取暖降温费用分析表 3根据招标人工程量清单编制要求填报具体的表格 工程量清单报价说明 投标人 盖章 法定代表人或委托代理人签字或盖章 投 标 总 价 建设单位 工程名称 投标总价小写 大写 投 标 人 单位盖章 法 定 代 表 人????????????????????????????? 签字或盖章 注册造价工程师 签字及盖执业专用章 编 制 时 间 表111 工程项目报价汇总表 建设单位和工程名称 序号内 容报价元一单位工程费合计1单位工程1如1号楼2单位工程2二未纳入单位工程费的其他费用一+二+三+四一整体措施项目清单1+21组织措施项目清单2技术措施项目清单二整体其他项目清单三整体措施项目规费 3+43排污费社保费公积金4民工工伤保险费一+ 二+ 3 费率四税金 一+二+三费率总报价 一 + 二 总报价大写 注1本表适用于1有2个及以上单位工程的群体项目的总报价汇总2单位工程发包且有2个及以上专业工程分部分项工程量清单的招标项目总报价汇总本表应在表112基础上汇总 2本表中的整体项目措施清单报价指根据招标人要求和项目特点应从招标项目整体上考虑的措施项目报价 3本表中的整体其他项目清单报价指根据招标人要求需按招标项目整体考虑的其他项目清单报价 4本表中的规费指整体措施清单项目应计取的规费 5本表中的税金指未纳入单位工程费的其他项目清单整体措施项目清单以及相应规费等费用应计取的税金 投标人 盖章 法定代表人或委托代理人签字或盖章 表112 单位工程报价汇总表 建设单位和工程名称 单位工程名称 序号内 容报价合计 元清单号清单号专业工程1专业工程2一分部分项工程量清单二措施项目清单1+21组织措施项目清单2技术措施项目清单三其他项目清单四规费 3+43排污费社保费公积金4民工工伤保险费一+ 二+ 三+ 3 费率五税金一 + 二 + 三 + 四费率六总报价一+二+三+四+五总报价大写注本表适用于1只有1个专业工程分部分项工程量清单的单位工程发包项目的报价汇总 2其余招标项目的单位工程报价汇总 投标人 盖章 法定代表人或委托代理人签字或盖章 表12 分部分项工程量清单及计价表 号清单 单位工程及专业工程名称 第 页共 页 序号项目编码项目名称项目特征 描述计量单位工程量综合单价 元合 价 元其中备注人工费机械费管理费1234567合 计 注表中123456栏由招标人提供7栏由招标人按需提出要求如招标人需要投标人提供清单项目综合单价的计算分析和工料机分析请在7备注中明确 表13A 组织措施项目整体清单及计价表 工程名称 第 页 共 页 序号项 目 名 称单位数量金 额元备注1 一 二 三 1 2 3 4 5 6 2 安全文明施工措施项目基本费和扬尘污染防治增加费 工程定位复测 其他组织措施项目 提前竣工增加费 已完工程及设备保护费 二次搬运费 夜间施工增加费 冬雨季施工增加费 行车行人干扰增加费 提供分析清单表13A1 合计注1表中列项供参考12由招标人提供投标人可按工程实际作补充 2措施项目应分整体措施项目和专业工程措施项目安全文明施工措施项目基本费和扬尘污染防治增加费以及工程定位复测费应按招标项目整体报价其他组织措施项目请投标人根据工程实际自行决定按整体项目还是按专业工程清单报价专业工程组织措施项目清单见表13B 3 专业工程组织措施项目清单表13B已报价的组织措施费不得与整体组织措施项目清单表13A的其他组织措施项目重复报价 表13B 组织措施项目专业工程清单及计价表 工程名称 单位工程及专业工程名称 第 页 共 页 序号项 目 名 称单位数量金 额元备注1 1 2 3 4 5 6 2 提前竣工增加费 已完工程及设备保护费 二次搬运费 夜间施工增加费 冬雨季施工增加费 行车行人干扰增加费 合计注1表中列项供参考12由招标人提供投标人可按工程实际作补充 2当招标项目为单位工程发包且只有1个分部分项工程量清单时组织措施项目清单应按表13A报价 表13C 技术措施项目清单及计价表 工程名称 单位工程及专业工程名称 第 页共 页 序号项目编码项目名称项目特征 描述计量单位工程量综合单价 元合 价 元其中备注人工费机械费123456大型机械设备进出场及安拆施工降水施工排水地下地下设施或建筑物的临时保护措施模板合 计注1本表适用于以项为单位计价和以分部分项工程量清单项目综合单价方式计价的技术措施项目 2措施项目应分整体措施项目和专业工程措施项目如为整体措施项目表头中只须填报工程名称 3以分部分项工程量清单项目综合单价方式计价的技术措施项目表中第12345栏由招标人提供以项为单位计价的技术措施项目表中第4栏项目特征不需提供和填写投标人根据施工方案对具体项目可作补充 4第6栏由招标人按需出要求如招标人需要投标人提供清单项目综合单价的计算分析和工料机分析请在备注中明确 表13A1 安全文明施工措施项目基本费和扬尘污染防治增加费清单及计价表 工程名称 第 页共 页 序号措施项目名称单位数量单价元 合价元备注123一安全施工措施项目一基本安全防护1安全网1安全平网m2平面面积2密目式立网m2垂直立面2防护栏杆按栏杆长度1高处作业临边防护栏杆m2深基坑槽临边护栏m3其他防护栏杆m3防护门m24防护棚按防护面积1通道防护棚m22井架防护棚m23升降机防护棚m2含人货两用升降机货用升降机5断头路阻挡墙m36安全隔离网m2爆破工程7对讲机套二高处作业1洞口水平隔离防护m2按洞口水平面积2高压线安全措施元3起重设备防护措施元4楼层呼唤器套5其他高处作业安全防护三深基坑槽1上下专用通道m2含安全爬梯2基坑支护变形监测元3其他深基坑安全防护四脚手架1水平隔离封闭设施m2其他脚手架安全防护五井架1架体围护m22货用升降机操作室m23其他井架防护六消防器材设施1灭火器只2消防水泵台3水枪水带套4消防箱只5消防立管m6危险品仓库搭建m27防雷设施元8其他七特殊工程安全措施1特殊作业防护用品元2救生设施元含救生衣救生圈等3防毒面具付4有毒气体检测仪器套5其他特殊安全防护八安全标志1安全警示标牌标识元2警示灯处3航标灯处通航要求4其他安全标志九安全专项检测1起重机械检测费元塔吊升降机等2钢管扣件检测费元3高处作业吊篮检测费元4防坠器专项检测费元5其他安全检测十安全教育培训元十一现场安全保卫元十二其他安全施工措施二文明施工措施项目1围墙m按标准设置2大门门楼块3标牌块4效果图块5彩钢板围档m按标准设置6地坪硬化m27其他文明施工措施三环境保护措施项目含扬尘污染防治措施1现场绿化m22防尘网布m23车辆冲洗设施套含洗车槽自动冲洗或其他冲洗设备等4喷淋设施1塔吊喷淋套2外架喷淋套3场地喷淋套5防尘雾炮台6其他扬尘控制费用元7噪声控制费用元8污水处理费用元特殊工程要求9车辆密封费用元10工地食堂油烟净化设备套11其他环境保护措施四临时设施措施项目一办公用房m2二生活用房1宿舍m22食堂m23厕所m24浴室m25其他生活设施休息场所文化娱乐设施等三生产用房仓库m2四临时用电设施1总配电箱只2分配电箱只3开关箱只4临时用电线路m5用电保护装置处6发电机台7其他临时用电设施附近外电线路防护设施等五临时供水m按管道长度六临时排水m按管道长度七其他临时设施合 计注表中123栏由招标人根据具体工程特点提供投标人可补充安全文明施工措施项 目及费用应按招标项目整体报价 14 其他项目清单及计价表 工程名称 单位工程名称 第 页共 页 序号项 目 名 称金 额元备 注1暂列金额2计日工明细表详见1413总承包服务费明细表详见1424创标化工地增加费 暂定费用合计 表141 计日工表 工程名称 单位工程名称 第 页共 页 编号项 目 名 称单位数量综合单价元合价元1234一人 工1234人 工 小 计二材 料1234材 料 小 计三施工机械1234施工机械小计合 计注表中1234由招标人按需要提出其中第4栏数量为暂定 142 总承包服务费项目及计价表 工程名称 第 页 共 页 序号项 目 名 称项目价值元服务内容费率金额元12341发包人分包专业工程 2发包人供应材料合 计注表中1234由招标人按需要提出 表15 主要工日价格表 工程名称 第 页共 页 序号工 种单位数 量单 价元12工日注本表12栏由招标人按需要提出 表16 主要材料价格表 工程名称 第 页共 页 序号编码材料名称规格型号单位数量单价元备 注12345678注1表1235栏由招标人按需要提出投标人可补充4678栏由投标人填写 2材料包括原材料燃料构配件以及按规定应计入建筑安装工程造价的设备 3招标人指定提供或暂定的材料和设备按杭州市工程量清单计价实施细则的规定填写 表17 主要机械台班价格表 工程名称 第 页共 页 序号机械设备名称单位数量单价元12台班注表12由招标人按需要提出投标人可补充 表21 分部分项工程量清单综合单价分析表 工程名称 清单号 第 页共 页 序号编号名称计量单位数量综 合 单 价元合计元人工费材料费机械费管理费利润风险费用小计12345678910114111清单编码清单名称定额编号定额名称2清单编码清单名称定额编号定额名称合 计注 表123栏中清单编号和清单名称由招标人按需要提出 表22 措施项目清单分析表 工程名称 单位工程名称 第 页共 页 序号编号名称计量 单位数量综 合 单 价元合计 元人工费材料费机械费管理费利润风险费用小计1234567891011411 1 清单编码清单名称定额编号定额名称 2清单编码清单名称定额编号定额名称合 计注 表12栏中清单编号和措施项目清单名称由招标人按需要提出 表23 综合单价工料机分析表 项目编码 计量单位 项目名称 第 页共 页 序号名称及规格单位数量金额元单价合价人工一类工日二类工日三类工日1人工费小计主要 材料其他材料费2材料费小计主要 机械其他机械费3机械费小计4直接工程费1+2+35管理费6利润7风险费用8综合单价4+5+6+7注本表由招标人按需要提出中标单位在中标后提供 表24 措施项目工料机分析表 项目编码 计量单位 项目名称 第 页共 页 序号名称及规格单位数量金额元单价合价人工一类工日二类工日三类工日1人工费小计主要材料其他材料费2材料费小计主要机械其他机械费3机械费小计4直接工程费1+2+35管理费6利润7风险费用8合计4+5+6+7注本表由招标人按需要提出中标单位中标后提供 表25 现场监控临时宿舍取暖降温费用分析表 工程名称 第 页共 页 序号费用名称单位数量单价元合价元一施工现场在线监测监控系统1塔吊安全监控系统2现场远程视频监控系统3其他监测系统二现场临时宿舍空调设施合计 注本表为分析表由投标人根据市政府市建设行政主管部门颁发的有关文件对于现场监控和现场民工宿舍空调的设置要求或标准规定进行相应数量和费用的报价 施工投标文件 封面 工程名称 投标文件内容 投标文件技术部分格式 投标人 盖章 法定代表人或委托代理人 签字或盖章 日期 年 月 日 目 录 施工组织要求 1工程概况及控制目标 2施工总体布置 3针对本工程招标人特殊要求的技术措施 投标文件技术部分格式说明 投标人应按招标文件规定格式编写应包括招标文件第一卷第一章投标须知114项规定的基本内容 工程概况及控制目标施工总体布置和针对招标人特殊要求的技术措施应按所附下列图表进行填报图表及格式要求附后 表1 工程概况表 表2 工程控制目标表 表3 拟投入的主要施工机械设备表 表4 劳动力计划表 表5 计划开竣工日期和施工进度网络图 表6 施工总平面布置图及临时用地表 表7 针对招标人特殊要求的技术措施表 投标人应编制递交施工组织设计施工组织设计编制具体要求是编制时应采用文字并结合图表阐述说明各分部分项工程的施工方法施工机械设备 劳动力计划安排结合招标工程特点提出切实可行的工程质量安全生产文明施工工程进度技术组织措施同时应对关键工序复杂环节重点提出相应技术措施如冬雨季施工技术措施减少扰民噪音降低环境污染技术措施地下管线及其它地上地下设施的保护加固措施等 投标人中标后不得以细化招标人施工组织要求编制完整的施工组织设计为由而修改投标实质性内容包括商务报价 表1 工程概况表 表2 工程控制目标表 表3 拟投入的主要施工机械设备表 序号机械或 设备名称型号 规格数量国别 产地制造 年份额定功率KW生产 能力用于施工部位备注 表4 劳动力计划表 单位人 按工程施工阶段投入劳动力情况 注投标人应按所列格式提交包括分包在内的劳动力计划表 本计划表是以每班八小时工作制为基础的 表5 计划开竣工日期和施工进度网络图 投标人应提交的施工进度网络图或施工进度表说明按招标文件要求的工期进行施工的各个关键日期中标的投标人还要按合同条件有关条款的要求提交详细的施工进度计划 施工进度表可采用关键线路网络图表示说明计划开工日期和各分项工程各阶段的完工日期和分包合同签订的日期 施工进度计划应与拟采用的施工组织设计相适应 表6 施工总平面布置图及临时用地表 施工总平面布置图 投标人应提交一份施工总平面图给出现场临时设施布置图表并附文字说明说明临时设施加工车间现场办公设备及仓储供电供水卫生生活等设施的情况和布置 临时用地表 用途面积平方米位置需用时间合计 注1投标人应逐项填写本表指出全部临时设施用地面积以及详细用途 2若本表不够可加附页 表7 针对招标人特殊要求的技术措施表 施工投标文件 封面 工程名称 投标文件内容 投标文件项目班子部分格式 投标人 盖章 法定代表人或委托代理人 签字或盖章 日期 年 月 日 目 录 一项目班子到岗承诺书项目负责人技术负责人五大员等到岗率应予明细 二工程运输业务发包承诺书 三项目管理班子配备 1项目管理班子配备情况表 2项目负责人简历表 1建造师注册证书 2行业主管部门核发的安全考核合格证书B类证 3项目技术负责人简历表 4项目管理班子配备情况其它辅助说明资料 1专职安全生产管理人员的安全考核合格证书C类证 2班子成员的岗位证书 四项目拟分包情况 1项目拟分包情况表 五联合体组成情况本工程不接受联合体投标 1联合体协议书及相关材料 项目管理班子配备情况表 职务姓名职称上岗资格证明已承担在建工程情况证书 名称级别证号专业原服务单位项目数主要项目名称本工程一旦我单位中标将实行项目经理负责制并配备上述项目管理班子上述填报内容真实若不真实愿按有关规定接受处理项目管理班子机构设置职责分工等情况另附资料说明 项目经理简历表 姓名性别年龄职务职称学历参加工作时间从事项目经理年限项目经理资格证书编号在建和已完工程项目情况建设单位项目名称建设规模开竣工日期在建或已完工程质量 项目技术负责人简历表 姓名性别年龄职务职称学历参加工作时间从事技术负责人年限资格证书名称及编号在建和已完工程项目情况建设单位项目名称建设规模开竣工日期在建或已完工程质量 项目管理班子配备情况辅助说明资料 注1辅助说明资料主要包括管理班子机构设置职责分工有关复印证明资料以及投标人认为有必要提供的资料辅助说明资料格式不做统一规定由投标人自行设计 2项目管理班子配备情况辅助说明资料另附与本投标文件一起装订 项目拟分包情况表 分包人名称地址法定代表人营业执照号码资质等级 证书号码拟分包的工程项目主要内容造价 万元已经做过的类似工程 PAGE MERGEFORMAT 1
PAGE PAGE 10
广告