旗下网站
网站导航
厨房设备网
免费发布
商家中心
手机版
首页 > 招投标 > 厨房设备

[市本级]乐清市雁荡镇第一幼儿园建设工程

  • 浙江
  • 状态：公告
所在地区浙江招标类型公告
请点击下载下载发布时间2018-12-03
[市本级]乐清市雁荡镇第一幼儿园建设工程 【信息时间：2018-12-03 Report
乐清市雁荡镇第一幼儿园建设工程的招标文件
工程名称 乐清市雁荡镇第一幼儿园建设工程建设单位 乐清市雁荡镇人民政府
标段名称 乐清市雁荡镇第一幼儿园建设工程
附件： [A3303820540000355001001]乐清市雁荡镇第一幼儿园建设工程.ZJYQZF
工程量清单.pdf
招标文件.pdf
评标办法.xml
1 工程量清单封面 乐清市雁荡镇第 工程 一幼儿园建设工程 工 程 量 清 单 招 标 人 乐清市雁荡镇人民政府 工程造价 咨 询 人 法定代表人 或其授权人 法定代表人 或其授权人 编 制 人 复 核 人 2018年11月27日 2018年11月27日 单位盖章 单位资质专用章 签字或盖章 签字或盖章 造价人员签字盖专用章 造价工程师签字盖专用章1 工程量清单封面扫描件1 工程量清单总说明 雁荡镇第一幼儿园建设项目编制说明 一工程概况 本工程位于乐清市雁荡镇泽前村 二招标范围 乐清市雁荡镇第一幼儿园建筑面积约为52393㎡其中地上建筑面积50534平方米 地下建筑面积1859平方米 三工程量清单编制依据 1招标人提供的设计图纸 2本工程的招标文件 3建设工程工程量清单计价规范GB505002013及浙江省建设工程造价管理总 站关于印发建设工程工程量计价规范2013浙江省补充规定的通知浙建站计2013 63号 4浙江省2010版计价规则和计价依据 5常规的施工组织设计和施工方案 四工程量清单编制其他说明 1本清单项目特征描述中除特殊标注外其他尺寸均以mm为单位 2图纸有标示但无具体做法的按常规做法计列清单此部分费用由投标单位考虑在 报价内 3清单中未列出的技术措施费项目施工单位根据图纸结合施工现场在其他施工技术 措施费综合考虑今后不做调整 4工程量清单和施工图纸设计要求所涉及颜色的项目或材料其最终采用何种颜色由 建设单位确定由此增加的费用投标单位均在各工程量清单项目的综合报价中考虑今 后不做调整 五土建部分 1本工程的±00暂按黄海高程 1095m计入 2本工程地下水位线详见地质勘察报告 3本工程土方外运距离及堆土场地由投标单位自行考虑计入报价 4本工程未进行图纸交底图纸中的问题暂按常规做法考虑 5钢筋按每8米一个搭接计算 六根据业主要求工程量具体计算范围及做法修改如下 1所有的成品木质门本次清单不计入 2金属门本次清单不计入 3所有的地面面层PPC塑胶卷材及地砖面层本次清单不计入 4楼梯间石材面层本次清单不计入 5所有的内墙面的墙面砖本次清单不计入 6所有的内墙面涂料腻子本次清单不计入 7楼梯扶手本次清单不计入 8卫生间无障碍扶手本次清单不计入 9卫生间成品隔断本次清单不计入 七安装部分 消电 1可燃气体探测器具体位置和数量待厨房设备摆放后在行设计本次清单不计入 智能化 1智能化只计入预埋管部分 强电 1由室外引至室内的电线电缆不计入仅计保护管计至外墙皮 15m处 2由发配电房引至室内配电箱的电线电缆以及保护管预留长度按其配电房的半周 长计入 3厨房动力二次出线回路由后期厂家进行深化设计本次清单不计入 4室外部分不计入 5图纸内所有灯具开关插座风扇由二次装修计入本次清单暂不计入 6消防部分计入 给排水 1给排水管道由外墙皮 15m处起计有阀门由阀门起计含阀门起计 2室外引至室内给水管道规格按 DN50计入 3卫生洁具及隔油池由二次装修计入 4厨房内相应设备详细布置详见二次装修设计本次清单不计入厨房内仅计入给 排水管道附件及灭火器 5本工程热水系统结合厂家设备深化设计施工本次清单不计入 6室外部分不计入 7喷淋系统中喷淋头及喷淋头相连管道需根据二次精装修施工进度配合施工 工程量计入本次清单 八投标报价 1投标人在填报价格及费用时应充分考虑国家现行技术标准规范和施工图纸要求 2投标人应到工地踏勘以充分了解工地位置情况道路储存空间装卸限制及 任何其他足以影响承包的情况任何因忽视或误解工地情况而导致的索赔或工期延长申 请将不被批准 3投标人根据招标文件要求编制报价结合本工程特点及市场行情依据自身的竞 争实力报出包括全部费用及竞争浮动口径在内的投标总价包括投标人按期按质文 明施工在内完成本工程全部内容而认为要计取的全部费用其投标费率综合单价等均 实行固定包干除了人工费及主要材料按规定调整之外均不得调整即使投标人发生 差错遗漏的费用及定额修改调整的费用均不得调整否则将被视为无效标 4总承包单位应完成其直接承包的工程范围内的临时道路应无偿提供给分包单位 使用总承包单位还应提供垂直运输等配合服务分包单位不能重复计算相应费用本 项目的总承包单位要对分包的专业工程进行总承包管理协调和配合服务总承包服 务费计价表中自由竞报费率高于 3的结算时按 3计算费率低于 3的按投标单 位报价计算未报或漏报者均被认为此费用已包含在投标总价中不得另向分包单位收取其总 承包服务费指总承包人为配合协调发包人进行的工程分包自行采购的设备材料等进行管理服 务以及施工现场管理竣工资料汇总整理等服务所需的费用总承包服务费计入总报价需要计 取总承包服务费的专业工程详见附表484除本表列出的专业工程可以计取总承包服务费外 其它业主平行分包项目请总包单位综合考虑在投标报价中不足部分请各投标人根据项目实际情况 自行平衡报价不得再收取总承包服务费等相关费用 5工程量清单中已对项目的主要特征进行了描述但不保证次要特征描述完整投 标报价时对已描述的主要特征与图纸不一致时以工程量清单为准若工程量清单中有未 描述的次要特征各投标单位投标报价时应以施工图纸及有关规范为准计入综合单价 结算时不再调整 6主要材料价格表中相同编码材料且材料名称及规格型号一致的其材料报价必 须一致如有不一致作废标处理 土建安装材料品牌推荐表 序号 材料设备名称 招标人推荐的品牌及厂家 1 电线 温州威尔鹰温州瓯美上海起帆 2 电缆 温州威尔鹰温州温缆兴乐 3 配电箱 德力西鸿雁正泰 4 PVC电线管UPVC给排水管 顺达中财上丰 5 镀锌钢管钢塑复合管 金洲银河增洲 6 桥架 江苏世发长胜温州大江乐清中建 7 阀门 春江龙珠凯泰埃美柯 8 水泵 凯泉连城熊猫 9 不锈钢水箱 联丰盛源杭特 10 高低压配电柜 德力西浙江昌泰正泰 11 消电设备 爱德松江华安 12 甲乙丙级木质防火门 兔宝宝 美心 盼盼 13 外墙涂料 立邦多乐士嘉宝莉 14 防水涂料 森乐士立邦东方雨虹 15 防水卷材 东方雨虹绿都常合 1 2 1 分部分项工程量清单与计价表 分部分项工程量清单与计价表 工程名称建筑2 序 号 项目编码 项目名称 项目特征 计量单 位 工程量 综合单 价元 合价 元 其中元 人工费 机械费 备注 1 01010100100 1 平整场地 1土壤类别自行 判定 2场地土方平整 达到施工条件 3弃土运距施工 单位自行考虑 弃土施工单位 自行消纳 m2 182121 2 01010100200 1 挖一般土方 1土壤类别自 行判定 2挖土类型满 堂基础独立基 础基础梁 3挖土深度 45m以内土 方回填工程量暂 定为2345m3余 土外运暂定为 1667603m3 4弃土运距施 工单位自行考虑 弃土施工单位自 行消纳 m3 401229 3 01040100100 1 砖基础 1Mu15水泥砂砖 M75水泥砂浆 砌筑 2砖模内侧粉 125水泥砂浆 3所在部位基础 周围地模 m3 31536 4 01040100100 2 砖基础 1砖品种规格 强度等级 MU15水泥标准砖 24011553 2基础类型墙基 础 3砂浆强度等级 M10水泥砂浆 4防潮层60厚 聚合物防水砂浆 水平防潮层S m3 12653 5 01040100100 3 砖基础 1砖品种规格 强度等级 MU15水泥标准砖 120厚 2基础类型 ±000以下内墙 m3 06 6 01040100100 4 砖基础 1砖品种规格 强度等级 MU15水泥标准砖 240厚 2基础类型 ±000以下内墙 m3 06 7 01040100100 5 砖基础 1砖品种规格 强度等级 MU15水泥标准砖 240厚 2基础类型 ±000以下内墙 m3 173序 号 项目编码 项目名称 项目特征 计量单 位 工程量 综合单 价元 合价 元 其中元 人工费 机械费 备注 8 01040100100 6 砖基础 1砖品种规格 强度等级 MU15水泥标准砖 200厚小规格 2基础类型 ±000以下内墙 m3 1116 9 01040200100 1 砌块墙 1砌块品种规 格强度等级 A50B07 蒸压 加气混凝土砌块 590x240X190 2砂浆强度等级 Mb75专用砌筑 砂浆 3墙体厚度 200mm 4所在部位 ±000以上外墙 m3 200 10 01040200100 2 砌块墙 1砌块品种规 格强度等级 A50B06 蒸压 加气混凝土砌块 590x240X190 2砂浆强度等级 Mb75专用砌筑 砂浆 3墙体厚度 200mm 4所在部位 ±000以上内墙 m3 8367 11 01040100300 1 实心砖墙 1砖品种规格 强度等级 MU10水泥标准砖 240x115X53 2墙体类型卫生 间隔墙卫生间 楼梯间屋面 女儿墙和 3砂浆强度等级 配合比M75水 泥砂浆砌筑 4墙体厚度 240mm m3 3316 12 01040100300 2 实心砖墙 1砖品种规格 强度等级 MU10水泥标准砖 240x115X53 2墙体类型卫生 间隔墙 3砂浆强度等级 配合比M75水 泥砂浆砌筑 4墙体厚度 120mm m3 6935 13 01050100100 1 垫层 基础垫层 1混凝土种类泵 送商品混凝土 2混凝土强度等 级C20 m3 9504 14 01050300100 1 基础梁 1混凝土种类泵 送商品混凝土 2混凝土强度等 级C30 m3 15357序 号 项目编码 项目名称 项目特征 计量单 位 工程量 综合单 价元 合价 元 其中元 人工费 机械费 备注 15 01050100300 1 独立基础 1混凝土种类泵 送商品混凝土 2混凝土强度等 级C30 m3 17961 16 01050100400 1 满堂基础 筏板基础 1混凝土种类泵 送商品混凝土 2混凝土强度等 级C30p6 m3 16956 17 01050200100 1 矩形柱 1混凝土类别泵 送商品混凝土 2混凝土强度等 级C30 m3 15801 18 01050200200 1 构造柱 1混凝土类别商 品混凝土 2混凝土强度等 级C25 m3 1014 19 01050300200 1 矩形梁 1混凝土类别泵 送商品混凝土 2混凝土强度等 级C30 m3 45336 20 01050300400 1 圈梁 1混凝土类别商 品混凝土 2混凝土强度等 级C25 m3 1495 21 01050400100 1 直形墙 直行墙 1混凝土类别泵 送商品混凝土 2混凝土强度等 级C30 m3 9389 22 01050500300 1 平板 地下室顶板 1混凝土类别泵 送商品混凝土 2混凝土强度等 级C30 m3 1935 23 01050500300 2 平板 1混凝土类别泵 送商品混凝土 2混凝土强度等 级C30 3坡屋面 m3 18992 24 01050500300 3 平板 1混凝土类别泵 送商品混凝土 2混凝土强度等 级C30 m3 40298 25 01050500300 4 平板 二层C轴处斜板 1混凝土类别泵 送商品混凝土 2混凝土强度等 级C30 m3 462 26 01050500300 5 平板 素砼翻高 1混凝土类别泵 送商品混凝土 2混凝土强度等 级C25 m3 398 27 01050700500 1 扶手压顶 1混凝土类别泵 送商品混凝土 2混凝土强度等 级C25 m3 279序 号 项目编码 项目名称 项目特征 计量单 位 工程量 综合单 价元 合价 元 其中元 人工费 机械费 备注 28 01050500800 1 雨篷 屋面 1混凝土类别泵 送商品混凝土 2混凝土强度等 级C30 m3 101 29 01050600100 1 直形楼梯 1混凝土类别泵 送商品混凝土 2混凝土强度等 级C30 3底板厚度 18mm以内 m2 16795 30 01050800100 1 后浇带 1梁后浇带 2泵送商品砼 C35 3混凝土防水等 级P6 4掺入MAC镁质 高性能混凝土抗 裂剂掺量为胶 凝材料的8 m3 132 31 01050800100 2 后浇带 1板后浇带 2泵送商品砼 C35 3混凝土防水等 级P6 4掺入MAC镁质 高性能混凝土抗 裂剂掺量为胶 凝材料的8 m3 154 32 01050700100 1 散水 散水 1600宽80厚 C20砼随捣随抹 2150厚片石灌砂 砼夯实垫层素土 夯实 3靠墙和沿墙长 度≯10mm做分隔 缝缝宽20沥青 灌缝散水向外 放坡5~10 m2 13255 33 01050700100 2 坡道 坡道无障碍坡道 1100厚C20砼随 捣随抹成粗麻面 m2 814 34 01050700100 3 坡道 坡道 1100厚C20砼随 捣随抹成粗麻面 m2 479 35 01050700400 1 台阶 室外台阶 1室外台阶 2详有关建施图 及有关通用标准 图集12J926余同 m2 3192 36 01050700700 1 其他构件 1构件的类型窗 台板 2混凝土种类商 品混凝土 3混凝土强度等 级C25 m3 51 37 01051000300 1 过梁 预制门窗过梁 1混凝土强度等 级C25 m3 1167序 号 项目编码 项目名称 项目特征 计量单 位 工程量 综合单 价元 合价 元 其中元 人工费 机械费 备注 38 01051500100 1 现浇构件钢 筋 1钢筋种类规 格HPB300 2直径6 t 2979 39 01051500100 2 现浇构件钢 筋 1钢筋种类规 格HRB400 2直径 67996吨 直径 895008吨 直径 105234吨 直径 1239368吨 直径 1420292吨 直径 1621022吨 直径 1822005吨 直径 2042173吨 直径 2210611吨 直径 251988吨 t 282884 40 Z0105150110 01 钢筋连接 电渣压力焊 个 1768 41 Z0105150110 02 钢筋连接 直螺纹连接 个 2216 42 Z0105150110 03 钢筋连接 套管挤压 个 381 43 01051600200 1 预埋铁件 楼梯栏杆等处 详见施工图及 2001浙J43 3167 t 158 44 01060700500 1 砌块墙钢丝 网加固 1材料品种规 格钢丝网砂浆面 层楼梯间和人流 通道的填充墙 m2 851026 45 01080100400 1 木质防火门 甲级防火门FM甲 0921洞口尺寸 F90021001樘 FM甲1521洞口 尺寸 150021002樘 含五金配件及锁 详参图集12J609 平米 819 46 01080100400 2 木质防火门 乙级防火门FM乙 0621洞口尺寸 600210012樘 FM乙1121洞口 尺寸 110021002樘 FM乙1221洞口 尺寸 120021001樘 FM乙1321洞口 尺寸 130021001樘 FM乙1521洞口 尺寸 150021002樘 含五金配件及锁 详参图集12J609 平米 3129序 号 项目编码 项目名称 项目特征 计量单 位 工程量 综合单 价元 合价 元 其中元 人工费 机械费 备注 47 01080100400 3 木质防火门 丙级防火门FM丙 1524洞口尺寸 150024002樘 含五金配件及锁 详参图集 12J609 平米 72 48 01080700100 1 金属窗 铝合金窗 1断热铝合金窗 外玻璃门窗框 隔热金属型材 多腔密封窗框 K≤50Wm2K 框面积 ≤20外玻璃门 窗玻璃6mm中透 光LowE+12氩气 +6mm透明包括所 有五金配件 2C1218洞口尺 寸 120018009樘 C1231洞口尺寸 1200310022樘 C1518洞口尺寸 1500180015樘 C2418洞口尺寸 2400180033樘 C4218洞口尺寸 420018002樘 C4718洞口尺寸 470018006樘 C5023洞口尺寸 5000230013樘 CK1216洞口尺 寸 120016004樘 C2418a洞口尺 寸 240018006樘 节能玻璃窗专 业定做详见施 工图 m2 53332 49 01060700100 1 铝合金百叶 窗 铝合金百叶窗 1BYC1洞口尺 寸8008002樘 BYC0606洞口尺 寸6006003樘 BYC0710洞口尺 寸70010002樘 专业定做详见 施工图 m2 376序 号 项目编码 项目名称 项目特征 计量单 位 工程量 综合单 价元 合价 元 其中元 人工费 机械费 备注 50 01080700100 2 金属窗 断热铝合金门联 窗 1断热铝合金窗 外玻璃门窗框 隔热金属型材 多腔密封窗框 K≤50Wm2K 框面积 ≤20外玻璃门 窗玻璃6mm中透 光LowE+12氩气 +6mm透明包括所 有五金配件 2MLC1洞口尺寸 420030001樘 MLC2洞口尺寸 470030003樘 MLC5730洞口尺 寸 570030001樘 3樘MLC5230洞 口尺寸 520030001樘 按2010浙J7要求 规范制作施工详 见施工图 m2 876 51 01080600100 1 木质窗 成品中式木窗花 1GC1209洞口 尺寸 120090024樘 专业定做详见 施工图 m2 108 52 01090400100 1 楼地面卷 材防水 水泵房底板防水 140厚SBS改性 沥青防水卷材 m2 18883 53 01090400100 2 楼地面卷 材防水 水泵房地面防水 115厚合成高分 子卷材防水层 m2 15608 54 01090200100 1 屋面卷材防 水 平屋面地下室 顶板防水 140厚SBS改性 沥青防水卷材 m2 18859 55 01090300100 1 墙面卷材防 水 水泵房外墙防水 115厚合成高分 子卷材防水层 2上翻至顶板 03米 m2 35389 56 01090200700 1 屋面天沟 檐沟 屋面檐沟宽 300mm檐沟 1附加4+3mm厚双 层SBS改性沥青防 水卷材组合防水 层宽度 300mm上翻高度 不得低于350mm m2 14374序 号 项目编码 项目名称 项目特征 计量单 位 工程量 综合单 价元 合价 元 其中元 人工费 机械费 备注 57 01090100100 1 瓦屋面 1仿古小青瓦 2114水泥白灰 砂浆加水泥重的 3麻刀卧浆最薄 处20厚 330厚13水泥砂 浆满铺钢丝网 用18号镀锌钢丝 绑扎并与屋面板 预埋的^110钢筋 头绑牢 413水泥砂浆找 平层厚30 5现浇钢筋砼屋 面板9米 m2 193364 58 01090200100 2 屋面卷材防 水 屋1 I级防水 二道设防不上 人坡屋面 14+3mm厚双层 SBS改性沥青防水 卷材组合防水层 213水泥砂浆找 平层厚30 3现浇钢筋砼屋 面板 m2 193364 59 01090200100 3 屋面卷材防 水 屋2 Ⅱ级防水二道设 防不上人平屋面 1浅色涂料保护 层 215厚聚氯乙烯 PPC卷材 m2 16955 60 01090200100 4 屋面卷材防 水 屋3I级防水二道 设防上人平屋面 12厚+12厚双层 聚氯乙烯PPC卷 材 2现浇钢筋砼屋 面板 m2 23735 61 01090200300 1 屋面刚性层 屋2 I级防水二 道设防不上人坡 屋面 1泡沫混凝土建 筑找坡2最薄 处30 220厚13水泥砂 浆找平层 3现浇钢筋砼屋 面板 m2 14327序 号 项目编码 项目名称 项目特征 计量单 位 工程量 综合单 价元 合价 元 其中元 人工费 机械费 备注 62 01090200300 2 屋面刚性层 屋3 Ⅱ级防水 二道设防不上 人平屋面 140厚C20细石砼 刚性保护层内 配ΦC6150钢丝 网分格缝间距不 大于4000缝宽 20与女儿墙间留 30宽缝嵌密封材 料 210厚低强度等 级砂浆隔离层 320厚13水泥砂 浆找平层 4建筑找坡3 5现浇钢筋砼屋 面板 m2 2138 63 01090400200 1 楼地面 涂膜防水 地2 115厚聚氨酯防 水层两道 2所在位置卫生 间 m2 156819 64 01090300200 1 墙面涂膜防 水 内墙面2 115厚聚氨酯防 水涂料防水层 2所在位置卫生 间 m2 176557 65 01100100300 1 保温隔热墙 面 水泵房外墙外侧 140厚挤塑聚笨 板做保护层 2隔离层材料纸 胎油毡 m2 29245 66 01100100100 1 保温隔热屋 面 I级防水二道设 防不上人坡屋面 150厚挤塑聚苯 板已加25保温 层 m2 193364 67 01100100100 2 保温隔热屋 面 屋2 I级防水二 道设防上人平屋 面 150厚挤塑聚苯 板已加25保温 层 m2 14327 68 01100100100 3 保温隔热屋 面 屋3I级防水二道 设防上人平屋面 150厚挤塑聚苯 板已加25保温 层 m2 2138 69 01040400100 1 垫层 1150厚片石灌砂 基础垫层底 m3 14256序 号 项目编码 项目名称 项目特征 计量单 位 工程量 综合单 价元 合价 元 其中元 人工费 机械费 备注 70 01110100300 1 细石混凝土 楼地面 150厚C20细石混 凝土随掏随抹随 轴线设分隔缝防 水钢筋混凝土底 板抗渗等级 P6 250厚C20细石砼 保护层 310厚低标号砂 浆隔离 420厚125水泥 砂浆找平 5100厚C15砼垫 层压实抹光 6150厚片石灌砂 垫层并做好地 面排水找坡1 素土夯实 m2 15425 71 01110600800 1 水泥砂浆楼 地面 地1 120厚125水泥 砂浆找平 2水泥砂浆一道 内掺建筑胶 3100厚C15砼垫 层 4150厚片石夯入 土中 m2 120139 72 01110200300 1 块料楼地面 地2 130厚13水泥砂 浆结合层表面撒 水泥粉 2最薄处20厚 13水泥砂浆找坡 层 3水泥砂浆一道 内掺建筑胶 480厚C15砼垫层 5150厚片石夯入 土中 m2 44544 73 01110100300 2 细石混凝土 楼地面 楼1 140厚C20细石砼 刚性保护层内配 C6150钢丝网 分格缝间距不大 于4000缝宽 20与女儿墙间留 30宽缝嵌密封材 料 230厚挤塑聚苯 板保温层 320厚13水泥砂 浆找平层 4 钢筋混凝土楼 面 m2 1519 74 01110200300 2 块料楼地面 地2 130厚13水泥砂 浆结合层表面撒 水泥粉 2最薄处20厚13 3水泥砂浆找坡 层 4水泥浆一道内 掺建筑胶 5钢筋混凝土楼 面 m2 112275序 号 项目编码 项目名称 项目特征 计量单 位 工程量 综合单 价元 合价 元 其中元 人工费 机械费 备注 75 01110600800 2 水泥砂浆楼 地面 楼3 120厚125水泥 砂浆找平 2水泥砂浆一道 内掺建筑胶 3钢筋混凝土楼 面 m2 213033 76 01120100100 1 墙面一般抹 灰 内墙管道井 1内壁随砌随抹 平 m2 24679 77 01120100100 2 墙面一般抹 灰 内墙面1 1面浆饰面 22厚面层专用粉 刷石膏罩面 310厚粉刷石膏 砂浆打底分遍抹 平 43厚外加剂专用 砂浆打底刮粗糙 或专用界面剂一 道甩毛甩前喷湿 墙面 m2 888955 78 01120100100 3 墙面一般抹 灰 内墙面2 1面浆饰面 29厚1053水 泥石灰膏砂浆分 遍抹平 m2 104194 79 01120100100 4 墙面一般抹 灰 裙1 14厚强力胶粉泥 粘合层搂挤压实 29厚13水泥砂 浆分层压实抹平 m2 72363 80 01120100100 5 墙面一般抹 灰 外墙抹底灰 界面砂浆 13水泥砂浆分层 抹平14厚 12水泥砂浆面层 6厚 m2 587023 81 01120400300 1 块料墙面 小青砖贴面 1未尽之处详见 图纸招标文件 等均应满足设 计规范及业主要 求 m2 6509 82 Z0112010050 01 雨棚板抹灰 雨棚抹灰 1板面20厚12防 水水泥砂浆2找 坡 2板底20厚 12水泥砂浆 3侧板高250mm以 内 m2 126序 号 项目编码 项目名称 项目特征 计量单 位 工程量 综合单 价元 合价 元 其中元 人工费 机械费 备注 83 01110800400 1 水泥砂浆零 星项目 排水沟集水井 地沟等处 1纯水泥浆一道 掺108胶结合层 215厚12水泥砂 浆 3掺水泥重量 5防水剂分层赶 平 430厚C20细石混 凝土随掏随抹 5基层做法详结 构图 m2 2612 84 01130100100 1 天棚抹灰 楼梯板底 20厚混合砂浆底 纸筋灰面 m2 25379 85 01140700100 1 墙面喷刷涂 料 外墙1 12厚防水腻子分 遍刮平 2外墙弹性防水 涂料 3一底二涂弹 性拉毛 4涂料颜色满足 设计规范及业主 要求 m2 580714 86 01140700200 1 天棚喷刷涂 料 雨篷涂料 12厚防水腻子分 遍刮平 2外墙弹性防水 涂料 3一底二涂弹 性拉毛 4涂料颜色满足 设计规范及业主 要求 m2 126 87 01150300100 1 金属扶手 栏杆栏板 1□50不锈钢方 管扶手 2□30不锈钢方 管立柱 3净间距 110mm高度 600mm内 4未尽之处详见 图纸招标文件 等均应满足设 计规范及业主要 求 m 99 88 01150300200 1 防护栏杆 防腐仿古木栏杆 1防护栏杆高 度125米 2棕色防腐木 3内侧安装 1238厚钢化夹层 玻璃 4未尽之处详见 图纸招标文件 等均应满足设 计规范及业主要 求 m 40126序 号 项目编码 项目名称 项目特征 计量单 位 工程量 综合单 价元 合价 元 其中元 人工费 机械费 备注 89 01150300100 2 金属扶手 栏杆栏板 坡道方钢管扶手 栏杆 H=1000mm高 60403方钢管 扶手503方钢 管立柱详06J403 1第34页节点 m 1164 90 01B001 复合盖板 集水坑盖板 1成品盖板 80泄水孔 100泄水孔盖板 四周用角钢与配 筋焊接 2未尽之处详见 图纸招标文件 等均应满足设 计规范及业主要 求 m2 45 91 01B002 复合盖板 排水沟盖板 1320x680铸铁蓖 子厚25详国标 95S235图集 m2 1199 92 04020102200 1 排水沟截 水沟 烹饪区排水沟 m 1569 93 04010300100 1 回填方 1轻质材料回填 m3 376 94 01110400400 1 防静电活动 地板 1防静电地板 2未尽之处详见 图纸招标文件 等均应满足设 计规范及业主要 求 m2 26 95 01110500600 1 金属踢脚线 不锈钢踢脚板 110mm不锈钢高 100mm 2中密度板基层 3未尽之处详见 图纸招标文件 等均应满足设 计规范及业主要 求 m2 21 96 01140700100 2 墙面喷刷涂 料 1乳胶漆涂料一 底二涂 2未尽之处详见 图纸招标文件 等均应满足设 计规范及业主要 求 m2 95 97 01130200100 1 吊顶天棚 1铝合金方板天 棚 2未尽之处详见 图纸招标文件 等均应满足设 计规范及业主要 求 m2 26 98 01140700200 2 天棚喷刷涂 料 1乳胶漆涂料一 底二涂 2未尽之处详见 图纸招标文件 等均应满足设 计规范及业主要 求 m2 26序 号 项目编码 项目名称 项目特征 计量单 位 工程量 综合单 价元 合价 元 其中元 人工费 机械费 备注 合计2 施工技术措施项目清单与计价表 施工技术措施项目清单与计价表 工程名称建筑2 序 号 项目编码 项目名称 项目特征 计量单 位 工程量 综合单 价元 合价 元 其中元 人工费 机械费 备注 1 011701001001 综合脚手架 一层地下室脚手 架 层高39米 m2 18859 2 011701001002 综合脚手架 1建筑结构形式 现浇框架结构 2檐口高度 20m以内 m2 597981 3 Z011701009001 电梯井脚手 架 电梯井脚手架 电梯井高度 142米以内 座 1 4 011702001001 基础 基础类型垫层 m2 46969 5 011702002001 矩形柱 支撑高度39m以 内 m2 98606 6 011702002002 矩形柱 支撑高度64m以 内 m2 47081 7 011702003001 构造柱 支撑高度6m以内 m2 130397 8 011702006001 矩形梁 支撑高度64m以 内 m2 125942 9 011702006002 矩形梁 支撑高度39m以 内 m2 290863 10 011702009001 过梁 预制过梁模板 m3 18168 11 011702011001 直形墙 支撑高度 39m以内 坡度大于10度小 于30度 m2 60898 12 011702016001 平板 支撑高度36m以 内 坡度大于10度小 于30度 m2 12181 13 011702016002 平板 支撑高度36m以 内 m2 369791 14 011702016003 平板 支撑高度64m以 内 坡度大于10度小 于30度 m2 148938 15 011702021001 栏板 栏板模板 m2 11134 16 011702023001 雨篷 1构件类型雨棚 2板厚度 100mm以内 m2 1685 17 011702024001 楼梯 类型直行楼梯 m2 16795 18 011702025001 其他现浇构 件 小型构件模板模 板 m2 2554 19 011702008001 圈梁 圈梁模板 m2 15603 20 011702025002 模板 构件类型窗台板 m2 4781序 号 项目编码 项目名称 项目特征 计量单 位 工程量 综合单 价元 合价 元 其中元 人工费 机械费 备注 21 011702030001 后浇带 后浇带部位梁 板 后浇带模板增加 费 m 124 22 011703001001 垂直运输 1建筑物建筑类 型及结构形式现 浇框架结构 2建筑物檐口高 度30m以内 m2 597981 23 011703001002 垂直运输 1建筑物建筑类 型及结构形式现 浇框架结构 2建筑物檐口高 度30m以内 3地下室层高 39m m2 18859 24 01B003 其他措施费 1其他技术措施 费基坑围护等 其他技术措施费 投标人自行考 虑一次性包干 结算不做调整 项 1 25 011705001001 大型机械设 备进出场及 安拆 履带式挖掘机 1M3以内塔吊等 大型机械设备进 出场及安拆费用 投标人自行考 虑一次性包干 结算不做调整 项 1 26 011706B00001 施工排水 1根据施工方案 设置有效的排水 降水措施投 标人自行考虑 一次性包干 结算不做调整 项 1 合计3 施工组织措施项目清单与计价表 施工组织措施项目清单与计价表 工程名称建筑2 序号 项目名称 计算基数 费率 金额元 1 安全文明施工费 人工费+机械费 1312 2 其他措施项目费 21 冬雨季施工增加费 人工费+机械费 013 22 夜间施工增加费 人工费+机械费 004 23 已完工程及设备保护费 人工费+机械费 0 24 二次搬运费 人工费+机械费 048 25 行车行人干扰增加费限市政 人工费+机械费 0 26 提前竣工增加费 人工费+机械费 0 27 工程定位复测费 人工费+机械费 004 28 特殊地区增加费 人工费+机械费 0 29 其他措施费 按相关规定计算 0 合计4 其他项目清单与计价汇总表 其他项目清单与计价汇总表 工程名称建筑2 序号 项目名称 计量单位 金额元 备注 1 暂列金额 元 0 2 暂估价 元 0 21 材料暂估价 0 详见附表262 22 专业工程暂估价 元 0 3 计日工 元 0 4 总承包服务费 元 0 合计 05 暂列金额明细表 暂列金额明细表 工程名称建筑2 序号 项目名称 计量单位 暂定金额元 备注 合计 0 6 材料暂估单价表 材料暂估单价表 工程名称建筑2 序号 材料名称规格型号 计量单位 单价元 备注 1 MAC镁质高性能混凝土抗裂剂 kg 57 专业工程暂估价表 专业工程暂估价表 工程名称建筑2 序号 工程名称 工程内容 单位 数量 单价 金额元 备注 合计 0 8 计日工表 计日工表 工程名称建筑 序号 项目名称 单位 暂定数量 综合单价 合价 一 人工 人工小计 二 材料 材料小计 三 施工机械 施工机械小计 合计9 总承包服务费计价表 总承包服务费计价表 工程名称建筑 序号 项目名称 项目价值元 服务内容 费率 金额元 1 发包人分包专业工程 0 2 二次装修 3500000 总包服务费 3 智能化 1000000 总包服务费 4 景观 2000000 总包服务费 合计1 3 1 分部分项工程量清单与计价表 分部分项工程量清单与计价表 工程名称智能化3 序 号 项目编码 项目名称 项目特征 计量单 位 工程量 综合单 价元 合价 元 其中元 人工费 机械费 备注 1 03041100100 1 配管 砖混凝土结构 暗配刚性阻燃管 PC20 m 55512 2 03041100100 2 配管 砖混凝土结构 暗配刚性阻燃管 PC20 m 48434 3 03041100100 3 配管 砖混凝土结构 暗配刚性阻燃管 PC20 m 167754 4 03041100100 4 配管 砖混凝土结构 暗配电线管 JDG20 m 2268 5 03041100100 5 配管 砖混凝土结构 暗配钢管 SC32 m 914 6 03041100100 6 配管 砖混凝土结构 暗配刚性阻燃管 PC25 m 21295 7 03041100300 1 桥架 桥架 15075 m 36855 8 03041300100 1 铁构件 桥架支架制作安 装 kg 55283 9 03120100300 1 金属结构刷 油 桥架支架刷油除 锈 kg 55283 10 03041100100 7 配管 砖混凝土结构 暗配电线管 JDG25 m 5015 11 03041100100 8 配管 砖混凝土结构 暗配钢管 SC32 m 259 12 03041100100 9 配管 砖混凝土结构 暗配钢管 SC50 m 518 13 03041100101 0 配管 砖混凝土结构 暗配钢管 SC65 m 58 14 03041100101 1 配管 1室外埋地管 PE100 2含挖沟槽土方 2m以内 3含原土回填 4含余方弃置 5C10管道混凝土 包封模板 680厚C25混凝土 垫层模板 m 49532序 号 项目编码 项目名称 项目特征 计量单 位 工程量 综合单 价元 合价 元 其中元 人工费 机械费 备注 15 03041100101 2 配管 1室外埋地管 PE32 2含挖沟槽土方 2m以内 3含原土回填 4含余方弃置 5C20管道混凝土 包封模板 680厚C25混凝土 垫层模板 m 4095 16 03041100101 3 配管 1室外埋地管 PE25 2含挖沟槽土方 2m以内 3含原土回填 4含余方弃置 5C20管道混凝土 包封模板 680厚C25混凝土 垫层模板 m 52166 17 03041100101 4 配管 1室外埋地管 SC25 2含挖沟槽土方 2m以内 3含原土回填 4含余方弃置 5C20管道混凝土 包封模板 680厚C25混凝土 垫层模板 m 14877 合计2 施工技术措施项目清单与计价表 施工技术措施项目清单与计价表 工程名称智能化3 序 号 项目编码 项目名称 项目特征 计量单 位 工程量 综合单 价元 合价 元 其中元 人工费 机械费 备注 1 031301017001 脚手架搭拆 脚手架搭拆 项 1 合计3 施工组织措施项目清单与计价表 施工组织措施项目清单与计价表 工程名称智能化3 序号 项目名称 计算基数 费率 金额元 1 安全文明施工费 人工费+机械费 1677 2 其他措施项目费 21 冬雨季施工增加费 人工费+机械费 024 22 夜间施工增加费 人工费+机械费 004 23 已完工程及设备保护费 人工费+机械费 013 24 二次搬运费 人工费+机械费 048 25 行车行人干扰增加费限市政 人工费+机械费 0 26 提前竣工增加费 人工费+机械费 0 27 工程定位复测费 人工费+机械费 004 28 特殊地区增加费 人工费+机械费 0 29 其他措施费 按相关规定计算 0 合计4 其他项目清单与计价汇总表 其他项目清单与计价汇总表 工程名称智能化3 序号 项目名称 计量单位 金额元 备注 1 暂列金额 元 0 2 暂估价 元 0 21 材料暂估价 元 0 详见附表262 22 专业工程暂估价 元 0 3 计日工 元 0 4 总承包服务费 元 0 合计 05 暂列金额明细表 暂列金额明细表 工程名称智能化3 序号 项目名称 计量单位 暂定金额元 备注 合计 0 6 材料暂估单价表 材料暂估单价表 工程名称智能化3 序号 材料名称规格型号 计量单位 单价元 备注 7 专业工程暂估价表 专业工程暂估价表 工程名称智能化3 序号 工程名称 工程内容 单位 数量 单价 金额元 备注 合计 0 8 计日工表 计日工表 工程名称智能化 序号 项目名称 单位 暂定数量 综合单价 合价 一 人工 人工小计 二 材料 材料小计 三 施工机械 施工机械小计 合计9 总承包服务费计价表 总承包服务费计价表 工程名称智能化 序号 项目名称 项目价值元 服务内容 费率 金额元 1 发包人分包专业工程 0 2 发包人供应材料 0 合计1 4 1 分部分项工程量清单与计价表 分部分项工程量清单与计价表 工程名称水电安装4 序 号 项目编码 项目名称 项目特征 计量单 位 工程量 综合单 价元 合价 元 其中元 人工费 机械费 备注 1 03040401700 2 配电箱 悬挂嵌入式成套 配电箱安装 ALZ1 含箱内元器件安 装 箱内元器件详 见设计图纸 台 1 2 03040401700 3 配电箱 悬挂嵌入式成套 配电箱安装 AL1 1 含箱内元器件 安装 箱内元器件 详见设计图纸 台 1 3 03040401700 4 配电箱 悬挂嵌入式成套 配电箱安装 AL2 1 含箱内元器件 安装 箱内元器件 详见设计图纸 台 1 4 03040401700 5 配电箱 悬挂嵌入式成套 配电箱安装 AL3 1 含箱内元器件 安装 箱内元器件 详见设计图纸 台 1 5 03040401700 6 配电箱 悬挂嵌入式成套 配电箱安装 ALZ2 含箱内元器件安 装 箱内元器件详 见设计图纸 台 1 6 03040401700 7 配电箱 悬挂嵌入式成套 配电箱安装 AL1 2 含箱内元器件 安装 箱内元器件 详见设计图纸 台 1 7 03040401700 8 配电箱 悬挂嵌入式成套 配电箱安装 AL2 2 含箱内元器件 安装 箱内元器件 详见设计图纸 台 1 8 03040401700 9 配电箱 悬挂嵌入式成套 配电箱安装 AL3 2 含箱内元器件 安装 箱内元器件 详见设计图纸 台 1 9 03040401701 0 配电箱 悬挂嵌入式成套 配电箱安装 ATEZ 含箱内元器件安 装 箱内元器件详 见设计图纸 台 1 10 03040401701 1 配电箱 悬挂嵌入式成套 配电箱安装 ALE2 含箱内元器件安 装 箱内元器件详 见设计图纸 台 1 11 03040401701 2 配电箱 悬挂嵌入式成套 配电箱安装 ALE3 含箱内元器件安 装 箱内元器件详 见设计图纸 台 1序 号 项目编码 项目名称 项目特征 计量单 位 工程量 综合单 价元 合价 元 其中元 人工费 机械费 备注 12 03040401701 3 配电箱 悬挂嵌入式成套 配电箱安装 ATgyZ 含箱内元 器件安装 箱内元 器件详见设计图 纸 台 1 13 03040401701 4 配电箱 悬挂嵌入式成套 配电箱安装 ALgy2 含箱内元 器件安装 箱内元 器件详见设计图 纸 台 1 14 03040401701 5 配电箱 悬挂嵌入式成套 配电箱安装 ALgy3 含箱内元 器件安装 箱内元 器件详见设计图 纸 台 1 15 03040401701 6 配电箱 悬挂嵌入式成套 配电箱安装 ATrd 含箱内元器件安 装 箱内元器件详 见设计图纸 台 1 16 03040401701 7 配电箱 悬挂嵌入式成套 配电箱安装 ATjk 含箱内元器件安 装 箱内元器件详 见设计图纸 台 1 17 03040401701 8 配电箱 悬挂嵌入式成套 配电箱安装 ATxk 含箱内元器件安 装 箱内元器件详 见设计图纸 台 1 18 03040401701 9 配电箱 悬挂嵌入式成套 配电箱安装 ATpdf 含箱内元 器件安装 箱内元 器件详见设计图 纸 台 1 19 03040401702 0 配电箱 悬挂嵌入式成套 配电箱安装 APkqy 含箱内元 器件安装 箱内元 器件详见设计图 纸 台 1 20 03040401702 1 配电箱 悬挂嵌入式成套 配电箱安装 ATwy 含箱内元器件安 装 箱内元器件详 见设计图纸 台 1 21 03040401702 2 配电箱 悬挂嵌入式成套 配电箱安装 ATcf 含箱内元器件安 装 箱内元器件详 见设计图纸 台 1 22 03040401702 3 配电箱 悬挂嵌入式成套 配电箱安装 APdt 含箱内元器件安 装 箱内元器件详 见设计图纸 台 1序 号 项目编码 项目名称 项目特征 计量单 位 工程量 综合单 价元 合价 元 其中元 人工费 机械费 备注 23 03040401702 4 配电箱 悬挂嵌入式成套 配电箱安装 APfdj 含箱内元 器件安装 箱内元 器件详见设计图 纸 台 1 24 03040401702 5 配电箱 悬挂嵌入式成套 配电箱安装 APsbf 含箱内元 器件安装 箱内元 器件详见设计图 纸 台 1 25 03040401702 6 配电箱 悬挂嵌入式成套 配电箱安装 ACq2 含箱内元器件安 装 箱内元器件详 见设计图纸 台 2 26 03040401702 7 配电箱 落地式成套配电 箱安装 ATxfb 含 箱内元器件安装 箱内元器件详见 设计图纸 台 1 27 03040401702 8 配电箱 落地式成套配电 箱安装 XFXJ 含 箱内元器件安装 箱内元器件详见 设计图纸 台 1 28 03040401702 9 配电箱 落地式成套配电 箱安装 ACxf 含 箱内元器件安装 箱内元器件详见 设计图纸 台 1 29 03040401703 0 配电箱 落地式成套配电 箱安装 ACpl 含 箱内元器件安装 基础槽钢制安 箱 内元器件详见设 计图纸 台 1 30 03040201700 1 高压成套配 电柜 进线柜 BB1800x600X220 0 含箱内元器件 安装 基础槽钢制 安 箱内元器件详 见设计图纸 台 1 31 03040201700 2 高压成套配 电柜 馈电柜 BB2800x600X220 0 含箱内元器件 安装 基础槽钢制 安 箱内元器件详 见设计图纸 台 1 32 03040201700 3 高压成套配 电柜 馈电柜 BB3800x600X220 0 含箱内元器件 安装 基础槽钢制 安 箱内元器件详 见设计图纸 台 1序 号 项目编码 项目名称 项目特征 计量单 位 工程量 综合单 价元 合价 元 其中元 人工费 机械费 备注 33 03011300800 1 柴油发电机 组 发电机组 160KW200KVA 含 日用油箱300L 制 作支架 通气管 呼吸阀 排烟管 消声器 帆布 设 备基础 保温层 波纹管等配件 详 见设计图纸 台 1 34 03041100300 2 桥架 桥架 10050 m 4996 35 03041100300 3 桥架 桥架 200100 m 30535 36 03041300100 2 铁构件 桥架支架制作安 装 kg 5325 37 03120100300 2 金属结构刷 油 桥架支架刷油除 锈 kg 5325 38 03041100101 5 配管 砖混凝土结构 暗配钢管 SC150 m 1325 39 03041100101 6 配管 砖混凝土结构 暗配钢管 SC100 m 2005 40 03041100101 7 配管 砖混凝土结构 暗配钢管 SC80 m 17056 41 03041100101 8 配管 砖混凝土结构 暗配钢管 SC65 m 69 42 03041100101 9 配管 砖混凝土结构 暗配钢管 SC50 m 16726 43 03041100102 0 配管 砖混凝土结构 暗配钢管 SC32 m 15218 44 03041100102 1 配管 砖混凝土结构 暗配钢管 SC25 m 55 45 03041100102 2 配管 砖混凝土结构 暗配钢管 SC20 m 236543 46 03041100102 3 配管 砖混凝土结构 暗配钢管 SC15 m 343 47 03041100102 4 配管 砖混凝土结构 暗配刚性阻燃管 PC32 m 71652 48 03041100102 5 配管 砖混凝土结构 暗配刚性阻燃管 PC25 m 156366 49 03041100102 6 配管 砖混凝土结构 暗配刚性阻燃管 PC20 m 345012 50 03040800100 1 电力电缆 铜芯电力电缆敷 设 WDZNYJY 4x120+1x70 m 2194 51 03040800100 2 电力电缆 铜芯电力电缆敷 设 WDZNYJY 4x70+1x35 m 2997 52 03040800100 3 电力电缆 铜芯电力电缆敷 设 WDZYJY 4x50+1X25 m 1322序 号 项目编码 项目名称 项目特征 计量单 位 工程量 综合单 价元 合价 元 其中元 人工费 机械费 备注 53 03040800100 4 电力电缆 铜芯电力电缆敷 设 WDZYJY 4x35+1X16 m 2921 54 03040800100 5 电力电缆 铜芯电力电缆敷 设 WDZNYJY 3x35+1x16 m 841 55 03040800100 6 电力电缆 铜芯电力电缆敷 设 WDZNYJY 3x35 m 841 56 03040800100 7 电力电缆 铜芯电力电缆敷 设 WDZYJY5X16 m 3257 57 03040800100 8 电力电缆 铜芯电力电缆敷 设 WDZNYJY 4x16 m 1069 58 03040800101 6 电力电缆 铜芯电力电缆敷 设 WDZYJY316 m 1198 59 03040800100 9 电力电缆 铜芯电力电缆敷 设 WDZYJY5x10 m 1835 60 03040800101 0 电力电缆 铜芯电力电缆敷 设 WDZNYJY5x6 m 3085 61 03040800101 1 电力电缆 铜芯电力电缆敷 设 WDZYJY4X6 m 484 62 03040800101 2 电力电缆 铜芯电力电缆敷 设 WDZNYJY5X4 m 139 63 03040800101 3 电力电缆 铜芯电力电缆敷 设 WDZNYJY 5X25 m 2351 64 03040800101 4 电力电缆 铜芯电力电缆敷 设 WDZYJY 4X25 m 4711 65 03040800101 5 电力电缆 铜芯电力电缆敷 设 WDZNYJY 4X25 m 3517 66 03040800200 4 控制电缆 控制电缆敷设 WDZNKYJY415 m 728 67 03040800200 1 控制电缆 控制电缆敷设 WDZNKYJY2X15 m 1962 68 03040800600 1 电力电缆头 户内干包终端头 制安 1kV以下截 面120mm2以下 个 12 69 03040800600 2 电力电缆头 户内干包终端头 制安 1kV以下截 面35mm2以下 个 14 70 03040800600 3 电力电缆头 户内干包终端头 制安 1kV以下截 面35mm2以下`电 缆头截面25mm2及 以下 铜芯 三芯 及以上 个 14序 号 项目编码 项目名称 项目特征 计量单 位 工程量 综合单 价元 合价 元 其中元 人工费 机械费 备注 71 03040800600 4 电力电缆头 户内干包终端头 制安 1kV以下截 面35mm2以下`电 缆头截面10mm2及 以下 铜芯 三芯 及以上 个 46 72 03040800700 1 控制电缆头 控制电缆终端头 制安 6芯以下 个 6 73 03041100401 8 配线 管内穿照明线 WDZBYJ4 m 145369 5 74 03041100401 9 配线 管内穿照明线 WDZNBYJ4 m 1425 75 03041100402 0 配线 管内穿照明线 WDZBYJ25 m 969143 76 03041100402 1 配线 管内穿照明线 WDZBYJR25 m 46637 77 03041100402 2 配线 管内穿照明线 WDZNBYJ25 m 493743 78 03041100402 3 配线 管内穿照明线 WDZNBYJR25 m 166361 79 03041100402 4 配线 管内穿照明线 WDZNRYY4X15 m 71 80 03090400500 2 声光报警器 声光报警器 个 1 81 03090400300 2 按钮 紧急求助报警按 钮 个 1 82 03041100600 1 接线盒 接线盒暗装 个 1153 83 03041100600 2 接线盒 开关盒暗装 个 336 84 03040900300 1 避雷引下线 接闪引下线 利用 建筑物柱内外侧 两根Φ16主钢筋 焊接连通做接闪 引下线 m 4256 85 03040900500 1 避雷网 屋面接闪带 Φ12热镀锌圆钢 暗敷 m 39984 86 03040900500 2 避雷网 屋面接闪带 Φ12热镀锌圆钢 明敷 m 63496 87 03040900400 1 均压环 基础接地 为建筑 物桩基基础底 板轴线上的上下 两层主筋中的两 根通长焊接 m 85206 88 03040900200 2 接地母线 镀锌扁钢 404 m 27353 89 03040900200 3 接地母线 镀锌扁钢 606 m 1564序 号 项目编码 项目名称 项目特征 计量单 位 工程量 综合单 价元 合价 元 其中元 人工费 机械费 备注 90 03040900800 2 等电位端子 箱 测试板 总等电位端子箱 端子板尺寸 600x40X4 含接 地跨接线安装 台 块 8 91 03040900800 3 等电位端子 箱 测试板 局部等电位端子 箱 端子板尺寸 400x40X4 含接 地跨接线安装 台 块 13 92 03100200300 1 套管 刚性防水套管制 作 SC100 个 4 93 03041400200 1 送配电装置 系统 1kV以下交流供电 系统调试 综合 系统 3 94 03041400600 1 事故照明切 换装置 事故照明切换调 试 系统 3 95 03041401100 1 接地装置 接地网调试 系统 1 96 03040600100 1 发电机 发电机调相机 系统调试 功率 500kW以下 台 1 97 03090401200 1 火灾报警系 统控制主机 火灾报警控制器 台 1 98 03090401300 1 联动控制主 机 联动控制屏 台 1 99 03090401300 2 联动控制主 机 消防电源监控 台 1 100 03090401300 3 联动控制主 机 电气火灾监控 台 1 101 03090401300 4 联动控制主 机 燃气报警主机 台 1 102 03090401300 5 联动控制主 机 液位显示主机 台 1 103 03090401300 6 联动控制主 机 火灾显示盘 JBF VDP3061 台 1 104 03090400900 1 区域报警控 制箱 CRT显示器图形显 示装置 台 1 105 03090401400 1 消防广播及 对讲电话主 机柜 消防直通对讲电 话设备 台 1 106 03090401400 2 消防广播及 对讲电话主 机柜 应急广播设备 台 1 107 03090401200 2 火灾报警系 统控制主机 防火门监控器 台 1 108 03090401600 1 备用电源及 电池主机 柜 备用电源联动外 控电源 套 1 109 03090401600 2 备用电源及 电池主机柜 交流电源 套 1序 号 项目编码 项目名称 项目特征 计量单 位 工程量 综合单 价元 合价 元 其中元 人工费 机械费 备注 110 03090401600 3 备用电源及 电池主机柜 蓄电池备用电源 套 1 111 03110102800 1 维护终端 打印机话 务台告警设 备 打印机 台 1 112 03041100500 4 接线箱 接线端子箱 JBF 11AX 个 5 113 03041100500 5 接线箱 模块箱 JBF 11AM 个 8 114 03090400100 1 点型探测器 智能型光电感烟 探测器 JTYGD JBF4100 个 167 115 03090400100 2 点型探测器 感温探测器 JTW ZDJBF4110 个 17 116 03090400700 1 消防广播 扬声器 火灾应急广播扬 声器 WYXD5 个 68 117 03090400500 3 声光 报警器 编址声光报警装 置 JBFVM3372B 个 32 118 03090400600 1 消防报警电 话插孔 带电话插孔的手 动报警按钮 J SAPJBF301P 个 12 119 03090400600 2 消防报警电 话插孔 手动报警按钮 J SAPJBF301 个 25 120 03090400300 3 按钮 消火栓起泵按钮 JBF3333A 个 20 121 03090400800 5 模块 输入模块 JBF 3131 个 6 122 03090400800 6 模块 输入输出模块 JBF3141 个 18 123 03090400800 7 模块 总线广播模块 JBF4143F 个 2 124 03090400800 8 模块 电气火灾监控模 块 WEFPT 个 2 125 03090400800 9 模块 电压电流信号 传感器 个 5 126 03060100100 1 温度仪表 剩余电流探头 支 11 127 03060100100 2 温度仪表 温度探头 支 11 128 03060100100 3 温度仪表 中性线断线探头 支 11 129 03090400801 0 模块 短路隔离器 JBF 171K 个 14 130 03090400900 2 区域报警控 制箱 液位显示器 台 2 131 03090400300 4 按钮 消防水池液位传 感器 个 2序 号 项目编码 项目名称 项目特征 计量单 位 工程量 综合单 价元 合价 元 其中元 人工费 机械费 备注 132 03090400600 3 消防报警电 话插孔电 话 总线式电话分机 HY5716B 部 4 133 03090400600 4 消防报警电 话插孔电 话 119报警电话 部 1 134 03041100600 3 接线盒 接线盒暗装 个 338 135 03041100300 4 桥架 桥架 10050 m 14859 136 03041300100 3 铁构件 桥架支架制作安 装 kg 22289 137 03120100300 3 金属结构刷 油 桥架支架刷油除 锈 kg 22289 138 03041100102 7 配管 砖混凝土结构 暗配钢管 SC25 m 14771 139 03041100102 8 配管 砖混凝土结构 暗配钢管 SC20 m 105826 140 03041100402 5 配线 管内穿照明线 WDZNBYJ25 m 348054 141 03041100402 6 配线 管内穿多芯软导 线 WDZNRYYP 2X15 m 63176 142 03041100402 7 配线 管内穿多芯软导 线 WDZNRYY 2X15 m 200569 143 03041100402 8 配线 管内穿多芯软导 线 WDZNRYY 2X25 m 90784 144 03041100402 9 配线 管内穿多芯软导 线 WDZNRYY2X4 m 35506 145 03041100403 0 配线 管内穿多芯软导 线 WDZNRYYP 4X15 m 16649 146 03040800200 2 控制电缆 控制电缆敷设 WDZNKYJY5X15 m 15598 147 03040800200 3 控制电缆 控制电缆敷设 WDZNKYJY4X15 m 100211 148 03040800700 2 控制电缆头 控制电缆终端头 制安 6芯以下 个 32 149 03090500100 1 自动报警系 统调试 自动报警系统装 置调试 500点以 下 系统 1 150 03090500300 1 防火控制装 置调试 广播喇叭及音箱 10只通讯 分机及插孔 10个 个部 82 151 03090500300 2 防火控制装 置调试 正压送风阀排 烟阀防火阀控 制系统装置调试 个部 1序 号 项目编码 项目名称 项目特征 计量单 位 工程量 综合单 价元 合价 元 其中元 人工费 机械费 备注 152 03100100700 1 复合管 钢塑复合管 DN65 螺纹连接 含管件 安装 消毒冲洗 m 386 153 03100100700 2 复合管 钢塑复合管 DN50 螺纹连接 含管件 安装 消毒冲洗 m 6643 154 03100100700 3 复合管 钢塑复合管 DN40 螺纹连接 含管件 安装 消毒冲洗 m 33946 155 03100100700 4 复合管 钢塑复合管 DN25 螺纹连接 含管件 安装 消毒冲洗 m 24181 156 03100100700 5 复合管 钢塑复合管 DN15 螺纹连接 含管件 安装 消毒冲洗 m 1505 157 03100200100 1 管道支吊架 一般管架制作安 装 Kg 10134 158 03120100100 1 管道刷油 管道刷油除锈 m2 4097 159 03120100300 4 金属结构刷 油 管支架刷油除锈 kg 10134 160 03100301300 1 水表 水表含截止阀 DN50 组个 4 161 03100301300 2 水表 水表含截止阀 DN40 组个 4 162 03100301300 3 水表 水表含截止阀 DN20 组个 12 163 03100300100 1 螺纹阀门 微量排气阀 ARSXDN15 个 3 164 03100300100 2 螺纹阀门 截止阀 DN15 个 3 165 03100300100 3 螺纹阀门 截止阀 DN25 个 13 166 03100300100 4 螺纹阀门 截止阀 DN40 个 6 167 03100300100 5 螺纹阀门 闸阀 DN65 个 1 168 03100301200 1 倒流防止器 倒流防止器 DN40 套 1 169 03100300100 6 螺纹阀门 Y型过滤器 DN40 个 4 170 03100300100 7 螺纹阀门 电动阀 DN40 个 1 171 03100300100 8 螺纹阀门 液动阀 DN40 个 3 172 03100300100 9 螺纹阀门 浮球阀 DN40 个 2 173 03100300101 0 螺纹阀门 浮球阀 DN20 个 1序 号 项目编码 项目名称 项目特征 计量单 位 工程量 综合单 价元 合价 元 其中元 人工费 机械费 备注 174 03100300101 1 螺纹阀门 泄压阀 DN25 个 12 175 03060100200 1 压力仪表 压力表 台 1 176 03100200300 2 套管 刚性防水套管制 作安装 DN50 个 1 177 03100200300 3 套管 一般穿墙套管制 作安装 DN80 个 4 178 03100200300 4 套管 一般穿墙套管制 作安装 DN65 个 16 179 03B015 人工补贴 卫生间暗敷管道 间 16 180 03B016 人工补贴 厨房暗敷管道 间 1 181 03100100600 1 塑料管 UPVC塑料排水管 DN50 零件粘接 含管件安装 m 675 182 03100100600 2 塑料管 UPVC塑料排水管 DN75 零件粘接 含管件安装 m 5319 183 03100100600 3 塑料管 UPVC塑料排水管 DN100 零件粘接 含管件安装 m 37482 184 03100100600 4 塑料管 UPVC塑料排水管 DN150 零件粘接 含管件安装 m 22032 185 03100100100 1 镀锌钢管 热镀锌钢管 DN80 螺纹连接 含管件 安装 m 138 186 03100200100 3 管道支吊架 一般管架制作安 装 Kg 1431 187 03120100100 3 管道刷油 管道刷油除锈 m2 385 188 03120100300 6 金属结构刷 油 管支架刷油除锈 kg 1431 189 03100200300 7 套管 刚性防水套管制 作安装 DN80 个 1 190 03100200300 8 套管 刚性防水套管制 作安装 DN100 个 1 191 03100200300 9 套管 刚性防水套管制 作安装 DN150 个 8 192 03100200301 0 套管 一般穿墙套管制 作安装 DN250 个 16 193 03100200301 1 套管 一般穿墙套管制 作安装 DN150 个 2 194 03100401400 1 给排水附 配件 圆形地漏 DN50 个组 71 195 03100401400 2 给排水附 配件 清扫口 DN100 个组 13 196 03100300102 2 螺纹阀门 闸阀铜芯 DN80 个 2序 号 项目编码 项目名称 项目特征 计量单 位 工程量 综合单 价元 合价 元 其中元 人工费 机械费 备注 197 03100300102 3 螺纹阀门 橡胶瓣止回阀 DN80 个 2 198 03010900100 5 离心式泵 潜水泵 AS162CB 含配件安装 详见 设计图纸 台 2 199 03100100600 5 塑料管 UPVC塑料排水管 DN50 零件粘接 含管件安装 m 777 200 03100100600 6 塑料管 UPVC塑料排水管 DN75 零件粘接 含管件安装 m 1773 201 03100100600 7 塑料管 UPVC塑料排水管 DN100 零件粘接 含管件安装 m 73208 202 03100401400 3 给排水附 配件 圆形地漏 DN50 个组 38 203 03100401400 4 给排水附 配件 圆形地漏 DN75 个组 3 204 03090100200 1 消火栓钢管 内外热镀锌钢管 DN25 螺纹连接 含管件安装 消毒 冲洗 m 534 205 03090100200 2 消火栓钢管 内外热镀锌钢管 DN65 沟槽式连接 含管件安装 消毒 冲洗 m 5419 206 03090100200 3 消火栓钢管 内外热镀锌钢管 DN100 沟槽式连 接 含管件安装 消毒冲洗 m 38019 207 03100200100 4 管道支吊架 一般管架制作安 装 Kg 55268 208 03120100100 4 管道刷油 管道刷油除锈 m2 14757 209 03120100300 7 金属结构刷 油 管支架刷油除锈 kg 55268 210 03100200301 2 套管 刚性防水套管制 作安装 DN100 个 5 211 03100200301 3 套管 刚性防水套管制 作安装 DN125 个 2 212 03100200301 4 套管 刚性防水套管制 作安装 DN150 个 3 213 03100200301 5 套管 刚性防水套管制 作安装 DN200 个 2 214 03100300102 4 螺纹阀门 闸阀 DN25 个 2 215 03100300102 5 螺纹阀门 带启闭刻度的暗 杆闸阀 DN65 个 1 216 03100300102 6 螺纹阀门 带启闭刻度的暗 杆闸阀 DN100 个 37 217 03100300300 1 焊接法兰阀 门 带启闭刻度的暗 杆闸阀 DN125 个 2序 号 项目编码 项目名称 项目特征 计量单 位 工程量 综合单 价元 合价 元 其中元 人工费 机械费 备注 218 03100300102 7 螺纹阀门 橡胶瓣止回阀 DN25 个 2 219 03100300102 8 螺纹阀门 橡胶瓣止回阀 DN100 个 4 220 03100300102 9 螺纹阀门 截止阀 DN25 个 3 221 03100300103 0 螺纹阀门 截止阀 DN65 个 4 222 03100300103 1 螺纹阀门 微量排气阀 DN25 个 1 223 03100300103 2 螺纹阀门 遥控浮球阀 DN100 个 2 224 03100300103 3 螺纹阀门 泄压阀 DN100 个 1 225 03100300103 4 螺纹阀门 Y型过滤器 DN100 个 1 226 03100300103 5 螺纹阀门 可曲挠橡胶管接 头 DN100 个 2 227 03100300103 6 螺纹阀门 水锤消除器 DN100 个 2 228 03100300300 2 焊接法兰阀 门 可曲挠橡胶管接 头 DN125 个 2 229 03080400100 1 低压碳钢管 件 偏心异径接头 DN125 个 2 230 03080400100 2 低压碳钢管 件 同心异径接头 DN65 个 2 231 03100301200 2 倒流防止器 防止旋流器 套 3 232 03090101000 1 室内消火栓 室内消火栓采用 铝合金箱 QZ19 衬胶水龙带长 25米 套 26 233 03090101000 2 室内消火栓 试验消火栓 套 1 234 03090101300 1 灭火器 灭火器 MFABC5 具 组 31 235 03100601500 2 水箱 消防水箱 4000x2500X2600 18T 含溢流管 泄 水管 水位显示仪 通气管等发配件 安装 台 1 236 03060100400 1 流量仪表 压力及流量检测 装置 台 2 237 03060100400 2 流量仪表 流量开关 设定值 5ls 台 1 238 03090100600 1 水流指示器 水流指示器 DN100 个 1 239 03060100200 3 压力仪表 压力表 台 5序 号 项目编码 项目名称 项目特征 计量单 位 工程量 综合单 价元 合价 元 其中元 人工费 机械费 备注 240 03060100200 5 压力仪表 压力开关 台 1 241 03100600200 1 稳压给水设 备 消防增压稳压设 备XWWI12 20ADL 含水泵 气压罐 配件 详 见设计图纸 套 1 242 03010900100 6 离心式泵 消防泵 XBD715 80G2L 含配件 安装 详见设计图 纸 台 2 243 03090101200 1 消防水泵接 合器 消防水泵接合器 DN100 套 1 244 03090100100 1 水喷淋钢管 内外热镀锌钢管 DN25 螺纹连接 含管件安装 消毒 冲洗 m 81018 245 03090100100 2 水喷淋钢管 内外热镀锌钢管 DN40 螺纹连接 含管件安装 消毒 冲洗 m 40298 246 03090100100 3 水喷淋钢管 内外热镀锌钢管 DN50 螺纹连接 含管件安装 消毒 冲洗 m 9669 247 03090100100 4 水喷淋钢管 内外热镀锌钢管 DN65 沟槽式连接 含管件安装 消毒 冲洗 m 14382 248 03090100100 5 水喷淋钢管 内外热镀锌钢管 DN80 沟槽式连接 含管件安装 消毒 冲洗 m 7378 249 03090100100 6 水喷淋钢管 内外热镀锌钢管 DN100 沟槽式连 接 含管件安装 消毒冲洗 m 8637 250 03090100100 7 水喷淋钢管 内外热镀锌钢管 DN125 沟槽式连 接 含管件安装 消毒冲洗 m 398 251 03090100100 8 水喷淋钢管 内外热镀锌钢管 DN150 沟槽式连 接 含管件安装 消毒冲洗 m 19427 252 03100200100 5 管道支吊架 一般管架制作安 装 Kg 13091 253 03120100100 5 管道刷油 管道刷油除锈 m2 3673 254 03120100300 8 金属结构刷 油 管支架刷油除锈 kg 13091 255 03100200301 6 套管 刚性防水套管制 作安装 DN100 个 2 256 03100200301 7 套管 刚性防水套管制 作安装 DN150 个 2序 号 项目编码 项目名称 项目特征 计量单 位 工程量 综合单 价元 合价 元 其中元 人工费 机械费 备注 257 03100200301 8 套管 一般穿墙套管制 作安装 DN250 个 2 258 03100200301 9 套管 一般穿墙套管制 作安装 DN150 个 4 259 03100300103 7 螺纹阀门 微量排气阀 DN25 个 2 260 03100300103 8 螺纹阀门 截止阀 DN25 个 2 261 03100300103 9 螺纹阀门 截止阀 DN65 个 5 262 03100300104 0 螺纹阀门 带启闭刻度的暗 杆闸阀 DN65 个 1 263 03100300104 1 螺纹阀门 带启闭刻度的暗 杆闸阀 DN100 个 5 264 03100300300 3 焊接法兰阀 门 带启闭刻度的暗 杆闸阀 DN150 个 3 265 03100300300 4 焊接法兰阀 门 带启闭刻度的暗 杆闸阀 DN200 个 2 266 03100300300 5 焊接法兰阀 门 信号闸阀 DN150 个 3 267 03100300104 2 螺纹阀门 橡胶瓣止回阀 DN100 个 2 268 03100300300 6 焊接法兰阀 门 橡胶瓣止回阀 DN150 个 2 269 03100300104 3 螺纹阀门 泄水阀 DN50 个 6 270 03100300104 4 螺纹阀门 泄压阀 DN100 个 1 271 03100300104 5 螺纹阀门 Y型过滤器 DN100 个 1 272 03100300104 6 螺纹阀门 可曲挠橡胶管接 头 DN100 个 2 273 03100300300 7 焊接法兰阀 门 水锤消除器 DN150 个 2 274 03100300300 8 焊接法兰阀 门 可曲挠橡胶管接 头 DN200 个 2 275 03100300300 9 焊接法兰阀 门 信号蝶阀 DN150 个 2 276 03080400100 3 低压碳钢管 件 同心异径接头 DN100 个 2 277 03080400100 4 低压碳钢管 件 偏心异径接头 DN125 个 2 278 03090100600 2 水流指示器 水流指示器 DN150 个 4 279 03090100600 3 水流指示器 水流指示器 DN100 个 1 280 03090100300 1 水喷淋雾 喷头 直立型喷头 型号 为ZSTZ 1568K=80 个 372序 号 项目编码 项目名称 项目特征 计量单 位 工程量 综合单 价元 合价 元 其中元 人工费 机械费 备注 281 03090100800 1 末端试水装 置 试水阀装置 DN25 组 2 282 03090100800 2 末端试水装 置 末端试水阀装置 DN25 组 1 283 03060100400 3 流量仪表 压力及流量检测 装置 台 2 284 03060100400 4 流量仪表 流量开关 设定值 15ls 台 1 285 03060100200 4 压力仪表 压力表 台 4 286 03060100200 6 压力仪表 压力开关 台 1 287 03010900100 7 离心式泵 喷淋水泵 XBD4520 100G3L 含配件 安装 详见设计图 纸 台 2 288 03090101200 2 消防水泵接 合器 喷淋水泵接合器 DN150 套 2 合计2 施工技术措施项目清单与计价表 施工技术措施项目清单与计价表 工程名称水电安装4 序 号 项目编码 项目名称 项目特征 计量单 位 工程量 综合单 价元 合价 元 其中元 人工费 机械费 备注 1 031301017002 脚手架搭拆 脚手架搭拆 项 1 合计3 施工组织措施项目清单与计价表 施工组织措施项目清单与计价表 工程名称水电安装4 序号 项目名称 计算基数 费率 金额元 1 安全文明施工费 人工费+机械费 1677 2 其他措施项目费 21 冬雨季施工增加费 人工费+机械费 024 22 夜间施工增加费 人工费+机械费 004 23 已完工程及设备保护费 人工费+机械费 013 24 二次搬运费 人工费+机械费 048 25 行车行人干扰增加费限市政 人工费+机械费 0 26 提前竣工增加费 人工费+机械费 0 27 工程定位复测费 人工费+机械费 004 28 特殊地区增加费 人工费+机械费 0 29 其他措施费 按相关规定计算 0 合计4 其他项目清单与计价汇总表 其他项目清单与计价汇总表 工程名称水电安装4 序号 项目名称 计量单位 金额元 备注 1 暂列金额 元 0 2 暂估价 元 0 21 材料暂估价 0 详见附表262 22 专业工程暂估价 元 0 3 计日工 元 0 4 总承包服务费 元 0 合计 05 暂列金额明细表 暂列金额明细表 工程名称水电安装4 序号 项目名称 计量单位 暂定金额元 备注 合计 0 6 材料暂估单价表 材料暂估单价表 工程名称水电安装4 序号 材料名称规格型号 计量单位 单价元 备注 7 专业工程暂估价表 专业工程暂估价表 工程名称水电安装4 序号 工程名称 工程内容 单位 数量 单价 金额元 备注 合计 0 8 计日工表 计日工表 工程名称水电安装 序号 项目名称 单位 暂定数量 综合单价 合价 一 人工 人工小计 二 材料 材料小计 三 施工机械 施工机械小计 合计9 总承包服务费计价表 总承包服务费计价表 工程名称水电安装 序号 项目名称 项目价值元 服务内容 费率 金额元 1 发包人分包专业工程 0 2 发包人供应材料 0 合计 乐清市雁荡镇第一幼儿园建设工程 施工招标文件 招 标 人 乐清市雁荡镇人民政府 招标代理机构大地工程咨询有限公司 招标监督机构乐清市建设工程招标投标管理站 二О一八年十一月 目 录 第一卷 第一章 招标公告 工程建设项目投标保证金办理须知 第二章 投标人须知 投标人须知前附表 1总则 2招标文件 3投标文件 4投标 5开标 6评标 7合同授予 8重新招标和不再招标 9纪律和监督 10需要补充的其他内容 第三章评标办法 1评标方法 2评审标准 3评标程序 第四章 合同条款及格式 第一部分 合同协议书 第二部分 通用合同条款略 第三部分 专用合同条款 第四部分 合同附件 第五章 工程量清单招标控制价及投标报价 一工程量清单另册 二招标控制价和投标报价 三商务标格式另册及商务标制作说明采用电子辅助评标 第二卷 第六章 图纸另册 第三卷 第七章 技术标准和要求 第四卷 第八章 投标文件格式 一资格后审申请书格式 二其他材料 1 第一卷2 第一章 招标公告 乐清市雁荡镇第一幼儿园建设工程 施工招标公告 1招标条件 本招标项目 乐清市雁荡镇第一幼儿园建设工程 已由 乐清市发展和改革局 以 乐发改投资2018145 号 文批准建设项目业主为乐清市雁荡镇人民政府 建设资金由 市财政拨款 项目出资比例 100招标 人为乐清市雁荡镇人民政府项目已具备招标条件现对该项目的施工进行公开招标 2项目概况与招标范围 1本工程位于乐清市雁荡镇泽前村上林村办学规模为12个班级项目总建筑面积52393平方米 其中地上建筑面积50534平方米地下建筑面积1859平方米为南北向布置2幢三层教学综合楼房 屋建筑功能包括幼儿班级用房辅助功能用房和后勤用房等项目总用地面积8262平方米总投资估算 2700万元本次招标范围建筑安装等工程详见施工图及工程量清单计划工期360日历天 2工程质量要求合格 3招标方式公开招标 资格审查方式采用资格后审 4投标人资格要求 1本次招标要求投标人须具备 建筑工程施工总承包三级及以上资质 项目负责人须具备 建筑工 程专业注册建造师二级及以上资格 并在人员设备资金等方面具有相应的施工能力 2本次招标 不接受 联合体投标联合体投标的应满足下列要求 3其他要求 5招标文件的获取 2018年 月 日至投标截止时间前详见时间安排表登录温州市公共资源交易网乐清市分网 网站 httpzgbyueqinggovcn会员系统中招标文件工程量清单施工电子图纸 6招标文件疑问提交 1 2018 年 月 日 1700 前详见时间安排表温州市公共资源交易网乐清市分网网站 httpzgbyueqinggovcn本项目招标公告下方的提问链接中提疑 2招标人将在2018年 月 日1700前详见时间安排表在温州市公共资源交易网乐清市分 网网站httpzgbyueqinggovcn工程建设答疑公告栏中公布投标人自行查看或 7投标文件的递交 1电子版投标文件完成传输截止时间投标截止时间下同 年 月 日 时详 见时间安排表电子版投标文件上传方式登录温州市公共资源交易网乐清市分网 httpzgbyueqinggovcn 会员系统进行投标文件的上传 纸质版投标文件递交的截止时间为 年 月 日 时详见时间安排表地点为乐清市公共资源交易中心开标室乐清市市府路 1 号 行政管理中心西南附属楼四楼 2逾期上传送达的或者未上传送达指定地点的投标文件招标人不予受理 8发布公告的媒介 本次招标公告在温州市公共资源交易网乐清市分网httpzgbyueqinggovcn上发布 9联系方式 招标人乐清市雁荡镇人民政府 招标代理机构大地工程咨询有限公司 地址 乐清市雁荡镇镇府路 地址乐清市城东街道良港东路 425号鑫盛大厦 2202室 联系人 李先生 联系人 蔡先生 电话 057762150391 电话 057788870798 2018 年 月 日 3 工程建设项目投标保证金办理须知 ▲一投标保证金汇缴及退付以转账形式进行 ▲投标保证金款项必须从投标人的基本账户中汇出 ▲投标保证金人民币 20 万元 ▲投标保证金到账截止时间同投标截止时间详见时间安排表 投标人可任选其中一个账户办理 ●账户一 中国农业银行股份有限公司乐清市支行6228400337329068467 ●账户二 中信银行温州乐清支行 3110810038751431839 ●账户三 邮储银行浙江分行 10053678444001000100106 ●账户四 中国建设银行股份有限公司乐清支行 6232811420000006470 ●账户五 浙江乐清农村商业银行股份有限公司营业部 201000127275140900079 ★注意事项 1投标保证金必须在截止时间前到达乐清市公共资源交易中心投标保证金专户银行账 户逾期到达的风险自负 2未中标人的投标保证金由银行在收到退款指令后在中标通知书发出后 5 日内按原公司 汇入账号逐一退回 3中标人的投标保证金在签订合同后 5 日内按原公司汇入账号退回 4投标人办理投标保证金相关业务时应充分考虑其他各种因素如各地银行方面的原因双 休日节假日以及退票等情况及时无误办理转账业务确保投标保证金在规定的时间 前到达乐清市公共资源交易中心投标保证金专户银行账号 5投标人采用银行保函方式的则提供银行保函扫描件如由投标人基本账户所在银行出具 的须提供中国人民银行颁发的基本账户许可证扫描件保函格式见格式 1 6投标人采用保证保险方式的则提供建设工程投标保证保险凭证保证保险格式见格式 2 4 第二章 投标人须知 投标人须知前附表 条款号 条 款 名 称 编 列 内 容 112 招标人 名称 乐清市雁荡镇人民政府 地址 乐清市雁荡镇镇府路 联系人 李先生 电话 057762150391 113 招标代理机构 名称 大地工程咨询有限公司 地址乐清市城东街道良港东路 425号鑫盛大厦 2202室 联系人 蔡先生 电话 05778887079815088558965 114 项目名称 乐清市雁荡镇第一幼儿园建设工程 115 建设地点 乐清市雁荡镇泽前村上林村 116 立项文号 乐发改投资2018145 号 117 建设规模 本工程位于乐清市雁荡镇泽前村上林村办学规模为 12 个班 级 项目总建筑面积 52393 平方米 其中 地上建筑面积 50534 平方米地下建筑面积 1859 平方米为南北向布置 2 幢三层教 学综合楼房屋建筑功能包括幼儿班级用房辅助功能用房和后 勤用房等 项目总用地面积 8262 平方米 总投资估算 2700万元 121 资金来源 市财政拨款 122 出资比例 100 123 资金落实情况 已落实 131 招标范围 建筑安装等工程详见施工图及工程量清单 132 计划工期 招标计划工期 360日历天 133 质量要求 合格 141 投标人资质条件能 力和信誉 1 资质条件 投标人须具备建筑工程施工总承包三级及以上资质 2项目负责人项目经理下同资格 须具备建筑工程专业 注册建造师二级及以上资格 注在中标候选人公示结束前向招 标人报备符合规定的项目负责人投标时不需要提供 3业绩要求 4信誉要求详见第二章 104 款 5其他要求详见第三章 22款 142 是否接受联合体投标 ?不接受 □接受应满足下列要求 191 踏勘现场 ?不组织 □组织踏勘时间 踏勘集中地点 110 分包 ?不允许 □允许分包内容要求 分包金额要求 接受分包的第三人资质要求 5 111 偏离 ?不允许 □允许 21 构成招标文件的 其他材料 图纸工程量清单等 221 投标人疑问提交 年 月 日 1700 时前详见时间安排表以不记名方式 发提问至httpzgbyueqinggovcn本项目招标公告下方的提问链 接 222 投标截止时间 年 月 日 时详见时间安排表 223 招标文件答疑公布 招标人将在 2018 年 月 日 1700 时前详见时间安排表 前在httpzgbyueqinggovcn工程建设答疑公告栏中公布 投标 人自行查看或 招标人可在投标截止前 3 天发布对潜在投标人编制投标文件不 受实质性影响内容的澄清公告或补充说明其投标截止时间不予延 长 请各投标人关注网站上的补充答疑已公布的补充答疑投标 人未查看的投标人自行承担其后果 231 招标文件的修改时间 同本章222 312 商务标编制要求 □无须编制 ?编制内容详见第二章312款规定 313 技术标编制要求 ?无须编制中标人需在领取中标通知书前向招标人提供施工组织 设计一式四份 □明标 □暗标 1编制内容详见第二章 313款 2编制要求暗标技术标投标文件中不得有任何泄漏投标人名 称及有关人员姓名的一切信息否则评标委员会应当否决其投标 314 资格后审申请书 编制要求 □无须编制 ?要求编制 1编制内容详见第二章 314款规定 2资信部分具体要求 3资料原件提供要求详见第三章第 22 款投标人的资格评审标 准 33 投标有效期 90日历天 34 投标保证金 投标保证金的金额 万元详见工程建设项目投标保证金 办理须知 ?银行转账 □银行保函应随投标文件同时提供银行保函收讫凭证 □保险凭证应随投标文件同时提供保险凭证 35 是否允许递交 备选投标方案 ?不允许 □允许 363 签字或盖章要求 商务标资格后审申请书相应要求盖章处用 CA 锁进行电子签章 电子签章后打印的纸质投标文件不用重复盖章如为联合体投 标的除联合体协议书外可由联合体牵头人进行电子签章 6 364 投标文件份数 1商务标最终生成纸质投标文件一份 2资格后审申请书最终生成纸质投标文件一份 3电子投标文件刻录有投标文件全部内容的备用光盘或 U 盘一张电子投标文件在温州市公共资源交易网乐清市分网会员 系统上直接提交 4中标后中标单位须提交最终生成的纸质投标文件一式三 份 365 装订要求 根据本章第31项规定的投标文件组成内容按以下要求装订 □不分册装订 ?分册装订分别为 1商务标 2资格后审申请书 3电子投标文件单独密封 4另外提供证书及相关资料原件附原件的清单单独装袋无 需装订 411 投标文件的密封 1投标文件的密封投标文件应妥为密封贴上封条在封 条及相应地方加盖投标人公章封袋封条由投标人自行制作 2商务标资格后审申请书电子投标文件分别单独密封 在密封袋的外表面上应清楚地分别标明 商务标 技术标 资格后审申请书电子投标文件等字样 3相关资料和证书原件附原件的清单无需密封 422 递交投标文件地点 1电子版投标文件上传方式 登 陆 温 州 市 公 共 资 源 交 易 网 乐 清 市 分 网 httpzgbyueqinggovcn会员系统进行投标文件的上传 2纸质版投标文件递交地点 乐清市公共资源交易中心开标室乐清市市府路 1 号行政管理中心 西南附属楼四楼 423 是否退还投标文件 ?否资料证书原件除外 51 开标时间和地点 开标时间同投标截止时间详见时间安排表 开标地点乐清市公共资源交易中心开标室地点为乐清市市府路 1 号行政管理中心西南附属楼四楼 52 开标程序 密封情况检查符合本章第 411款的要求 开标顺序详见第三章规定 611 评标委员会的组建 评标委员会人数5人或5 人以上单数 评标专家确定方式依法按规组建 71 是否授权评标委员会 确定中标人 □是 ?否推荐的中标候选人数 1 名 731 履约担保 履约担保的形式 ?银行转账 ?银行保函 □保险凭证 履约担保的金额为签约合同价款的5 10需要补充的其他内容 7 102 工程造价 本工程招标控制价 元 暂列金额 元 不含税价 含 税价暂估价 元不含税价 含税价 105 其他人员到场要求 □要求项目负责人到场 ?不要求项目负责人到场 10101 创文明标化目标 □乐清 ?温州 □其他 10102 创优质工程目标 □要求创优 ?无需创优 招标 人补 充的 其他 内容 1采用计税 方法 ?一般计税方法 □简易计税方法 2总承包服 务费 □ 由招标人另行支付 六? 包含在本次投标报价中 本工程拟另行发包部分的工程概算 建安费共计650万元 作为投标单位投标时计取总承包管理服务费和 现场配合费的基数其费率由投标单位统一在建筑工程总承包服 务费计价表中自由竞报费率高于3的结算时按3计算费率 低于3的按投标单位报价计算未报或漏报者均被认为此费用 已包含在投标总价中不得另向分包单位收取办理工程结算时 按分包工程的结算造价进行结算 3信用评价 ?不采用 □采用 本招标文件中涉及到信用评价分值以投标截至时间温州市建设 工程招投标网站httpztbwzszjwgovcn公布为准 信用评价分值是指如为联合体投标信用分以投标人联合体 协议书中成员的职责分工为准 □房建总承包 □市政总承包 □园林企业 □智能化企业 □装 饰施工 4其他注意 事项 1 以上内容如有变化将另行通知 如通知其中某一内容发生变化 其余未提及的内容将不作变动 2乐清市公共资源交易中心联系电话05776188262 61882612 3本招标文件及相应的补充文件通知等解释权属招标人所有 5招标文件 的编制成本费 根据省物价局浙价服200377号2007249号文件规定招 标代理公司将收取本工程招标文件的编制成本费 500 元在投标 人提交投标文件的同时交纳 6特别提醒 1在核查参加开标会议的投标人代表身份期间如出现某投标 人代表临时不在场而在核查其他投标人代表的相关证件结束后 5 分钟内到达现场接受身份核查的则被视为响应招标文件的号召 否则将被否决投标而不进入下步程序 2资格后审需核查的相关资料和证书原件<附原件清单>由投 标人自行保管待需要时应在 15 分钟内提交核查否则开标室不予 等候时间以开标室工作人员通知开始为准送至评标室后不得 增补 3需替补的投标人如不在场则应在15分钟内到达开标室时 间以开标工作人员通知为准否则不予等候 4投标人应确保其法定代表人或委托代理人项目负责人在评 标期间按规定的时间时间以开标室工作人员通知询标开始15分 钟内到达指定的地点接受评标委员会的询标评标过程中评标 委员会对投标人提出质询或要求投标人纸质确认的投标人予以纸 质回复或确认 8 ★5投标人在投标截止期前应未被中华人民共和国最高人民法 院列入失信被执行人法人或其他组织名单若投标人在投标截 止期前虽已被列入失信被执行人名单但已执行完结者则需提供人 民法院结案的有关法律文书 6建筑施工企业安全生产许可证建筑施工企业主要负责人 项目负责人和专职安全生产管理人员安全生产考核合格证书二级 建造师注册证书如为电子证书的且能在浙江省建设信息港或 其他省级及以上建设行政主管部门网站予以查实的则可不需提供 原件对能通过本省或其他省级及以上建设行政主管部门网站查实 的则须提供网站查询结果的打印件否则将被视为不能查实若 投标人既提供原件又能在网站上查实的则以原件为准 7投标人未被列入经营异常名录或者严重违法企业名单在国 家企业信用信息公示系统 httpwwwgsxtgovcnindexhtml 中 查询为准 8投标人的投标函中的项目负责人姓名及身份证号可填写 无 说明本招标文件中有关时间安排及内容如有不一致的均以本投标须知前附表为准如有修正 答疑澄清说明的以修正答疑澄清说明为准本招标文件涉及的时间为北京时间 9 1总则 11 项目概况 111根据中华人民共和国招标投标法等有关法律法规和规章的规定本招标项目已具备招标条件 现对本项目标段施工进行招标 112 本招标项目招标人见投标人须知前附表 113 本项目标段招标代理机构见投标人须知前附表 114 本招标项目名称见投标人须知前附表 115 本项目标段建设地点见投标人须知前附表 116本项目标段立项文号见投标人须知前附表 117本项目标段建设规模见投标人须知前附表 12 资金来源和落实情况 121 本招标项目的资金来源见投标人须知前附表 122 本招标项目的出资比例见投标人须知前附表 123 本招标项目的资金落实情况见投标人须知前附表 13 招标范围计划工期和质量要求 131 本次招标范围见投标人须知前附表 132 本项目标段的计划工期见投标人须知前附表投标工期不得超过招标计划工期 133 本项目标段的质量要求见投标人须知前附表 14 投标人资格要求 141投标人应具备承担本项目标段施工的资质条件能力和信誉 1资质条件见投标人须知前附表 2项目负责人资格见投标人须知前附表 3业绩要求见投标人须知前附表 4信誉要求见投标人须知前附表 5其他要求见投标人须知前附表 142 投标人须知前附表规定接受联合体投标的除应符合本章第 141 项和投标人须知前附表的要求 外还应遵守以下规定 1联合体各方应按招标文件提供的格式签订联合体协议书明确联合体牵头人和各方权利义务 2由同一专业的单位组成的联合体按照资质等级较低的单位确定资质等级 3联合体各方不得再以自己名义单独或参加其他联合体在同一项目标段中投标 143 投标人不得存在下列情形之一 1为招标人不具有独立法人资格的附属机构单位 2为本项目标段前期准备提供设计或咨询服务的但设计施工总承包的除外 3为本项目标段的监理人 4为本项目标段的代建人 5为本项目标段提供招标代理服务的 6与本项目标段的监理人或代建人或招标代理机构同为一个法定代表人的 7与本项目标段的监理人或代建人或招标代理机构相互控股或参股的 8与本项目标段的监理人或代建人或招标代理机构相互任职或工作的 9被责令停业的 10被暂停或取消投标资格的 11财产被接管或冻结的 12被同一家公司控股且有参股关系的参加同一标段或者未划分标段的同一招标项目投标的 10 13投标截止日前10年内存在行贿犯罪行为的单位法定代表人及拟任的项目负责人 15 费用承担 投标人应承担其编制投标文件与递交投标文件所涉及的一切费用不论投标结果如何招标人在任何情 况下无义务和也无责任承担这些费用 16 保密 参与招标投标活动的各方应对招标文件和投标文件中的商业和技术等秘密保密违者应对由此造成的后 果承担法律责任 17 语言文字 除专用术语外与招标投标有关的语言均使用中文必要时专用术语应附有中文注释 18 计量单位 所有计量均采用中华人民共和国法定计量单位 19 踏勘现场 191 投标人须知前附表规定组织踏勘现场的招标人按投标人须知前附表规定的时间地点组织投标 人踏勘项目现场 192 投标人踏勘现场发生的费用自理 193 除招标人的原因外投标人自行负责在踏勘现场中所发生的人员伤亡和财产损失 194 招标人在踏勘现场中介绍的工程场地和相关的周边环境情况供投标人在编制投标文件时参考 招标人不对投标人据此作出的判断和决策负责 110 分包 投标人拟在中标后将中标项目的部分非主体非关键性工作进行分包的应符合投标人须知前附表规定 的分包内容分包金额和接受分包的第三人资质要求等限制性条件 111 偏离 投标人须知前附表允许投标文件偏离招标文件某些要求的偏离应当符合招标文件规定的偏离范围和幅 度 2招标文件 21 招标文件的组成 本招标文件包括 1招标公告 2投标人须知 3评标办法 4合同条款及格式 5工程量清单 6施工图纸 7技术标准和要求 8投标文件格式 9投标人须知前附表规定的其他材料 根据本章第22款和第 23 款对招标文件所作的澄清修改构成招标文件的组成部分 22 招标文件的澄清 221投标人应仔细阅读和检查招标文件的全部内容如发现缺页或附件不全应及时向招标人提出 以便补齐对招标文件任何部分若有任何疑问任何要求澄清招标文件的投标人均应按照投标须知前附 表规定的时间温州市公共资源交易网乐清市分网httpzgbyueqinggovcn 在本项目招标公告下 方的提问链接中以不署名的形式提疑 11 222 招 标 文 件 的 澄 清 将 在 投 标 人 须 知 前 附 表 规 定 的 投 标 截 止 时 间 15 天前在 httpzgbyueqinggovcn工程建设 答 疑 公 告 栏 目 中 公 布 如 为 邀 请 招 标 则 在 httpzgbyueqinggovcn 温州市公共资源交易网乐清市分网会员系统中公布但不指明澄清问题的 来源如果澄清发出的时间距投标截止时间不足 15天并且澄清的内容可能影响投标文件编制的相应延长投 标截止时间但招标人可在投标截止前 3 天发布对潜在投标人编制投标文件不受实质性影响内容的澄清公告 或补充说明其投标截止时间不予延长 223 不论是招标人根据需要主动对招标文件进行必要的澄清或是根据投标人的要求对招标文件做出澄 清招标人都将按照投标须知前附表规定的时间前予以答复同时将答复在 httpzgbyueqinggovcn工 程建设答疑公告栏目中公布如为邀请招标则在httpzgbyueqinggovcn温州市公共资源交易网乐 清市分网会员系统中公布投标人登录会员系统中自行查看或澄清纪要作为招标文件的组成部分 具有约束作用 23 招标文件的修改 231招标人可以对已发出的招标文件进行必要的修改修改的内容可能影响投标文件编制的招标人在 投标截止时间至少 15 日前在httpzgbyueqinggovcn工程建设答疑公告栏目中公布如为邀请招标 则在 httpzgbyueqinggovcn 温州市公共资源交易网乐清市分网会员系统中公布投标人登录会员 系统中自行查看或 如修改的招标文件发出的时间距投标截止时间不足15 天招标人相应顺延提交投标文件的截止时间具 体时间将在修改补充通知中明确招标文件的修改作为招标文件的组成部分并具有约束作用 3投标文件 31 投标文件的组成 311投标文件由商务标资格后审申请书刻录有投标文件全部内容的备用光盘或 U 盘组成投标人应 按招标文件规定的内容和格式认真编制并保证投标文件的正确性和真实性 312312商务标包括下列内容 1封面 2投标函 3投标总价 4总说明 5工程项目投标报价汇总表 6单位专业工程投标报价计算表 7分部分项工程量清单与计价表 8工程量清单综合单价计算表 9施工技术措施项目清单与计价表 10措施项目清单综合单价计算表 11施工组织措施项目清单与计价表 12其他项目清单与计价汇总表 13暂列金额明细表 14专业工程暂估价表 15计日工报价表 16总承包服务费报价表 17主要工日价格表 18主要材料价格表 注工程量清单综合单价工料机分析表及措施项目清单综合单价工料机分析表投标人投标时不用打印 此表中标单位收到中标通知书后三天内提供纸质文件及电子文件 12 313技术标无需编制中标人需在领取中标通知书前向招标人提供施工组织设计一式四份 314资格后审申请书格式见附件内容包括 1资格后审申请书 2法定代表人身份证明或授权委托书 3资格后审申请书附表 4资格后审申请书相关扫描件 5还应满足资格审查的必要条件详见第三章第22 款或 23 款投标人的资格评审标准 315投标人使用在温州市公共资源交易网乐清市分网httpzgbyueqinggovcn→资料 上的投标书制作软件制作电子投标文件及打印纸质文档具体说明及相关评审规定详见投标人须知第 1011款要求如未按第1011款的相关要求制作提供投标文件电子文档的可能会导致否决其投标 32 投标报价 321 投标人应按第五章工程量清单的要求填写相应表格 322 投标人在投标截止时间前修改投标函中的投标总报价应同时修改第五章工程量清单中的相 应报价此修改须符合本章第 43 款的有关要求 33 投标有效期 331 在投标人须知前附表规定的投标有效期内投标人不得要求撤销或修改其投标文件 332出现特殊情况需要延长投标有效期的招标人以纸质形式通知所有投标人延长投标有效期投标人 同意延长的应相应延长其投标保证金的有效期但不得要求或被允许修改或撤销其投标文件投标人拒绝 延长的其投标失效但投标人有权收回其投标保证金 34 投标保证金适用采用投标保证金银行转账或银行保函或保险凭证 341投标人如为联合体投标的应由联合体牵头人提交应按招标文件要求提交投标保证金投标人的 投标保证金办理与退付详见工程建设项目投标保证金办理须知 投标保证金采用银行转账方式的必须从投标人银行基本账户汇出不得现金解入不得通过投标人分支 机构或第三者账户转入且投标保证金的金额须符合投标须知前附表的规定否则应当否决其投标 采用银行保函方式的则投标人的投标保证金应为投标人在本市商业银行或投标人基本账户所在银行出 具的银行保函银行保函的有效期应在投标有效期满后 28 日内继续有效否则应当否决其投标 投标保证金也可采用保险凭证的方式如为联合体投标的应由联合体牵头人提交采用保证保险方式 的若经保监部门认定为无效凭证的应当否决其投标开展保证金保险的保险公司该险种应经保监会备案 否则无效 342投标保证金退款事项 1未中标人的投标保证金在中标通知书发出后 5 日内按原公司汇入账号逐一退回 2中标人的投标保证金在签订合同后 5 日内按原公司汇入账号退回 343投标截止后投标人撤销投标文件的招标人可以不退还投标保证金中标人无正当理由不与招标人 订立合同在签订合同时向招标人提出附加条件或者不按照招标文件要求提交履约保证金的取消其中标 资格投标保证金不予退还 35 备选投标方案 除投标人须知前附表另有规定外投标人不得递交备选投标方案允许投标人递交备选投标方案的只 有中标人所递交的备选投标方案方可予以考虑评标委员会认为中标人的备选投标方案优于其按照招标文件 要求编制的投标方案的招标人可以接受该备选投标方案 36 投标文件的编制 361投标文件应按第八章投标文件格式进行编写如有必要可以增加附页作为投标文件的组成 部分 13 362 投标文件应当对招标文件有关工期投标有效期质量要求技术标准和要求招标范围等实质 性内容作出响应 363投标文件签字或盖章的具体要求见投标人须知前附表 364 投标文件份数见投标人须知前附表 365 投标文件应分别装订成册并编制目录具体装订要求见投标人须知前附表规定 4投标 41 投标文件的密封和标识 411投标文件的密封见投标须知前附表 412未按本章第411项要求密封和加写标记的投标文件招标人不予受理或评标委员会否决其投标 42 投标文件的递交 421投标人应在本章第222项规定的投标截止时间前递交投标文件 422 投标人递交投标文件的地点见投标人须知前附表 423 除投标人须知前附表另有规定外投标人所递交的投标文件不予退还但资格审查资料原件除外 424 招标人收到投标文件后接收人和递交人均需在收标记录表上签字确认 425 逾期送达的或者未送达指定地点的投标文件招标人不予受理 43 投标文件的修改与撤回 431 在本章第 222 项规定的投标截止时间前投标人可以修改或撤回已递交的投标文件但应以纸 质形式通知招标人 432 投标人修改或撤回已递交投标文件的纸质通知应按照本章第 363 项的要求签字或盖章招标人 收到纸质通知后向投标人出具签收凭证 433 修改的内容为投标文件的组成部分修改的投标文件应按照本章第 3 条第 4 条规定进行编制 密封标记和递交并标明修改字样 5开标 51 开标时间和地点 511招标人在本章前附表第 222项规定的投标截止时间开标时间和投标人须知前附表规定的地点 公开开标并邀请所有投标人的法定代表人或其委托代理人及项目负责人如有准时参加 ★512 参加开标会议的投标人的法定代表人或其授权委托代理人应携带本人身份证原件法定代表人 还应携带法定代表人身份证明书要有水印码和电子签章其格式详见附表 12授权委托代理人还应携 带授权委托书要有水印码和电子签章其格式详见附表 13以证明其身份以上证件均由招标人或 招标人和招标代理机构工作人员核查后予以签字确认出现异常情况的工作人员据实记录并签字确认 送评标委员会认定被认定否决投标的不得进入下步程序 在核查参加开标会议的投标人代表身份期间如出现某投标人代表临时不在场而在核查其他投标人代 表的相关证件结束后 5 分钟内到达现场接受身份核查的则被视为响应招标文件的号召否则将被否决投标 而不进入下步程序 注二级建造师注册证书如为电子证书的应提供电子证书打印件视为原件核对 52 开标程序 1开标由招标人或代理机构工作人员主持 2宣布开标纪律先当众核对投标保证金的递交情况再由招标人核查参加投标活动的人员身份 3各投标人解密投标文件和招标代理单位统一解密全部投标文件 4由最后一家上传标书的投标人代表抽取本工程第三章评标办法规定的所有值 5宣读本工程招标控制价 14 6当众公布投标人名称项目标段名称投标报价质量目标工期及其他内容 7投标人代表招标人代表记录人等有关人员在开标记录上签字确认 招标人对开标过程进行记录并存档备查投标人代表不在开标记录上签字的将被视为默认开标结果 8开标会议结束 6评标 61 评标委员会 611 评标由招标人依法组建的评标委员会负责评标委员会由招标人或其委托的招标代理机构熟悉相 关业务的代表以及有关技术经济等方面的专家组成评标委员会成员人数以及技术经济等方面专家的 确定方式见投标人须知前附表 612 评标委员会成员有下列情形之一的应当回避 1招标人或投标人的主要负责人的近亲属 2项目主管部门或者行政监督部门的人员 3与投标人有经济利益关系可能影响对投标公正评审的 4曾因在招标评标以及其他与招标投标有关活动中从事违法行为而受过行政处罚或刑事处罚的 62 评标原则 评标活动遵循公平公正科学和择优的原则 63 评标 评标委员会按照第三章评标办法规定的方法评审因素标准和程序对投标文件进行评审第三章 评标办法没有规定的方法评审因素和标准不作为评标依据 7合同授予 71 定标方式 除投标人须知前附表规定评标委员会直接确定中标人外招标人依据评标委员会推荐的中标候选人而确 定中标人评标委员会推荐中标候选人的人数见投标人须知前附表当中标候选人放弃中标因不可抗力不 能履行合同不按照招标文件要求提交履约保证金或者被查实存在影响中标结果的违法行为等情形不符 合中标条件的招标人应当依法重新招标 72 中标通知 在中标通知书发出前招标人将中标候选人的情况在温州市公共资源交易网乐清市分网 httpzgbyueqinggovcn予以公示公示期不少于 3 个工作日 在本章第 33 款规定的投标有效期内招标人以纸质形式向中标人发出中标通知书同时将中标结果在 温州市公共资源交易网乐清市分网 httpzgbyueqinggovcn上通知未中标的投标人 73 履约担保 731在签订合同前中标人应按投标人须知前附表规定的金额担保形式向招标人提交履约担保联合 体中标的其履约担保由牵头人递交 732 中标人不能按本章第 731 项要求提交履约担保的视为放弃中标其投标保证金不予退还给 招标人造成的损失超过投标保证金数额的中标人还应当对超过部分予以赔偿 74 签订合同 741招标人和中标人应当自中标通知书发出之日起 30 天内 根据招标文件和中标人的投标文件订立纸 质合同中标人无正当理由拒签合同的招标人取消其中标资格其投标保证金不予退还给招标人造成的 损失超过投标保证金数额的中标人还应当对超过部分予以赔偿 742 发出中标通知书后招标人无正当理由拒签合同的招标人应向中标人退还投标保证金给中标 人造成损失的还应当赔偿损失 15 8重新招标和不再招标 81 重新招标 有下列情形之一的招标人将重新招标 1投标截止时间止投标人少于3个的 2评标委员会将认定为否决投标的排除后有效投标少于三个使得投标明显缺乏竞争并依此否决全 部投标的 3评标委员会评审后否决所有投标的 82 不再招标 重新招标后投标人仍少于 3 个或者所有投标被否决的属于必须审批或核准的工程建设项目经原审批 或核准部门批准后不再进行招标 9纪律和监督 91 对招标人的纪律要求 招标人不得泄漏招标投标活动中应当保密的情况和资料不得与投标人串通损害国家利益社会公共利 益或者他人合法权益 92 对投标人的纪律要求 投标人不得相互串通投标或者与招标人串通投标不得向招标人或者评标委员会成员行贿谋取中标不 得以他人名义投标或者以其他方式弄虚作假骗取中标投标人不得以任何方式干扰影响评标工作 93 对评标委员会成员的纪律要求 评标委员会成员不得收受他人的财物或者其他好处不得向他人透漏对投标文件的评审和比较中标候 选人的推荐情况以及评标有关的其他情况在评标活动中评标委员会成员不得擅离职守影响评标程序正 常进行不得使用第三章评标办法没有规定的评审因素和标准进行评标 94 对与评标活动有关的工作人员的纪律要求 与评标活动有关的工作人员不得收受他人的财物或者其他好处不得向他人透漏对投标文件的评审和比 较中标候选人的推荐情况以及评标有关的其他情况在评标活动中与评标活动有关的工作人员不得擅离 职守影响评标程序正常进行 95 投诉 投标人或者其他利害关系人认为招标投标活动不符合法律行政法规规定的可以自知道或者应当知道 之日起 10日内向有关行政监督部门投诉投诉应当有明确的请求和必要的证明材料 中华人民共和国招标投标法实施条例第二十二条第四十四条第五十四条规定事项投诉的应当 先向招标人提出异议异议答复期间不计算在前款规定的期限内 10需要补充的其他内容 101 解释权 构成招标文件组成部分的合同协议书通用合同条款专用合同条款技术标准和要求 和工程量清单等章节中出现的措辞发包人和承包人在招标投标阶段应当分别按招标人和 投标人进行理解 构成本招标文件的各个组成文件应互为解释互为说明如有不明确或不一致构成合同文件组成内容 的以合同文件约定内容为准且以专用合同条款约定的合同文件优先顺序解释除招标文件中有特别规定 外仅适用于招标投标阶段的规定按招标公告投标人须知评标办法投标文件格式的先后顺序解释 同一组成文件中就同一事项的规定或约定不一致的以编排顺序在后者为准同一组成文件不同版本之间有 不一致的以形成时间在后者为准按本款前述规定仍不能形成结论的由招标人负责解释 16 102 工程造价 本项目的概算造价和招标控制价见投标人须知前附表 103 业绩证明材料提供的要求如有 1企业业绩证明材料应同时提供①中标通知书或施工合同②工程验收证明材料工程竣工验收记录 表或竣工验收备案表或竣工验收意见表或建设行政主管部出具的竣工验收证明或质量监督部门出具的竣工验 收证明③以上证明材料必须提供原件或提供经档案馆盖章的复印件缺一不可 2项目负责人业绩证明材料应同时提供①能证明项目负责人业绩的中标通知书或施工合同②工程 验收证明材料能证明项目负责人业绩的工程竣工验收记录表或竣工验收备案表或竣工验收意见表或建设行 政主管部出具的竣工验收证明或质量监督部门出具的竣工验收证明③以上证明材料必须提供原件或提供 经档案馆盖章的复印件缺一不可 3业绩证明时间以竣工证明材料为准 4业绩中的项目负责人名字建设规模和特征需从以上某项资料中得到明确体现否则该业绩证明不 予认可 如为专业工程则上述第1～2～3点中的工程验收证明材料是指专业分部分项工程通 过验收的证明材料 104 投标人信誉要求 投标人发生合并分立破产等重大变化的应当及时纸质告知招标人投标人不再具备招标文件规定 的资格条件或者其投标影响招标公正性的其投标无效 105 到场的规定 在投标截止时间当天投标人须知前附表要求到场的应按以下规定携带相关资料到场且到场的人员与投 标书中提供的人员必须一致不要求到场除外否则否决其投标 要求项目负责人到场的项目负责人应携带有效居民身份证原件并随带注册建造师资质证书原件在投标 截止时间前到场 106 弄虚作假投标行为的认定 1使用通过受让或者租借等方式获取的资格资质证书投标的属于招标投标法第三十三条规定的以 他人名义投标 2投标人有下列情形之一的属于招标投标法第三十三条规定的以其他方式弄虚作假的行为 1使用伪造变造的许可证件 2提供虚假的财务状况或者业绩 3提供虚假的项目经理或者主要技术人员简历劳动关系证明 4提供虚假的信用状况 5其他弄虚作假的行为 107串通投标行为的认定 1071根据中华人民共和国招标投标法实施条例有下列情形之一的属于串通投标行为 1投标人之间协商投标报价等投标文件的实质性内容 2投标人之间约定中标人 3投标人之间约定部分投标人放弃投标或者中标 4属于同一集团协会商会等组织成员的投标人按照该组织要求协同投标 5投标人之间为谋取中标或者排斥特定投标人而采取的其他联合行动 6不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制 7不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜 8不同投标人的投标文件载明的项目管理成员为同一人 9不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异 17 10不同投标人的投标文件相互混装 11不同投标人的投标金从同一单位或者个人的账户转出 12招标人在开标前开启投标文件并将有关信息泄露给其他投标人 13招标人直接或者间接向投标人泄露标底评标委员会成员等信息 14招标人明示或者暗示投标人压低或者抬高投标报价 15招标人授意投标人撤换修改投标文件 16招标人明示或者暗示投标人为特定投标人中标提供方便 17招标人与投标人为谋求特定投标人中标而采取的其他串通行为 108 招标评标中标无效 依法必须进行招标的项目的招标投标活动违反招标投标法和招标投标法实施条例的规定对中标结果造 成实质性影响且不能采取补救措施予以纠正的招标投标中标无效应当依法重新招标或者评标 109 创文明施工标准化工地及优质工程要求 1091创文明标化工地要求见投标须知前附表 1092创优质工程要求见投标须知前附表 1010 电子投标文件制作及纸质投标文件打印说明和相关规定适用于电子招投标 10101电子招标投标数据电文形式与纸质形式具有同等法律效力纸质投标文件可不需另外加盖单位章 或法人章 10102本工程实行电子招投标电子投标文件将采用 CA 加密 10103 电子招标文件的发放电子招标文件直接在温州市公共资源交易网乐清市分网网站 httpzgbyueqinggovcn 上招标文件内容含招标文件包括工程量清单工程图纸及其他有关 资料投标工具安装程序操作手册注意事项 10104电子投标文件的制作 1本项目实行电子招投标即全部投标文件均采取电子化编制和电子评标投标人应将编制完成后的 全部投标文件商务标技术标资格后审申请书等导入投标工具检查并填写好相应信息并且用CA 锁对 招标文件要求进行电子签章的相应报表进行电子签章检查无问题后生成加密标书然后按招标文件要 求在投标工具中打印最后将该版本投标工具生成的ⅩⅩⅩ投标人名称加密标书于投标截止时间前 进入温州市公共资源交易网乐清市分网 httpzgbyueqinggovcn 选择 投标人登录和注册选择 相应报名上传文件栏目进行上传 2投标文件电子文档包括投标人须知31规定的所有内容投标人对招标文件要求进行电子签章的相 应报表进行电子签章对招标文件要求提供的证书资料按要求上传到指定位置投标人按投标人须知 31 要求将全部投标文件上传到投标工具其最终生成纸质的所有纸质投标文件应是从投标工具中输出且应具 有工程项目的水印编码标记投标人应按以下要求编制电子投标文件未按要求编制的评标委员会可以否决 其投标 1商务标将按照招标文件要求编制的商务标文件上传至投标工具并经 CA电子签章 2资格后审申请书具体内容见第三章第 22 投标人的资格评审将按照招标文件要求编制的资格后 审审查资料采用 word格式统一上传至投标工具的资格后审申请书一栏中其中相关证书资料等按招标 文件要求上传先将原件扫描下来放入 Word中再上传至投标工具并经CA电子签章 3电子版投标文件密封方式刻录有投标文件全部内容的备用光盘或 U 盘单独放入一个密封袋中妥 为密封贴上封条在封条及相应地方加盖投标人章并在密封封面上清楚的标明电子版投标文件等字 样 4 投标人可以温州市公共资源交易网乐清市分网 httpzgbyueqinggovcn→资料 制作电子投标文件指南在制作投标文件的过程中如有疑问可以电话联络软件公司QQ3499597550联18 系方式05776188262115157732277软件公司将提供远程协助如条件允许亦可至乐清市公共资源 交易中心信息管理科乐清市市府路1号行政管理中心西南附属楼四楼A08提供现场指导 10105 电子招标开标及评审 1投标人在投标前应自行检查电子投标文件的有效性开标时由于 CA锁而导致投标文件无法解密或者 解密失败造成评标委员会无法对电子投标文件进行评审的评标委员会可以否决其投标其投标文件无效 2投标人投标文件中未提供 CA锁或投标人未按照要求制作电子投标文件导致电子标书无法导入评标 系统造成评标委会成员无法对电子投标文件进行评审的评标委员会可以否决其投标其投标文件无效 3本项目采取电子招投标投标人应当保证纸质投标文件与电子投标文件一致如在评标过程中发现 纸质投标文件与电子投标文件不一致时以电子投标文件为准评标委员会可以要求投标人重新提供与电子 投标文件内容一致的纸质投标文件投标人拒绝重新提供的评标委员会可以否决其投标 4投标文件中发现应用计算机硬件特征码出现一致或标书编制系统与计价软件特征码关联出现一致 评标委员会应当否决其投标 10106 注意事项 1投标人按要求在投标工具中打印报表投标工具使用在温州市公共资源交易网乐清市分网 httpzgbyueqinggovcn→资料上投标工具使用流程详见的投标工具操作说明 2投标人应检查标书完整性和有效性正确无误后再将投标文件进行生成完成后应检查电子投标文 件能否正常打开开标时导入电子投标文件用CA 锁解密网上上传的投标文件刻录有投标文件全部内容 的备用光盘或 U盘作为 CA密钥的备份 当 CA密钥不能正常解密时将刻录有投标文件全部内容的备用光盘或 U 盘导入电子评标系统则否决其投标当 CA密钥正常解密时则不需要将刻录有投标文件全部内容的备用光盘 或 U盘导入电子评标系统 3关于CA锁加密码就是 CA的个人识别密码用来保护自己的CA不被他人使用投标过程中如三次 输入加密码当前 CA 锁就被锁定由于加密码的再次开通 CA 公司需要一定时间开标过程中由于投标人自己 忘记加密码而导致 CA 锁被锁定无法导入电子投标文件由投标人负责 ★4因投标人计算机系统遭遇网络堵塞病毒入侵等不能正常系统提交的投标文件本身含有计 算机病毒或非完整文件等无法参与开标等招投标活动的后果由投标人承担招投标活动依法正常进行 5投标人应持 CA 数字证书单位版使用交易平台提供的专用工具制作投标相关的电子文件并携 带 CA 数字证书单位版参与开标活动否则后果由投标人自行承担办理 CA 锁流程详见温州市公共资源 交易网乐清市分网网上公告CA 数字证书的办理需要 5 个工作日未办理的投标人需要提前办理因投标 人未提前办理造成无法参加投标活动的由投标人自行承担 6电子开评标一切正常的情况纸质投标文件的密封袋在开评标时都不予开启只作存档纸质用只 有在电子开评标系统出现异常情况不能开评标时才启用纸质投标文件进行评审纸质投标文件的开标程序 和评审程序参照电子开评标流程 7因电子招投标系统的网络问题导致评标专家无法对电子投标文件进行评标的以纸质投标文件进行 评标 1011 严格执行施工总承包制度施工总承包范围内的各专业工程包括智能化空调钢结构装修等纳入 总承包管理范围如需另行招标的总承包单位必须配合建设单位共同组织招标并办理相关手续 1012 其他注意事项 1CA 锁应随身携带不得密封在投标文件中在开标解密投标文件时提供 2本项目的评标工作若釆用异地评标方式即分主场和客场 1在资格后审的电子评标过程中由于各投标人的相关证书原件在主场进行评审所以资格后审的证 书原件核对部分的评标结果以主场的评标结果为准 2异地评标项目因电子招投标系统的网络问题导致评标专家无法对电子投标文件进行评标的以纸质 投标文件进行评标客场的评标专家需到主场参与评标 19 第三章 评标办法 1评标方法 本工程采用 经评审的最低投标价法 评标委员会对满足招标文件实质性要求的投标文件按照本章规 定的评审标准进行评审在合格的投标文件中评标委员会根据评审结果向招标人推荐商务标评审合格且报价 最低的投标人为中标候选人当商务标报价有两个及以上相同时则以抽签决定名次按投标人提交的投标 文件先后顺序由各投标人代表随机抽取号码球放入摇号机并在记录表上签字确认再由中心工作人员公 开随机摇取审查通过的投标人的号码并当场宣布其对应的投标人第一个摇出的号码对应的投标人为中标 候选人确定中标候选人后报评标室由评标委员会出具书面的评标报告 本评标办法中涉及到小数位的计算除另有约定外均保留二位小数第三位四舍五入 2评审标准 21 符合性评审标准 开标评标时投标人如存在以下情况之一的作为符合性评审未获通过而予以否决不得进入后续评审 符合性评审在商务标资格后审申请书各阶段都适用 1开标时投标人未按招标文件 51规定参加开标会议的 2投标人电子投标书未在招标文件规定的投标截止时间内到达交易平台投标人纸质投标文件未在招 标文件规定的投标截止时间内送达的 3投标人递交两份或多份内容不同的投标文件或在一份投标文件中对同一招标项目报价有两个或多 个报价且未声明哪一个有效按招标文件规定提交备选投标方案的除外 4投标人提交的电子投标文件解密失败且备份光盘或 U盘均不能正常解密的 5没有按照招标文件要求提交投标保证金的 6电子投标文件未按招标文件规定进行电子签章或电子签名的如启用纸质投标文件评审时发现纸质 投标文件未按招标文件的要求装订标识书写盖章和签字的在商务标技术标资格后审申请书各阶 段都适用 7投标文件提出了不能满足招标文件要求的工程验收施工工期保修期等要求的 8未按规定的格式内容填写或不全关键字迹模糊无法辨认 9以他人名义投标串通投标以行贿手段谋取中标或者以其他弄虚作假方式投标的 10招标文件其他作无效或否决处理规定的 11投标文件附有招标人不能接受的条款 12投标文件中发现不同投标人的投标文件由同一台电脑编制或投标报价由同一预算编制软件密码锁 制作的 13不同投标人的投标文件异常一致或投标报价成规律性差异经评标委员会认定的 14电子投标文件未按规定的格式制作及规定的时间内上传第三方CA 数字认证系统授权的密钥和备 份光盘或 U盘不能正常解密的 15如启用纸质投标文件评审时发现投标人提交的投标文件有缺失的在商务标技术标资格后审 申请书各阶段都适用 16不响应招标文件规定的其他实质性要求的开评标各阶段都适应 22 资格评审标准 投标人必须满足下列资格评审的必要条件凡不能满足下列必要条件之一的否决其投标不得进入后 续评审 20 1 提供资格后审申请书格式详见附表11 2 法定代表人身份证明格式详见附表12或授权委托书格式详见附表13 3 企业资质应符合招标公告要求应提供企业资质证书扫描件不需要提供原件核对 4 企业营业执照有效且主营范围符合要求应提供营业执照扫描件 5 具备安全生产许可证应提供安全生产许可证证书扫描件如证书正在申请办理延期手续的需提 供主管部门出具的证明文件 6 为了防止投标人借资质挂靠和递交虚假材料参加投标要求投标人在投标时的投标企业名称 企业营业执照单位名称企业资质证书单位名称投标人委托代理人如有的社会养老保险缴款单位需 提供社保部门的社会养老保险信息系统出具的投标截止日前近 6 个月内任意一个月正常缴费的社会养老保险 缴费记录复印件投标保证金的银行出票单位等内容相一致 7 ★要求投标人在资格后审申请书中必须提交投标保证金从其基本账户中转出的证明要求基本存 款账户的开户许可证和汇款凭证汇款凭证需完整载明付款人的账户信息的账户信息相一致 提供开户许可证原件汇款凭证不需要提供原件核对 8 提供投标基本情况表格式详见附表14 9 根据乐政发200945号文件 要求提供 履行农民工工资支付保障制度承诺书 格式详见附表16 10诚信投标承诺书格式详见附表17 11具有不良行为记录且在投标截止日处于公示期无明确公示期限的按发文之日起 3 个月计算的单 位不得参加投标隐瞒上述不良行为记录参加投标的单位其投标无效或取消其中标资格 注1不良行为记录的认定以下列查询途径的查询结果为准查询日为投标截止日 A温州市公共资源交易网乐清市分网网站 httpwwwyqztbgovcn按进入网站首页→招投标违法 行为记录综合公告的途径查询 B中国乐清网网站 httpwwwyueqinggovcn按进入网站首页→政府组成部门→市住房和城乡规划 建设局→部门文件的途径查询 C在温州市住房和城乡建设委员会网站 httpwwwwzszjwgovcn按进入网站首页→政务公开→ 不良行为记录的途径查询 D在浙江省住房和城乡建设厅 httpwwwzjjscomcn按进入网站首页→建筑市场监管与诚信平台 →企业不良行为的途径查询 E在国家住房和城乡建设部网站按 httpwwwmohurdgovcn进入网站首页→全国建筑市场监管与 诚信信息发布平台→诚信信息的途径查询 12投标人未被列入经营异常名录或者严重违法企业名单如投标人的分公司有被列入经营异常名录或 者严重违法企业名单的但该投标人不予以否决投标处理在国家企业信用信息公示系统示系统 httpwwwgsxtgovcnindexhtml 中查询为中查询为准 13投标人应未被中华人民共和国最高人民法院列入失信被执行人法人或其他组织名单若投标人 在投标截止期前虽已被列入失信被执行人名单但已执行完结者则需提供人民法院结案的有关法律文书原件 在中华人民共和国最高人民法院按 httpwwwcourtgovcn进入网站首页→中国执行信息公开的途径 查询为准 14以上第4～7项要求提供证明材料的电子投标文件中应上传所有证明材料的扫描 件其证明材料均须提供原件除企业资质证书和汇款凭证原件外核查建筑施工企业安全 生产许可证如为电子证书的应提供电子证书打印件视为原件核对所有原件应装入证书 原件袋内附原件清单上传的扫描件应与提供的原件一致投标人未按以上要求提供材料 将被否决其投标 23 技术标评审标准无技术标 21 24 商务标评审标准 商务标评如有下述情况之一的将被否决其投标 1安全文明施工费规费税金未按要求报价的 2投标书采用总价让利或百分比让利方式进行报价的 3擅自将招标人提供的分部分项工程量清单或暂列金额暂估价进行变动补充和修改的 4经评标委员会认定投标人的投标报价低于成本价的 5工程量清单报价与工料机报价及对应的报价分析不相符的或与拟建工程的施工组织设计及施 工方案明显不匹配的经评标委员会纸质质询投标人不能说明理由或评标委员会认定其理由不成立的 6投标人拒绝按评标委员会要求提供报价分析说明和证明材料的 7法律法规规章及现行招投标管理规定必须否决的 3评标程序经评审的最低投标价法 分三个阶段分别进行第一阶段为开启商务标确定评审区间及进入评审区间的投标文件第二阶段为 对进入评审区间的投标人进行符合性评审和资格评审第三阶段为对通过符合性评审资格评审的投标文件 进行商务标评审 31 确定评审区间 所有上传投标文件均经过双重加密一是投标人在上传投标文件时自设密码加密二是电子招标投标系 统经过第三方 CA 数字认证对投标文件进行加密 1首先进行第一次解密由投标人对投标文件解密根据在网上递交文件的顺序请投标人携带 CA 密钥依次到开标电脑前插入密钥输入密码进行解密 刻录有投标文件全部内容的备用光盘或 U 盘作为 CA 密钥的备份当 CA 密钥不能正常解密时将刻录有投 标文件全部内容的备用光盘或 U 盘导入电子评标系统 当CA 密钥正常解密时则不需要将刻录有投标文件全部 内容的备用光盘或 U盘导入电子评标系统 2第一次解密成功后进行第二次解密由开标人员招标代理单位人员插上第三方 CA 数字认证系统 授权的代理方密钥输入CA密码对投标截止时间前递交的投标文件进行二次解密 3二次解密成功后开标人员招标代理单位人员将解密后的所有投标文件批量导入电子评标系统 4宣读投标人名称投标报价工期投标文件的其他主要内容以投标人电子投标文件中标注的投 标报价金额为准 5有效报价及排序 本工程设最高限价和评标基准价高于最高限价的投标文件作否决处理对于评标基准价按本规定的方 法确定后不再受其他任何因素包括投标文件评审阶段中作否决处理的和在详细评审阶段中评标价修正等 因素的影响而改变 1最高限价=招标控制价暂估价总额暂列金额总额×95+暂估价总额+暂列金额总额 本工程暂估价总额为 元含税暂列金额总额为 元含税 2评标基准价的确定 评标基准价=招标控制价暂估价总额暂列金额总额×1一 1×a一 01×b一 001×c 评标基准价保留至元元后四舍五入 abc 为调整系数由最后一家签到的投标人代表通过现场随机抽取a 值从 678910 五个数中 随机抽取b 值从 0～9整数十个数字中抽取c 值从 0～9整数十个数字中抽取各调整系数以抽取 值为准 22 3商务报价得分 1投标人的评标报价评标报价=投标报价暂估价总额暂列金额总额等于评标基准价时得100分 2投标人的评标报价评标报价=投标报价暂估价总额暂列金额总额每低于评标基准价 1 个百分点 扣 1分扣完为止 3投标人的评标报价评标报价=投标报价暂估价总额暂列金额总额每高于评标基准价 1 个百分点 扣 2分扣完为止 以上投标报价评分不足一个百分点时 使用直线插入法计算 以上评分保留小数 2位 第 3 位四舍五入 投标人的商务得分及排序对评委和评标室内的工作人员在评审商务标前保密纸质商务标暂存开标室 32 确定评审顺序 1按商务报价得分从高到低进行排序开启前5 家若第五家单位有并列情况则一并开启其余在递补 时开启需要替补的投标人证书原件需在 15分钟内送至开标室时间以开标工作人员通知为准否则做自动 放弃处理投标人的资格后审文件至评标室评审同时开启资格后审相关资料和证书原件经核查后送评标 室评审当经评审后的 5 家侯审的资格后审文件都被否决时则按排序依次递补开启资格后审文件和资格后 审相关资料和证书原件直至经评审合格的资格后审文件满足 1家为止 2对通过上述第1条规定的程序评审合格后的投标人的商务标进行评审使用计算机辅助评标系 统如商务标评审合格的投标人不足 1家应按上述第1条规定的程序递补进行评审直至开启全部投 标文件为止不足 3家投标人的专家认为仍有竞争性可继续评标确定中标候选人 招标人对开标过程进行记录并存档备查投标人代表不在开标记录上签字的视为对开标结果予以默 认 33 商务标数额不一致的确认 商务标中出现以下情况时由投标人的法定代表人或其授权委托人予以签字确认如投标人拒绝签字 则按投标违约对待 1如商务报价的大小写出现不一致时则以大写为准 2当单价与数量的乘积与合价不一致时则以单价为准除非评标委员会认为单价有明显的小数点错 误除外 3合计累计金额与小计合计金额不一致的则以合计累计金额为准 4正本与副本不一致的以正本为准 34 投标文件的澄清和补正 341 在评标过程中评标委员会可以纸质形式要求投标人对所提交的投标文件中不明确的内容进行纸 质澄清或说明或者对细微偏差进行补正评标委员会不接受投标人主动提出的澄清说明或补正 342 澄清说明和补正不得改变投标文件的实质性内容算术性错误修正的除外投标人的纸质澄 清说明和补正属于投标文件的组成部分 343 评标委员会对投标人提交的澄清说明或补正有疑问的可以要求投标人进一步澄清说明或补 正直至满足评标委员会的要求 ★344 投标人应确保其法定代表人或委托代理人在评标期间按规定的时间时间以开标室工作人员 通知询标开始 15 分钟内到达指定的地点接受评标委员会的询标评标过程中评标委员会对投标人提出质 询或要求投标人纸质确认的投标人予以纸质回复或确认 投标人不按评标委员会要求澄清说明或补正的评标委员会可否决其投标 35 评标结果所有评标过程中的评审情况均不予公布 23 351 评标委员会根据评审结果在合格的投标文件中评标委员会根据评审结果向招标人推荐商务标评 审合格且报价最低的投标人为中标候选人当商务标报价有两个及以上相同时则以抽签决定名次按投标 人提交的投标文件先后顺序由各投标人代表随机抽取号码球放入摇号机并在记录表上签字确认再由中 心工作人员公开随机摇取审查通过的投标人的号码并当场宣布其对应的投标人第一个摇出的号码对应的 投标人为中标候选人确定中标候选人后报评标室由评标委员会出具书面的评标报告 352 评标委员会经评审认为所有投标都不符合招标文件要求的可以否决所有投标招标人宣布本 次招标作废 353 评标委员会完成评标后应当向招标人提交纸质评标报告 24 采用住房和城乡建设部国家工商行政管理总局制定的建设工程施工合同示范 文本GF20170201 第一部分 合同协议书 发包人全称 承包人全称 根据中华人民共和国合同法中华人民共和国建筑法及有关法律规定遵循平等自愿公平 和诚实信用的原则双方就 乐清市雁荡镇第一幼儿园建设工程 施工及有关事项协商一致共同达成如下协 议 一工程概况 1工程名称 乐清市雁荡镇第一幼儿园建设工程 2工程地点 3工程立项批准文号 4资金来源 财政拨款 5工程内容 群体工程应附承包人承揽工程项目一览表具体详见附件1 6工程承包范围 二合同工期 计划开工日期 年 月 日 计划竣工日期 年 月 日 工期总日历天数 日历天工期总日历天数与根据前述计划开竣工日期计算的工期天数不一致 的以工期总日历天数为准 三质量标准 工程质量符合 标准 四签约合同价与合同价格形式 1签约合同价为 人民币大写 元整? 元 其中 1安全文明施工费 人民币大写 元整? 元 2材料和工程设备暂估价金额 人民币大写 元整? 元 3专业工程暂估价金额 人民币大写 元整 ? 元 25 4暂列金额 人民币大写 元整? 元 2合同价格形式 固定单价合同 五项目负责人 承包人项目负责人 六合同文件构成 本协议书与下列文件一起构成合同文件 1中标通知书如有 2投标函及其附录如有 3专用合同条款及其附件 4通用合同条款 5技术标准和要求 6施工图纸 7已标价工程量清单或预算书 8其他合同文件 在合同订立及履行过程中形成的与合同有关的文件均构成合同文件组成部分 上述各项合同文件包括合同当事人就该项合同文件所作出的补充和修改属于同一类内容的文件应以 最新签署的为准专用合同条款及其附件须经合同当事人签字或盖章 七承诺 1发包人承诺按照法律规定履行项目审批手续筹集工程建设资金并按照合同约定的期限和方式支付合 同价款 2承包人承诺按照法律规定及合同约定组织完成工程施工确保工程质量和安全不进行转包及违法分 包并在缺陷责任期及保修期内承担相应的工程维修责任 3发包人和承包人通过招投标形式签订合同的双方理解并承诺不再就同一工程另行签订与合同实质性 内容相背离的协议 八词语含义 本协议书中词语含义与第二部分通用合同条款中赋予的含义相同 九签订时间 本合同于 年 月 日签订 十签订地点 本合同在 乐清市雁荡镇人民政府 签订 十一补充协议 合同未尽事宜合同当事人另行签订补充协议补充协议是合同的组成部分 十二合同生效 本合同自 签字并盖章 后生效 26 十三合同份数 本合同一式 捌 份均具有同等法律效力发包人执 肆 份承包人执 肆 份 发包人 公章 承包人 公章 法定代表人或其委托代理人 法定代表人或其委托代理人 签字盖章 签字盖章 组织机构代码 组织机构代码 地 址 地 址 邮政编码 邮政编码 法定代表人 法定代表人 委托代理人 委托代理人 电 话 电 话 传 真 传 真 电子信箱 电子信箱 开户银行 开户银行 账 号 账 号 27 第二部分 通用合同条款 详见建设工程施工合同示范文本 GF20170201 第三部分 专用合同条款 1 一般约定 11 词语定义 111合同 11110其他合同文件包括1中标通知书2投标函及其附录 3专用合同条款及其附件 4通用合同条款5技术标准和要求6施工图纸7已标价工程量清单或预算书8其他 合同文件 112 合同当事人及其他相关方 1124监理人 名 称 资质类别和等级 联系电话 电子信箱 通信地址 1125 设计人 名 称 资质类别和等级 联系电话 电子信箱 通信地址 113 工程和设备 1137 作为施工现场组成部分的其他场所包括 详见总平 1139 永久占地包括 详见总平 11310 临时占地包括 详见总平 13 法律 适用于合同的其他规范性文件1乐政发200945号乐清市人民政府关于印发乐清市建筑业企业农 民工工资支付保障管理办法的通知的文件2乐政办 201328 号乐清市人民政府专题会议纪要的 文件3温州市人民政府令第 130号温州市扬尘污染防治管理办法的文件4温建建2009287号 关于推行法人管理项目制度的若干意见的文件5温建建2010316 号关于印发加强政府投资项目 工程造价控制的意见的通知的文件6温住建发201119 号关于全面开展安全生产文明施工标化工地 创建活动的通知的文件7温住建发2012190 号关于转发<企业安全生产费用提取和使用管理办法> 的通知的文件8温住建发2012344号关于转发<浙江省合同备案管理办法>的通知的文件9 温住建发20131 号转发<关于加强建设工程指导性计价依据管理工作的通知>的文件10温住建发 20132 号关于转发<浙江省国有投资建设工程招标控制价中标价竣工结算价信息报送和公开管理办法> 的通知的文件11温住建发2013197号关于加强市管建设工程施工合同管理的若干意见的文件 12温委发201189号温州市人民政府关于进一步整治规范建设工程招投标市场的若干规定试行 的文件13财建2004369号建设工程价款结算暂行办法的通知14温住建发201658号关 于规范建设工程安全文明施工费计取的通知15建建发2016144号关于建筑业实施营改增后浙江省28 建设工程计价规则调整的通知16浙建站定201623 号关于发布营改增后浙江省建设工程施工取费 费率的通知17温住建发201687 号温州市住建委转发关于建筑业实施营改增后浙江省建设工程计 价规则施工取费费率及工程材料价格信息发布调整的通知18浙建站定201654 号关于水利建设 基金暂停征收后调整浙江省建设工程造价税金费率的通知 14 标准和规范 141 适用于工程的标准规范包括现行的按现行国家浙江省和市的有关标准规范质量评定标准 和竣工验收规范 142 发包人提供国外标准规范的名称 无 发包人提供国外标准规范的份数 无 发包人提供国外标准规范的名称 无 143发包人对工程的技术标准和功能要求的特殊要求 无 15 合同文件的优先顺序 合同文件组成及优先顺序为1本合同协议书2中标通知书3投标函及其附录4本 合同专用条款及附件5招标文件及其补充文件含招标人发的工程量清单及招标控制价6本合 同通用条款7投标文件及其补充文件8技术标准和要求9施工图纸10已标价工程量清 单或预算书11其他合同文件 注双方有关工程洽商变更等纸质协议或文件视为协议书的组成部分 16 施工图纸和承包人文件 161 施工图纸的提供 发包人向承包人提供施工图纸的期限开工前 14天 发包人向承包人提供施工图纸的数量合同生效后提供五套施工图纸 发包人向承包人提供施工图纸的内容完整的施工图纸 164 承包人文件 需要由承包人提供的文件包括施工组织设计工程施工进度计划表每月提供实际完成工程量月报 表下月进度计划表 承包人提供的文件的期限为开工后7天内 承包人提供的文件的数量为一式五份 承包人提供的文件的形式为纸质文件及电子文件 发包人审批承包人文件的期限收到施工组织设计 和施工进度计划后 14 天内 165 现场施工图纸准备 关于现场施工图纸准备的约定 及有关人员进行工程检查时使用 17 联络 171发包人和承包人应当在 7 天内将与合同有关的通知批准证明证书指示指令要求 请求同意意见确定和决定等纸质函件送达对方当事人 172 发包人接收文件的地点 发包人指定的接收人为 承包人接收文件的地点 承包人指定的接收人为 监理人接收文件的地点 监理人指定的接收人为 110 交通运输 1101 出入现场的权利 关于出入现场的权利的约定29 利并承担相关手续费用 1103 场内交通 关于场外交通和场内交通的边界的约定由发包人现场指定 关于发包人向承包人免费提供满足工程施工需要的场内道路和交通设施的约定 1104超大件和超重件的运输 运输超大件或超重件所需的道路和桥梁临时加固改造费用和其他有关费用由 承包人 承担 111 知识产权 1111 关于发包人提供给承包人的施工图纸发包人为实施工程自行编制或委托编制的技术规范以及反 映发包人关于合同要求或其他类似性质的文件的著作权的归属 关于发包人提供的上述文件的使用限制的要求 不经发包方同意不得擅自给第三方 1112 关于承包人为实施工程所编制文件的著作权的归属 关于承包人提供的上述文件的使用限制的要求 不经发包方同意不得擅自给第三方 1114 承包人在施工过程中所采用的专利专有技术技术秘密的使用费的承担方式 承包人自理并 包括在签约合同价内 113工程量清单错误的修正 允许调整合同价格的工程量偏差范围 出现工程量清单错误时是否调整合同价格是确定中标人后建设单位和中标单位在发出中标通知 书之日起90日内可以提出清单错误修正要求修正后的工程量仅作为工程进度款支付依据不作为结算依据 在工程结算时按实计量 允许调整合同价格的工程量偏差范围按实调整 2 发包人 22 发包人代表 发包人代表 姓 名 身份证号 职 务 联系电话 电子信箱 通信地址 发包人对发包人代表的授权范围如下现场全过程协调监督签证等对投资进行管理负责本合同 投资控制的履行负责施工单位上报的设计变更和工程结算资料等涉及工程价款的事项的复核 24 施工现场施工条件和基础资料的提供 241 提供施工现场 关于发包人移交施工现场的期限要求发包人应于开工日期 7天前向承包人移交施工现场 242 提供施工条件 关于发包人应负责提供施工所需要的条件包括 1施工场地具备施工条件的要求及完成的时间工程前期工作已完成具备施工条件 2将施工所需的水电电讯线路接至施工场地的时间地点和供应的要求 1所需正常施工的电源水源由发包方在开工前安装至施工现场边缘 2施工用电施工范围内临时低压接电及线缆铺设费用要求承包人自理并包括在投标总价内 3施工用水施工范围内临时用水接水管铺设费用由承包人自理并包括在投标总价内 4施工用水用电费用如由发包人代缴在支付工程款时按表计量加损耗所记录实际发生费用扣回 3施工场地与公共道路的通道开通时间和要求已开通 4工程地质和地下管线资料的提供时间合同签订后至工程开工前 7天内 5由发包人办理的施工所需证件批件的名称和完成时间15天完成 6水准点与坐标控制点交验要求以纸质形式于开工前 10 天内办理交接手续 7施工图纸会审和设计交底时间开工前7天 30 8协调处理施工场地周围地下管线和邻近建筑物构筑物含文物保护建筑古树名木的保护工作 按实际需要由承包人提出解决方案经工程师批准后才能实施费用由发包人承担如影响工期的工期相 应顺延 9双方发包人应做的其他工作 无 25 资金来源证明及支付担保 发包人提供资金来源证明的期限要求 无 发包人是否提供支付担保 无 发包人提供支付担保的形式 无 3 承包人 31 承包人的一般义务 9承包人提交的竣工资料的内容整个工程的竣工图纸提供过程性验收确认单材料跟踪单就是 使用的材料证书一般由厂家提供等 承包人需要提交的竣工资料套数承包人在工程包括本次招标范围内的所有工程竣工验收合格后 1 个月内向发包人提交完整的竣工图纸及其他竣工资料 5 套电子档案 1份 承包人提交的竣工资料的费用承担 由承包人承担 承包人提交的竣工资料移交时间竣工验收合格后1个月内 承包人提交的竣工资料形式要求完整的竣工图纸及其他竣工资料5套电子档案1 份 10承包人应履行的其他义务 承包人应按约定时间和要求完成以下工作 1需由设计资质等级和业务范围允许的承包人完成的设计文件提交时间无 2应提供计划报表的名称及完成时间向工程师提供年度季度月度工程计划每月 25 日前向发 包人提交当月完成工程量本月工程产值报表及下月工程进度计划一式三份每周一报告下周作业计划 本周实施情况一式二份 3承担施工安全保卫工作及非夜间施工照明的责任和要求承包人负责在工程施工竣工及保修的整个 过程中施工现场全部人员的安全和非夜间施工照明发包人不承担承包人或其分包单位雇佣的工人或其它人 员的伤亡赔偿或补偿责任除非是因发包人或发包人雇员在履行职务行为过程中的过错而造成的伤亡 4需承包人办理的有关施工场地交通环卫和施工噪音管理等手续由承包人自行解决并办理相关审批 手续费用已包含在总价中承包人办理有困难时发包人尽合理努力协助发包人不承担因此增加的相关 费用承包人应采取有效措施尽量减少尘土和噪音污染需要进行夜间作业时应取得发包人同意有关部 门批准 5已完工程成品保护的特殊要求及费用承担已竣工工程和设备未交付发包人之前承包人负责所有成 品的保护工作保护期间发生损坏承包人承担修复费用工程未办理竣工验收交付发包人前承包人有责 任为承包范围内的已完工程或其他任何部位进行保护费用由承包人承担 6施工场地周围地下管线和邻近建筑物构筑物含文物保护建筑古树名木的保护要求及费用承担 按实际需要由承包人提出解决方案经工程师批准后才能实施费用由发包人承担如影响工期的工期相 应顺延如在施工工程中由于施工不当造成损失的此损失部分由承包人自费予以修复 7施工场地清洁卫生的要求按乐清市标化工地的要求规定执行 8双方约定承包人应做的其他工作 无 32 项目负责人 321 项目负责人 姓 名 身份证号 建造师执业资格等级 建造师注册证书号 建造师执业印章号 安全生产考核合格证书号 31 联系电话 电子信箱 通信地址 承包人对项目负责人的授权范围如下1组织项目管理班组2以企业法定代表人的代表身份处 理与所承担的工程项目有关的外部关系受委托签署有关合同3指挥生产项目建设的生产经营活动调 配并管理进入工程项目的人力物资机械设备等生产要素4选择施工作业队伍5进行合理的经 济分配6企业法定代表人授予的其他管理权利 关于项目负责人每月在施工现场的时间要求项目负责人到岗率必须达到 80以上即每月到位不得低于 24 个日历天且月份之间的到位天数不得借用不得连续一周不到位 承包人未提交劳动合同以及没有为项目负责人缴纳社会保险证明的违约责任承包人不提交上述文件 的项目经理无权履行职责发包人有权要求更换项目经理由此增加的费用和或延误的工期由承包人 承担 项目负责人未经批准擅自离开施工现场的违约责任项目经理未经批准擅自离开每少一天承包人向 发包人支付违约金 1000元人民币不足一天按一天计下同 323 承包人擅自更换项目负责人的违约责任 中标后未经发包人同意不得擅自更换项目负责人否 则按每次 10万元罚扣 324 承包人无正当理由拒绝更换项目负责人的违约责任 发包人有权要求撤换工作不负责任管理不 力不到位贻误工作者的项目负责人或造成严重的安全事故和工程质量事故的项目负责人更换的项目 负责人到位时间为发包人发出纸质通知后 15天内逾期视为应未到位并按项目负责人到位率处罚处理 33 承包人人员 331 承包人提交项目管理机构及施工现场管理人员安排报告的期限 接到开工通知后 7天内 333 承包人无正当理由拒绝撤换主要施工管理人员的违约责任 更换人员应在规定的时间内更换并到 岗逾期视为应到人员未到位按项目班组人员到位率的担保处理办法处理 334 承包人主要施工管理人员离开施工现场的批准要求主要施工管理人员离开施工现场前应指定一 名有经验的人员临时代行其职责该人员应具备履行相应职责的资格和能力且应征得监理人或发包人的同 意 335 承包人擅自更换主要施工管理人员的违约责任 承包单位确实需要更换人员的更换的人员的职 称业绩项目管理能力技术水平必须不得低于更换的人员且必须经业主同意及建设主管部门审批同时 按更换人次进行罚款更换项目负责人按 5 万元人次罚款更换技术负责人按 3 万元人次罚款更换其他 人员按 1 万元人次罚款 承包人主要施工管理人员擅自离开施工现场的违约责任从开工至竣工之日止项目班组全部成员都应 到岗就位由监理工程师负责对项目负责人技术负责人质量员安全员施工员进行考勤要求项目负 责人技术负责人到岗率必须达到 80以上即每月到位不得低于 24 天且月份之间的到位天数不得借用 不得连续一周不到位如达不到 80项目负责人每缺勤1个日历天处以违约金人民币 1000元技术负责 人每缺勤 1 天处以违约金人民币 800 元在当期应付工程款中予以扣除要求质量员安全员施工员到 位到岗率必须达到 90以上即每月到位不得低于 27 天且月份之间的到位天数不得借用不得连续一周 不到位如达不到 90质量员安全员施工员每缺勤 1 天处以违约金人民币 500 元在当期应付工程 款中予以扣除 32 35 分包 禁止分包的工程包括 主体结构关键性工作的范围 352分包的确定 允许分包的专业工程包括非主体结构关键性工程外的项目在征得发包人同意的前提下而允许分包 其他关于分包的约定 354 分包合同价款 关于分包合同价款支付的约定 在征得发包人同意的前提下而允许分包项目 发包人可直接支付工程款 36 工程照管与成品半成品保护 承包人负责照管工程及工程相关的材料工程设备的起始时间自发包人向承包人移交施工现场之日起 承包人应负责照管工程及工程相关的材料工程设备直到颁发工程接收证书之日止 37 履约担保 承包人是否提供履约担保 提供 承包人提供履约担保的形式金额及期限的采用现金转账支票或银行汇票或银行保函或保险保单等 形式履约担保金为合同价款的 5履约担保不计利息履约保证金在工程竣工验收合格后 14 天内偿还 若承包人未能履行本合同规定的任何义务则发包人有权从履约担保中得到补偿未尽之处按招标文件规定 执行如采用银行保函的形式提供履约担保的当保函保期届满而未经续期时发包人有权在支付工程款 中扣留履约保证金 4监理人 41监理人的一般规定 关于监理人的监理内容照发包人与监理方签订的合同依照合同和有关法律法规负责和主持整个 项目的监理工作在合同规定范围内对工程项目施工进行全过程监理包括工程质量工期进度安全文 明施工管理工程量与工程价款的审核等 关于监理人的监理权限执行建设工程监理规范GB503192000规定的总监理工程师应履行的职责 进行工程质量监督进度控制安全管理核实工程量工程款等工作 取得发包人批准才能行使的职权 1变更设计2超清单范围的计量3增加工程费用的施 工方案4工期延长5索赔事项6开停工令7其他发包人认为需要批准才能行使的职 权 关于监理人在施工现场的办公场所生活场所的提供和费用承担的约定如需提供办公场所生活场所 等基本设施所发生的费用由承包人承担 42 监理人员 总监理工程师 姓 名 职 务 监理工程师执业资格证书号 33 联系电话 电子信箱 通信地址 关于监理人的其他约定 44 商定或确定 在发包人和承包人不能通过协商达成一致意见时发包人授权监理人对以下事项进行确定 无 5工程质量 51 质量要求 511 特殊质量标准和要求 无 关于工程奖项的约定 按温住建发201239 号关于建设工程实施优质优价和职工教育经费专款专用 的指导意见要求执行 53 隐蔽工程检查 532承包人提前通知监理人隐蔽工程检查的期限的约定隐蔽或中间验收承包单位进行自检合格后 纸质报告监理单位承包单位准备验收记录验收合格后监理单位签字验收不合格的承包单位在限定 的时间内修改重新验收 监理人不能按时进行检查时应提前 24 小时提交纸质延期要求 关于延期最长不得超过 48 小时 6安全文明施工与环境保护 61安全文明施工 611 项目安全生产的达标目标及相应事项的约定 1安全生产费用内容具体详见温住建发2012190号文件附件 1安全生产费用项目一览表 2承包人在施工期间应严格执行国家建设部浙江省建设厅和本市有关建设工程安全文明施工的 规定特别是现行建筑施工安全检查标准国家建设工程安全生产管理条例等如因承包人管理 不善受到政府有关部门处罚或责令停工整改等其发生的所有的费用和造成的损失均由承包人自行承担 工期不予顺延且发包人保留因此而缓付工程进度款的权利 3承包人应对进入施工现场的施工人员进行安全文明施工教育配备必要的劳动保护用具保证工程 的施工安全和人身安全 4关于本工程的一切安全责任均由承包人承担 614 关于治安保卫的特别约定承包人必须与发包人签订治安责任承包协议书做好工地的治安 保卫工作服从发包人的治安管理如出现打群架现象发包人有权视情节严重程度每次处以 1000020000 元人民币的违约金 关于编制施工场地治安管理计划的约定 无 615 文明施工 合同当事人对文明施工的要求承包人应严格按照温州市级文明标化工地的要求组织施工遵守工程建 设安全文明施工的有关规定认真落实各项安全保护措施并随时接受发包人或监理工程师及有关部门的监34 督检查未达到文明标化工地标准的违约金按安全文明施工费下限的 50计算 616 关于安全文明施工费支付比例和支付期限的约定按照温住建发2012190号关于转发<企业 安全生产费用提取和使用管理办法>的通知文件 7工期和进度 71 施工组织设计 711 合同当事人约定的施工组织设计应包括的其他内容 712 施工组织设计的提交和修改 承包人提交详细施工组织设计的期限的约定 开工后7天内 发包人和监理人在收到详细的施工组织设计后确认或提出修改意见的期限 收到施工组织设计后 7天内 确认或提出修改意见 72 施工进度计划 722 施工进度计划的修订 发包人和监理人在收到修订的施工进度计划后确认或提出修改意见的期限 收到修订的施工进度计划后 7天内完成审核和批准或提出修改意见 73 开工 731 开工准备 关于承包人提交工程开工报审表的期限承包人应按照施工组织设计约定的期限向监理人提交工程开 工报审表 关于发包人应完成的其他开工准备工作及期限计划开工日期 7天前 关于承包人应完成的其他开工准备工作及期限承包人应按照施工组织设计约定的期限 732开工通知 因发包人原因造成监理人未能在计划开工日期之日起 90 天内发出开工通知的承包人有权提出价格 调整要求或者解除合同 74 测量放线 741发包人通过监理人向承包人提供测量基准点基准线和水准点及其纸质资料的期限以纸质形式 于开工前 7天内办理交接手续 75 工期延误 751 因发包人原因导致工期延误 7因发包人原因导致工期延误的其他情形 752 因承包人原因导致工期延误 因承包人原因造成工期延误逾期竣工违约金的计算方法为开工日期以发包人发出开工通知后第三天 起计算工程达到竣工验收条件时承包人应向发包人提交竣工报告由发包人会同监理质检等单位组织 验收验收期间不做工期累计工程验收合格则施工单位提交竣工报告的当天即为竣工日期如验收不合 格返工返工日期将作为工期累计经过验收合格的工程承包人有责任保护管理到交付使用实际工期 比合同工期含签证顺延工期延误≤30天的每延误1天支付违约金人民币 1000元天延误＞30天的35 每延误 1 天第31天开始支付违约金人民币 2000元天尾数不足1 天的按1天计算 因承包人原因造成工期延误逾期竣工违约金的上限 处罚最高不超过合同总价的3 76 不利物质条件 不利物质条件的其他情形和有关约定 77异常恶劣的气候条件 发包人和承包人同意以下情形视为异常恶劣的气候条件 程损失的如六级以上地震山洪暴发十级以上台风海啸等 79 提前竣工的奖励 792提前竣工的奖励 按 浙江省建设工程施工费用定额 的提前竣工增加费以工期缩短的比例计取 8材料与设备 84材料与工程设备的保管与使用 841发包人供应的材料设备的保管费用的承担 由承包人 842承包人采购材料与工程设备的保管与使用 承包人采购材料设备的约定由承包人向发包人提供设备材料的样品规格型号颜色产地价 格等由发包人根据工程设计需要和投标承诺而进行优选确定后由承包人负责采购所有材料设备采 购后必须经监理方验收后方能用于工程 承包人提供的产品必须是工程量清单中推荐的选用产品若发包人或监理单位认为其产品不符合要求的 则发包人有权要求其更换产品直到发包人满意为止并保持综合单价不变 86 样品 861 样品的报送与封存 需要承包人报送样品的材料或工程设备样品的种类名称规格数量要求 88 施工设备和临时设施 881 承包人提供的施工设备和临时设施 关于修建临时设施费用承担的约定 人承担 9试验与检验 91试验设备与试验人员 912 试验设备 施工现场需要配置的试验场所 施工现场需要配备的试验设备 施工现场需要具备的其他试验条件 94 现场工艺试验 现场工艺试验的有关约定 10变更 101变更的范围 关于变更的范围的约定 按通用合同条款第101款及 执行 36 104 变更估价 1041 变更估价原则 关于变更估价的约定 按通用合同条款第 101款及 执行 105承包人的合理化建议 监理人审查承包人合理化建议的期限 收到承包人提交的合理化建议后7 天内审核完毕并报送发包人 发现其中存在技术上的缺陷应通知承包人修改 发包人审批承包人合理化建议的期限 收到监理人报送的合理化建议后7天内 承包人提出的合理化建议降低了合同价格或者提高了工程经济效益的奖励的方法和金额为 无 107 暂估价 暂估价材料和工程设备的明细详见附件11暂估价一览表 1071 依法必须招标的暂估价项目 对于依法必须招标的暂估价项目的确认和批准按照我市现行的相关规定方式确定 1072 不属于依法必须招标的暂估价项目 对于不属于依法必须招标的暂估价项目的确认和批准由承包人按照发包人推荐的品牌提供样品和价格 由发包人和监理人进行询价核定方式确定 第3种方式承包人直接实施的暂估价项目 承包人直接实施的暂估价项目的约定 108 暂列金额 合同当事人关于暂列金额使用的约定 11价格调整 111 市场价格波动引起的调整 市场价格波动是否调整合同价格的约定 是 因市场价格波动调整合同价格采用以下第 3 种方式对合同价格进行调整 第1种方式采用价格指数进行价格调整 关于各可调因子定值和变值权重以及基本价格指数及其来源的约定 第2种方式采用造价信息进行价格调整 2关于基准价格的约定无 专用合同条款①承包人在已标价工程量清单或预算书中载明的材料单价低于基准价格的专用合同条款 合同履行期间材料单价涨幅以基准价格为基础超过 时或材料单价跌幅以已标价工程量清单或预算书中载 明材料单价为基础超过 时其超过部分据实调整 ②承包人在已标价工程量清单或预算书中载明的材料单价高于基准价格的专用合同条款合同履行期间 材料单价跌幅以基准价格为基础超过 时材料单价涨幅以已标价工程量清单或预算书中载明材料单价为 基础超过 时其超过部分据实调整 ③承包人在已标价工程量清单或预算书中载明的材料单价等于基准单价的专用合同条款合同履行期间 材料单价涨跌幅以基准单价为基础超过± 时其超过部分据实调整 37 第3种方式其他价格调整方式 除实行动态管理的材料和人工费允许调整外其他不作调整 1采用 固定单价合同 1招标人提供的分部分项工程量清单项目有误多项漏项或设计变更引起分部分项工程量清单 项目调整其工程数量由承包人按工程量清单计价规范2013 版和浙江省相关规定计算经发包人监理 审定后作为结算依据 2招标人提供的分部分项工程量有误或设计变更引起分部分项工程量清单工程量调整其工程数量 由承包人按浙江省建设工程工程量计算规则计算经发包人监理审定后作为结算依据 2 双方约定合同价款的其他调整因素 除招标文件约定调整外不再调整 1属人力不可抗拒因素造成承包方的直接损失费用发包方将根据实际情况给予一定的补偿但属应 该预见预防的因素而承包方没有及时预防或预防不力造成的损失发包人不负责补偿属施工技术组织措 施失误造成的费用工期损失由承包方自行承担 2合同价调整约定 1 凡清单单项合价金额占合同总价2以上的清单项目或实际完成工程清单单项合价超合同总价2以上 或合同单价与招标控制价单价含折算系数偏差超过 30的清单项目其增加或减少工程量与清单项目数 量比较超过±15外部分的工程量根据招标控制价组价原则重新组价×折算系数确定除此外清单项目 工程量增加或减少其单价按合同单价计算措施费按合同程序调整包干费用除外 折算系数=投标总价暂估价总额暂列金总额招标控制价暂估价总额暂列金总额×100 2工程量清单中多项漏项和新增项目由设计变更引起其造价的调整根据预算造价组价原则重 新组价×折算系数 3由于清单项目中项目子项目特征或工程内容发生部分变更则以预算造价单价分析为基础仅就变 更部分根据定额子目根据预算造价组价原则调整含折算系数调整公式 结算价格=变更后子目组价×折算系数变更前子目组价×折算系数+合同单价 3材料暂估单价调整 业主签证材料价格材料暂估单价×1+税率 4暂定项目综合价格调整 1能按定额分解组价的按2合同价调整约定处理 2不能按定额分解组价的根据市场调查以综合市场价经甲方监理签证后实进实出计取税金 4本工程使用的钢筋商品砼含沥青砼水泥实行动态管理办理工程结算时投标基期价格以基 准日当月乐清建筑信息价为准若采用乐清建筑仍不能确定信息价的则参照开标当月温州造价信 息若采用温州造价信息依旧不能确定信息价的再参照开标当月浙江造价信息 1钢筋商品砼含沥青砼以工程开始使用至工程结构封顶或该材料使用完毕期间月份的乐 清建筑 信息价格算术平均值X与投标时采用的基期乐清建筑 信息价格Y的差值作为价 差调整 2水泥以工程开工或开始使用至工程竣工或该材料使用完毕期间月份房建工程为合同工期内 80月份市政工程为合同期内实际使用月份的乐清建筑 信息价格算术平均值X与投标时采用的38 基期乐清建筑 信息价格Y的差值作为价差调整 3上述材料的价差计算式为材料定额用量包括招标控制价及变更×XY×1＋税率 5人工费动态管理结算办法人工动态采用抽料补差法计取价差 1计算公式人工费价差=∑人工市场信息价平均值基准人工市场信息价×现行定额人工消耗量 分ⅠⅡⅢ类人工×1＋税率现行定额消耗人工总工日数量含机械人工以实际工程定额消耗 人工总工日数量为准包括招标控制价及变更调整期间平均人工信息价为合同工期含追加工期 前80 月份平均人工信息价人工基期价格为基准日当月温州工程价格信息公布的人工信息价 2基准日为投标截止日前 28天 6由于发包方原因造成的不能在约定期限内签定合同或合同签定后不能在约定时间开工及施工期间全 面停工造成工期延误延误期超过 3 个月以上的经合同双方协商继续履行合同的条件下其期间材料价格 出现浮动时其上涨价差全额由发包方承担其下降差全额由承包方受益反之其上涨价差全额由承包方 承担其下降价差全额由发包方受益 双方约定合同价款的其他调整因素1属人力不可抗拒因素造成承包方的直接损失费用发包人将根 据实际情况给予一定的补偿补偿金额由发包人确定但属应该预见预防的因素而承包方没有及时预防或 预防不力造成的损失发包人不负责补偿属施工技术组织措施失误造成的费用工期损失由承包人承担 12合同价格计量与支付 121 合同价格形式 1单价合同 综合单价包含的风险范围合同履行期间投标人所报综合单价一律不作调整合同价款须承担下述风 险 a 必要的技术措施费和组织措施费 b 合同期间材料设备价格 招标文件规定的动态管理的材料除外 机械费的涨跌 c 连续72小时以内停水停电不能施工造成的费用增加和工期延误d因施工场地窄小 场内施工不便等需增加的各种费用 e一个有经验的承包人应能预计的其它费用 f 除不可抗力外的其 他风险 风险费用的计算方法无 风险范围以外合同价格的调整方法 按 有关约定执行 2总价合同 总价包含的风险范围 无 风险费用的计算方法 无 风险范围以外合同价格的调整方法 无 3其他价格方式 无 122 预付款 1221 预付款的支付 预付款支付比例或金额 支付合同价款的 10作为预付工程备料款含安全文明施工费<发包人可在办 理手续时予以垫付在支付预付工程备料款中如数扣回>社保基金及各类保证金 39 预付款支付期限合同签定后现场项目组人员到位开工令签发并正常施工 5个日历天内由承包人填 报支付审批表由监理工程师签章后进入发包人的付款程序 预付款扣回的方式 按 有关约定执行 1222 预付款担保 承包人提交预付款担保的期限 无 预付款担保的形式为 无 123 计量 1231 计量原则 工程量计算规则 浙江省 2010计价依据和建设工程工程量清单计价规范GB505002013及相关省市 文件 1232 计量周期 关于计量周期的约定 每月 25 日承包方向监理方提交已完成工程量监理方接到承包方报告后 7 天内 由发包方核实确认 1233 单价合同的计量 关于单价合同计量的约定 按月计量 1234 总价合同的计量 关于总价合同计量的约定 无 1235总价合同采用支付分解表计量支付的是否适用第 1234 项总价合同的计量约定进行计量 无 1236 其他价格形式合同的计量 其他价格形式的计量方式和程序 承包人在每月25日前将该月已完工程量及进度款报表提供给监理单 位经监理单位现场监理工程师核实和发包人现场代表确认 124 工程进度款支付 1241 付款周期 关于付款周期的约定 按月支付 1242 进度付款申请单的编制 关于进度付款申请单编制的约定 每月进度完成后提交已完工程量的月报表 作为工程价款支付的依据 1243 进度付款申请单的提交 1单价合同进度付款申请单提交的约定 每月25日 2总价合同进度付款申请单提交的约定 无 3其他价格形式合同进度付款申请单提交的约定 无 1244 进度款审核和支付 1监理人审查并报送发包人的期限 接到承包方报告后 7 天内 发包人完成审批并签发进度款支付证书的期限 收到监理人审查后的报表7 天内 2发包人支付进度款的期限经发包人监理确认签证后每月12日前支付上月已完工程量的75的40 工程款不含工程预付款当工程款支付至合同总价款的85含工程预付款时停止支付待工程交工 验收合格后且备案14天内付至合同总价款的90经工程结算审核后一个月内付至结算总价的98含工 程预付款结算总价的2作为质量保修金从工程通过竣工验收合格满一年后支付保修金的50缺陷责 任期终止后剩余保修金十四天内支付保修期内不计利息 3根据浙江省人民政府办公厅关于全面治理拖欠农民工工问题的实施意见 浙政办发201734号 规定推行人工费用与其他工程款分账管理制度承包人应分解工程价款中的人工费用在工程项目所在地 银行开设农民工工资劳务费专用账户专项用于支付农民工工资发包人应按照承包人提供的人工费用 数额将应付工程款中的人工费单独按时拨付到承包人开设的农民工工资劳务费专用账户 发包人逾期支付进度款的违约金的计算方式支付违约金人民币 1000元天 4上述工程进度款支付时应即时扣除发包人垫付款项同一时段内发生的违约金等 5工程款支付的其他条件 1工程报表工程开工后承包人应在每月 25 日向发包人报送本月工程报表报表内容应包含月度完 成工程量产值工程质量的抽查情况材料供应情况分包工程情况当月分项工序的照片及录像记录资料 当月施工班组及民工清单民工工资发放清单加盖承包人财务章民工工伤保险费缴纳清单及上一次工 程款实行专款专用的有效凭证该报表经监理人审核后提交给发包人 2付款手续承包人如某一节点未按时完成除承担违约责任外发包人有权暂缓支付工程进度款承 包人在符合本合同约定的工期节点的情况下报工程款申请书申请书应附该付款节点前的工程综合报表 报表具体内容见 1条经监理人审核确认后提交给发包人发包人收到报表经工程款审核完成后以双方签 字为准 7 个工作日内向承包人支付进度款承包人在申请付款时应提供工程所在地的发票发包人通过银 行转账方式支付款项 3以上各款项若有合理滞留在发包人处的均不计利息 1246 支付分解表的编制 1总价合同支付分解表的编制与审批 无 2单价合同的总价项目支付分解表的编制与审批 按总价项目发生的比例 13验收和工程试车 131 分部分项工程验收 1312监理人不能按时进行验收时应提前 24 小时提交纸质延期要求 关于延期最长不得超过 48 小时 132 竣工验收 1322竣工验收程序 关于竣工验收程序的约定 按现行规定的程序办理 发包人不按照本项约定组织竣工验收颁发工程接收证书的违约金的计算方法 1325移交接收全部与部分工程 承包人向发包人移交工程的期限 按合同工期的期限 发包人未按本合同约定接收全部或部分工程的违约金的计算方法为 按2000元天计 41 承包人未按时移交工程的违约金的计算方法为 按 2000 元天计 133 工程试车 1331 试车程序 工程试车内容 按 规定办理 1单机无负荷试车费用由 承包人 承担 2无负荷联动试车费用由 承包人 承担 1333 投料试车 关于投料试车相关事项的约定 无 136 竣工退场 1361 竣工退场 承包人完成竣工退场的期限 颁发工程接收证书后28天内 14竣工结算 141 竣工付款申请 承包人提交竣工付款申请单的期限 工程验收合格后28天内 竣工结算申请单应包括的内容 凭竣工验收证明单 142 竣工结算审核 发包人审批竣工付款申请单的期限 1 承包人完成本合同约定工程内容并经竣工验收合格后 7天内 承包人应当及时提交合同价款结算报告 承包人逾期没有提交合同价款结算报告的发包人应当以纸质方式予以催促经催促后 28天内仍未提交的 发包人可自行或委托工程造价咨询机构编制合同价款结算报告 2承包人提交合同价款结算报告应当符合浙江省建设工程造价咨询成果操作规程关于结算技术文件的规 定格式要求 3承包人提交合同价款结算报告应当同时附有经监理工程师确认完整的工程竣工验收资料移交清单和工 程合同履行文件移交清单 4发包人接到承包人合同价款结算报告后应当在7 天内就其完整性真实性做出审核意见并提交造价 咨询单位进行审核发包人可以要求承包人在 7 天内修正结算报告或进一步补充结算资料承包人应当修正 或按要求补充资料承包人逾期或未提交修正意见或结算资料的视为放弃相应的权利 5发包人提交合同价款结算报告及完整结算资料后造价咨询单位按照财建2004369号建设工程价 款结算暂行办法文件规定的时间予以审核 6承包人合同价款结算报告经审核后核减率或核增率超过百分之五的超过部分的追加审核费用由承 包人承担发包人可直接在结算尾款中予以扣除 7承发包双方办理工程结算完毕后发包人按照温建建2010239号关于贯彻实施建设工程工程量 清单计价规范实行建设工程结算价备案的通知文件的规定办理备案经备案的合同价款结算书作为工程 最终付款的依据 发包人完成竣工付款的期限工程结算定案后28天 42 关于竣工付款证书异议部分复核的方式和程序双方友好协商申请建设行政主管部门协调解决 144 最终结清 1441 最终结清申请单 承包人提交最终结清申请单的份数 8份 承包人提交最终结算申请单的期限 竣工验收合格后28天 1442 最终结清证书和支付 1发包人完成最终结清申请单的审批并颁发最终结清证书的期限 工程结算定案后 28天 2发包人完成支付的期限 工程结算定案后28天 15缺陷责任期与保修 152缺陷责任期 缺陷责任期的具体期限 二十四个月 153 质量保证金 关于是否扣留质量保证金的约定是本工程约定的工程质量保修金为结算价的2从工程通过竣工验 收合格满一年后支付保修金的 50缺陷责任期终止后剩余保修金十四天内支付保修期内不计利息 1531 承包人提供质量保证金的方式 质量保证金采用以下第 3 种方式 1质量保证金保函保证金额为 无 2 2的工程款 3其他方式结算总价的2作为质量保修金采用现金转账支票或银行汇票或银行保函或保险保单等 形式 1532 质量保证金的扣留 质量保证金的扣留采取以下第 2 种方式 1在支付工程进度款时逐次扣留在此情形下质量保证金的计算基数不包括预付款的支付扣回以 及价格调整的金额 2工程竣工结算时一次性扣留质量保证金 3其他扣留方式 无 关于质量保证金的补充约定本工程约定的工程质量保修金为结算价的2从工程通过竣工验收合格满 一年后支付保修金的50缺陷责任期终止后剩余保修金十四天内支付保修期内不计利息 154保修 1541 保修责任 工程保修期为 2 年保修期自工程竣工验收合格之日起计算 1地基基础工程和主体结构工程为设计文件规定的该工程合理使用年限 2屋面防水工程有防水要求的卫生间房间和外墙面的防渗漏5年 3装修工程2年 4电气管线给排水管道设备安装工程2 年 43 5供热与供冷系统2个采暖期供冷期 6住宅小区内的给排水设施道路等配套工程2 年 7本工程保修期限为 年 1543 修复通知 承包人收到保修通知并到达工程现场的合理时间承包人应当在接到保修通知之日起 7天内派人保修 16违约 161 发包人违约 1611发包人违约的情形 发包人违约的其他情形 1612 发包人违约的责任 发包人违约责任的承担方式和计算方法 1 因发包人原因未能在计划开工日期前7天内下达开工通知的违约责任支付违约金人民币 1000元 天 2因发包人原因未能按合同约定支付合同价款的违约责任支付违约金人民币1000元天 3发包人违反第101款变更的范围第2项约定自行实施被取消的工作或转由他人实施的违 约责任 按该项目造价的 1支付承包人的利润 并按该项目造价的 1支付给承包人总包管理费及现场配合费 4发包人提供的材料工程设备的规格数量或质量不符合合同约定或因发包人原因导致交货日期 延误或交货地点变更等情况的违约责任承包人有损失的承担承包人损失造成工期延误的工期相应顺延 5因发包人违反合同约定造成暂停施工的违约责任承包人有损失的承担承包人损失 6发包人无正当理由没有在约定期限内发出复工指示导致承包人无法复工的违约责任承包人有损 失的承担承包人损失 7其他因发包人或其他第三方原因造成承包人暂停施工的发包人支付违约金人民币 1000元天 1613 因发包人违约解除合同 承包人按1611项发包人违约的情形约定暂停施工满 28 天后发包人仍不纠正其违约行为并致使合 同目的不能实现的承包人有权解除合同 162 承包人违约 1621 承包人违约的情形 承包人违约的其他情形 违反安全文明施工日常工程管理违约责任总包单位未尽总包管理职责 1622承包人违约的责任 承包人违约责任的承担方式和计算方法承包人如违反安全文明施工则按现场安全文明规定进行处罚 处罚累计总额不超过合同总价的 3如发生安全事故应及时向有关部门报告并及时作出处理并承担相应的 一切责任 日常工程管理违约责任承包人应服从发包人监理单位的正常管理对不服从正常管理且造成不良后 果的发包人有权按1000～20000 元次进行经济处罚 施工中总包单位有权利和义务对专项工程分包单位包括总包自行分包的实施总包管理若发生总包44 单位未尽总包管理职责以各种不合理理由干扰或阻止分包单位正常进场施工或者扣留应付的分包单位工程 进度款 经合理协调后仍不予配合且影响工程进度 发包人有权发出处罚通知 并自通知之日起按100010000 元日予以处罚直至分包工程得以继续正常施工之日止 分包单位出现安全质量进度等问题总承包单位应承担连带责任 1623 因承包人违约解除合同 关于承包人违约解除合同的特别约定 发包人保留追索赔偿的权利 发包人继续使用承包人在施工现场的材料设备临时工程承包人文件和由承包人或以其名义编制的 其他文件的费用承担方式 无偿使用 17不可抗力 171 不可抗力的确认 除通用合同条款约定的不可抗力事件之外视为不可抗力的其他情形 以政府部门发布的信息为准 174 因不可抗力解除合同 合同解除后发包人应在商定或确定发包人应支付款项后 28 天内完成款项的支付 18保险 181 工程保险 关于工程保险的特别约定建筑工程一切险和安装工程一切险以及第三者责任险由发包人委托承包人投 保所产生费用由发包人支付 183 其他保险 关于其他保险的约定从事危险作业职工的意外伤害险发包人派驻工地代表的生命财产险等与建筑施 工有关的一切险种其费用由承包人承担 承包人是否应为其施工设备等办理财产保险 是其费用由承包人自负 187 通知义务 关于变更保险合同时的通知义务的约定 双方另议 20争议解决 203 争议评审 合同当事人是否同意将工程争议提交争议评审小组决定 否 2031 争议评审小组的确定 争议评审小组成员的确定 无 选定争议评审员的期限 无 争议评审小组成员的报酬承担方式 无 其他事项的约定 无 2032 争议评审小组的决定 合同当事人关于本项的约定 无 204仲裁或诉讼 因合同及合同有关事项发生的争议按下列第 2 种方式解决 45 1向 温州 仲裁委员会申请仲裁 2向 工程所在地 人民法院起诉 21补充条款 211 承包人如有出现下列情况的发包人将在同期付款中扣除相应的违约金 1承包人在施工期间如出现不听发包人和工程师的正常工作指挥影响恶劣或项目班组其他管理人员 有不称职或有其他违背职业道德发生发包人有权要求承包人及时调换人员直至发包人满意为止并经发包 人考核同意后上岗并按变更项目负责人一次罚不高于 5万元变更技术负责人一次罚不高于 3万元 2由发包人或监理人召集的例会和其他重要会议发包人指定项目负责人和技术负责人及其他指定人 员必须准时参加如无故缺席或是迟到发包人有权视情节严重程度对承包人进行一定的经济处罚10～20 万元如因缺席迟到原因导致对会议内容不了解其后果由承包人自负 3如承包人违约停止施工发包人有权按发包人承包人双方及监理人确认的工程量进行结算工程款 发包人有权立即调换承包人继续施工并追究承包人的违约责任由此造成的一切损失均由承包人赔偿 212 承包人必须按主体工程的施工进度及时认真地做好预埋工作并与总承包单位搞好协作关系否 则承担因自身原因造成的返工和经济损失 213双方同意若对本工程质量有争议则由发包人指定的鉴定机构鉴定鉴定费用由造成质量瑕疵的 责任方承担 214 合同双方确认本合同及本合同约定的其它文件组成部分中的各项约定都是通过法定招标过程形成 的合法成果不存在与招标文件和中标人投标文件实质性内容不一致的条款如存在任何此类不一致的条款 也不是合同双方真实意思的表示对合同双方不构成任何合同或法律约束力合同双方也不存在且也不会签 订任何背离本合同实质性内容的其他协议或合同如存在或签订背离本合同实质性内容的其他协议或合同 也不是合同双方真实意思的表示对合同双方不构成任何合同或法律约束力 215温州市政府投资工程施工合同专用补充条款具体见附件4 216未尽事宜以招标文件内容为准确未涉及的以双方协商确定内容为准 46 第四部分 合同附件 协议书附件 附件 1工程质量保修书 附件 2廉政责任合同 附件 3 安全生产责任书 附件 4温州市政府投资工程施工合同专用补充条款 47 附件 1 工程质量保修书 发包人全称 承包人全称 发包人和承包人根据中华人民共和国建筑法和建设工程质量管理条例经协商一致就 工程全称签订工程质量保修书 一工程质量保修范围和内容 承包人在质量保修期内按照有关法律规定和合同约定承担工程质量保修责任 质量保修范围包括地基基础工程主体结构工程屋面防水工程有防水要求的卫生间房间和外 墙面的防渗漏供热与供冷系统电气管线给排水管道设备安装和装修工程以及双方约定的其他 项目具体保修的内容双方约定如下本合同承包范围内的全部工程内容 二质量保修期 1工程质量保修范围和内容 承包人在质量保修期内按照有关法律法规规章规定和双方约定承担本工程质量保修责任 质量保修范围包括 招标项目施工图范围内 具体保修的内容双方约定如下本合同承包范围内的 全部工程内容 2质量保修期 根据建设工程质量管理条例及有关规定工程的质量保修期如下 ○ 1 地基基础工程和主体结构工程为设计文件规定的该工程合理使用年限 ○ 2 屋面防水工程有防水要求的卫生间房间和外墙面的防渗漏为 5 年 ○ 3 装修工程为 2 年 ○ 4 电气管线给排水管道设备安装工程为 2 年 ○ 5 供热与供冷系统为 2个采暖期供冷期 ○ 6 住宅小区内的给排水设施道路等配套工程为 2 年 ○ 7 其他项目保修期限约定如下 本工程质量保修期限为 2年 质量保修期自工程竣工验收合格之日起计算 三缺陷责任期 工程缺陷责任期为 二十四 个月缺陷责任期自工程竣工验收合格之日起计算单位工程先于全部 工程进行验收单位工程缺陷责任期自单位工程验收合格之日起算 缺陷责任期终止后发包人应退还剩余的质量保证金 四质量保修责任 1属于保修范围内容的项目承包人应当在接到保修通知之日起7天内派人保修承包人不在 约定期限内派人保修的发包人可以委托他人修理 2发生紧急事故需抢修的承包人在接到事故通知后应当立即到达事故现场抢修 3对于涉及结构安全的质量问题应当按照建设工程质量管理条例的规定立即向当地建设 行政主管部门和有关部门报告采取安全防范措施并由原设计人或者具有相应资质等级的设计人提 出保修方案承包人实施保修 48 4质量保修完成后由发包人组织验收 五保修费用 保修费用由造成质量缺陷的责任方承担 六双方约定的其他工程质量保修事项 本工程约定的工程质量保修金为结算价的 2保修期满 二年后十四天内支付保修期内不计利息 工程质量保修书由发包人承包人在工程竣工验收前共同签署作为施工合同附件其有效期限至 保修期满 发包人公章 承包人公章 地 址 地 址 法定代表人签字 法定代表人签字 委托代理人签字 委托代理人签字 电 话 电 话 传 真 传 真 开户银行 开户银行 账 号 账 号 邮政编码 邮政编码 签订日期2018年 月 日 49 附件 2 廉政责任合同 一根据国家建设部监察部关于在工程建设中深入开展反对腐败和反不正当竞争的通知精神 和廉政建设的有关规定为进一步规范工程建设中的经济活动管理经双方协商一致制订以下廉政责 任合同以下简称本合同 二本合同由 乐清市雁荡镇人民政府 或其委托代理人以下简称甲方与承包方或供销商 以 下简称乙方共同签订 三甲方纪检监察部门负责履行本合同的监督管理工作 四基本守则 1甲乙双方应严格遵守中国关于廉政建设及反不正当竞争方面的法律法规 2甲乙双方严格执行所签订的经济合同的各项条款自觉按合同办事严禁因违法违纪违反工 程建设管理的各项规章制度而损害国家和集体利益 3甲乙双方人员洽谈业务时必须选择在办公场所或甲方确定的其它公共场所甲方需二人以 上共同参加严禁私下商谈串通 五甲方的权利和义务 1甲方人员不得以任何形式向乙方索要回扣对无法拒收的应及时上交指挥部综合办公室 2甲方人员在业务交往中或项目结束后不得接受乙方以任何形式给予的礼金礼品和有价证券 不得在乙方报销应由个人支付的任何费用 3甲方人员不得参加可能对公正执行公务有影响的宴请旅游和娱乐活动 4甲方人员不得向乙方介绍家属或亲友从事与甲方工程有关的材料设备供应工程分包等经济活 动 六乙方的权利和义务 1乙方人员不得以任何形式向甲方人员赠送礼金礼品和有价证券项目结束后也不得进行上 述赠送 2乙方不准以任何名义为甲方人员报销应由甲方人员个人支付的费用 3乙方人员不得以洽谈业务签订经济合同为借口邀请甲方人员参加宴会旅游和娱乐活动等 七违约责任 1甲方人员若违反本合同其主管部门将对违法违纪违规人员严肃查处因此而给乙方造成 的损失甲方按有关规定予以赔偿前提是乙方没有上述违法违纪违规行为 2甲方或甲方主管部门如发现乙方人员违反本合同规定有权终止其经济合同由此而造成的损 失由乙方负责赔偿并将乙方列入不良行为名单登记入册取消其在甲方的任何经济项目的投标活动资 格同时有义务向政府主管部门提供其不良记录情况 3乙方人员若违反本合同乙方应对违法违纪人员严肃查处因此而给甲方造成的损失乙方按 有关规定予以赔偿 50 4如乙方发现甲方人员有违反本合同的行为应及时向甲方纪检监察部门举报甲方不得以任何 借口报复乙方 八甲乙双方必须将廉政责任合同贯穿于所签订的经济合同实施的全过程及时布置认真检 查严格考核 九本合同在甲乙双方签订经济合同的同时签订 十本合同作为本次所签订的乐清市雁荡镇第一幼儿园建设工程 经济合同的附件经合同双 方共同签署后立即生效 十一适用法律 本合同应受中国的法律管辖并按其加以解释 十二管辖 双方因本合同发生争议的任何一方可以向项目所在地法院提起诉讼 第十三条本合同一式三份由甲乙双方及甲方纪检监察部门各执一份 甲方盖章 乙方盖章 法定代表人 法定代表人 或托代理人 或委托代理人 2018年 月 日 2018年 月 日 签约地点 51 附件 3 安全生产责任书 工程名称 乐清市雁荡镇第一幼儿园建设工程 建设单位 以下简称甲方 施工单位 以下简称乙方 为明确甲乙双方的权利和义务保障工程实施及相关作业人员的安全依据国家和浙江省相关法律 法规的规定结合工程项目建设的实际情况经甲乙双方协商一致达成如下安全生产责任书 一甲方的权利责任和义务 1工程开工前甲方应向乙方提供经有关部门批准的施工用地合格的施工设施和真实准确 齐全的地下管线资料组织勘察设计文件的技术交底 2严格贯彻执行市区有关行业部门的条例掌握安全动态对上级相关安全工作的批示命令 和规定等及时向乙方传达并对落实情况进行监督检查 3由甲方主管安全人员向乙方人员进行入场安全教育必要时进行各种培训乙方应及时进行班 组安全教育提高自我保护意识和防范措施让每个工人在教育记录上签字 3甲方对施工现场的安全生产进行全面管理负责监督乙方领导组织规划检查处罚及监 督教育培训等相关具体活动事项 4甲方有权随时对乙方进行监督对其中出现的问题进行批评教育并有权责令乙方清除不安 全隐患的权利 5甲方应在乙方入场一周内催促乙方上报劳务人员花名册及管理人员分工情况 6严格审查乙方施工资质不得与不具备施工资质或施工资质与承包内容不相符的分包单位签订 合同 7对乙方进行定期或不定期的检查发现隐患违章要及时通知提出整改措施对整改不利的 给予罚款处理甲方有权对严重违章行为和存在较大隐患的施工过程停工整顿不执行甲方要求的清 除出场 8甲方委托监理单位对施工现场的安全管理实行全过程监控 9甲方有对乙方在施工过程中违反国家安全生产消防交通治安管理政策法规违反甲 方安全管理规章不服从甲方管理等行为进行处罚直至单方解除合同的权利 二乙方的权利责任和义务 1承包人应严格遵守国家有关劳动保护法规及发包人各项安全管理制度对进入施工现场所有施 工单位工作人员做好安全教育安全技术交底同时填写纸质记录必须为其招收的外地务工人员办 理所需的一切必要手续和证件在项目开工前办理人身意外伤害保险并支付保险费 2乙方应根据工程项目制定安全施工方案并征得发包人安全部门同意 3严格履行发包人特种作业工作审批制度根据各施工阶段将对断路动火动气动水临 时用电和进入容器内作业必须报批并派专人负责现场监护 4乙方对施工现场安全生产负有全面的责任任何第三人在施工现场发生伤亡事故的除依法由 第三责任人承担责任以外均由乙方承担相应的责任在施工过程中发生交通施工机电消防等 安全事故要立即抢救伤者采取措施减少财产损失保护现场积极主动的配合甲方处理事故 52 5乙方对所承包工程的安全生产负全面领导管理责任乙方项目部经理具体负责建设工程施工 现场的安全生产 6乙方总承包人应维护甲方的声誉利益按照建筑业安全作业规程和标准制定有效措施消除 事故隐患防止伤亡及其他事故的发生 7乙方施工单位承接工程业务应当具备相应安全生产保证体系和责任制度根据工程项目规模和 特性配备足够专兼职安全管理人员负责乙方的安全生产管理协助甲方工作 8乙方负责人绝不能纵容包庇专项工程施工班组在施工过程当中出现的问题不允许充当队班 组的保护伞从而拒绝甲方的管理要求养痈为患 9乙方在工人入场一周内应安排填写三级教育卡不得缺人漏人三级教育卡由乙方保存好备 查经常教育由乙方负责 10遵守甲方提出的各种合理要求各项法规制度不得违章办事和作业乙方应落实岗位责任 制不得违章指挥在乙方施工过程中甲方工作人员有违章指挥强令冒险作业的行为乙方有权制 止违章行为并提出批评拒绝执行以及检举控告的权利乙方明知甲方人员违章指挥而不制止并造 成损失乙方承担责任 11在施工过程中发现文物古迹时要立即保护现场并及时报告严禁破坏私自收藏倒卖 或隐瞒不报 12服从管理人员及上级检查人员的指挥管理和检查遵章守纪杜绝三违现象的发生 13乙方所使用的自带或外租的设备设施确保性能完好进入施工现场必须要有租赁单位资 质证书设备编号检测报告合格证操作者上岗证及检查维修制度对机械设备现场要有专人管理 做到经常检查发现问题及时整改不符合上述要求擅自投入使用由此造成的损失由乙方承担 14乙方在施工期内对施工机械设备进行经常维护保养爱护保护各种安全防护设施设备警示 标志及劳保工具设施器具并做到使用劳动保护用品符合规定的要求严禁偷盗挪用破坏施工现 场的安全防护设施警示标志材料设备以及消防器材等凡乙方人员违反本条款一经发现加倍处罚 严肃处理情节严重的送公安机关处理 15乙方根据甲方的有关管理规定制度安全生产管理目标制定出安全管理计划并按照双方 合同规定无条件配合甲方工作凡属乙方出现三违和其它未遵守执行甲方规定要求而造成的一切后 果有乙方负责 16在施工过程中乙方必须自觉遵守法纪遵守甲方安全管理规章制度措施规定严格遵守 安全操作规程对违反本条款造成甲方重大经济损失或受到有关行业管理部门经济处罚一切损失由乙 方负责赔偿情节严重的甲方有权终止合同 17乙方每次更换和调动管理人员必须事先向甲方通报并落实好各项合法手续严禁出现未经 教育和考核的人员上岗否则出现一切后果和责任事故由乙方第一负责人和相关责任人承担 18所有特殊作业人员必须持有有关行业部门颁发的上岗证书严禁无证上岗 19从事食品操作的人员必须持有效的健康证和培训证食堂应有卫生许可证并要保持清洁卫生 有消毒措施和管理制度严禁食物中毒 20施工单位对现场和作业面采取有效的安全防护措施确保安全技术防护措施费用于安全防护 符合建设工程安全标准 53 21乙方人员必须遵守劳动纪律按规定正确佩戴和使用个人防护用品严禁袒胸露背穿拖鞋上 岗严禁在宿舍内私拉电线冬季严禁在宿舍内使用电炉子等电器设备不得在施工区生活区打架 斗殴酗酒赌博传播淫秽物品严禁酒后上班 三其它 1本责任书未尽事宜亦按规定正常执行不能成为某个方面的借口推辞责任书在生效期内 如双方还有其它条款甲乙双方可协商解决 2有新的法律法规条例规定时以新的为准 四本责任书作为甲乙双方工程合同的附件在工程合同签约后生效与工程合同具有同等法律效 力工程合同期满本协议终止 甲方盖章 乙方盖章 法定代表人签字或盖章 法定代表人签字或盖章 签订日期 2018年 月 日 54 55 附件4 温州市政府投资工程施工合同专用补充条款 本专用条款根据政府投资项目工程造价控制的需要拟定与本合同通用条款专用条款不一致的以本 补充条款为优先解释 471 概算工程建设费 经批准的相应概算工程建设费控制总额为 万元该控制总额及概算工程建设费批准文件在本合同履 行过程中对承发包双方均具有约束力概算工程建设费批准文件作为本合同的附件 472工程变更 4721一般工程造价变更 1一般工程造价变更按照本合同规定程序格式与时限办理必须明确变更内容及变更价款 2发包人以下采用 种方式将一般工程造价变更文件的副本报送原施工合同备案部门报送时间 最迟不得超过竣工验收后14天办理结算时承发包双方持有变更文件不一致的以报送文本为准 1每月 前报送 2每季度末前 4722 重大工程造价变更 1工程实施过程中有下列情形之一的为重大工程造价变更 1工程单项或累计变更导致工程总造价超过经批准概算工程建设费控制总额 2涉及单项价款增减在 万元以上工程变更事项的 3双方约定的其他重大变更事项 2重大工程造价变更前发包人应当编制变更造价预算书并按以下程序取得经济可行性批准后方可 执行 1涉及472211款情形的发包人须报经原批准部门核准调整概算后方可进行 2涉及472212款情形的发包人应报经 的审核同意后执行 3涉及472213款情形的 3重大工程造价变更经批准后发包人应当将经批准的变更预算书作为变更指令的附件递交承包人 并以此作为变更的暂估金额和临时性付款依据承包人接到重大工程造价变更指令后应当在 14 天内向发 包人提交正式工程变更价款报告 发包人按 关于加强政府投资项目工程造价控制的意见 温建建2010316 号的规定程序审核确定变更价款后同期调整合同价款的支付 4发生重大工程造价变更的承发包人须于7 日内将变更文件的副本报送原施工合同备案部门双 方约定由 负责报送办理结算时承发包双方持有变更文件不一致的以报送文本为准 4723 工程发生重大设计变更的依照温州市建筑工程设计变更管理暂行办法温建技200921 号的规定办理相关批准手续 473禁止擅自变更 4731 承包人未经合法或合同约定程序不得变更施工承包人擅自变更施工的承包人应当自行返工 并承担由此造成的经济损失 4732 非紧急或特殊情况发包人监理工程师变更指令不符合法定要求或关于加强政府投资项目 工程造价控制的意见温建建2010316号规定程序的承包人应当拒绝变更施工由此产生的经济损 失由发包人承担承包人未履行拒绝义务擅自变更施工的不予增加变更价款由承包人承担经济损失 474 变更价款确定 4741本合同履行过程中承包人接到变更指令后14天内应当向发包人提交工程价款变更报告发包 人应当接收并按照本合同约定及时予以答复承包人未在 14 天内提交工程价款变更报告的视为放弃变更 工程价款的权利 4742承包人提交工程价款变更报告应同时附有以下文件 56 1变更价款计价清单含编制说明 2合法的工程变更文件 3监理工程师变更指令 4其他编制变更价款报告的相关计价依据性资料 4743 承包人提交工程价款变更报告不符合要求的发包人可予以退回承包人修正或补充后可在 7 天内重新提交 4744本合同履行过程中发生下列情况之一的工程变更核减造价的予以调整增加造价的不予调整 1由于承包人履行合同过失而需要变更的 2应承包人要求或建议而采取变更措施但发包人及其工程没有因此受益的 3承包人擅自变更的 4承发包人约定的其他情形 745监理工程师就工程造价与费用的确定调整变更或施工索赔进行任何签证意见与解释须经发包 人的纸质授权未取得发包人授权的须经发包人的确认 475发包人索赔 4751 承包人违约或不适当履行合同给发包人造成经济损失的发包人提起索赔应当符合本合同约定 的索赔程序和要求 4752发包人索赔应当在索赔事件发生或结束后28天内以纸质索赔函的方式向承包人提出发包 人索赔款项应直接从承包人工程价款中扣除 4753 发包人索赔时应当详细说明索赔事由索赔理由索赔要求工期与费用的计算方式索赔 证据和依据 4754发包人索赔应当同时向承包人提供如下资料 1符合第4753款要求的索赔报告 2索赔工期费用计算书及其编制说明文件 3索赔证据资料 4索赔依据资料 5其他需要提交的资料或说明文件 以上所有文件均应提供一式三份其中至少包括一份原件或与原件核查无误的复印件索赔费用计 算书须有工程造价专业人员的签章 476承包人索赔 4761 发包人违约或不适当履行合同给承包人造成经济损失的承包人提起索赔应当符合本合同约定 的索赔程序和要求承包人索赔的发包人应当按照本合同的规定及时受理依照合同约定和相关规定审核 答复 4762承包人索赔应当在索赔事件发生或结束后28天内向发包人提出逾期未提交索赔意向书或提交 索赔意向书后28 天内未提交正式索赔报告的视为不涉及价款的损失或工期的延长发包人不予赔付或批 准发包人有权不接受承包人在工程竣工验收结束后提出的任何一揽子索赔除非该索赔基于新发生的索赔 事件 4763承包人索赔也应符合第4753款第4754款的要求 477合同结算管理 4771 承包人完成本合同约定工程内容并经竣工验收合格后 7 天内承包人应当及时提交合同价款结 算报告承包人逾期没有提交合同价款结算报告的发包人应当以纸质方式予以催促经催促后 28 天内仍 未提交的发包人可自行或委托工程造价咨询机构编制合同价款结算报告并提交政府职能部门审核 4772 承包人提交合同价款结算报告应当符合浙江省建设工程造价咨询成果操作规程关于结算技术文 件的规定格式要求 57 4773 承包人提交合同价款结算报告应当同时附有经监理工程师确认完整的工程竣工验收资料移交清 单和工程合同履行文件移交清单 4774 发包人接到承包人合同价款结算报告后应当在 7 天内就其完整性真实性做出审核意见并提 交政府职能部门审核 发包人可以要求承包人在7天内修正结算报告或进一步补充结算资料承包人应当修 正或按要求补充资料承包人逾期或未提交修正意见或结算资料的视为放弃相应的权利 4775 发包人提交合同价款结算报告及完整结算资料后政府职能部门按照建设工程价款结算暂行 办法财建2004369号规定的时间予以审核 4776 承包人合同价款结算报告经审核后核减率或核增率超过百分之五的超过部分的审核费用由 承包人承担发包人可直接在结算尾款中予以扣除 4777 承发包双方办理工程结算完毕后发包人按照关于贯彻实施建设工程工程量清单计价规范 实行建设工程结算价备案的通知温建建2010239号的规定办理备案经备案的合同价款结算书作 为工程最终付款的依据 478工程造价文件的送达 4781 合同当事人依照本合同和相关规定递交变更通知书价款变更报告合同价款结算书等工程造 价及合同履行文件的承发包人应当予以接受 4782承发包人约定的送达方式 479争议的解决 发生发包人不予批准承包人索赔报告 承包人对发包人审核意见持有异意或承发包人未能就合同价款结 算报告审核达成一致意见等合同履行争议的承发包人可选择以下方式解决 1由发包人召集政府职能部门工程造价管理部门和合同管理部门参加的索赔协调会议 2向温州市建设工程造价管理协会申请调解 经上述方式仍无法达成一致意见的按照本合同专用条款第 204款约定方式解决 58 第五章 工程量清单招标控制价及投标报价 一工程量清单另册 1工程量清单说明 11 本工程根据浙江省建设厅关于印发浙江省建设工程计价依据2010 版的通知浙建建 2010224 号及温州市建设局有关规定本工程投标报价实行工程量清单计价方式计量采用中华人民 共和国法定的基本计量单位 12 本工程量清单应与招标文件中的投标人须知通用合同条款专用合同条款技术标准和要求 用施工图纸等章节内容一起阅读和理解 13 工程量清单报价要求使用综合单价法本工程投标报价为按照招标文件规定完成工程量清单 所列项目的全部费用包括工程量清单分部分项工程费措施项目费其他项目费规费和税金等本 工程量清单仅是投标报价的共同基础竣工结算的工程量按合同约定确定合同价格的确定以及价款支 付应遵循合同条款包括通用合同条款和专用合同条款技术标准和要求以及本章的有关约定 14 补充子目的子目特征计量单位工程量计算规则及工作内容说明如下 15 本条第 11 款中约定的计量和计价规则适用于合同履约过程中工程量计量与价款支付工程 变更索赔和工程结算 16 本条与下述说明内容是构成合同文件的已标价工程量清单的组成部分 17 工程量清单另册 二招标控制价和投标标价 2 招标控制价 21招标控制价编制依据 1浙江省建筑工程预算定额2010版 2浙江省市政工程预算定额2010版 3浙江省安装工程预算定额2010版 4浙江省建设工程施工费用定额2010版 5浙江省建设工程计价规则2010版 6浙江省施工机械台班费用定额2010版 7建设工程工程量清单计价规范GB505002013 8市政工程工程量计算规范GB5058572013 9浙江省建设安装材料基期价格2010 版 10安全文明施工费的使用范围和管理规定按温住建发2012190 号文件执行计算按根据温住 建发201658号转发关于规范建设工程安全文明施工费计取的通知文件规定计取费率 11浙江省建设工程计价规则施工取费费率按建建发2016144 号关于建筑业实施营改增后 浙江省建设工程计价规则调整的通知浙建站定201623 号关于发布营改增后浙江省建设工程施工 取费费率的通知温住建发201687号温州市住建委转发关于建筑业实施营改增后浙江省建设工程 计价规则施工取费费率及工程材料价格信息发布调整的通知浙建站定201635号关于调整浙江 省建设工程造价税金费率的通知建建发2018104 号关于增值税调整后我省建设工程计价规则 有关增值税税率及计价系数调整的通知等文件执行 12根据浙江省建设工程施工费用定额2010版与有关造价政策的规定经审定本工程按工业 与民用建筑三类计取规费税金根据浙建站定201623号关于发布营改增后浙江省建设工程施工取 59 费费率的通知和建建发2018104 号关于增值税调整后我省建设工程计价规则有关增值税税率及 计价系数调整的通知规定的标准和方法计取不得作为竞争性费用税金税率为100 13检验试验费职工教育经费根据温住建发2014100 号关于建设工程部分施工费用费率调 整的通知规定的标准和方法计取 14材料价格除有暂定或暂估价格的材料和暂定综合单价的项目外其余材料有当地市场 价的参考当地市场价格没有当地市场价的可分别参考乐清工程造价信息近期材料信息价或温州 工程造价信息和浙江造价信息的材料信息价格结合当地实际市场价格 15本招标控制价的人工费已根据温住建发2011219号转发浙江省住房和城乡建设厅关于 进一步规范人工市场信息价发布管理的通知并按近期市场人工费计算 3投标报价要求 31 投标报价应根据招标文件中的有关计价要求并按照下列依据自主报价 1本招标文件 2建设工程量清单计价规范 3国家或省级行业建设主管部门颁发的计价办法 4企业定额国家或省级行业建设主管部门颁发的计价定额 5招标文件包括工程量清单的澄清补充和修改文件 6建设工程设计文件及相关资料 7施工现场情况工程特点及拟定的投标施工组织设计或施工方案 8与建设项目相关的标准规定等技术资料 9市场价格信息或乐清工程造价信息或温州工程造价信息或浙江造价信息 10其他的相关资料 32 工程量差异调整 321 工程量清单由招标人委托有资质的工程造价咨询单位根据完整的施工图纸及有关技术资料以 工程量清单计价规范为依据和浙江省建设工程计价规范的有关规定结合招标人对本工程的具体要求进 行编制 322 工程量清单中的每一子目须填入单价或价格且只允许有一个报价 33 工程量清单中标价的单价或金额应采用综合单价计价方法报价综合单价计价方法指完成工程 量清单中规定计量单位项目所需的人工费材料费机械使用费企业管理费利润和风险费之和 34 已标价工程量清单中投标人没有填入单价或价格的子目其费用视为已分摊在工程量清单中其他已 标价的相关子目的单价或价格之中 35 投标报价汇总表中的投标总价由分部分项工程费措施项目费其他项目费规费和税金组成 并且投标报价汇总表中的投标总价应当与构成已标价工程量清单的分部分项工程费措施项目费 其他项目费规费和税金的合计金额一致 36 分部分项工程项目按下列要求报价 361投标人在分部分项工程量清单计价时 应按照招标文件的要求 根据工程特点并结合市场行情 包 括市场材料价格及投标人企业状况考虑各项可能发生的风险费用自主报价 362投标人在投标文件中应明确所选用主要材料设备的品牌厂家以及质量等级 363 投标人投标的产品必须满足系统功能要求其技术标准应符合国家强制性标准其性能主要技 术指标不低于工程量清单中所列产品的性能及主要技术指标品牌档次要求不低于工程量清单中所列产 品推荐品牌的档次若招标人或监理单位认为其产品不符合要求档次低于推荐产品的档次则招标人有 权要求其更换产品并保持综合单价不变 37 措施项目清单报价的要求 投标人根据工程量清单中所列的措施项目清单自主报价以分部分项工程量清单方式计价的采用综合 单价以费率方式计价的可参照浙江省建设工程施工费用定额的相应规定计取 60 投标人认为清单所列措施项目中不发生费用的应以0计价不得删除投标人可根据工程实际情 况结合投标时拟定的施工组织设计或施工方案对招标人所列的措施项目进行增补投标人增加的措施 项目应填写在相应的措施项目之后并在措施项目清单计价表序号栏中以增××示之× ×为增加的措施序号自01起顺序编制 371施工技术措施项目包括 1 混凝土钢筋混凝土模板及支架费用如有工程量清单范围内招标人提供的数量仅供参考 由投标人根据本工程实际情况和施工方案自行测算报价 2 施工排水降水费如有由投标人根据本工程实际情况和施工方案自行测算报价该费用 一次性包干今后不予调整 3 井字架费如有由投标人根据本工程实际情况和施工方案自行测算报价该费用一次性包 干今后不予调整 4 大型机械设备进出场及安拆费如有由投标人根据本工程实际情况和施工方案自行测算报 价该费用一次性包干今后不予调整 5现场维护自备电地下管线保护交叉处理费如有由投标人根据本工程实际情况和施 工方案自行测算报价该费用一次性包干今后不予调整 6深沟槽开挖支护如有由投标人根据本工程实际情况和施工方案自行测算报价该费用一 次性包干今后不予调整 7 材料保管拆卸场地内转运利润及非正常损耗费如有由投标人根据本工程实际情况 和施工方案自行测算报价该费用一次性包干今后不予调整 8其他施工技术措施费是指投标单位根据本工程各专业乐清地区及工程特点补充的技术措施 费用项目其费用由投标人根据本工程实际情况和施工方案自行测算一次性包干今后不予调整 372 施工组织措施费报价的要求 1安全文明施工费安全文明施工费的使用范围和管理规定按温住建发2012190号文件执行计 算按根据温住建发201658 号转发关于规范建设工程安全文明施工费计取的通知文件规定计取费 率 2夜间施工增加费 3提前竣工增加费 4二次搬运费 5已完工程及设备保护费 6冬雨季施工增加费 7行车行人干扰增加费限市政 8工程定位复测费 9特殊地区增加费 10其他施工组织措施费是指投标单位根据本工程各专业乐清地区及工程特点补充的施工措 施费用项目投标单位可根据本工程现场实际情况和施工方案自行测算报价该费用一次性包干今后 不予调整 38 其他项目费报价要求 包括暂列金额暂估价计日工总承包服务费等内容 381 暂列金额按工程量清单规定的金额计算不得变动否则按废标处理 382 暂估价按工程量清单规定的金额计算不得变动否则按废标处理 383 计日工由投标人自主确定综合单价计算 384 总承包服务费本工程拟另行发包部分的工程概算建安费共计 650 万元作为投标单位投标时 计取总承包管理服务费和现场配合费的基数 其费率由投标单位统一在建筑工程 总承包服务费计价表 中自由竞报费率高于 3的结算时按 3计算费率低于 3的按投标单位报价计算未报或漏报 61 者均被认为此费用已包含在投标总价中不得另向分包单位收取办理工程结算时按分包工程的结算 造价进行结算 39 工程规费税金报价要求 规费税金根据浙建站定201623 号关于发布营改增后浙江省建设工程施工取费费率的通知和 建建发2018104 号关于增值税调整后我省建设工程计价规则有关增值税税率及计价系数调整的通 知规定的标准和方法计取不得作为竞争性费用税金费率为 100建筑工程规费费率为 113其 中排污费社保费公积金费率为 104民工工伤保险费费率为 09安装工程规费费率为 1286 其中排污费社保费公积金费率为 1196民工工伤保险费费率为 09民工意外伤害保险费 在规费之后单独列项以人工费+机械费为计算基数按 10计取 310 除招标文件有强制性规定以及不可竞争性部分以外投标报价由投标人自主确定但不得低于其 成本 311 工程量清单计价所涉及的生产资源包括各类人工材料工程设备施工设备临时设施临 时用水临时用电等的投标价格应根据自身的信息渠道和采渠道分析其市场价格水平并判断其整 个施工周期的变化趋势体现投标人根据自身情况和综合实力做竞争性考虑 312 投标报价中应考虑招标文件中要求投标人承担的风险范围以及相关的费用 313 投标总价为投标人在投标文件中提出的各项支付金额的总和实施完成招标工程并修补缺陷以 及履行招标文件中约定的风险范围内的所有责任和义务所发生的全部费用 314 关于总承包服务的规定 总包单位要承担总包管理范围内的所有专项分包工程的总包管理及现场配合职责 一总包管理内容 总包单位必须对所有总包管理范围内的各专业分包工程承担施工总包管理责任具体包括但不限 于 1对工程总体包括各专项分包工程的施工质量安全生产施工进度文明施工治安管理消 防防火负总包管理责任并按国家有关法律规定与各分包单位签订安全生产管理协议行使法定安全生 产管理职责 2负责主体结构施工及装饰装修施工阶段对各专项分包工程的总体协调 3在隐蔽工程验收中间验收及竣工验收各个阶段负责对各分包单位的管理协调 4负责对各分包工程竣工验收资料的核查汇总整理 5负责对本工程各类质量评定文明施工创标化等的牵头协调申报管理 6其他总包管理要求 a应当对各专业分包单位加强监督管理和协调对其承包范围内所有工程质量进度及施工安全负 总包管理责任 b 总包单位应将明确分项工程的切实可行的完工时间并提交各专业分包单位进行工期安排需经 共同认可并按时为各专业分包单位提供工作面总包单位应在各专业分包单位提交工程资料后 10 天内审核盖章完毕并做好各专业分包单位技术上交叉施工中的管理和配合协调工作 c 负责对现场所有工作人员和劳务人员的安全管理 d 负责工程交给发包人之前成品及半成品保护如发生丢失损坏等情况总包单位负责修复并 承担相应费用 e 负责各专业分包工程资料的检查汇总及档案管理等 f已包括各分包单位在预埋时模板上开洞对总包单位造成的模板损耗费用对分包单位开而不用的 洞总包单位可以阻止并对其进行处理 二现场配合内容 总包单位有义务为所有总包管理范围内的各专业分包工程提供施工用水电接口 脚手架 垂直运输 制作场地等有限条件和其他义务包括但不限于 62 1总包单位负责提供施工用水用电使用接口满足专项分包工程的施工需要 2满足分包工程施工需要的必要场地包括办公堆场仓库加工棚等所有临时设施条件的必 要场地 3提供垂直运输满足分包工程施工需要不得擅自提前拆除垂直运输设施必须不影响各分包 工程施工并经监理发包人签字认可后方可拆除 4提供脚手架的配合不得擅自提前拆除脚手架必须不影响各分包工程施工并经监理发包人签 字认可后方可拆除 5负责主体结构的修补满足各专项分包工程的施工需要 6负责现场废料和建筑垃圾的清运做好现场文明施工 7各分包单位要求配合经发包人单位认可的其它现场配合内容 8其他配合要求 a 提供施工安装条件包括但不限于总包单位配合分包单位按照图纸结构预留门洞孔等预 埋线管线盒套管及预埋件等及必要的作业面预留预埋位置准确管线贯通如因结构预埋预留 误差超出规范要求责任人承担相应责任并无偿配合处理 b 总包单位应负责完成所有交接面的处理包括但不限于孔洞修补等工作包括第一次补槽费 补洞费如再次出现补槽补洞现象费用在发包人的协调下按实向分包单位计取同时在协调过程中 总包单位必须服从发包人核定的金额 c 向专项分包单位提供的脚手架必须满足总包工程施工规范要求专项分包工程规范要求增加的 脚手架由专业分包单位搭设并自行承担相应费用 d 向专项分包人提供水准点与座标控制点配合分包人做好预埋件的埋设工作 e 总包单位有权对分包单位的水电费使用情况建筑垃圾堆放等进行督促管理 f 分包单位无偿使用工地内其它的辅助设施如卫生间等 g 系统调试配合及成品的共同保护 63 第二卷 第六章 施工图纸及其他资料另册 64 第三卷 第七章 技术标准和要求 一技术标准规范规程和要求 依据设计施工图纸和技术文件要求本工程项目的材料设备施工必须达到现行中华人民共和国及省 市行业的一切有关法规规范的要求如现行标准及规范要求有出入则以较严格者为准如有不足之处或 未能达到国家最新标准时投标人应使设计施工及选用的设备和材料符合最新版本的国家标准规范 序号 规范代号 规范名称 1 GB 500682001 建筑结构可靠度设计统一标准 2 GB500072011 建筑地基基础设计规范 3 GB500172017 钢结构设计规范 4 YB 925495 钢结构制作安装施工规程 5 GB506612011 建筑钢结构焊接技术规程 6 CECS24 钢结构防火涂料应用技术规范 7 GB502052002 钢结构工程施工质量验收规范 8 GB 500152003 建筑给水排水设计规范 9 GB 5001402005 建筑灭火器配置设计规范 10 GB500162014 建筑设计防火规范 11 JGJ 672016 办公建筑设计规范 12 GB 503252010 民用建筑工程室内环境污染控制规范 13 GB502222017 建筑内部装修设计防火规范 14 JGJ 502013 城市道路和建筑无障碍设计规范 15 GBJ1182010 民用建筑隔声设计规范 16 JGJ 162016 民用建筑电气设计规范 17 JGJ 672006 办公建筑设计规范 18 GB 500342013 建筑照明设计标准 19 GB 500542011 低压配电设计规范 20 GB 500162014 建筑设计防火规范 21 GB 500092012 建筑结构荷载规范 22 GB 500072011 建筑地基基础设计规范 23 GB 500102010 混凝土结构设计规范 24 GB 500032011 砌体结构设计规范 25 GB 500692002 给水排水工程构筑物结构设计规范 26 GB 503322017 给水排水工程管道结构设计规范 27 GB 500112010 建筑抗震设计规范 28 GB 501912012 构筑物抗震设计规范 29 GECS 1172000 给水排水工程混凝土构筑物变形缝设计规程 30 GB 502022002 地基与基础工程质量验收规范 31 GB 502042015 混凝土结构工程施工质量验收规范 65 32 GB 502032015 砌体工程施工质量验收规范 33 GBJ 1412016 给水排水构筑物施工质量验收规范 34 GB 502682008 给排水管道工程施工验收规范 35 JGJ 792002 建筑地基处理技术规范 36 JGJ 942008 建筑桩基技术规范 37 JGJ 1062014 建筑桩基检测技术规程 38 JGJ 11198 建筑与市政降水工程技术规范 39 GB 3047182 面板架和柜的的基本尺寸系列 40 GB 501682016 电气装置安装工程电缆线路施工及验收规范 41 GB 501692016 电气装置安装工程接地线路施工及验收规范 42 GB 501712012 电气装置安装工程盘柜及二次回路接线施工及验 收规范 43 GB 500932002 工业自动化仪表施工及验收规范 44 GB503002013 建筑工程施工质量验收统一标准 45 GB502102018 建筑装饰装修工程质量验收规范 注以上摘引部份规范名录以供参照有关工程的建筑结构施工安全建材机械设备以及质 量标准国家与行业制定了一系列规范与标准工程技术人员必须熟悉与掌握特别是强制性条文 的有关内容必须在施工活动中自觉严格地执行并相互监督 66 二危大工程清单 本工程可能涉及的危大项目详见结构施工图投标人应在施工组织设计时补充完善危大工程清 单并明确相应的安全管理措施 67 第四卷 68 第八章 投标文件格式 目 录 一资格后审申请书格式 二其他材料 69 一资格后审申请书格式 工程 投 标 文 件 资格后审申请书 招 标 人 投 标 人 盖章 法定代表人或委托代理人 签字或盖章 时间 70 附表 11 资格后审申请书 致 招标人名称 1经授权作为代表并以 投标人名称的名义在充分理解招标文件的 基础上本申请书签字人在此以 项目名称投标人的身份向你方提出资格 后审申请 2本申请书附下列内容的相关文件证书证明合同的原件及原件的复印件 21评标办法资格评审中要求提供的证明材料 22招标文件要求提交的有关资料文件如有 3按招标文件的要求你方授权代表可调查审核我们提交的与本申请书相关的声明文件和资 料并通过我方的开户银行和客户澄清申请书中有关财务和技术等方面的问题本申请书还将授权给 有关证明资料的个人或机构及其授权代表按你方的要求提供必要的相关资料以核实本申请书中提 交的或与本投标人的资金来源经验和能力有关的声明和资料 4你方授权代表可通过下列人员得到进一步的资料 1一般质询 联系人 电话 联系人 电话 2有关人员方面的质询 联系人 电话 联系人 电话 3有关技术方面的质询 联系人 电话 联系人 电话 4有关财务方面的质询 联系人 电话 联系人 电话 5本申请充分理解下列情况 51 你方保留修改本招标工程项目的规模和金额的权利前述情况发生时投标仅面向资格后审合 格且能满足变更后要求的投标人 52 你方保留拒绝不符合资格后审合格条件和任何迟到的申请以及纠正对资格后审做出的错误判断 评审的权利 53 你方保留直至授标前发现我方资格后审材料有弄虚作假隐瞒真实内容情形你方有权利取 消我方投标资格或不予授标的权利 71 54你方保留直至授标前由于我方投标主体或法人地位发生实质性变化或处于财产被接管冻结 破产状态等情况使得我方资格已达不到资格后审的合格标准你方有权取消我方投标资格或不予授标 权利 6如我方投标被接受除不可抗力外我方保证履行资格后审申请中作出的承诺包括资金拟 派本项目工程的人员施工机具及设备安全防护文明施工及环保等方面以确定按合同要求完成 本项目工程否则愿意承担相应的违约责任直至被清退出场并为此负法律责任 投标人全称 盖章 法定代表人或委托代理人 签字或盖章 年 月 日 72 附表 12 法定代表人身份证明书 单位名称 单位性质 地 址 成立时间 年 月 日 经营期限 姓名 性别 年龄 职务 系 投标人单位名称 的法定代表人 特此证明 投标人 盖章 日 期 年 月 日 注由投标人的法定代表人亲自参加投标活动的资格后审文件中须附此证明书开标时须携带此 证明书 身 份 证 复 印 件 粘 贴 处 73 附表 13 授权委托书 本授权委托书声明我 姓名系 投标人名称的法定代表人 现授权委托 姓名为我公司的代理人代理人根据授权以我方名义签署澄清说明补 正递交撤回修改 项目名称施工投标文件签订合同和处理有关事宜其法律后 果由我方承担 委托期限 代理人无转委托权 特此委托 附 代理人姓名 性 别 出生年月 身份证号码 单 位 部 门 职 务 联系电话 身 份 证 复 印 件 粘 贴 处 投标人盖章 法定代表人签字或盖章 年 月 日 注由投标人的授权委托人参加投标活动的资格后审文件中须附此委托书开标时须携带此委托书 74 附表 14 投标人基本情况表 投标人名称 注册地址 邮政编码 联系方式 联系人 电话 传真 网址 统一社会信用代码 法定代表人 姓名 技术职称 电话 技术负责人 姓名 技术职称 电话 成立时间 员工总人数 企业资质等级 其中 项目负责人 高级职称人员 注册资金 中级职称人员 开户银行 初级职称人员 账号 技工 经 营 范 围 75 附件15 项目管理机构一览表投标时不须提供本表 姓名 本工程 拟任岗位 资 格 要 求 性别 专业学历 专业年限 职称 安排上 岗的起 止时间 类似工程经 历业绩情 况或另附 简历 项目负责人 须具有建筑工程 注册建造师二级 及以上资格 项目技术负 责人 具有建筑工程相 关专业中级及以 上职称 施工员 具有建筑工程相 关专业施工员岗 位证书 质检员质 量员 具有建筑工程相 关专业质检员或 质量员岗位证书 安全员 按 建 质 200891号文 件要求配备 1 我单位拟派本工程的项目负责人项目技术负责人施工质检质量安全等工程技术管理人员 均已列入本表 2 列入本表的人员一定保证开工后到位擅自更换或不到位均属违约行为擅自更换或不到位按招标文 件和有关规定处理 注1附上述人员职称证书原件及复印件且需提供社保部门的社会养老保险信息系统出具的投标截 止日前近 6 个月内任意一个月正常缴费的社会养老保险缴费记录复印件如已提供专职安全员C 类 证书的可不提供安全员岗位证书 2项目负责人和专职安全生产管理人员安全生产考核合格证书建造师注册证书如为电子证书的 应提供电子证书打印件 3中标候选人在中标候选人公示结束前向招标人报备符合规定要求的人员投标人在投标时不需 要提供如中标候选人在中标候选人公示结束前向招标人报备不符合规定要求的人员将被视为放弃中 标招标人应当依法重新招标 76 附表 16 履行农民工工资支付保障制度承诺书 招标人 为更好贯彻国家省市有关劳动保障法律法规落实工资支付相关规定切实保障劳动者合法权 益特作如下郑重承诺并保证履行 1自觉遵守国家和省市劳动保障和建筑市场管理的有关法律法规规定自觉服从劳动保障建 设行政主管部门的监督和管理依法招用工依法与劳动者签订劳动合同严格执行工资卡制度按照 乐清市建筑业企业农民工工资支付保障管理办法规定在指定银行开立工资支付保障金账户并存入 相应的工资支付保障金或办理工资支付保障金保函 2本企业确保向所有参与工程施工的劳动者按时足额支付工资本企业及所承包工程若出现拖欠 劳动者工资情况经劳动保障监督机构查实并责令整改期满后仍未支付的同意市劳动保障部门纸质 通知银行直接从本企业工资保障金账户中划拨用于支付拖欠的农民工工资 3工资支付保障金账户中保障金被划拨用于支付拖欠的农民工工资后本企业保证在 7 天内向工 资支付保障金户头追加等额保障金 4本企业在本市范围内所承包的最后一个工程项目竣工验收备案 6 个月后办理工资支付保障金 退还手续时若有涉及本企业的欠薪案件尚在处理未终结的同意暂缓办理工资保障金退还手续 5同意工资支付保障金账户按银行有关规定管理并结算利息保函在担保期满前一个月内申请并 办妥下一担保期手续工资支付保障金账户设立期间司法机关有权对工资支付保障金账户进行查询 冻结扣划 如违反上述承诺同意按照乐清市建筑业企业农民工工资支付保障管理办法和有关规定处理 本承诺书一式五份承诺企业发包人劳动保障行政主管部门规划建设行政主管部门开立工 资支付保障金账户或出具保函的银行各一份盖章后生效 企业名称盖章 企业地址 法定代表人或委托代理人签字或盖章 年 月 日 77 附表 17 诚信投标承诺书 本人以企业法定代表人的身份郑重承诺 1将遵循公开公平公正和诚信信用的原则参加 工程项目名称 的投标 2杜绝以收取管理费等形式的一切挂靠违法转包分包行为并选派有丰富经验的 无在建项目和不良行为记录的在编建造师项目负责人和五大员等其他技术管理人 员组成相应的项目负经理部严格按招标文件及合同等要求保证拟派人员的到岗率 3所提供的一切材料都是真实有效合法的 4不与其他投标人相互串通投标报价不排挤其他投标人的公平竞争不损害投标人 或其他投标人的合法权益 5不与招标人或招标代理机构串通投标不损害国家利益社会公共利益或其他人的 合法权益 6不向招标人或者评标委员会成员行贿以牟取中标 7不以其他人名义投标或者以其他方式弄虚作假骗取中标 8不在开标后进行虚假恶意投诉 9单位法定代表人及拟任的项目负责人在投标截止日前 10年内无行贿犯罪行为 本公司若有违反本承诺内容的行为愿意承担法律责任包括不限于愿意接受相关 行政主管部门作出的处罚愿意接受投标保证金不予退还的处理给招标人造成损失的 依法承担相应的赔偿责任 投标人盖章 法定代表人或其委托代理人签字或盖章 日 期 78 附表 111 投标保证金 如投标人采用银行转账方式则提供由中国人民银行发放的基本账户许可证复印件和 投标保证金由基本账户转出的汇款凭证如投标人采用银行保函方式的则提供银行保函 复印件如由投标人基本账户所在银行出具的须提供中国人民银行发放的基本账户许可证 复印件保函格式见格式 1如投标人采用保证保险方式的则提供建设工程投标保证保 险凭证原件保证保险格式见格式 2 79 格式 1 投标保证金银行保函 保函编号 致 鉴于 以下简称投标人于 年 月 日参加 以下简称招标人招标编号为 的工程的投标 本 受该投标人委托在此无条件不可撤销地承担向招标人支 付总金额为人民币 万元的责任 本责任的条件 1投标人在招标文件规定的投标有效期内撤回其投标 2投标人无故放弃中标资格 3投标人在投标有效期内收到招标人的中标通知书后不能或拒绝按投标须知的要 求签署合同协议书不能或拒绝按投标须知的规定提交履约保证金 只要招标人指明产生上述任何一种责任的条件 则本银行在接到招标人的第一次纸质 要求后即向招标人支付上述款额之内的任何金额无需招标人提出充分证据证明其要求 只需要招标人在其要求中写明所索的款额 本保函在投标有效期到期后 28 日含内或招标人延长投标有效期后的到期日后 28 日含内保持有效延长投标有效期无须通知本银行但任何索款要求应在投标有效期 内送到本银行 银行名称盖章 银行地址 法定代表人或授权代理人签字或盖章 邮政编码 电话 日期 年 月 日 80 格式 2 投标保证金保险凭证 建设工程投标保证保险凭证 致 以下简称被保险人 鉴于 以下简称投保人于 年 月 日参加 工程项目的投标并向保险人投保建设工程投标保证保险保险单号 保险金额为人民币 万元且投保人在保险期间内未经被保险人纸质同意不得退保 在保险期间内投保人在向被保险人招标建设工程投标的过程中发生以下列明的保 险事故被保险人可向保险人提出索赔保险人依据保险单单号 及建设工 程投标保证保险条款的约定承担损失赔偿责任 1从投标截止日起至投标文件有效期满前投保人未经被保险人同意或者违反建设 工程招标文件撤销投标文件 2投保人与其他投标人相互串通投标 3投保人弄虚作假行为 4中标后未按建设工程招标文件的要求签署建设工程施工合同 5建设工程招标文件规定的其他有关投标实质性违约情形 本建设工程投标保证保险的保险期限自投保人向被保险人投标之日起或保险单单 号 载明的保险起期 年 月 日 时起二者以后发生者为准 至签订建设工程施工合同并且投保人向被保险人提交建设工程施工合同履约保证保 险保险单之日最长不超过一年 保险人名称盖章 签单日期 公司地址 邮 编 联系电话 81 附表 112 原件清单 投标人盖章 序号 证书名称 份数 序号 证书名称 份数 1 企业法人营业执照 16 2 安全生产许可证 17 3 委托代理人如有的社会养 老保险缴费记录 18 4 开户许可证 19 5 其他需要增加的由投标人自行 填写 20 6 21 7 22 8 23 9 24 10 25 11 26 12 27 13 28 14 29 15 30 投 标 人 提交的所有证书原件已列入原件清单中 经办人 2018年 月 日 代理 机构 提交的证书原件数量和名称已核对 经办人 2018年 月 日 投 标 人 退还证书原件确认无误 经办人 2018年 月 日 代理 机构 退还证书原件确认无误 经办人 2018年 月 日 备注 请投标人填写好提供的所有证书名称后其中一份装入证书原件袋中另一份贴在封袋上 证书名称明细仅供参考投标人根据需要自行增减 82 二其他材料
广告
推荐招标
全国
浏览历史
账号注册|管理| 卖家帮助(供应商)| 买家帮助(采购商)| 安全交易| 广告服务| 自助服务| 联系客服| 商人社区&资讯

版权所有：厨联科技 (c)2008-2022 CFSBCN All Rights Reserved

客户服务邮箱：350319542@cfsbcn.com 邮编：610000 蜀ICP备14006818号-4 联系电话：13880215230

成都地址：成都高新区府城大道西段399天府新谷10号楼17F