立沙岛危险化学品救援指挥基地装修及配套工程招标公告

P1 × 1+15时该类项目的综合单价按照P1 ×1+15调整 式中P0承包人在工程量清单中填报的综合单价 P1发包人招标控制价或施工预算相应清单项目的综合单价 L第722款规定的承包人报价浮动率 725 如果因为非承包人原因删减了合同中的某项原定工作或工程致使承包人发生的费 用或和得到的收益不能被包括在其他已支付或应支付的项目中也未被包含在任 何替代的工作或工程中则承包人有权按照本条规定提出并得到补偿 73 工程量偏差事件 731 工程量偏差是指承包人按照合同签订时的图纸含经发包人批准由承包人提供的施 工设计图纸和履行本合同的相关大样图等实施完成合同工程的应予计量的实际 工程量与工程量清单开列的工程量之间的偏差 合同履行期间出现工程量偏差且符合第 732款第 733款规定事件的合同 双方当事人应调整合同价款调整合同价款时出现第 724款情形的应先按照其 规定调整再按照本条规定调整 732 对于任一分部分项工程量清单项目如果因本条规定工程量偏差和第 56条规定工程 变更等原因导致工程量偏差超过 10且该变化使其分部分项工程费变化超过 01 则超过10部分的综合单价应予调整除专用条款另有约定外应按照下列规定调整 结算分部分项工程费 1当Q1﹥11Q0时S=11Q0×P0+Q111Q0×P1 2当Q1﹤09Q0时S=09Q0×P009Q0Q1×P1 式中 S调整后的某一分部分项工程费结算价 Q1最终完成的工程量 Q0工程量清单中开列的工程量 P1按照最终完成工程量重新调整后的综合单价 P0承包人在工程量清单中填报的综合单价 调整分部 分项工程 费的方法 工程量偏 差的价款 调整 调整承包人报 价偏差的方法 删减工作或 工程的补偿 69 733 如果因本条规定工程量偏差使某一分部分项工程费的变化超过 10且该变化引起措 施项目相应发生变化则发生变化部分的措施项目费应按照第 723款规定调整除 专用条款另有约定外应按照下列规定调整结算措施项目费 1当S1﹥11S0时M1=M0+△M 2当S1﹤09S0时M1=M0△M 式中 S1调整后的某一分部分项工程费结算价 S0承包人报价文件对应的某一分部分项工程费 M1调整后的结算措施项目费 M0承包人在工程量清单中填报的措施项目费 ΔM按照第723款规定调整的发生变化部分的措施项目费 74 费用索赔事件 741 费用索赔是指合同履行期间对于非自己过错而应由对方当事人承担责任的情况造 成的损失向对方当事人提出经济补偿要求的行为 合同履行期间出现费用索赔事件的合同双方当事人应调整合同价款 742 如果承包人根据合同约定提出任何费用或其它形式的损失索赔时应在该索赔事件 首次发生之后的 14天内向造价工程师发出索赔意向书并抄送发包人 743 在索赔事件发生时承包人应保存当时的记录作为申请索赔的凭证造价工程师 在接到索赔意向书时无需确认是否属于发包人责任应先审查记录并可要求承包 人进一步作好补充记录承包人应配合造价工程师审查其记录在造价工程师有要 求时应当向造价工程师提供记录的复印件 744 在发出索赔意向书后的 14天内承包人应向造价工程师提交费用索赔报告和有关资 料如果索赔事件持续进行承包人应每隔 7天向造价工程师发出索赔意向书在 索赔事件终结后的 14天内提交最终费用索赔报告和有关资料 745 如果承包人提出的索赔未能遵守第 742款至第 744款规定则承包人无权获得索 赔或只限于获得由造价工程师按照提供记录予以核实的部分款额 746 造价工程师应在收到承包人提交的费用索赔报告和有关资料后的28天内予以核实或 要求承包人进一步补充索赔理由和证据并与合同双方当事人协商确定承包人有权 调整措施 项目费的 方法 发出索赔 意向书 索赔记录 的保存和 审查 提交费用 索赔报告 无权索赔 核实费用 索赔报告 的限制 索赔的价 款调整 70 获得的全部或部分的索赔款额协商不能达成一致的由造价工程师暂定通知承 包人并抄报发包人如果造价工程师在规定期限内未予答复也未对承包人作出进一 步要求视为该费用索赔报告已经被认可 747 承包人未能按照合同约定履行各项义务或发生错误给发包人造成损失发包人可 按照本条规定的时限和要求向承包人提出索赔 748 费用索赔报告被认可则表明该事件已索赔成功合同双方当事人应确认由此引起 调整的合同价款并作为追加减合同价款与工程进度款或结算款同期支付 75 现场签证事件 751 现场签证是指合同双方当事人就施工过程中涉及的责任事件所作的签认证明合同 履行期间出现现场签证事件的合同双方当事人应调整合同价款 752 承包人应发包人要求完成合同以外的零星项目非承包人责任事件等工作的发包 人应通知监理工程师及时以书面形式向承包人发出工作指令提供所需的相关资料 承包人在收到监理工程师书面通知后应及时向发包人提出现场签证要求 753 除专用条款另有约定外承包人应在收到监理工程师书面通知后的 7天内向发包 人提交现场签证报告并抄送监理工程师造价工程师发包人在收到承包人的现 场签证报告后应通知监理工程师造价工程师对报告内容予以核实并在收到现 场签证报告后的 48小时内予以确认或提出修改意见发包人在收到承包人现场签证 报告后的 48小时内未确认也未提出修改意见的视为承包人提交的现场签证报告已 被认可 754 计日工有相应单价或合同中有适用单价的项目合同双方当事人仅在现场签证报告 中列明完成该类项目所需的人工材料工程设备和施工设备机械台班的数量 计日工没有相应单价或合同中没有适用单价的项目合同双方当事人应在现场签证 报告中列明完成这类项目所需的人工材料工程设备和施工设备机械台班的数量 和单价 755 承包人应在发包人确认现场签证报告后的 48小时内按照监理工程师发出的工作指 令及时组织实施相关工作否则由此引起的损失和或延误的工期由承包人承 担 反索赔 调整价款 的确认与 支付 现场签证 的提出 现场签证 报告的确 认 现场签证 的要求 现场签证工作 的实施 现场签证 的价款调 整 71 756 合同工程发生现场签证事件未经发包人签证确认承包人便擅自实施相关工作 的除非征得发包人同意否则发生的费用由承包人承担 757 现场签证工作完成后的48小时内合同双方当事人应确认由此引起调整的合同价款 并作为追加合同价款与工程进度款同期支付 76 物价涨落事件 761 合同履行期间出现工程造价管理机构发布的人工材料工程设备和施工设备机 械台班单价或价格涨落超过合同工程基准日期相应单价或价格且符合第 762款 第 763款规定事件的合同双方当事人应调整合同价款 762 按照第761款规定人工单价发生涨落的应按照合同工程发生的人工数量和合同履 行期与基准日期人工单价对比的价差的乘积计算调整的人工费 763 承包人采购材料和工程设备的按照第 761款规定材料工程设备价格和施工设备 机械台班单价涨落分别超过 5和 10则超过部分的价格应予调整该情况下应 按照下列方法之一计算调整的材料设备费和施工机械费但应扣除合同双方当事人 不利一方当事人承担上述幅度的风险费用 1价格系数法 C n=cnpn=cna+bLn L0+cEnE0+qMnM0 式中 C n调整后合同履行期间第n支付期应支付的合同价款 Cn调整前合同履行期间第n支付期应支付的合同价款 Pn第n支付期间合同价款调整系数 a是基准日期固定系数表示合同付款中的不予调整部分的权重系数b cq分别表示基准日期各相关要素占合同价款总额的权重系数可表 示材料设备机械台班等资源合同双方当事人应在专用条款中约定各资源的权 重系数要求a+b+c++q＝1 Ln En Mn 表示合同履行期间第 n支付期工程造价管理机构发布的各 相关要素价格 L0E0 M0 表示基准日期工程造价管理机构发布 的各相关要素价格 2价格调差法 按照合同工程发生的材料工程设备和施工设备机械台班的数量和合同履行期与基 准日期相应价格或单价对比的价差的乘积计算 现场签证 的限制 调整价款 的确认与 支付 调整承包人 采购材料设 备的材料设 备费施工 机械费的方 法 调整人工 费的方法 物价涨落 的价款调 整 72 764 执行第763款规定时发生合同工程工期延误的应按照下列规定确定合同履行期 用于调整的价格或单价 由于发包人原因导致工期延误的则计划进度日期后续工程的价格或单价采用计 划进度日期与实际进度日期两者的较高者 由于承包人原因导致工期延误的则计划进度日期后续工程的价格或单价采用计 划进度日期与实际进度日期两者的较低者 765 承包人在采购材料和工程设备前应向发包人提交一份能阐明采购材料和工程设备 数量和新单价的书面报告发包人应在收到承包人书面报告后的 3个工作日内通 知造价工程师核实并经监理工程师确认用于合同工程后对承包人采购材料和工 程设备的数量和新单价予以确定发包人对此未确定也未提出修改意见的视为承 包人提交的书面报告已被认可作为调整合同价款的依据承包人未经发包人确定 即自行采购材料和工程设备再向发包人提出调整合同价款的如发包人不同意 则合同价款不予调整 766 发包人供应材料和工程设备的第 763款第 764款第765款规定不适用由 发包人按照实际变化调整在合同工程的工程造价内列支 77 合同价款调整程序 771 合同履行期间出现第 682款规定调整合同价款事件的除费用索赔现场签证事 件分别按照第 74条第 75条规定程序外合同双方当事人应按照本条规定程序调 整合同价款 772 出现合同价款调增事件后的14天内承包人应向造价工程师提交合同价款调增报告 并附上相关资料如承包人在出现合同价款调增事件后的 14天内未提交合同价款调 增报告的则造价工程师可在报发包人批准后根据实际情况决定是否调整合同价 款以及调整的金额 773 造价工程师应在收到合同价款调增报告及相关资料之日起 14天内对其核实并予以 确认或提出协商意见造价工程师在收到合同价款调增报告之日起14天内未确认也 未提出协商意见的视为承包人提交的合同价款调增报告已被认可造价工程师提 出协商意见的 合同双方当事人应在承包人收到协商意见后的14天内进行协商确定 发包人供 应材料设 备的价款 调整 承包人采购材 料设备发生工 期延误的价格 确定 调整承包 人采购材 料设备价 款的限制 调增价款的 核实 合同价款 调增报告 的提出 合同价款 调整程序 的规定 73 协商未能达成一致的由造价工程师暂定调增的合同价款通知承包人并抄报发包 人出现暂定结果的只要不实质影响合同双方当事人履约的合同双方当事人应 实施该结果直到其被改变为止 774 经合同双方当事人确认或造价工程师暂定调增的合同价款作为追加合同价款与 工程进度款或结算款同期支付 775 出现合同价款调减事件时发包人可按照本条规定的时限和要求向承包人提交合 同价款调减报告以及调减的金额但调减部分金额应按照实际调减金额乘以承包人 报价浮动率计算 78 支付事项 781 发包人应按照下列规定向承包人支付工程款及其他各种款项 1 预付款按照第 79条的规定支付 2 安全文明施工费按照第 80条规定支付 3 进度款按照第 81条的规定支付 4 结算款按照第 83条的规定支付 5 质量保证金按照第 84条的规定支付 782 如果发包人延迟支付款项则承包人有权按照专用条款约定的利率计算和得到利息 计息时间从应支付之日算起直到该笔延迟款额支付之日止专用条款没有约定利率 的按照中国人民银行发布的同期同类贷款利率计算 783 如果造价工程师有要求承包人应向造价工程师提供其对雇员劳务工资分包人已 完工程款以及材料和工程设备供应商货款的支付凭证如果承包人未能提供上述凭 证视为承包人未向雇员分包人供应商支付相关款项 784 如果承包人未按照雇员劳务合同和政府有关规定支付雇员劳务工资或未按照分包 合同支付分包人工程款或未按照购销合同支付材料和工程设备供应商货款均视 为承包人违约若在造价工程师书面通知改正后的 7天内承包人仍未采取措施补 救的发包人可在不损害承包人其他权利的前提下实施下列工作 1 立即停止向承包人支付应付的款项 2 在相应支付期应付的工程款范围内直接向雇员分包人和材料设备供应商支 付承包人应付的款项 支付工程 款项 延迟支付 的利息计 算 承包人提 供支付凭 证 承包人未 按规定支 付款项的 限制 调增价款 的支付 合同价款 调减事件 的处理 74 发包人在实施上述工作后的 14天内应以书面形式通知承包人抄送造价工程师造 价工程师在签发下期支付证书时应扣除已由发包人直接支付的款项由于上述工 作原因发生的费用由承包人承担给发包人造成损失的承包人应予赔偿 79 预付款 791 预付款用于承包人为合同工程施工购置材料工程设备施工设备修建临时设施 以及组织施工队伍进场等所需的款项合同双方当事人可以约定预付款预付款金 额支付办法和抵扣方式应在专用条款中明确预付款必须专用于合同工程除专 用条款另有约定外预付款的最高限额为合同价款的 30 792 承包人在完成下列工作后应按照专用条款的约定向造价工程师发出预付款支付申 请并抄送发包人 1按照第 281款规定提供履约担保并签订本合同协议书 2向发包人提供与预付款等额的预付款保函的正本 造价工程师应对支付申请进行核实并在收到支付申请后的 7天内报发包人确认后 向发包人发出支付证书同时抄送承包人 发包人在造价工程师签发支付证书后的 7天内向承包人支付预付款并通知造价工 程师 793 发包人没有按时支付预付款的承包人可催告发包人支付发包人在付款期限满后 的 7天内仍未支付的承包人可在付款期满后的第 8天起暂停施工发包人应承担 由此增加的费用或延误的工期并向承包人支付合理利润 794 发包人不应向承包人收取预付款的利息预付款应从每支付期应支付给承包人的工 程进度款中扣回直到扣回的金额达到专用条款约定的预付款金额为止造价工程 师应依据专用条款约定的抵扣方式在签发支付证书时从应支付给承包人的款项中 扣回 795 承包人的预付款保函在预付款全部扣回之前一直保持有效发包人应在预付款扣完 后的 14天内将预付款保函退还给承包人 80 安全文明施工费 801 合同双方当事人应在专用条款中约定安全文明施工费的内容范围和金额并按照 约定预付 款 预付款支 付申请的 核实与支 付 预付款支 付的限制 预付款的 扣回 退还预付 款保函 内容范围 和金额 75 第 45条规定实施安全文明施工除专用条款另有约定外安全文明施工费的内容和 范围应以现行广东省统一工程计价依据规定为准 802 合同双方当事人应按照建设行政主管部门的规定在专用条款中约定安全文明施工费 的预付金额支付办法和抵扣方式专用条款没有约定的发包人应在工程开工后 的 28天内预付安全文明施工费总额的 50其余部分在该预付款扣完之日起与进度 款同期支付 803 发包人未按时支付安全文明施工费的承包人可催告发包人支付并有权按照第 782 款规定获得延迟支付的利息发包人在付款期满后的 7天内仍未支付的承包人可 在付款期满后的第 8天起暂停施工发包人应承担由此增加的费用和或延误的 工期并向承包人支付合理利润 804 安全文明施工费专款专用承包人应在财务账目中单独列项备查不得挪作他用 否则造价工程师有权责令其限期改正逾期未改正的可以责令其暂停施工因此 造成的损失和延误的工期由承包人承担 81 进度款 811 合同双方当事人应在专用条款中明确进度款支付期的时限专用条款没有约定的 支付期以月为单位涉及政府投资资金的工程支付期支付方法等需调整的应 在专用条款中约定 承包人应在每个支付期结束后的 7天内向造价工程师提交由承包人代表签署的已完 工程款额报告和支付申请一式四份详细说明此支付期间自己认为有权得到的款额 包括分包人已完工程的价款同时抄送发包人该支付申请的内容包括 1 已完工程的价款 2 已实际支付的工程价款 3 本期间完成的工程价款 4 本期间完成的计日工价款 5 本期间应支付的暂列金额价款 6 根据第 66条规定本期间应扣除的误期赔偿费 7 根据第 68条至第76条规定应支付的调整工程价款 8 根据第 79条本期间应扣回的预付款 9 根据第 80条规定本期间应支付的安全文明施工费 10 根据第 84条本期间应扣留的质量保证金 约定支付 方式 管理要求 约定支付 期限和提 交支付申 请 支付限制 76 11 根据合同约定本期间应支付或扣留扣回的其他款项 12 本期间应支付的工程价款 812 造价工程师在收到上述资料后应按照第 62条的规定进行计量并根据计量结果和 合同约定对资料内容予以核实在收到上述资料后的 28天内报发包人确认后向发包 人签发期中支付证书同时抄送承包人 如果该支付期间应支付金额少于专用条款约定的期中支付证书的最低限额时造价 工程师不必按照本款开具任何支付证书但应通知发包人和承包人上述款额转期 结算直到应支付的款额累计达到专用条款约定的期中支付证书的最低限额为止 造价工程师签发期中支付证书不应视为发包人已同意批准或接受了承包人完成 该部分工作 813 发包人应在造价工程师签发期中支付证书后的 14天内按照期中支付证书列明的金 额向承包人支付进度款并通知造价工程师 814 如果造价工程师未在第 812款规定的期限内签发期中支付证书则视为承包人提交 的支付申请已被认可承包人可向发包人发出催告付款的通知发包人应在收到通 知后的14天内按照承包人支付申请阐明的金额向承包人支付进度款 815 发包人未按照第 813款和第814款规定支付进度款的承包人可催告发包人支付 并有权按照第 782款规定获得延迟支付的利息发包人在付款期满后的 7天内仍未 支付的承包人可在付款期满后的第 8天起暂停施工发包人应承担由此增加的费 用和或延误的工期并向承包人支付合理利润 816 发现以前签发的任何支付证书有错漏或重复的造价工程师有权在期中支付证书 中修正以前签发的任何支付证书承包人也有权提出修正申请经合同双方当事人 复核同意修正的应在该支付期的进度款中支付或扣除如果合同工程或其任何部 分没有达到质量要求造价工程师有权在任何期中支付证书中扣除相应价款 82 竣工结算 821 合同双方当事人应按照国家标准建设工程工程量清单计价规范 GB505002008 规定在专用条款中明确办理竣工结算的程序和时限专用条款没有约定的竣工结 算按照第822款至第825款规定办理 在办理竣工结算期间发包人按照第 78条规定应向承包人支付的工程款及其他款项 签发期中 支付证书 进度款支 付 签发期中 支付证书 的限制 进度款支 付的限制 修正支付 证书 约定结算 程序和期 限 77 不停止 822 承包人应在提交工程竣工验收报告前编制完成竣工结算文件并在提交竣工验收申 请报告的同时向造价工程师递交竣工结算文件 承包人未在本款规定的时间内递交竣工结算文件经发包人催促后仍未递交或没有 明确答复的造价工程师可根据自己掌握的资料编制竣工结算文件在报经发包人 批准后作为办理竣工结算和支付结算款的依据承包人应予以认可 823 造价工程师应在收到承包人按照第 822款规定递交的竣工结算文件后的 28天内予 以核实并向承包人提出完整的核实意见包括进一步补充资料和修改结算文件 同时抄报发包人承包人在收到核实意见后的 28天内按照造价工程师提出的合理要 求补充资料修改竣工结算文件并再次递交给造价工程师造价工程师在收到竣 工结算文件后的 28天内不核实竣工结算或未提出核实意见的视为承包人递交的 竣工结算已被认可 承包人在收到造价工程师提出的核实意见后的 28天内不确认也未提出异议的视 为造价工程师提出的核实意见已被认可竣工结算办理完毕 824 造价工程师应在收到承包人按照第 823款规定再次递交的竣工结算文件后的 28天 内予以复核并将复核结果通知承包人抄报发包人 1经复核无误的除属于第 86条规定的争议外发包人应在 7天内在竣工结算 文件上签字确认竣工结算办理完毕 2经复核认为有误的无误部分按照本款第1点规定办理不完全竣工结算有 误部分由造价工程师与合同双方当事人协商解决或按照第 86条规定处理 825 发包人应在已核实无误的竣工结算文件上签名确认拒不签认的承包人可不交付 竣工工程 承包人未及时递交竣工结算文件的发包人要求交付竣工工程承包人应当交付 发包人不要求交付竣工工程承包人承担照管永久工程责任 83 结算款 831 合同双方当事人应在专用条款中明确结算款的支付时限专用条款没有约定的结 算款支付按照第 832款至第835款规定办理涉及政府投资资金的工程支付期 支付方法等需调整的应在专用条款中约定 承包人应按照第 822款规定在向造价工程师递交竣工结算文件时根据国家省规 定的格式向造价工程师递交由承包人代表签认的竣工工程款额报告竣工支付申请 递交结算 文件及其 限制 核实结算 文件及其 限制 复核再次 递交结算 文件 支付工程 提交竣工 支付申请 78 一式四份并附上完整的结算资料详细列出下列内容同时抄送发包人监理工 程师各一份 1根据合同完成全部或所有工程的总造价 2根据合同约定发包人应付的所有款项 832 造价工程师在收到上述资料后应按照第 823款第 824款规定核实竣工结算文 件并在发包人签字确认竣工结算文件后的 7天内向发包人签发竣工结算支付证 书同时抄送承包人 833 发包人应在造价工程师签发竣工结算支付证书后的28天内按照竣工结算支付证书 列明的金额向承包人支付结算款并通知造价工程师 834 如果造价工程师未在第 832款规定的期限内签发竣工结算支付证书则视为承包人 提交的竣工支付申请已被认可承包人可向发包人发出催告付款的通知发包人应 在收到通知后的 28天内按照承包人支付申请阐明的金额向承包人支付结算款 835 发包人未按照第 833款和第 834款规定支付竣工结算款的承包人可催告发包人 支付并有权按照第 782款规定获得延迟支付的利息竣工结算支付证书签发后 56 天内仍未支付的除法律另有规定外承包人可与发包人协商将该永久工程折价 也可直接向人民法院申请将该永久工程依法拍卖承包人就该永久工程折价或拍卖 的价款优先受偿 84 质量保证金 841 质量保证金用于承包人对合同工程质量的担保承包人未按照法律法规有关规定和 合同约定履行质量保修义务的发包人有权从质量保证金中扣留用于质量保修的各 项支出 842 除专用条款另有约定外质量保证金为合同价款的3发包人应按照该比例从每支 付期应支付给承包人的进度款或结算款中扣留直到扣留的金额达到专用条款约定 的质量保证金金额为止 843 在专用条款约定的缺陷责任期包括第 592款延长的期限终止后的 14天内发 包人应将剩余的质量保证金返还给承包人剩余质量保证金的返还并不能免除承 包人按照合同约定应承担的质量保修责任和应履行的质量保修义务 竣工结算 款支付的 限制 签发竣工 结算支付 证书的限 制 签发竣工 结算支付 证书 竣工结算 款支付 质量保证 金的用途 和限制 约定质量 保证金 质量保证 金返还 79 85 最终清算款 851 合同双方当事人应在专用条款中明确最终清算款的支付时限专用条款没有约定的 最终清算款按照第 852款至第 855款规定办理涉及政府投资资金的工程支付 期支付方法等需调整的应在专用条款中约定 缺陷责任期终止证书签发后承包人应按照专用条款约定的份数和期限向造价工程 师提交最终清算支付申请并提供相关证明材料发包人对最终清算支付申请有异 议的有权要求承包人进行修正和提供补充资料承包人修正后应再次向造价工 程师提交修正后的最终清算支付申请 852 造价工程师在收到最终清算支付申请后的 14天内予以计量核实并将核实结果通 知承包人抄送发包人发包人应在收到核实结果后的 7天内在最终清算文件上签 字确认造价工程师应在发包人签字确认最终清算文件后的 7天内向发包人签发 最终清算支付证书同时抄送承包人 853 发包人应在造价工程师签发最终清算支付证书后的14 天内按照最终清算支付证书 列明的金额向承包人支付最终清算款并通知造价工程师 854 如果造价工程师未在第 852款约定的期限内签发最终清算支付证书则视为承包人 提交的最终清算支付申请已被认可承包人可向发包人发出催告最终清算付款的通 知发包人应在收到通知后的 14天内按照承包人提交最终清算支付申请阐明的金 额向承包人支付最终清算款 855 承包人未按照第 853款和第 854款规定支付最终清算款的承包人可催告发包人 支付并有权按照第 782款规定获得延迟支付的利息 856 承包人对发包人支付的最终清算款有异议的按照第 86条规定的争议处理 七合同争议解除与终止 86 合同争议 861 本合同履行期间合同双方当事人应在收到监理工程师或造价工程师依据合同约定 作出暂定结果之后的 14天内对暂定结果予以确认或提出意见合同双方对暂定结 提交最终 清算支付 申请 签发最终 清算支付 证书 最终清算 款支付 签发最终 清算支付 证书限制 认可暂定 结果或产 生争议 最终清算款争 议的处理 最终清算款支 付的限制 80 果认可的应以书面形式予以确认暂定结果成为最终决定对合同双方当事人都 有约束力合同双方或一方当事人不同意暂定结果的应以书面形式向监理工程师 或造价工程师提出说明自己认为正确的结果同时抄送另一方当事人此时该暂 定结果成为争议除非本合同已解除在暂定结果不实质影响合同双方当事人履约 的前提下合同双方当事人应实施该结果直到其被改变为止 合同双方当事人在收到监理工程师或造价工程师的暂定结果之后的 14天内未对暂 定结果予以确认也未提出意见的视为合同双方当事人已认可暂定结果 862 争议发生后的 14天内合同双方当事人可进一步进行协商协商达成一致的双方 应签订书面协议并将结果抄送监理工程师或造价工程师协商仍不能达成一致的 按照第863款至第866款规定进行调解或认定仲裁或诉讼 863 合同双方当事人没有按照第 862款规定进一步协商的或虽然协商但未在规定期限 内达成一致的合同双方或一方当事人应在争议发生后的 28天内将争议提交争议 调解或认定机构处理或直接按照第866款规定提请仲裁或诉讼合同双方或一方 当事人逾期既未将争议提交调解或认定机构也未提请仲裁或诉讼的视为合同双 方当事人已认可暂定结果暂定结果成为最终决定对合同双方当事人都有约束力 864 争议调解或认定机构在收到争议调解或认定请求后可组织调查勘察计量等工 作合同双方当事人应为其开展工作提供便利和协助争议调解或认定机构应就争 议做出书面调解或认定结果并通知合同双方当事人除合同双方当事人认可并在 专用条款约定外下列机构为争议调解或认定机构 1 建设工程安全监督机构负责有关工程安全方面争议的调解或认定 2 建设工程质量监督机构负责有关工程质量方面争议的调解或认定 3 建设工程造价管理机构负责有关工程造价方面争议的调解或认定 865 合同双方或一方当事人在收到争议调解或认定机构书面结果后的 28天内仍可按照 第 866款规定将争议提请仲裁或诉讼除事实确凿司法机关认定需改变外逾期 未提请仲裁或诉讼的争议调解或认定机构作出的书面结果是最终结果对合同双 方当事人都有约束力 866 合同双方或一方当事人在收到争议调解或认定机构的书面结果后的 28天内可按照 专用条款约定的下列任一种方式解决争议 1 向约定的仲裁委员会申请仲裁 2 向有管辖权的人民法院提起诉讼 双方协商 解决争议 方式 调解或认 定 调解或认 定结果的 确认 仲裁或诉 讼 81 867 争议期间除出现下列情况双方都应继续履行合同保持连续施工状态保护好 已完工程 1 双方协议停止施工