首页 > 招投标 > 厨房设备

烟台经济技术开发区教育体育和卫生健康局第十一小学新建工程方案及施工图设计公开招标公告

山东
状态：公告

所在地区	山东	招标类型	公告
请点击下载	下载	发布时间	2019-02-28

采购项目编号

SDGP370698201802000048

采购项目名称

第十一小学新建工程方案及施工图设计

采购内容及分包情况

烟台经济技术开发区教育体育和卫生健康局第十一小学新建工程方案及施工图设计公开招标公告

一、采购人：烟台经济技术开发区教育体育和卫生健康局

地址：烟台开发区金沙江路82号

联系方式：0535-6396788

采购代理机构：山东省鲁成招标有限公司

地址：烟台市莱山区迎春大街177号润华大厦2号楼11层

联系方式： 0535－6262179

二、采购项目名称：第十一小学新建工程方案及施工图设计

采购项目编号：SDGP370698201802000048

三、采购项目分包情况：

序号

货物

名称

数量

投标人资格要求

预算

金额

第十一小学新建工程方案及施工图设计

1宗

1.投标人须具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的条件，并提供以下证明材料：

（1）投标人须在中华人民共和国境内注册，具有独立承担民事责任能力的法人或其他组织；

（2）参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录；

（3）财务状况报告，依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料；

（4）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

（5）无不良信用信息记录（采购人、采购代理机构负责查询）；

2.投标人须具有工程设计综合甲级资质或建筑行业（建筑工程）甲级工程设计资质；

3.本项目不接受联合体投标。

万元

四、获取招标文件

1、时间：2019年3月1日起至2019年3月7日17时止（北京时间，法定节假日除外）

2、地点：山东省鲁成招标有限公司烟台分公司（烟台市莱山区迎春大街177号润华大厦2号楼11层）

3、方式：购买。根据山东省政府采购有关规定，凡有意参加本次政府采购的投标人必须在中国山东政府采购（ http://www.ccgp-shandong.gov.cn）进行注册并报名，并向采购代理机构提供营业执照复印件（加盖单位公章）进行登记备案。投标人未按上述方式注册报名并向代理机构登记备案购买招标文件导致无法投标的，由投标人自行承担相应后果和责任。

4、售价：人民币300元整，如需邮寄另加特快专递费人民币50元整，招标文件售出不退。

开户银行：兴业银行开发区支行

开户名称：山东省鲁成招标有限公司烟台分公司

帐号：378020100100062252

五、公告期限：五个工作日

六、递交投标文件时间及地点

1、时间：2019年3月21日14时00分至2019年3月21日14时30分（北京时间）

2、地点：烟台市公共资源交易中心开发区分中心A座五楼会议室（开发区金沙江路83号）。

七、开标时间及地点

1、时间：2019年3月21日14时30分（北京时间）

2、地点：烟台市公共资源交易中心开发区分中心A座五楼会议室（开发区金沙江路83号）。

八、采购项目联系方式

1、采购人：烟台经济技术开发区教育体育和卫生健康局

地址：烟台开发区金沙江路82号

联系人：孙颖辉联系方式：0535-6396788

2、采购代理机构：山东省鲁成招标有限公司

地址：烟台市莱山区迎春大街177号润华大厦2号楼11层

联系人：张琳联系方式： 0535－6262179

九、采购项目的用途、数量、简要技术要求等：详见招标文件。

十、采购项目需要落实的政府采购政策：详见招标文件。

附件：公开招标文件

发布人：山东省鲁成招标有限公司

发布时间： 2019年2月28日

附件

第十一小学新建工程方案及施工图设计终稿.pdf招标.doc

开发区政府采购招标文件项目编号SDGP370698201802000048 项目名称第十一小学新建工程方案及施工图设计采购人盖章烟台经济技术开发区教育体育和卫生健康局采购代理机构盖章山东省鲁成招标有限公司山东省鲁成招标有限公司第十一小学新建工程方案及施工图设计 2 投标注意事项各投标人为保证本次政府采购项目的顺利进行减少招投标过程中由于投标文件制作不合格等原因导致贵单位投标无效现象的发生请贵单位仔细阅读招标文件的每一条款特别注意以下事项 1请严格按照招标文件 79页规定的资格证明文件要求提供每一项证件特别注意原件或复印件的要求并严格审查证件的有效期经营期限证件签署的有效性等漏缺一项证件或一项证件不合格将造成资格审查不通过按无效投标处理招标文件要求提供的资格证明文件及其它证明材料务必在投标截止时间前递交给采购代理机构投标截止时间以后采购代理机构将不再接受任何资格证明文件和其它证明材料 2请认真研究招标文件 27页规定的重大偏差所包括的内容投标文件有所列内容之一经评委认定属实的将作无效投标或废标处理 3为防止意外情况的发生请在招标文件规定的投标截止时间前半小时到达开标现场投标截止时间后递交的投标文件恕不受理 4请认真阅读招标文件规定的设计周期付款方式投标有效期等商务条款制作投标文件时应作出响应或正偏离不响应或负偏离的将导致废标 5对提供虚假资料谋取中标的投标人将根据政府采购法及其实施条例等法规处以取消本次投标资格并处以采购金额千分之五以上千分之十以下的罚款列入不良行为记录名单在一至三年内禁止参加开发区政府采购活动请各投标人严格自律诚信参与投标 6对招标文件有疑义或其它问题请及时与山东省鲁成招标有限公司烟台分公司联系联系人张琳宋毅鹏联系电话05356262179 谢谢合作山东省鲁成招标有限公司第十一小学新建工程方案及施工图设计 3 目录第一部分投标邀请书 6 第二部分项目背景及相关要求 10 第三部分投标人须知 18 A 说明 18 1 适用范围 18 2 定义 18 3合格的投标人 18 4 其它 18 B 招标文件说明 19 5 招标文件的构成 19 6 招标文件的澄清 19 7 招标文件的修改 19 C 投标文件的编写 20 8 要求 20 9 投标语言及计量单位 20 10 投标文件的组成 20 11 投标文件格式 21 12 投标报价 21 13 投标货币 21 14 投标人资格证明文件 21 15 投标内容符合招标文件规定的响应文件 21 16 投标保证金 22 17 投标有效期 22 18 投标文件的签署及规定 23 D 投标文件的递交 23 19 投标文件的密封和标记 23 20 递交投标文件的截止时间 23 山东省鲁成招标有限公司第十一小学新建工程方案及施工图设计 4 21 迟交的投标文件 23 22 投标文件的修改和撤消 23 E 开标和评标 24 23 开标 24 24 评标委员会 24 25 评标原则 25 26 评标方法 26 27 特殊情况下的评标方法 30 28 评标纪律 31 F 定标 32 29 中标标准 32 G 授予合同 32 30 中标通知 32 31 授予合同时变更数量的权力 32 32 签订合同 32 H 中标服务费 33 33 中标服务费 33 I 无效投标与废标 33 J 解释权 33 K 质疑 33 第四部分合同格式 34 第五部分投标文件格式 71 附件一投标函 71 附件二开标一览表 72 附件三设计费用总报价的详细计算过程 73 附件四投标人基本情况表 74 附件五拟投入本项目的人员汇总表 75 附件六拟投入本项目负责人简历表 76 附件七偏离表 77 附件八综合说明 78 附件九资格证明文件 79 山东省鲁成招标有限公司第十一小学新建工程方案及施工图设计 5 附件十法定代表人事业单位负责人身份证明格式 81 附件十一法定代表人事业单位负责人授权书 82 附件十二类似项目业绩合同原件清单 83 附件十三中小企业声明函 84 附件十四残疾人福利性单位声明函原件 85 附件十五质疑函要求 86 附件十六投标保证金 87 山东省鲁成招标有限公司第十一小学新建工程方案及施工图设计 6 第一部分投标邀请书山东省鲁成招标有限公司受烟台经济技术开发区教育体育和卫生健康局的委托现对第十一小学新建工程方案及施工图设计进行国内公开招标欢迎合格的投标人前来投标 1招标内容第十一小学新建工程方案及施工图设计具体详见第二部分项目背景及相关要求本项目划分为一个包 2有关要求 21投标人资格要求 211投标人须具备中华人民共和国政府采购法第二十二条规定的条件并提供以下证明材料 1投标人须在中华人民共和国境内注册具有独立承担民事责任能力的法人或其他组织 2参加政府采购活动前 3年内在经营活动中没有重大违法记录 3财务状况报告依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料 4具有履行合同所必需的设备和专业技术能力 5无不良信用信息记录采购人采购代理机构负责查询 212投标人须具有工程设计综合甲级资质或建筑行业建筑工程甲级工程设计资质 213本项目不接受联合体投标 22付款方式本项目无预付款施工图通过审查合格后付至合同价款的 30施工图通过审查后且自设计合同签订之日起满一年后付至 70通过工程竣工备案验收及消防备案验收后付至 95余款5待所有工程资料归档齐全后一次性付清 23设计周期自接到采购人通知之日起 20个日历日内完成方案设计审批工作通过规划审批后 30个日历日内完成勘察并提交完整的勘察成果报告及全部施工图设计20个日历日后完成施工图相关审查 3有关说明 31投标总报价应包括完成本项目服务工作期间所需的现场勘察费相关技术人员的人工费设计费差旅费税费管理配合验收绘图审图图纸图审资料后续服务技术服务利润政策性文件规定及合同包含的所有风险责任等全部费用投标人只允许有一个方案报价且所有内容必须报全采购人和采购代理机构不接受有任何选择性山东省鲁成招标有限公司第十一小学新建工程方案及施工图设计 7 的报价 32本招标文件中所提出的为最基本的要求投标人在进行勘察和设计时除须满足本招标文件中所提的各项要求外应同时满足国家最新版的规范和标准的各项要求 33质量及验收按国家法律法规政策性规范性文件要求进行勘察设计验收 34采购人在签订合同时有权对招标内容的数量和服务予以增加或减少 35采购人不组织统一考察现场无论投标人对现场考察与否都将被视为熟悉履行合同有关的一切情况并承担一切与投标有关的风险责任和义务 36单位负责人为同一人或者存在直接控股管理关系的不同投标人不得参加同一合同项下的政府采购活动 37政府采购预算本次招标的政府采购预算为75万元投标报价超过采购预算的将按无效投标处理 38凡对本次招标提出的询问均以采购人采购代理机构的书面答复为准 39本项目中标服务费由财政支付 310投标人拟任项目负责人须到场须针对本项目重点介绍设计理念构思及确保本项目目标的实现等情况进行讲解讲解内容须与设计成果相吻合每一投标人的讲解时间不得超过 10分钟讲解内容须以光盘或 U盘形式随投标文件一同递交并使用递交的光盘或 U 盘进行讲解否则视为未进行讲解 311投标人信用信息查询的查询渠道及截止时点信用信息查询记录和证据留存的具体方式信用信息的使用规则 3111投标人不良信用记录查询网址信用中国网址中国政府采购网址信用山东网址 3112信用信息查询截止时间为同投标截止时间 3113对列入失信被执行人重大税收违法案件当事人名单政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合中华人民共和国政府采购法第二十二条规定条件的投标人其投标将被拒绝 3114信用信息查询记录和证据由采购人审核签署并备案 312本项目为资格后审请严格按照招标文件附件 9规定的资格证明文件要求提供每一项证件特别注意原件或复印件的要求并严格审查证件的有效期年检经营期限证件的签署的有效性等漏缺一项证件或一项证件不合格将造成资格审查不通过所投投标文件为无效投标文件山东省鲁成招标有限公司第十一小学新建工程方案及施工图设计 8 4招标议程安排 41招标文件发售时间2019年 3月 1日起至 2019年 3月 7日 17时北京时间法定节假日除外招标文件发售地点烟台市莱山区迎春大街 177号润华大厦2号楼11层招标文件售价人民币 300元整如需邮寄另加特快专递费人民币 50元整招标文件售出不退根据山东省政府采购有关规定凡有意参加本次政府采购的投标人必须在中国山东政府采购httpwwwccgpshandonggovcn进行注册并报名注册并报名成功后须向采购代理机构提供营业执照复印件加盖单位公章并进行登记备案投标人未按上述方式注册报名并购买招标文件导致无法投标的由投标人自行承担相应后果和责任 42投标文件递交时间2019年 3月 21日 14001430北京时间逾期递交或未按规定密封的投标文件不予接受投标文件递交地点烟台经济技术开发区公共资源交易中心 A座五楼会议室烟台经济技术开发区金沙江路 83号投标文件递交截止时间2019年3月21日1430北京时间 43开标时间2019年 3月21日1430北京时间开标地点烟台经济技术开发区公共资源交易中心 A座五楼会议室烟台经济技术开发区金沙江路 83号采购代理机构山东省鲁成招标有限公司联系单位山东省鲁成招标有限公司烟台分公司开户银行兴业银行开发区支行开户名称山东省鲁成招标有限公司烟台分公司帐号378020100100062252 地址烟台市莱山区迎春大街 177号润华大厦 2号楼11层邮编264000 传真05356262179 联系人张琳宋毅鹏电话05356262179 采购人烟台经济技术开发区教育体育和卫生健康局联系人孙颖辉电话05356396788 山东省鲁成招标有限公司第十一小学新建工程方案及施工图设计 9 5质疑 51投标人应当在法定质疑期内以书面方式一次性提出针对同一采购程序环节的质疑质疑函要求详见附件十五 52质疑函接收方式质疑函纸质原件不接受电报电传传真电子数据交换电子邮件等数据电文方式采购人联系电话 05356396788 采购人通讯地址烟台开发区金沙江路 82号采购代理机构联系电话05356262179 采购代理机构通讯地址烟台市莱山区迎春大街 177号润华大厦2号楼 11层山东省鲁成招标有限公司第十一小学新建工程方案及施工图设计 10 第二部分项目背景及相关要求一项目概况本项目占地面积约216033平方米建筑面积约为 15000平方米设置 30个教学班计划投资约 7500万元二工作内容现场勘察前期调研方案初步设计深化设计岩土工程勘察施工图设计的编制报批勘察的报审施工图的报审设计概算编制各阶段配合和施工现场配合服务二次勘察二次设计设计修改变更相关专题报告及配合采购人完成相关手续的办理等服务工作包括但不限于建筑结构给排水强电弱电智能化道路围墙市政管网给水排水供电供热通讯等基坑支护消防人防景观内装幕墙钢结构等设计工作三设计要求本项目设计必须满足采购人要求概念的主题和核心思想要求低碳绿色节能环保生态设计设计的质量和深度应达到建筑工程设计文件编制深度规定2016版城市规划编制办法设计文件的编制和审批办法建筑工程勘察设计管理条例等现行的国家行业地方颁布法律法规设计技术标准规范等规定电气 1根据山东省公安厅文件鲁公通201333号文件及烟台市公安局文件烟公通2013 11号文件要求学校必须设计电气火灾监控系统国家工程建设消防技术标准称为漏电火灾报警系统 2室内采用JXF改型配电箱暗装通用钥匙的锁具箱盖为白色静电喷涂同墙体颜色并牢固粘贴不干胶红色正规的有电危险字样及标志教学楼每个房间设置 1个配电箱强弱电箱体等电位箱为暗装电井专用房间内可明装 3走廊房间电井专用房间除外原则上不设明装桥架线管如有吊顶可设计 4所有灯具采用 LED 光源不吊顶房间灯具吸顶安装吊顶房间采用嵌入式灯具 600600mm矿棉吸音板或其它材质 600600mm吊顶安装嵌入板灯卫生间淋浴间洗漱间等吊顶房间300300mm或者 300600mm铝扣板安装嵌入式三防板灯专用黑板灯不在墙上安装的安全出口指示灯等采用标准吊杆安装 5厨房餐厅分餐间等安装三防灯具根据规范要求设置杀菌灯灭蝇灯山东省鲁成招标有限公司第十一小学新建工程方案及施工图设计 11 6除卫生间洗漱间淋浴间厨房仓库等以外的房间都安装 1200mm吊扇宿舍安装带保护罩吸顶安装摇头风扇加暗装旋钮开关控制吊扇按照规范要求预埋吊钩进行安装 7在教室含功能教室走廊食堂餐厅宿舍走廊室外设置校园广播系统校园广播设备设在总机房教室含功能教室壁挂式音箱正下方距地 14m暗装旋钮音量开关进行控制 8在走廊楼梯间门厅出入口等公共场所设高清 400万像素红外网络摄像机规范安装方式在网络中心总控制室设置拼接监视墙具体规格根据现场情况等定案 9弱电系统包括电话网络数字监控室内外广播系统对弱电设备弱电线路进行详细标注室外预留周边防范监控管路 10安装防静电地板房间的强弱电插座配电箱等距地距离以架防静电地板面为计算基准面 11教室后墙的插座避开储物柜学习园地等进行安装 12吊顶内下引管采用普利卡管进行保护 13所有电源插座都为带安全门的安全型插座 14所有灯具应配有保护罩或灯栅保护严禁使用裸灯 15应急照明及疏散指示灯应急时间为≥90min疏散指示灯嵌入式安装 16走廊内灯具采用开关和 BUS智能控制楼梯间灯具采用声光控开关或者人体感应开关进行控制 17办公室四面墙上都设计电源插座TO点TP点 18在每个教室功能教室设计 3个TO点1个TP点1个电视点黑板下正中距地 600mm安装 1个 TO点1个 TP点1个电源点黑板左方正对黑板而言距地 2700mm安装 1个TO点学习园地上正中距地 2700mm安装1个TO点 19所有灯具吊扇广播音箱及其它开关距地 14m暗装 20在厨房相应配电箱预留室外天然气调压柜箱AC220V电源出室外 21弱电设计增加 1套无线麦克系统含 2个无线麦克信号覆盖全校用于校园喊操检查卫生等 22监控广播网络总机房电子打铃控制器合用一个总机房地面铺设防静电地板 23操场看台设水电网络广播线路如控制室没有设计在主席台的下方需在主席台位置设置强弱电箱 24在室外路灯上安装广播防水音柱预留监控探头管路等注意防水音柱优先朝向操场方向然后道路方向在图纸上标注安装方向防水音柱 30W距地4m俯角 15度安装山东省鲁成招标有限公司第十一小学新建工程方案及施工图设计 12 分路控制在图纸上注明路灯制作时在路灯杆上根据防水音柱安装方向开出线孔及焊接连接板 25室外路灯在传达室设置自动手动控制箱进行控制并可实现间隔点亮路灯 26食堂各种厨具等的摆放位置给排水电气在建筑图出示后由专业厂家进行设计再由设计院落实在图纸上 27各功能教室在建筑图出示后由采购人仪器站进行配置后再由设计院进行深化设计 28有屋顶太阳能要求的注意太阳能补水管热水供水管热水回水管电源管的敷设注意预留太阳能电源控制箱的位置 29食堂水电分层加表计量并在一层设总表 30标注风道穿墙孔洞的预留 31如有屋顶太阳能请标注太阳能支架管道与屋顶避雷带的连接距离 32在食堂蒸饭间设大功率排气扇主要排水蒸气 33换热站远程控制箱需设计一根 TO线 34消防屋顶水箱消防水池设液位显示仪在消防控制室或总机房挂设液位显示器在挂设液位显示器位置预留电源插座 35食堂主加工区等采用 220V感应式水龙头 36阶梯教室放映室设 TO点阶梯教室四周设 JXF改型明装配电箱用于空调安装四周设普通插座若干用于摄像等要求 37看台卫生间不设暖气片给水管做保温处理室外水表井设排水阀用于冬天将阀门关闭泄水防冻 38换热站设计照明及换热泵控制柜电源TO线 39厨房厨具开关采用带漏电保护的断路器设计时注明厨房设备自带电源线必须有接地线 40每个弱电箱内设有 220V电源并在箱体上固定安装多孔电源插排 1个 41卫生间小便斗采用 220V立式感应冲洗阀 42所有房间设置广播音响带调音开关所有教室包含功能教室在黑板方向讲桌上设置一个双联铜地插电源和网络距离黑板墙面 12m地面暗装 43宿舍设计空调插座给排水 1给水管路沿墙地面吊顶内暗敷设山东省鲁成招标有限公司第十一小学新建工程方案及施工图设计 13 2不采暖房间水暖管路保温外保护层采用05mm薄铝板或彩钢板卷板滚槽压接 3消火栓箱设计注明箱后加钢丝网箱门为乳白色亚克力板的成品箱 4雨水管采用实壁 UPVC或与外墙颜色一致的彩方铝管和热镀锌钢管沟槽连接进行设计 5脸盆座便器厨房设备等给水设备使用角阀控制拖布池采用中号成品拖布池安装加长水龙头 6卫生间小便斗采用 AC220V感应冲洗阀 7设计自带返水弯蹲便器取消排水管返水弯安装脚踏阀控制 8避免水电暖设备管件位置重叠主要配电箱与消火栓箱暖气片与插座等等 9水暖管过变形缝时安装法兰不锈钢波纹管连接 10水箱水池设置液位器液位显示仪安装在消防控制室或总机房值班室安装 11宿舍教学楼等设置饮水机位置饮水机规格2000600mm功率50KW设置配电箱给水点洗衣机地漏 12所有地漏采用方形不锈钢地漏饮水机位置采用方型不锈钢洗衣机地漏 13对后期工程预留水电暖接口阀门井等 14洗脸盆采用大理石台面台下盆取消盥洗池 15建议将需使用的图集表示的图纸上而不是只是给出图集号 16采用铜或不锈钢清扫口在图纸上标注排水清扫口不能高出成品地面保持与成品地面一平 17厨房内厨具设备用水点设计到角阀位置 18设给排水到换热站具体位置根据热力公司图纸进行变动 19室外井盖采用铸铁井盖井盖铸字与使用功能一致 20室外雨污水管采用钢筋混凝土管暖通 1一层暖气供回水主管不得采用暖气沟敷设可在一层顶下或地下层顶下明敷设施工 2卫生间淋浴间盥洗室洗手间及其它用水多的地方暖气片采用挂式安装有防静电地板木地板的房间在防静电地板木地板的上方挂式安装余采用落地安装 3每根暖气立管最上下端都设铜球阀便于检修可在一层设计集中排水管至卫生间 4暖气片采用铸铁辐射对流暖气片暖气片表面静电喷涂白色非金属漆 5在食堂蒸饭间设大功率排气扇排水蒸气 6暖气入户端埋地采暖干管采用预制的聚氨酯夹克保温不采暖房间的暖气管路保温山东省鲁成招标有限公司第十一小学新建工程方案及施工图设计 14 外保护层采用 05mm薄铝板或彩钢板卷板滚槽压接保温房间管道外刷两道白色非金属漆土建 1普通教室内走廊两侧贴高度 12米墙裙可加踢脚线 2楼梯踢脚线踏步走廊及大厅均采用花岗岩楼梯踏步及走廊地面在中间位置铺设黑色花岗岩分隔条宽度由设计定卫生间地面采用全瓷防滑地砖墙面采用与地面配套全瓷墙砖余地面采用全瓷防滑地砖 3音乐舞蹈教室墙面采用木制隔音板做隔音处理舞蹈室地面铺实木地板 4理化生科学探求室等实验室设计方案确定后告知具体尺寸由具体负责部门提供具体布线走向网线电源并设计水盆两个 5生物化学实验室中的药品室和仪器室之间不要隔墙准备室和仪器与药品室之间做玻璃隔墙推拉门 6微机室和各机房地面铺防静电地板 7理化生美术书法准备室设洗手盆 8所有窗设纱窗大理石窗台板 9按照混凝土结构工程施工质量验收规范2011年版GB502042002原材料要求采用带 E的抗震钢筋 10一层大门采用不锈钢包边地弹簧玻璃钢门设锁闭装置余门采用带门套方观察孔的实木平开门卫生间门考虑防水措施所有窗采用断桥隔热铝合金材质 11每个宿舍阳台安装不锈钢晾衣杆一根 12一层和顶层比标准层高 300mm但窗户高度及距地距离不变保证暖气供回水主管道及消火栓环网管安装在窗户之上保证观感其他要求 1室外监控安装在单挑路灯上围墙周边防范预埋管路 2体育场看台设计应包括主席台器材室卫生间弱电系统 3学生宿舍设计应考虑太阳能管道 4阶梯教室采用600600mm矿棉吸音板活动顶或其他可活动的吸音板吊顶 5在设计院初步出具建筑图后食堂厨具布置图由建设单位提供给设计院进行水电暖通风设计 6图纸设计完成审查后设计院必须提供全套设计光盘 3套包括建筑结构水电暖通讯配套等电子文档全套蓝图 12套请在合同中体现 7宿舍每个房间单独设置卫生间每层设置直饮水机山东省鲁成招标有限公司第十一小学新建工程方案及施工图设计 15 8食堂售饭窗口按照下图形式设计材料随设计设计深度附加要求 1各种幕墙的施工深化图纸设计含各种主材辅材五金件的详细做法规格要求结构计算书等并通过结构图纸审查 2外墙装饰门窗钢结构的施工图深化设计含各种主材辅材五金件的详细做法规格要求结构计算书等并通过结构图纸审查如有 3预应力钢筋混凝土的施工图深化设计如有 4施工图中设备选型须按照采购人品牌库选择设备及主材数量须统计标明 5强电须给出校区配电系统总图电缆要有走向表及清册配电箱每个代号均要给出图例和安装位置配电立面图电缆须标明型号规格风机和水泵等设备的电源箱与控制箱合并共箱 6弱电图须给出校区各系统的总图标明设备详细参数主干缆要有走向表及清册消控室网络机房广播室要求绘出安装大样图 7给排水管道须标明壁厚换热站须给出管线轴测图 8管网综合每个关键节点须绘出剖面图室外排水管道须有纵剖图 9设计变更图名称图号日期应与原图有明显区别电子版中的原图与变更图须注明配套工程与市政供水排水供热供电供气通讯弱电等主干网连接工程设计具体要求 1办理相关手续收集附近市政管网技术资料按相关市政管网主管单位的意见确定设计方案山东省鲁成招标有限公司第十一小学新建工程方案及施工图设计 16 2踏勘配套管线沿途路径在沿线无重大障碍的前提下进行施工图设计经市政主管单位审批后出图 3设计所涉及的设备和主材按安全可靠先进的原则选择四勘察工作中标人若不具备工程勘察综合甲级资质或岩土工程专业乙级含以上勘察资质可由中标人委托具有相应资质的勘察单位完成相关所有的勘察工作并出具勘察成果报告勘察费用包含在投标报价内勘察成果报告须通过相应审查验收五其他要求 1中标人应按时完成设计任务并按照上级审核意见及时进行修改完善施工过程中必须有专人常驻现场积极配合采购人工作等随时响应采购人和施工单位要求解决施工过程中遇到的问题基槽开挖后设计人员应到现场勘查情况竣工验收时配合采购人进行验收 2要求图纸目录清晰行业分类明确直接达到施工图纸标准保证一次性确认通过不需要补充完善 3人员配套必须具备所有相关专业的配套人员以满足项目需要 4如设计中不明确或者未注明的答疑项目中标人应在 7个日历天内给予回复 5工程开工前采购人组织施工监理设计和校管财政等单位相关人员进行施工图纸会审和技术交底中标人答复及各参与单位签字完成时间应控制在 7个日历天内以便各相关单位遵照执行减少工作失误六最终成果文本 16套A3版幅光盘 2套包括所有图纸其中除效果图外其他图纸必须为 CAD2004 格式采购人有权根据实际需要进行增加设计方案数量相关费用含在投标报价内注 1投标人可选用相当于或优于以上设计要求的设计方案同时填写技术规范偏离表 2投标人所提供的设计方案应不存在任何权利上的瑕疵保证采购人使用设计方案的任何一部分时免受第三方提出的侵犯其专利权商标权著作权或其它知识产权的起诉其设计方案的销售和使用不侵犯第三人合法权益任何第三方如果提出侵权指控投标人需与第三方交涉并承担由此引起的一切法律责任和费用 3投标人须承诺无论是否中标投标人所投的设计构思方案设计图效果图无条件准许采购人在该工程上使用山东省鲁成招标有限公司第十一小学新建工程方案及施工图设计 17 4施工图通过抗震初设等各项审查所发生的专家评审费等图纸审查有关的所有相关费用均含在投标报价内 5本项目包含的供水排水供电供暖供气通讯弱电等配套管网方案及施工图设计中标人须自行联系相关主管部门进行现场勘查审批包括校园内的管道工程市政管网到校园内的管网含市政管线碰头及相配套的设备设施等设计方案的确定及相关勘探手续的办理和审批 6设计方案须执行山东省教育厅等 6部门印发的山东省普通中小学校条件标准鲁教基发20171号文的有关规定 7中标人在设计中因专业资质专业深度要求不能独自完成设计中标人可委托或咨询专业单位协助完成相关费用均含在投标报价内山东省鲁成招标有限公司第十一小学新建工程方案及施工图设计 18 第三部分投标人须知 A 说明 1 适用范围本招标文件仅适用于本次招标项目第十一小学新建工程方案及施工图设计的招标采购 2定义 21 采购人系指烟台经济技术开发区教育体育和卫生健康局 22 采购代理机构系指山东省鲁成招标有限公司 23 投标人系指响应招标参加投标竞争并向采购代理机构提交投标文件的法人或其他组织单位负责人为同一人或者存在直接控股管理关系的不同投标人不得参加同一合同项下的政府采购活动 24中标人系指经评标委员会综合评审评选出的投标文件符合招标文件要求评标总得分最高能圆满地履行合同的投标人 25服务系指中标人按招标文件和合同的要求完成本项目服务工作所需的现场勘察设计以及其他相关的义务 3合格的投标人 31投标人必须遵守中华人民共和国政府采购法中华人民共和国政府采购法实施条例及其他有关的中国法律法规和规定无不良信用记录 32投标人须满足招标文件第一部分投标邀请书中 21资格要求 33投标人必须向招标代理机构购买纸质招标文件并登记备案 34为本次项目提供整体设计规范编制或者项目管理监理检测等服务的投标人不得再参加本次项目的采购活动 35投标人必须满足招标文件中其它实质性要求 4 其它 41 无论投标过程中的做法和结果如何投标人均应自行承担所有与参加投标有关的全部费用 42 无论投标结果如何采购人或采购代理机构均无向投标人解释其中标未中标原因的义务山东省鲁成招标有限公司第十一小学新建工程方案及施工图设计 19 43无论投标结果如何中标人的投标文件不予退还未中标的投标人的投标文件须留一份正本和一份副本存档其余退还 44 无论中标与否已购买招标文件的投标人对招标文件负保密责任 B 招标文件说明 5 招标文件的构成 51 招标文件由下述部分组成 511投标邀请书 512项目背景及相关要求 513投标人须知 514合同格式 515投标文件格式 52 招标文件以中文编印且以中文为准 53 除非有特殊要求招标文件不单独提供招标项目所在地的自然环境气候条件公用设施等情况投标人被视为熟悉上述与履行合同有关的一切情况 6 招标文件的澄清 61 投标人对招标文件如有疑问可要求澄清应在收到招标文件之日或者招标文件公告期限届满之日至2019年3月7日起七个工作日之内按招标文件载明的通讯方式以书面形式包括信函或传真下同通知采购人采购代理机构采购人采购代理机构将视情况确定采用适当方式予以澄清或以书面形式予以答复并在其认为必要时将不标明查询来源的书面答复发给已购买招标文件的每一投标人 62凡对本次招标提出的询问均以采购人采购代理机构的书面答复为准 7 招标文件的修改 71采购人对已发出的招标文件进行必要澄清或者修改澄清或者修改的内容可能影响投标文件编制的采购人或者采购代理机构应当在投标截止时间至少 15日前以书面形式通知所有获取招标文件的潜在投标人该澄清或者修改的内容为招标文件的组成部分投标人在收到该通知后应立即以书面的形式予以确认 72为使投标人在准备投标文件时有合理的时间考虑其投标文件的修改采购人可酌情推迟投标截止时间和开标时间并以书面形式通知已购买招标文件的每一投标人 73 招标文件的修改书将构成招标文件的一部分对投标人有约束力山东省鲁成招标有限公司第十一小学新建工程方案及施工图设计 20 C 投标文件的编写 8 要求投标人应仔细阅读招标文件的所有内容按照招标文件的要求提供投标文件并保证所提供的全部资料的真实性以使其投标对招标文件做出实质性响应否则其投标可能被拒绝 9 投标语言及计量单位 91 投标文件及投标人和采购代理机构就投标交换的文件和来往信件应以中文书写 92 除在招标文件的第二部分技术要求中另有规定外计量单位应使用中华人民共和国法定计量单位 93外文材料应提供第三方权威翻译 10 投标文件的组成 101 投标文件应包括下列部分 1011商务部分投标函开标一览表设计费用总报价的详细计算过程表投标人基本情况表拟投入本项目的人员汇总表拟投入本项目负责人简历表偏离表综合说明资格证明文件等 1012技术部分包含但不仅限于以下内容 10121工作计划需明确项目设计编制工期及编制时间进度安排编制设计管理人员配备情况项目人员安排及人员介绍须附人员履历表和资质证书复印件根据工作的具体内容增加必要的相关设计图纸图片和说明 10122设计说明 1构思说明和方案设计特点该项目应高起点规划高水平设计体现海滨城市特色体现和谐和可持续发展的城市建设思想包括功能分区道路交通组织竖向设计场地布置周边景观及绿化设计日照各功能用房平面布置建筑立面造型风格特点色彩搭配 2技术经济指标表总用地面积总建筑面积建筑占地面积各建筑单体建筑面积建筑密度运动场地面积容积率绿地等 10123 设计方案图纸设计方案图纸按建设用地规划设计条件中报审图纸要求执行 1总体规划设计表现出总平面布局功能分区总体布置及空间组织的考虑周围场地及绿化场地布置人流车流道路交通组织分析景观分析规模以及其他反映方案山东省鲁成招标有限公司第十一小学新建工程方案及施工图设计 21 特性的有关分析布置总平面图建筑的空间组织环境景观设计道路系统规划设计体育运动场地规划设计绿地系统规划设计智能规划设计节能规划设计配套管线包括消防燃气给水排水供暖供电通讯网络有线电视安防机房系统等竖向规划设计估算工程量和总造价大门门卫围墙换热站环网柜配电站密闭式垃圾收集站等所有配套建筑与主体建筑同步设计 2单体平面图①各层平面布置的总尺寸各房间功能开间进深尺寸②反映出入口及水平和垂直交通的关系③注明主要楼层地面屋面的标高关系④剖面图位置及编号 3单体立面图标注建筑物的标高材料及颜色 4单体剖面图单体剖面图不少于两个标注建筑物标高剖面图应剖在高度和层数不同空间关系比较复杂的主体建筑的纵向和横向相应部位一般应剖到楼梯并注明各层的标高建筑出现错层时还要注明层次及各层的主要功能关系 10124 图纸包括鸟瞰图规划总平面图单体透视效果图 10125关于项目的相关承诺 1013投标内容符合招标文件规定的证明文件及投标人认为需加以说明的其他内容 1014 投标保证金投标人应将投标文件装订成册并填写投标文件资料清单目录以方便阅读 11 投标文件格式 111 投标人应按招标文件中提供的投标文件格式填写投标文件正本和副本用 A4幅面的纸张打印并提供电子文档光盘或 U盘密封随投标文件一同递交电子文档及介质不退 112正本中的开标一览表用于开标时唱标用 113 投标人必须按本招标文件的顺序对各章的每一项给予明确应答必须清楚地表明是否满足本招标文件中各章每一项的要求 12 投标报价 121 投标人应在招标文件所附的投标报价明细表上写明投标内容的单价合计单项价和投标总价投标总报价应包括完成本项目服务工作期间所需的现场勘察费相关技术人员的人工费设计费差旅费税费管理配合验收绘图审图图纸图审资料后续服务技术服务利润政策性文件规定及合同包含的所有风险责任等全部费用投标人只允许有一个方案报价且所有内容必须报全采购人和采购代理机构不接受有任何选择山东省鲁成招标有限公司第十一小学新建工程方案及施工图设计 22 性的报价 122开标时投标文件中开标一览表内容与投标文件中设计费用总报价的详细计算过程表内容不一致的以开标一览表为准 13 投标货币 131投标文件中的所有报价均用人民币填报 14 投标人资格证明文件详见第五部分附件九 15 投标内容符合招标文件规定的响应文件 151 投标人须提交证明其投标内容符合招标文件规定的响应文件作为投标文件的一部分 152 下列文件可以是文件资料数据图纸 1521设计费用总报价的详细计算过程表 1522投标人基本情况表 1523拟投入本项目的人员汇总表 1524拟投入本项目负责人简历表 1525综合说明 1526偏离表 1527招标文件要求提交的其它内容 16 投标保证金 161 投标保证金为投标文件的组成部分之一 162 投标人应向采购代理机构提交人民币壹万元的投标保证金 163投标保证金应当以转账支票汇票本票网上银行支付以上支付方式均以银行到账时间为准或者金融机构担保机构出具的保函等非现金形式提交汇款用途须填写 SDGP370698201802000048保证金投标人自行承担未能按时到帐的所有责任 164投标保证金在递交投标文件截止时间前交于采购代理机构且应从其基本账户转出出具保证金的单位名称必须和参加投标的投标人名称一致不接受以个人名义交纳保证金否则将按无效保证金处理 165 投标保证金用于保护本次招标免受投标人的行为而引起的风险投标保证金有效期应当与投标有效期一致 166未按规定提交投标保证金的投标投标将被拒绝山东省鲁成招标有限公司第十一小学新建工程方案及施工图设计 23 167未中标的投标人的投标保证金将按 302款的规定予以退还 168 中标的投标人的投标保证金在签订合同后 5个工作日内予以退还 169发生以下情况之一者投标保证金将不予退还 1691投标截止时间后投标人在投标有效期内撤回投标 1692中标人未按本须知第 32条规定签订合同 1693投标人出现本须知第 35条规定的行为 17 投标有效期 171从投标截止之日起投标有效期为 90日历日投标有效期短于这个规定期限的投标将被拒绝 172特殊情况下在投标有效期满之前采购人和采购代理机构可以以书面形式要求投标人同意延长投标有效期投标人可以书面形式拒绝或接受上述要求拒绝延长投标有效期的投标人有权收回投标保证金同意延长投标有效期的投标人应当相应延长其投标保证金的有效期但不得修改投标文件的实质性内容 18 投标文件的签署及规定 181 投标人应准备投标文件一份正本六份副本及一份电子文档每一份投标文件上要明确注明正本或副本字样一旦正本和副本有差异以正本为准电子文档存储介质应当为光盘或 U盘并注明投标人名称 182投标文件正本和副本需装订成册经正式授权的投标人代表签字并加盖公章 183 除投标人对错处作必要修改外投标文件中不许有加行涂抹或改写若有修改则必须由投标人授权代表签字或盖章 184投标文件因字迹潦草或表达不清所引起的后果由投标人负责 185电子邮件电话传真形式的投标概不接受 D 投标文件的递交 19 投标文件的密封和标记 191 投标人应将投标文件正本和副本密封并标明招标编号项目名称投标人名称等字样 192所有密封文件须在封口处盖投标人公章 193投标文件由专人送交投标人应将投标文件按 191193中的规定进行密封和标记后按招标文件注明的地址送至开标地点未密封或未按规定密封的投标文件不予接受山东省鲁成招标有限公司第十一小学新建工程方案及施工图设计 24 20 递交投标文件的截止时间 201根据 21条规定所有投标文件都必须按招标文件中规定的投标截止时间之前送达指定的投标地点 202 出现第72款因招标文件的修改推迟投标截止日期时则按采购人和采购代理机构修改通知规定的时间递交 21 迟交的投标文件 211 采购代理机构将拒绝在投标截止时间之后收到的投标文件 22 投标文件的修改和撤消 221 投标人在提交投标文件后可对其投标文件进行修改或撤消但采购人和采购代理机构须在投标截止时间之前收到该修改或撤消的书面通知该通知须有经正式授权的投标人代表签字 222 投标人对投标文件修改的书面材料或撤消的通知应按第18和19条规定进行编写密封标注和递送并注明修改投标文件或撤消投标字样 223 投标截止时间以后不得修改投标文件 224 投标人不得在开标时间起至投标文件有效期满前撤消其投标文件否则采购人和采购代理机构将按 169款的规定没收其投标保证金 E 开标和评标 23 开标 231采购人和采购代理机构在招标文件规定的时间和地点公开开标投标人必须派授权代表参加开标仪式如授权代表缺席开标仪式投标将被视为无效投标人投标时应提供授权代表身份证明身份证原件其它证件无效如至投标截止时间递交投标文件的投标人少于三个采购人和采购代理机构有采取重新招标的权力 232检查密封情况开标时由投标人的法定代表人事业单位负责人或其授权代表和采购代理机构的监标员共同检查投标文件的密封情况并由投标人代表在投标密封记录表上签字确认 233开标采用由采购代理机构工作人员宣读的办法 2331宣读方式由投标人签字确认后由工作人员当众拆封由唱标员宣读要求唱标员必须按投标文件正本中的开标一览表如实宣读 2332宣读内容山东省鲁成招标有限公司第十一小学新建工程方案及施工图设计 25 ① 项目编号项目名称 ②投标人名称投标报价设计周期投标人对开标有异议的应当在开标现场提出采购人应当当场答复并制作记录唱标内容分项记录由投标人的法定代表人事业单位负责人或其授权代表签字确认 24 评标委员会 241 采购人和采购代理机构将根据招标项目的特点组建评标委员会 242评标委员会由有关方面的专家及采购人代表等五人以上单数组成采购人代表不得担任评标委员会的主要负责人评标专家由采购代理机构从省政府评审专家库中随机抽取抽取的专家数量无法满足评审要求的可以采取自行择优选定方式补足评审专家的抽取和使用应当严格保密评标委员会负责对投标文件进行审查质疑评估和比较 243评标期间需要澄清质疑时投标人应派投标人授权代表参加 25 评标原则公平公正科学择优效益为本次评标的基本原则评标委员会将按照这一原则的要求公正平等地对待各投标人同时在评标时恪守以下原则 251节能环保原则在本次采购活动中应当优先购买节能环保产品节能环保产品是指列入财政部国家发展改革委制定的节能产品政府采购清单和财政部国家环境保护总局制定的环境标志产品政府采购清单的产品 252促进中小企业支持监狱企业发展原则在本次采购活动中应当给予小微企业监狱企业价格扣除的政府采购政策优惠小微企业监狱企业价格扣除是依据财政部工信部等部委发布的政府采购促进中小企业发展暂行办法工信部等部委发布的关于印发中小企业划型标准规定的通知及财政部司法部发布的关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知的规定 253促进残疾人就业的原则在政府采购活动中残疾人福利性单位视同小型微型企业享受评审中价格扣除等促进中小企业发展的政府采购政策残疾人福利性单位属于小型微型企业的不重复享受政策 254客观性原则评标委员会将严格按照招标文件的要求对投标人的投标文件进行认真评审评标委员会判断投标文件的评审仅基于投标文件本身而不靠外部证据 255统一性原则评标委员会将按照统一的评标原则和评标办法用同一标准进行评标 256独立性原则评审工作在评标委员会内部独立进行不受外界任何因素干扰和影响评标委员会成员对出具的专家意见承担个人责任山东省鲁成招标有限公司第十一小学新建工程方案及施工图设计 26 257保密性原则评标委员会成员及有关工作人员将保守投标人的商业秘密 258综合性原则评标委员会将综合分析评审投标人的各项指标而不以单项指标的优劣评定中标候选人 259少数服从多数原则评标委员会成员应当依法独立评标遵守评标工作纪律对需要共同认定的事项存在争议的应当按照少数服从多数的原则作出评审结论持不同意见的评标委员会成员应当在评标报告上签署不同意见并说明理由不签署不同意见的视为同意 26 评标方法 261资格审查 2611开标结束后采购人采购代理机构将对投标人的资格进行审查合格投标人不足 3家的不得评标 2612信用记录查询开标后采购人采购代理机构将通过信用中国网站 wwwcreditchinagovc n 中国政府采购网 wwwccgpgovcn 信用山东 wwwcreditsdgovcn 对投标人信用信息进行查询查询截止时间同投标截止时间查询网页截图打印后经采购人确认签字后作为证据留存对列入失信被执行人重大税收违法案件当事人名单政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合中华人民共和国政府采购法第二十二条规定条件的投标人其投标将被拒绝 262对投标文件的初步审查 2621评标开始后评标委员会将组织审查投标文件是否完整是否有计算错误要求的保证金是否已提供文件是否恰当的签署 2622投标文件报价出现前后不一致的按照下列规定修正 1投标文件中开标一览表内容与投标文件中相应内容不一致的以开标一览为准 2大写金额和小写金额不一致的以大写金额为准 3单价金额小数点或者百分比有明显错位的以开标一览表的总价为准并修改单价 4总价金额与按单价汇总金额不一致的以单价金额计算结果为准同时出现两种以上不一致的按照前款规定的顺序修正修正后的报价经投标人确认后产生约束力投标人不确认的其投标无效 2623对不同文字文本投标文件的解释发生异议的以中文文本为准对投标文件因字迹潦草或表达不清所引起的后果由投标人自行负责 2624评标委员会将确定每一投标人是否对招标文件的要求做出了实质性的响应而没山东省鲁成招标有限公司第十一小学新建工程方案及施工图设计 27 有重大偏差实质性响应的投标是指投标符合招标文件的所有条款条件和规定且没有重大偏差或保留重大偏差或保留是指影响到招标文件规定的招标范围和内容或限制了采购人的权利和投标人的义务规定而纠正这些偏差将影响到其他提交实质性响应投标的投标人的公平竞争地位 2625重大偏差包括以下内容 1未按招标文件要求提交投标保证金或提供的投标保证金有瑕疵 2投标文件未按招标文件要求签署盖章的 3无法定代表人事业单位负责人出具的授权委托书的 4设计周期付款方式投标有效期有不满足招标文件要求的 5投标人提供的投标文件不完整评标委员会无法比较和评审的 6未按规定报价投标文件中未按招标文件要求报价评标委员会无法比较和评审的 7技术文件部分未按招标文件要求列出设计方案或者复制招标文件中的相关要求评标委员会无法比较和评审的 8投标文件中的设计方案明显不符合招标文件要求的 9投标文件附有采购人不能接受的条件 10评标过程中评标委员会发现投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价有可能影响设计成果质量或者不能诚信履约的应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明必要时提交相关证明材料投标人不能证明其报价合理性的评标委员会应当将其作为无效投标处理 11投标报价超过采购预算的 12不符合招标文件中规定的其他实质性要求投标文件有上述情况之一的为未能对招标文件做出实质性响应将作无效投标或废标处理不允许投标人通过修正或撤消不符之处而使其投标成为实质性响应的投标 2626评标委员会将允许投标人修改其投标文件的细微偏差细微偏差是指投标文件在实质上响应招标文件要求但在个别地方存在漏项或者提供了不完整的信息和数据等情况并且补正这些遗漏或者不完整不会对其他投标人造成不公平的结果细微偏差不影响投标文件的有效性 263 投标文件的澄清 2631为有助于对投标文件进行审查和比较评标委员会有权向投标人质疑请投标人澄清其投标文件中含义不明确的内容投标人有义务进行答疑和澄清须按照采购代理机构通知的时间地点派授权代表技术和商务人员进行答疑和澄清但澄清或说明的内容不得山东省鲁成招标有限公司第十一小学新建工程方案及施工图设计 28 超出投标文件的范围或改变投标文件的实质性内容 2632投标人对澄清的答复以书面材料为准并须由投标人授权代表签字或盖章投标人澄清和答复的内容构成投标文件的组成部分 264对投标文件的综合评审评标委员会根据如下评分细则对初审合格的各投标人投标文件充分审核后由各评委独立进行评分评分细则序号内容标准分数备注 1 投标报价 10分评标基准分10分评标基准价满足招标文件要求且投标报价价格最低的投标报价为基准价其价格分为满分10分其他投标人报价得分=评标基准价投标报价×评标基准分报价得分小数点后保留两位 2 设计编制技术评分 44分投标文件没有该项内容或不满足要求的该项得0 分构思说明和方案设计特点 8分根据投标人针对本项目的构思说明和方案设计特点由评委进行独立评分构思清晰和方案合理得 68分构思较为清晰和方案较为合理得 45分构思模糊和方案基本合理得 23分总体规划设计 8分根据投标人针对本项目总体规划设计由评委进行独立评分总体规划设计具有创新性全面合理可行得 68分总体规划设计基本合理得 45分总体规划设计片面不清晰得 23分结构造型安全节能与投资分析 8分 1根据结构造型的合理性可实施性由评委在 13分之间独立评分 2根据设计方案是否满足抗震消防的技术规范及建筑节能等情况由评委在 13分之间独立评分 3设计方案建筑工程投资总额不超过 3500元平方米且投资分析情况切实合理由评委在 12分之间独立评分设计编制方案深度要求及进度安排 8分根据设计编制方案是否符合开发区实际情况整体实施方案是否合理高效可操作性有对设计目标进行优化完善的措施能保证项目目标实现由评委进行独立评分设计编制方案深度要求及进度安排合理高效可操作性强有对设计目标进行优化完善的措施得 58 分设计编制方案深度要求及进度安排基本合理得 14 分山东省鲁成招标有限公司第十一小学新建工程方案及施工图设计 29 建筑物设计 6分根据建筑投标人建筑物设计情况由评委进行独立评分 1外观造型及色彩新颖独特美观富于变化而又协调统一的由评委在 13分之间独立评分 2室内空间视野组织各类用房明确布局合理的由评委在13分之间独立评分交通组织和停车安全疏散与消防 3分根据建筑投标人设计的交通组织和停车安全疏散与消防情况由评委在 13分之间独立评分规划设计指标 3分根据建筑投标人设计方案的容积率建筑密度绿地率安全间距停车泊位出入口方位后退红线等各项指标情况由评委在 13分之间独立评分 3 拟配备人员情况 8分 1拟投入本项目负责人具有国家一级注册建筑师执业资格并提供执业资格证书原件的得 4分未提供或提供评委不认可的得 0分 2拟投入拟投入本项目的人员除项目负责人外具有国家一级注册建筑师执业资格并提供执业资格证书原件的每提供1份得1分满分4分未提供或提供评委不认可的得 0分注须提供上述人员本单位近三个月任意一个月的社会保险缴费记录证明原件须由第三方社会保险机构出具并提供人员名字明细否则不予认可 4 现场讲解 10分根据投标人现场讲解情况由评委进行独立评分讲解内容全面设计理念独特构思新颖能确保本项目目标的实现得710分讲解内容基本合理基本满足项目需求得 46分讲解内容不详实未能确保本项目目标的实现得 23分未进行讲解不得分 5 类似项目业绩 6分以投标人提供的 2015年1月1日起以合同签订时间为准至今中小学等类似设计施工图项目业绩证明材料原件合同原件为准每提供一份得 2分最高得 6分未提供或提供的评委不认可的得 0分 6 服务措施 8分根据投标人对服务措施的计划及实施组织计划步骤及安排包括接到具体项目后的响应时间完成时间及后续服务及其他承诺等由评委进行独立评分服务措施全面合理可行得 68分服务措施基本合理得25分山东省鲁成招标有限公司第十一小学新建工程方案及施工图设计 30 注 1社会保险缴费记录材料原件包括以下三种情况之一 A养老保险个人账户对账单 B社会保险缴费管理部门出示的加盖公章的该社会保险缴费明细单 C社会保险缴费管理部门政务网站缴纳信息查询结果打印件提供该政务网站详细查询网址该网址能够查询所提供缴纳社会保险全部信息若查询不到或信息不全的将不被认可 2投标人如属小微企业产品价格需扣除的须按照工信部联企业2011 300号文关于印发中小企业划型标准规定的通知及财政部工信部政府采购促进中小企业发展暂行办法的规定提供中小企业声明函原件否则评审时不予承认投标人所投产品中全部为小微企业产品给予 8的价格扣除联合协议中约定小型微型企业的协议合同金额占到联合体协议合同总金额 30以上的可给予联合体 2的价格扣除 3投标人如属残疾人福利性单位产品价格需扣除的须按照关于促进残疾人就业政府采购政策的通知财库2017141 号的规定提供残疾人福利性单位声明函原件否则评审时不予承认在政府采购活动中残疾人福利性单位视同小型微型企业残疾人福利性单位属于小型微型企业的不重复享受政策 4若投标人为监狱企业按照财政部司法部发布的关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知的规定在政府采购活动中监狱企业视同小型微型企业享受评审中价格扣除的政府采购政策监狱企业在投标价格评审中给予 6的价格扣除优惠须提供省级以上监狱管理局戒毒管理局含新疆生产建设兵团出具的属于监狱企业的证明文件复印件否则评审时不予承认 27 特殊情况下的评标方法如出现投标人达不到法定要求的数量串通投标投标人互相诋毁并经评标委员会认定明显缺乏竞争导致评标委员会无法评标或投标人报价均超出项目预算时评标委员会有权停止招标可以改用其它方式进行本项目 7 投标人履约能力信誉荣誉等 10分根据投标人履约能力信誉荣誉等由评委进行独立评分投标人履约能力强信誉荣誉良好得 710分投标人履约能力较强信誉荣誉一般得 46分投标人履约能力一般信誉荣誉差得 13分 8 优惠条件及承诺 4分由评委根据投标人的优惠条件及承诺在 14分之间独立评分山东省鲁成招标有限公司第十一小学新建工程方案及施工图设计 31 28 评标纪律 281评标是招标工作的重要环节评标工作在评标委员会内独立进行评标委员会将按照评标原则的要求公正平等地对待所有投标人 282所有评标人员应忠于职守廉洁自律秉公办事不徇私情 283评标人员不得接受或参加投标人或与投标有关的单位组织或个人的有碍公务的宴请娱乐等不得以任何形式弄虚作假 284评标期间评标人员不得随意出入评标地点与外界通讯会客等 285在投标文件的审查澄清评价和比较以及授予合同的过程中投标人对采购人用户及评标委员会其他成员施加影响的任何行为都将导致被取消投标资格 286为保证定标的公正性在评标过程中评委不得与任何投标人或与招标结果有利害关系的人员进行私下接触在评标工作结束后凡与评标情况有接触的任何人不得将评标情况扩散出评标委员会以外 287评标过程中当发表结论性意见时先听取专家评委意见用户评委随后发表意见 288评标结束后各评标人员应将全部资料整理交至采购代理机构严禁将评标过程中的任何资料带出评标现场向投标人或其他单位提供 289采购代理机构与委托方应对评标委员会成员名单拟邀请的潜在投标人名单已购买招标文件的潜在投标人名单评标过程予以保密 2810 评标委员会成员以及与评审有关的人员应当对评审情况和评审过程中获悉的国家秘密商业秘密予以保密 2811评标委员会成员应当客观公正地履行职责遵守职业道德对所提出的评审意见承担个人责任 2812评标工作开始前由工作人员负责收缴并保管评委工作人员的通讯工具 2813在政府采购活动中采购人员及相关人员与投标人有下列利害关系之一的应当回避一参加采购活动前 3年内与投标人存在劳动关系二参加采购活动前 3年内担任投标人的董事监事三参加采购活动前 3年内是投标人的控股股东或者实际控制人四与投标人的法定代表人事业单位负责人或者负责人有夫妻直系血亲三代以内旁系血亲或者近姻亲关系五与投标人有其他可能影响政府采购活动公平公正进行的关系山东省鲁成招标有限公司第十一小学新建工程方案及施工图设计 32 投标人认为采购人员及相关人员与其他投标人有利害关系的可以向采购人或者采购代理机构书面提出回避申请并说明理由采购人或者采购代理机构应当及时询问被申请回避人员有利害关系的被申请回避人员应当回避采购人员与投标人有利害关系而不依法回避的给予警告并处 2000元以上 2万元以下的罚款 F 定标 29 中标标准 291评标委员会将按照招标文件规定的各项因素进行综合评审评标总得分最高的投标人为第一中标候选人得分相同的按投标报价由低到高顺序排列得分且投标报价相同的按设计编制技术评分项优劣顺序排列以此类推投标人的最终得分由报价得分和各个独立评分项汇总计算每个独立评分项由评委评分取平均值计算小数点后保留两位四舍五入 292最低报价不是中标的唯一标准 293采购人或者采购代理机构不得通过对样品进行检测对投标人进行考察等方式改变评审结果 G 授予合同 30 中标通知 301 评标结束后采购代理机构将以书面形式发出中标通知书中标通知书一经发出即产生法律效力 302 采购代理机构将向未中标的投标人通知未中标结果并在公布中标结果 5个工作日内退还其投标保证金 303中标通知书将作为签订合同的依据且是合同的一个组成部分 304中标结果应当自中标人确定之日起 2个工作日内公告 31 授予合同时变更数量的权力采购人在签订合同时有权对招标内容的数量和服务予以增加或减少按中标单价相应调整总价 32 签订合同 321 中标人须按中标通知书指定的时间地点按照招标文件和投标文件确定的事项与采购人签订政府采购合同签订政府采购合同的时间在中标通知书发出之日三十日内山东省鲁成招标有限公司第十一小学新建工程方案及施工图设计 33 322 招标文件及其补充文件中标人的投标文件及其澄清文件等均为合同附件 323如中标人拒签合同则按违约处理并没收其投标保证金采购人可依照中华人民共和国政府采购法中华人民共和国政府采购法实施条例规定追究法律责任 H 中标服务费 33 中标服务费由开发区财政局支付 I 无效投标与废标 34投标人有第2625条规定情况之一其投标视为无效投标 35投标人有下列情况之一其投标不仅被视为废标而且采购人将严格按照中华人民共和国政府采购法中华人民共和国政府采购法实施条例及相关法律法规及规章制度的规定行使权利根据情节处以一至三年内禁止参加开发区政府采购活动投标人给采购人造成损失的采购人有索赔的权利 351提供虚假材料谋取中标成交的 352采取不正当手段诋毁排挤其他供应商的 353与采购人其他供应商或者采购代理机构恶意串通的 354向采购人采购代理机构评标委员会行贿或者提供其他不正当利益的 355在招标采购过程中与采购人进行协商谈判的 356法律法规规定的其他情况 J 解释权 36本招标文件的最终解释权为采购人解释以采购人的书面解释为准 37招标文件未做须知明示而又有相关法律法规规定的投标人应同时遵守相关法律法规 K 质疑 38 提出质疑的投标人应当是参与本项目采购活动的投标人 39参与该项目的投标人认为采购文件采购过程中标结果使自己的权益受到损害的可以在知道或者应知其权益受到损害之日起 7个工作日内以书面形式向采购人采购代理机构提出质疑针对同一采购程序环节的质疑投标人应一次性提出山东省鲁成招标有限公司第十一小学新建工程方案及施工图设计 34 第四部分合同格式 GF20150209 合同编号建设工程设计合同示范文本房屋建筑工程住房和城乡建设部国家工商行政管理总局制定山东省鲁成招标有限公司第十一小学新建工程方案及施工图设计 35 说明为了指导建设工程设计合同当事人的签约行为维护合同当事人的合法权益依据中华人民共和国合同法中华人民共和国建筑法中华人民共和国招标投标法以及相关法律法规住房城乡建设部工商总局对建设工程设计合同一民用建设工程设计合同GF20000209进行了修订制定了建设工程设计合同示范文本房屋建筑工程GF20150209以下简称示范文本为了便于合同当事人使用示范文本现就有关问题说明如下一示范文本的组成示范文本由合同协议书通用合同条款和专用合同条款三部分组成一合同协议书示范文本合同协议书集中约定了合同当事人基本的合同权利义务二通用合同条款通用合同条款是合同当事人根据中华人民共和国建筑法中华人民共和国合同法等法律法规的规定就工程设计的实施及相关事项对合同当事人的权利义务作出的原则性约定通用合同条款既考虑了现行法律法规对工程建设的有关要求也考虑了工程设计管理的特殊需要三专用合同条款专用合同条款是对通用合同条款原则性约定的细化完善补充修改或另行约定的条款合同当事人可以根据不同建设工程的特点及具体情况通过双方的谈判协商对相应的专用合同条款进行修改补充在使用专用合同条款时应注意以下事项 1专用合同条款的编号应与相应的通用合同条款的编号一致 2合同当事人可以通过对专用合同条款的修改满足具体房屋建筑工程的特殊要求避免直接修改通用合同条款 3在专用合同条款中有横道线的地方合同当事人可针对相应的通用合同条款进行细化完善补充修改或另行约定如无细化完善补充修改或另行约定则填写无或划二示范文本的性质和适用范围示范文本供合同双方当事人参照使用可适用于方案设计招标投标队伍比选等形式下的合同订立山东省鲁成招标有限公司第十一小学新建工程方案及施工图设计 36 示范文本适用于建设用地规划许可证范围内的建筑物构筑物设计室外工程设计民用建筑修建的地下工程设计及住宅小区工厂厂前区工厂生活区小区规划设计及单体设计等以及所包含的相关专业的设计内容总平面布置竖向设计各类管网管线设计景观设计室内外环境设计及建筑装饰道路消防智能安保通信防雷人防供配电照明废水治理空调设施抗震加固等等工程设计活动山东省鲁成招标有限公司第十一小学新建工程方案及施工图设计 37 第一部分合同协议书发包人全称烟台经济技术开发区教育体育和卫生健康局设计人全称根据中华人民共和国合同法中华人民共和国建筑法及有关法律规定遵循平等自愿公平和诚实信用的原则双方就第十一小学新建工程方案及施工图设计及有关事项协商一致共同达成如下协议一工程概况 1工程名称 2工程地点 3规划占地面积平方米总建筑面积平方米其中地上约平方米地下约平方米地上层地下层建筑高度米 4建筑功能等 5投资估算约元人民币二工程设计范围阶段与服务内容 1工程设计范围 2工程设计阶段 3工程设计服务内容工程设计范围阶段与服务内容详见专用合同条款附件 1 三工程设计周期计划开始设计日期年月日计划完成设计日期年月日具体工程设计周期以专用合同条款及其附件的约定为准四合同价格形式与签约合同价 1合同价格形式 2签约合同价为人民币大写 ? 元五发包人代表与设计人项目负责人发包人代表山东省鲁成招标有限公司第十一小学新建工程方案及施工图设计 38 设计人项目负责人六合同文件构成本协议书与下列文件一起构成合同文件 1专用合同条款及其附件 2通用合同条款 3中标通知书如果有 4投标函及其附录如果有 5发包人要求 6技术标准 7发包人提供的上一阶段图纸如果有 8其他合同文件在合同履行过程中形成的与合同有关的文件均构成合同文件组成部分上述各项合同文件包括合同当事人就该项合同文件所作出的补充和修改属于同一类内容的文件应以最新签署的为准七承诺 1发包人承诺按照法律规定履行项目审批手续按照合同约定提供设计依据并按合同约定的期限和方式支付合同价款 2设计人承诺按照法律和技术标准规定及合同约定提供工程设计服务八词语含义本协议书中词语含义与第二部分通用合同条款中赋予的含义相同九签订地点本合同在签订十补充协议合同未尽事宜合同当事人另行签订补充协议补充协议是合同的组成部分十一合同生效本合同自生效山东省鲁成招标有限公司第十一小学新建工程方案及施工图设计 39 十二合同份数本合同正本一式份副本一式份均具有同等法律效力发包人执正本份副本份设计人执正本份副本份发包人盖章设计人盖章法定代表人或其委托代理人法定代表人或其委托代理人签字签字组织机构代码组织机构代码纳税人识别码纳税人识别码地址地址邮政编码邮政编码法定代表人法定代表人委托代理人委托代理人电话电话传真传真电子信箱电子信箱开户银行开户银行账号账号时间年月日时间年月日山东省鲁成招标有限公司第十一小学新建工程方案及施工图设计 40 第二部分通用合同条款 1 一般约定 11 词语定义与解释合同协议书通用合同条款专用合同条款中的下列词语具有本款所赋予的含义 111 合同 1111 合同是指根据法律规定和合同当事人约定具有约束力的文件构成合同的文件包括合同协议书专用合同条款及其附件通用合同条款中标通知书如果有投标函及其附录如果有发包人要求技术标准发包人提供的上一阶段图纸如果有以及其他合同文件 1112 合同协议书是指构成合同的由发包人和设计人共同签署的称为合同协议书的书面文件 1113 中标通知书是指构成合同的由发包人通知设计人中标的书面文件 1114 投标函是指构成合同的由设计人填写并签署的用于投标的称为投标函的文件 1115 投标函附录是指构成合同的附在投标函后的称为投标函附录的文件 1116 发包人要求是指构成合同文件组成部分的由发包人就工程项目的目的范围功能要求及工程设计文件审查的范围和内容等提出相应要求的书面文件又称设计任务书 1117 技术标准是指构成合同的设计应当遵守的或指导设计的国家行业或地方的技术标准和要求以及合同约定的技术标准和要求 1118 其他合同文件是指经合同当事人约定的与工程设计有关的具有合同约束力的文件或书面协议合同当事人可以在专用合同条款中进行约定 112 合同当事人及其他相关方 1121 合同当事人是指发包人和或设计人 1122 发包人是指与设计人签订合同协议书的当事人及取得该当事人资格的合法继承人 1123 设计人是指与发包人签订合同协议书的具有相应工程设计资质的当事人及取得该当事人资格的合法继承人 1124 分包人是指按照法律规定和合同约定分包部分工程设计工作并与设计人签订分包合同的具有相应资质的法人山东省鲁成招标有限公司第十一小学新建工程方案及施工图设计 41 1125 发包人代表是指由发包人指定负责工程设计方面在发包人授权范围内行使发包人权利的人 1126 项目负责人是指由设计人任命负责工程设计在设计人授权范围内负责合同履行且按照法律规定具有相应资格的项目主持人 1127 联合体是指两个以上设计人联合以一个设计人身份为发包人提供工程设计服务的临时性组织 113 工程设计服务资料与文件 1131 工程设计服务是指设计人按照合同约定履行的服务包括工程设计基本服务工程设计其他服务 1132 工程设计基本服务是指设计人根据发包人的委托提供编制房屋建筑工程方案设计文件初步设计文件含初步设计概算施工图设计文件服务并相应提供设计技术交底解决施工中的设计技术问题参加竣工验收等服务基本服务费用包含在设计费中 1133 工程设计其他服务是指发包人根据工程设计实际需要要求设计人另行提供且发包人应当单独支付费用的服务包括总体设计服务主体设计协调服务采用标准设计和复用设计服务非标准设备设计文件编制服务施工图预算编制服务竣工图编制服务等 1134 暂停设计是指发生设计人不能按照合同约定履行全部或部分义务情形而暂时中断工程设计服务的行为 1135 工程设计资料是指根据合同约定发包人向设计人提供的用于完成工程设计范围与内容所需要的资料 1136 工程设计文件指按照合同约定和技术要求由设计人向发包人提供的阶段性成果最终工作成果等且应当采用合同中双方约定的载体 114 日期和期限 1141 开始设计日期包括计划开始设计日期和实际开始设计日期计划开始设计日期是指合同协议书约定的开始设计日期实际开始设计日期是指发包人发出的开始设计通知中载明的开始设计日期 1142 完成设计日期包括计划完成设计日期和实际完成设计日期计划完成设计日期是指合同协议书约定的完成设计及相关服务的日期实际完成设计日期是指设计人交付全部或阶段性设计成果及提供相关服务日期 1143 设计周期又称设计工期是指在合同协议书约定的设计人完成工程设计及相关服务所需的期限包括按照合同约定所作的期限变更 1144 基准日期招标发包的工程设计以投标截止日前 28天的日期为基准日期直接山东省鲁成招标有限公司第十一小学新建工程方案及施工图设计 42 发包的工程设计以合同签订日前 28天的日期为基准日期 1145 天除特别指明外均指日历天合同中按天计算时间的开始当天不计入从次日开始计算期限最后一天的截止时间为当天 2400时 115 合同价格 1151 签约合同价是指发包人和设计人在合同协议书中确定的总金额 1152 合同价格又称设计费是指发包人用于支付设计人按照合同约定完成工程设计范围内全部工作的金额包括合同履行过程中按合同约定发生的价格变化 116 其他 1161 书面形式是指合同书信件和数据电文包括电报电传传真电子数据交换和电子邮件等可以有形地表现所载内容的形式 12 语言文字合同以中国的汉语简体文字编写解释和说明合同当事人在专用合同条款中约定使用两种以上语言时汉语为优先解释和说明合同的语言 13 法律合同所称法律是指中华人民共和国法律行政法规部门规章以及工程所在地的地方性法规自治条例单行条例和地方政府规章等合同当事人可以在专用合同条款中约定合同适用的其他规范性文件 14 技术标准 141 适用于工程的现行有效的国家标准行业标准工程所在地的地方性标准以及相应的规范规程等合同当事人有特别要求的应在专用合同条款中约定 142 发包人要求使用国外技术标准的发包人与设计人在专用合同条款中约定原文版本和中文译本提供方及提供标准的名称份数时间及费用承担等事项 143 发包人对工程的技术标准功能要求高于或严于现行国家行业或地方标准的应当在专用合同条款中予以明确除专用合同条款另有约定外应视为设计人在签订合同前已充分预见前述技术标准和功能要求的复杂程度签约合同价中已包含由此产生的设计费用 15 合同文件的优先顺序组成合同的各项文件应互相解释互为说明除专用合同条款另有约定外解释合同文件的优先顺序如下 1合同协议书山东省鲁成招标有限公司第十一小学新建工程方案及施工图设计 43 2专用合同条款及其附件 3通用合同条款 4中标通知书如果有 5投标函及其附录如果有 6发包人要求 7技术标准 8发包人提供的上一阶段图纸如果有 9其他合同文件上述各项合同文件包括合同当事人就该项合同文件所作出的补充和修改属于同一类内容的文件应以最新签署的为准在合同履行过程中形成的与合同有关的文件均构成合同文件组成部分并根据其性质确定优先解释顺序 16 联络 161 与合同有关的通知批准证明证书指示指令要求请求同意确定和决定等均应采用书面形式并应在合同约定的期限内送达接收人和送达地点 162 发包人和设计人应在专用合同条款中约定各自的送达接收人送达地点电子邮箱任何一方合同当事人指定的接收人或送达地点或电子邮箱发生变动的应提前 3天以书面形式通知对方否则视为未发生变动 163 发包人和设计人应当及时签收另一方送达至送达地点和指定接收人的来往信函如确有充分证据证明一方无正当理由拒不签收的视为拒绝签收一方认可往来信函的内容 17 严禁贿赂合同当事人不得以贿赂或变相贿赂的方式谋取非法利益或损害对方权益因一方合同当事人的贿赂造成对方损失的应赔偿损失并承担相应的法律责任 18 保密除法律规定或合同另有约定外未经发包人同意设计人不得将发包人提供的图纸文件以及声明需要保密的资料信息等商业秘密泄露给第三方除法律规定或合同另有约定外未经设计人同意发包人不得将设计人提供的技术文件技术成果技术秘密及声明需要保密的资料信息等商业秘密泄露给第三方保密期限由发包人与设计人在专用合同条款中约定山东省鲁成招标有限公司第十一小学新建工程方案及施工图设计 44 2 发包人 21 发包人一般义务 211 发包人应遵守法律并办理法律规定由其办理的许可核准或备案包括但不限于建设用地规划许可证建设工程规划许可证建设工程方案设计批准施工图设计审查等许可核准或备案发包人负责本项目各阶段设计文件向规划设计管理部门的送审报批工作并负责将报批结果书面通知设计人因发包人原因未能及时办理完毕前述许可核准或备案手续导致设计工作量增加和或设计周期延长时由发包人承担由此增加的设计费用和或延长的设计周期 212 发包人应当负责工程设计的所有外部关系包括但不限于当地政府主管部门等的协调为设计人履行合同提供必要的外部条件 213 专用合同条款约定的其他义务 22 发包人代表发包人应在专用合同条款中明确其负责工程设计的发包人代表的姓名职务联系方式及授权范围等事项发包人代表在发包人的授权范围内负责处理合同履行过程中与发包人有关的具体事宜发包人代表在授权范围内的行为由发包人承担法律责任发包人更换发包人代表的应在专用合同条款约定的期限内提前书面通知设计人发包人代表不能按照合同约定履行其职责及义务并导致合同无法继续正常履行的设计人可以要求发包人撤换发包人代表 23 发包人决定 231 发包人在法律允许的范围内有权对设计人的设计工作设计项目和或设计文件作出处理决定设计人应按照发包人的决定执行涉及设计周期和或设计费用等问题按本合同第 11条工程设计变更与索赔的约定处理 232 发包人应在专用合同条款约定的期限内对设计人书面提出的事项作出书面决定如发包人不在确定时间内作出书面决定设计人的设计周期相应延长 24 支付合同价款发包人应按合同约定向设计人及时足额支付合同价款山东省鲁成招标有限公司第十一小学新建工程方案及施工图设计 45 25 设计文件接收发包人应按合同约定及时接收设计人提交的工程设计文件 3 设计人 31 设计人一般义务 311 设计人应遵守法律和有关技术标准的强制性规定完成合同约定范围内的房屋建筑工程方案设计初步设计施工图设计提供符合技术标准及合同要求的工程设计文件提供施工配合服务设计人应当按照专用合同条款约定配合发包人办理有关许可核准或备案手续的因设计人原因造成发包人未能及时办理许可核准或备案手续导致设计工作量增加和或设计周期延长时由设计人自行承担由此增加的设计费用和或设计周期延长的责任 312 设计人应当完成合同约定的工程设计其他服务 313 专用合同条款约定的其他义务 32 项目负责人 321 项目负责人应为合同当事人所确认的人选并在专用合同条款中明确项目负责人的姓名执业资格及等级注册执业证书编号联系方式及授权范围等事项项目负责人经设计人授权后代表设计人负责履行合同 322 设计人需要更换项目负责人的应在专用合同条款约定的期限内提前书面通知发包人并征得发包人书面同意通知中应当载明继任项目负责人的注册执业资格管理经验等资料继任项目负责人继续履行第 321项约定的职责未经发包人书面同意设计人不得擅自更换项目负责人设计人擅自更换项目负责人的应按照专用合同条款的约定承担违约责任对于设计人项目负责人确因患病与设计人解除或终止劳动关系工伤等原因更换项目负责人的发包人无正当理由不得拒绝更换 323 发包人有权书面通知设计人更换其认为不称职的项目负责人通知中应当载明要求更换的理由对于发包人有理由的更换要求设计人应在收到书面更换通知后在专用合同条款约定的期限内进行更换并将新任命的项目负责人的注册执业资格管理经验等资料书面通知发包人继任项目负责人继续履行第 321项约定的职责设计人无正当理由拒绝更换项目负责人的应按照专用合同条款的约定承担违约责任 33 设计人人员 331 除专用合同条款对期限另有约定外设计人应在接到开始设计通知后7天内向发山东省鲁成招标有限公司第十一小学新建工程方案及施工图设计 46 包人提交设计人项目管理机构及人员安排的报告其内容应包括建筑结构给排水暖通电气等专业负责人名单及其岗位注册执业资格等 332 设计人委派到工程设计中的设计人员应相对稳定设计过程中如有变动设计人应及时向发包人提交工程设计人员变动情况的报告设计人更换专业负责人时应提前 7天书面通知发包人除专业负责人无法正常履职情形外还应征得发包人书面同意通知中应当载明继任人员的注册执业资格执业经验等资料 333 发包人对于设计人主要设计人员的资格或能力有异议的设计人应提供资料证明被质疑人员有能力完成其岗位工作或不存在发包人所质疑的情形发包人要求撤换不能按照合同约定履行职责及义务的主要设计人员的设计人认为发包人有理由的应当撤换设计人无正当理由拒绝撤换的应按照专用合同条款的约定承担违约责任 34 设计分包 341 设计分包的一般约定设计人不得将其承包的全部工程设计转包给第三人或将其承包的全部工程设计肢解后以分包的名义转包给第三人设计人不得将工程主体结构关键性工作及专用合同条款中禁止分包的工程设计分包给第三人工程主体结构关键性工作的范围由合同当事人按照法律规定在专用合同条款中予以明确设计人不得进行违法分包 342 设计分包的确定设计人应按专用合同条款的约定或经过发包人书面同意后进行分包确定分包人按照合同约定或经过发包人书面同意后进行分包的设计人应确保分包人具有相应的资质和能力工程设计分包不减轻或免除设计人的责任和义务设计人和分包人就分包工程设计向发包人承担连带责任 343 设计分包管理设计人应按照专用合同条款的约定向发包人提交分包人的主要工程设计人员名单注册执业资格及执业经历等 344 分包工程设计费 1除本项第2目约定的情况或专用合同条款另有约定外分包工程设计费由设计人与分包人结算未经设计人同意发包人不得向分包人支付分包工程设计费 2生效的法院判决书或仲裁裁决书要求发包人向分包人支付分包工程设计费的发包人有权从应付设计人合同价款中扣除该部分费用山东省鲁成招标有限公司第十一小学新建工程方案及施工图设计 47 35 联合体 351 联合体各方应共同与发包人签订合同协议书联合体各方应为履行合同向发包人承担连带责任 352 联合体协议应当约定联合体各成员工作分工经发包人确认后作为合同附件在履行合同过程中未经发包人同意不得修改联合体协议 353 联合体牵头人负责与发包人联系并接受指示负责组织联合体各成员全面履行合同 354 发包人向联合体支付设计费用的方式在专用合同条款中约定 4 工程设计资料 41 提供工程设计资料发包人应当在工程设计前或专用合同条款附件 2约定的时间向设计人提供工程设计所必需的工程设计资料并对所提供资料的真实性准确性和完整性负责按照法律规定确需在工程设计开始后方能提供的设计资料发包人应及时地在相应工程设计文件提交给发包人前的合理期限内提供合理期限应以不影响设计人的正常设计为限 42 逾期提供的责任发包人提交上述文件和资料超过约定期限的超过约定期限 15天以内设计人按本合同约定的交付工程设计文件时间相应顺延超过约定期限 15天以外时设计人有权重新确定提交工程设计文件的时间工程设计资料逾期提供导致增加了设计工作量的设计人可以要求发包人另行支付相应设计费用并相应延长设计周期 5 工程设计要求 51 工程设计一般要求 511 对发包人的要求 5111 发包人应当遵守法律和技术标准不得以任何理由要求设计人违反法律和工程质量安全标准进行工程设计降低工程质量 5112 发包人要求进行主要技术指标控制的钢材用量混凝土用量等主要技术指标控制值应当符合有关工程设计标准的要求且应当在工程设计开始前书面向设计人提出经发包人与设计人协商一致后以书面形式确定作为本合同附件 5113 发包人应当严格遵守主要技术指标控制的前提条件由于发包人的原因导致工山东省鲁成招标有限公司第十一小学新建工程方案及施工图设计 48 程设计文件超出主要技术指标控制值的发包人承担相应责任 512 对设计人的要求 5121 设计人应当按法律和技术标准的强制性规定及发包人要求进行工程设计有关工程设计的特殊标准或要求由合同当事人在专用合同条款中约定设计人发现发包人提供的工程设计资料有问题的设计人应当及时通知发包人并经发包人确认 5122 除合同另有约定外设计人完成设计工作所应遵守的法律以及技术标准均应视为在基准日期适用的版本基准日期之后前述版本发生重大变化或者有新的法律以及技术标准实施的设计人应就推荐性标准向发包人提出遵守新标准的建议对强制性的规定或标准应当遵照执行因发包人采纳设计人的建议或遵守基准日期后新的强制性的规定或标准导致增加设计费用和或设计周期延长的由发包人承担 5123 设计人应当根据建筑工程的使用功能和专业技术协调要求合理确定基础类型结构体系结构布置使用荷载及综合管线等 5124 设计人应当严格执行其双方书面确认的主要技术指标控制值由于设计人的原因导致工程设计文件超出在专用合同条款中约定的主要技术指标控制值比例的设计人应当承担相应的违约责任 5125 设计人在工程设计中选用的材料设备应当注明其规格型号性能等技术指标及适应性满足质量安全节能环保等要求 52 工程设计保证措施 521 发包人的保证措施发包人应按照法律规定及合同约定完成与工程设计有关的各项工作 522 设计人的保证措施设计人应做好工程设计的质量与技术管理工作建立健全工程设计质量保证体系加强工程设计全过程的质量控制建立完整的设计文件的设计复核审核会签和批准制度明确各阶段的责任人 53 工程设计文件的要求 531 工程设计文件的编制应符合法律技术标准的强制性规定及合同的要求 532 工程设计依据应完整准确可靠设计方案论证充分计算成果可靠并能够实施 533 工程设计文件的深度应满足本合同相应设计阶段的规定要求并符合国家和行业山东省鲁成招标有限公司第十一小学新建工程方案及施工图设计 49 现行有效的相关规定 534 工程设计文件必须保证工程质量和施工安全等方面的要求按照有关法律法规规定在工程设计文件中提出保障施工作业人员安全和预防生产安全事故的措施建议 535 应根据法律技术标准要求保证房屋建筑工程的合理使用寿命年限并应在工程设计文件中注明相应的合理使用寿命年限 54 不合格工程设计文件的处理 541 因设计人原因造成工程设计文件不合格的发包人有权要求设计人采取补救措施直至达到合同要求的质量标准并按第142款设计人违约责任的约定承担责任 542 因发包人原因造成工程设计文件不合格的设计人应当采取补救措施直至达到合同要求的质量标准由此增加的设计费用和或设计周期的延长由发包人承担 6 工程设计进度与周期 61 工程设计进度计划 611 工程设计进度计划的编制设计人应按照专用合同条款约定提交工程设计进度计划工程设计进度计划的编制应当符合法律规定和一般工程设计实践惯例工程设计进度计划经发包人批准后实施工程设计进度计划是控制工程设计进度的依据发包人有权按照工程设计进度计划中列明的关键性控制节点检查工程设计进度情况工程设计进度计划中的设计周期应由发包人与设计人协商确定明确约定各阶段设计任务的完成时间区间包括各阶段设计过程中设计人与发包人的交流时间但不包括相关政府部门对设计成果的审批时间及发包人的审查时间 612 工程设计进度计划的修订工程设计进度计划不符合合同要求或与工程设计的实际进度不一致的设计人应向发包人提交修订的工程设计进度计划并附具有关措施和相关资料除专用合同条款对期限另有约定外发包人应在收到修订的工程设计进度计划后5天内完成审核和批准或提出修改意见否则视为发包人同意设计人提交的修订的工程设计进度计划 62 工程设计开始发包人应按照法律规定获得工程设计所需的许可发包人发出的开始设计通知应符合法律规定一般应在计划开始设计日期7天前向设计人发出开始工程设计工作通知工程设计周期自开始设计通知中载明的开始设计的日期起算山东省鲁成招标有限公司第十一小学新建工程方案及施工图设计 50 设计人应当在收到发包人提供的工程设计资料及专用合同条款约定的定金或预付款后开始工程设计工作各设计阶段的开始时间均以设计人收到的发包人发出开始设计工作的书面通知书中载明的开始设计的日期起算 63 工程设计进度延误 631 因发包人原因导致工程设计进度延误在合同履行过程中发包人导致工程设计进度延误的情形主要有 1发包人未能按合同约定提供工程设计资料或所提供的工程设计资料不符合合同约定或存在错误或疏漏的 2发包人未能按合同约定日期足额支付定金或预付款进度款的 3发包人提出影响设计周期的设计变更要求的 4专用合同条款中约定的其他情形因发包人原因未按计划开始设计日期开始设计的发包人应按实际开始设计日期顺延完成设计日期除专用合同条款对期限另有约定外设计人应在发生上述情形后 5天内向发包人发出要求延期的书面通知在发生该情形后10天内提交要求延期的详细说明供发包人审查除专用合同条款对期限另有约定外发包人收到设计人要求延期的详细说明后应在 5天内进行审查并就是否延长设计周期及延期天数向设计人进行书面答复如果发包人在收到设计人提交要求延期的详细说明后在约定的期限内未予答复则视为设计人要求的延期已被发包人批准如果设计人未能按本款约定的时间内发出要求延期的通知并提交详细资料则发包人可拒绝作出任何延期的决定发包人上述工程设计进度延误情形导致增加了设计工作量的发包人应当另行支付相应设计费用 632 因设计人原因导致工程设计进度延误因设计人原因导致工程设计进度延误的设计人应当按照第 142款设计人违约责任承担责任设计人支付逾期完成工程设计违约金后不免除设计人继续完成工程设计的义务 64 暂停设计 641 发包人原因引起的暂停设计因发包人原因引起暂停设计的发包人应及时下达暂停设计指示因发包人原因引起的暂停设计发包人应承担由此增加的设计费用和或延长的设计山东省鲁成招标有限公司第十一小学新建工程方案及施工图设计 51 周期 642 设计人原因引起的暂停设计因设计人原因引起的暂停设计设计人应当尽快向发包人发出书面通知并按第 142款设计人违约责任承担责任且设计人在收到发包人复工指示后15天内仍未复工的视为设计人无法继续履行合同的情形设计人应按第16条合同解除的约定承担责任 643 其他原因引起的暂停设计当出现非设计人原因造成的暂停设计设计人应当尽快向发包人发出书面通知在上述情形下设计人的设计服务暂停设计人的设计周期应当相应延长复工应有发包人与设计人共同确认的合理期限当发生本项约定的情况导致设计人增加设计工作量的发包人应当另行支付相应设计费用 644 暂停设计后的复工暂停设计后发包人和设计人应采取有效措施积极消除暂停设计的影响当工程具备复工条件时发包人向设计人发出复工通知设计人应按照复工通知要求复工除设计人原因导致暂停设计外设计人暂停设计后复工所增加的设计工作量发包人应当另行支付相应设计费用 65 提前交付工程设计文件 651 发包人要求设计人提前交付工程设计文件的发包人应向设计人下达提前交付工程设计文件指示设计人应向发包人提交提前交付工程设计文件建议书提前交付工程设计文件建议书应包括实施的方案缩短的时间增加的合同价格等内容发包人接受该提前交付工程设计文件建议书的发包人和设计人协商采取加快工程设计进度的措施并修订工程设计进度计划由此增加的设计费用由发包人承担设计人认为提前交付工程设计文件的指示无法执行的应向发包人提出书面异议发包人应在收到异议后 7天内予以答复任何情况下发包人不得压缩合理设计周期 652 发包人要求设计人提前交付工程设计文件或设计人提出提前交付工程设计文件的建议能够给发包人带来效益的合同当事人可以在专用合同条款中约定提前交付工程设计文件的奖励 7 工程设计文件交付 71 工程设计文件交付的内容 711 工程设计图纸及设计说明山东省鲁成招标有限公司第十一小学新建工程方案及施工图设计 52 712 发包人可以要求设计人提交专用合同条款约定的具体形式的电子版设计文件 72 工程设计文件的交付方式设计人交付工程设计文件给发包人发包人应当出具书面签收单内容包括图纸名称图纸内容图纸形式份数提交和签收日期提交人与接收人的亲笔签名 73 工程设计文件交付的时间和份数工程设计文件交付的名称时间和份数在专用合同条款附件 3中约定 8 工程设计文件审查 81 发包人对设计人的设计文件审查期限不超过天 83 发包人应在审查同意设计人的工程设计文件后在天内向政府有关部门报送工程设计文件 84 工程设计审查形式及时间安排自接到采购人通知之日起 20个日历日内完成方案设计审批工作70日历日内完成施工图设计及相关审查 9 施工现场配合服务 91 除专用合同条款另有约定外发包人应为设计人派赴现场的工作人员提供工作生活及交通等方面的便利条件 92 设计人应当提供设计技术交底解决施工中设计技术问题和竣工验收服务如果发包人在专用合同条款约定的施工现场服务时限外仍要求设计人负责上述工作的发包人应按所需工作量向设计人另行支付服务费用 10 合同价款与支付 101 合同价款组成发包人和设计人应当在专用合同条款附件 6 中明确约定合同价款各组成部分的具体数额主要包括 1工程设计基本服务费用 2工程设计其他服务费用 3在未签订合同前发包人已经同意或接受或已经使用的设计人为发包人所做的各项工作的相应费用等 102 合同价格形式山东省鲁成招标有限公司第十一小学新建工程方案及施工图设计 53 发包人和设计人应在合同协议书中选择下列一种合同价格形式 1单价合同单价合同是指合同当事人约定以建筑面积包括地上建筑面积和地下建筑面积每平方米单价或实际投资总额的一定比例等进行合同价格计算调整和确认的建设工程设计合同在约定的范围内合同单价不作调整合同当事人应在专用合同条款中约定单价包含的风险范围和风险费用的计算方法并约定风险范围以外的合同价格的调整方法 2总价合同总价合同是指合同当事人约定以发包人提供的上一阶段工程设计文件及有关条件进行合同价格计算调整和确认的建设工程设计合同在约定的范围内合同总价不作调整合同当事人应在专用合同条款中约定总价包含的风险范围和风险费用的计算方法并约定风险范围以外的合同价格的调整方法 3其它价格形式合同当事人可在专用合同条款中约定其他合同价格形式 103 定金或预付款 1031 定金或预付款的比例定金的比例不应超过合同总价款的 20预付款的比例由发包人与设计人协商确定一般不低于合同总价款的 20 1032 定金或预付款的支付定金或预付款的支付按照专用合同条款约定执行但最迟应在开始设计通知载明的开始设计日期前专用合同条款约定的期限内支付发包人逾期支付定金或预付款超过专用合同条款约定的期限的设计人有权向发包人发出要求支付定金或预付款的催告通知发包人收到通知后 7天内仍未支付的设计人有权不开始设计工作或暂停设计工作 104 进度款支付 1041 发包人应当按照专用合同条款附件6约定的付款条件及时向设计人支付进度款 1042 进度付款的修正在对已付进度款进行汇总和复核中发现错误遗漏或重复的发包人和设计人均有权提出修正申请经发包人和设计人同意的修正应在下期进度付款中支付或扣除山东省鲁成招标有限公司第十一小学新建工程方案及施工图设计 54 105 合同价款的结算与支付 1051 对于采取固定总价形式的合同发包人应当按照专用合同条款附件 6的约定及时支付尾款 1052 对于采取固定单价形式的合同发包人与设计人应当按照专用合同条款附件 6约定的结算方式及时结清工程设计费并将结清未支付的款项一次性支付给设计人 1053 对于采取其他价格形式的也应按专用合同条款的约定及时结算和支付 106 支付账户发包人应将合同价款支付至合同协议书中约定的设计人账户 11 工程设计变更与索赔 111 发包人变更工程设计的内容规模功能条件等应当向设计人提供书面要求设计人在不违反法律规定以及技术标准强制性规定的前提下应当按照发包人要求变更工程设计 112 发包人变更工程设计的内容规模功能条件或因提交的设计资料存在错误或作较大修改时发包人应按设计人所耗工作量向设计人增付设计费设计人可按本条约定和专用合同条款附件 7的约定与发包人协商对合同价格和或完工时间做可共同接受的修改 113 如果由于发包人要求更改而造成的项目复杂性的变更或性质的变更使得设计人的设计工作减少发包人可按本条约定和专用合同条款附件 7的约定与设计人协商对合同价格和或完工时间做可共同接受的修改 114 基准日期后与工程设计服务有关的法律技术标准的强制性规定的颁布及修改由此增加的设计费用和或延长的设计周期由发包人承担 115 如果发生设计人认为有理由提出增加合同价款或延长设计周期的要求事项除专用合同条款对期限另有约定外设计人应于该事项发生后 5天内书面通知发包人除专用合同条款对期限另有约定外在该事项发生后 10天内设计人应向发包人提供证明设计人要求的书面声明其中包括设计人关于因该事项引起的合同价款和设计周期的变化的详细计算除专用合同条款对期限另有约定外发包人应在接到设计人书面声明后的 5天内予以书面答复逾期未答复的视为发包人同意设计人关于增加合同价款或延长设计周期的要求 12 专业责任与保险 121 设计人应运用一切合理的专业技术和经验知识按照公认的职业标准尽其全部职责和谨慎勤勉地履行其在本合同项下的责任和义务山东省鲁成招标有限公司第十一小学新建工程方案及施工图设计 55 122 除专用合同条款另有约定外设计人应具有发包人认可的履行本合同所需要的工程设计责任保险并使其于合同责任期内保持有效 123 工程设计责任保险应承担由于设计人的疏忽或过失而引发的工程质量事故所造成的建设工程本身的物质损失以及第三者人身伤亡财产损失或费用的赔偿责任 13 知识产权 131 除专用合同条款另有约定外发包人提供给设计人的图纸发包人为实施工程自行编制或委托编制的技术规格书以及反映发包人要求的或其他类似性质的文件的著作权属于发包人设计人可以为实现合同目的而复制使用此类文件但不能用于与合同无关的其他事项未经发包人书面同意设计人不得为了合同以外的目的而复制使用上述文件或将之提供给任何第三方 132 除专用合同条款另有约定外设计人为实施工程所编制的文件的著作权属于设计人发包人可因实施工程的运行调试维修改造等目的而复制使用此类文件但不能擅自修改或用于与合同无关的其他事项未经设计人书面同意发包人不得为了合同以外的目的而复制使用上述文件或将之提供给任何第三方 133 合同当事人保证在履行合同过程中不侵犯对方及第三方的知识产权设计人在工程设计时因侵犯他人的专利权或其他知识产权所引起的责任由设计人承担因发包人提供的工程设计资料导致侵权的由发包人承担责任 134 合同当事人双方均有权在不损害对方利益和保密约定的前提下在自己宣传用的印刷品或其他出版物上或申报奖项时等情形下公布有关项目的文字和图片材料 135 除专用合同条款另有约定外设计人在合同签订前和签订时已确定采用的专利专有技术的使用费应包含在签约合同价中 14 违约责任 141 发包人违约责任 1411 合同生效后发包人因非设计人原因要求终止或解除合同设计人未开始设计工作的不退还发包人已付的定金或发包人按照专用合同条款的约定向设计人支付违约金已开始设计工作的发包人应按照设计人已完成的实际工作量计算设计费完成工作量不足一半时按该阶段设计费的一半支付设计费超过一半时按该阶段设计费的全部支付设计费 1412 发包人未按专用合同条款附件 6约定的金额和期限向设计人支付设计费的应按专用合同条款约定向设计人支付违约金逾期超过 15天时设计人有权书面通知发包人中止设计工作自中止设计工作之日起 15天内发包人支付相应费用的设计人应及时根据发包人山东省鲁成招标有限公司第十一小学新建工程方案及施工图设计 56 要求恢复设计工作自中止设计工作之日起超过 15天后发包人支付相应费用的设计人有权确定重新恢复设计工作的时间且设计周期相应延长 1413 发包人的上级或设计审批部门对设计文件不进行审批或本合同工程停建缓建发包人应在事件发生之日起 15天内按本合同第 16条合同解除的约定向设计人结算并支付设计费 1414 发包人擅自将设计人的设计文件用于本工程以外的工程或交第三方使用时应承担相应法律责任并应赔偿设计人因此遭受的损失 142 设计人违约责任 1421 合同生效后设计人因自身原因要求终止或解除合同设计人应按发包人已支付的定金金额双倍返还给发包人或设计人按照专用合同条款约定向发包人支付违约金 1422 由于设计人原因未按专用合同条款附件 3约定的时间交付工程设计文件的应按专用合同条款的约定向发包人支付违约金前述违约金经双方确认后可在发包人应付设计费中扣减 1423 设计人对工程设计文件出现的遗漏或错误负责修改或补充由于设计人原因产生的设计问题造成工程质量事故或其他事故时设计人除负责采取补救措施外应当通过所投建设工程设计责任保险向发包人承担赔偿责任或者根据直接经济损失程度按专用合同条款约定向发包人支付赔偿金 1424 由于设计人原因工程设计文件超出发包人与设计人书面约定的主要技术指标控制值比例的设计人应当按照专用合同条款的约定承担违约责任 1425 设计人未经发包人同意擅自对工程设计进行分包的发包人有权要求设计人解除未经发包人同意的设计分包合同设计人应当按照专用合同条款的约定承担违约责任 15 不可抗力 151 不可抗力的确认不可抗力是指合同当事人在签订合同时不可预见在合同履行过程中不可避免且不能克服的自然灾害和社会性突发事件如地震海啸瘟疫骚乱戒严暴动战争和专用合同条款中约定的其他情形不可抗力发生后发包人和设计人应收集证明不可抗力发生及不可抗力造成损失的证据并及时认真统计所造成的损失合同当事人对是否属于不可抗力或其损失发生争议时按第 17条争议解决的约定处理山东省鲁成招标有限公司第十一小学新建工程方案及施工图设计 57 152 不可抗力的通知合同一方当事人遇到不可抗力事件使其履行合同义务受到阻碍时应立即通知合同另一方当事人书面说明不可抗力和受阻碍的详细情况并在合理期限内提供必要的证明不可抗力持续发生的合同一方当事人应及时向合同另一方当事人提交中间报告说明不可抗力和履行合同受阻的情况并于不可抗力事件结束后 28天内提交最终报告及有关资料 153 不可抗力后果的承担不可抗力引起的后果及造成的损失由合同当事人按照法律规定及合同约定各自承担不可抗力发生前已完成的工程设计应当按照合同约定进行支付不可抗力发生后合同当事人均应采取措施尽量避免和减少损失的扩大任何一方当事人没有采取有效措施导致损失扩大的应对扩大的损失承担责任因合同一方迟延履行合同义务在迟延履行期间遭遇不可抗力的不免除其违约责任 16 合同解除 161 发包人与设计人协商一致可以解除合同 162 有下列情形之一的合同当事人一方或双方可以解除合同 1设计人工程设计文件存在重大质量问题经发包人催告后在合理期限内修改后仍不能满足国家现行深度要求或不能达到合同约定的设计质量要求的发包人可以解除合同 2发包人未按合同约定支付设计费用经设计人催告后在 30天内仍未支付的设计人可以解除合同 3暂停设计期限已连续超过 180天专用合同条款另有约定的除外 4因不可抗力致使合同无法履行 5因一方违约致使合同无法实际履行或实际履行已无必要 6因本工程项目条件发生重大变化使合同无法继续履行 163 任何一方因故需解除合同时应提前 30天书面通知对方对合同中的遗留问题应取得一致意见并形成书面协议 164 合同解除后发包人除应按第 1411项的约定及专用合同条款约定期限内向设计人支付已完工作的设计费外应当向设计人支付由于非设计人原因合同解除导致设计人增加的设计费用违约一方应当承担相应的违约责任 17 争议解决山东省鲁成招标有限公司第十一小学新建工程方案及施工图设计 58 171 和解合同当事人可以就争议自行和解自行和解达成协议的经双方签字并盖章后作为合同补充文件双方均应遵照执行 172 调解合同当事人可以就争议请求相关行政主管部门行业协会或其他第三方进行调解调解达成协议的经双方签字并盖章后作为合同补充文件双方均应遵照执行 173 争议评审合同当事人在专用合同条款中约定采取争议评审方式解决争议以及评审规则并按下列约定执行 1731 争议评审小组的确定合同当事人可以共同选择一名或三名争议评审员组成争议评审小组除专用合同条款另有约定外合同当事人应当自合同签订后 28天内或者争议发生后 14天内选定争议评审员选择一名争议评审员的由合同当事人共同确定选择三名争议评审员的各自选定一名第三名成员为首席争议评审员由合同当事人共同确定或由合同当事人委托已选定的争议评审员共同确定或由专用合同条款约定的评审机构指定第三名首席争议评审员除专用合同条款另有约定外评审所发生的费用由发包人和设计人各承担一半 1732 争议评审小组的决定合同当事人可在任何时间将与合同有关的任何争议共同提请争议评审小组进行评审争议评审小组应秉持客观公正原则充分听取合同当事人的意见依据相关法律技术标准及行业惯例等自收到争议评审申请报告后 14天内作出书面决定并说明理由合同当事人可以在专用合同条款中对本事项另行约定 1733 争议评审小组决定的效力争议评审小组作出的书面决定经合同当事人签字确认后对双方具有约束力双方应遵照执行任何一方当事人不接受争议评审小组决定或不履行争议评审小组决定的双方可选择采用其他争议解决方式 174 仲裁或诉讼因合同及合同有关事项产生的争议合同当事人可以在专用合同条款中约定以下一种方式解决争议 1向约定的仲裁委员会申请仲裁山东省鲁成招标有限公司第十一小学新建工程方案及施工图设计 59 2向有管辖权的人民法院起诉 175争议解决条款效力合同有关争议解决的条款独立存在合同的变更解除终止无效或者被撤销均不影响其效力山东省鲁成招标有限公司第十一小学新建工程方案及施工图设计 60 第三部分专用合同条款 1 一般约定 11 词语定义与解释 111 合同 1118 其他合同文件包括发包人书面通知的会议纪要 13 法律适用于合同的其他规范性文件现行的国家行业地方颁布法律法规设计技术标准规范等规定 14 技术标准 141 适用于工程的技术标准包括现行的国家行业地方颁布法律法规设计技术标准规范等规定 142 国外技术标准原文版本和中文译本的提供方无提供国外技术标准的名称无提供国外技术标准的份数无提供国外技术标准的时间无提供国外技术标准的费用承担无 143 发包人对工程的技术标准和功能要求的特殊要求无 15 合同文件的优先顺序合同文件组成及优先顺序为1招标文件2专用合同条款及其附件3通用合同条款4中标通知书5投标文件 6发包人要求7技术标准8其他合同文件 16 联络 161 发包人和设计人应当在 3天内将与合同有关的通知批准证明证书指示指令要求请求同意确定和决定等书面函件送达对方当事人 162 发包人与设计人联系信息发包人接收文件的地点另行通知发包人指定的接收人为另行通知发包人指定的联系电话及传真号码另行通知山东省鲁成招标有限公司第十一小学新建工程方案及施工图设计 61 发包人指定的电子邮箱另行通知设计人接收文件的地点另行通知设计人指定的接收人为另行通知设计人指定的联系电话及传真号码另行通知设计人指定的电子邮箱另行通知 18 保密保密期限永久 2 发包人 21 发包人一般义务 213 发包人其他义务无 22 发包人代表发包人代表姓名身份证号职务联系电话电子信箱通信地址发包人对发包人代表的授权范围如下按发包人管理规定执行发包人更换发包人代表的应当提前 3天书面通知设计人 23 发包人决定 232 发包人应在7天内对设计人书面提出的事项作出书面决定 3 设计人 31 设计人一般义务 311 设计人需需不需配合发包人办理有关许可批准或备案手续 313 设计人其他义务设计人交付设计文件后按规定参加有关上级的设计审查并根据审查结论负责不超过原定范围的内容做出必要调整补充设计人按合同规定限时交付设计文件负责向发包人及施工单位进行设计交底处理有关设计问题和参加竣工验收 314设计人责任山东省鲁成招标有限公司第十一小学新建工程方案及施工图设计 62 1设计人应按国家技术规范标准规程及发包人提出的设计要求进行工程设计按合同规定的进度要求提交质量合格的设计资料并对其负责 2设计人应保护发包人的知识产权不得向第三人泄露转让发包人提交的产品图纸等技术经济资料如发生以上情况并给发包人造成经济损失发包人有权向设计人索赔 3设计人应根据发包人要求派专人留驻施工现场进行配合和解决有关问题 4设计完成后提交以下成果文本 16套A3版幅光盘2套包括所有图纸其中除效果图外其他图纸必须为 CAD2004格式 5设计人必须协助发包人办理相关工程方案报批规划审批消防设计审查施工图设计审查等设计成果报批手续及后续答复工作 6设计成果必须符合招标文件现行的国家法律法规及各部委颁布的设计技术标准规范设计深度的规定并保证方案设计通过相关主管部门的审批超过合同工期仍未达到要求的按合同价款的 1向发包人偿付违约金同时每延误一天应减收该项目应收设计费的 2 7在项目实施过程中设计人不得擅自更换项目负责人和专业设计人员若要更换必须征得发包人的同意否则每更换一人发包人将扣减 5的设计费或视为设计人违约发包人有权解除合同设计人赔偿发包人的损失 32 项目负责人 321 项目负责人姓名执业资格及等级注册证书号联系电话电子信箱通信地址设计人对项目负责人的授权范围如下代表设计人全面履行对发包人的合同 322 设计人更换项目负责人的应提前 7天书面通知发包人设计人擅自更换项目负责人的违约责任发包人有权单方面终止合同由此产生的责任和损失均由设计人负责 323 设计人应在收到书面更换通知后 15天内更换项目负责人山东省鲁成招标有限公司第十一小学新建工程方案及施工图设计 63 设计人无正当理由拒绝更换项目负责人的违约责任发包人有权单方面终止合同由此产生的责任和损失均由设计人负责 33 设计人人员 331 设计人提交项目管理机构及人员安排报告的期限 333 设计人无正当理由拒绝撤换主要设计人员的违约责任发包人有权单方面终止合同由此产生的责任和损失均由设计人负责 34 设计分包 341 设计分包的一般约定禁止设计分包的工程包括主体结构关键性工作的范围 342设计分包的确定允许分包的专业工程包括其他关于分包的约定 343 设计人向发包人提交有关分包人资料包括 344 分包工程设计费支付方式 35 联合体 354 发包人向联合体支付设计费用的方式 5 工程设计要求 51 工程设计一般要求 5121 工程设计的特殊标准或要求无 5122 工程设计适用的技术标准设计人完成设计工作应遵守的法律及技术标准或者有新的法律及技术标准实施的设计人应遵守新标准对强制性的规定或标准应当遵照执行 5124 工程设计文件的主要技术指标控制值及比例 53 工程设计文件的要求 533 工程设计文件深度规定工程设计文件的深度应满足本合同相应设计阶段的规定要求并符合国家和行业现行有效的相关规定山东省鲁成招标有限公司第十一小学新建工程方案及施工图设计 64 535 建筑物及其功能设施的合理使用寿命年限根据法律技术标准要求保证专业建设工程的合理使用寿命年限 6 工程设计进度与周期 61 工程设计进度计划 611 工程设计进度计划的编制合同当事人约定的工程设计进度计划提交的时间按发包人要求合同当事人约定的工程设计进度计划应包括的内容按发包人要求 612 工程设计进度计划的修订发包人在收到工程设计进度计划后确认或提出修改意见的期限发包人应在收到修订的工程设计进度计划后 7天内完成审核和批准或修改意见否则视为发包人同意设计人提交的修订的工程设计进度计划 63 工程设计进度延误 631 因发包人原因导致工程设计进度延误 4因发包人原因导致工程设计进度延误的其他情形无设计人应在发生进度延误的情形后1天内向发包人发出要求延期的书面通知在发生该情形后3天内提交要求延期的详细说明发包人收到设计人要求延期的详细说明后应在 1天内进行审查并书面答复 65 提前交付工程设计文件 652 提前交付工程设计文件的奖励无 7 工程设计文件交付 71 工程设计文件交付的内容 712 发包人要求设计人提交电子版设计文件的具体形式为文本 16套A3版幅光盘 2套包括所有图纸其中除效果图外其他图纸必须为 CAD2004格式 8 工程设计文件审查 81 发包人对设计人的设计文件审查期限不超过天 83 发包人应在审查同意设计人的工程设计文件后在天内向政府有关部门报送工程设计文件 84 工程设计审查形式及时间安排委托安排第三方图审机构进行审查具体时间安排山东省鲁成招标有限公司第十一小学新建工程方案及施工图设计 65 发包人另行通知 9 施工现场配合服务 91 发包人为设计人派赴现场的工作人员提供便利条件的内容包括无 92 设计人应当在交付施工图设计文件并经审查合格后派专人长期驻施工现场进行配合与解决有关问题提供技术咨询服务且上述发生费用已包含在合同价款内发包人不在另行支付 10 合同价款与支付 102 合同价格形式 1单价合同单价包含的风险范围风险费用的计算方法风险范围以外合同价格的调整方法 2总价合同总价包含的风险范围风险费用的计算方法风险范围以外合同价格的调整方法 3其他价格形式 103 设计费支付进度 11 工程设计变更与索赔 115 设计人应于认为有理由提出增加合同价款或延长设计周期的要求事项发生后天内书面通知发包人设计人应在该事项发生后天内向发包人提供证明设计人要求的书面声明发包人应在接到设计人书面声明后的天内予以书面答复 12 专业责任与保险 122 设计人不需需不需有发包人认可的工程设计责任保险山东省鲁成招标有限公司第十一小学新建工程方案及施工图设计 66 13 知识产权 131 关于发包人提供给设计人的图纸发包人为实施工程自行编制或委托编制的技术规格以及反映发包人关于合同要求或其他类似性质的文件的著作权的归属发包人所有关于发包人提供的上述文件的使用限制的要求未经发包人书面同意设计人不得为了合同以外的目的而复制使用上述文件或将之提供给任何第三方 132 关于设计人为实施工程所编制文件的著作权的归属发包人所有关于设计人提供的上述文件的使用限制的要求未经发包人书面同意设计人不得为了合同以外的目的而复制使用上述文件或将之提供给任何第三方 135 设计人在设计过程中所采用的专利专有技术的使用费的承担方式由设计人承担 14 违约责任 141 发包人违约责任 1411 如发包人未能及时提供设计所需的相关资料的设计人的设计周期相应延后且不承担违约责任 1412 发包人逾期支付设计费设计人有权停止下一阶段工作 142 设计人违约责任 1421 如设计人不能按照合同要求及时提交正式设计成果则每逾期一天应当按照当期应付设计费金额的万分之二向发包人支付违约金发包人有权从当期付款中扣除如因此给发包人造成其他损失包括但不限于影响工程进度的损失的发包人有权要求设计人进行赔偿逾期超过 15天的发包人有权单方解除本合同届时设计人还须退还发包人已支付款项并赔偿由此给发包人带来的损失 1422 如设计人的设计成果不符合合同及设计任务书中的图纸深度造成重大损失则发包人有权书面通知设计人解除合同未支付款项不再支付如果全部设计成果提交后发包人有理由认为设计成果不符合要求而解除合同的设计人还应退还发包人已支付的款项 1423 如设计人泄露发包人相关文件资料或设计成果的设计人还应退还发包人已支付的款项并赔偿发包人的经济损失 1424 如设计人不按发包人要求派设计人员参加交底会议或赴施工现场解决相关设计选材等技术问题不参加各项工程验收施工中发现设计存在不合理不适用问题不进行修改的发包人有权拒绝支付剩余款项山东省鲁成招标有限公司第十一小学新建工程方案及施工图设计 67 1425如因设计人的设计方案存在缺陷造成发包人施工工期拖延或者工程质量问题或其他损失设计人处采取补救措施外设计人还应退还发包人已支付的款项并赔偿发包人的经济损失同时发包人有权解除合同 1426设计人回复答疑和设计变更出图时间超过7个日历天或因设计缺陷造成设计变更和会审答疑影响造价大的此类变更和会审答疑发生后应由招标清单编制单位进行造价影响评价将依据委托设计合同委托设计合同应注明回复答疑和设计变更出图时间超过 7个日历天的每超一天扣罚设计费 500元因设计缺陷造成设计变更和会审答疑影响造价调增超过 1万元的按调整造价的 1扣罚设计费和相关法律法规对设计单位进行经济处罚并向建设主管部门报告计入行业信用考核黑名单 1427 设计人须执行山东省教育厅等 6部门印发的山东省普通中小学办学条件标准鲁教基发20171号文标准 II必配校舍建筑面积每缺少 100平米扣除设计费人民币 100元 15 不可抗力 151 不可抗力的确认除通用合同条款约定的不可抗力事件之外视为不可抗力的其他情形无 16 合同解除 162 有下列情形之一的可以解除合同 3暂停设计期限已连续超过 90天 17 争议解决 173 争议评审合同当事人是否同意将工程争议提交争议评审小组决定 1731 争议评审小组的确定争议评审小组成员的确定选定争议评审员的期限评审所发生的费用承担方式其他事项的约定 1732 争议评审小组的决定合同当事人关于本事项的约定山东省鲁成招标有限公司第十一小学新建工程方案及施工图设计 68 174 仲裁或诉讼因合同及合同有关事项发生的争议按下列第种方式解决 1向仲裁委员会申请仲裁 2向人民法院起诉 18 其他如果没有填无 181设计人为本合同项目的服务至施工结束为止 182本工程项目中设计人不得指定建筑材料设备的生产厂或供货商发包人需要设计人配合建筑材料设备的加工订货时所需费用由发包人承担 183设计人应依据项目设计合同的规定通过有效地计划组织和协调按时完成合同规定的设计任务保证设计质量合理控制工程投资为建设各方提供优良的设计服务 184承担方案设计及其后续设计服务的设计人若招标人发包人或其上级主管部门认为有必要的话则应按其要求进行技术设计编制技术设计文件及相应修正概算设计人应无条件执行且编制费用已包括在设计费总额中 185发包人认为有必要分标段进行施工招标的话则设计人应按其要求分别提交招标项目所需的图纸文件资料满足招标人的招标需要 186工程施工时应按照规定派驻工地设计代表协助业主解决各种与设计有关的问题包括修改完善设计或局部变更设计 187设计深度附加要求 1871各种幕墙的施工深化图纸设计含各种主材副材五金件的详细做法规格要求结构计算书等并需通过结构图纸审查 1872外墙装饰门窗钢结构的施工图深化设计含各种主材副材五金件的详细做法规格要求结构计算书等并需通过结构图纸审查如有 1873预应力钢筋砼的施工图深化设计如有 1874施工图中设备选型须按招标人品牌库选择设备及主材数量须统计标明 1875强电须给出校区配电系统总图电缆要有走向表及清册配电箱每个代号均要给出图例和安装位置配电立面图电缆须标明型号规格风机和水泵等设备的电源箱与控制箱合并共箱 1876弱电图须给出校区各系统的总图标明设备详细参数主干缆要有走向表及清册消控室网络机房广播室要求绘出安装大样图 1877给排水管道须标明壁厚换热站须给出管线轴测图山东省鲁成招标有限公司第十一小学新建工程方案及施工图设计 69 1878管网综合每个关键节点须绘出剖面图室外排水管道须有纵剖面图 1879设计变更图名称图号日期应与原图有明显区别电子版中的原图与变更图须注明 188中标单位在设计过程中因专业资质专业深度要求不能独自完成设计建议中标单位委托或咨询专业单位协助完成此项工作不再增加设计费山东省鲁成招标有限公司第十一小学新建工程方案及施工图设计 70 第五部分投标文件格式附件一投标函代理机构名称投标人全称授权投标人授权代表姓名职务职称为投标人授权代表参加贵方组织的项目编号采购项目招标的有关活动并进行投标为此 1我单位提供招标文件规定的全部投标文件投标文件正本一份副本份和电子文档一份 2总投标价格详见开标一览表 3我单位保证遵守招标文件中的有关规定并保证忠实地执行甲乙双方所签的合同并承担合同规定的责任义务 4我单位同意按采购人要求提供任何与本项投标有关的数据情况和资料 5我单位保证按本项目招标文件中规定的条款参与投标活动并为自身的行为承担相应的责任我单位出现违反国家法律法规和本项目招标文件规定的行为愿意接受相应的处罚并承担由此引起的赔偿责任 6本投标自投标截止之日起 90日历日内有效 7我单位已经详细审查全部招标文件包括修改补充文件以及全部参考资料和有关附件我们完全理解并同意放弃对这方面有不明及误解的权力 8根据政府采购促进中小企业发展暂行办法财库2011181号或财政部司法部发布的关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知的规定我单位为请填写中型小型微型或监狱企业 9根据财政部民政部中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知财库2017141 号的规定我单位请填写是或否残疾人福利性单位 10在规定的开标时间后在投标有效期内如果我们撤回投标投标保证金将被贵方没收山东省鲁成招标有限公司第十一小学新建工程方案及施工图设计 71 11我单位完全理解贵方不一定要接受最低价的投标或收到的任何投标与本投标有关的一切往来通讯请寄地址邮编电话传真投标人单位名称盖章投标人授权代表签字日期山东省鲁成招标有限公司第十一小学新建工程方案及施工图设计 72 附件二开标一览表招标项目名称招标编号项目名称数量投标总价人民币元设计周期备注一宗大写小写投标人授权代表签字或盖章职务投标人单位名称盖章日期年月日备注 1本表用于开标宣读 2投标人必须填写开标一览表并装订到投标文件中 3投标报价以元为单位 4开标一览表必须按照要求填写齐全 5采购人不得向投标人索要或者接受其给予的赠品回扣或者与采购无关的其他商品服务山东省鲁成招标有限公司第十一小学新建工程方案及施工图设计 73 附件三设计费用总报价的详细计算过程提示 1 投标人须根据招标文件列出规划设计费用总报价金额的计算过程并列出各项目收费标准 2投标人可根据自身情况编写本页不够可另加页附后投标人全称盖章投标人授权代表签字日期山东省鲁成招标有限公司第十一小学新建工程方案及施工图设计 74 附件四投标人基本情况表投标人全称主要业务范围法定代表人事业单位负责人职务投标人地址邮政编码电话传真成立日期现有职工人数企业职工人数人公司2017年度总营业收入万元资质认定证书名称证书号最近 3年内在经营过程中受到何种奖励或处分最近 3年内受投诉或起诉的情况及说明投标人组织机构简介部室划分各部室人数中高级职称各专业技术人员数等组织机构框图附后技术人员总数人投标人单位全称盖章法定代表人事业单位负责人或授权代表签章日期年月日山东省鲁成招标有限公司第十一小学新建工程方案及施工图设计 75 附件五拟投入本项目的人员汇总表投标人名称项目名称序号姓名年龄性别学历专业职称在本项目拟任职务在本投标人担任职务投标人单位全称盖章法定代表人事业单位负责人或授权代表签章日期年月日山东省鲁成招标有限公司第十一小学新建工程方案及施工图设计 76 附件六拟投入本项目负责人简历表姓名性别出生日期年月日毕业院校及专业毕业时间年月日从事本专业时间为投标人服务时间执业注册职称主要经历时间参加过的类似设计项目名称及规模该项目中任职投标人单位全称盖章法定代表人事业单位负责人或授权代表签章日期年月日山东省鲁成招标有限公司第十一小学新建工程方案及施工图设计 77 附件七偏离表设计方案偏离表投标人名称序号招标文件条款投标文件条款有无偏离如有偏离请列明正偏离或负偏离条款号条款内容条款号条款内容投标人授权代表签字或盖章投标人单位名称盖章日期年月日商务条款偏离表序号招标文件条款投标文件条款有无偏离如有偏离请列明正偏离或负偏离条款号条款内容条款号条款内容投标人授权代表签字或盖章投标人单位名称盖章日期年月日注1即使投标人在设计方案的描述中进行了描述或无偏离也要提报该表 2招标文件条款投标文件条款应详细列明内容有差异的应在偏离情况中详细列明无偏离应注明无 3设计周期付款方式投标有效期条款的负偏离视为不响应招标文件的实质性要求 4投标人保证除商务和技术偏离表列出的偏离外投标人响应招标文件的全部要求山东省鲁成招标有限公司第十一小学新建工程方案及施工图设计 78 附件八综合说明 1投标人的基本情况包括单位组织结构公司制度建设规模公司财务状况档案建立情况等 2投标人履约能力信誉荣誉等相关证明材料 3设计编制包括构思说明和方案设计特点总体规划设计结构造型安全节能与投资分析设计编制方案深度要求及进度安排建筑物设计交通组织和停车安全疏散与消防规划设计指标等 4服务措施的计划及实施组织计划步骤及安排包括接到具体项目后的响应时间完成时间及后续服务及其他承诺等 5要求采购人提供的配合优惠条件及承诺 6拟配备人员情况 7类似项目业绩 8图纸包括鸟瞰图规划总平面图单体透视效果图 9投标人认为需加以说明的其他内容 10保证金交纳凭证复印件注1相关文件中如出现名称不一致情况须提供由相关部门出具的变更证明 2投标人制作投标文件时须针对评分细则编制详细的目录说明山东省鲁成招标有限公司第十一小学新建工程方案及施工图设计 79 附件九资格证明文件未提供合格的资格证明文件将不能通过资格审查 1 投标人营业执照事业单位法人证书副本复印件税务登记证复印件注如果三证即营业执照组织机构代码证税务登记证合一则不需提供税务登记证复印件只提供营业执照副本复印件即可 2针对此次投标活动的法定代表人事业单位负责人授权书原件和授权代表身份证明身份证原件其它证件无效 3 投标人须具有工程设计综合甲级资质或建筑行业建筑工程甲级工程设计资质并提供资质证书复印件 4投标人参加政府采购活动前 3年内在经营活动中没有重大违法记录重大违法记录是指投标人因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业吊销许可证或者执照较大数额罚款等行政处罚的书面声明原件投标人自行承诺并承担后果 5投标人财务状况报告依法缴纳税收和社会保障资金的相关证明材料复印件 1财务状况报告证明材料须提供投标人 2017年度财务报告包含四表一注即资产负债表利润表现金流量表所有者权益变动表及其附注缺一不可或其基本开户银行出具的资信证明若无财务报告或四表一注不齐全应提供基本开户银行出具的资信证明 2缴纳税收的证明材料须提供投标人缴纳的 2018年度任意月份增值税企业所得税的完税凭证或缴税凭证复印件不需要缴纳的应提供相应证明材料 3缴纳社会保障资金的证明材料须提供投标人 2018年度任意月份缴纳社会保险的凭据复印件专用收据或社会保险交纳清单 4依法免税或不需要交纳社会保障资金的投标人应提供相应文件证明其依法免税或不需要缴纳社会保障资金 6具有履行合同所必需的设备和专业技术能力的相关材料投标人自行编制提供相关材料须知 1以上资格证明文件复印件须同时列入投标文件 2对所附表格中要求的资料和询问应做出肯定的回答 3资格文件的签字人应保证他所做的声明及对一切问题的回答的真实性和准确性山东省鲁成招标有限公司第十一小学新建工程方案及施工图设计 80 4提供的资格文件将被据此进行评价和判断确定投标人的资格和履约能力 5 全部文件应以中文书写山东省鲁成招标有限公司第十一小学新建工程方案及施工图设计 81 附件十法定代表人事业单位负责人身份证明格式投标人名称单位性质地址成立时间年月日经营期限姓名性别年龄职务系投标人名称的法定代表人事业单位负责人特此证明投标人单位名称盖章年月日附法定代表人事业单位负责人身份证复印件须提供正面背面双面身份证复印件山东省鲁成招标有限公司第十一小学新建工程方案及施工图设计 82 附件十一法定代表人事业单位负责人授权书投标人全称法定代表人事业单位负责人授权授权代表姓名身份证号码为授权代表参加贵处组织的项目项目编号招标采购活动全权处理招标采购活动中的一切事宜授权代表无转委托权法定代表人事业单位负责人签字盖章投标人单位名称盖章日期附授权委托人身份证复印件须提供正面背面双面身份证复印件授权代表姓名职务详细通讯地址邮政编码传真电话山东省鲁成招标有限公司第十一小学新建工程方案及施工图设计 83 附件十二类似项目业绩原件清单序号项目名称中标金额合同签订时间 1 2 投标人授权代表签字或盖章投标人单位名称盖章日期年月日注1该清单应一式两份一份贴在资料袋表面一份放在资料袋内 2 所有业绩证明材料须提供一份完整的复印件否则评标委员会有权根据实际情况做出不利于投标人的评审决定山东省鲁成招标有限公司第十一小学新建工程方案及施工图设计 84 附件十三中小企业声明函中小企业声明函原件项目编号本公司郑重声明根据政府采购促进中小企业发展暂行办法财库2011181 号的规定本公司为请填写中型小型微型企业即本公司同时满足以下条件 1根据工业和信息化部国家统计局国家发展和改革委员会财政部关于印发中小企业划型规定的通知工信部联企业2011300号规定的划分标准本公司为请填写中型小型微型企业 2本公司参加单位的项目采购活动由本企业提供服务本公司对上述声明的真实性负责如有虚假将依法承担相应责任投标人单位名称盖章投标人授权代表签字或盖章年月日注本声明函须按要求加盖单位公章授权代表签字或盖章并提供原件装订在正本中山东省鲁成招标有限公司第十一小学新建工程方案及施工图设计 85 附件十四残疾人福利性单位声明函原件本单位郑重声明根据财政部民政部中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知财库2017 141号的规定本单位为符合条件的残疾人福利性单位且本单位参加单位的项目采购活动提供本单位制造的货物由本单位承担工程提供服务或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物本单位对上述声明的真实性负责如有虚假将依法承担相应责任单位名称盖章日期山东省鲁成招标有限公司第十一小学新建工程方案及施工图设计 86 附件十五质疑函要求投标人提出质疑应当提交质疑函和必要的证明材料质疑函应当包括下列内容一投标人的姓名或者名称地址邮编联系人及联系电话二质疑项目的名称编号三具体明确的质疑事项和与质疑事项相关的请求四事实依据五必要的法律依据六提出质疑的日期投标人为自然人的质疑函应当由本人签字投标人为法人或者其他组织的质疑函应当由法定代表人主要负责人签字或者盖章并加盖公章注投标人可以委托代理人进行质疑和投诉其授权委托书应当载明代理人的姓名或者名称代理事项具体权限期限和相关事项山东省鲁成招标有限公司第十一小学新建工程方案及施工图设计 87 附件十六投标保证金若采用转账支票或汇票或本票或网上银行支付投标保证金投标人应在此提供汇款凭证的复印件如采用金融机构担保机构出具的保函格式如下采购人名称鉴于投标人名称以下称投标人于年月日参加项目名称采购招标的投标担保人名称以下简称我方无条件地不可撤销地保证若投标截止时间后投标人在投标有效期内撤回投标中标后未按招标文件投标人须知第 32条规定签订合同或出现招标文件投标人须知第 35条规定的行为我方承担保证责任收到你方书面通知后我方在 7日内向你方无条件支付人民币大写本保函在投标有效期内保持有效担保人名称盖单位章法定代表人单位负责人或委托代理人签字地址邮政编码电话附 1关于印发中小企业划型标准规定的通知工信部联企业2011300号各省自治区直辖市人民政府国务院各部委各直属机构及有关单位为贯彻落实中华人民共和国中小企业促进法和国务院关于进一步促进中小企业发展的若干意见国发200936号工业和信息化部国家统计局发展改革委财政部研究制定了中小企业划型标准规定经国务院同意现印发给你们请遵照执行山东省鲁成招标有限公司第十一小学新建工程方案及施工图设计 88 工业和信息化部国家统计局国家发展和改革委员会财政部二○一一年六月十八日中小企业划型标准规定一根据中华人民共和国中小企业促进法和国务院关于进一步促进中小企业发展的若干意见国发200936号制定本规定二中小企业划分为中型小型微型三种类型具体标准根据企业从业人员营业收入资产总额等指标结合行业特点制定三本规定适用的行业包括农林牧渔业工业包括采矿业制造业电力热力燃气及水生产和供应业建筑业批发业零售业交通运输业不含铁路运输业仓储业邮政业住宿业餐饮业信息传输业包括电信互联网和相关服务软件和信息技术服务业房地产开发经营物业管理租赁和商务服务业其他未列明行业包括科学研究和技术服务业水利环境和公共设施管理业居民服务修理和其他服务业社会工作文化体育和娱乐业等四各行业划型标准为一农林牧渔业营业收入 20000万元以下的为中小微型企业其中营业收入 500万元及以上的为中型企业营业收入 50万元及以上的为小型企业营业收入50万元以下的为微型企业二工业从业人员 1000人以下或营业收入 40000万元以下的为中小微型企业其中从业人员 300人及以上且营业收入 2000万元及以上的为中型企业从业人员 20人及以上且营业收入 300万元及以上的为小型企业从业人员 20人以下或营业收入300万元以下的为微型企业三建筑业营业收入 80000万元以下或资产总额 80000万元以下的为中小微型企业其中营业收入 6000万元及以上且资产总额 5000万元及以上的为中型企业营业收入300万元及以上且资产总额 300万元及以上的为小型企业营业收入 300万元以下或资产总额300万元以下的为微型企业山东省鲁成招标有限公司第十一小学新建工程方案及施工图设计 89 四批发业从业人员 200人以下或营业收入 40000万元以下的为中小微型企业其中从业人员 20人及以上且营业收入 5000万元及以上的为中型企业从业人员 5 人及以上且营业收入 1000万元及以上的为小型企业从业人员 5人以下或营业收入 1000万元以下的为微型企业五零售业从业人员 300人以下或营业收入 20000万元以下的为中小微型企业其中从业人员 50人及以上且营业收入 500万元及以上的为中型企业从业人员 10 人及以上且营业收入 100万元及以上的为小型企业从业人员 10人以下或营业收入 100万元以下的为微型企业六交通运输业从业人员 1000人以下或营业收入 30000万元以下的为中小微型企业其中从业人员 300人及以上且营业收入 3000万元及以上的为中型企业从业人员20人及以上且营业收入 200万元及以上的为小型企业从业人员 20人以下或营业收入200万元以下的为微型企业七仓储业从业人员 200人以下或营业收入 30000万元以下的为中小微型企业其中从业人员 100人及以上且营业收入 1000万元及以上的为中型企业从业人员 20人及以上且营业收入 100万元及以上的为小型企业从业人员 20人以下或营业收入100万元以下的为微型企业八邮政业从业人员 1000人以下或营业收入 30000万元以下的为中小微型企业其中从业人员 300人及以上且营业收入 2000万元及以上的为中型企业从业人员20人及以上且营业收入 100万元及以上的为小型企业从业人员 20人以下或营业收入100万元以下的为微型企业九住宿业从业人员 300人以下或营业收入 10000万元以下的为中小微型企业其中从业人员 100人及以上且营业收入 2000万元及以上的为中型企业从业人员 10人及以上且营业收入 100万元及以上的为小型企业从业人员 10人以下或营业收入100万元以下的为微型企业十餐饮业从业人员 300人以下或营业收入 10000万元以下的为中小微型企业其中从业人员 100人及以上且营业收入 2000万元及以上的为中型企业从业人员 10人及以上且营业收入 100万元及以上的为小型企业从业人员 10人以下或营业收入100万元以下的为微型企业山东省鲁成招标有限公司第十一小学新建工程方案及施工图设计 90 十一信息传输业从业人员 2000人以下或营业收入 100000万元以下的为中小微型企业其中从业人员 100人及以上且营业收入 1000万元及以上的为中型企业从业人员10人及以上且营业收入 100万元及以上的为小型企业从业人员 10人以下或营业收入100万元以下的为微型企业十二软件和信息技术服务业从业人员 300人以下或营业收入10000万元以下的为中小微型企业其中从业人员 100人及以上且营业收入 1000万元及以上的为中型企业从业人员10人及以上且营业收入 50万元及以上的为小型企业从业人员 10人以下或营业收入50万元以下的为微型企业十三房地产开发经营营业收入 200000万元以下或资产总额 10000万元以下的为中小微型企业其中营业收入 1000万元及以上且资产总额 5000万元及以上的为中型企业营业收入 100万元及以上且资产总额 2000万元及以上的为小型企业营业收入100万元以下或资产总额 2000万元以下的为微型企业十四物业管理从业人员 1000人以下或营业收入 5000万元以下的为中小微型企业其中从业人员 300人及以上且营业收入 1000万元及以上的为中型企业从业人员100人及以上且营业收入 500万元及以上的为小型企业从业人员 100人以下或营业收入500万元以下的为微型企业十五租赁和商务服务业从业人员 300人以下或资产总额 120000万元以下的为中小微型企业其中从业人员 100人及以上且资产总额 8000万元及以上的为中型企业从业人员 10人及以上且资产总额 100万元及以上的为小型企业从业人员 10人以下或资产总额100万元以下的为微型企业十六其他未列明行业从业人员 300人以下的为中小微型企业其中从业人员100人及以上的为中型企业从业人员 10人及以上的为小型企业从业人员 10人以下的为微型企业五企业类型的划分以统计部门的统计数据为依据六本规定适用于在中华人民共和国境内依法设立的各类所有制和各种组织形式的企业个体工商户和本规定以外的行业参照本规定进行划型七本规定的中型企业标准上限即为大型企业标准的下限国家统计部门据此制定大中小微型企业的统计分类国务院有关部门据此进行相关数据分析不得制定与本规山东省鲁成招标有限公司第十一小学新建工程方案及施工图设计 91 定不一致的企业划型标准八本规定由工业和信息化部国家统计局会同有关部门根据国民经济行业分类修订情况和企业发展变化情况适时修订九本规定由工业和信息化部国家统计局会同有关部门负责解释十本规定自发布之日起执行原国家经贸委原国家计委财政部和国家统计局 2003年颁布的中小企业标准暂行规定同时废止山东省鲁成招标有限公司第十一小学新建工程方案及施工图设计 92 附 2政府采购促进中小企业发展暂行办法第一条为了发挥政府采购的政策功能促进符合国家经济和社会发展政策目标产品服务信誉较好的中小企业发展根据中华人民共和国政府采购法中华人民共和国中小企业促进法等有关法律法规制定本办法第二条本办法所称中小企业含中型小型微型企业下同应当同时符合以下条件一符合中小企业划分标准二提供本企业制造的货物承担的工程或者服务或者提供其他中小企业制造的货物本项所称货物不包括使用大型企业注册商标的货物本办法所称中小企业划分标准是指国务院有关部门根据企业从业人员营业收入资产总额等指标制定的中小企业划型标准小型微型企业提供中型企业制造的货物的视同为中型企业第三条任何单位和个人不得阻挠和限制中小企业自由进入本地区和本行业的政府采购市场政府采购活动不得以注册资本金资产总额营业收入从业人员利润纳税额等投标人的规模条件对中小企业实行差别待遇或者歧视待遇第四条负有编制部门预算职责的各部门以下简称各部门应当加强政府采购计划的编制工作制定向中小企业采购的具体方案统筹确定本部门含所属各单位下同面向中小企业采购的项目在满足机构自身运转和提供公共服务基本需求的前提下应当预留本部门年度政府采购项目预算总额的 30以上专门面向中小企业采购其中预留给小型和微型企业的比例不低于 60 采购人或者采购代理机构在组织采购活动时应当在招标文件或谈判文件询价文件中注明该项目专门面向中小企业或小型微型企业采购第五条对于非专门面向中小企业的项目采购人或者采购代理机构应当在招标文件或者谈判文件询价文件中作出规定对小型和微型企业产品的价格给予 610的扣除用扣除后的价格参与评审具体扣除比例由采购人或者采购代理机构确定参加政府采购活动的中小企业应当提供本办法规定的中小企业声明函见附件第六条鼓励大中型企业和其他自然人法人或者其他组织与小型微型企业组成山东省鲁成招标有限公司第十一小学新建工程方案及施工图设计 93 联合体共同参加非专门面向中小企业的政府采购活动联合协议中约定小型微型企业的协议合同金额占到联合体协议合同总金额 30以上的可给予联合体 23的价格扣除联合体各方均为小型微型企业的联合体视同为小型微型企业享受本办法第四条第五条规定的扶持政策组成联合体的大中型企业和其他自然人法人或者其他组织与小型微型企业之间不得存在投资关系第七条中小企业依据本办法第四条第五条第六条规定的政策获取政府采购合同后小型微型企业不得分包或转包给大型中型企业中型企业不得分包或转包给大型企业第八条鼓励采购人允许获得政府采购合同的大型企业依法向中小企业分包大型企业向中小企业分包的金额计入面向中小企业采购的统计数额第九条鼓励采购人在与中小企业签订政府采购合同时在履约保证金付款期限付款方式等方面给予中小企业适当支持采购人应当按照合同约定按时足额支付采购资金第十条鼓励在政府采购活动中引入信用担保手段为中小企业在融资投标保证履约保证等方面提供专业化的担保服务第十一条各级财政部门和有关部门应当加大对中小企业参与政府采购的培训指导及专业化咨询服务力度提高中小企业参与政府采购活动的能力第十二条各部门应当每年第一季度向同级财政部门报告本部门上一年度面向中小企业采购的具体情况并在财政部指定的政府采购发布媒体公开预留项目执行情况以及本部门其他项目面向中小企业采购的情况第十三条各级财政部门应当积极推进政府采购信息化建设提高政府采购信息发布透明度提供便于中小企业获取政府采购信息的稳定渠道第十四条各级财政部门会同中小企业主管部门建立健全政府采购促进中小企业发展的有关制度加强有关政策执行情况的监督检查各部门负责对本部门政府采购促进中小企业发展各项工作的执行和管理第十五条政府采购监督检查和投诉处理中对中小企业的认定由企业所在地的县山东省鲁成招标有限公司第十一小学新建工程方案及施工图设计 94 级以上中小企业主管部门负责第十六条采购人采购代理机构或者中小企业在政府采购活动中有违法违规行为的依照政府采购法及有关法律法规处理第十七条本办法由财政部工业和信息化部负责解释第十八条本办法自 2012年1月1日起施行山东省鲁成招标有限公司第十一小学新建工程方案及施工图设计 95 附 3 关于促进残疾人就业政府采购政策的通知财库2017141号党中央有关部门国务院各部委各直属机构全国人大常委会办公厅全国政协办公厅高法院高检院各民主党派中央有关人民团体各省自治区直辖市计划单列市财政厅局民政厅局残疾人联合会新疆生产建设兵团财务局民政局残疾人联合会为了发挥政府采购促进残疾人就业的作用进一步保障残疾人权益依照政府采购法残疾人保障法等法律法规及相关规定现就促进残疾人就业政府采购政策通知如下一享受政府采购支持政策的残疾人福利性单位应当同时满足以下条件一安置的残疾人占本单位在职职工人数的比例不低于 25含 25并且安置的残疾人人数不少于 10人含10人二依法与安置的每位残疾人签订了一年以上含一年的劳动合同或服务协议三为安置的每位残疾人按月足额缴纳了基本养老保险基本医疗保险失业保险工伤保险和生育保险等社会保险费四通过银行等金融机构向安置的每位残疾人按月支付了不低于单位所在区县适用的经省级人民政府批准的月最低工资标准的工资五提供本单位制造的货物承担的工程或者服务以下简称产品或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物前款所称残疾人是指法定劳动年龄内持有中华人民共和国残疾人证或者中华人民共和国残疾军人证1至 8级的自然人包括具有劳动条件和劳动意愿的精神残疾人在职职工人数是指与残疾人福利性单位建立劳动关系并依法签订劳动合同或者服务协议的雇员人数二符合条件的残疾人福利性单位在参加政府采购活动时应当提供本通知规定的残疾人福利性单位声明函见附件并对声明的真实性负责任何单位或者个人在政府采购活动中均不得要求残疾人福利性单位提供其他证明声明函内容的材料中标成交投标人为残疾人福利性单位的采购人或者其委托的采购代理机构应当山东省鲁成招标有限公司第十一小学新建工程方案及施工图设计 96 随中标成交结果同时公告其残疾人福利性单位声明函接受社会监督投标人提供的残疾人福利性单位声明函与事实不符的依照政府采购法第七十七条第一款的规定追究法律责任三在政府采购活动中残疾人福利性单位视同小型微型企业享受预留份额评审中价格扣除等促进中小企业发展的政府采购政策向残疾人福利性单位采购的金额计入面向中小企业采购的统计数据残疾人福利性单位属于小型微型企业的不重复享受政策四采购人采购公开招标数额标准以上的货物或者服务因落实促进残疾人就业政策的需要依法履行有关报批程序后可采用公开招标以外的采购方式五对于满足要求的残疾人福利性单位产品集中采购机构可直接纳入协议供货或者定点采购范围各地区建设的政府采购电子卖场电子商城网上超市等应当设立残疾人福利性单位产品专栏鼓励采购人优先选择残疾人福利性单位的产品六省级财政部门可以结合本地区残疾人生产经营的实际情况细化政府采购支持措施对符合国家有关部门规定条件的残疾人辅助性就业机构可通过上述措施予以支持各地制定的有关文件应当报财政部备案七本通知自2017年10月1日起执行

推荐招标

全国

浏览历史