XFJJ-2019-02-05 厨房改造工程招标文件(3月12日截标) 发布时间:2019-02-25
XFJJ-2019-02-05 厨房改造工程招标文件(3月12日截标).doc
厨房改造工程及其厨房设备招标技术资料.rar
信息来源:http://www.xingfa.com/
广东兴发铝业有限公司佛山市三水分公司基建项目招标文件
厨房改造项目工程 项目招标文件 招标文件 XFJJ20190205 招标项目 厨房改造项目工程 建设单位 广东兴发铝业有限公司佛山市三水分公司 建设地点 佛山市三水区乐平镇中心科技工业园D区5号 招标单位 广东兴发铝业有限公司佛山市三水分公司 二零一九年二月二十四日 招标项目工程名称 厨房改造项目工程 招标内容目录 第一部份 项目招标邀请书3 第二部份 投标人须知7 第三部份 投标预算编制11 第四部份 投标文件格式13 第五部份 其他资料30 第六部份 中标后的程序31 第七部份 项目合同条款33 第一部份 项目招标邀请书 1招标条件 11本招标项目为 厨房改造项目工程 项目业主为广东兴发铝业有限公司佛山市三水分公司建设资金来自 业主自筹 项目出资比例为 100招标人为广东兴发铝业有限公司佛山市三水分公司项目己具备招标条件现邀请你单位参加本项目厨房改造项目工程 施工投标 12 本招标项目为广东省行政区域内的非国家投资工程建设项目招标组织形式为 自行招标 ?自行招标□委托招标 2招标项目概况 21招标文件XFJJ20190205 22招标单位广东兴发铝业有限公司佛山市三水分公司 23建设及施工地点佛山市三水区乐平镇中心科技工业园D区5号 24招标工程名称厨房改造项目工程 25厨房改造项目工程 招标简介如下 251施工要求厨房改造项目工程严格按照图纸及现场实际进行造价及施工出现漏项的由施工方负责工程内容除图纸标示内容外还包括 ①拆除原来的铝合金隔断及墙体并清理干净 ②按图纸要求进行新的隔断及墙体建造增加构造柱梁墙体贴砖地面改造后贴砖修复原来墙体交接位置按图纸开挖明渠增加不锈钢盖板面点间天花吊顶门口不锈钢门卷闸门门口原绿化带硬体化包含原水沟及墙体的开挖和修复工作垃圾的清理处理建造必须符合安全规范建筑结构必须保证安全使用原厨房层高为5米墙身按要求铺设瓷片到顶部地面必须使用防滑砖新建隔断位置用铝合金隔断图纸并未标明具体建筑结构但投标方的方案报价及说明必须写清楚建筑结构施工说明 ③投标价格一次性报定不再随市场价格波动而调整并且含税 ④工程涉及的铝合金产品必须使用我公司兴发牌的产品 ⑤按图纸要求及现场结合调整排水明渠及给水管网 ⑥施工安全必须按规范要求施实包括工程与厂区进行隔离及围蔽详见图纸显示 工程不得转包如发现工程转包甲方有权随时取消合同并按本工程总造价的10进行罚款 252现场施工条件 1建设用地面积详见图纸 2场地拆迁及平整情况 已完成 3施工用水电 满足施工要求 26施工及质量要求 1施工单位要向建设单位承诺按照约定施工建设工程质量标准要求达到国家质量检验评定标准的合格条件并按照工程的设计图纸标准与规范和有关建筑技术要求施工 2施工单位必须严格按照施工图纸建筑说明文件和国家颁发的建筑工程规范和标 准进行施工并要接受建设单位派驻代表的现场监督 3混凝土养护及粉刷养护时间不少于7天每天不少于三次 4所有施工工序必须报甲方验收合格后才可进行下步施工 5所有隐蔽项目必须经建设单位代表监理单位检查验收确认后方可进行下一道工序施工 6工程竣工后施工单位按规定对工程质量实行保修保修时间自通过竣工验收之日算起两年自然灾害及不可抗力因素不在质保范围并在质量保修期内承担工程质量保修责任履行本合同所约定的全部义务 7项目质保期二年 27厨房改造项目工程招标发包方式为 包工包工程材料包材料运输包材料检验包施工安全包安全措施费用包工期包机械设施费用包工程开票税金开具合法的增值税专用发票包施工保险业务保险费管理费及利润等总价包干方式 28标段划分本次招标施工1个标段 29工期20个日历天具体2019年4月10日前竣工包含雨雪等天气及节假日在内 投标人资格要求 31本次招标施工投标人须具备 独立企业法人资格有效的企业法人营业执照及安全生产许可证 2质量信用良好未处于投标禁入期并在人员设备资金等方面具有相应的施工能力 3财务要求近1年财务无亏损 4业绩要求近3年以来已完成不少于3个类似项目 5其他要求近1年内没出现工伤事故劳资纠纷的诚信企业 6广东省诚信手册单位 32招标人保留对投标人资格要求中相关资料进行审查核实的权力若存在提供虚假资料或有违规情况则取消其投标资格或中标资格并没收投标保证金报相关部门备案 招投标文件的索取与递交 41投标人请登录广东兴发铝业有限公司官网wwwxingfacom相应公告页面电子版招标文件 42投标人投标单位应在领取招标文件相关资料施工图纸的同时应先向招标单位交纳投标资料费用 0 元 零 元整以及在投标截止时间前向甲方交付项目工程投标保证金500000元伍仟元整否则作废标处理 43本招标项目投标截至时间为2019年 3 月 12 日星期二下午530时商务投标报价时须注明总价与分项报价明细否则作弃标处理投标单位须在领取的施工图上盖章确认并作为投标文件的附件否则作弃标处理 44投标资料送交地址广东省佛山市三水区乐平镇中心科技工业园D区5号采购部梁惠锡收 投标保证金 51投标保证金缴纳形式现金银行转账或银行汇款不论何种缴款形式请在相应单据上注明投标单位名称参标项目名称以便日后退款另请按公账对公账形式缴款招标方不接受私账的任何缴款 52招标单位银行帐户 单位全称广东兴发铝业有限公司佛山市三水分公司 开户银行中国农业银行佛山三水乐平支行 银行帐号44442601040004799 53交纳投标资料费用中标是否都不予退回投标保证金在开标后落标者在30个工作日内无息全额退回中标者则自动将投标保证金转为合同履约金多退少补该合同履约金在本项目工程整体完工验收合格日计起5个工作日内凭缴款凭证在建设方方按合同相应约定条款扣除施工方应承担的违约责任及相关费用赔偿等之后如有余款的将无息退还给乙方 开标评标 开标时间暂定2019年 3 月 13 日由招标单位的招投标领导小组进行评标 7联系方式 序号项目联系人电话传真一商务梁惠锡13622720927075766697311二技术冼明伟13927728368三监督潘耀淦13809815081075766697311廖文桦13929988447075766697311 第二部份 投标人须知 投标人须知前附表 条款号条款名称编 列 内 容1招标人名 称广东兴发铝业有限公司佛山市三水分公司 地 址佛山市三水区乐平镇科技工业园D区5号 联系人潘耀淦 电 话13809815081 传 真0757666973112项目名称及工程概况项目名称厨房改造项目工程 建设地点佛山市三水区乐平镇科技工业园D区5号 建设内容及规模详见招标项目概况3标段划分本次招标施工分为1个标段4资金来源业主自筹5出资比例1006资金落实情况已落实7招标范围本次招标为厨房改造项目工程全部工程内容的施工招标 8计划工期计划工期 20 日历天含雨雪等天气及节假日在内如遇不可抗力因数可顺延 计划开工日期 2019年3月15日以招标人通知时间为准 计划竣工日期 2019年4 月 5 日9质量要求详见招标技术规格要求10投标人资质条件能力和信誉资质等级要求 1独立企业法人资格有效的企业法人营业执照及安全生产许可证 2质量信用良好未处于投标禁入期并在人员设备资金等方面具有相应的施工能力 3财务要求近1年财务无亏损 4业绩要求近3年以来已完成不少于3个类似项目 5其他要求近1年内没出现工伤事故劳资纠纷的诚信企业 6广东省诚信手册单位 7企业被评为诚信示范企业或守合同重信用企业的单位投标人近2年具有市级或以上银行出具的B级或以上的信用等级证书11是否接受联合体投标不接受12限制投标的情形投标人不得存在有下列情形之一 1在广东省国家投资项目的第一中标候选人以资金技术工期等非正当理由放弃中标的在3年限定在1至3年内不接受其投标 2违法违规的企业和个人被有关行政主管部门行政处罚的在5年限定在3至5年内不接受其投标 3近1年内在所有招投标和合同履行过程中被监督部门行政处罚的 4近1年内在招投标和合同履行过程中有腐败行为并被司法机关认定为犯罪的 5近1年内在招标人包括与本项目招标人有股权或隶属关系的招标人的既往项目合同履行过程中被监督部门或司法机关认定投标人不履行合同项目经理或主要技术负责人被招标人撤换的 6投标人与招标人相互参股相互任职 有下列情形之一不得在同一项目标段中同时投标 ①法定代表人为同一人 ②母公司与其全资子公司 ③母公司与其控股公司直接或间接持股不低于30 ④被同一法人直接或间接持股不低于30的两个及两个以上法人 ⑤具有投资参股关系的关联企业 ⑥相互任职或工作的13踏勘现场不组织自行踏勘现场14投标预备会不召开15投标人提出问题的截止时间投标文件截止时间2天前16招标人书面澄清的时间投标文件截止时间2天前17分包不分包18构成招标文件的其他材料补遗文件施工图纸19投标人要求澄清招标文件的截止时间投标文件截止时间2天前20投标截止时间2019 年3月12日17 时30 分21投标有效期60个日历天从投标截止之日算起如监督因工作需要则顺延22投标保证金投标保证金5000元 大写人民币伍仟元整 投标保证金的缴纳方式以银行转账或银行汇款方式交纳不接受现金交纳 递交投标保证金的注意事项 1投标保证金递交截止时间为在投标截止日下午16点00分通过投标人基本帐户银行转账银行电汇以到帐时间为准 2投标保证金专用账户的相关信息如下 开户单位广东兴发铝业有限公司佛山市三水分公司 开户银行中国农业银行佛山三水乐平支行 账 号44442601040004799 23投标保证金的退还投标保证金退还时投标人须提供以下资料 1写明投标单位基本账户银行账号的单位复印件 2投标保证金缴款凭证 3与招标人签订的合同原件及履约担保收据复印件仅对中标人适用24投标保证金不予退还的情形拒签合同是指 1明示不与招标人签订合同 2没有明示但不按照招标文件中标人的投标文件中标通知书要求与招标人签订合同 投标人在投标活动中串通投标弄虚作假的投标保证金也不予退还25投标文件格式1投标人不得对招标文件格式中的内容进行删减或修改 2投标人可以在格式内容之外另行说明和增加相关内容作为投标文件的组成部分另行说明或自行增加的内容以及按投标文件格式在空格下划线由投标人填写的内容不得与招标文件的强制性审查标准和禁止性规定相抵触 3按投标文件格式在空格下划线由投标人填写的内容确实没有需要填写的可以在空格中用标示也可以不填空白但招标文件中另有规定的从其规定 4投标文件应对招标文件提出的所有实质性要求和条件作出实质性响应并且实质性响应的内容不得互相矛盾 5投标文件应内容完整字迹清晰可辨投标文件不包括所附证明材料字迹或印章模糊导致无法确认关键技术方案关键工期关键工程质量保证措施投标价格的应作废标处理 6投标文件所附证明材料应内容完整并清晰可辨所附证明材料内容不完整或字迹印章模糊的评标委员会应要求投标人提供原件核验核验按第三章评标办法注2的要求办理26签字或盖章要求1所有要求签字的地方都应用不褪色的墨水或签字笔由本人亲笔手写签字包括姓和名不得用盖章如签名章签字章等代替也不得由他人代签 2所有要求盖章的地方都应加盖投标人单位法定名称章鲜章不得使用专用印章如经济合同章投标专用章等或下属单位印章代替 3要求法定代表人或其委托代理人签字的地方法定代表人亲自投标而不委托代理人投标的由法定代表人签字法定代表人授权委托代理人投标的由委托代理人签字27投标文件副本分数两份投标文件副本由其正本复制复印而成包括证明文件当副本和正本不一致时以正本为准但副本和正本内容不一致造成的评标差错由投标人自行承担28装订要求投标文件的正本和副本一律用A4复印纸图表及证件可以除外编制和复制 投标文件的正本和副本应采用粘贴方式左侧装订不得采用活页夹等可随时拆换的方式装订不得有零散页投标文件应严格按照第八章投标文件格式中的目录次序装订若同一册的内容较多可装订成若干分册并在封面标明次序及册数 投标文件中的证明证件及附件等的复制件应集中紧附在相应正文内容后面并尽量与前面正文部分的顺序相对应 修改的投标文件的装订也应按本要求办理29封套上写明投标人的地址 投标人名称 项目名称 标段施工投标文件 在2019年3月 日 时 分北京时间前不得开启30递交投标文件地点广东兴发铝业有限公司佛山市三水分公司 佛山市三水区乐平镇中心科技工业园D区5号31开标时间和地点开标时间同投标截止时间 开标地点同投标文件递交地点32开标程序密封情况检查在开启前由招标单位评标委员和现场监督核查 开标顺序不分递交先后随机开启评标委员开启各投标人的投标文件宣读投标人名称投标报价工期等并加以记录33评标委员会的组建评标委员会共 5 人34评标办法经评审的最低投标价法35是否授权评标委员会确定中标人否推荐的中标候选人数13人36履约担保履约保证金的形式包括基本履约保证金和差额履约保证金 1履约保证金=基本履约保证金+差额履约保证金 2基本履约保证金=中标价扣除招标人暂定部分的10 3差额履约保证金=3×投标最高限价×85中标价净价 投标最高限价即招标控制价 000元其中暂列金额为000元 履约担保形式 履约担保总金额中其中现金占 100 保函担保占 0 现金担保必须通过中标人的基本账户以银行转账方式缴纳保函担保应符合招标文件中合同条款和格式规定的履约担保格式要求 37需要补充的其他内容371报价唯一只能有一个有效报价即 1单价和总价都只允许有一个报价任何有选择和保留的报价将不予接受 2开标记录表中记录的投标报价投标文件中投标函的投标总报价大写和报价汇总表中的总价金额三者应完全一致按要求小数点后四舍五入的除外不一致时评标委员会应依据投标函的投标总价进行修正并由各投标人确认372低于成本报价在评标过程中评标委员会发现投标人的报价修正价明显低于其他投标报价使得其投标报价可能低于其个别成本的应当要求该投标人作出书面说明并提供相关证明材料投标人不能合理说明或者不能提供相关证明材料的由评标委员会认定该投标人以低于成本报价竞标并否决其投标 某投标人的报价总价明显低于其他投标报价的量化评审方法 1当投标人的评标价低于招标控制价相应价格的90并且低于所有有效投标人评标价算术平均值的95时其投标报价作为可能低于成本的评审对象评标委员会必须向该投标人提出询问并对其投标报价进行详细分析评估及判断373中标价以中标的投标人在投标函中的投标总报价为准 评标价不作为中标价无论是采用综合评估法还是经评审的最低投标价法都不保证报价最低的投标人中标也不解释原因374增加工程量的管理工程投标报价是要按厨房改造项目工程项目工程招标概况及内容现有设计的施工图纸和所规范的工程规格要求编制造价中标后工程合同造价按总价包干形式发包与承接且不能高于投标价375投标文件的 真实性要求投标人所递交的投标文件包括有关资料澄清应真实可信不存在虚假包括隐瞒 投标人声明不存在限制投标情形但被发现存在限制投标情形的构成隐瞒属于虚假投标行为 如投标文件存在虚假在评标阶段评标委员会应将该投标文件作否决投标处理中标候选人确定后发现的招标人可以取消中标候选人或中标资格376中标后提供的投标文件份数若中标需在领取中标通知书时另行免费向招标人提供完整的投标文件壹份 第三部份 投标预算编制 1投标报价各投标单位根据工程项目情况建筑市场行情以及各施工企业自身承受能力报出工程量清单综合单价和投标总价要求投标单位认真审核图纸包括技术说明造价核算不能漏项 2投标工程量清单数量按建设工程工程量清单计价规范规定编制 3投标工程量清单工料机计价参考项目所在地建设造价主管部门发布的市场材料价格信息和市场调查价格信息 4投标工程量清单计费参考项目所在地公布的建设工程取费率各投标单位企业投标报价按自身实力确定 5投标单位全部材料报价必须要注明材料设备的名称型号规格数量单价产地厂商品牌等详细资料 6工程投标报价是由材料设备和安装服务费用组成安装服务费用包括安装人工费用运输及保险费用安装辅助或调试费用施工安全基金售后服务费用验收费用工程各项税金各项管理费用维护及培训费用 7工程投标报价是要按厨房改造项目工程项目工程招标概况及内容现有设计的施工图纸和所规范的工程规格要求编制造价中标后工程合同造价按总价包干形式发包与承接且不能高于投标价 8若因设计变更或施工变更需要工程量变更必须要双方确认前执行若因低价投标在工程施工当中提出工程量投标过失提出工程量变更申请的建设单位有权拒绝变更按合同条款执行所影响工程问题由工程施工单位承担 9投标编制 91工程项目工程投标书的编制造价投标书须具备投标书一式二份建议商务报价明细与施工工程技术 92工程投标书要有封面封面请注明包括招标项目名称投标单位名称法人代表或负责人姓名填报日期 93工程投标书目录或投标书汇总表需加盖单位和法人代表印鉴或签名 94投标书综合说明包括 A投标书编制依据 B投标报价依据及各项费用计算说明报价时须注明总价与分项报价明细否则作弃标处理 95投标报价各工程投标总报价以人民币大写为准 10施工组织设计内容包括 A施工方案施工方法 B保证工程质量安全文明施工的主要措施 C施工进度计划及保证工期的主要措施 D招标单位需到现场组织现场查勘由投标单位各自组织招标答疑请各投标单位对招标书和施工图中不清楚的问题统一以书面形式提出 投标单位应认真审阅招标文件中所有的投标须知合同条件规定格式技术规范和图纸不响应招标文件要求的投标文件将被拒绝 12投标单位必须按本招标书和设计图纸说明招标资料认真编制投标书密封后于2019年 3 月12日星期二下午530时前送达 广东兴发铝业有限公司佛山市三水分公司 广东省佛山市三水区乐平镇中心科技工业园D区5号 采购部梁惠锡 13622720927收 第四部分 投标文件格式 项目名称 施工 标段招标 投 标 文 件 投标人 盖单位章 法定代表人或其委托代理人 签字 年 月 日 目 录 一投标函及投标函附录 二法定代表人身份证明 二授权委托书 三投标保证金 四已标价工程量清单 五施工组织设计 六资格审查资料 七其他材料 一投标函及投标函附录 一投标函 招标人名称 愿意以人民币大写 拾亿 亿 仟万 佰万 拾万 万 仟 佰 拾 元¥ 元的投标总报价工期 日历天按合同约定实施和完成承包工程修补工程中的任何缺陷工程质量达到 2我方承诺在投标有效期内不修改撤销投标文件 3随同本投标函提交投标保证金一份金额为人民币大写 元¥ 元 4如我方中标 1我方承诺在收到中标通知书后在中标通知书规定的期限内与你方签订合同 2随同本投标函递交的投标函附录属于合同文件的组成部分 3我方承诺按照招标文件规定向你方递交履约担保 4我方承诺在合同约定的期限内完成并移交全部合同工程 5我方承诺严格按照招标文件的施工技术图纸及经甲方签名盖章确认的现场实际进行报价及施工出现漏项及工程量清单误差的由我方负责后续产生的费用 5 投标有效期 天 6 其他补充说明如有时 投标人 盖单位章 法定代表人或其委托代理人 签字 地址 电话 传真 邮政编码 年 月 日二投标函附录 序号条款名称约定内容备注1项目经理姓名 注册编号 级建造师 专业2工期天数 日历天3缺陷责任期按合同约定4分包不分包5对技术标准和要求的响应完全响应技术标准和要求6对合同的响应按招标文件的合同要求进行双方协商7工程质量合格8价格调整按合同条款执行 投 标 人 盖单位章 法定代表人或其委托代理人 签字 年 月 日 三法定代表人身份证明书 投标人名称 单位性质 地址 成立时间 年 月 日 经营期限 姓名 系 投标人名称的法定代表人 职务 电话 特此证明 附法定代表人身份证复印件并加盖投标人鲜章 投标人 盖单位章 年 月 日 注法定代表人亲自投标而不委托代理人投标适用 二授权委托书 本人 姓名系 投标人名称的法定代表人现委托本单位人员 姓名为我方代理人代理人根据授权以我方名义签署澄清说明补正递交撤回修改 项目名称 标段施工投标文件签订合同和处理有关事宜向有关行政监督部门投诉另行授权其法律后果由我方承担 委托期限自本授权委托书签署之日起至第二章投标须知前附表331规定的投标有效期结束为止 代理人无转委托权 附1法定代表人身份证明原件和法定代表人身份证复印件 2委托代理人身份证复印件 投标人 盖单位章 法定代表人 签字 委托代理人 签字 联系电话 固定电话 移动电话 年 月 日 注法定代表不亲自投标而委托代理人投标适用 三投标保证金 招标人名称 本投标人自愿参加 项目名称 标段施工的投标并按招标文件要求交纳投标保证金金额为人民币大写 元¥ 元 本投标人承诺所交纳投标保证金是从本公司基本帐户以转帐方式交纳的若有虚假由此引起的一切责任均由我公司承担 附1人民银行颁发的基本存款帐户开户许可证复印件 2银行给投标人的转帐回单复印件 3招标人或其代理机构出具的投标保证金收据复印件 投标人 盖单位章 法定代表人或其委托代理人 签字 年 月 日 四已标价工程量清单 五施工组织设计 1投标人编制施工组织设计的要求编制时应采用文字并结合图表形式说明施工方法拟投入本标段的主要施工设备情况拟配备本标段的试验和检测仪器设备情况劳动力计划等结合工程特点提出切实可行的工程质量安全生产文明施工工程进度技术组织措施同时应对关键工序复杂环节重点提出相应技术措施如冬雨季施工技术减少噪音降低环境污染地下管线及其他地上地下设施的保护加固措施等 2施工组织设计除采用文字表述外可附下列图表图表及格式要求附后 附表一 拟投入本标段的主要施工设备表 附表二 拟配备本标段的试验和检测仪器设备表 附表三 劳动力计划表 附表四 计划开竣工日期和施工进度网络图 附表一拟投入本标段的主要施工设备表 主要施工机械表 序号施工机械名称规 格 型 号额定功率 或容量 吨位单位数量备 注123456789101112131415161718192021附表二拟配备本标段的试验和检测仪器设备表 序号仪器设备名称型号规格数量国别产地制造年份己使用台时数用途备注附表三劳动力计划表 单位人 工种按工程施工阶段投入劳动力情况附表四计划开竣工日期和施工进度网络图 1投标人应递交施工进度网络图或施工进度表说明按招标文件要求的计划工期进行施工的各个关键日期 2施工进度表可采用网络图或横道图表示 六资格审查资料 注1新成立企业不满足招标人年度要求的投标人只提供成立后相应年度的资料 一投标人基本情况表 投标人名称注册地址邮政编码联系方式联系人电话传真网址组织结构法定代表人姓名技术职称电话技术负责人姓名技术职称电话成立时间员工总人数企业资质等级其中建造师 或项目经理营业执照号高级职称人员注册资金中级职称人员开户银行初级职称人员账号技工经营范围备注 注投标人基本情况表应附材料见第二章投标人须知351 二近年完成的类似项目情况表 工程名称项目地址项目规模项目经理建设单位联系人及电话项目造价 注1招标人填写的具体年限应与第二章投标人须知141一致 2已完成的类似项目应附材料见第二章投标人须知353复印件须加盖鲜章 三近3年发生的诉讼及仲裁情况 序号案由双方当事人名称处理结果或进展情况 注1本表为调查表不得因投标人发生过诉讼及仲裁事项作为废标处理或作为量化因素或评分因素除非其中的内容涉及其他规定的评标标准或导致中标后合同不能履行 2诉讼及仲裁情况是指发生于工程建设项目招投标和中标合同履行过程中发生的诉讼和仲裁事项以及投标人认为对其生产经营活动产生重大影响的其他诉讼及仲裁事项 3诉讼包括民事诉讼和行政诉讼仲裁是指争议双方的当事人自愿将他们之间的纠纷提交仲裁机构由仲裁机械以第三者的身份进行裁决 4案由是事情的原由名称由来当事人争议法律关系的类别或诉讼仲裁情况的内容提要如工程款结算纠纷 5双方当事人名称是指投标人在诉讼仲裁中原告申请人被告被申请人或第三人的单位名称 6诉讼仲裁的起算时间为提起诉讼仲裁被受理的时间或收到法院仲裁机构诉讼仲裁文书的时间 7诉讼仲裁已有处理结果的应附材料见第二章投标人须知355还没有处理结果应说明进展情况如某某人民法院于某年某月某日已经受理 8如近3年没有发生的诉讼及仲裁情况投标人在编制投标文件时删除表格另声明经本投标人认真核查本投标人近3年没有发生诉讼及仲裁纠纷如不实构成虚假自愿承担由此引起的法律责任特此声明 9按政府发改政策20091313号文的解释工程建设项目招投标和中标合同履行过程中发生的诉讼及仲裁事项是指 ① 既包括投标人作为原告申请人也包括投标人作为被告被申请人或作为第三人 ② 既包括投标人与项目业主发生的诉讼及仲裁也包括工程建设项目招投标和中标合同履行过程中投标人与其他人法人其他组织或个人发生的诉讼及仲裁 ③ 既包括因外部纠纷引起的诉讼及仲裁也包括投标人在招投标和中标合同履行过程中因投标转包分包设备和材料采购劳动合同等内部纠纷引起的诉讼及仲裁 ④ 不管判决和裁定仲裁裁决的结果如何或在诉讼及仲裁过程中和解调解结案或撤诉撤回仲裁申请等只要是被人民法院或仲裁委员会受理的诉讼及仲裁事项都应申报 ⑤ 投标人隐瞒招标文件要求提供的近3年发生的诉讼及仲裁情况拒不申报或不全部申报诉讼及仲裁信息或者提供经本投标人认真核查本投标人近3年没有发生诉讼及仲裁纠纷的虚假引人误解的声明信息属于招标投标法第三十三条规定的弄虚作假行为 第五部分 其他材料 一信誉承诺书 经本投标人认真核查本投标人没有处于投标禁入期内如不实构成虚假自愿接受相关处罚 投标人 盖单位章 法定代表人或其委托代理人 签字 年 月 日 二商务投标响应表 序号商务明细招标方要求投标方响应情况及说明应1结算方式完工60+验收35+质保金5 每期支付给乙方的工程款项乙方应提供符合国家规定的增值税专用发票给甲方须凭发票支付工程款否则甲方有权暂不支付工程款2付款形式单笔超10万元的款项甲方均以6个月的电子银行承兑支付给乙方银行承兑贴息利息由乙方负责支付按财务支付日付款2工期20个日历天含雨雪等天气及节假日在内如遇不可抗力因数可顺延以建设工程竣工验收报告所载日期为准不可抗力因素除外自合同双方签名盖章日计起3质保条款项目质保期二年4合同履约金项目总金额的10以现金支付注投标方必须如实填写商务响应表如不填写或填写不完整将作弃标处理 第六部份 中标后的程序 61评标原则组织评标由广东兴发铝业有限公司佛山市三水分公司项目部招投标领导小组执行执行评标以坚持平等自主客观公正和注重信誉的原则力求标价合理质量可靠方案可行有较强的经济实力 62工程质量要求 中标单位应按国家规定的施工规范和质量验收标准施工工程质量必须符合工程设计和现行施工及验收规范的要求 63投标单位中标后在三天内凭中标通知书或招标办通知与建设单位签订工程承包合同其合同相关条款应根据招标书中标单位投标书的内容及有关规定 64中标者的投标保证金转为合同履约金该合同履约金在本项目工程整体完工验收合格日计起5个工作日内凭缴款凭证无息全额退还给施工单位 65在确定合同履约金后双方应派出法人代表或委托人签订本招标项目的工程合同书具体合同的条款或规定条款由双方代表的当事人协商确定 66工期要求本工程要求在2019年3月15日开工总体要求在2019年4月5日前全面竣工交付使用未能按期交给建设单位使用的超出十五天后建设单位按每天5处罚具体工程施工工期要求以执行合同施工期为准 67要求投标单位按定额工期提前的原则性自行确定投标施工日期限并具体明确投标施工工期日历天数在合理的原则上确保提前完工 68工程承包的要求 681工程承包施工必须要根据厨房改造项目工程竣工进度要求开展工作和施工 682发包单位有权对各项承包工程的施工进度工程项目的配合和协调各承包单位必须要共同配合工程项目工程进度 第七部份 项目合同条款 厨房改造项目工程 工程合同 协议编号 XFJJHN20190315A 项目名称 厨房改造项目工程 建设单位 广东兴发铝业有限公司佛山市三水分公司 施工单位 中标单位 工程金额 ? 000元 2019年3月 日 厨房改造项目工程 工程合同 合同编号XFJJHN20190315A 签订地点佛山市三水区 建设单位甲方广东兴发铝业有限公司佛山市三水分公司 施工单位乙方中标单位 依照中华人民共和国合同法中华人民共和国建筑法中华人民共和国建筑工程质量安全生产管理条例及其他有关法律法规遵循平等诚实信用的原则依据厨房改造工程招投标文件的要求乙方单位中标产生共同合作双方以自愿配合公平互惠的原则就本工程项目施工有关事项达成如下工程合同 一工程项目概况 工程名称 厨房改造项目工程 工程地点 广东省佛山市三水区乐平镇中心科技工业园D区5号 施工面积 详见技术图纸及建设方施工技术要求 工程设计 建设单位提供与投标时相符的施工图纸 工程内容 详见技术图纸及技术附件之技术要求 二工程承接方式 1本工程按设计施工图纸及施工要求取中标价以包工包工程材料包材料运输包材料检验包施工安全包安全措施费用包工期包机械设施费用包工程开票税金包施工保险业务保险费管理费及利润等固定合同总价包干承接方式进行承包 2包技术措施费包技术安装调试费包保修期两年的维修服务费包劳动社保基金包合同实施过程中不可预见费用包人工的价格浮动或其他因素调整或浮动包市场价格风险包材料损耗包工程成品保护以及产品保管包完工清洁场地产品移交清洁干净 3施工单位以及施工人员应按照建设单位所提供的施工图纸及图纸说明双方确认的施工方案进行施工建设 4没有特殊工程项目关系甲方不同意签证 5本工程项目承接施工总工期在2019年4月5日前完成含雨雪等天气及节假日在内如遇不可抗力因数顺延自合同双方签名盖章日计起 三甲乙双方的工作 1发包人工作 11发包人按约定的内容和时间完成以下工作 1开通施工场地与城乡公共道路的通道以及约定的施工场地内的主要道路满足施工运输的需要保证施工期间的畅通 2确定水准点与坐标控制点以书面形式交给承包人进行现场交验 3组织承包人和设计单位进行图纸会审和设计交底 2承包人工作 21承包人按约定的内容和时间完成以下工作 1根据发包人委托完成施工图设计或与工程配套的设计经工程师确认后使用 2向工程师提供年季月度旬工程进度计划及相应进度统计报表 3根据工程需要提供和维修非夜间施工使用的照明围栏设施负责安全保卫 4按发包方的招标要求及其投标响应相结合的形式承包施工 四施工组织设计和工期 1进度计划 11 承包人应将施工组织设计和工程进度计划于合同签订日计起7个日历天内提交修改意见逾期不确认也不提出书面意见的视为同意 12承包人必须按工程师确认的进度计划组织施工接受工程师对进度的检查监督工程实际进度与经确认的进度计划不符时承包人应按工程师的要求提出改进措施经工程师确认后执行因承包人的原因导致实际进度与进度计划不符承包人无权就改进措施提出追加合同价款并承担逾期完工的违约责任 2开工及延期开工 21 合同双方签名盖章日计起第2天开始 3工程竣工 31承包人必须按照协议书约定的竣工日期或工程师同意顺延的工期竣工 32因承包人原因不能按照协议书约定的竣工日期或工程师同意顺延的工期竣工的承包人承担违约责任 五质量与检验 1工程质量 11工程质量应当达到协议书约定的质量标准质量标准的评定以国家或行业的质量检验评定标准为依据因承包人原因工程质量达不到约定的质量标准承包人承担违约责任 12双方对工程质量有争议由双方同意的工程质量检测机构鉴定所需费用及因此造成的损失由责任方承担双方均有责任由双方根据其责任分别承担 2检查和返工 21承包人应认真按照标准规范和设计图纸要求以及工程师依据合同发出的指令施工随时接受工程师的检查检验为检查检验提供便利条件 我司根据现场施工情况对工程施工进行监督如果发现违规施工或不按图施工施工方私自并更材料及结构等情况甲方基建部有权出具警告通知停工通知等处理若出现三次警告通知则施工单位除无条件按要求整改外还需要延迟收取工程进度款 22工程质量达不到约定标准的部分工程师有权要求拆除和重新施工直到符合约定标准因承包人原因达不到约定标准由承包人承担拆除和重新施工的费用工期不予顺延 23工程师的检查检验不应影响施工正常进行如影响施工正常进行检查检验不合格时影响正常施工的费用由承包人承担除此之外影响正常施工的均可相应顺延工期 24因工程师指令失误发生的追加合同价款由发包人承担 3隐蔽工程和中间验收 31工程具备隐蔽条件或达到专用条款约定的中间验收部位承包人进行自检并在隐蔽或中间验收前48小时以书面形式通知工程师验收通知包括隐蔽和中间验收的内容验收时间和地点承包人准备验收记录验收合格工程师在验收记录上签字后承包人可进行隐蔽和继续施工验收不合格承包人在工程师限定的时间内修改后重新验收 32工程师不能按时进行验收应在验收前24小时以书面形式向承包人提出延期要求延期不能超过48小时 33经工程师验收工程质量符合标准规范和设计图纸等要求承包人可进行隐蔽或继续施工 4重新检验 无论工程师是否进行验收当其要求对已经隐蔽的工程重新检验时承包人应按要求进行剥离或开孔并在检验后重新覆盖或修复检验合格发包人承担由此发生的全部追加合同价款赔偿承包人损失并相应顺延工期检验不合格承包人承担发生的全部费用工期不予顺延 六安全施工及责任 1安全手续办理 本工程项目施工前需要施工队人员先到甲方安全办公室办理施工前的安全手续未办安全填表审批手续不准进入现场具体安全施工手续如下包含但不局限 ①施工单位营业执照复印件 ②安全施工方案事故应急预案 ③如施工过程中涉及特种设备作业如电工金属焊接高空作业等需提供施工人员相关特种作业证复印件 ④施工人员身份证复印件 ⑤施工人员保险信息每人意外保险保额100万元以上 2安全施工与检查 21承包人应遵守工程建设安全生产有关管理规定严格按安全标准组织施工并随时接受行业安全检查人员依法实施的监督检查采取必要的安全防护措施消除事故隐患 22承包人应对其在施工场地的工作人员进行安全教育并对他们的安全负责 3安全防护 31承包人在动力设备输电线路地下管道密封防震车间易燃易爆地段以及临街交通要道附近施工时施工开始前应采取安全防护措施 32为了公众安全和方便或为了保护工程施工单位应按照施工规范的要求提供并保持必要的防护围栏警告信号和看守等安全防护文明施工规定的工作 4安全责任 乙方为施工现场的唯一安全责任方负责进入施工现场的人员一切安全责任并负责施 工现场的一切安全设施责任乙方应对所有进入甲方现场的乙方施工人员在施工作业安全管理道德行为等方面必须严格进行管理在施工期间乙方施工人员发生工伤事故一切由乙方负责 5事故处理 发生重大伤亡及其他安全事故承包人应按有关规定立即上报有关部门并通知工程师同时按政府有关部门要求处理并由承包人承担其发生的费用 工程价款与结算方式 项目名称单位数量单价总价备注厨房改造项目工程 项1000000详见招标技术及技术图纸要求项目结算总金额人民币大写 元整 含合法的工程类增值税专票000具体明细详见投标预算书本工程按固定合同总价包干形式承包项目总结算价则按合同总价加签证变更结算价相结合形式开票付款结算图纸及合同以外的变更结算优先按合同单价结算工程固定合同总价为 元人民币大写 整含合法的工程类增值税专用发票整个工程项目款分五期支付具体付款期数如下 1项目完成并经甲方检查确认后5个工作日内支付合同总金额的60给乙方 2项目验收合格日计起5个工作日内支付合同总金额的35给乙方 3尾款5自验收合格日计起两年质保期满后5个工作日内付清 4每期支付给乙方的工程款项乙方应提供符合国家规定的增值税专用发票给甲方须凭发票支付工程款否则甲方有权暂不支付工程款 注单笔超10万元的款项甲方均以6个月的电子银行承兑支付给乙方银行承兑贴息利息由乙方负责支付按财务支付日付款 八合同履约金 合同双方签名盖章日计起3个工作日内或乙方进场前两者先到为准乙方向甲方缴纳作为本项目合同履约金该合同履约金在本项目工程整体竣工验收合格日计起5个工作日内凭缴款凭证在甲方按合同相应约定条款扣除乙方应承担的违约责任及相关费用赔偿等如有余款的将无息退还给乙方 乙方按以下银行信息向甲方缴纳合同履约金以银行转账或汇款方式存入甲方指定账户 户 名广东兴发铝业有限公司佛山市三水分公司 开户行中国农业银行佛山三水乐平支行 账 号44442601040004799 九质量保修 1承包人应按法律行政法规或国家关于工程质量保修的相关规定对交付发包人使用的工程在质量保修期内承担质量保修责任如乙方怠于承担保修责任的甲方有权直接委托第三方进行保修所产生的费用及损失赔偿甲方有权直接从履约保证金中扣除 2质量保修工作的实施承包人应在工程竣工验收之前与发包人签订质量保修书作为本合同附件 3质量保修书的主要内容包括 1质量保修项目内容及范围 2质量保修期自验收合格日计起两年质保 3质量保修责任 4质量保修金的支付方法 十违约索赔和争议 1违约 11 发包人违约当发生下列情况时 1发包人无正当理由不支付工程竣工结算价款 12承包人违约当发生下列情况时 发包人按合同约定按时支付工程款项承包人仍拖欠施工人员及民工工资的 因承包人原因不能按照协议书约定的竣工日期或工程师同意顺延的工期竣工 3承包人原因工程质量达不到协议书约定的质量标准 4承包人不履行合同义务或不按合同约定履行义务的其他情况 13承包人违约责任的承担方式和计算方法 若发生承包人拖欠施工人员民工工资发包人有权从工程价款中扣除相应款项交由当地建设行政主管部门发放若因此导致施工人员民工群体性事件按情节轻重每次罚款1000050000元 承包人单方面原因不能按合同约定的竣工日期的超出十五天以上每逾期一天应向发包人赔付相当于合同总价的5违约金但累计违约金总额不得超过合同总价的5违约金若承包人逾期超过二十天仍未能竣工完成的发包人有权向承包人提出由此造成的损失承担经济责任 承包人未按合同要求或监理工程师的指令向发包人提供工程完工档案资料或承包人未经监理工程师书面同意擅自完工清场撤退的发包人扣留的工程质保金将不予支付 若承包人与设计方监理方串通进行不必要的设计变更造成工程造价增加则发包人有权单方面终止施工合同由此引起的相关损失由承包人承担 承包人与本工程相关的其他人发生打架斗殴或损害破坏其他承包人的设施或公共设施等行为则由责任方承担相关损失且发包人将对责任方进行索赔按情节轻重每次扣减200020000元的工程款 承包人因合同纠纷工程款支付及其他各种理由影响现场施工若有发生视情节轻重每次扣减200020000元的工程款 14一方违约后另一方要求违约方继续履行合同时违约方承担上述违约责任后仍应继续履行合同 2索赔 21当一方向另一方提出索赔时要有正当索赔理由且有索赔事件发生时的有效证据 3争议 31发包人承包人在履行合同时发生争议可以和解或者要求有关主管部门调解当事人不愿和解调解或者和解调解不成的双方约定以下第一种方式解决争议 第一种解决方式双方达成仲裁协议向甲方所在地的仲裁委员会申请仲裁 第二种解决方式向有管辖权的人民法院起诉 32发生争议后除非出现下列情况的双方都应继续履行合同保持施工连续保护好已完工程 1单方违约导致合同确已无法履行双方协议停止施工 2调解要求停止施工且为双方接受 3仲裁机构要求停止施工 4法院要求停止施工 十一保险 1 工程开工前承包人为建设工程和施工场内的自有人员及第三人人员生命财产办理保险支付保险费用 2 运至施工场地内用于工程的材料和待安装设备由承包人办理保险并支付保险费用 3 承包人必须为从事危险作业的职工办理意外伤害及伤亡保险并为施工场地内自有人员生命财产和施工机械设备办理保险支付保险费用 4 保险事故发生时发包人承包人有责任尽力采取必要的措施防止或者减少损失 十二合同解除 1发包人承包人协商一致可以解除合同 2有下列情形之一的发包人承包人可以解除合同 1因不可抗力致使合同无法履行 2因一方违约致使合同无法履行 3合同解除后不影响双方在合同中约定的结算和清理条款的效力 4合同生效与终止 41双方在协议书中约定合同生效方式 42发包人承包人履行合同全部义务竣工结算价款支付完毕本合同即告终止 43合同的权利义务终止后发包人承包人应当遵循诚实信用原则履行通知协助保密等义务 以下签署页面无正文内容 甲方章广东兴发铝业有限公司佛山市三水分公司乙方章中标单位法定代表人 法定代表人 委托代理人 委托代理人 邮编邮编地址广东省佛山市三水区乐平镇中心科技工业园D区5号地址电话075787390192电话传真075787390191传真开户行中国农业银行佛山三水乐平支行开户行账号44442601040004799账号税号914406007993368743税号 附件1 建筑工程质量保修书 发包人全称广东兴发铝业有限公司佛山市三水分公司 承包人全称 发包人承包人根据中华人民共和国建筑法建设工程质量管理条例和房屋建筑工程质量保修办法经协商一致对厨房改造项目工程签订工程质量保修书 一工程质量保修范围和内容 承包人在质量保修期内按照有关法律法规规章规定和双方约定承担本工程质量保修责任质量保修范围包括地基基础工程主体结构工程屋面防水工程有防水要求的卫生间房间和外墙面的防渗漏供热与供冷系统电气管线给排水管道设备安装和装修工程以及双方约定的其他项目具体保修的内容双方约定如下 按国务院建设工程质量管理条例第六章执行 二质量保修期 双方根据建设工程质量管理条例及有关规定约定本工程的质量保修期如下 1地基基础工程和主体结构工程及挡土墙工程为设计文件规定的该工程的国家法定使用年限和合理使用年限 2屋面防水工程有防水要求的卫生间房间和外墙面的防渗漏为 2 年 3装修工程为 2 年 4电气管线给排水管道设备安装工程为 2 年 5供热与供冷系统为 个采暖期供冷期 6住宅小区内的给排水设施道路等配套工程为 2 年 质量保修期自工程竣工验收合格之日起计算 三质量保修责任 1属于保修范围内容的项目承包人应当在接到保修通知之日起7天内派人保修承包人不在约定期限内派人保修的发包人可以委托他人修理 2发生紧急抢修事故的承包人在接到事故通知后应当立即到达事故现场抢修 3对于涉及结构安全的质量问题应当按照房屋建筑工程质量保修办法的规定立即向当地建设行政主管部门报告采取安全防范措施由原设计单位或者具有相应资质等级的设计单位提出保修方案承包人实施保修 4质量保修完成后由发包人组织验收 四保修费用 保修费用由造成质量缺陷的责任方承担 五其他 双方约定的其他工程质量保修事项剩余5留作工程质量保修金二年期满支付5 本工程质量保修书由施工合同发包人承包人双方在竣工验收前共同签署作为施工合同附件其有效期限至保修期满 甲方章广东兴发铝业有限公司佛山市三水分公司乙方章中标单位法定代表人 法定代表人 委托代理人 委托代理人 邮编邮编地址广东省佛山市三水区乐平镇中心科技工业园D区5号地址电话075787390192电话传真075787390191传真开户行中国农业银行佛山三水乐平支行开户行账号44442601040004799账号税号914406007993368743税号 附件2 建设工程廉政合同 发包人全称广东兴发铝业有限公司佛山市三水分公司 承包人全称 根据有关工程建设廉政建设的规定为做好工程建设中的党风廉政建设保证工程建设高效优质保证建设资金的安全和有效使用以及投资效益工程的项目法人广东兴发铝业有限公司佛山市三水分公司以下简称发包人与中标单位以下简称承包人特订立如下合同 第一条 双方的权利和义务 一严格遵守党和国家有关法律法规的有关规定 二严格执行 厨房改造项目工程 的合同文件自觉按合同办事 三双方的业务活动坚持公开公正诚信透明的原则除法律认定的商业机密和合同文件另有规定之外不得损害国家和集体利益违反工程建设管理规章制度 四建立健全廉政制度开展廉政教育设立廉政告示牌公布举报电话监督并认真查处违法违纪行为 五发现对方在业务活动中有违反廉政规定的行为有及时提醒对方纠正的权利和义务 六发现对方严重违反本合同义务条款的行为有向其上级有关部门举报建议给予处分并要求告知处理结果的权利 第二条 发包人的义务 一发包人及其工作人员不得索要和接受承包人的礼金有价证券和贵重物品不得在承包人报销任何由发包人或个人支付的费用等 二发包人工作人员不得参加承包人安排的超标准宴请和娱乐活动不得接受承包人提供的通讯工具交通工具和高档办公用品等 三发包人及其工作人员不得要求或者接受承包人为其住房装修婚丧嫁娶活动配偶子女的工作安排以及出国出境旅游等提供方便等 四发包人工作人员的配偶子女不得从事与发包人工程有关的材料设备供应工程分包劳务等经济活动 五发包人及其工作人员不得以任何理由向承包人推荐分包单位不得要求承包人购买合同规定外的材料和设备 第三条 承包人义务 一承包人不得以任何理由向发包人及其工作人员行贿或馈赠礼金有价证券贵重礼品 二承包人不得以任何名义向发包人及其工作人员报销应由发包人或个人支付的任何费用 三承包人不得以任何理由安排发包人及其工作人员参加超标准宴请及娱乐活动 四承包人不得为发包人或个人购置或提供通讯工具交通工具和高档办公用品等 第四条 违约责任 一发包人及其工作人员违反本合同第一二条按管理权限根据有关规定给予党纪政纪或组织处理涉嫌犯罪的移交司法机关追究刑事责任给承包人造成经济损失的应予以赔偿 二承包人及其工作人员违反本合同第一二条按管理权限根据有关规定给予党纪政纪或组织处理给发包人造成经济损失的应予以赔偿情节严重的发包人建议工程建设主管部门给予承包人一至三年内不得进入其主管的工程建设市场的处罚 第五条 双方约定 本合同由双方或双方上级单位的纪检监察机关负责监督由发包人或发包人上级单位的纪检监察机关约请承包人或承包人上级单位的纪检监察机关对本合同履行情况进行检查提出本合同规定范围内的裁定意见 第六条 本合同有效期为发包人与承包人双方签署之日起至该工程项目竣工验收并结清项目款后止 第七条 本合同作为 厨房改造项目工程 施工合同的附件与施工合同具有同等的法律效力经合同双方签署立即生效 第八条 本合同发包人与承包人双方各执一份并送交双方监督单位一份 以下签署页面无正文内容 发包人公章 承包人公章 法定代表人 法定代表人 委托代理人 委托代理人 地 址 地 址 邮政编码 邮政编码 电 话 电 话 传 真 传 真 发包人监督单位 盖章 承包人监督单位 盖章 2019年 3 月 日 2019年 3月 日 附件3 安全生产合同 在广东兴发铝业有限公司佛山市三水分公司厨房改造项目工程施工合同的实施过程中创造安全高效的施工环境搞好本项目的安全管理工作本项目业主广东兴发铝业有限公司佛山市三水分公司以下简称发包人与承包人特此签订安全生产合同 一发包人职责 1严格遵守国家有关安全生产的法律法规认真执行工程承包合同中的有关安全要求 2按照安全第一预防为主和坚持管生产必须管安全的原则进行安全生产管理做到生产与安全工作同时计划布置检查总结和评比 3重要的安全设施必须坚持与主体工程三同时的原则即同时设计审批同时施工同时验收投入使用 4组织对承包人施工现场安全生产检查监督承包人及时处理发现的各种安全隐患 二承包人职责 1严格遵守国家有关安全生产的法律法规和有关安全生产的规定认真执行工程承包合同中的有关安全要求 2坚持安全第一预防为主和坚持管生产必须管安全的原则加强安全生产宣传教育增强全员安全生产意识建立健全各项安全生产的管理机构和安全生产管理制度配备专职及兼职安全检查人员有组织有领导地开展生产安全生产活动各级领导工程技术人员生产管理人员和具体操作人员必须熟悉和遵守本条款的各项规定做到生产与安全工作同时计划布置检查总结和评比 3建立健全安全生产责任制从派往项目实施的项目经理和生产工人包括临时雇请的民工的安全生产管理系统必须做到纵向到底一环不漏各职能部门人员的安全生产责任制做到横向到边人人有责项目经理是安全生产的第一责任人现场设置的安全机构应按施工人员的13配备安全员专职负责所有员工的安全和治安保卫工作及预防事故的发生安全机构人员有权按有关规定发布指令并采取保护性措施防止事故发生 4承包人在任何时候都应采各个合理的预防措施防止其员工发生任何违法违禁暴力或妨碍治安的行为 5承包人必须具有劳动安全管理部门颁发的安全生产证书参加施工的人员必须接受安全技术教育熟知和遵守本工种的各项安全技术操作规程定期进行安全技术考核合格者方准上岗操作对于从事电气起重建筑登高架设作业锅炉压力容器焊接机动车船艇驾驶爆破潜水瓦斯检验等特殊工种的人员经过专业培训获得安全操作合格证后方准持证上岗施工现场如出现特种作业无证操作现象时项目经理必须承担管理责任 6对于易燃易爆的材料除应专门妥善保管之外还应配备有足够的消防设施所有施工人员都应熟悉消防设备的性能和使用方法承包人不得将任何种类的爆炸物给予易货或以其他方式转让给任何其他人或允许容忍上述同样行为 7操作人员上岗必须按规定穿戴防护用品施工负责人和安全检查员应随时检查劳动防护用品的穿戴情况不按规定穿戴防护用品的人员不得上岗 8所有施工机具设备和高空作业的设备均应定期检查并有安全员的签字记录保证其经常处于完发状态不合格的机具设备和劳动保护用品严禁使用 9施工中采用新技术新工艺新设备新材料时必须制定相应的安全技术措施施工现场必须具有相关的安全标志牌 10承包人必须按照本工程项目特点组织制定本工程实施中的生产安全事故应急救援预案如果发生安全事故应按照国务院关于特大安全事故行政责任追究的规定以及其他有关规定及时上报有关部门并坚持三不放过的原则严肃处理相关责任人 三违约责任 如因承包人违约造成安全事故将按情节轻重扣除部分直至全部安全保证金并依法追究责任 本合同一式四份双方各执二份由双方法定代表人或授权代理人签署与加盖公章 发包人公章 承包人公章 法定代表人 法定代表人 委托代理人 委托代理人 地 址 地 址 邮政编码 邮政编码 电 话 电 话 传 真 传 真 发包人监督单位 盖章 承包人监督单位 盖章 2019年 3 月 日 2019年 3月 日