厨房设备网
手机版
首页 > 招投标 > 厨房设备

四川省总工会重庆五指山工人疗养院装修/改造项目

  • 重庆
  • 状态:公告
所在地区重庆招标类型公告
请点击下载下载发布时间2019-08-30
四川省总工会重庆五指山工人疗养院装修改造项目


四川省总工会重庆五指山工人疗养院装修改造项目

招标公告

1. 招标条件

本招标项目四川省总工会重庆五指山工人疗养院装修改造项目已由重庆市北碚区发展和改革委员会以项目代码为2018-500109-50-03-032853的重庆市企业投资项目备案证批准建设,招标人为四川省总工会重庆五指山工人疗养院,招标代理机构为中招国际招标有限公司,建设资金来自业主自筹,项目出资比例为100% ,项目已具备招标条件,现对该项目的施工进行公开招标。

2. 项目概况与招标范围

2.1 建设地点:重庆市北碚区金刚碑五指山54号。

2.2 项目规模:屋顶装修改造约2800平方米,外立面改造装修约16500平方米,室内装饰面积约9620平方米,景观改造约7878平方米,道路改造约700米(面积约3800平方米),结构加固面积1800平方米。建安工程费用约4000万元。

2.3 计划工期:180日历天。

2.4 招标范围:本项目施工图所示范围内的全部内容,包括但不限于室内、外装修工程,给排水工程,暖通工程,消防工程,电气工程,机电安装工程,道路工程,园林景观工程,弱电智能化工程及原建筑装饰拆除,具体以工程量清单为准。

3. 投标人资格要求

3.1本次招标实行资格后审,投标人应满足下列资格条件和业绩要求:

本次招标要求投标人须具备建设行政主管部门颁发的建筑工程施工总承包二级及以上资质,并在人员、设备、资金等方面具有相应的施工能力。

3.2重庆市市外建筑施工企业,须满足《重庆市市外建筑施工企业入渝信息报送管理办法》(渝建发〔2016〕22号)要求。

3.3本次招标不接受联合体投标。

4. 报名方式及招标文件的获取

4.1本工程采取现场报名方式,投标人按招标文件要求缴纳投标保证金,并在投标文件递交的截止时间前递交了投标文件,视为获得投标资格。

4.2凡有意参加投标者于 2019 年 8 月 30 日起,北碚区公共资源综合交易网(http://jyzx.beibei.gov.cn/)直接招标文件、施工图纸、工程量清单、答疑、补遗、最高限价等相关资料,不管与否招标人和招标代理机构都视为投标人全部收到以上资料并全部知晓有关招标过程和事宜,由此产生的一切后果由投标人自负。

4.3招标文件每套售价1000元,递交投标文件时一并收取,售后不退。

4.4本次招标不采用其它方式购买招标文件。

5. 投标截止与开标的时间及地点

5.1投标文件递交起止时间: 2019 年 9 月 23 日 9 时 00 分至 2019 年9 月 23 日 10 时 00 分接受投标文件;

5.2投标截止和开标时间:2019年 9 月 23 日 10 时 00 分。

5.3投标和开标地点:北碚区公共资源综合交易中心(北碚区冯时行路308号)

5.4逾期送达的或者不按招标文件要求密封的投标文件,应当拒收。

6. 发布公告的媒介

本次招标公告同时在重庆市公共资源交易监督网(http://ggzyjyjgj.cq.gov.cn/)、北碚区公共资源综合交易网(http://jyzx.beibei.gov.cn)上发布。

7. 联系方式

招标人:四川省总工会重庆五指山工人疗养院

地址:重庆市北碚区金刚碑五指山54号

联系人:罗先生

电话:(023)68359065

招标代理机构:中招国际招标有限公司

地 址:北京市海淀区学院南路62号中关村资本大厦912

中招国际招标有限公司重庆分公司

地址:重庆渝北区黄山大道中段53号5-1(双鱼座A栋5楼)

联系人:何女士

电话:(023)63066098 (023)68881331-9012

传真:(023)68696636

2019年 8 月 30 日



附件:
招标文件(四川省总工会重庆五指山工人疗养院装修改造项目)2019.08.30定稿.doc
图纸-四川省总工会重庆五指山工人疗养院装修改造项目.zip
工程量清单-四川省总工会重庆五指山工人疗养院装修改造项目.rar

项目名称四川省总工会重庆五指山工人疗养院装修改造项目 招 标 文 件 招标编号TC199D8A3 招标人四川省总工会重庆五指山工人疗养院 招标代理机构中招国际招标有限公司 二〇一九年八月 目 录  TOC o 14 h z u  HYPERlink l Toc9242186 第一章 招标公告  PAGEREF Toc9242186 h 2  HYPERlink l Toc9242187 1 招标条件  PAGEREF Toc9242187 h 2  HYPERlink l Toc9242188 2 项目概况与招标范围  PAGEREF Toc9242188 h 2  HYPERlink l Toc9242189 3 投标人资格要求  PAGEREF Toc9242189 h 2  HYPERlink l Toc9242190 4 报名方式及招标文件的获取  PAGEREF Toc9242190 h 2  HYPERlink l Toc9242191 5 投标截止与开标的时间及地点  PAGEREF Toc9242191 h 3  HYPERlink l Toc9242192 6 发布公告的媒介  PAGEREF Toc9242192 h 3  HYPERlink l Toc9242193 7 联系方式  PAGEREF Toc9242193 h 3  HYPERlink l Toc9242194 第二章 投标人须知  PAGEREF Toc9242194 h 4  HYPERlink l Toc9242195 投标人须知前附表  PAGEREF Toc9242195 h 4  HYPERlink l Toc9242196 1 总则  PAGEREF Toc9242196 h 27  HYPERlink l Toc9242209 2 招标文件  PAGEREF Toc9242209 h 29  HYPERlink l Toc9242213 3 投标文件  PAGEREF Toc9242213 h 30  HYPERlink l Toc9242221 4 投标  PAGEREF Toc9242221 h 32  HYPERlink l Toc9242225 5 开标  PAGEREF Toc9242225 h 33  HYPERlink l Toc9242228 6 评标  PAGEREF Toc9242228 h 33  HYPERlink l Toc9242232 7 合同授予  PAGEREF Toc9242232 h 33  HYPERlink l Toc9242237 8 重新招标和不再招标  PAGEREF Toc9242237 h 34  HYPERlink l Toc9242240 9 纪律和监督  PAGEREF Toc9242240 h 34  HYPERlink l Toc9242246 10 需要补充的其他内容  PAGEREF Toc9242246 h 36  HYPERlink l Toc9242247 第三章 评标办法综合评估法  PAGEREF Toc9242247 h 41  HYPERlink l Toc9242248 评标办法前附表  PAGEREF Toc9242248 h 41  HYPERlink l Toc9242249 1 评标方法  PAGEREF Toc9242249 h 47  HYPERlink l Toc9242250 2 评审标准  PAGEREF Toc9242250 h 47  HYPERlink l Toc9242253 3 评标程序  PAGEREF Toc9242253 h 47  HYPERlink l Toc9242258 第四章 合同条款及格式  PAGEREF Toc9242258 h 52  HYPERlink l Toc9242337 第五章 工程量清单  PAGEREF Toc9242337 h 53  HYPERlink l Toc9242339 第六章 图纸  PAGEREF Toc9242339 h 117  HYPERlink l Toc9242340 第七章 技术标准和要求  PAGEREF Toc9242340 h 118  HYPERlink l Toc9242341 第八章 投标文件格式  PAGEREF Toc9242341 h 119  第一章 招标公告 四川省总工会重庆五指山工人疗养院装修改造项目 招标公告 1 招标条件 本招标项目四川省总工会重庆五指山工人疗养院装修改造项目已由重庆市北碚区发展和改革委员会以项目代码为20185001095003032853的重庆市企业投资项目备案证批准建设招标人为四川省总工会重庆五指山工人疗养院招标代理机构为中招国际招标有限公司建设资金来自业主自筹项目出资比例为100 项目已具备招标条件现对该项目的施工进行公开招标 2 项目概况与招标范围 21 建设地点重庆市北碚区金刚碑五指山54号 22 项目规模屋顶装修改造约2800平方米外立面改造装修约16500平方米室内装饰面积约9620平方米景观改造约7878平方米道路改造约700米面积约3800平方米结构加固面积1800平方米建安工程费用约4000万元 23 计划工期180日历天 24 招标范围本项目施工图所示范围内的全部内容包括但不限于室内外装修工程给排水工程暖通工程消防工程电气工程机电安装工程道路工程园林景观工程弱电智能化工程及原建筑装饰拆除具体以工程量清单为准 3 投标人资格要求 31本次招标实行资格后审投标人应满足下列资格条件和业绩要求 本次招标要求投标人须具备建设行政主管部门颁发的建筑工程施工总承包二级及以上资质并在人员设备资金等方面具有相应的施工能力 32重庆市市外建筑施工企业须满足重庆市市外建筑施工企业入渝信息报送管理办法渝建发201622号要求 33本次招标不接受联合体投标 4 报名方式及招标文件的获取 41本工程采取现场报名方式投标人按招标文件要求缴纳投标保证金并在投标文件递交的截止时间前递交了投标文件视为获得投标资格 42凡有意参加投标者于 2019 年 8 月 30 日起北碚区公共资源综合交易网httpjyzxbeibeigovcn直接招标文件施工图纸工程量清单答疑补遗最高限价等相关资料不管与否招标人和招标代理机构都视为投标人全部收到以上资料并全部知晓有关招标过程和事宜由此产生的一切后果由投标人自负 43招标文件每套售价1000元递交投标文件时一并收取售后不退 44本次招标不采用其它方式购买招标文件 5 投标截止与开标的时间及地点 51投标文件递交起止时间 2019 年 9 月 23 日 9 时 00 分至 2019 年9 月 23 日 10 时 00 分接受投标文件 52投标截止和开标时间2019年 9 月 23 日 10 时 00 分 53投标和开标地点北碚区公共资源综合交易中心北碚区冯时行路308号 54逾期送达的或者不按招标文件要求密封的投标文件应当拒收 6 发布公告的媒介 本次招标公告同时在重庆市公共资源交易监督网httpggzyjyjgjcqgovcn北碚区公共资源综合交易网httpjyzxbeibeigovcn上发布 7 联系方式 招标人四川省总工会重庆五指山工人疗养院 地址重庆市北碚区金刚碑五指山54号 联系人罗先生 电话02368359065 招标代理机构中招国际招标有限公司 地 址北京市海淀区学院南路62号中关村资本大厦912 中招国际招标有限公司重庆分公司 地址重庆渝北区黄山大道中段53号51双鱼座A栋5楼 联系人何女士 电话02363066098 023688813319012 传真02368696636 第二章 投标人须知 投标人须知前附表 若投标人须知前附表与招标文件其他部分有矛盾的均以投标人须知前附表为准 条款号条款名称编 列 内 容112招标人招标人四川省总工会重庆五指山工人疗养院 地址重庆市北碚区金刚碑五指山54号 联系人罗先生 电话02368359065113招标代理机构招标代理机构中招国际招标有限公司 地 址北京市海淀区学院南路62号中关村资本大厦912 中招国际招标有限公司重庆分公司 地址重庆渝北区黄山大道中段53号51双鱼座A栋5楼 联系人何女士 电话02363066098 023688813319012 传真02368696636114项目名称四川省总工会重庆五指山工人疗养院装修改造项目115建设地点重庆市北碚区金刚碑五指山54号121业主自筹业主自筹122出资比例100123资金落实情况已落实131招标范围本项目施工图所示范围内的全部内容包括但不限于室内外装修工程给排水工程暖通工程消防工程电气工程机电安装工程道路工程园林景观工程弱电智能化工程及原建筑装饰拆除具体以工程量清单为准132计划工期计划工期180日历天 投标函中必须填报投标工期且投标工期必须满足此要求否则视为对招标文件未作出实质性响应其投标文件按否决投标处理133质量要求达到国家行业和重庆市有关施工质量验收规范技术规范技术标准规程文件等相关规定及本工程施工图设计文件要求并一次性验收合格 141 141 141 141 141  投标人资质条件能力和信誉 投标人资质条件能力和信誉 投标人资质条件能力和信誉 投标人资质条件能力和信誉 投标人资质条件能力和信誉  本工程施工招标实行资格后审投标人应具备以下资格条件 1资质条件营业执照及安全生产条件 1投标人须具备建设行政主管部门颁发的建筑工程施工总承包二级及以上资质须提供有效资质证书副本复印件 2具备有效的营业执照组织机构代码证税务登记证若单位已办理了三证合一或一证一码的则只需提供有效的三证合一或一证一码证书副本复印件无需提供相关的三证若没有办理则需提供以上三项资料副本复印件 3具备建设行政主管部门颁发的有效的安全生产许可证企业负责人拟担任该项目经理和专职安全生产管理人员即三类人员具备建设行政主管部门颁发的相应的安全生产考核合格证书须提供有效的安全生产许可证副本及三类人员安全生产考核合格证书复印件 2信誉要求 1投标截止日投标资格情况 投标截止日未处于被有关行政部门停止投标的处罚期内 未受处罚的须提供承诺书格式自拟并加盖投标人单位公章受到行政处罚期满的须提供行政处罚相关资料复印件并加盖投标人单位公章 2投标截止日前2年内无行贿犯罪行为 由投标人自行承诺无行贿犯罪行为格式自拟并加盖投标人单位公章 3未被列为失信被执行人 由投标人自行承诺投标截止时间前未被列为失信被执行人格式自拟并加盖投标人单位公章同时投标人应通过信用中国网站httpwwwcreditchinagovcn查询被列入失信被执行人情况并提供查询截图加盖投标人单位公章截图要求文字清晰可辨必须显示出网址及相关信息 4投标人必须保证投标文件上投标单位公章的真实性招标人在公示期间有权提请公安机关对公章真实性进行核查发现公章造假行为的取消中标资格不予退还投标保证金涉及犯罪的追究刑事责任由投标人自行承诺格式自拟并加盖投标人单位公章 投标人应将以上承诺截图装入资格审查资料中格式自拟否则按否决投标处理在中标公示期间内招标人在中国裁判文书网httpwwwcourtgovcnwenshuhtml对中标候选人及其法定代表人有无行贿犯罪记录进行核查若发现中标候选人或其法定代表人在投标截止日前两年内有行贿犯罪记录的或招标人在信用中国经查询中标候选人及其法定代表人是失信被执行人的取消其中标候选人资格投标保证金不予退还并依法追究相应责任 3项目经理资格要求 1项目经理必须已在投标人单位注册并应具有建筑工程类贰级及以上注册建造师不含临时建造师执业资格并不能在在建工程任职否则将被否决投标项目经理应附有效的建造师注册证身份证安全生产考核合格证2018年8月至2019年7月社保部门出具的养老保险证明复印件 注①注册建造师在建项目情况应在开标现场完成查询查询网址 HYPERlink http183641898080cxztbloginaspx http183641898080cxztbloginaspx并以开标现场查询的情况为准查询情况打印后报评标委员会认定中标后不得更换 ②因重庆市建委所提供的注册建造师在建项目情况查询系统只能对重庆市行政辖区的在建工程进行核查所以重庆市内市外的施工企业所提供的项目经理均需同时提供在市外无在建工程项目承诺书招标人将对中标候选人提交的承诺书进行复核如果中标候选人提交了虚假资料或招标过程中弄虚作假招标人有权取消其中标资格同时不退还投标保证金 4其他要求 1项目技术负责人 ①应具有建筑工程类中级及以上职称 技术负责人应附身份证职称证2018年8月至2019年7月社保部门或税务部门出具的养老保险证明复印件 2主要管理人员 主要管理人员须为投标单位员工要求持有有效证件的质量检员不少于2人安全员不少于2人材料员不少于1人造价人员建设行政主管部门颁发的注册造价工程师或全国建设工程造价员不少于1人土建施工员不少于1人测量员不少于1人机械员不少于1人劳务员不少于1人资料员档案员不少于1人试验员不少于1人项目经理技术负责人及主要管理人员之间不得相互兼任劳务员除外否则按否决投标处理 主要管理人员除安全员造价人员提供有效的身份证执业证或岗位证书2018年8月至2019年7月社保部门出具的养老保险证明复印件安全员须提供有效的上岗证或岗位培训考核合格证安全生产考核合格C证身份证2018年8月至2019年7月社保部门出具的养老保险证明复印件造价人员应提供建设行政主管部门颁发的有效的造价工程师注册证书或全国建设工程造价员资格证书身份证2018年8月至2019年7月社保部门出具的养老保险证明复印件 拟投入本项目的项目经理技术负责人及主要管理人员必须为本单位人员且必须一人一岗不得相互兼任劳务员除外专业与岗位相对应不能在在建工程任职提供无在建工程项目承诺书具体格式详见本招标文件第八章投标文件格式中资格审查资料第六条否则将被视为对招标文件不作实质性响应其资格审查视为不合格按投标无效处理 投标企业需自行承诺一旦中标施工前要按照重庆市房屋建筑与市政基础设施工程现场施工从业人员配备标准DBJ501572013补齐相关人员否则其投标文件按否决投标处理 须提供承诺书格式自拟并加盖投标人单位公章 3若为外地施工企业外地施工企业投标 按照渝建发201622号文规定执行2016年5月1日起重庆市外建筑企业入渝承揽房屋建筑和市政基础设施工程前应当先向市城乡建委报送信息投标人应提供已纳入市外建筑施工企业入渝信息库公布的查询记录截图截图的内容至少应包含网页的表头及主要信息且清晰可辨 拟投入本项目的项目经理技术负责人及主要管理人员必须为本单位人员且必须一人一岗不得相互兼任劳务员除外专业与岗位相对应不能在在建工程任职提供无在建工程项目承诺书具体格式详见本招标文件第八章投标文件格式中资格审查资料第六条否则将被视为对招标文件不作实质性响应其资格审查视为不合格按投标无效处理 注1须提供已纳入市外建筑施工企业入渝信息库企业信息和拟投入本项目所配备管理人员信息的网上截图截图的内容清晰可辨至少应包含网页的表头及主要信息加盖投标单位公章 2在渝负责人须持有效身份证已纳入市外建筑施工企业入渝信息库企业信息和拟投入本项目所配备管理人员信息的网上截图截图的内容清晰可辨至少应包含网页的表头及主要信息到开标现场否则招标人当众退还投标文件 5特别提示 1以上所有资料的复印件均必须加盖投标人单位公章 2投标人必须在核验投标人身份程序后在核验保证金缴纳情况前将以上所有复印件的原件提供原件的具体要求见本条第二款身份证原件的提供按本特别提示第3条规定办理一次提交评标委员会审查时必须对有关证明和证件的原件核查若经审查复印件与原件不一致或未提交原件的则投标文件作否决投标处理 投标人应提供下列投标资料的原件备查 ①投标人单位银行基本账户许可证原件营业执照原件安全生产许可证原件企业负责人安全生产考核合格证书原件市外入渝施工企业入渝信息的网上截图盖有投标人单位公章的原件及拟派主要管理人员信息的网上截图盖有投标人单位公章的原件 ②拟派项目经理提供有效的建造师注册证原件安全生产考核合格证原件养老保险参保证明原件 ③拟派项目技术负责人提供有效的身份证原件职称证原件养老保险参保证明原件 ④拟派主要管理人员安全员提供有效的上岗证或岗位培训考核合格证原件安全生产考核合格C证原件养老保险证明原件造价人员提供有效的造价工程师注册证书或全国建设工程造价员资格证书原件养老保险证明原件其他主要管理人员提供有效的执业证或岗位证书原件养老保险证明原件 ⑤养老保险参保证明必须含有身份证号社保号投标人所在地政府或社保部门实施了取消在养老保险证明上加盖鲜章的政策养老保险证明则可不加盖社保部门的鲜章但必须提供当地政府或社保部门的发布的明确不再加盖红色公章内容相关政策文件的复印件或网上截图否则将按否决投标处理其他投标人提供的养老保险证明原件中必须加盖社保部门的鲜章且只能为社保部门的印章其他部门出具的无效若是网上打印的养老保险证明未加盖社保部门的鲜章将按否决投标处理 3身份证要求 ①所要求提供的身份证均为中华人民共和国第二代身份证原件或复印件 ②要求提供的身份证原件必须通过第二代身份证阅读器识别阅读器无法识别的在开标会现场发现的当场退还其投标文件评标过程发现的其投标文件按否决投标处理涉嫌伪造证件的将移交公安机关认定处理 ③开标会现场将核验投标人法定代表人或委托代理人拟派项目经理在渝负责人的身份证原件 ④投标人拟派的项目技术负责人必须提供有效的身份证原件并在开标会结束之前与其他投标资料原件一次性提交交由评标委员会核验项目经理项目经理的身份证原件已在开标环节核验评标环节不再核验身份证原件及主要管理人员应按招标文件的要求在投标资料中提供盖有投标人单位公章的身份证复印件 4严禁投标人提供任何虚假材料招标人有权进一步核查投标文件真实性若在合同签订前发现投标人提供了虚假资料将报送行政监督部门查处一经查实取消中标资格投标保证金不予退还合同实施期间发现投标人提供了虚假资料将按合同约定作违约处理招标人有权从工程支付款或履约保证金中扣除合同总价10的金额作为违约金同时招标人将上报行政监督部门纳入不良记录并按相关规定查处 5投标人应提供信用承诺书违反自行承诺条款任意一项的招标人有权取消中标资格或终止合同并不予退还其投标保证金或按合同违约条款处理信用承诺书格式见招标文件第八章各投标人应将信用承诺书放入投标函部分中否则其投标文件按否决投标处理142是否接受联合体投标不接受191踏勘现场不组织 投标人自行踏勘1101投标预备会不召开1102投标人提出问题的截止时间投标人在收到招标文件后应仔细检查招标文件的所有内容如有残缺或文字表述不清图纸尺寸标准不明以及存在错漏缺概念模糊和有可能出现歧义或理解上的偏差的内容等应在2019 年 9 月 4 日10时00分前请在 HYPERlink httpjyzxbeibeigovcncqbbhy httpjyzxbeibeigovcncqbbhy会员系统在业务管理中的网上提问处提出初次需注册联系电话交易中心6322047763227503软件公司051258173200173830188501103招标人书面澄清的时间招标人在 2019 年 9 月 6 日17时00分前对所有投标人提出的问题进行回答但不指明问题的来源并上传至北碚区公共资源综合交易网 HYPERlink httpjyzxbeibeigovcn httpjyzxbeibeigovcn各投标人自行招标人不再另行通知111分包以暂估价形式包括在总承包范围内的工程属于依法必须进行招标的项目范围且达到国家相关规定规模标准的应当依法进行招标非主体非关键性工程经发包人同意后可依法分包112偏离不允许21构成招标文件的其他材料招标人发出的答疑及补遗书221投标人要求澄清招标文件的截止时间2019 年 9 月 4 日10时00分前222投标截止时间2019 年 9 月 23 日10时00 分北京时间 注1投标文件递交开始时间为2019年 9 月 23 日9 时00分 2在要求提交投标文件截止时间后送达的投标文件将拒绝接收223投标人确认收到招标文件澄清的时间 招标人在 2019 年 9 月 6 日17时00分前对招标文件的澄清上传至北碚区公共资源综合交易网 HYPERlink httpjyzxbeibeigovcn httpjyzxbeibeigovcn各投标人自行招标人不再另行通知各投标人应随时关注及时因投标人原因没有及时修改内容招标人将视为投标人对修改内容已经知晓232投标人确认收到招标文件修改的时间 招标人在 2019 年 9 月 6 日17时00分前对招标文件的修改上传至北碚区公共资源综合交易网 HYPERlink httpjyzxbeibeigovcn httpjyzxbeibeigovcn各投标人自行招标人不再另行通知各投标人应随时关注及时因投标人原因没有及时修改内容招标人将视为投标人对修改内容已经知晓311构成投标文件的其他材料投标人的书面澄清说明和补正但不得改变投标文件的实质性内容 32  投标报价 1投标人应按本须知和第五章工程量清单的要求填写相应清单表格投标人的投标报价应是本章投标人须知前附表131项中所述的本项目招标范围内的全部工程的投标报价并以投标人在工程量清单中提出的单价或总价为依据中标后招标人不再对综合单价进行调整 2投标人应认真填写工程量清单中所列的本合同各工程子目的单价或总价投标人没有填入单价或总价的工程子目招标人将认为该子目的价款已包括在工程量清单其他子目的单价和总价中投标人在工程量清单中多报的子目和单价或总价发包人将不予接受并将被视为重大偏差按否决投标处理 3在合同实施期间投标人填写的单价和总价按专用合同条款规定执行 4如发现工程量清单中的数量与图纸中数量不一致应于本须知221项中规定的时间前书面通知招标人核查除非招标人以补遗书的形式予以更正否则应以工程量清单中列出的数量为准 5招标人在工程量清单中所列出的暂列金额暂估价投标人不得修改否则将被认定为否决投标 6 其他需说明的问题 61图纸中所列的工程数量表及数量汇总表仅是提供资料不是工程量清单的外延当图纸与工程量清单所列数量不一致时以工程量清单所列数量作为报价的依据 62项目特征中只列出了主要项目特征内容投标人应结合设计图纸及索引的有关通用图集及现行施工规范合理报价 63建渣堆放场地及运距由投标人结合现场踏勘情况及施工组织方案自行考虑但工程实际弃土点和弃土运输线路需经发包人审批以书面批复为准进入投标单价或总价中包干使用不作调整 64本工程医疗设备厨房设备电梯水箱外电源进线电缆费用按专业工程暂估价考虑其中医疗设备专业工程暂估价为20万元厨房设备专业工程暂估价为30万元电梯暂估价为76万元水箱暂估价15万元外电源进线电缆暂估价25万元 65本工程的暂列金额为3500000元 7本工程招标将设置总价最高限价和各分部分项工程量清单综合单价的最高限价最高限价在投标截止日期7日前在北碚区公共资源综合交易网 HYPERlink httpjyzxbeibeigovcn httpjyzxbeibeigovcn公布投标人的投标报价包括投标总报价及各分部分项工程量清单综合单价不得超过总价最高限价和各分部分项工程量清单综合单价最高限价否则将被认定为否决投标 8安全文明施工费本工程安全文明施工费由招标人根据重庆市现行建设工程安全文明施工管理相关规定及重庆市建设工程费用定额CQFYDE2018进行计算各投标人按暂定金额计入投标报价具体暂定金额随最高限价一起公布投标人必须按暂定金额填报不得浮动否则视为对招标文件不作实质性响应其投标文件作否决投标处理 9建设工程竣工档案编制费按重庆市建设工程费用定额CQFYDE2018规定的标准计算 注本项目计价依据按重庆市城乡建设委员会关于建筑业营业税改增值税调整建设工程计价依据的通知渝建发201635号重庆市城乡建设委员会关于适用增值税新税率调整建设工程计价依据的通知渝建发2018195号重庆市住房和城乡建设委员会关于适用增值税新税率调整建设工程计价依据的通知渝建2019143号号文规定执行331投标有效期90日历天从提交投标文件截止日起计算34投标保证金投标人基本账户开户许可证原件必须随身携带并与投标资料原件一同提交评标委员会核查投标人从企业的基本账户开户行在缴入截止时间前一次性全额划付至下面指定的投标保证金账户否则投标保证金无效投标保证金的有效时间以银行提供的投标保证金到账时间为准投标人自行考虑汇入风险如同城汇入异地汇入跨行汇入的时间要求 如评标委员会核验中发现投标人未提供投标人基本账户开户许可证原件的投标保证金缴纳账户的账号与企业基本账户的账号不符的投标保证金到帐时间超过缴入截止时间的投标保证金金额不符合规定数额的未一次性全额缴纳的投标人未在付款凭证备注栏中注明是四川省总工会重庆五指山工人疗养院装修改造项目项目或五指山疗养院改造项目投标保证金的违反上述任何一条投标保证金无效一律按否决投标处理 1金额人民币80万元大写捌拾万元整 2缴纳方式投标保证金应从投标人基本账户转入下述指定账户之一 1收款单位重庆市北碚区公共资源综合交易中心 2开户银行 开户银行工行重庆朝阳支行 账号9558853100005710391 开户银行 建行重庆北碚城南支行 账号50001090041052507149000658 开户银行重庆三峡银行北碚支行 账号01100144100000351378 开户银行重庆农商行北碚支行城南分理处 账号0704040120010003353002247 3缴入截止时间项目投标截止时间前一日1700 4投标人必须在付款凭证备注栏中注明四川省总工会重庆五指山工人疗养院装修改造项目项目投标保证金项目名称可简写为五指山疗养院改造项目 5投标保证金有效期与投标有效期一致 6投标保证金的退还 1中标通知书发出后五个工作日内向中标候选人以外的投标单位退还投标保证金投标保证金退还至投标单位基本账户 2招标人和中标人签订合同后送区交易中心备案退还中标人和其他中标候选人投标保证金保证金退还至中标人和其他中标候选人基本账户 7不予退还保证金的情形 1中标通知书发出后中标人无故放弃中标项目或无正当理由在规定时间内不与招标人签订合同的 2投标人在规定的投标有效期内撤销或修改其投标文件的 3中标人在收到中标通知书后无正当理由拒签合同协议书或未按招标文件规定提交履约担保 4投标人被招标人及监督部门查实具有弄虚作假及围标串标行为的 5违反信用承诺书有关条款的 6投标人或中标人因上述原因给招标人造成的损失超过投标保证金数额的还应对超过部分予以赔偿35资格审查资料本须知第141项和第35项规定提供的资料均需提供原件备查352近年财务状况的年份要求353近年完成的类似项目的年份要求355信誉要求投标截止日前2年36是否允许递交备选投标方案不允许373签字盖章要求按本章投标人须知373款执行374投标文件的 份数投标函一式三份正本一份副本二份 商务部分一式三份正本一份副本二份电子光盘二张电子光盘统一采用符合重庆市电子评标用重庆市建设工程造价软件数据交换标准DBJT500912009修正版322的造价软件生成的满足重庆市建设工程造价软件数据交换标准DBJT500912009修正版322的 QTF格式文件光盘的填报数据应包含商务部分纸质文件所有内容商务部分纸质文件可不提供单价分析表商务部分电子光盘须包含工程量清单综合单价分析表分部分项工程项目清单计价表应有项目特征描述和工程内容否则将否决其投标 资格审查资料含其他因素评分资料一式三份正本一份副本二份 技术部分一式三份不分正副本 注1当正副本不一致时以正本为准 公示期结束无异议后中标人提供广联达或者鹏业的计价明细软件版 3公示期结束无异议后中标人另提供1套签字盖章齐全的投标文件包含资格审查资料投标函部分商务部分商务部分纸质版可不含工程量清单综合单价分析表给招标人 4两张光盘的填报数据应一致否则其投标文件将被否决其中一张可以打开另外一张不可以打开的情况以能打开光盘数据为准不作为否决投标条件若两张投标报价光盘的数据均无法读出则按否决投标处理375装订及格式要求1格式要求 1应符合第八章投标文件格式要求的内容并按规定填写完整投标人在此基础上增加内容或调整格式的不影响其有效性为方便评标请各投标人主动配合 2技术部分采用暗标评审格式要求如下 施工组织设计面页使用A4厚型纸面页厚度以盖章折叠后不显示单位名称为合格用初号仿宋字体横向居中标明施工组织设计在页面右下角加盖投标单位公章后折叠成腰约85cm左右的等腰直角三角形密封封底用A4白页面页除了施工组织设计六字和右下角密封处印章外不得有任何信息或明显标志施工组织设计装订用白色棉线左侧装订三孔眼不得使用塑料夹条薄膜外皮等饰物或特别标注记封面封底不得明订明线装订中不得有重页漏页倒页空白页封底除外章节内容不得有缺少或重复违反上述任何一项其投标文件施工组织设计部分为零分 施工组织设计文字部分纸张采用A4白纸四号仿宋字体所有图表均采用A4图幅图表内的字体字号大小不限文字图表不得使用彩色和不得编制页码页眉和页脚违反上述任何一项其投标文件施工组织设计部分为零分 2装订要求 本工程的投标函部分商务部分技术部分资格审查资料各自分别装订成册411投标文件的 密封1投标文件袋用投标函部分袋商务部分袋技术部分袋资格审查资料袋以及投标文件大袋 2投标函部分装入投标函部分袋中密封并在袋上加盖投标人单位公章 3商务部分包含商务部分的光盘装入商务部分袋中密封并在袋上加盖投标人单位公章 4技术部分装入技术部分袋中密封不加盖任何印章 5投标函部分技术部分商务部分小袋装入投标文件大袋中密封并在大袋上加盖投标人单位公章同时投标文件大袋应按本表第412项的规定写明相应内容 6资格审查资料单独封装不装入投标文件大袋密封并加盖投标人单位公章同时应按本表第412项的规定写明相应内容 7如果投标文件没有按上述规定密封该投标文件将被拒绝接收开标现场发现的当众退还 注若投标文件袋无法全部装入的可以增加相应的投标文件袋但必须符合上述各相应资料袋的封装要求412封套上写明应在投标文件大袋和资格审查资料袋上写明如下内容 招标人名称 投标人名称 项目名称投标文件 在 年 月 日 时 分前不得开启422递交投标文件地点北碚区公共资源综合交易中心北碚区城南大学科技园冯时行路308号三楼423是否退还投标文件否51开标时间和 地点开标时间同投标截止时间 开标地点北碚区公共资源综合交易中心北碚区城南大学科技园冯时行路308号三楼52开标程序主持人按下列程序进行开标 1招标人主持会议并宣布会场纪律 2主持人介绍参加会议的有关单位和代表 3主持人宣布开标人唱标人监标人记录人 4核验参加开标会议的投标人法定代表人或委托代理人本人身份证原件核验法定代表人的法定代表人身份证明原件或被授权代理人的附有法定代表人身份证明的授权委托书原件核验法定代表人或委托代理人在本单位2018年8月至2019年7月的社保部门出具的养老保险证明复印件以确认其身份合法有效 参与投标的市内企业市外企业投标人的拟派项目经理必须参加开标会并出示相关有效的身份证明材料本人二代身份证原件拟派项目经理的建造师注册证原件否则招标人当场退还投标文件 外地入渝企业参与投标的在渝负责人必须参加开标会 在渝负责人须持有效的身份证原件已纳入市外建筑施工企业入渝信息库企业信息和拟投入本项目所配备管理人员信息的网上截图截图的内容至少应包含网页的表头及主要信息并加盖投标人公章到开标现场否则招标人当场退还投标文件 以上人员提供的身份证原件不能在现场通过第二代身份证阅读器识别的招标人当场退还投标文件投标人的身份证明原件上的签发机关有效期限姓名住址公民身份号码信息与投标人在开标现场提供的相对应的身份证明材料上所显示的信息不一致的招标人将当场退还投标文件 在核验投标人身份程序结束时投标人无法提供相关证明材料的将当场退还其投标文件 5投标人一次性提交招标文件第二章投标人须知前附表141条中要求提供的复印件的原件不接受任何形式的补交在进入核验保证金缴纳情况程序后不再接受原件递交视为自动放弃提交原件并记录在案投标人也不得在递交原件后在评标委员会资格审查结束前从已提交的复印件的原件中取出任何资料 6未提交投标保证金的招标人当场退还投标文件 7密封情况检查投标人代表检查投标文件是否按本表411的规定密封如发现投标文件没按本表411的规定密封则当场退还其投标文件 8公布最高限价 9开启投标文件顺序随机开启 10按照宣布的开标顺序当众开标开启资格审查资料袋投标文件大袋及投标函部分袋商务部分袋技术部分袋公布投标人名称投标报价质量目标工期及其他内容查询项目经理在建项目情况和企业诚信综合评价分 11投标人代表招标人代表监标人记录人等有关人员在开标记录上签字确认 12开标结束611评标委员会的组建1评标委员会构成7人或7人以上的单数组成 2评标专家确定方式招标人代表2人其余专家在重庆市综合评标专家库中随机抽取71是否授权评标委员会确定中标人否推荐经评审得分由高到低排名前三名为中标候选人731履约担保1担保形式现金或银行保函 2担保金额履约担保金额为中标合同金额的10其中现金5银行保函5 3履约保证金提交时间接中标通知书后14日内并在签定施工合同前中标人向招标人提交履约担保如果中标人未能按规定要求提交履约担保则招标人有权取消其中标资格并不予退还其投标保证金并在评标委员会推荐的中标候选人中依次重新确定中标人也可以重新招标开具的银行保函的担保截止时间需为工程合同签订的计划竣工日期后1个月 4履约担保提交账户信息 户名四川省总工会重庆五指山工人疗养院 开户行工商银行重庆朝阳支行新华分理处 账号3100028109026415685 5履约保证金的退还 1工程竣工验收合格后14天内发包人在扣除应当由承包人承担的违约责任金后无息退还若有剩余履约担保金 2发包人不承担承包人与履约担保有关的任何利息或其他类似的费用或者收益 3由于承包人原因未按期竣工的承包人自行承担相应的损失给发包人造成损失超过履约担保的承包人应当对超过部分予以赔偿81重新招标1按投标人须知第811执行 2按投标人须知第812执行82二次招标和不再招标重新招标后投标人仍少于3个按法定程序开标和评标确定中标人经评审无合格投标人属于必须审批或核准的工程建设项目经原审批或核准部门批准后不再进行招标 10需要补充的其他内容101清单填报光盘 招标文件要求的有标价的工程量清单报价表书面形式必须使用招标人提供的清单填报软件打印且内容和签字盖章齐全否则按否决投标处理商务部分封三投标总报价封面上的编制人必须为投标单位拟派本项目的造价员或注册造价师并加盖其本人执业章及投标单位公章否则按否决投标处理 一关于招标人电子文件 1招标人提供的电子文件为符合重庆市电子评标用重庆市建设工程造价软件数据交换标准DBJT500912009修正版322的造价软件生成的满足重庆市建设工程造价软件数据交换标准DBJT500912009修正版322的 QTF格式文件 2招标人提供的电子文件包含各工程量清单的项目编码项目名称项目特征工程内容计量单位工程数量投标单位均不得擅自更改否则按否决投标处理 二关于投标人电子文件 1投标人参与投标的电子文件必须是采用符合重庆市电子评标用重庆市建设工程造价软件数据交换标准DBJT500912009修正版322的造价软件组价后生成的满足重庆市建设工程造价软件数据交换标准DBJT500912009修正版322的 QTF格式文件否则其投标文件将被否决制作QTF格式文件时要求在工程项目中输入投标人名称和工程名称否则其投标文件将被否决 2报送投标电子文件载体采用光盘光盘应粘贴专用的光盘贴标签标签上注明工程名称及投标人名称并加盖投标人单位公章否则其投标文件将被否决 光盘标签如下图  注光盘标签尺寸大小不作为否决投标的条件 3投标人电子文件中各清单项目的项目编码项目名称项目特征工程内容计量单位工程数量必须与招标人提供的电子文件相一致不得出现多项错项漏项排列顺序不一致的情况否则其投标文件将被否决投标人按本表374要求所提交的相应份数光盘的内容必须一致否则其投标文件将被否决投标报价光盘需可读一张投标报价光盘的数据不能读出时则读取另一张投标报价光盘的数据不作为否决投标条件若两张投标报价光盘的数据均无法读出则按否决投标处理 4投标人电子文件电子文件不包含封面和目录应与书面商务部分投标文件一致当二者出现不符时将否决其投标所谓的投标人电子文件应与书面投标文件一致是指的投标文件内容的一致无关乎签字盖章的要求 5投标文件报送后不得修改 6投标人提交的电子文件必须采用QTF格式文件否则其投标文件将被否决 7投标人提交的电子文件载体必须是光盘刻录时必须使用不允许以后添文件模式否则造成后果由投标人自行承担 8关于QTF格式文件的相关技术问题请咨询鹏业软件公司地点渝中区长江一路62号地产大厦2号楼228鹏业软件公司102中标公示本项目的中标公示同时在重庆市公共资源交易监督网httpggzyjyjgjcqgovcn北碚区公共资源综合交易网jyzxbeibeigovcn上公示公示期为3个工作日103行贿受贿犯罪记录查询在中标公示期内由招标人在中国裁判文书网进行行贿犯罪记录查询如发现中标候选人在投标截止日前两年内中标候选人单位或其法定代表人有行贿犯罪记录的将取消其中标候选人资格104低价风险担保1若中标人的中标价格低于招标人公布的最高限价百分之八十五招标人将在发出中标通知书前要求中标人提供投标总报价最高限价的85与中标价差价金额的2倍作为低价风险担保 2低价风险担保形式银行转账或电汇 3低价风险担保金额=招标人公布的投标总报价的最高限价×85中标人的中标价格×2 4递交时间中标公示期结束后5日内将低价风险担保金转入招标人指定的如下账户 户名四川省总工会重庆五指山工人疗养院 开户行工商银行重庆朝阳支行新华分理处 账号3100028109026415685 5低价风险担保金与招标人要求中标人缴纳的履约保证金不能相互冲抵 6若中标人不按时提交低价风险担保金则招标人有权取消其中标资格其投标保证金不予退还并在评标委员会推荐的中标候选人中依次重新确定中标人也可以重新招标若给招标人造成损失超过投标保证金数额的还应对超过部分予以赔偿 7领取中标通知书后若中标人无正当理由拒签合同的或不在约定时间内签订合同的招标人有权取消其中标资格其投标保证金履约保证金低价风险担保金不予退还并在评标委员会推荐的中标候选人中依次重新确定中标人也可以重新招标 8签订合同后若中标人在进场后以中标价格过低无法实施等理由故意拖延工期在施工现场恶意违约招标人可立即终止合同同时没收履约保证金与低价风险担保金 9工程竣工验收合格后5日内向中标人无息退还低价风险保证金中标人不能按照合同约定的标的价款质量履行期限等主要条款完成工程建设内容的招标人有权不退还低价风险保证金105相关费用中标人必须在签订合同后10个工作日内以中标金额按渝建2017521号文等相关规定缴纳农民工保证金按招标人要求提供相关资料以供招标人办理招标人的相关手续由此产生的费用由投标人自行纳入投标报价中发包人不单独支付106农民工工资建设单位和承包单位应严格执行农民工工资专户管理制度相关内容建设单位应按照合同约定及时确认施工总承包企业已完工产值以不低于当月已完工产值的25作为当月人工费工资款单独拨付至施工总承包企业的工资专用帐户对应项目中若人工费数额大于当月已完工产值的25时按实际人工费数额拨付若人工费数额小于当月已完工产值的25时按当月已完工产值的25拨付107工程款支付按实际完成合格工程量的80进行支付每月办理一次进度款支付承包人应在每月25日前按发包人要求的格式提交进度付款申请表 监理人在收到月进度付款申请表后10个工作日内完成审核并向发包人出具进度付款证书发包人在收到进度付款证书20个工作日内审核并完成进度款支付 工程竣工验收合格后30日内支付至合同金额的90 经业主委托的审计单位审计结束后30日内支付至审定金额的97余3作为质保金待质保期满后30日内无息退还 保修期满2年后经发包人验收同意后退还承包人没有使用的质保金的75给承包人保修期满5年后经发包人同意退还承包人没有使用的剩余质保金质保金不计利息108工程结算原则本工程按建设工程工程量清单计价规范GB505002013重庆市建设工程工程量清单计价规范CQJJGZ2013重庆市建设工程工程量计算规则 CQJLGZ2013重庆市建筑工程计价定额CQJZDE2018重庆市仿古建筑及园林工程计价定额CQFGYLDE2018重庆市装饰工程计价定额CQZSDE2018重庆市安装工程计价定额CQAZDE2018重庆市市政工程计价定额CQSZDE2018重庆市房屋修缮工程计价定额CQXSDE2018重庆市城乡建设委员会关于建筑业营业税改增值税调整建设工程计价依据的通知渝建发201635号重庆市城乡建设委员会关于适用增值税新税率调整建设工程计价依据的通知渝建发2018195号重庆市住房和城乡建设委员会关于适用增值税新税率调整建设工程计价依据的通知渝建2019143号2018年重庆市建设工程费用定额等规范规则定额及其配套修改调整取费等文件规定及招标文件的具体要求执行 结算总价=∑实际完成分部分项工程量×中标的分部分项工程量清单综合单价+中标措施费+安全文明施工费用按照渝建发201425号渝建发201635号渝建发2018195号文件规定计取+规费+税金±设计变更及调整施工过程中出现新增项目含招标清单范围以外的项目价款结算价±暂定价部分的结算价+合同约定其它费用各部分的结算原则如下 1各分部分项工程量清单结算价 以承包人投标报价时的分部分项工程量清单中子项综合单价×子项工程量 = 1 GB3①项工程量按建设工程工程量清单计价规范GB505002013重庆市建设工程工程量清单计价规范CQJJGZ2013重庆市建设工程工程量计算规则 CQJLGZ2013渝建发201635号渝建2018195号文件约定的计量规则计算的实际合格工程量 ②子项综合单价以承包人投标报价时的分部分项工程量清单中子项综合单价为结算依据某一子项的合价报价小于所报综合单价与工程量清单量的相乘所得的合价则结算时以该子项合价报价除以相应子项工程量清单量所得的单价为相应子项的结算单价如中标总价小于各工程量清单报价之和则结算总价按中标总价与工程量清单报价之和相比的同比例进行下浮如两种情形均存在则先按中标总价与工程量清单报价之和相比的同比例下浮该子项总价再用下浮后的合价报价除以相应子项工程量清单量所得的单价为相应子项的结算单价 2暂定价材料价差调整金额 招标文件明确以暂定价计入投标报价的材料在施工过程中使用前由承包人报价经发包人监理方审核同意后方可采购施工结算时只对发包人核定单价与暂定价的价差部分进行调整调整的数量根据工程结算数量确定该价差除税金外不再计取其他任何费用 3措施费 ①施工组织措施项目费无论任何因素而引起实际措施费的变化均按投标时施工组织措施项目费的报价作为结算价 ②施工技术措施项目费技术措施清单中以项计列的项目无论因设计变更或施工工艺变化等任何因素而引起实际措施费的变化均按投标时施工技术措施项目费的报价作为结算价技术措施清单中以项目编码项目名称项目特征工程内容工程量及计量单位列项的项目以承包人投标报价的综合单价乘以按建设工程工程量清单计价规范GB505002013渝建发201635号渝建发2018195号文件约定的计量规则计算的实际合格工程量办理结算施工技术措施项目费以暂列金额形式计入报价的根据发包人核定的价格按实结算或按照工程变更或新增项目清单结算原则执行 4其他项目清单结算价发包人预留金其他项目清单中所列暂定金额项目根据发包人核定的价格按实结算或按照工程变更或新增项目清单结算原则执行 5设计变更及调整施工过程中出现新增项目含招标范围以外的项目价款结算办法工程设计变更确定后设计变更涉及工程价款调整的工程施工中出现新增项目由承包人在该变更新增项目启动前14天内向监理单位发包人提出经发包人监理单位审核同意后调整合同价款调整方法如下 ①工程内容与投标报价的工程量清单中有相同的则按投标时的相同子项综合单价执行综合单价不予调整 ②当工程量清单报价中无变更工程项目但有类似项目的投标综合单价则参照报价中类似项目的投标综合单价进行计价 ③已标价工程量清单中无适用于变更工作子目的按照建设工程工程量清单计价规范GB505002013重庆市建设工程工程量清单计价规则CQJJGZ2013重庆市城乡建设委员会关于建筑业营业税改增值税调整建设工程计价依据的通知渝建发201635号重庆市城乡建设委员会关于适用增值税新税率调整建设工程计价依据的通知渝建发2018195号重庆市住房和城乡建设委员会关于适用增值税新税率调整建设工程计价依据的通知渝建2019143号文件其中人工材料机械价格按重庆工程造价信息施工期间开工报告至竣工报告算术平均价调整重庆工程造价信息未有的材料价格以招标人认质核价为准注认质认价材料价差部份不参与浮动 6安全文明施工费工程竣工结算时安全文明施工费按渝建发201425号渝建发201635号渝建发2018195号文件的相关规定与本招标文件的相关规定计取安全文明施工综合评定结果为不合格则不计取 7规费按投标费率结算若承包人的投标报价中规费费率高于规定费率则以规定费率结算 8税金按规定费率结算 9承包人应在工程竣工验收合格后30天内上报工程结算资料由招标人委托的咨询单位审定的工程造价审减率与承包人送审额相比大于5时承包人承担本项目全过程造价控制咨询费用 10计日工单价计日工单价按重庆市建设工程费用定额CQFYDE2018相应的专业在建设项目实施阶段现场签证按签证当月的重庆工程造价信息调差据实结算109特别说明招标人和中标人应当自中标通知书发出之日起30日历天内根据招标文件和中标人的投标文件订立书面合同中标人无正当理由拒签合同的招标人取消其中标资格其投标保证金不予退还给招标人造成的损失超过投标保证金数额的中标人还应当对超过部分予以赔偿1010监督部门北碚区公共资源交易监督管理局联系电话02368863774注若投标人须知前附表与正文不一致的地方以投标人须知前附表为准 1 总则 11 项目概况 111 根据中华人民共和国招标投标法等有关法律法规和规章的规定本招标项目已具备招标条件现对本标段施工进行招标 112 本招标项目招标人见投标人须知前附表 113 本标段招标代理机构见投标人须知前附表 114 本招标项目名称见投标人须知前附表 115 本标段建设地点见投标人须知前附表 12 资金来源和落实情况 121 本招标项目的资金来源见投标人须知前附表 122 本招标项目的出资比例见投标人须知前附表 123 本招标项目的资金落实情况见投标人须知前附表 13 招标范围计划工期和质量要求 131 本次招标范围见投标人须知前附表 132 本标段的计划工期见投标人须知前附表 133 本标段的质量要求见投标人须知前附表 14 投标人资格要求 141 投标人应具备承担本标段施工的资质条件能力和信誉 1资质条件营业执照及安全生产条件见投标人须知前附表 2财务要求见投标人须知前附表 3业绩要求见投标人须知前附表 4信誉要求见投标人须知前附表 5项目经理资格见投标人须知前附表 6其他要求见投标人须知前附表 7外地施工企业投标见投标人须知前附表 142 本工程不接受联合体投标 143 投标人不得存在下列情形之一 1与招标人存在利害关系可能影响招标公正性的法人其他组织或者个人 2为本标段前期准备提供设计或咨询服务的但设计施工总承包的除外 3为本标段的监理人 4为本标段的代建人 5为本标段提供招标代理服务的 6与本标段的监理人或代建人或招标代理机构同为一个法定代表人的 7与本标段的监理人或代建人或招标代理机构相互控股或参股的 8与本标段的监理人或代建人或招标代理机构相互任职或工作的 9被责令停业的 10被暂停或取消投标资格的 11财产被接管或冻结的 12单位负责人为同一人或者存在控股管理关系的不同单位不得在同一标段中同时投标 15 费用承担 投标人准备和参加投标活动发生的费用自理 16 保密 参与招标投标活动的各方应对招标文件和投标文件中的商业和技术等秘密保密违者应对由此造成的后果承担法律责任 17 语言文字 除专用术语外与招标投标有关的语言均使用中文必要时专用术语应附有中文注释 18 计量单位 所有计量均采用中华人民共和国法定计量单位 19 踏勘现场 不组织 110 投标预备会 不召开 111 分包 以暂估价形式包括在总承包范围内的工程属于依法必须进行招标的项目范围且达到国家相关规定规模标准的应当依法进行招标非主体非关键性工程经发包人同意后可依法分包 112 偏离 不允许偏离 2 招标文件 21 招标文件的组成 本招标文件包括 1招标公告 2投标人须知 3评标办法 4合同条款及格式 5工程量清单 6图纸 7技术标准和要求 8投标文件格式 9投标人须知前附表规定的其他材料 根据本章第22款和第23款对招标文件所作的澄清修改构成招标文件的组成部分 22 招标文件的澄清 221 投标人应仔细阅读和检查招标文件的全部内容如发现缺页或附件不全应及时向招标人提出以便补齐如有疑问投标人应在北碚区公共资源综合交易网要求澄清并随时在httpjyzxbeibeigovcn上关注本招标项目相关澄清或补充内容 222 在北碚区公共资源综合交易网httpjyzxbeibeigovcn上通知所有的投标人但不指明澄清问题的来源如果澄清发出的时间距投标截止时间不足15天相应延长投标截止时间 23 招标文件的修改 231 在投标截止时间15天前招标人可以书面形式修改招标文件并在北碚区公共资源综合交易网httpjyzxbeibeigovcn上通知所有的投标人如果修改招标文件的时间距投标截止时间不足15天相应延长投标截止时间 232 各投标人投标截止前应随时关注重庆市北碚区公共资源综合交易网httpjyzxbeibeigovcncqbbwzdefaultaspx不管投标人与否招标人和招标代理机构都视为投标人全部知晓有关招标过程和事宜由此产生的一切后果由投标人自负 3 投标文件 31 投标文件的组成 311 投标文件应包括下列内容 1投标函 2投标函附录 3法定代表人身份证明及授权委托书 4信用承诺书 5已标价工程量清单包括商务部分电子光盘QTF格式 工程量清单中的分部分项工程项目综合单价分析表及施工技术措施项目综合单价分析表投标人无需提供纸质文件仅需提交电子文档 6资格审查资料 7项目管理机构 8投标人须知前附表规定的其他材料 9技术部分 32 投标报价 321 投标人应按第五章工程量清单的要求填写相应表格 322 投标人在投标截止时间前修改投标函中的投标总报价应同时修改第五章工程量清单中的相应报价此修改须符合本章第 43 款的有关要求 33 投标有效期 331 在投标人须知前附表规定的投标有效期内投标人不得要求撤销或修改其投标文件 332 出现特殊情况需要延长投标有效期的招标人以书面形式通知所有投标人延长投标有效期投标人同意延长的应相应延长其投标保证金的有效期但不得要求或被允许修改或撤销其投标文件投标人拒绝延长的其投标失效但投标人有权收回其投标保证金 34 投标保证金 341 投标人在递交投标文件的同时应按投标人须知前附表规定的金额担保形式递交投标保证金 342 投标人不按本章第 341 项要求提交投标保证金的其投标文件作否决投标处理 343 投标保证金退还见投标人须知前附表 344 有下列情形之一的投标保证金将不予退还 1中标通知书发出后中标人无故放弃中标项目或无正当理由在规定时间内不与招标人签订合同的 2投标人在规定的投标有效期内撤销或修改其投标文件的 3中标人在收到中标通知书后无正当理由拒签合同协议书或未按招标文件规定提交履约担保 4投标人被招标人及监督部门查实具有弄虚作假及围标串标行为的 5违反信用承诺书有关条款的 6投标人或中标人因上述原因给招标人造成的损失超过投标保证金数额的还应对超过部分予以赔偿 35 资格审查资料 详见投标人须知前附表 36 备选投标方案 投标人不得递交备选投标方案 37 投标文件的编制 371 投标文件应按第八章投标文件格式进行编写如有必要可以增加附页作为投标文件的组成部分其中投标函附录在满足招标文件实质性要求的基础上可以提出比招标文件要求更有利于招标人的承诺 372 投标文件应当对招标文件有关工期投标有效期质量要求技术标准和要求 招标范围等实质性内容做出响应 373 投标文件应用不褪色的材料书写或打印并由投标人的法定代表人或其委托代理人签字盖单位章委托代理人签字的投标文件均应附法定代表人签署的授权委托书投标文件应尽量避免涂改行间插字或删除如果出现上述情况改动之处应加盖单位公章或由投标人的法定代表人或其授权的代理人签字确认 374 投标文件份数见投标人须知前附表正本和副本的封面上应清楚地标记正本或副本的字样正本和副本封面均须加盖单位公章鲜章当副本和正本不一致时以正本为准 375 投标文件的正本与副本应分别装订成册并编制目录具体装订和格式要求见投标人须知前附表规定 4 投标 41 投标文件的密封和标记 411 投标文件的正本与副本密封见投标人须知前附表 412 投标文件的封套上应写明的内容见投标人须知前附表 413 未按本章第 411 项或第 412 项要求密封和加写标记的投标文件招标人不予受理 42 投标文件的递交 421 投标人应在投标人须知前附表第 222 项规定的投标截止时间前递交投标文件 422 投标人递交投标文件的地点见投标人须知前附表 423 除投标人须知前附表另有规定外投标人所递交的投标文件不予退还 424 招标人收到投标文件后向投标人出具签收凭证 425 逾期送达的或者未送达指定地点的投标文件招标人不予受理 43 投标文件的修改与撤回 431 在投标人须知前附表第222项规定的投标截止时间前投标人可以修改或撤回已递交的投标文件但应以书面形式通知招标人 432 投标人修改或撤回已递交投标文件的书面通知应按照本章第373项的要求签字或盖章招标人收到书面通知后向投标人出具签收凭证 433 修改的内容为投标文件的组成部分修改的投标文件应按照本章第3条第4条规定进行编制密封标记和递交并标明修改字样 5 开标 51 开标时间和地点 招标人在投标人须知前附表第 222 项规定的投标截止时间开标时间和投标人须知前附表规定的地点公开开标并邀请所有投标人的法定代表人或其委托代理人准时参加 52 开标程序 详见投标人须知前附表 6 评标 61 评标委员会 611 评标由招标人依法组建的评标委员会负责评标委员会成员人数以及评标专家确定方式见投标人须知前附表 612 评标委员会成员有下列情形之一的应当回避 1招标人或投标人的主要负责人的近亲属 2项目主管部门或者行政监督部门的人员 3与投标人有利害关系可能影响对投标公正评审的 4曾因在招标评标以及其他与招标投标有关活动中从事违法行为而受过行政处罚或刑事处罚的 62 评标原则 评标活动遵循公平公正科学和择优的原则 63 评标 评标委员会按照第三章评标办法规定的方法评审因素标准和程序对投标文件进行评审第三章评标办法没有规定的方法评审因素和标准不得作为评标依据 7 合同授予 71 定标方式 国有资金占控股或者主导地位的依法必须进行招标的项目招标人应当确定排名第一的中标候选人为中标人排名第一的中标候选人放弃中标因不可抗力不能履行合同不按照招标文件要求提交履约保证金或低价风险保证金的或者被查实存在影响中标结果的违法行为等情形不符合中标条件的招标人可以按照评标委员会提出的中标候选人名单排序依次确定其他中标候选人为中标人也可以重新招标 评标委员会推荐中标候选人的人数见投标人须知前附表 72 中标通知 在本章第 33 款规定的投标有效期内招标人以书面形式向中标人发出中标通知书同时将中标结果通知未中标的投标人 73 履约担保 731 在签订合同前中标人应按投标人须知前附表规定的金额担保形式和招标文件第四章合同条款及格式规定的履约担保格式向招标人提交履约担保 732 中标人不能按本章第 731 项要求提交履约担保的视为放弃中标其投标保证金不予退还给招标人造成的损失超过投标保证金数额的中标人还应当对超过部分予以赔偿 74 签订合同 741 招标人和中标人应当自中标通知书发出之日起30天内根据招标文件和中标人的投标文件订立书面合同中标人无正当理由拒签合同的招标人取消其中标资格其投标保证金不予退还给招标人造成的损失超过投标保证金数额的中标人还应当对超过部分予以赔偿 742 发出中标通知书后招标人无正当理由拒签合同的招标人向中标人退还投标保证金给中标人造成损失的还应当赔偿损失 8 重新招标和不再招标 81 重新招标 有下列情形之一的招标人将重新招标 1投标截止时间止投标人少于 3 个的 2经评标委员会评审后否决所有投标的 82 二次招标和不再招标 重新招标后投标人仍少于3个按法定程序开标和评标确定中标人经评审无合格投标人属于必须审批或核准的工程建设项目经原审批或核准部门批准后不再进行招标 9 纪律和监督 91 对招标人的纪律要求 招标人不得泄漏招标投标活动中应当保密的情况和资料不得与投标人串通损害国家利 益社会公共利益或者他人合法权益禁止招标人与投标人串通投标 有下列情形之一的属于招标人与投标人串通投标 1招标人在开标前开启投标文件并将有关信息泄露给其他投标人 2招标人直接或者间接向投标人泄露标底评标委员会成员等信息 3招标人明示或者暗示投标人压低或者抬高投标报价 4招标人授意投标人撤换修改投标文件 5招标人明示或者暗示投标人为特定投标人中标提供方便 6招标人与投标人为谋求特定投标人中标而采取的其他串通行为 92 对投标人的纪律要求 投标人不得相互串通投标或者与招标人串通投标不得向招标人或者评标委员会成员行贿谋取中标不得以他人名义投标或者以其他方式弄虚作假骗取中标投标人不得以任何方式干扰影响评标工作 有下列情形之一的属于投标人相互串通投标 1投标人之间协商投标报价等投标文件的实质性内容 2投标人之间约定中标人 3投标人之间约定部分投标人放弃投标或者中标 4属于同一集团协会商会等组织成员的投标人按照该组织要求协同投标 5投标人之间为谋取中标或者排斥特定投标人而采取的其他联合行动 有下列情形之一的视为投标人相互串通投标 1不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制 2不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜 3不同投标人的投标文件载明的项目管理成员为同一人 4不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异 5不同投标人的投标文件相互混装 6不同投标人的投标保证金从同一单位或者个人的账户转出 使用通过受让或者租借等方式获取的资格资质证书投标的属于以他人名义投标 投标人有下列情形之一的属于以其他方式弄虚作假的行为 一使用伪造变造的许可证件 二提供虚假的财务状况或者业绩 三提供虚假的项目负责人或者主要技术人员简历劳动关系证明 四提供虚假的信用状况 五其他弄虚作假的行为 93 对评标委员会成员的纪律要求 评标委员会成员不得收受他人的财物或者其他好处不得向他人透漏对投标文件的评审和比较中标候选人的推荐情况以及评标有关的其他情况在评标活动中评标委员会成员不得擅离职守影响评标程序正常进行不得使用第三章评标办法没有规定的评审因素和标准进行评标 94 对与评标活动有关的工作人员的纪律要求 与评标活动有关的工作人员不得收受他人的财物或者其他好处不得向他人透漏对投标文件的评审和比较中标候选人的推荐情况以及与评标有关的其他情况在评标活动中与评标活动有关的工作人员不得擅离职守影响评标程序正常进行 95 投诉 投标人和其他利害关系人认为本次招标活动违反法律法规和规章规定的有权向有关行政监督部门投诉 10 需要补充的其他内容 需要补充的其他内容见投标人须知前附表 附表一开标记录表 项目名称施工开标记录表 开标时间 年 月 日 时 分 序号投标人密封 情况投标保证金投标总报价元安全文明施工费元质量目标工期到场项目经理项目经理备注签名招标最高限价 招标人代表 记录人 监标人 年 月 日 附表二问题澄清通知 问题澄清通知 编号 投标人名称 项目名称施工招标的评标委员会对你方的投标文件进行了仔细的审查现需你方对下列问题以书面形式予以澄清 1 2 请将上述问题的澄清于 年 月 日 时前递交至 详细地址或传真至 传真号码采用传真方式的应在年月日时前将原件递交至 详细地址 评标委员会负责人签字 年 月 日 附表三问题的澄清 问题的澄清 编号 项目名称施工招标评标委员会 问题澄清通知编号 已收悉现澄清如下 1 2 投标人 盖单位章 法定代表人或其委托代理人 签字 年 月 日 附表四中标通知书 中标通知书 中标人名称 你方于 投标日期所递交的 项目名称 施工投标文件已被我方接受被确定为中标人 中标价 元 工期 日历天 工程质量符合国家施工验收规范标准 项目经理 姓名 请你方在接到本通知书后的 日内到 指定地点与我方签订施工承包合同在此之前按招标文件第二章投标人须知第 73 款规定向我方提交履约担保 特此通知 招标人 盖单位公章 法定代表人 签字 年 月 日 第三章 评标办法综合评估法 评标办法前附表 条款号评审因素评审标准211形式评审标准投标人名称与营业执照资质证书安全生产许可证一致投标函签字盖章有法定代表人或其委托代理人签字加盖单位公章投标文件格式符合第八章投标文件格式的要求字迹清晰可辨 1投标函附录的所有数据均符合招标文件的规定 2投标文件附表齐全完整内容均按规定填写 3按规定提供了拟投入的主要人员的证件复印件证件清晰可辨有效 4投标文件的编制符合第二章37款的规定报价唯一只能有一个有效报价在招标文件没有规定的情况下不得提交选择性报价投标文件的签署投标文件上法定代表人或其授权代理人的签字齐全委托代理人投标人法定代表人的委托代理人有法定代表人签署的授权委托书且其授权委托书符合招标文件规定的格式212资格评审标准营业执照具备有效的营业执照安全生产条件具备建设行政主管部门颁发的有效的安全生产许可证企业负责人拟担任该项目的项目经理和专职安全生产管理人员即三类人员具备建设行政主管部门颁发的相应的安全生产考核合格证书且符合第二章投标人须知第141项规定资质等级符合第二章投标人须知第141项规定信誉要求符合第二章投标人须知第141项规定项目经理资格要求符合第二章投标人须知第141项规定其他要求符合第二章投标人须知第141项规定213响应性评审标准投标内容符合第二章投标人须知第131项规定工期符合第二章投标人须知第132项规定工程质量符合第二章投标人须知第133项规定投标有效期符合第二章投标人须知第331项规定投标保证金符合第二章投标人须知前附表第34项规定并符合下列要求 1投标保证金为无条件担保 2投标保证金的受益人名称与招标人规定的受益人一致 3投标保证金的金额符合招标文件规定的金额 4投标保证金有效期与投标有效期一致权利义务符合第四章合同条款及格式规定投标文件不应附有招标人不能接受的条件投标报价只能有一个有效报价在招标文件没有规定的情况下不得提交选择性报价已标价工程量清单符合第五章工程量清单给出的范围及数量且投标报价不得超过总价最高限价和各分部分项清单综合单价的最高限价技术标准和要求符合第七章技术标准和要求规定且投标文件中载明的主要施工技术和方法及质量检验标准符合国家规范规程和强制性标准实质性要求符合招标文件中规定的其他实质性要求221分值构成 总分1OO分1投标报价 60 分 2综合诚信评价 10 分 3其他因素 10 分 4技术部分20 分222评标基准价计算方法投标总报价所有初步评审合格的投标人招标人设有最高限价的则投标总报价高于最高限价的除外的投标总报价中去掉六分之一不能整除的按小数点前整数取整不足六家报价则不去掉的最低价和相同家数的最高价后的算术平均值即为投标总报价的评标基准价 以上计算取小数点后两位第三位四舍五入2231投标总报价偏差率计算公式偏差率=1OO×投标人报价一评标基准价评标基准价 偏差率计算保留小数点后两位小数点后第三位四舍五入2232投标报价的允许偏差范围本项目不设置允许偏差范围224 1投标报价评分标准允许偏差率投标总报价60分224 2企业综合诚信评分标准企业综合诚信评分10分224 3其他因素评分标准其他因素评分10分224 4技术部分评分标准施工组织设计工程进度计划及保障措施4分安全防护及文明施工方案和措施4分施工方案与技术措施4分资源配备计划与先进性4分环境保护管理体系措施4分3评标程序1 按本章评标办法第31款进行初步评审然后按照本章本附表222项计算方法计算评标基准价 2对通过初步评审合格的投标人的投标文件按本章评标办法第32款至34款规定的程序进行评审并按本章第224款规定的评分标准确定综合得分最高的前三名投标人按得分高低排序为中标候选人 3因评标委员会作否决投标处理导致有效投标不足三人而使投标明显缺乏竞争的评标委员会可以否决全部投标3211投标 报价得分A投标总报价通过初步评审的投标人的投标总报价先得满分60 分在此基础上投标总报价与评标基准价相比每增加1扣05分每减少1扣025分扣完为止 按插入法计算得分 以上计算取小数点后两位第三位四舍五入321 2综合诚信评价得分B综合诚信评分按照重庆市建筑施工企业诚信综合评价暂行办法渝府发201265号规定7月1日开始执行 企业综合诚信评价得分 计算公式某一投标人的综合诚信评价得分参加此次投标的投标人中综合诚信评价分最高值10100 以上计算取小数点后两位第三位四舍五入 企业诚信综合评价分以投标截止时间市工程建设招标投标交易中心网站上公布的分值为准具体分值在开标时查询并按上述计算方法直接计算出企业诚信综合评价得分交评标委员会3213其他因素得分C其他因素1投标人属项目所在行政辖区企业的以投标人营业执照标明的住所为准得3分 22016年至2018年度任意一年获北碚区先进建筑企业的加1分连续两年获奖的加2分最多2分 提供获奖证书或获奖证明文件复印件加盖投标人公章 3资金实力证明5分 投标人及其分公司投标截止日前三个月5月6月7月内每个月任意十五天的单日保底余额4000万元不含以上的得3分每个月任意十五天的单日保底余额6000万元不含以上的得5分 提供投标人及其分公司的开户银行出具的银行流水或现金存款证明复印件加盖投标人公章 注以上要求的资料均装入资格审查资料的其他资料中复印件资料对应的原件应与资格评审要求的相关原件资料一并提交3214技术部分得分D工程进度计划及保障措施4分工程进度计划编制合理可行关键线路节点清晰准确完整可操作性强工期保证措施可靠控制措施得力质量保障措施和创优计划工程保修方案和措施优43分良32分差20分安全防护及文明施工方案和措施4分建立有安全管理体系专职安全监督机构有齐全完整的可操作的项目安全生产管理制度施工安全措施劳动保护措施场容场貌工地卫生文明建设的管理办法紧急情况的处理措施预案以及抵抗风险的措施优43分良32分差20分施工方案与技术措施4分施工流向与施工程序施工段划分分包计划施工方法技术施工机械设备配置方案和进出场计划主要材料设备采购方案及进场计划技术措施安全可靠科学合理优43分良32分差20分资源配备计划与先进性4分施工项目管理组织机构的结构部门设置人员安排劳动力计划制度设置施工方法基础设施工作环境的提供是否符合项目要求且具有先进性管理的人手及协调服务方案和措施优43分良32分差20分环境保护管理体系措施4分有相应的环境保护组织机构根据项目特点识别评价环境影响因素制定相应得当的预防控制措施冬季施工和雨季施工方案和措施成品保护和措施施工现场总平面布置方案优43分良32分差20分323投标人得分投标人得分=A+B+C+D 1 评标方法 本次评标采用综合评估法评标委员会按照本章第22款规定的评分标准进行打分按得分由高到低顺序推荐中标候选人或根据招标人授权直接确定中标人但投标报价低于其成本的除外综合评分相等时以投标报价低的优先投标报价也相等的由招标人自行确定 2 评审标准 21 初步评审标准 211 形式评审标准见评标办法前附表 212 资格评审标准见评标办法前附表 213 响应性评审标准见评标办法前附表 22 分值构成与评分标准 221 分值构成 1投标报价见评标办法前附表 2综合诚信评价见评标办法前附表 3其他因素见评标办法前附表 4技术部分见评标办法前附表 222 评标基准价计算 评标基准价计算方法见评标办法前附表 223 投标报价的偏差率计算 投标报价的偏差率计算公式见评标办法前附表 224 评分标准 1投标报价评分标准见评标办法前附表 2综合诚信评价评分标准见评标办法前附表 3其他因素评分标准见评标办法前附表 4技术部分评分标准见评标办法前附表 3 评标程序 31 初步评审 311 评标委员会要求投标人必须提交第二章投标人须知第141项和第 351 项至第 355 项规定的有关证明和证件的原件以便核验评标委员会依据本章第 21 款规定的标准对投标文件进行初步评审有一项不符合评审标准的作否决投标处理 312 投标人有以下情形之一的其投标作否决投标处理 1第二章投标人须知第 143 项规定的任何一种情形的 2串通投标或弄虚作假或有其他违法行为的 3不按评标委员会要求澄清说明或补正的 4本招标文件约定的其它情形 313 投标报价有算术错误的评标委员会按以下原则对投标报价进行修正修正的价格经投标人书面确认后具有约束力投标人不接受修正价格的其投标作否决投标处理 1投标文件中的大写金额与小写金额不一致的以大写金额为准 2总价金额与依据单价计算出的结果不一致的以单价金额为准修正总价但单价金额小数点有明显错误的除外 32 详细评审 321 评标委员会按本章第22款规定的量化因素和分值进行打分并计算出综合评估得分 1按本章第 2241目规定的评审因素和分值对投标报价计算出得分A 2按本章第 2242目规定的评审因素和分值对综合诚信评价计算出得分B 3按本章第 2243目规定的评审因素和分值对其他因素评价计算出得分C 4按本章第 2244目规定的评审因素和分值对技术部分计算出得分D 322 评分分值计算保留小数点后两位小数点后第三位四舍五入 323 投标人得分=A+B+C=D 324 评标委员会发现投标人的报价明显低于其他投标报价或者在设有标底时明显低于标底使得其投标报价可能低于其个别成本的应当要求该投标人做出书面说明并提供相应的证明材料投标人不能合理说明或者不能提供相应证明材料的由评标委员会认定该投标人以低于成本报价竞标其投标作否决投标处理 33 投标文件的澄清和补正 331 在评标过程中评标委员会可以书面形式要求投标人对所提交投标文件中不明确的内容进行书面澄清或说明或者对细微偏差进行补正评标委员会不接受投标人主动提出的澄清说明或补正 332 澄清说明和补正不得改变投标文件的实质性内容算术性错误修正的除外投标人的书面澄清说明和补正属于投标文件的组成部分 333 评标委员会对投标人提交的澄清说明或补正有疑问的可以要求投标人进一步澄清说明或补正直至满足评标委员会的要求 34 评标结果 341 除第二章投标人须知前附表授权直接确定中标人外评标委员会按照得分由高到低的顺序推荐中标候选人 342 评标委员会完成评标后应当向招标人提交书面评标报告 附件A综合评估法废标情况一览表 一览表否决投标条件之外的评标委员会不得判为重大偏差 招标文件章节号条款名称否决投标条件第二章132计划工期投标函中必须填报投标工期且投标工期必须满足此要求否则视为对招标文件未作出实质性响应其投标文件按否决投标处理第二章32投标报价投标人在工程量清单中多报的子目和单价或总价发包人将不予接受并将被视为重大偏差按否决投标处理招标人在工程量清单中所列出的价格包括暂列金额暂估价等投标人不得修改否则将被认定为否决投标投标人的投标报价包括投标总报价及各分部分项工程量清单综合单价不得超过总价最高限价和各分部分项工程量清单综合单价最高限价否则将被认定为否决投标投标函及工程量清单报价中的安全文明施工费必须按照招标人给出的暂定金额填报不得浮动否则视为对招标文件不作实质性响应其投标文件按否决投标处理第二章34投标保证金如评标委员会核验中发现投标人未提供投标人基本账户开户许可证原件的投标保证金缴纳账号与企业基本账号不符的投标保证金到帐时间超过缴入截止时间的投标保证金金额不符合规定数额的未一次性全额缴纳的投标人未在付款凭证备注栏中注明是四川省总工会重庆五指山工人疗养院装修改造项目项目或五指山疗养院改造项目项目投标保证金的 违反上述任何一条投标保证金无效一律按否决投标处理第二章374投标文件的份数投标函一式三份正本一份副本二份 商务部分一式三份正本一份副本二份电子光盘二张电子光盘统一采用符合重庆市电子评标用重庆市建设工程造价软件数据交换标准DBJT500912009修正版322的造价软件生成的满足重庆市建设工程造价软件数据交换标准DBJT500912009修正版322的 QTF格式文件光盘的填报数据应包含商务部分纸质文件所有内容商务部分纸质文件可不提供单价分析表商务部分电子光盘须包含工程量清单综合单价分析表分部分项工程项目清单计价表应有项目特征描述和工程内容否则将否决其投标 资格审查资料一式三份正本一份副本二份 技术部分一式三份不分正副本 两张光盘的填报数据应一致否则其投标文件将被否决其中一张可以打开另外一张不可以打开的情况以能打开光盘数据为准不作为否决投标条件若两张投标报价光盘的数据均无法读出则按否决投标处理第二章101 清单填报光盘 招标文件要求的有标价的工程量清单报价表书面形式必须使用招标人提供的清单填报软件打印且内容和签字盖章齐全否则按否决投标处理商务部分封三投标总报价封面上的编制人必须为投标单位拟派本项目的造价员或注册造价师并加盖其本人执业章及投标单位公章否则按否决投标处理招标人提供的电子文件包含各工程量清单的项目编码项目名称项目特征工程内容计量单位工程数量投标单位均不得擅自更改否则按否决投标处理投标人参与投标的电子文件必须是采用符合重庆市电子评标用重庆市建设工程造价软件数据交换标准DBJT500912009修正版322的造价软件组价后生成的满足重庆市建设工程造价软件数据交换标准DBJT500912009修正版322的 QTF格式文件否则其投标文件将被否决制作QTF格式文件时要求在工程项目中输入投标人名称和工程名称否则其投标文件将被否决报送投标电子文件载体采用光盘光盘应粘贴专用的光盘贴标签标签上注明工程名称及投标人名称并加盖投标人单位公章否则其投标文件将被否决投标人电子文件中各清单项目的项目编码项目名称项目特征工程内容计量单位工程数量必须与招标人提供的电子文件相一致不得出现多项错项漏项排列顺序不一致的情况否则其投标文件将被否决投标人按本表374要求所提交的相应份数光盘的内容必须一致否则其投标文件将被否决投标报价光盘需可读一张投标报价光盘的数据不能读出时则读取另一张投标报价光盘的数据不作为否决投标条件若两张投标报价光盘的数据均无法读出则按否决投标处理投标人电子文件电子文件不包含封面和目录应与书面商务部分投标文件一致当二者出现不符时将否决其投标所谓的投标人电子文件应与书面投标文件一致是指的投标文件内容的一致无关乎签字盖章的要求投标人提交的电子文件必须采用QTF格式文件否则其投标文件将被否决第三章31初步评审评标委员会依据本章第 21 款规定的标准对投标文件进行初步评审有一项不符合评审标准的作否决投标处理投标人有以下情形之一的其投标作否决投标处理 1第二章投标人须知第 143 项规定的任何一种情形的 2串通投标或弄虚作假或有其他违法行为的 3不按评标委员会要求澄清说明或补正的评标委员会发现投标人的报价明显低于其他投标报价或者在设有标底时明显低于标底使得其投标报价可能低于其个别成本的应当要求该投标人做出书面说明并提供相应的证明材料投标人不能合理说明或者不能提供相应证明材料的由评标委员会认定该投标人以低于成本报价竞标其投标作否决投标处理投标报价有算术错误的评标委员会按招标文件规定的原则对投标报价进行修正修正的价格经投标人书面确认后具有约束力投标人不接受修正价格的其投标作否决投标处理 第四章 合同条款及格式 四川省总工会重庆五指山工人疗养院装修改造项目 施工合同 住 房 城 乡 建 设 部 国家工商行政管理总局 第一部分 合同协议书 发包人全称???? ?? ? ? ? 承包人全称???? ??? ? ? 根据中华人民共和国合同法中华人民共和国建筑法及有关法律规定遵循平等自愿公平和诚实信用的原则双方就工程施工及有关事项协商一致共同达成如下协议 一工程概况 1工程名称??????????? ???? 2工程地点???????????? ??? 3工程立项批准文号????????? ?? 4资金来源? ? 5工程内容?????????????? ? 群体工程应附承包人承揽工程项目一览表附件1 6工程承包范围?????????????????????? ? 二合同工期 1计划开工日期?????年???月???日实际开工日期以书面的开工令为准 2计划竣工日期?????年???月???日实际开工日+总工期 3工期总日历天数?????日历天自 发出的开工通知中载明的开工日期起算工期总日历天数与根据前述计划开竣工日期计算的工期天数不一致的以工期总日历天数为准 4如遇下列情况经发包人监理人签证后工期作相应顺延发包人不承担违约责任并通过书面形式确定顺延期限 1因发包人在开工前7天不能交出施工场地进场道路施工用水电源未按规定接通而影响承包人进场施工的 2一周内因发包人不可抗力一次连续停水停电达4小时含4小时或累计超过8小时的 3 三质量标准 1工程质量按国家地方行业施工验收规范的合格标准验收国家地方行业施工验收规范若与发包人约定的特殊标准不一致按最严格标准执行 2 3工程竣工验收应以施工图纸图说技术交底纪要设计更改通知国家地方行业颁发的施工验收规范和质量标准发包人的特殊要求为依据 四签约合同价与合同价格形式 1签约合同价为 人民币大写? 元 其中 1安全文明施工费 人民币大写? 元 2材料和工程设备暂估价金额 人民币大写? 元 3专业工程暂估价金额 人民币大写? 元 4暂列金额 人民币大写? 元 2合同价格形式??? ? ? 五项目经理 承包人项目经理 姓名 职称 身份证号 建造师执业资格证书号 建造师注册证书号 安全生产考核合格证书号 六合同文件构成 本协议书与下列文件一起构成合同文件 1中标通知书如果有 2投标函及其附录如果有 3专用合同条款及其附件 4通用合同条款 5技术标准和要求 6图纸 7已标价工程量清单 8其他合同文件 在合同订立及履行过程中形成的与合同有关的文件均构成合同文件组成部分 上述各项合同文件包括合同当事人就该项合同文件所作出的补充和修改属于同一类内容的文件应以最新签署的为准专用合同条款及其附件须经合同当事人签字或盖章 七承诺 1 承包人承诺按照法律规定和合同约定进行施工竣工交付确保工程质量和安全不得擅自转包和违法分包承包人应依照法律规定和合同约定承担工程质量责任在缺陷责任期及保修期内承担相应的工程维修责任 2 发包人承诺按照合同约定的条件期限和方式向承包人支付合同价款 八词语含义 本协议书中词语含义与第二部分通用合同条款中赋予的含义相同 九签订时间 本合同于 年 月 日签订 十签订地点 本合同在 签订 十一补充协议 合同未尽事宜合同当事人另行签订补充协议补充协议是合同的组成部分 十二合同生效 本合同自生效 十三合同份数 本协议书连同其他合同文件正本一式肆份合同双方各执两份副本一式拾份其中一份在合同报送建设行政主管部门备案时留存自双方法定代表人或授权代表人签字加盖公章并在承包人向发包人交纳履约担保金后生效 发包人 公章 承包人 公章 法定代表人或其委托代理人 法定代表人或其委托代理人 签字 签字 组织机构代码? ?? 组织机构代码? ? 地 址 ??????? 地 址???? ?? ? 邮政编码 ????? ? 邮政编码???????? 法定代表人? ? 法定代表人? ? 委托代理人?? 委托代理人?? 电 话???????? 电 话???????? 传 真???????? 传 真??????? ? 电子信箱???????? 电子信箱???????? 开户银行??????? 开户银行???????? 账 号????? ? 账 号???????? 第二部分 通用合同条款 通用合同条款直接采用中华人民共和国住房和城乡建设部与国家工商行政管理总局联合制定的建设工程施工合同示范文本GF20170201第二章通用合同条款 第三部分 专用合同条款 1 一般约定 11 词语定义 111合同 11110其他合同文件包括?双方协商同意的变更会议纪要协议经双方确认进入合同的其它文件 112 合同当事人及其他相关方 1124监理人 名 称????????? ???? ? 资质类别和等级???????? ? ? ?? 联系电话???????? ??? ??? 电子信箱?????????? ???? 通信地址????? ????? ???? 1125 设计人 名 称??????????? ?? ? 资质类别和等级?????? ???? ? ? 联系电话???????? ? ???? ? 电子信箱?????????? ? ? 通信地址????? ??????? ?? 1126 全过程跟踪审核单位 名 称??????????? ?? ? 资质类别和等级?????? ???? ? ? 联系电话???????? ? ???? ? 电子信箱?????????? ? ? 通信地址????? ??????? ?? 113 工程和设备 1137 作为施工现场组成部分的其他场所包括 ? ? ? ? 1139 永久占地包括 ? ? ? ? 11310 临时占地包括由承包人根据现场实际情况决定并办理相关手续临时占地发生的费用由承包人自行承担 13法律 适用于合同的其他规范性文件?重庆市建设工程相关现行规章制度 14 标准和规范 141适用于工程的标准规范包括?重庆市建设工程相关现行标准规范? 142 发包人提供国外标准规范的名称 发包人提供国外标准规范的份数 发包人提供国外标准规范的名称 143发包人对工程的技术标准和功能要求的特殊要求?????? 15 合同文件的优先顺序 合同文件组成及优先顺序为 1合同协议书包括补充协议 2中标通知书 3专用合同条款及其附件 4通用合同条款 5招标文件及其附录 6投标文件及其附录 7技术标准和要求 8图纸 9已标价工程量清单或预算书 10其他合同文件 上述各项合同文件包括合同当事人就该项合同文件所作出的补充和修改属于同一类内容的文件应以最新签署的为准 16 图纸和承包人文件 161 图纸的提供 发包人向承包人提供图纸的期限?施工前 7 天 发包人向承包人提供图纸的数量?4套 发包人向承包人提供图纸的内容?按照通用条款执行 163 图纸的修改和补充 发包人交付的施工图纸和说明以及各种技术资料均为施工的有效依据发包人承包人不得擅自修改 施工图的变更须经发包人主管机关批准设计人同意并提前21天办理设计变更经发包人监理人签证后在工程或工程相应部位施工前将修改后的图纸或补充图纸提交给承包人实施设计变更通知单和修改图纸发出份数与施工图份数相同并作为本合同的补充文件 非重大变更以书面变更单形式经双方协商并认可后按合同约定执行 承包人在保证工程质量和不降低设计标准的前提下提出修改设计的合理化建议经发包人设计人或有关技术部门同意采纳实施 164 承包人文件 需要由承包人提供的文件包括?除通用条款要求的外还包括施工组织设计和进度计划文件各种专项施工方案含电子文档等具体以发包人监理人全过程跟踪审核单位或其他相关管理部门的要求为准 承包人提供的文件的期限为 1承包人收到发包人提供的施工图及设计技术交底后14天内提供优化后的施工组织设计和进度计划含电子文档否则发包人有权在承包人提供上述文件后再支付进度款并由承包人承担由此而造成的各项损失 2每月进度计划在当月 5 日前完成并送达发包人现场代表送达工程进度报表一式 3 份 承包人提供的文件的数量为?? 以发包人要求为准 ???? ?? 承包人提供的文件的形式为?? 以发包人要求为准??? ???? 发包人审批承包人文件的期限? 以发包人审批回复时间为准? ? ? 165 现场图纸准备 关于现场图纸准备的约定?由承包人在现场准备1套完整的图纸? ??? 17 联络 171发包人和承包人应当在 3 天内将与合同有关的通知批准证明证书指示指令要求请求同意意见确定和决定等书面函件送达对方当事人并办理签收手续 172 发包人接收文件的地点??? ???? ? ?? 发包人指定的接收人为??? ?? ? ? ? 承包人接收文件的地点??? ???? ?? 承包人指定的接收人为??? ???? ?? 监理人接收文件的地点??? ???? ? ? 监理人指定的接收人为??? ???? ? ? 上述指定的地点和接收人需要变动的需提前 7 日以书面形式通知其他单位否则由送达人采取拍照短信见证人等方式记录留置送达由此造成的不利后果由接收方承担同时上述地址和接收人适用于因合同产生纠纷导致的诉讼仲裁执行程序 110 交通运输 1101 出入现场的权利 承包人根据施工需要负责取得出入施工现场所需的批准手续和全部权利以及取得因施工所需修建道路桥梁以及其他基础设施的权利并承担相关手续费用和建设费用发包人协助承包人办理修建场内外道路桥梁以及其他基础设施的手续 关于出入现场的权利的约定?由承包人负责现场出入的管理及相关费用发包人监理人全过程跟踪审核单位或其他协作单位有权出入 1103 场内交通 关于场外交通和场内交通的边界的约定??以项目红线图为界? 关于发包人向承包人免费提供满足工程施工需要的场内道路和交通设施的约定?以承包人进场的现状为准施工需要的场内道路和交通设施由承包人负责修建并承担费用 ? 1104超大件和超重件的运输 运输超大件或超重件所需的道路和桥梁临时加固改造费用和其他有关费用由 承包人 承担 111 知识产权 1111关于发包人提供给承包人的图纸发包人为实施工程自行编制或委托编制的技术规范以及反映发包人关于合同要求或其他类似性质的文件的著作权的归属?归发包人所有承包人承担保密义务不得因合同外目的复制提供第三人使用 关于发包人提供的上述文件的使用限制的要求合同有效期内? 1112 关于承包人为实施工程所编制文件的著作权的归属 归发包人所有? 关于承包人提供的上述文件的使用限制的要求?仅限发包人或发包人授权的第三方使用关于承包人提供的上述文件的使用期限的要求工程开工至质量保修期完? 1114 承包人在施工过程中所采用的专利专有技术技术秘密的使用费的承担方式?由承包人承担? 113工程量清单错误的修正 出现工程量清单错误时是否调整合同价格 调整 ? 允许调整合同价格的工程量偏差范围? 2 发包人 22 发包人代表 221 项目负责人 姓 名????????? ??? ? ? 身份证号??????? ?? ??? ? 职 务???????? ????? ? 联系电话?? ????? ???? ?? ? 电子信箱???? ??? ??? ??? ? 通信地址???????? ????? ? 发包人对项目负责人的授权范围如下?牵头负责工程建设全面管理工作 222 施工现场代表 姓 名????????? ??? ? ? 身份证号??????? ?? ??? ? 职 务???????? ????? ? 联系电话?? ????? ???? ?? ? 电子信箱???? ??? ??? ??? ? 通信地址???????? ????? ? 发包人对施工现场代表的授权范围如下?负责工程建设过程中现场全面管理工作 223 设计现场代表 姓 名????????? ??? ? ? 身份证号??????? ?? ??? ? 职 务?? ???? ????? ? 联系电话?? ????? ???? ?? ? 电子信箱???? ??? ??? ??? ? 通信地址???????? ????? ? 发包人对设计代表的授权范围如下?负责联系地勘和设计单位处理项目实施过程中的设计交底工程变更竣工验收等地勘设计管理工作 224 财务现场代表 姓 名????????? ??? ? ? 身份证号??????? ?? ??? ? 职 务?? ???? ????? ? 联系电话?? ????? ???? ?? ? 电子信箱???? ??? ??? ??? ? 通信地址???????? ????? ? 发包人对财务代表的授权范围如下?负责工程建设造价控制材料核价设计变更费用的审查以及跟审单位管理和国家审计送审等造价管理工作 24 施工现场施工条件和基础资料的提供 241 提供施工现场 关于发包人移交施工现场的期限要求?以发包人通知进场施工之日为准 242 提供施工条件 关于发包人应负责提供施工所需要的条件包括 1施工场地具备施工条件的要求及完成的时间承包人自行到施工现场踏勘以通知进场时实际现状为准施工场地如有遗留问题发包人协助解决但不向承包人支付因遗留问题引起的任何费用此费用由承包人承担 2将施工用水用电通讯线路接至施工场地的时间地点和供应要求 ①施工用水由承包人自行负责并承担相应费用发包人协调 ②施工用电需采用塔吊等大功率施工设备用电时由发包方提供接口至项目红线外由承包人自行负责并承担相关费用 ③通讯线路由承包人自行负责并承担相应费用 3施工场地与公共道路的通道开通时间和要求承包人自行到施工现场踏勘充分了解本工程范围内的现有地方路网以实际现状为准编制施工进出场道路布设方案报建设单位审批费用已包含在合同价中不再另行计算费用 4协调处理施工场地周围地下管线和邻近建筑物构筑物含文物保护建筑古树名木的保护工作承包人负责并承担费用 243 提供基础资料 1工程地质勘察资料和地下管线资料的提供时间同施工图一并提交 2由发包人办理的施工所需证件批件的名称和完成时间合同签订后承包人发包人按规定及时向有关部门缴清各自应缴纳的费用承包人配合发包人及时办理相关施工许可证手续 3图纸会审和设计交底时间承包人收到施工图并进场参加第一次监理例会后7日内完成合同范围内所有专业会审及设计交底并提交会审疑问记录给发包人进场一月内完成全部图纸会审及设计交底否则由承包人承担违约金10000元工程结算审减 244 逾期提供的责任 因发包人原因未能按合同约定及时向承包人提供施工现场施工条件基础资料的承包人应当尽力施工确实无法施工的由发包人承担由此延误的工期不承担由此增加的费用 承包人在进场前以书面方式将需要解决的问题向发包人说明如没有说明的问题导致施工延迟或费用增加的相应施工延迟或费用增加等全部责任由承包人自行承担 25 资金来源证明及支付担保 发包人提供资金来源证明的期限要求? 发包人是否提供支付担保?? ? 发包人提供支付担保的形式?? ? 3 承包人 31 承包人的一般义务 9承包人提交的竣工资料的内容 按城市建设档案管理规定建设部90号令和重庆市城乡建设档案管理办法的要求执行经重庆市城建档案馆档案专项验收合格并出具相应档案验收意见书的全套工程资料所有费用由承包人承担 承包人需要提交的竣工资料套数按渝建发201426号文件规定承包人需提交3套竣工资料 承包人提交的竣工资料的费用承担 承包人承担 承包人提交的竣工资料移交时间 工程竣工结算前 承包人提交的竣工资料形式要求 纸质及电子文档 10承包人应履行的其他义务 Ⅰ承包人应按约定时间和要求完成以下工作  = 1 GB3 ①承包人按有关规定及时提供相关资料并协助发包人办理工程质量监督安全监督以及施工许可证等建设手续  = 2 GB3 ②承包人根据建设行政主管部门和或城市建设档案管理机构的规定收集整理立卷归档工程资料并协助发包人按规定时间向建设行政主管部门或者城市建设档案管理机构移交规定的工程档案  = 3 GB3 ③按重庆市政府有关主管部门如建委市政公安消防交通环保等部门的规定办理施工中所需相关手续如临时用地和占道交通转换和管制爆破作业夜间施工排污等  = 4 GB3 MERGEFORMAT ④负责施工期间不论何种原因造成需采取的排水和降水措施  = 5 GB3 MERGEFORMAT ⑤负责做好施工场地和周围地上及地下管线等设施文物邻近建筑物及构筑物含文物保护建筑青苗古树名木及施工所用市政设施道路桥梁给排水管网等等的保护工作所发生费用由承包人承担发包人负责协调工作  = 6 GB3 MERGEFORMAT ⑥施工期间应采取必要措施防止土石方发生垮塌如果土石方发生垮塌由承包人负责采取相应措施及时清除土石方并承担相应费用 ⑦承包人开工后7个日历天内提交本工程详尽的施工组织设计和施工总进度计划工程进展期间的各种专项方案要按时上报各种文件的签署必须如实签署时间否则发包人有权拒绝 ⑧承包人按时向发包人和监理工程师提供年季月度工程进度计划及相应进度统计报表 ⑨承包人承担施工安全保卫工作及夜间施工照明的责任并承担相关费用承包人应按相关规定采取施工安全措施并承担相应费用确保工程及其人员材料设备和设施及公共安全承包人如果在工程施工中发生安全质量事故除了自行及时处理承担费用外还应及时上报发包人及监理工程师发包人有权按本合同相关规定对承包人进行扣罚 ⑩承包人应遵守重庆市交通治安消防环保等管理规定并办理相关手续承包人承担由此发生的一切费用 ?工程未全部移交发包人前承包人负责对已完工程的成品和在建工程特别保护并承担相应的费用 ?承包人负责作好施工场地周围建筑物构筑物和地下管线的保护由此产生的一切费用和损失由承包人承担 ?承包人应按照发包人指定的路线和位置进行建筑垃圾的运输和堆放发生的多次转运费用由承包人承担承包人按相关规定负责施工场地内全部工作面的清洁交工前现场应清洁平整无建筑垃圾并符合施工验收规范的要求 ?工程竣工验收合格后承包人按发包人书面要求撤离施工现场包括承包人设备多余材料残余物垃圾和临时工程等若承包人未按要求撤离现场视为承包人对所有权的抛弃发包人可以出售或另行处理任何这些剩余物品发包人有权收回有关或由于此类出售或处理以及恢复现场发生的费用如果出售收入少于发包人支付的费用承包人将差额支付给发包人承包人不予补足的部分由发包人在工程结算中双倍扣除 ?工程竣工验收并收到发包人移交工程的要求后承包人不得因经济纠纷或其它任何理由拒绝配合办理竣工验收备案手续和拒绝交付工程 Ⅱ承包人应承担的其他工作 ①承包人负责本合同范围或本标段用地红线内的临时设施的设计建造运行维护管理和拆除及清运出场及场地恢复并承担费用 ②承包人应在发包人规定的场地范围内布置施工现场若超出规定范围必须经发包人同意否则应自行承担因此造成的全部责任 ③承包人在施工过程中应遵守有关环境保护和水土保持的法律法规等规章制度履行环境保护和水土保持义务并对造成的环境破坏人身伤害和财产损失负责承包人应编制施工期间环境保护和水土保持措施计划报送监理人审批因承包人责任造成周边环境污染影响居民生活等后果的承包人应承担全部责任并积极采取有效措施治理承担相应的治理与赔偿费用 ④整个项目实施期承包人除了承担已完但未交付工程包括分包项目的照看和维护责任还应承担未完工程的照管和维护工作直到整体竣工后移交给发包人为止该照看和维护时间不论长短所发生的一切费用承包人自行承担 ⑤合同履行过程中承包人应兑现投标书中所有承诺若承包人施工队伍素质力量机械配备等不符合承包人投标书中的承诺若施工现场管理混乱施工质量进度安全文明施工等明显达不到合同要求发包人有权要求承包人整改若整改无效视为承包人违约发包人有权解除合同只对已完合格工程支付70工程款并要求无条件退场同时承包人还应承担对管理失控造成的相应责任并负责赔偿因此给发包人造成的全部损失 ⑥承包人确保施工机构组成人员须与投标时所报人员相同确需变动时须报发包人书面同意合同有效期内接受监理人监理 ⑦承包人选择的材料供应商或分包商应取得发包人同意否则承包人对任何分包商的行为和遗漏负责 ⑧承包人若在现场发现古物或有价值的物品应迅速通知发包人和监理人并按照发包人的指示处理 ⑨承包人在履行合同过程中应遵守法律法规并保证发包人免于因承包人违反法律及本协议相关约定而引起的任何责任纠纷或诉讼仲裁等特别是严禁将工程挂靠转包及违法分包否则承担发包人由此产生或遭受的所有费用及损失包括但不限于发包人应诉所产生的律师费差旅费以及因财产保全导致发包人的损失该损失特别约定除了承担发包人以被保全金额为基数从被保全之日起至解除保全之日止按人民银行同期贷款基准利率4倍计算的资金占用利息外还应承担发包人因账户或其他财产被冻结导致经营征信等障碍的损失按每件诉讼或仲裁案件 10 万元计算或实际损失超过10万元时以实际损失计算由发包人选择该费用在结算款中扣除 ⑩合同履行过程中承包人所有行为不应对公众的便利以及对发包人或他人财产安全生产生活形象等产生不必要及不适当的干扰或损坏否则承包人承担由此产生的一切责任和费用 ?承包人的施工管理区及施工现场应有临时的污水处理设施和生活排水设施生活施工垃圾等处理应妥当施工现场严禁积水避免蚊虫孳生 ?施工材料应妥善存放并设有防水防风防冰雹防雷击措施 ?承包人应全权负责其劳务及资源的雇佣工资的支付房屋膳食及运输的安排确保雇员的人身安全和饮食安全杜绝发生人身伤害事件食物中毒的发生承包人在任何时候应采取一切合理的预防措施以防止其职员发生任何违法的妨害治安的行为承包人有义务维护治安并对上述行为造成的破坏承担赔偿责任 ?承包人有义务向发包人提供民工工资发放记录 ?承包人承担相关管理部门规定应由承包人交纳的费用如承包人不按要求支付而影响相关手续办理时发包人可代其支付所发生的费用从支付给承包人的工程款中双倍扣除 ?承包人必须服从发包人及监理人的管理发包人有权对承包人不服从管理的行为按照国家或发包人相关规定收取违约金承包人应按期交纳如未按期交纳其违约金从进度款中双倍扣除 ?承包人自行采取措施预防施工现场的停水停电并承担因此发生的所有费用发包人不对因此造成的停窝工机械闲置等签证费用一周内正常工作时间中停水停电累计超过8小时发包人可以据实顺延工期 ?承包人配合发包人完成各种专项验收工作承包人不配合的发包人有权扣除履约保证金 Ⅲ承包人为他人提供方便 ①承包人免费向发包人监理人全过程跟踪审核单位勘察设计单位等提供办公场地和网络包括必备的办公桌椅空调办公用品用水用电等设施费用已经包含在合同价款中 ②施工进出场道路施工范围内外含既有道路的修建或维护交通标志标牌和信号设备的完善弃渣场地管理均由承包人负责实施并向在该项目施工的其他单位免费提供费用已经包含在合同价款中 ③承包人应积极配合发包人委托的其它专业施工单位的施工要求包括自来水供电天燃气弱电智能通讯装修设施设备安装等专业施工单位承包人不得以任何理由向发包人委托的其它专业施工单位收取任何费用一经发现除退还已收取的相关费用外承包人向发包人支付50000元违约金次此违约金由发包人在承包人进度款中扣除 Ⅳ总承包人对专业分包人协调管理内容本项目不允许分包 Ⅴ承包人应承担的相关费用 ①施工场地狭窄及发包人销售需要引起临建搬迁及所产生的建筑垃圾的清理外运临时设施用地的场地平整施工场地内的施工临时道路的修复场外租地及交通费 ②为确保合同工期发包人监理人要求赶工时引起的各种人工材料含周转材料等设备的损耗增加的费用以及其他保证合同工期的措施费 ③所有施工成品保护工地生产区生活区保安停水停电措施施工场地清理费用 ④施工噪音环保措施费施工工地环卫费防洪防风措施费维持交通增加费市政道路行使增加费其他施工技术措施等为确保甲方要求的质量工期所发生的所有费用 注如果承包人不按上述各项规定执行造成损失的由承包人承担相应责任 32 项目经理 321 项目经理 姓 名???????? ? ???? ? 身份证号???????? ? ???? ? 建造师执业资格等级??????? ???? ? 建造师注册证书号????????????? ? 建造师执业印章号????????????? ? 安全生产考核合格证书号?????????? ? 联系电话???????? ?? ??? ? 电子信箱???????? ????? ? 通信地址???????? ????? ? 3211承包人应按照投标时向发包人作出不更换承诺的项目经理技术负责人及主要管理人员的承诺在本项目的投标之日起至项目完工期间不得擅自更换项目经理主要施工管理人员否则将承担违约责任 3212项目经理承诺确保联系方式合法有效一旦联系方式变更在12小时内书面通知发包人 3213承包人对项目经理的授权范围如下严格按设计图纸现行国家施工规范及验收规范进行施工以保证工程质量进度安全与发包人代表进行沟通协调 3214关于项目经理每周在施工现场的时间要求每周不少于4天或每周累计工作时间不低于32小时每少到一天施工现场工作满8小时计一天或累计工作时间少于32小时的支付违约金5000元次日项目经理确需离开施工现场时应事先通知监理人并取得发包人的书面同意项目经理未经批准擅自离开施工现场的应支付违约金50000元次违约金给发包人造成损失工程质量不合格经济损失等的应承担相应的违约责任 323 承包人更换项目经理的违约责任? 3231 项目经理出现符合注册建造师执业管理办法试行第十条规定情形的确需更换项目经理的承包人应及时书面报告发包人经发包人监理单位同意并报行业主管部门备案后予以更换 = 1 GB3①因项目经理死亡或患符合基本医保诊断标准的特殊重大疾病情况无法正常履职导致变更的承包人应立即委派具有与招标文件同等资格同专业的人员出任项目经理 = 2 GB3②因项目经理离职岗位变更等承包人原因前款所述以外的其余疾病导致变更的处以中标金额 1 的违约金由发包人直接从履约保证金中扣除 3232 除前款所述更换情形外的承包人不得擅自变更项目经理每擅自更换一次处以中标金额 2 违约金由发包人直接从履约保证金中扣除并要求承包人立即进行整改如因擅自变更项目经理导致工期延误或工程事故或工程质量不合格的应一并承担相应违约责任 33 承包人人员 331 承包人提交项目管理机构及施工现场管理人员安排报告的期限按通用合同条款执行 332承包人主要施工管理人员离开施工现场的批准要求按通用合同条款执行承包人主要施工管理人员擅自离开施工现场的违约责任处以 20000 元次违约金累计5次的应按发包人要求更换人员并承担违约责任 333承包人提出主要施工管理人员变更经建设单位同意行业主管部门备案的技术负责人发生变更参照3231款对等条款处理其他主要施工管理人员因离职岗位变更除3231= 2 GB3②条规定外的其余疾病等原因变更的每更换一次处以10000 元人的违约金由发包人直接从履约保证金中扣除 334除前款所述更换情形外的承包人不得擅自变更主要施工管理人员承包人未经建设单位同意擅自更换主要施工管理人员的违约责任技术负责人每擅自更换一次按3232款中项目经理变更对等的违约金额处以违约金其他主要施工管理人员每更换一次处以50000元人的违约金由发包人直接从履约保证金中扣除 35 分包 351 分包的一般约定 禁止分包的工程包括?按通用条款执行 主体结构关键性工作的范围?按国家相关规定确定? 352分包的确定 允许分包的专业工程包括?非主体非关键性工程经发包人同意后可依法分包 其他关于分包的约定 承包人不得将其承包的工程转包给第三人如需分包应按国家及重庆市的有关规定执行并报发包人批准后实施 354 分包合同价款 关于分包合同价款支付的约定?由承包人支付 36 工程照管与成品半成品保护 承包人负责照管工程及工程相关的材料工程设备的起始时间自承包人进场之日至移交给发包人或发包人指定的第三人之日 工程的维护和照管费用由承包人承担由此所发生的费用已计入本合同价款内 37 履约担保 371承包人是否提供履约担保 是 372承包人提供履约担保的形式金额及期限 1担保形式现金或银行保函 2担保金额履约担保金额为中标合同金额的10其中现金5银行保函5 3接中标通知书后14日内并在签定施工合同前中标人向招标人提交履约担保银行转账如果中标人未能按规定要求提交履约担保则招标人有权取消其中标资格并不予退还其投标保证金并在评标委员会推荐的中标候选人中依次重新确定中标人也可以重新招标银行保函的担保截止时间需为工程合同签订的计划竣工日期后1个月 373履约担保有效期履约担保的有效期应当自本合同生效之日起至工程竣工验收合格之日后30天止 374履约担保的退还 1工程竣工验收合格后14天内发包人在扣除应当由承包人承担的违约责任金后无息退还若有剩余履约担保金 2发包人不承担承包人与履约担保有关的任何利息或其他类似的费用或者收益 3由于承包人原因未按期竣工的承包人自行承担相应的损失给发包人造成损失超过履约担保的承包人应当对超过部分予以赔偿 4 监理人 41监理人的一般规定 关于监理人的监理内容 监理工程师全面负责对工程的监督管理和检查协调现场各方之间的关系监督承包人认真贯彻执行合同的技术规范施工要求和图纸上的规定以确保工程质量安全工期造价能满足合同的要求详见该建设工程项目监理合同 关于监理人的监理权限 1监理人按照与发包人签订的监理合同代表发包人对工程质量进度造价进行控制对合同和信息进行管理对安全生产文明施工环保和环卫进行监督并对现场施工组织进行协调 2工程开工停工复工令的签发需经发包人同意 3工期延长材料设备认质核价工程设计变更施工方案变更计划变更材料设备标准变更工程量增减变更现场签证价款调整工程计量与支付索赔及与工程价款调整等相关事宜需经发包人核定和批准 4发包人在工程施工过程中授权监理人对承包人如下行为进行适当的经济处罚承包人应当予以接受 Ⅰ质量行为不规范且经现场监理人员提出后仍不整改的 Ⅱ安全行为不规范且经现场监理人员提出后仍不整改的 Ⅲ因承包人原因进度控制不力连续两次检查进度滞后的 关于监理人在施工现场的办公场所生活场所的提供和费用承担的约定 由发包人免费向监理人提供 42 监理人员 总监理工程师 姓 名????????? ???? ? 职 务????????? ???? ? 监理工程师执业资格证书号?????? ? 联系电话???????????? ? ? 电子信箱???????? ????? ? 通信地址???????? ????? ? 关于监理人的其他约定???? ??? ? 44 商定或确定 在发包人和承包人不能通过协商达成一致意见时发包人授权监理人对以下事项进行确定 5 工程质量 51 质量要求 511 特殊质量标准和要求 达到国家行业和重庆市有关施工质量验收规范技术规范技术标准规程文件等相关规定及工程施工图设计文件要求并一次性验收合格 特殊质量标准和要求 关于工程奖项的约定 52 质量保证措施 承包人提交工程质量保证体系及措施文件的期限 与施工组织设计和施工方案同时提交 53 隐蔽工程检查 532承包人提前通知监理人隐蔽工程检查的期限的约定 承包人自检合格后应在共同检查验收前 48 小时书面通知 发包人现场代表监理人全过程跟踪审核单位进行检查验收 监理人不能按时进行检查时应提前 24 小时提交书面延期要求 关于延期最长不得超过 48 小时 承包人应于隐蔽工程共同检查验收合格后 48 小时内制作好隐蔽工程验收记录表附隐蔽工程图片并报发包人现场代表监理人签字确认未经签字确认隐蔽工程不得进行下一步隐蔽施工 如有争议承包人提供不出共同检查验收的签字确认相关资料一律视为承包人私自覆盖按通用条款534承包人私自覆盖的约定执行 6 安全文明施工与环境保护 61安全文明施工 611 项目安全生产的达标目标及相应事项的约定 1承包人应按照建设工程安全生产管理条例中华人民共和国国务院令第393号重庆市建设工程安全生产管理办法重庆市政府令第289号重庆市建设工程安全生产监督管理办法渝建发2008177号等相关文件规定执行做好项目安全生产管理工作如发生安全事故责任由承包人全部承担 2承包人必须保证本工程施工现场的安全文明施工达到安全文明施工合格工地的要求 3工程开工前承包人必须按规定编制安全文明施工措施实施方案及安全文明施工费使用计划并报发包人监理人审查同意 4承包人负责对施工所产生的所有余土建筑和生活垃圾的外运和倾倒并严格执行重庆市人民政府关于对主城区易撒漏物质实行密闭运输的通告市政府令第164号的规定由此所发生的费用已计入本合同价款内 5承包人应负责自身施工安全及对分包人的安全措施进行监督和管理如因承包人原因发生安全责任事故责任由承包人全部承担 6承包人做到进入现场的施工和作业人员统一着装配证上岗文明施工非施工相关人员不许入内 7承包人按规定做好施工区域封闭及场地硬化工作施工围墙围挡等维护设施应安全美观耐久 8承包人保证周围建构筑物地下及地上管线地下人防等设施安全 614 关于治安保卫的特别约定 由承包人负责现场治安管理机构或联防组织的组建提供和维修施工现场照明围栏安全警示标志及监控等安保设施全面负责施工现场安全保卫工作并自行承担相应费用 关于编制施工场地治安管理计划的约定 在工程开工后7天内由承包人负责编制完成施工场地治安管理计划和应对突发治安事件紧急预案报发包人备案并由承包人承担施工现场安全保卫工作及非夜间施工照明安全保卫工作 615 文明施工 合同当事人对文明施工的要求承包人应按照中华人民共和国大气污染防治法中华人民共和国主席令第三十一号重庆市主城区尘污染防治办法市政府令第272号重庆市房屋建筑和市政基础设施工程现场文明施工标准渝建发2008169号和重庆市城乡建设委员会关于印发房屋建筑和市政基础设施工程施工扬尘和噪声污染防治工作实施意见的通知渝建发201464号等相关文件规定执行规范建筑工地文明施工行为 保证施工场地清洁符合环境卫生管理的有关规定竣工前施工场地清洁卫生的要求承包人按建设行政主管部门和相关部门的规定办理做到文明施工 616 关于安全文明施工费支付比例和支付期限的约定支付比例按重庆市建设工程安全文明施工费计取及使用管理规定渝建发201425号及相关文件规定执行具体支付方式如下 1在签订施工合同后发包人将50的安全文明施工费支付给承包人该费用在工程第一笔进度款中扣除 2余下安全文明施工费按施工进度支付 3发包人按单位工程安全生产文明施工状况综合评定结果对项目安全文明施工费进行结算如评定为不合格承包人不得计取安全文明施工费其已支付的安全文明施工费在结算价中扣除 4发包人逾期支付安全文明施工费承包人有权催告但无权暂停施工 63 环境保护 1施工现场环境保护工作由承包人全权负责执行国家和重庆相关规定并在发出开工通知后3天内将施工环保措施计划报送监理人审批 2承包人应按照房屋建筑和市政基础设施工程施工扬尘控制工作方案渝建发200913号重庆市房屋建筑和市政基础设施工程现场文明施工标准渝建发2008169号等文件相关规定履行好施工现场扬尘控制文明施工环境保护等责任 3承包人需办理的有关施工场地交通环卫和施工噪音管理等手续应符合国家相关规定并自行承担其费用 4承包人对施工中的地上地下建筑物构筑物管线电力设施等应按有关规定加强监控测量和保护相应的费用或因保护不当造成的损失及法律责任由承包人承担 5施工现场内不得随地抛洒剩饭及生活垃圾等更不能将其随意倒至施工区外施工区内不得随处大小便做到工完场地清 6承包人施工机械设备进场前应做好清洁保养和维护工作出场车辆应有专人打扫清洗有密封要求的必须按规定达到 7承包人施工期间必须保证周边单位的正常工作及居民的正常生活尽量减少粉尘噪声振动等污染的扰民必须按市委市人大市政府及有关部门的临时要求调整作业方式调整作业时间停止高粉尘高噪音作业或爆破作业等 8项目环境保护的具体措施方案与施工组织设计一同报送发包人监理人审批承包人不按审批确认的环保措施执行造成环境纠纷或事故时发包人有权扣除安全文明施工费 9承包人在施工期间不得损坏院内林木若因施工需要移栽必须经发包人同意否则发包人有权扣除安全文明施工费 特别说明承包人未落实施工组织设计及专项施工方案中安全生产和文明施工措施的由监理单位责令立即整改对承包人拒不整改或未按要求完成整改的工程监理单位应当及时向发包人和城乡建设主管部门报告必要时可责令暂停施工发包人可暂停进度款支付 7 工期和进度 71 施工组织设计 711 合同当事人约定的施工组织设计应包括的其他内容承包人应根据施工内容及各个工程的实际情况编制总体工程和各分部分项工程施工方案 712 施工组织设计的提交和修改 承包人提交详细施工组织设计的期限的约定承包人在合同签订后14天内但至迟不得晚于监理人发出的开工通知载明的开工日期前7天向监理人提交详细的施工组织设计否则发包人有权在承包人提供上述文件后再支付进度款 发包人和监理人在收到详细的施工组织设计后确认或提出修改意见的期限监理人在收到施工组织设计后7天内确认或提出修改意见承包人将经过监理人确认的施工组织设计报发包人审批发包人在收到后7天内确认或提出修改意见 72 施工进度计划 722 施工进度计划的修订 发包人和监理人在收到修订的施工进度计划后确认或提出修改意见的期限 按合同通用条款执行纳入施工组织设计一同审批 73 开工 731 开工准备 关于承包人提交工程开工报审表的期限 按合同通用条款执行 关于发包人应完成的其他开工准备工作及期限 按合同通用条款执行 关于承包人应完成的其他开工准备工作及期限 按合同通用条款执行 732开工通知 承包人按监理人发出的开工通知起开始计算工期发包人及监理人有权视项目实际情况对计划开工时间进行调整且不因计划开工时间变化而调整合同总价及单价发包人不因计划开工时间变化支付承包人其它费用及利润 74 测量放线 741发包人通过监理人向承包人提供测量基准点基准线和水准点及其书面资料的期限 按合同通用条款执行 75 工期延误 751 因发包人原因导致工期延误 7因发包人原因导致工期延误的其他情形由于发包人原因引起的暂停施工须以发包人确认的书面文字资料为准造成工期延误的承包人有权要求发包人延长工期但不得要求费用索赔 752 因承包人原因导致工期延误 因承包人原因造成工期延误工期不得顺延且承包人自行承担因此引起的窝工损失逾期竣工违约金的计算方法为承包人应按本合同结算总价01承担每日违约金 因承包人原因造成工期延误逾期竣工违约金的上限结算总价的5工期延误违约金超过上限的发包人有权解除合同要求承包人赔偿损失 承包人支付逾期竣工违约金后不免除承包人继续完成工程及修补缺陷的义务? 76 不利物质条件 不利物质条件的其他情形和有关约定 承包人按要求对施工场地和周围环境进行踏勘并充分收集相关资料不利物质条件由承包人自行考虑其费用纳入投标报价中 77异常恶劣的气候条件 发包人和承包人同意以下情形视为异常恶劣的气候条件 50年一遇的自然灾害如台风雪灾洪水高温等以政府相关部门发布的信息资料为准出现异常恶劣的气候条件承包人有权要求发包人延长工期但无权因此提出费用索赔 78 暂停施工 781 发包人原因引起的暂停施工 由于发包人原因须发包人确认的书面文字资料为准引起的暂停承包人有权要求发包人延长相应工期如发生停窝工损失暂停施工3个月内的损失由承包人自行承担超过三个月发生的损失双方协商解决但承包人应当采取合理措施减少损失怠于采取措施造成的扩大损失由承包人自行承担 79 提前竣工的奖励 792提前竣工的奖励 8 材料与设备 82 承包人采购材料与工程设备 承包人负责采购的材料和工程设备本工程所有材料及设备均由承包人采购和保管凡进入施工现场的材料设备等货物必须是满足施工图纸设计标准施工规范合同约定以及发包人核定的产品或品牌承包人不得使用贴牌产品以及假冒伪劣材料和设备必须保证所采用材料符合国家地方行业规范标准环保要求和发包人的特殊要求所有材料设备在采购前必须先送样经发包人监理核定书面认可后方可采购否则造成的返工和工期延误的后果由承包人自行承担 84材料与工程设备的保管与使用 841发包人供应的材料设备的保管费用的承担 由承包人负责 842承包人采购材料与工程设备的保管与使用承包人采购的材料与工程设备应在发包人指定的场所保管保管费用和责任由承包人承担 发包人或监理人发现承包人使用不符合设计或有关标准要求的材料和工程设备时承包人除无条件进行整改外还需承担50000元次的违约金该违约金由发包人直接从工程进度款中扣除 86 样品 861 样品的报送与封存 承包人依据通用条款报送程序按相关规定和发包人要求报送所采购材料或设备的样品发包人有权按规范取样抽检试验合格样品由监理人封于现场不合格的材料由承包人及时调运出现场发生的费用由承包人承担不得指定厂家或供应商 需要承包人报送样品的材料或工程设备样品的种类名称规格数量要求 本工程所有承包人负责采购的材料和工程设备均实行样品报批制度所有材料和工程设备必须符合施工图设计要求和现行规范要求承包人在自行采购前必须要发包人认可产地和厂家并经发包人及监理人确认封存后方可采购 私自使用未送检的材料须立即拆除承包人应补齐材料并自行承担费用 如取样抽检实验中发生争议由政府有关机构或技术中介机构进行复检送检合格的由发包人承担费用送检不合格的由承包人承担费用并补齐合格材料 1未经发包人和监理人认质封样并签证承包人自行采购材料进场并用于项目施工时发包人有权向承包人处以10000元次的违约金该违约金由发包人直接从工程进度款中扣除 2发包人认为承包人所使用的材料或工程设备品质存在缺陷或者偏离图纸及规范要求以设计和监理书面意见为准不能适用于本工程发包人有权按指定三种以上品牌供承包人选择使用发包人不因更换材料品牌而调整材料价格及相关费用承包人拒绝发包人要求的该种材料改为由发包人确定的第三方供货发包人收取该种材料费以发包人实际支付的货款为准的20作为违约金该违约金由发包人直接从工程进度款中扣除 材料运输距离由投标单位根据自身情况及踏勘现场情况自行确定并纳入综合报价中中标后不调整 87 材料与工程设备的替代 监理人应在收到承包人使用替代材料和工程设备通知后14天内向承包人发出经发包人签认的书面指示监理人逾期发出书面指示的不能被视为发包人和监理人同意使用替代品 88 施工设备和临时设施 881 承包人提供的施工设备和临时设施 关于修建临时设施费用承担的约定 由承包人承担 发包人承担修建临时设施费用的范围 项目所需修建临时设施的费用均包含在合同总价内不予调整施工现场临时设施的布置和搭设应满足工程实际需要具体方案必须报总监理工程师批准发包人认可因临时设施包含但不限于施工围墙栅栏等发生的安全事故人员伤亡由承包人自行承担 临时占地的申请 如有需要承包人自行办理 临时占地相关费用如有需要承包人自行承担 882 发包人提供的施工设备和临时设施无 9 试验与检验 根据重庆市城乡建设委员会关于加强我市建设工程质量检测委托管理的通知渝建2015420号本工程所有检验和试验由发包人自行委托所有检验和试验费用由发包人承担 91试验设备与试验人员 912 试验设备 施工现场需要配置的试验场所 符合国家行业和重庆市的要求及施工实际需要由承包人负责配置费用已包含在合同价款中 施工现场需要配备的试验设备 符合国家行业和重庆市的要求及施工实际需要由承包人负责配置费用已包含在合同价款中 施工现场需要具备的其他试验条件 无 94 现场工艺试验 现场工艺试验的有关约定 承包人需按发包人监理人指示进行现场工艺试验未进行工艺试验直接进行施工承包人承担违约金10000元次并承担相应经济损失 注如工程建设手续不齐备导致政府相关部门不能出具的工程合格的相关证明文件需进行结构安全检测的费用由承包人负责 10 变更 101变更的范围 关于变更的范围的约定发包人根据实施过程中的具体情况对承包范围内须做变更调整的以及需追加的额外工作因承包人自身原因改变合同中任何一项工作的施工时间或改变已批准的施工工艺或顺序不属于变更范围所有工程变更经发包人审批同意并书面确定后才能实施否则由此造成的各种费用增加及损失由承包人承担 根据法律规定如工程变更的范围属于依法必须进行招标的则发包人应依法履行招标手续 103变更程序 发包人提出的变更监理人提出的变更建议设计人提出的施工图完善或补充设计以及承包人提出的工程洽商或技术变更核定均需按照变更程序执行变更程序如下 1所有变更先填写变更申请报告附本次变更的初步核算工程量及经造价咨询单位初步审核的金额提前交与发包人审批经发包人审批后通知设计单位设计单位依此作出变更 2设计变更申请报告应包括 1变更申请人 2变更原因 3变更可对合同价格和工期的影响包括返工重做的经济损失和工期影响延误或提前 4监理人发包人全过程跟踪审核单位的批复意见 3设计单位作出对施工设计图自我完善和补充提出变更 1在不改变原使用功能和不提高造价及不延误工期的前提下由设计单位自行变更变更经发包人确认后由监理人向承包人发出变更指示 2虽不改变使用功能但提高减少工程造价或延误工期应事先书面征求发包人意见并填写变更申请报告经发包人批准后方可变更变更经发包人确认后由监理人向承包人发出变更指示 4承包人或监理人申请变更应先填写变更申请报告报发包人审批发包人批准后通知设计单位根据变更申请报告合理作出变更变更经发包人确认后由监理人向承包人发出变更指示 5发包人提出变更要求由现场代表填写变更申请报告经批准后通知设计单位根据变更申请报告合理作出变更变更经发包人确认后由监理人向承包人发出变更指示 1031 发包人提出变更 发包人提出的合理化建议和变更能够降低合同价格或者提高工程经济效益的承包人应当无条件执行降低的合同价格应当在合同结算价款中扣减 1033 变更执行 1承包人收到变更指示认为可以执行变更的应在收到变更指示后14天内书面说明实施该变更指示对合同价格和工期的影响且经发包人审批确认后承包人才能实施该变更书面说明应包括如下内容 1变更指示 2合同价格变更估算及工期调整情况说明由监理单位进行初步审核并提出相关审核意见 3发包人的批复意见 2承包人未提出书面说明且实施了该变更视为该变更对合同价格和工期无影响 3承包人提出了书面说明但未经发包人和监理人审批确认且实施了该变更发包人有权对承包人实施该变更引起的合同价格和工期调整不予认可 4对承包人提出的工程洽商或技术核定单应提出价格变更估算和工期调整情况报告作为工程洽商或技术核定单附件报监理单位全过程跟踪审核单位设计地勘单位的项目负责人同意并盖章报发包人审批后实施 5工程变更如涉及现场收方的需由发包人监理单位承包人共同在现场收方并签字确认否则收方资料无效现场收方资料在整理后形成正式收方单参加收方的各方项目负责人应在正式收方单上签字并盖章承包人正式收方单形成后应向发包人提交报价资料由监理人全过程跟踪审核单位审核后发包人在收到承包人提交的正式报价资料后进行审批 注承包人未按变更程序执行变更引起合同纠纷或结算争议的一切责任由承包人承担 104 变更估价 1041 变更估价原则 关于变更估价的约定 1已标价工程量清单中有相同项目的按照相同项目单价认定 2已标价工程量清单中无相同项目但有类似项目的参照类似项目的单价认定 3已标价工程量清单中无无相同项目及类似项目单价的按照建设工程工程量清单计价规范GB505002013重庆市建设工程工程量清单计价规则CQJJGZ2013重庆市城乡建设委员会关于建筑业营业税改增值税调整建设工程计价依据的通知渝建发201635号重庆市城乡建设委员会关于适用增值税新税率调整建设工程计价依据的通知渝建发2018195号重庆市住房和城乡建设委员会关于适用增值税新税率调整建设工程计价依据的通知渝建2019143号其中人工材料机械价格按重庆工程造价信息施工期间开工报告至竣工报告算术平均价调整重庆工程造价信息未有的材料价格以招标人认质核价为准注认质认价材料价差部份不参与浮动 4安全文明施工费按关于印发<重庆市建设工程安全文明施工费计取及使用管理规定>的通知渝建发201425号重庆市城乡建设委员会关于建筑业营业税改增值税调整建设工程计价依据的通知渝建发201635号及重庆市城乡建设委员会关于适用增值税新税率调整建设工程计价依据的通知渝建发2018195号重庆市住房和城乡建设委员会关于适用增值税新税率调整建设工程计价依据的通知渝建2019143号文件规定计算 5因变更引起价格调整的其他处理方式不调整 1042 变更估价程序 1发包人逾期未完成审批或提出异议的不能视为认可承包人提交的变更估价申请 2变更估价申请作为变更结算资料的一部分无变更估价申请的变更引起结算纠纷时由承包人承担责任发包人有权不予认可 105承包人的合理化建议 监理人审查承包人合理化建议的期限 按合同通用条款执行7天 发包人审批承包人合理化建议的期限 按合同通用条款执行7天 承包人提出的合理化建议降低了合同价格或者提高了工程经济效益的奖励的方法和金额为无 107 暂估价 暂估价材料和工程设备的明细详见附件11暂估价一览表 1071 依法必须招标的暂估价项目 对于依法必须招标的暂估价项目的确认和批准采取第 2 种方式确定 1072 不属于依法必须招标的暂估价项目 对于不属于依法必须招标的暂估价项目的确认和批准采取第 1 种方式确定 第3种方式承包人直接实施的暂估价项目 承包人直接实施的暂估价项目的约定 在暂估项目实施前28天向监理人提出书面申请申请包括实施方案及相关造价监理人应当在收到申请后7天内审查完毕并报发包人发包人应当在收到申请后14天给予批准或提出修改意见发包人逾期未予批准或提出修改意见的不能视为该书面申请已获得同意 108 暂列金额 合同当事人关于暂列金额使用的约定 按照发包人的要求使用 11 价格调整 111 市场价格波动引起的调整 市场价格波动调整合同价格的约定仅对以下材料价格进行调整钢材商品混凝土水泥砖河砂碎石其余材料不作调整 因市场价格波动调整合同价格采用以下方式进行价格调整市场价格波动调整合同价格的约定当钢材商品混凝土水泥砖河砂碎石其余材料不作调整在施工期间以开工报告和竣工报告时间为准的价格波动在正负5内含5时不做调整当价格波动超过正负5时做调整超过部分按重庆工程造价信息在施工期间的均价调整调整基准价格为招投标完成当月的上一期重庆工程造价信息 12 合同价格计量与支付 121 合同价格形式 1单价合同 综合单价包含的风险范围 承包人应注意各方面的风险防范对以下风险考虑不足导致的费用增加由承包人承担 1为保证本工程的合同工期所发生的抢工措施费如周转材料和机具设备大量投入以及抢工状况下的工程质量和安全保证措施费 2承包人对施工现场了解不够或不准确所导致的各种费用增加 3为了不受供电影响延误工期承包人应自行预备柴油发电机组自备发电机的功率应与工程需用电力负荷相适应确保施工期间能正常使用如因供电原因由承包人自行发电承包人投标时应考虑该因素的有关费用发包人不对发电费用予以补偿承包人应自行准备抽水设备和准备蓄水池并同时考虑水压不足的加压措施和考虑由此产生的相应费用发包人不对抽水蓄水和加压等费用予以补偿 4由于施工措施造成的关联工程问题的处理如炮损阻工拆除时保护不到位方式不合理导致原结构受损坏等 5工程排污和噪音控制所发生的费用包括向有关部门办理各种手续所发生的费用 6按合同约定顺延工期或暂停施工对承包人所造成费用损失的风险 风险费用的计算方法 除本合同另有约定外由承包人承担 风险范围以外合同价格的调整方法 无 2总价合同 总价包含的风险范围 除本合同另有约定外由承包人承担所有风险 风险费用的计算方法 除本合同另有约定外由承包人承担 风险范围以外合同价格的调整方法 3其他价格方式 122 预付款 1221 预付款的支付 预付款支付比例或金额 预付款支付期限 预付款扣回的方式 1222 预付款担保 承包人提交预付款担保的期限 预付款担保的形式为 123 计量 1231 计量原则 工程量计算规则需由发包人监理人全过程跟踪审核单位承包人共同计量并签字确认否则计量资料无效 1232 计量周期 关于计量周期的约定单价子目按月计量总价子目按项实施进度计量承包人每月30日前向发包人提交 3 份经监理人全过程跟踪审核单位审核了的工程量报表和有关计量资料 1233 单价合同的计量 关于单价合同计量的约定1已标价工程量清单中的单价子目工程量为估算工程量结算工程量是承包人实际完成的并按合同约定的计量规则进行计量的工程量监理人发包人审核的完成量只作为支付进度款的依据实际完成工程量以最终审计结算量为准 2承包人对已完成的工程进行计量向监理人全过程跟踪审核单位发包人提交进度付款申请单已完成工程量报表和有关计量资料 3监理人全过程跟踪审核单位发包人对承包人提交的工程量报表进行复核以确定实际完成的工程量对数量有异议的可要求承包人进行共同复核和抽样复测承包人应协助监理人发包人进行复核并按监理人发包人的要求提供补充计量资料承包人未按上述要求参加复核监理人发包人复核或修正的工程量视为承包人当月完成的工程量 4监理人全过程跟踪审核单位发包人及认为有必要时可通知承包人共同进行联合测量计量承包人应遵照执行 承包人应妥善保存有监理人发包人签字的工程量确认单留作工程结算依据 1234 总价合同的计量 关于总价合同计量的约定承包人需向监理人全过程跟踪审核单位发包人报送工程量报告进行审核并完善签字盖章手续 1235总价合同采用支付分解表计量支付的是否适用第1234 项总价合同的计量约定进行计量按照发包人对计量的要求 1236 其他价格形式合同的计量 其他价格形式的计量方式和程序 124 工程进度款支付 1241 付款周期 关于付款周期的约定工程无预付款在保证工程施工质量安全进度的前提下按工程形象进度进行分期付款若承包人未按照与发包人双方共同约定的工程施工质量安全进度要求进行施工发包人有权要求承包人整改并于达到合同要求后支付工程进度款 本工程进度款支付具体如下 按实际完成合格工程量的80进行支付每月办理一次进度款支付承包人应在每月25日前按发包人要求的格式提交进度付款申请表 监理人在收到月进度付款申请表后10个工作日内完成审核并向发包人出具进度付款证书发包人在收到进度付款证书20个工作日内审核并完成进度款支付 工程竣工验收合格后30日内支付至合同金额的90 经业主委托的审计单位审计结束后30日内支付至审定金额的97余3作为质保金待质保期满后30日内无息退还 保修期满2年后经发包人验收同意后退还承包人没有使用的质保金的75给承包人保修期满5年后经发包人同意退还承包人没有使用的剩余质保金质保金不计利息 二严格执行重庆市城乡建设委员会关于建筑业营业税改增值税调整建设工程计价依据的通知渝建发201635号重庆市城乡建设委员会关于适用增值税新税率调整建设工程计价依据的通知渝建发2018195号重庆市住房和城乡建设委员会关于适用增值税新税率调整建设工程计价依据的通知渝建2019143号文件规定如因承包人原因未能及时支付工程款发包人需书面告知承包人且不予计息 1242 进度付款申请单的编制 关于进度付款申请单编制的约定付款次数及编号工程形象进度本次应付款金额已付总金额进度付款申请单一式7份 发包人4份监理人存档1份承包人存档1份全过程跟踪审核单位1份进度付款申请单的具体内容按通用条款执行 1243 进度付款申请单的提交 1单价合同进度付款申请单提交的约定 按合同通用条款执行 2总价合同进度付款申请单提交的约定 按合同通用条款执行 3其他价格形式合同进度付款申请单提交的约定 1244 进度款审核和支付 1监理人审查并报送发包人的期限 7天 发包人完成审批并签发进度款支付证书的期限 14天 发包人逾期未完成审批且未提出异议的不能视为已签发进度款支付证书 2发包人支付进度款的期限 最长180天 发包人逾期支付进度款的违约金的计算方式 按中国人民银行同期贷款基准利率承担逾期违约金不计复利 1246 支付分解表的编制 2总价合同支付分解表的编制与审批 按合同通用条款执行 3单价合同的总价项目支付分解表的编制与审批 按合同通用条款执行 125承包人账户 收款人 开户行 银行账号 本条约定的承包人账户系发包人向承包人支付工程款的唯一账户 13 验收和工程试车 131 分部分项工程验收 承包人应通知 发包人现场代表全过程跟踪审核单位监理人共同到场验收 1312监理人不能按时进行验收时应提前 24 小时提交书面延期要求 关于延期最长不得超过 48 小时 132 竣工验收 1322竣工验收程序 关于竣工验收程序的约定 按合同通用条款执行 发包人不按照本项约定组织竣工验收颁发工程接收证书的违约金的计算方法 1325移交接收全部与部分工程 承包人向发包人移交工程的期限竣工验收合格之日或发包人要求接收之日 发包人未按本合同约定接收全部或部分工程的违约金的计算方法为 承包人未按时移交工程的违约金的计算方法为每逾期一日按合同金额的01每日计算违约金同时承包人承担发包人采取必要措施过程中发生的全部费用和承包人自身的一切损失 133 工程试车 1331 试车程序 工程试车内容 按合同通用条款执行 1单机无负荷试车费用由 承包人 承担 2无负荷联动试车费用由 承包人 承担 1333 投料试车 关于投料试车相关事项的约定 按合同通用条款执行 136 竣工退场 1361 竣工退场 承包人完成竣工退场的期限竣工验收合格后10日内撤离逾期未完成的发包人有权出售或另行处理承包人遗留的物品所得收益归发包人所有由此支出的费用超出出售或处理遗留物品所得收益的由承包人承担 竣工退场的标准 1施工现场内残留的垃圾已全部清除出场 2临时工程已拆除场地已进行清理平整或复原 3按合同约定应撤离的人员承包人施工设备和剩余的材料包括废弃的施工设备和材料已按计划撤离施工现场 4施工现场周边及其附近道路河道的施工堆积物已全部清理 5施工现场其他场地清理工作已全部完成 承包人应按发包人要求恢复临时占地及清理场地未按发包人的要求恢复的发包人有权委托其他人恢复或清理所发生的费用由承包人承担 14 竣工结算 141 竣工结算申请 承包人提交竣工结算申请单的期限竣工报告批准后承包人应在30天内以书面方式向发包人提出结算报告以及完整的结算资料申请办理竣工结算承包人上报的工程量要求准确不得高估冒算 竣工结算申请单应包括的内容竣工结算合同总价已支付的工程价款应扣留的质量保证金应支付的竣工付款金额竣工验收表格等 142 竣工结算审核 工程竣工验收合格承包人向发包人提供经重庆市城建档案馆档案专项验收合格的完整竣工档案资料竣工验收报告和竣工图含相应的电子文档由发包人委托的结算审核单位进行竣工结算 发包人审批竣工付款申请单的期限 按合同约定完成竣工结算审核后30天内 发包人完成竣工付款的期限 180天工程款被司法冻结的除外 发包人支付竣工款的计算方式以国家审计机关审计认定的计算金额为基数按照工程支付节点扣除已付工程款已付工程款包括直接支付委托支付以及直接支付的民工工资材料款等还包括承包人因其他纠纷被法院在发包人处司法扣划的案款等质量保证金承包人按约应当承担的全部违约金 关于竣工付款证书异议部分复核的方式和程序 按合同通用条款执行 1421 竣工结算原则 本工程按建设工程工程量清单计价规范GB505002013重庆市建设工程工程量清单计价规范CQJJGZ2013重庆市建设工程工程量计算规则 CQJLGZ2013重庆市建筑工程计价定额CQJZDE2018重庆市仿古建筑及园林工程计价定额CQFGYLDE2018重庆市装饰工程计价定额CQZSDE2018重庆市安装工程计价定额CQAZDE2018重庆市市政工程计价定额CQSZDE2018重庆市房屋修缮工程计价定额CQXSDE2018重庆市城乡建设委员会关于建筑业营业税改增值税调整建设工程计价依据的通知渝建发201635号重庆市城乡建设委员会关于适用增值税新税率调整建设工程计价依据的通知渝建发2018195号重庆市住房和城乡建设委员会关于适用增值税新税率调整建设工程计价依据的通知渝建2019143号2018年重庆市建设工程费用定额等规范规则定额及其配套修改调整取费等文件规定及招标文件的具体要求执行 结算总价=∑实际完成分部分项工程量×中标的分部分项工程量清单综合单价+中标措施费+安全文明施工费用按照渝建发201425号渝建发201635号渝建发2018195号文件规定计取+规费+税金±设计变更及调整施工过程中出现新增项目含招标清单范围以外的项目价款结算价±暂定价部分的结算价+合同约定其它费用各部分的结算原则如下 1各分部分项工程量清单结算价 以承包人投标报价时的分部分项工程量清单中子项综合单价×子项工程量 = 1 GB3①项工程量按建设工程工程量清单计价规范GB505002013重庆市建设工程工程量清单计价规范CQJJGZ2013重庆市建设工程工程量计算规则 CQJLGZ2013渝建发201635号渝建2018195号文件约定的计量规则计算的实际合格工程量 ②子项综合单价以承包人投标报价时的分部分项工程量清单中子项综合单价为结算依据某一子项的合价报价小于所报综合单价与工程量清单量的相乘所得的合价则结算时以该子项合价报价除以相应子项工程量清单量所得的单价为相应子项的结算单价如中标总价小于各工程量清单报价之和则结算总价按中标总价与工程量清单报价之和相比的同比例进行下浮如两种情形均存在则先按中标总价与工程量清单报价之和相比的同比例下浮该子项总价再用下浮后的合价报价除以相应子项工程量清单量所得的单价为相应子项的结算单价 2暂定价材料价差调整金额 招标文件明确以暂定价计入投标报价的材料在施工过程中使用前由承包人报价经发包人全过程跟踪审核单位监理方审核同意后方可采购施工结算时只对发包人核定单价与暂定价的价差部分进行调整调整的数量根据工程结算数量确定该价差除税金外不再计取其他任何费用 3措施费 ①施工组织措施项目费无论任何因素而引起实际措施费的变化均按投标时施工组织措施项目费的报价作为结算价 ②施工技术措施项目费技术措施清单中以项计列的项目无论因设计变更或施工工艺变化等任何因素而引起实际措施费的变化均按投标时施工技术措施项目费的报价作为结算价技术措施清单中以项目编码项目名称项目特征工程内容工程量及计量单位列项的项目以承包人投标报价的综合单价乘以按建设工程工程量清单计价规范GB505002013渝建发201635号渝建发2018195号文件约定的计量规则计算的实际合格工程量办理结算施工技术措施项目费以暂列金额形式计入报价的根据发包人核定的价格按实结算或按照工程变更或新增项目清单结算原则执行 4其他项目清单结算价发包人预留金其他项目清单中所列暂定金额项目根据发包人核定的价格按实结算或按照工程变更或新增项目清单结算原则执行 5设计变更及调整施工过程中出现新增项目含招标范围以外的项目价款结算办法工程设计变更确定后设计变更涉及工程价款调整的工程施工中出现新增项目由承包人在该变更新增项目启动前14天内向监理单位全过程跟踪审核单位发包人提出经发包人监理单位审核同意后调整合同价款调整方法如下 ①工程内容与投标报价的工程量清单中有相同的则按投标时的相同子项综合单价执行综合单价不予调整 ②当工程量清单报价中无变更工程项目但有类似项目的投标综合单价则参照报价中类似项目的投标综合单价进行计价 ③已标价工程量清单中无适用于变更工作子目的按照建设工程工程量清单计价规范GB505002013重庆市建设工程工程量清单计价规则CQJJGZ2013重庆市城乡建设委员会关于建筑业营业税改增值税调整建设工程计价依据的通知渝建发201635号重庆市城乡建设委员会关于适用增值税新税率调整建设工程计价依据的通知渝建发2018195号重庆市住房和城乡建设委员会关于适用增值税新税率调整建设工程计价依据的通知渝建2019143号文件其中人工材料机械价格按重庆工程造价信息施工期间开工报告至竣工报告算术平均价调整重庆工程造价信息未有的材料价格以招标人认质核价为准注认质认价材料价差部份不参与浮动 6安全文明施工费工程竣工结算时安全文明施工费按渝建发201425号渝建发201635号渝建发2018195号文件的相关规定与本招标文件的相关规定计取安全文明施工综合评定结果为不合格则不计取 7规费按投标费率结算若承包人的投标报价中规费费率高于规定费率则以规定费率结算 8税金按规定费率结算 9承包人应在工程竣工验收合格后30天内上报工程结算资料由招标人委托的咨询单位审定的工程造价审减率与承包人送审额相比大于5时承包人承担本项目全过程造价控制咨询费用 10 计日工单价计日工单价按重庆市建设工程费用定额CQFYDE2018相应的专业在建设项目实施阶段现场签证按签证当月的重庆工程造价信息调差据实结算 1422 其他约定 工程余土外运弃置点由承包人根据现场实际情况自行考虑其费用已包含在投标报价中但工程实际弃土点和弃土运输线路需经发包人审批以书面批复为准工程借土由发包人统一调配若为甲供料承包人不得收取任何借土费用仅计取回填碾压费 144 最终结清 1441 最终结清申请单 承包人提交最终结清申请单的份数提交四份最终结算申请单附承包人监理人全过程跟踪审核单位结算审核单位发包人认可的最终结算资料和相关证明材料 承包人提交最终结算申请单的期限按合同通用条款执行 1442 最终结清证书和支付 1发包人完成最终结清申请单的审批并颁发最终结清证书的期限 承包人提供最终结算清单及完整的证明材料后30个工作日 2发包人完成支付的期限 颁发最终结清证书后180天内 15 缺陷责任期与保修 152缺陷责任期 缺陷责任期的具体期限 工程移交发包人后24个月 153 质量保证金 关于是否扣留质量保证金的约定扣留审定金额3的工程款作为质量保证金 1531 承包人提供质量保证金的方式 质量保证金采用以下第 2 种方式 1质量保证金保函保证金额为 2 3 的工程款 3其他方式 1532 质量保证金的扣留 质量保证金的扣留采取以下第 2 种方式 1在支付工程进度款时逐次扣留在此情形下质量保证金的计算基数不包括预付款的支付扣回以及价格调整的金额 2工程竣工结算时一次性扣留质量保证金 3其他扣留方式 关于质量保证金的补充约定保修期满2年后经发包人验收同意后退还承包人没有使用的质保金的75给承包人保修期满5年后经发包人同意退还承包人没有使用的剩余质保金质保金不计利息 154保修 1541 保修责任 工程保修期为 主体结构工程为设计文件规定的该工程合理使用年限屋面防水工程有防水要求的卫生间房间和外墙面的防渗漏为 5 年装修工程为 2 年电气管线给排水管道设备安装工程为 2 年保修期从本合同工程全部竣工承包人将竣工验收过程中提出的需整改的问题全部处理完通过正式竣工验收合格之日起计算保修期 1543 修复通知 承包人收到保修通知并到达工程现场的合理时间 收到修复通知后24小时内? 16 违约 161 发包人违约 1611发包人违约的情形 发包人违约的其他情形 1612 发包人违约的责任 发包人违约责任的承担方式和计算方法 1因发包人原因未能在计划开工日期前7天内下达开工通知的违约责任 除顺延工期外不承担其他责任 2因发包人原因未能按合同约定支付合同价款的违约责任 逾期支付工程款超过180天时不含180天以逾期工程款为基数按中国人民银行同期贷款基准利率承担利息不计复利 3发包人违反第101款变更的范围第2项约定自行实施被取消的工作或转由他人实施的违约责任 不承担责任 4发包人提供的材料工程设备的规格数量或质量不符合合同约定或因发包人原因导致交货日期延误或交货地点变更等情况的违约责任 除顺延工期外不承担其他责任 5因发包人违反合同约定造成暂停施工的违约责任 除顺延工期外不承担其他责任 6发包人无正当理由没有在约定期限内发出复工指示导致承包人无法复工的违约责任 不承担责任 7其他 1613 因发包人违约解除合同 承包人按1611项发包人违约的情形约定暂停施工满 90 天后发包人仍不纠正其违约行为并致使合同目的不能实现的承包人有权解除合同合同解除后结算采用如下原则进行 1承包人解除合同后发包人应按承包人实际完成的工程量与承包人进行结算发包人不承担其他违约责任 2承包人为工程施工订购并已付款的材料工程设备和其他物品的价款该材料工程设备和其他物品应当是符合工程施工质量要求并已完好地交付给发包人 162 承包人违约 1621 承包人违约的情形 承包人违约的其他情形 1承包人未按国家行业和重庆市有关施工质量验收规范技术规范技术标准和规程工程建设标准强制性条文及施工图纸含设计变更和工程洽商或技术核定单的要求进行施工或偷工减料弄虚作假的每发现一次或一处依据监理工程师通知单或相关记录资料对承包人处以5000元的违约金竣工结算时扣减 2如果因承包人的原因工程质量达不到合同约定的质量标准承包人在发包人指定期限内不进行整改或经整改后仍不能达到要求的发包人有权单方解除合同并按通用合同条款第1623项第1624项和第1625项的约定进行处理 3因承包人原因未按经监理人和发包人批准的进度计划组织施工实际进度比进度计划滞后30天以上的或承包人在执行本合同过程中安全生产文明施工环保或环卫不能满足国家重庆市和本合同有关规定要求的承包人在发包人指定期限内不进行整改或经整改仍不能达到本合同要求的 发包人有权单方解除合同并按通用合同条款第1623项第1624项和第1625项的约定进行处理 4承包人违反国家和重庆市安全生产文明施工环保及环卫有关规定的除按相关规定进行处罚外每发现一次或一处依据监理工程师通知单或相关记录资料对承包人处以5000元违约金竣工结算时扣减同时承包人必须按监理人或发包人的要求立即进行整改 5承包人向监理人和发包人提供的所有工程资料和数据必须真实可靠经检查发现承包人有弄虚作假的每发现一次依据监理工程师通知单或相关记录资料对承包人处以3000元违约金竣工结算时扣减 6承包人在工程收方中采用欺骗手段或弄虚作假的每发现一次依据监理工程师通知单或相关记录资料对承包人处以5000元违约金竣工结算时扣减 7承包人不能因为任何原因拖欠农民工工资拖欠供货商货款由此引发的任何责任由承包人全部承担出现拖欠农民工工资行为拖欠供货商货款发包人有权从承包人工程进度款中扣减直接支付给农民工或供货商承包人并因此承担5万元次的违约责任以监理人书面通知为准 8未经发包人同意承包人不得随意更改合同约定的材料设备的厂家品牌规格型号技术指标质量标准否则依据监理工程师通知单或相关记录资料处以承包人5000元次的违约金竣工结算时扣减同时承包人应限期进行整改 9承包人在施工中没有按发包人要求或不明确施工要求而又不向发包人求证明确致使施工不能达到发包人要求的发包人有权要求承包人返工并由承包人承担返工损失工期不得顺延每违反一次由承包人向发包人支付5000元的违约金以发包人书面发出的通知书为准 10承包人未严格按照发包人提供的施工图要求以及国家地方现行规范要求的工程质量标准施工每发现一次或一处依据监理工程师通知单或相关记录资料对承包人处以5000元违约金竣工结算时扣减且承包人必须按照发包人要求的时间进行整改 11未经发包人许可承包人擅自将所承包的工程转包和分包一经发现由承包人向发包人支付合同总价的1的违约金并无条件改正工期不得顺延若出现承包人以外的实际施工人向发包人主张权利承包人除向发包人支付合同总价10的违约金外还应按照本协议约定的第3条承包人义务承担相关责任 12承包人派驻现场的项目经理与主要管理人员必须与投标时一致未经发包人同意更换项目经理依据监理工程师通知单或相关记录资料处以承包人50000元人次的违约金竣工结算时扣减未经发包人同意更换主要管理人员依据监理工程师通知单或相关记录资料处以承包人10000元人次的违约金竣工结算时扣减同时发包人将保留终止合同关系的权利 13承包人不按审批通过的施工图施工组织设计专项方案的主要施工工艺施工擅自改变施工工艺由此引发的任何责任由承包人全部承担发包人除有权要求向承包人索赔外依据监理工程师通知单或相关记录资料对承包人处以10000元次的违约金竣工结算时扣减情节严重的可要求承包人退场终止合同关系 14承包人应作好主要材料的备料工作如材料未能按时到场造成工期延误的发包人除有权要求向承包人索赔外依据监理工程师通知单或相关记录资料对承包人处以10000元次的违约金竣工结算时扣减 15政府职能部门安监站质监站现场检查出具安全监督通知书或质量监督通知书中涉及要求安全文明质量方面整改内容条款时承包人处以20000元条的违约金处罚竣工结算时扣减同时承包人应限期进行整改 16发包人在应向承包人支付的款项中直接扣除应由承包人承担的违约金等费用 注监理人的监理档案同步纳入竣工结算审计资料作为违约罚款扣减的依据 1622承包人违约的责任 承包人违约责任的承担方式和计算方法 16221工程质量的处理 工程质量由市区建筑工程质量监督站或发包人评定工程不合格非因发包人原因承包人必须整改达到合格标准整改返工费由承包人自行承担外还需按合同价2 支付违约金如造成工期延误还应按本合同第752承担违约金承包人还应继续承担工程质量责任 16222履约保证金补足 因违约预扣履约保证金导致不足的承包人应当在接到发包人通知后7工作日内补足逾期应按日承担应补足而未补足的履约保证金总额千分之十的违约责任 16223如发包人或监理人发现承包人在工程建设过程中使用贴牌产品以及假冒伪劣材料和设备承包人承担违约责任并承担违约金其违约金由发包人在支付承包人结算款中扣除违约金为该项材料或设备在工程建设项目中所涉及的合同价的5倍 16224如果承包人虚构造价骗取工程进度款的应按虚构部分的10倍支付违约金承包人此后的工程进度款发包人按应付款的65支付 16225如果承包人虚构工程量骗取工程进度款的应按虚构部分的10倍支付违约金 16226重大安全责任事故每发生一次承包人应承担违约金并接受国家行政处罚 16227群体事件民工工资纠纷阻工等影响发包人正常医疗工作秩序社会声誉和形象的每发生一次事件承包人应承担10000元违约金 16228 合同约定的其他违约责任 1623 因承包人违约解除合同 16231因承包人原因延误工期超过30天的除本合同约定的承包人承担其他违约责任外发包人有权单方解除合同并要求承包人立刻撤场承包人已完成合格工程的费用经发包人审计部门审计后按审计金额的65发放不予返还履约保证金 16232承包人转包或擅自分包一经查实除本合同约定的承包人承担其他违约责任外发包人有权单方解除合同承包人已完成合格工程的费用经发包人审计部门审计后按审计金额的65发放不予返还履约保证金 16233非发包人原因造成的工程质量不合格承包人必须无偿返工直至合格若两次返工后工程质量依然不合格的除本合同约定的承包人承担其他违约责任外发包人有权单方解除合同承包人已完成合格工程的费用经发包人审计部门审计后按审计金额的65发放不予返还履约保证金 16234在施工过程中因施工造成的重大责任事故的除本合同约定的承包人承担其他违约责任外发包人有权单方解除合同承包人已完成合格工程的费用经发包人审计部门审计后按审计金额的65发放不予返还履约保证金 16235承包人明确表示或者以其行为表明不履行合同主要义务的或因质量进度安全达不到合同要求经发包人及监理书面通知两次后承包人在指定的合理期限内仍不纠正违约行为并致使合同目的不能实现的发包人有权单方面解除施工合同而不承担任何责任承包人在接到退场通知书后 30 天内必须无条件退场并在 14 天内向监理及发包人移交前期技术资料资料移交完毕后 28 天内办理工程结算待工程竣工验收合格完成结算审计履行完质量缺陷责任期后 14 天内支付已完成合格工程的费用的 65 给承包人不计息 16236 合同约定的其他解除合同情形发包人继续使用承包人在施工现场的材料设备临时工程承包人文件和由承包人或以其名义编制的其他文件的费用承担方式 由承包人承担 17 不可抗力 171 不可抗力的确认 除通用合同条款约定的不可抗力事件之外视为不可抗力的其他情形 战争动乱50年一遇的自然灾害如台风雪灾洪水高温 174 因不可抗力解除合同 合同解除后发包人应在商定或确定发包人应支付款项后180天内完成款项的支付 18 保险 181 工程保险 关于工程保险的特别约定 本合同工程的建筑工程一切险安装工程一切险以及第三者责任险承包人装备险和承包人职工的人身事故险由承包人自行投保保险费由承包人承担支付并包含在所报的总额价中不单独报价 183 其他保险 关于其他保险的约定 保险期限为从工程开工之日至缺陷责任期终止证书颁发前其他详见保险凭证 承包人是否应为其施工设备等办理财产保险 按合同通用条款执行 185保险凭证 承包人提交保险凭证的期限施工合同签订后30日内 186 未按约定投保的补救 保险金不足以补偿损失时应由承包人自行负责 187 通知义务 关于变更保险合同时的通知义务的约定 按合同通用条款执行 20 争议解决 203 争议评审 合同当事人是否同意将工程争议提交争议评审小组决定 不同意 204仲裁或诉讼 因合同及合同有关事项发生的争议按下列第 2 种方式解决 1向 重庆 仲裁委员会申请仲裁 2向 建设工程所在地 人民法院起诉 21 合同其它约定 211双方约定合同份数一式12份发包人8份承包人4份 212若工程出现重大质量事故或工期累计滞后超过一个月发包人有权要求承包人撤换项目经理重新派驻的项目经理其资质必须经发包人审定符合招标文件中的资质要求 213承包人必须在北碚区办理税务登记临时并就地全额申报缴纳各项税费 214低价风险担保的相关约定 2141若中标人的中标价格低于招标人公布的最高限价百分之八十五招标人将在发出中标通知书前要求中标人提供投标总报价最高限价的85与中标价差价金额的2倍作为低价风险担保 2142低价风险担保形式银行转账或电汇 2143低价风险担保金额=招标人公布的投标总报价的最高限价×85中标人的中标价格×2 2144递交时间中标公示期结束后5日内将低价风险担保金转入招标人指定的如下账户 户名四川省总工会重庆五指山工人疗养院 开户行工商银行重庆朝阳支行新华分理处 账号3100028109026415685 2145低价风险担保金与招标人要求中标人缴纳的履约保证金不能相互冲抵 2146若中标人不按时提交低价风险担保金则招标人有权取消其中标资格其投标保证金不予退还并在评标委员会推荐的中标候选人中依次重新确定中标人也可以重新招标若给招标人造成损失超过投标保证金数额的还应对超过部分予以赔偿 2147领取中标通知书后若中标人无正当理由拒签合同的或不在约定时间内签订合同的招标人有权取消其中标资格其投标保证金履约保证金低价风险担保金不予退还并在评标委员会推荐的中标候选人中依次重新确定中标人也可以重新招标 2148签订合同后若中标人在进场后以中标价格过低无法实施等理由故意拖延工期在施工现场恶意违约招标人可立即终止合同同时没收履约保证金与低价风险担保金 2149工程竣工验收合格后5日内向中标人无息退还低价风险保证金中标人不能按照合同约定的标的价款质量履行期限等主要条款完成工程建设内容的招标人有权不退还低价风险保证金 附件 协议书附件 附件1承包人承揽工程项目一览表 专用合同条款附件 附件2发包人供应材料设备一览表 附件3工程质量保修书 附件4承包人主要施工管理人员表 附件5履约担保格式 附件6安全管理协议 附件7建筑施工廉政建设协议 附件8发包人推荐品牌的材料和设备表 附件1 承包人承揽工程项目一览表 单位工程名称建设规模建筑面积平方米结构形式层数生产能力设备安装内容合同价格元开工日期竣工日期 附件2 发包人供应材料设备一览表 序号 材料 设备品种规格型号单位数量单价元质量等级供应时间送达地点备注 附件3 工程质量保修书 发包人全称 承包人全称 发包人和承包人根据中华人民共和国建筑法和建设工程质量管理条例经协商一致就工程全称签订工程质量保修书 一工程质量保修范围和内容 承包人在质量保修期内按照有关法律规定和合同约定承担工程质量保修责任 质量保修范围包括地基基础工程主体结构工程屋面防水工程有防水要求的卫生间房间和外墙面的防渗漏供热与供冷系统电气管线给排水管道设备安装和装修工程以及双方约定的其他项目具体保修的内容双方约定如下承包人施工的所有工程内容 二质量保修期 根据建设工程质量管理条例及有关规定工程的质量保修期如下 1地基基础工程和主体结构工程为设计文件规定的工程合理使用年限 2屋面防水工程有防水要求的卫生间房间和外墙面的防渗为 5 年 3装修工程为2年 4电气管线给排水管道设备安装工程为2年 5供热与供冷系统为2个采暖期供冷期 6住宅小区内的给排水设施道路等配套工程为2年 7其他项目保修期限约定如下其他未列明的项目质量保修期为2 年 质量保修期自工程竣工验收合格之日起计算 三缺陷责任期 工程缺陷责任期为24 个月缺陷责任期自工程通过竣工验收之日起计算单位工程先于全部工程进行验收单位工程缺陷责任期自单位工程验收合格之日起算 缺陷责任期终止后发包人应退还剩余的质量保证金 四质量保修责任 1属于保修范围内容的项目承包人应当在接到保修通知之日起7天内派人保修承包人不在约定期限内派人保修的发包人可以委托他人修理 2发生紧急事故需抢修的承包人在接到事故通知后应当立即到达事故现场抢修 3对于涉及结构安全的质量问题应当按照建设工程质量管理条例的规定立即向当地建设行政主管部门和有关部门报告采取安全防范措施并由原设计人或者具有相应资质等级的设计人提出保修方案承包人实施保修 4质量保修完成后由发包人组织验收 五保修费用 保修费用由造成质量缺陷的责任方承担 六双方约定的其他工程质量保修事项 1质量保修金 本工程约定的工程质量保修金为工程竣工结算款的3在工程结算完成后一次性扣留质量保证金绿化部分除外质保金不计利息 2质量保修金的返还 1发包人在项目电气管道给排水管道含检查井照明系统装修工程附属工程的2年质量保修期满经验收合格后无息退还23的质量保修金即支付国家审计结算金额的2给承包人 2发包人在5年防水质量保修期满经验收合格后无息退还剩余的质量保修金即支付国家审计结算金额的1给承包人 3在约定的质量保修期包括延长的期限终止后14天内由监理人向承包人出具经发包人签认的缺陷责任期终止证书 4缺陷责任期终止证书签发后承包人可向监理人提交最终结清申请单并提供相关证明材料申请到期应返还承包人剩余的质量保证金金额 5监理人收到承包人提交的最终结清申请单后的14天内提出发包人应支付给承包人的价款送发包人审核并抄送承包人发包人应在收到后14天内审核完毕并由监理人向承包人出具经发包人签认的最终结清证书 6发包人应在监理人出具最终结清证书后的14天内将应支付款支付给承包人质量保证金无银行利率质量保证金的付清不能免除承包人在上述质量保修期内须承担的所有责任和义务 7约定的质量保修期满时承包人没有完成缺陷责任的发包人有权扣留与未履行责任剩余工作所需金额相应的质量保证金余额并有权要求延长质量保修期直至完成剩余工作为止 8工程竣工后承包人应主动每月回访一次每次必须签署保修回访单否则发包人有权不支付质量保证金 工程质量保修书由发包人承包人在工程竣工验收前共同签署作为施工合同附件其有效期限至保修期满 发包人公章 ? ?? 承包人公章? 地 址 ??????? 地 址??????? 法定代表人签字??法定代表人签字?? 委托代理人签字?? 委托代理人签字?? 电 话???????? 电 话???????? 传 真???????? 传 真???????? 开户银行???????开户银行???????? 账 号????? ? 账 号???????? 邮政编码 ?????? 邮政编码???????? 附件4 承包人主要施工管理人员表 名 称姓名职务职称主要资历经验及承担过的项目一总部人员项目主管其他人员二现场人员项目经理项目副经理技术负责人造价管理质量管理材料管理计划管理安全管理其他人员 附件5 履约担保 发包人名称 鉴于 发包人名称以下简称发包人与 承包人名称以下称承包人于 年 月 日就 工程名称施工及有关事项协商一致共同签订建设工程施工合同我方愿意无条件地不可撤销地就承包人履行与你方签订的合同向你方提供连带责任担保 1 担保金额人民币大写 元? 2 担保有效期自你方与承包人签订的合同生效之日起至你方签发或应签发工程接收证书之日止 3 在本担保有效期内因承包人违反合同约定的义务给你方造成经济损失时我方在收到你方以书面形式提出的在担保金额内的赔偿要求后在7天内无条件支付 4 你方和承包人按合同约定变更合同时我方承担本担保规定的义务不变 5 因本保函发生的纠纷可由双方协商解决协商不成的任何一方均可提请 仲裁委员会仲裁 6 本保函自我方法定代表人或其授权代理人签字并加盖公章之日起生效 担 保 人 盖单位章 法定代表人或其委托代理人 签字 地 址 邮政编码 电 话 传 真 年 月 日 附件6 安全管理协议 发包人全称 承包人全称 为了确保实现工程安全生产目标进一步明确双方的安全管理责任加强安全生产管理工作的协调管理力度以下简称发包人与 以下简称承包人依据国家安全生产相关的法律法规和安全方面的强制性国家标准或行业标准双方同意签订该协议作为正式合同安全管理方面的补充规定并承诺本协议具有与合同相同的法律效力具体条款如下 一协议有效期限 本协议中所涉及的安全管理责任自合同签订之日起开始生效至合同工程全部竣工验收且经发包人与承包人签订移交协议生效后之日终止 二责任目标 一承包人承诺承担和履行合同和发包人所规定的安全责任且满足要求 二承包人的安全控制目标是确保本工程在实施过程中 1不发生人身重伤事故 2不发生火灾事故 3不发生负有同等及以上事故责任的造成人身重伤的一般交通事故 4不发生集体食物中毒事件同时5人及以上的食物中毒 5不发生流行性传染病 无甲型传染病其他常见传染病未形成多人同时患病 6不发生重大环境污染事件生活工业垃圾及其他污染物造成环境污染和大面积水土流失 7不发生对施工区附近生产生活造成重大影响的事件如造成重大设备损坏重大财产损失人员伤害等 8不发生治安保卫事件构成刑事拘留及以上的事件盗窃直接损失超过1万元人民币的事件 三承包人承诺在施工中控制以下安全事故的发生 1人员重伤事故 2负有同等及以上事故责任的人身重伤及死亡交通事故 3其他安全未遂事故和造成大范围停水停电停气等异常事件 三安全责任 1承包人负有安全生产的管理责任和直接责任 2承包人的法人或签署合同的公司总经理或受委托的代理人对合同安全负有全面的领导责任 3承包人项目经理对施工现场的安全工作负有全面的直接领导责任 4承包人保证执行谁施工谁负责的施工安全原则 5承包人保证服从发包人对安全工作的统一协调和管理 6承包人保证对本工程项目安全生产条件及其管理资源自行投入保证安全资金的专款专用 7承包人保证建立本工程项目的安全管理体系及安全保证体系注项目安全管理大纲手册管理性的程序文件等 8承包人保证现场的安全管理专职人员必须持有建设主管部门安全生产培训考核合格证书保证在安全管理专职人员中至少指派一名注册安全工程师同时保证现场作业的特殊工种人员全部持证上岗 9承包人保证为现场所有工作人员含分包商员工及劳务人员配备符合国家标准的有承包人和或其下属分包商标志的个人基本劳动保护用品并承担正确使用的管理责任 10承包人保证按照国家法律规定为现场所有工作人员含分包商员工及劳务人员购买意外伤害保险 11承包人保证施工生活营地包括自建的和租用的营地满足消防安全用电卫生防疫防暴雨防雷击等方面的安全要求 12承包人保证对带入现场的设备工具材料按照国家法规和标准进行检测试验并持有法定部门出具的检验证书 13承包人保证制订施工现场的文明施工措施保护环境树木和植被保持施工现场的良好秩序和整洁的作业环境 14承包人负责在施工过程中与当地政府周边群众及其他承包商保持良好的沟通和交流承包人遇到与周边群众发生纠纷时应负责协调工作确保工程能够顺利进行 四接口及协调 1发包人委托建设代理人对该工程进行管理委托监理公司对该工程实施监理监理公司在安全管理方面代表发包人行使监督检查职能承包人必须给予配合和支持 2承包人人员车辆的出入带入现场的设备机具材料在现场使用的或直接管理的办公生活生产性设施的安全管理须满足发包人建设代理人现场管理的基本要求 3承包人应指定专职安全管理人员与发包人委托的监理公司接口参与安全协调和管理安全协调和管理的内容包括职业健康作业安全消防安全卫生防疫交通安全环境保护治安保卫等各方面 4承包人的专职安全管理人员应具备协调安全工作的能力和授权建设代理人及发包人委托的监理公司有权对专职安全管理人员的能力和权力做出评价对于不能胜任的专职安全管理人员建设代理人及发包人委托的监理公司有权要求承包人换人 5承包人指定的专职安全管理人员应与发包人委托的监理公司建立联系在业务上接受发包人委托的监理公司的协调和指导 6开工后承包人的专职安全管理人员应按照发包人委托的监理公司的规定定期报送安全月度快报季报年报和各种专项事故报告等 7在工程实体未全部正式移交发包人施工管理部门之前承包人依旧对施工范围内的安全管理负责 五安全资质审查 承包人在项目开工前5个工作日内向发包人委托的监理公司提供以下安全资质供审查和存档 1企业安全生产许可证书复印件 2企业近三年的施工简历及安全施工业绩证明文件 3企业主要安全管理人员包括项目经理专职安全管理人员经建设主管部门安全生产知识考核合格证书 4特种作业人员资格证书 5项目安全管理机构及其人员配备承包人必须配有专职的安全员 6适用于本项目的安全管理体系及保证体系文件安全管理大纲及管理程序文件 六人员基本素质 承包人提供的人员必须满足下列要求 1身体健康无影响工作的精神疾病无传染病和其他重大疾病承包人需对其雇用的施工人员签发健康声明并保证其健康其中体检证明材料县级以上医院和健康声明作为人员办理入场证件的必备材料 2无刑事案件牵连 3无吸毒酗酒赌博嫖娼等恶习及违法行为 七劳动保护 1承包人负责为本单位任何用工形式的员工提供个人劳动保护用品包括工作服安全帽安全鞋等 2承包人负责向特殊工种的员工提供特殊劳动保护否则不得从事特殊工种作业 3发包人委托的监理公司有权检查承包人的个人劳动保护用品是否符合国家的相应标准 4承包人在特殊风险场所作业而需要特殊防护用品或安全仪表时必须在上述防护用品全部到位后才能开工 5承包人应配备临时安全围栏警示带警告标志防火布等集体防护用品 八施工机具与材料 1承包人对带入现场的施工机械和工器具的安全负责 2对于承包人带入现场的特殊工器具如起重设备索具机动车辆压缩气瓶等承包人必须按国家法规和标准进行检测试验并持有法定部门出具的检验证书 3对于不属于法定检测的工器具承包人也必须建立相应的管理检测制度这些工器具包括登高工具脚手架材料电动工具安全防护设备及用具等 九开工前安全条件检查 1发包人委托的监理公司将在合同生效后工程项目正式开工5个工作日前依据合同安全条款的要求逐项对承包人安全准备情况进行检查不满足开工安全条件时承包人将不得开工由此产生的工期和成本的影响由承包人自行负责 2开工前安全条件检查的基本内容包括安全管理体系建设安全资金投入危险源识别和安全风险分析施工机械的安全状况安全工器具和材料安全培训教材和教员专职安全人员的到岗情况培训的有效性人员控制个人劳动保护用品配备等内容 3建设代理人及发包人委托的监理公司检查发现的缺陷承包人应在规定期限内完成整改对于重大缺陷建设代理人及发包人委托的监理公司有权要求承包人推迟开工由此对工期产生的影响或经济损失由承包人承担 十安全监督 1承包人应配备有满足项目安全管理需要的专职安全管理人员 2承包人的专职安全管理人员必须持建设主管部门颁发的安全生产知识考核合格证书 3承包人的专职安全管理人员在业务上接受发包人委托的监理公司和发包人安全管理部门的协调和指导 4承包人应建立班前安全交底制度施工期间坚持开展安全检查和日常安全监督并形成相应的记录 5承包人应在每个作业区任命兼职安全员赋予兼职安全员相应的授权和义务并对兼职安全员进行定期考核 6承包人应接受和配合发包人专业部门建设代理人及委托的监理公司的监督与安全评价 7发包人建设代理人和委托的监理公司有权对承包人履行安全管理协议的情况进行监督并有权对违章行为实行停工和处罚处罚情况将通知承包人涉及经济处罚时将直接通知合同管理部门从合同结算中扣除 十一安全培训与授权 1承包人所有特殊工种人员必须持证上岗发包人和发包人委托的监理公司有权对其进行抽查承包人要建立特殊工种定期培训和检查计划这些工种包括但不限于机动车驾驶员焊工起重工电工等 2承包人应在特殊工种之外的其他工种中筛选出高风险工种并对其开展针对性的专题安全培训 3承包人应组织 入场培训和考核发包人委托的监理公司有权监督培训考核情况或组织抽查考核 4承包人应建立安全培训和考核机制编制培训教材和培训滚动计划承包人应组织安全考试考核建立培训考核记录发包人委托的监理公司有权查看这些记录 十二职业健康与卫生防疫 1承包人应有特殊健康检查制度预防有禁忌症患者从事有关职业如恐高症患者不得从事高空作业患有心血管疾病的人员不得从事繁重的体力劳动特殊工种人员的体检应符合国家的规定 2承包人应保证卫生防疫基本设施的投入以满足医疗急救的要求建立外部医疗支持渠道 3应建立卫生防疫措施计划做好生活区和施工区的卫生防疫工作制定和执行保证饮水卫生饮食卫生环境卫生和预防集体食物中毒的措施有灭蚊灭鼠和消毒的专项工作计划有针对性地制订预防SARS禽流感疟疾霍乱肠道传染病肝炎H1N1流感等疾病的措施 十三文明施工与环保要求 1承包人需制订施工现场的文明施工措施保持良好的施工现场秩序施工现场的物料堆放要摆放整齐安全标志和宣传标志要清楚醒目废料废物要分类收集安全通道要畅通 2承包人作业时应避免建筑材料抛洒飞扬流淌应尽可能降低噪音震动 3承包人应根据实际需要在施工现场布置临时卫生设施洗手间卫生间等施工作业不破坏环境卫生不污染现场环境 4承包人在施工中应充分重视对环境的保护保护绿色植被保护古树施工如需伤害古树必须报告发包人委托的监理公司在未得到指令前禁止擅自伤害古树 5承包人应及时清理现场废物和垃圾工业废料与生活垃圾必须分开有害废物与普通废物必须分开如油品废物电池灯管等必须单独收集存放禁止在非指定场所乱倒乱堆垃圾禁止违章处理危险化学品和工业垃圾 6承包人在施工中应禁止向环境排放工业污水生活污水废油或其他有害物质 7承包人在施工中应防止水土流失应及时对裸露的地基边坡开挖出来的沙土以及砂石水泥等建筑材料予以保护防止风刮扬尘雨水冲刷流入下水道排洪沟如因防护不及时而造成大量水土流失淤塞道路沟道或污染环境的承包人应承担清淤清扫以及相应的赔偿责任 十四工程风险管理与事故预防 一基本要求 1承包人应对施工过程进行全面深入的危险源识别和风险分析在施工安全组织设计中提供危险源及重要危险源清单作业风险分析报告该报告应包括但不限于如下信息 1高风险作业和工种清单作业名称类别和数量主要事故风险 2施工能源和机械的种类数量和主要事故风险 3施工作业条件的类型和主要事故风险 4主要工艺过程或施工活动的类别及其相关的事故风险 5主要火灾危险可燃物点火源 6主要自然灾害洪水大风雷暴暴雨地质灾害等 7主要环境保护事件有害垃圾机械的跑冒滴漏原材料流失水土流失等 8其他 2承包人应针对识别出的危险源制定有针对性的事故预防措施并确保在施工中得到有效落实 3承包人应建立日常施工活动的动态作业风险分析和安全交底制度该制度应明确规定风险分析的方法责任和交底的内容时间及记录 二现场作业基本安全条件 承包人应规定现场作业的基本安全条件包括照明条件通风条件作业平台和通道条件物料堆放条件供电供水条件吸烟点休息点等并对临边现场道路上作业现场立体交叉作业现场地面坑洞和沟道夜间作业现场等的基本安全条件做出规定 十五事故报告与应急救援 1承包人应制定对于未遂事故及一般事故以上级别的安全事件和事故报告制度定期报送安全月度快报季报年报和各种专项事故报告等 2承包人应建立安全事故统计记录未遂事故统计记录违章统计记录并根据统计情况进行分析并就分析结果制定相应的预防措施 3承包人应建立事故应急救援机制明确事故处置的基本原则即现场发生事故时首先抢救生命向救援组织报警并采取措施限制事故扩大 4承包人应建立相应的应急响应组织以便能迅速处理突发意外 5承包人应建立专项应急响应预案包括重大人身伤亡事故的救护预案火灾响应预案四防预案防风防冻防雷防暴雨重大疫病防护预案环境污染防护预案地质灾害防护预案等 6承包人应对应急预案进行适当演练保证应急预案的可操作性 7在工地的其他施工单位发生重大事故时承包人应无条件立即配合支持事故抢险 8承包人必须为事故处置支付各项费用包括受伤者的抚恤补偿等费用并按合同要求赔偿对发包人造成的损失 9由于发包人原因而造成的事故发包人应负责按事故的具体损失情况给予承包人经济赔偿 10涉及承包人员工的伤害事故承包人除要报告发包人委托的监理公司外还应负责按照国家行业和本单位上级公司的要求上报事故 十六违约责任 承包人若出现本协议约定的违规行为后发包人将按5000元次件向承包人出具书面违约通知书违约款项以发包人出具的书面违约通知书为依据按施工节点在相关工程款项或履约保证金中扣除并赔偿由此给守约方造成的所有损失 十七协议条款的修订 在项目实施过程中经双方友好协商本协议的有关条款也可做出相应的修改 本工程安全管理协议由发包人承包人双方在施工承包合同签订后7日内共同签署作为施工合同附件其有效期限至保修期满 发 包 人公章 承 包 人公章 法定代表人或其 法定代表人或其 委托代理人签字 委托代理人签字 签订时间 年 月 日 附件7 建筑施工廉政建设协议 发包人全称 承包人全称 为加强建设工程廉政建设规范建设工程各项活动中发包人承包人双方的行为防止谋取不正当利益的违法违纪现象的发生保护国家集体和当事人的合法权益根据国家有关工程建设的法律法规和廉政建设的有关规定订立本廉政责任书 一双方的责任 11应严格遵守国家关于建设工程的有关法律法规相关政策以及廉政建设的各项规定 12严格执行建设工程合同文件自觉按合同办事 13各项活动必须坚持公开公平公正诚信透明的原则除法律法规另有规定者外不得为获取不正当的利益损害国家集体和对方利益不得违反建设工程管理的规章制度 14发现对方在业务活动中有违规违纪违法行为的应及时提醒对方情节严重的应向其上级主管部门或纪检监察司法等有关机关举报 二发包人责任 发包人的领导和从事该建设工程项目的工作人员在工程建设的事前事中事后应遵守以下规定 21不得向承包人和相关单位索要或接受回扣礼金有价证券贵重物品和好处费感谢费等 22不得在承包人和相关单位报销任何应由发包人或个人支付的费用 23不得要求暗示或接受承包人和相关单位为个人装修住房婚丧嫁娶配偶子女的工作安排以及出国境旅游等提供方便 24不得参加有可能影响公正执行公务的承包人和相关单位的宴请健身娱乐等活动 25不得向承包人和相关单位介绍或为配偶子女亲属参与同发包人工程建设管理合同有关的业务活动不得以任何理由要求承包人和相关单位使用某种产品材料和设备 三承包人责任 应与发包人保持正常的业务交往按照有关法律法规和程序开展业务工作严格执行工程建设的有关方针政策执行工程建设强制性标准并遵守以下规定 31不得以任何理由向发包人及其工作人员索要接受或赠送礼金有价证券贵重物品及回扣好处费感谢费等 32不得以任何理由为发包人和相关单位报销应由对方或个人支付的费用 33不得接受或暗示为发包人相关单位或个人装修住房婚丧嫁娶配偶子女的工作安排以及出国境旅游等提供方便 34不得以任何理由为发包人相关单位或个人组织有可能影响公正执行公务的宴请健身娱乐等活动 四违约责任 41发包人工作人员有违反本责任书第一二条责任行为的依据有关法律法规给予处理涉嫌犯罪的移交司法机关追究刑事责任给承包人单位造成经济损失的应予以赔偿 42承包人工作人员有违反本责任书第一三条责任行为的依据有关法律法规处理涉嫌犯罪的移交司法机关追究刑事责任给发包人单位造成经济损失的应予以赔偿 43本责任书作为建设工程合同的组成部分与建设工程合同具有同等法律效力经双方签署后立即生效 五责任书有效期 本责任书的有效期为双方签署之日起至该工程项目竣工验收合格时止 六责任书份数 本责任书一式二份发包人承包人各执一份具有同等效力 发包人公章 承包人公章 法定代表人或其 法定代表人或其 委托代理人签字 委托代理人签字 签订时间 年 月 日 附件8发包人推荐品牌的材料和设备表 辅材选用表 编号类型品名品牌型号供应规格1金属油漆铁红防锈漆三峡利达沪工20公斤桶2红丹防锈漆三峡利达沪工12公斤桶3灰防锈漆三峡利达沪工22公斤桶4铝粉漆三峡利达沪工20公斤桶5灰色醇酸调和漆三峡利达沪工19公斤桶6黄色醇酸调合漆三峡利达沪工20公斤桶7沥青清漆三峡利达沪工16公斤桶8环氧富锌漆三峡利达沪工22公斤桶9木作防火涂料防火涂料三峡利达沪工21公斤桶10木作硝基漆天拿水华润长颈鹿上工13Kg桶11硝基透明底漆华润长颈鹿上工13Kg桶12硝基水清力架华润长颈鹿上工13Kg桶13硝基光力架华润长颈鹿上工13Kg桶14硝基亮光面漆华润长颈鹿上工13Kg桶15硝基哑光面漆华润长颈鹿上工13Kg桶16硝基白底漆华润长颈鹿上工13Kg桶17木作聚酯漆超值聚酯透明漆华润立邦长颈鹿75Kg桶18超值聚酯半哑清面漆华润立邦长颈鹿75Kg桶19超值聚酯哑光清面漆华润立邦长颈鹿75Kg桶20超值聚酯半哑白面漆华润立邦长颈鹿75Kg桶21超值聚酯哑光白面漆华润立邦长颈鹿75Kg桶22超值聚酯白色底漆华润立邦长颈鹿75Kg桶23醇酸清漆醇酸清漆华润三峡宏漆13Kg桶24腻子室内腻子施福乐861室内普通型20公斤袋25室内腻子施福乐861室内防水Ⅱ型20公斤袋26外墙腻子施福乐861外墙A型25公斤袋27涂料内墙乳胶漆三棵树立邦多乐士18L桶28水性通用底漆三棵树立邦多乐士18L桶29防水涂料水泥基防水涂料永阳牌卓宝宏源30纸面石膏板吊顶隔墙系统普通纸面石膏板拉法基百利华玉龙牌LSP300012009531防潮纸面石膏板拉法基百利华玉龙牌LSP300012009532轻钢龙骨龙牌拉法基新龙牌33隔墙龙骨龙牌拉法基新龙牌34水泥纤维板龙牌拉法基新龙牌2440×1220×635粘接剂勾缝剂瓷砖胶泥粉1型雨虹YUHONG德高施福乐20kg袋36瓷砖胶泥粉2型雨虹YUHONG德高施福乐20kg袋37彩色标准型填缝料雨虹YUHONG德高施福乐25kg袋38彩色超细防霉型填缝料白色雨虹YUHONG德高施福乐25kg袋39彩色超细防霉型填缝料有色雨虹YUHONG德高施福乐25kg袋40双组份AB云石胶大力士得马茜派尔科41普通云石胶大力士得马茜派尔科42玻璃胶建筑胶中性硅酮玻璃胶白云硅宝之江300mml43耐候胶白云硅宝之江300mml44结构胶白云硅宝之江300mml45木作基层板类木工板惠雅天京福江1220244015mm46木工板惠雅天京福江1220244018mm47三厘板夹板惠雅天京福江122024403mm48五厘板夹板惠雅天京福江122024405mm49九厘板夹板惠雅天京福江122024409mm50十二厘板夹板惠雅天京福江1220244012mm51十五厘板夹板惠雅天京福江1220244015mm52十二厘板中密度板惠雅天京福江1220244012mm53十五厘板中密度板惠雅天京福江1220244015mm54三厘板阻燃夹板益利安千年舟莫干山122024403mm55五厘板阻燃夹板益利安千年舟莫干山122024405mm56九厘板阻燃夹板益利安千年舟莫干山122024409mm57十二厘板阻燃夹板益利安千年舟莫干山1220244012mm58十五厘板阻燃夹板益利安千年舟莫干山1220244015mm59玻璃原片平钢化玻璃原片南玻台玻12T≤24403660mm60平钢化夹胶玻璃原片南玻台玻6+076+6≤24403660mm61茶镜原片南玻台玻6T≤24403660mm62浮法玻璃原片南玻台玻6MM≤24403660mm63浮法玻璃原片南玻台玻信义8MM≤24403660mm64浮法玻璃原片南玻台玻信义10MM≤24403660mm65银镜玉砂茶镜玉砂原片南玻台玻信义6mm≤24403660mm66银镜玉砂茶镜玉砂原片南玻台玻信义6mm≤24403660mm67钢化黑色玻璃原片南玻台玻信义6mm≤24403660mm68钢化茶色夹层玻璃原片南玻台玻信义5+038pvb+5≤24403660mm69双钢化黑色夹层玻璃原片南玻台玻信义5+038pvb+5≤24403660mm70双钢化夹层玻璃原片南玻台玻信义8T+076PVB+8T≤24403660mm71双钢化夹层玻璃原片南玻台玻信义8T+114PVB+8T长度L≤3660mmmm72双钢化夹层玻璃原片南玻台玻信义8T+152PVB+8T≤24403660mm73铝塑板铝塑板室内型聚酯漆百富林吉祥华尔泰412202440mm铝皮厚度30丝74铝塑板室外型氟碳漆百富林吉祥华尔泰412202440mm铝皮厚度30丝75管线材料电线铜芯导线南方渝丰鸽牌15㎜276电线铜芯导线南方渝丰鸽牌25㎜277电线铜芯导线南方渝丰鸽牌4㎜278电线铜芯导线南方渝丰鸽牌6㎜279电线铜芯导线南方渝丰鸽牌10㎜280KBG管优耐特恒久远琼凯∮162025324081超五类网线飞利浦天诚秋叶原箱305米82水晶头飞利浦天诚秋叶原83音响线飞利浦天诚秋叶原84电视闭路线飞利浦天诚秋叶原85PVC线管联塑顾地康泰DN1686PVC线管联塑顾地康泰DN2087PVC线管联塑顾地康泰DN2588PVC线管联塑顾地康泰DN3289UPVC排水管联塑顾地康泰DN5090UPVC排水管联塑顾地康泰DN7591UPVC排水管联塑顾地康泰DN11092PPR给水管联塑顾地康泰DN2593五金件门锁地弹簧门夹拉手等顶固雅洁汇泰龙94开关插座单联单控10A开关TCL施耐德西蒙95双联单控10A开关TCL施耐德西蒙96三联单控10A开关TCL施耐德西蒙97双控10A开关TCL施耐德西蒙98二三插座TCL施耐德西蒙99防水插座TCL施耐德西蒙100网络插座TCL施耐德西蒙101VGA插座TCL施耐德西蒙102电话插座TCL施耐德西蒙103空白面板TCL施耐德西蒙104地插TCL施耐德西蒙105应急灯具应急标志灯三雄极光中山振辉敏华电工3W106应急标志灯三雄极光中山振辉敏华电工3W107应急标志灯三雄极光中山振辉敏华电工3W108应急标志灯三雄极光中山振辉敏华电工3W109应急标志灯三雄极光中山振辉敏华电工3W110应急标志灯三雄极光中山振辉敏华电工3W111嵌顶式钢化玻璃吊片标志灯三雄极光中山振辉敏华电工3W112吊挂式钢化玻璃应急标志灯三雄极光中山振辉敏华电工3W113应急嵌墙式标志灯三雄极光中山振辉敏华电工3W114应急地埋灯三雄极光中山振辉敏华电工3W115应急照明电配箱地埋灯三雄极光中山振辉敏华电工350W116双头灯三雄极光中山振辉敏华电工双头灯21W117双头灯三雄极光中山振辉敏华电工21W118应急吸顶灯三雄极光中山振辉敏华电工吸顶灯2W+119单管T5应急支架三雄极光中山振辉敏华电工T528W120双管T5应急支架三雄极光中山振辉敏华电工T528W121单管T8应急支架三雄极光中山振辉敏华电工T836W122双管T8应急支架三雄极光中山振辉敏华电工T836W123236W应急格栅灯盘三雄极光中山振辉敏华电工T836W124228W应急格栅灯盘三雄极光中山振辉敏华电工T528W125应急筒灯5寸直螺三雄极光中山振辉敏华电工13W126应急筒灯5寸直螺三雄极光中山振辉敏华电工9W127应急金卤灯三雄极光中山振辉敏华电工50W未尽材料按相应档次 主要材料表安装部分 序号材料名称规格单位品牌备注1嵌入式可调筒灯详见灯具选型表套欧普雷士佛山照明2吊装可调筒灯详见灯具选型表套欧普雷士佛山照明定制5点光源LED灯详见灯具选型表m欧普雷士佛山照明发包人指定品牌范围6T5灯管详见灯具选型表套欧普雷士佛山照明21线型LED灯详见灯具选型表m欧普雷士佛山照明定制23吊装线型LED灯详见灯具选型表m欧普雷士佛山照明定制24表面固定式轨道灯详见灯具选型表套欧普雷士佛山照明发包人指定品牌范围27其余灯具详见灯具选型表套欧普雷士佛山照明28坐便器壁挂式连体式分体式综合详见图纸套TOTO科勒金牌发包人指定品牌范围29壁挂式坐便器支架详见图纸套TOTO科勒金牌30蹲便器详见图纸套TOTO科勒金牌31感应式小便器挂式落地式综合详见图纸套TOTO科勒金牌32台式面盆台上式台下式综合详见图纸套TOTO科勒金牌33拖把清洗池+龙头详见图纸套TOTO科勒金牌34洗脸盆详见图纸套TOTO科勒金牌38卫生间厕纸架详见图纸套TOTO科勒金牌40配管明配吊顶内 JDG2012详见图纸m英光华兴光华武陵源发包人指定品牌范围41配线 WDZBYJ25mm2WDZBYJ25mm2m鸽牌科宝泰山发包人指定品牌范围42配线 WDZBYJ4mm2WDZBYJ4mm2m鸽牌科宝泰山发包人指定品牌范围43配线 WDZNBYJ25mm2WDZNBYJ25mm2m鸽牌科宝泰山发包人指定品牌范围44配线 WDZNRYS225mm2WDZNBYJ25mm2m鸽牌科宝泰山发包人指定品牌范围45BA1 壁灯 LED 预留20W3000K详见灯具选型表套欧普雷士佛山照明发包人指定品牌范围46五孔插座详见选型表套TCL施耐德西蒙发包人指定品牌范围47防溅盒详见选型表套TCL施耐德西蒙发包人指定品牌范围50全铜截止阀 DN50DN50个埃美柯盾安杰克龙发包人指定品牌范围51PPR给水管 DN50冷水DN50m佛塑川路中财发包人指定品牌范围52PPR给水管 DN40冷水DN40m佛塑川路中财发包人指定品牌范围53PPR给水管 DN32冷水DN32m佛塑川路中财发包人指定品牌范围54PPR给水管 DN25冷水DN25m佛塑川路中财发包人指定品牌范围55PPR给水管 DN20冷水DN20m佛塑川路中财发包人指定品牌范围56PPR给水管 DN15冷水DN15m佛塑川路中财发包人指定品牌范围57PPR给水管 DN32热水DN32m佛塑川路中财发包人指定品牌范围58PPR给水管 DN25热水DN25m佛塑川路中财发包人指定品牌范围59PPR给水管 DN20热水DN20m佛塑川路中财发包人指定品牌范围60PPR给水管 DN15热水DN15m佛塑川路中财发包人指定品牌范围61PVCU排水管 DN150DN150m佛塑川路中财发包人指定品牌范围62PVCU排水管 DN100DN100m佛塑川路中财发包人指定品牌范围63PVCU排水管 DN75DN75m佛塑川路中财发包人指定品牌范围64PVCU排水管 DN50DN50m佛塑川路中财发包人指定品牌范围65不锈钢地漏个摩恩潜水艇九牧发包人指定品牌范围66清扫口DN100个摩恩潜水艇九牧发包人指定品牌范围67衣帽钩DSH43套摩恩潜水艇九牧发包人指定品牌范围68手机架套摩恩潜水艇九牧发包人指定品牌范围69给皂器DSE101EK套摩恩潜水艇九牧发包人指定品牌范围70芳香喷雾HJ4021套摩恩潜水艇九牧发包人指定品牌范围未尽材料按相应档次 主要材料设备品牌及规格参考表 序号名称规格型号单位品牌质量等级1镜面玻璃6mmm2台玻福耀金晶优2墙面砖300x600mm 白色m2马可波罗冠军东鹏优3地面砖600x600mmm2马可波罗冠军东鹏优4防滑地砖300300800800m2马可波罗冠军东鹏优515仿实木地板平口 610×92×18m2圣象大自然菲林格尔优6木质防静电地板600×600×30m2圣象大自然菲林格尔优7静电植绒地毯50050053m2山花海马优8白色人造石成品窗台板30mm厚m2广传石材旺溪石材生美优9装饰石材20厚m2广传石材旺溪石材生美优10芝麻白石材80080025m2广传石材旺溪石材生美优11浅色人造大理石25mmm2杜邦居雅士创盛优12米黄大理石20mmm2广传石材旺溪石材生美优13芝麻白石材60060025m2广传石材旺溪石材生美优14灰色白色人造石20mmm2杜邦居雅士创盛优15电梯间门槛石黑金沙石材25mmm2广传石材旺溪石材生美优16石材挡水20mmm2广传石材旺溪石材生美优17芝麻白石材60060025m2广传石材旺溪石材生美优186mm厚陶麻环保A级防火装饰板122024406m2帝龙陶野迪佳优198mm厚水泥纤维板122024408m2帝龙陶野迪佳优20米黄色墙布m2御秀舞彩洛可可优21浅色仿木纹抗倍特板二代成品隔断15厚30厚m2TATA美心梦天优22木质防火门成品m2TATA美心梦天优23钢质防火门甲级乙级m2TATA美心梦天优24铝合金推拉窗m2TATA美心梦天优25安全玻璃门15厚樘雷诺丽盛达海诺优26木踢脚板120mm150mm成品m福江福汉E1新高潮优27防尘漆kg立邦多乐士华润优28清水漆综合kg立邦多乐士华润优29乳胶漆kg立邦多乐士华润优30白色涂料kg立邦多乐士三棵树优31防锈漆kg立邦多乐士华润优32聚氨酯防水涂料kg立邦多乐士三棵树优33防火涂料kg立邦多乐士三棵树优34地毯胶垫m2福江福汉E1新高潮优3515阻燃板m2福江福汉E2新高潮优36木工板1520mm厚m2福江福汉E3新高潮优37100厚隔音棉m2福江福汉E4新高潮优38浅色木纹抗倍特板25厚m2福江福汉E5新高潮优39双层12mm纸面石膏板2440x1220xC12mmm2可耐福龙牌杰科优40阻燃皮革软包m2 HYPERlink httpswwwmaigoocombrand26814html o httpswwwmaigoocombrand26814html 金达莱博伦思艾丝纶优41扪布软包m2 HYPERlink httpswwwmaigoocombrand26814html o httpswwwmaigoocombrand26814html 金达莱博伦思艾丝纶优42胶合板m2福江福汉E1新高潮优43玻镁板基层15厚30厚m2福江福汉E2新高潮优44水泥纤维板基层10厚m2福江福汉E3新高潮优45木饰面胶合板m2福江福汉E4新高潮优46红榉木防火板m2福江福汉E5新高潮优47轻钢龙骨75×40×063m拉法基龙牌可耐福优48装配式U型轻钢龙骨m2拉法基龙牌可耐福优4912埃特板吊顶m2金邦吉喜真彩优50纸面石膏板9512mmm2可耐福龙牌杰科优51铝合金方板龙骨m2拉法基龙牌可耐福优52仿木纹铝单板2mmm2福江福汉E1新高潮优53仿红榉木铝单板面5020220m2福江福汉E1新高潮优54仿木纹铝方通m2拉法基龙牌可耐福优55中央空调套格力美的海尔优56热水系统套AO史密斯欧特OTT 阿里斯顿优 第五章 工程量清单 北碚区公共资源综合交易网httpjyzxbeibeigovcn网上 1 工程量清单说明 本工程量清单是根据招标文件中包括的有合同约束力的图纸以及建设工程工程量清单计价规范GB505002013房屋建筑与装饰工程工程量计算规范 GB508542013通用安装工程工程量计算规范GB508562013 2018年 重庆市建设工程工程量清单计价定额2018年重庆市建设工程工程量清单计价定额房屋建筑维修与加固工程等计价定额及配套文件说明中未尽事项应与此规范一致已说明的以本说明为准计量采用中华人民共和国法定计量单位 本工程量清单应与招标文件中的投标人须知通用合同条款专用合同条款技术标准和要求及图纸等一起阅读和理解 工程量清单中给出的工程量是估算量或暂定量是为投标报价确定的共同的基础不能作为最终结算与支付的依据实际工程计量和工程价款的支付应遵循合同条款的约定和第七章技术标准和要求的有关规定由承包人按本章11规定的计量方法以发包人或监理人认可的尺寸断面计量按工程量清单中所报的单价和总价及合同中另有规定的发包人或监理人同意的单价和总价计算支付额 2 投标报价说明 不管工程量是否列出工程量清单中的每一子目都应填报单价或总价且只允许有一个报价承包人未填报单价或总价的子目其费用应视为已包括在工程量清单中其他相关子目的单价和总价之中承包人必须按监理人指令完成工程量清单中未填报单价或总价的工程项目但不能得到额外的结算与支付 除非合同另有规定标价的工程量清单中的单价和总价均已包括了承包人为实施和完成合同工程所需的人工费施工机械使用费材料费企业管理费利润等费用以及合同文件中明示或暗示的应由承包人承担的所有责任义务和一般风险 按基准日期前的法律法规规定承包人因承包本合同工程缴纳的各种规费和一切税费均由承包人承担并包含在所报投标总价中 工程保险和第三者责任险应根据专用合同条款的规定执行 单价和总价应以人民币报价付款也按人民币支付 对工程施工和材料等的一般要求和说明未在工程量清单中完整重述或摘录在填报工程量清单的每个子目前应参见合同文件技术标准和要求及图纸的相关内容 工程量清单中所列工程量的变动不应降低和影响合同条款的效力也不应免除承包人按规定的标准进行施工和修复缺陷的责任 安全文明施工费用是专用于建设行政主管部门特别强制要求采取的安全文明施工的费用其内容计取标准和支付办法应按重庆市建设行政主管部门强制性规定渝建发201425号渝建发201635号渝建发2018195号文件执行并作为暂估价由发包人专项列入工程量清单表中仅作为投标报价的共同基础实际结算金额应按建设行政主管部门规定的标准和计算方式确定并按规定的支付方式支付 图纸中所列的工程数量表及数量汇总表仅是提供资料不是工程量清单的扩大或延伸当各部分和工程量清单所列数量不一致时以工程量清单所列数量作为报价的依据 授予合同前发现的算术错误将由发包人按评标办法313条规定的原则予以更正 暂列金额 工程量清单中给出的暂列金额子目投标人只需要直接将工程量清单中所列的暂列金额纳入投标总价并计取规费和税金不需要在工程量清单中所列的暂列金额以外再考虑任何其它费用包括在工程量清单中并指明为暂列金额的子目应按合同条款的规定由监理人指示和决定全部或部分使用或根本不予动用 3 其他说明 31投标人对本工程招标范围内的规定内容进行报价并结合工程环境因素和工程特点及风险企业自身经济实力自主报价 32投标报价应包括完成招标范围内工程项目的人工费机械费材料费管理费利润规费税金技术措施费成品保护配合费及风险费安全文明施工费政策性文件规定的所有费用招标人除此以外不支付其它费用 33工程计价 331 采用工程量清单计价编制依据以本招标文件合同条件工程量清单设计招标图纸国家技术和经济规范及标准建设工程工程量清单计价规范GB505002013市政工程工程量计算规范GB508572013重庆市建设工程工程量计算规则CQJLGZ2013重庆市建设工程工程量清单计价规则CQJJGZ20132018年重庆市仿古建筑工程计价定额2018年重庆市市政工程计价定额重庆市房屋修缮工程计价定额CQXSDE20182018年重庆市园林绿化工程计价定额2018年重庆市建设工程施工机械台班定额2018年重庆市建设工程施工仪器仪表台班定额2018年重庆市建设工程混凝土及砂浆配合比表及相关配套定额和文件以及投标人企业定额市场行情自主合理报价 332 其他 1投标报价应包含根据本招标文件所提供的工程量清单计算完成本工程设计施工图示工程内容施工的费用各分部分项清单子项报价应包括人工费材料费机械费管理费利润等除税金安全文明施工费措施费规费外的所有费用按照有关规定不再计取工程定额测定费 2本工程人工费调整由各投标人参照重庆市建设工程人工信息价并结合市场行情自主测算计入各分部分项综合单价中中标后不再调整 3本工程所需材料由各投标人参照近期重庆工程造价信息公布的信息价并结合市场行情及自身实力定价纳入投标报价内中标后不再调整本工程采用的主要材料和设备需满足合同中发包人推荐品牌的材料和设备表的约定要求 4工程余土外运弃置点由承包人根据现场实际情况自行考虑其费用已包含在投标报价中但工程实际弃土点和弃土运输线路需经发包人审批以书面批复为准工程借土由发包人统一调配若为甲供料承包人不得收取任何借土费用仅计取回填碾压费 5措施费按照招标人提供的措施费子目清单由各投标人结合自身情况自主报价结算时不作调整 6本项目采用工程量清单报价方式施工图所示招标范围内的清单综合单价不予调整属风险范围变更估价的原则①工程内容与投标报价的工程量清单中有相同的则按投标时的相同子项综合单价执行综合单价不予调整②当工程量清单报价中无变更工程项目但有类似项目的投标综合单价则参照报价中类似项目的投标综合单价进行计价③已标价工程量清单中无适用以及无类似子目的按照建设工程工程量清单计价规范GB505002013重庆市建设工程工程量清单计价规则CQJJGZ2013重庆市城乡建设委员会关于建筑业营业税改增值税调整建设工程计价依据的通知渝建发201635号重庆市城乡建设委员会关于适用增值税新税率调整建设工程计价依据的通知渝建发2018195号号重庆市住房和城乡建设委员会关于适用增值税新税率调整建设工程计价依据的通知渝建2019143号其中人工材料机械价格按重庆工程造价信息施工期间开工报告至竣工报告算术平均价调整重庆工程造价信息未有的材料价格以经业主认质核价为准 7投标人只有严格按招标人提供的工程量清单和本招标文件中提供的工程量清单报价表格式内所有项目进行了报价才能视为总体报价完整如出现漏项增项其投标文件做否决投标处理某一子项报价为零或报价空白则视为该子项报价已包含在其它子项报价内且中标后必须完成该子项工作内容 4 工程量清单格式 41本报价依据本工程投标须知和合同文件的有关条款进行编制 42工程量清单报价表中所填入的综合单价和合价均包括人工费材料费机械费管理费利润税金以及采用固定价格的工程所测算的风险金等全部费用 43措施项目报价表中所填入的措施项目报价包括采用的各种措施的费用 44其他项目报价表中所填入的其他项目报价包括工程量清单报价表和措施项目报价表以外的为完成本工程项目的施工所必须发生的其他费用 45本工程量清单报价表中的每一单项均应填写单价和合价对没有填写单价和合价的项目费用视为已包括在工程量清单的其他单价或合价之中 46本报价的币种为人民币 47投标人应将投标报价需要说明的事项用文字书写与投标报价表一并报送 48工程量清单中的分部分项工程项目综合单价分析表及施工技术措施项目综合单价分析表投标人无需提供纸质文件仅需提交电子文档 第六章 图纸 投标人自行在北碚区公共资源综合交易网htppjyzxbeibeigovcn 第七章 技术标准和要求 详见随招标文件一并发布的图纸资料 第八章 投标文件格式 目 录 一投标函部分 一投标函 二投标函附录 三法定代表人身份证明及授权委托书 四信用承诺书 二商务部分 已标价工程量清单含光盘 三资格审查资料 一法定代表人身份证明及授权委托书 二投标人基本情况表 三项目管理机构 四主要人员简历表 五信誉要求 六无在建承诺书 七人员配备标准承诺书格式自拟 八其他资料 四技术部分 一投标函部分 项目名称 投 标 文 件 投标函部分 投标人 盖单位公章 法定代表人或其委托代理人 签字或盖章 年 月 日 目 录 一投标函 二投标函附录 三法定代表人身份证明及授权委托书 四信用承诺书 一 投标函 招标人名称 1我方已仔细研究了 项目名称施工招标文件的全部内容愿意以人民币大写 ? 元的投标总报价其中安全文明施工费暂定金额为? ?? ? 元该工程项目经理为 总工期 日历天按合同约定实施和完成承包工程修补工程中的任何缺陷工程质量达到 验收合格标准 2我方承诺在投标有效期内不修改撤销投标文件 3随同本投标函提交投标保证金一份金额为人民币大写 ? 元 4如我方中标 1我方承诺在收到中标通知书后在中标通知书规定的期限内与你方签订合同 2随同本投标函递交的投标函附录属于合同文件的组成部分 3我方承诺按照招标文件规定向你方递交履约担保 4我方承诺在合同约定的期限内完成并移交全部合同工程 5我方在此声明所递交的投标文件及有关资料内容完整真实和准确且不存在第二章投标人须知第 143 项规定的任何一种情形 6 其他补充说明 投 标 人 盖单位公章 法定代表人或其委托代理人 签字或盖章 地址 网址 电话 传真 邮政编码 年 月 日 二 投标函附录 序号条款名称合同条款号约定内容备注1项目经理321姓名2工期 天数 日历天3缺陷责任期152年 投 标 人 盖单位公章 法定代表人或其委托代理人 签字或盖章 年 月 日 三 法定代表人身份证明及授权委托书 法定代表人身份证明 项目名称 投标人名称 单位性质 地址 成立时间 年 月 日 经营期限 姓名 性别 年龄 职务 系 投标人名称的法定代表人 特此证明 附法定代表人身份证第二代复印件 此处粘贴法定代表人身份证双面复印件  投标人 盖单位公章 年 月 日 授权委托书 本人 姓名系 投标人名称的法定代表人现委托 姓名为我方代理人代理人根据授权以我方名义签署澄清说明补正递交撤回修改 项目名称施工投标文件签订合同和处理有关事宜其法律后果由我方承担 委托期限 代理人无转委托权 附法定代表人身份证明 此处粘贴法定代表人身份证双面复印件  此处粘贴授权委托人身份证双面复印件 投 标 人 盖单位公章 法定代表人 签字或盖章 身份证号码 委托代理人 签字或盖章 身份证号码 年 月 日 注1法定代表人参加投标活动并签署文件的不需要授权委托书只需提供法定代表人身份证明原件非法定代表人参加投标活动及签署文件的除提供法定代表人身份证明原件外还须提供授权委托书原件 2在开标现场出具并提交法定代表人身份证明原件及授权委托书原件 四信用承诺书 信用承诺书 致招标人 我公司参与 工程名称投标现承诺如下 一根据重庆市招标投标条例我公司提交的投标文件无下列弄虚作假行为 1 利用伪造的或无效的资质证书营业执照安全生产许可证三类人员安全生产考核合格证书参加投标 2 伪造或虚报业绩 3 伪造主要技术人员或管理人员简历 4 虚报拟用于招标项目的机械设备 5 虚报财务状况 6 伪造公章印鉴或其它资料 二根据招标文件要求我公司无以下情况 1与招标人存在利害关系可能影响招标公正性的法人其他组织或者个人 2为本标段前期准备提供设计或咨询服务的但设计施工总承包的除外 3为本标段的监理人 4为本标段的代建人 5为本标段提供招标代理服务的 6与本标段的监理人或代建人或招标代理机构同为一个法定代表人的 7与本标段的监理人或代建人或招标代理机构相互控股或参股的 8与本标段的监理人或代建人或招标代理机构相互任职或工作的 9被责令停业的 10被暂停或取消投标资格的 11财产被接管或冻结的 12单位负责人为同一人或者存在控股管理关系的不同单位不得在同一标段中同时投标 在本工程投标至施工期间无论我公司是否为中标侯选人贵公司均可将我公司提交的投标文件直接送交或委托第三方进行鉴定经查实或经举报查实我公司存在以上任一行为或情况贵公司均可取消我单位中标资格或终止合同并不予退还投标保证金或按合同违约条款处理 投 标 人 盖单位公章 法定代表人 签字或盖章 日 期 年 月 日 二商务部分 项目名称 投 标 文 件 商务部分 投标人 盖单位公章 法定代表人或其委托代理人 签字或盖章 年 月 日 目 录 目录由投标人自行编制 已标价工程量清单 含电子光盘 三资格审查资料 项目名称 投 标 文 件 资格审查资料 投标人 盖单位公章 法定代表人或其委托代理人 签字或盖章 年 月 日 目 录 一法定代表人身份证明及授权委托书 二投标人基本情况表 三项目管理机构 四主要人员简历表 五信誉要求 六无在建承诺书 七人员配备标准承诺书格式自拟 八其他资料 一法定代表人身份证明及授权委托书 法定代表人身份证明 项目名称 投标人名称 单位性质 地址 成立时间 年 月日 经营期限 姓名 性别 年龄 职务 系 投标人名称的法定代表人 特此证明 附法定代表人身份证第二代复印件 此处粘贴法定代表人身份证双面复印件  投标人 盖单位公章 年 月 日 授权委托书 本人 姓名系 投标人名称的法定代表人现委托 姓名为我方代理人代理人根据授权以我方名义签署澄清说明补正递交撤回修改 项目名称施工投标文件签订合同和处理有关事宜其法律后果由我方承担 委托期限 代理人无转委托权 附法定代表人身份证明 此处粘贴法定代表人身份证双面复印件  此处粘贴授权委托人身份证双面复印件  投 标 人 盖单位公章 法定代表人 签字或盖章 身份证号码 委托代理人 签字或盖章 身份证号码 年 月 日 二投标人基本情况表 投标人名称注册地址邮政编码联系方式联系人电 话传 真网 址组织结构法定代表人姓名技术职称电话技术负责人姓名技术职称电话成立时间员工总人数企业资质等级 其中项目经理营业执照号高级职称人员注册资金中级职称人员开户银行初级职称人员账号技 工 经营范围备注 注按投标人须知前附表141项要求提交相应证明材料 三项目管理机构 项目管理机构组成表 职务姓名职称执业或职业资格证明备注证书名称级别证号专业养老保险 四主要人员简历表 姓 名年 龄学历职 称职 务拟在本合同任职毕业学校年毕业于 学校 专业主要工作经历时 间参加过的类似项目担任职务发包人及联系电话  五信誉要求 六无在建承诺书 招标人名称 我司在 项目名称中拟派的项目经理技术负责人主要管理人员未在在建工程任职招标人可对本承诺书内容进行复核若查实我司提交了虚假资料或招标过程中弄虚作假招标人有权取消我司中标资格同时不予退还我司投标保证金 特此承诺 投标人盖单位公章 法人代表或委托代理人签字或盖章 注重庆市外和市内施工企业均需提供本承诺书 七人员配备标准承诺书格式自拟 八其他资料 四技术部分 目 录 目录由投标人自行编制

版权所有:厨联科技 (c)2008-2022 CFSBCN All Rights Reserved

客户服务邮箱:350319542@cfsbcn.com 邮编:610000 蜀ICP备14006818号-4 联系电话:13880215230

成都地址:成都高新区府城大道西段399天府新谷10号楼17F