文一居家养老服务照料中心建设工程招标公告 2019-8-28
文一居家养老服务照料中心建设工程招标公告
一、工程情况
1、工程名称： 文一居家养老服务照料中心建设工程（招标编号：五常街道2019房建021），建设地点：余杭区五常街道。
2、工期：60日历天
3、审核后的价格：1708172元；下浮率：7％，合同价格：1588600元。
4、主要工程内容：施工图范围内的所有工程（具体以工程量清单为准）。
二、报名条件
1、企业资质：具备建筑装修装饰工程专业承包(新)贰级及以上或建筑装饰装修设计与施工一体化叁级及以上资质并具有足够资产及能力来履行合同的施工企业(限余杭区小额建设工程预选承包商名录企业；诚信制裁企业不得参与报名)
2、项目负责人资质：建筑工程二级及以上。
3、本项目无需报名，但在开标前须提供下列资料：（1）营业执照复印件加盖公章、资质证书复印件加盖公章；（2）安全生产许可证复印件加盖公章；（3）建造师证书原件；（4）开标会议的授权委托书原件和交易员证及交易员二代身份证原件。通过资格审查合格后进入开标，否则投标无效。
三、开标及报名时间、地点：
1、开标时间：2019年9月2日10时00分。
2、投标截止时间即开标时间：各投标人应在开标时间前递交相关资料及投标文件，逾期不予受理。
3、开标地点：杭州市余杭区五常街道办事处417会议室。
四、投标保证金：20000元。（区内企业可按《关于建设工程区内企业年度投标保证金一次性预缴办法的通知》（余建[2013]230号）文件相关规定执行。）账号等相关信息详见招标文件。
五、本招标不设立报名环节，采用资格后审。本工程招标公告和招标文件及招标文件澄清（答疑）纪要、招标文件修改补充通知在以下两个网站公开发布：
（1）杭州市余杭区公共资源交易网http://www.yhggzy.com.cn/（首页里的‘小额资源交易’栏）；
（2）杭州余杭政府门户网站 http://www.yuhang.gov.cn/（首页里的‘政府招标’栏中的‘招标公告’项）。
六、招标人：杭州余杭文一股份经济合作社
联系人：钱雁霏， 联系电话：13806509621
七、招标代理机构：大地工程咨询有限公司
联系人：陈敏， 联系电话：89162352。
二〇一九年八月二十七日
居家养老服务照料中心装修工程 工程 招 标 控 制 价 招标控制价 小写 1713898元 大写 壹佰柒拾壹万叁仟捌佰玖拾捌元整 招 标 人 中介机构 单位盖章 单位资质专用章 法定代表人
或其授权人 法定代表人
或其授权人 签字或盖章 签字或盖章 编 制 人 复 核 人 造价专业人员签字盖专用章 造价专业人员签字盖专用章 编制时间 复核时间 表 12 分部分项工程量清单及计价表号清单 单位工程及专业工程名称居家养老服务照料中心装修工程房屋建筑与装饰工程 第1页 共15页 序号 项目
编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位 工程量 综合单价
元 合价
元 其中 备注 人工费 机械费 管理费 土石方工程 1 010101003001 挖沟槽土方 厨房排水沟人工挖厨房排水沟深度15m以内土方类别根据现场踏勘自行考虑土方外运 m3 1319 2 010103001001 回填方 借土回填碾压夯实 m3 326 3 010507003002 电缆沟地沟 厨房排水沟
150厚碎石垫层干铺
2100厚C15混凝土垫层
3C25混凝土排水沟
42厚聚氨酯防水涂料
515厚11水泥砂浆结合层
610厚白色瓷砖 m 2516 砌筑工程 4 010402001001 砌块墙 120加气块隔墙胶泥砌筑 m3 8311 5 010402001002 砌块墙 240加气块隔墙胶泥砌筑 m3 788 6 010401012001 零星砌砖 一层楼梯间砖砌踏步125水泥砂浆砖砌踏步每步高160mm m3 076 混凝土及钢筋混凝土工程 7 010505003001 平板 拆除楼梯处混凝土现浇板C30商品混凝土 m3 193 8 010501001001 垫层 一层新砌加砌块砖墙基础垫层C15商品混凝土 m3 272 9 010501002001 带形基础 一层新砌加砌块砖墙基础C25商品混凝土 m3 544 10 010515001001 现浇构件钢筋 现浇构件圆钢筋 HPB300 直径mm以内18 t 2190 小额建设工程施工招标文件 明标抽签法 招标编号 五常街道2019房建021 工程名称文一居家养老服务照料中心建设工程 招标人 杭州余杭文一股份经济合作社盖章 法定代表人或其委托代理人 签字或盖章 招标代理机构 大地工程咨询有限公司 盖章 法定代表人或其委托代理人 签字或盖章 备案机关 五常街道小额公共资源交易中心 日期 2019年 8月 日 目 录 一前附表2 二投标须知4 三招标要求5 四评标方法和标准11 五工程款支付及结算12 六参照的法律法规及地方规定12 七联系方式13 八工程量清单预算另附19 一前附表 项号内 容说明与要求1工程名称文一居家养老服务照料中心建设工程招标人杭州余杭文一股份经济合作社2建设地点余杭区五常街道批准文号设计单位3建设规模本工程概算为200万元工程类别4承包方式包工包料本次招标投资额其中项目概算建安费200万元5质量标准合格符合工程施工质量验收规范标准质量要求合格6招标范围施工图范围内的工程标段划分 1 个标段7工期要求60日历天8资金来源100自筹9投标人资质等级凡列入杭州市余杭区小额建设工程预选承包商名录具备建筑装饰装修专业承包新贰级及以上或建筑装饰装修设计与施工一体化叁级及以上资质诚信制裁企业不得参与投标项目负责人资格建筑工程贰级及以上建造师10资格审查方法采用资格预审11投标有效期为60日历天从投标截止之日算起 项号内 容说明与要求12投标担保金额20000元截止时间2019年8月30日16时00分 招标人指定收款单位账户名称杭州市余杭区人民政府五常街道办事处保证金专户 账号201000223952528 开户银行余杭农村合作银行五常支行 要求报名企业在缴款单备注工程编号五常街道2018房建 保证金不收取现金及支票要求企业直接转账网银或电汇 无需到收款单位开收款收据以银行相关入账凭证复印件装订投标文件中 联系电话88733696 特别注明本账号拒收现金以现金缴款方式交付投标保证金的一律作无效标处理投标人在开标前须向招标代理机构缴纳资料费 已缴纳区本年度保证金的投标单位无需再次缴纳根据关于建设工程区内企业年度投标保证金一次性预缴办法的通知余建2013230号关于水利工程区内企业年度投标保证金一次性预缴办法的通知余林水水字2014171号关于余杭区小额建设工程参照执行区内企业年度保证金一次性预缴办法的通知余公资20141号文件相关规定执行招标文件及相关资料成本费图纸押金 元套13踏勘现场 投标预备会时间自行安排如有疑问请于 2019年9月 日 15时之前传真至 05718916235214投标函份数一份正本四份副本15投标文件递交地点及截止日期收件人招标人 地址杭州市余杭区五常街道办事处417会议室 时间2019年9月 2日10时00分止16开标会地址杭州市余杭区五常街道办事处417会议室 时间2019年9月 2日10时00分止17评标标准及方法明标抽签法18履约保证金履约保证金金额为合同总价的10水利工程项目履约保证金为合同总价的5 履约保证金缴纳形式转账支票汇票网银等招标人认可的其他形式不允许使用现金19投标保证金退还事项未中标单位于开标一周内由五常街道集中无息退还给缴纳的公司账户里中标单位凭施工合同副本原件经五常街道小额交易中心确认后无息退还如发现招标文件及其评标办法中存在含糊不清相互矛盾多种含义及歧视性不公正条款或违法违规中标价低于成本等内容时请在投标截止日二天前同时向招标人招标代理机构书面提出异议逾期不得再对招标文件的条款提出质疑 凡黑体标注部分为招标文件中规定的实质性要求 二投标须知 1本工程要求投标人资质等级为凡列入杭州市余杭区小额建设工程预选承包商名录具备建筑装饰装修专业承包新贰级及以上或建筑装饰装修设计与施工一体化叁级及以上资质诚信制裁企业不得参与投标项目负责人资格为建筑专业二级及以上建造师的施工企业参加投标 2为保证招标工作的严肃性和有序性投标人应在递交投标文件截止日期前提交一笔不少于本须知前附表第12项所规定数额的投标保证金2000元并作为其投标的一部分投标保证金交纳至招标人账户名称杭州市余杭区人民政府五常街道办事处保证金专户开户银行余杭农村合作银行五常支行银行账号201000223952528已缴纳区本年度保证金的投标单位无需再次缴纳根据关于建设工程区内企业年度投标保证金一次性预缴办法的通知余建2013230号关于水利工程区内企业年度投标保证金一次性预缴办法的通知余林水水字2014171号关于余杭区小额建设工程参照执行区内企业年度保证金一次性预缴办法的通知余公资20141号文件相关规定执行 3有下列情况者投标保证金不予退还 1投标人在投标有效期内撤回其投标文件 2投标截止时间后坚持要求对投标文件做实质性修改的 3接到中标通知书后拒绝签订合同 4中标人未能在招标文件规定时间内向招标人提交履约保证金 5投标人无故放弃中标的 4未中标候选人的投标保证金在中标通知书发出之日起5个工作日内予以退还不计利息中标人的投标保证金按有关规定签订合同并向小额公共资源交易备案后5个工作日内予以退还不计利息 5履约保证金在合同协议书签署后7日内递交具体内容根据有关规定在签订工程承包合同时明确 6招标人将按前附表第13项所述时间组织投标人对工程现场及周围环境进行踏勘或投标人自行安排时间到工程现场及周围环境进行踏勘以便投标人获取有关编制投标文件和签署合同所需的所有资料踏勘现场所发生的费用由投标人自己承担 7 报名单位不足三家将作废标 三招标要求 1 本工程采用包工包料包工期包质量包安全的形式工程造价结算方法如下 一分部分项工程量清单项目综合单价根据审核标底综合单价结算工程量按实调整同时调整后总价根据审核标底价按让利幅度同比例下浮施工期间如遇国家政策性调价市场材料价格发生变化等本工程均不予调整 二发包人提供的分部分项工程量清单项目漏项或非承包人原因的设计变更引起新的工程量清单项目其相应单价的确定方法为 1合同中已有适用工程项目单价的按合同中已有的单价确定调整后总价根据审核标底价按让利幅度同比例下浮 2合同中有类似工程项目单价的可以参照合同中类似项目的单价计算确定调整后总价根据审核标底价按让利幅度同比例下浮 3合同中没有适用或类似工程项目单价的可套用包括套用换算2010版浙江省现行预算定额并按照审核后的标底与中标价的优惠比例实行同比例优惠对不能套用包括套用换算的则由中标人与招标人双方共同编制补充定额由建设工程造价管理部门核准确定招标人在标底造价中明确的暂定价计入报价不得优惠暂定价指暂估制安价或主材暂定价部分签订合同后由甲乙双方共同采购定价且品牌须经甲方同意认可按实对暂定价调整不作优惠具体按财建2004369号文件执行 2本工程由中标单位实行总承包不得转包一旦发现转包者招标人有权终止承包合同并向施工单位索赔中标造价1的违约金本工程部分专业投标单位无资质或有资质但资质等级未达到该工程专业资质要求的允许分包但需征得建设方同意中标单位可以分包给具有相应资质的单位 3中标单位在投标文件中明确的项目负责人必须到位不能更换同时项目负责人必须在施工现场到岗到位并列入考核内容和甲方另行签订管理合同 4报价依据 1本工程标底采用一编一审制由招标人委托具有相应资质的工程造价咨询机构编制并由具有相应资质的审价咨询机构进行审核 2本工程的标底价为1708172元中标让利幅度为7中标价=标底价×1中标让利率即1588600元四舍五入为整数 3本工程标底编制审核依据 浙江省建筑工程预算定额2010版浙江省安装工程预算定额2010版浙江省市政工程预算定额2010版浙江省建设工程施工取费定额2010版施工图纸及有关文件规定 材料价格按照浙江省造价信息2019年第 8 期杭州市造价信息2018年第 8 期编制 5工期要求本工程工期要求为60日历天工期延误每天按中标造价的万分之 五 进行处罚最高不得超过中标造价的百分之 二 6工程质量标准 1本工程质量标准合格按国家现行施工验收规范标准进行验收 2本工程竣工验收结论报告由五方主体包括业主方监理方设计方勘测方施工方共同参与验收并盖章初评通过后方可到备案机关备案 7安全文明施工要求 1标底已按照计价实施细则的有关规定计价承包人必须严格遵守安全文明施工的操作规程完善相关措施做好自身的保险等工作 2本工程凡涉及治安市政市容环保交通计划生育所在地村民关系协调等发生的问题和费用均由施工单位负责解决并承担经济支出 8投标文件要求 1投标文件的语言及度量衡单位 a投标人与招标人之间对投标有关的所有往来通知函件和投标文件均使用中文投标人随投标文件提供的证明文件和资料可以为其它语言但必须附中文译文解释这些文件应以中文为准 b除技术规范另有规定外投标文件使用的度量衡单位均采用中华人民共和国法定计量单位 2投标文件组成投标承诺书投标人诚信承诺书工程结算承诺书安全生产许可证复印件加盖公章年度保证金预缴收据复印件或投标保证金发票复印件加盖公章建造师注册证书或建造师临时执业证书及B证复印件加盖公章其中投标文件一式五份正本一份副本四份正本和副本如有不一致之处以正本为准投标文件右上角须清楚注明正本或副本每份投标文件均应装订成册 3投标人应将投标文件密封在密封袋内投标密封袋的封口处应加盖法定代表人印章及法定单位公章并在密封袋上注明下列识别标志a招标编号b工程名称c投标人名称 4投标人应按前附表第15项所规定的地址并在投标截止时间前将投标文件密封送达投标地点招标人收到投标文件后应当向投标人出具标明签收人和签收时间的凭证并妥善保存投标文件在开标前任何单位和个人均不得开启投标文件在招标文件要求提交投标文件的截止时间后送达的投标文件为无效的投标文件招标人应当拒收 5投标文件的补充修改与撤回 a投标人在递交投标文件以后在规定的投标截止时间之前可以书面形式补充修改或撤回已提交的投标文件并通知招标人补充修改的内容为投标文件的成部分 b投标人的补充修改或撤回通知应按本须知有关规定密封标志和递交并在投标文件密封袋上清楚标明补充修改或撤回字样 c在投标截止时间以后不得补充修改投标文件 6投标截止期满后招标人收到的投标文件少于法定数的招标人将依法重新组织招标 7投标文件有下列情形之一的招标人不予受理 a逾期送达的或者未送达指定地点的 b未按招标文件要求密封的 8投标文件有下列情况作无效标书处理 a数据书写不清难以辨认或涂改后未盖单位公章 b未按招标文件要求做出承诺的 c投标承诺书未盖公章或法定代表人未盖印章或签字的 d投标文件未按要求填写或密封的 e投标人提交的投标文件资料不齐全或没有使用招标文件所提供的全部格式表格可以按同样格式扩展 f 投标文件附有招标人不能接受的条件 g 项目负责人有其他中标尚未开工或在建工程 h 不符合招标文件中规定的其它实质性要求的 9开标 1本招标工程招标人按照本须知前附表第16项所规定的时间和地点公开举行开标会议并邀请所有投标人代表参加开标会议 2各投标人的法定代表人或授权本公司交易员必须参加开标会议 如参加开标的是法定代表人必须随带以下资料1营业执照副本原件资质证书原件2安全生产许可证原件3建筑工程贰级及以上建造师证原件4法定代表人本人二代身份证原件5企业组织机构代码证复印件加盖公章否则作投标无效处理 如参加开标的是本公司交易员必须随带以下资料1营业执照副本原件资质证书原件2安全生产许可证原件3建筑工程贰级及以上建造师证原件4开标会议的授权委托书原件附件2和交易员证及交易员二代身份证原件5企业组织机构代码证复印件加盖公章否则作投标无效处理 3投标人应参加开标会议人员未准时参加开标会议的作无效标处理 4开标程序开标会议由招标人或招标代理公司主持 a由招标人或招标代理公司按核验顺序查验各投标人应到会代表身份 b由投标人或者其集体推选的代表检查投标文件的密封情况 c经确认无误后由有关工作人员当众拆封宣读投标人名称投标价格和投标文件的其他主要内容 d由招标人对投标文件进行符合性审查 10其他要求 1施工现场用水用电施工便道由施工单位自行解决费用自理 2招标人与中标人将于中标通知书发出之日起530日内按照招标文件和中标人的投标文件签订书面建设工程施工合同招标人和中标人不得再行订立背离合同实质性内容的其他协议 3施工单位必须做好与有关专业管线单位的配合工作 4本工程由招标人小额公共资源交易领导小组处理招标中有异议的问题 5订立书面合同30日内中标人应当将合同送小额公共资源交易中心备案 6订立书面合同后7天内中标单位须提供详细的施工方案经业主认可后方可施工 7若因投标人未对审核后标底的成本进行测算等自身原因放弃中标或不在规定时间内签订合同或不能履行合同的招标单位有权禁止其5个月内在本镇街行政区域从事小额投标业务同时将相关违约行为上报行业主管部门再作进一步处罚 四评标方法和标准 1本工程采用明标抽签法具体方法如下 1宣布经符合性审查后最终有效投标人名单及抽签规则 2确定所有有效投标人的序号及其代表的号球 3由招标人或投标人代表实施实施抽签 2抽签规则 15名以下投标人实行一轮抽签 实施一轮抽签抽出3名中标候选人分别为第一中标候选人第二中标候选人和第三中标候选人 2610名投标人实行二轮抽签 第一轮抽出5名投标人第二轮抽出3名中标候选人 310名以上投标人实行三轮抽签 第一轮抽出8名投标人第二轮抽出5名投标人最后一轮抽出3名中标候选人 3招标人应当确定排序第一的中标候选人为中标人排序第一的中标候选人放弃中标因不可抗力提出不能履行合同或文件规定应当提交履约保证金而在规定的期限内未能提交的招标人可以确定排名第二的中标候选人为中标人以此类推 五工程款支付及结算 1关于付款周期的约定 ①按月或形象进度在经过监理和业主审核后的实际完成的计量款的70支付进度款不含新增工程量 ②工程竣工经验收合格后支付至不超过合同价扣除甩项工程的80含预付款 ③经结算审计后支付至审定金额的95剩余的5作为工程质量保修金保修期为两年余款5保修期满后付清若为水利工程项目的本条款更改为经结算审计后支付至审定金额的975剩余的25作为工程质量保修金 ④工程变更必须按相关文件报批经批准的工程变更若单笔费用超出10万元时可按期预支付该笔工程变更价款的50 2当发生工程设计变更或出现工程量清单错误时需经发包单位监理单位承包单位设计单位签证同意工程量按实调整工程结算中单价按以下方法确定 发包人提供的工程量清单项目错误或设计变更引起工程量变化或暂定综合单价的项目其相应单价的确定方法为 1审定标底价中有类似工程项目单价的参考报价中类似项目的单价计算确定按照审定标底价与中标价的优惠比例实行同比例优惠 2审定标底价中没有类似工程项目单价的可套用包括套用换算2010版浙江省现行预算定额并按照审定标底价与中标价的优惠比例实行同比例优惠材料价格有信息价的参照开标当期信息价没有信息价的由承包人进行上报发包人组织市场询价并进行签证主材价对不能套用包括套用换算的则由招标人组织市场询价并进行签证综合单价仅计取农民工工伤保险和税金 3如果施工期间主要材料人工价格有异常波动情况本工程均不予调整 4工程结算应在所有竣工资料递交招标人后符合要求的予以竣工结算 六参照的法律法规及地方规定 工程质量保修按国务院令第279号建设工程质量管理条例执行本招标文件未尽事宜均按现行招标投标法建设部第89号令七部委令第12号30号等国家省区的工程建设施工招投标等的有关规定执行 七联系方式 建设单位杭州余杭文一股份经济合作社 联系人钱雁霏 联系电话13806509621 招标代理大地工程咨询有限公司 联系人陈敏 联系电话057189162352 合同条款格式 使用住房和城乡建设部国家工商行政管理总局 制定的建设工程施工合同示范文本 GF20130201 第一部分 合同协议书 发包人全称???? ?? ? ? ? 承包人全称???? ??? ? ? 根据中华人民共和国合同法中华人民共和国建筑法及有关法律规定遵循平等自愿公平和诚实信用的原则双方就 工程施工及有关事项协商一致共同达成如下协议 一工程概况 1工程名称??????????? ???? 2工程地点???????????? ??? 3工程立项批准文号????????? ?? 4资金来源?????????????? ? 5工程内容?????????????? ? 群体工程应附承包人承揽工程项目一览表附件1 6工程承包范围 ?????????????????????? ? ?????????????????????? ?? 二合同工期 计划开工日期?????年???月???日 计划竣工日期?????年???月???日 工期总日历天数?????天工期总日历天数与根据前述计划开竣工日期计算的工期天数不一致的以工期总日历天数为准 三质量标准 工程质量符合?????????????????标准 四签约合同价与合同价格形式 1签约合同价为 人民币大写 ? 元 其中 1安全文明施工费 人民币大写 ? 元 2材料和工程设备暂估价金额 人民币大写 ? 元 3专业工程暂估价金额 人民币大写 ? 元 4暂列金额 人民币大写 ? 元 2合同价格形式??? ? ? 五项目经理 承包人项目经理??? ? ? 六合同文件构成 本协议书与下列文件一起构成合同文件 1中标通知书 2投标函及其附录 3专用合同条款及其附件 4通用合同条款 5技术标准和要求 6图纸 7经审核的预算标底 8其他合同文件 在合同订立及履行过程中形成的与合同有关的文件均构成合同文件组成部分 上述各项合同文件包括合同当事人就该项合同文件所作出的补充和修改属于同一类内容的文件应以最新签署的为准专用合同条款及其附件须经合同当事人签字或盖章 七承诺 1发包人承诺按照法律规定履行项目审批手续筹集工程建设资金并按照合同约定的期限和方式支付合同价款 2承包人承诺按照法律规定及合同约定组织完成工程施工确保工程质量和安全不进行转包及违法分包并在缺陷责任期及保修期内承担相应的工程维修责任 3发包人和承包人通过招投标形式签订合同的双方理解并承诺不再就同一工程另行签订与合同实质性内容相背离的协议 八词语含义 本协议书中词语含义与第二部分通用合同条款中赋予的含义相同 九签订时间 本合同于 年 月 日签订 十签订地点 本合同在 签订 十一补充协议 合同未尽事宜合同当事人另行签订补充协议补充协议是合同的组成部分 十二合同生效 本合同自 生效 十三合同份数 本合同一式 份均具有同等法律效力发包人执 份承包人执 份 发包人 公章 承包人 公章 法定代表人或其委托代理人 法定代表人或其委托代理人 签字 签字 组织机构代码? ?? 组织机构代码? ? 地 址 ??????? 地 址???? ?? ? 邮政编码 ????? ? 邮政编码???????? 法定代表人? ? 法定代表人? ? 委托代理人?? 委托代理人?? 电 话???????? 电 话???????? 传 真???????? 传 真??????? ? 电子信箱 电子信箱???????? 开户银行??????? 开户银行???????? 账 号????? ? 账 号???????? 第二部分 通用合同条款略 第三部分 专用合同条款 1 一般约定 11 词语定义 111合同 11110其他合同文件包括 施工组织设计施工组织 HYPERlink httpbaikebaiducomview14417htm t Cdocuments20and20SettingsAdministrator桌面blank 设计是用来指导 HYPERlink httpbaikebaiducomview1094820htm t Cdocuments20and20SettingsAdministrator桌面blank 施工项目全过程各项活动的技术经济和组织的综合性文件 112 合同当事人及其他相关方 1124监理人 名 称????????? ???? ? 资质类别和等级???????? ? ? ?? 联系电话???????? ??? ??? 电子信箱?????????? ???? 通信地址????? ????? ???? 1125 设计人 名 称??????????? ?? ? 资质类别和等级?????? ???? ? ? 联系电话???????? ? ???? ? 电子信箱?????????? ? ? 通信地址????? ??????? ?? 113 工程和设备 1137 作为施工现场组成部分的其他场所包括 ??????? ? 1139 永久占地包括 ? ? ?? ? 11310 临时占地包括 ?? ?? ? 13法律 适用于合同的其他规范性文件 14 标准和规范 141适用于工程的标准规范包括1按通用条款约定 142 发包人提供国外标准规范的名称 发包人提供国外标准规范的份数 发包人提供国外标准规范的名称 143发包人对工程的技术标准和功能要求的特殊要求? ? ???? ? 15 合同文件的优先顺序 合同文件组成及优先顺序为 1合同协议书 2中标通知书 3投标函及其附录 4专用合同条款及其附件 5通用合同条款 6技术标准和要求 7图纸 8经审核的预算标底 9其他合同文件 ①施工组织设计 ②其他 16 图纸和承包人文件 161 图纸的提供 发包人向承包人提供图纸的期限????? ????? 发包人向承包人提供图纸的数量??????? ??? 发包人向承包人提供图纸的内容??????? ??? 164 承包人文件 需要由承包人提供的文件包括???? 承包人提供的文件的期限为??? ??? ? ? ??? 承包人提供的文件的数量为??????? ?? 承包人提供的文件的形式为??? ???? ???? 发包人审批承包人文件的期限??? ?? ? ???? 165 现场图纸准备 关于现场图纸准备的约定??? ?? ?? ??? 17 联络 171发包人和承包人应当在? 天内将与合同有关的通知批准证明证书指示指令要求请求同意意见确定和决定等书面函件送达对方当事人 172 发包人接收文件的地点??? ???? ? ?? 发包人指定的接收人为??? ?? ? ? ? 承包人接收文件的地点??? ???? ?? 承包人指定的接收人为??? ???? ?? 监理人接收文件的地点??? ???? ? ? 监理人指定的接收人为??? ???? ? ? 110 交通运输 1101 出入现场的权利 关于出入现场的权利的约定?? ? ??????? ?? ? 1103 场内交通 关于场外交通和场内交通的边界的约定??? ? 关于发包人向承包人免费提供满足工程施工需要的场内道路和交通设施的约定??? ??? ???????? ? ? 1104超大件和超重件的运输 运输超大件或超重件所需的道路和桥梁临时加固改造费用和其他有关费用由 承担 本工程的超大件 本工程的超重件 111 知识产权 1111关于发包人提供给承包人的图纸发包人为实施工程自行编制或委托编制的技术规范以及反映发包人关于合同要求或其他类似性质的文件的著作权的归属? ??? 关于发包人提供的上述文件的使用限制的要求 1112 关于承包人为实施工程所编制文件的著作权的归属 ???? ? ??? 关于承包人提供的上述文件的使用限制的要求?? ??? ??? ? 1114 承包人在施工过程中所采用的专利专有技术技术秘密的使用费的承担方式除发包人指明外承包人在施工过程中所采用的专利专有技术技术秘密的使用费包含在合同价款内 113工程量清单错误的修正 出现工程量清单错误时是否调整合同价格 是 允许调整合同价格的工程量偏差范围 调整合同价格的修正时间 2 发包人 发包人应根据工程所需配备发包人代表同时配备12名相关人员到岗履职 22 发包人代表 发包人代表 姓 名????????? ??? ? ? 身份证号??????? ?? ??? ? 职 务???????? ????? ? 联系电话?? ????? ???? ?? ? 电子信箱???? ??? ??? ??? ? 通信地址???????? ????? ? 发包人对发包人代表的授权范围如下???? ??? 24 施工现场施工条件和基础资料的提供 241 提供施工现场 关于发包人移交施工现场的期限要求??? 242 提供施工条件 关于发包人应负责提供施工所需要的条件包括 ??? 25 资金来源证明及支付担保 发包人提供资金来源证明的期限要求?? 发包人是否提供支付担保?? ?? 发包人提供支付担保的形式?? ? 3 承包人 31 承包人的一般义务 5承包人提交的竣工资料的内容 承包人需要提交的竣工资料套数 承包人提交的竣工资料的费用承担 承包人提交的竣工资料移交时间 承包人提交的竣工资料形式要求 6承包人应履行的其他义务?? ?? 32 项目经理 321 项目经理 姓 名???????? ? ???? ? 身份证号???????? ? ???? ? 建造师执业资格等级??????? ???? ? 建造师注册证书号????????????? ? 建造师执业印章号????????????? ? 安全生产考核合格证书号?????????? ? 联系电话???????? ?? ??? ? 电子信箱???????? ????? ? 通信地址???????? ????? ? 承包人对项目经理的授权范围如下??????????? 关于项目经理每月在施工现场的时间要求 ??? ? 承包人未提交劳动合同以及没有为项目经理缴纳社会保险证明的违约责任 ?? ?? ?? ?? 项目经理未经批准擅自离开施工现场的违约责任 ? 323 承包人擅自更换项目经理的违约责任 1承包人确需更换项目经理的继任项目经理注册执业资格管理经验的约定 2承包人擅自更换项目经理的违约责任 ? 324 承包人无正当理由拒绝更换项目经理的违约责任 ? 33 承包人人员 331 承包人提交项目管理机构及施工现场管理人员安排报告的期限 ?? 332 承包人需更换主要施工管理人员的继任人员的数量注册执业资格管理经验的约定 333 承包人无正当理由拒绝撤换主要施工管理人员的违约责任 ? ? ?? 334 承包人主要施工管理人员离开施工现场的批准要求 ? 335承包人擅自更换主要施工管理人员的违约责任 ?? 承包人主要施工管理人员擅自离开施工现场的违约责任 ?? ?? 35 分包 351 分包的一般约定 禁止分包的工程包括?? 主体结构关键性工作的范围?? 352分包的确定 允许分包的专业工程包括?? 其他关于分包的约定 354 分包合同价款 关于分包合同价款支付的约定 ?? 36 工程照管与成品半成品保护 承包人负责照管工程及工程相关的材料工程设备的起始时间 37 履约担保 承包人是否提供履约担保 承包人提供履约担保的形式金额及期限的 4 监理人 41监理人的一般规定 关于监理人的监理内容 关于监理人的监理权限 关于监理人在施工现场的办公场所生活场所的提供和费用承担的约定 42 监理人员 总监理工程师 姓 名????????? ???? ? 职 务????????? ???? ? 监理工程师执业资格证书号?????? ? 联系电话???????????? ? ? 电子信箱???????? ????? ? 通信地址???????? ????? ? 关于监理人的其他约定???? ??? ? 44 商定或确定 在发包人和承包人不能通过协商达成一致意见时发包人授权监理人对以下事项进行确定 1 2 3 5 工程质量 51 质量要求 511 特殊质量标准和要求 关于工程奖项的约定 53 隐蔽工程检查 532承包人提前通知监理人隐蔽工程检查的期限的约定 监理人不能按时进行检查时应提前 小时提交书面延期要求 关于延期最长不得超过 小时 6 安全文明施工与环境保护 61安全文明施工 611 项目安全生产的达标目标及相应事项的约定施工现场按照建筑施工安全检查标准JGJ592011评定达到合格标准 614 关于治安保卫的特别约定 关于编制施工场地治安管理计划的约定 615 文明施工 合同当事人对文明施工的要求 1遵守地方政府和有关部门对施工场地交通环卫安全和施工噪音等管理规定并办理相关审批手续 2承包人应采取有效措施尽量减小尘土和噪音污染需要进行夜间作业时应经有关部门批准 3其他 4上述手续办理费用约定如下 616 关于安全文明施工费支付比例和支付期限的约定按以下第1种方式约定 ① 视相关措施的落实情况与进度款同期支付 ② 其他 7 工期和进度 71 施工组织设计 711 合同当事人约定的施工组织设计应包括的其他内容 712 施工组织设计的提交和修改 承包人提交详细施工组织设计的期限的约定合同签订后 天内提供详细施工组织设计施工方案和进度计划 发包人和监理人在收到详细的施工组织设计后确认或提出修改意见的期限 72 施工进度计划 722 施工进度计划的修订 发包人和监理人在收到修订的施工进度计划后确认或提出修改意见的期限 73 开工 731 开工准备 关于承包人提交工程开工报审表的期限 关于发包人应完成的其他开工准备工作及期限 关于承包人应完成的其他开工准备工作及期限 732开工通知 因发包人原因造成监理人未能在计划开工日期之日起 天内发出开工通知的承包人有权提出价格调整要求或者解除合同 74 测量放线 741发包人通过监理人向承包人提供测量基准点基准线和水准点及其书面资料的期限 75 工期延误 751 因发包人原因导致工期延误 7因发包人原因导致工期延误的其他情形 ①重大设计变更引起的工期延误 ②其他 752 因承包人原因导致工期延误 因承包人原因造成工期延误逾期竣工违约金的计算方法为 因承包人原因造成工期延误逾期竣工违约金的上限 76 不利物质条件 不利物质条件的其他情形和有关约定 1施工场地周围地下管线 2地下障碍物和污染物 3邻近建筑物构筑物的保护要求 4其他 77异常恶劣的气候条件 发包人和承包人同意以下情形视为异常恶劣的气候条件 79 提前竣工的奖励 792提前竣工的奖励 8 材料与设备 84材料与工程设备的保管与使用 841发包人供应的材料设备的保管费用的承担 86 样品 861 样品的报送与封存 需要承包人报送样品的材料或工程设备样品的种类名称规格数量要求 88 施工设备和临时设施 881 承包人提供的施工设备和临时设施 关于修建临时设施费用承担的约定 9 试验与检验 91试验设备与试验人员 912 试验设备 施工现场需要配置的试验场所 施工现场需要配备的试验设备 施工现场需要具备的其他试验条件 93材料工程设备和工程的试验和检验 试验检测单位资质条件约定 试验检测单位选择约定 试验检测费用约定 94 现场工艺试验 现场工艺试验的有关约定 10 变更 101变更的范围 关于变更的范围的约定按通用合同条款约定 104 变更估价 1041 变更估价原则 关于变更估价的约定 当发生工程设计变更或出现工程量清单错误时需经发包单位监理单位承包单位设计单位签证同意工程量按实调整工程结算中单价按以下方法确定 发包人提供的工程量清单项目错误或设计变更引起工程量变化或暂定综合单价的项目其相应单价的确定方法为 1审定标底价中有类似工程项目单价的参考报价中类似项目的单价计算确定按照审定标底价与中标价的优惠比例实行同比例优惠 2审定标底价中没有类似工程项目单价的可套用包括套用换算2010版浙江省现行预算定额并按照审定标底价与中标价的优惠比例实行同比例优惠材料价格有信息价的参照开标当期信息价没有信息价的由承包人进行上报发包人组织市场询价并进行签证主材价对不能套用包括套用换算的则由招标人组织市场询价并进行签证综合单价仅计取农民工工伤保险和税金 3如果施工期间主要材料人工价格有异常波动情况本工程均不予调整 其他 105承包人的合理化建议 监理人审查承包人合理化建议的期限 发包人审批承包人合理化建议的期限 承包人提出的合理化建议降低了合同价格或者提高了工程经济效益的奖励的方法和金额为 107 暂估价 暂估价材料和工程设备的明细详见附件11暂估价一览表 1071 依法必须招标的暂估价项目 对于依法必须招标的暂估价项目的确认和批准采取第 种方式确定 1072 不属于依法必须招标的暂估价项目 对于不属于依法必须招标的暂估价项目的确认和批准采取第 种方式确定 第3种方式承包人直接实施的暂估价项目 承包人直接实施的暂估价项目的约定 108 暂列金额 合同当事人关于暂列金额使用的约定 11 价格调整 111 市场价格波动引起的调整 市场价格波动是否调整合同价格的约定 不调整 因市场价格波动调整合同价格采用以下第 种方式对合同价格进行调整 第1种方式采用价格指数进行价格调整 关于各可调因子定值和变值权重以及基本价格指数及其来源的约定 第2种方式采用造价信息进行价格调整 2关于基准价格的约定 专用合同条款①承包人在已标价工程量清单或预算书中载明的材料单价低于基准价格的专用合同条款合同履行期间材料单价涨幅以基准价格为基础超过 时或材料单价跌幅以已标价工程量清单或预算书中载明材料单价为基础超过 时其超过部分据实调整 ②承包人在已标价工程量清单或预算书中载明的材料单价高于基准价格的专用合同条款合同履行期间材料单价跌幅以基准价格为基础超过 时材料单价涨幅以已标价工程量清单或预算书中载明材料单价为基础超过 时其超过部分据实调整 ③承包人在已标价工程量清单或预算书中载明的材料单价等于基准单价的专用合同条款合同履行期间材料单价涨跌幅以基准单价为基础超过± 时其超过部分据实调整 第3种方式采用政策性文件进行价格调整 政府投资工程因市场价格波动引起的调整按以下第 种方式约定执行 一按余建2011285号文和余建2012269号文执行 二其他 其中 1风险范围及幅度的约定 1人工费的风险幅度 6 2材料价格的风险幅度 10 2材料价款动态调整结算方式采用以下第 种方式约定 1按时间进度分段结算 2按工程形象部位目标分段结算 3竣工后一次性结算 12 合同价格计量与支付 121 合同价格形式 1单价合同 综合单价包含的风险范围 1应由承包人承担的工料机在投标编制期或预算书编制期与合同实施期间所发生的市场价格波动 2其他 风险费用的计算方法 风险范围以外合同价格的调整方法 1市场价格波动引起的调整按本合同111约定 2总价合同 总价包含的风险范围 风险费用的计算方法 风险范围以外合同价格的调整方法 3其他价格方式 122 预付款 1221 预付款的支付 预付款支付比例或金额 预付款支付期限 预付款扣回的方式 1222 预付款担保 承包人提交预付款担保的期限 预付款担保的形式为 123 计量 1231 计量原则 工程量计算规则 1 实行工程量清单计价的工程项目其工程量的计算规则应按国家标准工程量计算规范及省级行业主管部门颁布的补充规定执行 2不实行工程量清单计价的工程项目工程量的计算规则应按省市行业主管部门颁布的各专业工程定额的工程量计算规则执行 1232 计量周期 关于计量周期的约定 1233 单价合同的计量 关于单价合同计量的约定 1234 总价合同的计量 关于总价合同计量的约定 1235总价合同采用支付分解表计量支付的是否适用第1234 项总价合同的计量约定进行计量 1236 其他价格形式合同的计量 其他价格形式的计量方式和程序 124 工程进度款支付 1241 付款周期 关于付款周期的约定 1242 进度付款申请单的编制 关于进度付款申请单编制的约定 1243 进度付款申请单的提交 1单价合同进度付款申请单提交的约定 2总价合同进度付款申请单提交的约定 3其他价格形式合同进度付款申请单提交的约定 1244 进度款审核和支付 1监理人审查并报送发包人的期限 发包人完成审批并签发进度款支付证书的期限 2发包人支付进度款的期限 发包人逾期支付进度款的违约金的计算方式 1246 支付分解表的编制 2总价合同支付分解表的编制与审批 3单价合同的总价项目支付分解表的编制与审批 13 验收和工程试车 131 分部分项工程验收 1312监理人不能按时进行验收时应提前 小时提交书面延期要求 关于延期最长不得超过 小时 132 竣工验收 1322竣工验收程序 关于竣工验收程序的约定 发包人不按照本项约定组织竣工验收颁发工程接收证书的违约金的计算方法 1325移交接收全部与部分工程 承包人向发包人移交工程的期限 发包人未按本合同约定接收全部或部分工程的违约金的计算方法为 承包人未按时移交工程的违约金的计算方法为 133 工程试车 1331 试车程序 工程试车内容 1单机无负荷试车费用由 承担 2无负荷联动试车费用由 承担 1333 投料试车 关于投料试车相关事项的约定 136 竣工退场 1361 竣工退场 承包人完成竣工退场的期限 14 竣工结算 141 竣工付款申请 承包人提交竣工付款申请单的期限 竣工付款申请单应包括的内容 142 竣工结算审核 发包人审批竣工付款申请单的期限 发包人完成竣工付款的期限 关于竣工付款证书异议部分复核的方式和程序 144 最终结清 1441 最终结清申请单 承包人提交最终结清申请单的份数 承包人提交最终结算申请单的期限 1442 最终结清证书和支付 1发包人完成最终结清申请单的审批并颁发最终结清证书的期限 2发包人完成支付的期限 15 缺陷责任期与保修 152缺陷责任期 缺陷责任期的具体期限 153 质量保证金 关于是否扣留质量保证金的约定 1531 承包人提供质量保证金的方式 质量保证金采用以下第 种方式 1质量保证金保函保证金额为 2 的工程款 3其他方式 1532 质量保证金的扣留 质量保证金的扣留采取以下第 种方式 1在支付工程进度款时逐次扣留在此情形下质量保证金的计算基数不包括预付款的支付扣回以及价格调整的金额 2工程竣工结算时一次性扣留质量保证金 3其他扣留方式 关于质量保证金的补充约定 154保修 1541 保修责任 工程保修期为 1543 修复通知 承包人收到保修通知并到达工程现场的合理时间 16 违约 161 发包人违约 1611发包人违约的情形 发包人违约的其他情形 1612 发包人违约的责任 发包人违约责任的承担方式和计算方法 1因发包人原因未能在计划开工日期前7天内下达开工通知的违约责任 2因发包人原因未能按合同约定支付合同价款的违约责任 3发包人违反第101款变更的范围第2项约定自行实施被取消的工作或转由他人实施的违约责任 4发包人提供的材料工程设备的规格数量或质量不符合合同约定或因发包人原因导致交货日期延误或交货地点变更等情况的违约责任 5因发包人违反合同约定造成暂停施工的违约责任 6发包人无正当理由没有在约定期限内发出复工指示导致承包人无法复工的违约责任 7其他 1613 因发包人违约解除合同 承包人按1611项发包人违约的情形约定暂停施工满 天后发包人仍不纠正其违约行为并致使合同目的不能实现的承包人有权解除合同 162 承包人违约 1621 承包人违约的情形 承包人违约的其他情形 1622承包人违约的责任 承包人违约责任的承担方式和计算方法 1623 因承包人违约解除合同 关于承包人违约解除合同的特别约定 发包人继续使用承包人在施工现场的材料设备临时工程承包人文件和由承包人或以其名义编制的其他文件的费用承担方式 17 不可抗力 171 不可抗力的确认 除通用合同条款约定的不可抗力事件之外视为不可抗力的其他情形17级以上的地震 2日降雨量达到200毫米以上3 其他非发包人承包人双方责任造成的爆炸水灾社会动乱对以上几种形式应以造成灾害和影响施工为准 以下不可预见因素等同于不可抗力①余杭区级以上人民政府发文内容涉及工程并足以造成发包人无法履行或按约定时间履行合同约定义务的②虽未发文但余杭区政府以上领导在媒体或公开场合口头指令涉及工程并足以造成发包人无法履行或按约定时间履行合同约定义务的 174 因不可抗力解除合同 合同解除后发包人应在商定或确定发包人应支付款项后 天内完成款项的支付 18 保险 181 工程保险 关于工程保险的特别约定 183 其他保险 关于其他保险的约定 承包人是否应为其施工设备等办理财产保险 187 通知义务 关于变更保险合同时的通知义务的约定 20 争议解决 203 争议评审 合同当事人是否同意将工程争议提交争议评审小组决定 2031 争议评审小组的确定 争议评审小组成员的确定 选定争议评审员的期限 争议评审小组成员的报酬承担方式 其他事项的约定 2032 争议评审小组的决定 合同当事人关于本项的约定 204仲裁或诉讼 因合同及合同有关事项发生的争议按下列解决方式中第 种方式解决争议 1提交 仲裁委员会申请仲裁 2依法向 人民法院起诉 21其他补充事项的约定 合同生效后10日内承包方向发包方支付合同价10的履约保证金履约担保书金额其中 20为安全文明施工保证金20为项目经理及主要施工技术人员保证金20为工程工期保证金20为工程质量保证金20为工程竣工资料在合同约定的时间内报送的保证金合同签订后进场前发包人支付承包人10的备料款 附件 协议书附件 附件1承包人承揽工程项目一览表 专用合同条款附件 附件2发包人供应材料设备一览表 附件3工程质量保修书 附件4主要建设工程文件目录 附件5承包人用于本工程施工的机械设备表 附件6承包人主要施工管理人员表 附件7分包人主要施工管理人员表 附件8履约担保格式 附件9预付款担保格式 附件10支付担保格式 附件11暂估价一览表 工程质量保修书 发包人全称 承包人全称 发包人和承包人根据中华人民共和国建筑法和建设工程质量管理条例经协商一致就 工程全称签订工程质量保修书 一工程质量保修范围和内容 承包人在质量保修期内按照有关法律规定和合同约定承担工程质量保修责任 质量保修范围包括地基基础工程主体结构工程屋面防水工程有防水要求的卫生间房间和外墙面的防渗漏供热与供冷系统电气管线给排水管道设备安装和装修工程以及双方约定的其他项目具体保修的内容双方约定如下 二质量保修期 根据建设工程质量管理条例及有关规定工程的质量保修期如下 1地基基础工程和主体结构工程为设计文件规定的工程合理使用年限 2屋面防水工程有防水要求的卫生间房间和外墙面的防渗为 年 3装修工程为 年 4电气管线给排水管道设备安装工程为 年 5供热与供冷系统为 个采暖期供冷期 6住宅小区内的给排水设施道路等配套工程为 年 7其他项目保修期限约定如下 质量保修期自工程竣工验收合格之日起计算 三缺陷责任期 工程缺陷责任期为 个月缺陷责任期自工程竣工验收合格之日起计算单位工程先于全部工程进行验收单位工程缺陷责任期自单位工程验收合格之日期起算 四质量保修责任 1属于保修范围内容的项目承包人应当在接到保修通知之日起7天内派人保修承包人不在约定期限内派人保修的发包人可以委托他人修理 2发生紧急事故需抢修的承包人在接到事故通知后应当立即到达事故现场抢修 3对于涉及结构安全的质量问题应当按照建设工程质量管理条例的规定立即向当地建设行政主管部门和有关部门报告采取安全防范措施并由原设计人或者具有相应资质等级的设计人提出保修方案承包人实施保修 4质量保修完成后由发包人组织验收 五保修费用 保修费用由造成质量缺陷的责任方承担 六双方约定的其他工程质量保修事项 工程质量保修书由发包人承包人在工程竣工验收前共同签署作为施工合同附件其有效期限至保修期满 发包人公章 ? ?? 承包人公章? ? 地 址 ??????? 地 址?????? ? 法定代表人签字?? 法定代表人签字?? 委托代理人签字?? 委托代理人签字?? 电 话???????? 电 话???????? 传 真???????? 传 真??????? ? 开户银行??????? 开户银行???????? 账 号????? ? 账 号???????? 邮政编码 ?????? 邮政编码???????? 廉政责任书 根据有关工程建设廉政建设的规定为做好工程建设中的党风廉政建设保证工程建设高效优质保证建设资金的安全和有效使用以及投资效益以下简称甲方与承包人以下简称乙方特订立如下合同 第一条甲乙双方的权利和义务 一严格遵守党和国家有关法律法规及建设部的有关规定 二严格执行工程施工合同文件自觉按合同办事 三双方的业务活动坚持公开公正诚信透明的原则除法律认定的商业秘密和合同文件另有规定之外不得损害国家和集体利益违反工程建设管理规章制度 四建立健全廉政制度开展廉政教育设立廉政告示牌公布举报电话监督并认真查处违法违纪行为 五发现对方在业务活动中有违反廉政规定的行为有及时提醒对方纠正的权利和义务 六发现对方严重违反本合同义务条款的行为有向其上级有关部门举报建议给予处理并要求告知处理结果的权利 第二条甲方的义务 一甲方及其工作人员不得索要或接受乙方的礼金有价证券和贵重物品不得在乙方报销任何应由甲方或个人支付的费用等 二甲方工作人员不得参加乙方安排的超标准宴请和娱乐活动不得接受乙方提供的通讯工具交通工具和高档办公用品等 三甲方及其工作人员不得要求或者接受乙方为其住房装修婚丧嫁娶活动配偶子女的工作安排以及出国出境旅游等提供方便等 四甲方工作人员的配偶子女不得从事与甲方工程有关的材料设备供应工程分包劳务等经济活动等 五甲方及其工作人员不得以任何理由向乙方推荐分包单位不得要求乙方购买合同外的材料和设备 乙方义务 一乙方不得以任何理由向甲方及其工作人员行贿或馈赠礼金有价证券贵重礼品 二乙方不得以任何名义为甲方及其工作人员报销应由甲方单位或个人支付的任何费用 三乙方不得以任何理由安排甲方工作人员参加超标准宴请及娱乐活动 四乙方不得为甲方单位和个人购置或提供通讯工具交通工具和高档办公用品等 违约责任 一甲方及其工作人员违反本合同第一二条按管理权限依据有关规定给予党纪政纪或组织处理涉嫌犯罪的移交司法机关追究刑事责任给乙方单位造成经济损失的应予以赔偿 二乙方及其工作人员违反本合同第一三条按管理权限依据有关规定给予党纪政纪或组织处理给甲方单位造成经济损失的应予以赔偿情节严重的甲方建议工程建设主管部门给予乙方一至三年内不得进入其主管的工程建筑市场的处罚 第五条 双方约定 本合同由双方或双方上级单位的纪检监察机关负责监督由甲方或甲方上级单位的纪检监察机关约请乙方或乙方上级单位纪检监察机关对本合同履行情况进行检查提出在本合同规定范围内的裁定意见 第六条 本合同有效期为甲乙双方签署之日起至该工程项目竣工验收后止 本合同作为工程施工合同的附件与工程施工合同具有同等的法律效力经合同双方签署立即生效 本合同甲乙双方各执一份送交双方监督单位一份 甲方单位盖章 乙方单位盖章 法定代表人 法定代表人 年 月 日 年 月 日 甲方监督单位盖章 乙方监督单位盖章 工程施工安全协议书 为贯彻安全第一预防为主方针明确双方的安全责任确保施工中人身和设备安全根据国家有关法律法规经双方协商就 建设业主单位 以下简称甲方与施工单位 以下简称乙方特签订本协议书 第一条 甲方安全责任 1在开工前甲方应向区安全监督管理部门办理相关安全手续 2甲方应要求乙方制定施工安全措施在开始施工前报甲方备案 3甲方有协助乙方搞好安全生产防火管理以及督促检查的义务甲方有权检查督促乙方执行有关安全生产方面的工作规定对乙方不符合安全文明施工的行为进行制止纠正并发出安全整改通知书直至清退出场 4甲方委托监理单位负责与乙方联系安全生产方面的工作 5甲方有权对乙方参与施工的人员进行安全技术知识和安全工作规程的抽考 6乙方在施工中发生的安全事故甲方有责任负责调查统计上报乙方在施工中如发生国务院特别重大事故调查程序暂行规定所规定的特大事故甲方有权督促乙方立即通知当地政府和公安部门要求派人保护现场并有权要求乙方提供事故调查书面结论及处理意见 7甲方不得要求乙方违反安全管理规定进行施工因甲方原因导致的事故由甲方承担责任 8发生以下情况停工整顿因停工造成的违约责任由乙方承担 1人身伤亡事故 2发生施工机械生产主设备严重损坏事故 3发生场内火灾事故 4发生违章作业冒险作业不听劝阻的 5施工现场脏乱差不能满足安全和文明施工要求的 第二条 乙方安全责任 乙方作为工程项目的承包单位对工程施工过程中发生的人身伤害设备损坏事故承担安全责任乙方应切实履行以下安全责任 1乙方所提供的承包工程要求的相关资质证明材料应真实合法有效 2乙方必须贯彻执行国家有关安全生产的法律法规必须制定相应的安全管理制度并严格执行 3现场施工应遵守国家和地方关于劳动安全劳务用工法律法规及规章制度保证其用工的合法性乙方必须按国家有关规定为施工人员进行人身保险配备合格的劳动防护用品安全用具 4施工期间乙方应设有专职安监人员 5乙方一切施工活动必须编制安全施工措施施工前对全体施工人员进行全面的安全技术交底并在整个施工过程正确完整地执行无措施或未交底严禁布置施工 6乙方用于本工程项目的施工机械工器具及安全防护用具的数量和质量必须满足施工需要并经有资质检验单位检验符合安全规定乙方对因使用工器具不当所造成的人员伤害及设备损坏负责 7开工前乙方应组织全体施工人员进行安全教育并将参加安全教育人员名单包括临时增补或调换人员与考试成绩报给甲方备案特种作业人员必须有有关部门核发的合格有效的上岗资格证书 8开工前乙方应组织人员对施工区域作业环境及使用甲方提供的设施设备工器具等进行检查确认符合安全要求一经开工就表示乙方已确认施工现场作业环境设施设备工器具符合安全要求并处于安全状态 9乙方应在施工范围装设临时围栏或警告标志不得超越指定的施工范围进行施工禁止无关人员进入施工现场 10乙方施工过程中需使用电水源应事先与甲方取得联系不得私拉乱接中断作业或遇故障应立即切断有关开关 11乙方施工过程中应做到工完料尽场地清确保安全文明施工 12乙方必须接受甲方的监督检查对甲方提出的安全整改意见必须及时整改 13乙方施工过程中发生人生伤亡设备事故或危及生产运行的不安全情况应立即报告甲方并积极配合调查 14乙方应执行国务院特别重大事故调查程序暂行规定企业职工伤亡事故报告和处理规定对人员在施工中发生的人身伤亡事故还必须立即用电话电传或电报等向事故所在地的政府安全管理部门公安部门工会报告按规定组织调查处理并由乙方统计上报如发生国务院特别重大事故调查程序暂时规定所规定的特大事故还应立即通知当地政府公安部门并要求派人保护现场 15乙方应将事故调查组的事故调查报告及乙方事故处理意见提交甲方备案 第三条 甲乙双方联系方式及响应时间甲乙双方应以工作联系单传真电传等书面形式送达对方双方在接到对方的书面联系时应于12小时内予以响应 第四条 施工安全保证金 施工安全保证金为合同价的2包含于履约保证金乙方不单独提交乙方在施工过程中未发生人身重伤和设备及以上事故于工程竣工验收后将履约保证金全额退还若施工过程中发生下列有乙方责任的安全事故扣除相应数额的安全保证金 1发生人身死亡事故和设备重大事故扣除全部安全保证金 2发生人身重伤事故和设备事故扣除50安全保证金 3乙方人员发生违章行为的经济处罚按处罚规定从安全保证金内扣除 第五条 违约责任 1由于甲方或乙方责任造成对方或第三方的人身伤害设备损坏等财产损失由责任方承担相应责任并赔偿对方或第三方因此造成的全部损失 2合同履行中发现乙方提供的有关资质材料无效甲方有权解除合同并由乙方承担由此造成的一切损失 3发现乙方现场作业人员有违章行为的比照甲方有关安全生产奖惩规定对甲方职工相类似的违章行为应扣款数额承担相应的违约金 4乙方未设置安监人员未能正确全面执行安全技术措施施工组织设计施工人员未掌握本工程项目特点及施工安全措施用于本工程项目的施工机械工器具及安全防护用品不满足施工需要甲方有权要求乙方立即停工整改由此引起的后果及损失由乙方承担 5乙方对甲方提出的安全整改意见不及时整改的每逾期一天乙方按200元至1000元天承担违约责任 6施工过程中发生人身伤亡和设备事故有隐瞒行为的除接受政府有关部门处理外过错方应承担5000元至10000元次的违约责任 第六条 本协议执行过程中如发生争议由双方协商调解解决若经协商调解不能解决争议的任何一方可以向当地人民法院提起诉讼 第七条 本协议作为工程建设施工合同的附件与工程建设施工合同具有同等法律效力 第八条 本协议有效期限自该工程项目开工之日起至该工程项目竣工验收合格之日止 第九条 本协议经双方法定代表人签字盖章后生效 甲方??盖章????????????乙方??盖章 法定代表人??????????????法定代表人 地 址??????????????地 址 签订时间 附件1 投 标 承 诺 书 致招标人 我方决定参加贵方招标编号为 的 工程的抽签竞标并完全接受贵方招标文件中的所有内容为此我方作出如下承诺 1我方同意接受贵方提出的本工程的中标价为公布标底下浮 即 元并同意中标后按照贵方招标文件要求与贵方签订工程承包合同 2一旦我方中标我方保证在 日历天内完成并移交本工程质量达到 标准 3一旦我方中标我方保证派出合格的项目管理班子组织本工程的实施参加本工程投标的项目负责人为 资格等级 证号 4一旦我方中标我方保证按招标文件要求向贵方递交经贵方认可的履约担保 5一旦我方中标我方保证在中标后 七 天内编制完成本工程实施的施工组织设计报贵方认可并放弃因施工组织设计造成的工程造价变更的索赔权利 6我方保证严格按照经贵方认可的施工组织设计组织施工 7我方保证严格执行有关法律法规规章规范性文件的规定决不挂靠转包违法分包 8我方保证对在工程实施过程中发生的设计变更和根据需要增加的工程项目严格按照双方合同的有关规定计量和计价并保证接受贵方要求完成变更或增加的所有工程内容 9我方若违反上述承诺之一的愿承担一切责任并接受有关处罚 承诺人盖章 承诺人的法定代表人 印章或签字 年 月 日 附件2 授 权 委 托 书 开标现场查验时使用 本授权委托书声明我 姓名 系 投标人名称 法定代表人现授权委托 投标人名称 的 姓名 为我公司参加 工程投标活动的授权委托代理人在代理范围内产生的民事法律责任由我单位承担 代理人无转委托权特此委托 代理期限自 年 月 日至 年 月 日止 本委托书应与受托人身份证件一并出示 代理人 签字性别 年龄 身份证号码 职务 投标人 盖章 法定代表人 签字或盖章 授权委托日期 年 月 日 附件3 投标人诚信承诺书 招标人 我单位在参加组织的 项目的招投标活动中郑重承诺如下 1我方申报的所有资料都是真实准确完整的 2我方无资质挂靠或参与串标围标及抬标情形项目负责人注册建造师无其他中标尚未开工或在建工程 3我方没有被各级行政主管部门做出停止市场行为的处罚 4若我方中标将严格按照规定及时与建设单位签订合同 5若我方中标将严格按照投标文件所承诺的报价质量工期投标方案项目负责人等内容组织实施 若我方违反上述承诺隐瞒提供虚假资料或不按照招标文件要求组织实施被贵方发现或被他人举报查实无条件接受 五常街道小额公共资源交易管理办公室作出的取消投标资格中标资格不良行为记录的处罚对造成的损失任何法律和经济责任完全由我方负责 投标人名称盖公章 法定代表人签字或盖章或授权代理人签名 日期 年 月 日 附件4 工程结算承诺书 招标人 若我单位中标承建 项目并郑重承诺若我方编制的工程结算包括变更造价核减额超过5的工程结算包括变更审核追加费用以超过5以外的核减额为基数按5计算由我单位支付由你单位从应付我单位的工程款中扣缴 该工程为政府性投资项目我方同意按国家造价管理及余杭区政府性投资管理的有关规定以招标人委托的审计中介机构或区政府投资审计中心或区财政局审定的工程结算与我方办理最终价款结算手续 投标人名称盖公章 法定代表人签字或盖章或授权代理人签名 日期 年 月 日 七工程量清单预算另附 PAGE PAGE 15 文一居家养老服务照料中心建设工程 工程 招 标 工 程 量 清 单 招 标 人 单位盖章 法 定 代 表 人 签字或盖章 中 介 机 构 盖单位公章及资质专用章 法 定 代 表 人 签字或盖章 编 制 人 造价专业人员签字及盖执业专用章 复 核 人 造价专业人员签字及盖执业专用章 编 制 时 间 建设工程预算书 工程名称 文一居家养老服务照料中心建设工程 工程总价 1713898元 编制盖章 审核盖章 编制单位大地工程咨询有限公司 编制日期2019年 8月 13 日 文一居家养老服务照料中心建设工程 工程 招 标 控 制 价 招标控制价 小写 1713898元 大写 壹佰柒拾壹万叁仟捌佰玖拾捌元整 招 标 人 中介机构 单位盖章 单位资质专用章 法定代表人
或其授权人 法定代表人
或其授权人 签字或盖章 签字或盖章 编 制 人 复 核 人 造价专业人员签字盖专用章 造价专业人员签字盖专用章 编制时间 复核时间 预算编制说明
工程名称文一居家养老服务照料中心建设工程
工程概况 工程名称 文一居家养老服务照料中心建设工程 二招标范围 施工图纸内的建筑及安装内容 三编制依据 房屋建筑与装饰工程工程量清单计价规范GB508542013 浙江省建设工程工程量清单计价指引 浙江省通用安装工程预算定额2018版 浙江省房屋建筑与装饰工程预算定额2018版 招标人提供的施工图纸及招标范围划分文件 招标文件 项目特征未特别注明之处应参照现行施工规范及规程考虑 本工程量清单项目特征中未全部注明的有关技术指标与参数应结合设计意图和施工图要求及有关规定进行报价 其他相关文件 四工程质量达到相关规范的合格标准 五工期要求按招标文件规定 六施工要求详见招标文件 七安全生产文明施工和和环境保护建设工程质量检验试验费规费民工工伤保险的要求 1安全文明施工费的取费基数为人工费+机械费投标报价总额不得低于按照浙江省建设工程施工取费定额2018版规定的相关弹性费率下限值及浙建站计201364号文件规定计算所需费用即最低费率为建筑装修工程514安装工程639 2企业管理费中应包括施工企业现场监控现场临时宿舍取暖降温城市维护建设税教育费附加及地方教育附加费用以及施工企业对建筑以及材料构件和建筑安装物进行一般鉴定检查所发生的检验试验费等相关费用为保障工程质量和安全企业管理费报价不得低于关于发布营改增后浙江省建设工程施工取费费率的通知浙建站定201623号规定的对应专业工程企业管理费弹性费率下限建筑工程1137安装工程1629乘以20的计算值建筑工程2274安装工程3258同时投标人必须对企业管理费中所包含的施工企业的现场监控现场临时宿舍取暖降温城市维护建设税教育费附加及地方教育附加费用在相应的清单明细表中表25进行单独费用报价分析 3规费中排污费社保费公积金取费基数为人工费+机械费取费费率为建筑装修工程2792安装工程3063本规费不包含危险作业意外伤害保险费危险作业意外伤害保险费由投标人根据项目实际情况自行决定是否报价若未报价视作优惠处理 4税金按市区工程计取费率为9 八其他具体说明 土建部分 经设计回复本工程中楼地面装饰大理石花岗岩为楼梯面层装饰采用黄金麻花岗岩 经设计回复本工程二楼整体面层抬高150mm 经设计回复本工程拆除楼梯处板厚为120mm 经设计回复本工程装修为图纸71轴至76轴 经设计回复本工程旧墙面铲除后仅贴瓷砖处考虑水泥砂浆抹灰 经设计回复本工程一层楼梯外新做坡道不考虑面层贴面 本工程不包含家电家具窗帘装饰画及厨房用具等 品牌表仅提供给甲方作为参考最终品牌由甲方决定 安装部分 经设计回复给水管从水表处开始计入排水管算至外墙15米处 经设计回复2层卫生间给水管支管系统图中有阀门而平面图没有按系统图考虑 经设计回复洗衣机和厨房设备均不计入本次清单招标范围 经设计回复电源总柜1AMZ进线由变电所配电屏引来由于变电所配电屏位置不明确进线电缆ZRYJV4120+70SC100CT长度按100米考虑具体工程量按实结算 经设计回复厨房电源总柜1APCF由变电所配电屏引来由于变电所配电屏位置不明确进线电缆ZRYJV4120+70SC100CT长度按100米考虑具体工程量按实结算 经设计回复厨房电源总柜1APCF预留热水器插座长度平面图中未画出按10米考虑 经设计回复双电源配电箱ESL1由变电所配电屏引来由于变电所配电屏位置不明确进线电缆ZRYJV4120+70SC100CT长度按100米考虑具体工程量按实结算 经设计回复应急照明智能控制器1TY1通信干线NHRVSP215mm?SC20引入位置不明确长度按100米考虑具体工程量按实结算 经设计回复应急照明智能控制器1TY1系统图出线规格为NHRVS2254mm?SC20经设计回复按NHRVS225mm?SC20计入 经设计回复照明分箱1AL室外广告用电预留长度平面图中未画出按10米考虑 经设计回复二层照明平面图中无图例按1200300格栅灯计入 经设计回复二层照明平面图中无图例按300300格栅灯计入 经设计回复二层照明平面图中无图例按单管荧光灯计入 经设计回复应急照明平面图中和均无图例分别按楼层显示灯和多信息复合灯计入 经设计回复本次清单消防报警管线引自原有线路从与原有管线交接处开始计入 经设计回复消防报警平面图中无图例按广播隔离器计入 经设计回复会议系统中吸顶音箱专用音频线按 ZRRVVP205计入 经设计回复空调铜管规格平面图未标注由厂家深化设计本次清单暂按项目特征描述考虑 工程量清单编制说明
工程名称文一居家养老服务照料中心建设工程
一工程概况 1工程名称文一居家养老服务照料中心建设工程 2工程概况 文一居家养老服务照料中心建设工程施工内容有原墙面楼梯等拆除工程新做地面墙面天棚等建筑工程管线电器等安装工程 二工程编制范围 1施工图范围内建筑工程安装工程具体以清单为准 三工程量清单编制依据 房屋建筑与装饰工程工程量清单计价规范GB508542013 浙江省建设工程工程量清单计价指引 浙江省通用安装工程预算定额2018版 浙江省房屋建筑与装饰工程预算定额2018版 招标人提供的施工图纸及招标范围划分文件 招标文件 项目特征未特别注明之处应参照现行施工规范及规程考虑 本工程量清单项目特征中未全部注明的有关技术指标与参数应结合设计意图和施工图要求及有关规定进行报价 其他相关文件 四工程质量工期材料施工等要求 1工程质量合格 2工期详见招标文件要求 3具体材料施工要求详见施工图及招标文件技术规范中具体要求 五安全生产文明施工和环境保护建设工程质量检验试验费规费民工工伤保险的要求 1安全文明施工费用必须充分保证投标单位应根据关于建筑业实施营改增后浙江省建设工程计价规则调整的通知建建发2016144号及关于发布营改增后浙江省建设工程施工取费费率的通知浙建站定201623号的相关规定投标报价不得低于本通知中公布费率的下限按市区一般工程工程计取取费基数均为人工费+机械费具体如下建筑装修工程514安装工程639 2排污费社保费公积金以人工费+机械费为取费基数具体如下建筑装修工程2792安装工程3063以上费率中未包含危险作业意外伤害保险费该部分费用由投标人自行考虑计入总价内 3建设工程农民工工伤保险费用为分部分项工程量清单费用+措施项目清单费+其他项目清单费+排污费社保费公积金+危险作业意外伤害保险费×0122计取 4企业管理费中应包括施工企业现场监控现场临时宿舍取暖降温城市维护建设税教育费附加及地方教育附加费用以及施工企业对建筑以及材料构件和建筑安装物进行一般鉴定检查所发生的检验试验费等相关费用为保障工程质量和安全企业管理费报价不得低于关于发布营改增后浙江省建设工程施工取费费率的通知浙建站定201623号规定的对应专业工程企业管理费弹性费率下限建筑工程1137安装工程1629乘以20的计算值建筑工程2274安装工程3258同时投标人必须对企业管理费中所包含的施工企业的现场监控现场临时宿舍取暖降温城市维护建设税教育费附加及地方教育附加费用在相应的清单明细表中表25进行单独费用报价分析 5税金按照关于增值税调整后我省建设工程计价依据增值税税率及有关计价调整的通知浙建建发201992号规定文件报价费用不得竞争具体如下取费基数为税前工程造价费率为9 六措施项目 1施工用水电总承包提供接口用水用电施工自行解决水电费施工方承担 2所有措施项目内容投标单位可根据施工方案补充本清单范围内凡属组织措施费项目费用和技术措施费项目中的以项为单位的清单项目费用请自行考虑 3根据现有施工场地及随着施工进度出现的一切实际情况投标人应充分考虑必须发生和可能发生的费用如材料设备的存储堆放二次搬运保管水平运输垂直运输如构件过大施工电梯无法运输临时设施租用垃圾清运夜间施工赶工措施与总包及其他分包工程之间的协调配合土建安装精装等多工种多家单位交叉施工等产生的费用作为措施费用单独报价未在总报价中体现或不完全体现的视作该项费用已含在总报价中 4所有建筑垃圾需及时清理外运不得随意堆放不得影响其他工程施工所需费用计入措施费中 七其他说明 土建部分 经设计回复本工程中楼地面装饰大理石花岗岩为楼梯面层装饰采用黄金麻花岗岩 经设计回复本工程二楼整体面层抬高150mm 经设计回复本工程拆除楼梯处板厚为120mm 经设计回复本工程装修为图纸71轴至76轴 经设计回复本工程旧墙面铲除后仅贴瓷砖处考虑水泥砂浆抹灰 经设计回复本工程一层楼梯外新做坡道不考虑面层贴面 本工程不包含家电家具窗帘装饰画及厨房用具等 品牌表仅提供给甲方作为参考最终品牌由甲方决定 安装部分 经设计回复给水管从水表处开始计入排水管算至外墙15米处 经设计回复2层卫生间给水管支管系统图中有阀门而平面图没有按系统图考虑 经设计回复洗衣机和厨房设备均不计入本次清单招标范围 经设计回复电源总柜1AMZ进线由变电所配电屏引来由于变电所配电屏位置不明确进线电缆ZRYJV4120+70SC100CT长度按100米考虑具体工程量按实结算 经设计回复厨房电源总柜1APCF由变电所配电屏引来由于变电所配电屏位置不明确进线电缆ZRYJV4120+70SC100CT长度按100米考虑具体工程量按实结算 经设计回复厨房电源总柜1APCF预留热水器插座长度平面图中未画出按10米考虑 经设计回复双电源配电箱ESL1由变电所配电屏引来由于变电所配电屏位置不明确进线电缆ZRYJV4120+70SC100CT长度按100米考虑具体工程量按实结算 经设计回复应急照明智能控制器1TY1通信干线NHRVSP215mm?SC20引入位置不明确长度按100米考虑具体工程量按实结算 经设计回复应急照明智能控制器1TY1系统图出线规格为NHRVS2254mm?SC20经设计回复按NHRVS225mm?SC20计入 经设计回复照明分箱1AL室外广告用电预留长度平面图中未画出按10米考虑 经设计回复二层照明平面图中无图例按1200300格栅灯计入 经设计回复二层照明平面图中无图例按300300格栅灯计入 经设计回复二层照明平面图中无图例按单管荧光灯计入 经设计回复应急照明平面图中和均无图例分别按楼层显示灯和多信息复合灯计入 经设计回复本次清单消防报警管线引自原有线路从与原有管线交接处开始计入 经设计回复消防报警平面图中无图例按广播隔离器计入 经设计回复会议系统中吸顶音箱专用音频线按 ZRRVVP205计入 经设计回复空调铜管规格平面图未标注由厂家深化设计本次清单暂按项目特征描述考虑 PAGE 3 PAGE 2 材料品牌汇总表
序号
名 称
品牌选择
等级
备注
10
木龙骨木工板木饰面板
兔宝宝千年舟莫干山或同等及以上品牌原厂产品要求达到环保E0级不含子品牌
优等品
20
油漆涂料乳胶漆环保E0级
多乐士圣丹立邦或同等及以上品牌原厂产品要求达到环保E0级不含子品牌
优等品
30
轻钢龙骨石膏板
圣戈班杰科可耐福拉法基龙牌或同等及以上品牌
优等品
40
地砖墙面砖
诺贝尔冠军亚细亚或同等及以上品牌
优等品
50
玻璃原厂原片
南玻杭玻浙玻瑞丰西溪或同等及以上品牌
优等品
60
木门
名盛木门兔宝宝木门美心TATA或同等及以上品牌
优等品
70
五金件门锁
顶固GMT百隆或同等及以上品牌
优等品
80
铝扣板
奥普奥华顶上或同等及以上品牌
优等品
90
木质吸音板
五羊广州林轩上海丽音广东或同档次及以上品牌
优等品
100
铝板
阿姆斯壮乐思龙阿鲁克邦或同等及以上品牌
优等品
110
防水涂料
上海东方雨虹上海月皇上海格雷斯德国威达上海分公司或同等及以上品牌
优等品
120
抗倍特板
富美家威盛亚明骏或同等及以上品牌
优等品
130
钢管
湖州金洲上海劳动天津利达河北华歧或同等及以上品牌
优等品
140
钢塑复合给水管镀锌钢管
湖州金洲上海劳动天津利达河北华歧或同等及以上品牌
优等品
150
钢管
湖州金洲上海劳动天津利达河北华歧或同档次及以上品牌
优等品
160
UPVC排水管材塑料管
中财公元伟星或同档次及以上品牌
优等品
170
高密度聚乙烯管
中财公元伟星或同档次及以上品牌
优等品
180
阀门
春江华电威域渤海正丰或同档次及以上品牌
优等品
190
水泵设备
南方熊猫带控制柜凯泉或同档次及以上品牌
优等品
200
消火栓箱
杭州金盾杭州信达四川川消或同档次及以上品牌
优等品
210
消防喷淋头
杭州金盾杭州信达四川川消或同档次及以上品牌
优等品
220
电线管
天一武陵远勤得或同档次及以上品牌
优等品
230
电线电缆
浙江万马永通协力元通或同档次及以上品牌
优等品
240
配电箱柜体
杭开鸿雁正泰德力西或同档次及以上品牌
优等品
250
配电箱内元器件
杭开鸿雁正泰德力西或同档次及以上品牌
优等品
260
开关插座
杭开鸿雁正泰德力西或同档次及以上品牌
优等品
270
桥架
远大恒光活顺或同档次及以上品牌
优等品
280
应急照明
浙江台谊敏华电工三雄极光或同档次及以上品牌
优等品
290
室内照明灯具
欧普雷士三极雄光或同档次及以上品牌
优等品
300
消防风机设备
浙江之江风机浙江上虞专用风机舜风上虞沃尔特或同档次及以上品牌
优等品
310
风阀风口消声设备
天丰久恩之江或同档次及以上品牌
优等品
320
摄像机
浙江大华海康索尼或同档次及以上品牌
优等品
330
液晶监视器
TCL三星索尼或同档次及以上品牌
优等品
340
会议系统
大华索尼松下三星或同档次及以上品牌
优等品
350
存储硬盘 希捷西数东芝或同档次及以上品牌
优等品
360
电脑
DELL联想HP或同档次及以上品牌
优等品
370
交换机
思科锐捷H3C或同档次及以上品牌
优等品
380
综合布线 六类线光纤光缆
兰贝一舟灿企POTEVIO或同档次及以上品牌
优等品
390
空调
格力海尔美的或同档次及以上品牌
优等品
400
洁具
美加华箭牌东鹏或同档次及以上品牌
优等品
所有材料确定及变更必须上报甲方确认否则不予认可
文一居家养老服务照料中心建设工程 工程量清单报价封面 招标人 盖章 法定代表人或委托代理人 签字或盖章 中介机构 法定代表人 签字或盖章 造价工程师 及注册证号 签字或盖执业专用章 概预算人员 签字或盖资格章 编制时间 2019年8月13日 新建文件夹.rar
广告