浙江高申工程咨询有限公司关于温州经济技术开发区机关事务管理局社会治理综合服务中心二次装修工程项目的公开招标公告
一、 招标项目编号： GHGC[2019]009
二、 采购组织类型： 分散采购-分散委托中介
三、 招标项目概况
| 标项序号 | 标项名称 | 数量 | 预算金额(元) | 单位 | 简要规格描述 | 备注 |
| 1 | 温州经济技术开发区机关事务管理局社会治理综合服务中心二次装修工程 | 1 | 12800067.33 | 温州经济技术开发区机关事务管理局 | 本工程的初步设计、施工图设计、专项设计、项目前期至竣工备案涉及的所有报批报、工程施工、设备采购及安装调试、相关专项验收和预验收、竣工验收及备案、工程缺陷责任期内的缺陷修复和保修服务等内容。 |
|
四、 投标供应商资格要求:
1、符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条的规定 2、未被“信用中国”（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单 标项一:允许联合体投标
五、 招标文件的报名/发售时间、地址、售价:
1． 报名（发售／获取）时间： 2019-09-30 至 2019-10-24
上午： 08:30-11:30
下午： 14:00-17:30
2．报名（发售／获取）地址： 温州市鹿城区市府路592号新益大厦1幢1302A室
3．标书售价(元)： /
4．投标人购买标书时应提交的资料： /
5. 获取采购文件方式： 网上
六、 投标截止时间： 2019-10-24 09:30:00
七、 投标地址： 温州市行政审批与公共资源交易服务管理中心（温州市鹿城区会展路1268号温州市民中心A座3楼公共资源交易受理区）
八、 开标时间： 2019-10-24 09:30:00
九、 开标地址： 温州市行政审批与公共资源交易服务管理中心开标室
十、 投标保证金：
十一、 其他事项：
1、本项目公告期限为5个工作日，供应商认为采购文件使自己的权益受到损害的，可以自收到采购文件之日（发售截止日之后收到采购文件的，以发售截止日为准）或者采购文件公告期限届满之日（公告发布后的第6个工作日）起7个工作日内，以书面形式向采购人和采购代理机构提出质疑。质疑供应商对采购人、采购代理机构的答复不满意或者采购人、采购代理机构未在规定的时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向同级政府采购监督管理部门投诉。质疑函范本、投诉书范本请到浙江政府采购网专区。
2、采购项目需要落实的政府采购政策
/
3、其他事项
/
十二、 联系方式
1、采购代理机构名称： 浙江高申工程咨询有限公司
联系人： 楼启葵
联系电话： 0577-88120091
传真： 0577-88120052
地址： /
2、采购人名称： 温州经济技术开发区机关事务管理局
联系人： 郑林琳
联系电话： 0577-85851867
传真： /
地址： 1
3、同级政府采购监督管理部门名称： 温州经济技术开发区财政局
联系人： 黄先生
监督投诉电话： 86998861
传真： /
地址： /
附件信息：
社会治理综合服务中心大楼二次装修工程设计采购施工总承包采购文件
温州浙南产业集聚区经开区瓯飞社会治理综合服务中心二次装修工程设计采购施工总承包 采购编号GHGC2019009 采购文件 采 购 人温州经济技术开发区机关事务管理局 代 建 单 位温州经济技术开发区城建发展有限公司 采购代理机构浙江高申工程咨询有限公司 日 期 2019年9月30日 目 录 TOC o 13 h z u HYPERlink l Toc7887 第一卷 PAGEREF Toc7887 6 HYPERlink l Toc20944 第一章 采购公告 PAGEREF Toc20944 7 HYPERlink l Toc8417 第二章 供应商须知 PAGEREF Toc8417 11 HYPERlink l Toc23972 供应商须知前附表 PAGEREF Toc23972 11 HYPERlink l Toc17124 1 总则 PAGEREF Toc17124 17 HYPERlink l Toc13369 11 项目概况 PAGEREF Toc13369 17 HYPERlink l Toc25069 12 项目的资金来源和落实情况 PAGEREF Toc25069 17 HYPERlink l Toc25833 13 采购范围计划工期和质量标准 PAGEREF Toc25833 17 HYPERlink l Toc17436 14 供应商资格要求适用于未进行资格预审的 PAGEREF Toc17436 17 HYPERlink l Toc2239 15 费用承担和设计成果补偿 PAGEREF Toc2239 18 HYPERlink l Toc1042 16 保密 PAGEREF Toc1042 18 HYPERlink l Toc9870 17 语言文字 PAGEREF Toc9870 18 HYPERlink l Toc28971 18 计量单位 PAGEREF Toc28971 18 HYPERlink l Toc27860 19 踏勘现场 PAGEREF Toc27860 18 HYPERlink l Toc21072 110 投标预备会 PAGEREF Toc21072 19 HYPERlink l Toc6057 111 分包 PAGEREF Toc6057 19 HYPERlink l Toc10402 112 偏离 PAGEREF Toc10402 19 HYPERlink l Toc19284 2 采购文件 PAGEREF Toc19284 19 HYPERlink l Toc14424 21 采购文件的组成 PAGEREF Toc14424 19 HYPERlink l Toc12335 22 采购文件的澄清 PAGEREF Toc12335 19 HYPERlink l Toc4466 23 采购文件的修改 PAGEREF Toc4466 20 HYPERlink l Toc17155 3 投标文件 PAGEREF Toc17155 20 HYPERlink l Toc24377 31 投标文件的组成 PAGEREF Toc24377 20 HYPERlink l Toc9482 32 投标报价 PAGEREF Toc9482 21 HYPERlink l Toc15531 33 投标有效期 PAGEREF Toc15531 21 HYPERlink l Toc20790 34 投标保证金适用采用投标保证金银行转账或银行保函或保险凭证 PAGEREF Toc20790 21 HYPERlink l Toc32059 35 资格审查资料适用于未进行资格预审的如有 PAGEREF Toc32059 22 HYPERlink l Toc2156 36 备选投标方案 PAGEREF Toc2156 22 HYPERlink l Toc5258 37 投标文件的编制 PAGEREF Toc5258 22 HYPERlink l Toc5328 4 投标 PAGEREF Toc5328 23 HYPERlink l Toc23819 41 投标文件的密封和标记 PAGEREF Toc23819 23 HYPERlink l Toc17506 42 投标文件的递交 PAGEREF Toc17506 23 HYPERlink l Toc15539 43 投标文件的修改与撤回 PAGEREF Toc15539 23 HYPERlink l Toc15728 5 开标 PAGEREF Toc15728 23 HYPERlink l Toc24601 51 开标时间和地点 PAGEREF Toc24601 23 HYPERlink l Toc9132 52 开标程序 PAGEREF Toc9132 23 HYPERlink l Toc18363 53 开标异议 PAGEREF Toc18363 24 HYPERlink l Toc31465 6 评标 PAGEREF Toc31465 24 HYPERlink l Toc63 61 评标委员会 PAGEREF Toc63 24 HYPERlink l Toc23756 62 评标原则 PAGEREF Toc23756 24 HYPERlink l Toc26089 63 评标 PAGEREF Toc26089 24 HYPERlink l Toc243 7 合同授予 PAGEREF Toc243 25 HYPERlink l Toc5283 71 定标方式 PAGEREF Toc5283 25 HYPERlink l Toc21341 72 中标候选人公示 PAGEREF Toc21341 25 HYPERlink l Toc28990 73 中标通知 PAGEREF Toc28990 25 HYPERlink l Toc29472 74 履约担保 PAGEREF Toc29472 25 HYPERlink l Toc24030 75 签订合同 PAGEREF Toc24030 25 HYPERlink l Toc934 8 纪律和监督 PAGEREF Toc934 25 HYPERlink l Toc31410 81 对采购人的纪律要求 PAGEREF Toc31410 25 HYPERlink l Toc19729 82 对供应商的纪律要求 PAGEREF Toc19729 25 HYPERlink l Toc7518 83 对评标委员会成员的纪律要求 PAGEREF Toc7518 26 HYPERlink l Toc19567 84 对与评标活动有关的工作人员的纪律要求 PAGEREF Toc19567 26 HYPERlink l Toc15553 9 重新采购和不再采购 PAGEREF Toc15553 26 HYPERlink l Toc6889 91 重新采购 PAGEREF Toc6889 26 HYPERlink l Toc15368 92 不再采购 PAGEREF Toc15368 26 HYPERlink l Toc2835 10 需要补充的其他内容 PAGEREF Toc2835 26 HYPERlink l Toc5926 101解释权 PAGEREF Toc5926 26 HYPERlink l Toc5634 102工程造价 PAGEREF Toc5634 27 HYPERlink l Toc17442 103施工负责人业绩证明材料提供的要求如有 PAGEREF Toc17442 27 HYPERlink l Toc15831 104供应商信誉要求 PAGEREF Toc15831 27 HYPERlink l Toc30695 105施工负责人要求 PAGEREF Toc30695 27 HYPERlink l Toc31199 106项目负责人到场的规定 PAGEREF Toc31199 27 HYPERlink l Toc12913 107中标候选人企业信用及失信被执行人名单查询 PAGEREF Toc12913 27 HYPERlink l Toc8314 第三章 评标办法综合评估法 PAGEREF Toc8314 29 HYPERlink l Toc21905 评标办法前附表 PAGEREF Toc21905 29 HYPERlink l Toc9570 1 评标方法 PAGEREF Toc9570 32 HYPERlink l Toc25246 2 评审标准 PAGEREF Toc25246 32 HYPERlink l Toc30478 21评审标准 PAGEREF Toc30478 32 HYPERlink l Toc7877 22 分值构成与评分标准 PAGEREF Toc7877 32 HYPERlink l Toc23615 3 评标程序 PAGEREF Toc23615 32 HYPERlink l Toc6879 31 初步评审 PAGEREF Toc6879 32 HYPERlink l Toc31494 32 详细评审 PAGEREF Toc31494 33 HYPERlink l Toc17139 33商务标评审 PAGEREF Toc17139 33 HYPERlink l Toc15537 34供应商文件审查 PAGEREF Toc15537 33 HYPERlink l Toc31443 35投标文件的澄清和补正 PAGEREF Toc31443 34 HYPERlink l Toc7823 36评标结果 PAGEREF Toc7823 34 HYPERlink l Toc14438 第四章 合同条款及格式 PAGEREF Toc14438 35 HYPERlink l Toc15724 第一节 通用合同条款 PAGEREF Toc15724 35 HYPERlink l Toc20909 1 一般约定 PAGEREF Toc20909 36 HYPERlink l Toc6692 3监理人 PAGEREF Toc6692 39 HYPERlink l Toc9089 4承包人 PAGEREF Toc9089 39 HYPERlink l Toc18386 412 进度计划 PAGEREF Toc18386 48 HYPERlink l Toc8084 5设计 PAGEREF Toc8084 49 HYPERlink l Toc30812 6材料工程设备 PAGEREF Toc30812 51 HYPERlink l Toc840 7 施工设备和临时设施 PAGEREF Toc840 52 HYPERlink l Toc17001 8交通运输 PAGEREF Toc17001 52 HYPERlink l Toc17994 9 测量放线 PAGEREF Toc17994 53 HYPERlink l Toc5127 10施工安全治安保卫和环境保护 PAGEREF Toc5127 54 HYPERlink l Toc1826 11开始工作和竣工 PAGEREF Toc1826 55 HYPERlink l Toc8077 12 暂停工作 PAGEREF Toc8077 56 HYPERlink l Toc11532 13工程质量 PAGEREF Toc11532 57 HYPERlink l Toc15482 14试验和检验 PAGEREF Toc15482 57 HYPERlink l Toc29148 15 变更 PAGEREF Toc29148 58 HYPERlink l Toc23482 16价格调整 PAGEREF Toc23482 60 HYPERlink l Toc29735 175 竣工结算 PAGEREF Toc29735 63 HYPERlink l Toc11762 18 竣工验收 PAGEREF Toc11762 64 HYPERlink l Toc23565 19 缺陷责任与保修责任 PAGEREF Toc23565 64 HYPERlink l Toc20792 20保险 PAGEREF Toc20792 65 HYPERlink l Toc32113 204其他保险 PAGEREF Toc32113 65 HYPERlink l Toc30474 22违约 PAGEREF Toc30474 66 HYPERlink l Toc27428 23 索赔 PAGEREF Toc27428 69 HYPERlink l Toc6420 24争议的解决 PAGEREF Toc6420 69 HYPERlink l Toc10686 25 合同份数 PAGEREF Toc10686 70 HYPERlink l Toc15554 26补充条款 PAGEREF Toc15554 70 HYPERlink l Toc14178 第三节 合同附件格式 PAGEREF Toc14178 72 HYPERlink l Toc25705 附件一合同协议书 PAGEREF Toc25705 72 HYPERlink l Toc7885 附件二履约担保格式 PAGEREF Toc7885 73 HYPERlink l Toc8875 附件三 工程质量保修书 PAGEREF Toc8875 74 HYPERlink l Toc22432 第二卷 PAGEREF Toc22432 76 HYPERlink l Toc10755 第五章 发包人要求 PAGEREF Toc10755 77 HYPERlink l Toc1610 一功能要求 PAGEREF Toc1610 77 HYPERlink l Toc16789 二设计总体要求 PAGEREF Toc16789 79 HYPERlink l Toc0 三施工材料技术要求 PAGEREF Toc0 89 HYPERlink l Toc4547 三材料设备推荐品牌 PAGEREF Toc4547 99 HYPERlink l Toc23455 第六章 发包人提供的资料 PAGEREF Toc23455 103 HYPERlink l Toc3598 第三卷 PAGEREF Toc3598 103 HYPERlink l Toc24172 第七章 投标文件格式 PAGEREF Toc24172 103 HYPERlink l Toc12101 目 录 PAGEREF Toc12101 105 HYPERlink l Toc19470 一投标函 PAGEREF Toc19470 106 HYPERlink l Toc2085 12投标函附录 PAGEREF Toc2085 107 HYPERlink l Toc6975 二法定代表人身份证明 PAGEREF Toc6975 108 HYPERlink l Toc20417 二1授权委托书 PAGEREF Toc20417 109 HYPERlink l Toc23804 三联合体协议书 PAGEREF Toc23804 110 HYPERlink l Toc6260 四投标保证金 PAGEREF Toc6260 111 HYPERlink l Toc21057 五价格清单商务标报价表 PAGEREF Toc21057 114 HYPERlink l Toc24367 一价格清单说明 PAGEREF Toc24367 114 HYPERlink l Toc19600 商务标报价汇总表 PAGEREF Toc19600 115 HYPERlink l Toc15965 六拟分包项目情况表 PAGEREF Toc15965 122 HYPERlink l Toc6105 七资格审查资料 PAGEREF Toc6105 126 HYPERlink l Toc10415 一供应商基本情况表 PAGEREF Toc10415 126 HYPERlink l Toc24701 二近年财务状况表 PAGEREF Toc24701 127 HYPERlink l Toc29587 三近年完成的类似工程项目情况表 PAGEREF Toc29587 128 HYPERlink l Toc24190 四正在实施的和新承接的项目情况表 PAGEREF Toc24190 129 HYPERlink l Toc30247 五近年发生的重大诉讼及仲裁情况 PAGEREF Toc30247 130 HYPERlink l Toc5916 六拟投入本项目的主要施工设备表 PAGEREF Toc5916 131 HYPERlink l Toc26844 七拟配备本项目的试验和检测仪器设备表 PAGEREF Toc26844 132 HYPERlink l Toc20591 八项目管理机构组成表 PAGEREF Toc20591 133 HYPERlink l Toc21294 八1拟投入项目负责人简历表 PAGEREF Toc21294 134 HYPERlink l Toc28350 八2拟投入设计负责人简历表 PAGEREF Toc28350 135 HYPERlink l Toc22 八3拟投入施工负责人简历表 PAGEREF Toc22 136 HYPERlink l Toc29092 八4拟投入项目设计人员汇总表 PAGEREF Toc29092 137 HYPERlink l Toc30505 八5拟投入项目施工其他人员汇总表 PAGEREF Toc30505 138 HYPERlink l Toc14144 九业绩获奖等证明材料 PAGEREF Toc14144 139 HYPERlink l Toc10104 九 其他资料 PAGEREF Toc10104 139 HYPERlink l Toc7684 第八章 政府采购政策功能相关说明 PAGEREF Toc7684 140 第一卷 第一章 采购公告 根据中华人民共和国政府采购法和本工程的实际情况经政府采购管理部门批准浙江高申工程咨询有限公司受温州经济技术开发区机关事务管理局委托就海温州浙南产业集聚区经开区瓯飞社会治理综合服务中心二次装修工程设计采购施工总承包以公开采购方式进行政府采购欢迎国内合格的供应商前来投标 项目编号 GHGC2019009 采购组织类型分散采购委托代理 三采购项目概况内容用途数量简要技术要求等 序号标项内容数量拦标价 万元简要技术要求用途1温州浙南产业集聚区经开区瓯飞社会治理综合服务中心二次装修工程设计采购施工总承包1批次120800 本工程的初步设计施工图设计专项设计项目前期至竣工备案涉及的所有报批报工程施工设备采购及安装调试相关专项验收和预验收竣工验收及备案工程缺陷责任期内的缺陷修复和保修服务等内容四供应商资格要求 1符合中华人民共和国政府采购法第二十二条对供应商主体要求 2供应商未被列入失信被执行人名单重大税收违法案件当事人名单政府采购严重违法失信行为记录名单 3单位负责人为同一人或者存在直接控股管理关系的不同供应商不得参加同一合同项下的政府采购活动 4特定条件 41 投标人须符合411条或412条和413条资质 411装饰装修工程设计资质符合一项即可①工程设计综合资质甲级②建筑行业建筑工程乙级或以上设计资质③建筑装饰工程设计专项乙级或以上资质④建筑装饰装修工程设计与施工一级资质或以上资质有效期内 412装饰装修工程施工资质符合一项即可①建筑装修装饰工程专业承包贰级或以上资质②建筑装饰装修工程设计与施工一级资质及以上资质有效期内 413智能化工程施工资质符合一项即可①电子与智能化工程专业承包二级或以上资质②建筑智能化工程设计与施工资质二级资质及以上资质有效期内 414本项目接受联合体投标 42项目负责人具备以下资格或职称之一注册建筑师建筑工程专业注册建造师注册结构师执业资格注册监理工程师或建筑工程相关专业高级工程师 五报名购领采购文件时间及地点 发售采购文件时间2019年9月30日起至递交投标文件截止时间止 采购文件售价人民币500元整售后不退 采购文件发售地点温州市鹿城区市府路592号新益大厦1幢1302A室截止投标文件递交截止时间前报名均有效 六投标截止时间2019年10月24日9时30分 七投标文件提交地点温州市行政审批与公共资源交易服务管理中心温州市鹿城区会展路1268号温州市民中心A座3楼公共资源交易受理区 八开标时间2019年10月24日9时30分 九开标地点温州市行政审批与公共资源交易服务管理中心开标室 十投标保证金及交付方式无需提供 十一其他事项 1供应商认为采购文件使自己的权益受到损害的可以在知道或应知其权益受到损害之日起七个工作日内以书面形式包括信函传真下同向采购人和采购代理机构提出质疑但质疑不得迟于投标文件递交截止时间15日前使采购人收到采购人将用书面形式予以答复质疑供应商对采购人采购代理机构的答复不满意或者采购人采购代理机构未在规定的时间内作出答复的可以在答复期满后十五个工作日内向采购监管单位投诉 2投标文件递交截止时间之前供应商均可以浙江政府采购网采购文件但该供应商如对采购文件有疑问应按采购文件规定的质疑截止时间前提出逾期提出的采购组织机构可以不予受理答复 3请供应商登录浙江政府采购网 HYPERlink httpwwwzjzfcggovcnEFBC89EFBC8CE8BF9BE585A5E2809CE694BFE98787E4BA91E2809DE5B9B3 httpwwwzjzfcggovcn进入政采云平台进行注册并报名网上报名成功后请供应商将政采云平台报名成功后的界面截图内容包含项目名称供应商名称并添写联系人联系方式后前往代理公司购买采购文件潜在供应商需在浙江政府采购网httpwwwzjzfcggovcn进行免费注册具体详见浙江政府采购网供应商注册要求中标单位必须在签订合同前成为浙江政府采购网正式注册供应商 4书面质疑受理地点温州市鹿城区市府路592号新益大厦1幢1302A室联系人肖沙联系电话15757773484 5政府采购监管部门温州经济技术开发区财政局 86998861 黄先生 6采购人名称温州经济技术开发区机关事务管理局 联系人周先生 13858897187057786996016 联系地址温州经济技术开发区滨海十七路 十二联系方式 采购代理机构名称浙江高申工程咨询有限公司 地 址温州市鹿城区市府路592号新益大厦1幢1302A室 联系人肖沙电话05778988723315757773484 时间安排表 投标报名及采购文件购买 开始时间2019年9月30日8点30分投标报名及采购文件购买 截止时间同投标文件递交截止时间供应商提问截止时间2019年10月10日10点00分采购人澄清时间2019年10月10日18点00分投标截止时间2019年10月24日9点30分开标时间2019年10月24日9点30分 第二章 供应商须知 供应商须知前附表 条款号条 款 名 称编 列 内 容112采购人名 称温州经济技术开发区机关事务管理局 地 址温州经济技术开发区滨海十七路 联系人 周先生 电 话 057786996016113采购代理机构名称浙江高申工程咨询有限公司 地址温州市鹿城区市府路592号新益大厦1幢1302A室 联系人肖沙 电话 057789887233114采购项目名称温州浙南产业集聚区经开区瓯飞社会治理综合服务中心二次装修工程设计采购施工总承包115建设地点位于温州经济技术开发区滨海十三路121资金来源及比例财政100122资金落实情况已落实131招标范围本工程的初步设计施工图设计专项设计项目前期至竣工备案涉及的所有报批报工程施工设备采购及安装调试相关专项验收和预验收竣工验收及备案工程缺陷责任期内的缺陷修复和保修服务等内容包括区法庭司法局仲裁综治办等单位办公场所 设计包括但不限于装修设计室外附属配套等以及所包含的相关专业设计内容专项设计包括并不仅限于建筑装修采暖通风给水排水电气消防消电建筑智能化通信照明室外景观及绿化及项目前期至竣工备案涉及的所有报批报建 施工包括但不限于建筑装修采暖通风给水排水电气消防消电建筑智能化通信照明室外景观及绿化及相关专项验收和预验收竣工验收及备案 设备采购及安装调试包括但不限于所有用于本项目等设备采购及安装调试等 缺陷修复保修期的保修工作包括但不限于建筑装修采暖通风给水排水电气消防消电建筑智能化通信照明室外景观及绿化等 详见第五章 发包人要求132计划工期自合同生效至竣工验收且备案通过为止总工期120日历天本项目室内装修等施工内容需在春节前完成室外附属可以在2020年3月前完成133质量标准设计符合相关规定施工合格141供应商资质条件能力和信誉投标人须具备1条或2条和3条资质1装饰装修工程设计资质符合一项即可①工程设计综合资质甲级②建筑行业建筑工程乙级或以上设计资质③建筑装饰工程设计专项乙级或以上资质④建筑装饰装修工程设计与施工一级资质或以上资质有效期内 2装饰装修工程施工资质符合一项即可①建筑装修装饰工程专业承包贰级或以上资质②建筑装饰装修工程设计与施工一级资质及以上资质有效期内 3智能化工程施工资质符合一项即可①电子与智能化工程专业承包二级或以上资质②建筑智能化工程设计与施工资质二级资质及以上资质有效期内并在人员设备资金等方面具有承担本项目工程总承包的能力 财务要求不要求 设计业绩要求不作必要条件 施工业绩要求不作必要条件 信誉要求见本章第104款 项目负责人项目经理具备以下资格或职称之一注册建筑师建筑工程专业注册建造师注册结构师执业资格注册监理工程师或建筑工程相关专业高级工程师 设计负责人的资格要求标后提供 施工负责人的资格要求标后提供 施工机械设备投标时不作要求项目实施时满足项目进度等要求 项目管理机构及人员标后提供 其他要求 142是否接受联合体投标不接受 接受应满足下列要求 15费用承担和设计成果补偿不补偿 补偿补偿标准191踏勘不组织自行前往踏勘 □组织踏勘时间 踏勘集中地点1101投标预备会不召开1102供应商提出问题的截止时间见时间安排表1103采购人书面澄清的时间见时间安排表1111采购人规定由分包人承担的工作供应商资质范围以外的工作内容1112供应商拟分包的工作允许分包内容要求企业资质范围内的专业不得分包 分包金额要求 对分包人的资质要求符合国家相关资质管理规定112偏离□不允许 允许允许偏离的内容偏离范围和幅度21构成采购文件的其他资料招标资料澄清函或补充文件如有221供应商要求澄清采购文件的截止时间在时间安排表规定的时间前以不记名方式书面提交代理公司222投标截止时间见时间安排表223供应商确认收到采购文件澄清的时间本工程采购文件的澄清修改补充等内容在政采云上发布232供应商确认收到采购文件修改的时间同本章前附表223311构成投标文件的其他资料由供应商根据采购文件的要求进行提供324拦标价工程招标控制价1280万元 本工程拦标价为1208万元其中设计费拦标价为20万元工程费用及工程总承包管理费拦标价为1188万元含暂列金0万元专业暂估价0万元325投标报价的其他要求投标报价包含本项目的初步设计施工图设计专项设计项目前期至竣工备案涉及的所有报批报工程施工设备采购及安装调试相关专项验收和预验收竣工验收及备案工程缺陷责任期内的缺陷修复和保修服务等等一切费用和其他合同内规定的所有责任义务和一般风险费用及税金等详见招标范围 本项目采用总价合同的方式进行发包凡参加本项目投标的供应商均被认为是有经验的有实力的供应商其完全有能力根据项目进度状况和要求聚集调动分配各种资源以供本项目使用招标范围内由于非发包人修改方案等原因如投标报价的单价计算错误多报或漏报设计错误设计不满足采购文件第五章发包人要求等造成的费用增加一律不得调整 供应商应按采购文件澄清问题答复和补充文件等和国家地方法律法规条例规定及规范如合同法道路交通法建筑施工安全检查标准设计施工规范清单定额及配套文件凡在招标公示前颁布实施的对本项目工程造价工期质量安全卫生等产生影响的等文件的要求根据自己的设计文件和市场情况进行投标报价供应商应先到现场勘踏以充分了解工地位置周边情况道路装卸限制及任何其他足以影响承包价的情况任何因忽视或误解工地情况而导致的索赔或工期延长申请将不获批准 4供应商须根据采购人提供的设计条件现场踏勘实际情况供应商应充分了解现场所能提供的作业面地下管线可能造成的工作难度以及周边建构筑物的保护等当地气候条件结合供应商自身技术和管理水平经营状况机械配备其中主要机械设备应为供应商所有且该机械设备是本项目随时可以使用的以及编制的项目实施组织设计和采购文件的有关要求编制投标报价 5施工过程中承包人需配合发包人办理相关手续并按相关要求的内容和数量提供有关工程资料相关费用由供应商在投标报价中一并包干不再另行考虑 6工程保险项目应包括承包人向发包人移交合格工程前的一切风险的保险应包括设计建安工程工程设备施工设备进场材料发包人及承包人相关人员和第三方人员等保险工程一切险和第三者责任险费用由承包人在投标报价时综合考虑 7投标文件一律以人民币报价331投标有效期120日历天341投标保证金无需提供但保留采购人追诉的权利352近年财务状况不要求353近年实施的类似项目 ConTROL FormsCheckBox1 s 不要求355近年发生的重大诉讼及仲裁情况不要求36是否允许递交备选投标方案不允许 □允许373签字或盖章要求1商务标不包括授权委托书含资格审查资料余同技术标相应要求盖章处签字或盖章 2授权委托书应加盖单位章法定代表人应签字或盖章374投标文件副本份数商务标技术标各正本1份副本4份光盘1套375装订要求根据本章第311项规定的投标文件组成内容按以下要求装订 □不分册装订 分册装订分别为 1商务标不包括授权委托书 2技术标 3技术标电子文件光盘1个和商务标光盘1个411投标文件的密封1投标文件的密封投标文件应妥为密封贴上封条在封条及相应地方加盖投标单位公章封袋封条由供应商自行制作 2商务标技术标光盘分别单独密封标函上应分别写明商务标技术标光盘等字样422递交投标文件地点见采购公告内容423是否退还投标文件否原件除外如有51开标时间和地点标时间同投标截止时间 开标地点见采购公告内容52开标程序密封情况检查符合本章第411款的要求 开标顺序①投标时间截止后在开标室开启技术标商务标611评标委员会的组建评标委员会构成5人及5人以上单数 评标专家确定方式按规定组建71是否授权评标委员会确定中标人□是 否推荐的中标候选人数172中标候选人公示媒介浙江省政府采购网741履约担保履约担保的形式现金或保函银行或保险公司 履约担保的金额合同总价的5104投标供应商信用查询根据财库2016125号关于在政府采购活动中查询及使用信用记录有关问题的通知要求采购代理机构会对供应商信用记录进行查询并甄别 1信用信息查询的截止时点响应文件提交截止时间 2查询渠道信用中国wwwcreditchinagovcn中国政府采购网wwwccgpgovcn浙江政府采购网wwwzjzfcggovcn 3信用信息查询记录和证据留存具体方式采购代理机构经办人和监督人员将查询网页打印签字与其他投标文件一并保存 4信用信息的使用规则供应商存在不良信用记录的其投标将被作为无效投标被拒绝 不良信用记录指信用中国被列入失信被执行人和重大税收违法案件当事人名单或存在 中华人民共和国政府采购法实施条例 第十九条规定的行政处罚记录三万元以上含三万罚款金额视为较大数额罚款中国政府采购网被列入政府采购严重违法失信行为记录名单浙江政府采购网曝光台中尚在行政处罚期内的 1010政府采购 扶持政策注1本项目评标办法价格折扣为6在综合得分相同情况下符合财政扶持政策的予以优先推荐 2对环保产品优先采购1011合同备案1中标供应商须在发出中标通知书之日起5日历天内与采购人签订合同 2中标供应商与采购人签订合同后2日历天内将合同原件交浙江高申工程咨询有限公司备案合同原件扫描件电子版发给浙江高申工程咨询有限公司邮箱527029972QQCOM 3本项目政府采购合同按规定在浙江政府采购网httpwwwzjzfcggovcn予以公告1012合同履约管理合同签订后采购人依法加强对合同履约进行管理并在中标单位供货项目验收等重要关节如实填写合同验收报告表附合同条款中并及时向同级财政部门报告验收过程中遇到的问题1013免责声明1供应商自行承担投标过程中产生的费用无论何种因素导致采购项目延期开标废标流标供应商未中标项目终止采购的采购人与代理机构均不承担投标供应商投标费用 2供应商在投标合同履行过程中必须做好安全保障工作不因项目实施而危及自身及第三方人员财产安全若发生任何安全事故由中标供应商自行承担一切责任并赔偿损失 3供应商对本采购项目所涉及的相关材料设备的品牌及其产地除了在报价文件中列表说明外请在资信技术标中也明确列明以便评标委员会可以在资信技术评审中对其响应品牌及其产地的优劣作出评分若因供应商未在资信技术标中列明品牌及其产地而导致其评分时可能产生的不利影响由供应商承担1014注意事项1本采购文件中如有前后表述不一致的一律以本供应商须知前附表为准 2本采购文件涉及的时间为北京时间 3本采购文件涉及的货币为人民币其他 1 总则 11 项目概况 111根据中华人民共和国政府采购法等有关法律法规和规章的规定本采购项目已具备招标条件现对该项目设计施工进行总承包采购 112 采购人见供应商须知前附表 113 采购代理机构见供应商须知前附表 114 采购项目名称见供应商须知前附表 115 项目建设地点见供应商须知前附表 12 项目的资金来源和落实情况 121 资金来源及比例见供应商须知前附表 122 资金落实情况见供应商须知前附表 13 采购范围计划工期和质量标准 131 招标范围见供应商须知前附表 132 计划工期见供应商须知前附表 133 质量标准见供应商须知前附表 14 供应商资格要求适用于未进行资格预审的 141 供应商应具备承担本采购项目资质条件能力和信誉 1资质要求见供应商须知前附表 2财务要求见供应商须知前附表 3业绩要求见供应商须知前附表 4信誉要求见供应商须知前附表 5项目负责人项目经理的资格要求应当具备工程设计类或者工程施工类注册执业资格具体要求见供应商须知前附表 6设计负责人的资格要求应当具备工程设计类注册执业资格具体要求见供应商须知前附表 7施工负责人的资格要求应当具备工程施工类注册执业资格具体要求见供应商须知前附表 8施工机械设备见供应商须知前附表 9项目管理机构及人员见供应商须知前附表 10其他要求见供应商须知前附表 142 供应商须知前附表规定接受联合体投标的除应符合本章第141项和供应商须知前附表的要求外还应遵守以下规定 1联合体各方应按采购文件提供的格式签订联合体协议书明确联合体牵头人和各方权利义务 2由同一专业的单位组成的联合体按照资质等级较低的单位确定资质等级 3联合体各方不得再以自己名义单独或参加其他联合体在本采购项目中投标 143 供应商不得存在下列情形之一 1为采购人不具有独立法人资格的附属机构单位 2为采购项目前期工作提供咨询服务的 3为本采购项目的监理人 4为本采购项目的代建人 5为本采购项目提供招标代理服务的 6被责令停业的 7被暂停或取消投标资格的 8财产被接管或冻结的 9在最近三年内有骗取中标或严重违约或重大工程质量问题的被温州市住建委浙江省住建厅住建部公示或处罚的 10与本采购项目的监理人或代建人或采购代理机构同为一个法定代表人的 11与本采购项目的监理人或代建人或采购代理机构相互控股或参股的 12与本采购项目的监理人或代建人或采购代理机构相互任职或工作的 144 单位负责人为同一人或者存在控股管理关系的不同单位不得同时参加本采购项目投标 15 费用承担和设计成果补偿 151 供应商准备和参加投标活动发生的费用自理 152 采购人对符合采购文件规定的未中标人的设计成果进行补偿的按供应商须知前附表规定给予补偿并有权免费使用未中标人设计成果见前附表规定 16 保密 参与招标投标活动的各方应对采购文件和投标文件中的商业和技术等秘密保密否则应承担相应的法律责任 17 语言文字 招标投标文件使用的语言文字为中文专用术语使用外文的应附有中文注释 18 计量单位 所有计量均采用中华人民共和国法定计量单位 19 踏勘现场 191 供应商须知前附表规定组织踏勘现场的采购人按供应商须知前附表规定的时间地点组织供应商踏勘项目现场 192 供应商踏勘现场发生的费用自理 193 除采购人的原因外供应商自行负责在踏勘现场中所发生的人员伤亡和财产损失 194 采购人在踏勘现场中介绍的工程场地和相关的周边环境情况供供应商在编制投标文件时参考采购人不对供应商据此作出的判断和决策负责 110 投标预备会 1101 供应商须知前附表规定召开投标预备会的采购人按供应商须知前附表规定的时间和地点召开投标预备会澄清供应商提出的问题 1102 供应商应在供应商须知前附表规定的时间前以书面形式将提出的问题送达采购人以便采购人在会议期间澄清 1103 投标预备会后采购人在供应商须知前附表规定的时间内将对供应商所提问题的澄清以书面形式通知所有购买采购文件的供应商该澄清内容为采购文件的组成部分 111 分包 1111 供应商须知前附表规定应当由分包人实施的非主体非关键性工作供应商应当按照第五章发包人要求的规定提供分包人侯选名单及其相应资料 1112 供应商拟在中标后将中标项目的部分非主体非关键性工作进行分包的应符合供应商须知前附表规定的分包内容分包金额和资质要求等限制性条件 112 偏离 供应商须知前附表允许投标文件偏离采购文件某些要求的偏离应当符合采购文件规定的偏离范围和幅度 2 采购文件 21 采购文件的组成 本采购文件包括 1采购公告或投标邀请书 2供应商须知 3评标办法 4合同条款及格式 5发包人要求 6发包人提供的资料和条件 7投标文件格式 8供应商须知前附表规定的其他资料 根据本章第110款第22款和第23款对采购文件所作的澄清修改构成采购文件的组成部分 22 采购文件的澄清 221 供应商应仔细阅读和检查采购文件的全部内容如发现缺页或附件不全应及时向采购人提出以便补齐如有疑问应在供应商须知前附表规定的时间前以书面形式包括信函电报传真等可以有形地表现所载内容的形式下同要求采购人对采购文件予以澄清 222 采购文件的澄清以书面形式发给所有购买采购文件的供应商但不指明澄清问题的来源澄清发出的时间距供应商须知前附表规定的投标截止时间不足15天的并且澄清内容影响投标文件编制的将相应延长投标截止时间 223 供应商在收到澄清后应在供应商须知前附表规定的时间内以书面形式通知采购人确认已收到该澄清 23 采购文件的修改 231 采购人可以书面形式修改采购文件并通知所有已购买采购文件的供应商修改采购文件的时间距供应商须知前附表规定的投标截止时间不足15天的并且澄清内容影响投标文件编制的将相应延长投标截止时间 232 供应商收到修改内容后应在供应商须知前附表规定的时间内以书面形式通知采购人确认已收到该修改 3 投标文件 31 投标文件的组成 311投标文件由商务标技术标光盘三部分文件组成 312商务标部分包括下列内容宜采用A4规格纸张编制 1投标函及投标函附录 2法定代表人身份证明或授权委托书 3商务标报价表 4资格审查资料具体内容见本章第35款 5供应商须知前附表规定的其他资料 6小微企业证明材料 313技术标包括下列内容建议采用A3规格纸张编制不超过150页 本项目技术文件以温州浙南产业集聚区经开区瓯飞社会治理综合服务中心二次装修工程为依据详细设计要点见发包人要求技术标图纸部分应达到能满足评委会评审以及采购人工程进度需求的深度达到2016版规定的初步设计深度 3131 技术标主要内容 1设计说明包括设计总说明各专业设计说明设计专篇说明包括但不限于建筑环保及主要用设备材料说明等工程初步设计概算内容按照栏标价所含的内容编制 2总平图及反映主要部位的效果图 3各专业设计图纸 4服务保证措施 5投标材料设备品牌选用表 6技术标其他资料 7其他 314光盘 1投标文件电子文档供应商将技术标的投标文件内容制作光盘1个和商务标 的投标文件内容制作光盘1个文本文件采用Microsoft Office系列格式文件设计图形文件采用AutoCAD格式文件效果图采用jpg格式文件等采用较为普及的应用软件制作 32 投标报价 321 供应商应按第七章投标文件格式的要求填写价格清单 322 供应商应充分了解施工场地的位置周边环境道路装卸保管安装限制以及影响投标报价的其他要素供应商根据投标设计结合市场情况进行投标报价 323 供应商在投标截止时间前修改投标函中的投标报价总额应同时修改投标文件价格清单中的相应报价投标报价总额为各分项金额之和此修改须符合本章第43款的有关要求 324 采购人设有拦标价的供应商的投标报价不得超过拦标价拦标价或其计算方法在供应商须知前附表中载明 325 投标报价的其他要求见供应商须知前附表 33 投标有效期 331 除供应商须知前附表另有规定外投标有效期为120天 332 在投标有效期内供应商撤销或修改其投标文件的应承担采购文件和法律规定的责任 333 出现特殊情况需要延长投标有效期的采购人以书面形式通知所有供应商延长投标有效期供应商同意延长的应相应延长其投标保证金的有效期但不得要求或被允许修改或撤销其投标文件供应商拒绝延长的其投标失效但供应商有权收回其投标保证金 34 投标保证金适用采用投标保证金银行转账或银行保函或保险凭证 341供应商应按采购文件要求提交投标保证金投标保证金采取供应商直接向温州市行政审批与公共资源交易服务管理中心提交投标保证金的方式也可采用银行保函或保险凭证如为联合体投标的应由联合体牵头人提交 投标保证金必须从投标单位银行基本账户汇出不得现金解入不得通过投标单位分支机构或第三者帐户转入且投标保证金的金额须符合投标须知前附表的规定否则应当否决其投标采用银行保函方式的则供应商的投标保证金应为供应商在本市商业银行或供应商所在银行基本账户出具的银行保函银行保函的有效期应在投标有效期满后28日内继续有效否则应当否决其投标 342采购人最迟应当在书面合同签订后5日内向中标人和未中标的供应商退还投标保证金或银行保函或保证保险 343投标截止后供应商撤销投标文件的采购人可以不退还投标保证金中标人无正当理由不与采购人订立合同在签订合同时向采购人提出附加条件或者不按照采购文件要求提交履约保证金的取消其中标资格投标保证金不予退还 35 资格审查资料适用于未进行资格预审的如有 351 供应商基本情况表应附供应商营业执照的证明材料资质证书副本等材料的复印件 352 近年财务状况表应附经会计师事务所或审计机构审计的财务会计报表包括资产负债表现金流量表利润表和财务情况说明书等复印件具体年份要求见供应商须知前附表 353 近年完成的类似工程项目情况表应附中标通知书工程总承包合同施工许可证或施工图审查合格书和采购公告复印件具体年份要求见供应商须知前附表每张表格只填写一个项目并标明序号 354 近年发生的重大诉讼及仲裁情况应说明相关情况并附法院或仲裁机构作出的判决裁决等有关法律文书复印件具体年份要求见供应商须知前附表 356 企业安全生产许可证证书副本复印件 356企业主要负责人的三类人员A类证书 357企业分管安全生产副经理的任职文件 358供应商须知前附表规定的资格审查其他材料见供应商须知前附表 359 供应商须知前附表规定接受联合体投标的本章第351项至第354项规定的表格和资料应包括联合体各方相关情况 36 备选投标方案 除供应商须知前附表另有规定外供应商不得递交备选投标方案允许供应商递交备选投标方案的只有中标人所递交的备选投标方案方可予以考虑评标委员会认为中标人的备选投标方案优于其按照采购文件要求编制的投标方案的采购人可以接受该备选投标方案 37 投标文件的编制 371 投标文件应按第七章投标文件格式进行编写如有必要可以增加附页作为投标文件的组成部分其中投标函附录在满足采购文件实质性要求的基础上可以提出比采购文件要求更有利于采购人的承诺 372 投标文件应当对采购文件有关招标范围投标有效期工期质量标准发包人要求等实质性内容作出响应 373 投标文件应用不褪色的材料书写或打印并由供应商的法定代表人或其授权的代理人签字或盖单位章供应商的法定代表人授权代理人签字的投标文件应附由法定代表人签署的授权委托书投标文件应尽量避免涂改行间插字或删除如果出现上述情况改动之处应加盖单位章或由供应商的法定代表人或其授权的代理人签字确认签字或盖章的具体要求见供应商须知前附表 374 投标文件正本一份 副本份数见供应商须知前附表正本和副本的封面上应清楚地标记正本或副本的字样当副本和正本不一致时以正本为准 375 投标文件的正本与副本应分别装订成册具体装订要求见供应商须知前附表规定 4 投标 41 投标文件的密封和标记 411投标文件的密封见投标须知前附表 412未按本章第411项要求密封和加写标记的投标文件采购人不予受理或评标委员会否决其投标 42 投标文件的递交 421 供应商应在第222项规定的投标截止时间前递交投标文件 422 供应商递交投标文件的地点见供应商须知前附表 423 除供应商须知前附表另有规定外供应商所递交的投标文件不予退还 424 采购人收到投标文件后向供应商出具签收凭证 425 逾期送达的或者未送达指定地点的投标文件采购人不予受理 43 投标文件的修改与撤回 431 在本章第222项规定的投标截止时间前供应商可以修改或撤回已递交的投标文件但应以书面形式通知采购人 432 供应商修改或撤回已递交投标文件的书面通知应按照本章第373项的要求签字或盖章采购人收到书面通知后向供应商出具签收凭证 433 供应商撤回投标文件的采购人自收到供应商书面撤回通知之日起5日内退还已收取的投标保证金 434 修改的内容为投标文件的组成部分修改的投标文件应按照本章第3条第4条规定进行编制密封标记和递交并标明修改字样 5 开标 51 开标时间和地点 采购人在本章第222项规定的投标截止时间开标时间和供应商须知前附表规定的地点公开开标并邀请所有供应商的法定代表人或其委托代理人准时参加 52 开标程序 主持人按下列程序进行开标 1宣布开标纪律 2公布在投标截止时间前递交投标文件的供应商名称并点名确认供应商是否派人到场 3宣布开标人唱标人记录人监标人等有关人员姓名 4按照供应商须知前附表规定检查投标文件的密封情况 5按照供应商须知前附表的规定确定并宣布投标文件开标顺序 6设有标底的公布标底 7按照宣布的开标顺序当众开标公布供应商名称项目名称投标保证金的递交情况投标报价质量目标工期及其他内容并记录在案 8规定拦标价计算方法的计算并公布拦标价 9供应商代表采购人代表监标人记录人等有关人员在开标记录上签字确认 10开标结束 53 开标异议 供应商对开标有异议的应当在开标现场提出采购人当场作出答复并制作记录 6 评标 61 评标委员会 611 评标由采购人依法组建的评标委员会负责评标委员会由采购人或其委托的采购代理机构熟悉相关业务的代表以及有关技术经济等方面的专家组成评标委员会成员人数以及技术经济等方面专家的确定方式见供应商须知前附表 612 评标委员会成员有下列情形之一的应当回避 1供应商或供应商主要负责人的近亲属 2项目主管部门或者行政监督部门的人员 3与供应商有经济利益关系可能影响对投标公正评审的 4曾因在招标评标以及其他与招标投标有关活动中从事违法行为而受过行政处罚或刑事处罚的 5与供应商有其他利害关系 62 评标原则 评标活动遵循公平公正科学和择优的原则 63 评标 评标委员会按照第三章评标办法规定的方法评审因素标准和程序对投标文件进行评审第三章评标办法没有规定的方法评审因素和标准不作为评标依据 7 合同授予 71 定标方式 除供应商须知前附表规定评标委员会直接确定中标人外采购人依据评标委员会推荐的中标候选人确定中标人评标委员会推荐中标候选人的人数见供应商须知前附表 72 中标候选人公示 采购人在供应商须知前附表规定的媒介公示中标候选人 73 中标通知 在本章第33款规定的投标有效期内采购人以书面形式向中标人发出中标通知书同时将中标结果通知未中标的供应商中标通知书按本章附表格式填写 74 履约担保 741 在签订合同前中标人应按供应商须知前附表规定的担保形式和采购文件第四章合同条款及格式规定的或者事先经过采购人书面认可的履约担保格式向采购人提交履约担保除供应商须知前附表另有规定外履约担保金额为中标合同金额的5联合体中标的其履约担保由联合体各方或者联合体中牵头人的名义提交 742 中标人不能按本章第741项要求提交履约担保的视为放弃中标其投标保证金不予退还给采购人造成的损失超过投标保证金数额的中标人还应当对超过部分予以赔偿 75 签订合同 751 采购人和中标人应当自中标通知书发出之日起30天内根据采购文件和中标人的投标文件订立书面合同中标人无正当理由拒签合同的采购人取消其中标资格其投标保证金不予退还给采购人造成的损失超过投标保证金数额的中标人还应当对超过部分予以赔偿 752 发出中标通知书后采购人无正当理由拒签合同的采购人向中标人退还投标保证金给中标人造成损失的还应当赔偿损失 8 纪律和监督 81 对采购人的纪律要求 采购人不得泄漏招标投标活动中应当保密的情况和资料不得与供应商串通损害国家利益社会公共利益或者他人合法权益 82 对供应商的纪律要求 供应商不得相互串通投标或者与采购人串通投标不得向采购人或者评标委员会成员行贿谋取中标不得以他人名义投标或者以其他方式弄虚作假骗取中标供应商不得以任何方式干扰影响评标工作 83 对评标委员会成员的纪律要求 评标委员会成员不得收受他人的财物或者其他好处不得向他人透漏对投标文件的评审和比较中标候选人的推荐情况以及评标有关的其他情况在评标活动中评标委员会成员应当客观公正地履行职责遵守职业道德不得擅离职守影响评标程序正常进行不得使用第三章评标办法没有规定的评审因素和标准进行评标 84 对与评标活动有关的工作人员的纪律要求 与评标活动有关的工作人员不得收受他人的财物或者其他好处不得向他人透漏对投标文件的评审和比较中标候选人的推荐情况以及评标有关的其他情况在评标活动中与评标活动有关的工作人员不得擅离职守影响评标程序正常进行 9 重新采购和不再采购 91 重新采购 有下列情形之一的采购人将重新招标 1投标截止时间止供应商少于3个的 2评标委员会将认定为否决投标的排除后有效投标少于三个使得投标明显缺乏竞争并依此否决全部投标的 92 不再采购 重新招标后供应商仍少于3个或者所有投标被否决的属于必须审批或核准的工程建设项目经原审批或核准部门批准后不再进行招标 10 需要补充的其他内容 101解释权 构成采购文件组成部分的通用合同条款专用合同条款技术标准和要求和工程量清单等章节中出现的措辞发包人和承包人在招标投标阶段应当分别按采购人和供应商进行理解 构成本采购文件的各个组成文件应互为解释互为说明如有不明确或不一致构成合同文件组成内容的以合同文件约定内容为准且以专用合同条款约定的合同文件优先顺序解释除采购文件中有特别规定外仅适用于招标投标阶段的规定按采购公告投标邀请书供应商须知前附表供应商须知评标办法投标文件格式的先后顺序解释同一组成文件中就同一事项的规定或约定不一致的以编排顺序在后者为准同一组成文件不同版本之间有不一致的以形成时间在后者为准按本款前述规定仍不能形成结论的由采购人负责解释 102工程造价 本项目的估算造价和投标限价见供应商须知前附表 103施工负责人业绩证明材料提供的要求如有 1企业业绩证明材料应同时提供近年完成的类似工程项目情况表应附①中标通知书或工程总承包合同或施工合同②工程验收证明材料工程竣工验收记录表或竣工验收备案表或竣工验收意见表或建设行政主管部出具的竣工验收证明或质量监督部门出具的竣工验收证明具体年份要求见供应商须知前附表每张表格只填写一个项目并标明序号且业绩中的建设规模和特征需从以上某项资料中得到明确体现如上述证明材料不能反映规模和投资来源的需提供能反映上述内容的立项文件或初步设计批复等否则该业绩证明不予认可 2业绩证明时间以竣工证明材料为准 104供应商信誉要求 1在投标截止时间当日供应商没有被温州市住建委或浙江省住建委含浙江省建筑业管理局或住建部限制参加投标在投标截止时间当日供应商没有被温州市住建委或浙江省住建委含浙江省建筑业管理局或住建部已经确认并公示或发布的正处于公示或发布期间的不良行为记录 2供应商发生合并分立破产等重大变化的应当及时书面告知采购人供应商不再具备采购文件规定的资格条件或者其投标影响招标公正性的其投标无效 105施工负责人要求 对施工负责人的其他要求如下 1投标截止时间当日供应商在其他工程项目上担任施工单位项目经理含工程总承包的施工负责人或项目负责人的不得为本项目的施工负责人以通过验收为准 2所指通过验收标准按供应商须知103款相关业绩证明材料为准 3凡温州市行政区域内工程因非承包方原因致使工程项目停工或中标不能开工超过120天含经建设单位同意或施工单位提供经总监理工程师签署合格的竣工报告施工单位项目经理可承接新的工程项目 4根据浙政发201439号文件要求在合同工程未通过竣工验收或合同解除前施工负责人确需更换的应征得项目业主同意原项目经理有备案主管部门的还应征得备案主管部门同意且更换后的人员不得低于原投标承诺人员所具有的资格和业绩条件 106项目负责人到场的规定 在投标截止时间当天供应商须知前附表要求到场的应按以下规定携带相关资料到场且到场的人员与投标书中提供的人员必须一致不要求到场除外否则否决其投标 1要求项目负责人到场的项目经理应携带有效居民身份证原件并随带注册建造师资质证书复印件在投标截止时间前到场 107中标候选人企业信用及失信被执行人名单查询 1071企业信用本工程规定如下 1被工商行政管理机关在全国企业信用信息公示系统中httpwwwgsxtgovcn列入严重违法失信企业名单 2被各级人民法院httpzhixingcourtgovcnsearch列入失信被执行人法人或其他组织名单已执行完结的除外以提供法院结案的有关法律文书为准 3在近三年内供应商或其法定代表人有行贿犯罪行为的以投标截止日上溯三年在中国裁判文书网的查询结果为准 1072要求供应商在中标公示结束前没有被人民法院列入失信被执行人法人或其他组织名单若供应商在中标公示结束前已执行完结需提供法院结案的有关法律文书否则取消中标候选人资格若第一中标候选人被取消中标资格的采购人可以按照评标委员会提出的中标候选人名单排序依次确定其他中标候选人为中标人也可以重新招标 108 投标补偿费 1081 对于自始至终参加本次投标活动方案设计达到采购文件规定深度要求的未中标单位在本次设计竞选评标结束后将获得投标补偿费补偿费分配详见供应商须知前附表中标人获得设计合同不予补偿 1082采购文件中规定给予供应商经济补偿的采购人与中标人签订合同后10个工作日内支付如果重新招标在重新招标前支付财政投资项目付款时间以财政部门批准为准 1083 投标文件有下列情形之一的采购人不支付其投标补偿费 1投标文件没有提交或在投标截止时间后送达的 2投标文件被否决的 3经评标委员会认定投标方案未达到采购文件规定的编制深度要求的 4供应商在招投标活动中存在违法违规行为且被行政主管部门认定的 109知识产权 1091 所有投标方案可以在招投标监督机构指定的媒体上免费公开展示 1092 除本章第423项规定退还投标文件外否则采购人给予未中标方案进行补偿后投标文件不予退回采购人有权在评标结束后公开展示获得补偿费用的所有投标方案成果并通过传播媒介杂志书刊或其它形式介绍展示及评价该方案成果所有展示推介广告均不再向供应商支付费用 1093 供应商拥有设计方案的著作权版权采购人与中标人签署设计合同后采购人在该建设项目中拥有中标方案的使用权中标人应保护采购人一旦使用其设计方案不能受到来自第三方的侵权诉讼或索赔否则中标人应承担由此而产生的一切责任 第三章 评标办法综合评估法 评标办法前附表 条款号评审因素评审标准211形式评审标准供应商名称与营业执照资质证书一致投标文件签字盖章符合第二章供应商须知前附表第373项第1点规定投标文件格式符合第七章投标文件格式的要求联合体供应商提交联合体协议书并明确联合体牵头人如有报价唯一只能有一个有效报价出现下列情形之一作否决其投标处理 1供应商递交两份或多份内容不同的投标文件 2在一份投标文件中对同一采购项目报价有两个或多个报价且未声明哪一个有效大小写正副本不一致除外 3投标文件中投标函上的报价与商务标报价汇总表上的报价不一致 4商务标中未提供投标函或提供的投标函无有效投标报价参加开标会议及到场人员符合第二章供应商须知第51款和第106款要求投标文件的密封和标记符合第二章供应商须知第41款要求212资格评审标准营业执照具备有效的营业执照资质等级符合第二章供应商须知第141项规定信誉符合第二章供应商须知第141项规定财务状况符合第二章供应商须知第141项规定类似项目业绩符合第二章供应商须知第141项规定项目经理 符合第二章供应商须知第141项规定设计负责人符合第二章供应商须知第141项规定施工负责人符合第二章供应商须知第141项规定其他要求符合第二章供应商须知第141项规定联合体供应商符合第二章供应商须知第142项规定 213 响应性评审标准投标报价符合第二章供应商须知第324项规定投标内容符合第二章供应商须知第131项规定工期符合第二章供应商须知第132项规定质量标准符合第二章供应商须知第133项规定投标有效期符合第二章供应商须知第331项规定投标保证金符合第二章供应商须知第34款规定条款号条款内容编列内容221分值构成 总分100分技术标 80 分 资信标 0 分 商务标 20 分 其他评分因素 0 分222评标基准价计算方法1出现以下情况时则该投标报价不再进入评标基准价的计算①投标单位的投标报价高于拦标价的②开商务标前已做否决无效标处理的③未提供投标函或投标函中无有效报价或投标函中出现两个及以上不同报价且未声明哪一个有效的大小写正副本不一致除外④未入围商务标评审的 2 ①除第1款规定的情况外最低报价作为评标基准价223投标报价的偏差率 计算公式2241技术标评分标准80分由评标委员会根据技术标评分内容及分值表对各供应商的技术标进行评审并打分取各评标委员会成员对供应商的合计分的算术平均值为供应商最后技术标得分 技术标评分内容及分值表 档次 评分内容 分值 A档 B档 C档 总体设计的装修风格 865 6445 440 总体平面布置的合理性 1082 8165 640 1楼大厅设计的合理性及深度 865 6445 440 弱电系统设计的合理性及深度 865 6445 440 通风空调设计的合理性及深度 865 6445 440 外立面设计的合理性及深度 542 413 290 室外附属设计合理性及深度 865 6445 440 厨房餐厅设计合理性及深度 542 413 290 对主要材料设备选型的合理性适应性先进性进行分析评价 865 6445 440 设计概算的深度 865 6445 440 技术标文本质量 434 3325 240 2242资信标评分标准备注 技术标的评审首先由评标委员会对各供应商的技术标按要求打分 1当供应商的技术标得分＜50分时该供应商作为不合格的供应商评标委员会将否决其投标不再进入后续评审2244投标报价得分计算计算公式 报价得分=基准价投标报价×20×100四舍五入后保留小数2位基准价投标报价均采用小微企业折扣后的2245其他评分因素 评分标准无31评标程序先对所有投标文件的密封性进行检查密封不符合要求的投标文件将不进行开启并做否决其投标处理然后在开标室同时开启所有密封符合要求的投标文件先进行技术标评审然后进行商务标评审最后对进入评审区间的投标文件进行形式和响应性评审资格审查 ①先在开标室同时开启有效的商务标技术标然后宣读商务标的报价等信息供应商代表对开标记录进行签字确认 ②将技术标文本发给各评委进行评审和打分 ③商务标评审技术标评审完成后在开标室公布技术标评审得分情况技术标合格的供应商进入商务标评审阶段其余投标文件不进入后续阶段的评审 ④评审区间的确定取技术标得分商务标得分之和的综合得分前3名进入形式和响应性评审资格审查如少于3家则全部进入评审若在后续评审过程中有投标文件被否决投标的按后续投标单位的综合得分排序先后进行递补 ⑤评标委员会向采购人提交书面评标报告32拦标价本工程拦标价为 1208万元其中设计费拦标价为20万元工程费用及工程总承包管理费拦标价为1188万元含暂列金 0万元专业暂估价 0 万元成本警戒值计算方法本工程不设成本警戒值入围方式362供应商得分供应商得分=A技术标得分+D商务标得分备注1对供应商的投标文件进行评审时应对照采购文件中包括发包人要求在内的相关内容进行 1 评标方法 本次评标采用综合评估法评标委员会对满足采购文件实质性要求的投标文件按照本章第22款规定的评分标准进行打分并按综合得分技术标得分+资信标得分+商务标得分由高到低顺序推荐中标候选人或根据采购人授权直接确定中标人但投标报价低于其成本的除外 本评标办法中涉及到评分相等时以投标报价低的优先投标报价也相等的抽签确定名次优先者如商务标未开启的情况直接抽签确定名次优先者本评标办法中涉及到小数位的计算除另有约定外均保留二位小数第三位四舍五入 2 评审标准 21评审标准 211 形式评审标准见评标办法前附表 212 资格评审标准见评标办法前附表 213 响应性评审标准见评标办法前附表 22 分值构成与评分标准 221 分值构成 1技术标见评标办法前附表 2资信标见评标办法前附表 3商务标见评标办法前附表 4其他评分因素见评标办法前附表 222 评标基准价计算 评标基准价计算方法见评标办法前附表评标基准值确定后除计算错误外不再受其他任何因素包括商务标详细评审阶段中和资格评审中作否决其投标处理等因素的影响而改变 223 投标报价的偏差率计算 投标报价的偏差率计算公式见评标办法前附表 224 评分标准 1技术标评分标准见评标办法前附表 2资信标评分标准见评标办法前附表 3商务标评分标准见评标办法前附表 4其他评分因素评分标准见评标办法前附表 3 评标程序 31 初步评审 311 评标委员会可以要求供应商提交第二章供应商须知第351项至第355项规定的有关证明和证件的原件以便核验评标委员会依据本章第21款规定的标准对投标文件进行初步评审有一项不符合评审标准的评标委员会应当否决其投标适用于未进行资格预审的 312 供应商有以下情形之一的评标委员会应当否决其投标 1第二章供应商须知第143项第144项规定的任何一种情形的 2串通投标或弄虚作假或有其他违法行为的 3不按评标委员会要求澄清说明或补正的 313 投标报价有算术错误的评标委员会按以下原则对投标报价进行修正修正的价格经供应商书面确认后具有约束力供应商不接受修正价格的评标委员会应当否决其投标 1投标文件中的大写金额与小写金额不一致的以大写金额为准 2总价金额与依据单价计算出的结果不一致的以单价金额为准修正总价但单价金额小数点有明显错误的除外 32 详细评审 321 评标委员会按本章第22款规定的量化因素和分值进行打分并计算出综合评估得分评标办法前附表对承包人建议书中的设计文件评审有特殊规定的从其规定 1按本章第2241目规定的评审因素和分值对技术标计算出得分A 2按本章第2242目规定的评审因素和分值对资信业绩计算出得分B 3按本章第2243目规定的评审因素和分值对承包人实施方案计算出得分C 4按本章第2244目规定的评审因素和分值对商务标计算出得分D 5按本章第2245目规定的评审因素和分值对其他部分计算出得分E 322 评分分值计算保留小数点后两位小数点后第三位四舍五入 323 供应商得分=A+B+C+D+E 324 评标委员会发现供应商的报价明显低于其他投标报价或者在设有栏标价时明显低于拦标价使得其投标报价可能低于其个别成本的应当要求该供应商作出书面说明并提供相应的证明材料供应商不能合理说明或者不能提供相应证明材料的评标委员会应当认定该供应商以低于成本报价竞标应当否决其投标 33商务标评审 331商务标中出现以下情况时由供应商的法定代表人或其授权委托人予以签字确认如果供应商拒绝签字则按投标违约对待 1用数字表示的数额与用文字表示的数额不一致时以文字数额为准 2当单价与数量的乘积与合价不一致时以单价为准除非评标委员会认为单价有明显的小数点错误除外 3合计累计金额与小计合计金额不一致的以合计累计金额为准 4正本与副本不一致的以正本为准 34供应商文件审查 评标委员会根据评标办法前附表中规定的评审因素和评审标准对供应商的投标文件进行形式评审响应性评审评标委员会认定供应商的投标不符合评标办法前附表形式评审响应性评审中规定的任何一项评审标准的评标委员会应当否决其投标当供应商资格预审申请文件的内容发生重大变化时评标委员会依据本章第212项规定的标准对其更新资料进行评审 供应商有符合第二章供应商须知第104款及第107款规定的任何一种情形的否决其投标 35投标文件的澄清和补正 351在评标过程中评标委员会可以书面形式要求供应商对所提交的投标文件中不明确的内容进行书面澄清或说明或者对细微偏差进行补正评标委员会不接受供应商主动提出的澄清说明或补正 352澄清说明和补正不得改变投标文件的实质性内容算术性错误修正的除外供应商的书面澄清说明和补正属于投标文件的组成部分 353评标委员会对供应商提交的澄清说明或补正有疑问的可以要求供应商进一步澄清说明或补正直至满足评标委员会的要求 354供应商不按评标委员会要求澄清说明或补正的评标委员会可否决其投标 36评标结果 361 除第二章供应商须知前附表授权直接确定中标人外评标委员会按照得分由高到低的顺序推荐中标候选人 362评标委员会完成评标后应当向采购人提交书面评标报告 第四章 合同条款及格式 第一节 通用合同条款 本合同采用关于印发简明标准施工招标文件和标准设计采购施工总承包招标文件的通知发改法规20113018号文附件二中华人民共和国标准设计采购施工总承包招标文件2012年版第四章合同条款及格式 第二节 专用合同条款 合同专用条款中的各条款是补充和修改合同通用条款中条款号相同的条款或当需要时增加新的条款两者应对照阅读一旦出现矛盾或不一致则以合同专用条款为准合同通用条款中未补充和修改的部分仍有效 1 一般约定 11 词语定义 1119 其他合同文件 投标文件指承包人为完成本合同规定的各项工作在投标时按采购文件的要求向发包人提交的投标文件含报价书已标价的报价书技术文件及其它文件 采购文件中的发包人要求等已经明确的内容自动构成本合同的组成部分 1122发包人温州经济技术开发区机关事务管理局 代建单位温州经济技术开发区城建发展有限公司 1123承包人 待定 1124 承包人项目经理 1141 开始工作通知以发包人通知为准 1142 开始工作日期以发包人通知进场之日起 1143 工期要求设计和施工总工期120个日历天 1144 竣工日期指第1143约定工期届满时的日期实际竣工日期以工程接收证书中写明的日期为准 1145 缺陷责任期本合同工程缺陷责任期为竣工验收合格后二年 1149 竣工验收是指承包人完成全部设计实施施工等合同约定工作后由发包人组织的按照国家相关法律法规进行的验收 11410竣工后验收又称履约验收指竣工验收合格后工程的缺陷责任期期满之前对本工程是否达到相关指标是否出现缺陷的验收确定承包人是否完全履约的验收 13 法律 131补充以下内容 1建设工程价款结算暂行办法财建2004369号 2关于在市区禁止现场搅拌混凝土和砂浆的通告温州市人民政府20124号 3温州市政府投资项目财政监督检查办法试行的通知温财监督2013551号 4关于建设工程实施优质优价和职工教育经费专款专用的指导意见温住建发201239号 5温州市住建委发改委财政局转发关于规范建设工程安全文明施工费计取的通知温住建发201658号 6转发关于建筑业实施营改增后浙江省建设工程计价规则施工取费费率及工程材料价格信息发布调整的通知温住建发201687号 7转发关于水利建设基金暂停征收后调整浙江省建设工程造价税金费率的通知温建价201653号 8浙政办发201748号文件浙江省人民政府办公厅关于深化企业减负担降成本改革的若干意见 9关于规范温州市建筑工程工资款与其他工程款分账管理的通知温住建发20184号 10 HYPERlink httpwzszjwwenzhougovcnmoduledownloaddownfilejspclassid=0filename=7a46b781fbc34b149a18d174a57d924epdf 关于增值税调整后我省建设工程计价依据增值税税率及有关计价调整的通知浙建建发201992号 132执行现行包括国家浙江省和温州市现行的施工规范技术规范质量标准及有关操作规程 133 发包人不承担由于承包人违反或不遵守上述法律而导致的罚款和责任 16 图纸和承包人文件 161 图纸的提供 1611本项目由承包人负责所有图纸设计本合同签约生效后按照进度要求完成初步设计施工图设计施工图设计文件经审查发现问题后2日历天内完成补充修改提交施工图设计文件10份并提供装有全部设计资料的电子光盘两套承包人应对其未能按时提交施工图纸而造成的工期延误负责 1612 招标图纸和投标图纸 ⑴ 列入合同的招标图纸仅作为承包人投标报价和在履行合同过程中衡量变更依据不能直接用于施工正式施工图纸应经发包人确认方可进行施工 ⑵ 列入合同的投标图纸仅作为发包人选择中标人和在履行合同过程中检验承包人是否按其投标内容进行施工的依据亦不能直接用于施工正式施工图纸应经发包人确认方可进行施工 162承包人提供的文件 补充以下内容 1621 承包人应自费购买实施本工程所需要的所有标准或规范并在工地现场保存完整的一套以备发包人和监理人查阅 1622如果工程工艺或工作国内没有相应标准或规范承包人应在该工程工艺或工作开始10天前以书面形式报告监理人并按监理人的指示执行 1623承包人在本工程服务期内需提供 初步设计文件 施工图设计文件 竣工图 实施性施工组织设计 其他按合同要求以及按相关规定应由承包人提供的资料 163 图纸错误修改 如承包人发现图纸有错误应及时通知监理人以及发包人在经过监理人以及发包人允许后方可修改修改费用和工期损失由承包人自行承担 补充内容 图纸的修改承包人不能以监理人在双方商定的期限内要求修改图纸为由提出除技术标准变化以及非承包人原因造成的修改以外的任何索赔小范围的设计修改以修改通知单的形式进行修改大范围的设计修改以设计修改图的形式修改并经发包人及监理人确认 23 提供施工场地 231施工场地与公共道路的通道开通要求公共道路开通至规划红线规划红线以内的施工道路由承包人自行解决并承担一切费用并须满足政府对建筑行业生活办公区的相关要求 232工程地质和地下管线资料的提供时间工程开工五个工作日前发包人将提供施工场地范围内的地下管线地下设施资料等数据资料但需特别声明的是发包人所提供的各类工程数据资料是发包人在既有条件下收集整理购买到的技术成果供承包人参考发包人对承包人依据各技术资料作出的任何推论理解和结论均不负责任 233水准点与座标控制点交验要求于开工前7个工作日内由发包人或其委托的监理人联系勘察测绘部门向承包人提供水准点与座标控制点等书面资料交付承包人后由承包人负责保管 234本合同工程的施工用地范围为招标图纸所示的红线范围内的区域承包人可按此范围布置施工临时工程 235完成施工所需水电通讯线路接驳的时间及地点开工前发包人提供施工用电高压接口临时变由承包人自行负责申请报装发包人给予配合施工用水接口电讯线路的接入由承包人自行解决 24 协助承包人办理证件和批件 发包人可委托承包人办理工程所需的证件批件以及临时用地停水停电中断道路交通作业等的申批手续按照相关政府文件规定需要发包人承担的费用由发包人承担采购文件规定由承包人负责的除外 3监理人 31 监理人的职责和权力 增加条款 313须经发包人事先批准行使的权力涉及工程开工竣工工期变化工程变更工程范围变化工程计量工程费用变化的事项须发包人事先批准发包人在合同履行期间有权根据具体情况调整监理人须经发包人批准的权力范围并及时通知承包人 314尽管有以上规定但当监理人认为出现了危及生命工程或毗邻财产等安全的紧急事件时在不免除合同规定的承包人责任的情况下监理人可以指示承包人实施为消除或减少这种危险所必须进行的工作即使没有发包人的事先批准承包人也应立即遵照执行 315 监理人应公正地履行职责 监理人应公正地履行职责在按合同要求由监理人发出指示表示意见审批文件确定价格以及采取可能涉及发包人或承包人的义务和权利的行动时应认真查清事实并与双方充分协商后作出公正的决定 4承包人 412依法纳税 承包人应按有关法律规定纳税应缴纳的税金包括在合同价格内承包人应根据政府相关规定缴纳相关税费发包人有权代扣代缴 413 完成各项承包工作 合同签订后承包人应按投标文件承诺指定负责本工程的项目经理成立相应的项目组设计组施工组等集中满足工程建设需要的工程技术人员负责协调承包人在工程全过程的各项协调配合工作如工程施工图设计进度图纸文件工程施工组织等并在发包人要求的时间内完成本项目工程全部工程内容并通过竣工验收 承包人应按照合同设计实施和完成工程并修补工程中的任何缺陷完成后工程应能满足合同规定的工程预期目的 承包人应提供合同规定的生产设备和承包人文件以及设计施工竣工和修补缺陷所需的所有临时性或永久性的承包人人员货物消耗品及其他物品和服务 承包人应对所有施工作业和施工方法的完备性和安全可靠性负责并于开工前 五 个工作日向监理人递交在投标技术方案总体框架和原则下经细化的实施组织设计经监理人和发包人审批同意的实施组织设计作为本工程建设的实施性工程计划 当发包人提出要求时承包人应提交其建议采用的工程施工安排和方法的细节事先未通知发包人对这些安排和方法不得做重要改变 419 工程的维护和照管 工程接收证书颁发前承包人应负责照管和维护工程工程接收证书颁发时尚有部分未竣工工程的承包人还应负责该未竣工工程的照管和维护工作直至竣工后移交给发包人为止 如果在承包人负责照管期间由于不可抗力以外的原因致使工程货物或承包人文件发生任何损失或损害承包人应自行承担风险和费用修正该项损失或损害使工程货物和承包人文件符合合同要求 4110承包人应严把材料质量关不符合要求的以及不合格的材料半成品成品严禁运进施工现场所有进场材料必须经监理工程师批准 4111由承包人履行的其他义务 承包人除完成本合同规定的任务和履行合同约定的义务外还应完成的工作和履行的义务包括但不限于 承包人必须严格执行住建部发布危险性较大的分部分项工程安全管理规定部令37号住建部印发关于开展建筑施工安全专项治理行动的通知住建部印发住房和城乡建设部工程质量安全监管司2018年工作要点建质综函201815号等文件要求 1负责及时向发包人提供各阶段的设计图纸并对图纸进行交底及会审对设计图纸上任何不符施工常规惯例或规范之处以及设计图纸中错漏碰问题及时做好变更并做好各系统管线的综合平衡工作 2负责及时办理施工临时占用道路施工过程中所需证件包括夜间施工证余泥渣土排放证余泥排放许可证和质量安全监督登记等合法手续代表发包人办理开工证件含施工许可证等等工程合法手续承包人应按发包人或相关职能部门要求及时办理 3开工前应向监理人提供有关人员上岗证有关设备合格证年审证等证件 4承包人在签订合同之前应认真查看施工现场及周围的环境掌握所有与本工程施工有关或对施工有影响的情况如地质土壤当地气候道路水源电源交通流量劳动力的提供范围和周围居民等 5发包人将施工场地移交给承包人后承包人应负责管理施工场地包括施工安全环境污染扰民和民扰等若发生非不可抗力或非发包人及监理人错误指令原因而影响施工导致的工期拖延及财产损失由承包人承担相应责任及费用 6负责施工场地临时道路管线等设施的施工保养和保护费用已含在本工程投标报价中由承包人承担发包人不再另行支付并采取必要措施避免工程施工对红线范围内外综合管线含地上地下和邻近建筑物构筑物等设施造成破坏如果在施工过程中发现综合管线和邻近建筑物构筑物等地下设施承包人应立即停止施工做好相应保护工作并及时报告监理人或专门机构进行处理承包人根据发包人监理人或专门机构有关指示负责保护修理和恢复那些被破坏的设施 7在施工场地内按工程安全文明施工需要提供施工使用的照明看守围栏和警卫等承包人未履行上述义务造成工程财产和人员伤害由承包人承担所有责任及经济损失 8施工过程中如发生扰民和民扰由承包人负责妥善处理并承担由此发生的费用 9遵守地方政府和有关部门对施工场地交通和施工噪音等管理规定按规定办理有关手续由此发生的费用由承包人承担并以书面形式知会发包人监理人 10严格遵守有关环境保护法律法规加强施工现场的环境管理在施工过程中严格落实粉尘废水等污染防治措施及生态保护水土保持措施由此发生的费用及罚款由承包人负责 11保证施工场地清洁卫生符合温州市有关规定负责做好门前三清工作包括由于工程施工而使用的市政道路整修清理负责将工程施工所留下的各类临时便道路基场地材料等全部清理干净本工程竣工验收合格交付发包人使用前负责所有建筑垃圾的清理和外运本工程竣工验收前7天内承包人应对建构筑物室内外进行清洁并对施工场地进行清理建构筑物的清洁应达到以下要求应达到发包人要求否则应重新组织清理其费用包含在承包人合同总价中不另作调整且修复因承包人施工造成的道路围墙等被损坏的设施并达到发包人及监理工程师要求 12施工过程中承包人须做好施工记录检验批隐蔽工程记录汇集整理施工资料包括摄影录像等 13施工过程中承包人不得未经发包人同意擅自对原批准的工程设计进行变更因承包人擅自变更设计发生的费用和由此导致的损失由承包人承担延误的工期不予顺延 14自行解决本工程所需资源包括施工所需足够量的材料设备并自行妥善看管丢失损坏由承包人自理 15实行月报制度月报在每月二十五日前报送发包人和监理人月报包括次月施工进度计划和当月工作总结月施工进度计划必须具体详细应对设计施工总承包项目的综合进度投资质量安全环保安全文明施工存在问题及需发包人协调解决的问题等进行全面阐述并且必须按本合同约定的进度要求编制如不按时按要求报送承包人应承担违约责任 16按本合同规定应由承包人完成的工作包括合同会议纪要约定内容以及设计变更等如承包人拒绝完成或不能按合同要求完成发包人有权安排第三方完成并按实际发生费用从承包人当期应付工程款中代扣代付影响工期的责任由承包人负责 17在施工过程中承包人必须遵守发包人和监理人制定的管理制度对于在实施过程中由监理人或发包人下发的各项指令承包人应及时予以书面回复并执行 18已竣工工程未交付发包人验收使用之前由承包人负责成品保护保护期间发生的损坏损失等风险由承包人承担承包人应自费予以修复 19开工前承包人应按照施工图编写实施性施工组织设计和施工进度计划并按规定程序报监理人审批承包人应严格按照经发包人审查批准的施工组织设计精心组织施工未经发包人批准同意不得更改施工组织设计和自行组织施工并承担因此发生的所有责任和费用 20对达到一定规模的危险性较大的分部分项工程应编写专项方案进行审查和论证并承担费用 21在施工过程中因客观原因引起工程变更时承包人应在24小时内向发包人提出书面报告并明确告知变更引起工期及费用变化情况如因承包人报告不及时或未告知发包人有权不予办理工期和费用签证 22承包人各阶段的设计文件对新工艺新技术新材料新设备的运用应报发包人确认必要时组织有关专家论证费用已含在本工程合同费用中由承包人承担发包人不再另行结算支付 23发包人可委托有关设计咨询机构或组织由有关专家和技术人员组成的审图小组对承包人完成的各阶段设计文件进行审查承包人应积极配合 24接受发包人的检查如发包人认为可能超出限额或设计施工不能满足要求或工期的可要求承包人予以解释或要求承包人增加或替换相应的技术人员承包人不得拒绝 25本工程的安全防护文明施工按工程所在地现行有关规定执行如关于转发<企业安全生产费用提取和使用管理办法>的通知温住建发2012190号转发关于规范建设工程安全文明施工费计取的通知温住建发201658号等 承包人采取严格的安全防护措施在工程的施工完工及修补缺陷的整个过程中都应当做到 1全面关照所有留在现场上的人员的安全保护其管辖范围内的现场以及尚未完工的和发包人尚未占用的工程处于有条不紊和良好的状态 2在需要的时间和地点根据发包人或者当地政府的要求自费提供和维持所有的照明灯光护板围墙栅栏警告信号标志和值班人员对工程进行保护和为公众提供安全和方便 3承包人应自费采取适当措施确保其工作人员和劳务人员的身体健康并为预防传染病和一切必要卫生要求作出安排制订应急措施 26施工场地周围地下管线和临近建筑物构筑物含文物保护建筑古树名木的保护要求及费用承担因承包人责任而导致地下管线和临近建筑物构筑物含文物保护建筑古树名木的损坏其造成的损失含费用由承包人承担施工期间发现文物应按国家文物和省市有关文物管理规定保护现场并通知有关部门施工期间执行国家相关标准否则因此造成的损失或被有关部门处罚均由承包人负责因施工期间发现文物造成承包人的损失由承包人负责工期顺延 27承包人应制订详细的针对各项突发事件的应急预案并按预案的要求作出演练演练需达到相关法律法规及规范要求并满足本工程实施需要由此而产生的一切费用将由承包人根据自身情况综合考虑存在本项目的施工成本中 28干扰与协调 1承包人应当清楚地预计到施工期间对外界可能产生的不可避免的干扰并为此保证主动努力减少这些干扰对外界的影响且应当积极主动与外界进行协调 2承包人应当清楚并充分预计到在施工场地等工作的各种困难及其对工程进展的不利影响甚至是严重影响对此承包人应积极主动做好协调配合工作并尽量创造各种条件和采取各种有效措施以确保工程顺利推进及工期目标的实现这种困难或影响不能免除承包人对工期目标未能实现的责任并不得以此为理由要求顺延工期或增加各种费用 3承包人应负责协调施工期间外界的各种干扰并不得以此要求顺延工期或增加费用 4在承包人的配合下发包人可根据情况协调外界对工程的干扰这种协调并不解除承包人的各项责任与义务 5承包人应主动高效协调好监理全过程咨询单位分包商材料设备供应商劳务队伍相关主管部门及周边各方关系确保项目顺利推进 29本工程使用的主材及发包人在实施工过程中有相应要求的材料设备订货前承包人应提供生产厂家的产品合格证书及检验试验报告在发包人规定的时间内必须按要求提交所有样板并经发包人及监理工程师确认和封存进场后必须按规定抽样送检符合工程使用要求后方可使用如未经发包人及监理工程师同意发生货不对板发包人及监理工程师有权拒用并由承包人承担损失 30根据工程需要承包人应采用计算机信息管理技术建立相应的信息技术网络以便与发包人管理单位各有关单位进行数据交换提高工作效率上述所发生的费用由承包人承担 31承包人应在合同签订同时应与发包人签订廉政合同安全生产责任书等 32保证民工工资的支付 1承包人应保证每期所获进度款优先安排民工工资的发放否则发包人有权在下一期支付给承包人的款项中扣除一定款项作为民工工资保证金必要时直接支付给民工个人 2承包人须根据劳动合同约定的民工工资标准等内容按照依法签订的集体合同或劳动合同约定的日期按月支付工资并不得低于当地最低工资标准 3承包人支付民工工资应编制工资支付表如实记录工资支付表支付时间支付对象支付数额等工资支付情况并保存备查发包人保留随时对承包人的民工工资支付情况进行审查的权利 4承包人应对其专业分包或劳务分包单位工资支付情况进行监督督促其依法支付民工工资 5承包人应按上述要求及国家地方有关规定按时支付民工工资如果承包人或其分包人拖欠克扣本工程劳动者工资造成发包人承担连带责任垫付工人工资则发包人有权在工程款中扣除并保留进一步向承包人索偿的权利 6在工程项目开工前施工企业应以企业为单位开设农民工工资劳务费专用账户委托开户银行负责日常监管并于建设行政主管部门备案工资专户资金须专项用于建设工程农民工工资发放不得用于农民工工资以外的款项支付工资款按照工程款的约定的比例支付或按施工企业提供的工资款数额支付具体按照关于印发经开区建设工程领域农民工工资支付监督管理暂行办法的通知 温开人201792号执行其中建设单位对农民工工资款项原则上不低于工程进度款的20且确保足额支付工人工资如建设单位支付的工资款不足以支付当月实际用工费的由施工企业负责补足确保工人及时且足额地拿到工资温开人201792号未尽事宜执行温州市住建委关于规范温州市建筑工程工资款与其他工程款分账管理的通知温住建发20184号相关规定 33承包人负责组织工人进行上岗培训和安全教育并负责办理工人相关上岗证件保证工人持证上岗并执行当地建设主管部门其他管理规定费用已包含在合同价内发包人不另行或单列结算支付 34承包人必须按照城市建设档案及建设行政主管部门管理的有关规定在工程施工过程中及时做好自己和分包单位负责的工程档案的收集整理汇总工作同时要满足当地有关部门的备案要求合同价中已经包含了竣工资料含竣工图编制费用 35保证执行投标文件所承诺的实施方案中的资源投入计划将工程施工所需的机械设备人员材料等资源根据工程进度计划按时按标准足额投入承包人项目管理机构中各级管理人员和所使用的机械设备的标准与数量不得低于国家规定的标准与数量否则按承包人违约处理承包人除按合同专用条款的相关约定应承担相应违约责任 工程开工前承包人必须在施工组织设计中编制资源投入计划报总监理工程师和发包人批准后实施特别是施工所需的机械设备包括自有和租赁应与国家规定的品牌数量质量规格性能相符且具备正常施工功能并配有明显的承包人单位标志且为合法使用设备如年检证使用证等便于发包人检查承包人施工设备投入情况 施工过程中承包人因特殊原因需变更资源投入计划或者对已投入的资源进行调整的应当提前 7 天提出申请报总监理工程师和发包人批准允许机械设备调整的原则为所调整机械设备规格标准只能比原计划提高不能降低数量原则上不允许减少如确因更换先进设备提高了工效可考虑在总工作能力不降低的前提下同意调整未经发包人许可承包人开工后已进场的机械设备在任何情况下都不得在计划使用期间撤出现场若施工机械设备 在施工过程中发生损坏的情况承包人必须在3天内修复或更换因设计变更施工现场情况变化造成工程内容工程量变化须调整机械设备的规格数量的承包人须在变更或变化确定后3天内提出完整的更新施工方案和资源投入计划报总监理工程师和发包人批准后实施 36施工场地布置施工场地布置费用已包含在合同价中由承包人承担承包人作为本项目总承包单位负责施工场地安全和文明施工管理承担一切安全保卫义务工程围墙外宣传画的款式要求需符合发包人指定的标准及图案要求此费用已包含在合同价内 37承包人应充分预计到承包范围界面对承包人工期和费用的影响和各种风险承包人不得以承包范围界面不清或存在费用双方未确定或资源受限为理由不按发包人或监理工程师指令进行施工在发包人发出通知5日内承包人不按要求进行施工的发包人有权单方委托第三人进行实施所发生的费用由承包人承担发包人可在应付的合同费用或履约保证金内直接抵扣 38发包人需要已安装完成设备的相关资料包含使用说明书承包人应按发包人要求及时提供 39承包人须提前进入施工现场做好施工准备工作人员误工费设备闲置等费用已考虑在合同总价中 40对于承包人或其分包人以及发包人的专业分包人所雇佣的工人出现的伤亡事故或损失应由承包人自行全部负责对于这类伤亡或损失发包人不承担任何责任以及不负担涉及这类伤亡或损失的索赔诉讼损害赔偿及其他费用 41根据工程需要承包人应采用计算机信息管理技术建立相应的信息技术网络以便与发包人各有关单位及各专业分包单位进行数据交换提高工作效率如政府相关主管部门要求在工地现场装备实时监控系统时承包人应按要求安装配备并承担相应费用 42承包人应向现场派驻为完成本合同工程的设计施工及其缺陷的修复而需要的下述人员 1全程派驻现场的设计人员未经发包人的批准这些人员不应无故不到位或被替换若确实无法到位或需替换需经发包人批准后用同等或更高资质和经历的人员替换 2按投标书确定名单的各类专业技术人员和管理人员未经监理工程师的批准这些人员不应无故不到位或被替换若确实无法到位或需替换需经监理工程师批准后用同等或更高资质和经历的人员替换 3 其他满足本合同工程施工需要的在本行业中技术熟练经验丰富的各类专业人员质检人员管理人员和有能力进行施工管理并指导作业的工长 4 适应本工程需要的各类熟练技工半熟练技工和普通工 若监理工程师认为这些人员仍不足以适应现场施工的需要并不能保证工程质量时监理工程师有权要求承包人继续增派或雇用这类人员并书面通知承包人和抄送发包人承包人在接到上述通知后应立即执行监理工程师的上述指示不得无故拖延否则视为承包人违约 5 承包人直接招用农民工作为劳务时应遵循以下规定 应当依法按规定到当地劳动保障行政部门办理用工登记就业登记和劳动合同签证劳动合同必须由承包人或其授权的代表与农民工本人或劳务分包人直接签订不得由他人代签承包人的工程项目部项目负责人施工作业班组等不具备用工主体资格不能直接与农民工或劳务分包人签订劳动合同劳动合同要报发包人备查 6 承包人雇用农民工仅限于劳务作业并应对劳务人员进行安全培训和管理并加入到承包人的施工班组统一管理有关施工质量施工安全施工进度环境保护技术方案试验检测材料保管与供应机械设备等都必须由承包人管理与调配不得以包代管 43承包人须把每月购买材料费设备费机械租赁费分包项目工程款支付劳务费等主要费用的使用计划和实际支付情况每月汇总并附相关证据报发包人备案 44本项目的基坑沟槽开挖土方堆放处置由承包人自行解决费用视已含在合同总控价中发包人不另外结算支付 45发包人可随时调整项目的增减工作内容包括建设规模功能规模等承包人须接受并按发包人要求实施由此所引起的工程费用按本专用条款1533条执行 46承包人项目实施中须完全领会发包人的意图修正发包人的错误并且运用限额和优化设计来实现对工程造价的控制做到以最少的投资获得最大的经济效益在设计阶段承包人要选择技术先进经济合理的最优设计既要保证工程质量实现工程目的又要达到控制和降低工程造价的目的 47承包人提供一间监理办公用房 48合同总价为含税价格 49承包人应严把材料质量关不符合要求的以及不合格的材料半成品成品严禁运进施工现场所有进场材料必须经监理工程师批准 42 履约担保 补充以下内容 421履约担保内容 履约担保的形式和金额承包人提交履约保函金额为合同价的5履约担保的形式现金或保函银行或保险公司出具提供时间在合同签订前期限自合同生效之日起至颁发工程验收合格证书之日止因不可抗力或承包人自身原因或其他原因导致工程建设项目未能在合同工期内完工的保函的有效期须延长至工程竣工验收合格承包人拒绝延长保函有效期的发包人有权解除合同给发包人造成损失的由承包人承担 其中工期担保为履约保证金的30质量担保为履约保证金的 20人员及设备到位率担保为履约保证金的 20文明施工环境保护安全生产担保为履约保证金的 15设计质量担保为履约保证金的 15 在合同实施过程中承包人违约支付违约金后承包人应保证履约担保的余额不少于未完成工程量金额的5如不足应在15日内予以补足否则将被视为违约并支付人民币伍万元的违约金同时发包人有权延期支付合同款 若出具的履约保函有效期早于本项目整体竣工验收之日承包人应在保函到期一个月之前延长保函的有效期否则将被视为违约并支付人民币伍万元的违约金同时发包人有权延期支付合同款 422履约担保有效期 履约担保有效期至工程竣工验收 423 履约担保的退还 采用保函时承包人完成合同约定的设计任务以及施工任务并通过工程质量竣工验收合格后终止履约担保或退还保函履约担保应在工程质量竣工验收合格后28天内退还不计息给承包人或通知终止或退还保函 45 承包人项目经理 455 承包人应按投标书附表所报名单委派项目经理包括项目负责人项目设计负责人项目施工负责人项目技术负责人应保证及时到位且常驻现场进行本合同工程的管理并保持其岗位的相对稳定 456 对承包人及项目经理的履约考核发包人将对承包人及项目经理个人的履约进行考核备案并在后续项目招标中予以参考 457 需获得监理人同意或批准等事项须同时获得发包人的同意或批准才有效向监理人提交的资料同时提交给发包人 46 承包人人员的管理 462为完成合同约定的各项工作承包人应向现场派驻为实施和完成本合同工程及其缺陷的修复而需要的下述人员所派驻本工程的人员条件应与投标文件相符 ⑴ 按投标书附表中所报名单的各类专业技术人员质检人员和管理人员未经发包人的批准这些人员必须及时到位不得替换若确实无法到位或需替换需经发包人批准审核后用同等资质和经历的人员替换 ⑵ 其他满足本合同工程施工需要的在本行业中技术熟练经验丰富的各类专业人员质检人员管理人员和有能力进行施工管理并指导作业的工长以及适应本工程需要的各类熟练技工半熟练技工和普通工 ⑶ 按规定配备专职的安全员且满足国家相关法律法规要求 463承包人安排在工地的主要管理人员和专业技术骨干应专职在岗不得兼任其他项目任何职务如需对人员安排作变更必须提前一周以书面形式上报监理人并经发包人同意方可执行 464 特殊工种电工起重工驾驶员等要经专业培训并持有合格证上岗承包人应在按第461款要求提交的人员情况报告中说明承包人人员持有上岗资格证明的情况监理人有权随时检查承包人人员的上岗资格证明 465承包人中的设计团队必须派代表常驻项目现场进行服务否则发包人有权解除合同承包人承担由此造成的全部损失并向发包人支付违约金 466人力资源计划一览表的格式内容份数和提交时间开工前提交三份格式内容自定 人力资源实际进场的报表格式份数和报告期开工前提交三份格式内容自定 以上提供的各类表格需征得监理人及发包人的认可后方生效 47 撤换承包人项目经理和其他人员 471 发包人有权要求撤换不能胜任本职工作行为不端或玩忽职守的承包人项目经理和其他人员承包人应在发包人要求的时间撤换直至符合合同约定要求和相关法律法规规定为止若撤换每延误一天承包人向发包人支付违约金人民币壹万元整 48 保障承包人人员的合法权益 487承包人应执行政府有关民工工资的管理规定如出现因承包人拖欠民工工资导致民工到政府部门或发包人处索要工资的情况则每出现一次发包人将向承包人收取5万元违约金若发包人代为支付民工工资发包人将按所代付民工工资总金额的15向承包人收取管理 412 进度计划 4121 合同进度计划 承包人提交项目进度计划的份数和时间在合同签署后7天内承包人向发包人提交3份其格式和内容符合发包人代表或监理人规定的工程进度计划以及为完成该计划而建议采用的实施性的施工安排和施工方案说明 监理人及发包人确认的时间收到该计划后的7天内审查同意或提出修改意见 4122 合同进度计划的修订 承包人向监理人及发包人提交修订合同进度计划的申请报告期限7天监理人及发包人批复期限7天 工程延期的审批 a必须是非承包人自身的原因造成的工期延误发包人才可以考虑是否受理承包人的延期申请 b延期工程项目如果不在工程施工进度网络计划的关键线路上即使是关键工序但不在关键线路上的工期也不予顺延 c工程进度计划延期的承包人应采取积极措施予以弥补工期顺延按合同约定执行 d若是方案设计深化优化及施工图设计存在缺陷而造成返工修复导致工程延期承包人应采取措施予以弥补工期不予顺延 5设计 51工程设计图 551设计义务一般要求 补充条款 5513承包人被视为已仔细审查了发包人要求包括设计标准和计算如有 承包人负责技术标准及要求中所列工程相关的技术方案技术规范和要求设计标准设计计算以及关于该工程设计执行的全部现场资料与文件的正确性并对上述技术文件的正确性和合理性承担责任 发包人向承包人提供设计所必须的设计基本参数数据和资料 承包人应负责工程的勘察设计并在除下列发包人应负责的部分外对发包人要求包括设计标准和计算的正确性负责 发包人应对由发包人提供的下列数据和资料的正确性负责 1在合同中规定的由发包人负责的部分数据和资料 2对工程或其任何部分的预期目的的说明 承包人应负责工程设计的组织协调进度控制等所有相关设计工作并负责对该工程的所有勘察设计工作进行审查对所有相关勘察设计文件的正确性承担责任并按合同中承包人文件的有关要求提供全部的承包人设计文件最终版 5114承包人勘察设计文件应包括发包人要求中规定的技术文件为满足所有规章要求报批的文件以及竣工文件 承包人应编制所有的承包人文件还应编制指导承包人人员所需要的任何其他文件 5115承包人承诺其勘察设计承包人文件实施和竣工的工程符合建设工程质量管理条例建设工程勘察设计管理条例和国家规范标准条文满足采购文件中的有关要求满足现行的建筑工程建设标准设计施工规范规程和规定的相应设计文件编制深度要求经过变更做出更改或修正的构成合同的组成文件 5116勘察设计承包人文件施工和竣工工程均应符合国家的技术标准建筑施工与环境方面的法律以及发包人要求中提出的适用于工程或适用法律规定的其他标准 5117承包人应编制并随时更新一套完整的有关工程施工情况的竣工记录如实记载竣工工程的准确位置尺寸和实施工作的详细说明上述竣工记录应保存在现场并仅限用于本款的目的应在竣工验收开始前提交两套副本给发包人 此外承包人应负责绘制并向发包人提供工程的竣工图表明整个工程的施工完毕的实际情况提交发包人根据设计文件的规定进行审核承包人应取得发包人对他们的尺寸基准系统及其他相关细节的同意 在颁发任何移交证书前承包人应按照发包人要求中规定的份数和复制形式向发包人提交上述相关的竣工图 5118 资料移交 在允许接受本工程日之前不迟于十五15日承包人必须提交给发包人与项目有关的设计施工文件包括 工程设计的全套设计图纸及竣工图 建设过程中的各种文件记录 工程竣工验收资料 其他技术资料和文件 5119 设计期 1 时间表和里程碑 序号资料及文件名称份数提交日期有关事宜1初步设计文件含方案按要求按发包人要求的时间提供 2施工图报审文件按审图要求按发包人要求的时间提供3施工图审查合格后图纸10份按发包人要求的时间提供4所有有关文本电子版本CAD和PDF各一份1套按发包人要求的时间提供 2 技术规范和承包人义务 1初步设计和地质勘察文件 2 承包人必须按照以下文件完成项目施工图设计 a有关部门单位及发包人通过的初步设计文件 b政府或政府指定或委托的机构出具统一标准或技术要求 c适合本项目的技术规范和要求 d有关中国国家标准GB及其他相关行业标准法律法规和规范 e采购文件中已经明确的相关内容 3承包人负责保证工程设计符合以下要求 通过发包人的审查确认包括审查机构 有关中国标准法律和法规 发包人的合理要求这些要求须是与本合同一致的如与合同不一致时承包人需与发包人另行协商采购文件中已经明确但本合同未尽的事宜均视为发包人的合理要求 若承包人未按合同规定的设计期节点时间完成完整的工程设计图由此耽误发包人工程时间影响总工期的承包人按照工期延误向发包人支付违约金若因工程误期给发包人造成的其他损失发包人有权追索由于发包方原因审批工作不可抗力等造成的工作延期工期顺延不计赔偿 6材料工程设备 61 承包人提供的材料和工程设备 611承包人提供的材料工程设备均由承包人负责采购运输和保管承包人应对其采购的材料和工程设备质量负责承包人在材料设备到货前24小时通知监理工程师清点若到达现场经验收达不到要求的发包人或监理有权要求清退材料设备进退场费用由了承包人承担 612 承包人应按合同的约定将各项材料和工程设备的供货人及品种技术要求规格数量和供货时间等报送监理人批准承包人应向监理人提交其负责提供的材料和工程设备的质量证明文件并满足合同约定的质量标准工程实施过程中所采用的主要材料以及设备应严格按照施工图以及采购文件的要求进行采购 613 对承包人提供的材料和工程设备承包人应会同监理人进行检验和交货验收查验材料合格证明和产品合格证书并按合同约定和监理人指示进行材料的抽样检验和工程设备的检验测试检验和测试结果应提交监理人所需费用由承包人承担承包人采购的材料设备与设计或标准或采购文件的要求不符时承包人应按监理工程师要求的时间运出施工场地重新采购符合要求的产品承担由此发生的费用由此延误的工期不予顺延 614 发包人视工程具体情况有权要求承包人在施工过程中更换相关材料及设备对更换部分的价格变化按本合同有关规定执行承包人确实需要使用代用材料时应经监理工程师认可后才能使用由此增减的合同价款双方以书面形式议定 615 承包人用于本工程的材料或设备须为合格产品并且满足设计要求和采购文件要求否则监理人不予验收 616 承包人在报送基本建设月度投资完成报表附经监理单位监理工程师批准的月度材料进场报验计量表 617对承包人材料供应商货款的支付 对承包人负责采购的材料和设备承包人应保证完成货物材料或设备的货款支付承包人应随当期进度付款申请单提供上期支付证明确认先期的支付证书中包含的该供货人的有关费用已由承包人支付如果承包人未提供这样的证明发包人有权根据监理人签发的证书暂停下一期工程材料款的支付 62 发包人提供的材料和工程设备B 发包人不提供一般性材料和设备若有特殊材料或设备承包人有义务保管并不得收取任何费用 7 施工设备和临时设施 71 承包人提供的施工设备和临时设施 713 承包人旧施工设备的管理 承包人的旧施工设备进入工地前必须按有关规定进行年检和定期检修并应由具有设备检定资格的机构出具检修合格证或经监理人检查后才准进入工地承包人还应在旧施工设备进入工地前提交主要设备的使用和检修记录并应配置足够的备品备件以保证旧施工设备的正常运行 714 承包人租用的施工设备 承包人从其他人处租赁施工设备时应在签订的租赁协议中明确规定若在协议有效期内发生承包人违约而解除合同时发包人或发包人邀请承包本合同的其它承包人可以相同的条件取得该施工设备的使用权 715 监理人有权要求承包人增加和更换施工设备 监理人一旦发现承包人使用的施工设备影响工程进度或质量时有权要求承包人增加或更换施工设备承包人应予及时增加或更换由此增加的费用和工期延误责任由承包人承担 72 发包人提供的施工设备和临时设施A 不提供 8交通运输 81 道路通行权和场外设施 811 承包人应根据合同工程的施工需要负责办理出入施工场地专用和临时道路的通行权以及取得为工程建设所需修建场外设施的权利由发包人负责办理相关手续由承包人承担有关费用 83 场内施工道路 831承包人应负责修建维修养护和管理施工所需的临时道路和交通设施包括维修养护和管理发包人提供的道路和交通设施并承担相应费用包括教职员工为工作必须通过校区的安全通道 832承包人修建的临时道路和交通设施应免费提供发包人和监理人为实现合同目的使用 833承包人应提供进场通路的所有必需的标志或方向指示还应为使用这些通路标志和方向指示取得必要的有关当地政府部门的许可 834发包人不对由于任何进场通路的使用或其他原因引起的索赔负责 835发包人不保证特定进场通路的适宜性和可用性 836因进场通路对承包人的使用要求不适宜不能用而发生的费用应由承包人负担 837 承包人应遵守有关交通法规严格按照道路和桥梁的限制荷重安全行驶并服从交通管理部门的检查和监督 9 测量放线 91 施工控制网 911 发包人应在发出开工通知书7天前通过监理人向承包人提供测量基准点基准线和水准点及其书面资料承包人应根据国家测绘基准测绘系统和工程测量技术规范按上述基准点线以及合同工程精度要求测设施工控制网并将施工控制网资料报送监理人批准 912 承包人应负责管理施工控制网点施工控制网点丢失或损坏的承包人应及时修复承包人应承担施工控制网点的管理与修复费用并在工程竣工后将施工控制网点移交发包人 92 施工测量 921 承包人应根据监理人书面给定的测量基准点基准线和水准点及其书面资料负责施工过程中的全部施工测量放线工作并对本工程各部分的位置标高尺寸及其线形的正确性负责同时应配置合格的人员仪器设备和其他物品 922监理人负责对承包人的施工定线或放样进行检查验收可采用抽样复测或其他方式当复测中发现错误或出现超过合同约定的误差时承包人应按监理人指示进行修正或补测并承担相应的复测费用 923在合同工程施工过程中如果工程任何部分的位置标高尺寸或线形出现超出合同规定的误差一经发现承包人应自费纠正直到监理人认为符合合同规定为止监理人对放线线形或标高的核查均不应解除承包人对其准确性所负的责任承包人应有效地保护一切基准点和其他有关标志直到工程竣工验收结束 93 基准资料错误的责任 发包人应对其提供的测量基准点基准线和水准点及其书面资料的真实性准确性和完整性负责对其提供上述基准资料错误导致承包人损失的发包人应当承担由此增加的费用和或工期延误并向承包人支付合理利润承包人应在在开始设计之前或施工中对上述资料的准确性进行核实发现存在明显错误或疏忽的应及时通知监理人监理人在收到此通知后与发包人协商决定是否执行第15条约定并向承包人发出相应的通知 94 监理人使用施工控制网 监理人需要使用施工控制网的承包人应提供必要的协助发包人不再为此支付费用 95 补充地质勘探 由承包人负责如有必要 10施工安全治安保卫和环境保护 102承包人的安全责任 补充条款 10210承包人应在施工分包采购文件中对承包人的资质安全生产条件安全生产信用施工安全措施费用提取安全生产保障措施等提出明确要求承包人应按照国家有关高危行业企业安全生产费用财务规定在施工分包采购文件中明确规定施工安全措施费用不能纳入投标竞价范围不得调减或挪用承包人应审查施工分包商主要负责人项目经理专职安全人员是否达到要求并将该条件作为投标资格的必备条件 103 治安保卫 补充条款 1034施工现场及施工生活区的治安保卫工作由承包人负责承包人应设置必要的预防措施和保安及其监督设施防止其员工或员工之间发生任何违法违禁暴力妨碍治安的行为以及现场工程设备材料失盗失火爆炸洪灾等除非合同另有规定则 1 承包人应负责禁止未经许可的人员及交通工具进入现场 2 许可进入现场的人员及交通工具仅限于发包人监理人承包人分包商以及经发包人代表批准的人员和交通工具 上述许可证件统一由承包人管理 104 环境保护 1041 承包人在履行合同过程中应遵守有关环境保护的法律履行合同约定的环境保护义务并对违反法律和合同约定义务所造成的环境破坏人身伤害和财产损失负责 1042 承包人应按合同约定的环保工作内容编制环保措施计划报送监理人批准 1043 承包人应确保在合同有效期内从施工现场产生的气体排放物粉尘噪声地面排水及排污等符合法律规定和发包人要求 1044 承包人应文明施工保持施工现场清洁并保持现场没有不必要的障碍物应妥善存放和处置承包人设备或多余工程设备与材料从现场清除并运走所有残余物垃圾和不再需要的临时工程其中所有残余物垃圾必须做到当日清除到指定的垃圾存放处 工程接收证书一经签发就应立即从该接收证书所涉及的那部分现场与工程中清除并运走所有承包人设备多余材料残余物垃圾和临时工程应使该部分现场与工程保持清洁和安全使发包人感到满意但在合同有效期期满之前承包人有权在现场保留为其履行合同规定的各项义务所需的承包人设备材料和临时工程 11开始工作和竣工 111 开始工作 1111合同生效后承包人应尽早组织勘测设计和施工准备工作积极创造开工条件监理人应按照协议书约定的开工日期提前7天向承包人发出开始工作通知承包人应当按照协议书约定的开工日期开工监理人在发出开始工作通知前应获得发包人同意工期自开始工作通知中载明的开始工作日期起计算承包人不能按时开工应当不迟于协议书约定的开工日期前7天以书面形式向工程师提出延期开工的理由和要求发包人应当在接到延期开工申请后的72小时内以书面形式答复承包人发包人在接到延期开工申请后72小时内不答复视为同意承包人要求工期相应顺延发包人不同意延期要求或承包人未在规定时间内提出延期开工要求工期不予顺延 1112因发包人原因不能按照协议书约定的开工日期开工发包人应以书面形式通知承包人推迟开工日期发包人不赔偿承包人因延期6个月内开工造成的损失顺延工期超过6个月开工的发包人赔偿承包人因延期6个月内开工造成的损失顺延工期 1123 本项目室内装修等施工内容需在春节前完成室外附属可以在2020年3月前完成 115 承包人的工期延误 由于承包人原因未能按合同进度计划完成工作或监理人认为承包人工作进度不能满足合同工期要求的承包人应采取措施加快进度并承担加快进度所增加的费用由于承包人原因造成工期延误承包人应支付逾期竣工违约金逾期竣工违约金的计算方法和最高限额在234款中约定承包人支付逾期竣工违约金不免除承包人完成工作及修补缺陷的义务 116 工期提前 1161 承包人工期提前的奖励办法 不奖励 1162 发包人要求提前工期 发包人要求承包人提前合同规定的竣工日期时承包人必须接受并积极配合监理人共同协商采取赶工措施和修订合同进度计划由发包人和承包人签订提前竣工协议协议内容应包括 ⑴ 提前的时间和修订后的进度计划 ⑵ 承包人的赶工措施 ⑶ 发包人为赶工提供的条件 ⑷ 赶工费用 12 暂停工作 121 由发包人暂停工作 1211 发包人认为必要时可通过监理人向承包人发出暂停工作的指示承包人应按监理人指示暂停工作由于发包人原因引起的暂停工作造成工期延误的发包人和承包人友好协商解决 1212 由于承包人下列原因造成发包人暂停工作的由此造成费用的增加和或工期延误由承包人承担 1承包人违约 2承包人擅自暂停工作 3合同约定由承包人承担责任的其他暂停工作 122 由承包人暂停工作 1221 合同履行过程中发生下列情形之一的承包人可向发包人发出通知要求发包人采取有效措施予以纠正 1发包人未能按合同约定支付价款或拖延拒绝批准付款申请和支付证书导致付款延误的 2监理人无正当理由没有在约定期限内发出复工指示导致承包人无法复工的 3发包人无法继续履行或明确表示不履行或实质上已停止履行合同的 4发包人不履行合同约定其他义务的 1222 由于发包人的原因发生暂停施工的紧急情况且监理人未及时下达暂停工作指示的承包人可先暂停施工并及时向监理人提出暂停工作的书面请求监理人应在收到书面请求后的72小时内予以答复逾期未答复的视为同意承包人的暂停工作请求 13工程质量 131 工程质量要求 1311工程质量验收按法律规定国家或行业的质量检验和合同约定的验收标准执行工程质量应当达到协议书约定的质量标准因承包人原因工程质量达不到约定的质量标准承包人承担违约责任 136 清除不合格工程 因承包人设计失误使用不合格材料工程设备或采用不适当的施工工艺或施工不当造成工程不合格的发包人或监理人可拒收上述工程同时监理人通知承包人拒收的理由并可以随时发出指示要求承包人立即采取措施进行补救直至达到合同要求的质量标准由此增加的费用和或工期延误由承包人承担 14试验和检验 141 材料工程设备和工程的试验和检验 1411 本款适用于竣工试验之前的试验和检验 1412 承包人应按合同约定进行材料工程设备和工程的试验和检验并为监理人对上述材料工程设备和工程的质量检查提供必要的试验资料和原始记录承包人应提供足够的具有相应资格和经验的职员进行合同所规定的各项试验规程规范规定应由专业调试单位负责的分系统整套启动试运的调试工作承包人必须委托给符合第 HYPERlink fileD煤化工办公室0820煤化工施工和服务类项目EPC招标文件参考神华神东电力郭家湾发电厂EPC总doc l 513 433款规定资质和经验的调试单位由调试单位负责这些试验和调试承包人应负责准备试验与调试所需的技术文件装备仪器工具和分部分系统试验期间的燃料水电与材料等消耗品以及试验与调试中的消缺工作按合同约定应由监理人与承包人共同进行试验和检验的由承包人负责提供必要的试验资料和原始记录 合同工程安装完成后进行的任何分部分系统或整套启动试运和调试的时间和技术方案应由承包人编制调试方案和调试措施报监理人审核发包人批准承包人应负责在试运开始前10天向发包人的生产技术管理人员及操作人员进行专项技术交底直至上述人员能够完整准确的掌握调试方案和调试措施 1413如果需要发包人及监理工程师到场的试验则承包人应提前48小时通知发包人及监理工程师如发包人及监理工程师未在通知的时间和地点到场则除非发包人或监理工程师另有指令承包人可自行试验和检验并应立即将试验和检验结果报送监理人监理人应签字确认无论发包人及监理工程师是否参加了试验检验或试验的准确性及正确性仍由承包人负责不解除承包人的任何义务或职责 1414 监理人对承包人的试验和检验结果有疑问的或为查清承包人试验和检验成果的可靠性要求承包人重新试验和检验的可按合同约定由监理人与承包人共同进行重新试验和检验的结果证明该项材料工程设备或工程的质量不符合合同要求的由此增加的费用和或工期延误由承包人承担重新试验和检验结果证明该项材料工程设备和工程符合合同要求由发包人承担由此增加的费用和或工期延误并支付承包人合理利润 1415发包人可要求承包人附加任何检验或重新试验如果附加或重新试验表明结果不符合合同要求承包人则应立即组织更换或修复缺陷并保证上述被更换或修复的项目符合合同规定如有必要应再次进行重新试验附加或重新试验和再次重新试验的费用均由承包人承担如果附加或重新试验结果符合合同要求由发包人承担附加或重新试验的费用 15 变更 1531 变更的提出 1在合同履行过程中监理人可向承包人发出变更意向书变更意向书应说明变更的具体内容和发包人对变更的时间要求并附必要的相关资料变更意向书应要求承包人提交包括拟实施变更工作的设计和计划措施和竣工时间等内容的实施方案发包人同意承包人根据变更意向书要求提交的变更实施方案的由监理人按第1533项约定发出变更指示 2承包人收到监理人按合同约定发出的文件经检查认为其中存在对发包人要求变更情形的可向监理人提出书面变更建议变更建议应阐明要求变更的依据以及实施该变更工作对合同价款和工期的影响并附必要的图纸和说明监理人收到承包人书面建议后应与发包人共同研究确认存在变更的应在收到承包人书面建议后的14 天内作出变更指示经研究后不同意作为变更的应由监理人书面答复承包人 3承包人收到监理人的变更意向书后认为难以实施此项变更的应立即通知监理人说明原因并附详细依据监理人与承包人和发包人协商后确定撤销改变或不改变原变更意向书 4属人力不可抗力或作为一个有经验的承包人在施工现场遇到的不可预见的自然物质条件非自然的物质障碍和污染物包括地表以下的物质条件和水文条件不包括气候条件造成承包人直接损失的发包人将根据实际情况协商解决但属于应该预见预防的而承包人没有及时预防或预防不力造成的损失发包人不负责补偿属施工技术组织措施失误造成的费用工期由承包人承担 5承包人在深化设计阶段不能降低原设计方案的品质和标准发包人提出的修改意见视为设计方案的优化应予以响应并落实不计入工程变更费用 6深化设计图纸经发包人确认后非承包人设计缺陷发包人再对设计或工程提出变更的视作变更变更估价按163款执行 7发包人对确认的深化设计图纸及审核后的施工图中尚存在的瑕疵或有歧义的内容有权要求承包人进行修改与完善其产生的额外费用由承包人承担不计入工程变更费用 8在工程实施过程中发包人认为可能存在安全隐患或难以实施的情形有权要求承包人整改其产生的额外费用由承包人承担不计入工程变更费用 9在材料及设备运用中未达到设计方案预期效果的发包人可以要求更换或返工其产生的额外费用由承包人承担不计入工程变更费用 1532 变更估价 变更合同价款按下列方法进行变更调整内容 15321非承包人原因引起经三方发包人监理人承包人确认的工程签证单 15322发包人主动提出的因功能范围改变等原因产生的并经发包人确认下发的设计变更 15323结算工程费用以初步设计批复概算中对应本次招标范围的相应费用为最高限价若结算工程费用超出初步设计批复概算中对应本次招标范围的相应费用其超出部分的费用发包人不予支付由中标人承担除非概算按程序得到了调整 15324未经发包人确认的工程变更设计变更均不得调整合同总价 154 暂列金额 发包人暂列金是指包括在合同之内并在投标报价中以预留金 即暂列金额名称标明的一项金额是为了 1 实施本工程中尚未以图纸最后确定其具体细节或某一工程部分或在施工过程中可能增加的工程细目或支付细目而这些细目或附属零星工程施工中可能发生的工程变更合同约定调整因素出现时的工程价款调整以及发生的索赔现场签证确认等的费用在招标时尚未能肯定下来可列为专项预暂列金额 2 为了专项工程施工或供货供材供设备而由特殊分包人或供货人提供专业服务 3 留作不可预见费或用于计日工 除合同另有规定外预留金额即暂列金额应由监理工程师报发包人批准后指令全部或部分地使用或者根本不予动用 156 暂估价 1561暂估价是指包括在合同之内并在合同价款中以暂估价形式体现的项目暂估价项目的实施范围实施方式实施价格及款项拔付方式由发包人在实施过程中根据实际情况确定暂估价项目工程量按发包人确认的实际发生量计算结算办法按第153条变更估价原则在合同实施期间发包人可以根据工程建设情况对暂估价项目进行甩项或与承包人共同发包相应核减合同价款发包人不予经济补偿 16价格调整 161 物价波动引起的价格调整 不调整 162材料动态调整 1材料动态管理办法不调整 163如无该项材料价格则参考同期浙江省行业主管部门的信息价如上述均无适用的则由发包人监理人与承包人三方经市场询价商定确定价格为依据进行计算 164经发包人确认的由发包人及非承包人原因引起的工程变更的工程价格根据下列条款确定的综合单价调整合同价格 1641本工程报价应考虑在审批过程中的初步设计或方案的调整与修改产生变动的风险合同价格不予调整无论法律法规政府部门建筑面积计算规则等客观原因的改变 1641发包人原因引起的变更的单价和工程量的确定 16411投标报价中无综合单价的新增及核减部分项目均按以下方法确定综合单价由承包人按照浙江省建设工程计价规则2018版及项目实施阶段信息价进行计算后按中标下浮率10进行下浮计算经发包人审定后作为结算价格如现行计价依据无相应的计价依据则由承包人参考现行的计价依据提出适当的单价经发包人审定后作为结算价格如采用的工程材料没有信息价则工程材料价格应通过市场询价经发包人和监理同意后采用询价材料不下浮如出现询价争议情况的则发包人有权将争议部分的工程材料单独进行公开招标或比选确定该部分材料设备由承包人妥善保管及承担相应保管费用 16412工程量调整方法经发包人确认的由发包人原因引起的施工范围调整工程变更设计变更按实际增加或减少的工程量和根据第16411条确定的单价调整合同价格 如采用的材料信息价没有其材料价格应市场询价经发包人和监理同意确认询价材料不下浮 165所有价格调整不以施工图预算为依据施工图预算仅作为工程款支付参考依据 17合同价格与支付 171 合同价格 本工程合同形式采用固定总价+调整费用的合同形式工程固定总价 万元其中设计费 万元其他费用 万元 本项目采用总价合同的方式进行发包除风险调整范围外签约合同价不再调整签约合同价包括设计费建筑安装工程费及设备购置费总承包管理及试运行服务费其中设计费以中标价格为准不再因任何因素调整建筑安装工程费在风险范围以外进行合同价格调整 总价合同包含的风险范围除发包人原因引起的变更和法律变化引起调整外其他均不做调整 发包人保留在签约后调整部分承包范围的权力直至某些项目的取消价格作相应调整如因工程变更造成某些项目的取消或调整承包人也不得拒绝相应价款从合同价中扣除或调整扣除款无法直接计算时按照合同164确定价格 172 预付款 1721 预付款 预付款的金额为经合同双方商定本项目发包人支付承包人签约合同价包括设计费不含其它费用下同20的工程预付款 预付时间合同签订完成且承包方按要求提供了履约保证金后预付时间应不迟于约定的开工日期前7天 173 工程进度付款 1731 付款时间 进度款按计划时间节点进行支付 1732 支付分解表 承包人应根据价格清单的价格构成费用性质计划发生时间和相应工作量等因素按照以下分类和分解原则结合第4121项约定的合同进度计划汇总形成支付分解报告 工程进度款支付额度和支付时间 ①节点支付工程进度款工程外立面及窗户完成后支付签约合同价的20室内装修全部完成后支付签约合同价的40节点工程款经监理工程师审核后报发包人确认后于次月支付 ②承包人完成合同约定内容联合招标发包的合同内容除外达到合同约定质量标准并经总监按有关标准检验合格后签字认可发包人在28天内支付但不超过工程款累计金额的85 ③工程结算审核定案后15日内申请支付至结算总价的975 ④预留结算总价的25作为质量保修金现金形式已结算的工程于缺陷责任期满1年后15日内退还15即25的60缺陷责任期满2年后15日内一次性退还剩余部分缺陷责任期为二年 该工程所有发票抬头都开具发包人 1733工程结算 办理竣工结算质量保证金由发包人在承包人收到缺陷责任期终止证书后按合同约定支付同时支付进度款时 发包人超过约定的支付时间不支付工程款进度款承包人可向发包人发出要求付款的通知发包人收到承包人通知后仍不能按要求付款可与承包人协商解决经承包人同意后可延期支付 对于承包人违反发包人提供的安全管理制度和安全文明施工标准且未按要求及时整改的发包人有控制工程款支付的权利 若因承包人将发包人支付的工程款抽调或挪用等造成工程进度拖延工程质量下降施工单位滋事等负面影响发包人有权采取相关制止措施情节严重者发包人有权解除合同 承包人应当在收到经监理人批复的合同进度计划后7天内将支付分解报告以及形成支付分解报告的支持性资料报监理人审批监理人应当在收到承包人报送的支付分解报告后7天内给予批复或提出修改意见经监理人批准的支付分解报告为有合同约束力的支付分解表合同进度计划进行了修订的应相应修改支付分解表并按本目规定报监理人批复 1733 进度付款申请单 承包人应在每笔进度款支付前按监理人批准的格式和合同约定的份数向监理人提交进度付款申请单并附相应的支持性证明文件除合同另有约定外进度付款申请单应包括下列内容 1当期应支付金额总额以及截至当期期末累计应支付金额总额已支付的进度付款金额总额 2当期根据支付分解表应支付金额以及截至当期期末累计应支付金额 3当期根据第171款约定计量的已实施工程应支付金额以及截至当期期末累计应支付金额 4质量保证金金额为合同结算总价的25 1734 进度付款证书和支付时间 1监理人在收到承包人进度付款申请单以及相应的支持性证明文件后的14天内完成审核提出发包人到期应支付给承包人的金额以及相应的支持性材料经发包人审批同意后由监理人向承包人出具经发包人签认的进度付款证书监理人未能在前述时间完成审核的视为监理人同意承包人进度付款申请监理人有权核减承包人未能按照合同要求履行任何工作或义务的相应金额 2发包人最迟应在监理人收到进度付款申请单后的28 天内将进度应付款支付给承包人发包人未能在前述时间内完成审批或不予答复的视为发包人同意进度付款申请 3监理人出具进度付款证书不应视为监理人已同意批准或接受了承包人完成的该部分工作 4进度付款涉及政府投资资金的按照政府财政集中支付等国家相关规定和专用合同条款的约定执行 1735 工程进度付款的修正 在对以往历次已签发的进度付款证书进行汇总和复核中发现错漏或重复的监理人有权予以修正承包人也有权提出修正申请经监理人承包人复核同意的修正应在本次进度付款中支付或扣除 174 质量保证金 1741 质量保证金不从进度款中扣留金额为合同结算总价的25不含设计费作为质量保证金质量保证金形式现金形式结算的工程于缺陷责任期满1年后15日内退还15即25的60缺陷责任期满2年后15日内一次性退还剩余部分缺陷责任期为二年 1742 在第1145 目约定的缺陷责任期满时承包人向发包人申请到期应返还承包人剩余的质量保证金发包人应在28天内会同承包人按照合同约定的内容核实承包人是否完成缺陷责任如无异议发包人应当在核实后将剩余质量保证金返还承包人 1743 在第1145 目约定的缺陷责任期满时承包人没有完成缺陷责任的发包人有权扣留与未履行责任剩余工作所需金额相应的质量保证金余额并有权根据第193 款约定要求延长缺陷责任期直至完成剩余工作为止由发包人无息退还 1744缺陷责任期期限24个月 175 竣工结算 1751 竣工付款申请单 承包人提交的竣工付款申请单份数5份 1752竣工付款证书及支付时间 1该工程为政府性投资项目发包人根据国家造价管理的有关规定以及有关部门审定的工程结算与承包人办理最终价款结算手续其中超过送审额不含合同价5以外部分的核减费用及核增费用的审查费用由承包人承担 2承包人应当在工程验收合格后的 3个月内向发包人提交完整的工程竣工结算资料经发包人催促后14天内仍未提供或没有明确答复发包人有权根据已有资料进行审查责任由承包人自负 3合同结算价款 本合同结算价款=合同签约价不含其他费用+调整费用其中调整费用包括 ①在供应商符合合同约定的情况下发包人主动提出因功能范围改变等原因引起的经发包人确认的变更造成合同价款的增减 ②按合同约定的可以调整的其他内容 18 竣工验收 182 竣工验收申请报告 5监理人要求提交的竣工验收资料清单 竣工资料一式7份含电子版应包括 1 工程实施概况和大事记 2 已竣工程移交清单包括工程设备 3 永久工程竣工图 4 列入保修期继续施工的尾工工程项目清单 5 未完成的质量保修清单 6 监理人指示应列入竣工报告的各类设计文件施工文件施工原始记录含图片和录相数据以及其它应补充的竣工数据 19 缺陷责任与保修责任 197 保修责任 工程质量保修范围期限和责任按照工程质量保修书和本合同相关条款执行保修期自实际竣工日期起计算在全部工程竣工验收前已经发包人提前验收的单位工程其保修期的起算日期相应提前 1保修期截止内承包人应负责未移交工程和工程设备的全部日常维护和质量保修工作对己移交发包人使用的工程和工程设备则应由发包人负责日常维护工作但承包人应按移交证书中所列的质量保修清单进行修复直至经监理人检验合格为止 2发包人在保修期内使用工程和工程设备过程中发现新的缺陷和损坏或原修复的缺陷部位或部件又遭损坏则承包人应按监理人的指示负责修复直至经监理人检验合格为止监理人应会同发包人和承包人共同进行查验若经查验确属由于承包人施工中隐存的或其它由于承包人责任造成的缺陷或损坏应由承包人承担修复费用若经查验确属发包人使用不当或其它由于发包人责任造成的缺陷或损坏则应由发包人承担修复费用 3工程质量保修范围期限和责任包括但不限于合同范围内容的全部内容期限为1地基基础工程和主体结构工程为设计文件规定的工程合理使用年限2屋面防水工程地下室防水工程有防水要求的卫生间房间和外墙面的防渗等所有有防水防渗要求的部位为8年3装修工程为2年住宅公共部位的地面墙面4幕墙工程为2年5门窗为2年6电气管线给排水管道设备安装工程为2年7供热与供冷系统为2个采暖期供冷期8其他项目保修期限约定如下电梯等设备为2年除上述外工程整体保修2年保修期从工程竣工验收通过之日起算 在工程移交发包人后因承包人原因产生的质量缺陷承包人应承担质量缺陷责任和保修义务缺陷责任期届满承包人仍应按合同约定的工程各部位保修年限承担保修义务 20保险 201设计和工程保险 承包人应以发包人和承包人的共同名义向双方同意的保险人投保建筑工程一切险保险费用已含在承包人的投标报价中 1投保内容本工程工地范围内的建筑安装工程及用于该工程的材料机械设备因自然灾害或意外事故造成的损坏或灭失 2保险金额本工程工地范围内的建筑安装工程及用于该工程的材料机械设备的实际总价值 3保险期限自被保险工程在工地动工或用于保险工程的材料机械设备运抵工地之时起至发包人签发完工验收证书或验收合格或发包人实际占有或使用或接收该工程之时止以最迟者为准 4保险受益人按投资主体确定受益人 5在缺陷责任期终止证书颁发前承包人必须投保第三者责任险 204其他保险 需要投保其他内容保险金额费率及期限等 承包人应至少但不限于劳工险包括意外伤害险建设单位人身险第三者责任险施工设备险等财产临时工程险等险种 承包人必须按照有关规定为从业人员办理综合保险其保险费用包含在投标报价中不得另行结算由于承包人未办理此项保险而造成不能核发施工许可证由承包人承担相关责任 承包人还应购买设计责任险保险费用已含在承包人的投标报价中 207其它补充 2071 保险凭证 承包人应在开工后一个月内向发包人提交各项保险生效的证据和保险单副本 2072 保险金不足以补偿损失的由发包人和承包人协议解决 2073若因非承包人原因除不可抗力出现工程尚未完工但保险已过期的情况承包人应主动续保涉及费用由发包人承担若承包人不主动续保因保险过期各类损失无法得到保险赔偿由此造成损失由承包人自行承担 2074若因不可抗力原因出现工程尚未完工但保险已过期的情况承包人应主动续保涉及费用由发包人和承包人各按50比例承担若承包人不主动续保因保险过期各类损失无法得到保险赔偿由此造成损失由承包人自行承担 22违约 221承包人违约 2211承包人违约的情形 除通用条件对承包人对合同履行过程中的违约行为的约定外承包人的如下行为仍视为违约处罚条款见本专用条款第22124条 1承包人未能按合同进度计划完成工作工期延误占本合同进度计划中工期计划的30及以上的承包人承担违约责任 2212对承包人违约的处理 4承包人有2211条违约行为时按如下原则进行处理 发包人可向承包人发出解除合同通知且自承包人接到发包人通知之日起发包人尚未退还承包人的履约保证金不再退还并保留进一步追究承包人法律责任的权利由此造成与任意第三方的经济纠纷全部由承包人自行负责解决其中造成与承包人有关的第三方阻碍本项目移交使用的自承包人接到发包人通知之日起10 个日历天内承包人必须完全完成清场退出工作每延迟一天承包人应以本签约合同价为计算标准按日向发包人支付人民币20000元的违约金违约金的计算公式为20000元×延迟天数同时给发包人及相关单位工作带来不利影响或造成损失的由承包人承担相应赔偿等法律责任 5若竣工验收时达不到合同约定的质量标准承包人应返工直至达到合同约定的质量标准为止费用自理并承担由此给发包人造成的损失工期不顺延 施工过程中出现重大质量事故但不影响结构安全和功能的每次向发包人支付人民币伍万元以下违约金施工过程中出现重大质量事故且影响结构安全和功能的每次向发包人支付人民币贰拾万元以下违约金承包人同时应承担由此带来的一切损失对出现的质量事故必须在监理发包人规定的时间内完成整改否则将进行三倍违约赔偿以上违约赔偿发包人可在应付工程款或承包人履约担保中直接扣除 6其他违约责任 1因承包人提供和使用了不合格的材料和工程设备设备材料应在12小时内退场已使用的必须拆除由此造成的工期延误由承包人承担工期延误责任造成的损失由承包人自行承担并由承包人向发包人承担所提供和使用的不合格材料和工程设备总价10的违约金 2违反通用条款第131条第92条因承包人原因造成的质量事故工程事故和安全事故造成人身和财产损害的承包人承担全部行政民事和刑事责任并承担损害赔偿责任造成人员死亡等重大安全事故的还必须向发包人承担每次人民币拾万元的违约金 3承包人违法国家省市有关文明施工管理卫生管理噪声扬尘污染防治等规定造成后果的由承包人承担一切责任一旦被政府有关职能部门处罚负面通报除接受相关部门处罚外还必须向发包人承担每次人民币伍万元的违约金 4承包人不按要求对工程成品进行管护发包人有权委托其他承包人进行该项工作费用从工程款或质保金中扣除 5因承包人提供产品材质或工期不能满足发包人要求的或承包人提供的材料或主材或设备价格差异过大的或工程项目与本项目文化定位业态形象宣传和功能有冲突的自监理人发出整改通知3日历天内承包人必须无条件进行整改费用自行承担如整改后仍达不到规定要求的发包人有权另行指定分包其费用由承包人承担 6如果发生恶意停工恶意闹事每发生一次支付违约金拾万元 7若发包人或建设主管部门发现承包人未能按期足额支付民工工资建设主管部门或发包人有权在民工工资保证金中直接扣除代为支付由此而造成相关单位人员集体上访发包人或发包人的上级主管部门 每发生上访一次承包人承担壹拾万元整的违约金 8如有民工闹事等破坏发包人形象的恶性事件发生超过二次含二次以上发包人有权不清算直接托管 9承包人未经发包人同意擅自分包经济损失由承包人承担同时发包人有权从履约保证中扣除相应的经济损失 10承包人不得以材料价格清单控制价等经济问题未确定而发生威胁发包人或停工或闹事等不良影响每发生一次承包人向发包人支付违约金拾万元次 以上违约及其他违约发包人可在应付工程款或承包人履约担保中直接扣除违约金 2214 增加 6发包人和承包人未能就解除合同后的结清达成一致而形成争议的除按第24条的约定办理的程序外发包人有权对项目进行全面管理承包人不得以任何借口阻扰或拖延发包人的组织安排 7发包人有权扣除承包人的质保金和履约保证金 2217主要负责人的管理 22171在工程施工期间为加强管理和认真履行合同义务承包人应按投标文件附表所报名单委派项目经理和项目技术负责人应保证其及时到位且常住现场进行本合同工程的管理保持其岗位的相对稳定未经发包人批准不得更换投标时所报的项目经理副经理和项目技术负责人以及其他施工现场主要施工管理人员如因承包人的原因除不可抗拒因素外更换上述主要人员其申报接替人员的水平和能力不得低于被替换人员需报请发包人及监理人批准并不免除其违约责任且向发包人支付违约金 1更换项目经理包括项目负责人项目设计负责人项目施工负责人违约金人民币壹拾万元人次 2更换技术负责人违约金人民币伍万元人次 3承包人擅自更换派驻本项目的项目经理包括项目负责人项目设计负责人项目施工负责人和技术负责人未经发包人同意的发包人有权终止合同并要求承包人承担全部赔偿责任 22172承包人派驻现场的管理人员必须常驻现场并不得在其它项目兼职若发包人发现承包人派驻本项目的管理人员有兼职情况发包人将要求承包人更换管理人员承包人应承担相应违约赔偿标准按下条执行 1承包人派驻该项目的项目施工负责人施工技术负责人及主要管理人员未经发包人监理人批准擅自离开现场的时间当月累计超过3天含3天承包人应承担违约责任 2施工负责人违约金人民币叁仟元人天 3施工技术负责人违约金人民币贰仟元人天 4其它主要管理人员违约金人民币壹仟元人天 22173在施工期间发包人将对承包人派驻现场的主要管理人员进行监督和检查如发包人认为承包人派驻现场的项目经理包括项目经理项目设计负责人技术负责人和其它主要管理人员不能胜任其工作等原因发包人及监理人有权要求承包人进行更换 1更换项目经理包括施工负责人项目设计负责人违约金人民币壹拾万元人次 2更换技术负责人违约金人民币伍万元人次 3其它主要管理人员违约金人民币贰万元人次 4第二次发生上述更换情况承包人承诺违约金按三倍支付 5若承包人拒绝按照发包人指令更换发包人认为不能胜任该项工作的项目经理包括项目经理项目设计负责人技术负责人和其它主要管理人员或者经过2次以上更换仍达不到发包人的要求发包人将认为承包人无能力按本合同约定继续履行本合同发包人有权单方面解除合同而不承担任何责任 22174承包人主要施工管理人员到位率施工负责人施工技术负责人施工员安全员国家规定的工作日时间90到位但法定节假日期间内不应影响施工进度并安排好相关的值班人员主要施工管理人员履约担保占合同价款的1由监理单位和建设单位组织按每月的实际天数考核每人每少一天承包人向发包人支付违约金500元 2218主要设备的管理 承包人应按照投标文件填报的施工机械试验检测设备按计划进场不得拖延减少或降低标准若承包人进场的设备的数量或性能不能满足施工需要发包人和监理人有权要求承包人更换或补充设备进场的设备未经监理人批准并报发包人同意不得离场承包人没有按投标文件的承诺及监理工程师的指令进场施工机械设备每延迟一天承包人应向发包人支付该机械设备台班费用1倍的违约金延迟超过1个月承包人应向发包人支付该机械设备台班费用3倍的违约金所需费用可从承包人应得的款项或履约担保中扣除 23 索赔 234 发包人的索赔 2341 发包人应在知道或应当知道索赔事件发生后28天内向承包人发出索赔通知并说明发包人有权扣减的付款和或延长缺陷责任期的细节和依据发包人未在前述28天内发出索赔通知的丧失要求扣减付款和或延长缺陷责任期的权利发包人提出索赔的期限和要求与第233 款的约定相同要求延长缺陷责任期的通知应在缺陷责任期届满前发出 2342 发包人按第35 款商定或确定发包人从承包人处得到赔付的金额和或缺陷责任期的延长期承包人应付给发包人的金额可从拟支付给承包人的合同价款中扣除或由承包人以其他方式支付给发包人 2343当发生下列情况时承包人应当承担违约责任并由发包人按以下标准对承包人进行索赔违约金由发包人直接从拟支付给承包人的合同价款中扣除或由承包人以其他方式支付给发包人 1承包人不能按合同约定的工期竣工应当承担逾期竣工的违约责任每逾期30天以内按5000元天向发包人支付违约金逾期30天以上按10000元天支付违约金违约金不重复计算工程误期损害赔偿费的限额为合同总价的15由于发包方原因审批工作不可抗力等造成的工作延期工期顺延不计赔偿 2施工质量达不到设计规范和合同约定的要求的按合同价款的2向发包人支付违约金同时发包人有权要求承包人返工或返修其费用由承包人承担 3承包人不履行合同义务或不按合同约定履行义务的其它情况向发包人支付合同价款1的违约金 24争议的解决 241 争议的解决方式 凡因本合同产生的或与本合同有关的任何争议如发包人或承包人未能在规定的期限内友好解决均应提交项目所在地人民法院 25 合同份数 双方约定合同正本副本份数正本一式两份发包人壹份承包人壹份副本拾份发包人柒份承包人叁份 26补充条款 261 为做好工程建设中的党风廉政建设保证工程建设高效优质保证建设资金的安全有效使用及投资效益发包人与承包人在签订工程合同的同时必须签订廉政合同工程质量保修书安全生产文明施工协议书廉政合同工程质量保修书安全生产文明施工协议书作为施工合同协议书的附件与工程施工合同协议书等具有同等的法律效力经合同双方签字立即生效双方务必认真执行 262 承包人不得以任何理由拒绝发包人要求的工程量的增减及工作内容的变更 263 乙方不得随意提出材料品种和规格的变更除非经发包人同意不得以采购困难等理由延误工期 264除合同约定的指定分包项目外本工程不得非法分包和转包一经发现甲方有权解除合同并由乙方承担由此造成的一切损失 265 已有管线设备周边建筑物保护工作由承包人负责否则造成的损失由承包人承担 266 工程竣工验收以后资料必须移交后才予以支付工程审计尾款 267 现场原材料进场前须办理相关手续经监理人及业主方认可后方可组织材料进场 268工程包干费用范围 1设计费参考国家发展计划委员会建设部颁布的工程勘察设计收费标准2002年修订本报价设计费包含初步设计施工图设计具体内容由发包人和承包人在建设项目工程总承包合同示范文本有关条款中明确设计费不包括施工图设计文件审查费用设计工作包括本项目内的全部专业设计或专项设计本合同设计费为包干形式结算时不予调整 本合同技术组织措施为包干形式结算时不予调整 合同形式 本项目采用固定总价的方式进行发包除按合同约定进行的变更和调整外其他一律不予调整 269合同价款的风险其所包含的风险范围为 1合同执行期间因市场等原因导致价格变化 2施工扰民补偿或者理顺与当地村民关系及因施工原因影响周边村民生产生活设施破坏所产生的各种费用 3因天气地形自然条件的变化及确保文明施工和道路畅通而采取的临时措施可能增加的各项费用 4工程量甩项导致的预期利润减少 5由于自身设计不足或错误产生的费用增加 6各子项验收及项目验收及归档要求的声像档案等 7现场所能提供的作业面狭小地下管线可能造成的工作难度以及周边建筑物构筑物的保护等引起的费用周边建筑物检测费用等以及因承包人保护不力引起的周边建筑的修缮费用 8作为一个有经验的承包商应预料到的各种不确定因素引起的费用 9总承包单位中标后须对投标文件进行优化并出具初步设计成果含方案设计标准和设计概算必须经发包人审查确定后方可实施一经确认供应商不得随意修改调整在初步设计含必要的方案审查修改审查过程中调整产生的费用增减不予调整 10本工程报价应考虑在审批过程中的初步设计或方案的调整与修改产生变动的风险合同价格不予调整无论法律法规政府部门建筑面积计算规则等客观原因的改变合同价格不予调整 11其他采购文件规定不予调整的项目风险 2610实施过程风险包干范围外的调整内容及调整调整费用 1非承包人原因引起经发包人监理人承包人三方确认的工程签证单 2发包人主动提出的因功能范围改变等原因产生的并经发包人确认下发的设计变更 3甩项项目承包人未完成招标工程的部分内容经发包人及监理人确认后不需要完成的相应核减合同价款 2611承包人应自备发电机组确保施工用电并充分考虑工程所在地停电电压偏低负荷偏小的风险任何因施工现场供电原因而导致的费用索赔或工期索赔申请将不被批准 2612停水水压偏低等的风险任何因施工现场供水原因而导致的费用索赔或工期索赔申请将不被批准 2613本合同如有联合体时需要签订三方合同三方合同的价款支付为发包人将设计费用支付给设计单位施工费用发包人支付给施工单位所有款项的支付均凭正式发票支付 2614根据温住建发201913号文件规定项目的检测费由承包人负担项目检测单位由发包人委托确定 2615其他未尽事宜由双方协商并另行以书面形式补充 第三节 合同附件格式 附件一合同协议书 发包人名称以下简称发包人为实施 项目名称已接受 承包人名称以下简称承包人对该项目工程总承包投标发包人和承包人共同达成如下协议 1 本协议书与下列文件一起构成合同文件 1中标通知书 2投标函及投标函附录 3专用合同条款 4通用合同条款 5发包人要求 6价格清单 7承包人建议 8代建合同及其他合同文件 2 上述文件互相补充和解释如有不明确或不一致之处以合同约定次序在先者为准 3 签约合同价人民币大写 ? 4 承包人项目负责人 设计负责人 施工负责人 5 工程质量符合的标准和要求 6 承包人承诺按合同约定承担工程的设计实施竣工及缺陷修复 7 发包人承诺按合同约定的条件时间和方式向承包人支付合同价款 8 承包人计划开始工作时间实际开始工作时间按照监理人开始工作通知中载明的开始工作时间为准工期为 天 9在合同执行过程中代建单位按照代建合同的约定履行发包人职责具体详见代建合同 10 本协议书一式 份合同双方各执一份 11 合同未尽事宜双方另行签订补充协议补充协议是合同的组成部分 发包人 盖单位章 代建人 盖单位章 法定代表人或其委托代理人 签字 法定代表人或其委托代理人 签字 年 月 日 年 月 日 承包人 盖单位章 法定代表人或其委托代理人 签字 年 月 日 附件二履约担保格式 履约担保 发包人名称 鉴于 发包人名称以下简称发包人接受 承包人名称以下称承包人于 年 月 日参加 项目名称的投标我方愿意就承包人履行与你方订立的合同向你方提供担保 1 担保金额人民币大写 ? 2 担保有效期自发包人与承包人签订的合同生效之日起至发包人签发工程接收证书之日止 2 担保有效期自发包人与承包人签订的合同生效之日起至承包人通过竣工后试验之日止 3 在本担保有效期内因承包人违反合同约定的义务给你方造成经济损失时我方在收到你方以书面形式提出的在担保金额内的赔偿要求后在7天内支付 4 发包人和承包人按通用合同条款第15条变更合同时我方承担本担保规定的义务不变 担 保 人 盖单位章 法定代表人或其委托代理人 签字 地 址 邮政编码 电 话 年 月 日 附件三 工程质量保修书 发包人全称 承包人全称 发包人和承包人根据中华人民共和国建筑法和建设工程质量管理条例经协商一致就 签订工程质量保修书 一工程质量保修范围和内容 承包人在质量保修期内按照有关法律规定和合同约定承担工程质量保修责任 质量保修范围包括屋面防水工程有防水要求的卫生间房间和外墙面的防渗漏供热与供冷系统电气管线给排水管道设备安装和装修工程以及双方约定的其他项目具体保修的内容双方约定如下 承包人按工程竣工图及变更联系单的范围工程内容进行保修负责一切维护保养质量问题并承担发生的一切费用 二质量保修期 根据建设工程质量管理条例及有关规定工程的质量保修期如下 1地基基础工程和主体结构工程为设计文件规定的工程合理使用年限 2屋面防水工程有防水要求的卫生间房间外墙面为5年 3装修工程为2年 4电气管线给排水管道一般设备安装工程为2年 5供热与供冷系统为2个采暖期供冷期 6给排水设施道路等配套工程为2年 7其他项目保修期限约定如下 71其他项目智能化道路绿化景观等 约定本工程的质量保修期为2年 质量保修期自工程竣工验收合格之日起计算 三缺陷责任期 工程缺陷责任期为2年缺陷责任期自工程竣工验收合格之日起计算 缺陷责任期终止后发包人应退还剩余的质量保证金 四质量保修责任 1属于保修范围内容的项目除特种设备外承包人应当在接到保修通知之日起1天内派人保修承包人不在约定期限内派人保修的发包人可以委托他人修理 2发生紧急事故需抢修的承包人在接到事故通知后应当立即到达事故现场抢修 3对于涉及结构安全的质量问题应当按照建设工程质量管理条例的规定立即向当地建设行政主管部门和有关部门报告采取安全防范措施并由原设计人或者具有相应资质等级的设计人提出保修方案承包人实施保修 4质量保修完成后由发包人组织验收 五保修费用 保修费用由造成质量缺陷的责任方承担 六双方约定的其他工程质量保修事项 工程质量保修书由发包人承包人在工程竣工验收前共同签署作为施工合同附件其有效期限至保修期满 发包人公章 ? ?? 承包人公章? ? 地 址 ??????? 地 址?????? ? 法定代表人签字?? 法定代表人签字?? 委托代理人签字?? 委托代理人签字?? 电 话???????? 电 话???????? 传 真???????? 传 真??????? ? 开户银行??????? 开户银行???????? 账 号????? ? 账 号???????? 邮政编码 ?????? 邮政编码???????? 时间 第二卷 第五章 发包人要求 发包人要求包括但不限于以下内容 一功能要求 一工程的目的 为温州经济技术开发区社会治理综合服务提供单独的办事场所1楼为仲裁司法法院综治办共同对外办事场所2楼为法院审判场所3楼为仲裁庭及办事场所4楼为法院办公室5楼为司法综治办办公室6楼为食堂餐厅综治综合指挥中心 二工程选址及规模 本项目位于原经济技术开发区交通集散调度中心滨海十三路原建筑共6层楼社会治理综合服务中心用房在1楼3楼5楼6楼共四层法院为1楼2楼4楼总面积3618m2建设内容包括整栋大楼的外立面重新做涂料整栋大楼的原窗户全部更换为铝合金窗户采用中空玻璃6层楼全部内部办事和办公区域装修屋顶重新做防水 三包括的工作 1 永久工程的设计采购施工范围 本项目设计内容包括初步设计含方案如有施工图设计等及施工期间现场配合等服务直至工程竣工验收具体包括但不限于装修设计室外附属配套以及所包含的相关专业设计内容专项设计包括并不仅限于建筑装修采暖通风给水排水电气消防消电建筑智能化通信照明室外景观及绿化原有建筑外立面改造及涉及本项目所有的专项设计深化设计及项目前期至竣工备案涉及的所有报批报建 采购范围以实现永久工程设计及临时工程设计目的所有材料设备的采购除明确规定不在采购范围的项目 施工范围以实现永久工程设计及临时工程设计目的建筑物构筑物施工除明确规定不在施工范围的项目 2 临时工程的设计与施工范围 由供应商自行根据现场情况组织本项目无法保证施工过程中的所有临时用房设置供应商应该充分考虑场地狭小情况作业人员住宿应考虑在外面租赁解决 3 竣工验收工作范围 同永久工程的设计采购施工范围 4 技术服务工作范围 1配合建设单位做好工程备案工作施工图审查施工许可证申领等工程前期工作 2配合建设单位做好主要材料设备的确定工作 3参加由监理单位主持的需勘察设计施工单位参加的相关工程会议 4设计范围和施工范围内应由中标人完成的其他技术服务工作 5 保修工作范围同永久工程的采购施工范围 四工作界区 本项目工作界区为工程用地红线整个区域 五发包人提供的现场条件 按照现有的场地提供 六时间要求 1开始工作时间 中标后立即开展工作包括提交履约担保签订承包合同同步开展初步设计完善工作及施工图设计报审工作确定项目管理机构及做好施工准备工作计划开始工作时间签订合同后 2设计完成时间 按合同专用条款执行 3进度计划由供应商根据工期自行编制 4缺陷责任期24个月竣工验收合格之日起计算 七技术要求 1设计阶段和设计任务 详见采购文件合同专用条款5设计条款 2质量标准符合相关规定 3设计施工试验如有 4发包人提供的其他条件如发包人或其委托的第三人提供的设计工艺用于试验检验的工器具等以及据此对承包人提出的予以配套的要求 5投标阶段图纸设计深度要求 51 投标文件设计图纸编制深度应达到建筑工程设计文件编制深度规定2016年版中规定的初步设计深度以满足评委会评审以及采购人工程进度需求 52 投标效果图要求包括但不限于鸟瞰图总平面图建筑立面室外景观其他主要装修部位等 53 投标阶段供应商递交的设计图纸应包括按采购文件第二章供应商须知第31投标文件的组成内容提供 八文件要求 1设计文件及其相关审批核准备案要求 要求提供完整的各阶段设计文件达到国家规定的设计文件编制深度要求符合工程建设标准强制性条文温州市相关其他规定等设计标准规范规程定额和办法等的要求并且通过施工图审查及完成备案 2沟通计划风险管理计划 供应商自行编制包括实际进度与计划进度的对比包括可能影响按合同竣工的任何事件或情况的详细以及为消除延误正在或准备采取的措施 3竣工文件和工程的其他记录符合国家省市有关工程竣工验收管理要求 九工程项目管理规定 1施工质量合格关于工程奖项的约定参照温住建发201239号关于建设工程实施优质优价和职工教育经费专款专用的指导意见中的标准进行奖励具体见合同专用条款规定 2进度包括工程进度计划供应商自行编制包括实际进度与计划进度的对比包括可能影响按合同竣工的任何事件或情况的详细以及为消除延误正在或准备采取的措施 3支付详见采购文件第四章合同条款及格式 4沟通与相关单位沟通 5变更详见采购文件第四章合同条款及格式 十其他要求 1对承包人的主要人员资格要求 项目负责人项目经理与采购文件要求一致 设计负责人具有注册建筑师或注册结构工程师资格可由项目负责人兼任 施工负责人具有建筑工程专业二级及以上注册建造师资格供应商可在办理施工许可前报备施工班组其他人员 其他人员满足设计施工许可管理审批核准和备案手续的基本条件 承包人在投标文件或资格申请文件中的承诺的管理人员未经业主同意不得调换和撤离并按工程进度及时到位业主有权要求承包人撤换工作不负责任管理不力贻误工期和造成严重的安全事故和工程质量事故违法乱纪的专业技术管理人员直至项目经理直至业主满意为止如相应资质的专业技术人员未按要求到位视作违约业主有权单方面终止合同 2相关审批核准和备案手续的办理 满足设计施工许可管理审批核准和备案手续的基本条件 3分包供应商资质不允许设计或施工的工作内容经建设单位同意设计施工总承包人可以按照合同约定分包给具有相应资质的分包企业 4设备进场施工前必须提供设备供应商相关资料 41企业应有完善的质量管理体系并取得相应的质量管理体系认证证书 42其它供应商认为可证明并有利于企业或所提供设备的发明专利证书或其他证书 43供应商所提供的设备须符合温州市交通消防环保质量技术监督等部门的要求并通过验收和办理相关使用证照如有 44设备应有完整的相关资料设备图纸中应详细标明技术规格并包括外型尺寸重量辅助设备和备件说明及材料规格书应提供设备原理图性能测试报告电气线路图设备质量证明文件包括出厂合格证及其他采购文件要求的证件焊接质量证明试验证明等应提供完整的操作维修及保养手册并负责采购人培训 5缺陷责任期的服务要求按照工程质量保修书的约定执行 二设计总体要求 一项目名称温州浙南产业集聚区经开区瓯飞社会治理综合服务中心二次装修工程EPC 二设计依据 1立项批复温开经2019139号 2项目总平图及可研报告 3国家有关规划消防交通环保等规范标准 三设计标准 本工程项目必须达到以下现行中华人民共和国及省市行业的一切有关法规规范的要求不仅限于下列内容 民用建筑设计通则 GB503522005 建筑设计防火规范 GB500162014 公共建筑节能设计标准 GB501892015 浙江省建筑地基基础设计规范 DB3311362017 建筑给水排水设计规范 GB5001520032009年版 自动喷水灭火系统设计规范 GB500842017 消防给水及消火栓系统设计规范 GB509742014 建筑灭火器配置设计规范 GB501402005 建筑内部装修设计防火规范 GB502222017 火灾自动报警系统设计规范 GB501162013 建筑防烟排烟系统技术标准 GB512512017 重大火灾隐患判定方法 GB351812015 无障碍设计规范 GB507632012 浙江省民用建筑绿色设计标准 DB3310922016 工程结构可靠性设计统一标准 GB501532008 建筑抗震设计规范2016年版 GB500112010 建筑结构可靠度设计统一标准 GB500682008 混凝土结构设计规范2015年版 GB500102010 钢结构设计规范 GB500172014 组合结构设计规范 JGJ1382016 建筑地基基础设计规范 GB500072011 室外给水设计规范 GB500132006 室外排水设计规范 GB5001420062016版 浙江省公共建筑节能设计标准 DB3310362007 绿色建筑设计标准 DB3310922016 民用建筑节水设计标准 GB505552010 民用建筑雨水控制与利用设计导则 2016年 民用建筑电气设计规范 JGJ162008 低压配电设计规范 GB500542011 建筑防雷设计规范 GB500572010 建筑照明设计标准 GB500342013 供配电系统设计规范 GB500522009 火灾自动报警系统设计规范 GB501162013 民用建筑电动汽车充电设施配置与设计规范DB3311212016 民用建筑供暖通风与空气调节设计规范 GB507362012 综合布线系统工程设计规范 GBT503112007 电子信息机房设计规范 GB501742007 城市居住区规划设计规范 GB 50180932016版 城市绿地设计规范 GB 5042020072016年版 智能建筑设计标准 GBT503142015 浙江省九年制义务教育普通学校建设标准 浙江省义务教育标准化学校基准标准的通知 浙教办201163号 九年制义务教育普通学校建设标准 DB3310182005 中小学校设计规范 GB 500992011 中小学合成材料面层运动场地 GB362462018 国家地方行业现行的建设工程其他规范和标准 国家地方行业现行的所有有关材料设备和规范和标准 该项目除必须达到的以上标准外还应满足其它现行和最新国家有关技术标准验收规范等 四设计总体要求 1建筑设计 11 建筑外立面主要装修材料及做法 外墙原外立面清理重新做涂料一次风格及色彩需由业主单位确认 外窗采用铝合金中空玻璃窗铝合金型材及玻璃选型根据环保安全及节能设计有关要求确定 屋顶重新做卷材防水一道其他部位重新粉刷 栏杆扶手楼梯栏杆按照原来的不变铁质部分重新刷漆 12 设计布局要求 1楼大门安检门司法仲裁办事大厅10个开放式窗口2个办公室1处等待叫号区域1个大厅休息区域法院办事大厅6个开放式窗口办事大厅10个开放式窗口办公室男女卫生间个一个 2楼出入口安检门1个审判庭85m2以上2个审判庭72m2以上1个调解室法院办事自助区男女卫生间个一个 3楼1个仲裁庭1个两人办公室3个四人办公室1个25人大会议室1个10人小会议室2个档案室1个网络机房男女卫生间个一个 5楼5个单人办公室8个四人办公室男女卫生间个一个 5楼5个单人办公室8个四人办公室男女卫生间个一个 6楼1个35人以上的指挥中心2个值班休息室1个档案室100人就餐的餐厅食堂仓库及更衣室等男女卫生间个一个 13 不变动区域 原配电房生活水泵房楼梯栏杆及楼梯地面 2 建筑装修要求 21 卫生间 序号部位实施内容要求备注1地面采用哑光防滑地砖2墙面墙裙采用抛光砖3顶棚大块铝塑扣板或其它吊顶4门实木门5电气灯具插座开关排风设施等6给排水给排水管道7卫生设施蹲坑及隔断小便斗及隔断洗手台等8其他要求每层配置一个拖把池 22 走廊 序号部位实施内容要求备注1地面不变2墙面抛光砖贴脚线上部乳胶漆涂料3顶棚吊顶4电气灯具插座开关等5其他要求23 一楼装饰要求 地面采用抛光砖或类似产品墙面局部大理石其他面采用乳胶漆或抛光砖顶棚吊顶办公室与其他办公室一致 24 二楼装饰要求单独法院 法庭内装饰符合法院规定走廊采用抛光砖或类似产品墙面采用乳胶漆或抛光砖顶棚吊顶办公室与其他办公室一致 25 三楼装饰要求 仲裁庭内装饰符合仲裁规定走廊采用抛光砖或类似产品墙面采用乳胶漆或抛光砖顶棚吊顶办公室与其他办公室一致会议室与其他会议室一致档案室与办公室相同 26 四楼装饰要求单独法院办公区 办公室地面抛光砖或复合地板墙面贴脚线与门套颜色相同贴脚线上部乳胶漆吊顶顶部乳胶漆会议室地面抛光砖或复合地板墙面贴脚线与门套颜色相同贴脚线上部乳胶漆吊顶顶部乳胶漆 27 五楼装饰要求 办公室地面抛光砖或复合地板墙面贴脚线与门套颜色相同贴脚线上部乳胶漆吊顶顶部乳胶漆会议室地面抛光砖或复合地板墙面贴脚线与门套颜色相同贴脚线上部乳胶漆吊顶顶部乳胶漆 28 六楼装饰要求 会议室地面抛光砖或复合地板墙面贴脚线与门套颜色相同贴脚线上部乳胶漆吊顶顶部乳胶漆餐厅地面抛光砖或复合地板墙面贴脚线与门套颜色相同贴脚线上部乳胶漆吊顶顶部乳胶漆 6室外景观绿化提升等设计要求 将不符合现设计要求的景观绿化拆除按新要求重新设计 绿化设计要求绿化苗木以低矮开花乔木为主配以其他灌木为辅大门口绿地整理改建停车位等 在车辆出入口设置一个3m3m门卫岗亭一个含必要的生活设施等大门口外设置一座单位名称标志采用整块石材雕刻文字或表面贴高档石材 7水电安装设计 水系统生活给水消防用水排水雨水污水 电气系统空调及照明配电系统防雷接地系统消电火灾自动报警与消防联动控制系统灯具按照不同场所分别设置配置所有办公场所的插座等 每个楼层设置水电表各一个即每个楼层分别计费 室外停车位置设置6个电动汽车充电桩管线预留充电设备不计 8智能化设计 本设计但不仅限于以下内容1综合布线系统2计算机网络系统3无线信号覆盖系统4一卡通及门禁管理系统150人功能包括大门出入办公室出入等5公共广播系统仅一楼采用6电梯五方通话系统7综合管路工程8机房工程9室内显示屏10监控系统 法院的弱电设计按照法院规定 综合布线系统 1楼和2楼及6楼法庭指挥中心所有会议室大屏显示器设置双网络布线其他位置设置单网络布线 室内显示屏 1楼法院仲裁司法综治等办事工位上设置显示屏配置叫号显示系统 监控系统 办事工位设置同步声像记录设备每2个工位设置一个高清录像机1楼大厅设置排队叫号系统1楼大厅监控2~6楼楼梯及走廊设置监控室外设置监控汽车出入口设置道闸 综治中心弱电设备表 序号项目名称单位数量序号项目名称视频监控设备部分门禁一卡通设备部分1硬盘网络录像机32路台11智能访客机台12硬盘网络录像机4路台12人脸识别门禁考勤机台1336盘存储服务器台13车牌识别进出道闸一进一出套14球机400万台54车牌识别摄像机台25400万嵌入式万向球台35刷卡人行闸台26400万带音频接口嵌入式万向球台16密码刷卡器台177400万枪机摄像头台237强磁力锁 台178400万带音频接口的半球台88发卡器个19400万半球摄像头台229智能密码刷卡锁个411043寸的监视器台210消费机台111视频解码器台111IC卡张50012视频管理综合平台台112出门开关个5813拼接屏台614拼接屏控制器台115管理电脑主机台11616口POE监控交换机台31724口POE监控交换机台21824口千兆汇集交换机台1198口POE监控交换机台120监控级硬盘台3621监听拾音器个922网桥对2防盗报警部分网络交换与无线覆盖部分1防盗报警主机台11出口安全网关台12探测器个62防火墙台13报警防区模块个4324口管理核心交换机台14电源供电器个448口千兆POE交换机台45红外对射对4524口千兆汇集交换机台116紧急按钮个16吸顶无线AP台207警铃联动控制器台18声光警号个1会议及无纸化办公系统综合布线 其它1一拖四无线话筒台31管理电脑主机台12音箱台132电话模块个903扩声功放台43网络模块个2414远程寻呼话筒台14双口面板86型个1605高清视频电话会议终端台2586型底座个2416高清电话会议摄像头台264口网络地插个207视频会议全向麦克风台47六类配线架个128HDMI高清分配器1分4台28理线架个129vGA线分配器1分4台29五类配线架个1210vGA线米5010超五类网线跳线条25011HDMI高清线米5011电话配线架个1512管理电脑主机台112六类网络跳线条56013投影主机台213六类网线米2200014投影幕张214超五类网线米1200015音频线米50015电话线米700016数字会议主机台116音响信号线米50017嵌入式主席话筒只117信号线米40018嵌入式代表话筒只1318电源线米800019无线话筒手持套119PVC阻燃管25mm米400020调音台台120PVC阻燃管20mm米400021数字反馈抑制器台121PVC阻燃管50米300022数字音频处理器台122机房配电箱个123专业功放台223配线过渡箱个724专业音箱只424桥架米25025电源时序器台125立杆根226流媒体无纸化服务器台126网络机柜个627流媒体无纸化编解码器台127操作台 三工位台128交互式无纸化升降器台1428网络机柜璧柜个729分布式智能控制系统台129镀锌钢管米300308路网络电源控制接口台130支架个2431xPad许可套131UPS主机台132IPAD台132UPS电池台163332U专业标准机柜个133UPS电池箱个134音箱支架支434光接收机台1035音频跳线条135尾纤线及辅材套236音频转接头个236多媒体插座台637音频跳线条837单模室内8芯轻铠光钎米100038音箱线米80038地面挖沟回埴米25039墙体割槽M100040手孔井M12LED屏触摸一体机部分集团程控电话交换机96出16进1LED门口全彩显示屏块11集团程控电话主控板CPU台12仲裁庭显示器台22电源板PWR1355寸电视机器台33224母板MOT14LED主显示屏㎡304224机箱15视频处理器套35数据线106LED控制系统套36普通用户板FXS16线67LED电源配电箱套37环路中继板FXO16线18全压铸铝箱体㎡308用户中继电缆线16对109外框支架材料套39配线箱150回11032寸交互式触摸一体机台111管理电脑主机台1叫号系统1取号机台12无线八字LED窗口显示屏台103无线16键呼叫器台1045行8字综合屏台1 区法庭弱电设备表 序号名称设备描述单位数量一数字法庭系统1大审判庭标准庭审主机台12高清会议摄像头台43数字音频处理器台14界面麦克风台85吸顶音响台66音响功放台1770寸电视机台38审判台宽屏显示器台39电脑台610打印机台111VGA视频矩阵个112语音识别系统个113实物展台个114PDU电源时序器带网络接口个115视频会议系统项116小审判庭2个简约数字庭审主机台117音频处理器台218界面麦克风台1619吸顶音响台1220审判台宽屏显示器台621音响功放台222电脑台1223打印机台224高清会议摄像头台225VGA视频矩阵个226PDU电源时序器带网络接口个127调解室音频处理器台128界面麦克风台429吸顶音响台430音响功放台131审判台宽屏显示器台332电脑台433打印机台134电脑台135高拍仪台136视频采集卡台13770寸电视机台238高清摄像头台139PDU电源时序器带网络接口个140VGA视频矩阵个1二诉讼服务中心41业务窗口高速扫描仪台142彩色打印机台143复印机台144电脑台845窗口指示器台646评价器台647打印机台848排队呼叫系统6窗口个149条形码扫描枪个450电子签章签名捺印设备套351身份证读卡器个452自助服务区自助服务终端台153电脑台154打印机台155复印机台156多媒体播放系统多媒体播放系统65寸套5三安保系统57安检金属检测门个158双源双摄X光机扫描仪个159律师速通门个160当事人速通门个161访客系统套162手持金属检测仪个363酒精检测器个164对讲机个565液体探测器个166监控录像主机台167监控硬盘4T台468网络摄像头台1669监控操作台4工位台170监控显示屏70寸台271监控平台软件台172网络4口解码器台173门禁系统控制器读头锁出门按钮等个30四会议系统74会议系统80寸电视机台275视频会议主机台176功放台177音响台178数字手拉手话筒个979视频矩阵个180会议终端个981PDU电源时序器个1五办公设备82办公设备电脑2083宽屏显示器台2084打印机台1585高速扫描仪台186电子签章签名捺印设备台687签章打印机台1六机房88电信租赁业务数据线路1000M裸光纤项1不计89电信租赁备份线路 1000M裸光纤项1不计90汇聚层交换机24口1000M交换机台191普通交换机48口1000M交换机台592机柜42U机柜台693空调精密空调台194机房机房装修项195UPS系统主机40K台196电池个6497气体灭火柜个498异地备份备份存储台199备份软件项1 9暖通设计 1楼大厅司法调解中心仲裁维权指挥中心采用VRV空调3个办公室采用壁挂式空调 2楼全部采用VRV空调 3楼仲裁庭仲裁维权中心及网络机房采用VRV空调5个办公室采用壁挂式空调 4楼所有办公室均采用壁挂式空调会议室采用VRV空调 5楼所有办公室均采用壁挂式空调 6楼指挥中心2个会议室餐厅采用VRV空调2个值班室采用壁挂式空调 10电梯装饰 供应商提供大理石或花岗岩地面装修按轿厢内铺20mm厚的石材计中标后由业主单位选定后方可进行采购和安装费用包含在投标总价中 11明厨亮灶系统 明厨亮灶工程主要是通过透明厨房和视频厨房的建设让员工可直观看到菜品的切配烹饪冷食类和生食类食品加工餐饮具消毒等生产加工过程同时食品的加工烹饪间区专间专用操作区域清洗消毒间区等也公开展示目的是让后厨及食品加工过程从幕后走到前台消除食堂与员工信息不对称的障碍引导员工直接参与食品安全实现全民监督最终实现食品安全状况的根本好转因此本方案设计在后厨部署防油污摄像机对后厨情况进行监管结合信息发布设备向员工展示后厨视频 明厨亮灶效果图 五投标设计图纸要求 1设计图纸 建筑装饰电气给排水智能化空调室外景观专业的图纸需要设计到初步设计阶段应基本达到建筑工程设计文件编制深度规定2016年版中规定的初步设计深度以满足评委会评审以及采购人工程进度需求 2其他专业的图纸 由供应商自行考虑不作强制性要求 3合理化建议 供应商根据采购人要求对每个专业提出相应的合理化建议 三施工材料技术要求 技术标准和要求 一本工程项目的材料设备施工必须达到现行中华人民共和国及省市行业的一切有关法规规范的要求 二本项工程下列项目的材料施工除必须达到以上标准外还应满足下列要求 1工程施工范围 建筑装修采暖通风给水排水电气消防消电建筑智能化通信照明室外景观及绿化原有建筑外立面改造等 不包括的施工项目壁挂式空调含安装配电房含配电设备水泵房含水泵设备电梯设备办公家具含会议室法院审批庭及仲裁庭桌椅厨房设备含安装餐厅桌椅办公电脑综治中心室外电动汽车充电桩设备楼梯地面 2技术要求 31必须达到施工图要求的各项技术指标 32按下列规范要求进行施工和验收包括但不限于 建筑工程施工质量验收统一标准 GB503002013 建筑装饰装修工程质量验收规范 GB502102013 民用建筑工程室内环境污染控制规范 GB503252010 建设工程文件归档整理规范 GBT503282014 建筑工程项目管理规范 GBT503262006 建筑结构可靠度设计统一标准 GB500682001 测量规范 GBJ500262012 建筑结构载荷规范 GB500092012 建筑抗震设计规范 GB5001120102016年版 混凝土结构设计规范 GB5001020102015年版 砌体结构设计规范 GB500032011 建筑地基基础设计规范 GB500072011 浙江省标建筑地基基础设计规范 DB3311362017 建筑基桩检测技术规范JGJ1061014 建筑照明设计标准 GB500342013 低压配电设计规范 GB500542011 建筑物防雷设计规范 GB500572010 建筑设计防火规范 GB500162014 建筑节能工程施工质量验收规范 GB504112014 给排水管道工程施工及验收规范 GB502682008 建筑给排水及采暖工程施工质量验收规范 GB502422002 给水排水构筑物施工及验收规范 HYPERlink httpwwwsogoucomlinkurl=DSOYnZeCCpIykq8n0kAnCplw8jqKW7Tj0Myetvy7ZW6aDvSdhxMajuyBZpUonXKSteaSavHFRkqJfVLMwquery=E7BB99E6B0B4E68E92E6B0B4E69E84E7AD91E789A9E696BDE5B7A5E58F8AE9AA8CE694B6E8A784E88C83 t blank GB501412008 城镇道路工程施工与质量验收规范 CJJ12008 建筑电气工程施工质量验收规范 GB 503032015 建筑施工安全检查标准 JGJ592011 自动喷水灭火系统施工及验收规范 GB502612005 施工现场临时用电安全技术规范 JGJ462005 地下工程防水技术规范 GB501082008 地下建筑防水构造图集 10J301 建筑防水构造五 2012浙J62 民用建筑工程室内环境污染控制规范 GB 503252010 铝合金建筑型材 第1部分基材 GB523712008 铝合金建筑型材 第2部分阳极氧化着色型材 GB523722004 建筑玻璃应用技术规程 JGJ1132015 天然花岗石荒料 JCT2042011 天然大理石建筑板材 GBT 197662005 干挂饰面石材及其金属挂件 JC830183022005 天然饰面板材试验方法 第1部分 干燥水饱和冻融循环后压缩强度试验方法GBT996612001 天然饰面板材试验方法第2部分干燥水饱和弯曲强度试验方法 GBT996622001 天然饰面板材试验方法第3部分体积密度真密度真气孔率吸水率试验方法GBT996632001 天然饰面板材试验方法 第4部分 耐磨性试验方法 GBT996642001 天然饰面板材试验方法 第5部分 肖氏硬度试验方法 GBT996652001 天然饰面石材实验方法耐酸性实验方法 GBT996662001 天然饰面板材试验方法 第7部分 检测板材板材挂件组合单元挂装系统结构强度试验方法 GBT996672001 不锈钢热扎钢板 GB42372007 不锈钢冷扎钢板 GB42392007 建筑用硅酮结构密封胶 GB167762005 干挂饰面石材及其金属挂件 JC 83022005 普通平板玻璃 GB49712009 建筑用安全玻璃 第2部分 钢化玻璃 GB 1576322005 建筑装饰用不锈钢焊接钢材 GBT187052002 装饰石膏板 GBT 97772008 建筑用轻钢龙骨 GBT 119812008 铝合金地弹簧门 GBT 84822003 装饰石膏板 JC∕T 7992016 钢结构高强度螺栓连接的设计施工及验收规程 JGJ822011 钢结构防火涂料通用技术条件 GB149072002 钢结构焊接规范 GB506612011 钢结构制作与安装规程 DGTJ 082162007 国家地方行业现行的建设工程其他规范和标准 国家地方行业现行的有关材料设备的规范和标准 其它现行国家有关技术标准验收规范等 上述技术标准和规范外应满足国家及省市有法规规范的其他要求 4技术标准 本次招标所涉及的标准规范应符合国家有关法规条例和规范的最新规定如有不足之处或未能达到国家或国际最新标准时供应商应使投标选用的产品符合国家和国际的标准规范并提供采用此标准规范的有关资料 5技术资料 按有关标准规程规定应提交的技术文件资料 6用于本工程的所有材料设备及施工必须达到现行中华人民共和国及省市行业的最新法规规范的要求且必须符合初步设计以及采购文件中的要求若中标单位选用的材料品牌不符合要求采购人有权让中标单位更换材料品牌直至符合要求但投标报价不予调整 7据工程设计要求该项工程下列项目的材料施工除必须达到以上标准外还应满足下列标准要求 71 施工时应严格按照经批准的设计图纸规定的要求结合自身的实力经验充分发挥技术优势为本工程提供最优化的施工组织设计 8材料及施工要求 总体要求 所有材料必须保证为全新及没有缺陷的优等品承包商必须负责选购材料确定的材料必须符合此标书和有关图纸的设计要求承包商必须在施工前提供材料的有关试验报告以确认材料的质量同标段的同种材料必须用同一厂家的产品如由此引起的细部变化而造成的费用不再另计业主对任何材料的批准并不分担承包商应负的责任 所有有推荐品牌材料设备的规格色彩图案必须由业主确认后方可生产加工采购人有权根据设计的要求更改颜色及图案同类同质产品价格不得因此而引起变化所有产品的异型尺寸由承包商根据现场的实际情况将最终结果提供给厂家和采购人以便材料的采购和加工生产所有产品必须取得国家权威机构相关尚在有效期内的产品检测报告或消防部门颁发的合格证书根据建筑内部装修设计防火规范的要求本项目内装修材料燃烧性能等级为顶棚墙面为A级地面隔断固定家具及其它装饰材料为B1级 81 材料厂家分包工程厂家提供样品要求在施工前 1 由于装修投标方对材料接缝收边等的做法可能不相同对不同的构造做法均应提供一种套样品而相同做法一套样品即可 2 承包商厂家可以根据自身产品的特色适当加大样品规格 3 如多于一家以上的承包商选择同一材料及构造做法时供货商只提供一种样品以下为本项目装饰所需的主要材料及其规格但不仅仅限于以下内容承包商必须根据实际的情况选择必须使用的材料及其规格进行报价 82 复合材料天花二氧化硅或石膏板 821总体要求 无污染无放射性绿色环保并经有关部门许可生产 822 工艺要求 1 在天花安装之前应进行管线的隐蔽工程检查验收 2 按图纸设计要求四周找平 3 采用Ф6镀锌吊杆直接吊在楼板顶吊点间距主龙骨方向900～1000mm均匀布置 4 安装天花时应拉通线调平 5 吊杆应垂直 6 为保证整个天花精度及效果减少板与龙骨的配合误差生产厂家必须同时具备龙骨与板的加工能力及模具制造能力并有较大的生产规模 7 产品执行ISO9002标准并具有国家相关权威机构检验报告 83 石材地面 831 性能要求 1 板材的规格尺寸允许偏差平面度允许极限公差角度允许极限公差外观质量的技术指标均需达到JC2022011的优等品标准 体积密度≥260gcm3 吸水率≤075 干燥压缩强度≥20MPa 弯曲强度≥70MPa 检查石材的品质情况规格尺寸方正表面平整面积大纹路多自然色泽变化大的石材铺贴必须进行试铺预排编号归类的工艺程序令花纹色泽均匀纹理顺畅铺贴前应先找好水平线垂直线及分格线铺贴后24小时内不可踏践或碰撞石材以免造成破损松动 石材地面铺砌应分两道工序进行首先采用 C20细石混凝土找平层 40厚当构筑层厚度为50或70时并敷设管线待找平层干缩稳定后用干性 125 水泥砂铺砌大理石不得一道工序完成铺砌 832 石材墙面 如有 1 除卫生间墙面采用粘贴石材以外其余公共区域采用干挂超薄型石材如有 2 检查作业范围的隐蔽工程是否符合设计要求预埋管道是否检验合格检查地面出线口的位置及数量与各工种图纸是否符合如发现不符须报请业主及监理采取相应处理措施否则地面铺装出现问题承包商须承担一切责任 833 墙面安装工艺要求 1 墙身石材采用干挂法施工 2 采用相应承重系数的优质角钢为骨架并涂防锈漆 3 骨架安装的膨胀螺丝孔必须注意避开隐蔽工程预埋的各类管线 4 检查石材的品质情况规格尺寸方正表面平整光滑 5 面积大纹路多自然色泽变化大的石材铺贴必须进行试铺预排编号归类的工艺程序令花纹色泽均匀纹理顺畅 6 安装前应先找好水平线垂直线及分格线 7 每一块石材应做六面防水渗透处理 8 表面平整度允许偏差为2mm 2m 以内 9 立面垂直度允许偏差为 3mm 3m 以内 10 接缝平直允许偏差为 3mm 3m 以内 11 色泽拼接自然无生根无跳色现象 84 瓷质抛光砖 841 面砖瓷片铺贴要求 1 面砖必须是形状精确平整对称无瑕疵或其它缺陷 2 铺贴面砖前必须清扫或清洗原有基底有待铺贴的区域应在铺贴前必须以面砖放样避免不必要的切割 3 面砖铺贴应在按样板抹平的水泥砂浆中并按规定的色彩砂浆勾缝 4 对吸水率高的面砖必须浸泡在清洁的水中24小时 5 铺贴完成后必须进行适当的现场清扫与产品保护避免碰撞振动而引起的空壳 6 水泥砂浆的稠度必须严格控制否则会因收缩系数不同而产生局部空壳 7 瓷片的铺贴亦可参照以上要求 742 产品要求 产品必须满足国家标准BGT410012006的要求且需要满足以下指标 吸水率≤018 断裂模数≥39Mpa 长度宽度±08mm 表面平整度±015 边直度边变曲度直角度±015 耐磨性≤145M3 光泽度≥65 耐化学腐蚀性UHA 级 莫氏硬度≥6 放射性A 级 耐污染性3 级 根据设计要求作450 切面 85 瓷质耐磨砖 851 耐磨砖铺贴要求 1 面砖必须是形状精确平整对称无瑕疵或其它缺陷 2 铺贴面砖前必须清扫或清洗原有基底有待铺贴的区域应在铺贴前必须以面砖放样避免不必要的切割 3 面砖铺贴应在按样板抹平的水泥砂浆中并按规定的色彩砂浆勾缝 4 对吸水率高的面砖必须浸泡在清洁的水中24小时 5 铺贴完成后必须进行适当的现场清扫与产品保护避免碰撞振动而引起的空壳 6 水泥砂浆的稠度必须严格控制否则会因收缩系数不同而产生局部空壳 752 产品要求 1 产品必须安全可靠绿色环保无放射性符合GB65662010建筑材料放射性核素限量标准A 级产品要求 2 表面摩擦系数高具有高度防滑功能 3 防污性能高不吸污 4 化学惰性耐酸耐碱防腐蚀 5 产品必须满足国家标准BGT410012006的要求且需要满足以下指标 吸水率≤010 断裂模数≥40Mpa 长度宽度±08mm 表面平整度±015 边直度边变曲度直角度±015 耐磨性≤145M3 耐磨系数≥07 耐化学腐蚀性UHA 级 莫氏硬度≥6 耐污染性3 级 86 乳胶漆饰面 861 工艺要求 1 检查墙体批荡是否有凹凸不平等缺陷 2 清除墙体表面油污等施工影响因素 3 在原有墙面粉刷找平层进行饰面煽灰三次左右每层之间必须干透完成面用砂纸反复磨平 4 乳胶漆饰面的稠度厚度必须严格控制不应太浓或太厚 5 稠速太浓容易引起裂缝或揭底影响质量 6 厚度太过容易引起龟裂脱落粘力不够 7 表面必须做到无刷痕无起泡无透底 8 色泽均匀一致光洁平整无挡手感 9 无流挂现象 10 无咬色串色或局部变色 11 操作工艺及施工程序必须协调一致 862 材料性能要求 熟胶粉 采用优质进口或合资品牌 立得粉 以幼滑洁白无杂质为上品 石膏粉 以天然石膏为主要原料 酚醛清漆 以推荐的品牌为准 乳胶漆 必须符合设计要求以质地细腻性能稳定的进口或合资品牌为佳尽量使用原装配制的色泽系列乳胶漆 863 饰面煽灰 室内饰面煽灰采用白色亚光 1 将原墙体清刷干净浇水湿润 2 如发现原墙体找平有空壳必须铲掉重新找平后方可施工 施工过程中用强光灯侧射其墙体检查其平整度 4 要求基底抹灰层反复刮抹并经打磨至平滑光洁 374 技术标准 1 根据中华人民共和国建设部发布的建筑装饰工程施工及验收规范 2 混凝土板和墙体的基底批荡须使用水泥或水泥混合砂浆或聚合物砂浆 3 水泥砂浆的配合比和稠度等应在经检查合格后方可使用 4 水泥砂浆或掺有水泥或石膏拌制的砂浆应控制在初凝前用完 5 木结构与砖石结构混凝土结构等相接处基体表面的抹灰应铺钉金属网并绷紧牢固 6 冬季施工水泥砂浆应采取保温措施涂抹时砂浆的温度不宜低于5℃ 7 各种砂浆的抹灰层在凝结前应防止快干冲撞击和振动 8 砖体工程应在基础工程验收合格后方可施工 87 室内木门 871总体要求 1 依发包人要求提送门扇门框样品各一组包含边角之收头处理及内部构造承包商必须依采购文件要求的内容提供制造商所生产门扇之制作图及材料检验报告并附原厂出厂证明 2 任何公共区域外露的门应为饰面门 3 在门的结构上使用不可见的固定系统 4 所有暴露的金属构件应选用发纹不锈钢 872工艺要求 1 门片质量技术要求门及框依照设计图方式安装 2 门片质量技术参数允差范围 表面翘曲度 允许偏差2mm 对角线长度差 允许偏差2mm 门片内芯厚度 允许偏差±015mm 门片高度 允许偏差±05mm 门片宽度 允许偏差±05mm 3 结构工艺及引用要求 阻燃特性 54分钟 门厚度 45mm 门框 采用进口实木或集合木门框要求干燥度为812尺寸50×100再加具防火和防烟作用的密封条 门扇骨架 含水率小于12断面宽度为≥45mm采 用实木硬木等不易变形的木材 基材 3mmMDF 板及进口抽空刨花板要求该MDF板及该 进口刨花板均为通过E1级标准认证 收边 采用与门扇面板相配的不易变形的实木材料宽度10mm 修饰装配 粘合剂 HBFULLER防水型PVA 胶水 结构工艺 骨架采用榫结合骨架面板基材经专 业门厂机械冷化或热压压制成型 安装 配件五金采用设计师指定技术规格定型配套产品木质防火门 应具有足够的整体强度良好的完整性合格安装尺寸 使用期限 510 年 4表面饰材采用1mm厚度的类似进口高压装饰耐火板该热固性强化树脂板须通过或超过NEMA标准认证及中国绿色环保建材认证 并检附下列测试报告 检验项目 NEMA 标准 厚度 0991mm±0127mm 表面耐磨圈 400 至少 耐沸水 无影响 耐高温 轻微影响 耐辐射热 100秒至少 耐污染 试剂 110 无影响 试剂 1115 中度影响 耐光性 轻微影响 尺寸稳定性 长度方向 06 最大 宽度方向 10 最大 耐冲击 889mm 易清洁度圈 20最大 外观 1米以外目测无ABC 类瑕疵 弯曲性 159R 起泡时间 50 秒 5 运送储存及装卸 A产品应装运于适当场所并应清楚标示制造商名号厂牌及规范号码 B 产品应储存认可之干燥区域将产品与土壤隔离并避免曝露于天候产品应常保持干燥区域 C装卸时应随时注意防止门组之表面损伤 88 其他材料说明 881 砖 砖的品种规格应符合设计要求质量上乘 882 石灰 石灰应当是用块状生石灰淋制变成石灰膏后经一个3毫米的筛子筛入一个老化槽中至少一个月后才能使用 也可以是符合标准BS890 的熟石灰A 级变成石灰膏后24 小时才能使用 883 水 水应当是清洁干净不含有害杂质的淡水 884 水泥 一般应当是国内优质水泥并注意出厂日期批号以免使用过期变质的劣等品不同品种的水泥不得混合使用 885 砂 选用颗粒均匀无杂质的中性砂 89 隔墙系统 隔墙系统由钢柱钢梁节点板轻质墙板面板等组成 891 工艺要求及材料要求 1 所有在图纸中的轻质隔墙包括在本次招标范围内 2 隔墙的框架之基础将安装在钢筋混凝土楼板上 3 承包商应根据现场的结构尺寸及计算情况做基础的设计及施工业主只负责提供已有的混凝土楼板的结构情况由承包商负责设计与混凝土楼板的结构连接并由深发包人审核之后方可施工 4 承包商应设计并提供隔墙系统的结构支撑包括基础钢柱钢梁节点板等 5 承包商应有预防措施以确保当多种不同的金属一起被使用时无化学电解发生无论在不可见的结构中或是在暴露的表面中承包商应提供必要的隔离措施 6 热浸电镀所有不易触摸到的钢结构 7 检验所有合金的样品确保符合国家标准 8 隔离所有的铝成分与有粘性的材料表面的接触 9 所有的轻质隔墙必须满足35dB的隔音效果耐火极限必须满足国家有关规范要求同时在室内隔墙的任何位置均可钉并悬挂40kg物品的要求 10承包商应根据业主提供的图纸预留各种设备管道穿越墙体的孔洞并有责任在设计与施工过程中与其它相关的设备供应商或设备安装部门进行协调以解决实际施工中可能或者已经存在的问题 11 室内隔墙除特殊用材外钢梁钢柱节点板均采用Q235B钢 12 钢梁钢柱采用满足标准ANSIASTM A6A6M91b的热轧H型钢节点板采用满足碳素结构钢和低合金钢热轧厚钢板和钢带GB32742007的热轧钢板 892 产品要求 1 轻质实心墙板是以高密度纤维增强水泥薄板面材料以水泥聚苯乙烯泡沫塑料混凝土为芯材制成的轻质非承重墙体用复合条板 2 合成轻质墙板必须满足以下性能要求 a 墙板的板面平整度≤1mm b 侧向弯曲≤1mm c 抗弯破坏荷载≥3 单位为板的自重倍数 d 单钉承载力≥400N e 面密度≤95kgm2 f 吊挂力≥1000N g 干燥收缩值≤06 h 容重≤900kgcm3 3 轻质墙板面层需满足以下要求 a 厚度34mm b 抗折强度22MPa c 抗冲击性62Kjm2 d 吸水率20 e 不燃性A 级 f 与墙板芯体砼相容性粘结吸附性能好不腐蚀 g 不透水性好 9绿化苗木要求 桃李金桂樱花梅花红枫树树径8~10cm树形优美 10材料设备品牌选择要求 供应商应提供详细的的投标材料设备品牌选用表在相应的栏目中注明材料的规格型号品牌产地等信息选择的品牌档次应与本项目采购人要求详见材料设备品牌推荐表的定位相匹配若供应商没有注明的视为采购人可任选材料设备品牌推荐表中的品牌对采购人在材料设备品牌推荐表中未明确的材料设备供应商在进场前应提供三种或三种以上品牌型号的产品供采购人选择供应商对项目中所使用的主要设备材料的采购其品牌型号技术参数质量等级产地及价格须经采购人书面同意并须符合有关规定 ▲所有装饰所用的材料在符合规范和本采购文件规定的前提下尽可能选择节能环保型产品供应商应按附表1主要材料设备品牌表规定的品牌中选定一种也可多选或另选性能品质同档次或以上品牌并投标报价供应商投标时没有按照此规定选择品牌报价的采购人可认定供应商以低于成本价竞标此材料清单的格式供应商在投标时不能更改否则引起的评标不便或评标失误之后果由供应商自己承担采购人对此不负任何责任 三材料设备推荐品牌 材料品牌推荐表土建品牌 序号材料名称推荐品牌备注1断热铝合金门窗普通铝合金门窗铝合金防雨百叶1南平闽广2宁波华神3广东银一百2铝塑板1上海吉祥2南通新空间3山东信发3防火门防盗门1永康群升2温州银盾3永康步阳4木门1松鹿2松鹿3三源5木质防火门1温州强力安保2温州银盾3永康群升4温州神龙6不锈钢拉手1皇冠2盖泽3多玛7五金件1坚朗2吉斯3诺托8结构胶耐候胶1白云2之江3成都9玻璃中空钢化1蓝星2东方3华泰10合成高分子防水涂料涂膜1秦皇岛松岩2温州立地3上海上禹11乳胶漆1立邦2多乐士3嘉宝莉12防滑地砖墙面砖抛光砖1广东冠珠2广东金牌亚洲3广东合美13高分子防水卷材1温州市雪山2宁波华高科3温州TIETUO14高分子防水涂料1温州市雪山2宁波华高科3温州TIETUO 15防水涂膜1温州市雪山2宁波华高科3上海远盛16防火涂料1伏龙2汇丽3金隅17不锈钢管1温州市天力机电设备2温州海盛钢管有限公司3瓯海信谊不锈钢制品厂18塑胶地板上海大巨龙苏州华泰丽宝第蒂彩 材料品牌推荐表安装品牌 序号材料名称推荐品牌备注1桥架母线槽1世发长胜2金象3恒隆2PVC电线管1新昌中财2伟星3乐清德首3电缆1温州威尔鹰2乐清兴乐3昌泰4电线1温州网牌2温州威尔鹰3欧美5线材1金诚2视通3天诚6应急灯1浙江台谊2中山奇辉3乐思达7开关插座1飞雕2浙江利尔3温州泰力8消电设备1北大青鸟2上海松江3温州华安9镀锌钢管1上海银河2浙江金洲3余姚增洲10成套配电箱1温州德力西2温州鼎高3江南11小型断路器1正泰2德力西3浙江华通12框架断路器塑壳断路器自动转换开关1常熟2浙江华通3上海人民4上海苏兹13普通灯具荧光灯吸顶防水防尘灯1阳光2鸿雁3雷士14钢塑复合管1浙江金洲2上海银河3余姚增洲15PPR给水管1乐清德首2新昌中财3杭州顺达16UPVC排水管1乐清德首2新昌中财3杭州顺达17卫生洁具1箭牌2温洁尔3九牧18有线电视系统1康特2西子3杰士美19综合布线系统1一舟2天诚3TCL20计算机网络及无线网络系统1锐捷2华为3H3C21空调VRV1三菱重工 2大金 3三菱电气22LED显示屏深圳艾比森上海三思洲明蓝普23监控系统1海康威视2大华3天地伟业技术参数要求24全彩摄像机200万星光级127CMOS智能全彩筒型网络摄像机 行为分析越界侦测区域入侵侦测进入离开区域侦测 异常侦测场景变更侦测 智能报警人体车体分类报警 联动报警支持联动白光报警支持联动声音报警 最小照度00005Lux F10AGC ON 0 Lux with Light 镜头4mm水平视场角891°垂直视场角47°对角线视场角1061°6mm可选 宽动态范围120dB 视频压缩标准H265H264 MJPEG 最大图像尺寸1920 1海康威视2大华3天地伟业25摄像机支架壁装支架白铝合金尺寸70×971×1734mm26防油污摄像机200万127CMOS ICR红外阵列防油污筒型网络摄像机 支持POE供电 镜头护罩可拆卸 方便清洗或更换 支持H265及H264编码 最小照度 001Lux F12 AGC ON 0 Lux with IR 0014 Lux F14 AGC ON 0 Lux with IR 快门 13秒至1100 000秒 镜头 4mm 宽动态范围 120dB 帧率 50Hz 25fps 1920 × 10801280 × 9601280 × 720 感兴趣区域 ROI支持1海康威视2大华3天地伟业2732盘位硬盘录像机名单库比对报警4路抓拍机的人脸比对或者1路普通IPC的抓拍和比对 16个人脸名单库总库容4000张 硬件规格2U标准机架式2个HDMI2个VGAHDMI+VGA组内同源8盘位可满配6TB硬盘 2个千兆网口2个USB20接口1个USB30接口1个eSATA接口报警IO16进4出选配16进8出软件性能输入带宽256M32路H264H265混合接入最大支持8×1080P解码支持H265H264解码Smart 20ANR智能检索智能28硬盘录像机硬件规格1U 260小机箱1个HDMI1个VGA同源输出1盘位可满配6TB硬盘 1个百兆网口2个USB20接口软件性能输入带宽40M4路H264H265接入最大支持4×1080P解码支持H264H265解码Smart 20整机热备ANR智能检索智能回放车牌检索人脸检索热度图客流量统计分时段回放超高倍速回放双系统备份294TB监控级硬盘35英寸4TB IntelliPower 64M SATA330解码器高清视音频解码器采用Linux操作系统运行稳定可靠 输入接口支持一路VGA和一路DVI接入 输出接口支持4路HDMI和2路BNC输出HDMI可以转DVID奇数口输出分辨率最高支持4K3840216030HZ 编码格式支持H265H264MPEG4MJPEG等主流的编码格式 封装格式支持PSRTPTSES等主流的封装格式 音频解码支持G722G711AG726G711UMPEG2L2AAC音频格式的解码 解码能力支持4路1200W31基础服务器411410核22GHz×132G DDR41TB 72K SATA×2SASHBA1GbE×2Win Svr 2016 简中标版550W1+12U16DIMM 第六章 发包人提供的资料 1 红线图 2 立项文件 3温州浙南产业集聚区经开区瓯飞社会治理综合服务中心二次装修工程参考的建筑图纸 4关于深化建设工程实施方式改革积极推进工程总承包发展的指导意见浙建20165号 5 其他 第三卷 第七章 投标文件格式 商务标部分封面供参考 项目名称 招标 商 务 标 供应商 盖单位章 法定代表人或其委托代理人 签字或盖章 年 月 日 目 录 一投标函及投标函附录 二法定代表人身份证明 三联合体协议书 四价格清单 五拟分包项目情况表 一投标函 采购人名称 1我方已仔细研究了 项目名称项目编号GHGC2019009工程总承包采购文件的全部内容愿意以人民币大写 ? 其中设计费? 的投标总报价总工期 日历天按合同约定进行设计实施和竣工承包工程修补工程中的任何缺陷实现工程目的其他主要内容见投标函附录 2我方承诺在采购文件规定的投标有效期内不修改撤销投标文件 3随同本投标函提交投标保证金一份金额为人民币大写 ? 4如我方中标 1我方承诺在收到中标通知书后在中标通知书规定的期限内与你方签订合同 2随同本投标函递交的投标函附录属于合同文件的组成部分 3我方承诺按照采购文件规定向你方递交履约担保 4我方承诺在合同约定的期限内完成并移交全部合同工程 5我方在此声明所递交的投标文件及有关资料内容完整真实和准确且不存在第二章供应商须知第143项和第144项规定的任何一种情形 6 其他补充说明 供应商 盖单位章 法定代表人或其委托代理人 签字 地址 网址 电话 传真 邮政编码 年 月 日 12投标函附录 序号条款名称合同条款号约定内容备注1项目负责人1124姓名 设计负责人标后提供施工负责人标后提供2完成验收时间3质量标准符合相关规定4缺陷责任期114524个月5分包434符合相关规定6价格调整的差额计算161不调整 二法定代表人身份证明 供应商名称 单位性质 地址 成立时间 年 月 日 经营期限 姓名 性别 年龄 职务 系 供应商名称的法定代表人 特此证明 供应商 盖单位章 年 月 日 二1授权委托书 本人 姓名系 供应商名称的法定代表人现委托 姓名为我方代理人代理人根据授权以我方名义签署澄清说明补正递交撤回修改 项目名称施工投标文件签订合同和处理有关事宜其法律后果由我方承担 委托期限 代理人无转委托权 供应商 盖单位章 法定代表人 签字或盖章 身份证号码 委托代理人 签字或盖章 身份证号码 年 月 日 三联合体协议书 所有成员单位名称自愿组成 联合体名称联合体共同参加 项目名称工程总承包投标现就联合体投标事宜订立如下协议 1 某成员单位名称为 联合体名称牵头人 2联合体牵头人合法代表联合体各成员负责本采购项目投标文件编制和合同谈判活动并代表联合体提交和接收相关的资料信息及指示并处理与之有关的一切事务负责合同实施阶段的主办组织和协调工作 3联合体将严格按照采购文件的各项要求递交投标文件履行合同并对外承担连带责任 4联合体各成员单位内部的职责分工如下 5本协议书自签署之日起生效合同履行完毕后自动失效 6本协议书一式 份联合体成员和采购人各执一份 注本协议书由委托代理人签字的应附法定代表人签字的授权委托书 牵头人名称 盖单位章 法定代表人或其委托代理人 签字 成员一名称 盖单位章 法定代表人或其委托代理人 签字 年 月 日 四投标保证金 说明 一如供应商采用银行转账方式则提供投标保证金转出的相关证明材料如进帐单复印件等如供应商采用银行保函方式的则提供银行保函复印件保函格式见格式41如供应商采用保证保险方式的则提供建设工程投标保证保险凭证保证保险格式见格式42 格式41 投标保证金银行保函 保函编号 致 鉴于 以下简称供应商于 年 月 日参加 以下简称采购人招标编号为 的工程的投标 本 受该供应商委托在此无条件不可撤销地承担向采购人支付总金额为人民币 万元的责任 本责任的条件 1供应商在采购文件规定的投标有效期内撤回其投标 2供应商无故放弃中标资格 3供应商在投标有效期内收到采购人的中标通知书后不能或拒绝按投标须知的要求签署合同协议书不能或拒绝按投标须知的规定提交履约保证金 只要采购人指明产生上述任何一种责任的条件则本银行在接到采购人的第一次书面要求后即向采购人支付上述款额之内的任何金额无需采购人提出充分证据证明其要求只需要采购人在其要求中写明所索的款额 本保函在投标有效期到期后28日含内或采购人延长投标有效期后的到期日后28日含内保持有效延长投标有效期无须通知本银行但任何索款要求应在投标有效期内送到本银行 银行名称盖章 银行地址 法定代表人或授权代理人签字或盖章 邮政编码 电话 日期 年 月 日 格式42 投标保证金保险凭证 建设工程投标保证保险凭证 致 以下简称被保险人 鉴于 以下简称投保人于 年 月 日参加 工程项目的投标并向保险人投保建设工程投标保证保险保险单号 保险金额为人民币 万元且投保人在保险期间内未经被保险人书面同意不得退保 在保险期间内投保人在向被保险人招标建设工程投标的过程中发生以下列明的保险事故被保险人可向保险人提出索赔保险人依据保险单单号 及建设工程投标保证保险条款的约定承担损失赔偿责任 一从投标截止日起至投标文件有效期满前投保人未经被保险人同意或者违反建设工程采购文件撤销投标文件 二投保人与其他供应商相互串通投标 三投保人弄虚作假行为 四中标后未按建设工程采购文件的要求签署建设工程施工合同 五建设工程采购文件规定的其他有关投标实质性违约情形 本建设工程投标保证保险的保险期限自投保人向被保险人投标之日起或保险单单号 载明的保险起期 年 月 日 时起二者以后发生者为准至签订建设工程施工合同并且投保人向被保险人提交建设工程施工合同履约保证保险保险单之日最长不超过一年 保险人名称盖章 签单日期 公司地址 邮 编 联系电话 五价格清单商务标报价表 一价格清单说明 11 价格清单列出的任何数量不视为要求承包人实施的工程的实际或准确的工作量在价格清单中列出的任何工作量和价格数据应仅限用于合同约定的变更和支付的参考资料而不能用于其他目的 12 本价格清单应与采购文件中供应商须知专用合同条款通用合同条款发包人要求等一起阅读和理解 13 设计费的说明 A 14 包干费用的说明 15工程设备安装费及必备的备品备件费的说明 16 建筑安装工程费的说明 17 暂列金额的说明 如有 18 暂估价的说明由采购人列明并应包含在投标报价汇总表中如有专业工程暂估价暂列金的金额按采购文件规定数值报价如投标数值小于规定值时采购人有权按照与采购文件中规定数值的差额在工程费用中扣除 19 总承包服务费不单独计取列入建筑安装工程费 110所有有推荐或参考品牌的材料的系列规格色彩图案必须由采购人确认后方可采购或生产采购人有权更改材料的颜色或图案或规格其价格不得因此而引起变化 111 其它费用的说明 商务标报价汇总表 单位人民币元 序号项目名称金额元备注11设计费用12包干费用13工程设备购置及安装费14建筑安装工程费15安全文明施工费不含创标化16暂估价17其他费用投标总报价投标函中的投标总报价应于该表中的投标总报价一致 供应商名称 盖单位公章 法定代表人或其委托代理人 签字或盖章 年 月 日 11 设计费清单 单位人民币元 序号项目名称 工作内容金 额元备注设计费 合计报价 12 包干费用清单 单位人民币元 序号项目名称工作内容单位数量单价合价1拆除费用构筑物及道路等拆除项2拆除费用改建外立面装修拆除项3周边建筑物保护费用周边建筑物保护项4大型机械设备进出场及安拆费用大型机械设备进出场及安拆项5垂直运输费用垂直运输项6建筑垃圾外运费用拆除建筑垃圾外运项7建筑垃圾外运费用其他建筑垃圾外运项8防尘费用拆除时防尘措施项9检测费用室内空气检测项10其他检测费用其他需要检测项目项11其他费用其他项12合计报价 13工程设备购置及安装费报价表 单位人民币元 序号设备名称规格型号单位数量单价合价一工程设备费1空调VRV二必备的备品备件费三工程设备安装费合计费用 14建筑安装工程费报价表 单位人民币元 序号项目名称 工作内容单位数量单价合价一主要装修项目费11楼装修22楼装修33楼装修44楼装修55楼装修66楼装修7屋顶装修8其他二主要安装项目费11楼水电安装22楼水电安装33楼水电安装44楼水电安装55楼水电安装66楼水电安装7综治中心弱电8法庭弱电9消电10其他三辅助和服务性的工程项目费1外墙2铝合金窗3其他四室外工程项目费1室外工程合计费用 16 暂估价清单 161 材料暂估价表 序号名称单位数量
单价
合价 备注 162 工程设备暂估价表 序号名称单位数量
单价
合价 备注 1 63 专业工程暂估价表 序号专业工程名称工程内容金额1专业工程暂估价11小计 17 其它项目费用报价表 单位人民币元 序号项目名称 内容金 额备注1暂列金暂列金从预备费中列支 小计合计报价 六拟分包项目情况表 序号拟分包项目名称范围及理由拟选分包人备注拟选分包人名称注册地点企业资质有关业绩123123123123备注本表所列分包仅限承包人自行设计施工范围内的非主体非关键工程 日期 年 月 日 技术标设计图纸部分封面供参考 项目名称 招标 技 术 标 供应商 盖单位章 法定代表人或其委托代理人 签字或盖章 年 月 日 技术标其他资料按采购文件要求提供 投标材料设备品牌选用表 序号产品名称采购人推荐品牌投标材料设备品牌名称型号规格产地此表可按格式自行扩展供应商认为其他材料品牌有需要在此表中填写的可自行添加 七资格审查资料 一供应商基本情况表 供应商名称注册地址邮政编码联系方式联系人电 话传 真网 址组织结构法定代表人姓名技术职称电话技术负责人姓名技术职称电话成立时间员工总人数企业资质等级其中项目经理营业执照号高级职称人员注册资金中级职称人员开户银行初级职称人员账号技工经营范围备注 二近年财务状况表 三近年完成的类似工程项目情况表 项目名称项目所在地发包人名称发包人地址发包人电话合同价格开工日期竣工日期承担的工作工程质量项目经理技术负责人项目描述 备注注附证明材料 四正在实施的和新承接的项目情况表 项目名称项目所在地发包人名称发包人地址发包人电话签约合同价开工日期计划竣工日期承担的工作工程质量项目经理技术负责人项目描述 备注注附证明材料 五近年发生的重大诉讼及仲裁情况 六拟投入本项目的主要施工设备表 序号设备名称型号 规格数量国别 产地制造 年份额定功率kW生产 能力用于施工部位备注 七拟配备本项目的试验和检测仪器设备表 序号仪器设备名称型号 规格数量国别 产地制造 年份已使用台时数用途备注 八项目管理机构组成表 职务姓名职称执业或职业资格证明备注证书名称级别证号专业养老保险注附证明材料 八1拟投入项目负责人简历表 姓 名性别出生日期年 月 日毕业院校专业毕业时间年 月 日从事本专业时间为申请人 服务时间执业注册职 称在本项目拟任职务主 要 经 历时间参加过的工程项目名称及规模该项目中担任职务 供应商 全称盖章 法定代表人或授权委托人 签字或盖章 日期 年 月 日 注1投标申请人需随此表附人员的职称证书执业资格证书等相关资料复印件 八2拟投入设计负责人简历表 姓 名性别出生日期年 月 日毕业院校专业毕业时间年 月 日从事本专业时间为申请人 服务时间执业注册职 称在本项目拟任职务主 要 经 历时间参加过的工程设计项目名称及规模该项目中担任职务 供应商 全称盖章 法定代表人或授权委托人 签字或盖章 日期 年 月 日 注1供应商需随此表附人员的职称证书执业资格证书等相关资料复印件 2设计单位投标时提供 八3拟投入施工负责人简历表 姓 名性别出生日期年 月 日毕业院校专业毕业时间年 月 日从事本专业时间为申请人 服务时间执业注册职 称在本项目拟任职务主 要 经 历时间参加过的工程设计项目名称及规模该项目中担任职务 供应商 全称盖章 法定代表人或授权委托人 签字或盖章 日期 年 月 日 注1供应商需随此表附人员的职称证书执业资格证书等相关资料复印件 2施工单位投标时提供 八4拟投入项目设计人员汇总表 姓名本工程 拟任岗位最少人数要求年龄性别专业职称执业注册如有类似工程经历业绩情况 或另附简历标后配备注附证明材料 八5拟投入项目施工其他人员汇总表 姓名本工程 拟任岗位最少人数要求年龄性别专业职称执业或资格如有类似工程经历业绩情况 或另附简历标后配备注附职称资格等证明材料以上人员施工时需要增加的另行按需配置 九业绩获奖等证明材料 其他资料 第八章 政府采购政策功能相关说明 一小微企业含监狱企业残疾人福利性单位扶 
广告