旗下网站
网站导航
厨房设备网
免费发布
商家中心
手机版
首页 > 招投标 > 厨房设备

杭州至绍兴城际铁路工程万绣路车辆基地装修施工Ⅱ标万绣路车辆基地装修施工Ⅱ标[E3300000001000445123001]招标文件公示

  • 浙江
  • 状态：公告
所在地区浙江招标类型公告
请点击下载下载发布时间2019-11-11
杭州至绍兴城际铁路工程万绣路车辆基地装修施工Ⅱ标万绣路车辆基地装修施工Ⅱ标[E3300000001000445123001]招标文件公示

【信息时间： 2019/11/11 】
第一章、招标公告

 

本次招标内容为杭州至绍兴城际铁路工程万绣路车辆基地装修施工II标，招标范围包含: 综合楼精装修以及配套的安装动力照明系统、通风系统、给排水和消防水系统，具体包括（1）综合楼装修（二次砌筑、门窗、楼地面地砖及石材铺贴、墙柱饰面、吊顶天棚、防水等）；（2）动力照明系统：配电箱出线（含配管、线缆、桥架、照明器具、开关面板及插座等）采购与安装及调试；（3）给排水及消防水系统：给排水系统和喷淋系统的支管（从管道井干管的分支处计取）、卫生洁具及热水系统（不含消火栓系统）；（4）通风系统：通风、防排烟及加压送风系统（不含空调及新风系统）；（5）本次招标范围不包括万绣路车辆基地土建施工单位承包范围及火灾报警及联动控制系统、楼宇智能化系统、气灭系统、综合楼配电房（跟随所、供电培训室）内供电系统设备（0.4kV配电柜及母线及上级设备及进线）等设备的采购与安装及调试；所有招标范围具体内容以图纸和工程量清单为准，若图纸变更、工艺和工期等招标人需求，招标人有权调整工程范围及界面，本次招标工程概算中的建安工程造价4600万元，采用工程量清单计价、投标资格后审方式招标。


 

（一）投标人：

? 1、具有建筑装修装饰工程专业承包一级资质（或建筑装饰装修工程设计与施工一级资质）资质；

? 2、具有企业安全生产许可证，企业主要负责人（法定代表人、企业经理、企业分管安全生产的副经理、企业技术负责人）具有“三类人员”A类证书；

3.投标人及其法定代表人控股的其他公司，不得同时参加同一标段投标。

本次招标不接受（接受或不接受）联合体投标，联合体投标的，应满足下列要求：

。

4、自2014年1月1日以来【时间以竣（交）工验收日期为准】，投标人完成过单个施工造价金额在4000万元及以上的国内公共建筑装修装饰工程施工（或设计施工一体化）业绩（公共建筑以《公共建筑节能设计标准》（GB50189-2015）中的定义为准，不含商住楼、仓储物流）。【业绩证明资料：竣（交）工验收记录（报告），如竣（交）工验收记录（报告）所能承载的证明内容不能完全体现业绩要求的具体表述，需同时提供其他相关的竣（交）工验收资料。其他相关的竣（交）工验收资料，仅指竣（交）工验收阶段及之后签署的工程资料，如竣工图、工程价款最终结算凭证等，原件备查。】。

（二）拟派项目负责人：

? 1、具有注册在投标人单位的建筑工程专业一级建造师执业资格；

? 2、具有“三类人员”B类证书；

3、在投标截止日存在在其他任何在建合同工程上现任项目负责人的，不得以拟派项目负责人的身份参加本次投标。在建合同工程的开始时间为合同工程中标通知书发出日期（不通过招标方式的，开始时间为合同签订日期），结束时间为该合同工程通过验收或合同解除日期。

4、以项目负责人身份完成过单个施工造价金额在4000万元及以上的国内公共建筑装修装饰工程施工（或设计施工一体化）业绩（公共建筑以《公共建筑节能设计标准》（GB50189-2015）中的定义为准，不含商住楼、仓储物流）。【业绩证明资料：竣（交）工验收记录（报告），如竣（交）工验收记录（报告）所能承载的证明内容不能完全体现业绩要求的具体表述，需同时提供其他相关的竣（交）工验收资料。其他相关的竣（交）工验收资料，仅指竣（交）工验收阶段及之后签署的工程资料，如竣工图、工程价款最终结算凭证等，原件备查。】。

（三）其他：

? 1、拟派施工现场专职安全生产管理人员，具有“三类人员”C类证书，人数符合中华人民共和国住房和城乡建设部建质﹝2008﹞91号《建筑施工企业安全生产管理机构设置及专职安全生产管理人员配备办法》的规定；

2、投标人及其拟派项目负责人自2016年11月1日起至投标截止日止无行贿犯罪记录（以检察机关档案为准）；

3、拟派项目负责人未被列入招标投标失信黑名单（以省发展改革委公布的披露期内的失信黑名单为准）；

? 投标人未被列入招标投标失信黑名单（以省发展改革委公布的披露期内的失信黑名单为准）；

4、杭州至绍兴城际铁路工程车站装修施工Ⅰ标、Ⅱ标、Ⅲ标及万绣路车辆基地装修施工I标、II标、III标共6个，投标人可以同时参与全部标段投标，投标文件需按标段分别编制、装订、包封和递交，不同标段的组织机构人员配备允许重复，但只能中标1个标段。若投标人在本批次其他标段已被推荐为中标候选人或确定为中标人的，则不再进入本标段的评审,本次万绣路车辆基地装修标评审顺序为I标→II标→III标。


第二章、投标人须知
一、投标保证金

 

□不要求递交投标保证金

?要求递交投标保证金

本项目的投标保证金委托浙江省公共资源交易中心投标保证金电子收付平台（“招投标银保通”）统一收付，具体操作见“浙江省公共资源交易中心电子招投标交易平台”（new.zmctc.com）。专户名称：浙江省公共资源交易中心投标保证金专户

专户账号：33001616127059168168

开户银行：中国建设银行股份有限公司杭州宝石支行

一、投标保证金的金额：不少于10万元。

二、投标保证金有效期：投标保证金有效期与投标有效期一致。

三、投标保证金的缴存方式：

1、银行转账：柜面转账（电汇）、网银支付。

注：银行转账形式缴存的投标保证金应当从其基本账户或投标专用账户转出。

2、银行保函：“招投标银保通”平台认可的银行保函。

3、保证金联保：省招标投标协会出具的“投标保证金联保证明”，并在省公共资源交易中心“招投标银保通”平台显示“已关联”。

四、投标保证金的缴存时间：

投标人须在投标截止日前一天的22:00（北京时间）前一次性足额将投标保证金缴存至省交易中心投标保证金专户，并与投标项目（标段）关联成功，否则视为未按招标文件要求缴纳投标保证金。

采用投标专用账户的，该账户的资金来源必须为投标人基本账户，资金转入24小时后方可用于缴存投标保证金，以便开户银行查验资金来源。对来自非基本账户的资金，不得用于缴存投标保证金，开户银行将予以拒收或原路退还。

五、投标保证金的退还：

1、投标人在项目关联成功后，若出现投标撤回、没有按招标文件规定递交投标文件、保证金金额不足、投标人不足三家等情形，“招投标银保通”平台在开标（投标截止）后的第二个工作日自动退还投标人的投标保证金及银行同期存款利息。

2、中标候选人公示完成后10天，“招投标银保通”平台自动退还中标候选人以外的投标保证金及银行同期存款利息。

3、招标人将中标结果报省交易中心登记后，“招投标银保通”平台自动退还除中标人外的其他候选人的投标保证金及银行同期存款利息。

4、招标人将中标合同报省招标办备案后，“招投标银保通”平台自动退还中标人的投标保证金及银行同期存款利息。

5、投标人缴纳保证金后，由于各种原因未与投标项目（标段）关联成功的，其保证金的退还请投标人联系保证金专线0571-85215195办理退还手续。

6、招标项目中止的，招标人向省招标办办理招标项目中止备案后，“招投标银保通”平台自动退还所有投标保证金及银行同期存款利息。

7、招标项目（标段）有投诉等特殊情况时，在特殊情况处理期间，暂缓退还所有投标人的投标保证金；特殊情况处理完毕，招标人将中标结果报省交易中心登记后，“招投标银保通”平台自动退还除中标人外其他投标人的投标保证金及银行同期存款利息；招标人将中标合同报省招标办备案后，“招投标银保通”平台自动退还中标人投标保证金及银行同期存款利息。

8、投标保证金有效期到期的，除招标人事先告知省交易中心已同意延长有效期的投标人或中标人以外，“招投标银保通”平台自动退还其他所有投标保证金（含中标人）及银行同期存款利息。

9、投标保证金有效期到期前，招标人认为有必要延长投标有效期的，应将希望延长有效期的意向书面通知所有的投标人，并将同意延长有效期的投标人名单及延长的期限告知省交易中心登记，同时送省招标办备案。

10、投标人在投标期间银行基本账户发生变化时，应及时到省交易中心办理变更登记，以确保投标保证金及时准确地退还。

六、投标保证金不予退还的情形：

1、投标人在投标有效期内撤销或修改其投标文

件。

2、中标人无正当理由不与招标人订立合同，或在签订合同时向招标人提出附加条件，或未按招标文件要求提交履约保证金的。

? 3、经查实，投标人在投标过程中串通投标或弄虚作假的。

? 4、拟派项目负责人在投标截止日有在其他在建合同工程上担任项目负责人的情形。

出现上述不予退还情形的，招标人告知省交易中心登记后，“招投标银保通”平台将自动划转其投标保证金及银行同期存款利息至招标人指定账户，不再退还给投标人。

咨询电话：0571-85215195，85215132，95533转人工服务

协会联保：0571- 81060872


二、实质性响应

 

一、实质性响应招标文件资料

1、企业法人营业执照；

2、法定代表人授权委托书（投标文件委托代理人签字的提供）；

□3、联合体各方签订的共同投标协议（联合体投标的提供）；

4、建设行政部门核发的建筑业企业资质证书；

? 5、企业安全生产许可证；

? 6、法定代表人、企业经理、企业分管安全生产的副经理、企业技术负责人“三类人员”A类证书，企业分管安全生产副经理企业的任命书；

? 7、一级建造师“全国建造师信息查询”网注册建造师信息查询页面（最终的完整信息页面）打印件，并加盖投标人公章和建造师执业章。二级建造师可提供注册执业证书或建设行政部门相关名单公告（需提供的纸质公告和网址，公示名单无效）。（执业证书原件备查；持临时执业证书的，应具有延续注册信息，且在有效期内；持注册建造师证书的，暂不受有效期限制，但截至投标截止日已年满65周岁的不得参加投标）；

? 8、拟派项目负责人“三类人员”B类证书；

? 9、拟派施工现场专职安全生产管理人员“三类人员”C类证书；

10、拟派项目负责人在投标截止日无在其他任何在建合同工程上担任项目负责人的承诺书；

? 11、投标人及拟派项目负责人符合招标公告要求的业绩证明材料

□二、评审打分资料：/

 

以上一、二条涉及证书（均应在有效期内，已在有效期外尚在办理延期过程中的视为无效；注册建造师证书按特殊条款处理）、资料应在投标文件中附复制件，并加盖投标人公章，证书、资料原件备查。如评标委员会要求核查原件时，投标人必须在评标委员会规定的时间内送达（其中“三类人员”A类证书不直接核查原件，由评标委员会通过“浙江建设信息港”等省级建设行政部门官方网站查询证实）。若投标文件中未附上述资料或未能在规定的时间内将要求的资料原件送到的，属招标文件实质性要求响应资料的，评标委员会将按相关证明资料缺少或无效处理；属打分评审资料的，按相应评分内容不得分处理。


三、评标委员会组建

 

评标委员会成员构成：共7人，其中招标人代表1人，库选经济、技术专家6人；

库选经济、技术专家确定方式：执行《浙江省综合性评标专家库管理办法实施细则》相关规定。

□评标过程中，评标专家被发现有回避事由、擅离职守或因健康等原因不能继续评标的，1位专家不能参与评标的，自动从评标委员会中取消1名招标人代表；2位专家不能参与评标的，不再补抽由其余人员组成评标委员会进行评标；最终的评标专家不得少于5人。


四、否决投标

 

一、凡评标委员会拟作出否决投标决定的，应先向投标人进行书面询问核实。未进行询问核实程序的，不得做出否决投标决定，投标人放弃接受询问核实机会的除外（投标人所留联系方式无法联系上、在规定的时限内投标人不参加询问核实或不予答复的）。

二、投标文件存在以下情形之一的，由评标委员会审核并经过询标程序，其投标文件将被否决：

（一）符合性内容

1、投标人的资质、业绩、人员、设备等条件未满足招标文件实质性响应要求的（以投标人须知前附表3.5中“一、实质性响应招标文件资料”内容为准）；

2、未按招标文件的要求加盖单位印章，或投标人的法定代表人（或其委托代理人）未按招标文件要求签字或盖章的，或委托代理人无有效的委托授权书的；

3、投标函及投标函附录载明的招标项目完成期限超过招标文件规定的期限的，或载明的质量目标达不到招标文件要求的质量目标的；

4、投标人不以自己的名义或未按招标文件要求提供投标保证金，或提供的投标保证金有缺陷而不能接受的；

5、改变招标人提供的工程量清单的（包括清单项数，项目编码、项目名称、项目特征、计量单位和工程量）；

6、投标人及其法定代表人，与本标段其他投标人及其法定代表人存在控股或被控股关系的；

7、拟派项目负责人被省发展改革委列入招投标失信黑名单，且在披露期限内的；

? 投标人被省发展改革委列入招投标失信黑名单，且在披露期限内的；

8、投标人在“信用中国”网站上，被列为失信被执行人的；

9、/；

10、存在法律、法规、规章规定的其它无效投标情况的。

（二）商务标内容

1.投标报价高于招标文件设定的最高投标限价的；

2、通过符合性审查的最低评标价比通过符合性审查的次低评标价低10%（在5%-10%范围内约定）以上的，且投标人对其报价不能充分说明理由，或提供的相关资料无法证明报价不低于其成本价的；

3.同一投标人提交两个以上不同的投标文件或者投标报价的（招标文件要求提交备选投标的除外）；

4.投标人拒绝修正不平衡报价，或拒绝提供报价分析说明和证明资料的；

5、投标函及投标函附录载明的投标报价或其它关键内容字迹模糊或无法辨认的；

6.投标人未按以下要求进行报价的：

安全文明施工基本费、规费、暂列金、税金等不可竞争费用未按招标工程量清单编制说明中要求的取费基数或费率或数值计取的

7. 评标委员会认定属投标人自身原因有重大漏项的（三）技术标内容

1、采用的验收标准或主要技术指标达不到国家强制性标准的，或采用的施工工艺、方法或质量安全管理措施不能满足国家强制性标准或要求的；

2、主要的施工技术方案或安全保障措施不可行，或主要施工机械设备不能满足施工需要的；

除本条规定以外，招标文件中其他条款均不得作为否决投标文件的依据。


第三章、评标办法
招标文件公示，详情见附件！
招标文件反馈意见录入
附件：
招标文件正文.pdf
1 杭州至绍兴城际铁路工程万绣路车辆基地装修施工 Ⅱ标万绣路车辆基地装修施工Ⅱ标 招 标 文 件 招标人绍兴市柯桥区杭绍城际轨道交通建设投 资有限公司盖单位章 日 期2019年 11月 11日 2 目 录 第一章 招标公告 19 第二章 投标人须知 23 投标人须知前附表 23 3保证金联保省招标投标协会出具的投标保证金联保证明 并在省公共资源交易 中心招投标银保通平台显示已关联 26 四投标保证金的缴存时间 26 投标人须知 36 1总则 36 2招标文件 38 3投标文件 39 4投标 41 5开标 42 6评标 42 7合同授予 42 8重新招标和不再招标 43 9纪律和监督 43 10需要补充的其他内容 44 附表一开标记录表 44 附表二问题澄清通知 46 附表三问题的澄清 47 附表四中标通知书 48 附表五中标结果通知书 49 附表六确认通知 50 第三章 评标办法 51 第四章 合同条款及格式 55 第一部分 合同协议书 55 一工程概况 55 二合同工期 56 三质量标准 56 3 四签约合同价与合同价格形式 56 五项目经理 56 六合同文件构成 56 七承诺 57 八词语含义 57 九签订时间 57 十签订地点 57 十一补充协议 57 十二合同生效 57 十三合同份数 57 第二部分 通用合同条款略 58 第三部分 合同专用条款 58 1 一般约定 58 2 发包人 61 3 承包人 62 4 监理人 65 5 工程质量 66 6 安全文明施工与环境保护 66 7 工期和进度 68 8 材料与设备 69 9 试验与检验 71 10 变更 71 11 价格调整 73 12 合同价格计量与支付 74 13 验收和工程试车 76 14 竣工结算 77 15 缺陷责任期与保修 78 16 违约 79 17 不可抗力 80 18 保险 80 20 争议解决 80 承包人承揽工程项目一览表 83 4 发包人供应材料设备一览表 84 工程质量保修书 85 承包人用于本工程施工的机械设备表 87 承包人主要施工管理人员表 88 分包人主要施工管理人员表 89 履约担保格式 90 履约担保续保承诺书 91 监理人的监理权限 93 治安防火责任协议书 103 文明施工责任协议书 105 廉政协议书108 第五章 工程量清单 110 1工程量清单说明 110 2投标报价说明 110 3其他说明 110 4工程量清单附后 110 第六章 图 纸 111 1 图纸目录 111 2 图纸 111 第七章 技术标准和要求 112 第一章 装饰建筑 139 11 主要技术标准与要求 139 111 工程概况 139 112 工程范围 139 113 工程界面 139 4 装修与动力照明施工界面划分 140 5装修与垂直电梯施工界面划分 140 6装修与通信系统施工界面划分 141 7 装修与火灾自动报警系统环境与设备监控系统施工界面划分 141 114 技术文件编制依据 141 24室内装饰装修材料 溶剂型木器涂料中有害物质限量GB 185812009 142 64本工程其它有关会议纪要公文及政府部门提供的基础资料等 142 115 一般性技术要求 143 5 116 目的 143 117 要求 143 5天花体系 144 6墙柱面体系 144 7地面体系 144 9放线要求 144 12 主要材料技术要求及验收标准 145 121 装修工程装饰材料手册 145 3主要材料汇总表 145 122 地面材料 155 3 使用场所详装修图纸设计155 4防静电架空地板设备接地网技术要求 158 6检测标准与检测项目 158 SJT107962001 防静电活动地板通用规范 158 5石材防护剂处理后的石材应保证正面不影响石材的颜色和花纹 163 13底面型防护剂粘接强度下降率采用快固型水泥基胶粘剂试验 164 3使用部位阅览室活动室等详见设计图纸165 5材料执行及检测标准 165 1 表面质量 165 1 表面质量 166 1 表面质量 168 123 天花材料 173 1231 铝合金平板含龙骨体系 173 1结构体系应保证自身吊顶体系自重的荷载强度要求173 8附件和要求挂钩各种固定件及螺栓等钢附件表面热浸镀锌后喷涂黑色173 6性能参数 174 1结构体系应保证自身吊顶体系自重的荷载强度要求181 8附件和要求挂钩各种固定件及螺栓等钢附件表面热浸镀锌后喷涂黑色181 6性能参数 182 124 墙面材料 188 3木饰面集成板为多层实木贴皮干挂厚度﹥20mm非干挂厚度≧12mm192 1244 A 级无机涂料具体颜色待设计联络时确定 194 6 1245 半钢化彩釉玻璃 195 2边框 197 3龙骨及龙骨配件 197 4一般要求197 5半钢化玻璃 197 7中间层 197 8釉面半钢化夹层玻璃 198 9铝合金背框 198 10硅酮结构密封胶 198 11 硅酮建筑密封胶199 12 门扇 199 1246 硅藻泥 199 125 其他材料 203 3不锈钢管206 4不锈钢板206 2材料技术要求210 467水配件210 2保证颜色的均匀一致表面光滑 212 3组装主门框用螺丝合页螺丝门锁所有螺丝只允许用不锈钢材质 212 5合页及门吸品牌及样式有专业厂家提供品牌和样式设计和业主确认为准 212 3设计制作安装及施工要求 214 4门页面层 06mm 厚实木木皮盖面 214 4木门框 214 5成品验收215 6成品保护 215 7其他要求216 11防火门的耐火极限应满足符合防火门Gb129552015 分类标准 217 9玻璃门 217 7吊码 236 13 材料安装及施工技术要求 240 131 涂料 240 2涂饰施工一般方法 240 7 1313 实物样板 241 132 挡烟垂壁 241 一基本要求241 二施工工艺流程241 三施工工艺及检验标准 241 1322 接口处理工艺 242 1323 实物样板 242 133 墙面干挂石材 242 一基本要求242 GBT152272007 243 GBT182502000 243 GBT309862010243 GBT3098152010 243 1333 实物样板 244 134 墙面结构变形缝盖板 244 一基本要求244 135 地面石材 244 一基本要求244 1353 实物样板 245 136 石材防护剂 245 一基本要求246 二施工工艺流程246 三施工工艺及检验标准 246 4检验方法按建筑装饰用天然石材防护剂JCT973标准执行 246 137 铝合金吊顶 246 一基本要求246 二施工工艺流程247 1372 安装及技术要求 247 1373 接口处理工艺 247 1374 实物样板 248 138 不锈钢栏杆铁艺栏杆 248 8 1382 成品保护 249 1383投标样板要求 249 139砌块墙砌筑 249 1392施工操作工艺 250 1393施工技术要求 251 1310圈梁及构造柱252 13103 施工操作工艺253 2构造柱钢筋绑扎 253 13104 质量标准254 2基本项目 254 5构造柱圈梁模板工程 255 6构造柱圈梁混凝土工程 255 7质量标准保证项目 256 8基本项目 256 13105 实物样板257 1311水泥砂浆抹面防水257 4作业条件 257 13112 施工操作工艺258 2做护角 258 3抹水泥风口台板 258 5抹水泥砂浆踢脚板259 3砌块墙面抹水泥砂浆 259 5质量标准保证项目 259 1312墙面瓷面砖 261 1313陶瓷砖地面及踢脚线 264 1314防静电架空地板 266 1315卫生间装修 268 1316防火卷帘门施工技术要求 269 1317轻质隔墙269 13173实物样板270 1318墙地面结构变形缝盖板271 9 1319门窗工程 271 13192操作工艺272 13193五金设备安装要求273 1隐藏式顺位器明装顺位器 273 2闭门器 273 3合页 273 4手动暗插销和自动暗插销 273 5防尘筒 274 13194实物样板274 1320硅藻泥安装工程 274 3工具准备274 13202施工条件要求274 3砌严补齐对于空鼓或出现裂纹的基底须预先处理 清洁后对基底涂刷二遍腻子 274 2调和搅拌275 3施工方法 275 4注意事项 275 13203实物样板276 1321无纺地毯安装工程276 13212施工工艺277 13212质量标准278 13213实物样板278 1322柜体安装要求及验收标准 279 13221 土建装饰场地要求279 14 其他说明 281 141 质量要求 281 142 进货检验与试验 281 15 杭州至绍兴城际铁路工程万绣路车辆基地装修施工甲控材料表281 第二章 通风空调 284 厨房排油烟系统及净化设备由厨具公司设计安装与厨房设备另行招标 284 21 采用标准与规范 284 22 分体式空调 285 10 221 采用标准285 222 基本要求286 223 结构要求286 224 性能要求286 225 安装要求287 23 变频多联式空调机组288 231 采用标准与规范 288 232 定义288 233 运行能力及运行要求 288 2运行要求 288 234 主要技术要求289 235 技术参数及控制方式 290 236 设备主要部件的性能及技术要求291 237 安全保护291 238 生产工艺及试验检测 292 239 材料292 2310 可靠性可维护性及可扩展性 292 2311 施工要求 293 24 多联新风处理机组 294 25 机房专用空调 294 251 采用标准与规范 294 252 基本要求295 253 主要技术参数295 254 主要部件及参数要求 296 255 安装要求297 256 供货范围297 257 随机文件297 26 风机 298 261 定义及相关规范 298 262 工作条件 300 263 基本要求 300 264 风机主要部件技术要求 302 27 消声器 304 271 工程范围及相关说明 304 272 采用规范与标准 305 273 环境条件305 274 基本要求305 275 性能要求306 276 结构要求306 277 外观要求306 278 设计要求307 11 2消声器设计要求 307 279 材料部件要求 307 2吸声材料护面结构307 2710 安全装置 308 2711 试验 308 2712 其它说明 309 28 排气扇 309 29 风阀 309 291 工程范围及相关说明 309 292 采用规范与标准 309 293 定义 310 294 风量调节阀 310 295 防火阀 315 296 安全装置 318 297 试验 318 298 其他说明 319 210 其他附件及材料 319 2101 风口 319 2102 风管 320 2103 水管 323 2104 保温工程 323 2105 铝箔伸缩软管 325 2106 减振器 326 2107 橡胶软接头金属软管伸缩节 326 2108 过滤网 327 2109 防鼠网 327 21010 现场抽样检测 327 211 通风空调施工安装技术要求 327 2111 规程和规范 327 2112 保温工程 328 2113 检验与调试 328 2114 系统无负荷联合测定与调试 329 2115 系统设计负荷联合试运转 329 2 系统设计负荷联合试运转的测试项目为329 212 与其他专业接口要求 329 2121 环控系统与 BAS 接口技术要求 329 2多联机与 BAS 接口 329 4bas 与多联机组接口VRVBAS1点表330 BAS 与防火阀的接口分界图 331 12 BAS 与排烟防火阀的接口分界图 331 BAS 与排烟阀的接口分界图 332 4bas 与防火阀ZFBAS1点表333 BAS 与风机电控柜电控柜的接口分界图 334 2122 环控系统与 FAS 接口技术要求335 2接口要求 335 BAS 与手动排烟防火阀的接口分界图 336 FAS 与多叶排烟口PYK的接口分界图 336 FAS 与消防专用风机的接口分界图 336 2123 环控系统与动照专业接口 338 2风机与动照接口 339 2124 环控系统与土建专业含装修接口 339 第三章 给排水 340 312 标准的执行 340 313 基本要求340 11一致性 341 32 给排水管道系统 341 321 给排水管道系统组成及供货范围 341 322 管道类型及连接方式 341 2排水管道 341 5无缝钢管管道执行输送流体用无缝钢管 GBT81632008 342 2涂塑钢管钢管技术要求 343 4其他要求 343 外观 343 结合性能 343 接口耐蚀性 344 卫生性能 344 管件要求 344 4薄壁不锈钢管 344 3手动蝶阀 347 5闸阀 347 6止回阀 348 13 3防腐涂装 348 3防腐涂装 349 2供水管理系统组成 351 5压力表 352 6阻火圈 353 7管道支吊托架 353 2设计范围 353 3基本要求 353 5供货范围 355 5施工及验收要求 356 3工作环境及仓储条件 357 ①工作环境 357 ②仓储条件环境温度20℃～45℃相对湿度 10～95 357 11阻火圈 357 3基本要求 358 4全自动电热开水器 360 6电热水器 360 334 室内消火栓箱主要性能及技术要求 361 1箱体 361 335 水泵结合器 363 7所有消火栓消防水泵接合器在最终验收时不得有漏水的痕迹1136 自动喷 363 2水流指示器 363 3压力开关 363 5信号蝶阀 363 6末端试验装置 363 342 设计标准364 空气源热泵热水工程施工及验收规范 NBT 340672018 365 343 定义365 345 招标范围366 5供电系统和控制系统技术要求 368 14 7电缆 369 8不锈钢贮热水箱技术要求 369 3562 接口规范文件 369 3控制要求 370 2主要技术参数 370 3基本控制及配电要求 371 4消防泵的控制要求 371 5喷淋泵的控制要求 372 2主要技术参数 373 17手提式移动潜水泵373 3控制及配电要求 374 4临时排水泵 374 355 液位传感器 374 356 电接点压力表及压力开关 374 357 远传压力表 375 4各类水泵控制技术要求 376 29一致性要求 377 5电控箱内主要元器件及零部件 377 1低压交流塑壳式断路器 377 ATS 切换采用自投自复自投不自复或互为备用等方式并现场可整定379 ATS 控制器具备主备电源三相电压状态数字显示开关分合闸状态显示等379 7控制箱内接线要求 380 8保护性接地 380 2高压泵组 382 3支吊架 387 2管沟及预埋件 388 3管道铺设要求 388 4管道压力试验管道消毒和冲洗 388 2质量标准 389 4集流管的制作与安装 390 7验收 390 15 365 调试390 第四章 装饰照明 392 2 定义 392 4 成缆 393 6 铠装 393 额定电压 06kV 及以下云母带矿物绝缘波纹铜护套电缆及终端 GBT 349262017 394 2 定义 394 3 护套 395 4 接地铜片 395 5 分线箱396 6 中间连接器396 7 电压 396 8 直流电阻 396 9 短路电流 396 2耐压试验 397 14 密封料 397 3绝缘完整型试验 397 4最高工作温度试验 397 5温度循环试验 397 2 绝缘 398 3 保护层及护套 398 4 电缆非金属外护层 398 5 电缆标志 398 6 附件 398 7 电缆结构综述 398 8 电缆燃烧性能 398 2 定义 399 3 灯具的基本要求401 电工电子产品环境试验 第 2 部分试验方法试验 B低温GBT 242322008 402 4 灯具一般技术要求 402 2LED 数字调光驱动器公共区灯具 404 16 3电器附件设备区 404 4灯具结构要求 404 5用于非应急照明 405 6用于应急照明 405 1 一般要求 406 2 LED 照明器具 406 3 LED 光源 407 4 LED 照明器具具体要求 407 41 概述 407 42 电器附件407 5 成套灯具技术要求 407 额定电压 450750V及以下聚氯乙烯绝缘电缆第 5部分之软电缆 软线 GBT50232008 408 6单芯电线单根敷设长期连续负荷允许载流量 409 2可挠金属电线保护管 410 2配电箱的安装 414 3电缆线路敷设 414 6 415 3 415 1配电线路的一般要求 415 4 416 1 416 2嵌入吊顶顶棚内的装饰灯具安装的要求 417 3插座及开 417 4 417 4 418 3测试调试 418 第五章 综合支吊架 419 51 标准与规范419 52 环境条件419 1 海拔高度﹤1000 米 419 53 工程范围420 17 54 基本要求 420 55 综合支吊架系统要求 420 2动力照明系统管线荷载要求 421 4刚度要求 421 56 厂家需提供的文件422 第六章 抗震支吊架 423 61 标准与规范 423 62 环境条件 423 63工程范围 423 64抗震支吊架技术要求423 65厂家需提供的文件 424 第八章 投标文件格式425 一商务标部分 427 一商务标部分封面428 二投标函及投标函附录431 三法定代表人身份证 433 四授权委托书434 二授权委托书 434 五授权委托人身份证 435 六联合体协议书 436 七投标保证金438 八已标价工程量清单 440 五已标价工程量清单 440 二技术标部分 441 一技术标部分封面442 二施工组织设计 444 三项目管理机构 452 三资格审查需提供的资料及格式 455 一资格审查需提供的资料及格式封面456 二资格后审须知 458 三资格审查资料 459 四资格后审申请表464 18 五企业基本情况表465 六拟分包项目情况表 467 七拟投入的主要施工人员一览表468 八拟投入的主要施工人员的工作履历表 469 九实质性响应招标文件及评审打分资料表470 十拟派项目负责人无在其他工程项目中担任项目负责人的承诺书471 十一招标附件业绩表 472 招标附件业绩表472 19 第一章 招标公告 项目编号E3300000001000445123001 杭州至绍兴城际铁路工程经浙发改设计2016109 号浙发改设计201798 号文同意建设 并已列为浙江省重点建设项目 项目建设规模线路全长 203km 其中地下线 987 公里 高架线 734 公里过渡段 106 公里隧道 203 公里设站 10 座高架站 4 座地下站6 座线路在柯桥区 境内长度为 1535 公里设站 8 座杭州萧山区境内 495 公里设站2 座总投资 12791 亿元人 民币建设地址位于绍兴市柯桥区杭州市萧山区计划于 2020 年建成项目业主为绍兴市柯桥区 杭绍城际轨道交通建设投资有限公司资金来源为部分自筹部分财政出资比例为国有资金或 财政资金占比30项目已具备招标条件招标人为绍兴市柯桥区杭绍城际轨道交通建设投资有 限公司委托代理机构为国信招标集团股份有限公司现对该项目的万绣路车辆基地装修施工Ⅱ标 标段名称进行公开招标本次招标接受省发展改革委监督 本次招标内容为杭州至绍兴城际铁路工程万绣路车辆基地装修施工 II 标 招标范围包含 综合 楼精装修以及配套的安装动力照明系统通风系统给排水和消防水系统具体包括1综合楼装 修二次砌筑门窗楼地面地砖及石材铺贴墙柱饰面吊顶天棚防水等2动力照明系 统配电箱出线含配管线缆桥架照明器具开关面板及插座等采购与安装及调试3 给排水及消防水系统给排水系统和喷淋系统的支管从管道井干管的分支处计取卫生洁具及 热水系统不含消火栓系统4通风系统通风防排烟及加压送风系统不含空调及新风系 统 5本次招标范围不包括万绣路车辆基地土建施工单位承包范围及火灾报警及联动控制系统 楼宇智能化系统气灭系统综合楼配电房跟随所供电培训室内供电系统设备04kV 配电 柜及母线及上级设备及进线等设备的采购与安装及调试所有招标范围具体内容以图纸和工程量 清单为准若图纸变更工艺和工期等招标人需求招标人有权调整工程范围及界面本次招标工 程概算中的建安工程造价 4600 万元采用工程量清单计价投标资格后审方式招标 一投标人 ? 1具有建筑装修装饰工程专业承包一级资质或建筑装饰装修工程设计与施工一级资质 资质 ? 2具有企业安全生产许可证企业主要负责人法定代表人企业经理企业分管安全生 产的副经理企业技术负责人具有三类人员A类证书 3投标人及其法定代表人控股的其他公司不得同时参加同一标段投标 20 本次招标不接受接受或不接受联合体投标联合体投标的应满足下列要求 4自 2014 年 1 月 1 日以来时间以竣交工验收日期为准投标人完成过单个施工造价 金额在 4000 万元及以上的国内公共建筑装修装饰工程施工或设计施工一体化业绩公共建筑以 公共建筑节能设计标准GB501892015中的定义为准不含商住楼仓储物流业绩证 明资料竣交工验收记录报告如竣交工验收记录报告所能承载的证明内容不能 完全体现业绩要求的具体表述需同时提供其他相关的竣交工验收资料其他相关的竣交 工验收资料仅指竣交工验收阶段及之后签署的工程资料如竣工图工程价款最终结算凭证 等原件备查 二拟派项目负责人 ? 1具有注册在投标人单位的建筑工程专业一级建造师执业资格 ? 2具有三类人员B类证书 3在投标截止日存在在其他任何在建合同工程上现任项目负责人的不得以拟派项目负责人的 身份参加本次投标在建合同工程的开始时间为合同工程中标通知书发出日期不通过招标方式的 开始时间为合同签订日期结束时间为该合同工程通过验收或合同解除日期 4 以项目负责人身份完成过单个施工造价金额在4000万元及以上的国内公共建筑装修装饰工程 施工或设计施工一体化业绩公共建筑以公共建筑节能设计标准GB501892015中的定 义为准不含商住楼仓储物流业绩证明资料竣交工验收记录报告如竣交 工验收记录报告所能承载的证明内容不能完全体现业绩要求的具体表述需同时提供其他相关 的竣交工验收资料其他相关的竣交工验收资料仅指竣交工验收阶段及之后签署的 工程资料如竣工图工程价款最终结算凭证等原件备查 三其他 ? 1拟派施工现场专职安全生产管理人员具有三类人员C类证书人数符合中华人民共 和国住房和城乡建设部建质200891号建筑施工企业安全生产管理机构设置及专职安全生产管 理人员配备办法的规定 2投标人及其拟派项目负责人自2016年11月1日起至投标截止日止无行贿犯罪记录以检察机 关档案为准 3拟派项目负责人未被列入招标投标失信黑名单以省发展改革委公布的披露期内的失信黑名 单为准 ? 投标人未被列入招标投标失信黑名单 以省发展改革委公布的披露期内的失信黑名单为准 21 4杭州至绍兴城际铁路工程车站装修施工Ⅰ标Ⅱ标Ⅲ标及万绣路车辆基地装修施工I标 II标III标共6个投标人可以同时参与全部标段投标投标文件需按标段分别编制装订包封 和递交不同标段的组织机构人员配备允许重复但只能中标1个标段若投标人在本批次其他标段 已被推荐为中标候选人或确定为中标人的 则不再进入本标段的评审本次万绣路车辆基地装修标评 审顺序为I标→II标→III标 三招标文件的获取 1本项目招标文件和补充答疑澄清 修改文件以网上方式发放 2招标文件网上时间 至 3潜在投标人可凭本企业 CA 数字证书登录浙江省公共资源交易中心电子招投标交易平台 httpnewzmctccom 4未取得浙江省公共资源交易中心 CA 数字证书的潜在投标人应先办理交易主体注册手续 取得浙江省公共资源交易中心 CA 数字证书具体登记办法请登录浙江省公共资源交易中心电子招 投标交易平台→交易主体注册栏目进行操作 5潜在投标人对招标文件有疑问的通过交易平台提交提交疑问截止日为 1630招标人 将于 在网上发布补充答疑澄清文件潜在投标人应自行关注网站公告招标人不再一一通 知投标人因自身贻误行为导致投标失败的责任自负 四投标文件递交 1投标文件递交截止时间 2投标文件递交方式电子投标文件采用网上递交的方式上传至省交易中心电子招投标交易 平台httpnewzmctccom纸质投标文件采用现场递交方式递交地址杭州市曙光路140 号省交易中心 3开标地址杭州市曙光路140号省交易中心 招标文件和补充文件的地址为 招标文件 补充文件 招标人 地址 绍兴市柯桥区杭绍城际轨道交通建设投资有限公司 绍兴市柯桥区柯桥领先国际贸易中心 1 幢 4 楼 22 联系人 章治洲 联系电话 057584117781 招标代理 地址 联系人 国信招标集团股份有限公司 杭州市玉古路 168 号中石油大厦 2 楼 何留根 联系电话 13735589024 日 期 2019 年 11 月 11 日 23 第二章 投标人须知 投标人须知前附表 条款号 条款名称 编 列 内 容 112 招标人 名 称绍兴市柯桥区杭绍城际轨道交通建设投资有限公司 地 址绍兴市柯桥区柯桥领先国际贸易中心 1 幢 4 楼 联系人章治洲 电 话057584117781 113 招标代理 机构 名 称国信招标集团股份有限公司 地 址杭州市玉古路 168 号中国石油大厦二楼 联系人何留根 电 话13735589024 电子邮箱603993186qqcom 114 项目名称 杭州至绍兴城际铁路工程万绣路车辆基地装修施工Ⅱ标万绣路车辆 基地装修施工Ⅱ标 115 建设地点 柯桥区萧山区 121 资金来源 政府财政资金国内银行贷款 122 出资比例 政府财政资金占 30其余国内银行贷款 123 资金落实情况 已落实 131 招标范围 见招标公告 132 工期要求 计划工期305 个日历天投标承诺工期不得超过该计划工期 计划开工日期2019 年 12 月 20 日 计划竣工日期2020 年 10 月 20 日 133 质量要求 合格 141 投标资格 条件要求 见招标公告内容 142 是否接受 联合体投标 ?不接受 □接受 应满足下列要求 191 踏勘现场 ?不组织 □组织 24 联系人 电 话 踏勘时间 踏勘集中地点 1101 投标预备会 ?不召开 □召开 召开时间 召开地点 1102 投标人提出问题的 截止时间上传疑 问方式 投标人提出问题的截止时间同招标公告 上传疑问方式通过浙江省公共资源交易中心电子招投标交易平 台以下简称交易平台 httpnewzmctccom业务管理 网上提问在线提出 1103 招标文件的 澄清补充修改 的时间澄清修 改补充文件 网址 澄清补充修改的内容影响投标文件编制的招标人将在 投标截止时间 15 个日历天前 在浙江省公共资源交易服务平台和 省交易中心电子招投标交易平台公布并以电子文件形式上传至 省交易中心电子招投标交易平台供投标人 不足 15 个日历天 的招标人将顺延递交投标文件的截止时间 澄清补充修改的内容不影响投标文件编制的将在投标 文件递交截止时间 5 天前以上款相同的形式发布 公 布 网 址 浙 江 省 公 共 资 源 交 易 服 务 平 台 wwwzjpubservicecom 省交易中心电子招投标交易平台httpnewzmctccom 下 载 网 址 省 交 易中 心电 子 招投 标交 易 平 台 httpnewzmctccom 注潜在投标人应密切关注浙江省公共资源交易服务平台和 省交易中心电子招投标交易平台如有补充文件投标人必须下 载最新补充文件并导入投标文件制作工具否则制作的电子投标 文件将无法开标 111 招标工程是否允许 分包 ?不允许 □允许 分包的工程内容内容 25 分包金额要求 分包企业的资格要求 112 偏离 □不允许 ?允许 允许偏离的内容偏离范围和幅度 技术参数及指标正偏 21 构成招标文件的其 他资料 图纸工程量清单招标补充文件等 222 投标截止时间 223 投标人确认收到招 标文件澄清的时间 潜在投标人应自行关注浙江省公共资源交易服务平台 wwwzjpubservicecom 省交易中心电子招投标交易平台 httpnewzmctccom公告招标人不再一一通知投标人因 自身贻误行为导致投标失败的责任自负 311 构成投标文件的其 他资料 投标人认为有必要提供的其他材料 323 最高投标限价或其 计算方法 □本次招标最高投标限价为 万元 ? 在投标截止时间 15 日前以补充文件的形式公布 □本次招标最高投标限价的计算方法 324 投标报价的 其他要求 详见工程量清单的有关要求 331 投标有效期 不少于 120 个日历天从投标截止之日起算 341 投标保证金 □不要求递交投标保证金 ?要求递交投标保证金 本项目的投标保证金委托浙江省公共资源交易中心投标保证金 电子收付平台 招投标银保通 统一收付具体操作见浙江省 公共资源交易中心电子招投标交易平台 newzmctccom 专户名 称浙江省公共资源交易中心投标保证金专户 专户账号33001616127059168168 开户银行中国建设银行股份有限公司杭州宝石支行 一投标保证金的金额不少于10 万元 二投标保证金有效期投标保证金有效期与投标有效期一致 26 三投标保证金的缴存方式 1银行转账柜面转账电汇 网银支付 注银行转账形式缴存的投标保证金应当从其基本账户或投标 专用账户转出 2银行保函 招投标银保通平台认可的银行保函 3 保证金联保 省招标投标协会出具的 投标保证金联保证明 并在省公共资源交易中心招投标银保通平台显示已关联 四投标保证金的缴存时间 投标人须在投标截止日前一天的 2200北京时间前一次性 足额将投标保证金缴存至省交易中心投标保证金专户并与投标项 目标段关联成功否则视为未按招标文件要求缴纳投标保证金 采用投标专用账户的该账户的资金来源必须为投标人基本账 户资金转入 24 小时后方可用于缴存投标保证金以便开户银行查 验资金来源对来自非基本账户的资金不得用于缴存投标保证金 开户银行将予以拒收或原路退还 五投标保证金的退还 1投标人在项目关联成功后若出现投标撤回没有按招标文 件规定递交投标文件保证金金额不足投标人不足三家等情形 招投标银保通平台在开标投标截止后的第二个工作日自动 退还投标人的投标保证金及银行同期存款利息 2中标候选人公示完成后 10 天 招投标银保通平台自动退 还中标候选人以外的投标保证金及银行同期存款利息 3招标人将中标结果报省交易中心登记后 招投标银保通 平台自动退还除中标人外的其他候选人的投标保证金及银行同期存 款利息 4招标人将中标合同报省招标办备案后 招投标银保通平 台自动退还中标人的投标保证金及银行同期存款利息 5投标人缴纳保证金后由于各种原因未与投标项目标段 关联成功的其保证金的退还请投标人联系保证金专线 057185215195 办理退还手续 6招标项目中止的招标人向省招标办办理招标项目中止备案 后 招投标银保通平台自动退还所有投标保证金及银行同期存款 利息 7招标项目标段有投诉等特殊情况时在特殊情况处理期 间暂缓退还所有投标人的投标保证金特殊情况处理完毕招标 人将中标结果报省交易中心登记后 招投标银保通平台自动退还 除中标人外其他投标人的投标保证金及银行同期存款利息招标人 将中标合同报省招标办备案后 招投标银保通平台自动退还中标 人投标保证金及银行同期存款利息 8投标保证金有效期到期的除招标人事先告知省交易中心已 同意延长有效期的投标人或中标人以外 招投标银保通平台自动 退还其他所有投标保证金含中标人及银行同期存款利息 9投标保证金有效期到期前招标人认为有必要延长投标有效 期的应将希望延长有效期的意向书面通知所有的投标人并将同27 意延长有效期的投标人名单及延长的期限告知省交易中心登记同 时送省招标办备案 10投标人在投标期间银行基本账户发生变化时应及时到省 交易中心办理变更登记以确保投标保证金及时准确地退还 六投标保证金不予退还的情形 1投标人在投标有效期内撤销或修改其投标文 件 2中标人无正当理由不与招标人订立合同或在签订合同时向 招标人提出附加条件或未按招标文件要求提交履约保证金的 ? 3经查实投标人在投标过程中串通投标或弄虚作假的 ? 4拟派项目负责人在投标截止日有在其他在建合同工程上 担任项目负责人的情形 出现上述不予退还情形的招标人告知省交易中心登记后 招 投标银保通平台将自动划转其投标保证金及银行同期存款利息至 招标人指定账户不再退还给投标人 咨询电话0571852151958521513295533 转人工服务 协会联保0571 81060872 35 实质性响应招标文 件及评审打分资料 一实质性响应招标文件资料 1企业法人营业执照 2法定代表人授权委托书投标文件委托代理人签字的提 供 □3联合体各方签订的共同投标协议联合体投标的提 供 4建设行政部门核发的建筑业企业资质证书 ? 5企业安全生产许可证 ? 6法定代表人企业经理企业分管安全生产的副经 理企业技术负责人三类人员A类证书企业分管安全生产 副经理企业的任命书 ? 7一级建造师全国建造师信息查询网注册建造师 信息查询页面最终的完整信息页面打印件并加盖投标人 公章和建造师执业章二级建造师可提供注册执业证书或建设 行政部门相关名单公告需提供的纸质公告和网址公示 名单无效 执业证书原件备查持临时执业证书的应具有 延续注册信息且在有效期内持注册建造师证书的暂不受 有效期限制但截至投标截止日已年满65周岁的不得参加投 标 28 ? 8拟派项目负责人三类人员B类证书 ? 9拟派施工现场专职安全生产管理人员三类人员C 类证书 10拟派项目负责人在投标截止日无在其他任何在建合同 工程上担任项目负责人的承诺书 ? 11投标人及拟派项目负责人符合招标公告要求的业绩 证明材料 □二评审打分资料 以上一二条涉及证书均应在有效期内已在有效期外 尚在办理延期过程中的视为无效注册建造师证书按特殊条款 处理 资料应在投标文件中附复制件并加盖投标人公章证 书资料原件备查如评标委员会要求核查原件时投标人必 须在评标委员会规定的时间内送达其中三类人员A类证书 不直接核查原件由评标委员会通过浙江建设信息港等省 级建设行政部门官方网站查询证实 若投标文件中未附上述资 料或未能在规定的时间内将要求的资料原件送到的属招标文 件实质性要求响应资料的评标委员会将按相关证明资料缺少 或无效处理属打分评审资料的按相应评分内容不得分处理 352 近年财务状况的年 份要求 353 近年完成的类似项 目的年份要求 投标人提供 2014 年以来业绩项目负责人业绩无年份要求 355 近年发生的重大诉 讼及仲裁情况的年 份要求 36 是否允许递交备选 投标方案 ?不允许 □允许 373 签字或盖章要求 一电子投标文件签字或盖章要求在招标文件格式规定的签字和 盖章处投标人必须加盖法定代表人电子章和加盖单位电子公章 其它要求 29 二纸质投标文件签字或盖章要求投标书报价表以及各类表式中 明示需盖章签字处 374 投标文件份数 一投标文件份数 1加密电子投标文件ZJSTF一份上传至电子招投标交易平台 作为投标文件正本 2与上传的电子投标文件内容完全一致的纸质投标文件一份作为 投标文件副本 二纸质投标文件说明 1本次招标需打印纸质投标文件与上传的电子投标文件内容完全 一致一份 2 因系统原因所有投标人上传的电子投标文件均无法解密时方采用 纸质投标文件开标 375 投标文件装订要求 纸质投标文件装订要求装订成册必须胶装 411 投标文件的外包装 和密封要求 纸质投标文件的外包装和密封要求投标文件可分开包装在一个或 多个密封袋内封口处加盖投标人单位公章 412 纸质投标文件封套 上写明 招标人名称绍兴市柯桥区杭绍城际轨道交通建设投资有限公司 项目名称杭州至绍兴城际铁路工程项目名称万绣路车辆基 地装修施工Ⅱ标标段名称投标文件 投标人名称 投标人地址 在 前不得开启 422 递交投标 文件方式和地点 一 将由投标文件制作工具制作生成的加密投标文件ZJSTF在 投标截止时间前以上传完成时间为准上传至交易平台 httpnewzmctccom 二将纸质投标文件在投标截止时间前按招标文件要求递交至以下 地点杭州市曙光路 140 号省交易中心 423 是否退还 投标文件 ?否 □是未中标的投标文件将予以退还 425 投标文件的 拒收情形 一未加密的投标文件 二电子投标文件未在投标截止时间前完成上传的 三投标保证金未与所投标段关联的 □四未通过资格预审的申请人提交的投标文件 采用资格预审方 式招标的 51 开标时间 开标地点 参加开标会议的要 求 一开标时间同投标截止时间 二开标地点浙江省公共资源交易中心开标室杭州市曙光路 140 号黄龙体育中心黄龙广场东环 三参加开标会议的要求 ? 邀请所有投标人的法定代表人或其委托代理人准时参加 30 □投标人的法定代表人或其委托代理人必须参加开标会议并 随带本人身份证件原件委托代理人还需提供参加开标会议的授权 委托书 52 开标 一投标人参加开标须携带加密投标文件的 CA 证书锁以供开 标现场解密投标文件 二由招标人代表按照先送达后开标的顺序进行开标 三 开标时 如发现以下情况之一的 相应投标文件不予开标 招标人将投标文件退回投标人 一电子投标文件未在投标截止时间前完成上传的 □二法定代表人或委托代理人在本标段开标结束前未能参 加开标或未能出示本人有效身份证原件的或投标人的委托代理 人未能提供有效的投标授权书原件的招标文件要求法定代表人或 委托代理人必须到场的可选用 四开标程序 一至投标截止时间招标人宣布开始开标宣布开标项目 名称招标人代表交易中心见证代表监标人等有关人员姓名 二投标人解密 投标人解密时间开标开始 20 分钟以内投标人解密方式 投标人自行登录电子招投标交易平台 httpnewzmctccom 服务大厅网上开标直播找到所投标段并点击我要解密 使 用生成投标文件的 CA 数字证书在线解密 三 招标人使用生成招标文件的 CA 数字证书解密投标文件 四 招标解密完成后 开标系统公布投标单位 项目负责人 服务人数投标报价服务期及其他内容 五投标人确认 唱标完成后 投标人可通过电子招投标交易平台对唱标结果进 行确认未在开标结束前完成在线确认的投标人电子招投标交易 平台将视作自动确认 五开标特别说明 一开标解密使用投标人上传的电子投标文件 二因投标人原因造成其电子投标文件未解密的视为撤销31 其投标文件因投标人之外的原因造成电子投标文件未解密的视 为撤回其投标文件 三部分投标人的电子投标文件无法解密的其他投标文件 的开标可以继续进行 四 因系统原因所有投标人的电子投标文件均无法解密时方 采用纸质投标文件开标 五投标人必须使用生成电子投标文件的 CA 数字证书解密 电子投标文件 六未现场递交纸质投标文件或逾期送达的后果由投标人 自负 七 投标人在开标现场可使用交易中心提供的电脑或自带的 笔记本电脑自行登录电子招投标交易平台解密投标文件未在规 定时间内完成投标文件解密的造成投标失败的投标人自行负责 611 评标委员会的组建 评标委员会成员构成共 7 人其中招标人代表 1 人库选经 济技术专家 6 人 库选经济技术专家确定方式执行浙江省综合性评标专家 库管理办法实施细则相关规定 □评标过程中评标专家被发现有回避事由擅离职守或因健 康等原因不能继续评标的1 位专家不能参与评标的自动从评标 委员会中取消 1 名招标人代表2 位专家不能参与评标的不再补 抽由其余人员组成评标委员会进行评标最终的评标专家不得少于 5 人 63 评标方法 □经评审的最低投标价法 □技术标通过制的综合评估法 ?技术标打分制的综合评估法 64 中标候选人 公示媒介 浙江省公共资源交易服务平台 浙江招标投标网 浙江重大工程交易网 浙江省公共资源交易中心电子招投标交易平台 如有其他公示媒介 32 71 是否授权评标委员 会确定中标人 □是 ?否推荐的中标候选人数量1 个 731 履约保证金 履约保证金的形式现金银行保函或者保险公司保函 履约保证金的金额合同总价的 5不得超过 5 82 不再招标 的情形 重新招标后投标人仍少于 3 个的经原审批或核准部门批准后不再 进行招标 101 否决投标的情形 一凡评标委员会拟作出否决投标决定的应先向投标人进 行书面询问核实未进行询问核实程序的不得做出否决投标决 定投标人放弃接受询问核实机会的除外投标人所留联系方式 无法联系上在规定的时限内投标人不参加询问核实或不予答复 的 二投标文件存在以下情形之一的由评标委员会审核并经 过询标程序其投标文件将被否决 一符合性内容 1投标人的资质业绩人员设备等条件未满足招标 文件实质性响应要求的以投标人须知前附表35中一实 质性响应招标文件资料内容为准 2未按招标文件的要求加盖单位印章或投标人的法定 代表人或其委托代理人未按招标文件要求签字或盖章的 或委托代理人无有效的委托授权书的 3投标函及投标函附录载明的招标项目完成期限超过招 标文件规定的期限的或载明的质量目标达不到招标文件要求 的质量目标的 4投标人不以自己的名义或未按招标文件要求提供投标 保证金或提供的投标保证金有缺陷而不能接受的 5改变招标人提供的工程量清单的包括清单项数项 目编码项目名称项目特征计量单位和工程量 6投标人及其法定代表人与本标段其他投标人及其法 定代表人存在控股或被控股关系的 7拟派项目负责人被省发展改革委列入招投标失信黑名 单且在披露期限内的 33 ? 投标人被省发展改革委列入招投标失信黑名单且在 披露期限内的 8投标人在信用中国网站上被列为失信被执行人 的 9 10存在法律法规规章规定的其它无效投标情况的 二商务标内容 1投标报价高于招标文件设定的最高投标限价的 2通过符合性审查的最低评标价比通过符合性审查的次 低评标价低10在510范围内约定以上的且投标人对 其报价不能充分说明理由或提供的相关资料无法证明报价不 低于其成本价的 3同一投标人提交两个以上不同的投标文件或者投标报 价的招标文件要求提交备选投标的除外 4投标人拒绝修正不平衡报价或拒绝提供报价分析说明 和证明资料的 5投标函及投标函附录载明的投标报价或其它关键内容 字迹模糊或无法辨认的 6投标人未按以下要求进行报价的 安全文明施工基本费规费暂列金税金等不可竞争费 用未按招标工程量清单编制说明中要求的取费基数或费率或 数值计取的 7 评标委员会认定属投标人自身原因有重大漏项的三 技术标内容 1采用的验收标准或主要技术指标达不到国家强制性标 准的或采用的施工工艺方法或质量安全管理措施不能满足 国家强制性标准或要求的 2主要的施工技术方案或安全保障措施不可行或主要 施工机械设备不能满足施工需要的 除本条规定以外招标文件中其他条款均不得作为否决投 标文件的依据 102 异议与投诉 一异议 34 一潜在投标人或者其他利害关系人对招标文件有异议的 应当在投标截止时间 10 个日历天前以书面形式向招标人或招标代 理公司提出招标人将在收到异议之日起 3 个日历天内作出书面答 复作出答复前暂停招标投标活动 二投标人认为开标不符合有关规定的应当在开标现场提 出异议招标人将当场对异议给予处理或者告知处理的办法异议 和答复应记入开标记录或者制作专门记录以存档备查 三投标人及其他利害关系人对评标结果有异议的应当在 中标候选人公示期内以书面形式向招标人或招标代理公司提出招 标人将在收到异议之日起 3 个日历天内作出书面答复 作出答复前 暂停招标投标活动 四对招标文件评标结果的异议提出和答复的形式只采 用通过电子招投标交易平台的形式 二投诉 投标人或者其他利害关系人认为招标投标活动不符合法律行 政法规和招标文件规定的 可以自知道或者应当知道之日起 10 日内 向有关行政监督部门投诉投诉应当有明确的请求和必要的证明资 料具体要求按国家发改委等 11 号令工程建设项目招标投标活动 投诉处理办法规定就招标文件开标和评标结果投诉的应当 先向招标人提出异议异议答复期不计算在前款规定的期限内 三上述时限最后一日如遇国家法定节假日的顺延至法定节 假日后的第一个工作日 103 定标 一招标人定标前将组织 ? 一核验拟中标人的安全生产许可证和三类人 员证书的原件企业法定代表人企业经理企业技术负责 人及企业分管安全生产的副经理的 A 类证书项目负责人的 B 类证书驻现场的安全生产专职管理人员的 C 类证书 二 向检察机关查询拟中标人及拟派项目负责人自 2016 年 11 月 1 日起至投标截止日止的行贿犯罪记录以检察机关 档案为准 上述证件凡一项核验不合格的或有行贿犯罪记录的取消 其中标资格招标人将重新招标 35 二招标人将确定评标委员会推荐的中标候选人为中标人 中标候选人放弃中标因不可抗力不能履行合同不按照招标文 件要求提交履约保证金或者被查实存在影响中标结果的违法行 为等情形不符合中标条件的招标人将重新招标 104 在建合同工程的认 定及变更证明 一对项目负责人有在建合同工程的认定标准 拟派项目负责人在投标截止时间尚有在其他在建合同工程中担 任项目负责人的情形为有在建合同工程 其他工程项目包括在中华人民共和国境内所有建设工程不 受地域行业和投资性质的限制 在建合同工程的时间界定中标通知书发出之日非招标方式 承接工程的为合同签订之日起至该合同工程通过竣交工 验收或合同解除之日止 以下情形视为有在建合同工程 1合同协议书尚未签订的中标通知书中载明的项目负责人 2合同协议书已经签订合同协议书中明确的项目负责人 3项目负责人发生更换的投标人在投标文件中 附有本条第二款证明材料的以现任项目负责人视为有在建合同 工程 未附证明材料的则仍然以更换前的项目负责人视为有在 建合同工程 二在建项目的项目负责人办理更换后投标时需提供的资料 1项目业主同意更换的证明 2原项目负责人有备案主管部门的应提供备案主管部门同意 更换的证明或网上变更信息复制件 105 特别说明 一本招标文件参照浙江省重点工程建设项目房屋建筑工程 与市政公用工程施工项目招标文件示范文本编制其中斜体字部 分是根据本次招标的实际情况填写 二合同条款及格式的协议书通用合同条款同住房城乡建 设部工商总局建设工程施工合同示范文本 GF20170201 的对应部分本招标文件不再誊抄 三投标人须知具体内容如与本前附表不一致的以本前附表 为准 四根据中华人民共和国招标投标法实施条例的规定评 标中发现在建设工程招标投标活动中有下列情形之一的且经询 标澄清投标人无令人信服的理由和可靠证据证明其合理性的经评 标委员会半数以上成员确认其投标文件按否决投标处理不再对 其进行评审也不影响招标工程继续评标评标结束后评标专家 应将有串通投标嫌疑的投标文件以及相关评标分析材料及时移交招 标投标管理机构作进一步的调查处理即使最终无法认定串通投标 行为成立也不影响对其按否决投标处理的结果 1不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制 2不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜 3不同投标人的投标文件载明的项目管理成员为同一人 4不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差36 异 5不同投标人的投标文件相互混装 6不同投标人的投标保证金从同一单位或者个人的账户转出 7投标人之间协商投标报价等投标文件的实质性内容 8投标人之间约定中标人 9投标人之间约定部分投标人放弃投标或者中标 10属于同一集团协会商会等组织成员的投标人按照该组 织要求协同投标 11投标人之间为谋取中标或者排斥特定投标人而采取的其他 联合行动 投标人须知 1总则 11项目概况 111 根据中华人民共和国招标投标法等有关法律法规和规章的规定本招标项 目己具备招标条件现对本标段施工进行招标 112 本招标项目招标人见投标人须知前附表 113 本标段招标代理机构见投标人须知前附表 114 本招标项目名称见投标人须知前附表 115 本标段建设地点见投标人须知前附表 12资金来源和落实情况 121 本招标项目的资金来源见投标人须知前附表 122 本招标项目的出资比例见投标人须知前附表 123 本招标项目的资金落实情况见投标人须知前附表 13 招标范围计划工期和质量要求 131 本次招标范围见投标人须知前附表 132 本标段的计划工期见投标人须知前附表 133 本标段的质量要求见投标人须知前附表 14 投标人资格要求适用于已进行资格预审的 投标人应是收到招标人发出投标邀请书的单位 14 投标人资格要求适用于未进行资格预审的 141 投标人应具备承担本标段施工的资质条件能力和信誉 37 l资质条件见投标人须知前附表 2财务要求见投标人须知前附表 3业绩要求见投标人须知前附表 4信誉要求见投标人须知前附表 5项目经理资格见投标人须知前附表 6其他要求见投标人须知前附表 142 投标人须知前附表规定接受联合体投标的 除应符合本章第 141 项和投标人须知 前附表的要求外还应遵守以下规定 1联合体各方应按招标文件提供的格式签订联合体协议书明确联合体牵头人和各方 权利义务 2由同一专业的单位组成的联合体按照资质等级较低的单位确定资质等级 3联合体各方不得再以自己名义单独或参加其他联合体在同一标段中投标 143 投标人不得存在下列情形之一 l为招标人不具有独立法人资格的附属机构单位 2为本标段前期准备提供设计或咨询服务的但设计施工总承包的除外 3为本标段的监理人 4为本标段的代建人 5为本标段提供招标代理服务的 6与本标段的监理人或代建人或招标代理机构同为一个法定代表人的 7与本标段的监理人或代建人或招标代理机构相互控股或参股的 8与本标段的监理人或代建人或招标代理机构相互任职或工作的 9被责令停业的 10被暂停或取消投标资格的 11财产被接管或冻结的 12在最近三年内有骗取中标或严重违约或重大工程质量问题的 15 费用承担 投标人准备和参加投标活动发生的费用自理 16 保密 参与招标投标活动的各方应对招标文件和投标文件中的商业和技术等秘密保密违者应 对由此造成的后果承担法律责任 38 17 语言文字 除专用术语外与招标投标有关的语言均使用中文必要时专用术语应附有中文注释 18 计量单位 所有计量均采用中华人民共和国法定计量单位 19 踏勘现场 191 投标人须知前附表规定组织踏勘现场的招标人按投标人须知前附表规定的时间 地点组织投标人踏勘项目现场 192 投标人踏勘现场发生的费用自理 19 3 除招标人的原因外 投标人自行负责在踏勘现场中所发生的人员伤亡和财产损失 194 招标人在踏勘现场中介绍的工程场地和相关的周边环境情况供投标人在编制投 标文件时参考招标人不对投标人据此作出的判断和决策负责 110 投标预备会 1101 投标人须知前附表规定召开投标预备会的招标人按投标人须知前附表规定的时 间和地点召开投标预备会澄清投标人提出的问题 1102 投标人提出问题的截止时间上传疑问方式详见投标人须知前附表 1103 招标文件的澄清补充修改的时间及网址详见投标人须知前附表 111 分包 投标人拟在中标后将中标项目的部分非主体非关键性工作进行分包的应符合投标人 须知前附表规定的分包内容分包金额和接受分包的第三人资质要求等限制性条件 112 偏离 投标人须知前附表允许投标文件偏离招标文件某些要求的偏离应当符合招标文件规定 的偏离范围和幅度 2招标文件 21 招标文件的组成 本招标文件包括 1招标公告或投标邀请书 2投标人须知 3评标办法 4合同条款及格式 5工程量清单 6图纸 39 7技术标准和要求 8投标文件格式 9投标人须知前附表规定的其他材料 根据本章第 110 款第 22 款和第 23 款对招标文件所作的澄清修改构成招标文 件的组成部分 22 招标文件的澄清 221 投标人应仔细阅读和检查招标文件的全部内容如发现缺页或附件不全应及时 向招标人提出以便补齐如有疑问应在投标人须知前附表规定的时间前通过电子招投标 交易平台提出httpnewzmctccom要求招标人对招标文件予以澄清 222 招标文件的澄清将在投标人须知前附表规定的投标截止时间 15个日历天前通过浙 江省公共资源交易服务平台省交易中心电子招投标交易平台进行发布但不指明澄清问题 的来源如果澄清发出的时间距投标截止时间不足 15 天相应延长投标截止时间 223 投标人在收到澄清后应在投标人须知前附表规定的时间内通知招标人确认己 收到该澄清 23 招标文件的修改 231 在投标截止时间 15 天前招标人可以修改招标文件并通知所有已购买招标文 件的投标人如果修改招标文件的时间距投标截止时间不足 15 天相应延长投标截止时间 232 投标人收到修改内容后应在投标人须知前附表规定的时间内以通知招标人确 认己收到该修改 3投标文件 31 投标文件的组成 311 投标文件应包括下列内容 l投标函及投标函附录 2法定代表人身份证明或附有法定代表人身份证明的授权委托书 3联合体协议书 4投标保证金 5已标价工程量清单 6施工组织设计 7项目管理机构 8拟分包项目情况表 9资格审查资料 40 10投标人须知前附表规定的其他材料 312 投标人须知前附表规定不接受联合体投标的或投标人没有组成联合体的投标 文件不包括本章第 311 3目所指的联合体协议书 32 投标报价 321 投标人应按第五章工程量清单的要求填写相应表格 322 投标人在投标截止时间前修改投标函中的投标总报价应同时修改第五章工程 量清单中的相应报价此修改须符合本章第 43 款的有关要求 33 投标有效期 331 在投标人须知前附表规定的投标有效期内投标人不得要求撤销或修改其投标文 件 332 出现特殊情况需要延长投标有效期的招标人通过电子招投标交易平台通知所有 投标人延长投标有效期投标人同意延长的应相应延长其投标保证金的有效期但不得要 求或被允许修改或撤销其投标文件投标人拒绝延长的其投标失效但投标人有权收回其 投标保证金 34 投标保证金 341 投标人在递交投标文件的同时应按投标人须知前附表规定的金额担保形式和 第八章投标文件格式规定的投标保证金格式递交投标保证金并作为其投标文件的组成 部分联合体投标的其投标保证金由牵头人递交并应符合投标人须知前附表的规定 342 投标人不按本章第 341 项要求提交投标保证金的其投标文件作否决投标处理 343 投标保证金的退还按照投标人前附表 341 项规定执行 35 资格审查资料适用于已进行资格预审的 投标人在编制投标文件时应按新情况更新或补充其在申请资格预审时提供的资料以 证实其各项资格条件仍能继续满足资格预审文件的要求具备承担本标段施工的资质条件 能力和信誉 35 资格审查资料适用于未进行资格预审的 351 投标人基本情况表应附投标人营业执照副本及其年检合格的证明材料资质 证书副本和安全生产许可证等材料的复制件 352 近年财务状况表应附经会计师事务所或审计机构审计的财务会计报表包括 资产负债表现金流量表利润表和财务情况说明书的复制件具体年份要求见投标人须知 前附表 353 近年完成的类似项目情况表应附中标通知书和或合同协议书工程接收41 证书工程竣工验收证书的复制件具体年份要求见投标人须知前附表每张表格只填写 一个项目并标明序号 354 正在施工和新承接的项目情况表应附中标通知书和或合同协议书复制件 每张表格只填写一个项目并标明序号 355 近年发生的诉讼及仲裁情况应说明相关情况并附法院或仲裁机构作出的判 决裁决等有关法律文书复制件具体年份要求见投标人须知前附表 356 投标人须知前附表规定接受联合体投标的本章第 351 项至第 355 项规定的 表格和资料应包括联合体各方相关情况 36 备选投标方案 除投标人须知前附表另有规定外投标人不得递交备选投标方案允许投标人递交备选 投标方案的只有中标人所递交的备选投标方案方可予以考虑评标委员会认为中标人的备 选投标方案优于其按照招标文件要求编制的投标方案的招标人可以接受该备选投标方案 37 投标文件的编制 371 投标文件应按第八章投标文件格式进行编写如有必要可以增加附页作 为投标文件的组成部分其中投标函附录在满足招标文件实质性要求的基础上可以提出 比招标文件要求更有利于招标人的承诺 372 投标文件应当对招标文件有关工期投标有效期质量要求技术标准和要求 招标范围等实质性内容作出响应 373 投标文件签字或盖章的具体要求见投标人须知前附表 374 投标文件份数的具体要求见投标人须知前附表 375 投标文件具体装订要求见投标人须知前附表规定 4投标 41 投标文件的密封和标记 411 投标文件的外包装和密封要求见投标人须知前附表 412 投标文件的封套上应写明的内容见投标人须知前附表 42 投标文件的递交 421 投标人应在本章第 222 项规定的投标截止时间前递交投标文件 422 投标人递交投标文件的方式和地点见投标人须知前附表 423 除投标人须知前附表另有规定外投标人所递交的投标文件不予退还 425 投标文件的拒收要求见投标人须知前附表 42 5开标 51 开标时间和地点 招标人在本章第 222 项规定的投标截止时间开标时间和投标人须知前附表规定的 地点和要求公开开标参加开标会议的要求见投标人须知前附表 52 开标程序 开标程序见投标人须知前附表 6评标 61 评标委员会 611 评标由招标人依法组建的评标委员会负责评标委员会由招标人或其委托的招标 代理机构熟悉相关业务的代表以及有关技术经济等方面的专家组成评标委员会成员人 数以及技术经济等方面专家的确定方式见投标人须知前附表 612 评标委员会成员有下列情形之一的应当回避 1投标人或投标人的主要负责人的近亲属 2项目主管部门或者行政监督部门的人员 3与投标人有经济利益关系可能影响对投标公正评审的 4曾因在招标评标以及其他与招标投标有关活动中从事违法行为而受过行政处罚或 刑事处罚的 62 评标原则 评标活动遵循公平公正科学和择优的原则 63 评标 评标委员会按照第三章评标办法规定的方法评审因素标准和程序对投标文件进 行评审第三章评标办法没有规定的方法评审因素和标准不作为评标依据 7合同授予 71 定标方式 除投标人须知前附表规定评标委员会直接确定中标人外招标人依据评标委员会推荐的 中标候选人确定中标人评标委员会推荐中标候选人的人数见投标人须知前附表 72 中标通知 在本章第 33 款规定的投标有效期内 通过电子招投标交易平台制作并发放中标通知书 同时将中标结果通知未中标的投标人 73 履约保证金 43 731 在签订合同前中标人应按投标人须知前附表规定的金额银行保函或保险公司 保函和招标文件第四章合同条款及格式规定的履约保证金形式向招标人提交履约保证金 联合体中标的其履约保证金由牵头人递交并应符合投标人须知前附表规定的金额保证 金形式和招标文件第四章合同条款及格式规定的履约保证金要求 732 中标人不能按本章第 731 项要求提交履约保证金的视为放弃中标其投标保 证金不予退还给招标人造成的损失超过投标保证金数额的中标人还应当对超过部分予以 赔偿 74 签订合同 741 招标人和中标人应当自中标通知书发出之日起 30 个日历天内根据招标文件和中 标人的投标文件通过电子招投标交易平台订立合同中标人无正当理由拒签合同的招标人 取消其中标资格其投标保证金不予退还给招标人造成的损失超过投标保证金数额的中 标人还应当对超过部分予以赔偿 742 发出中标通知书后招标人无正当理由拒签合同的招标人向中标人退还投标保 证金及银行同期存款利息给中标人造成损失的还应当赔偿损失 8重新招标和不再招标 81 重新招标 有下列情形之一的招标人将重新招标 l投标截止时间止投标人少于 3 个的 2经评标委员会评审后否决所有投标的 82 不再招标 重新招标后投标人仍少于 3 个或者所有投标被否决的属于必须审批或核准的工程建设 项目经原审批或核准部门批准后不再进行招标 9纪律和监督 91 对招标人的纪律要求 招标人不得泄漏招标投标活动中应当保密的情况和资料不得与投标人串通损害国家利 益社会公共利益或者他人合法权益 92 对投标人的纪律要求 投标人不得相互串通投标或者与招标人串通投标不得向招标人或者评标委员会成员行 贿谋取中标不得以他人名义投标或者以其他方式弄虚作假骗取中标投标人不得以任何方 式干扰影响评标工作 44 93 对评标委员会成员的纪律要求 评标委员会成员不得收受他人的财物或者其他好处不得向他人透漏对投标文件的评审 和比较中标候选人的推荐情况以及评标有关的其他情况在评标活动中评标委员会成员 不得擅离职守影响评标程序正常进行不得使用第三章评标办法没有规定的评审因素 和标准进行评标 94 对与评标活动有关的工作人员的纪律要求 与评标活动有关的工作人员不得收受他人的财物或者其他好处不得向他人透漏对投标 文件的评审和比较中标候选人的推荐情况以及评标有关的其他情况在评标活动中与评 标活动有关的工作人员不得擅离职守影响评标程序正常进行 95 投诉 投标人和其他利害关系人认为本次招标活动违反法律法规和规章规定的有权向有关 行政监督部门投诉 10需要补充的其他内容 需要补充的其他内容见投标人须知前附表 附表一开标记录表 项目名称 标段施工开标记录表 开标地点 开标时间年月日时分 序号 投标人 投标报价元 质量目 标 工期 投标保 证金缴 纳情况 投标 文件 加密 情况 投标人 确认 备注 45 46 招标人代表 记录人 监标人 年 月 日 附表二问题澄清通知 问题澄清 编号 投标人名称 项目名称 标段施工招标的评标委员会对你方的 投标文件进行了仔细的审查现需你方对下列问题以书面形式予以澄清 1 2 请将上述问题的澄清于 年 月 日 时前递交至 详细地址 或传真至 传真号码 采用传真方式的应在 年 月 日 时前将原件递 交至 详细地址 评标工作组负责人 签字 年 月 日 47 附表三问题的澄清 问题的澄清 编号 项目名称 标段施工招标评标委员会 问题澄清通知编号 已收悉现澄清如下 1 2 投标人 盖单位电子公章 法定代表人 盖法定代表人电子章 年 月 日 48 附表四中标通知书 中标通知书 本中标通知书为招标人向中标的投标人发出的告知其中标的书面通知文件中标结果根 据投标人提交的投标文件经评定标委员会评审做出本中标通知书对招标人和中标人具有 法律效力一经发出后中标人放弃中标项目的应当依法承担法律责任中标具体内容如下 招标项目名称 招标人名称 中标人名称 中标金额 大写 小写 中标内容范围 中标人与招标人签订 中标合同期限 签订中标合同地址 其他需说明内容 招标人 盖单位电子公章 经办人 电话 传真 年 月 日 49 附表五中标结果通知书 中标结果通知书 未中标人名称 我方已接受 中标人名称于 投标 日期所递交的 项目名称 标段施工投标文件确 定 中标人名称为中标人 感谢你单位对我们工作的大力支持 招标人 盖单位电子公章 法定代表人 盖法定代表人电子公章 年 月 日 50 附表六确认通知 确认通知 招标人名称 我方已接到你方 年 月 日发出的 项目名称 标段 施工招标关于 的通知我方已于 年 月 日收到 特此确认 投标人 盖单位电子 公章 年 月 日 51 第三章 评标办法 根据中华人民共和国招标投标法中华人民共和国招标投标法实施条例浙江省招标投 标条例工程建设项目施工招标投标办法评标委员会和评标办法暂行规定浙江省综合 性评标专家库管理办法实施细则等有关规定制定本办法 一评标原则 评标应遵循公平公正科学择优的原则 二评标组织 评标工作由招标人依法组建的评标委员会负责评标委员会成员为 7 人其中招标人代表 1 人 其余 6 人在浙江省综合性评标专家库中按浙江省综合性评标专家库管理办法实施细则的规定随机 选聘 评标委员会组建后报浙江省招标投标办公室备案 评标委员会应推举产生评标委员会负责人招标人代表不得担任评标委员会负责人 评标委员会 负责人负责组织评标掌握评标进程主持询标编写评标报告等工作评标委员会负责人与其他成员 具有同等的权利评标委员会成员对所提出的评审意见承担个人责任 评标委员会应当按照招标文件确定的评标标准和方法客观公正对投标文件进行评审和比较招 标文件没有规定的评标标准和方法不得作为评标的依据 评标委员会对投标文件作出的评审结论应当符合有关法律法规规章和招标文件的规定 三评标程序和内容 1评标程序 一熟悉招标文件和评标办法 二投标文件的符合性评审 三投标文件的资信标评审 四投标文件的技术标评审 五投标文件的商务标评审 六当否决投标后剩余投标人少于 3 个时评标委员会应对投标是否具有竞争性进行认定认 为明显缺乏竞争的可以否决全部投标否则应继续进行评审 七对投标文件进行综合评分排序推荐中标候选人 八完成评标报告 2投标文件的符合性审查 1评标委员会应依照招标文件的要求和规定首先对投标人的投标资格和投标文件进行符合性评 审 52 如评标委员会发现投标文件存在招标文件投标人须知前附表 101否决投标的情形第二款一 符合性内容二商务标内容三技术标内容之一的经询问核实并认定后即可判定该投标文 件符合性评审不通过予以否决不再进入后续的综合评分程序 2询标 1投标文件中有含义不明确的内容明显文字或计算错误评标委员会认为需要投标人作出必 要澄清说明的应当组织询标 2凡是评标委员会拟做出否决投标认定的须组织相关投标人询问核实未进行询问核实的 不得做出否决投标的认定投标人放弃询问核实机会的除外投标人所留联系方式无法联系上在规定 的时限内投标人不参加询问核实活动或不予答复的 3询标应通过专用录音电话通知相关投标人询标内容及投标人的澄清说明应当采用书面形 式并不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容 4评标委员会不得暗示或者诱导投标人作出澄清说明不得接受投标人主动提出的澄清说 明 5投标人不得通过补充修改或撤消投标文件中的内容使其成为实质性响应的投标投标人在 投标截止时间以后不得提交任何资料作为评标依据 3资信报告评分 由评标委员会全体成员根据投标人提供的相关证明材料进行集体认定 投标人诚信评分采用扣分法扣分不设分值限定以实际次数扣分 1投标人在投标截止日前被省发展改革委作出行政处罚决定且在公告期限内的每次扣1分 以浙江政务服务网行政处罚结果信息公开内容为准时间以省发展改革委委作出处理决定的时间为准 2投标人在投标截止日前被省级建设主管部门列入严重失信名单且在公布期限内的每次扣 1 分以浙江省建筑市场监管与诚信信息平台为准时间以该平台信息公开时间为准 4投标文件的技术标评分25分 评标委员会的技术专家将按以下评分细则对投标文件的技术部分采用记名方式进行各自评 分如发现某个单项的评分超出了评分细则所规定的分值范围的则该张评分表无效此项 得分为技术评标专家的有效评分去除一个最高分去除一个最低分的算术平均值保留小 数 2 位 1 派驻现场的工程技术管理人员的专业配置是否合理 12 分 2 施工进度网络计划关键节点和线路的保证措施是否具有针对性和可行性 13 分 3 施工质量的控制和检验手段是否科学可靠 1３分 4 原材料半成品外购件的质量保证措施是否可靠 １3 分 5 施工机具和检验仪器的投入是否能够满足工程质量和进度的要求 13 分 53 6 各专业工种的配置和劳动力的投入是否能满足工程的需要 13 分 7 工程关键部位的施工方案及保证措施是否具有针对性科学合理 1３分 8 安全文明施工及市政市容环保消防等的保证措施是否科学合理流动到位 １２分 9 装修施工标准化方案 横向比较 13 分 5投标文件的商务标评分3073 分 1评分范围通过符合性审查的所有投标文件进入评分范围 2报价平均值进入评分范围的所有投标人的评标价的算术平均值为报价平均值投标评标价在 5 个及以上时去除一个最高价和一个最低价投标评标价在 8 个及以上时去除一个最高次高价和一 个最低次低价 3评标基准值 a由第 3 个递交投标文件的投标人或招标人代表在开标前从 2 25 335 4 中随机抽 取一个百分数作为下浮值 b评标委员会按以下公式计算出评标基准价 评标基准价=报价平均值×1下浮值 4根据投标文件的投标评标价与评标基准价对比计算投标人的商务报价的得分值即 a投标评标价等于评标基准价时得 73 分 b投标评标价每低于评标基准价 1 个百分点扣 1 分 c投标评标价每高于评标基准价 1 个百分点扣 2 分 以上报价得分不足一个百分点时使用直线插入法计算保留小数 2 位 投标文件的商务标评分不足 30 分的计为 30 分 6投标文件的综合评分投标文件的资信标评分技术标评分商务标评分的总和 7对投标文件进行排序推荐中标候选人 1评标委员会根据综合评分对进入评分范围的投标文件按最终得分由高到低进行排序评分相 同时报价低者优先评分报价均相同时技术得分高优先评分报价技术得分均相同时由评 标委员会通过抽签或记名投票表决方式排序 2评标委员会根据投标人须知前附表 71 规定确定中标人或推荐中标候选人 8完成评标报告 一评标委员会应当向招标人提交书面评标报告评标报告由评标委员会全体成员签字对评标 结果有不同意见的评标委员会成员应当以书面形式说明其不同意见和理由 评标报告应当注明该不同意 见评标委员会成员拒绝在评标报告上签字又不书面说明其不同意见和理由的视为同意评标结果 二评标报告应包括以下内容 1开标记录 2评标内容过程和结果 3询标澄清纪要 4否决投标情况说明及依据 5推荐中标候选人 54 6中标候选人投标资格条件业绩和评分业绩招标文件对投标资格或评分有业绩要求的 7其他建议 55 第四章 合同条款及格式 第一部分 合同协议书 发包人全称绍兴市柯桥区杭绍城际轨道交通建设投资有限公司 承包人全称 根据中华人民共和国合同法中华人民共和国建筑法及有关法律规定遵循平等自愿 公平和诚实信用的原则双方就杭州至绍兴城际铁路工程万绣路车辆基地装修施工 II 标及有关事项协 商一致共同达成如下协议 一工程概况 1工程名称杭州至绍兴城际铁路工程万绣路车辆基地装修施工 II 标 2工程地点 柯桥区萧山区 3工程立项批准文号浙发改设计2016109 号浙发改设计201798 号 4资金来源政府投资银行贷款 5工程内容详见招标图纸及工程量清单 群体工程应附承包人承揽工程项目一览表 附件 1 6工程承包范围 包含 综合楼精装修以及配套的安装动力照明系统 通风系统 给排水和消防水系统 具体包括 1 综合楼装修二次砌筑门窗楼地面地砖及石材铺贴墙柱饰面吊顶天棚防水等2动力 照明系统配电箱出线含配管线缆桥架照明器具开关面板及插座等采购与安装及调试 3 给排水及消防水系统给排水系统和喷淋系统的支管从管道井干管的分支处计取卫生洁具及热水 系统不含消火栓系统4通风系统通风防排烟及加压送风系统不含空调及新风系统5 本次招标范围不包括万绣路车辆基地土建施工单位承包范围及火灾报警及联动控制系统 楼宇智能化系 统气灭系统综合楼与培训楼配电房跟随所供电培训室内供电系统设备04kV配电柜及母线 及上级设备及进线等设备的采购与安装及调试所有招标范围具体内容以图纸和工程量清单为准若 图纸变更工艺和工期等招标人需求招标人有权调整工程范围及界面 所有招标范围具体内容以图纸及工程量清单为准 1永久工程 1公共区域装饰装修工程 2临时工程 1大临设施 2场内施工用水及临时排水措施 3场内施工用电 4施工区域内垃圾清除及处理等 5工程影响范围内的装饰装修及相关的施工监测和材料检验等 56 6临时工程的施工安装及拆除等 3施工设备 为完成本工程所有永久工程和临时工程需要的一切机械设备均由承包人自行解决 二合同工期 计划开工日期2019 年 12 月 20 日 计划竣工日期2020 年 10 月 20 日 工期总日历天数305 天工期总日历天数与根据前述计划开竣工日期计算的工期天数不一致 的以工期总日历天数为准 三质量标准 工程质量符合 合格 标准 四签约合同价与合同价格形式 1签约合同价为 人民币大写 ? 元 其中 不含税金额大写 ? 元 安全文明施工费 人民币大写 ? 元 2合同价格形式单价合同 五项目经理 承包人项目经理 六合同文件构成 本协议书与下列文件一起构成合同文件 1本合同协议书合同谈判纪要 2中标通知书 3投标函及投标函附录与投标文件不一致时按有利于发包人的原则优先解释 4本合同专用条款 5合同通用条款 6技术标准和要求 7图纸 8已标价工程量清单和预算书 9其他合同文件 在合同订立及履行过程中形成的与合同有关的文件均构成合同文件组成部分 上述各项合同文件包括合同当事人就该项合同文件所作出的补充和修改属于同一类内容的文件57 应以最新签署的为准专用合同条款及其附件须经合同当事人签字或盖章 七承诺 1发包人承诺按照法律规定履行项目审批手续筹集工程建设资金并按照合同约定的期限和方式 支付合同价款 2承包人承诺按照法律规定及合同约定组织完成工程施工确保工程质量和安全不进行转包及 违法分包并在缺陷责任期及保修期内承担相应的工程维修责任 3发包人和承包人通过招投标形式签订合同的双方理解并承诺不再就同一工程另行签订与合同 实质性内容相背离的协议 八词语含义 本协议书中词语含义与第二部分通用合同条款中赋予的含义相同 九签订时间 本合同于 年 月 日签订 十签订地点 本合同在 绍兴市柯桥区 签订 十一补充协议 合同未尽事宜合同当事人另行签订补充协议补充协议是合同的组成部分 十二合同生效 本合同自 双方签字并盖章后 生效 十三合同份数 本合同一式 份均具有同等法律效力发包人执 份承包人执 份 发包人 公章 承包人 公章 法定代表人或其委托代理人 法定代表人或其委托代理人 签字或盖章 签字或盖章 组织机构代码 组织机构代码 地 址 地 址 邮政编码 邮政编码 电 话 电 话 传 真 传 真 开户银行 开户银行 账 号 账 号 58 第二部分 通用合同条款略 参照建设工程施工合同示范文本 GF20170201 第三部分 合同专用条款 1 一般约定 11 词语定义 111 合同 11110 其他合同文件包括 施工组织设计履行合同过程中双方确认的对合同有影响的会议 纪要签证及设计变更等相关资料 其中施工组织设计是用来指导施工项目全过程各项活动的技 术经济和组织的综合性文件 112 合同当事人及其他相关方 1124 监理人 名 称 发包人另行通知 资质类别和等级 联系电话 电子信箱 通信地址 1125 设计人 名 称 发包人另行通知 资质类别和等级 联系电话 电子信箱 通信地址 113 工程和设备 1137 作为施工现场组成部分的其他场所包括 1139 永久占地包括 工程规划红线范围 11310 临时占地包括承包人生产生活及临建设施临时占地由承包人结合工程情况自行考 虑临时占地由承包人办理申请手续并承担相应费用发包人给予积极协助 13法律 适用于合同的其他规范性文件国家颁布的有关法律行政法规部门规章以及工程所在地的地 方法规 自治条例 单行条例和地方政府规章 如 中华人民共和国建筑法 中华人民共和国合同法 中华人民共和国安全生产法 建筑工程质量管理条例 建设工程安全生产管理条例及国家和地 方颁布的相关法律法规及文件 59 14 标准和规范 141 适用于工程的标准规范包括 1国家现行的设计规范 2国家现行的施工规范 3国 家现行的验收规范 4国家现行的质量验评标准 5国家及地方现行施工验收及施工安全技术规范 6设计图纸明确的其他标准及规范 7 集团公司突发事故应急预案 绍柯轨交集团 201635 号 监理施工项目管理人员到位履职管理办法 绍柯轨交集团 201762 号 轨道交通工程安全文明 施工标准化管理手册 绍柯轨交集团 201640 号 安全质量管理及信用等级考评暂行办法 绍柯轨 交集团 201642 号 安全生产领导小组组织机构设置及工作规则 绍柯轨交集团 201650 号 混 凝土工程施工质量控制标准化实施细则 绍柯轨交集团 201651 号 安全生产检查制度 绍柯轨 交集团 201652 号 质量验收管理办法 绍柯轨交集团 201653 号 质量管理办法 绍柯轨交 集团 201654 号 远程视频监控系统管理办法 绍柯轨交集团 201657 号 安全生产文明施工交 底制度 绍柯轨交集团 201662 号 立功竞赛活动实施方案 绍柯轨交集团 201715 号 关于加 强杭绍城际铁路工程商品混凝土供应商管理工作的实施意见 绍柯轨交集团 201725 号 绍兴市柯 桥区轨道交通甲控材料管理办法 绍柯轨交集团 201875 号 绍兴市柯桥区轨道交通集团工程计量 支付管理办法 工程变更管理办法 绍柯轨交集团 201726 号 安全风险抵押金实施办法 绍柯 轨交集团 201716 号 监测监控管理办法 试验检测管理办法 特种设备特种作业人员管理办 法 车站工程属地管理办法 轨行区安全管理办法 临时用电使用管理办法 工程分包管理办 法 防汛防台应急预案 关键节点施工条件验收管理办法 绍柯轨交集团 201656 号等轨道交 通集团出台的相关管理办法国家浙江省绍兴市柯桥区颁布的其他标准及文件在合同签署生效后 如果上述标准规范及文件作了修改或新的规范标准被颁布实施 则承包人应遵守上述修改后或颁布的规 范标准如本合同未列入但适用于本工程的现行国家标准规范同样适用发包人的相关管理制度和 要求以最新发布的为准 142 发包人提供国外标准规范的名称 发包人提供国外标准规范的份数 发包人提供国外标准规范的名称 143 发包人对工程的技术标准和功能要求的特殊要求 15 合同文件的优先顺序 专用条款的另外约定解释合同文件的优先顺序同合同协议书 合同履行中双方有关工程的洽商变更等书面协议或文件视为本合同的组成部分 16 图纸和承包人文件 161 图纸的提供 发包人向承包人提供图纸的期限开工日期 15 天之前按发包人→监理人→承包人的流程领取施 工图纸承包人需要增加图纸份数发包人可代为复制费用由承包人承担发包人所提供的施工图纸 和相关技术经济资料均应为双方认可的合同履行的依据双方收到图纸及其他技术经济资料均应以收 发签字为准 60 发包人向承包人提供图纸的数量7 套 发包人向承包人提供图纸的内容施工图纸 164 承包人文件 需要由承包人提供的文件包括承包人应在收到中标通知21天内向监理人报送满足有关政府职 能部门和发包人要求的临时设施的图纸和资料文件一式三份对临时设施要求承包人必须绘制详细 的施工图纸并经过项目经理批准报监理审查后提交发包人 发包人审批承包人文件的期限 165 现场图纸准备 关于现场图纸准备的约定按通用合同条款执行 17 联络 171 发包人和承包人应当在 7 天内将与合同有关的通知批准证明证书指示指令 要求请求同意意见确定和决定等书面函件送达对方当事人 172 发包人接收文件的地点发包人施工现场办公地点 发包人指定的接收人为发包人代表 承包人接收文件的地点承包人施工现场项目部 承包人指定的接收人为项目经理或项目班子指定人员 监理人接收文件的地点监理人施工现场办公地点 监理人指定的接收人为总监理工程师或指定人员 110 交通运输 1101 出入现场的权利 关于出入现场的权利的约定按通用合同条款执行 1103 场内交通 关于场外交通和场内交通的边界的约定施工围挡 关于发包人向承包人免费提供满足工程施工需要的场内道路和交通设施的约定投标阶段承包 人可自行踏勘现场如现场施工条件道路交通等不能满足本项目施工要求的须增加道路交通 设施的所发生的相关费用计入报价中标后不作调整 1104 超大件和超重件的运输 运输超大件或超重件所需的道路和桥梁临时加固改造费用和其他有关费用由 承包人 承担 111 知识产权 1111 关于发包人提供给承包人的图纸发包人为实施工程自行编制或委托编制的技术规范以及 反映发包人关于合同要求或其他类似性质的文件的著作权的归属按通用合同条款执行 关于发包人提供的上述文件的使用限制的要求按通用合同条款执行 1112 关于承包人为实施工程所编制文件的著作权的归属按通用合同条款执行 关于承包人提供的上述文件的使用限制的要求按通用合同条款执行 61 1114 承包人在施工过程中所采用的专利专有技术技术秘密的使用费的承担方式按通用合 同条款执行 113工程量清单错误的修正 出现工程量清单错误时是否调整合同价格按通用合同条款执行 2 发包人 22 发包人代表 发包人代表 姓 名 身份证号 职 务 联系电话 电子信箱 通信地址 发包人对发包人代表的授权范围如下1在本标段范围内全权处理与本工程有关的合同事宜 2 同时遵守发包人对发包人代表的各项管理要求 24 施工现场施工条件和基础资料的提供 241 提供施工现场 关于发包人移交施工现场的期限要求发包人根据施工进度逐步提供规划部门批准的红线范围或 借地范围内的场地供承包人使用承包人应无条件接受现场条件使用需满足交警消防城管环 卫等部门的要求超出上述范围需要使用的场地均由承包人自行解决并承担费用并自行办妥一切 需要办理的手续由此引起的一切纠纷事故和赔偿责任均由承包人承担施工场地与公共道路的 通道的开通亦由承包人自行解决并应满足交通管理部门或地方政府的要求 242 提供施工条件 关于发包人应负责提供施工所需要的条件包括 2421施工用水用电提供 施工用电容量及提供时间由万绣路车辆基地土建施工单位提供就近接入口 施工用水量及提供时间由万绣路车辆基地土建施工单位提供就近接入口 施工用电用水的费用由承包人自行缴纳并承担由此产生的一切费用 2424工程地质和已探明的地下管线资料的提供 25 资金来源证明及支付担保 发包人提供资金来源证明的期限要求立项批文即为资金来源证明 发包人是否提供支付担保不提供 62 发包人提供支付担保的形式 3 承包人 31 承包人的一般义务 9 承包人提交的竣工资料的内容提供符合城建档案馆和行政质量监督部门要求的竣工资料 含竣工图 承包人需要提交的竣工资料套数4 套 承包人提交的竣工资料的费用承担承包人承担 承包人提交的竣工资料移交时间竣工验收合格后三十天内 承包人提交的竣工资料形式要求纸质文件和电子文档 10承包人应履行的其他义务 101 完成各项承包工作 承包人应提供为完成合同工作所需的劳务材料施工设备工程设备和其他物品并按合同约 定负责临时设施的设计建造运行维护管理和拆除除按上述约定完成工作外承包人还应具 体完成以下工作 1011根据工程需要提供和维修非夜间施工使用的照明围栏设施并负责安全保卫 10 12承包人应做好施工现场建筑物构筑物设备的保护工作并对所造成的损伤损害负 全部责任承担全部费用对采取的保护措施发生的费用列入措施费发现损坏应及时抢修确保在 影响范围内的设备管线建筑物构筑物的正常使用并承担有关费用 10 13承包人有责任按照发包人监理人的指令负责组织施工区域内各类施工协调做好施 工现场的成品保护工作实施上述项目所需时间包含在总工期内承包人亦必须服从业主和监理单位 的统一协调指令与要求做好与其他多家单位的施工配合 1015承包人接受发包人委托负责办理施工期间的相关手续如需要对政府部门发包 人监理人下达的指令不及时执行并按期完成对工程建设造成影响的按1万元次扣除进度款 10 16承包人按发包人标化工地管理的有关要求规定做好施工场地清洁卫生并受浙江省绿 化建筑标准工地要求 全国文明施工现场要求及发包人制度要求的标准约束所发生的各项清理费用 临时性收费临时性占用场地费临时性设施费及不可预见的费用均已包括在合同总价内所有施 工车辆必须按发包人指定的行车路线进出施工场地承包人必须随时对施工车辆散落在公共道路上的 杂物进行清扫保持道路整洁避免扬尘施工场地做到工完料净场地清承担因自身原因 违反有关规定造成的损失和罚款 1017承包人应执行发包人对工程管理所制定的各项管理制度 10 18承包人负责办理封拆手续工程结束所有管道均应畅通特殊情况需要变动应办理 签证手续资料列入竣工档案负责办理本标段内道路下水道等市政设施交接手续 10 19承包人参加发包人召开的与本工程相关的会议并作好会前有关资料的准备在保修期 内要及时做好回访工作属保修责任范围的事项应及时按质检标准修好 63 10110承包人在工程实施过程中要自始至终将安全和质量管理放在首位除按发包人要求 做好安全质量管理外应采取应急预警措施以确保本项目工程的安全和质量以及周边建筑物构筑物 及市政设施的安全 10111由于承包人施工原因引起第三方与发包人或承包人的纠纷或第三方向发包人或承包 人提出的索赔等由承包人全权负责解决并承担全部责任由此引起的一切后果与发包人无关 10112在工程实施过程中承包人严格执行省市颁发的相关规定切实加强外来务工人员 管理保障农民工的合法权益按主管部门要求如必要设立民工学校应按规定设立费用自理若 在施工期间由于承包人的责任发生违法违规事件后果由承包人自负 10113承包人按市政府有关部门颁发的文明施工要求及招标文件中技术条款做好文明施工 施工时不影响经交管部门审批确认的道路交通的正常运行和保证排水畅通施工区域范围内必须采取 全封闭措施搞好市容环境卫生并接受有关主管部门和发包人监理人的检查环境控制按招标文 件的要求执行因承包人原因造成工程损失或人身伤害由承包人承担全部责任及费用 10114承包人应在工程所在地的国内注册的国有或股份制商业银行一级支行及以上机构设立 帐户业主有权对项目部资金帐户进行检查业主支付的预付款工程进度款应为本工程的专项专用 资金不得转移或挪做他用否则业主有权责令其改正并对其进行经济处罚 10115承包人对其递交的变更签证结算资料的合法性真实性完整性负责并不由于 发包人和监理人的签认免除承包人的责任 10116承包人在施工时有责任和义务配合施工域内发包人另行发包项目其费用已包含在相 关报价中 10117上述包括但不限于各条款涉及的各类费用均已包括在签约合同价款内明示由发 包人承担的责任和费用除外 发包人不再向承包人另行支付且如果因此类原因导致工期延误工期 不予顺延并由承包人承担相应的责任及费用 32 项目经理 321 项目经理 姓 名 身份证号 建造师执业资格等级 一级注册建造师 建造师注册证书号 建造师执业印章号 安全生产考核合格证书号 联系电话 电子信箱 通信地址 承包人对项目经理的授权范围如下项目经理需对本工程质量安全进度成本文明施工等64 全权负责并由承包人在投标文件中对项目经理权力和职责细化明确 承包人对技术负责人的授权范围如下由承包人在投标文件中明确 关于项目经理技术负责人每月在施工现场的时间要求每月不少于 20 天 承包人未提交劳动合同以及没有为项目经理缴纳社会保险证明的违约责任按通用条款执行 项目经理技术负责人未经批准擅自离开施工现场的违约责任按未到位违约处理承包人项目 经理及技术负责人的到位考勤方式由发包人制定具体办法在进场时由发包人书面通知如果未经发 包人及监理单位许可擅自离岗的按违约论处承包人不能按承诺要求到位的承担违约责任同时 发包人有权在发生后下一期计量款中扣除相关费用项目经理按缺勤次数每次扣除 2000 元 迟到或早退 一次扣除 1000 元 技术负责人按缺勤次数每次扣除 1000 元迟到或早退一次扣除 500 元上述人员 到位率每周例会通报一次且在监理月报中反映承包人的上述人员在发包人发送到岗书面催告单三次 以上不及时到岗的发包人有权解除合同承包人承担违约责任 323 承包人擅自更换项目经理和技术负责人和安全总监或安全副经理的违约责任 1承包人确需更换项目经理的继任项目经理注册执业资格管理经验的约定不得低于投标 文件项目经理所具有的资格和业绩条件 2承包人擅自更换项目经理技术负责人的违约责任 ①承包人确需更换项目经理和技术负责人应履行变更审批手续经发包人同意并报有关行政主管 部门备案并处以承包人 25 万元人次的罚金 ②承包人擅自更换项目经理和技术负责人未履行变更审批手续需办理变更审批手续处以承包 人 50 万元人次的罚金 3承包人不允许擅自更换项目经理技术负责人和安全总监或安全副经理 324 承包人无正当理由拒绝更换项目经理技术负责人的违约责任 同 3232条 33 承包人人员 331 承包人提交项目管理机构及施工现场管理人员安排报告的期限按通用条款 332 承包人需更换主要施工管理人员的继任人员的数量注册执业资格管理经验的约定 更换后的人员注册执业资格专业须与原人员执业资格专业相同注册执业资格等级不得低于原人员执 业资格等级全部更换资料齐全经监理单位审核报发包人同意方可更换人员更换完成后施工企 业应及时向质量安全监督机构备案并负责做好移交衔接工作防止工程项目出现管理缺位状况 333 承包人无正当理由拒绝撤换主要施工管理人员的违约责任将视同未到位违约发包人有 权扣除工程进度款 334 承包人除项目经理及技术负责人和安全总监或安全副经理外其他中级职称及以上的主要 施工管理人员离开施工现场的批准要求按通用条款 3351承包人擅自更换主要施工管理人员的违约责任 扣除 10 万元人次的违约金并承担由此增加的费用和或延误的工期损失违约金发包人有权 在合同价中扣除 65 3352承包人主要施工管理人员擅自离开施工现场的违约责任其他主要管理人员每月在本工 地上班时间不足 24 日历天以违约论处按每天每人 200 元支付罚金如果未经发包人及监理单位许 可擅自离岗的作违约论处承包人不能按承诺要求到位的承担违约责任发包人有权在发生后下 一期计量款中扣除相关费用上述人员到位率例会通报且在监理月报中反映承包人的上述人员在发 包人发送到岗书面催告单三次以上不及时到岗的发包人有权解除合同承包人承担违约责任 336 上述条款中如与发包人内部规章制度不符的以发包人内部规章制度为执行依据 35 分包 351 分包的一般约定 禁止分包的工程包括 主体结构关键性工作 主体结构关键性工作的范围 352 分包的确定 允许分包的专业工程包括除禁止分包的工程外并经发包人批准同意的工程 其他关于分包的约定1分包应报监理人及发包人批准2承包人应对分包人实行实名制管 理 354 分包合同价款 关于分包合同价款支付的约定 36 工程照管与成品半成品保护 承包人负责照管工程及工程相关的材料工程设备的起始时间 按通用合同条款执行 37 履约担保 承包人是否提供履约担保必须提供 承包人提供履约担保的形式金额及期限的承包人应在收到中标通知书 10 个工作日内向发包人 递交中标价 5的履约保证金形式现金银行保函或者保险公司保函 执行本条各项要求所需的费 用由承包人承担 履约保证金在竣工验收合格后一次性无息退还 4 监理人 41监理人的一般规定 关于监理人的监理内容接受发包人的委托对建设工程施工至保修阶段的质量进度造价 文明施工进行控制对合同信息进行管理对工程建设相关方的关系进行协调履行对建设工程安 全生产管理法定职责对工程建设实施全面监督和管理的服务活动 关于监理人的监理权限详见组成本合同文件的附件监理人的监理权限部分本工程委托监 理单位监理监理工程师权利和义务及授权范围按监理合同相关条款和国家及地方相关法律法规执 行 关于监理人在施工现场的办公场所生活场所的提供和费用承担的约定由承包人向监理人提供 在施工现场的办公场所 监理人根据工作需要自行承担相关的办公生活设施费用 42 监理人员 66 总监理工程师 姓 名 由发包人另行通知 职 务 监理工程师执业资格证书号 联系电话 电子信箱 通信地址 关于监理人的其他约定监理人有权要求承包人提供分包人的相关主要施工管理人员的资料并进 行实名制管理管理措施包括但不限于对进出场管理登记造册以及各种证照的办理的监督 44 商定或确定 在发包人和承包人不能通过协商达成一致意见时发包人授权监理人对以下事项进行确定 1按通用合同条款 2 5 工程质量 15 工程质量 51 质量要求 511 特殊质量标准和要求 53 隐蔽工程检查 532 承包人提前通知监理人隐蔽工程检查的期限的约定按通用合同条款执行 监理人不能按时进行检查时应提前 小时提交书面延期要求 关于延期最长不得超过 小时 6 安全文明施工与环境保护 61安全文明施工 611 项目安全生产的达标目标及相应事项的约定 1安全生产总目标 避免发生生产安全一般事故杜绝发生生产安全较大及以上事故 全面 执行 国家建设工程安全生产管理条例 浙江省建筑安全文明施工标准化工地管理办法 等文件要求 施工现场按照住建部城市轨道交通工程质量安全检查指南评定达到合格标准 2严格落实住建部城市轨道交通工程安全质量管理暂行办法 建质20105 号文件精神 承包人应将安全措施费用于施工安全防护用具及设施的采购和更新安全施工措施的落实安全生产条 件的改善不得挪作他用承包人必须建立安全措施费用的使用台帐 3承包人必须严格执行国家与地方政府的环境保护法律法规政策和以及发包人制订的各项67 安全生产与文明施工管理制度严格按安全标准组织施工符合建设部建筑工程安全防护文明施工 措施费用及使用管理规定 建办200589 号文 认真落实各项安全保护措施 承包人必须根据施工组织设计文件中制定的安全防护文明施工措施落实执行要确保专款专用 并且必须符合市质量安全监督总站要求的有关临边防护及塔吊的安全设置操作的标准实施并报发包 人审核确认 4承包人存在安全施工措施不当或缺失的应自行承担费用并采取一切必要合理的措施立即予 以纠正 因上述原因造成的发包人 承包人或其他任何第三方人员经济损失和赔偿 全部由承包人承担 如发包人先行承担责任的发包人有权向承包人追偿损失包括但不限于赔偿费诉讼费律师费等 并有权从任何应该支付或将要支付给承包人的金额或履约保证金中扣除该偿还金额 5发包人监理人及其他政府管理部门有权随时对承包人的安全保护文明施工措施的组织实 施进行监督检查引起政府职能部门罚款和停工整改其相应发生的费用与损失将由承包人自行承担 对不予配合或在检查过程中被上述单位提出整改要求而未及时落实整改的 发包人将保留对其进行经济 处罚或暂缓支付工程款的权利 6承包人在工程施工期间必须按有关规定配备完善安全管理部门和专职安全人员建立动用 明火申请批准制度 配备注定数量充足的消防灭火器材 并报送监理单位批准 抄送发包人工程部备案 7承包人在工程施工期间必须建立安全用电制度编制临时施工用电组织设计确保施工用 电设备的完好并设置漏电保护装置 8承包人根据发包人的要求做好施工现场网络监控建设及管理相关要求在进场前按招标人要 求进行实施 614 关于治安保卫的特别约定 关于编制施工场地治安管理计划的约定 615 文明施工 合同当事人对文明施工的要求 1本工程本工程要求满足发包人安全文明施工标准 1遵守地方政府和有关部门对施工场地交通环卫安全和施工噪音等管理规定并办理相关 审批手续 2承包人应采取有效措施尽量减少尘土和噪音污染需要进行夜间作业时应经有关部门批准 3施工范围的出入口应尽量设置自动的喷淋冲洗装置所有施工车辆必须冲洗后才能驶出施工 范围否则将视为不文明施工扣除部分文明施工费用给予处罚承包人必须成立专门的文明施工队 伍按门前三包的要求保证围挡周边的道路畅通和清洁 4上述手续办理费用约定如下计入安全文明措施费如因创建文明城市省市的大型活动等 导致施工围挡更换次数额外增加根据发包人指令额外新增的费用由发包人承担 5承包人为本工程文明施工责任主体单位负责工程实施过程中的文明施工管理 6承包人在进场前应做好施工范围围挡的美化具体根据发包人及相关部门要求进行实施费68 用包含在合同总价中属于施工区域沿线的外立面围挡形象喷绘设计与安装根据绍兴市柯桥区轨道 交通工程安全文明施工标准化管理手册绍柯轨交集团201640 号文件要求实施由发包人选取的 广告设计施工中标单位落实设计安装围挡结构由承包人实施完成承包人应落实专人对围挡喷绘图进 行管理做好成品保护工作一旦出现破损或需要修复的及时通知发包人选取的广告单位落实修复工 作施工区域的围挡按每年更新一次喷绘布设计安装的费用由发包人选取的广告服务商承担球形 灯与 LED 灯带安装与费用由承包人承担 7属于项目部区域的围挡由承包人按照绍兴市柯桥区轨道交通工程安全文明施工标准化管理 手册绍柯轨交集团201640 号文件要求进行实施开工实施前承包人需提交临时设施场地布置策 划书上报发包人审批统一后实施项目部区域的围挡喷绘按每 6 个月更新一次且平时围挡和彩绘有 破损时需随时修复或更换喷绘设计安装的费用球形灯与 LED 灯带安装费用由承包人承担以保持 美观如因创建文明城市省市的大型活动等因素导致更换次数增加根据发包人指令相应费用由承 包人承担在报价时由承包人综合考虑 8承包人加强每个施工主要出入口的进出口文明施工管理应成立文明施工保洁队配备专职 保洁人员落实进出口的车辆进出保洁管理符合柯桥区城市文明标准和发包人关于文明施工的标准要 求 9施工现场应配置防扬尘的降尘设备如雾炮 确保施工现场防扬尘管理到位符合城区安全 文明施工标准要求 10文明施工按绍兴市柯桥区政府有关部门颁发的文明施工要求及招标文件中技术条款执行 施工时不影响经交管部门审批确认的道路交通的正常运行和保证排水畅通 施工区域范围内必须采取全 封闭措施搞好市容环境卫生并接受有关主管部门和发包人监理人的检查环境控制按招标文件的 要求执行因承包人原因造成工程损失或人身伤害由承包人承担全部责任及费用 616 关于安全文明施工费支付比例和支付期限的约定发包人在开工后 28 天内预先支付安全文 明施工费总额的 60含税剩余部分支付按以下第①方式约定 ① 视相关措施落实情况与进度款同期支付 ② 其他无 7 工期和进度 71 施工组织设计 711 合同当事人约定的施工组织设计应包括的其他内容 712 施工组织设计的提交和修改 承包人提交详细施工组织设计的期限的约定合同签订后 30 天内提供详细施工组织设计施工方 案和进度计划 发包人和监理人在收到详细的施工组织设计后确认或提出修改意见的期限收到上述文件后 7 天 内完成 72 施工进度计划 69 722 施工进度计划的修订 发包人和监理人在收到修订的施工进度计划后确认或提出修改意见的期限 7 天内 73 开工 731 开工准备 关于承包人提交工程开工报审表的期限 在开工前 7 天提交 关于发包人应完成的其他开工准备工作及期限 关于承包人应完成的其他开工准备工作及期限 732 开工通知 因发包人原因造成监理人未能在计划开工日期之日起 双方另行约定 天内发出开工通知的承包 人有权提出价格调整要求或者解除合同 74 测量放线 741 发包人通过监理人向承包人提供测量基准点基准线和水准点及其书面资料的期限 开工 14 天前 75 工期延误 751 因发包人原因导致工期延误 7因发包人原因导致工期延误的其他情形 ① 重大设计变更引起的工期延误 ② 征地拆迁引起的工期延误 ③ 其他 752 因承包人原因导致工期延误 因承包人原因造成工期延误逾期竣工违约金的计算方法为 由于承包人的原因对完工日期造成工期延误每延误一天承包人按签约合同价款万分之二向发包 人支付违约金 因承包人原因造成工期延误逾期竣工违约金的上限为合同价的 5发包人有权直接从工程项 目中扣除上述违约金 76 不利物质条件 不利物质条件的其他情形和有关约定 1 未探明的施工场地周围地下管线 2 未探明的地下障碍物和污染物 3 其他 发包人和承包人同意以下情形视为异常恶劣的气候条件 79 提前竣工的奖励 792提前竣工的奖励 8 材料与设备 70 82承包人采购材料与工程设备 821 墙地面石材铝板铝合金吊顶墙地砖洁具灯具开关插座面板五金铝型材玻璃 涂料防火门防火卷帘木门水泥砂浆商品混凝土钢筋等属于公共区域装修甲控材料范围承 包人须按照绍兴市柯桥区轨道交通甲控材料管理办法文件实施属于甲控材料的必须经发包人认可 后使用但发包人保留调整供应商名录的权利 822 甲控乙供的材料和设备由承包人负责采购应遵循 ① 承包人在满足招标文件中材料技术规格要求的前提下在发包人推荐供应商名录范围中从优选 定一类甲控材料或由承包人自行选择供应商报发包人审批二类甲控材料 与之确定价格及商务 条件承包人签订供货合同前需提供样品及检测报告商检报告报发包人审核封存审核批准后方 可签订采购合同生产过程中进行必要的出厂验收必须由监理人发包人和承包人共同参加验收确认 后方能出厂承包人应提出初步的计划与人员安排采购订货与出厂验收的所有费用由承包人承担 ② 若发包人经过充分论证且完成审批手续后需要调换甲控乙供材料或设备品牌的可在发包人甲 控材料管理办法约定的规则范围内进行调整承包人须无条件接受且品牌调整后综合单价含主材 不予调整 ③ 承包人与发包人推荐的供应商签订的供货合同不解除承包人应负的质量价格工期的责任 承包人应对最终选定的供货商供应的材料和工程设备的质量价格承担全部责任 ④ 如承包人选择的供应商在发包人提供的供应商名录之外承包人需提供供应商的资质条件并 按发包人甲控办法执行 ⑤ 发包人未推荐品牌的材料应选用具有一定生产规模和市场信誉好的生产厂家和品牌进场时 必须征得发包人监理的双方认可对不符合质量档次等要求的材料设备品牌发包人有权更换品 牌 ⑥ 如承包人未按照以上要求执行甲控乙供材料的责令暂停施工并按照 50 万元次扣除进度款 813材料损耗率材料的数量按设计图纸尺寸计算承包人应将材料损耗考虑到综合单价中 814发包人另行招标的项目由发包人组织供货安装招标并与供货商签订采购安装合同属于承 包人区域内的发包人招标项目均由承包人承担属地管理工作 825 承包人负责对本工程发包范围内的所有材料设备的采购临时储存现场加工二次搬运 测量安装图纸深化设计及排版等所有相关工作 826 本工程建材一律不得选用省市有关部门通报批评的生产厂家的产品 84材料与工程设备的保管与使用 841 发包人供应的材料设备的保管费用的承担按通用合同条款执行 86 样品 861 样品的报送与封存 需要承包人报送样品的材料或工程设备样品的种类名称规格数量要求按管理部门和发 包人要求提供 71 88 施工设备和临时设施 881 承包人提供的施工设备和临时设施 关于修建临时设施费用承担的约定承包人应自行承担修建临时设施的费用需要临时占地的 临时占地由承包人办理申请手续并承担相应费用发包人给予积极协助 9 试验与检验 91试验设备与试验人员 912 试验设备 施工现场需要配置的试验场所由承包人提供 施工现场需要配备的试验设备由承包人提供 施工现场需要具备的其他试验条件由承包人提供 为加强工程质量检测数据的联网管理 承包人委托送样的试验检测单位根据发包人关于施工单位委 托送样检测单位名录中选取合格检测单位委托前及时与发包人沟通经发包人认可后方可进行实施委 托按规定对用于工程的材料进行检测检验且所委托的检测单位与发包人和监理人委托的第三方检测 单位不得为同一单位或存在隶属关系并经发包人备案同意 监理人按规定对用于工程的材料按规范要求 进行平行检验按发包人招标选取的第三方质量抽检检测单位进行检测 94 现场工艺试验 现场工艺试验的有关约定承包人应按合同约定或监理人指示进行现场工艺试验对大型的现场 工艺试验监理人认为必要时承包人应根据监理人提出的工艺试验要求编制工艺试验措施计划 报送监理人审查 承包人须无条件配合发包人进行科研项目的开展如涉及相关费用按签证或变更执行 10 变更 101变更的范围 关于变更的范围的约定 1011 关于变更范围的约定严格按照发包人变更管理办法 工程变更勘察设计监理或施工单位均可根据工程建设的需要提出变更申请 1012 因承包人擅自变更设计发生的费用和由此导致发包人的直接损失由承包人承担延误的 工期不予顺延 1013 承包人提出的合同化建议涉及到的工程变更须经发包人同意并办理相关变更审查手续 未经同意擅自更改的承包人承担由此产生的费用并赔偿发包人的有关损失延误的工期不予顺延 1014 承包人工程变更未经申请和审查审查手续不到位或先实施后报审的工程变更在办理合 同费用支付和工程价款结算时其变更引起的相关费用发包人按照相关规定给予处罚对由此造成的投 资失控工程价款结算纠纷工期延误等不良后果将依法依纪追究相关责任涉嫌犯罪的依法移送 司法机关处理 72 1015 发包人核定的工程变更费用增加额如明显超出或低于承包人变更申请的费用承包人需提 交充分理由并接受发包人对相关责任单位部门或责任人的问责 102 变更权 除通用条款约定外增加发包人具有工程建设期内工程施工的重大方案调整及重大事项的审批和 确定权利并自行承担相应的后果 104 变更估价 1041 变更估价原则 关于变更估价的约定 1已标价工程量清单或预算书有相同项目的按照相同项目单价确定 备注优先参照同一个单体相同项目的单价如同一个单体相同项目有多个单价按最低的单价为参 考依据如同一个单体中无相同项目以其他单体中相同项目最低单价为参照依据 2已标价工程量清单或预算书中无相同项目但有类似项目的参照类似项目的单价清单项 目中项目特征或工程内容发生部分变更的应以原综合单价为基础仅就变更部分相应定额子目调整综 合单价材料变化的仅调整材料编制期除税信息价 编制期除税信息价 是指工程造价管理部门 2019 年 10 月的造价信息正刊的除税信息价的差价仅计税金 备注优先参照同一个单体类似项目的单价如同一个单体类似项目有多个单价按最低的单价为参 考依据如同一个单体中无类似项目以其他单体中类似项目最低单价为参照依据 3已标价工程量清单或预算书中无相同项目及类似项目单价的按以下口径重新组价并下浮后 的综合单价确定下浮率=1中标价招标控制价即本次招标发布的最高限价 100套用浙江省 2018 版预算定额和费用定额或现行相应专业定额材料价格有投标价的执行投标价无投标价的执行 编制期除税信息价 编制期除税信息价 是指工程造价管理部门 2019年 10 月的造价信息正刊的除税 信息价 对当地信息价正刊没有公布的材料发包人应在充分市场询价基础上参照同期同类材料市 场价格水平按照发包人规定程序确定执行投标价和市场询价的材料价格不再下浮 当零星工程发 生签证台班数量机械单价有投标价的执行投标价无投标价的执行预算定额基价按照上述方法计算 的直接费+规费+税金 4其他 ①工程量根据施工图及联系单按照招标文件约定的工程量计算规则及建设工程工程量清单计价 规范 GB505002013计算结算工程量应首先报监理及发包人初审 ②本合同专用条款 11110 中的施工组织设计是指承包人在投标书中制定的相关技术经济 和施工组织的综合性文件施工组织措施费施工技术措施费在招标范围未发生变化情况下按投标报 价包干在招标范围发生重大变化或重大设计变更引起施工技术措施项目费增加或减少时根据相关工 程变更依据或建设行政主管部门的批复意见进行相应调整原措施费项目清单中已有的措施项目按原 有措施费的组价方法或单价调整原措施费项目清单中没有的措施项目组价方法按前述 ②合同中73 没有适用或类似工程项目单价的约定条款执行如有甩项工程发包人将对相应施工组织措施费和技 术措施费按上述方法予以扣除 ③工程量清单项目特征描述的分项工程内容均应计入综合单价报价 若承包人提供的分部分项工程 量综合单价计算表及综合单价工料机分析表没有详尽分析的 发包人将对实际未实施的分项工程予以扣 除扣除部分的价格参考前述 ②合同中没有适用或类似工程项目单价的约定条款结合投标报价 水平确定 ④发包人与承包人在询标过程中涉及到合同价款结算有须明确或澄清的事项包括 待合同签订时 填写 105承包人的合理化建议 监理人审查承包人合理化建议的期限按通用合同条款执行 发包人审批承包人合理化建议的期限按通用合同条款执行 承包人提出的合理化建议降低了合同价格或者提高了工程经济效益的奖励的方法和金额为 发包人 将参照国家颁布的合理化建议奖励办法给予适当奖励 107 暂估价 暂估价材料和工程设备的明细详见附件暂估价一览表 1071 依法必须招标的暂估价项目 对于依法必须招标的暂估价项目的确认和批准采取第 种方式确定 1072 不属于依法必须招标的暂估价项目 对于不属于依法必须招标的暂估价项目的确认和批准采取第 种方式确定 第 3 种方式承包人直接实施的暂估价项目 承包人直接实施的暂估价项目的约定 108 暂列金额 合同当事人关于暂列金额使用的约定 标化工地增加费和优质工程增加费根据清单编制说明计 算在结算阶段计取该费用 11 价格调整 111 市场价格波动引起的调整 市场价格波动是否调整合同价格的约定 本合同为单价合同在合同执行期间不受与价格相关 的政策规定变化除税率调整外以及汇率浮动物价指数浮动等对价格的影响 因市场价格波动调整合同价格采用以下第 2 种方式对合同价格进行调整 第 1 种方式采用价格指数进行价格调整 关于各可调因子定值和变值权重以及基本价格指数及其来源的约定 第 2 种方式采用造价信息进行价格调整 因物价波动引起的价格调整按照本款约定处理在施工合同履行期间当分部分项工程量清单子目74 包括变更用量的商品混凝土商品砂浆水泥砂子材料调差按照实际工期前80月份内按照日 历月份计算遇有小数即进位取整数各期材料算数平均除税信息价与编制期除税信息价 编制期除 税信息价 是指工程造价管理部门2019年10月的造价信息正刊的除税信息价上涨或下跌时该超出 或下跌部分由发包人在结算时一次性计取价差只计取税金不计取其他费用 计算公式价差＝商品混凝土商品砂浆水泥砂子数量×实际工期前80月份内各期材料平 均除税信息价编制期除税信息价＋相应税金 人工费调差竣工后一次性结算方式调整人工费价差因发包人原因造成工期延误的调整期限需 发包人确认人工价差＝人工用量×实际工期前80月份内各期人工信息价算数平均值编制期人工 信息价＋相应税金编制期人工信息价是指工程造价管理部门2019年10月的造价信息正刊的除税信息 价 实际工期工期开始以开工令为准工期完成时间以合同计划完成时间为准因甲方原因造成实际 竣工时间延误的总工期以工期变更指令为准 人工用量以现行定额人工消耗量为调整基数以项包干的人工不调差不包括机上人工措施费人 工以及计日工人工 机械费不调差 注1以上信息价是指绍兴造价信息正刊中的价格如果绍兴造价信息 正刊上没有价 格的则按照浙江造价信息正刊执行 2本工程除商品混凝土商品砂浆水泥砂子按上述约定进行调差以外其余主要装修材料如 遇国家政策变化环保督查等原因造成市场价格较大波动发包人保留其价格调整的权利具体调差办 法经发包人专题会议研究确定 第 3 种方式其他价格调整方式 12 合同价格计量与支付 121 合同价格形式 1单价合同 综合单价包含的风险范围 1应由承包人承担的除专用条款 111 条内容以外的人工材料设备 机械台班价格在投标 编制期或预算书编制期与合同实施期间发生的市场价格波动 2在工程施工中承包人应能预计的所有费用 3所有招标文件或工程量清单明示要求报价的内容而承包人未予报价的 4承包人对工程现场环境以及发包人提供的招标文件图纸等资料作出错误的推论理解而导 致的报价失误 风险费用的计算方法 已包含在综合单价中 75 风险范围以外合同价格的调整方法 1由于工程量清单误差设计变更施工联系单签证等发生的工程量增减按本专用条款 1041 条款执行 2 不可抗力因素造成承包人的直接损失费用 发包人将根据实际情况另行协商 但属于应该预见 预防承包人没有及时预防或预防不力造成的损失发包人不负责补偿 3市场价格波动引起的调整按本合同 111 款的约定计算 2总价合同 总价包含的风险范围 风险费用的计算方法 风险范围以外合同价格的调整方法 3其他价格方式 122 预付款本项目无预付款 123 计量 1231 计量原则 工程量计算规则按招标文件工程量清单中明确的计量规则及建设工程工程量清单计价规范 GB505002013 浙江省绍兴市柯桥区建设行政管理部门的计价规定 1232 计量周期 关于计量周期的约定单价子目已完成工程量按月计量总价子目的计量周期按批准的支付分解报 告确定安全文明施工费根据现场完成情况随当期主体工程同步计量并单独列项 1236 其他价格形式合同的计量 其他价格形式的计量方式和程序 124 工程进度款支付 1241 付款周期 关于付款周期的约定承包人应在每个付款周期末每月 20 日按发包人要求的格式向监理人提 交进度付款申请单一式六份并附相应的支持性证明文件 1242 进度付款申请单的编制 关于进度付款申请单编制的约定进度付款申请单应包括下列内容 1截至本次付款周期末已实施工程的价款 2根据第 10 条应增加和扣减的变更金额 3根据第 111 款约定应支付的调差款 4根据第 122 款约定应支付的预付款和核销的预付款 5根据第 153 项约定应扣减的质量保证金 6根据合同应增加和扣减的其他金额 7对已签发的进度款支付证书中出现错误的修正应在本次进度付款中支付或扣除的金额 76 8工程量清单统计表 1243 进度付款申请单的提交 1单价合同进度付款申请单提交的约定按通用合同条款执行 2总价合同进度付款申请单提交的约定 3其他价格形式合同进度付款申请单提交的约定 1244 进度款审核和支付 1监理人审查并报送发包人的期限按通用条款执行 发包人完成审批并签发进度款支付证书的期限按通用条款执行 2发包人支付进度款已完工程和预先购买的设备材料分开计量与支付 进度款按月支付按当期完成工程量进行计量当期支付金额为计量金额的80工程完工并完成 竣工资料及结算资料提交支付至已完工程进度款的90最终审计结束除扣留结算金额的25作为 质量保证金外余款全部付清质保期满质量保证金无息返还 注1取得正式施工图后 3 个月内承包人应和发包人或其委托的第三方完成工程造价的核对确 认若承包人原因无法完成核对工程的发包人有权暂停进度款的支付直至完成核对为止 发包人逾期支付进度款的违约金的计算方式发包人不按期支付的由监理人按第 44 款商定或 确定支付逾期付款违约金 承包人在申请付款时须同步向发包人提供与应收款等额的税率为9的增值税专用发票若承包人 提供的增值税专用发票税率不足9其差额增值税及附加税额由承包人承担发包人从承包人的当期 合同款中直接扣回如遇税费政策调整按调整后的政策文件执行 本标段属于发包人与绍兴市轨道交通集团有限公司或由其指定的公司共建的万绣路车辆基地 范围除本合同内容外发包人绍兴市轨道交通集团有限公司及承包人相关的其他履约内容另行签订 三方协议明确 1246 支付分解表的编制 2总价合同支付分解表的编制与审批 3单价合同的总价项目支付分解表的编制与审批按通用条款执行 125 支付账户 发包人应将合同价款支付至合同协议书中约定的承包人账户专用合同条款另行增加约定如下 1承包人必须在发包人认可的银行开户并与发包人银行共同签订工程资金管理协议 接 受发包人和银行对资金的监管承包人应向发包人授权进行本合同工程开户银行工程资金的查询发包 人所有支付款项转入该银行所设的专门帐户发包人有权不定期对承包人工程资金使用情况进行检查 发现问题可中止工程款的支付并责令其改正性质严重影响杭州至绍兴城际铁路工程建设的发包人 有权对其进行经济处罚 13 验收和工程试车 131 分部分项工程验收 77 1312 监理人不能按时进行验收时应提前 24 小时提交书面延期要求 关于延期最长不得超过 48 小时 132 竣工验收 1322 竣工验收程序 关于竣工验收程序的约定按通用合同条款执行 竣工验收文件应严格按国家浙江省绍兴市柯桥区市建设行政主管部门和或城市建设档案 管理机构有关施工资料的要求执行 发包人不按照本项约定组织竣工验收颁发工程接收证书的违约金的计算方法按通用合同条款 执行 1325 移交接收全部与部分工程 承包人向发包人移交工程的期限按通用合同条款执行 发包人未按本合同约定接收全部或部分工程的违约金的计算方法为以签约合同价为基数按 中国人民银行发布的同期同类贷款基准利率支付 承包人未按时移交工程的违约金的计算方法为以签约合同价为基数按中国人民银行发布的 同期同类贷款基准利率支付承包人未按合同要求提供竣工图和技术资料的每迟交一天支付500 元的违约金可从合同价中扣除 133 工程试车 1331 试车程序 工程试车内容 按通用合同条款执行 1单机无负荷试车费用由 承担 2无负荷联动试车费用由 承担 1333 投料试车 关于投料试车相关事项的约定 136 竣工退场 1361 竣工退场 承包人完成竣工退场的期限 颁发工程接收证书后 28 天内 14 竣工结算 141 竣工付款申请 承包人提交竣工付款申请单的期限工程接收证书颁发后承包人应在 90 天内向监理人提交竣工 付款申请单一式六份并提供相关证明材料 竣工付款申请单应包括的内容竣工付款申请单一式六份并提供相关证明材料申请单应包括 下列内容竣工结算合同总价发包人已支付承包人的工程价款应扣留的质量保证金应支付的竣 工付款金额 142 竣工结算审核 78 发包人审批竣工付款申请单的期限监理人在收到完整有效的竣工结算资料后 28 天内完成竣工 结算核查并报送发包人发包人在收到监理人提交的经审核的竣工结算申请单后4 个月内提出审核意 见监理人或发包人对竣工结算申请单有异议的有权要求承包人进行修正和提供补充资料 发包人完成竣工付款的期限发包人应在签发竣工付款证书后的 28 天内完成对承包人的竣工付 款发包人逾期支付的按照中国人民银行发布的同期同类贷款基准利率支付违约金 关于竣工付款证书异议部分复核的方式和程序按发包人相关管理办法执行 1421 本工程结算造价以政府部门审核为准如有 1422 承包人在工程结算中应加强管理竣工后三个月内需上报结算资料本工程结算审计时 若工程结算经政府审定后核减率超过承包人送审造价 5的承包人承担核减额超过送审造价 5部分 的核减追加费核减追加费审查费以核减额超过送审造价 5部分为基数按 5计算该费用由发包 人直接从承包人的工程款中扣除 1423 承包人必须保证施工过程所提出的签证内容是合法的真实的并不由于发包人和监理工 程师的确认而免除承包人的责任 1424 工程竣工结算总造价应控制在政府有关部门已批复的概算内否则财政部门不予支付 1425 关于总包服务费 144 最终结清 1441 最终结清申请单 承包人提交最终结清申请单的份数6 份 承包人提交最终结算申请单的期限缺陷责任期终止证书签发后承包人应在28天内向监理人提 交最终结清申请单并提供相关证明材料 1442 最终结清证书和支付 1发包人完成最终结清申请单的审批并颁发最终结清证书的期限 按通用合同条款执行 2发包人完成支付的期限发包人应在颁发最终结清证书后 14 天内完成支付 15 缺陷责任期与保修 152缺陷责任期 缺陷责任期的具体期限自实际竣工日期起 24 个月 153 质量保证金 关于是否扣留质量保证金的约定 扣留 1531 承包人提供质量保证金的方式 质量保证金采用以下第 2 种方式 1质量保证金保函保证金额为 2 25 的工程款 3其他方式 1532 质量保证金的扣留 79 质量保证金的扣留采取以下第 2 种方式 1在支付工程进度款时逐次扣留在此情形下质量保证金的计算基数不包括预付款的支付 扣回以及价格调整的金额 2工程竣工结算时一次性扣留质量保证金 3其他扣留方式 关于质量保证金的补充约定 154保修 1541 保修责任 工程保修期为 见工程质量保修书 1543 修复通知 承包人收到保修通知并到达工程现场的合理时间 7 天 16 违约 161 发包人违约 1611 发包人违约的情形 发包人违约的其他情形按通用条款执行 1612 发包人违约的责任 发包人违约责任的承担方式和计算方法 1因发包人原因未能在计划开工日期前 7 天内下达开工通知的违约责任工期予以顺延 2因发包人原因未能按合同约定支付合同价款的违约责任按通用条款 1244 执行 3发包人违反第 101 款变更的范围第2项约定自行实施被取消的工作或转由他人实 施的违约责任双方另行确定 4发包人提供的材料工程设备的规格数量或质量不符合合同约定或因发包人原因导致交 货日期延误或交货地点变更等情况的违约责任工期予以顺延 5因发包人违反合同约定造成暂停施工的违约责任工期予以顺延 6发包人无正当理由没有在约定期限内发出复工指示导致承包人无法复工的违约责任工期 予以顺延 7其他 1613 因发包人违约解除合同 承包人按1611项发包人违约的情形约定暂停施工满 28 天后发包人仍不纠正其违约行为并致 使合同目的不能实现的承包人有权解除合同 162 承包人违约 1621 承包人违约的情形 承包人违约责任的承担方式和计算方法 1622 承包人违约的责任 80 承包人违约责任的承担方式和计算方法承包人承担全部费用并承担相关法律责任 1623 因承包人违约解除合同 关于承包人违约解除合同的特别约定 发包人继续使用承包人在施工现场的材料设备临时工程承包人文件和由承包人或以其名义 编制的其他文件的费用承担方式双方另行确定 17 不可抗力 171 不可抗力的确认 除通用合同条款约定的不可抗力事件之外视为不可抗力的其他情形 174 因不可抗力解除合同 合同解除后发包人应在商定或确定发包人应支付款项后 60 天内完成款项的支付 18 保险 181 工程保险 1关于工程保险的特别约定工程开工前发包人统一为本合同工程办理建筑工程一切险包 括工程物质损失保险和第三者责任险 并支付保险费用此保险将以发包人和承包人作为等同被保险 人而联合受益当本合同工程发生损失或损害时承包人应立即向发包人报告并按保险单要求的条件 和期限提供保险索赔所需的材料及证明文件保险索赔由发包人向保险公司提出保险赔偿先行赔付 到发包人名下如损害继续发生承包人在递交第一次报告后每7天报告一次直到损害结束 2承包人应依照有关法律规定参加工伤保险为其履行合同所雇佣的全部人员缴纳工伤保险 费并要求其分包人也应进行此项保险 183 其他保险 关于其他保险的约定 承包人是否应为其施工设备等办理财产保险 按通用合同条款执行 187 通知义务 关于变更保险合同时的通知义务的约定 按通用合同条款执行 20 争议解决 203 争议评审 合同当事人是否同意将工程争议提交争议评审小组决定 2031 争议评审小组的确定 争议评审小组成员的确定按通用合同条款执行 选定争议评审员的期限按通用合同条款执行 争议评审小组成员的报酬承担方式另行协商 其他事项的约定 2032 争议评审小组的决定 合同当事人关于本项的约定按通用合同条款执行 81 204仲裁或诉讼 因合同及合同有关事项发生的争议按下列第1种方式解决 1向 绍兴 仲裁委员会申请仲裁 2向 人民法院起诉 82 附件 协议书附件 附件 1承包人承揽工程项目一览表 专用合同条款附件 附件 2发包人供应材料设备一览表如有 附件 3工程质量保修书 附件 4承包人用于本工程施工的机械设备表 附件 5承包人主要施工管理人员表 附件 6分包人主要施工管理人员表 附件 7履约担保格式履约担保续保承诺书格式 附件 8预付款担保格式 附件 9监理人的监理权限 附件 10 工程资金管理协议 合同协议书其他附件 附件 11安全生产责任协议书 附件 12治安防火责任协议书 附件 13文明施工责任协议书 附件 14廉政协议书 附件 15甲控乙供设备材料推荐品牌名单 83 附件1 承包人承揽工程项目一览表 单位工 程名称 建设规模 建筑面积平方米 结构形式 合同价 格元 开工日 期 竣工 日期 84 附件2 发包人供应材料设备一览表 序号 材料设备品种 规格型号 单位 数量 单价 元 质量 等级 供应 时间 送达地点 备注 1 施工站点 2 施工站点 3 施工站点 4 施工站点 5 施工站点 6 施工站点 7 施工站点 8 施工站点 9 施工站点 10 施工站点 11 施工站点 12 施工站点 13 施工站点 14 施工站点 15 施工站点 16 施工站点 17 施工站点 18 施工站点 19 施工站点 20 施工站点 21 施工站点 22 施工站点 23 施工站点 24 施工站点 85 附件3 工程质量保修书 发包人全称 承包人全称 发包人和承包人根据中华人民共和国建筑法和建设工程质量管理条例经协商一致就杭州 至绍兴城际铁路工程万绣路车辆基地装修施工 II 标 签订工程质量保修书 一工程质量保修范围和内容 承包人在质量保修期内按照有关法律规定和合同约定承担工程质量保修责任 质量保修范围包括地基基础工程主体结构工程屋面防水工程有防水要求的卫生间房间和 外墙面的防渗漏供热与供冷系统电气管线给排水管道设备安装和装修工程以及双方约定的 其他项目具体保修的内容双方约定如下承包人施工范围内的所有工程项目以及双方约定的其他 配套设施项目 二质量保修期 根据建设工程质量管理条例及有关规定工程的质量保修期如下 1地基基础工程和主体结构工程为设计文件规定的工程合理使用年限 2屋面防水工程有防水要求的卫生间房间和外墙面的防渗为 5 年 3装修工程为 2 年 4电气管线给排水管道设备安装工程为 2 年 5供热与供冷系统为 2 个采暖期供冷期 6住宅小区内的给排水设施道路等配套工程为 2 年 7其他项目保修期限约定如下 2 年 质量保修期自工程竣工验收合格之日起计算 三缺陷责任期 工程缺陷责任期为 24 个月缺陷责任期自工程通过竣工验收之日起计算单位工程先于全部 工程进行验收单位工程缺陷责任期自单位工程验收合格之日起算缺陷责任期内由发包人下设的 具体使用部门进行缺陷责任评估出具评估报告评估报告将作为质量保证金退还的依据 缺陷责任期终止后发包人应退还剩余的质量保证金 四质量保修责任 1属于保修范围内容的项目承包人应当在接到保修通知之日起 7 天内派人保修承包人不 在约定期限内派人保修的发包人可以委托他人修理 2发生紧急事故需抢修的承包人在接到事故通知后应当立即到达事故现场抢修 3对于涉及结构安全的质量问题应当按照 建设工程质量管理条例 的规定立即向当地建设86 行政主管部门和有关部门报告采取安全防范措施并由原设计人或者具有相应资质等级的设计人提 出保修方案承包人实施保修 4质量保修完成后由发包人组织验收 五保修费用 保修费用由造成质量缺陷的责任方承担 六双方约定的其他工程质量保修事项 工程质量保修书由发包人承包人在工程竣工验收前共同签署作为施工合同附件其有效期限 至保修期满 发包人公章 承包人公章 地 址 地 址 法定代表人签字 法定代表人签字 委托代理人签字 委托代理人签字 电 话 电 话 传 真 传 真 开户银行 开户银行 账 号 账 号 邮政编码 邮政编码 87 附件4 承包人用于本工程施工的机械设备表 序号 机械或设备 名称 规格 型号 数量 产地 制造 年份 额定功率kW 生产 能力 备注 88 附件5 承包人主要施工管理人员表 名 称 姓名 职务 职称 主要资历经验及承担过的项目 一总部人员 项目主管 其他人员 二现场人员 项目经理 项目副经理 技术负责人 造价管理 质量管理 材料管理 计划管理 安全管理 其他人员 89 附件6 分包人主要施工管理人员表 名 称 姓名 职务 职称 主要资历经验及承担过的项目 一总部人员 项目主管 其他人员 二现场人员 项目经理 项目副经理 技术负责人 造价管理 质量管理 材料管理 计划管理 安全管理 其他人员 90 附件7 履约担保格式 发包人名称 鉴于 发包人名称以下简称发包人与 承包 人名称 以下称承包人于 年 月 日就 工程名称施工及 有关事项协商一致共同签订建设工程施工合同我方愿意无条件地不可撤销地就承包人履行与你 方签订的合同向你方提供连带责任担保 1 担保金额人民币大写 元? 2 担保有效期自你方与承包人签订的合同生效之日起至 年 月 日止 3 在本担保有效期内因承包人违反合同约定的义务给你方造成经济损失时我方在收到你方以 书面形式提出的在担保金额内的赔偿要求后在 7 天内无条件支付 4 你方和承包人按合同约定变更合同时我方承担本担保规定的义务不变 5 因本保函发生的纠纷可由双方协商解决协商不成的任何一方均可提请绍兴仲裁委员会仲 裁 6 本保函自我方法定代表人或其授权代理人签字并加盖公章之日起生效 担 保 人 盖单位章 法定代表人或其委托代理人 签字 地 址 邮政编码 电 话 传 真 年 月 日 91 履约担保续保承诺书 发包人名称 如至我单位提交的履约担保有效期的截止时间止 工程名称未完成单位工程竣工验 收我单位在此特别承诺在为该项目出具的履约保函到期前一个月我单位无条件地办理完履约保函 的续保手续至工程竣工验收止且费用由我单位承担 承诺单位 法定代表人 日期年月日 92 附件8 预付款担保格式 发包人名称 根据 承包人名称 以下称承包人与 发包 人名称 以下简称发包人于 年 月 日签订的 工程名称 建 设工程施工合同 承包人按约定的金额向你方提交一份预付款担保即有权得到你方支付相等金额的 预付款我方愿意就你方提供给承包人的预付款为承包人提供连带责任担保 1 担保金额人民币大写 元? 2 担保有效期自预付款支付给承包人起生效至你方签发的进度款支付证书说明已完全扣清止 3 在本保函有效期内因承包人违反合同约定的义务而要求收回预付款时我方在收到你方的书 面通知后在７天内无条件支付但本保函的担保金额在任何时候不应超过预付款金额减去你方按 合同约定在向承包人签发的进度款支付证书中扣除的金额 4 你方和承包人按合同约定变更合同时我方承担本保函规定的义务不变 5 因本保函发生的纠纷可由双方协商解决协商不成的任何一方均可提请绍兴仲裁委员会仲 裁 6 本保函自我方法定代表人或其授权代理人签字并加盖公章之日起生效 担保人 盖单位章 法定代表人或其委托代理人 签字 地 址 邮政编码 电 话 传 真 年 月 日 93 附件9 监理人的监理权限 第 1条 适用的法规及监理依据 11 政策法规 按现行国家及省市有关法律法规规定执行内容有冲突的以高标准为准 12 依法成立的本工程建设监理合同及其附件 13 依法成立的本工程施工承包合同 14 经审批同意的承包人编制的施工组织设计项目管理实施规划 15 本工程施工设计图纸工程建设计划建设工程监理规范GBT503192013 及其它文件 16 委托人认可的监理实施大纲 17 本招标文件及所列的监理要求 18 市政工程质量保证资料汇编及委托人规定的有关表式 19 建设部令第 61 号建设部令第 90 号建设部关于修改城市建设档案管理规定的决定 以及浙江地区现行相关规定及法规参照杭城档 2001 号第 09 号文的管理规定 110 国家及地方颁发的工程建设的法令法规政策和规定 111 必须执行国家及地方颁发的最新的强制性条文标准规范竣工备案规定 第 2条 监理人的义务 21 监理人应根据招标文件的要求投标文件的承诺和工程的实际情况组成完善的监理机构并按 投标文件承诺到位相应资质及资历的总监理工程师和监理人员现场监理人员不得随意更换如需要更 换应向委托人书面备案并获得批准施工期间总监理工程师总监代表原则上不得调换若调换总监理 工程师 总监代表及专职安全监理工程师须提前一周书面通知委托人 经委托人同意后 试用期一个月 委托方认可后方可更换更换总监扣以 20 万元的违约金更换总监代表扣以 10 万元违约金更换一位 专业监理工程师扣以 2 万元的违约金且更换人员不得低于原任职人员的资格未经委托人同意监理 人更换总监的分别扣以监理人 30 万元人次的违约金更换总监代表扣以 15 万元违约金更换一位 专业监理工程师扣以 5 万元的违约金且委托人有权中止监理合同 22 根据委托人的要求组织施工图会审在施工阶段按工程实际情况编写监理大纲监理细则 旁站计划报委托人审核完成监理合同专用条件中约定的监理工程范围内的监理业务并建立台帐及 档案资料 23 监理人在履行本合同的义务期间应运用合理的技能为委托人提供与本工程相适应的咨询 意见认真勤奋地工作帮助委托人实施合同预定的目标公正地维护各方面的合法权益 第 3条 监理工作内容及职责 接受发包人的委托对建设工程施工至保修阶段的质量安全进度造价文明施工进行控 制对合同信息进行管理对工程建设相关方的关系进行协调履行对建设工程安全生产管理法定94 职责对工程建设实施全面监督和管理的的服务活动 31 质量及进度监理 311 审查认可承包人的各项施工准备工作协助委托人下达开工通知书 312 督促检查承包人的施工管理制度和质量安全文明施工保证体系的建立健全与实施 313 组织审查承包人提交的施工组织设计项目管理实施规划参与制定施工技术方案施工 图出图计划和施工进度计划并督促检查其实施 314 审核道路交通设施包括智能交通系统交通标志标线路灯等绿化排水桥梁整 治施工方案及管线保护方案 315 组织施工图会审根据工程实际进展情况对施工图设计提出合理建议 316 组织召开现场的施工例会并做好会议纪要 317 根据工程进展情况编制分阶段的监理细则和月度工作计划 318 依据设计要求技术规范和技术要求跟踪复核验收承包人的全部施工测量工作监理人 员应采用自备的检测设备和计量器具进行现场复核测试且所用的计量器具必须经计量检测单位检 验并在有效期内使用 319 详细地收集并记录每天的施工情况及时分析监测单位的信息资料提出合理的施工措 施 3110 审核承包人提供的材料构配件的数量和质量 3111 审查施工使用的原材料半成品成品设备的质量未经监理工程师签字认可的建筑材 料建筑构配件和设备不得在工程上使用和安装承包人不得进行下一道工序的施工 3112 监督承包人严格按现行规范规程标准和设计要求施工控制工程质量在关键的施工 工序上必须进行旁站监理 3113 抽检工程施工质量对隐蔽工程进行复验签证签证已完合格的工程量参与工程质量 安全事故的分析及处理检查计量器具的合格使用期及帐物卡 3114 对承包人完成并已合格的工程量签证对已完成但未达到合格的工程量不予签证同时对 承包人未达到合格的工程下达整改通知书并督促整改 3115 审批承包人报送的施工总进度计划审批承包人编制的年季月度施工计划分阶段协 调施工进度计划及时提出调整意见督促承包人实施进度计划 3116 督促承包人按有关规定整理合同文件及有关施工技术档案资料和竣工资料的归档并及时 审查 3117 检查工程状况参与鉴定质量责任 3118 对工程的施工质量安全档案资料文明施工提出评估意见竣工验收按建设工程竣工 验收备案制执行 3119 督促承包人回访 3120 督促承包人及时完成未完工程尾项维修工程出现的缺陷 3121 参与保修期内出现的工程质量问题的研究分析提出整改措施并落实整改 95 3122 按有关管理规定及时上报施工信息和监理月报表 3123 工程结束后按有关规定提交工程监理竣工资料 3124 协助业主组织的工程竣工验收及移交 32 安全生产及文明施工监理 321 安全生产 1督促和检查承包人制定并落实安全生产责任制建立健全安全生产保证体系 2督促承包人依照安全生产的法规规定标准及监理合同的要求分析不同的施工阶段和不 同的施工工序可能发生的安全隐患制定相应的安全技术措施并对措施的实施情况进行监理 3督促并指导承包人建立完整的安全台帐并定期进行检查 4督促承包人落实安全交底制度工程施工前必须对工程参与人员进行安全生产的宣传教 育组织学习国务院浙江省绍兴市地铁公司颁发的关于安全生产的条例 规定和安 全生产操作规程并对安全交底进行书面记录在施工过程中应根据现场人员的变化施工工法 和施工工况的变化等实际情况督促承包人对施工参与人员进行专项的安全交底进行施工过程中的 安全控制 5及时发现并制止承包人的各种违章作业督促其整改对重大安全问题有权责令承包人停工 整改 6检查并审核承包人的施工机械设备数量性能检修证以及特殊工种作业人员操作证等 确保机械设备的正常运转消除安全隐患 7督促并指导承包人编制临时用电施工组织设计定期或不定期地对承包人的安全用电情 况进行专项检查 8每月对施工现场的安全用电动用明火防护设施施工机械的安全性能消防器材的设 置安全技术措施的落实等情况进行一次综合性的检查并以书面形式向委托人进行安全生产的专题 报告 9主持安全生产工作例会并编写会议纪要每两周组织安全生产施工例会检查安全生产措 施的落实情况研究施工中存在的安全隐患及时补充完善安全措施 10执行国家地方有关职业安全健康管理的法律法规和标准并督促承包人执行 11督促并指导承包人编制各种应急预案完善应急救援体系并适时开展应急演练 12实施安全生产月报制度 322 文明施工 1督促检查并协助承包人办理各类政府主管部门许可证及申报包括但不限于施工许可 证掘路执照公路城市道路施工许可证临时占路许可证渣土处置证封堵原排水管道报批手 续夜间施工许可证取水许可证等 2督促并检查承包人按规定作好施工区域与非施工区域之间分隔路拦的设置 3检查并审核承包人对公用管线的保护措施和应急措施的落实情况 4检查并督促承包人保持施工沿线单位居民的出入口和道路的畅通整洁凡在施工道路的交96 叉路口要按规定设置交通标志牌夜间设示警灯防止事故发生 5检查并督促承包人按规定进行各类材料及土方的堆放做到整齐有序不侵占人行道车行 道消防通道 6检查并督促承包人采取防止渣土洒落泥浆废水流溢粉尘飞扬的施工措施减少施工对市 容环境和绿化的污染 7检查并督促承包人严格控制施工噪声 8检查并督促承包人按绍兴市柯桥区文明施工的有关规定建立各项管理制度落实卫生包干责 任制搞好施工区域和生活区域的环境卫生 9工程竣工后检查并督促承包人在规定期限内完成现场的清场工作 10督促承包人落实防台防汛防涝防火防污染等措施 11 对检查中发现的问题要以书面通知承包人进行整改并将整改情况及时向业主代表汇报 12加强文明施工的检查每月组织文明施工例会并编写会议纪要 13督促承包人在醒目位置设置五牌一图 14实施文明施工月报制度 15监理人应充分考虑道路工程排水工程路灯绿化工程及交通设施包括智能交通系统 交通标志标线 等施工特点对现场监理人员应安排轮班和加班加强现场的巡检工作随时按承包人 预定的报检时间进行检查这种轮班和加班不得以加班费或任何其他名义向承包人和委托人索取附加 的报酬如因承包人赶工时监理人应积极配合 33 合同管理 1协助委托人进行合同谈判整理编制合同文件 2审查各总承包人的分包合同及各联合体的合作协议书 3协助委托人办理合同的报批备案审查等工作 4协助合同支付管理 5协助工程变更管理按施工合同文件规定相关的变更条款对工程或其任何部分的型式质 量数量及任何工程施工程序做出变更的决定确定变更工程的单价和价格经委托人同意后下达变 更令 6协助工程索赔管理对承包人提出的竣工期的延长或费用索赔应就其中申述的理由查清 全部情况并根据合同规定程序审定延长工期或索赔的款项经委托人批准后发出通知 7协助工程预结算管理 8对工程合同管理进行全过程跟踪检查和监控 9合同当事人进行商定或确定时总监理工程师应当会同当事人尽量通过协商达成一致不能 达成一致的由总监理工程师按照合同约定审慎做出公正的确定总监理工程师应将确定以书面形式 通知发包人和承包人并附详细依据合同当事人对总监理工程师的确定没有异议的按照总监理工 程师的确定执行任何一方有异议按施工合同争议解决约定处理争议解决前合同当事人暂按总 监理工程师的确定执行争议解决后争议解决的结果与总监理工程师的确定不一致的按照争议解97 决的结果执行由此造成的损失由责任人承担 34 项目信息化管理 1招标人要求在地铁工程中各项目承包人及监理人必须全面按照招标人关于项目管理信息 化系统管理规定接受培训并进行规范管理和操作有义务对本合同执行项目信息化管理 2承包人及监理人应按招标人规定执行工程旬报月报制度编制总体计划和月度季度计 划同时还须配合招标人对相应施工合同段的工程承包人实行工程项目信息化管理对工程文档管 理信息管理进行全过程跟踪检查和监控 36 组织与协调 1协助委托人做好与政府各部门及有关方面协调征地拆迁交通疏解绿化拆除和恢复管线 改移质监安监环保验收等工作 2协助委托人做好与政府各相关部门协调报建报批备案等工作 3负责各承包人供货商间的协调工作 4协助委托人做好与现场周边物业开发交通改道的协调 5负责工程内部的施工管理与协调 6负责本标段和与其他相邻标段的施工接口协调工作 7协助委托人处理政府各部门社会团体民间人士或者媒体舆论对本工程之投诉 37 对分包人员的管理 1督促承包人提交分包人的主要施工管理人员表 2监理人可对分包人的施工人员进行实名制管理 3监理人的管理措施包括但不限于对进出场管理登记造册以及各种证照的办理的监督如文 件的备案等方面 98 附件10 工程资金管理协议 工程资金管理协议 建设单位甲方绍兴市柯桥区杭绍城际轨道交通建设投资有限公司 施工单位乙方 经办银行丙方 为保证杭州至绍兴城际铁路工程建设项目按期优质地完成目标任务保证资金安全合理有效 使用提高投资效益确保建设资金专款专用经甲乙丙三方协商达成协议如下 一资金监管内容 1乙方为完成地铁 工程成立的 以下简称项目部在丙方开设临时存款账户 账号 2甲方应按合同规定及工程进度完成情况将工程款保险赔款暂借款等与工程相关的款项汇 入乙方开设的账户 3乙方应将项目部自有资金及甲方所拨付资金专项用于项目工程建设 4丙方应为乙方提供便捷有效的银行业务服务并接受甲方委托对乙方在丙方开设的临时基本结 算户资金使用情况进行监管 二甲方的权责 1甲方财务部应不定期审查银行对项目部资金使用情况的监督和服务发现银行监督不力服务 不佳或未履行协议条款时甲方有权要求乙方另行开设结算户乙方和丙方无条件予以服从 2甲方财务部应对乙方报送的月度资金使用流水账及相关附件进行核查根据核查情况有权随时 派员对乙方项目资金的财务支出情况进行专项检查 3甲方对违反工程资金管理协议规定随意转移或挪用项目资金的乙方可中止工程款的支付并 责令改正性质严重影响杭州至绍兴城际铁路工程建设的甲方有权对其进行经济处罚 4在乙丙双方发生争执时甲方应负责协调解决 三乙方的权责 1为便于丙方监管乙方在丙方开立的临时基本结算户为非通存通兑帐户 且只允许开通具 备查询功能的网上银行业务乙方支付的每一笔款项应通过在丙方开设的账户出账不允许从收款方的 开户银行倒打乙方应向甲方授权进行项目开户银行工程资金的查询 2确保本项目监管资金专款专用不发生挪用转移资金的现象保证不通过抵押担保等任何 其他方式使用临时基本结算户的资金 3乙方应按月对用于材料设备分包工程等分笔支付超过 100 万元以上对向上级单位缴纳管理 费机械设备及周转材料租赁摊销费职工社保基金工会经费等费用分笔支付超过 50 万元以上的款 项向甲方报送月度用款计划表附件一式三份经甲方工程部审核盖章在每月 28 日之前报 送至甲方财务部确认并报丙方备案后方可办理支付 4办理材料设备等采购业务包括使用同城转账支票分笔支付超过 100 万元以上应向丙方 出示购货合同协议和发票原件并在报送月度资金使用流水账时将上述合同协议和发票的复印件 送甲方备案 99 5向分包单位支付工程进度款超过 100 万元以上时应向丙方出示分包合同协议甲方批准的 杭州至绍兴城际铁路工程分包申请附件和发票原件 6向上级单位缴纳管理费机械设备及周转材料租赁摊销费职工社保基金工会经费等款项分 笔超过 50 万元以上应向丙方出示上级单位出具的转账通知汇款单计算依据计算方式计算明 细表等支撑材料并在报送月度资金使用流水账时将支撑材料的复印件送甲方备案 7乙方在支付款项时允许在计划基础上浮动 20对超限额未列入资金使用计划及超计划 20以 上的款项支付时必须经甲方工程部审核财务部备案丙方凭审核备案后的凭据进行支付 8乙方支付税金水电费等税费规费丙方代发的项目部职工工资等款项时无需甲方进行审 核备案 9乙方对提交的支付款项凭据材料的真实性负责由于乙方提交的凭据材料的问题而导致的损失 乙方自行承担所有责任 10乙方使用现金必须遵守中国人民银行现金管理条例的有关规定 11接受并配合甲方对项目资金的监督和管理每个月度终了后 10 日之内向甲方财务部报送上 月度资金使用流水账流水账上必须注明付款日期凭证号票据号收款单位名称款项性质用途 金额同时附上经银行确认的对账单 四丙方的权责 1根据经甲方审核确认后的资金使用计划进行款项支付明确业务流程提高工作效率杜绝压 票现象 2对税金水电费等税费规费丙方代发的项目部职工工资等款项的支付不受金额限制除丙 方要求办理正常的手续外无需甲方审核备案 3丙方仅负责按照票据法支付结算办法月度用款计划表对乙方提供的票据形式 要件进行形式性审查并办理付款 4丙方承诺为甲方提供的资金监管服务为免费服务 五甲乙丙三方都应履行保密责任不得将业务情况透露给三方以外的其他单位或个人 六甲方乙方履行土建合同全部义务乙方向甲方交付竣工工程工程所有款项支付完毕本协 议即告终止 七本协议未尽事宜由甲乙丙三方另行协商 八本协议一式六份三方各执二份本协议三方自签订之日起施行 九本协议生效后三方应通知并确保所属机构和个人认真执行在执行过程中如发生争议或需对 有关条款进行修改补充由甲方牵头三方协商解决协商不成的提请绍兴仲裁委员会仲裁解决 甲方盖章 法定代表人或授权代理人 联系人 移动电话 固定电话 日期 年 月 日 100 乙方盖章 法定代表人或授权代理人 联系人 移动电话 固定电话 日期 年 月 日 丙方盖章 法定代表人或授权代理人 联系人 移动电话 固定电话 日期 年 月 日 101 附件11 安全生产责任协议书 甲方绍兴市柯桥区杭绍城际轨道交通建设投资有限公司 乙方 为落实安全生产的管理要求确保工程建设的顺利进行经甲乙双方共同协商一致同意如下 一甲方在施工开始前向乙方提交必要的施工场地明确乙方安全生产管理的责任区域和要求乙 方负责施工现场的安全管理工作是施工现场安全管理的责任单位乙方必须建立健全安全生产保证体 系建立健全应急救援体系并将相关文件报甲方备案 二甲方应积极组织和督促乙方开展安全达标活动及时传达和部署上级的有关安全生产精神和要 求加强安全生产的指导和协调 三甲方负责组织对乙方安全规范作业文明施工情况的检查定期组织考核对乙方及有关人员 在安全生产工作中有突出贡献或成绩显著的集体个人应给予表彰和奖励对乙方及有关人员发出的违 章违法行为和存在的问题以及在安全生产文明等创优达标活动中不积极配合的甲方有权制止责 成其限期整改 四凡工地内发生重大安全生产或人员伤亡事故的由建设安监等行政部门司法机关调查处理 甲方可按调查结果对责任单位处以经济处罚事故造成的经济损失及因乙方责任给甲方造成的连带经 济损失全部由乙方承担 五 乙方必须建立健全安全生产保证体系 落实各级安全生产责任制 建立健全各项安全生产制度 按照谁施工谁负责的原则负责单位内部和施工责任区域的安全生产管理工作扎实做好隐患排查 工作发现重大隐患要及时处置并及时报告严禁隐瞒所有下基坑和进出隧道的人员必须实行挂牌登 记做好统计和点名 六乙方必须严格贯彻执行国家和本市颁布的有关安全生产的法律法规严格按照住建部建筑 施工安全检查标准 编号 JGJ592011的要求加强内部安全管理落实各项安全防护措施确保工程 建设中不发生伤亡事故 七乙方要按照安全作业规范针对本工程项目的特点性质规模以及施工现场条件编制施工组织 设计和施工方案制定和组织落实各项的施工安全技术措施并向全体施工人员进行安全技术交底严 格按照施工组织设计和有关安全要求施工 危险性较大分部分项工程必须按专家会议审查批准的方案实 施 八乙方必须对工程项目及周边环境进行施工监测安全巡视和综合分析及时向建设设计监 理第三方监测单位反馈监测数据和巡查信息发现异常时及时通知建设设计监理第三方监测 单位等单位并采取应对措施 九乙方必须建立成型地铁隧道保护工作机制制定保护办法落实保护措施设置警示标志落102 实专人加强巡查 十乙方进入工地后应明确项目经理为安全生产第一责任人根据建设部办公厅 2008年 91 号文件 要求配置专职安全管理人员 即劳务分包时施工人员 50 人以下的工地必须配置 1 名专职安全管理人员 50200 人应配备 2 名专职安全管理人员 200 人以上应配备不少于 3 名专职安全管理人员专业分包队 伍配备不少于 1 人的专职安全管理人员建筑工程土木工程管线工程设备安装工程参照文件规定 依据工程面积造价配备专职安全管理人员组成安全管理组负责工地的安全生产管理工作并将名单 报甲方备案 十一乙方对各分包单位及外聘人员的安全生产工作要纳入本单位统一管理的范围明确要求签 订管理协议要加强对全体施工人员安全作业文明施工和自我保护的宣传教育做好上岗前的安全培 训特殊工种作业人员必须做到持证上岗禁止未经培训未持证人员上岗作业严格执行各种安全操 作规程确保施工安全 十二乙方应主动接受甲方在安全生产工作上的业务指导检查和督促服从管理对甲方的工作 布置和组织的活动要积极贯彻实施和参加对甲方给予因责任违约的经济处理如有异议可要求复核对 甲方工作人员利用职权营私舞弊有意刁难的违法行为有权检举揭发要求处理 十三乙方必须组织专家进行现场应急预案的专家评审切实建立应急预案和救援体系每年组织 应急演练不少于一次严格执行安全风险监控相关管理制度落实风险管控职责如出现未在规定时间 内及时上传相关数据的甲方可处以 1000 元次的处罚未配合进行现场风险监控信息系统建设的可 处以 1000 元次处罚未严格执行集团公司监测监控管理办法预报预警体系项目管理人员未定期登 录风险监控系统平台的每发生一次可处以 2000 元处罚并在计量工程款支付时予以扣除 十四乙方因疏于管理违章违法作业发生安全事故或造成人员伤亡的应在积极抢救受伤人员保 护现场的同时严格按安全事故上报的规定时限向甲方和当地建设安监等行政部门汇报不得迟报瞒 报 十五本协议中未涉及的有关条款甲乙双方可根据需要协商补充修改 如遇有国家和本市的有关法规不符的应按国家和本市的有关法规执行 十六本协议作为甲乙双方工程合同的附件在工程合同签约后生效与工程合同具有同等法律效 力工程合同期满本协议终止 发包人公章 承包人公章 法定代表人 法定代表人 或委托代表人 或委托代表人 年 月 日 年 月 日 103 附件12 治安防火责任协议书 发包人甲方 承包人乙方 为切实搞好工程建设中的治安 防火工作 确保施工场地的治安稳定和防火安全 经甲乙双方协商 明确双方在治安防范防火安全方面的权利和义务 一甲方的权利和义务 1甲方在与乙方签约工程合同时应将甲方对施工现场治安防火工作管理规范书面交于乙方明 确要求落实责任加强指导 2甲方应将上级公安部门和上级单位对工地治安防火工作的有关要求 信息及时向乙方进行传达布 置定期听取乙方在开展治安防火工作中的情况和意见做好指导和协调工作 3甲方有权对乙方贯彻落实治安防火工作的情况进行检查 对乙方有关人员发生的违章违法行为及 相关问题则有权教育制止和责成其限期整改必要时可按责任违约给予相应的经济处理5001000 元人民币次 4乙方的违章违法行为甲方有权对其进行经济处理的是指 1 未经公安消防部门审核批准擅自使用掖化气钢瓶或违章储存易燃易爆危险物品尚未造成 后果的 2 未严格控制本公司施工现场动用明火管理规定进行动火作业尚未造成后果的 3 施工区域内发生聚众斗殴赌博收看淫秽录像等影响工地治安秩序的违法行为及集体宿舍 内违章男女混居的 4 违反施工现场用电安全管理规定用电擅自使用电炉煤油炉电热毯电慰斗等及带 有明火的各类电取热器或擅自使用高能耗灯具取暖烘烤物品及在禁火区域内违章吸烟的 5乙方在其责任区域内发生严重违法犯罪案件或重特大火灾事故的由公安司法部门调查处理但 甲方可按其造成的后果和影响取消乙方评选先进集体先进个人资格同时还可对乙方进行2000 50000 元人民币的一次性责任违约经济处理 6甲方对乙方的责任违约经济处理由甲方开具书面通知单给乙方认可处理款从乙方工程款中直 接扣除 7根据整个工地治安防范的需要如确需增设或外聘警卫值勤人员时甲方可按协商集中的 原则决定实施方案其费用甲方按实际需要由涉及到的各承包人分担乙方不得推委 二乙方的权利和义务 1乙方在进入工地后应及时明确落实工地治安防火第一责任人专兼职保卫消防干部及治安 保卫组织网络书面报甲方备案 2乙方在施工期间必须遵守执行国家和省市各级部门颁布的治安消防方面的法律法规认真104 落实甲方制定的施工现场治安防火工作管理规范执服从管理对本责任区域内的治安稳定防火安 全实施全面负责确保不发生重大治安刑事案件和火灾事故 3乙方的治安防火工作除接受其上级主管单位的领导外还应主动接受甲方的业务指导督促 检查对公安机关和甲方布置的创建治安合格工地等工作要积极地贯彻执行对公安部门和甲方 在检查中查获的各类隐患问题应在规定的期限内组织整改或采取相应的防范措施确保安全 4一旦工地上发生治安刑事案件或火灾事故乙方应在积极处置保护现场的同时立即向公安 部门和甲方报告接受调查处理所造成包括对甲方的损失由乙方承担 5乙方对因违章违法行为所受的责任违约经济处理有异议的可提出申诉要求复议如发现甲方 工作人员在工作中有滥用职权营私舞弊有意刁难等违法行为的有权向甲方领导或有关机关检举揭 发要求处理 三其他 1本协议中未涉及到的有关条款甲乙双方可根据需要协商补充修改如遇有与国家和本市的有关 部门法规不符的应按国家和本市的有关规定执行 2本协议作为工程合同的附件在工程合同正式签约后生效与工程合同具有同等法律效力工程合 同期满本协议终止 3联系人 发包人公章 承包人公章 法定代表人 法定代表人 或委托代表人 或委托代表人 105 附件13 文明施工责任协议书 发包人甲方 承包人乙方 为贯彻执行建设部建设工程施工现场管理规定 认真做好工程建设施工区域内的文明施工现 经甲乙双方协商同意明确在文明施工和文明施工管理中的各自职责并签订如下协议 一 双方同意在在工程管理和工程建设中必须坚持社会效益第一 经济效益和社会效益相致 方 便人民生活有利于发展生产保护生态环境的原则坚持便民利民为民服务的宗旨搞好工程 建设中的文明施工 二双方要认真贯彻建设单位负责施工单位实施地方政府监督的文明施工原则现场由甲 方项目管理组牵头建立三方共同参与的文明施工管理小组负责日常管理协调工作争创文明工地 甲方按市有关创建文明工地的规定组织指导检查考核和开展选评工作创建活动的实施由乙 方负责 三根据甲方关要求乙方应遵守如下规定 1根据工程的特点编制文明施工实施方案并报市安全监督部门备案 2乙方按有关规定专项包干使用文明施工经费不得挪作他用 3工地应设置专职文明施工安全员做到佩证上岗动态管理及时收集记录整理管理台 帐等技术资料 4工地的主要出入口处应设置醒目的施工标牌标明下列内容 1工地总平面图标明工地方位及管理生产生活各类材料机械设备设置的区域大门 进出口便道以及水电的走向现场安全标志和宣传标语横幅布置等 2工程概况牌注明工程项目名称工程主要结构类型及管道口径和道路总面积总长度建 设设计施工监理质量监督和安全监督等单位名称项目负责人技术负责人及施工员质量员 安全员的姓名开竣工日期和监督电话 5施工现场应按卫生标准和环境卫生通风照明的要求设置相应的厕所化粪池简易浴室 更衣室生活垃圾容器等职工生活设施落实专人管理厕所便池贴瓷砖必须有冲洗设备并保持清 洁卫生落实各项除四害措施控制四害孽生 6工地民工宿舍应符合卫生要求和居住条件地面应用砼硬化照明电线敷设应符合规范不得106 任意拉线接电宿舍应保持整洁有序不得男女混杂居住及居住与施工无关的人员 7施工现场设有食堂的应符合有关规定并配备冷冻冷藏设备其位置应远离厕所垃圾容 器等污染源炊事员应持有效健康证明及岗位培训合格证施工现场应设置茶桶保障茶水供应 8建筑垃圾和其他散体物料装运应实行车辆密闭式运输冲洗干净后出场运输过程中严禁沿途 抛洒滴漏 9乙方应当严格依照中华人民共和国消防条例的规定在工地建立和执行防火管理制度重 点部位设置符合消防要求的消防设施并保持完好的备用状态 10施工单位在施工中应遵守下列规定 1完善技术和操作管理规程确保防汛设施和地下管线通畅安全 2采取各种有效措施控制扬尘噪声 3设置各种防护设施防止施工中泥浆水废弃物杂物影响周围环境伤害过往行人 4随时清理建筑垃圾控制工地污染 5控制夜间施工作业确需夜间作业的必须事先向环保部门申办夜间施工许可证 6运用其他有效方式减少施工时对市容绿化和环境的不良影响 7遵守交通管理规定不得使用人力车三轮车向场外运输建筑垃圾废土物料 11施工人员在施工中应严格遵守下列规定 1按照市政职工职业道德规范文明作业 2施工中产生的泥浆未经沉淀池沉淀不得排放 3施工中产生的各类垃圾应及时清运到市容环境卫生管理部门指定的地点严禁随意倾倒在城 市道路河道绿化带空旷地带和居民生活垃圾容器内 4施工中不得随意丢弃废土旧料和其他杂物 5施工中应注意清理施工场地做到随做随清 12乙方应确保工地出入口和道路的畅通安全施工中造成沿线单位居民的出入口障碍和道路 交通堵塞应及时采取有效措施 13施工中造成下水道和其他地下管线堵塞或损坏的应立即疏浚或修复对工地周围的单位和居 民财产造成损失的应承担经济赔偿责任 四甲方对乙方文明施工情况要经常性给予指导定期组织检查对乙方存在的问题应及时通知乙 方进行整改并有权对乙方进行处罚 五因乙方违反文明施工管理要求被地方政府有关部门查获而受到的经济处罚以及由此而使甲107 方受到的经济损失均由乙方承担 六本协议作为甲乙双方工程合同的附件在工程合同正式签约后有效与工程合同具有同等法律 效力工程合同期满本协议终止 发包人公章 承包人公章 法定代表人 法定代表人 或委托代表人 或委托代表人 年 月 日 年 月 日 108 附件 14 廉政协议书 发包人甲方 承包人乙方 为了在工程建设中保持廉政自律的工作作风防止各种不正当行为的发生根据国家和市有关建 设工程承发包和廉政建设的各项规定结合工程建设的特点特订立本协议如下 一甲乙双方应当自觉遵守国家和市关于建设工程承发包工作规则以及有关廉政建设的各项规定 二甲方及其工作人员不得以任何形式向乙方索要和收受回扣等好处费 三甲方工作人员应当保持与乙方的正常业务交往不得接受乙方的现金有价证券和贵重物品 不得在乙方报销任何应有个人支付的费用 四甲方工作人员不得参加可能对公正执行公务有影响的宴请和娱乐活动 五甲方工作人员不得要求接受乙方为其住房装修婚丧嫁娶家属和子女的工作安排以及出国等 提供方便 六甲方工作人员不得向乙方介绍家属或者亲友从事与甲方工程有关的材料设备供应工程分包等 经济活动 七乙方应当通过正常途径开展相对业务工作不得为获取某些不正当利益而向甲方工作人员赠送 礼金有价证券和贵重物品等 八乙方不得为谋取私利擅自与甲方工作人员就工程承包工程费用材料设备供应工程量变动 工程验收工程质量问题处理等进行私下商谈或者达成默契 九乙方不得以洽谈业务签订经济合同为借口邀请甲方工作人员外出旅游和进入高档娱乐性场 所 十乙方不得为甲方和个人购置或者提供通讯工具家电高档办公用品等物品 十一乙方如发现甲方工作人员有违反上述协议者应向甲方领导或者甲方上级单位举报甲方不 得找任何借口对乙方进行报复甲方对举报属实和严格遵守廉政协议的乙方在同等条件下给予承接后 续工程的优先邀请投标权 十二甲方发现乙方有违反本协议或者采用不正当的手段行贿甲方工作人员甲方根据具体情节和 造成的后果追究乙方工程合同造价 15的违约金由此给甲方造成的损失均由乙方承担乙方用不 正当手段获取的非法所得由甲方单位予以追缴 十三严格执行中纪委下发的中纪发20077 号中共中央纪委关于严格禁止利用职务上的便利 谋取不正当利益的若干规定 十四本廉政协议作为工程承发包合同的附件与工程承发包合同具有同等法律效力经协议双方 签署后立即生效 十五本协议一式三份甲乙双方各执一份送交见证部门一份 109 发包人公章 承包人公章 法定代表人 法定代表人 或委托代表人 或委托代表人 年 月 日 年 月 日 110 第五章 工程量清单 1工程量清单说明 11 本工程量清单是根据招标文件中包括的有合同约束力的图纸以及有关工程量清单的国家标准行 业标准合同条款中约定的工程量计算规则编制约定计量规则中没有的子目其工程量按照有合同约 束力的图纸所标示尺寸的理论净量计算计量采用中华人民共和国法定计量单位 12 本工程量清单应与招标文件中的投标人须知通用合同条款专用合同条款技术标准和要求及图 纸等一起阅读和理解 13 本工程量清单仅是投标报价的共同基础实际工程计量和工程价款的支付应遵循合同条款的约定和 第七章技术标准和要求的有关规定 14 补充子目工程量计算规则及子目工作内容说明 2投标报价说明 21 工程量清单中的每一子目须填入单价或价格且只允许有一个报价 22 工程量清单中标价的单价或金额应包括所需的人工费材料和施工机具使用费和企业管理费利 润以及一定范围内的风险费用等 23 工程量清单中投标人没有填入单价或价格的子目其费用视为已分摊在工程量清单中其他相关子目 的单价或价格之中 24 暂列金额的数量及拟用子目的说明 3其他说明 31 分部分项工程量清单中所列的特征描述供投标人报价时参考投标人应在认真熟悉和理解招标文件 及施工图纸后作出为完成清单中分部分项工程的全费用报价 32 投标人的报价必须按第八章已标价工程量清单格式的要求填写相应表格 4工程量清单附后 111 第六章 图 纸 1 图纸目录 序号 图名 图号 版本 出图日期 备注 1 2 3 2 图纸 由招标人另册提供 112 第七章 技术标准和要求 杭州至绍兴城际铁路工程 用户需求书 万绣路车辆基地装修 中国铁路设计集团有限公司 2019年 11月 113 杭州至绍兴城际铁路工程 用户需求书 万绣路车辆基地装修 编写 校核 批准 中国铁路设计集团有限公司 工程设计资质证书 综合甲级 A112000110 2019年 11 月 目录 第一章 装饰建筑 139 114 11 主要技术标准与要求 139 111 工程概况 139 112 工程范围 139 113 工程界面 139 114 技术文件编制依据 141 115 一般性技术要求 143 116 目的 143 117 要求 143 12 主要材料技术要求及验收标准 145 121 装修工程装饰材料手册 145 122 地面材料 155 1221 陶瓷地砖防滑型具体颜色待设计联络时确定 155 1222 防静电架空地板 157 1223 天然花岗岩含石材防护剂具体颜色待设计联络时确定 160 1224 塑胶地板具体颜色待设计联络时确定 164 1225 实木地板具体颜色木纹待设计联络时确定 169 1226 办公地毯具体颜色纹理待设计联络时确定 171 123 天花材料 173 1231 铝合金平板含龙骨体系 173 1232 铝合金方通型材含龙骨体系 180 1233 岩棉板 184 1234 软膜 187 1235 天花吊顶石膏板冲孔石膏板 188 124 墙面材料 188 1241 陶瓷墙砖防滑型具体颜色待设计联络时确定 188 1242 硅酸钙装饰板 190 1243 木饰面集成板具体颜色待设计联络时确定 192 1244 A 级无机涂料具体颜色待设计联络时确定 194 1245 半钢化彩釉玻璃 195 1246 硅藻泥 199 1247 无纺墙纸 200 1248 布艺硬包 202 125 其他材料 203 1251 铝合金蜂窝浴室隔断具体颜色待设计联络时确定 203 1252 抗蓓特板卫生间隔断具体颜色待设计联络时确定 204 1253 挡烟垂壁 205 1254 不锈钢栏杆及玻璃 205 1255 卫生间设备 209 1256 门体技术要求 211 1257 砌筑要求 225 1258 镀锌矩管型钢 227 1259地面材料伸缩缝结构变形缝 227 12510辅助材料技术要求及检验标准 229 12511防火封堵 231 12512柜体整体橱柜衣柜卫生间水柜台柜鞋柜等 234 13 材料安装及施工技术要求 240 131 涂料 240 1311 安装施工技术要求 240 1312 接口处理工艺 241 115 1313 实物样板 241 132 挡烟垂壁 241 1321 安装施工技术要求 241 1322 接口处理工艺 242 1323 实物样板 242 133 墙面干挂石材 242 1331 安装施工技术要求 242 1332 接口处理工艺 244 1333 实物样板 244 134 墙面结构变形缝盖板 244 1341 安装施工技术要求 244 1342施工工艺流程 244 1343 实物样板 244 135 地面石材 244 1351 安装施工技术要求 244 1352 接口处理工艺 245 1353 实物样板 245 136 石材防护剂 245 1361 安装施工技术要求 246 1362 接口处理工艺无接口处理 246 1363 实物样板 246 137 铝合金吊顶 246 1371 安装施工技术要求 246 1372 安装及技术要求 247 1373 接口处理工艺 247 1374 实物样板 248 138 不锈钢栏杆铁艺栏杆 248 1381 安装技术要求 248 1382 成品保护 249 1383投标样板要求 249 139砌块墙砌筑 249 1391材料要求 249 1392施工操作工艺 250 1393施工技术要求 251 1934成品保护 252 1395施工注意事项 252 1396实物样板 252 1310圈梁及构造柱 252 13101 施工技术要求 252 13102 材料要求 253 13103 施工操作工艺 253 13104 质量标准 254 13105 实物样板 257 1311水泥砂浆抹面防水 257 13111 材料要求 257 13112 施工操作工艺 258 13113施工注意事项 260 13114实物样板 261 1312墙面瓷面砖 261 13121材料要求 261 13122施工操作工艺 261 116 13123施工注意事项 263 13124实物样板 264 1313陶瓷砖地面及踢脚线 264 13131施工准备 264 13132耐磨陶瓷砖地面施工操作工艺 264 13133实物样板 266 1314防静电架空地板 266 13141材料要求 266 13142操作工艺 266 13143实物样板 268 1315卫生间装修 268 1316防火卷帘门施工技术要求 269 1317轻质隔墙 269 13171 基本要求 269 13172轻质隔墙安装施工工艺及操作要点 269 13173实物样板 270 1318墙地面结构变形缝盖板 271 13181安装施工技术要求 271 13182施工工艺流程 271 13183实物样板 271 1319门窗工程 271 13191材料要求 271 13192操作工艺 272 13193五金设备安装要求 273 13194实物样板 274 1320硅藻泥安装工程 274 13201材料要求 274 13202施工条件要求 274 13203实物样板 276 1321无纺地毯安装工程 276 13211材料要求 276 13212施工工艺 277 13213实物样板 278 1322柜体安装要求及验收标准 279 13221 土建装饰场地要求 279 13222 柜体安装工序及误差要求 279 13223 材料实物样板进场验收标准 280 14 其他说明 281 141 质量要求 281 142 进货检验与试验 281 15 杭州至绍兴城际铁路工程万绣路车辆基地装修施工甲控材料表 281 第一章 招标公告 19 第二章 投标人须知 23 投标人须知前附表 23 3保证金联保省招标投标协会出具的投标保证金联保证明 并在省公共资源交易中心招投 标银保通平台显示已关联 26 117 四投标保证金的缴存时间 26 投标人须知 36 1总则 36 11项目概况 36 12资金来源和落实情况36 13 招标范围计划工期和质量要求 36 14 投标人资格要求适用于已进行资格预审的 36 14 投标人资格要求适用于未进行资格预审的 36 15 费用承担 37 16 保密 37 17 语言文字 38 18 计量单位 38 19 踏勘现场 38 110 投标预备会 38 111 分包 38 112 偏离 38 2招标文件 38 21 招标文件的组成38 22 招标文件的澄清39 23 招标文件的修改39 3投标文件 39 31 投标文件的组成39 32 投标报价 40 33 投标有效期40 34 投标保证金40 35 资格审查资料适用于已进行资格预审的40 35 资格审查资料适用于未进行资格预审的40 36 备选投标方案 41 37 投标文件的编制41 4投标 41 41 投标文件的密封和标记 41 42 投标文件的递交41 5开标 42 51 开标时间和地点42 52 开标程序 42 6评标 42 61 评标委员会42 118 62 评标原则 42 63 评标 42 7合同授予 42 71 定标方式 42 72 中标通知 42 74 签订合同 43 8重新招标和不再招标 43 81 重新招标 43 82 不再招标 43 9纪律和监督 43 91 对招标人的纪律要求43 92 对投标人的纪律要求43 93 对评标委员会成员的纪律要求44 94 对与评标活动有关的工作人员的纪律要求 44 95 投诉 44 10需要补充的其他内容 44 附表一开标记录表 44 附表二问题澄清通知 46 附表三问题的澄清 47 附表四中标通知书 48 附表五中标结果通知书 49 附表六确认通知 50 第三章 评标办法 51 第四章 合同条款及格式 55 第一部分 合同协议书55 一工程概况 55 二合同工期 56 三质量标准 56 四签约合同价与合同价格形式 56 五项目经理 56 六合同文件构成 56 七承诺 57 八词语含义 57 九签订时间 57 119 十签订地点 57 十一补充协议 57 十二合同生效 57 十三合同份数 57 第二部分 通用合同条款略 58 第三部分 合同专用条款 58 1 一般约定 58 11 词语定义 58 13法律58 14 标准和规范 59 15 合同文件的优先顺序 59 16 图纸和承包人文件 59 17 联络 60 110 交通运输 60 111 知识产权 60 113工程量清单错误的修正 61 2 发包人 61 22 发包人代表 61 24 施工现场施工条件和基础资料的提供 61 25 资金来源证明及支付担保 61 3 承包人 62 31 承包人的一般义务 62 32 项目经理 63 33 承包人人员 64 35 分包 65 36 工程照管与成品半成品保护 65 37 履约担保 65 4 监理人 65 41监理人的一般规定65 42 监理人员 65 44 商定或确定 66 5 工程质量 66 1 5 工程质量 66 53 隐蔽工程检查 66 6 安全文明施工与环境保护 66 61安全文明施工66 7 工期和进度 68 71 施工组织设计 68 72 施工进度计划 68 73 开工 69 74 测量放线 69 75 工期延误 69 76 不利物质条件 69 79 提前竣工的奖励 69 120 8 材料与设备 69 82承包人采购材料与工程设备70 821 墙地面石材铝板铝合金吊顶墙地砖洁具灯具开关插座面板五金铝型 材玻璃涂料防火门防火卷帘木门水泥砂浆商品混凝土钢筋等属于公共区 域装修甲控材料范围承包人须按照绍兴市柯桥区轨道交通甲控材料管理办法文件实 施属于甲控材料的必须经发包人认可后使用但发包人保留调整供应商名录的权利 70 84材料与工程设备的保管与使用 70 86 样品 70 88 施工设备和临时设施 71 9 试验与检验 71 91试验设备与试验人员 71 94 现场工艺试验 71 10 变更 71 101变更的范围 71 104 变更估价 72 105承包人的合理化建议 73 107 暂估价73 108 暂列金额 73 11 价格调整 73 111 市场价格波动引起的调整73 12 合同价格计量与支付 74 121 合同价格形式 74 3其他价格方式 75 123 计量 75 124 工程进度款支付75 125 支付账户 76 13 验收和工程试车 76 131 分部分项工程验收 76 132 竣工验收 77 133 工程试车 77 136 竣工退场 77 14 竣工结算 77 141 竣工付款申请 77 142 竣工结算审核 77 144 最终结清 78 15 缺陷责任期与保修 78 152缺陷责任期 78 153 质量保证金78 154保修 79 16 违约 79 161 发包人违约79 162 承包人违约79 17 不可抗力 80 171 不可抗力的确认80 121 174 因不可抗力解除合同80 18 保险 80 181 工程保险 80 183 其他保险 80 187 通知义务 80 20 争议解决 80 203 争议评审 80 204仲裁或诉讼 81 承包人承揽工程项目一览表 83 发包人供应材料设备一览表 84 工程质量保修书 85 承包人用于本工程施工的机械设备表 87 承包人主要施工管理人员表 88 分包人主要施工管理人员表 89 履约担保格式 90 履约担保续保承诺书 91 监理人的监理权限 93 治安防火责任协议书 103 文明施工责任协议书 105 廉政协议书 108 第五章 工程量清单 110 1工程量清单说明 110 2投标报价说明 110 3其他说明 110 4工程量清单附后 110 第六章 图 纸 111 1 图纸目录 111 2 图纸 111 第七章 技术标准和要求 112 第一章 装饰建筑 139 11 主要技术标准与要求 139 111 工程概况 139 112 工程范围 139 113 工程界面 139 4 装修与动力照明施工界面划分 140 5装修与垂直电梯施工界面划分 140 122 6装修与通信系统施工界面划分 141 7 装修与火灾自动报警系统环境与设备监控系统施工界面划分 141 114 技术文件编制依据 141 24室内装饰装修材料 溶剂型木器涂料中有害物质限量GB 185812009 142 64本工程其它有关会议纪要公文及政府部门提供的基础资料等 142 115 一般性技术要求 143 116 目的 143 117 要求 143 5天花体系 144 6墙柱面体系 144 7地面体系 144 9放线要求 144 12 主要材料技术要求及验收标准 145 121 装修工程装饰材料手册 145 3主要材料汇总表 145 122 地面材料 155 1221 陶瓷地砖防滑型具体颜色待设计联络时确定 155 3使用场所详装修图纸设计 155 1222 防静电架空地板 157 4防静电架空地板设备接地网技术要求 158 6检测标准与检测项目 158 SJT107962001 防静电活动地板通用规范 158 1223 天然花岗岩含石材防护剂具体颜色待设计联络时确定 160 5石材防护剂处理后的石材应保证正面不影响石材的颜色和花纹 163 13底面型防护剂粘接强度下降率采用快固型水泥基胶粘剂试验 164 1224 塑胶地板具体颜色待设计联络时确定 164 3使用部位阅览室活动室等详见设计图纸 165 5材料执行及检测标准 165 1 表面质量 165 1 表面质量 166 1 表面质量 168 1225 实木地板具体颜色木纹待设计联络时确定 169 1226 办公地毯具体颜色纹理待设计联络时确定 171 123 天花材料 173 123 1231 铝合金平板含龙骨体系 173 1结构体系应保证自身吊顶体系自重的荷载强度要求 173 8附件和要求挂钩各种固定件及螺栓等钢附件表面热浸镀锌后喷涂黑色 173 6性能参数 174 1232 铝合金方通型材含龙骨体系 180 1结构体系应保证自身吊顶体系自重的荷载强度要求 181 8附件和要求挂钩各种固定件及螺栓等钢附件表面热浸镀锌后喷涂黑色 181 6性能参数 182 1233 岩棉板 184 1234 软膜 187 1235 天花吊顶石膏板冲孔石膏板 188 124 墙面材料 188 1241 陶瓷墙砖防滑型具体颜色待设计联络时确定 188 1242 硅酸钙装饰板 190 1243 木饰面集成板具体颜色待设计联络时确定 192 3木饰面集成板为多层实木贴皮干挂厚度﹥20mm非干挂厚度≧12mm 192 1244 A 级无机涂料具体颜色待设计联络时确定 194 1245 半钢化彩釉玻璃 195 2边框 197 3龙骨及龙骨配件 197 4一般要求 197 5半钢化玻璃 197 7中间层 197 8釉面半钢化夹层玻璃 198 9铝合金背框 198 10硅酮结构密封胶 198 11 硅酮建筑密封胶 199 12 门扇 199 1246 硅藻泥 199 1247 无纺墙纸 200 1248 布艺硬包 202 125 其他材料 203 1251 铝合金蜂窝浴室隔断具体颜色待设计联络时确定 203 1252 抗蓓特板卫生间隔断具体颜色待设计联络时确定 204 1253 挡烟垂壁 205 1254 不锈钢栏杆及玻璃 205 124 3不锈钢管 206 4不锈钢板 206 1255 卫生间设备 209 2材料技术要求 210 467水配件 210 1256 门体技术要求 211 2保证颜色的均匀一致表面光滑 212 3组装主门框用螺丝合页螺丝门锁所有螺丝只允许用不锈钢材质 212 5合页及门吸品牌及样式有专业厂家提供品牌和样式设计和业主确认为准 212 3设计制作安装及施工要求 214 4门页面层 06mm 厚实木木皮盖面 214 4木门框 214 5成品验收 215 6成品保护 215 7其他要求 216 11防火门的耐火极限应满足符合防火门Gb129552015 分类标准 217 9玻璃门 217 1257 砌筑要求 225 1258 镀锌矩管型钢 227 1259地面材料伸缩缝结构变形缝 227 12510辅助材料技术要求及检验标准 229 12511防火封堵 231 12512柜体整体橱柜衣柜卫生间水柜台柜鞋柜等 234 7吊码 236 13 材料安装及施工技术要求 240 131 涂料 240 1311 安装施工技术要求 240 2涂饰施工一般方法 240 1312 接口处理工艺 241 1313 实物样板 241 132 挡烟垂壁 241 1321 安装施工技术要求 241 一基本要求 241 二施工工艺流程 241 三施工工艺及检验标准 241 1322 接口处理工艺 242 125 1323 实物样板 242 133 墙面干挂石材 242 1331 安装施工技术要求 242 一基本要求 242 GBT152272007 243 GBT182502000 243 GBT309862010 243 GBT3098152010 243 1332 接口处理工艺 244 1333 实物样板 244 134 墙面结构变形缝盖板 244 1341 安装施工技术要求 244 一基本要求 244 1342施工工艺流程 244 1343 实物样板 244 135 地面石材 244 1351 安装施工技术要求 244 一基本要求 244 1352 接口处理工艺 245 1353 实物样板 245 136 石材防护剂 245 1361 安装施工技术要求 246 一基本要求 246 二施工工艺流程 246 三施工工艺及检验标准 246 4检验方法按建筑装饰用天然石材防护剂JCT973标准执行 246 1362 接口处理工艺无接口处理 246 1363 实物样板 246 137 铝合金吊顶 246 1371 安装施工技术要求 246 一基本要求 246 二施工工艺流程 247 1372 安装及技术要求 247 1373 接口处理工艺 247 1374 实物样板 248 138 不锈钢栏杆铁艺栏杆 248 126 1381 安装技术要求 248 1382 成品保护 249 1383投标样板要求 249 139砌块墙砌筑 249 1391材料要求 249 1392施工操作工艺 250 1393施工技术要求 251 1934成品保护 252 1395施工注意事项 252 1396实物样板 252 1310圈梁及构造柱 252 13101 施工技术要求 252 13102 材料要求 253 13103 施工操作工艺 253 2构造柱钢筋绑扎 253 13104 质量标准 254 2基本项目 254 5构造柱圈梁模板工程 255 6构造柱圈梁混凝土工程 255 7质量标准保证项目 256 8基本项目 256 13105 实物样板 257 1311水泥砂浆抹面防水 257 13111 材料要求 257 4作业条件 257 13112 施工操作工艺 258 2做护角 258 3抹水泥风口台板 258 5抹水泥砂浆踢脚板 259 3砌块墙面抹水泥砂浆 259 5质量标准保证项目 259 13113施工注意事项 260 13114实物样板 261 1312墙面瓷面砖 261 13121材料要求 261 13122施工操作工艺 261 127 13123施工注意事项 263 13124实物样板 264 1313陶瓷砖地面及踢脚线 264 13131施工准备 264 13132耐磨陶瓷砖地面施工操作工艺 264 13133实物样板 266 1314防静电架空地板 266 13141材料要求 266 13142操作工艺 266 13143实物样板 268 1315卫生间装修 268 1316防火卷帘门施工技术要求 269 1317轻质隔墙 269 13171 基本要求 269 13172轻质隔墙安装施工工艺及操作要点 269 13173实物样板 270 1318墙地面结构变形缝盖板 271 13181安装施工技术要求 271 13182施工工艺流程 271 13183实物样板 271 1319门窗工程 271 13191材料要求 271 13192操作工艺 272 13193五金设备安装要求 273 1隐藏式顺位器明装顺位器 273 2闭门器 273 3合页 273 4手动暗插销和自动暗插销 273 5防尘筒 274 13194实物样板 274 1320硅藻泥安装工程 274 13201材料要求 274 3工具准备 274 13202施工条件要求 274 3砌严补齐对于空鼓或出现裂纹的基底须预先处理 清洁后对基底涂刷二遍腻子 274 2调和搅拌 275 3施工方法 275 128 4注意事项 275 13203实物样板 276 1321无纺地毯安装工程 276 13211材料要求 276 13212施工工艺 277 13212质量标准 278 13213实物样板 278 1322柜体安装要求及验收标准 279 13221 土建装饰场地要求 279 13222 柜体安装工序及误差要求 279 13223 材料实物样板进场验收标准 280 14 其他说明 281 141 质量要求 281 142 进货检验与试验 281 15 杭州至绍兴城际铁路工程万绣路车辆基地装修施工甲控材料表 281 第二章 通风空调 284 厨房排油烟系统及净化设备由厨具公司设计安装与厨房设备另行招标 284 21 采用标准与规范 284 22 分体式空调 285 221 采用标准 285 222 基本要求 286 223 结构要求 286 224 性能要求 286 225 安装要求 287 23 变频多联式空调机组 288 231 采用标准与规范 288 232 定义 288 233 运行能力及运行要求 288 2运行要求 288 234 主要技术要求 289 235 技术参数及控制方式 290 236 设备主要部件的性能及技术要求 291 237 安全保护 291 238 生产工艺及试验检测 292 239 材料 292 2310 可靠性可维护性及可扩展性 292 2311 施工要求 293 24 多联新风处理机组 294 25 机房专用空调 294 251 采用标准与规范 294 129 252 基本要求 295 253 主要技术参数 295 254 主要部件及参数要求 296 255 安装要求 297 256 供货范围 297 257 随机文件 297 26 风机 298 261 定义及相关规范 298 262 工作条件 300 263 基本要求 300 264 风机主要部件技术要求 302 27 消声器 304 271 工程范围及相关说明 304 272 采用规范与标准 305 273 环境条件 305 274 基本要求 305 275 性能要求 306 276 结构要求 306 277 外观要求 306 278 设计要求 307 2消声器设计要求 307 279 材料部件要求 307 2吸声材料护面结构 307 2710 安全装置 308 2711 试验 308 2712 其它说明 309 28 排气扇 309 29 风阀 309 291 工程范围及相关说明 309 292 采用规范与标准 309 293 定义 310 294 风量调节阀 310 295 防火阀 315 296 安全装置 318 297 试验 318 298 其他说明 319 210 其他附件及材料 319 2101 风口 319 2102 风管 320 2103 水管 323 2104 保温工程 323 2105 铝箔伸缩软管 325 2106 减振器 326 2107 橡胶软接头金属软管伸缩节 326 2108 过滤网 327 2109 防鼠网 327 21010 现场抽样检测 327 130 211 通风空调施工安装技术要求 327 2111 规程和规范 327 2112 保温工程 328 2113 检验与调试 328 2114 系统无负荷联合测定与调试 329 2115 系统设计负荷联合试运转 329 2 系统设计负荷联合试运转的测试项目为 329 212 与其他专业接口要求 329 2121 环控系统与 BAS 接口技术要求 329 2多联机与 BAS 接口 329 4bas 与多联机组接口VRVBAS1点表 330 BAS 与防火阀的接口分界图 331 BAS 与排烟防火阀的接口分界图 331 BAS 与排烟阀的接口分界图 332 4bas 与防火阀ZFBAS1点表 333 BAS 与风机电控柜电控柜的接口分界图 334 2122 环控系统与 FAS 接口技术要求 335 2接口要求 335 BAS 与手动排烟防火阀的接口分界图 336 FAS 与多叶排烟口PYK的接口分界图 336 FAS 与消防专用风机的接口分界图 336 2123 环控系统与动照专业接口 338 2风机与动照接口 339 2124 环控系统与土建专业含装修接口 339 第三章 给排水 340 312 标准的执行 340 313 基本要求 340 11一致性 341 32 给排水管道系统 341 321 给排水管道系统组成及供货范围 341 322 管道类型及连接方式 341 2排水管道 341 5无缝钢管管道执行输送流体用无缝钢管 GBT81632008 342 2涂塑钢管钢管技术要求 343 4其他要求 343 131 外观 343 结合性能 343 接口耐蚀性 344 卫生性能 344 管件要求 344 4薄壁不锈钢管 344 3手动蝶阀 347 5闸阀 347 6止回阀 348 3防腐涂装 348 3防腐涂装 349 2供水管理系统组成 351 5压力表 352 6阻火圈 353 7管道支吊托架 353 2设计范围 353 3基本要求 353 5供货范围 355 5施工及验收要求 356 3工作环境及仓储条件 357 ①工作环境 357 ②仓储条件环境温度20℃～45℃相对湿度 10～95 357 11阻火圈 357 3基本要求 358 4全自动电热开水器 360 6电热水器 360 334 室内消火栓箱主要性能及技术要求 361 1箱体 361 335 水泵结合器 363 7所有消火栓消防水泵接合器在最终验收时不得有漏水的痕迹1136 自动喷363 2水流指示器 363 132 3压力开关 363 5信号蝶阀 363 6末端试验装置 363 342 设计标准 364 空气源热泵热水工程施工及验收规范 NBT 340672018 365 343 定义 365 345 招标范围 366 5供电系统和控制系统技术要求 368 7电缆 369 8不锈钢贮热水箱技术要求 369 3562 接口规范文件 369 3控制要求 370 2主要技术参数 370 3基本控制及配电要求 371 4消防泵的控制要求 371 5喷淋泵的控制要求 372 2主要技术参数 373 17手提式移动潜水泵 373 3控制及配电要求 374 4临时排水泵 374 355 液位传感器 374 356 电接点压力表及压力开关 374 357 远传压力表 375 4各类水泵控制技术要求 376 29一致性要求 377 5电控箱内主要元器件及零部件 377 1低压交流塑壳式断路器 377 ATS 切换采用自投自复自投不自复或互为备用等方式并现场可整定 379 ATS 控制器具备主备电源三相电压状态数字显示开关分合闸状态显示等 379 7控制箱内接线要求 380 8保护性接地 380 133 2高压泵组 382 3支吊架 387 2管沟及预埋件 388 3管道铺设要求 388 4管道压力试验管道消毒和冲洗 388 2质量标准 389 4集流管的制作与安装 390 7验收 390 365 调试 390 第四章 装饰照明 392 2 定义 392 4 成缆 393 6 铠装 393 额定电压 06kV 及以下云母带矿物绝缘波纹铜护套电缆及终端 GBT 349262017394 2 定义 394 3 护套 395 4 接地铜片 395 5 分线箱 396 6 中间连接器 396 7 电压 396 8 直流电阻 396 9 短路电流 396 2耐压试验 397 14 密封料 397 3绝缘完整型试验 397 4最高工作温度试验 397 5温度循环试验 397 2 绝缘 398 3 保护层及护套 398 4 电缆非金属外护层 398 5 电缆标志 398 6 附件 398 134 7 电缆结构综述 398 8 电缆燃烧性能 398 2 定义 399 3 灯具的基本要求 401 电工电子产品环境试验 第 2 部分试验方法试验 B低温GBT 242322008 402 4 灯具一般技术要求 402 2LED 数字调光驱动器公共区灯具 404 3电器附件设备区 404 4灯具结构要求 404 5用于非应急照明 405 6用于应急照明 405 1 一般要求 406 2 LED 照明器具 406 3 LED 光源 407 4 LED 照明器具具体要求 407 41 概述 407 42 电器附件 407 5 成套灯具技术要求 407 额定电压 450750V 及以下聚氯乙烯绝缘电缆第 5 部分之软电缆软线 GBT50232008 408 6单芯电线单根敷设长期连续负荷允许载流量 409 2可挠金属电线保护管 410 2配电箱的安装 414 3电缆线路敷设 414 6电缆 415 3 415 1配电线路的一般要求 415 4 416 1 416 2嵌入吊顶顶棚内的装饰灯具安装的要求 417 3插座及开关的安装 417 4 417 135 4 418 3测试调试 418 第五章 综合支吊架 419 51 标准与规范 419 52 环境条件 419 1 海拔高度﹤1000 米 419 53 工程范围 420 54 基本要求 420 55 综合支吊架系统要求 420 2动力照明系统管线荷载要求 421 4刚度要求 421 56 厂家需提供的文件 422 第六章 抗震支吊架 423 61 标准与规范 423 62 环境条件 423 63工程范围 423 64抗震支吊架技术要求 423 65厂家需提供的文件 424 第八章 投标文件格式 425 一商务标部分 427 一商务标部分封面 428 二投标函及投标函附录 431 三法定代表人身份证 433 四授权委托书 434 二授权委托书 434 五授权委托人身份证 435 六联合体协议书 436 七投标保证金 438 八已标价工程量清单 440 五已标价工程量清单 440 二技术标部分 441 一技术标部分封面 442 二施工组织设计 444 136 三项目管理机构 452 三资格审查需提供的资料及格式 455 一资格审查需提供的资料及格式封面 456 二资格后审须知 458 三资格审查资料 459 四资格后审申请表 464 五企业基本情况表 465 六拟分包项目情况表 467 七拟投入的主要施工人员一览表 468 八拟投入的主要施工人员的工作履历表 469 九实质性响应招标文件及评审打分资料表 470 十拟派项目负责人无在其他工程项目中担任项目负责人的承诺书 471 十一招标附件业绩表 472 招标附件业绩表 472 第二章 通风空调 58 21 采用标准与规范 58 22 分体式空调 60 23 变频多联式空调机组 62 24 多联新风处理机组 67 25 风机 68 26 消声器 74 27 排气扇 79 28 风阀 80 29 其他附件及材料 90 210 通风空调施工安装技术要求 98 211 与其他专业接口要求 100 BAS 与防火阀的接口分界图 101 BAS 与排烟防火阀的接口分界图 101 BAS 与排烟阀的接口分界图 102 bas 与防火阀ZFBAS1点表 103 1接口界面 104 BAS 与风机电控柜电控柜的接口分界图 104 2接口要求 105 137 BAS 与手动排烟防火阀的接口分界图 106 FAS与多叶排烟口PYK的接口分界图 106 Cfas 与消防专用风机含正压送风机专用补风机排烟风机接口 107 FAS与消防专用风机的接口分界图 108 FAS与消防专用风机环控柜接口XFFAS1点表 109 第三章 给排水 110 31系统招标的基本要求 110 32 给排水管道系统 112 321 给排水管道系统组成及供货范围 112 322 管道类型及连接方式 112 323主要性能及技术要求 114 324给水管道材料的技术要求 115 325排水管道材料的技术要求 117 326阀门 119 327其他设备材料 128 328卫生洁具 139 33水消防管道系统 361 34空气源热泵热水系统 149 35给排水系统工程施工 157 第四章 装饰照明 162 41 低压电力电缆及导线 162 42 矿物质绝缘类电缆 166 421 采用规范与标准 166 422 定义 166 423 运行条件 166 424 运行要求 167 425 结构特性 167 426 技术条件 167 1 导体 167 2 绝缘 167 3 护套 168 138 4 接地铜片 168 5 分线箱 168 6 中间连接器 168 7 电压 169 8 直流电阻 169 9 短路电流 169 43 电缆桥架支架 171 431 采用规范与标准 171 432 定义 171 433 技术要求 171 434 钢制电缆支架 173 44 开关面板及插座 174 45 灯具技术需求书 401 451 招标范围 174 452 环境条件 174 453 灯具的基本要求 174 454 采用标准 175 455 灯具一般技术要求 176 456 成套灯具技术要求 176 457 成套灯具具体要求 179 458 投标人提供资料 182 459 供货范围 183 46 电 线 184 47 管材 186 48 低压动力照明系统安装施工技术要求 189 第五章 综合支吊架 197 51标准与规范 197 52环境条件 197 53工程范围 197 54基本要求 198 55综合支吊架系统要求 198 56厂家需提供的文件 200 139 第六章 抗震支吊架 201 61标准与规范 201 62环境条件 201 63工程范围 201 64抗震支吊架技术要求 201 65厂家需提供的文件 202 第一章 装饰建筑 11 主要技术标准与要求 111 工程概况 本次杭州至绍兴城际铁路工程万绣路车辆基地用地属于绍兴市柯桥区钱清镇清风村范围 位于杭州 至绍兴城际铁路的线路中部紧邻西沙路站位于群贤西路以北万绣路以西杭甬客专以南的清风村 区域车辆段段址长约 105km宽约 045km大致呈东西向布置车辆段围墙内功能用地约 337 公顷 红线用地约 342 公顷 段址内西部及东部为清风村民房东北角为浙江卡丽娜服饰有限公司与浙江嘉成服饰有限公司中 部多为荒地和农田段内有一条东西走向的东小江支流宽度约 32 米 地面标高在 46~54m 之间 选址地块工程地质水文条件良好电力供水条件良好与周边主要城市道路群贤西路万绣路 的交通衔接条件亦良好 112 工程范围 本次设计范围为万绣路车辆基地综合楼培训楼控制中心食堂宿舍地铁公安楼内部精装修 设计不包含地下室及部分设备用房 主要范围为外墙以内的建筑地面工程抹灰工程吊顶工程轻质隔墙工程二次砌筑工程饰 面板工程饰面砖工程涂饰工程及细部工程包含以分项工程建筑地面基层铺设板块面层铺设 一般抹灰板块面层吊顶格栅吊顶板材隔墙玻璃隔墙陶瓷板安装卫生间饰面砖粘结无机涂 料涂饰窗帘盒和窗台板制作与安装门窗套制作与安装护栏与扶手制作与安装等 113 工程界面 1综合楼界面划分 1装修与土建施工界面划分 装修施工界面与土建施工界面以外墙为界土建施工单位负责外墙墙体的砌筑及抹灰负责外墙墙 体门窗的制作和安装负责外墙墙面结构顶层屋面防水层隔热层的施工负责楼面和地面砼结构及 垫层设备基础负责外墙门窗室外平台踏步无障碍走道室外栏杆室外阳台屋面室内管 井强弱电设备间的材料及装饰装修工程 140 装修施工单位负责内墙二次砌筑墙体的砌筑负责办公用房设备用房楼梯间走道公共空间的墙 面顶面地面柱面的喷黑及装饰装修工程负责栏杆扶手室内门窗卫生间洁具隔断周边收 口等细部工程 2装修与通风空调施工界面划分 a吊顶上部 通风空调施工单位负责核实综合管线确定各设备完成后的最低标高装修施工单位负责安装固定 天花的吊杆负责吊顶上系统设备管线的喷黑处理 b风口及检修口的安装 通风空调施工单位负责提供风口及检修口的位置尺寸及样式装修施工单位负责天花上风口的开 孔及检修口的安装制作负责挡烟垂壁的制作及安装 c换气扇百叶安装 通风空调施工单位负责提供通风用换气扇百叶负责提供在墙面装饰板上的开孔位置尺寸及样 式装修施工单位负责换气扇百叶在装饰板上的开孔和装修收口 3装修与给排水施工界面划分 a卫生间装修 给排水施工单位负责提供卫生间天地墙等有关设备安装的接口面配合装修施工单位确定进出 水感应器等的标高及点位装修施工单位负责卫生洁具等相关设备的采购制作及安装负责与卫生 洁具之间的装修收口 b消火栓箱冲洗栓箱 给排水施工单位负责提供装修墙上的消火栓箱安装位置及尺寸 提供消火栓伪装门上消防标识要求 墙面消火栓位置需与公共区装修配合确定 装修施工单位专业负责安装墙面装饰材料伪装门并按 要求落实消火栓箱箱门上的标志 c地漏 给排水施工单位负责提供地漏安装位置及尺寸满足排水要求装修施工单位负责地漏制作安装及 装修收口 d检修孔和人孔 给排水施工单位负责提供检修孔和人孔的盖板位置及尺寸 装修施工单位负责提供检修盖板的制作 及安装 4 装修与动力照明施工界面划分 a动力照明施工单位负责完成灯具的配电控制装修施工单位负责灯具布置及安装 b动力照明施工单位负责插座电光型疏散标志灯出口标志灯配电箱的制作及安装装修施工单位 专业负责配合在墙面装饰材料上开孔预留 c动力照明施工单位负责电动卷帘门防火卷帘门的配电控制装修施工单位负责配合提供电动卷帘 门防火卷帘门的用电需求给动力照明施工单位负责电动卷帘门防火卷帘门的制作及安装 5装修与垂直电梯施工界面划分 141 垂直电梯施工单位负责垂直电梯井道钢结构支架的制作及安装玻璃井道制作安装电梯轿厢内地 面石材的安装 电梯井道底部 侧壁装修材料及收口 装修施工单位负责安装电梯门套的制作接安装 不 含玻璃结构的电梯门套 负责井道与地面墙面装修材料的收口负责维修控制箱LED 显示器外 呼与墙面的装修收口材料及收口 6装修与通信系统施工界面划分 通信施工单位负责提供该专业设备具体点位确定设备终端位置避免干扰打架装修施工单位负 责根据通信的安装要求配合完成墙面开孔吊顶开孔检修孔设置地面插座开孔等 7 装修与火灾自动报警系统环境与设备监控系统施工界面划分 a火灾自动报警系统施工单位提供设备安装底座导线提供穿线钢管规格底盒规格安装位置及 墙面开孔的要求装修施工单位负责墙面天花材料上的开孔及防火封堵 114 技术文件编制依据 本工程应符合但不限于下列标准规范与要求 1民用建筑设计通则GB 503522005 2建筑设计防火规范GB 500162018 3无障碍设计规范GB 507632012 4民用建筑工程室内环境污染控制规范GB 5032520102013 年修订版 5公共建筑节能设计标准GB 501892015 6绿色建筑设计标准DB 3310922016 7绿色建筑评价标准 GBT503782014 8建筑内部装修设计防火规范GB 502222017 9民用建筑隔声设计规范GB 501182010 10民用建筑节能设计标准JGJ2695 11浙江省公共建筑节能设计标准DB3310362007 12浙江省消防技术规范难点问题操作技术指南 2017 13办公建筑设计规范JGJ 672006 14饮食建筑设计标准JGJ642017 15地铁设计规范GB501572013 16宿舍建筑设计规范JGJ362016 17商店建筑设计规范JGJ482014 18混凝土结构设计规范GB 500102010 19建筑结构荷载规范GB 500092012 20钢结构设计规范GB 500172003 21砌体结构设计规范GB 500032011 22建筑玻璃应用技术规程 JGJ1132015 23室内装饰装修材料人造板及其制品中甲醛释放限量GB 185802017 142 24室内装饰装修材料 溶剂型木器涂料中有害物质限量GB 185812009 25室内装饰装修材料内墙涂料中有害物质限量GB 185822008 26室内装饰装修材料胶粘剂中有害物质限量 GB185832008 27室内装饰装修材料乳胶漆中有害物质限量 GB185852001 28室内装饰装修材料木家具中有害物质限量GB 185842001 29混凝土外加剂中释放氨的限量GB 185882001 30建筑材料放射性核素限量GB 65662010 31细木工板定义和分类GBT 58492016 32彩色釉面陶瓷墙地砖GB 119471989 33合成树脂乳液内墙涂料GBT 97562009 34天然花岗石建筑板材GB T 186012009 35金属与石材幕墙工程技术规范JGJ 1332001 36防静电陶瓷砖 GB265392011 37建筑制图统一标准 GBT501042010 38建筑玻璃应用技术规程 JGJ1132015 39楼梯 栏杆 栏板一 15J4031 40防静电陶瓷砖 GB265392011 41防火门 GB129552015 42建筑装饰装修工程质量验收规范GB 502102011 43建筑工程施工质量验收统一标准GB 503002013 44钢结构工程施工质量验收规范GB 502052011 45建筑安装工程质量检验评定标准GB 502042002 46防静电工程施工验收规范 GB 509442013 47建筑地面工程施工质量验收规范 GB50209 48高级建筑装饰工程质量验收标准 DBJT0127 49施工现场临时用电安全技术规范 JGJ46 50建筑涂饰工程施工及验收规程技术规范 JGJT29 60建筑瓷板装饰工程技术规程 CECS10198 61中国建筑标准设计图集 13J5021～3 内装修2013 年合订本 62其它相关规范和规定及浙江省绍兴市相关行业标准 63国家及地方其它相关规范规程及地方有关管理部门的批复文件等 64本工程其它有关会议纪要公文及政府部门提供的基础资料等 65 本工程应符合绍兴市相关的施工验收规范标准和管理办法主管部门的批示文件设计和设计部 门对施工的要求当本工程所涉及的技术标准与国标不一致或所列技术标准之间不一致时按照高标准 执行 143 115 一般性技术要求 1材料选择与设计本工程采用的材料均需符合建筑内部装修设计防火规范标准 2所有用于本工程材料均要求防火防潮防蚀防滑耐久无毒环保无异味防静电吸尘 放射性指标满足国家有关规定便于施工维修和清洁 3各材料必须要有有关部门对各项理化指标的验收合格证检验报告和生产单位质量检查合格证及使 用说明 4各材料的安装施工办法详见各站施工图其余牵涉到排版构造等变化的材料也必须提供深化图 交设计确认后方可进行下步工序必要时在加工安装过程中由产品生产单位进行技术指导 5所有构配件连接件包括预埋件的规格均满足强度刚度稳定性等使用要求 6本工程中所有金属构配件均应在安装前后严格按照有关规定进行防锈防蚀处理 7本工程中相关材料要求防火防潮防蚀防滑耐久无毒无异味防静电吸尘其放射性指 标应满足国家有关规定便于施工维修和清洁 8本工程中所涉及的各种墙体的材料砌筑工艺应符合相关规范及图纸要求 9本工程中除设计指明外钢筋混凝土现浇预制构件均不低于 C20 10本工程中所用的材料必须经相关部门检验合格包括放射性检验必要时在加工和安装中由产 品生产单位进行技术指导 11本工程所涉及到的结构部分均应经设计结构验算后确定 12所有装修安装工程严格遵守有关施工及验收规范 13 各种吊杆件以及与主体结构相连接的构配件必须满足施工工艺和强度要求 14钢材加工和连接处在加工和施工中除要满足结构强度要求外还应符合相关钢结构施工及验收规 范的规定 15砌体和钢筋混凝土工程除满足施工图纸的要求外还应符合相关施工及验收规范要求 人防区顶板不应抹灰平时设置吊顶时应采用轻质坚固的龙骨吊顶饰面材料应方便拆卸 116 目的 此技术文件为装修施工承包单位材料进场验收装修施工管理施工质量控制施工验收文 件 117 要求 1材料选择和设计 所有用于本工程材料均要求防火防潮防蚀防滑耐久无毒环保无异味防静电吸尘放射 性指标满足国家有关规定便于施工维修和清洁 2各材料必须要有有关部门对各项理化指标的验收合格证检验报告和生产单位质量检查合格证及使 用说明 3各材料的安装施工办法详见各站施工图其余牵涉到排版构造等变化的材料也必须提供深化图 交设计确认后方可进行下步工序必要时在加工安装过程中由产品生产单位进行技术指导 144 4各材料涉及到的结构部分均应经注册结构工程师验算确定设计合理满足建筑结构荷载规范 GB50009 钢结构设计规范GB50017建筑抗震设计规范GB50011 金属与石材幕墙工程技术规范 JGJ133 中规范要求并提供相应的安全系数荷载或是拉拔力数据计算文件同时经国家认可的相关 检测部门现场测试符合要求提交监理和设计确认方可进行施工 5天花体系 1天花吊顶为组合式金属吊顶体系充分考虑设备及管线的检修需要检修单元块可开启其它单元 块可单独自由拆卸 天花的可自由拆卸体系要求双人可完成拆装过程 同时应保证安全可靠 要求抗震 防止脱落 2因设备管线原因天花吊杆无条件与结构板连接固定的如有跨线要求应增设槽钢转换吊架引接天 花吊杆具体位置应根据现场情况确定 3挡烟垂壁按相关施工图要求安装若有管线穿过挡烟垂壁应进行封堵 4天花吊顶体系的设计以基本模数组合为主如因现场情况导致安装方式变化须由装修施工单位根 据现场情况调整安装方案提交设计确认后方可施工但天花模数的尺寸不变 5天花吊顶吊杆长度超过 1500mm 时应按施工验收规范要求增设反向支撑 6墙柱面体系 墙面柱面主要材料为干挂石材干挂硅酸钙装饰板安装木饰面集成板墙柱面需按消防规范要求安 装紧急疏散标志牌并根据各专业要求按施工图预留设备安装孔洞和做收口处理 7地面体系 1地面大面积铺贴天然石材陶瓷地砖铺贴以密缝为主伸缩缝位置结合模数设置遇需拼剪切割 切割后的单块板块短边不得小于半砖 2石材陶瓷地砖踢脚线铺装时原则上应与地面对缝 8照明设计 科学定量地进行照明设计灯具为 LED 光源不同区域另有不同要求详见照明设备图纸 9放线要求 1设计图纸中除特别注明必须保证的尺寸外其余特殊部位的尺寸及非标尺寸为参考尺寸具体可根 据施工现场情况放线后而定主要放线定位按图纸以有效中心线或建筑轴线为参照天花墙面地面 放线以此为放线起始点地面放线以有效中心线或建筑轴线为基础序延墙面天花模数与地面模数对 应放线完毕后需相关专业监理单位确认后方可进行下一工序 2地面装饰完成面坡度与建筑结构坡度一致天花坡度与地面完成面坡度平行墙面装饰材料分缝 横缝与地面装饰完成面平行竖缝垂直于地面装饰完成面 10所有与装修专业有接口的相关专业设备的隐蔽工程验收需相关专业监理及相关专业设计确认签字 后方可进行下一工序 11其他说明 1凡是所有石材在铺贴前都要做防护处理 2除不锈钢外所有钢构件均需做热镀锌防锈处理凡外露的钢构件材料进行切割焊接加工时均145 须做倒角磨光和防锈处理并满足相关工艺验收规范 3所有隐蔽工程均需符合施工验收规范要求并取得相关专业的隐检证明 4所有饰面材料安装前均要由甲方代表及监理签字认可后方能施工各站标准材料大面积安装前必须 在现场组织首件验收经监理甲代设计三方签认后方可后续施工 5凡图中节点细微之处不详尽的由施工单位按国家或武汉市相关规范及现场情况给出解决方案提设 计确认并按执行 6所有饰面材料需由业主代表和监理单位签名确认方可施工要求施工符合施工验收规范 所有需接地的装修材料应与各专业协调后才可就近接到相关专业预留的接地端子上如石材及金属吊 顶 7本工程验收标准按照建筑装饰装修工程质量验收规范 GB50210执行 8材料颜色以设计确认厂家提供的材料样板颜色为准 9国标及行业标准没有标注版本号都按现行最新标准执行 12 主要材料技术要求及验收标准 121 装修工程装饰材料手册 万秀路车辆段装修工程所使用材料根据相关国家规范和装饰设计要求涉及主要材料如下 1装饰工程的主要装饰材料分别为 1天花铝合金平板铝合金扣板铝合金方通型材A 级软膜纸面石膏板岩棉板冲孔石膏板 铝单板 2地面天然石材花岗岩大理石 陶瓷地砖塑胶地板实木地板静电架空地板地毯 3墙面 天然石材花岗岩大理石 硅酸钙装饰板陶瓷砖白色无机涂料壁纸墙布木饰面 集成板难燃硬包铝单板人造石烤漆玻璃硅藻泥 2装饰工程的其他装饰材料分别为防潮防霉防火涂料挡烟垂壁不锈钢栏杆扶手卫生间装修部 分结构变形缝五金配件洁具等 辅助材料硅酸盐水泥防火涂料粘合剂或聚醋酸乙烯脂类胶赔剂 密封及填缝胶卫生间隔断 3主要材料汇总表 序 号 项目名称 类别 参考图片仅供参考 规格型号 使用部位 1 铝合金方通 天花 金属吊 顶 100m×30mm× 10mm 会议室天花 146 序 号 项目名称 类别 参考图片仅供参考 规格型号 使用部位 2 铝合金扣板 天花 金属吊 顶 厚 度 08mm 卫生间开水 间 3 岩棉板 天花 吊顶 600×600×15mm 资料室档案 室更衣室 4 纸面石膏板 天花吊 顶 12mm 厚 办公室会议 室等 5 冲孔石膏板 天花吊 顶 12mm 厚 走道会议室 等一般性房间 6 铝单板 天花吊 顶 25 厚 大厅等大型公 共空间 147 序 号 项目名称 类别 参考图片仅供参考 规格型号 使用部位 7 A 级软膜 天花吊 顶 02 厚 会议室等 8 LED 灯盘 灯具 1200×300×80 36W60W 详见设计图纸 走道办公室 会议室设备 用房等房间天 花 8 LED 暗藏灯带 灯具 参见设计图纸 会议室包厢 等天花 9 防雾筒灯 灯具 5 寸9W 卫生间等 10 嵌入式LED筒 灯 灯具 5 寸9W 走道会议室
广告
推荐招标
全国
浏览历史
账号注册|管理| 卖家帮助(供应商)| 买家帮助(采购商)| 安全交易| 广告服务| 自助服务| 联系客服| 商人社区&资讯

版权所有：厨联科技 (c)2008-2022 CFSBCN All Rights Reserved

客户服务邮箱：350319542@cfsbcn.com 邮编：610000 蜀ICP备14006818号-4 联系电话：13880215230

成都地址：成都高新区府城大道西段399天府新谷10号楼17F