杭州湾智慧谷二期项目EPC工程总承包 发布时间: 2019-11-07 16:59 工程名称
| 工程名称 | 杭州湾智慧谷二期项目EPC工程总承包（招标编号：XS01201911008） |
| 招标人 | 名称 | 杭州萧山三阳房地产投资管理有限公司 | 地址 | 浙江省萧山区蜀山街道南秀路8号2层 |
| 联系人 | 马占赟 | 电话 | 0571-82257013 |
| 招标代理机构 | 名称 | 万邦工程管理咨询有限公司 | 地址 | 杭州市钱潮路636号万邦大楼12楼 |
| 联系人 | 夏国春 | 电话 | 13305815890 |
| 设计单位 | 北京市建筑设计研究院有限公司 |
| 监理单位 | 杭州正大建设项目管理有限公司 |
| 勘察单位 | |
| 工 程 概 况 | 工程地点 | 杭州市萧山区世纪城 |
| 立项文号 | 2019-330109-75-03-815705 |
| 项目分类 | 房建 | 招标类型 | 其他 |
| 投标保证金 | 80万元 | 建筑面积 | 462244平方米 |
| 工程项目总投资 | 570000万元 | 本次招标部分概算 | 306428.2687万元 |
| 资金来源 | 政府投资 %自筹100% |
| 工程规模技术指标 | | 指标名称 | 规格 | 单位 | | | 本工程由150米、110米各两栋超高层塔楼（高层办公、配套酒店）及为钱江世纪城代建的地块西侧公园绿地（约11510平方米）、地块东侧道路（约4703平方米）组成，总建筑面积:462244㎡，其中地上建筑面积290452㎡，地下建筑面积171792㎡。塔楼最高地上32层，裙房地上3层，地下3层。 | | | 层数 | 32 | 层 | | 结构 | 32 | 层 | | 结构类型 | 钢框架-混凝土核心筒混合钢结构 | 层 | | 最大跨度 | 18 | 米 | | 最高层高 | 150 | 米 | |
| 招 标 要 求 | 工期要求 | 1656日历天 |
| 质量要求 | 合格标准，整体工程争创钱江杯，本工程须创浙江省“标化”工地 |
| 投标企业范围 | 所有 |
| 企业资质 | |
| 企业其他要求 | 投标单位必须同时具备建筑工程施工总承包一级及以上资质和工程设计综合资质甲级资质，或同时具备建筑工程施工总承包一级及以上资质和建筑工程设计甲级资质，允许联合体投标【①联合体组成单位不超过2家；②牵头人为施工单位；③项目负责人需由牵头人单位拟派】 |
| 项目负责人资格 | |
| 项目负责人其他要求 | 具备建筑工程一级注册建造师(无在建工程)或一级注册建筑师或一级注册结构工程师。 |
| 项目负责人个数要求 | 1个 | 安全员个数要求 | 0个 |
| 招标内容 | 杭州湾智慧谷二期项目EPC工程总承包招标范围为本项目经批复的工程方案设计及初步设计范围【含为钱江世纪城代建的地块西侧公园绿地（约11510平方米）、地块东侧道路（约4703平方米）】内全部内容的工程设计、工程施工、材料设备采购与安装、竣工验收、移交、备案及所有建设资料整理归档，并报送城建档案馆存档，协助办理各类产证和工程缺陷责任期内的缺陷修复、保修服务。实现对本项目工程质量、进度、费用有效控制，对项目施工安全、合同、信息有效管理。 | 拟定入围家数 | 3-所有 |
| 招标方式 | 公开招标 | 工程量清单计价方式 | |
| 评标方式 | 综合评估法（一） | 资格审查方式 | 资格后审 |
| 投标申请方式 | 网上（自助） | 网址 | 杭州市萧山招投标管理信息网 |
| 申请时间 | 2019-11-08 08:30 至2019-12-09 08:30 |
| 其他公告内容 | 招标人拒绝被行政主管部门（萧山区市场监管局）列入黑名单的企业。招标人可以拒绝投标人参与竞标的情况有:1.投标截止日前六个月内在本区工程建设招投标活动方面受到行政处罚的（限制时间另有规定的从其规定） ；2.在招标人其他工程项目中有劣绩的； 3.投标人放弃本项目投标或中标资格造成招标人重新招标的 。 |
| 中标候选人公示 | 中标候选人公示在杭州市公共资源交易中心萧山分中心发布，公示时间为3日。 |
| 备注(其他说明) | 招标人的任何不具有独立法人资格的附属机构（单位），或者为招标项目的前期准备或者监理工作提供设计、咨询服务的任何法人及其任何附属机构（单位），都无资格参加该招标项目的投标（承担工程项目方案设计或初步设计的企业可以依法参与该项目的工程总承包（EPC）投标）；与招标人存在利害关系可能影响招标公正性的法人、其他组织或者个人，不得参加投标；单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位，不得参加同一标段投标或者未划分标段的同一招标项目投标。 涉及交通的项目，本公告与相关附件招标文件中的公告均有效，若约定有不一致内容的，以招标文件中的公告明确的内容为准。 对该公告内容不清楚或有疑义的由该项目招标代理机构或招标人负责解释。 |
| | | | | | | | | | |
相关附件：
- 招标文件
- 附件：现场管理处罚实施细则(1).docx
- 附件：现场文明标化及安全管理规定.doc
- 附件：信息化数据建设执行规定及手册（智慧谷）(BIM配合版).docx
- 建设项目规划条件.zip
- 智慧谷二期勘察报告（上传）.zip
- 初步设计图纸1.zip
- 初步设计图纸2.zip
- 初步设计图纸3.rar
- 初步设计图纸4.zip
杭州湾智慧谷二期项目EPC工程总承包 招标文件 工程名称杭州湾智慧谷二期项目EPC工程总承包 招标人杭州萧山三阳房地产投资管理有限公司 盖章 法定代表人或其委托代理人 签字或盖章 招标代理机构万邦工程管理咨询有限公司 盖章 法定代表人或其委托代理人 签字或盖章 日期2019年11月 目 录 HYPERlink l Toc2491Toc2491 HYPERlink l Toc17768Toc17768 第一卷 HYPERlink l Toc25112Toc25112 第一章 投标人须知 HYPERlink l Toc23250Toc23250 投标人须知前附表 HYPERlink l Toc2674Toc2674 1 总则 HYPERlink l Toc23451Toc23451 11 项目概况 HYPERlink l Toc32689Toc32689 12 项目的资金来源和落实情况 HYPERlink l Toc26028Toc26028 13 招标范围计划工期和质量标准 HYPERlink l Toc12855Toc12855 14 投标人资格要求 HYPERlink l Toc12686Toc12686 15 费用承担和设计成果补偿 HYPERlink l Toc9043Toc9043 16 保密 HYPERlink l Toc25244Toc25244 17 语言文字 HYPERlink l Toc31531Toc31531 18 计量单位 HYPERlink l Toc12719Toc12719 19 踏勘现场 HYPERlink l Toc17213Toc17213 110 投标预备会 HYPERlink l Toc3633Toc3633 111 分包 HYPERlink l Toc4520Toc4520 112 偏离 HYPERlink l Toc28858Toc28858 2 招标文件 HYPERlink l Toc5071Toc5071 21 招标文件的组成 HYPERlink l Toc13220Toc13220 22 招标文件的澄清 HYPERlink l Toc6941Toc6941 23 招标文件的修改 HYPERlink l Toc10554Toc10554 3 投标文件 HYPERlink l Toc9463Toc9463 31 投标文件的组成 HYPERlink l Toc9330Toc9330 32 投标报价 HYPERlink l Toc24345Toc24345 33 投标有效期 HYPERlink l Toc4173Toc4173 34 投标担保 HYPERlink l Toc29677Toc29677 35 资格审查资料更新 HYPERlink l Toc21323Toc21323 36 备选投标方案不采用 HYPERlink l Toc1701Toc1701 37 投标文件的编制 HYPERlink l Toc26535Toc26535 4 投标 HYPERlink l Toc17696Toc17696 41 投标文件的密封和标记 HYPERlink l Toc5675Toc5675 42 投标文件的递交 HYPERlink l Toc26071Toc26071 43 投标文件的修改与撤回 HYPERlink l Toc28889Toc28889 5 开标 HYPERlink l Toc23152Toc23152 51 开标时间和地点 HYPERlink l Toc21447Toc21447 52 开标程序 HYPERlink l Toc932Toc932 53 开标异议 HYPERlink l Toc9683Toc9683 6 评标 HYPERlink l Toc22941Toc22941 61 评标委员会 HYPERlink l Toc8234Toc8234 62 评标原则 HYPERlink l Toc21494Toc21494 63 评标 64重新招标 7 中标候选人公示 HYPERlink l Toc23208Toc23208 8 定标 9合同授予 91履约担保 92合同签订 HYPERlink l Toc11987Toc11987 10纪律和监督 HYPERlink l Toc6348Toc6348 101对招标人的纪律要求 HYPERlink l Toc25142Toc25142 102对投标人的纪律要求 HYPERlink l Toc25768Toc25768 103对评标委员会成员的纪律要求 HYPERlink l Toc9012Toc9012 104对与评标活动有关的工作人员的纪律要求 HYPERlink l Toc12317Toc12317 105投诉 HYPERlink l Toc8489Toc8489 11需要补充的其他内容 HYPERlink l Toc29279Toc29279 12电子招标投标 HYPERlink l Toc3740Toc3740 附件一问题澄清通知 HYPERlink l Toc21364Toc21364 附件二问题的澄清 HYPERlink l Toc7346Toc7346 2 评审标准 HYPERlink l Toc3160Toc3160 21 初步评审标准 HYPERlink l Toc25395Toc25395 22 分值构成与评分标准 HYPERlink l Toc5484Toc5484 3 评标程序 HYPERlink l Toc8658Toc8658 33 投标文件的澄清和补正 HYPERlink l Toc8658Toc8658 34 询标 HYPERlink l Toc32036Toc32036 35 评标结果 HYPERlink l Toc27794Toc27794 第二章 合同条款及格式 HYPERlink l Toc20812Toc20812 第一部分 合同协议书 HYPERlink l Toc9345Toc9345 第二部分 通用条款 HYPERlink l Toc5988Toc5988 第三部分 专用条款 HYPERlink l Toc26404Toc26404 1 一般约定 HYPERlink l Toc29916Toc29916 11 词语定义 HYPERlink l Toc12859Toc12859 14 合同文件的优先顺序 HYPERlink l Toc28219Toc28219 16 文件的提供和照管 HYPERlink l Toc9938Toc9938 112文件及信息的保密 HYPERlink l Toc7287Toc7287 113采用发包人要求中的错误A条款 HYPERlink l Toc28091Toc28091 2发包人义务 HYPERlink l Toc29187Toc29187 23 提供施工场地 HYPERlink l Toc4319Toc4319 25 支付合同价款 HYPERlink l Toc13666Toc13666 27其他义务 HYPERlink l Toc30727Toc30727 3监理人 HYPERlink l Toc17727Toc17727 31 监理人的职责和权力 HYPERlink l Toc27920Toc27920 4承包人 HYPERlink l Toc6748Toc6748 41 承包人的一般义务 HYPERlink l Toc27308Toc27308 42 履约担保 HYPERlink l Toc24017Toc24017 43 分包和不得转包 HYPERlink l Toc21009Toc21009 2分包人资质 HYPERlink l Toc24182Toc24182 44 联合体 HYPERlink l Toc18251Toc18251 45 承包人项目经理 HYPERlink l Toc18030Toc18030 411采用不可预见的物质条件A条款 HYPERlink l Toc12564Toc12564 412 进度计划 HYPERlink l Toc14885Toc14885 413 质量保证 HYPERlink l Toc84Toc84 5 设计 HYPERlink l Toc5198Toc5198 51 承包人的设计义务 HYPERlink l Toc17595Toc17595 55 竣工文件 HYPERlink l Toc20118Toc20118 6 材料和工程设备 HYPERlink l Toc32530Toc32530 61 承包人提供的材料和工程设备 HYPERlink l Toc25896Toc25896 62采用发包人提供的材料和工程设备B条款 HYPERlink l Toc26424Toc26424 65 禁止使用不合格的材料和工程设备 HYPERlink l Toc13121Toc13121 7 施工设备和临时设施 HYPERlink l Toc19176Toc19176 72采用发包人提供的施工设备和临时设施B条款 HYPERlink l Toc31069Toc31069 73要求承包人增加或更换施工设备 HYPERlink l Toc5043Toc5043 8交通运输 HYPERlink l Toc449Toc449 9 测量放线 HYPERlink l Toc13786Toc13786 91施工控制网 HYPERlink l Toc15988Toc15988 11开始工作和竣工 HYPERlink l Toc5867Toc5867 111开始工作 HYPERlink l Toc21475Toc21475 112 竣工 HYPERlink l Toc12878Toc12878 113发包人的工期延误 HYPERlink l Toc24006Toc24006 115 承包人引起的工期延误 HYPERlink l Toc13089Toc13089 118其它原因迟延 HYPERlink l Toc26621Toc26621 12暂停施工 HYPERlink l Toc13844Toc13844 126 其他 HYPERlink l Toc9082Toc9082 13工程质量 HYPERlink l Toc15154Toc15154 131 工程质量要求 HYPERlink l Toc24449Toc24449 14试验和检验 HYPERlink l Toc20133Toc20133 141 材料工程设备和工程的试验和检验 HYPERlink l Toc20916Toc20916 15变更 HYPERlink l Toc26883Toc26883 152承包人的合理化建议 HYPERlink l Toc19409Toc19409 153变更程序 HYPERlink l Toc19112Toc19112 155采用计日工A条款 HYPERlink l Toc13322Toc13322 16价格调整 HYPERlink l Toc29473Toc29473 162 法律变化引起的调整 HYPERlink l Toc32085Toc32085 17 合同价格与支付 HYPERlink l Toc7355Toc7355 171合同价 HYPERlink l Toc1848Toc1848 172支付方式 HYPERlink l Toc9641Toc9641 174质量保证金 HYPERlink l Toc18636Toc18636 175竣工结算 HYPERlink l Toc23407Toc23407 176最终结清 HYPERlink l Toc2324Toc2324 18竣工试验和竣工验收 HYPERlink l Toc614Toc614 189 竣工后试验 HYPERlink l Toc14047Toc14047 19缺陷责任与保修责任 HYPERlink l Toc660Toc660 191 缺陷责任期的起算时间 HYPERlink l Toc17604Toc17604 197保修责任 HYPERlink l Toc11322Toc11322 20保险 HYPERlink l Toc20988Toc20988 201设计和工程保险 HYPERlink l Toc22968Toc22968 204其他保险 HYPERlink l Toc28462Toc28462 205对各项保险的一般要求 HYPERlink l Toc8639Toc8639 21不可抗力 HYPERlink l Toc1633Toc1633 211不可抗力的确认 HYPERlink l Toc9194Toc9194 24争议的解决 HYPERlink l Toc26544Toc26544 241争议的解决方式 HYPERlink l Toc2861Toc2861 243 争议评审 HYPERlink l Toc18551Toc18551 25其他约定 HYPERlink l Toc31940Toc31940 第四节 合同附件格式 HYPERlink l Toc12561Toc12561 一工程质量保修范围和内容 HYPERlink l Toc8063Toc8063 二质量保修期 HYPERlink l Toc30050Toc30050 三方根据建设工程质量管理条例及有关规定约定本工程的质量保修期如下 HYPERlink l Toc1704Toc1704 三质量保修责任 HYPERlink l Toc30392Toc30392 四保修费用 HYPERlink l Toc25809Toc25809 五其他 HYPERlink l Toc8662Toc8662 第二卷 HYPERlink l Toc20041Toc20041 第三章 发包人要求 HYPERlink l Toc29212Toc29212 第四章 发包人提供的资料 HYPERlink l Toc19244Toc19244 第五章 投标文件格式 HYPERlink l Toc1901Toc1901 目 录 HYPERlink l Toc17532Toc17532 一投标函及投标函附录 HYPERlink l Toc1990Toc1990 一投标函 HYPERlink l Toc7861Toc7861 二投标函附录 HYPERlink l Toc1778Toc1778 二法定代表人身份证明 HYPERlink l Toc6352Toc6352 二授权委托书 HYPERlink l Toc20068Toc20068 三联合体协议书如采用联合体投标的 HYPERlink l Toc19278Toc19278 四投标保证金 HYPERlink l Toc7695Toc7695 四投标保证金 HYPERlink l Toc8703Toc8703 五价格清单 HYPERlink l Toc22402Toc22402 一价格清单说明 HYPERlink l Toc4404Toc4404 二价格清单 HYPERlink l Toc18770Toc18770 六承包人建议书及实施计划 HYPERlink l Toc3220Toc3220 七资格审查资料 HYPERlink l Toc1050Toc1050 HYPERlink l Toc29206Toc29206 一投标人基本情况表 HYPERlink l Toc1229Toc1229 二近年财务状况表 HYPERlink l Toc13177Toc13177 三近年完成的类似项目情况表 HYPERlink l Toc22044Toc22044 四正在实施的和新承接的项目情况表 HYPERlink l Toc28653Toc28653 五近年发生的重大诉讼及仲裁情况 HYPERlink l Toc13376Toc13376 六拟投入本项目的主要施工设备表 HYPERlink l Toc11560Toc11560 七拟配备本项目的试验和检测仪器设备表 HYPERlink l Toc16189Toc16189 八项目管理机构组成表 HYPERlink l Toc26437Toc26437 九主要人员简历表 HYPERlink l Toc5701Toc5701 八其他资料 第一卷 投标须知合同条款及合同格式 招标公告 资格后审项目招标公告详见杭州市萧山区招投标管理信息网 其它项目附网上发布的招标公告 本项目已在萧山区招投标管理信息网上公开征求意见 凡涉及涂黑部分为招标文件中规定的实质性要求 第一章 投标人须知 投标人须知前附表 条款号条 款 名 称编 列 内 容112招标人名 称杭州萧山三阳房地产投资管理有限公司 地 址杭州市萧山区南秀路8号 联系人马占赟 电 话13867168399113招标代理机构名称万邦工程管理咨询有限公司 地址杭州市江干区钱潮路636号万邦大楼12楼 联系人夏国春 联系电话13305815890 邮箱262546607qqcom114项目名称杭州湾智慧谷二期项目EPC工程总承包115建设地点本项目位于杭州市萧山区钱江世纪城121资金来源及比例100自筹122资金落实情况已落实131招标范围杭州湾智慧谷二期项目EPC工程总承包招标范围为本项目的工程方案设计及初步设计范围含为钱江世纪城代建的地块西侧公园绿地约11510平方米地块东侧道路约4703平方米内全部内容的工程设计工程施工材料设备采购与安装竣工验收移交备案及所有建设资料整理归档并报送城建档案馆存档协助办理各类产证和工程缺陷责任期内的缺陷修复保修服务实现对本项目工程质量进度费用有效控制对项目施工安全合同信息有效管理 具体为1工程设计内容智慧谷二期项目建设内容中的所有施工图设计为钱江世纪城代建的地块西侧公园绿地约11510平方米地块东侧道路约4703平方米的方案设计初步设计及施工图设计智慧谷二期项目工程设计内容包括但不限于建筑安装施工图设计基坑围护设计含方案设计初步设计及施工图设计等钢结构设计人防设计消防设计总图道路设计幕墙含擦窗机设计园林绿化景观设计公共区域精装修设计含方案设计初步设计及施工图设计等智能化设计含停车场管理及收费系统含方案设计初步设计及施工图设计等泛光照明设计建筑机电工程抗震设计绿色建筑二星设计海绵城市设施设计交通设施及标志标线设计标志标识导向设计红线范围内的市政及室外配套管线综合设计项目沙盘模型制作比例1100物联网设计充电桩设计机械停车位设计等涉及本项目所有的专项设计以及相关的深化设计2工程采购范围包含上述1工程设计内容的建筑材料设备及电梯空调等设施设备3工程施工范围包括上述1工程设计内容所有项目4由华数电信移动广电数据信号燃气供水供电等单位实施项目的总包管理132计划工期计划总工期1656日历天从招标人发出中标通知书之日起至竣工验收之日止133质量标准工程设计标准符合现行国家地方及行业相关设计规范要求符合建筑工程设计文件编制深度规定2016版要求深度并通过设计评审和审查 工程施工质量标准符合现行国家地方及行业工程施工质量验收规范合格标准质量要求整体工程争创钱江杯本工程须创浙江省标化工地141投标人资质条件 投标人必须具备以下条件 1投标单位必须同时具备建筑工程施工总承包一级及以上资质和工程设计综合资质甲级资质或同时具备建筑工程施工总承包一级及以上资质和建筑工程设计甲级资质允许联合体投标①联合体组成单位不超过2家②牵头人为施工单位③项目负责人需由牵头人单位拟派? 2人员要求 项目经理项目负责人具备建筑工程一级注册建造师无在建工程或一级注册建筑师或一级注册结构工程师142是否接受联合体投标接受15费用承担和 设计成果补偿不补偿191踏勘投标单位须自行进行踏勘施工现场所发生的费用由投标人自己承担投标总报价应基于充分对现场踏勘的基础上进行报价任何因忽视或误解工程现场情况而导致的索赔等申请都将不获批准1101投标预备会不召开1102投标人提出问题的截止时间投标人如认为招标文件表述不清晰存在歧视性或者其他违法内容的可以于2019年11月 28 日1600时前登录杭州市萧山区招投标管理信息网 HYPERlink http115236525182Indexaspx httpwwwxszbjywcom以下简称招投标网输入用户名和密码在项目的招标公告提疑处以不署名的形式提出1103招标人书面澄清的时间招标人将在2019年12月3 日1700时前对投标人疑问作出统一解答并以补充文件形式在招投标网上的答疑公告中发布如遇特殊情况在开标截止前规定时间后招标人可能会有补充答疑在招投标网上的重要通知中发布作为招标文件补充在开标前投标人须随时关注网站的最新信息若采用资格预审的项目投标人的疑问书面提交招标人或传真致招标代理机构传真号码0571852139701111招标人规定由分包人承担的工作无1112投标人拟分包的 工作1如中标人不具备资质的专业工程经发包人书面同意后允许分包 2对分包人的要求满足分包工程所需要的相应资质和相关法律法规的规定 3EPC总承包单位须按萧山区规定完成施工单位设计单位和施工项目负责人设计负责人的备案等手续 4施工分包单位的项目负责人必须满足相应资质具备安全生产考核合格B证无在建工程112偏离21构成招标文件 的其他资料1建设项目规划条件 2地勘资料及初步设计 3杭州湾智慧谷二期项目现场文明标化及安全管理规定 4杭州湾智慧谷二期项目现场管理处罚实施细则 5信息化数据建设执行规定及手册222投标截止时间2019年12月 9日 10 时30 分止311构成投标文件的 其他资料324最高投标限价或其计算方法本工程招标控制价为 3064282687 万元最高限价为招标控制价的92?即 2819140072 万元风险控制价为招标控制价的84即 2573997457 万元投标报价费率大于最高限价费率或分项最高限价费率或单价最高限价费率者作无效标处理 中标价费率低于风险控制价的中标人在提交履约保证金的同时须额外向招标人提交中标净值与风险控制价之差额作为风险担保金采用现金汇票或支票风险保证金至工程竣工交工验收合格后5日内退还 本项目设置分项限价详见招标文件3253附表325投标报价的 其他要求详见招标文件相应条款331投标有效期自投标人提交投标文件截止之日起计算90天341投标保证金80万元提交投标担保截止时间为递交投标文件截止时间前以实际到帐并获取银行的投标保证金递交函为准35资格审查方式资格后审36是否允许递交备选投标方案不允许373签字或盖章要求详见投标文件格式要求374投标文件份数壹 正 伍 副另加壹份投标文件含商务技术的电子文件375装订要求纸质投标文件一律采用胶装成册投标文件中的商务标含正本与副本技术标含正本与副本应分开单独包装在二个密封袋内投标文件电子文件封在商务标内并在每个密封袋封口处加盖投标人单位章412封套上应载明 的信息1写明招标人名称和地址 2注明下列识别标志招标编号工程名称商务标技术标在 年 月? 日 时 分前不得开启422递交投标文件地点收件人杭州萧山三阳房地产投资管理有限公司 地址杭州市萧山区市心中路1069号科技创新中心B楼4楼杭州市公共资源交易中心萧山分中心开标 3 室423是否退还投标文件否51开标时间和地点开标时间同投标截止时间 开标地点杭州市萧山区市心中路1069号科技创新中心B楼4楼杭州市公共资源交易中心萧山分中心开标 3 室52开标程序密封情况检查由投标人代表检查 开标顺序按递交投标文件的逆序进行611评标委员会的组建评标委员会依据有关法律规定组织评标委员会构成9人其中招标人1人63评标标准及方法综合评估法一中标候选人数量8家联动系数联动系数具体数值 1618 2 中标候选人递补后只有2家中标候选人递补后只有2家时进入定标程序811定标前考察定标前是否进行考察 否 812定标前质询定标前是否进行质询 否 815面试是否对中标候选人面试 否 816定标要素定标要素1投标报价高低2企业信用情况3企业实力4投标方案优劣5拟派团队能力与水平6评标委员会评审意见818定标方式定标方式 直接票决定标法91履约担保履约担保的金额为合同总价的5 履约担保的形式工程招标投资额在1亿元及以下的项目履约担保形式为支票或汇票工程招标投资额在1亿元以上的项目可以采用银行保函或保险公司保函保单和支票或汇票的混合担保形式但支票或汇票形式的履约保证金不得低于509需要补充的其他内容91投标人澄清说明补正或开评标活动中需投标人应响应时间的规定时间投标人法定代表人或委托代理人应在接到工作人员电话通知时起30分钟内到达开标现场予以书面确认或澄清或要求投标人到场响应的其它事宜否则视为不予回复或确认或响应评标委员会有权拒绝该投标文件投标人通讯不畅通导致不能及时联系的视作投标人不予回复或确认或响应本条款适用于资格后审的项目但现场有规定时间要求的除外 地址杭州市公共资源交易中心萧山分中心开标室92其它要求10电子招标投标否11是否适用信用评价是12招标人是否拒绝部分投标招标人是否拒绝部分投标人投标 是 招标人拒绝情形 1投标截止日前六个月2019年 6月9日之后内被萧山区建设工程招标投标管理办公室行政处罚的2在招标人其他工程项目中有劣绩的3投标人放弃本项目投标或中标资格造成招标人重新招标的 1 总则 11 项目概况 111根据中华人民共和国招标投标法等有关法律法规和规章的规定本招标项目已具备招标条件现对该项目设计施工进行总承包招标 112 招标人见投标人须知前附表 113 招标代理机构见投标人须知前附表 114 招标项目名称见投标人须知前附表 115 项目建设地点见投标人须知前附表 12 项目的资金来源和落实情况 121 资金来源及比例见投标人须知前附表 122 资金落实情况见投标人须知前附表 13 招标范围计划工期和质量标准 131 招标范围见投标人须知前附表 132 计划工期见投标人须知前附表 设计里程碑节点要求 1在招标人发出中标通知书后10日历天内提供施工图出图计划交招标人全过程工程咨询单位确认后实施 2在招标人发出中标通知书后80日历天内完成桩基工程施工图审查及基坑围护专家论证工作 3在招标人发出中标通知书后150日历天内完成所有施工图审查工作除公共部位精装修智能化室外工程世纪城代建部分设计 4在招标人发出中标通知书后300日历天内完成公共部位精装修及智能化施工图审查工作 5在招标人发出中标通知书后600日历天内完成室外工程施工图审查工作 6钱江世纪城代建的地块西侧公园绿地和地块东侧道路的方案设计初步设计施工图设计及施工图审查工作按招标人全过程工程咨询人审定的出图计划完成出图 施工里程碑节点要求 1在招标人发出中标中通知书后约10日历天内设计试桩开始施工考核节点时间2019年12月28日设计试桩 2在招标人发出中标中通知书后约82日历天内桩基及基坑围护进场施工考核节点时间2020年3月9日 3在招标人发出中标中通知书后约645日历天内AC楼±000面完成考核节点时间2021年9月23日 4在招标人发出中标中通知书后约769日历天内所有地下室顶板完成考核节点时间2022年1月25日 5在招标人发出中标中通知书后约812日历天内AC楼主体结构封顶考核节点时间2022年3月9日 6在招标人发出中标中通知书后约941日历天内AC楼幕墙达到亮灯要求考核节点时间2022年7月16日 7在招标人发出中标中通知书后约1473日历天内室外工程完成含为钱江世纪城代建的地块西侧公园绿地地块东侧道路考核节点时间2023年12月30日 8在招标人发出中标中通知书后约1656日历天内工程竣工验收考核节点时间2024年6月30日 9在招标人发出中标中通知书后约1839日历天内工程档案移交存档及提交办理房产证相关资料考核节点时间2024年12月30日 中标人在合同签订后30天内提供工程总进度计划计划中要求明确每月工程形象进度节点在满足招标文件132中工程节点要求的前提下招标人和中标人双方制定本项目月季年度工程进度计划并进行考核 133 质量标准见投标人须知前附表 14 投标人资格要求 141投标人资质条件见投标人须知前附表 142是否接受联合体投标见投标人须知前附表 15 费用承担和设计成果补偿 151 投标人准备和参加投标活动发生的费用自理本次招标无成果补偿费用 16 保密 参与招标投标活动的各方应对招标文件和投标文件中的商业和技术等秘密保密否则应承担相应的法律责任 17 语言文字 招标投标文件使用的语言文字为中文专用术语使用外文的应附有中文注释 18 计量单位 所有计量均采用中华人民共和国法定计量单位 19 踏勘现场 191 投标人须知前附表规定组织踏勘现场的招标人按投标人须知前附表规定的时间地点组织投标人踏勘项目现场 192 投标人踏勘现场发生的费用自理 193 除招标人的原因外投标人自行负责在踏勘现场中所发生的人员伤亡和财产损失 194 招标人在踏勘现场中介绍的工程场地和相关的周边环境情况供投标人在编制投标文件时参考招标人不对投标人据此作出的判断和决策负责 110 投标预备会 1101 投标人须知前附表规定召开投标预备会的招标人按投标人须知前附表规定的时间和地点召开投标预备会澄清投标人提出的问题 1102 投标人应在投标人须知前附表规定的时间前以书面形式将提出的问题送达招标人以便招标人在会议期间澄清 1103 投标预备会后招标人在投标人须知前附表规定的时间内将对投标人所提问题的澄清以书面形式通知所有购买招标文件的投标人该澄清内容为招标文件的组成部分 111 分包 1111招标人规定由分包人承担的工作见投标人须知前附表 1112投标人拟分包的工作见投标人须知前附表 112 偏离 2 招标文件 21 招标文件的组成 本招标文件包括 1招标公告或投标邀请书 2投标人须知 3评标办法 4合同条款及格式 5发包人要求 6发包人提供的资料和条件 7投标文件格式 8投标人须知前附表规定的其他资料 根据本章第110款第22款和第23款对招标文件所作的澄清修改构成招标文件的组成部分 22 招标文件的澄清 221投标人在收到招标文件后对招标文件任何部分若有任何疑问任何要求澄清招标文件的投标人均应按照投标须知前附表第1102项的要求登录杭州市萧山区招投标管理信息网 HYPERlink http115236525182Indexaspx httpwwwxszbjywcom 输入用户名和密码在项目的招标公告提疑处以不署名的形式提出不论是招标人根据需要主动对招标文件进行必要的澄清或是根据投标人的要求对招标文件做出澄清招标人都将按照投标须知前附表第1103项要求予以答复同时将书面答复在杭州市萧山区招投标管理信息网上以补充文件形式在答疑公告中发布告诉所有投标人如遇特殊情况在开标截止前规定时间后招标人可能会有补充答疑在招投标网上的重要通知中发布作为招标文件补充在开标前投标人须随时关注网站的最新信息澄清纪要作为招标文件组成部分具有约束作用招标人的答复将在网上相应公布栏中发布投标人可网上也可向招标人或代理机构书面领取网上与书面不一致时以书面资料为准 222如有必要招标人将就投标人提出的问题以答疑的形式在投标预备会上进行解释 223如发现招标文件及其评标办法中存在含糊不清相互矛盾多种含义及歧视性不公正条款或违法违规等内容时请在投标截止日10天前同时向招标人招标代理机构书面提出异议逾期不得再对招标文件的条款提出质疑 23 招标文件的修改 231招标文件发出后在投标截止日期 5 日前的任何时候无论出于何种原因招标人可主动地或在解答投标人提出的澄清问题时对招标文件进行修改 232招标文件的修改将在杭州市萧山区招投标管理信息网上公布招标文件的修改作为招标文件的组成部分并具有约束作用 233招标文件招标文件澄清答疑纪要招标文件修改补充通知内容均以招管办备案的书面明确的内容为准当招标文件修改补充通知澄清答疑纪要内容相互矛盾时以最后发出的通知或纪要或修改文件为准招标人的电子招标文件将在杭州市萧山区招投标管理信息网上发布电子文件内容与书面文件内容具有同等的效力发生电子文件内容与书面文件内容不一致时投标人应书面形式向招标人提出由招标人负责书面解释 234 招标人保证招标文件澄清答疑纪要和招标文件修改补充通知在投标截止时间至少 3日前在杭州市萧山区招投标管理信息网上公布给所有投标人如遇特殊情况在开标截止前招标人可能会有补充答疑在杭州市萧山区招投标管理信息网上发布作为招标文件的补充为使投标人在编写投标文件时有充分时间对招标文件的修改部分进行研究招标人可以酌情延长递交投标文件的截止日期具体时间将在修改补充通知中明确 3 投标文件 31 投标文件的组成 311 投标文件应包括下列内容 311投标文件由商务标技术标含资信资格审查内容两部分组成各部分应至少包括下列内容 商务标 1投标函及投标函附录 2法定代表人身份证明或附有法定代表人身份证明的授权委托书 3联合体协议书如采用联合体投标的 4投标保证金缴纳凭证复印件并加盖公章已预缴年度保证金的企业不作为评审要求以交易中心提供的数据为准 5价格清单 6投标人诚信承诺书 技术标 7投标人建议书和投标人实施计划包含且不限于以下内容 ①EPC总体项目管理方案项目组织设计项目目标组织机构项目进度质量投资管理与控制项目信息文档管理与控制 ②设计管理设计的总体安排与资源配置设计的进度计划控制各专业设计进度计划控制设计文件的审查主要内容和程序施工图质量监督和控制施工期间服务工作保障措施经济指标消耗量指标控制及指标管理 ③物资采购管理EPC物资采购工作的总体安排与资源配置物资采购进度计划控制措施设备设施的选型物资采购招标谈判管理物资采购过程的质量监督与控制 ④工程施工管理工程施工进度控制和管理 工程施工质量的监督与控制工程施工HSE监督与控制关键技术方案施工平面布置图主要机械设备和劳动力配备计划季节性施工四新技术的推广与应用创杯措施与计划等 ⑤EPC分包管理分包工程项目及范围 分包商确定的方式和招投标管理对分包商进度质量和HSE的管理措施EPC承包商对分包商的违约处理 ⑥外部协调管理外部协调的意义内容要求与各单位部门及各层面的协调管理及要点等 ⑦结算转资移交结算如何做好概算控制转资移交管理 ⑧工程竣工验收管理工程验收管理办法竣工档案管理办法 ⑨项目重点难点分析及合理化建议本项目特点重点难点分析合理化意见及其他事宜 ⑩投标人承诺书如有 ?技术标其他内容如有 8资格审查资料适用于资格后审 A投标人基本情况表如联合体投标的此处指联合体所有成员应附有效的企业法人营业执照副本资质证书副本包括资质等级内容和安全生产许可证若变更的包括变更内容如行业规定不作要求的除外的相关材料的复印件 B项目负责人附项目负责人有效的注册执业资格证和B证项目负责人若为一级注册建筑师或一级注册结构工程师的无需提供B证若项目负责人B证为电子证书的请在浙江政务服务网自行打印并加盖单位公章养老保险证明社会保险证明应由企业注册地社保部门出具且需满足最近连续三个月连续三个月指2019年8月9月10月在本企业缴纳的时间要求若项目负责人已退休但仍可执业的社保证明可凭社保部门出具的退休证明及聘用合同替代投标文件中可使用复印件但须同时加盖投标单位印章并随带原件备查 C投标人提供施工负责人注册建造师证书B证B证为电子证书的请在浙江政务服务网自行打印并加盖单位公章和注册建造师有无在建有无其他中标尚未开工工程的有效证明材料原件 D投标人自行书面承诺A投标人和项目负责人是否有被有关行业主管部门通报限制在本项目所在地投标且在限制期内的B投标人是否存在招标公告中备注其他说明的情况 E最近一年2018年度的财务审计报告并经审计单位审计的复印件如联合体由牵头单位提供即可 F涉及资格审查应提交的其他资料 9招标文件要求投标人提交的其它投标资料本项无格式需要时由招标人用文字提出 312 投标人须知前附表规定不接受联合体投标的或投标人没有组成联合体的投标文件不包括本章第3113目所指的联合体协议书 附表项目部人员配备要求表 序号职务名称配备人要求一项目负责人11项目经理 项目负责人1具备建筑工程一级注册建造师无在建工程或一级注册建筑师或一级注册结构工程师二设计团队主要人员181设计负责人 项目副经理1具有一级注册建筑师或一级注册结构工程师执业资格2建筑设计工程师2具有一级注册建筑师证3结构设计工程师4具有一级注册结构工程师证4电气设计工程师2具有注册电气工程师证5给排水设计工程师2具有注册公用设备工程师给水排水证6暖通设计工程师2具有注册公用设备工程师暖通空调证7景观设计工程师28BIM负责人1要求全过程配合建设单位BIM技术应用相关工作9驻地设计代表2结顶前建筑结构专业各1人结顶后建筑安装专业各1人三施工项目管理人员≥451施工负责人 项目副经理1具有一级注册建造师建筑工程2施工副经理2具有一级注册建造师3项目技术负责人1具有一级注册建造师建筑工程4造价人员≥3其中2人具有造价工程师执业资格证书5安全员≥8具有专职安全生产管理人员C类证6施工员≥10具有岗位资格证书7质检员≥10具有岗位资格证书8材料员≥5具有岗位资格证书9资料员≥4具有岗位资格证书10保安负责人1备注1提供资格证书和注册证书复印件原件备查如提供的复印件模糊不清需现场递交原件供评标委员会核对 2本项目要求所有建造师无在建或其他中标尚未开工项目 3根据上述人员配备要求投标人提供分阶段施工进场管理人员名单并承诺按此名单现场到位率每月不低于80 32 投标报价 321 投标人应按第五章投标文件格式的要求填写价格清单 322 投标人应充分了解施工场地的位置周边环境道路装卸保管安装限制以及影响投标报价的其他要素投标人根据投标设计结合市场情况进行投标报价 323 投标人在投标截止时间前修改投标函中的投标报价总额应同时修改投标文件价格清单中的相应报价投标报价总额为各分项金额之和此修改须符合本章第43款的有关要求 324 招标人设有最高投标限价的投标人的投标报价不得超过最高投标限价最高投标限价或其计算方法在投标人须知前附表中载明 325 投标报价的其他要求 3251投标报价包含智慧谷二期项目的施工图设计和涉及的专项设计含设计人员现场服务费等及为钱江世纪城代建的地块西侧公园绿地和地块东侧道路的方案设计初步设计施工图设计工程所有材料设备的采购和保管工程设计范围内的所有工程施工保修服务及负责管理协调各分包单位供应商的配合工作直至移交招标人的所有工作内容和一切费用以及合同及图纸明示和暗示的所有责任义务和一般风险费用等 3252施工图审查通过后原则上不得对施工图进行修改若中标人对施工图纸进行完善调整须经招标人同意否则不予认可若因招标人需求改变等因素引起的变更将按实结算因中标人原因引起的变更造价增加的招标人不另行支付造价减少的按实结算1预算审核时因图纸表示不清前后矛盾做法不明确等无法计算时允许总承包单位全过程咨询单位及建设单位进行现场答疑会答疑纪要可作为预算审核依据2若因中标人提出的对图纸进行提高标准档次扩大范围放大尺寸引起费用增加的不予计取3若施工现场发现存在与施工图不符如降低标准档次偷工减料缩小尺寸未按图施工等情况进度款和结算时需扣除 3253投标报价由工程设计费建筑安装工程费用及设备购置费总承包管理及其他费用三部分组成分项限价如下 表1工程总承包费用汇总表 序号项目名称招标控制价万元最高限价万元 投标报价万元 保留四位小数 备注一工程设计费2451831722556852二建筑安装工程费用及设备购置费3024154346 2782221998 三总承包管理及其他费用1561002414361222合计总价30642826872819140072 表2工程设计费 序号项目名称招标控制价万元最高限价万元投标报价万元 保留四位小数备注1杭州湾智慧谷二期设计费23916251220029512为钱江世纪城代建的地块西侧公园绿地地块东侧道路设计费含方案设计初步设计及施工图设计602066553901合计费用2451831722556852 表3建筑安装工程费用及设备购置费报价表 序号工程费用名称招标控制价万元最高限价万元投标报价万元保留四位小数下浮率1建筑安装工程费用及设备购置费投标报价建筑安装工程费用及设备购置费招标控制价备注一杭州湾智慧谷二期造价一+二+三+四2998305146 2758440734 一建筑工程2174232580 2000293974 1基坑围护202267819 186086393 2工程桩187730898 172712426 3地下室土建含土方494095670 454568016 4地上土建工程200739551 184680387 5钢结构工程470734754 433075974 6精装修范围详见图纸及界面划分表416154420 382862067 7幕墙工程191983269 176624607 8其他附属10526199 9684103 二安装工程586120120 539230510 1给排水工程24811521 22826599 11给排水工程除洁具主材费外17483008 16084367 12洁具7328513 6742232 2消防工程64689551 59514387 3电气工程132093641 121526150 4暖通工程112507414 103506821 41暖通工程除水冷机组锅炉风冷冷水机组带内置水力模块组合式空调机组组合式新风机组风机盘管等空调末端设备费多联机空调系统外92666338 85253031 42水冷机组10380000 9549600 43风冷冷水机组带内置水力模块800000 736000 44锅炉2054800 1890416 45组合式空调机组组合式新风机组风机盘管等空调末端4760702 4379846 46多联机空调系统1845574 1697928 5智能化工程138673299 127579435 6电梯设备采购与安装工程73110000 67261200 含现场培训费用7泛光照明25045094 23041486 9抗震支架8589600 7902432 10厨房设备6600000 6072000 三室外工程红线内47939278 44104136 四技术措施费190013167 174812114 二为钱江世纪城代建的地块西侧公园绿地地块东侧道路造价此部分技术措施费请投标人在四技术措施费中考虑不另行计取25849200 23781264 三合计费用一+二3024154346 2782221998 重要提示投标报价表中的建筑安装工程费用及设备购置费中所有的分部分项工程下浮率=1建筑安装工程费用及设备购置费投标报价建筑安装工程费用及设备购置费招标控制价100保留百分比后两位小数下浮率不统一或计算错误的将做否决投标处理 各专业工程界面划分及内容以下未明确的工作内容及界面详见初步设计图纸 土建工程 1基坑围护包含基坑四周灌注桩TRD搅拌桩水泥搅拌桩塔楼电梯井坑被动区加固的水泥搅拌桩压顶梁支撑梁围檩传力带栈桥板截桩头拆除混凝土立柱桩冷缝处理置换土浮浆清理外运等内容及西面河道引流及围堰工程含河道占用费押金及相关手续办理 2工程桩包含工程桩试桩等工程桩初设图范围内容 3地下室土建含土方包括地下室基础砼墙砼梁砼板砼柱砖砌体防水隔热保温门窗机械车位精装修范围以外的装修内容精装修范围的基层找平土方工程等地下室初设图范围内容 4地上土建工程包含地上部分砼墙砼梁砼板砼柱砖砌体防水门窗精装修范围以外的装修内容精装修范围的基层找平等塔楼裙楼建筑结构初设图范围内容 5钢结构工程施工内容及界线包括地上及地下的钢梁钢柱劲性钢梁劲性钢柱钢支撑钢梯楼承板钢结构表面防腐防火处理等钢结构初设图范围内容 6精装修本工程业态为酒店商业办公会议展览等精装修范围为地下室主楼裙楼各业态的大厅大堂门厅公共电梯厅公共走廊公共卫生间楼梯间楼梯前室合用前室茶水间清洁间C裙房及AC连廊所有区域CD中间展厅所有区域等公共区域 7幕墙工程包含地下一层下沉广场幕墙裙楼塔楼幕墙室外栏杆钢结构幕墙雨棚电动旋转门玻璃采光顶等幕墙初设图范围内容 8其他附属包含标识标线系统室外公共卫生间不小于75m2体育健身点等附属内容 安装工程 1给排水工程 11给排水工程除洁具主材费外1室内生活给水热水系统 精装修部位洁具安装到位酒店客房给水热水水管井内立管安装到支管阀门为止2室内排水系统精装修部位安装到位非精装修部位户内洁具厨房水槽等器具排水接至竖向主管出水平管上翻30cm带检修口并做好成品保护管口以管帽封盖3人防给排水系统人防给水至人防区域内墙1m处留阀截止人防排水全部内容 12洁具洁具主材费含龙头五金件 2消防工程火灾自动报警系统可燃气体探测报警系统电气火灾监控系统消防设备电源监控防火门监控消火栓室内喷淋室内气体灭火等全部安装到位符合消防验收要求 3电气工程柴油发电机系统及配套电缆变配电所低配柜出线起的动力系统照明系统智能照明智能应急疏散照明桥架配管防雷接地以及包括给排水暖通消防电气智能化各专业的所有防火封堵和华数电信移动广电数据信号等运营商配套工程高压配套桥架和各专业配套防火封堵等停车场充电桩电缆及桥架安装到位充电桩设备不含 4暖通工程 41暖通工程除水冷机组锅炉风冷冷水机组带内置水力模块组合式空调机组组合式新风机组风机盘管等空调末端设备费多联机空调系统外1通风系统全部包含2人防通风系统全部包含3消防通风系统全部安装到位符合消防验收要求包含加压送风系统防排烟系统挡烟垂壁屋面风机及不锈钢风管防火阀门等4水冷空调系统包括冷热源安装水泵供回水干管循环水管冷却塔空调控制系统配套的阀门传感器等其中精装修部位空调末端安装到位商铺内空调冷热水水管安装到出精装修区域1m酒店客房空调冷热水水管井内立管安装到支管阀门为止空调冷凝水管水管井内立管安装到支管三通为止5空调风系统精装修部位安装到位6新风系统精装修部位全部新风系统均包含全含非精装办公楼新风管道包括新风机房水平管道到至出精装修区域外1m的支管酒店客房新风管道包括出风井后穿越走廊部位的风管7柴油发电机排烟管道锅炉排烟管道厨房排油烟管道全部包含8上述系统内设备费免费保修期为二年自本项目竣工验收合格并移交后计算以下42~46内容不含在内 42水冷机组设备费免费保修期为二年自本项目竣工验收合格并移交后计算 43 锅炉设备费免费保修期为二年自本项目竣工验收合格并移交后计算 44 风冷冷水机组带内置水力模块设备费免费保修期为二年自本项目竣工验收合格并移交后计算 45 组合式空调机组组合式新风机组风机盘管等空调末端设备费免费保修期为二年自本项目竣工验收合格并移交后计算 46多联机空调系统多联机系统设备室内外机连接铜管分支器铜管保温室内机温控开关控制管线及其支架冷媒剂等安装 5智能化工程通信系统及综合布线系统计算机网络有线电视系统楼宇自控系统安全技术防范系统包括监控门禁报警巡更等系统无线对讲系统信息发布系统会议系统停车场管理及收费系统车位引导系统能源计量系统一卡通系统UPS不间断电源系统集成机房工程物联网综合桥架管路等设计深化及施工 6电梯设备采购与安装工程设计深化电梯采购电梯安装电梯检测检测报告的取得等还包括电梯安装期间的安全文明施工与土建单位的配合施工先行安装电梯的门洞临时装修临时电缆的配置二次称重使用管理与保养先行报检等工作内容电梯的免费保养期为五年自本项目竣工验收合格并移交后计算 7泛光照明方案深化优化施工图设计样板制作安装调整拆除采购安装检测等 8抗震支架各专业抗震支架按相关规范要求深化设计采购安装 9厨房设备厨房设备方案深化优化施工图设计 室外工程 1红线内包括道路工程景观绿化工程种植土工程室外管网工程室外消防工程景观照明工程和弱电工程等内容 2红线外西侧公园绿地工程包括景观绿化工程土方工程含种植土室外管网工程室外消防工程景观照明工程和弱电工程等内容 3红线外东面道路工程道路工程雨污管网室外消防工程路灯及附属工程等内容 表4钢结构全费用单价报价表 序号项目名称项目特征描述计量 单位招标控制价元最高限价元投标报价元下浮率同表3备注综合单价综合单价综合单价1Q355B钢柱1工作内容钢柱制作安装场内外运输费用 2工程量计算规则按经图审施工图图示尺寸以质量计算不扣除孔眼质量柳钉栓钉焊条普通螺栓等不另增加质量计算规则描述不详之处遵照浙江省2018版房屋建筑与装饰工程预算定额执行工程量不含损耗损耗由投标人考虑计入报价 3吊装高度吊装方式单构件质量由投标人结合楼层高度部位自行考虑计入报价 4表面防腐防火处理要求需满足国家规范及行业标准计入报价钢柱考虑采用厚型防火涂料耐火极限3小时 5包含除锈除锈方式自行考虑补漆费用 6包含超声波探伤费用 7钢结构的制作形式不同由投标人自行考虑计入报价t12576661157053投标综合单价保留小数点后两位2Q355B钢梁1工作内容钢梁制作安装场内外运输费用 2工程量计算规则按经图审施工图图示尺寸以质量计算不扣除孔眼质量柳钉栓钉焊条普通螺栓等不另增加质量计算规则描述不详之处遵照浙江省2018版房屋建筑与装饰工程预算定额执行工程量不含损耗损耗由投标人考虑计入报价 3吊装高度吊装方式单构件质量由投标人结合楼层高度部位自行考虑计入报价 4表面防腐防火处理要求需满足国家规范及行业标准计入报价钢梁考虑采用薄型防火涂料耐火极限2小时 5包含除锈除锈方式自行考虑补漆费用 6包含超声波探伤费用 7钢结构的制作形式不同由投标人自行考虑计入报价t11970351101272投标综合单价保留小数点后两位 3Q355B劲性钢构件1工作内容钢构件制作安装场内外运输费用具体包括钢梁钢柱等以吨计算的所有劲性钢构件 2工程量计算规则按经图审施工图图示尺寸以质量计算不扣除孔眼质量柳钉栓钉焊条普通螺栓等不另增加质量计算规则描述不详之处遵照浙江省2018版房屋建筑与装饰工程预算定额执行工程量不含损耗损耗由投标人考虑计入报价 3吊装高度吊装方式单构件质量由投标人结合楼层高度部位自行考虑计入报价 4包含除锈除锈方式自行考虑补漆费用 5包含超声波探伤费用 6钢结构的制作形式不同由投标人自行考虑计入报价t1024143942212投标综合单价保留小数点后两位4Q355B除钢柱钢梁劲性钢构件以外的钢构件1工作内容钢构件制作安装场内外运输费用具体包括钢桁架钢支撑钢网架钢楼梯小型钢构件等以吨计算的所有钢构件 2工程量计算规则按经图审施工图图示尺寸以质量计算不扣除孔眼质量柳钉栓钉焊条普通螺栓等不另增加质量计算规则描述不详之处遵照浙江省2018版房屋建筑与装饰工程预算定额执行工程量不含损耗损耗由投标人考虑计入报价 3吊装高度吊装方式单构件质量由投标人结合楼层高度部位自行考虑计入报价 4表面防腐防火处理要求需满足国家规范及行业标准计入报价 5包含除锈除锈方式自行考虑补漆费用 6包含超声波探伤费用 7钢结构的制作形式不同由投标人自行考虑计入报价t11715281077806投标综合单价保留小数点后两位5高强螺栓1螺栓型号高强螺栓型号根据实际施工图结算时不因型号不同调整报价 2性能等级109级扭剪型高强度螺栓套14381323投标综合单价保留小数点后两位 说明1钢结构全费用单价定义此单价为包含了增值税费等一切费用的全费用单价结算时不因工程量变化调整中标价 重要提示表4钢结构全费用单价报价表中下浮率同表3保留百分比后两位小数下浮率不统一或计算错误的将做否决投标处理 表5总承包管理及其他费用报价表 序号项目名称招标控制价万元最高限价万元投标报价万元 保留四位小数备注1EPC总包管理费1000000092000002第三方服务费56100245161222合计费用1561002414361222 3254 投标报价的其他说明 工程设计费按中标价包干包括①杭州湾智慧谷二期施工图设计费不含基坑围护指扣除方案设计初步设计后的全部设计费用包括深化设计及现场驻场服务专家评审费会务费沙盘模型制作费等②杭州湾智慧谷二期基坑围护设计费公共区域精装修设计费智能化设计费含停车管理及收费系统指包含方案设计初步设计及施工图设计的全部设计费用包括深化设计及现场驻场服务专家评审费会务费等③为钱江世纪城代建的地块西侧公园绿地地块东侧道路设计费指包含方案设计初步设计及施工图设计的全部设计费用包括深化设计及现场驻场服务专家评审费会务费等具体详见设计范围要求 2EPC总承包管理费是指投标人组织设计设备购置建筑安装施工及经营管理所需的费用以及对工程总承包管理应获的利润内容包括总承包管理人员的工资办公费差旅交通费工具用具使用费保险费税金其他费用利润等及由华数电信移动广电数据信号燃气供水供电等单位实施项目的总包管理及其他需总承包单位管理的费用如费用不足由投标人在投标下浮率中自行考虑按中标价包干 总承包单位还须负责配合华数电信移动广电数据信号燃气供水供电等职能单位的留置埋件预留孔洞包括钢结构上的预留对工程完工后的填补修复与清理工作如用水泥砂浆砼材料填实设备框架及建筑结构之间的缝隙预埋预留的封堵和砌体开槽的回补外露的电线管道修补批灰面层修饰等工作上述费用由投标人在投标下浮率中自行考虑不另计取亦不得向上述职能单位收取 3第三方服务费包括本工程所需的测绘检验试验观测检测等所有由第三方提供的服务内容基坑监测桩基检测基准坐标点及高程点测定定位及沉降倾斜观测特种设备安全监督检验费门窗及幕墙四性实验室内环境检测消防检测节能检测项目定位±000测绘工程竣工测绘绿化测绘人防面积测绘土地复核验收室外雨污水检测防雷检测能耗监测钢结构专项检测自来水检测档案管理费管线测量核对图纸实测绘房产要素测绘等内容按中标价包干 4安装工程给排水工程除洁具主材费外消防工程暖通工程除水冷机组锅炉风冷冷水机组带内置水力模块组合式空调机组组合式新风机组风机盘管等空调末端设备费多联机空调系统外抗震支架均按中标价包干 专业工程本次安装招标中标价包干范围包括内容给排水工程除洁具主材费外室内生活给水热水系统 精装修部位洁具安装到位酒店客房给水热水水管井内立管安装到支管阀门为止室内排水系统精装修部位安装到位非精装修部位户内洁具厨房水槽等器具排水接至竖向主管出水平管上翻30cm带检修口并做好成品保护管口以管帽封盖人防给排水系统人防给水至人防区域内墙1m处留阀截止人防排水全部内容消防工程火灾自动报警系统可燃气体探测报警系统电气火灾监控系统消防设备电源监控防火门监控消火栓室内喷淋室内气体灭火等全部安装到位符合消防验收要求暖通工程除水冷机组锅炉风冷冷水机组带内置水力模块组合式空调机组组合式新风机组风机盘管等空调末端设备费多联机空调系统外通风系统全部包含人防通风系统全部包含消防通风系统 全部安装到位符合消防验收要包含加压送风系统防排烟系统挡烟垂壁屋面风机及不锈钢风管防火阀门等水冷空调系统包括冷热源安装水泵供回水干管循环水管冷却塔空调控制系统配套的阀门传感器等其中精装修部位空调末端安装到位商铺内空调冷热水水管安装到出精装修区域1m酒店客房空调冷热水水管井内立管安装到支管阀门为止空调冷凝水管水管井内立管安装到支管三通为止空调风系统精装修部位安装到位新风系统精装修部位全部新风系统均包含全含非精装办公楼新风管道包括新风机房水平管道到至出精装修区域外1m的支管酒店客房新风管道包括出风井后穿越走廊部位的风管柴油发电机排烟管道锅炉排烟管道厨房排油烟管道全部包含不包含水冷机组锅炉风冷冷水机组带内置水力模块组合式空调机组组合式新风机组风机盘管等空调末端设备费以及多联机空调系统抗震支架各专业抗震支架按相关规范要求深化设计采购安装 5工程一切险第三者责任险意外伤害保险由投标人负责投保相关保费在工程费用建筑安装工程费用及设备购置费投标下浮率中自行考虑不另计取 6因桩机施工而需在场地内铺设的临时道路的相关施工拆除外运回填等费用在建筑安装工程费用投标下浮率中自行考虑不另计取 7基坑开挖时考虑周边房屋周边路面监测包括沉降倾斜等费用相关费用在投标下浮率中考虑中标后不签证不另计取 8施工过程中应对周边绿化采取保护措施否则造成破坏需无偿进行修复原状相关费用在建筑安装工程费用投标下浮率中考虑中标后不另行签证 9招标人已按世纪城要求完成临时围墙工程后期形象设计和美化由投标人实施临时围墙的形象设计需发包人批准后方可实施相关费用在投标下浮率中考虑中标后不签证不另计取 10现有场地已完成围墙工程请考虑现有围墙对基坑围护施工的影响围墙拆除复建及后期形象设计和美化由投标人实施临时围墙的形象设计需发包人批准后方可实施相关费用在投标下浮率中考虑中标后不签证不另计取 11基坑围护施工需占用一部分道路超出红线范围的临时施工用地由承包人自行协调解决并负责恢复原状相关费用在投标下浮率中考虑中标后不签证不另计取 12原场地内为一期施工用的临时设施基地临时板房已经拆除清理完毕遗留原一期项目部的部分围墙门柱砼地坪道路活动板房的基础等以投标人自行到现场踏勘为准原场地北面遗留一栋二层建筑物和一座废弃厕所拆除及清运费用投标单位在费用投标下浮率中考虑中标后不另行签证 13投标人应事先到工地踏勘参考技术标准和发包人要求以充分了解工地位置情况道路储存空间装卸限制七通一平场地现状周边环境临时施工道路当地的公安市政市容交通治安环保排污排水环卫城管绿化卫生当地村民及任何其它足以影响承包价的情况费用均由投标人承担任何因忽视或误解工地情况而导致的索赔申请将不获批准该费用投标下浮率中考虑中标后不另行签证 14西面河道引流及围堰工程西面河道因离围护桩较近地下室基坑围护施工前请施工方进行河道引流及围堰的设计方案编制经各方论证确保满足基坑施工要求方可施工引流及围堰设计费用请投标人考虑计入投标下浮率中不另计算具体引流及围堰施工费用结算时按照浙江省水利水电工程概预算编制规定2018年浙江省水利水电建筑工程预算定额2010年相应定额执行并乘以1投标下浮率进行结算 15工程桩施工图出具后预算可暂按施工图平均桩长计算由全过程咨询单位审核出具预算审核报告作为进度款支付依据结算时根据实际打桩记录按实结算 16本工程施工完成后需进行室内外开荒保洁达到使用标准后方可移交此项费用由投标人考虑计入下浮率中标后不签证不另计取 17本项目施工期间如遇各种原因停水停电需由投标人自行考虑配备发电机配备蓄水池等预案措施产生的费用由投标人自行考虑计入下浮率中标后不签证不另计取 18本工程的材料设备品牌均按中高档品牌考虑 192022年杭州召开第19届亚运会届时当地政府和行业主管部门会提前开始做各项准备工作会对建材市场劳动力市场等建筑市场整体产生影响造成材料短缺或上涨劳动力短缺或人工价格上涨同时会对周边地域道路进行不间断的管制对现场施工进行限制配合亚运会对现场内外形象进行专项整治不限于如围墙美化临时外立面美化直至拆除外架拆除塔吊拆除施工电梯拆除吊蓝等对临时用房和居住的人员进行整治等等进而影响到材料上涨人工费上涨工期延误上述可能增加的费用和工期的延误费用或赶工费用投标人在投标下浮率中均要予以考虑不得以任何理由要求提高费用或提出索赔亚运会期间的值班人员安排以及配合亚运会期间开展的相关管理工作的人员安排费用也应在投标下浮率中考虑不另计取 20如政府发布正式停工文件工期可相应顺延但不增加任何费用 21投标人需要自行考虑在人货梯塔吊因亚运会影响而拆除后需提前安装消防梯作为垂直运输 22由于工程进度的不同需求且有杭州亚运会停工的影响塔吊人货梯可能会二次拆装所需增加的费用在投标下浮率中考虑 23本项目招标文件和合同专用条款中描述为费用由承包人投标人承担或费用由承包人投标人负责等类似描述均指相关费用已在投标下浮率中考虑中标后不签证不另计取 3255投标人在按本节 322 款规定进行投标报价任何因忽视或误解工地情况而导致的索赔或工期延长申请将不获批准价格也不得调整 3256除非招标人规定投标人自行报价的内容不得以暂定价的形式出现否则招标人将视为确定报价并作为合同价执行 3257项目措施费包括施工技术措施费施工组织措施费技术措施费包干承包的范围未发生变更时不做调整施工组织措施费按浙江省建设工程计价规则2018版及省市区相关文件规定费率按中值计取施工现场在线监测系统民工宿舍空调设施等费用也均含在施工组织措施费以内施工组织措施费含在各专业工程报价中 施工技术措施费是指发生于工程施工前和施工过程中不构成工程实体项目的费用其内容由以下部分组成 1大型机械设备进出场及安拆费 2混凝土钢筋混凝土模板及支架费3脚手架费 4施工排水降水费 5垂直运输费6超高施工增加费降效费7洞库照明费8操作高度增加费9塔吊桩及塔吊基础10超危支撑架费11智慧工地系统应用及配合业主全过程BIM应用智慧工地系统应用及配合业主全过程BIM应用费用1852455万元12除上述111外的其他施工技术措施费 施工技术措施费单列按中标价包干技术措施费用包含了智慧谷二期项目和为钱江世纪城代建的地块西侧公园绿地地块东侧道路 基坑围护的结构支撑体系如压顶梁支撑梁栈桥板钢格构柱钢支撑等作为分部分项工程考虑对应围护体系所用到的模板脚手架等纳入技术措施费围护体系中涉及到拆除后砼构件中的钢筋支撑钢构件钢格构柱按照残值扣回考虑残值扣回价格按照编制期信息价30扣回编制期的定义详见合同专用条款凿除混凝土构件外运运距同土方不足部分由投标人在下浮率中考虑结算不予调整 3258投标人须自行解决由于施工原因造成的邻里纠纷并自行承担相关费用 3259若本项目无临设搭设场地临时设施的搭设位置由投标人踏勘现场后充分考虑相关费用考虑计入投标费率 32510招标人全过程工程咨询单位在施工现场的办公场所生活场所的提供和费用承担的约定由中标人免费提供办公用房11间每间面积不少于20平方米大会议室1间面积不少于100平方米小会议室2间面积不少于50平方米用餐及生活用房6间包括空调办公设施桌椅网络等由中标人提供且不另行计取费用 施工现场办公临时设施及临时生活用房应符合现行浙江省建筑安全文明施工标准化工地管理办法相关规定施工临时设施场地租用手续及费用搭设费用临时用电申请及费用临时用水申请及费用临时交通开口申请及费用等均由中标人承担 施工临时用水临时用电由投标人自行按照施工组织设计的原则及工程进度计划安排进行施工临时用水临时用电需量设计并向供水供电部门办理申请手续施工临时用水临时用电设施建设的费用由中标人承担 32511规费民工工伤保险税金等不可竞争费用按当地政府或造价站的相关文件规定计取 32512工程验收竣工档案永久性用水用电由中标单位负责办理产证办理由中标单位协助招标人办理相关手续费用由招标人承担 32513水电安装工程与供电局自来水公司施工界限明确情况 1低配柜前含低配柜的电缆母线高压设备及配套电缆沟等零星土建由供电公司负责施工低配柜出线桩起均由中标单位实施 2自来水用户总表前含表由自来水公司负责施工 32514招标完成施工进场前招标人全过程咨询单位第三方服务单位及投标人四方进行原始地坪标高的测量原始地坪标高作为围护桩基及土方计量的依据原始地面标高以下25米内地下障碍物包括原房屋基础不签证由投标人在投标优惠率中考虑 32515中标人采购材料设备须按招标人要求范围内品牌选择采购需选取优等品未经招标人同意不得选择范围以外的材料品牌或型号所有材料设备必须符合设计要求招标人未作品牌要求的重要材料设备招标人将提前60天提供给中标人拟定的品牌不少于三个中标人采购前需向招标人全过程咨询单位提供材料设备品牌规格型号及相关材料质量证明文件材料设备需得到招标人认可否则不能进场招标人有权任选品牌并前往材料厂家考察考察费用由中标人承担报价不变未作品牌要求的材料设备都必须采用在行业内有一定知名度的品牌及国内知名厂家生产中档或以上产品档次建筑材料要求材料生产厂家必须通过ISO质量认证并符合环保要求投标人如中标今后因未按要求采购材料设备引起的损失及责任由投标人自行承担 32516工程总承包单位必须采用项目级智慧工地系统围绕施工现场人料机法环五大生产要素综合运用BIM大数据云计算物联网移动互联网人工智能等先进技术通过前端数据采集子系统网络传输系统和后端集中管理平台构建工地智慧大脑以直观可视化的方式进行智能化项目管理和决策同时应配合业主单位全过程BIM应用智慧工地系统应用及配合业主全过程BIM应用具体要求详见附件信息化数据建设执行规定及手册相关费用计入技术措施费中标后不签证不另计取 33 投标有效期 331 除投标人须知前附表另有规定外投标有效期为90天 332 在投标有效期内投标人撤销或修改其投标文件的应承担招标文件和法律规定的责任 333 出现特殊情况需要延长投标有效期的招标人以书面形式通知所有投标人延长投标有效期投标人同意延长的应相应延长其投标保证金的有效期但不得要求或被允许修改或撤销其投标文件投标人拒绝延长的其投标失效但投标人有权收回其投标保证金 34 投标担保 341投标人应在递交投标文件截止时间前按投标人须知前附表规定的方式金额提交投标保证金或同等投标保证金额的投标保函并作为其投标的一部分采用银行汇票或支票或电汇或网银交纳的以实际到帐并获取缴存确认表为准缴存确认表获取方式保证金到账后投标人应在建易投标保证金平台网址httpbzjjyicom自行注册并打印缴存确认表未开通建易投标保证金平台服务的投标单位须携带盖公司章的银行回单注明该笔保证金关联的项目到杭州市萧山区市心中路1069号科技创新中心B楼1楼建设银行窗口打印缴存确认表投标保证金交纳开户银行中国建设银行杭州市萧山支行帐号33001617035053000389收款人名称杭州市公共资源交易中心萧山分中心境内投标人的保证金应当从其基本帐户转出因投标人未规范操作引起的投标保证金递交无效或系统验证匹配失败的视为未提交投标保证金投标人不按要求提交保证金的该投标文件将被拒绝投标保证金以系统显示结果为准 342投标人应按要求提交投标担保并采用下列第2种形式 1投标保函应为在中国境内注册并经招标人认可的银行出具的银行保函投标保函的格式应按照招标文件中所附格式提供投标保函的有效期应在投标有效期满后30天内继续有效 2投标保证金境内投标单位保证金应当从其基本帐户转入转出 a银行汇票 b支票 c电汇 d网银 343注册地在萧山区范围内的企业凡已预缴年度投标保证金的企业均视同投标人已经缴纳该项目投标保证金以交易中心提供的数据为准 344对于未能按要求提交投标担保的投标招标人将视为不响应招标文件而予以拒绝 345未中标的投标人的投标担保在招标人确定中标人后5日内予以退还投标保证金在退还时应同时退还存入后银行实时挂牌活期存款利息 346中标人的投标担保在中标人按本须知第37条规定签订合同并按本须知第38条规定提交履约担保后凭招标人证明3日内予以退还投标保证金在退还时应同时退还存入后银行实时挂牌活期存款利息 347如投标人有下列任何情况发生时投标担保将被没收 1投标人在投标有效期内撤销或修改其投标文件 2投标人无故放弃中标的 3 中标人无正当理由拒签合同协议或未按招标文件规定期限内提交履约担保 35 资格审查资料更新 投标人在递交投标文件时必须按招标文件资格审查资料要求递交所有相关资料若在邀请书发出后发生可能影响其投标资格的新情况的应更新或补充其在资格审查资料内以证实其各项资格条件仍能继续满足资格审查的要求且没有实质性降低 36 备选投标方案不采用 除投标人须知前附表另有规定外投标人不得递交备选投标方案允许投标人递交备选投标方案的只有中标人所递交的备选投标方案方可予以考虑评标委员会认为中标人的备选投标方案优于其按照招标文件要求编制的投标方案的招标人可以接受该备选投标方案 37 投标文件的编制 371 投标文件应按第五章投标文件格式进行编写如有必要可以增加附页作为投标文件的组成部分其中投标函附录在满足招标文件实质性要求的基础上可以提出比招标文件要求更有利于招标人的承诺 372 投标文件应当对招标文件有关招标范围投标有效期工期质量标准发包人要求等实质性内容作出响应 373 投标文件应用不褪色的材料书写或打印并由投标人的法定代表人或其授权的代理人签字或盖单位章投标人的法定代表人授权代理人签字的投标文件应附由法定代表人签署的授权委托书投标文件应尽量避免涂改行间插字或删除如果出现上述情况改动之处应加盖单位章或由投标人的法定代表人或其授权的代理人签字确认签字或盖章的具体要求见投标人须知前附表 374 投标文件正本一份 副本份数见投标人须知前附表正本和副本的封面上应清楚地标记正本或副本的字样当副本和正本不一致时以正本为准 375 投标文件的正本与副本应分别装订成册具体装订要求见投标人须知前附表规定 376如为联合体投标的除联合体协议书需联合体各成员按相应格式签字盖章外其他表格均由牵头人签字盖章 4 投标 41 投标文件的密封和标记 411 投标文件应进行包装并在封套的封口处加盖投标人单位章 412 投标文件封套上应写明的内容见投标人须知前附表 413 未按本章第411项或第412项要求密封和加写标记的投标文件招标人不予受理 42 投标文件的递交 421 投标人应在投标须知前附表第222项规定的投标截止时间前递交投标文件 422 投标人递交投标文件的地点见投标人须知前附表 423 除投标人须知前附表另有规定外投标人所递交的投标文件不予退还 424 招标人收到投标文件后向投标人出具签收凭证 425 逾期送达的或者未送达指定地点的投标文件招标人不予受理 43 投标文件的修改与撤回 431在投标须知前附表第222项规定的投标截止时间前投标人可以修改或撤回已递交的投标文件但应以书面形式通知招标人 432 投标人修改或撤回已递交投标文件的书面通知应按照本章第373项的要求签字或盖章招标人收到书面通知后向投标人出具签收凭证 433 投标人撤回投标文件的招标人自收到投标人书面撤回通知之日起5日内退还已收取的投标保证金 434 修改的内容为投标文件的组成部分修改的投标文件应按照本章第3条第4条规定进行编制密封标记和递交并标明修改字样 5 开标 51 开标时间和地点 招标人在投标须知前附表第222项规定的投标截止时间开标时间和投标人须知前附表规定的地点公开开标并邀请所有投标人的法定代表人或其委托代理人准时参加 各投标人的法定代表人或其授权委托人必须参加开标会议应参加开标会议人员法定代表人或授权委托人应随带并现场提供本人身份证件原件企业法人营业执照复印件须盖公章或企业法人营业执照原件授权委托人及其开标现场提供的法定代表人授权委托书要求授权委托人必须系拟派本项目负责人除另有规定外授权委托书格式详见附件1原件 投标企业应携带企业的有效IC卡交易证到场刷卡签到特殊情况可采用书面签到未签到的作无效投标处理 若开标现场出现突发异常情况被招标人紧急叫停的由招标人组织召集相关单位负责处理 52 开标程序 主持人按下列程序进行开标 开标会由招标代理机构主持由区招管办派员监督 1所有投标人递交的投标文件全部进入评审投标人的代号以交易中心提供的序号投标人刷卡顺序适用于资格后审 2联动系数的确定由招标人代表在前附表规定的三个系数内随机抽取一个系数作为投标信用分的计算依据 3由招标人查验按投标人刷卡适用于资格后审先后时间的逆顺序各投标人应到会代表身份是否符合本投标须知第51款规定 4由招标人抽签或通过系统选取投标人代表检查投标文件的密封情况也可以由招标人委托的公证机构检查并公证 5开标顺序先开技术标再开商务标经确认无误后由有关工作人员按投标单位送标先后时间的逆顺序先开技术标再开商务标宣读投标人名称报价和投标文件的其他主要内容 53 开标异议 投标人对开标有异议的应当在开标现场提出招标人当场作出答复并制作记录 6 评标 61 评标委员会 611评标委员会由招标人依据有关法律法规的规定组织评标委员会由区级或其它依法组建的招投标专家评委库中随机抽取相关8名技术类评标专家和招标人 1名共9名组成评标委员会评标委员会负责人由评标委员会成员推举产生招标人代表不得担任评标委员会负责人杭州市萧山区建设工程招标投标管理办公室负责监督和管理 612 评标委员会成员有下列情形之一的应当回避 1投标人或投标人主要负责人的近亲属 2项目主管部门或者行政监督部门的人员 3与投标人有经济利益关系可能影响对投标公正评审的 4曾因在招标评标以及其他与招标投标有关活动中从事违法行为而受过行政处罚或刑事处罚的 5与投标人有其他利害关系 62 评标原则 评标活动遵循公平公正科学和择优的原则 63 评标 评标委员会按照第二章评标办法规定的方法评审因素标准和程序对投标文件进行评审第二章评标办法没有规定的方法评审因素和标准不作为评标依据 64重新招标 641 重新招标 有下列情形之一的招标人将重新招标 1 投标截止时间止投标人少于3个的 2 经评标委员会评审后否决所有投标的 3 评标委员会否决不合格投标或者界定为废标后因有效标不足3个使得投标明显缺乏竞争评标委员会否决全部投标的 4 同意延长投标有效期的投标人少于3个的 5 中标人未与招标人签订合同的 7 中标候选人公示 71依法必须进行招标的项目评标委员会提出书面评标报告后招标人应当自收到评标报告之日起三日内在区招管办指定的媒体和区交易中心网站公示中标候选人中标候选人公示内容包括但不限于1评标委员会推荐的中标候选人名称投标报价质量工期交货期以及评标情况2中标候选人按照招标文件要求承诺的项目负责人姓名及其相关证书名称和编号3中标候选人响应招标文件要求的资格能力条件4中标候选人在投标文件中提交的项目业绩如有5投标文件被否决的投标人名称否决原因及其依据如有6提出异议的渠道和方式7项目管理班子配备情况表等招标文件规定公示的其他内容公示期不得少于三日中标人确定后招标人将于15日内向杭州市萧山区建设工程招标投标管理办公室提交施工招标情况的书面报告及公示所需资料 72招标人应当对中标候选人是否存在可能影响履约能力的情况进行认真核查必要时可以对中标候选人进行实地考察对资质资格等存疑的将提请行业主管部门认证核查主要内容包括一中标候选人的经营财务状况是否发生较大变化二中标候选人的资质资格相关证明材料业绩等投标文件内容是否存在弄虚作假等违法违规行为三中标候选人是否存在其他可能影响履约能力的违法违规行为招标人认为中标候选人可能存在影响履约能力情形的将组织原评标委员会按招标文件规定的标准和方法审查确认发现在本次投标中弄虚作假等违法违规行为的将向区招管办提起投诉 73中标候选人公示期间有中标候选人被招标人取消候选人资格时若有效中标候选人不少于3家的不再递补若有效候选人少于3家的由招标人组织原评标委员会继续推荐递补至投标人须知前附表规定的数量无法递补至投标人须知前附表规定数量的全部推荐 74当递补后只有1家中标候选人的招标人不再组织定标重新招标当递补后只有2家中标候选人的招标人按投标人须知前附表规定组织定标或重新招标 75对于递补的中标候选人需按71条款进行公示 8定标 81 定标原则权责统一规则公开竞争择优 811招标人在定标会议召开前可以对中标候选人进行考察并出具考察报告作为定标要素之一考察报告不得有明示或暗示中标单位的内容如招标人组织考察的应对所有中标候选人进行是否进行考察见投标人须知前附表 812 招标人在定标会议召开前可以对中标候选人进行质询质询应当以书面形式进行质询及回复不得改变招标文件投标文件和评标的实质性内容是否进行质询见投标人须知前附表 813定标由招标人组建的定标委员会负责定标委员会成员与中标候选人有利害关系或与中标候选人的主要负责人系近亲属的应当回避 814定标会议应当在杭州市公共资源交易中心萧山分中心进行定标全过程应摄录刻盘由招标人负责归档备查 815定标委员会应当按投标人须知前附表规定对中标候选人进行面试面试要求招标人将书面另行通知 816 定标委员会应当根据定标要素综合考量选定报价合理综合实力强信誉较好的中标候选人为中标人定标要素见投标人须知前附表 817定标委员会成员应按照招标文件规定的投票规则独立行使投票权不得弃权或产生废票投票应采用记名方式并注明投票理由 818 定标委员会应根据以下方式之一按竞价和择优优中选低低中选优的原则确定1名中标人具体方式见投标人须知前附表 本项目采用直接票决法通过投票取票数最多的为中标人若中标候选人票数均未超过半数的取票数前2名再次票决确定中标人因并列无法确定前2名时抽签确定 819 定标结束后定标委员会应当向招标人提交定标报告定标报告应当由全体成员签字招标人在萧山区招投标管理信息网公告中标人公告的中标人因放弃中标因不可抗力不能履行合同不按招标文件要求提交履约保证金或被查实存在影响中标结果的违法行为等情况不符合中标条件的招标人应当重新招标 82在投标有效期内招标人将向中标人发出中标通知书 83招标人将在发出中标通知书的同时将中标结果进行公告公告内容应包括中标人的名称中标价格评标委员会成员及评分若有 84中标人确定后招标人将于15日内向杭州市萧山区建设工程招标投标管理办公室提交施工招标情况的书面报告及公示所需资料 85评标和定标应当在投标有效期结束日30日前完成不能在投标有效期结束日30日前完成的招标人应当通知所有投标人延长投标有效期拒绝延长投标有效期的投标人有权收回投标保证金同意延长投标有效期的投标人应当相应延长其投标担保的有效期但不得修改投标文件实质性内容因延长投标有效期造成投标人损失的招标人应当给予补偿但因不可抗力需延长投标有效期的除外 85中标通知书对招标人和中标人具有法律约束力中标通知书发出后招标人改变中标结果或者中标人放弃中标的应当承担法律责任 9授予合同 91 履约担保 911合同协议书签署后7天内中标人应按前附表规定的金额和担保形式向招标人提交履约担保除投标人须知前附表另有规定外履约担保金额为中标合同金额的5 912 中标人不能按本章第911项要求提交履约担保的视为放弃中标其投标保证金不予退还给招标人造成的损失超过投标保证金数额的中标人还应当对超过部分予以赔偿 92 签订合同 921 招标人和中标人应当自中标通知书发出之日起30天内根据招标文件和中标人的投标文件订立书面合同中标人无正当理由拒签合同的招标人取消其中标资格其投标保证金不予退还给招标人造成的损失超过投标保证金数额的中标人还应当对超过部分予以赔偿 922 发出中标通知书后招标人无正当理由拒签合同的招标人向中标人退还投标保证金给中标人造成损失的还应当赔偿损失 923招标人应当确定中标候选人为中标人中标候选人因放弃中标因不可抗力不能履行合同不按照招标文件要求提交履约保证金或者被查实存在影响中标结果的违法行为等情况不符合中标条件的招标人应当重新组织招标 10 纪律和监督 101 对招标人的纪律要求 招标人不得泄漏招标投标活动中应当保密的情况和资料不得与投标人串通损害国家利益社会公共利益或者他人合法权益 102 对投标人的纪律要求 投标人不得相互串通投标或者与招标人串通投标不得向招标人或者评标委员会成员行贿谋取中标不得以他人名义投标或者以其他方式弄虚作假骗取中标投标人不得以任何方式干扰影响评标工作 103 对评标委员会成员的纪律要求 评标委员会成员不得收受他人的财物或者其他好处不得向他人透漏对投标文件的评审和比较中标候选人的推荐情况以及评标有关的其他情况在评标活动中评标委员会成员应当客观公正地履行职责遵守职业道德不得擅离职守影响评标程序正常进行不得使用第二章评标办法没有规定的评审因素和标准进行评标 104 对与评标活动有关的工作人员的纪律要求 与评标活动有关的工作人员不得收受他人的财物或者其他好处不得向他人透漏对投标文件的评审和比较中标候选人的推荐情况以及评标有关的其他情况在评标活动中与评标活动有关的工作人员不得擅离职守影响评标程序正常进行 105 投诉 投标人和其他利害关系人认为本次招标活动违反法律法规和规章规定的有权向有关行政监督部门投诉 11 需要补充的其他内容 见投标人须知前附表 12 电子招标投标 见投标人须知前附表 13是否适用信用评价 见投标人须知前附表 14招标人是否拒绝部分投标 招标人可以根据区级及以上相关文件规定拒绝部分投标人的投标是否拒绝拒绝情形见投标人须知前附表 附件一问题澄清通知 问题澄清通知 编号 投标人名称 项目名称 招标的评标委员会对你方的投标文件进行了仔细的审查现需你方对下列问题以书面形式予以澄清 1 2 请将上述问题的澄清于 年 月 日 时前递交至 详细地址或传真至 传真号码采用传真方式的应在 年 月 日 时前将原件递交至 详细地址 评标委员会授权的招标人或招标代理机构 签字或盖章 年 月 日 附件二问题的澄清 问题的澄清 编号 项目名称 招标评标委员会 问题澄清通知编号 已收悉现澄清如下 1 2 投标人 盖单位章 法定代表人或其委托代理人 签字 年 月 日 评标办法综合评估法一 1技术含资信部分50分 11技术部分30分 序号评审项目评审标准一般较好好1EPC总体项目管理方案 6分项目组织设计组织机构 1516917189192项目进度质量管理与控制 1516917189192项目信息文档管理与控制 15169171891922设计管理 6分设计的总体安排与资源配置 1516917189192设计的进度计划控制 1516917189192设计文件的审查主要内容和程序 15169171891923物资采购管理 4分EPC物资采购工作的总体安排与资源配置 0750840850940951物资采购进度计划控制措施 0750840850940951物资采购招标谈判管理 0750840850940951物资采购过程的质量监督与控制 07508408509409514工程施工管理 4分工程施工进度控制和管理 0750840850940951工程施工质量的监督与控制 0750840850940951工程施工HSE监督与控制 0750840850940951关键技术方案 07508408509409515EPC分包管理 4分分包工程项目及范围 0750840850940951分包商确定的方式和招投标管理 0750840850940951对分包商进度质量和HSE的管理措施 ?0750840850940951EPC承包商对分包商的违约处理 07508408509409516外部协调管理 1分07508408509409517结算转资移交 2分结算 0750840850940951转资移交 07508408509409518工程竣工验收管理2分15169171891929项目重点难点分析及合理化建议 1分075084085094095112资信部分20分 序号评审内容评分因素分值1投标人信用投标人如以联合体形式投标的单位此项指牵头人在萧山区建筑施工企业信用评价管理体系中得分情况打分最高得3分 投标信用分＝信用应用分×联动系数信用应用分＝信用总分×信用参评序列系数本评标办法所称的信用应用分系根据投标人信用总分和信用参评序列系数确定信用应用分大于15分的按15分计取未参与信用评价的投标人信用应用分为0分本评标办法所称的投标人信用总分系区住建局公布的开标日期所在月的上一个月的投标人的信用总分 信用参评序列系数根据投标人信用参评资质序列参评资质等级和本次招标文件规定的投标资质序列投标人的投标资质等级确定招标文件规定的投标资质序列与信用参评资质序列不同投标人的投标资质等级非参评序列资质与参评资质等级相比同级别或者更高的信用参评序列系数为08低一个级别的信用参评序列系数为0775低两个级别的信用参评序列系数为075低三个级别的信用参评序列系数为07投标资质序列与信用参评资质序列相同的信用参评序列系数为1联动系数由招标人在开标会上通过随机方式抽取确定32投标人业绩和能力 = 1 GB2 ⑴投标人如以联合体形式投标的单位此项指牵头单位2014年1月1日至今时间以竣工验收时间为准承接过装配式钢结构公共建筑EPC总承包业绩每个得05分本项最高得2分上述内容须提供合同竣工验收记录报告复印件加盖公章原件备查另需提供业主出具的证明材料若无法体现的不得分 = 2 GB2 ⑵投标人如以联合体形式投标的单位此项指牵头单位自有钢结构预制件生产基地并具有省级颁发的建筑工业化示范企业的得15分自有钢结构预制件生产基地并具有国家住建部颁发的装配式建筑产业基地的得3分本项最高得3分投标文件中需提供国家住建部或省级建设主管部门公示截图加盖公章自有钢结构加工成套设备切割组装焊接矫正钻孔购置发票复印件加盖公章设备购置发票时间需在本项目为意见征询时间2019年10月31日之前原件备查 = 3 GB2 ⑶投标人如以联合体形式投标的单位此项指设计单位2014年1月1日至今时间以合同签订时间为准承接过100米以上房屋建筑设计业绩必须含施工图设计每个得05分本项最高得2分提供设计合同复印件加盖公章原件备查如未能体现项目特征的另需提供施工图或项目所在地行业主管部门出具的证明材料原件备查若无法体现的不得分7 3项目部人员配备 = 1 GB2 ⑴投标人拟派项目负责人自2014年1月以来时间以竣工验收时间为准以项目负责人身份承担过装配式钢结构公共建筑EPC总承包业绩每个得05分本项最高1分上述内容须提供合同竣工验收记录报告复印件加盖公章原件备查如未能体现项目特征的另需提供业主出具的证明材料原件备查若无法体现的不得分 = 2 GB2 ⑵投标人拟派项目负责人具有高级工程师及以上职称的得05分且自2014年1月以来时间以提供的获奖证书上的落款时间为准获得优秀项目经理建造师表彰荣誉的省级得025分省级以上得05分本项最高得1分需提供建设行政主管部门或行业协会颁发的证书复印件加盖公章原件备查24获得 奖项 = 1 GB2 ⑴投标人如以联合体形式投标的单位此项指牵头单位自2014年1月1日以来获得过省级含直辖市优质工程奖的每个得025分获得过鲁班奖或詹天佑奖的每个得05分本项最高2分本项最多只计4个项目 = 2 GB2 ⑵投标人如以联合体形式投标的单位此项指牵头单位自2014年1月1日以来获得过省级含直辖市行业协会颁发的建筑钢结构奖的每个得025分获得过中国建筑金属结构协会颁发的中国钢结构金奖的每个得05分本项最高2分本项最多只计4个项目 = 3 GB2 ⑶投标人如以联合体形式投标的单位此项指设计单位自2014年1月1日以来获得过中国勘察设计协会颁发的全国优秀工程勘察设计行业奖二等奖建筑工程的一个得025分一等奖建筑工程的一个得05分本项最高得1分本项最多只计2个项目 上述内容需同时提供合同和获奖证书或文件复印件加盖公章原件备查获得荣誉时间以证书或文件载明为准同一项目在本项中只计一次分55企业信誉投标人如以联合体形式投标的单位此项指牵头人自2014年1月1日时间以提供的获奖证书上的落款时间为准连续两次获得省级工商行政部门颁发的守合同重信用证书的得15分连续两次获得国家工商行政部门颁发的守合同重信用证书的得3分本项最高得3分需提供荣誉证书复印件加盖公章原件备查证书以颁发日期为准提供连续证书颁发部门不一致的按较低等级评定得分3 注1以上每个项目得分均按最高分计取不累积得分 2商务部分50分 1中标基准价的确定中标基准价＝招标控制价×Ｋ其中K值系招标人代表在开标会上从092084的范围内按0005的间隔设置共设17个点随机抽取三个点的算术平均值 可重复抽取小数点后保留三位四舍五入 2投标人商务标得分计算50分 每个进入评分范围的投标报价A与中标基准价B对比计算平均值即 a投标报价等于中标基准价时A=B得满分 b投标报价每低于中标基准价1个百分点扣05分得分=50BAB05100 c投标报价每高于中标基准价1个百分点扣1分得分=50ABB1100 备注商务标商务扣分扣完为止商务得分最低为0分 1 评标方法 以投标文件最大限度地满足招标文件中规定的各项综合评价标准和最高控制价要求且按综合评估得分最高次高依次进行排序的前8名投标人为中标候选人综合评估法一采用二阶段开标先开技术标 若涉及资信的先评技术再评资信 再开商务标具体步骤如下 有效投标的确定评审通过且投标报价小于等于最高控制价的为有效投标招标人先对各投标人进行应到会代表身份核验和投标人代表对投标文件密封情况检查按签到先后时间的逆顺序检查通过后先开启技术标评标委员会对通过投标资格和符合性检查的投标人的技术标含资信资格审查内容进行打分公布技术标含资信资格审查内容评审结果后开启商务标评审通过后再由招标人代表在开标会上随机抽取三个点的算术平均值计算出中标基准价并计算各有效投标人的综合得分投标人须知前附表规定适用信用评价的由招标人代表随机抽取一个系数作为投标信用分计算依据联动系数设置个数不少于3个保留小数点后1位系数设置范围及具体数值见投标人须知前附表 2中标基准价的确定 中标基准价＝招标控制价×Ｋ其中K值系招标人代表在开标会上从092084的范围内按0005的间隔设置共设17个点随机抽取三个点的算术平均值 可重复抽取小数点后保留三位四舍五入 3当有效标家数少于或等于投标人须知前附表规定的中标候选人数量时不再确定评标基准价 4排序的确定评标委员会按其综合评估得分从最高次高依次进行排序得分并列时以报价低者优先若得分报价均相同时抽签确定排序按核验顺序先抽顺序号再抽排序号当有效投标少于或等于前附表63条规定的数量时不再确定排序 5评标委员会根据投标人须知前附表63条规定的数量按排序先后向招标人推荐中标候选人当有效投标等于投标人须知前附表63条规定数量时均推荐为中标候选人当有效投标少于投标人须知前附表63条规定的数量且多于等于2家时如评标委员会界定仍有竞争性时可以推荐中标候选人当有效投标为1家时评标委员会应否决所有投标 6评标委员会推荐中标候选时不得标明排序应对投标文件存在的明显优点或缺点予以记录 21 初步评审标准 211 资格评审标准见评标办法 212 初步评审标准见评标办法 213 响应性评审标准见评标办法 22 分值构成与评分标准 221 分值构成 见评标办法 222 评分标准 见评标办法 评标程序 31投标文件存在以下情况之一的资格审查不予通过作废标处理不再进行下一步评审 311投标人不满足招标文件载明的企业资质或投标人企业资质的承包范围不能满足投标项目或标准规定的承包范围的项目负责人资格安全生产许可证如行业规定不作要求的除外等条件和标准的包括①企业安全生产许可证过期②企业停止市场活动③企业资质企业法人营业执照不符合要求④项目负责人停止市场活动⑤项目负责人资格要求为注册建造师的项目建造师无安全考核证书B 证 ⑥项目负责人资格要求为注册建造师的项目建造师安全考核证书B 证过期⑦建造师有在建或其他中标尚未开工项目⑧项目负责人资格不符合要求⑨注册资格过期⑩未提供项目负责人缴纳社会保险证明或提供的缴纳社会保险证明不符合招标文件要求的 312投标人或项目负责人被有关行政监管部门通报限制投标且在限制期内的 313投标人存在招标公告中备注其他说明的情况的 314投标人有招标公告中其他公告内容的情形且被招标人书面拒绝的 315投标人未按照要求承诺或承诺的内容未满足招标文件要求的 316投标人未提供最近一年2018年度的财务审计报告或提供的财务审计报告不符合招标文件要求的牵头单位提供财务审计报告即可 317不符合资格审查条件的其他情形 32符合性审查 评标委员会应依照招标文件的要求和规定首先对投标人的投标资格和投标文件进行符合性审查符合性审查包括三个方面内容投标文件实质性格式要求响应性审查投标文件实质性内容要求响应性审查 投标人不得通过补充修改或撤消投标文件中的内容使其成为实质性响应的投标投标人在投标截止以后不得提交任何资料作为评标依据 投标文件如存在以下情况之一的经评标委员会审核认定作为符合性审查未通过予以废除不再进行技术和商务的评审 1投标人的投标资格如更新投标人的资质人员等条件件不满足招标文件载明的实质性条件 2未按招标文件的要求签署或盖章的仅限于单位印章和法定代表人或其委托代理人签字或盖章 3投标文件载明的招标项目完成期限超过招标文件规定的期限 4投标人不以自己的名义或未按招标文件要求提供投标保证金或提供的投标保证金有缺陷而不能接受的 5投标函附录中项目负责人不明确或承诺的到位率未达到招标文件要求的 6投标报价费率高于招标文件公布的投标最高限价费率或分项最高限价费率或单价最高限价费率 7投标人名称或组织结构包括项目负责人与申请时不一致的 8开标时如出现以下情况之一的 1 各投标人的法定代表人或授权委托人或项目负责人未按招标文件开标要求参加开标的 2投标文件的投标报价或其它关键内容字迹模糊或无法辨认的或投标报价大写书写不规范的 3投标人在投标文件中对同一标段有两个或多个报价且未书面声明以哪个为最终报价的 9其他不响应招标文件规定的实质性要求的 10存在法律法规规章规定的其它无效投标情况的 11不满足项目部人员配备要求表的 321 技术标评审 技术评分 评标委员会专家对投标文件的技术部分采用记名方式进行各自评分如发现某个单项的评分超出了评分细则所规定的分值范围的则该张评分表无效此项得分为评标专家的有效评分的算术平均值保留小数 2 位当评标专家人数为9 人含以上时去除一个最高分一个次高分最高分并列时去掉两个最高分去除一个最低分一个次低分最低分并列时去掉两个最低分的算术平均值 322 商务评审 评标委员会的商务专家对通过符合性审查和技术评审的投标文件进行商务评审并对商务报价的范围数量单价费用组成和总价等进行全面审阅和对比分析 投标报价有算术错误的评标委员会按以下原则对投标报价进行修正修正的价格经投标人书面确认后具有约束力投标人不接受修正价格的评标委员会应当否决其投标 1如果数字表示的金额和用文字表示的金额不一致时将以文字表示的金额为准 2当单价与数量的乘积与合价不一致时以合价为准并调整单价 3当合价与投标总价不一致时以投标总价为准调整相关合价 4按上述修正错误的原则及方法调整投标文件的评标价调整后的评标价将作为评标依据 5评标期间评标委员会不接受任何投标人主动提出的对投标报价及单价合价的调整 6投标报价的口径应与招标文件要求一致由于招标人原因造成投标人的报价口径不一致者应在评标价中统一 7评标时调整的评标价仅作为评标依据如中标仍以其投标价作为中标合同价 通过资格及符合性审查的有效投标文件进入商务评分范围评标委员会的商务专家按评标办法方法计算各投标文件的商务评分 323 综合得分 综合得分=技术分+资信分+商务分 33 投标文件的澄清和补正 331 在评标过程中评标委员会可以书面形式要求投标人对所提交投标文件中不明确的内容进行书面澄清或说明或者对细微偏差进行补正评标委员会不接受投标人主动提出的澄清说明或补正 332 澄清说明和补正不得改变投标文件的实质性内容投标人的书面澄清说明和补正属于投标文件的组成部分 333 评标委员会对投标人提交的澄清说明或补正有疑问的可以要求投标人进一步澄清说明或补正直至满足评标委员会的要求 34询标 评标委员会在评标过程中发现下列情形之一的应当对投标人进行询标 一 投标人的报价明显低于其他投标报价或者在设有标底时明显低于标底使得其投标报价可能低于其个别成本的 二 投标报价有严重不平衡报价的综合单价低于或高于投标算术平均评审入围的投标人综合单价30其中安装工程50以上的项目经评标委员会认定属严重不平衡报价的本条适用于电子招标项目 三 明显低于风险控制价的 四 相关资质资格业绩等证明资料存在疑问的 评标委员会否决投标人投标的 当投标价格低于其企业成本或者明显低于风险控制价且不能合理说明或不能提供相关证明材料的或者属不平衡报价的按投标总报价不变原则修正投标综合单价如修正累计额超过投标报价２的作废标处理修正累计额按评审入围的投标人的算术平均综合单价与投标综合单价的差乘数量计算本条适用于电子招标项目 35 评标结果 351 评标委员会依据本评标标准和方法进行评审和比较向招标人提交书面评标报告并推荐投标人须知前附表规定数量的中标候选人评标委员会在中标候选人推荐之前必须通过全国建筑市场监管公共服务平台和浙江省建筑市场监管与诚信信息发布平台查询项目负责人相关信息若项目负责人处于锁定状态或项目负责人个人工程业绩没有竣工验收备案或竣工验收及竣工验收备案信息且投标文件中也未提供实际已竣工验收备案的证明材料竣工验收备案的证明材料必须体现项目负责人姓名及注册编号并经项目所在地行业管理部门盖章证明随带原件备查的作废标处理若无项目负责人的相关信息以投标文件提供的信息为准招标人根据评标委员会提出的书面评标报告和推荐的中标候选人确定中标人 352 评标委员会完成评标后应当向招标人提交书面评标报告 附件1 授 权 委 托 书 开标现场查验时使用 本授权委托书声明我 姓名 系 投标人名称 法定代表人现授权委托拟派本项目负责人 姓名 为我公司参加 工程名称 工程投标活动的授权委托代理人以下简称代理人委托参加开标会议签署投标文件等相关内容在代理范围内产生的民事法律责任由我单位承担 代理人无转委托权特此委托 代理期限自 年 月 日至 年 月 日止 本委托书应与代理人身份证件一并出示 代理人 签字 性别 年龄 身份证号码 职务 投标人 盖章 法定代表人 签字或盖章 授权委托日期 年 月 日 第二章 合同条款及格式 第一部分 合同协议书 发包人全称 承包人全称 依照中华人民共和国合同法中华人民共和国建筑法中华人民共和国招标投标法及相关法律行政法规遵循平等自愿公平和诚信原则合同双方就 杭州湾智慧谷二期项目EPC工程总承包 事宜经协商一致订立本合同 一工程概况 工程名称 杭州湾智慧谷二期项目EPC工程总承包 工程批准核准或备案文号 工程内容及规模本工程由150米110米各两栋超高层塔楼高层办公配套酒店及为钱江世纪城代建的地块西侧公园绿地约11510平方米地块东侧道路约4703平方米组成总建筑面积462244㎡其中地上建筑面积290452㎡地下建筑面积171792㎡塔楼最高地上32层裙房地上3层地下3层建筑使用功能主要为办公商业配套酒店地下停车库等 工程所在省市详细地址本项目位于杭州市萧山区钱江世纪城南单元北至丰二路南至济仁路西邻五堡直河 工程承包范围跟招标范围一致 二工程主要生产技术或建筑设计方案来源 三项目实施计划 计划总工期1656日历天从招标人发出中标通知书之日起至竣工验收之日止 设计里程碑节点要求 1在招标人发出中标通知书后10日历天内提供施工图出图计划交招标人全过程工程咨询单位确认后实施 2在招标人发出中标通知书后80日历天内完成桩基工程施工图审查及基坑围护专家论证工作 3在招标人发出中标通知书后150日历天内完成所有施工图审查工作除公共部位精装修智能化室外工程世纪城代建部分设计 4在招标人发出中标通知书后300日历天内完成公共部位精装修及智能化施工图审查工作 5在招标人发出中标通知书后600日历天内完成室外工程施工图审查工作 6钱江世纪城代建的地块西侧公园绿地和地块东侧道路的方案设计初步设计施工图设计及施工图审查工作按招标人全过程工程咨询人审定的出图计划完成出图 施工里程碑节点要求 1在招标人发出中标中通知书后约10日历天内设计试桩开始施工考核节点时间2019年12月28日设计试桩 2在招标人发出中标中通知书后约82日历天内桩基及基坑围护进场施工考核节点时间2020年3月9日 3在招标人发出中标中通知书后约645日历天内AC楼±000面完成考核节点时间2021年9月23日 4在招标人发出中标中通知书后约769日历天内所有地下室顶板完成考核节点时间2022年1月25日 5在招标人发出中标中通知书后约812日历天内AC楼主体结构封顶考核节点时间2022年3月9日 6在招标人发出中标中通知书后约941日历天内AC楼幕墙达到亮灯要求考核节点时间2022年7月16日 7在招标人发出中标中通知书后约1473日历天内室外工程完成含为钱江世纪城代建的地块西侧公园绿地地块东侧道路考核节点时间2023年12月30日 8在招标人发出中标中通知书后约1656日历天内工程竣工验收考核节点时间2024年6月30日 9在招标人发出中标中通知书后约1839日历天内工程档案移交存档及提交办理房产证相关资料考核节点时间2024年12月30日 中标人在合同签订后30天内提供工程总进度计划计划中要求明确每月工程形象进度节点在满足招标文件132中工程节点要求的前提下招标人和中标人双方制定本项目月季年度工程进度计划并进行考核 四工程质量标准 设计标准符合现行国家地方及行业相关设计规范要求符合建筑工程设计文件编制深度规定2016版要求深度 工程质量标准符合现行国家地方及行业工程施工质量验收规范合格标准整体工程争创钱江杯本工程须创浙江省标化工地 合同价格和付款货币 签约合同价格为人民币大写 元小写金额? 元 其中工程设计费? 元建筑安装工程费用及设备购置费? 元总承包管理及其他费用? 元 六定义与解释 本协议书中有关词语的含义与合同通用条款中赋予的定义与解释相同 七合同生效 本合同在以下条件全部满足之后生效 合同签字盖章后生效 发包人 承包人 公章或合同专用章 公章或合同专用章 法定代表人或其授权代表 法定代表人或其授权代表 签字 签字 工商注册住所 工商注册住所 企业组织机构代码 企业组织机构代码 邮政编码 邮政编码 法定代表人 法定代表人 授权代表 授权代表 电 话 电 话 传 真 传 真 电子邮箱 电子邮箱 开户银行 开户银行 账 号 账 号 合同订立时间 年 月 日 合同订立地点 第二部分 通用条款 建设项目工程总承包合同GF20110216通用部分 第三部分 专用条款 第1条 一般规定 11 定义与解释 1118 项目基础资料 在合同签订后14天内发包人向承包人提供如下资料包括但不限于并对提供资料的真实性完整性准确性时效性负责 1项目前期工作文件包括上级有关文件立项文件等 1119现场障碍资料包括工程设计现场施工所需的地上和地下已有的建筑物构筑物线缆管道受保护的古建筑古树木等坐标方位数据和其它相关资料由承包人自行勘测现场障碍勘测和处理产生的费用由承包人自行承担 1151 双方约定的视为不可抗力事件处理的其他情形如下 a 战争敌对行动不论宣战与否入侵外国敌人的行动战时动员征用或禁运 b 叛乱暴乱军事政变篡夺政权或内战 c 承包人及其分包商雇员以外的人员骚乱喧闹罢工或停工 d 由于任何爆炸性核装置或其核部件的任何核燃料或核燃料燃烧后的核废物放射性有毒炸药或其他有害物质所引起的放射性污染 e 征地范围内的考古发掘矿产开发 f 自然灾害地震六级以上台风十级以上持续降水24小时且降雨量为100mm 以上 g 传染病爆发火灾等其他非发包人承包人责任的事件引发的后果 h 政府行为 i 社会异常事件 j 禁运禁止令或其他政府的限制行动 但一方的经济困难或与其工人的劳资纠纷导致本合同项下服务的延误或停止设备或材料交付的延误因不可抗力事件而直接导致的延误除外以及分包商的任何行为均不属于不可抗力事件受影响方应对此承担全部责任 1152 双方根据本合同工程的特点补充约定的其他定义 12 合同文件 121 合同文件的组成合同文件相互解释互为说明除专用条款另有约定外组成本合同的文件及优先解释顺序如下 1本合同协议书及其附件 2本合同专用条款 3中标通知书 4招标文件及其附件 5询标纪要 6投标文件 7本合同通用条款 8标准规范及有关技术文件 9承包人提供设计文件资料和图纸 双方约定构成合同组成部分的其它文件 双方在履行合同过程中形成的双方授权代表签署的会议纪要备忘录补充文件变更和洽商等书面形式的文件构成本合同的组成部分 13 语言文字 本合同除使用汉语外还使用 语言 14 适用法律 合同双方需要明示的法律行政法规地方性法规 中华人民共和国浙江省杭州市萧山区关于工程建设的相关法律行政法规地方性法规 15 标准规范 151? 本合同适用的标准规范名称编号 现行国家建筑工程设计规范施工规范验收规范质量检验评定标准等 152 发包人提供的国外标准规范的名称份数和时间 153 没有成文规范标准规定的约定 发包人的技术要求及提交时间 承包人提交实施方法的时间 16 保密事项 双方签订的商业保密协议名称 作为本合同附件 双方签订的技术保密协议名称 作为本合同附件 第2条 发包人 22 发包人代表 发包人代表的姓名 发包人代表的职务 发包人代表的职责 23 全过程工程咨询单位 全过程咨询单位万邦工程管理咨询有限公司杭州正大建设项目管理有限公司 231总咨询师 姓名姚欧强 身份证号330521198207020212执业资格一级建造师注册证书号浙144151529283联系电话18072712886电子邮箱4875110qqcom 232总监理工程师 姓名李雪清身份证号330821197809172338执业资格监理工程师联系电话13957005725电子邮箱365622439qqcom 24安全保证 241 承包人应负责协调处理施工现场周围的地下地上已有设施和邻近建筑物构筑物古树名木文物及坟墓等的安全保护工作维护现场周围的正常秩序并承担相关费用 242承包人应负责对工程现场临近发包人正在使用运行或由发包人用于生产的建筑物构筑物生产装置设施设备等设置隔离设施竖立禁止入内禁止动火的明显标志因发包人的原因给承包人造成的损失和伤害由发包人负责 25 保安责任 251 现场保安责任的约定在以下两种中选择 2 作为合同双方对现场保安责任的约定 1 发包人负责保安的归口管理 2 委托承包人负责保安管理 252 保安区域责任划分及双方相关保安制度责任制度和报告制度的约定 保安责任及费用由承包人负责承包人承担现场保安工作并与当地有关治安部门的联系沟通和协调并承担所发生的相关费用开工后编制相关保安制度责任制度和报告制度 第3条 承包人 31 承包人的主要权利和义务 313 经合同双方商定承包人应提交的报表类别名称内容报告期提交的时间和份数1合同签订后二周内承包人提供项目管理规划项目资金使用计划2每月20日前提供当月完成工程量和工作价款表安全施工措施费清单及价款施工质量情况原材料质量及检查情况现场签证及设计变更情况对于实际的进度与已批准的进度计划不符时不论何种原因承包人应按监理工程师或发包人批复意见的要求在3天内提交一式六份修订后的进度计划重新报送工程师审批若承包人因其自身原因未能按批准的进度计划按期完工或完成预定的工作工程师应通知承包人采取有效措施赶上进度承包人收到通知后的3天内按经监理工程师或发包人批准后进度计划编制一式六份赶工措施报告报送工程师审批承包人应承担采取赶工措施所增加的一切费用如不按期提供的发包人有权拒付工程款3每周周报应包括上周计划完成情况上周实际完成情况下周计划情况包括工程材料设备的采购现场工料机投入需要协调解决的问题等以上报表报全过程咨询单位审核审核后报发包人4设备材料进场时提交供应材料设备一览表需包含材料设备名称规格型号品牌计量单位数量单价供应时间送达地点并附送产品合格证复印件 32 项目经理项目负责人 321 项目经理项目负责人 项目经理姓名 项目经理联系电话 项目经理身份证号码 项目经理职责 1建立本项目的项目组织2制定项目计划3拥有本项目的决策权4组织计划实施5协调内外部的关系6建立项目控制系统实施项目的控制7负责项目合同管理8审查和受理各种报告9组织验收考核结算10组织项目售后服务及项目总结工作 项目经理权限 代表承包人承担本项目工程总承包的各项权利义务和责任 项目经理每月在现场时间不得少于 24 日每日不少于8小时 项目经理必须与投标文件相一致因更换项目经理或项目经理兼职其他项目经理的违约约定在工程实施期间不得擅自更换或兼任其他工程项目经理如承包人需更换项目经理的在取得发包人的书面同意后更改的项目经理资质需满足招标文件的要求由于项目经理无法胜任本项目的岗位发包人要求更换承包人必须无条件更换资历业绩和执业资格不低于原项目经理的相应人员且每更换一次项目经理须向发包人支付50万元人次的违约金由发包人在当期进度款中扣除如未取得发包人的书面同意则不得进行更换 项目经理每月在现场时间未达到合同约定天数的每少一天应向发包人支付违约金 5000 元 322承包人主要施工管理人员到位 1因更换设计负责人施工负责人的违约约定未经发包人同意不得擅自更换设计负责人施工负责人如承包人需更换设计负责人施工负责人的在取得发包人的书面同意后更改的设计负责人施工负责人资质需满足招标文件的要求且每更换一次设计负责人或施工负责人须向发包人支付30万元人次的违约金由发包人在当期进度款中扣除如未取得发包人的书面同意则不得进行更换 2施工负责人每月驻工地时间不得少于24天每少一天支付违约金5000元 3驻场设计代表的数量和专业必须满足招标文件的要求每周驻工地时间不得少于5天每少一天支付违约金3000元 325 施工负责人 施工负责人姓名 一级注册建造师证书号 B证证号 施工负责人联系电话 施工负责人身份证号码 326 设计负责人 设计负责人姓名 设计负责人联系电话 设计负责人身份证号码 3261 设计负责人职责 1领会设计意图掌握设计标准做好所承担项目的施工图设计专项设计解决工程设计中的相关技术问题参与重大工程技术问题的决策 2代表公司接受发包人的管理和指令参与与相关单位的协调配合工作 3主持制定本项目各阶段的设计工作质量计划进度计划及总体计划 4深入施工现场处理矛盾解决问题加强与发包人全过程咨询单位的协作与沟通 5监督各专业设计进度与设计质量保证设计团队的人员配备到位 6做好项目的设计管理工作保证设计成果符合国家规范要求 3262 根据工程需要和发包人要求本项目须提供驻地设计服务驻地设计代表2人在工程施工时根据发包人需要设计人必须指派设计项目负责人或专业设计负责人提供现场指导和配合服务在工程施工中对设计文件有疑问发包人提前2个工作日通知设计人在接到通知后应及时派本项目设计负责人解决否则每次扣设计费1万元属于一般设计问题若无特殊情况应及时解决在工程的图纸会审打试桩中间验收竣工验收工程质量处理等属于重大设计问题的须在3天内书面提出解决意见否则每次扣设计费2万元对设计图纸与现场不符之处应及时提出解决办法 34安全保证 342 安全施工 1项目安全生产的达标目标及相应事项的约定施工现场按照建筑施工安全检查标准JGJ592011评定达到合格标准 2 关于治安保卫的特别约定承包人应做好包括生活区在内的管辖区的治安保卫工作②承包人应对进度施工现场的施工人员进行安全文明施工教育配备必要的劳动保护用具保证工程的施工安全和人身安全③承包人应强化安全意识抓好安全生产杜绝事故发生施工中若发生安全及人身事故均由承包人自行负责处理并承担全部费用④承包人必须严格遵守和执行中华人民共和国以及杭州市安全生产和劳动保护有关规定严格执行JGJ592011标准并参照通用条款国家建设工程安全管理条例及杭州湾智慧谷二期现场文明标化及安全管理规定和现场管理处罚实施细则 承包人需要做的其他安全管理工作 1承包人应对施工安全负责在施工过程中要实现五无两控制目标确保安全 2承包人应配备专职安全负责人以确保生产安全 3承包人应服从当地政府有关部门在社会治安综合治理计划生育交通管理环境保护等的管理规定承包人应该安排专职人员负责条款的执行发包人有权对此进行监督检查 4承包人在工程施工期间必须配备专职用电管理员全面负责施工用电的管理 关于编制施工场地治安管理计划的约定发包人和承包人应在工程开工后7天内编制施工场地治安管理计划并制定应对突发治安事件的紧急预案 3文明施工 承包人文明施工的要求 遵守地方政府和有关部门对施工场地交通环卫安全和施工噪音等管理规定并办理相关审批手续 施工现场布置应按照杭州市建筑施工现场安全文明施工标准化图册要求 承包人应采取有效措施尽量减小尘土和噪音污染需要进行夜间作业时应经有关部门批准 4满足浙江省建筑施工安全标准化管理规定要求 5其他文明施工按杭州市人民政府令第278号文杭州市建设工程文明施工管理规定杭建监总200338号关于实施杭州市市政建设工地安全生产文明施工管理实施细则试行的通知及文明工地杭建监总201121号关于打造文明工地创建全国文明城市活动实施方案执行否则若造成工程损失或人身伤害由承包人承担全部责任及费用 6严格执行杭州湾智慧谷二期现场文明标化及安全管理规定和现场管理处罚实施细则 在工程移交之前承包人应当从施工现场清除承包人的全部工程设备多余材料垃圾和各种临时工程并保持施工现场清洁整齐经发包人书面同意承包人可在发包人指定的地点保留承包人履行保修期内的各项义务所需要的材料施工设备和临时工程 承包人文明施工还需做的其他工作 施工管理人员及班组代班需佩戴上岗牌现场作业人员必须统一着装后背印有施工企业名称夜间施工必须穿着反光背心涉水施工必须穿戴救生衣 ②施工中产生的废土等必须随挖随运堆放时间不得超过8小时堆放期间必须作覆盖处理报价中已考虑土方短驳费用 ③协调好设备及电气安装消防设施等施工安排配合做好相关的安全文明施工工作 344承包人全面负责其施工场地的安全管理保障所有进入施工场地的人员的安全施工场地发生的人身伤害安全事故由承包人负责 35 职业健康和环境保护保证 37 现场保安 承包人承担其进入现场施工开工至发包人接收单项工程或和工程之前的现场保安责任含承包人的预制加工场地办公及生活营区处理与当地政府治安等的协调工作并负责编制相关的保安制度责任制度和报告制度提交给发包人 38 分包 381 分包约定 约定的分包工作事项工程总承包企业不得将工程总承包项目转包也不得将工程总承包项目中的设计采购施工业务全部或主体分包给其他单位 如需进行分包的分包人应符合国家法律规定的企业资质等级且资格能力应与其分包工作的标准和规模相适应同时符合浙江省杭州市萧山区相关管理规定总承包分包单位须按浙江省杭州市萧山区规定完成施工单位和施工项目负责人的备案等手续总承包人有义务认真考察分包单位资质能力财务状况施工实施经验以及是否有工程建设违约违纪违规或其他经济法律纠纷等情况并将选择结果报发包人及全过程工程咨询人认可 承包人需将发包人专业分包工程和自行专业分包工程的进度资料纳入承包人统一管理承包人应明确专业分包工程的完工时间并提交给各专业分包单位进行工期安排需经发包人承包人分包方等各方共同认可并按时为分包单位提供工作面承包人应在分包单位提交工程资料后10天内审核盖章完毕承包人应做好各分包单位技术上交叉施工中的管理和配合协调工作承包人对分包单位承担连带责任若因承包人违规分包而造成的后果由承包人全权承担 2分包人资质 分包人应符合国家法律规定的企业资质等级否则不能作为分包人 承包人有义务对分包人的资质进行审查分包单位的资质财务状况分包协议均需在发包人备案 3对分包人的付款 承包人应按分包合同约定及时向分包人支付合同价款不得无故延误分包人价款的支付每月向发包人及全过程工程咨询人提交分包工程的支付明细 在发包人按时向承包人付款的情况下如果发生承包人没有按时向分包人材料设备供应商付款发包人有权暂时终止向承包人付款直接向相关分包人材料设备供应商付款此转付款及相应利息按银行同期贷款利率计算将从下一笔发包人向承包人的付款中扣除在承包人向有关分包人材料设备供应商支付相关款项后发包人将继续向承包人付款 第4条 进度计划延误和暂停 41 项目进度计划 411 项目进度计划中关键路径及关键路径变化的确定原则 承包人提交项目进度计划的份数和时间由承包人上报经全过程咨询单位审核发包人审定为准若由于非发包人及非不可抗力因素而造成项目节点落后承包人应做出充分说明并提交书面整改报告 承包人提交项目进度计划的份数和时间合同签订后30天内承包人向发包人提供六份项目总进度计划每月25日提供六份下月工程进度计划 发包人和监理人在收到修订的项目进度计划后确认或提出修改意见的期限 发包人和全过程咨询单位应在收到修订的施工进度计划后7天内完成审核和批准或提出修改意见 412 自费赶上项目进度计划 因承包人原因使工程实际进度明显落后于项目进度计划时承包人应根据工程实际情况对工程进度计划进行调整和纠偏调整编制被延误工期的赶工措施否则发包人有权根据分部工程进度进行工期处罚并责令整改 设计进度计划 合同签订后14日内提交整体设计进度计划报送全过程咨询单位及发包人批准 设计开工日期 为签定合同之日起 43 采购进度计划 431 采购进度计划提交的份数和时间 合同签订一个月内承包人向发包人提供四份项目采购控制计划施工图设计完成后提供四份采购详细计划实施采购90天前向发包人全过程咨询单位递交采购内容主要技术指标具体品牌型号及样品如有等承包人严格按发包人审查明确的品牌规格质量等级等要求进行采购材料必须经发包人和全过程咨询单位书面签证予以认可后方可采购进场主要材料经全过程咨询单位验收后方能用于本项目凡因材料没有达标或不到位而影响施工工期造成发包人损失则承包人应负全责并赔偿相应的损失发包人对承包人提供的样品不能满足设计要求或式样颜色不满意或价格不合理指市场的实际价格和承包人所报价或与承包人投标时所报价相差较大发包人有权要求承包人调换直至发包人满意为止引起的损失由承包人承担且不得以此理由要求顺延工期 432 采购开始日期 合同签订之日后开始 44 施工进度计划 441 施工进度计划以表格或文字表述 提交关键单项工程施工计划的名称份数和时间合同签订30天内提供一式六份施工总进度计划开工后每月25日前提供一式六份施工进度报表包括形象进度质量情况重大事件和存在问题及拟采取的措施等及下月的施工进度计划对于实际的进度与已批准的进度计划不符时不论何种原因承包人应按工程师批复意见的要求在3天内提交一式六份修订后的进度计划重新报送工程师审批若承包人未能按批准的进度计划按期完工或完成预定的工作工程师应通知承包人采取有效措施赶上进度如不按期提供的发包人有权拒付工程款 提交关键分部分项工程施工计划的名称份数和时间 45 延误损害赔偿 451里程碑节点延误考核 1以完成AC楼幕墙亮灯要求为关键考核节点 1如由于承包人原因出现里程碑节点延误每延误一天支付违约金人民币拾万元 2当任何一个里程碑节点发生延误累计支付的违约金以该里程碑节点延误的天数为计算依据按每延误一天支付违约金人民币拾万元 3如后续里程碑节点按计划完成则返还之前因里程碑节点延误而支付的违约金 4因承包人原因未达到AC楼幕墙亮灯要求由此产生的延误违约金无论后续里程碑节点是否赶上都不返还 2以工程档案移交存档及提交办理房产证相关资料2024年12月30日为最终考核节点 1如由于承包人原因出现里程碑节点延误每延误一天支付违约金人民币拾万元 2当任何一个里程碑节点发生延误累计支付的违约金以该里程碑节点延误的天数为计算依据按每延误一天支付违约金人民币拾万元 3如后续里程碑节点按计划完成则返还之前不含因未达到AC楼幕墙亮灯要求由此产生的延误违约金因里程碑节点延误而支付的违约金 3以上违约金累计金额最高不超过合同履约保证金中工期保证金的金额 4如果承包人因为下列某一个原因而被延误承包人有权申请延长工期 1发包人发生了重大方案变更同时需要承包人发生较大返工或停工且在工程关键路径上 2发生了不可抗力事件或异常恶劣的气候条件 第5条 技术与设计 51 生产工艺技术建筑设计方案 511承包人提供的生产工艺技术和或建筑设计方案 承包人负责提供生产工艺技术含专利技术专有技术工艺包和或建筑设计方案含总体布局功能分区建筑造型和主体结构等时应对所提供的工艺流程工艺技术数据工艺条件软件分析手册操作指导书设备制造指导书和其它资料要求和或总体布局功能分区建筑造型及其结构设计等负责 512 发包人提供的生产工艺技术和或建筑设计方案 其中发包人应承担的工程和或单项工程试运行考核保证值和或使用功能说明如下 承包人应承担的工程和或单项工程试运行考核保证值和或使用功能说明如下 52 设计 521 发包人的义务 1提供项目基础资料发包人提供的项目基础资料的类别内容份数和时间 2提供现场障碍资料发包人提供的现场障碍资料的类别内容份数和时间 发包人提供的勘察测量成果文件深度达不到要求的投标人需自行进行地质补勘并充分预计各种困难并将相应费用考虑在投标报价费率中 522 承包人的义务 1 经合同双方商定发包人提供的项目基础资料现场障碍资料的如下部分可按本款中约定的如下时间期限提出进一步要求对于发包人提供的基础资料现场障碍资料深度达不到要求的由承包人自行进行进一步深化补充并满足施工要求 524 操作维修手册 发包人提交的操作指南分析手册的份数和提交期限 承包人提交的操作维修手册的份数和最终提交期限 项目竣工后三个月内 525 设计文件的份数和提交时间 规划设计阶段设计文件资料和图纸的份数和提交时间 初步设计阶段设计文件资料和图纸的份数和提交时间 技术设计阶段设计文件资料和图纸的份数和提交时间 施工图设计阶段设计文件资料和图纸的份数和提交时间 提交施工图设计文件20份CAD文本一份提交时间由发包人确定首次提交8份其余根据发包人要求提交 526设计缺陷的自费修复自费赶上 无论何种原因造成设计文件在发包人审核后仍存在遗漏错误缺陷和不足的承包人应自费修复弥补纠正和完善造成设计进度延误时应自费采取措施赶上并提交可行性赶工报告报甲方审核 53 设计阶段审查 531 本工程的设计阶段设计阶段审查会议的组织和时间安排由承包人负责组织设计阶段审查会议并承担会议相关费用 设计审查阶段及其审查会议的时间安排满足工程设计施工进度要求 各项施工图完成后承包人应随同图纸报送预算资料承包人根据专用条款1411要求编制工程预算承包人完成详细施工图后图纸需经甲方认可方可施工 535 承包人在设计审查阶段之前承担设计与施工的单位应事先做好施工图纸和工程造价的对接工作再提供施工图和工程造价供发包人审核对发包人提出的任何建议预审给予响应按发包人提出的修改意见进行调整直至发包人满意为止 第6条 工程物资 61 工程物资的提供 611 发包人提供的工程物资 1工程物资的类别估算数量 612 承包人提供的工程物资 1工程物资的类别估算数量 满足工程建设需要 2竣工后试验的生产性材料的类别和或清单满足工程建设需要 615 其他 1除行政监督部门规定必须报送与封存的材料设备外对直接影响工程品质和外观效果的材料设备必须经发包人和全过程咨询单位认可后才能大面积使用如发包人认为需要甲定乙供的承包人须无条件同意并积极配合 2必须经发包人和全过程咨询单位书面签证予以认可后方可采购进场主要材料经全过程咨询单位验收后方能用于本项目承包人不得以材料品牌价格如价格签证等确定的时间为理由提出延期 3若承包人使用了劣质材料设备一经发现发包人或监理工程师有权勒令承包人无条件返工无论发包人或监理工程师是否发现和制止由于使用劣质材料设备所引起的一切责任均由承包人自负如影响工期交付的还需承担相应违约责任若造成发包人损失的承包人应赔偿全部损失承包人违反合同约定采购和使用不合格的材料和工程设备的经监理工程师发现立即清退出场并处以50000元每批次罚款 4承包人必须按与材料商分包商签订的合同条款按时支付各种款项否则发包人有权暂扣工程款直至承包人付清欠款后再予支付 5发包人有权要求承包人对其供应的材料进行质量和材质的检测和复验不合格的其费用包括材料更换由承包人承担合格的其费用由发包人承担政府有关部门要求复检及双方另行约定的除外 62 检验 621 工厂检验与报告 1报告提交日期报告内容和提交份数承包人负责对工程物资的强制性检查检验监测和试验并向发包人提供相关报告承包人采购的材料设备在使用前承包人应按国家有关标准进行检验或试验并向发包人提交检验或试验报告承包人对所提供的报告真实性负责 2发包人有权参与相关加工制造阶段的检查检验监测和试验如有必要可委托有经验的第三方代表参检 624现场清点与检查 1承包人应负责提供的工程物资运抵现场前5日通知发包人发包人全过程咨询单位与承包人或包括其分包人按每批货物的提货单据清点箱件数量及进行外观检查并根据装箱单清点箱内数量出厂合格证图纸文件资料等并进行外观检查经检查清点后双方人员签署交接清单 经现场检查清点发现箱件短缺箱件内的物资数量图纸资料短缺或有外观缺陷的工程物资在缺陷未能修复之前不得用于工程因此造成的费用增加竣工日期延误由承包人负责 625质量监督部门及消防环保等部门的参检 承包人随时接受质量监督部门消防部门环保部门行业等专业检查人员对制造安装及试验过程的现场检查其费用由承包人承担 因上述部门在参检中提出的修改更换等意见所增加的相关费用因此造成工程关键路径延误的责任方为承包人时竣工日期不予延长 63 进口工程物资的采购保关和清关 631 采购责任方及采购方式承包人负责采购并承担费用 66 工程物资保管与剩余 661 工程物资保管 委托承包人保管的工程物资的类别和估算数量 承包人应按说明书的相关规定对工程物资进行保管维护保养防止变形变质污染和对人身造成伤害保管维护方案应包括工程物资分类和保管保养保安领用制度以及库房特殊保管库房堆场道路照明消防设施器具等规划保管所需的一切费用包含在合同价格内 承包人提交保管维护方案的时间 承包人提交的各设备各分项的维保时间不得低于现行的国家及行业标准且以最高标准为维保时间 由发包人提供的库房堆场设施及设备 第7条 施工 71 发包人的义务 712审查总体施工组织设计 发包人在接到总体施工组织设计后一周内提出建议和要求发包人的建议和要求并不能减轻或免除承包人的任何合同责任发包人未能在一周内提出任何建议和要求的承包人有权按提交的总体施工组织设计实施 713 进场条件和进场日期 1发包人向承包人提供永久征地红线范围内的施工用地 2承包人的进场条件按现有条件提供 714 临时用水电等提供和节点铺设 发包人提供的临时用水用电等类别取费单价 承包人自行完成临时用水用电的开户申请并将施工临时用水用电等接至项目红线范围内并缴纳施工用水用电费用相关费用已在投标费率中考虑 715 办理开工等批准手续 承包人应在施工开工日期前完成本项目前期的所有报批报建工作取得开工批准文件或施工许可证等许可证件或批文完成工程质量监督安全监督等手续的办理因发包人原因造成承包人进场时间延误的竣工日期相应顺延 7110 由发包人履行的其他义务 72 承包人的义务 722 施工组织设计 提交工程总体施工组织设计的份数和时间合同签订后30天内提供一式六份总进度计划施工组织设计包括外加工计划逾期不提交并因此影响工程施工的责任由承包人承担 合同双方约定的施工组织设计应包括的主要内容1施工现场平面布置图2施工进度计划和保证措施 3劳动力及材料供应计划4施工机械设备的选用5质量保证体系及措施6安全生产文明施工措施7环境保护成本控制措施8施工管理组织机构9雨天台风夏季冬季施工保证措施10合同当事人约定的其他内容11会议讨论 需要提交的主要单项工程主要分部分项工程施工组织设计的名称份数和时间相应工程开工前7天内向发包人提供主要单项工程主要分部分项工程施工组织设计八份 发包人和监理人在收到详细的施工组织设计后确认或提出修改意见的期限 发包人和全过程咨询单位应在收到施工组织设计后7天内确认或提出修改意见 723 提交临时占地资料 提交临时占地资料的时间进场前7日承包人根据本项目特征及施工组织超出红线范围的临时施工用地由承包人自行解决费用已在投标报价费率中考虑 724 提供临时用水电等资料 承包人需要水电等品质正常用量高峰量和使用时间 满足工程建设需要 发包人能够满足施工临时用水电等类别和数量 满足工程建设需要 水电等节点位置资料的提交时间 满足工程建设需要 727 提供施工障碍资料 承包人需采取措施保护已知地下管网线费用由承包人负责如工程施工损坏已知地下管线的由承包人承担责任发包人向承包人提交工程地质和已知地下管网线资料不全的施工过程中承包人如发现施工场地周围可能存在资料中未反映的地下管网线的应立即停止施工并向发包人及相关单位书面报告待确认安全后方可施工否则因施工损坏已知地下管网线的由承包人承担责任所发生的费用均由承包人承担 处理施工场地周围已知地下管线和邻近建筑物构筑物含文物保护建筑古树名木的保护工作承包人应采取一切必要措施妥善地保护支撑公用管线避免在施工期间造成损坏一旦公用管线发生损坏事故承包人必须立即通知全过程咨询单位并上报发包人并应立即通知有关管线单位组织力量抢修公用管线的修复工作应使有关管线单位满意没有有关部门的书面批准及工程师的签证承包人不能临时或永久性地封断管线如果某管线由于本工程原因要永久性地封断承包人的竣工图上需明确表明由于承包人操作不当而导致公用管线损坏而发生的所有费用包括修复由承包人自己负担即使承包人所采取的保护措施已得到工程师的批准发包人也不为此而承担额外增加的费用若承包人对在施工中损坏的公用管线不采取任何修复措施或修复工作不能使有关管线单位满意则发包人将指派他人进行修复工作由此发生的费用发包人将从应支付给承包人的款项中扣除承包人应了解邻近建构筑物的基础结构状况采取合理的施工方法和有效的加固措施避免邻近构筑物发生沉降开裂和倒塌承包人应把对邻近建构筑物的保护措施方法列入施工组织设计在工程施工期间应在构筑物四周设置检测点严密注视邻近构筑物的位移和沉降承包人在施工过程中造成对邻近构筑物损坏应由承包人负责加以修复和赔偿直到有关部门满意即使承包人所采取的对邻近构筑物的保护措施已得到工程师批准承包人仍负有全部责任承包人应以自己的费用修复被损坏的邻近构筑物若承包人对在施工损坏的邻近构筑物不加以修复赔偿则工程师将指派他人进行修复由此发生的修复和赔偿费用发包人从应支付给承包人的款项中扣除除非得到工程师代表的许可承包人不得随便砍伐搬迁和破坏树木对施工场地周围已知地下管线和邻近建筑物构筑物含文物保护建筑保护费用均由承包人承担 728新发现的施工障碍 承包人应对在施工过程中新发现的场地周围及临近影响施工的建筑物构筑物文物建筑古树名水以及地下管线线缆构筑物文物化石和坟墓等暂停施工及时通知发包人并采取保护措施工期相应顺延 7212 清理现场的费用承包人自行承担 7213 由承包人履行的其他义务 1承包人负责办理各类审批手续包括但不限于项目报建报批施工许可证等相关技术前期办理负责征地红线范围内的七通一平工作包括施工临时变压器申报安装施工用水申报安装等周边环境综合协调根据需要业主提供协助组织消防验收组织规划验收组织防雷验收组织环保验收等专项验收和协助组织项目完工验收竣工验收 2承担施工安全保卫工作及夜间施工照明的责任和要求承办施工临时居住证手续以及计划生育手续施工现场的夜间照明线路必须单独敷设承包人必须按合同及投标书进行施工组织项目部管理人员在所辖工程或分项工程施工期间包括准备和收尾阶段均须专职在岗不得兼任其他项目任何职务承包人应加强安全生产管理制定安全操作规程保证工程施工的安全承包人应教育其职工进行文明施工配备必要的安全生产设施和劳动保护用具承包人应对其管辖范围内的人员和设备包括发包人的人员和设备以及工程的安全负责应负责做好其所辖人员的工作场所和居住区的日常治安管理和安全保护工作设置必要的消防水源和消防设备承包人必须对施工现场的用电安全负责施工现场用电必须遵照施工现场用电管理条例执行在工地现场做好警戒告示牌和围护提醒进入施工现场人员的注意所发生的费用由承包人承担如若违规承包人应按1000元次向发包人支付违约金造成他方损失的赔偿所有损失并按有关法规处理 3需承包人办理的有关施工场地交通环卫和施工噪音管理等手续按有关规定办理质安监排污夜间施工等手续费用自理 4承包人负责协调处理施工现场周围已探明的地下地上已有设施和邻近建筑物构筑物古树名木文物及坟墓等的安全保护工作维护现场周围的正常秩序并承担相关费用未探明的情况根据实际物探成果另行协商确定如因施工不慎造成第三方人员或房屋设备等财产损失的一切责任由承包人承担 5完工工程成品保护的特殊要求及费用承担工程未正式办理交付手续前成品保护由承包人完全负责包括所需费用如果保护期间发生损坏承包人须自费予以修复直至发包人满意为止交付手续办清后因承包人原因引起的损坏由承包人完全负责 承包人负责照管工程及工程相关的材料工程设备的起始时间自发包人向承包人移交施工现场之日起至工程竣工验收交付前发包人对已完工程保护有特殊要求的应按发包人要求采取相应保护措施施工期间因承包人原因造成现场所有材料设施设备已完工程成品半成品被盗或损毁的由承包人负责赔偿包括直接的和间接的 需要承包人报送样品的材料或工程设备样品的种类名称规格数量要求主要建筑安装材料设备须按双方约定的品牌系列规格并经工程师和发包人书面同意封样后方可订货否则引起的损失由承包人承担 施工现场清洁卫生的要求按标化工地管理的有关要求规定执行并承担公共部位的清洁和因施工被损坏的绿化恢复费用施工现场及办公区域实施信息化集成监控管理建立信息化监控室工程交接前应清除掉现场内所有不再需要的临时工程设施承包人的设备和多余材料生活垃圾和废物并修复因施工损坏的绿化达到工程师满意的状态如承包人交工3天后仍不清除修复发包人可自行完成发生的费用由承包人承担 合同履约期间承包人应遵守国家及当地政府发布的法令法规包括交通治安绿化噪音渣土管理污水排放外来民工登记等规定因承包人原因引起的行政处罚等费用由承包人承担承包人须教育职工和民工遵纪守法严禁打架斗殴赌博等违法行为发生由此产生的后果由承包人负责若发生上述情况发包人将视情节严重程度每次处以20000100000元的罚款 承包人拖延拒绝发包人及全过程咨询单位指令的视情节严重程度每次处以1000020000元的罚款 承包人应处理好与周边人员与居民的关系保证不影响周边居民的日常生活与办公活动如因承包人原因造成纠纷的承包人应全权负责赔偿与善后事宜 承包人的项目经理应按时参加发包人组织的工作会议施工期间应积极配合发包人要求承包人在投标时必须予以充分考虑今后不作调整 承包人应按期支付工人农民工的劳动工资发包人有权监督承包人对于工人工资支付的发放并有权按劳动仲裁部门的意见支付相应工资款项 关于招标人全过程工程咨询单位在施工现场的办公场所生活场所的提供和费用承担的约定由中标人免费提供办公用房11间每间面积不少于20平方米大会议室1间面积不少于100平方米小会议室2间面积不少于50平方米用餐及生活用房6间包括空调办公设施桌椅网络等且不另行计取费用 14承包人有责任为发包人全过程咨询单位质监单位等进行工程检查时免费提供安全保护用具和各种设施的方便 15关于修建临时设施的约定承包人应按合同进度计划的要求及时配置施工设备和修建临时设施进入施工场地的承包人设备需经全过程咨询单位核查后才能投入使用承包人更换合同约定的承包人设备的应报全过程咨询单位批准 16承包人修建临时设施需要临时占地的承包人负责办理临时施工用地的借地并与出借人签署借地协议临时施工用地的借地费含租金土地有偿使用费等等相关费用均由承包人支付该费用投标优惠率中考虑 17承包人应事先到工地踏勘以充分了解工地位置情况道路储存空间装卸限制七通一平场地现状周边环境临时施工道路当地的公安市政市容交通治安环保排污排水环卫城管绿化卫生当地村民及任何其它足以影响承包价的情况费用均由承包人承担任何因忽视或误解工地情况而导致的索赔申请将不获批准该费用投标优惠率中考虑 18承包人需配备资料员及时开展资料收集工作竣工验收时必须提供完整的竣工资料包括竣工图隐检工程记录资料性能测试报告及材料设备的合格证质保单及使用说明等资料等工程资料竣工资料根据要求提供原件若房屋建筑工程资料需移交物业的由承包人另行移交相关资料分别按规定整理工程各节点照片档案以及声像资料需及时提交提供工程竣工图光盘由承包人提供完整竣工资料一式六份电子版竣工图一套并按萧山区城建档案馆资料归档要求整理如资料不符合归档要求需档案馆重新整理费用由承包人承担承包人必须保证竣工图的准确性发包人将对竣工图进行抽查复测如发现与实际不符发包人将重新委托第三方有资质的测绘公司进行测绘制图所发生的费用由承包人承担 19承包人进场前需提交施工现场总平面布置图经发包人的认可或按照发包人的要求修改后方可进行施工现场布置 企业形象设计图牌安全警示图牌临时用电安全防护临时宿舍等安全文明施工必须达到浙江省建设工程安全生产文明施工标准化工地的要求临时围墙的形象设计需发包人批准后方可实施 20承包人应考虑自备发电设备和临时蓄水池以防止施工过程中电力供水供应不足及临时停电和停水对工程进度和质量等的影响特别是基坑及地下室主体结构施工期间必须配置发电机费用自理 21渣土外运引起的相关费用如需以业主名义办理的保证金等均由承包人负责交纳 22各分项工程必须样板先行经发包人和全过程咨询单位认可后方可施工以下内容除提供材料小样外必须提供实体样板包括楼梯支模构造柱幕墙剪力墙混凝土框架精装修外涂料及内墙粉刷样板防水涂料施工样板砌体样板外保温门窗 74 人力和机具资源 741 人力资源计划一览表的格式内容份数和提交时间 合同签订后7日内提供6份书面材料同时提供电子材料 人力资源实际进场的报表格式份数和报告期 内容至少包含姓名年龄身份证号码工种进场时间等 742 提交主要机具计划一览表的格式内容份数和提交时间合同签订后7日内提供6份书面材料同时提供电子材料 主要机具实际进场的报表格式份数和报告期 内容至少包含主要机具名称规格型号品牌计量单位数量单价供应时间送达地点并附送产品合格证复印件等人力和机具资源中人力资源发生出场调配前等需进行报请 75 质量与检验 751 质量与检验 1承包人及其分包人应随时接受发包人全过程咨询单位所进行的安全质量的监督和检查承包人应为此类监督检查提供方便 2承包人委托第三方对施工质量进行检查检验和试验时应以书面形式通知发包人 3承包人应遵守施工质量管理的有关规定负有对其操作人员进行培训考核图纸交底技术交底操作规程交底安全程序交底和质量标准交底及消除事故隐患的责任 4承包人应按照设计文件施工标准和合同约定负责编写施工试验方案对工程物资包括建筑构配件进行检查检验和试验不合格的不得使用并有义务自费修复和或更换不合格的工程物资因此造成竣工日期延误的由承包人负责 5承包人的施工应符合合同约定的质量标准施工质量评定以合同中约定的质量检验评定标准为依据对在施工过程中出现的质量问题按照杭州湾智慧谷二期现场管理处罚实施细则进行相应处罚对不符合质量标准的施工部位承包人应自费修复返工更换等因此造成竣工日期延误的由承包人负责 752 质检部位与参检方 三方参检的部位标准及表格形式 按国家规范要求 两方参检的部位标准及表格形式 按国家规范要求 第三方检查的部位标准及表格形式 按国家规范要求 承包人自检的部位标准及表格形式 按国家规范要求 施工现场需要配置的试验场所按有关规定和全过程咨询单位要求执行 现场需要配备的试验设备按有关规定和全过程咨询单位要求执行 施工现场需要具备的其他试验条件按有关规定和全过程咨询单位要求执行 试验检测单位资质条件约定按有关规定和全过程咨询单位要求执行 试验检测单位选择约定 由发包人选择 试验检测费用约定 费用由承包人承担并已在投标优惠率中考虑不再另行计算 76 隐蔽工程和中间验收部位 761 隐蔽工程和中间验收 需要质检的隐蔽工程和中间验收部位的分类部位质检内容标准表格和参检方的约定工程具备覆盖掩盖条件或达到协议条款约定的中间验收部位承包人自检合格后在隐蔽和中间验收48小时前通知发包人代表参加通知包括承包人自检记录隐蔽和中间验收的内容验收时间和地点承包人准备验收记录验收合格发包人代表在验收记录上签字后方可进行隐蔽和继续施工验收不合格承包人在发包人限定时间内修改后重新验收 78 职业健康安全环境保护 781 职业健康安全环境保护管理 2提交职业健康安全环境保护管理实施计划的份数和时间 合同签订后7日内提供4份书面材料同时提供电子材料 786其他约定 7861安全文明施工 1项目安全生产的达标目标及相应事项的约定施工现场按照建筑施工安全检查标准JGJ592011评定达到 合格标准 2关于编制施工场地治安管理计划的约定 承包人应在工程开工后7天内编制施工场地治安管理计划并制定应对突发治安事件的紧急预案在工程施工过程中发生暴乱爆炸等恐怖事件以及群殴械斗等群体性突发治安事件的发包人和承包人应立即向当地政府报告发包人和承包人应积极协助当地有关部门采取措施平息事态防止事态扩大尽量避免人员伤亡和财产损失 7862文明施工 合同当事人对文明施工的要求 1遵守地方政府和有关部门对施工场地交通环卫安全和施工噪音等管理规定并办理相关审批手续 2承包人应采取有效措施尽量减小尘土和噪音污染需要进行夜间作业时应经有关部门批准 其他 a承包人应在进驻场地前3天根据本款规定制定工地规则并报工程师批准并采取有效之方式告示全体工作人员在工程施工中切实遵守上述工地规则包括但不限于以下内容1安全保卫制度2工程安全制度3用电安全制度4环境卫生制度5防火制度6周围及邻近环境保护制度 b 承包人必须严格遵守和执行中华人民共和国以及杭州市安全生产和劳动保护的有关规定保证采取一切必要的安全预防措施以防止承包人的雇员发包人和工程师的职员及其他人员因承包人的不当操作而受到伤害在施工过程中由于承包人原因而发生的人身伤亡财产损失及其它一切事故其责任全部由承包人负责发现有违反安全生产操作规范的发包人有权提出整改承包人必须整改到位 c承包人应严格按照浙江省标化工地要求组织施工遵守工程建设安全文明施工的有关规定认真落实各项安全保护措施及安全生产责任制并随时接受发包人或监理工程师及有关部门的监督检查发包人在进行巡查时发现工程质量或环境保护文明施工安全施工达不到要求第一次发现给予承包人警告并责令整改二次发现承包人应立即整改并向发包人支付50000元人民币的违约金三次及以上发现或被上级部门通报批评或被新闻媒体曝光者每次承包人按人民币100000元向发包人支付违约金并扣除相应的措施费 d承包人应对进度施工现场的施工人员进行安全文明施工教育持证上岗配备必要的劳动保护用具保证工程的施工安全和人身安全 e发生重大伤亡事故或其他事故承包人应立即采取救护措施及时上报发包人发包人有义务为此项抢救提供必要条件承包人应维护好现场并采取防止事故蔓延的相应措施并承担相应赔偿责任发生的费用承包人已在投标优惠率中考虑 f承包人应注意保护施工现场已完建筑物的安全如由于承包人安全措施不力造成事故的责任和由此发生的费用由承包人承担且向发包人支付 30000元次的违约金 3其他按通用条款及投标承诺执行 4上述手续办理费用约定如下由承包人承担 7863现场安全文明标化工地管理必须达到浙江省标化工地标准 第8条 竣工试验 本合同工程包含竣工试验阶段 81 竣工试验的义务 811 承包人的一般义务 4 竣工试验方案 提交竣工试验方案的份数和时间按建筑法及建筑工程施工质量验收统一标准GB503002013规定由承包人完成 第9条 工程接收 91 工程接收 911 按单项工程和或按工程接收 按以下两种情况中选择 1 作为双方对工程接收的约定 1 由承包人负责指导发包人进行单项工程和或工程竣工后试验并承担试运行考核责任的接收单项工程的先后顺序及时间安排或接收工程的时间安排如下符合国家规范及档案馆存档要求的竣工资料包括竣工图竣工技术资料编制产品说明书质量保证书等 承包人需要提交的竣工资料数 六套 承包人提交的竣工资料的费用承担 由承包人负责 承包人提交的竣工资料移交时间 竣工验收合格后三个月内 承包人提交的竣工资料形式要求书面达到萧山区城建档案馆存档要求 2 由发包人负责单项工程和或工程竣工后试验及试运行考核责任的接收单项工程的先后顺序及时间安排或接收工程的时间安排如下 912 接收工程提交的资料 提交竣工试验资料的类别内容份数和时间所有竣工检测检验试验委托合同和报告数量按照发包人及现场管理要求 第10条 竣工后试验 本合同不包含承包人指导竣工后试验 101 权利和义务 1011 发包人的权利和义务 6 其他义务和工作 1012 承包人的权利和义务 2 竣工后试验方案的份数和完成时间 7 其他义务和工作 102 竣工后试验程序 1025竣工后试验日期的通知 单项工程和或工程竣工后试验开始日期的约定 103 竣工后试验及试运行考核 1033 试运行考核 3试运行考核周期 小时或天周月年 106 未能通过考核 1未能通过试运行考核的赔偿 1承包人提供生产工艺技术或建筑设计方案未能通过试运行考核的赔偿 根据工程情况在以下方式中选择第 项作为双方的考核赔偿约定 a 各单项工程的赔偿金额或赔偿公式分别为 b 工程的赔偿金额或赔偿公式 2发包人提供生产工艺技术或建筑设计方案未能通过试运行考核的赔偿 其中 承包人应承担相关责任的赔偿金额或赔偿公式分别为 107 考核验收证书 1071在以下方式中选择 作为颁发竣工后试验及考核验收证书的约定 1 按工程颁发竣工后试验及考核验收证书 2 按单项工程和工程颁发竣工后试验及考核验收证书 第11条 质量保修责任 112 缺陷责任保修金 1121 缺陷责任保修金金额 缺陷责任保修金金额为合同协议书约定的结算审定价的 25 1122 缺陷责任保修金金额的暂扣 缺陷责任保修金金额的暂扣方式 在工程竣工结算时一次性扣留在工程交付使用质保期到期经项目实施部室复验合格后扣除相应扣款后由于承包人维修不及时而发包人自行维修的费用由财务部清算支付 第12条 工程竣工验收 121 竣工验收报告及完整的竣工资料 1211竣工资料和竣工验收报告 竣工验收报告的格式份数和提交时间当工程具备竣工验收条件时承包人即可向全过程咨询单位报送竣工验收申请报告格式份数满足竣工验收要求 完整的竣工资料的格式份数和提交时间 满足工程建设需要和发包人要求 第13条 变更和合同价格调整 本合同的变更指经施工图审查完成后发生的变更内容 变更发包人要求发生变化提出规模功能和标准的变动且承包人不得拒绝 双方根据本工程特点商定的其它变更范围1本工程为EPC总承包工程因承包人原因产生的变更必须经过发包人同意因变更导致增加费用的不予调整减少费用的按实调整因变更所导致的工期延误不予认可2施工图审查之后如发包人指示的工程变更以发包人通过全过程咨询工程师发出的工程变更联系单为标志导致本项目发生变化的按实结算 合同价格调整人工材料实行动态管理详见137条 132 工程变更包括 1承包人提出的变更施工图审查完成后如承包人提出变更的增加费用的不予调整减少费用的按实调整 2因发包人要求招标范围外增加的工程内容按新增项目处理 3 因发包人要求增加超出规范规定范围外的检验工作发包人原因造成的二次及以上性能考核试验按新增项目处理 133 变更和新增项目程序 1331 承包人应按发包人管理制度规定办理变更和新增项目手续 1332 任何新增工程所涉设计施工采购检验等费用均按合同规定的计价原则调整合同费用 1333承包人不得以发包人没有确定工程造价为由拒绝或拖延实施否则由此造成的不良影响和损失由承包人承担 1334如根据实际情况出现承包范围内部分工作不实施或需由其他单位实施的则相应扣减合同费用 1335工程联系单必须严格按发包人工程联系单管理制度执行 1336发包人提出的工程变更和新增项目影响到工程建设关键路径的承包人可向发包人提出延长工期申请 135? 变更和新增项目价款确定 下浮率=1建筑安装工程费用及设备购置费中标价建筑安装工程费用及设备购置费招标控制价100建筑安装工程费用及设备购置费招标控制价为3024154346万元下浮率在合同执行过程中不因任何因素如招标范围改变等调整且在合同执行过程中承包人不得以招标范围改变为由提出索赔工程变更发生的工程量增减有定额的按1411中的第25条施工图预算造价编制口径无定额的由发包人承包人全过程咨询人共同测定或进行市场询价后确定综合单价若无造价管理部门发布的正刊信息价的材料价格则由发包人承包人全过程咨询人共同进行市场调查询价后确定 施工中材料因特殊情况需要变更必须经发包人同意材料变更不得降低品质且应在招标文件选定的品牌规格范围内 关于变更的补充约定 施工中发包人需对原工程设计进行变更应提前14天以书面形式向承包人发出变更通知变更超过批准的建设规模时发包人应报规划管理部门和其他有关部门重新审查批准并由承包单位提供变更的相应图纸和说明承包人按照发包人发出的变更通知及有关要求进行变更 136 建议变更的利益分享 建议变更的利益分享的约定 无 137人工材料动态管理 1371 材料仅限钢材不含安装工程钢筋商品混凝土和电缆实行价格动态调整其中无信息价的钢材统一按H型钢Q235B综合涨跌比例考虑无信息价的钢筋统一按三级钢筋HRB400涨跌比例考虑无信息价的商品混凝土参照同强度等级的普通泵送商品混凝土涨跌比例考虑电缆采用上海期货交易所的铜收盘价价款动态调整结算方式按工程形象部位目标进度分段计算工程竣工后双方按照相应阶段内各月信息价电缆采用上海期货交易所的铜收盘价平均值相对于编制期信息价的变动幅度以及材料的风险承担幅度进行已完工程量计量和价差计算价差只计取税金月份的计算按照日历月份计遇有小数即进位取整数风险幅度以外材料价差调整如下 ①钢材不含安装工程钢筋商品混凝土 当单种规格材料价格上涨超过约定的风险幅度时材料差价正值= 合同对应阶段部位施工期内各期信息价算术平均值 编制期信息价×1+风险幅度×对应阶段部位单种规格材料用量 当单种规格材料价格下跌超过约定的风险幅度时材料差价负值= 合同对应阶段部位施工期内各期信息价算术平均值 编制期信息价×1风险幅度×对应阶段部位单种规格材料用量 ②电缆当电缆上涨超过约定的风险幅度时材料差价正值= 合同对应阶段部位施工期内各期铜收盘价算术平均值 编制期铜收盘价×1+风险幅度×电缆铜用量 下跌超过约定的风险幅度时材料差价负值= 合同对应阶段部位施工期内各期铜收盘价算术平均值 编制期铜收盘价×1风险幅度×电缆铜用量 各期铜收盘价为当期前一个月最后一个交易日的上海期货交易所的铜收盘价 电缆铜用量的计算公式如下 电缆中的铜材P=S×89106 P电缆铜材每米重量 S电缆中铜芯截面面积 各期信息价和铜收盘价的算术平均值按以下规定计算各时间节点以发包人确认的有效的签证或报告为准 A±0000以下结构用钢材不含安装工程结构用商品混凝土钢筋按开工后以全过程咨询单位发出开工通知书为准至±0000混凝土浇捣完成时各期信息价的算术平均值与编制期信息价之间的价差进行调整 ±0000以上结构用钢材不含安装工程结构用商品混凝土钢筋±0000混凝土浇捣完成后至全部主体结构封顶时各期信息价的算术平均值与编制期信息价之间的价差进行调整 其他钢材不含安装工程其他商品混凝土全部主体结构封顶后至竣工验收合格时各期信息价的算术平均值与编制期信息价之间的价差进行调整 B电缆按全部主体结构封顶至工程竣工验收合格时各期铜收盘价的算术平均值与编制期铜收盘价之间的价差进行调整 编制期信息价是指2020年3月份造价信息正刊发布的除税信息价所在月份信息价如遇工程造价管理部门发布信息价格调整的则该月信息价格按所发布信息价执行天数加权平均编制期铜收盘价是指2020年2月份最后一个交易日的上海期货交易所的铜收盘价本工程约定单种规格材料价格仅限钢材不含安装工程钢筋商品混凝土和电缆风险幅度为5 造价信息正刊执行的顺序萧山区萧山区无的按杭州市萧山区及杭州市均无的按浙江省 按上述办法计算的材料价差款可在各时间节点完成价差额经建设单位全过程咨询单位确认后在下月进度款中支付扣回价差额的50其余待结算办理完毕与工程结算款一并支付 1312 人工含施工机械台班的机上人工当人工市场价格波动幅度超过合同约定时按照竣工后一次性结算方式调整人工费价差人工价差采用价格指数法调价价差只计取税金风险幅度以外人工价差计算公式为 ①当施工期人工价格指数平均值相对于编制期人工价格指数的比值上涨超过约定的风险幅度时人工费价差正值 = 施工阶段的合同工期内各月份人工价格指数算术平均值编制期人工价格指数1+风险幅度×人工费总额 ②当施工期人工价格指数平均值相对于编制期人工价格指数的比值下跌超过约定的风险幅度时人工费价差负值 = 施工阶段的合同工期内各月份人工价格指数算术平均值编制期人工价格指数1风险幅度×人工费总额 注公式中的人工费总额由以下abC三部分组成 中标价包干部分人工费总额为4100万元无论施工图是否有调整结算人工费总额均固定不变发包人提出的变更及新增项目除外 b固定单价包干钢结构部分人工费总额= 2279元吨结算工程量人工调差仅调整钢结构梁柱钢桁架钢支撑钢网架钢楼梯小型钢构件等以吨计算的所有钢构件不调整螺栓栓钉等辅材 c其它部分人工费总额按合同约定计算 编制期人工价格指数是指2020年3月份工程造价管理部门发布的人工价格指数本工程约定人工费的风险幅度为5 按上述办法计算的人工价差款待结算办理完毕与工程结算款一并支付 由于承包人原因延误工期而遇价格涨跌的延误期间的价格上涨费用由承包人自行承担反之因价格下降造成的价差则由发包人受益发包人结算时扣回价差 由于发包人原因延误工期而遇价格涨跌的延误期间的价格上涨费用由发包人承担价差计入工程造价反之因价格下降造成的价差则由承包人受益发包人不得扣回价差 第14条 合同总价和付款 141 合同总价和付款 141 合同总价和付款 1411 合同总价本合同签约合同价为 元其中工程设计费 元建筑安装工程费用及设备购置费 元总承包管理费及其他费 元 合同总价的确定原则 合同签订后根据各分项招标最高限价进行限额设计施工图审查完成施工图审查范围以外的图纸按发包人全过程工程咨询人审定的出图计划完成出图40天内投标人应报送图纸及工程预算除中标价包干部分 报送工程预算的项目承包人须依据浙江省2018版预算定额及建设工程计价规则或现行相应专业定额计算施工图预算基准价工程费用即建筑安装工程费用及设备购置费预算造价=施工图预算基准价×1下浮率下浮率=1建筑安装工程费用及设备购置费中标价建筑安装工程费用及设备购置费招标控制价100建筑安装工程费用及设备购置费招标控制价为3024154346万元下浮率在合同执行过程中不因任何因素如招标范围改变等调整工程费用预算价经全过程咨询人审核后由发包人或相关部门审批后方可实施如最终经审核的工程费用预算价低于工程费用即建筑安装工程费用及设备购置费的相应分项最高限价按审核后的工程费用预算价包干如高于相应分项最高限价则工程费用按相应分项最高限价包干由于承包人原因未能及时提交正式施工图和预算资料导致工期延误的工期不予顺延本项目结算造价最终以结算审计为准 a结构部分土建工程当设计满足了安全性适用性耐久性稳定性及强度等设计规范要求的前提下承包人可以进行初步设计优化优化后节约的造价经发包人批准后可用于后期重要部位的装修设备档次提高等分项工程中 b安装工程给排水工程除洁具主材费外消防工程暖通工程除水冷机组锅炉风冷冷水机组带内置水力模块组合式空调机组组合式新风机组风机盘管等空调末端设备费多联机空调系统外抗震支架均按中标价包干 专业工程本次安装招标中标价包干范围包括内容给排水工程除洁具主材费外室内生活给水热水系统 精装修部位洁具安装到位酒店客房给水热水水管井内立管安装到支管阀门为止室内排水系统精装修部位安装到位非精装修部位户内洁具厨房水槽等器具排水接至竖向主管出水平管上翻30cm带检修口并做好成品保护管口以管帽封盖人防给排水系统人防给水至人防区域内墙1m处留阀截止人防排水全部内容消防工程火灾自动报警系统可燃气体探测报警系统电气火灾监控系统消防设备电源监控防火门监控消火栓室内喷淋室内气体灭火等全部安装到位符合消防验收要求暖通工程除水冷机组锅炉风冷冷水机组带内置水力模块组合式空调机组组合式新风机组风机盘管等空调末端设备费多联机空调系统外通风系统全部包含人防通风系统全部包含消防通风系统 全部安装到位符合消防验收要包含加压送风系统防排烟系统挡烟垂壁屋面风机及不锈钢风管防火阀门等水冷空调系统包括冷热源安装水泵供回水干管循环水管冷却塔空调控制系统配套的阀门传感器等其中精装修部位空调末端安装到位商铺内空调冷热水水管安装到出精装修区域1m酒店客房空调冷热水水管井内立管安装到支管阀门为止空调冷凝水管水管井内立管安装到支管三通为止空调风系统精装修部位安装到位新风系统精装修部位全部新风系统均包含全含非精装办公楼新风管道包括新风机房水平管道到至出精装修区域外1m的支管酒店客房新风管道包括出风井后穿越走廊部位的风管柴油发电机排烟管道锅炉排烟管道厨房排油烟管道全部包含不包含水冷机组锅炉风冷冷水机组带内置水力模块组合式空调机组组合式新风机组风机盘管等空调末端设备费以及多联机空调系统抗震支架各专业抗震支架按相关规范要求深化设计采购安装 C钢结构工程此部分为固定单价包干钢结构屈服强度为Q355B原则上不允许调整如果确实要调整费用仅调整材料的市场价差额其余不作调整结算时不因钢结构吊装高度施工难度而调整单价此单价为包含了增值税费等一切费用的全费用单价工程量按实结算结算工程量按照表4清单中规定的计算规则所得的不含损耗的量调差工程量按结算工程量乘以钢结构材料损耗106考虑 3工程设计费按中标价包干包括①杭州湾智慧谷二期施工图设计费不含基坑围护指扣除方案设计初步设计后的全部设计费用包括深化设计及现场驻场服务专家评审费会务费沙盘模型制作费等②杭州湾智慧谷二期基坑围护设计费指包含方案设计初步设计及施工图设计的全部设计费用包括深化设计及现场驻场服务专家评审费会务费等③为钱江世纪城代建的地块西侧公园绿地地块东侧道路设计费指包含方案设计初步设计及施工图设计的全部设计费用包括深化设计及现场驻场服务专家评审费会务费等具体详见设计范围要求 4EPC总承包管理费是指投标人组织设计设备购置建筑安装施工及经营管理所需的费用以及对工程总承包管理应获的利润内容包括总承包管理人员的工资办公费差旅交通费工具用具使用费保险费税金其他费用利润等及由华数电信移动广电数据信号燃气供水供电等单位实施项目的总包管理及其他需总承包单位管理的费用如费用不足由投标人在投标下浮率中自行考虑按中标价包干 总承包单位还须负责配合华数电信移动广电数据信号燃气供水供电等职能单位的留置埋件预留孔洞包括钢结构上的预留对工程完工后的填补修复与清理工作如用水泥砂浆砼材料填实设备框架及建筑结构之间的缝隙预埋预留的封堵和砌体开槽的回补外露的电线管道修补批灰面层修饰等工作上述费用由投标人在投标下浮率中自行考虑不另计取亦不得向上述职能单位收取 5第三方服务费包括本工程所需的测绘检验试验观测检测等所有由第三方提供的服务内容基坑监测桩基检测基准坐标点及高程点测定定位及沉降倾斜观测特种设备安全监督检验费门窗及幕墙四性实验室内环境检测消防检测节能检测项目定位±000测绘工程竣工测绘绿化测绘人防面积测绘土地复核验收室外雨污水检测防雷检测能耗监测钢结构专项检测自来水检测档案管理费管线测量核对图纸实测绘房产要素测绘等内容按中标价包干 6工程一切险第三者责任险意外伤害保险由投标人负责投保相关保费在工程费用建筑安装工程费用及设备购置费投标下浮率中自行考虑不另计取 7因桩机施工而需在场地内铺设的临时道路的相关施工拆除外运回填等费用在建筑安装工程费用投标下浮率中自行考虑不另计取 8基坑开挖时考虑周边房屋周边路面监测包括沉降倾斜等费用相关费用在投标下浮率中考虑中标后不签证不另计取 9施工过程中应对周边绿化采取保护措施否则造成破坏需无偿进行修复原状相关费用在建筑安装工程费用投标下浮率中考虑中标后不另行签证 10招标人已按世纪城要求完成临时围墙工程后期形象设计和美化由投标人实施临时围墙的形象设计需发包人批准后方可实施相关费用在投标下浮率中考虑中标后不签证不另计取 11现有场地已完成围墙工程请考虑现有围墙对基坑围护施工的影响围墙拆除复建及后期形象设计和美化由投标人实施临时围墙的形象设计需发包人批准后方可实施相关费用在投标下浮率中考虑中标后不签证不另计取 12基坑围护施工需占用一部分道路超出红线范围的临时施工用地由承包人自行协调解决并负责恢复原状相关费用在投标下浮率中考虑中标后不签证不另计取 13原场地内为一期施工用的临时设施基地临时板房已经拆除清理完毕遗留原一期项目部的部分围墙门柱砼地坪道路活动板房的基础等以投标人自行到现场踏勘为准原场地北面遗留一栋二层建筑物和一座废弃厕所拆除及清运费用投标单位在费用投标下浮率中考虑中标后不另行签证 14投标人应事先到工地踏勘参考技术标准和发包人要求以充分了解工地位置情况道路储存空间装卸限制七通一平场地现状周边环境临时施工道路当地的公安市政市容交通治安环保排污排水环卫城管绿化卫生当地村民及任何其它足以影响承包价的情况费用均由投标人承担任何因忽视或误解工地情况而导致的索赔申请将不获批准该费用投标下浮率中考虑中标后不另行签证 15西面河道引流及围堰工程西面河道因离围护桩较近地下室基坑围护施工前请施工方进行河道引流及围堰的设计方案编制经各方论证确保满足基坑施工要求方可施工引流及围堰设计费用请投标人考虑计入投标下浮率中不另计算具体引流及围堰施工费用结算时按照浙江省水利水电工程概预算编制规定2018年浙江省水利水电建筑工程预算定额2010年相应定额执行并乘以1投标下浮率进行结算 16工程桩施工图出具后预算可暂按施工图平均桩长计算由全过程咨询单位审核出具预算审核报告作为进度款支付依据结算时根据实际打桩记录按实结算 17本工程施工完成后需进行室内外开荒保洁达到使用标准后方可移交此项费用由投标人考虑计入下浮率中标后不签证不另计取 18本项目施工期间如遇各种原因停水停电需由投标人自行考虑配备发电机配备蓄水池等预案措施产生的费用由投标人自行考虑计入下浮率中标后不签证不另计取 19本工程的材料设备品牌均按中高档品牌考虑 202022年杭州召开第19届亚运会届时当地政府和行业主管部门会提前开始做各项准备工作会对建材市场劳动力市场等建筑市场整体产生影响造成材料短缺或上涨劳动力短缺或人工价格上涨同时会对周边地域道路进行不间断的管制对现场施工进行限制配合亚运会对现场内外形象进行专项整治不限于如围墙美化临时外立面美化直至拆除外架拆除塔吊拆除施工电梯拆除吊蓝等对临时用房和居住的人员进行整治等等进而影响到材料上涨人工费上涨工期延误上述可能增加的费用和工期的延误费用或赶工费用投标人在投标下浮率中均要予以考虑不得以任何理由要求提高费用或提出索赔亚运会期间的值班人员安排以及配合亚运会期间开展的相关管理工作的人员安排费用也应在投标下浮率中考虑不另计取 21如政府发布正式停工文件工期可相应顺延但不增加任何费用 22投标人需要自行考虑在人货梯塔吊因亚运会影响而拆除后需提前安装消防梯作为垂直运输 23由于工程进度的不同需求且有杭州亚运会停工的影响塔吊人货梯可能会二次拆装所需增加的费用在投标下浮率中考虑 24本项目招标文件和合同专用条款中描述为费用由承包人投标人承担或费用由承包人投标人负责等类似描述均指相关费用已在投标下浮率中考虑中标后不签证不另计取 25施工图预算造价编制口径 预算造价的确定按施工图预算基准价编制口径1下浮率下浮率=1建筑安装工程费用及设备购置费中标价建筑安装工程费用及设备购置费招标控制价100建筑安装工程费用及设备购置费招标控制价为3024154346万元下浮率在合同执行过程中不因任何因素如招标范围改变等调整且在合同执行过程中承包人不得以招标范围改变为由提出索赔预算基准价编制口径如下 ①采用浙江省建设工程2018版定额取费基数为定额人工费+定额机械费 ②企业管理费及利润的费率根据浙江省建设工程计价规则2018版规定的费率中值计取取费基数为定额人工费+定额机械费 ③组织措施费计安全文明施工基本费标化工地增加费冬雨季施工增加费根据浙江省建设工程计价规则2018版规定的费率中值计取取费基数为定额人工费+定额机械费 提前竣工增加费赶工费已在投标下浮率中考虑不再另行计取 ④施工技术措施费是指发生于工程施工前和施工过程中不构成工程实体项目的费用其内容由以下部分组成 1大型机械设备进出场及安拆费 2混凝土钢筋混凝土模板及支架费3脚手架费 4施工排水降水费 5垂直运输费6超高施工增加费降效费7洞库照明费8操作高度增加费9塔吊桩及塔吊基础10超危支撑架费11智慧工地系统应用及配合业主全过程BIM应用12除上述111外的其他施工技术措施费施工技术措施费按中标价包干技术措施费用包含了智慧谷二期项目和为钱江世纪城代建的地块西侧公园绿地地块东侧道路 围护的结构支撑体系如压顶梁支撑梁栈桥板钢格构柱钢支撑等作为分部分项工程考虑对应围护体系所用到的模板脚手架等纳入技术措施费围护体系中涉及到拆除后砼构件中的钢筋支撑钢构件钢格构柱按照残值扣回考虑残值扣回价格按照编制期信息价30扣回编制期的定义详见合同专用条款凿除混凝土构件外运运距同土方挖运不足部分由投标人在下浮率中考虑结算不予调整 ⑤规费根据浙江省建设工程计价规则2018版规定的费率计取 ⑥税金按增值税税率9计取由于国家政策调整发生税率变化的按变化后的税率执行 ⑦材料价格有信息价的按编制期除税信息价无信息价的按市场除税价人工价格按编制期信息价计取 信息价套用正刊发布的价格顺序首先套用杭州造价信息选用顺序先萧山区后杭州市市区萧山区杭州市市区没有的套用浙江省信息价浙江省信息价中没有的按除税市场价执行编制期信息价为2020年3月份 无信息价格的材料设备价格在采购前必须经过发包人确认后包括材料和设备品牌规格技术参数颜色材质等方可采购按除税市场价签证执行除税市场价签证根据发包人无价材料设备签证管理流程详见合同附件制度执行承包人上报的无信息价材料设备价格如偏离正常的市场价且与发包人协商不一致的发包人有权更换材料设备品牌并保留自行采购的权利在预算编制阶段如因无信息价格的材料设备不能达成一致意见按全过程咨询单位确定的价格作为暂定价计入无信息价格的材料设备价格签证按照发包人相关内控管理制度执行 ⑧运出世纪城范围外的土方及淤泥建筑生活垃圾等运距按40公里计取土方回填按运距20公里运回计取运距不足部分已在投标下浮率中考虑运距包干结算不作调整淤泥建筑生活垃圾按三类土考虑如遇区政府文件调整按区政府文件执行运距的费用已含土方及淤泥建筑生活垃圾等需发生的弃置费用渣土处置等一切费用 桩基及地连墙的泥浆运距按20公里外运计取运距包干结算不作调整运距的费用已含泥浆弃置泥浆处置等一切费用 ⑨招标完成施工进场前发包人全过程咨询单位第三方服务单位及承包人四方进行原始地坪标高的测量原始地坪标高作为围护桩基及土方计量的依据原始地面标高以下25米内地下障碍物包括原房屋基础不签证由发包人在投标优惠率中考虑 ?本项目绿化工程养护期为三年 ?本次招标已作品牌推荐的材料如信息价正刊中有价格的承包人应综合考虑实际材料采购价格与信息价价格的差价 15承包人应如实向发包人报送该工程的预算发包人委托全过程咨询单位对承包人上报的工程预算造价进行审核经审核的工程费用预算价作为施工图预算除约定可以调整部分外同时亦为竣工结算的重要组成部分和依据预算审核追加费由承包人直接向发包人委托的全过程咨询单位支付追加费收费标准为核增额×5＋核减额承包人上报的工程预算价×5×5如承包人不支付的由发包人在工程款或履约保证金中直接扣除后代付 如双方对某些子项的核定有异议不影响报告的出具对有异议的子项在报告中披露在结算审核时调整 1412 付款 2设计费支付指定的开户银行及银行账户 除设计费外支付指定的开户银行及银行账户 142 担保 1421 履约保函 在以下方式中选择 2 作为双方对履约保函的约定 1承包人不提交履约保函 2提交履约保函的格式金额和时间合同签订后7日内提交暂定合同总价的5履约担保形式为50采用支票或汇票其余50采用银行保函或保险公司保函保单履约保函至本工程交付使用前一直有效履约保证金中工期履约保证金占25质量履约保证金占30安全文明施工履约保证金占30项目管理班子到位率履约保证金占15履约保证金预留1000万元支票或汇票在档案移交存档及提交办理房产证相关资料后退还其余在工程竣工验收合格后退还 1423 预付款保函 在以下方式中选择 1 作为双方对预付款保函的约定 1承包人不提交预付款保函 2提交预付款保函的格式金额和时间 143 预付款 1431预付款金额 合同签订后承包人足额缴纳履约保证金并正式进场施工以全过程咨询单位发出开工通知书为准后按签约合同价中建筑安装工程费用及设备购置费扣除电梯费用的5支付工程预付款工程预付款包含安全文明施工费及合同总价中建筑安装工程费用及设备购置费的1的工资性工程预付款在开工前一次性拨付至农民工工资支付专用账户承包人须在工程开工前到萧山区行政区域内的商业银行设立农民工工资支付专用账户 1433工程预付款扣回 144 工程进度款 一工程设计费按如下支付如承包人为联合体设计费支付至设计人账户 1工程设计费在合同生效且缴纳履约保证金后支付工程设计费总额含世纪城代建部分的20作为定金 2完成所有施工图审查工作除公共部位精装修智能化室外工程设计世纪城代建部分支付至工程设计费总额含世纪城代建部分的60含定金 3完成公共部位精装修及智能化施工图审查工作支付至工程设计费总额含世纪城代建部分的75含定金 4完成室外工程含世纪城代建部分施工图审查工作支付至工程设计费总额的80含定金 5剩余工程设计费在项目竣工验收合格后付清 二总承包管理及其他费用按如下支付 1项目开工后支付总承包管理及其他费用的5 2桩基施工完成后支付总承包管理及其他费用的5 3AC楼地下室顶板完成后支付技术措施费用的10 4AC楼主体结顶后支付技术措施费用的10 5BD楼地下室顶板完成后支付技术措施费用的10 6BD楼主体结顶后支付技术措施费用的10 7室外幕墙完成后支付总承包管理及其他费用的10 8工程竣工验收通过且竣工资料交档案馆后并取得备案表支付总承包管理及其他费用的20 9工程结算并审核后支付至总承包管理及其他费用的100 三建筑安装工程费用及设备购置费除电梯外进度款按如下支付 1安装工程中标价包干部分支付节点分别为 ①AC楼地下室顶板完成支付安装工程中标价包干部分中标价702 ②BD楼地下室顶板完成支付安装工程中标价包干部分中标价702 ③AC楼中间结构验收完成支付安装工程中标价包干部分中标价703 ④BD楼中间结构验收完成支付安装工程中标价包干部分中标价703 ⑤AC楼安装主干管立管完成支付安装工程中标价包干部分中标价708 ⑥BD楼安装主干管立管完成支付安装工程中标价包干部分中标价708 ⑦AC楼管线完成支付安装工程中标价包干部分中标价7015 ⑧BD楼管线完成支付安装工程中标价包干部分中标价7015 ⑨AC楼安装专业工程完工支付安装工程中标价包干部分中标价7022 ⑩BD安装专业工程完工支付安装工程中标价包干部分中标价7022 ?工程竣工验收合格承包人向发包人递交完整的工程资料和结算资料并经相关部室审核后工程款支付至安装工程中标价包干部分中标价的80含预付款工程资料经城建档案馆或集团备案且结算经财政局审计部门或全过程咨询单位审定后按审定的造价支付至975其余25作为工程质量保修金 2钢结构工程工程款支付包含钢结构楼承板钢梁钢柱钢梯钢支撑等钢结构工程内容 ①钢结构预付款分2次支付第一次支付完成钢结构预算审核且AC楼±000面完成浇捣乙方递交付款申请后15日内甲方向乙方支付AC楼钢结构工程预算价的15作为备料款第二次支付地下室顶板全部浇捣完成后乙方递交付款申请后15日内甲方向乙方支付BD楼钢结构工程预算价的15作为备料款 ②钢结构工程进度款由承包人在每个月的20日前根据经审核的钢结构预算价提出形象进度和当月已安装完成工程量支付申请报全过程咨询单位发包人审核并签证确认发包人在接到经确认的支付申请后10个工作日内按当月实际安装完成工程量产值的55给予支付至钢结构工程审定预算价的75含预付款及备料款时停止支付工程竣工验收合格承包人向发包人递交完整的工程资料和结算资料并经相关部室审核后工程款支付至钢结构工程审定预算价的80含预付款及备料款工程资料经城建档案馆或集团备案且结算经财政局审计部门或全过程咨询单位审定后按审定的造价支付至975其余25作为工程质量保修金 3技术措施费支付节点分别为 ①桩基施工完成后支付技术措施费用的5 ②地下室底板开始浇筑支付技术措施费用的5 ③AC楼地下室顶板完成后支付技术措施费用的15 ④AC楼主体结顶后支付技术措施费用的15 ⑤BD楼地下室顶板完成后支付技术措施费用的15 ⑥BD楼主体结顶后支付技术措施费用的15 ⑦室外幕墙完成后支付技术措施费用的5 ⑧工程结算并审核后支付至技术措施费用的975其余25作为工程质量保修金 4其他部分含世纪城代建部分工程进度款由承包人在每个月的20日前根据经审核的工程费用预算价提出形象进度和当月已完工程量支付申请报全过程咨询单位发包人审核并签证确认发包人在接到经确认的支付申请后10个工作日内按当月实际完成工程量产值的70给予支付如承包人在施工图预算总价初审结果3个月内未与发包人就预算总价达成一致意见或逾期1个月仍未及时递交预算和采购计划资料则按全过程咨询单位编制的预算价作为支付依据支付比例降至65待提交采购计划资料和审定施工图预算总价后支付比例再调整至70至审定预算价电梯除外的75含预付款时停止支付工程竣工验收合格承包人向发包人递交完整的工程资料和结算资料并经相关部室审核后工程款支付至审定预算价的80含预付款工程资料经城建档案馆或集团备案且结算经财政局审计部门或全过程咨询单位审定后按审定的造价支付至975其余25作为工程质量保修金 四电梯工程款支付 1施工图预算经过审核乙方收到甲方排产通知书后乙方递交付款申请后 15 日内甲方向乙方支付该批次排产电梯审定预算价的30 2甲方所购电梯分批交货的甲方按每批次付款甲方在乙方设备货到工地后次月向乙方支付该批次电梯审定预算价的30 3所有电梯设备安装调试完毕并通过有关部门验收合格后支付至电梯审定预算价的75如承包人在施工图预算总价初审结果3个月内未与发包人就预算总价达成一致意见则按全过程咨询单位编制的预算价作为支付依据支付比例降至70待提交采购计划和审定施工图预算总价后支付比例再调整至75 4工程竣工验收合格承包人向发包人递交完整的工程资料和结算资料并经相关部室审核后工程款付至电梯审定预算价的80 5工程资料经城建档案馆或集团备案且结算经财政局审计部门或全过程咨询单位审定后按审定的造价支付至975其余25作为工程质量保修金 工资性工程进度款支付按照主管部门要求拨付至农民工工资支付专用账户 每次付款前承包人均应向发包人开具相应金额的正式增值税专用发票工程经结算审计确定最终结算价后承包人应向发包人开具剩余金额的全额发票否则发包人有权暂缓付款 承包人清楚本工程为政府投资工程如因支付审批流程致使逾期支付工程款项的不视作发包人违约 已完工程量报告经全过程咨询单位发包人审定发包人接到承包人报告之日起 20 天内审查确认在双方确认计量结果无异议后的 15 日内发包人应向承包人支付工程款进度款若对计量结果有异议审核时间相应顺延 施工中发现不合格项目时承包人应及时进行整改同时把整改措施以书面形式报发包人存档备查不合格项目整改工作应在当月申请进度款之前完成并请发包人复查通过否则相应工程款顺延至下月拨付不合格项目不计入当月完成工作总量内即不能申报支付进度款 如承包人有下列情形时暂停承包人签证或付款直至停止付款原因消除为止 ①工程施工有重大缺失或明显违约行为时经通知改善而未改善或迟延改善时或承包人未按照发包人要求完成有关事项的 ②工程各分项进度总进度较分项计划总进度计划落后 10以上或明显有不能如期完工的现象时 ③承包人对其劳务人员及分包人或材料商未付款或其它原因致本工程有纠纷时 ④工程进行中有应负责赔偿之事由发生经发包人提出而未获解决前 ⑤ 因不可归责于发包人的事由造成与本工程有关的包括承包人与第三人间任何诉讼或仲裁发生时 ⑥工程进度结算款支付前出现的工程质量安全问题还未整改完成的 ⑦以上款项支付允许发包人有 30 天的后延发包人支付工程款前承包人必须开具同等数额的正规增值税专用发票因承包人不及时提供发票或提供的发票不符合规定而造成发包人无法及时认证抵扣的或因承包人开具的发票不规范不合法或涉嫌虚开发票引起税务问题的承包人需依法向发包人重新开具发票并承担赔偿责任待付款至 975时承包人必须全额开足工程款发票否则发包人有权拒绝支付工程款 1412 竣工结算 14121 提交竣工结算资料 1竣工付款申请单 承包人向发包人提交竣工付款申请单的份数和期限竣工验收完成后三个月内将完整的竣工验收资料和结算资料一式六份包括电子文档送至发包人 2工程竣工价款结算 竣工结算资料包括招标文件投标文件设计变更变更签证和现场签证竣工图纸工程结算书含电子文档工程量计算底稿等以及经发承包双方认可的其他与工程价款有关的有效文件 若承包人编制的工程结算不包括包干部分和预算部分造价核减额超过送审工程结算不包括包干部分和预算部分的5的工程结算不包括包干部分和预算部分审核追加费用以核增额和超过5以外的核减额为基数按5计算由承包人支付如未直接支付则由发包人从应付承包人的工程款中扣缴 本合同工程竣工审查时限发包人在收到完整的结算资料之日起六个月内出具结算审核初审稿 第15条 保 险 151 承包人的投保 1511 合同双方商定由承包人负责投保的保险种类保险范围投保金额保险期限和持续有效的时间建筑工程一切险安装工程一切险和第三者责任险保险金额保险费率和保险期限按相关规定执行 1保险凭证 保险条件 无 承包人提交保险凭证的期限如有应在完成投保后14天内提交 2对各项保险的一般要求 承包人负责补偿的范围与金额保险金不足的补偿均由承包人负责 发包人负责补偿的范围与金额由于本工程一切保险均由承包人负责投保其费用均列入报价故发包人不承担保险金不足的补偿 152 一切险和第三方责任 土建工程一切险的投保方及剥投保的相关要求承包人按国家地方有关规定和工程建设需要投保 安装工程及竣工试验一切险的投保方及对投保的相关要求承包人按国家地方有关规定和工程建设需要投保 第三者责任险的应投保方及对投保的相关要求承包人按国家地方有关规定和工程建设需要投保 第16条 违约索赔和争议 1611 发包人的违约责任 当发生下列情况时 发包人未能按13条的约定调整合同价格未能按14条有关预付款工程进度款竣工结算约定的款项类别金额承包人指定的账户和时间支付相应款项 发包人应采取补救措施因其违约行为造成工程关键路径延误时竣工日期顺延给承包人造成经济损失的应予以赔偿 1612 承包人的违约责任 1承包人必须严格按照施工图及工程施工验收规范等精心组织设计施工严格把好每道工序的质量关确保工程竣工验收达到合格等级经验收如有不合格工程承包人应无条件返工整改采取相应的补救修复措施直至工程竣工验收合格发包人对此将不予延长工期 2因承包人原因工程质量达不到约定的质量标准1没收履约保证金中相应的质量部分2工程质量如达不到约定条件的部分发包人现场代表或全过程咨询单位代表一经发现可要求承包人返工直至达到合同约定条件并由承包人承担返工费用3工程质量若返工后仍达不到约定条件承包人承担违约责任并赔偿发包人的一切损失4除发包人认可外任何情况下承包人均不得擅自停工如擅自停工则按每日总工程价款万分之二计违约金发包人拖延支付工程一个月以上除外 3安全施工文明施工不能达到目标管理要求的承担违约责任发包人有权扣除部分直至全部安全文明施工履约保证金 4竣工时必须做到工完场清料清障清如未在竣工后一个月内做到工完场清发包方有权指定其他单位清理其费用在工程款中扣除 5承包人未按投标承诺投入施工所需的机械设备材料和人员影响工程正常进度和工程施工质量的违约责任发包人有权扣除部分履约保证金 6承包人应特别注意安全生产被相关机构安全检查通报批评一次罚款10万元发生重伤事故每人次罚款20万元发生一人死亡的事故罚款30万元二人死亡的事故罚款80万元三人及以上死亡的事故罚款150万元承包人在施工过程中发生的一切安全事故均由承包人自行负责包括经济民事刑事等所有责任如承包人出现①严重质量不合格②发生重大安全事故③严重拖延工期等造成发包人严重损失的情况则可视作承包人无法履行施工合同发包人有权终止合同并追究相关法律责任 7 关于工程奖项的约定 本工程质量争创钱江杯整体工程若评出钱江杯发包人给予奖励80万元若未评出钱江杯向发包人支付违约金80万元整体工程若评出鲁班奖发包人另给予奖励160万元评选钱江杯鲁班奖所产生的费用全部由承包人在投标优惠率中考虑不再单独列项计取 1613 因承包人违约解除合同 关于承包人违约解除合同的特别约定 承包人有下列行为的发包人有权调整承包人的工作内容直至解除本合同发包人因此遭受的一切损失由承包人承担并赔偿 A项目管理人员如果未经发包人及全过程咨询单位许可擅自离岗的作违约论处承包人不能按承诺要求到位的承担违约责任同时发包人有权扣除全部到位率保证金上述人员到位率每周例会通报一次且在监理月报中反映承包人的上述人员在发包人发送到岗书面催告单三次以上不及时到岗的发包人有权解除合同承包人承担违约责任承包人如提出更换项目经理及主要技术骨干必须征得发包人同意且更换的项目经理在资历和业绩方面不得低于原项目经理 B本工程未经发包人同意承包人不得另行发包禁止承包人任何转包或挂靠行为一经发现立即将承包人清退出场终止合同承包人承担由此造成的一切损失及经济法律责任 C承包人延期开工达7日 D承包人无正当理由全部停工达3日或部分停工达15天 E承包人发生重大安全质量事故的 F承包人施工进度比预定计划严重滞后显然不能按照合同约定的工期如期完成 G有其它违约行为造成无法履约的 承包人如因上述情况之一而遭发包人解除合同时应立即停工妥善做好已完工程和已购材料设备的保护和移交工作按发包人的要求将自有机械设备和人员撤出施工场地承包人承担由此所发生的费用已经定货的材料设备由承包人负责退货或解除订货合同承包人承担由此所发生的费用不能退还的货款由承包人承担并应赔偿因合同解除给发包人造成的损失承包人继续配合做好已完工程结算工作 发包人继续使用承包人在施工现场的材料设备临时工程承包人文件和由承包人或以其名义编制的其他文件的费用承担方式双方另行约定 163 争议和裁决 1631 争议的解决程序 发包人和承包人在履行合同中发生争议的可以友好协商解决在争议提交调解之日起30目内双方仍存有争议时或合同任何一方不同意调解的向本工程所在地人民法院提起诉讼 1632争议不应影响履约 发生争议后须继续履行其合同约定的责任和义务保持工程继续实施除非出现下列情况任何一方不得停止工程或部分工程的实施 1当事人一方违约导致合同确已无法履行经合同双方协议停止实施 2仲裁机构或法院责令停止实施 第17条不可抗力 171 不可抗力发生时的义务 在本条中不可抗力系指发包方和承包人在合同签订当日对其发生不能预见不能避免且对其后果不能克服且影响合同一方正常履行本合同项下义务的客观事件 1711通知义务 觉察或发现不可抗力事件发生的一方有义务立即通知另一方根据本合同约定承包人在不可抗力事件发生时应在力所能及的条件下迅速采取措施尽力减少损失发包人全力协助并采取措施因不可抗力需暂停实施的施工或工作立即停止 1712 通报义务 工程现场发生不可抗力时在不可抗力事件结束后的48小时内承包人须向发包人通报受害和损失情况当不可抗力事件持续发生时承包人每周应向发包人和工程总监报告受害情况对报告周期另有约定时除外 172 不可抗力的后果 不可抗力包括下列情况 a 战争敌对行动不论宣战与否入侵外国敌人的行动战时动员征用或禁运 b 叛乱暴乱军事政变篡夺政权或内战 c 承包人及其分包商雇员以外的人员骚乱喧闹罢工或停工 d 由于任何爆炸性核装置或其核部件的任何核燃料或核燃料燃烧后的核废物放射性有毒炸药或其他有害物质所引起的放射性污染 e 征地范围内的考古发掘矿产开发 f 自然灾害地震六级以上台风十级以上持续降水24小时且降雨量为100mm 以上 g 传染病爆发火灾等其他非发包人承包人责任的事件引发的后果 h 政府行为 i 社会异常事件 j 禁运禁止令或其他政府的限制行动 因不可抗力事件导致的损失损害伤害所发生的费用及延误的竣工日期按如下约定处理 1永久性工程和工程物资等的损失损害由发包人承担 2受雇人员的伤害分别按照各自的雇用合同关系负责处理 3承包人的机具设备财产和临时工程的损失损害由承包人承担 4承包人的停工损失由承包人承担 5不可抗力事件发生后因一方迟延履行合同约定的保护义务导致的延续损失损害由迟延履行义务的一方承担相应责任及其损失 6发包人通知恢复建设时承包人应在接到通知后的20日内或双方根据具体情况约定的时间内提交清理修复的方案及其估算以及进度计划安排的资料和报告经发包人确认后所需的清理修复费用由发包人承担恢复建设的竣工日期合理顺延 第19条 合同生效与合同终止 192 合同份数 本合同一式拾份均具有同等法律效力发包人执陆份承包人执肆份 补充条款 合同签订后如承包人无故停工或中途退场发包人有权向承包人收取合同价的10的违约金并由承包人向发包人赔偿由此造成的一切经济损失 本合同及本合同约定的其它文件组成部分中的各项约定都是通过法定招标过程形成的合法成果不存在与招标文件和中标人投标文件实质性内容不一致的条款如果存在任何此类不一致的条款也不是合同双方真实意思的表示对合同双方不构成任何合同或法律约束力合同双方也不存在且也不会签订任何背离本合同实质性内容的其他协议或合同如果存在或签订背离本合同实质性内容的其他协议或合同也不是合同双方真实意思的表示对合同双方不构成任何合同或法律约束力 注以上合同空白部分实际中标后必须根据当前萧山区建设行政主管部门意见予以完善对涉及费用增加的被认为均已包括在合同总价范围内 适用于合同的其他规范性文件杭州市建设工程工程量清单讨价实施细则关于在建工程施工现场安装视频远程监控系统的通知萧建设建2011207号关于进一步落实政府投资类项目工程民工宿舍安装空调事宜的通知 杭建工发2011237号杭州市萧山区人民政府关于印发萧山区政府投资项目变更管理实施细则的通知萧政办发201087号杭州市萧山区人民政府印发关于进一步加强政府投资项目建设施工合同管理工作意见的通知萧政办发2012131号关于发布营改增后浙江省建设工程施工费费率的通知浙建站定201623号关于增值税调整后浙江省建设工程计价规则有关增值税税率及计价系数调整的通知建建发2018104号 注若合同条款与现有文件有矛盾时可适当调整 附件一 工程质量保修协议 发包人 简称发包人 乙方 简称乙方 为保证本工程在合理使用期限内正常使用甲乙双方协商一致签订本工程质量保修书乙方按国家建设工程质量管理条例及双方约定承担工程质量缺陷的保修责任 一工程质量保修范围和内容 承包人质量保修期内按照有关法律法规规章的管理规定和三方约定承担本工程质量保修责任 质量保修范围包括地基基础工程主体结构工程屋面防水工程有防水要求的卫生间房间和外墙面的防渗漏供热与供冷系统电气管线给排水管道设备安装和装修工程以及双方约定的其它项目具体保修的内容三方约定如下 保修内容为 本合同承包范围内的全部工程内容 二质量保修期 三方根据建设工程质量管理条例及有关规定约定本工程的质量保修期如下 1地基基础工程和主体结构工程为设计文件规定的该工程合理使用年限 2屋面防水工程有防水要求的卫生间房间和外墙面的防渗漏为 8 年 3装修工程为 2 年 4电气管线给排水管道设备安装工程为 2 年 5供热与供冷系统为 2 个采暖期供冷期 6给排水设施道路和景观等配套工程为 2 年 7采购设备2年厂家设备保修期超过2年按厂家提供保修期保修 8绿化工程保活3年 质量保修期自工程竣工验收合格并办理移交之日起计算 三质量保修责任 1属于保修范围内的项目承包人同意接到发包人或相关主管部门管理通知后在本合同约定期限内派人到现场进行维修承包人如在接到书面通知后未在期限内派人到现场维修的视为承包人未履行维修义务 2发生须紧急抢修事故承包人接到事故通知后应立即到达事故现场抢修 3保修期内发生工程质量问题的承包人除承担保修责任外因工程质量给发包人和业主造成损失的承包人承担赔偿责任发包人有权根据实际情况先行代承包人向业主赔偿损失所需费用从工程质量保修金中扣除 4在国家规定的工程合理使用期限内承包人确保地基基础工程和主体结构的质量因承包人原因致使工程在合理使用期限内造成人身和财产损害的承包人应承担损害赔偿责任 5承包人需制定专门的维修负责人在现场负责维修工作并在工程竣工验收之前将维修负责人姓名联系电话地址传真等信息报发包人和物业管理公司记录该工程维修负责人代表承包人全权处理现场维修工作 6承包人派人到现场进行维修的时间 a给排水供电设施及线路出现故障承包人须在接到通知后 1 小时内派人到现场 12 小时内完成维修工作 b其他一般情况承包人须在接到通知后 24 小时内派人到现场48小时内完成维修工作 c对于一时无法彻底修复的大修问题承包人应在 3 天内以书面形式明确维修方案及维修期限报发包人代表审核同意后次日起实施 7在承包人人员到达之前发包人可采取适当的应急措施费用由承包人承担 8遇下列特殊情况的承包人同意发包人业主或相关主管部门管理可以对一定金额以内的维修项目进行应急处理先行委托其他单位进行维修所产生的维修费用由承包人承担 a紧急抢修事故时为避免损失进一步扩大 b直接影响到业主正常生活或威胁业主人身财产及公司财产安全时 9发包人或相关主管部门管理认为需召开维保工作协调会时承包人应当准时参加会议上提出的问题必须当场确定解决方案承包人对其派出与会人员的签字确认负全部责任并应当执行会议决定否则视作承包人未履行维修义务 10承包人未在指定期限派人维修或发生其他视为承包人未履行维修义务情形的发包人或相关主管部门管理有权委托第三人进行维修所产生相关费用包括维修费对业主补偿金等均由承包人承担并在工程保修金中扣除 11因工程质量问题发生工程维修费用或对第三人赔偿损失的发包人通知承包人应承担的费用或损失金额承包人收到通知后7日内不提出具体异议的视为承包人认可并同意承担通知书中确定的金额 12工程竣工验收后本工程移交给相关单位管理并从移交日起接管单位有权代为行使发包方在本协议中关于保修养护事宜的权利和责任即接管单位可直接通知乙方履行保修养护责任 四保修费用 保修费用由造成质量缺陷的责任方承担承包人负责保修的质量工程保修项目完成后须经业主或发包人代表验收签字方可 五其他 三方约定的其他工程质量保修事项 本工程质量保修书由发包人和承包人双方在竣工验收前共同签署作为工程总承包合同附件其有效期限至保修期满 发包人公章 承包人公章 法定代表人签字或盖章 法定代表人签字或盖章 年 月 日 年 月 日 附件二 廉政责任书格式 根据有关工程建设廉政建设的规定为做好工程建设中的党风廉政建设保证工程建设高效优质保证建设资金的安全和有效使用以及投资效益以下简称发包人与承包人以下简称乙方特订立如下合同 第一条甲乙双方的权利和义务 一严格遵守党和国家有关法律法规及建设部的有关规定 二严格执行工程施工合同文件自觉按合同办事 三双方的业务活动坚持公开公正诚信透明的原则除法律认定的商业秘密和合同文件另有规定之外不得损害国家和集体利益违反工程建设管理规章制度 四建立健全廉政制度开展廉政教育设立廉政告示牌公布举报电话监督并认真查处违法违纪行为 五发现对方在业务活动中有违反廉政规定的行为有及时提醒对方纠正的权利和义务 六发现对方严重违反本合同义务条款的行为有向其上级有关部门举报建议给予处理并要求告知处理结果的权利 第二条发包人的义务 一发包人及其工作人员不得索要或接受乙方的礼金有价证券和贵重物品不得在乙方报销任何应由发包人或个人支付的费用等 二发包人工作人员不得参加乙方安排的超标准宴请和娱乐活动不得接受乙方提供的通讯工具交通工具和高档办公用品等 三发包人及其工作人员不得要求或者接受乙方为其住房装修婚丧嫁娶活动配偶子女的工作安排以及出国出境旅游等提供方便等 四发包人工作人员的配偶子女不得从事与发包人工程有关的材料设备供应工程分包劳务等经济活动等 五发包人及其工作人员不得以任何理由向乙方推荐分包单位不得要求乙方购买合同外的材料和设备 乙方义务 一乙方不得以任何理由向发包人及其工作人员行贿或馈赠礼金有价证券贵重礼品 二乙方不得以任何名义为发包人及其工作人员报销应由发包人单位或个人支付的任何费用 三乙方不得以任何理由安排发包人工作人员参加超标准宴请及娱乐活动 四乙方不得为发包人单位和个人购置或提供通讯工具交通工具和高档办公用品等 违约责任 一发包人及其工作人员违反本合同第一二条按管理权限依据有关规定给予党纪政纪或组织处理涉嫌犯罪的移交司法机关追究刑事责任给乙方单位造成经济损失的应予以赔偿 二乙方及其工作人员违反本合同第一三条按管理权限依据有关规定给予党纪政纪或组织处理给发包人单位造成经济损失的应予以赔偿情节严重的发包人建议工程建设主管部门给予乙方一至三年内不得进入其主管的工程建筑市场的处罚 第五条 双方约定 本合同由双方或双方上级单位的纪检监察机关负责监督由发包人或发包人上级单位的纪检监察机关约请乙方或乙方上级单位纪检监察机关对本合同履行情况进行检查提出在本合同规定范围内的裁定意见 第六条 本合同有效期为甲乙双方签署之日起至该工程项目竣工验收后止 本合同作为工程施工合同的附件与工程施工合同具有同等的法律效力经合同双方签署立即生效 本合同甲乙双方各执一份送交双方监督单位一份 发包人单位盖章 乙方单位盖章 法定代表人 法定代表人 年 月 日 年 月 日 发包人监督单位盖章 乙方监督单位盖章 附件三 智慧谷项目无价材料设备签证管理流程 1 目的 为规范本项目无价材料设备的采购与管理通过无价材料设备签证管理流程对无价材料的品牌价格进行确认保证产品的质量技术参数及性能均能较好的满足设计功能装修品质环保及消防等各方面要求并能有效控制工程投资 2 适用范围 适用于本项目工程建设过程中杭州造价信息浙江造价信息正刊上没有刊登信息价的主要材料设备均需上报无价材料签证 3 材料设备管理小组 31 本项目成立材料设备管理小组小组成员由建设单位全过程工程咨询单位初步设计单位EPC总承包单位相关工作人员共同组成组长由建设单位代表担任 32 本项目无信息价材料设备的品牌确定市场调研及定价工作实行会议决策制度 4 材料设备管理小组主要职责 EPC总承包单位在提交施工图图审前20天提交无价材料设备清单填写附件1无信息价材料设备清单表在施工图图审后40天内提交无价材料设备采购计划填写附件2无信息价材料设备采购计划表明确无价材料设备名称具体品牌型号规格及相关参数计划采购数量计划采购时间并上报审核根据审核结果上报附件3无信息价材料设备采购报审表参照各单位审定意见组织材料设备采购工作总包单位审核采购计划中材料设备的品种规格尺寸及设备技术参数提出明确意见涉及到如苗木等需现场定样的情况设计人员需全程参与市场调研过程 初步设计单位在施工图设计阶段审核无信息价材料设备清单表提出修改意见按需审核无信息价材料设备采购报审表参与市场调研过程 全过程工程咨询单位审核材料设备采购计划提出修改意见审核无信息价材料设备采购报审表参与市场调研过程 建设单位审核材料设备采购计划提出修改意见审核无信息价材料设备采购报审表参与市场调研过程召开定价会议 注EPC总承包单位提交无信息价材料设备清单表后初步设计单位需在5日内提出修改意见 EPC总承包单位提交无信息价材料设备采购计划表后各材料设备管理小组成员单位需在7日内同步提出修改意见 EPC总承包单位根据无信息价材料设备采购计划表中的计划采购时间提前45日上报无信息价材料设备采购报审表 材料设备管理小组收到无信息价材料设备采购报审表后7日内组织市场调研调研后15日内形成反馈意见 5 无信息价材料设备品牌的确定 材料设备管理小组成员参照审定的材料设备采购计划对每种材料设备集体讨论推荐不少于3家的供应商材料设备采购应在推荐的供应商名录内选择如材料设备无推荐的供应商名录建设单位有权推荐品牌全体成员签字形成附件3无信息价材料设备品牌型号推荐表在采购过程中如有供应商不愿配合的或价格明显高于市场水平的或某品牌档次明显低于其他推荐品牌的建设单位可建议将该品牌取消由全过程工程咨询单位及建设单位补充推荐一到两家新的同等档次的品牌可重新签字形成无信息价材料设备品牌型号推荐表 6无信息价材料设备的市场调研 61 调研方式包括但不限于省内其它地区正刊信息价厂家或代理商报价询价网站询价等有必要时材料设备管理小组将进行实地考察询价或组织谈判等通过上述方式询得的材料设备价格全体成员签字形成附件5无信息价材料设备市场调研成果表调研相关资料作为附件留存 62 调研过程中建设单位可根据市场调研情况确定是否扩大调研品牌范围 7无信息价材料设备的定价 材料设备管理小组将调研成果报告提交建设单位进行会议决策确定无信息价材料采购签证价EPC总承包单位上报附件6价格签证联系单按流程办理签证EPC总承包单位必须在无信息价材料设备品牌型号推荐表和无信息价材料采购签证价选择和采购材料设备 8其他 81 建设单位有权对施工单位采购过程进行随机抽查施工单位应提供相应材料设备的采购合同出账凭证和发票等发现异常情况的由建设单位组织相关单位进行核查 82 符合单一来源采购的无价材料设备由材料设备管理小组组织谈判并最终确定成交价格 9附件 1附件1无信息价材料设备清单表 2附件2无信息价材料设备采购计划表 3附件3无信息价材料设备品牌型号推荐表 3附件4无信息价材料设备采购报审表 4附件5无信息价材料设备市场调研成果表 5附件6价格签证联系单 附件1 无信息价材料设备清单表 序号名称规格参数备注 附件2 无信息价材料设备采购计划表 序号名称品牌规格参数计划采购时间计划采购数量备注 附件3 无信息价材料设备品牌型号推荐表 序号名称推荐品牌型号备注 附件4 无信息价材料设备采购报审表 工程名称 编号 致材料设备管理小组 根据设计文件及现场工程进度现将近期需使用无价材料整理如下我方根据市场供应使用情况进行了调研拟采用如下品牌请建设单位对材料品牌型号规格及相关参数单价予以审核 序号 工程材料设备名称 拟定品牌 具体型号规格及相关参数 数量 单价元 金额元 EPC总承包单位盖章 年 月 日 附件5 无信息价材料设备市场调研成果表 编号 序号材料设备名称规格型号供货商品牌计量 单位采购 数量除税单价含所有费用除税总价含所有费用询价时段询价方式询价成果询价人员签字 附件6 价格签证联系单 价格签证联系单编号从001开始保持不断号编号必须打印不得手写 工程名称主办方 抄送方签证原因□无价材料设备签证 □定额外增项工程 □其他签证依据签证摘要的具体内容 附件 页 EPC总承包单位盖章 项目经理 日期 年 月 日全过程工程咨询单位意见 总监 盖章 日期 年 月 日 负责人 盖章 日期 年 月 日建设单位意见 负责人 盖章 日期 年 月 日备注1本联系单签字盖章方可生效 2本表一式六份EPC总承包单位2份全过程工程咨询单位3份建设单位1份 第二卷 第三章 发包人要求 承包人应使施工及选用的设备和材料符合最新版本的国家标准规范 设计要求主要设备及材料品牌主要设备技术验收标准及维保要求 一设计要求 一进场场地条件 1原场地基本平整原场地内东北面一期施工用的临时设施基地临时板房已经拆除清理完毕遗留原一期项目部的部分围墙门柱砼地坪道路活动板房的基础原场地北面遗留一栋二层建筑物和一座废弃厕所以投标人自行到现场踏勘为准 2投标单位必须考虑进场后需根据2018年11月萧山区建设工程安全监督站颁发的萧山区建设工程施工围挡管理手册要求结合原场地南面北面已有的临时围挡进行场地设置及施工围挡建设 3本项目设有五个永久出入口具体位置见初设图纸总平图开设临时及永久出入口涉及所有手续的办理施工方案的设计工程的施工包括但不限于迁移景观绿化拆改原有管线管网原有高压电缆拆改及保护措施均由承包人负责 二工程设计内容 在经批复的工程方案设计工程初步设计基础上进行施工图设计含为钱江世纪城代建的地块西侧公园绿地11510平方米地块东侧道路4703平方米包括但不限于下列内容 建筑施工图设计结构施工图设计包括基坑围护设计方案设计初步设计施工图设计等钢结构设计幕墙含擦窗机设计公共区域精装修设计等内容 水暖电设备施工图设计弱电设计智能化设计含停车场管理及收费系统人防设计消防设计建筑机电工程抗震设计泛光照明设计充电桩设计机械停车位设计等 市政园林绿化工程设计总图道路设计园林绿化景观设计交通设施及标志标线设计标志标识导向设计红线范围内的市政及室外配套管线综合设计 其他绿色建筑二星设计海绵城市设施设计项目沙盘模型制作比例1100物联网设计等与完成本工程竣工验收移交使用相关的所有工程施工图设计专项深化设计专项施工图设计等 5沙盘模型制作及安装要求 1项目总规模型制作按1100比例制作总规模型底座由投标人制作 2项目总规模型需表现杭州湾智慧谷二期项目的规划设计及周边环境 3项目总规模型安装在项目部适于展示的合理位置 4项目景观规划重点体现项目内的规划风貌以及与周边环境的融合 5配套小品以铺地景观灯绿化休闲长椅雕塑等一些建筑小品为元素体现项目及周边配套的完善和人性化的服务 6景观绿化景观绿化选择四季植物尽量丰富富有层次感注重其色彩搭配与真实感的同时也要与建筑风格相吻合营造相辅相成的社区环境 7建筑立面根据建筑设计图制作缩小合适比例另外采用无缝黏结工艺给人一种线条丰富品质感 8水系五堡直河水系做出真实的水面效果并配以灯光显示以体现模型给人以强烈的视觉冲击 9路网路面人行道阶石均通过电脑雕刻制作对人行道采用彩色铺地使其非机动车道与机动车道表现分明并通过绿化带路边树木路标等设置使其造型逼真通过灯光形态色彩的设置增强模型的动感 10灯光模型配备室内及户外灯光效果明亮的商铺内灯柔和的室内灯光再配和雅致的现代路灯各色草皮灯广告灯的灯光效果把整个沙盘渲染成一个仿真的充满人气的高尚的办公园区的微缩世界可分别手工控制塔楼内部裙房内部泛光照明户外及周边环境等部分灯光主体内的灯光表现可分建筑使用功能独立控制灯光展示 11表现形式单体模型表现方式外立面写实以达到最好的形象展示功能 三设计进度要求 1在招标人发出中标通知书后10日历天内提供施工图出图计划交招标人全过程工程咨询单位确认后实施 2在招标人发出中标通知书后80日历天内完成桩基工程施工图审查及基坑围护专家论证工作 3在招标人发出中标通知书后150日历天内完成所有施工图审查工作除公共部位精装修智能化室外工程设计 4在招标人发出中标通知书后300日历天内完成公共部位精装修及智能化施工图审查工作 5在招标人发出中标通知书后600日历天内完成室外工程施工图审查工作 6钱江世纪城代建的地块西侧公园绿地地块东侧道路的方案设计初步设计施工图设计及施工图审查工作按招标人全过程工程咨询人审定的出图计划完成出图 四设计现场服务要求 1驻地设计代表2人结顶前建筑结构专业各1人结顶后建筑安装专业各1人施工期到每周驻工地时间不得少于5天现场有要求时确保相关设计人员随叫随到 2在工程的图纸会审打试桩中间验收竣工验收工程质量处理等属于重大设计问题的须在3天内书面提出解决意见对设计图纸与现场不符之处应及时提出解决办法 3要与方案设计单位园林设计单位及其它专业设计单位作好对接保证施工图纸的衔接 五设计深度要求符合建筑工程设计文件编制深度规定2016版要求深度并通过设计评审和审查 六设计成果提交要求 1施工图要达到报审报批要求由承包人负责组织设计阶段审查会议并承担会议相关费用 2要保证向甲方提供的经济技术指标的准确性 3基础和结构设计要进行技术经济比较并通过甲方评审 4对设备选型提出专业意见供甲方参考 5施工图设计中应包括所有节点设计和特殊结构设计或在厂家的配合下由乙方总协调专业图纸原则上由具备设计资质的专业设计单位自行出图盖相应专业出图章乙方负责技术配合 6提交施工图设计文件20份dwg电子文本一份提交时间由发包人确定首次提交8份其余根据发包人要求提交 7甲方如因业务需要提出分期出图乙方能提前出部分图纸供现场施工 8若甲方提出出图日期提前要求乙方能够提前出图 9乙方提供的电子文件应与图纸统一分类编号便于查找核对 二品牌要求 推荐材料设备品牌一览表序号材料设备名称推荐品牌一结构建筑1防水卷材涂料金屋中琼水貂卓宝上海台安月皇2钢筋西城中天沙钢永钢萍钢申特鸿泰富鑫长达3钢结构马钢莱钢武钢鞍钢首钢宝钢4钢结构防火涂料中南国泰卓月西子5轻质压砂加气混凝土砌块开元伊通旭建6室内外乳胶漆涂料立邦多乐士三棵树波磊7环氧地坪漆上海普硕上海福卡南宝宜兴大亨8钢质防火门盼盼星月神将军9特级防火卷帘杭州新欣门业杭州锦绣前程富阳永泰10木质防火门杭州钱江防火门厂杭州木材总厂绍兴宝业防火门厂11人防门杭州人防钱江人防杭州三益12外墙仿石多彩涂料上海磐彩传化千家伴康曼丝森乐士13地下室防霉涂料多乐士立邦美国大师二幕 墙1五金件诺托德国丝吉利娅德国希美克美国2电动旋转门盖泽德国多玛德国荷兰宝盾3地弹簧盖泽德国多玛德国荷兰宝盾4闭门器瑞高摩登坚朗5感应锁坚朗同飞达杨格博兰6铝型材角码配件广东南华兴发广亚罗翔金鹏忠旺7耐候胶结构胶之江中原白云8铝板浙江墙煌深圳方大吉意9玻璃原片圣戈班南玻上海耀皮信义10PVB胶片杜邦美国积水日本首诺美国11氟碳喷涂涂料PPG阿克苏立邦12不锈钢爪件拉索及索具深圳坚朗香港辉龙沈阳恒安13后置锚栓喜利得慧鱼德国凯尔14背栓喜利得杭州斯泰台州旗鱼15保温棉防火岩棉杭州泰富龙浙江科达浙江瑞锦杭州欣阳16保温材料浙江申宝杭州火星赛科欣阳建材三装 修1细木工板千年舟兔宝宝莫干山环保型E0级2木饰面千年舟兔宝宝莫干山3防火板千年舟兔宝宝莫干山4地砖墙砖萨米特冠珠吉尔斯惠万家金朝阳意利宝5轻钢龙骨石膏板拉法基可耐福杰科龙牌杰森四给排水工程1无负压供水设备带配电箱配套水泵要求格兰富威乐赛来默变频器品牌施耐德ABB西门子元器件西门子ABB施耐德2变频给水设备带配电箱配套水泵要求格兰富威乐赛来默变频器品牌施耐德ABB西门子元器件西门子ABB施耐德3不锈钢水箱含液位显示监控系统浙江绿神杭州百联上虞东盛上虞东山5潜水泵杭州玉泉杭州南方泵业上海凯泉6钢塑复合管浙江金州上海劳动天津友发7热镀锌钢管金洲利达欣达8柔性接口机制铸铁排水管山西泫氏河北联铸上海申利武汉超前9薄壁不锈钢管浙江正康无锡金羊南京金口浙江康帕斯10PB塑料管PPR塑料管UPVC管白碟中财伟星11阀门春江开维喜欧特莱12橡塑保温亚罗弗福乐斯杜肯五消防水工程1消火栓水泵结合器川消浙江金盾龙威浙江信达2自动喷水灭火系统水流指示器湿式报警阀喷头消防信号蝶阀川消浙江金盾龙威浙江信达3消防水泵杭州玉泉杭州南方泵业上海凯泉4微型自动扫描灭火装置高空水炮萃联消防科大立安天广消防5沟槽式配件上海威逊上海瑞孚唯特利6阀门春江开维喜欧特莱7热镀锌钢管浙江金洲上海劳动杭州富盛天津利达欣达8热镀锌无缝钢管鞍钢宝钢包钢9气体灭火系统泰科安全设备杭州新纪元消防科技有限公司四川消防机械总厂浙江信达可恩消防实业有限责任公司六电气工程1配电箱柜箱体浙江正泰杭开电气杭州鸿雁湘湖电器元器件西门子ABB施耐德2桥架金属线槽远大浩翔迈讯萧山恒发湘湖电器3KBG管萧通天一武陵源4电线电缆中策永通元通万马5疏散指示灯出口指示灯台谊安卡金盾乐思达6普通照明灯具含光源欧普松下飞利浦7精装修开关插座西门子施耐德西蒙的高端系列开关插座西门子施耐德西蒙七消防报警工程1自动报警系统设备及成套附件含烟温感探测器及手动报警按钮等上海松江海湾利达2电气火灾监测系统设备及成套附件含监控探测器上海盛善珠海派诺斯菲尔台谊3KBG管萧通天一武陵源4电线电缆中策永通元通万马八暖通工程1空调水泵配套水泵要求格兰富威乐赛来默变频器品牌施耐德ABB西门子元器件西门子ABB施耐德2冷却塔国祥上海良机上海金日3全自动软水器滨特尔溪渭洁世保康4旁路水处理分集水器真空脱气机定压补水装置上海通华浙江杭特北京特高上海森松5平衡阀电动阀欧文托普TAFlowcom6风机聚英明新清风7风阀防火阀消声器浙江金盾杭州恒通上海威士文8无缝钢管鞍钢包钢武钢9螺旋焊管鞍钢包钢武钢10镀锌薄钢板鞍钢包钢武钢11离心玻璃棉爱耳金海燕欧文斯科宁12橡塑保温亚罗弗福乐斯杜肯13不锈钢烟囱苏州泰高北京中宇泰达苏州云白14人防设备杭州人防钱江人防华电人防九抗震支架中威金鹰迈讯萧山恒发湘湖电器固耐达 三主要设备技术要求和设计参数 ㈠电梯 1本项目电梯的基本设计要求 11工地条件 所有合同中提供的设备应能符合下列的环境条件因此当投标人提供设备时应考虑相应环境与条件但不仅限于以下 111适应性要求 室外环境温度15℃～43℃ 相对湿度80～95 台风等级15 112电源条件 所有提供的设备和元器件的安装须符合和适应下列条件不包括在另行条文中的说明 电压～380V3相5线50Hz～220V单相50Hz 电压波动7～+7 接地电阻要求≤4欧姆 112抗地震要求 所有提供的设备须适应 6 度地震烈度建筑结构正常的前提下能正常运行 113耐火等级 建筑物耐火等级为一级并符合GBT27903规定的完整性和隔热性要求 12标准和规范 本招标文件成文时下列所示标准和规范均有效提供或安装设备时如标准和规范都有可能被修订如有修订投标人提供的电梯及安装服务应按最新的版本执行 121国家标准和规范 中华人民共和国的国家标准电梯制造和安装安全规范GB7588 中华人民共和国的国家标准电梯安装验收规范GB10060 中华人民共和国的国家标准电梯技术条件GBT10058 中华人民共和国的国家标准电梯试验方法GBT10059 中华人民共和国标准电梯工程施工质量验收规范GB50310 特种设备安全监察条例 设备的电气装置应符合IEC标准 国家浙江省杭州市萧山区消防工程建设有关标准规范及管理规定 国家浙江省杭州市萧山区电力有关标准规范及管理规定 其他有关的国家规定 由招标人认可的有关国际权威标准 122上述技术标准和规范如与国家国际最新标准相抵触或未能罗列完全时应以国家最新权威标准为依据 123除满足上述要求外还应符合本技术规格书的要求按第11条规定的工作条件以正常的使用和维护各种电梯使用寿命不小于20年全部零部件均应采用优质材料和最新工艺制造主要部件均能达到工作寿命要求 主要部件工作寿命要求允许10的偏差如下 部件名称使用寿命曳引机25年限速器20年缓冲器20年滑动导靴总成靴衬3年其它部分20年滚轮导靴总成滚轮8年其它部分20年随行电缆20年固定电缆20年开门机20年2电梯的设计技术参数和要求 21电梯需求和参数清单 详见初设图纸杭州湾智慧谷二期电梯参数统计表 22 自动扶梯的设计参数和要求 详见初设图纸杭州湾智慧谷二期扶梯参数统计表 二通风与防排烟空调与新风 1技术规格及要求 11 施工图设计需包括但不仅限于以下内容 按招标人和初步设计要求完成施工图设计并根据设计方案中设备平台尺寸合理选择设备品牌型号确保设备平台满足设备安装检修要求要根据幕墙防雨百叶尺寸的要求合理配置导风罩设计的内机的静压应确保满足初步设计图纸对静压的要求 12本技术规格及要求只是对通风防排烟系统变冷媒流量空调及新风系统的一些最基本的规定投标人承担施工图设计安装调试交付的最后责任 13整套设备及其主要部件的原始产地国家须明晰地标明 14投标人须对招标文件中涉及到的专利负责并保证不伤害招标人的利益在法律范围内所有文字商标和技术侵权造成的相关费用招标人概不负责 21室外空调设计参数 冬季室外采暖计算温度00℃冬季室外通风计算温度43℃夏季室外通风计算温度323℃冬季室外空调计算温度24℃冬季室外空调计算相对湿度76夏季室外空调计算干球温度356℃夏季室外空调计算湿球温度279℃22室内空调设计参数 房间名称夏季冬季新风量排风量或新风小时换气次数备注温度℃相对湿度温度℃相对湿度客房256022≥30100m3h间客房卫生间90m3h营业餐厅256020≥3030职工餐厅26602020办公室256020≥3030会议室256020≥3030宾馆商业服务256020≥3020商场256020≥3020厅堂26602020公共厨房321640~60次淋浴室256~8次地下汽车库65次制冷机房≤325按事故通风计清水泵房≤3254次变配电室37~40≥5按发热量计洗衣房≤32≥1820~30次中水机房≤325~101231适用标准 系统设备的设计加工制造安装材料探伤电气装置检验试验等应适合于该项目的相关标准试验规范以及技术规格书规定的有关要求所有计量仪器必须符合国家法定计量标准 311包括但不限于如下 民用建筑供暖通风与空气调节设计规范 GB507362012 通风与空调工程施工质量验收规范 GB502432016 民用建筑热工设计规范 GB501762016 建筑设计防火规范 GB5001620142018年版 建筑机电工程抗震设计规范 GB509812014 公共建筑节能设计标准 GB501892015 公共建筑节能设计标准 DB3310362007 通风与空调工程施工规范 GB507382011 办公建筑设计规范 JGJ672006 车库建筑设计规范 JGJ1002015 汽车库修车库停车场设计防火规范 GB500672014 多联式空调热泵机组应用设计与安装要求 GB279412011 建筑防烟排烟系统技术标准 GB512512017 建筑工程施工质量验收统一标准 GB503002013 制冷和供热用机械制冷系统安全要求GB92372001 采暖通风与空气调节设备噪声声功率级的测定GB906888 浙江省消防技术规范难点问题操作技术指南浙公通字201789号 <浙江省消防技术规范难点问题操作技术指南>建筑防烟排烟系统补充技术要求应急浙消指南201972号 以上标准如有修改应符合最新版本的规定和要求 312普遍认可的国家标准和规范 313由招标人认可的其它国家的其它权威标准 32设计使用寿命 材料及设备应是全新的和一流的并且应设计长期使用寿命周期制造商应按技术规格书要求提供设备使招标人满意此设备应易于检验清洗润滑及维修 除了像密封件易损件等一类消耗项目外所有部件都应具有连续正常使用超过15年的寿命 三水泵 1应遵循的主要标准 下列标准包含的条文通过在本技术要求中的引用而构成招标文件的条文所有版本都有可能被修订应用时应采用下列标准的最新版本 GBT56562008离心泵技术条件Ⅱ类GBT130072011离心泵效率GBT130062013离心泵混流泵和轴流泵汽蚀余量GBT56572013离心泵技术条件Ⅲ类GBT169072014离心泵技术条件I类GBT127852014潜水电泵试验方法GBT32142007水泵流量的测定方法JBT688012008泵用灰铸铁件JBT688022008泵用铸钢件JBT80971999泵的振动测量与评价方法JBT80981999泵的噪声测量与评价方法JBT42972008泵产品涂漆技术条件JBT68812006泵可靠性验证JBT41272013机械密封GB383612010爆炸性环境用防爆电气设备通用要求2技术要求 21使用条件 211最高环境气温+45℃户内 212最低环境气温10℃户内 213最高月平均相对湿度9525℃产品内部既不应凝露也不应积水 214电源电压AC380V50Hz 22水泵产品性能整体要求 221投标人选用的投标品牌产品为该投标品牌的一线高端系列产品不得委外或在其他地方生产 222水泵应该能满足在本项目气候情况下一年365天每天超过20小时不间断运转要求 223水泵必须是原厂生产原厂出厂 224投标人应保证整个系统高效节能且水泵运行平稳自如无卡阻现象运行安全可靠管理方便水泵的振动值噪音级以及安全性能的要求应符合国家及行业相关标准规定 225除易损件可在正常使用寿命期间更换外整机使用寿命不低于20年投标人应提供整机的使用寿命平均无故障时间平均故障恢复时间主要零部件和易损件的使用寿命的说明 226整机内部和构件表面应作防锈和防腐处理处理方法和要求应符合国家及行业相关标准规定 227整机表面应无明显的划伤锈斑和压痕表面整洁美观光滑喷涂层均匀色调一致无流痕气泡和剥落 228水泵壳体和控制柜应有可靠的接地装置并有警告标志线号标记 229水泵应有旋转方向标志每台机组应有商标并在明显平整位置定上铭牌铭牌采用金属铭牌平整光洁文字符号线条应清晰具体内容及要求除应符合GBT13306等规定外还应标出以下内容制造厂商制造日期水泵编号型号电压频率功率额定流量扬程电机品牌及型号等 2210水泵各部件连接应牢固缝隙均匀水泵必须在工厂完成组装水泵装配前各零部件必须经检验合格不得有缺损伤等现象水泵装配后出厂前应进行检查试运转和水力性能测试 2211水泵在出厂前应进行水压试验对承压零件泵体泵盖和密封端盖包括它们的禁锢零件在内进行15倍额定工作压力的水压试验使用冷清水进行保持压力时间至少30min无可见泄漏水压试验时机械密封等辅助配件不产生应变 2212配套控制柜必须与水泵为同一制造商不接受委外加工 
广告