[柯桥区]绍兴国际会展中心C1区工程设计
绍兴国际会展中心C1区工程设计-采购-施工总承包（EPC）（第二次） : 绍兴国际会展中心C1区工程设计?采购?施工总承包（EPC）（项目名称）招标公告（第二次）
1.?招标条件 本招标项目绍兴国际会展中心C1区工程设计?采购?施工总承包（EPC）（项目名称）已由 绍兴市柯桥区行政审批局 （项目审批、核准或备
案机关名称）以 绍柯审批投【2020】66号 （批文名称及编号）批准建设，项目业主为 绍兴市柯桥区开发经营集团有限公司 ，建设资金来自 自
筹（资金来源），项目出资比例为100%?，招标人为 绍兴市柯桥区开发经营集团有限公司 。项目已具备招标条件，现对该项目施工进行公开招
标。
2.?项目概况与招标范围 2.1项目概况：绍兴国际会展中心C1区工程南至三江大河、北至禹会路、西至镜水路西侧投影线、东至规划路，总用地面积约49678㎡
，总建筑面积约106100㎡，其中会展中心建筑面积约64213㎡（设1500个标准展位），商务酒店建筑面积约41887㎡。
该项目初步设计批复总投资169996.96万元，建安投资107778.14万元 (不包括酒店装修、智能化弱电、亮化工程、标识系统、变配电设施
设备、厨房设备、办公及酒店家具、家电等配套设施设备及各类配套接入（自来水、市政管网、信息管网、燃气等等）的建安工程费用)。
2.2总工期：工程总工期为730?日历天（其中1栋会展中心及对应的场外工程工期为450?日历天），工程总承包有效工期指自发包人实际开
工指令发放日起到工程五方主体验收之日期间的工期。另施工图设计要求在地勘报告提交后10日历天内完成桩基施工图并提交图审机构；地
勘报告提交后30日历天内完成所有施工图并提交图审机构，60日历天内完成所有图审合格后的施工图纸。
2.3工程质量：达到国家施工验收规范合格标准，争创“钱江杯”，确保“兰花杯”。
2.4设计质量：符合现行国家规范及行业标准要求。
2.5招标范围：本项目采用设计-采购-施工工程总承包（EPC）发包模式，即本项目中标人受发包人委托，按照招标文件要求对本项目招标范
围内（具体南至三江大河、北至禹会路、西至镜水路西侧投影线、东至规划路的范围内）的施工图设计、采购、施工（含竣工验收、交付使用
）等阶段实行全过程的承包，并对项目的造价、质量、工期和安全文明施工等全面负责的工程建设组织实施方式。具体招标范围如下：
①设计范围：
根据本项目招标文件及初步设计批复文件等要求，完成编制本项目所明确的地块范围内的施工图设计文件、非标准设备设计文件、竣工图
文件等服务。其中施工图设计文件须包含建筑、结构、幕墙、给排水、暖通、电气、高压电配电系统设计（10KV进线设计除外）、消防、人防
、基坑围护、软土地基设计、商务酒店会展配套区域和展厅装修、场外工程（含附属物、构筑物）设计、河坎工程设计、景观绿化设计、海绵
城市设计、绿色建筑设计、装配式建筑设计、抗震支架设计、市政配套管线专项设计等涉及本项目所有的专项设计以及相关的施工图设计，涉
及费用由中标人负责。
本设计招标不包括项目商务酒店精装修设计、智能化弱电工程设计、通信工程设计、亮化设计、标识系统设计、高压电10KV进线设计、厨
房设计及家具家电设计。
②采购范围：
根据本项目招标文件及初步设计批复文件等要求，对本工程施工范围内所有材料和设备的采购、保管、安装及调试、移交以及质保期内的
保修服务等，设备主要包括但不限于电梯、自动扶梯、展厅空调设备、酒店空调设备等采购。
本设备采购招标不包括项目中的变配电设施设备、厨房设备、办公及酒店家具家电等配套设施设备。
③施工范围：
根据本项目招标文件及初步设计批复文件等要求，包括本工程范围内桩基、基坑围护、软基处理、土方、结构、建筑、幕墙、给排水、暖
通、电气、消防、人防工程、展厅及商务酒店会展配套区域精装修、场外工程、景观绿化工程、河坎工程、场外附属物（构筑物）、综合管线
（含雨污水、给水）等涉及的所有工程及相关配套市政等专项工程和附属工程，以及工程保修期内的缺陷修复和保修等工作等所有内容，涉及
费用由中标人负责。
本施工招标不包括项目中的酒店装修工程、智能化弱电、通信工程、亮化工程、高压进线工程及高配房的设备安装工程、标识系统、各类
配套接入管线（自来水、市政管网、信息管网、燃气等）。
④招标人实施的工作内容：
项目建设需要的报批报建工作：包括取得规划、消防、人防、环保、水土保持、防雷、卫生防疫、档案、园林绿化、交警等各职能部门的
审查意见，办理房屋面积预测绘及实测绘、白蚁防治、施工许可证。
验收相关的各项专项检测：空气检测、桩基检测、基坑围护监测、建筑物倾斜及沉降观测、避雷检测、人防检测、消防检测、节能检测。
项目前后期工作：施工临时接水接电、建设管理（含监理）、会展咨询、可行性研究、方案及初步设计、勘察、招标代理服务、造价工程
咨询、人防异地建设费、不动产权证办理。
⑤中标人实施的其他工作
除由招标人实施的工作内容外的，包括但不限于工程保险、软基处理后的清表工作、场地平整、节能审查及评估、相关各类设计图纸的审查、
单项验收及主体工程竣工验收（综合竣工验收）相关的一切检测（含特种设备检测）、备案工作以及后期办理各项验收、整体交付使用涉及的
所有工作内容，费用由中标人负责。
3.?投标人资格要求
3.1.1 法人资格条件（若联合体投标的，联合体中的牵头人为施工方）。
3.1.1.1 在中国境内依法注册的企业法人或者其他组织，且合法存续，没有处于被吊销营业执照、责令关闭或者被撤销等不良状态。若
联合体投标的，联合体中所有成员单位均应满足。
3.1.1.2 具有建筑工程施工总承包一级及以上资质，并具有安全生产许可证，并在人员、设备、业绩、资金等方面具有相应的施工能力
。
3.1.1.3 具有中华人民共和国住房和城乡建设部颁发的工程设计综合甲级资质或建筑行业设计甲级资质或建筑行业（建筑工程）设计甲
级资质。
3.2 施工项目负责人、设计项目负责人要求
3.2.1 拟派施工项目负责人（项目经理）须具备有效的建筑工程专业一级注册建造师执业资格,具有安全生产考核合格证（B 证），且投
标人拟派的项目负责人在投标截止日不得在其他任何在建合同工程中担任项目负责人。如为联合体投标的，拟派施工项目负责人（项目经理
）须注册在联合体牵头人单位。
3.2.2 拟派设计项目负责人须具备有效的一级注册建筑师或一级注册结构工程师注册证书。
3.3 本次招标不接受被发改委、人民法院等行政主管部门列为失信联合惩戒对象的投标报名。
3.4 本次招标接受联合体投标。联合体投标的，应满足下列要求：联合体成员应提交联合体协议（联合体各方必须按招标文件中规定的
格式签订联合体协议），并注明联合体成员拟承担的工作和责任，并承诺一旦成立，联合体各方将向招标人承担连带责任；联合体各方不得
再以自己名义单独或加入其他联合体参加本项目投标。
联合体投标的，联合体组成成员数量最多不得超过 2 家，其中承担施工任务的成员方为牵头人。
4.?招标文件的获取
4.1?招标文件获取时间：公告发布之日起至投标保证交纳截止时间前。
4.2本项目为新系统项目，潜在投标人可凭本企业用CA数字证书登录“绍兴市柯桥区公共资源交易系统”（http://www.kq.gov.cn/col/col165807
2/index.html），完善企业投标信息并获取招标文件。
5.?投标文件的递交
5.1?投标文件递交截止时间：2020?年08?月04?日09?时30?分（详见时间安排表）。
5.2? 提交方式：加密电子投标文件采用网上递交的方式，须在规定的截止时间前上传至绍兴市柯桥区公共资源交易系统，逾期提交的，将被
拒绝。
6.?开标时间
6.1?开标时间：同投标文件递交截止时间。
√6.2现场开标，投标文件采用加密电子投标文件，投标人需使用CA数字证书现场进行解密。现场开标地点：绍兴市柯桥区公共资源交易
中心三楼1号交易厅（绍兴市柯桥区纺都路1066号公共服务大楼三楼）。
□6.2不见面开标，本项目为全流程电子招标投标，采用不见面开标系统开标，投标人可在本企业电脑上自行解密；不见面系统开标网址为
：http://220.191.226.78/BidOpening,?请各投标单位使用IE11浏览器访问柯桥网上不见面开标大厅，使用CA锁登录，完成远程开标。
备注：电子招投标软件系统问题请咨询:新点软件客服电话：4009980000，新点技术人员（交易系统）：0575—84125969；CA电子签章问题
请咨询：天谷软件客服电话：4000878198。
7.?评标办法
□本次招标采用符合性评审法，评标标准和方法详见招标文件第三章。
√本次招标采用综合评审法，评审因素为企业资质、业绩、质量奖项等内容，评标标准和方法详见招标文件第三章。
8.?发布公告的媒介
本次招标公告同时在浙江省公共资源交易服务平台上发布。
9.?联系方式
招标人：绍兴市柯桥区开发经营集团有限公司 招标代理机构：杭州龙发建设工程招标代理有限公司
地 址：柯桥区创意大厦22楼 地 址：二环北路329号颐高广场1幢1501室 邮 编：???????312030??????????????邮 编：??312000??????????????????????
联系 人： 马建英 联系人： 胡松茂
电 话：???????0575?85650081???????电 话：??0575?88126631、15167503032??
传 真： 传 真：??0575?85113921????????????????
电子邮件： 电子邮件：??99143004@qq.com?????????????
网 址： 网 址：
开户银行： 开户银行：
账 号： 账 号：
10.?柯桥区公共资源交易领域扫黑除恶举报方式
区扫黑办举报电话：0575?84110110或110
区公管办举报电话：0575?84138502 2020?年06?月19?日绍兴国际会展中心C1区工程设计?采购?施工总承包（EPC）（项目名称）招标公告（第二次）
1.?招标条件 本招标项目绍兴国际会展中心C1区工程设计?采购?施工总承包（EPC）（项目名称）已由 绍兴市柯桥区行政审批局 （项目审批、核准或备
案机关名称）以 绍柯审批投【2020】66号 （批文名称及编号）批准建设，项目业主为 绍兴市柯桥区开发经营集团有限公司 ，建设资金来自 自
筹（资金来源），项目出资比例为100%?，招标人为 绍兴市柯桥区开发经营集团有限公司 。项目已具备招标条件，现对该项目施工进行公开招
标。
2.?项目概况与招标范围 2.1项目概况：绍兴国际会展中心C1区工程南至三江大河、北至禹会路、西至镜水路西侧投影线、东至规划路，总用地面积约49678㎡
，总建筑面积约106100㎡，其中会展中心建筑面积约64213㎡（设1500个标准展位），商务酒店建筑面积约41887㎡。
该项目初步设计批复总投资169996.96万元，建安投资107778.14万元 (不包括酒店装修、智能化弱电、亮化工程、标识系统、变配电设施
设备、厨房设备、办公及酒店家具、家电等配套设施设备及各类配套接入（自来水、市政管网、信息管网、燃气等等）的建安工程费用)。
2.2总工期：工程总工期为730?日历天（其中1栋会展中心及对应的场外工程工期为450?日历天），工程总承包有效工期指自发包人实际开
工指令发放日起到工程五方主体验收之日期间的工期。另施工图设计要求在地勘报告提交后10日历天内完成桩基施工图并提交图审机构；地
勘报告提交后30日历天内完成所有施工图并提交图审机构，60日历天内完成所有图审合格后的施工图纸。
2.3工程质量：达到国家施工验收规范合格标准，争创“钱江杯”，确保“兰花杯”。
2.4设计质量：符合现行国家规范及行业标准要求。
2.5招标范围：本项目采用设计-采购-施工工程总承包（EPC）发包模式，即本项目中标人受发包人委托，按照招标文件要求对本项目招标范
围内（具体南至三江大河、北至禹会路、西至镜水路西侧投影线、东至规划路的范围内）的施工图设计、采购、施工（含竣工验收、交付使用
）等阶段实行全过程的承包，并对项目的造价、质量、工期和安全文明施工等全面负责的工程建设组织实施方式。具体招标范围如下：
①设计范围：
根据本项目招标文件及初步设计批复文件等要求，完成编制本项目所明确的地块范围内的施工图设计文件、非标准设备设计文件、竣工图
文件等服务。其中施工图设计文件须包含建筑、结构、幕墙、给排水、暖通、电气、高压电配电系统设计（10KV进线设计除外）、消防、人防
、基坑围护、软土地基设计、商务酒店会展配套区域和展厅装修、场外工程（含附属物、构筑物）设计、河坎工程设计、景观绿化设计、海绵
城市设计、绿色建筑设计、装配式建筑设计、抗震支架设计、市政配套管线专项设计等涉及本项目所有的专项设计以及相关的施工图设计，涉
及费用由中标人负责。
本设计招标不包括项目商务酒店精装修设计、智能化弱电工程设计、通信工程设计、亮化设计、标识系统设计、高压电10KV进线设计、厨
房设计及家具家电设计。
②采购范围：
根据本项目招标文件及初步设计批复文件等要求，对本工程施工范围内所有材料和设备的采购、保管、安装及调试、移交以及质保期内的
保修服务等，设备主要包括但不限于电梯、自动扶梯、展厅空调设备、酒店空调设备等采购。
本设备采购招标不包括项目中的变配电设施设备、厨房设备、办公及酒店家具家电等配套设施设备。
③施工范围：
根据本项目招标文件及初步设计批复文件等要求，包括本工程范围内桩基、基坑围护、软基处理、土方、结构、建筑、幕墙、给排水、暖
通、电气、消防、人防工程、展厅及商务酒店会展配套区域精装修、场外工程、景观绿化工程、河坎工程、场外附属物（构筑物）、综合管线
（含雨污水、给水）等涉及的所有工程及相关配套市政等专项工程和附属工程，以及工程保修期内的缺陷修复和保修等工作等所有内容，涉及
费用由中标人负责。
本施工招标不包括项目中的酒店装修工程、智能化弱电、通信工程、亮化工程、高压进线工程及高配房的设备安装工程、标识系统、各类
配套接入管线（自来水、市政管网、信息管网、燃气等）。
④招标人实施的工作内容：
项目建设需要的报批报建工作：包括取得规划、消防、人防、环保、水土保持、防雷、卫生防疫、档案、园林绿化、交警等各职能部门的
审查意见，办理房屋面积预测绘及实测绘、白蚁防治、施工许可证。
验收相关的各项专项检测：空气检测、桩基检测、基坑围护监测、建筑物倾斜及沉降观测、避雷检测、人防检测、消防检测、节能检测。
项目前后期工作：施工临时接水接电、建设管理（含监理）、会展咨询、可行性研究、方案及初步设计、勘察、招标代理服务、造价工程
咨询、人防异地建设费、不动产权证办理。
⑤中标人实施的其他工作
除由招标人实施的工作内容外的，包括但不限于工程保险、软基处理后的清表工作、场地平整、节能审查及评估、相关各类设计图纸的审查、
单项验收及主体工程竣工验收（综合竣工验收）相关的一切检测（含特种设备检测）、备案工作以及后期办理各项验收、整体交付使用涉及的
所有工作内容，费用由中标人负责。
3.?投标人资格要求
3.1.1 法人资格条件（若联合体投标的，联合体中的牵头人为施工方）。
3.1.1.1 在中国境内依法注册的企业法人或者其他组织，且合法存续，没有处于被吊销营业执照、责令关闭或者被撤销等不良状态。若
联合体投标的，联合体中所有成员单位均应满足。
3.1.1.2 具有建筑工程施工总承包一级及以上资质，并具有安全生产许可证，并在人员、设备、业绩、资金等方面具有相应的施工能力
。
3.1.1.3 具有中华人民共和国住房和城乡建设部颁发的工程设计综合甲级资质或建筑行业设计甲级资质或建筑行业（建筑工程）设计甲
级资质。
3.2 施工项目负责人、设计项目负责人要求
3.2.1 拟派施工项目负责人（项目经理）须具备有效的建筑工程专业一级注册建造师执业资格,具有安全生产考核合格证（B 证），且投
标人拟派的项目负责人在投标截止日不得在其他任何在建合同工程中担任项目负责人。如为联合体投标的，拟派施工项目负责人（项目经理
）须注册在联合体牵头人单位。
3.2.2 拟派设计项目负责人须具备有效的一级注册建筑师或一级注册结构工程师注册证书。
3.3 本次招标不接受被发改委、人民法院等行政主管部门列为失信联合惩戒对象的投标报名。
3.4 本次招标接受联合体投标。联合体投标的，应满足下列要求：联合体成员应提交联合体协议（联合体各方必须按招标文件中规定的
格式签订联合体协议），并注明联合体成员拟承担的工作和责任，并承诺一旦成立，联合体各方将向招标人承担连带责任；联合体各方不得
再以自己名义单独或加入其他联合体参加本项目投标。
联合体投标的，联合体组成成员数量最多不得超过 2 家，其中承担施工任务的成员方为牵头人。
4.?招标文件的获取
4.1?招标文件获取时间：公告发布之日起至投标保证交纳截止时间前。
4.2本项目为新系统项目，潜在投标人可凭本企业用CA数字证书登录“绍兴市柯桥区公共资源交易系统”（http://www.kq.gov.cn/col/col165807
2/index.html），完善企业投标信息并获取招标文件。
5.?投标文件的递交
5.1?投标文件递交截止时间：2020?年08?月04?日09?时30?分（详见时间安排表）。
5.2? 提交方式：加密电子投标文件采用网上递交的方式，须在规定的截止时间前上传至绍兴市柯桥区公共资源交易系统，逾期提交的，将被
拒绝。
6.?开标时间
6.1?开标时间：同投标文件递交截止时间。
√6.2现场开标，投标文件采用加密电子投标文件，投标人需使用CA数字证书现场进行解密。现场开标地点：绍兴市柯桥区公共资源交易
中心三楼1号交易厅（绍兴市柯桥区纺都路1066号公共服务大楼三楼）。
□6.2不见面开标，本项目为全流程电子招标投标，采用不见面开标系统开标，投标人可在本企业电脑上自行解密；不见面系统开标网址为
：http://220.191.226.78/BidOpening,?请各投标单位使用IE11浏览器访问柯桥网上不见面开标大厅，使用CA锁登录，完成远程开标。
备注：电子招投标软件系统问题请咨询:新点软件客服电话：4009980000，新点技术人员（交易系统）：0575—84125969；CA电子签章问题
请咨询：天谷软件客服电话：4000878198。
7.?评标办法
□本次招标采用符合性评审法，评标标准和方法详见招标文件第三章。
√本次招标采用综合评审法，评审因素为企业资质、业绩、质量奖项等内容，评标标准和方法详见招标文件第三章。
8.?发布公告的媒介
本次招标公告同时在浙江省公共资源交易服务平台上发布。
9.?联系方式
招标人：绍兴市柯桥区开发经营集团有限公司 招标代理机构：杭州龙发建设工程招标代理有限公司
地 址：柯桥区创意大厦22楼 地 址：二环北路329号颐高广场1幢1501室 邮 编：???????312030??????????????邮 编：??312000??????????????????????
联系 人： 马建英 联系人： 胡松茂
电 话：???????0575?85650081???????电 话：??0575?88126631、15167503032??
传 真： 传 真：??0575?85113921????????????????
电子邮件： 电子邮件：??99143004@qq.com?????????????
网 址： 网 址：
开户银行： 开户银行：
账 号： 账 号：
10.?柯桥区公共资源交易领域扫黑除恶举报方式
区扫黑办举报电话：0575?84110110或110
区公管办举报电话：0575?84138502 2020?年06?月19?日绍兴国际会展中心C1区工程设计?采购?施工总承包（EPC）（项目名称）招标公告（第二次）
1.?招标条件 本招标项目绍兴国际会展中心C1区工程设计?采购?施工总承包（EPC）（项目名称）已由 绍兴市柯桥区行政审批局 （项目审批、核准或备
案机关名称）以 绍柯审批投【2020】66号 （批文名称及编号）批准建设，项目业主为 绍兴市柯桥区开发经营集团有限公司 ，建设资金来自 自
筹（资金来源），项目出资比例为100%?，招标人为 绍兴市柯桥区开发经营集团有限公司 。项目已具备招标条件，现对该项目施工进行公开招
标。
2.?项目概况与招标范围 2.1项目概况：绍兴国际会展中心C1区工程南至三江大河、北至禹会路、西至镜水路西侧投影线、东至规划路，总用地面积约49678㎡
，总建筑面积约106100㎡，其中会展中心建筑面积约64213㎡（设1500个标准展位），商务酒店建筑面积约41887㎡。
该项目初步设计批复总投资169996.96万元，建安投资107778.14万元 (不包括酒店装修、智能化弱电、亮化工程、标识系统、变配电设施
设备、厨房设备、办公及酒店家具、家电等配套设施设备及各类配套接入（自来水、市政管网、信息管网、燃气等等）的建安工程费用)。
2.2总工期：工程总工期为730?日历天（其中1栋会展中心及对应的场外工程工期为450?日历天），工程总承包有效工期指自发包人实际开
工指令发放日起到工程五方主体验收之日期间的工期。另施工图设计要求在地勘报告提交后10日历天内完成桩基施工图并提交图审机构；地
勘报告提交后30日历天内完成所有施工图并提交图审机构，60日历天内完成所有图审合格后的施工图纸。
2.3工程质量：达到国家施工验收规范合格标准，争创“钱江杯”，确保“兰花杯”。
2.4设计质量：符合现行国家规范及行业标准要求。
2.5招标范围：本项目采用设计-采购-施工工程总承包（EPC）发包模式，即本项目中标人受发包人委托，按照招标文件要求对本项目招标范
围内（具体南至三江大河、北至禹会路、西至镜水路西侧投影线、东至规划路的范围内）的施工图设计、采购、施工（含竣工验收、交付使用
）等阶段实行全过程的承包，并对项目的造价、质量、工期和安全文明施工等全面负责的工程建设组织实施方式。具体招标范围如下：
①设计范围：
根据本项目招标文件及初步设计批复文件等要求，完成编制本项目所明确的地块范围内的施工图设计文件、非标准设备设计文件、竣工图
文件等服务。其中施工图设计文件须包含建筑、结构、幕墙、给排水、暖通、电气、高压电配电系统设计（10KV进线设计除外）、消防、人防
、基坑围护、软土地基设计、商务酒店会展配套区域和展厅装修、场外工程（含附属物、构筑物）设计、河坎工程设计、景观绿化设计、海绵
城市设计、绿色建筑设计、装配式建筑设计、抗震支架设计、市政配套管线专项设计等涉及本项目所有的专项设计以及相关的施工图设计，涉
及费用由中标人负责。
本设计招标不包括项目商务酒店精装修设计、智能化弱电工程设计、通信工程设计、亮化设计、标识系统设计、高压电10KV进线设计、厨
房设计及家具家电设计。
②采购范围：
根据本项目招标文件及初步设计批复文件等要求，对本工程施工范围内所有材料和设备的采购、保管、安装及调试、移交以及质保期内的
保修服务等，设备主要包括但不限于电梯、自动扶梯、展厅空调设备、酒店空调设备等采购。
本设备采购招标不包括项目中的变配电设施设备、厨房设备、办公及酒店家具家电等配套设施设备。
③施工范围：
根据本项目招标文件及初步设计批复文件等要求，包括本工程范围内桩基、基坑围护、软基处理、土方、结构、建筑、幕墙、给排水、暖
通、电气、消防、人防工程、展厅及商务酒店会展配套区域精装修、场外工程、景观绿化工程、河坎工程、场外附属物（构筑物）、综合管线
（含雨污水、给水）等涉及的所有工程及相关配套市政等专项工程和附属工程，以及工程保修期内的缺陷修复和保修等工作等所有内容，涉及
费用由中标人负责。
本施工招标不包括项目中的酒店装修工程、智能化弱电、通信工程、亮化工程、高压进线工程及高配房的设备安装工程、标识系统、各类
配套接入管线（自来水、市政管网、信息管网、燃气等）。
④招标人实施的工作内容：
项目建设需要的报批报建工作：包括取得规划、消防、人防、环保、水土保持、防雷、卫生防疫、档案、园林绿化、交警等各职能部门的
审查意见，办理房屋面积预测绘及实测绘、白蚁防治、施工许可证。
验收相关的各项专项检测：空气检测、桩基检测、基坑围护监测、建筑物倾斜及沉降观测、避雷检测、人防检测、消防检测、节能检测。
项目前后期工作：施工临时接水接电、建设管理（含监理）、会展咨询、可行性研究、方案及初步设计、勘察、招标代理服务、造价工程
咨询、人防异地建设费、不动产权证办理。
⑤中标人实施的其他工作
除由招标人实施的工作内容外的，包括但不限于工程保险、软基处理后的清表工作、场地平整、节能审查及评估、相关各类设计图纸的审查、
单项验收及主体工程竣工验收（综合竣工验收）相关的一切检测（含特种设备检测）、备案工作以及后期办理各项验收、整体交付使用涉及的
所有工作内容，费用由中标人负责。
3.?投标人资格要求
3.1.1 法人资格条件（若联合体投标的，联合体中的牵头人为施工方）。
3.1.1.1 在中国境内依法注册的企业法人或者其他组织，且合法存续，没有处于被吊销营业执照、责令关闭或者被撤销等不良状态。若
联合体投标的，联合体中所有成员单位均应满足。
3.1.1.2 具有建筑工程施工总承包一级及以上资质，并具有安全生产许可证，并在人员、设备、业绩、资金等方面具有相应的施工能力
。
3.1.1.3 具有中华人民共和国住房和城乡建设部颁发的工程设计综合甲级资质或建筑行业设计甲级资质或建筑行业（建筑工程）设计甲
级资质。
3.2 施工项目负责人、设计项目负责人要求
3.2.1 拟派施工项目负责人（项目经理）须具备有效的建筑工程专业一级注册建造师执业资格,具有安全生产考核合格证（B 证），且投
标人拟派的项目负责人在投标截止日不得在其他任何在建合同工程中担任项目负责人。如为联合体投标的，拟派施工项目负责人（项目经理
）须注册在联合体牵头人单位。
3.2.2 拟派设计项目负责人须具备有效的一级注册建筑师或一级注册结构工程师注册证书。
3.3 本次招标不接受被发改委、人民法院等行政主管部门列为失信联合惩戒对象的投标报名。
3.4 本次招标接受联合体投标。联合体投标的，应满足下列要求：联合体成员应提交联合体协议（联合体各方必须按招标文件中规定的
格式签订联合体协议），并注明联合体成员拟承担的工作和责任，并承诺一旦成立，联合体各方将向招标人承担连带责任；联合体各方不得
再以自己名义单独或加入其他联合体参加本项目投标。
联合体投标的，联合体组成成员数量最多不得超过 2 家，其中承担施工任务的成员方为牵头人。
4.?招标文件的获取
4.1?招标文件获取时间：公告发布之日起至投标保证交纳截止时间前。
4.2本项目为新系统项目，潜在投标人可凭本企业用CA数字证书登录“绍兴市柯桥区公共资源交易系统”（http://www.kq.gov.cn/col/col165807
2/index.html），完善企业投标信息并获取招标文件。
5.?投标文件的递交
5.1?投标文件递交截止时间：2020?年08?月04?日09?时30?分（详见时间安排表）。
5.2? 提交方式：加密电子投标文件采用网上递交的方式，须在规定的截止时间前上传至绍兴市柯桥区公共资源交易系统，逾期提交的，将被
拒绝。
6.?开标时间
6.1?开标时间：同投标文件递交截止时间。
√6.2现场开标，投标文件采用加密电子投标文件，投标人需使用CA数字证书现场进行解密。现场开标地点：绍兴市柯桥区公共资源交易
中心三楼1号交易厅（绍兴市柯桥区纺都路1066号公共服务大楼三楼）。
□6.2不见面开标，本项目为全流程电子招标投标，采用不见面开标系统开标，投标人可在本企业电脑上自行解密；不见面系统开标网址为
：http://220.191.226.78/BidOpening,?请各投标单位使用IE11浏览器访问柯桥网上不见面开标大厅，使用CA锁登录，完成远程开标。
备注：电子招投标软件系统问题请咨询:新点软件客服电话：4009980000，新点技术人员（交易系统）：0575—84125969；CA电子签章问题
请咨询：天谷软件客服电话：4000878198。
7.?评标办法
□本次招标采用符合性评审法，评标标准和方法详见招标文件第三章。
√本次招标采用综合评审法，评审因素为企业资质、业绩、质量奖项等内容，评标标准和方法详见招标文件第三章。
8.?发布公告的媒介
本次招标公告同时在浙江省公共资源交易服务平台上发布。
9.?联系方式
招标人：绍兴市柯桥区开发经营集团有限公司 招标代理机构：杭州龙发建设工程招标代理有限公司
地 址：柯桥区创意大厦22楼 地 址：二环北路329号颐高广场1幢1501室 邮 编：???????312030??????????????邮 编：??312000??????????????????????
联系 人： 马建英 联系人： 胡松茂
电 话：???????0575?85650081???????电 话：??0575?88126631、15167503032??
传 真： 传 真：??0575?85113921????????????????
电子邮件： 电子邮件：??99143004@qq.com?????????????
网 址： 网 址：
开户银行： 开户银行：
账 号： 账 号：
10.?柯桥区公共资源交易领域扫黑除恶举报方式
区扫黑办举报电话：0575?84110110或110
区公管办举报电话：0575?84138502 2020?年06?月19?日
广告