首页 > 招投标 > 厨房设备

莲都区水上派出所业务用房新建工程

浙江
状态：公告

所在地区	浙江	招标类型	公告
请点击下载	下载	发布时间	2020-07-06

莲都区水上派出所业务用房新建工程施工招标公告

招标序号：LD[2020]064号

一、丽水市公安局莲都区分局的建设项目莲都区水上派出所业务用房新建工程，已经丽发改项管【2020】12号文件批准建设，现采用公开招标方式对该项目施工进行招标，浙江方圆工程咨询有限公司受业主委托具体负责本工程的招标事宜。

二、工程概况：

1、建设地点：位于丽水市塔下隧道口，好溪东路以西，市港航局以北。

2、工程规模：建筑占地面积约709.3平方米，地上总建筑面积2425平方米，地下消防水池建筑面积103.21平方米，主要建设四层业务用房1幢，建筑高度14.95米。配套建设道路、围墙、绿化、给排水、暖通、电气、通讯等附属设施。

3、招标范围：施工图纸范围内的建设工程（详见工程量清单）。

4、工期要求：330日历天

5、招标控制价：8697553.00元 6、质量要求：合格

三、投标人资格要求:

1、投标人资质类别和等级：同时具有建筑工程施工总承包叁级及以上资质和电子与智能化工程专业承包贰级及以上资质；

2、项目负责人资质类别和等级：建筑工程专业注册建造师贰级及以上且在“浙江省建筑市场监管与诚信信息平台”已录入，无在建或预中标工程；

3、浙江省外企业须出具《省外企业进浙承接业务备案证明》，未提供《省外企业进浙承接业务备案证明》不得参加本项目投标。

4、2020年4月、5月、6月企业每月总人数不少于50人（如联合体投标的指牵头人）。

5、本次招标接受联合体投标，联合体牵头人必须为建筑工程施工总承包叁级及以上资质企业。

四、本工程采用资格后审方式确定合格投标人。

五、招标文件索取途径：

1、本项目招标文件和补充（答疑、澄清）、修改文件以网上方式发放。

2、2020年7月6日起潜在投标人可凭本企业CA数字证书登录“丽水市公共资源电子交易系统（http://www.lssggzy.com/）” →交易主体，登录系统。

3、未取得丽水市公共资源交易中心CA数字证书的潜在投标人，应先办理交易主体注册手续，取得丽水市公共资源交易中心CA数字证书，具体登记办法请登录“丽水市公共资源交易网→办事指南”栏目进行查看。主体库注册咨询电话：0578-2350233；CA锁办理咨询电话：400 0878198 0578-2292759。

4、潜在投标人应自行关注网站招标公告、更正公告、答疑澄清文件、修改文件等内容，招标人不再一一通知。如有答疑澄清文件，投标人必须最新答疑澄清文件并导入投标文件制作工具，否则制作的电子投标文件将无法开标。投标人因自身贻误行为导致投标失败的，责任自负。

六、不见面系统开标时间及网址：

1、开标时间：同投标文件递交截止时间。

2、本项目采用不见面开标系统开标，投标人可在本企业电脑上自行解密，也可携带笔记本电脑在中心开标。

3、投标人现场开标地点：丽水市莲都区公共资源交易中心开标大厅。

4、本项目不见面开标系统为：通过“丽水市公共资源交易中心网站首页——不见面开标”进入。

七、系统对终端环境的要求如下，请确保您的终端环境满足要求。
1、操作系统：windows7、windows8、windows8.1、windows10完整版
2、浏览器：IE9~IE11
3、文字处理软件：office2007以上完整版；
4、网络：互联网；

5、硬件要求：摄像头、耳机且有声卡能进行说话。

八、其他

本工程不接受挂靠或已有在建项目的项目经理参加投标；投标人或项目经理“被行政监督限制参与投标且在限制期内”的，谢绝参加本项目投标；投标人及其拟派的项目经理必须符合相关法律、法规、规章及规范性文件的有关规定。

九、联系方式：

招标人：丽水市公安局莲都区分局招标代理机构：浙江方圆工程咨询有限公司

地址：丽水市紫金路36号地址：丽水市北苑路198号财富大厦3楼

电话：0578-2787253 电话：0578-2028308

联系人：叶青龙联系人：何仪、杨静

公告发出时间：2020年7月6日

备案单位（盖章）：

附件：

水上派出所新建工程施工招标公告.pdf

水上派出所新建工程施工招标公告.doc

水上派出所新建工程施工招标文件.doc

莲都区水上派出所业务用房新建工程施工招标文件招标序号：LD[2020]064号莲都区水上派出所业务用房新建工程施工招标文件招标人（盖章）：丽水市公安局莲都区分局法定代表人（签字或盖章）：或负责人招标代理人（盖章）：浙江方圆工程咨询有限公司法定代表人（签字或盖章）：编制日期：二〇二〇年七月备案单位（盖章）：目录 TOC \o "1-3" \h \z \u HYPERlink \l "_Toc383768421" 第一章投标须知 PAGEREF _Toc383768421 \h 3 HYPERlink \l "_Toc383768422" 一、招标公告 PAGEREF _Toc383768422 \h 3 HYPERlink \l "_Toc383768423" 二、招标重要事项表 PAGEREF _Toc383768423 \h 5 HYPERlink \l "_Toc383768424" 三、招标活动日程安排表 PAGEREF _Toc383768424 \h 10 HYPERlink \l "_Toc383768425" 四、总则 PAGEREF _Toc383768425 \h 11 HYPERlink \l "_Toc383768426" 五、投标人资格 PAGEREF _Toc383768426 \h 12 HYPERlink \l "_Toc383768427" 六、招标文件 PAGEREF _Toc383768427 \h 13 HYPERlink \l "_Toc383768428" 七、投标报价 PAGEREF _Toc383768428 \h 15 HYPERlink \l "_Toc383768429" 八、投标文件 PAGEREF _Toc383768429 \h 16 HYPERlink \l "_Toc383768430" 九、投标文件的编制及递交 17 HYPERlink \l "_Toc383768431" 十、开标 PAGEREF _Toc383768431 \h 18 HYPERlink \l "_Toc383768432" 十一、评标 PAGEREF _Toc383768432 \h 19 HYPERlink \l "_Toc383768433" 十二、其他 PAGEREF _Toc383768433 \h 22 HYPERlink \l "_Toc383768434" 十三、授予合同 PAGEREF _Toc383768434 \h 23 HYPERlink \l "_Toc383768436" 第二章合同主要条款及附件 PAGEREF _Toc383768436 \h 25 HYPERlink \l "_Toc383768437" 第一部分合同协议书 PAGEREF _Toc383768437 \h 26 HYPERlink \l "_Toc383768437" 第二部分合同通用条款 PAGEREF _Toc383768437 \h 29 HYPERlink \l "_Toc383768437" 第三部分专用合同条款 PAGEREF _Toc383768437 \h 29 HYPERlink \l "_Toc383768437" 第四部分合同附件格式 49 HYPERlink \l "_Toc383768438" 第三章技术规范 PAGEREF _Toc383768438 \h 56 HYPERlink \l "_Toc383768439" 第四章投标文件(格式) PAGEREF _Toc383768439 \h 57 HYPERlink \l "_Toc383768451" 第五章图纸和技术资料（另附） PAGEREF _Toc383768451 \h 98 HYPERlink \l "_Toc383768452" 第六章工程量清单及招标控制价（后附） PAGEREF _Toc383768452 \h 98 HYPERlink \l "_Toc383768453" 第七章、评标办法 PAGEREF _Toc383768453 \h 99 第一章投标须知一、招标公告招标序号：LD[2020]064号一、丽水市公安局莲都区分局的建设项目莲都区水上派出所业务用房新建工程，已经丽发改项管【2020】12号文件批准建设，现采用公开招标方式对该项目施工进行招标，浙江方圆工程咨询有限公司受业主委托具体负责本工程的招标事宜。二、工程概况： 1、建设地点：位于丽水市塔下隧道口，好溪东路以西，市港航局以北。 2、工程规模：建筑占地面积约709.3平方米，地上总建筑面积2425平方米，地下消防水池建筑面积103.21平方米，主要建设四层业务用房1幢，建筑高度14.95米。配套建设道路、围墙、绿化、给排水、暖通、电气、通讯等附属设施。 3、招标范围：施工图纸范围内的建设工程（详见工程量清单）。 4、工期要求：330日历天 5、招标控制价：8697553.00元 6、质量要求：合格三、投标人资格要求: 1、投标人资质类别和等级：同时具有建筑工程施工总承包叁级及以上资质和电子与智能化工程专业承包贰级及以上资质； 2、项目负责人资质类别和等级：建筑工程专业注册建造师贰级及以上且在“浙江省建筑市场监管与诚信信息平台”已录入，无在建或预中标工程； 3、浙江省外企业须出具《省外企业进浙承接业务备案证明》，未提供《省外企业进浙承接业务备案证明》不得参加本项目投标。 4、2020年4月、5月、6月企业每月总人数不少于50人（如联合体投标的指牵头人）。 5、本次招标接受联合体投标，联合体牵头人必须为建筑工程施工总承包叁级及以上资质企业。四、本工程采用资格后审方式确定合格投标人。五、招标文件索取途径： 1、本项目招标文件和补充（答疑、澄清）、修改文件以网上方式发放。 2、2020年7月6日起潜在投标人可凭本企业CA数字证书登录“丽水市公共资源电子交易系统（http://www.lssggzy.com/）” →交易主体，登录系统。 3、未取得丽水市公共资源交易中心CA数字证书的潜在投标人，应先办理交易主体注册手续，取得丽水市公共资源交易中心CA数字证书，具体登记办法请登录“丽水市公共资源交易网→办事指南”栏目进行查看。主体库注册咨询电话：0578-2350233；CA锁办理咨询电话：400 0878198 0578-2292759。 4、潜在投标人应自行关注网站招标公告、更正公告、答疑澄清文件、修改文件等内容，招标人不再一一通知。如有答疑澄清文件，投标人必须最新答疑澄清文件并导入投标文件制作工具，否则制作的电子投标文件将无法开标。投标人因自身贻误行为导致投标失败的，责任自负。六、不见面系统开标时间及网址： 1、开标时间：同投标文件递交截止时间。 2、本项目采用不见面开标系统开标，投标人可在本企业电脑上自行解密，也可携带笔记本电脑在中心开标。 3、投标人现场开标地点：丽水市莲都区公共资源交易中心开标大厅。 4、本项目不见面开标系统为：通过“丽水市公共资源交易中心网站首页——不见面开标”进入。七、系统对终端环境的要求如下，请确保您的终端环境满足要求。1、操作系统：windows7、windows8、windows8.1、windows10完整版2、浏览器：IE9~IE113、文字处理软件：office2007以上完整版；4、网络：互联网； 5、硬件要求：摄像头、耳机且有声卡能进行说话。八、其他本工程不接受挂靠或已有在建项目的项目经理参加投标；投标人或项目经理“被行政监督限制参与投标且在限制期内”的，谢绝参加本项目投标；投标人及其拟派的项目经理必须符合相关法律、法规、规章及规范性文件的有关规定。九、联系方式：招标人：丽水市公安局莲都区分局招标代理机构：浙江方圆工程咨询有限公司地址：丽水市紫金路36号地址：丽水市北苑路198号财富大厦3楼电话：0578-2787253 电话：0578-2028308 联系人：叶青龙联系人：何仪、杨静公告发出时间：2020年7月6日二、招标重要事项表前附表1 工程名称莲都区水上派出所业务用房新建工程建设地点位于丽水市塔下隧道口，好溪东路以西，市港航局以北。招标联系人何仪杨静电话0578-202830813757840020、13615785458招标方式×邀请 √公开组织方式×自行 √委托代理招标范围施工图范围内的建设工程（具体详见工程量清单）。标段划分一个标段允许分包内容按国家有关规定投标人主要条件1、投标人资质类别和等级：同时具有建筑工程施工总承包叁级及以上资质和电子与智能化工程专业承包贰级及以上资质； 2、项目负责人资质类别和等级：建筑工程专业注册建造师贰级及以上且在“浙江省建筑市场监管与诚信信息平台”已录入，无在建或预中标工程； 3、省外企业须出具《省外企业进浙承接业务备案证明》，未提供《省外企业进浙承接业务备案证明》不得参加本项目投标。 4、2020年4月、5月、6月企业每月总人数不少于50人（如联合体投标的指牵头人）。 5、本次招标接受联合体投标，联合体牵头人必须为建筑工程施工总承包叁级及以上资质企业。规模见工程概况质量要求合格招标工期要求 330日历天招标控制价8697553.00元投标担保采用投标保证金方式：人民币壹拾伍万元（具体交纳方式见前附表3）评标基准价范围招标控制价下浮4.0％-9.9％投标有效期投标截止日后90日历天投标文件份数上传交易平台的加密电子投标文件一份，并随身携带与加密电子投标文件内容一致的无加密电子投标文件备用。投标文件递交投标文件递交：电子投标文件采用网上递交的方式，上传至丽水市公共资源电子交易系统（ http://www.lssggzy.com/）。投标截止时间前未完成投标文件传输的，视为撤回投标文件。投标截止时间后递交的投标文件，将被拒收。投标截止时间：2020年7月27日09时00分（电子交易系统显示时间）开标本项目采用不见面开标系统开标，投标人可在本企业电脑上自行解密；时间：同投标截止时间地点：丽水市莲都区公共资源交易中心开标大厅解密截止时间解密截止时间：提示解密后10分钟内（经主管部门同意招标机构可视具体情况适当延长解密时间）评标办法详见招标文件第七章前附表2 序号项目内容招标文件要求备注1中标人履约保证金金额签约合同价的 2 %在签订合同前交纳,可采用现金、银行保函、担保保函或工程综合保险保单其中未履行项目负责人及主要施工管理人员到场承诺保证金金额履约保证金的 30 %未履行工期承诺保证金金额履约保证金的 30 %未履行安全文明施工承诺保证金金额履约保证金的 20 %其他违约金履约保证金的 20 %2民工工资支付担保按丽水有关规定执行3报告开工时间收到开工通知后 5 天内4工期提前、延误（1）工期提前奖励标准 1000 元/天在招标人要求工期提前的情况下奖励，自行提前工期的不予奖励（2）工期提前奖励限额不超过履约保证金的 30 ％（3）工期延误赔偿标准1000 元/天（4）工期延误赔偿限额不超过履约保证金的 30％5工程质量保修金合同总价的 1.5 %6优质工程奖无7标化工地奖无8安全文明施工费详见招标文件9农民工工伤保险金10重新招标推荐的中标候选人放弃中标、因不可抗力不能履行合同、不按照招标文件要求提交履约保证金，或者被查实存在影响中标结果的情形，不符合中标条件的，由招标人重新招标，在原招标文件内容没有实质性修改的情况下，开标时间可以缩短，但自招标文件发出之日起不少于3日。前附表3 序号事项解释说明或注意事项备注1资格后审开标时根据招标文件要求审查投标人资格。详见招标文件2开标时必须到场的人员投标人CA登录后，法人代表或授权委托人及项目负责人通过人脸识别，身份认证通过后才能进入开标环节。详见招标文件3资格审查时所需材料（1）需从电子交易系统诚信库中获取的材料：a、企业营业执照副本；b、企业资质证书副本；c、企业安全生产许可证；d、投标文件中拟定项目负责人的注册建造师证书和安全生产考核证书（B类证）、在“浙江省建筑市场监督与诚信信息发布平台”未处于锁定状态的查询打印页、在“浙江省建筑市场监管与诚信信息平台”录入状态的查询打印页；e、专职安全员的安全生产考核证书（C类证）；f、丽水市建筑业企业农民工工资支付保证金缴存卡或免缴卡；g、招标文件要求及投标人认为有必要提交的其他材料等。（2）需上传扫描件的材料：a、委托代理人养老保险交纳证明 b、拟派项目负责人养老保险交纳证明c、项目管理班子成员在投标单位的养老保险缴纳证明(社保缴纳证明可在企业所在地“人力社保公共服务平台”或“政务网”上打印，能扫描二维码或验证）d、近三月企业人员2020年4月、5月、6月的养老保险缴纳证明(社保缴纳证明可在企业所在地“人力社保公共服务平台”或“政务网”上打印，能扫描二维码或验证。如联合体投标的由联合体牵头人提供）e、省外企业进浙承接业务备案证明（省外企业提供）f、招标文件要求及投标人认为有必要提交的其他材料等。注：联合体参加投标时成员单位须提交：a、企业营业执照副本b、企业资质证书副本c、企业安全生产许可证、d、省外企业进浙承接业务备案证明（省外企业提供）。注：要求上述证明材料上传（或从电子交易系统诚信库中获取）至电子投标文件中。详见招标文件4评标办法要求提交的证明材料需上传或（从电子交易系统诚信库中获取）至电子投标文件的材料：a、评标办法及投标人认为有必要提交的其他材料等。详见招标文件5投标保证金的缴纳保证金交纳事项：（1）投标保证金缴纳方式包括保函[电子银行保函、电子担保保函(政策性担保公司)、电子保险保函]、电汇、年度保证金。 = 1 \* GB3 ①以保函方式提交的，保函有效期应超出投标有效期；电子银行保函由县级及以上国有和地方商业银行出具，且出具保函的商业银行在丽水行政区域范围内设有分支机构；根据丽经信[2018]65号文件，电子担保保函由丽水市政策性融资担保有限公司和莲都区政策性融资担保有限公司出具；电子保险保函由县级及以上国有或地方商业保险公司出具，且出具电子保险保函的保险公司在丽水行政区域范围内设有分支机构。另保函的办理，由投标人按可办理的银行、保险公司相关规定执行。保函开具对象为丽水市公安局莲都区分局，应包含项目名称、投标单位、保额、保期、开具保函单位及其法人签章等基本信息。 = 2 \* GB3 ②以电汇方式提交的，须转入虚拟子账户，并注明项目名称及联系方式。收款单位名称：丽水市莲都区招投标中心保证金专户开户行：浙江丽水莲都农村商业银行股份有限公司万象支行审批中心分理处银行帐号：报名时系统自动生成的虚拟子账号（投标单位登录系统后可从“项目报名”栏目，选择报名项目点击“操作”按钮后，在窗口左上方查看） = 3 \* GB3 ③以年度投标保证金方式提交的，投标保证金高于已交年度投标保证金的，投标人应于投标截止时间前及时补足差额后方可参加投标活动。（2）保证金缴纳须在投标截止时间前提交，并确保收款人的户名、账号、开户行及金额等内容准确无误；投标人以银行电汇方式提交的投标保证金，须从其基本账户转出；以电汇提交的，以到帐时间为准；以保函[电子银行保函、电子担保保函(政策性担保公司)、电子保险保函]提交的，以电子交易系统收到交互信息时间为准；年度保证金票据于开标当日投标截止时间前递交至指定工作人员处并登记，有效保证金视作到帐。（3）保证金的退还：按交易中心有关规定执行。6需补充的其他内容因本工程采用远程不见面交易模式，故招标人特别说明如下： 1、远程开标项目的时间均以国家授时中心发布的时间为准。 2、本项目招投标文件均用专用招投标工具软件编制，并通过丽水市公共资源交易平台完成招投标过程。投标人投标文件的编制和递交，应依照招标文件的规定进行。如未按招标文件要求编制、递交电子投标文件，将可能导致废标，其后果由投标人自负。投标人如对正确使用招投标专用工具软件有疑问的，请尽早和软件公司的服务人员联系，他们会根据投标人要求，提供必要的培训和技术支持。 3、投标人以通过丽水市公共资源交易平台递交的电子投标文件为评标依据，投标人使用工具制作电子投标文件时生成两个文件，一个格式为LSTF的加密投标文件，用于上传到网上；另一个即为不加密 NJSTF 格式文件，刻录到空白光盘上作为备用投标文件（仅在技术人员确认为非投标人原因导致远程解密失败时使用）。开标当日，投标人不必抵达开标现场，仅需在任意地点通过丽水公共资源远程不见面开标系统参加开标会议，并根据需要使用丽水公共资源远程不见面开标系统与现场招标人进行互动交流、澄清、提疑以及文件传送等活动。 4、投标文件递交截止时间前1小时，招标人进入丽水市公共资源远程不见面开标系统，测试播放音频，各投标人的授权委托人或法人代表提前进入丽水市公共资源远程不见面开标系统，通过“丽水市公共资源交易中心网站首页——不见面开标”进入，选择相应标段的开标会议区，收听观看实时音视频交互情况并及时在讨论组中反馈。未按时加入开标会议区并完成登录操作的或未能在开标会议区内全程参与交互的，视为放弃交互和放弃对开评标全过程提出质疑的权利，投标人将无法看到解密指令、废标及澄清、唱标、评审结果等实时情况，由此造成的损失和后果由投标人自行承担。 5、投标文件递交截止时间后，招标人将在系统内公布投标人名单并核验投标保证金递交情况，然后通过开标会议区发出投标文件解密的指令，投标人在各自地点按规定时间自行实施远程解密（投标人远程解密方法详见操作手册），投标人解密限定在系统提示解密后10分钟内完成。因投标人网络与电源不稳定、未按操作手册要求配置软硬件、解密锁发生故障或用错、故意不在要求时限内完成解密等自身原因，导致投标文件在规定时间内未能解密、解密失败或解密超时，视为投标人撤销其投标文件，系统内投标文件将被退回。因招标人原因或丽水市公共资源交易平台发生故障，导致无法按时完成投标文件解密或开、评标工作无法进行的，经行政监督部门同意，可根据实际情况相应延迟解密时间或调整开、评标时间。如果因系统原因导致开标无法正常进行的，待系统修复后开标，时间另行通知。友情提示：若投标人已领取副锁（含多把副锁）请注意正副锁的使用差别。 6、开评标全过程中，各投标人参与远程交互的授权委托人或法人代表及项目负责人应始终为同一个人，中途不得更换，在废标、澄清、提疑、传送文件等特殊情况下需要交互时，投标人一端参与交互的人员均被视为是投标人的授权委托人或法人代表，投标人不得以不承认交互人员的资格或身份等为借口抵赖推脱，投标人自行承担随意更换人员所导致的一切后果。 7、为顺利实现本项目开评标的远程交互，建议投标人配置的硬件设施有：高配置电脑、高速稳定的网络、电源（不间断）、CA 锁、音视频设备（话筒、耳麦、高清摄像头、音响）等；建议投标人具备的软件设施有：操作系统：windows7、windows8、windows8.1、windows10完整版、浏览器：IE9~IE11、文字处理软件：office2007以上完整版。 8、为保证交互效果，建议投标人选择有利于不见面开标环境的地点参与远程交互。因投标人自身软硬件配备不齐全或发生故障等问题而导致在交互过程中出现不稳定或中断等情况的，由投标人自身承担一切后果。 9、评标办法及其系数的抽取时，现场数字高频变换，抽取结果随机，抽取人无法人为设定，但受网络带宽、硬件设备等因素影响，远程投标人通过丽水市公共资源不见面开标系统观看时，可能会感觉数字变化较慢或出现卡顿，此属正常现象，若投标人需要调取开标现场视频影像资料的，可以在评标完成后 3 个工作日之内以书面方式向招标人或招标代理机构提出，并需经行业行政监督部门同意，逾期的概不受理现场视频调阅申请。 10、特别提醒：本项目招投标全流程均使用丽水市公共资源电子交易系统操作和发布，操作和发布平台为丽水市公共资源交易平台，网址为 http://www.lssggzy.com/lsweb/ ，投标文件制作工具软件请在丽水市公共资源交易平台首页办事指南中的“专区”中，投标人使用操作遇到问题时，请及时向软件公司咨询，咨询联系方式为： 0578-2350233 。 11 、为确保远程开标时交互顺利，现补充 QQ群作为备用远程交互群，群号为： 375746031名称为：丽水电子交易-工程，各投标人的授权委托人在开标前以 “ 单位名称 + 授权委托人姓名 ” 的格式申请加入此群，并在入群后修改自己在群里的备注名称为 “单位全称+ 授权委托人姓名 ”，在开评标全过程中，丽水公共资源远程不见面开标系统是默认的远程交互工具，若系统交互出现故障，则以此QQ群作为备用远程交互工具进行实时交互，若此时投标人亦未加入备用QQ交互群，则视为放弃交互和放弃对开评标全过程提出异议的权利，投标人将无法看到解密指令、废标及澄清、唱标、评审结果等实时情况，并承担由此导致的一切后果。三、招标活动日程安排表序号工作内容时间安排地点1发布招标公告 2020年7月6日丽水市公共资源交易网（莲都）http://ld.lssggzy.com/ldweb/ 2发放招标文件同发布招标公告时间网络：http://ld.lssggzy.com/ldweb/3现场踏勘自行前往项目所在地4投标人对招标文件提交异议时间投标截止时间前10天提交方式：书面向招标人提出，同时登录丽水市公共资源交易网提出异议（交易主体登录→业务管理→异议）5招标文件的澄清或修改时间澄清或者修改可能影响投标文件编制的，投标截止时间15日前；涉及其他修改的，投标截止时间3日前网络：丽水市公共资源交易网（莲都）http://ld.lssggzy.com/ldweb/6交纳投标保证金投标截止时间前丽水市莲都区公共资源交易中心7投标文件递交截止时间同前附表一电子投标文件采用网上递交的方式，投标人应当在投标截止时间前将投标文件传输递交至丽水市公共资源电子交易系统（ HYPERlink "http://www.lssggzy.com/" http://www.lssggzy.com/）8开标时间与投标截止时间同一时间丽水市莲都区公共资源交易中心9解密截止时间同前附表一丽水市莲都区公共资源交易中心10预中标公示公示3日 HYPERlink "http://www.lscgzb.gov.cn/" 丽水市公共资源交易网（莲都）11招标人决标，发中标通知书公示结束或投诉处理结束后在丽水市公共资源交易网（莲都）上公告招标结果。12签订合同中标通知书发出之日起30日内，中标人必须与招标人签订施工合同，否则,取消其中标资格,对其进行担保索赔,招标人重新组织招标。丽水市公安局莲都区分局注：后面与本表有矛盾的以本表为准。注意：本招标文件条款中带“ eq \o\ac(□,√)”符号为采用，带符号“ eq \o\ac(□,×)”的为不采用。四、总则（一）工程概况 1、工程名称：莲都区水上派出所业务用房新建工程 2、招标人：丽水市公安局莲都区分局 3、工程地点：位于丽水市塔下隧道口，好溪东路以西，市港航局以北。。 4、工程立项批准文号：丽发改项管【2020】12号文件 5、工程投资性质及资金落实情况：财政资金，已落实。 6、工程招标范围：施工图范围内的建设工程（具体详见工程量清单）。 7、工程规模：建筑占地面积约709.3平方米，地上总建筑面积2425平方米，地下消防水池建筑面积103.21平方米，主要建设四层业务用房1幢，建筑高度14.95米。配套建设道路、围墙、绿化、给排水、暖通、电气、通讯等附属设施。 8、现场条件：（1）土地征用及补偿情况：可以满足施工要求；（2）三通一平情况：可以满足施工要求；（3）现场交通条件：可以满足施工要求；（4）施工现场接水、接电、用水、用电、工程四周安全防护等由投标人自行解决。费用由投标人根据现场情况，在投标报价中充分考虑。 9、工期要求：招标工期为 330日历天。工期计算起止日期：本项目总工期为从项目开工至项目竣工验收合格之日。 10、工程质量目标：合格 11、文明施工、安全防护要求：本工程文明施工、安全防护要求达到浙江省《建筑施工安全检查标准》（JGJ59-2011）标准，施工现场环境保护要求达到《建筑施工现场环境与卫生标准》（JGJ146-2013、J375-2013）。（二）勘察现场 1.投标人可以自行对工程施工现场和周围环境进行勘察，以获取编制投标文件和签署合同所需的所有资料。勘察现场所发生的费用由投标人承担。 2.招标人向投标人提供的有关施工现场的资料和数据是招标人现有的。招标人对投标人自己所作出的一切推论、理解和结论概不负责。（三）投标费用、保密、语言文字、计量单位 1.投标费用：投标人自行承担参与本次招标投标活动所涉及的一切费用，无论投标结果如何，招标人对上述费用不承担任何责任。 2.保密：参与招标投标活动的各方应对招标文件和投标文件的商业和技术等秘密保密，违者应对由此造成的后果承担法律责任。 3.语言文字：除专用术语外，与招投标有关的语言均使用中文。必要时专用术语应附有中文注释。 4.计量单位：所有计量均采用中华人民共和国法定计量单位。（四）工程管理要求招标人另行招标的电梯、空调、机房设备等安装，投标人须无条件配合。招标人不支付任何费用。五、投标人资格（五）投标人资格条件 1、投标人资质类别和等级：同时具有建筑工程施工总承包叁级及以上资质和电子与智能化工程专业承包贰级及以上资质； 2、项目负责人资质类别和等级：建筑工程专业注册建造师贰级及以上且在“浙江省建筑市场监管与诚信信息平台”已录入，无在建或预中标工程； 3、省外企业须出具《省外企业进浙承接业务备案证明》，未提供《省外企业进浙承接业务备案证明》不得参加本项目投标。 4、2020年4月、5月、6月企业每月总人数不少于50人（如联合体投标的指牵头人）； 5.本项目允许联合体投标，但应遵守以下规定：（1）联合体各方应按招标文件提供的格式签订联合体协议书，明确联合体牵头人和各方权利义务；（2）联合体牵头人必须为建筑工程施工总承包叁级及以上资质企业；（3）联合体各方不得再以自己名义单独或参加其他联合体参加本项目投标；（4）联合体成员（含牵头人）不得大于2家。 6、投标人不得存在下列情形之一：（1）为招标人不具有独立法人资格的附属机构（单位）；（2）为本项目前期准备提供设计或咨询服务的，但设计施工总承包的除外；（3）为本项目的监理人；（4）为本项目的代建人；（5）为本项目提供招标代理服务的；（6）与本项目的监理人或代建人或招标代理机构同为一个法定代表人的；（7）与本项目的监理人或代建人或招标代理机构相互控股或参股的；（8）与本项目的监理人或代建人或招标代理机构相互任职或工作的；（9）被责令停业的；（10）被暂停或取消投标资格的；（11）财产被接管或冻结的；（12）在最近三年内有骗取中标或严重违约或重大工程质量问题的。（六）资格审查时投标人须提交的资料投标人必须将投标须知前附表规定所需的资格审查证明材料上传（或从电子交易系统诚信库中获取）至电子投标文件中，且确保上传投标文件中的证件有效、真实、清晰可辨，否则评标委员会将否决其投标。（七）资格评审方式本次投标采用 eq \o\ac(□,×)资格预审(资格后审的方式确定合格投标人。六、招标文件（八）招标文件的组成 1、招标文件包括以下内容：（1）招标公告；（2）投标人须知；（3）本招标文件及评标办法；（4）合同条款及格式；（5）招标控制价及工程量清单；（6）图纸；（7）技术标准和要求；（8）投标文件格式；（9）投标人须知前附表规定的其他材料; （10）根据本章第（十）条、第（十一）条对招标文件所作的澄清、修改，构成招标文件的组成部分。 2、招标文件及其附件必须经丽水市莲都区住房和城乡建设局备案后有效。 3、投标人应认真审阅招标文件所有的内容，如果投标人的投标文件不能实质性响应招标文件要求的，评标委员会将否决其投标，责任由投标人承担。（九）工程招标控制价及招标工程量清单 1、本工程√设立 eq \o\ac(□,×)不设立工程招标控制价。 2、工程招标控制价是指具有编制招标文件能力的招标人或其委托持有建设行政主管部门颁发相应资质的工程造价咨询机构、招标代理机构，根据招标项目施工图纸、现场条件及有关资料，根据国家或浙江省和丽水市行业建设主管部门颁发的有关现行工程造价计价依据和办法编制后，经莲都区财政投资评审中心审定得出的工程最高限价，投标人投标报价高于工程招标控制价的，评标委员会将否决其投标。 3、工程招标控制价及工程量清单参考下列计价依据和政策性文件编制：（1）《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500-2013）；（2）《浙江省房屋建筑与装饰工程预算定额》（2018版）；（3）《浙江省市政工程预算定额》（2018版）；（4）《浙江省通用安装工程预算定额》（2018版）；（5）《浙江省园林绿化及仿古建筑工程预算定额》（2018版）；（6）《浙江省建设工程计价规则》（2018版）；（7）《关于增值税调整后我省建设工程计价依据增值税税率及有关计价调整的通知》（浙建建发[2019]92号）；（8）丽发改项管(2020)12号《丽水市发展和改革委员会关于莲都区水上派出所业务用房新建工程初步设计批复的函》；（9）浙江华洲国际设计有限公司设计的莲都区水上派出所业务用房新建工程施工图；（10）丽水市建设工程造价信息2020年第5期、浙江造价信息2020年第5期及市场询价。（11）国家和地方有关建设和造价管理的法律、法规和方针政策。（12）有关文件及相关法规和定额站定额解释。（十）招标文件和招标控制价的异议 1.潜在投标人或者其他利害关系人对招标文件有异议的，应当在投标截止时间10日前向招标人提出；潜在投标人认为招标人公布的招标控制价未按照浙江省建设工程计价规则（2018版）的规定进行编制的，应当在投标截止时间10日前向招标人提出。 2.招标人自收到异议之日起3日内作出答复，作出答复前，将暂停招标投标活动。 3.招标人不按规定作出答复的，潜在投标人或者其他利害关系人可向有关行政监督部门进行投诉。（十一）招标文件的澄清和修改招标人可以对已发出的招标文件进行必要的澄清或者修改。澄清或者修改的内容可能影响投标文件编制的，招标人应当在投标截止时间至少15日前，通过在丽水市公共资源交易网（莲都）上发布补充招标文件的形式通知所有潜在投标人；涉及其他修改的，招标人应当在投标截止时间至少3日前，通过在丽水市公共资源交易网（莲都）上发布补充招标文件的形式通知所有潜在投标人。 2、补充招标文件作为招标文件的组成部分，对投标人起同等约束作用。补充招标文件由投标人自行在丽水市公共资源交易网（莲都）上查阅，因投标人未及时查阅造成投标人损失的，招标人不承担责任。 3. 为使投标人在编制投标文件时把修改招标文件的内容考虑进去，招标人可以酌情延长递交投标文件的截止时间。具体时间将在修改招标文件通知中写明。 4. 当招标文件、修改招标文件通知内容相互矛盾时，以最后发出的通知为准。潜在投标人应密切关注交易平台，如有答疑澄清（或修改）文件，投标人必须最新答疑澄清文件并导入投标文件制作工具，否则制作的电子投标文件将无法开标。（十二）投标保证金 1、投标人有下列情形之一时，投标保证金不予退还：（1）投标人在投标截止后撤销其投标文件的；（2）中标人无正当理由不与招标人订立合同，在签订合同时向招标人提出不合理附加条件，或者不按照招标文件要求提交履约保证金的；（3）投标人以他人的名义投标、串通投标、以行贿手段谋取中标等违法、违规行为的；（4）投标人递交伪造证件的；（5）经查实为骗取中标，在投标及投诉期间，仿造公文、提供虚假业绩、项目负责人没有在建工程等虚假证明材料的。七、投标报价（十三）投标报价 1、本工程增值税采用(一般计税法 □简易计税法计税。 2、投标报价统一按照综合单价法计价，采用(国标工程量清单计价 □定额清单计价。 3、投标人必须按招标工程量清单填报价格。项目编码、项目名称、项目特征、计量单位、工程量必须与招标工程量清单一致。 4、综合单价应包含完成一个规定清单项目所需的人工费、材料费、机械费和对应的企业管理费、利润以及招标文件中规定的应由投标人承担的风险范围及其费用。投标人填报综合单价时，应充分考虑施工期间各类建材的市场风险和政策性调整确定风险系数，在风险范围内今后不作调整。 5、分部分项工程或施工技术措施项目应根据招标文件和招标工程量清单项目中的特征描述计算综合单价。对危险性较大的分部分项工程，投标报价应体现投标人提供的安全专项施工方案费用。 6、施工组织措施项目金额（除安全文明施工费外）应按招标文件及投标时拟定的施工组织设计或施工方案自主确定。 7、其他项目应按下列规定报价：（1）暂列金额应按招标工程量清单中列出的金额填写；（2）材料、工程设备暂估价应按招标工程量清单中列出的单价计入综合单价；（3）专业工程暂估价应按招标工程量清单中列出的金额填写；（4）计日工应按招标工程量清单中列出的项目和数量，自主确定综合单价并计算计日工金额；（5）施工总承包服务费应根据招标工程量清单中列出的内容和提出的要求自主确定。 8、安全文明施工基本费、规费和税金，投标人应按下列给定的费率或区间计取，计算基数按浙江省建设工程计价规则（2018版）规定。名称安全文明施工基本费规费税金建筑装饰工程8.57-10.477.73-25.789市政工程7.66-9.365.63-18.759安装工程6.39-7.819.19-30.639绿化工程4.04-4.949.18-30.619 9、招标工程量清单与计价表中列明的所有需要填写单价和合价的项目，投标人均应填写且只允许有一个报价。未填写报价和合价的项目，可视为此项费用已包含在已标价工程量清单中其他项目的单价和合价之中。 10、工程量清单部份投标报价：本工程采用综合单价报价方式报价。投标人报综合单价时，应充分考虑施工期间各类建材的市场风险和政策性调整确定风险系数，在风险范围内今后不作调整。 11.投标人的投标报价不得低于工程成本。投标人投标报价出现以下情形时，评标委员会将对投标人的报价进行是否低于成本的界定：（1）投标报价低于所有有效投标报价平均值 / %（含本数）以上的；（2）因算术错误、报价缺漏项累计金额达到投标报价 / %（含本数）以上的。 12、投标报价编制要求（1）投标人应根据招标文件要求和第四章中所提供的投标文件格式填写，内容齐全；（2）符合现行有关法律，法规、规章、政策性文件规定。八、投标文件（十四）投标文件组成１、投标文件由商务投标文件组成（1）商务投标文件内容包括： 1）投标函； 2）远程参与开标会议诚信承诺书； 3）法定代表人资格证明书或法定代表人授权委托书； 4）营业执照副本、企业资质证书副本、安全生产许可证、丽水市建筑业企业农民工工资支付保证金缴存卡或免缴卡、省外企业还须提供《省外企业进浙承接业务备案证明》（复印件）； 5）项目经理注册证书、身份证、安全生产考核证（B类证）、在“浙江省建筑市场监督与诚信信息发布平台”未处于锁定状态的查询打印页、在“浙江省建筑市场监管与诚信信息平台”录入状态的查询打印页； 6）项目专职安全员身份证及安全生产考核证（C类证）（复印件）； 7）项目管理班子配备情况表； 8）投标人资格自查表； 9）联合体协议书（联合体投标时提供）； 10）承诺书； 11）社保机构出具的投标人2020年4月、5月、6月社会保险参保证明（如联合体投标的，由联合体牵头人提供）； 12)投标保证金； 13）投标报价书; 14）材料暂定品牌选用情况表； 15）投标人认为应该提供的其他内容。 2、本工程的投标文件 eq \o\ac(□,×)提交 eq \o\ac(□,√)不提交技术投标文件。 3、投标人应当使用招标文件第四章中所提供的投标文件格式填写，如不够用时，投标人可按同样格式展开。无格式的自行设计编制。 4、投标人中标后提交全套完整的商务投标文件副本陆套及商务投标文件扫描件壹套，要求与递交的投标文件一致，投标人对真实性和准确性负责。九、投标文件的编制及递交（十五）电子投标文件的编制和加密投标人应当按照招标文件和丽水市公共资源电子交易系统的要求编制并加密投标文件。投标人未按规定加密的投标文件将被拒收。（十六）电子投标文件的递交投标人应当通过丽水市公共资源电子交易系统递交数据电文形式的投标文件。注：投标人随身携带备用电子投标文件：备用电子投标文件为ZJSTF格式。投标人使用工具制作电子投标文件时生成二个文件，一个是加密投标文件，用于上传到网上；另一个即为不加密ZJSTF格式文件，作为备用投标文件（仅在技术人员确认为非投标人原因导致远程解密失败时使用）。（十七）投标截止期及投标有效期 1、投标人应当在投标须知前附表规定的投标截止时间前完成投标文件的传输递交。投标截止时间前未完成投标文件传输的，视为撤回投标文件。投标截止时间后传输递交的投标文件，将被拒收。 2、招标人可以按本文件第（十）条规定以修改通知的方式，酌情延长递交投标文件的截止日期。在上述情况下，招标人与投标人以前的投标截止期方面的全部权利、责任和义务，将适用于延长后的投标截止期。 3、提交投标文件的投标人少于三个的，招标人将依法重新招标。 4、投标有效期为投标截止之日起 90 日历天。（十八）投标文件的修改与撤回 1、投标人可以在递交投标文件以后，在投标截止时间之前，可以补充、修改或者撤回投标文件。 2.投标截止以后,在投标有效期内，投标人不得撤销投标文件，否则其投标保证金不予退还。十、开标（十九）开标本项目开标时通过不见面交易系统及相应的配套硬件设备（摄像头、话筒、麦克风等）完成远程解密、评标办法与系数抽取、文件传输、提疑澄清、开标唱标、结果公布等交互环节。为保证本项目远程开标会议顺利进行，特做如下提醒： 1、本项目通过网上系统递交投标文件，各投标人务必在开标日之前仔细确认投标文件已成功递交到系统内，若因投标人原因导致递交失败，开标当日不得使用备用投标文件进行补救，后果由投标人自负。 2、开标前，请使用丽水市公共资源交易平台投标文件上传模块中的模拟解密功能，如能正常解密，说明本机满足远程自助解密要求。 3、投标人进入不见面交易系统后，紧接着就把解密锁插入电脑上做好解密准备，在主持人的指令发出之后到解密截止时间之前有充足的解密时间，如果投标人网络或电脑出现问题，可能会影响解密时间(若因投标人自身的网络及软硬件问题导致在解密截止时间仍然未解密，投标文件将会被退回，不能参与后续评标)，请投标人务必确保电脑、操作系统、浏览器等满足远程开标的使用、具备高速畅通的网络，并确保CA锁不出故障。请各投标人提前购买配置好相关设备，并提前做好设备调试，以保证远程开标时与开标主场交互顺畅，开标开始时将滚动播放解说词，以对设备进行测试。本项目资格审查条件中的“远程参与开标会议诚信承诺书”格式详见投标文件内容。不见面交易系统会员端操作手册详见附件1, 请各投标人仔细阅读附件中的各项内容，确保能顺利参加本次项目的开标会议和交互全过程。 4．本项目开标时间为：同投标截止时间；投标人解密开始时间为：企业入围完毕，系统提示的开始解密时间。投标人解密截止时间为：开始解密的10分钟内，具体以系统提示的截止时间为准。 5.投标人现场开标地点：丽水市莲都区公共资源交易中心开标大厅。 6.本项目不见面系统开标网址为： HYPERlink "http://115.29.2.107:8090/BidOpening/bidopeninghall/hall/login" http://115.29.2.107:8090/BidOpening/bidopeninghall/hall/login, 请各投标单位使用IE11浏览器访问丽水网上不见面开标大厅使用CA锁登录，完成远程开标。 7. 投标人可全程观看开标过程，不再强制性要求投标人到现场开标。 8.开标特别说明：（1）开标解密使用投标人上传的加密电子投标文件。（2）因投标人原因造成其电子投标文件未解密的，视为撤销其投标文件；因投标人之外的原因造成电子投标文件未解密的，视为撤回其投标文件；（3）部分投标人的电子投标文件无法解密的，其他投标文件可以解密时开标可以继续进行；（4）因系统原因所有投标人的电子投标文件均无法解密时将延迟开标，延迟开标时间将在丽水市公共资源网（莲都）上公布。（5）投标人必须使用生成电子投标文件的CA数字证书解密电子投标文件；（6）逾期解密投标文件的，视为撤销其投标文件；（7）投标人在开标现场可使用交易中心提供的解密机或自带笔记本电脑，自行登录交易平台解密投标文件。未在规定时间内完成投标文件解密的，造成投标失败的，投标人自行负责。 9、招标人在开标现场对所有签收的投标文件进行符合性审查，有下列情形之一的，应在开标会上当场、做好记录，提交评标委员会否决其投标，被否决的投标人，其报价不列入计算投标报价算术平均值范围：投标报价高于招标控制价的；投标人未按招标文件的要求提交投标保证金或投标保证金提交的方式、额度、交纳时间及内容有差错的；不同投标人的投标文件载明的项目管理人员为同一人的；不同投标人的电子投标文件系同一台电脑制作完成的；投标人递交的电子投标文件因编制不规范等非交易系统问题而无法解密的；投标人未在规定时间内对电子投标文件进行解密的；招标文件规定的其它情形。十一、评标（二十）评标 1、评标工作评标工作由按有关规定组建的评标委员会负责进行，并接受有关行政监督管理部门的监督。评标委员会设负责人一名，由评标委员会推举产生或者由招标人确定。评标委员会负责人与评标委员会的其他成员有同等的表决权。 2、评标委员会应遵循公正、合理、科学的原则，用招标文件确定的方法对投标书进行综合评价，向招标人按得分高到低推荐 1 名中标候选人。（二十一）评标内容的保密公开开标后，直到宣布授予中标人为止，凡属于投标文件审查、澄清、评价和比较投标的有关资料和有关授予合同的信息都应保密。（二十二）投标文件的澄清 1、为了有助于投标文件的审查、评价和比较，评标委员会可以书面方式要求投标人对投标文件中含义不明确、对同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容作必要的澄清、说明或者补正。投标人的澄清、说明或者补正应以书面方式进行并不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。 2、评标委员会对投标文件修正原则：用数字表示的数额与用文字表示的数额不一致时，以文字数额为准；单价与工程量的乘积与总价之间不一致时，以单价为准，但单价有明显的小数点错位的，以总价为准，并修改单价。（二十三）在评标过程中，评标委员会若发现投标人以他人的名义投标、串通投标、以行贿手段谋取中标等违法、违规行为或者以弄虚作假等方式投标的，评标委员会将否决其投标，并将其上报建设行政主管部门按照《丽水市房屋建筑和市政公用工程建筑市场信用评价管理办法（试行）》对其不良信用信息进行动态核定。（二十四）在评标过程中，评标委员会成员以自己的专业知识和经验，合理推断特定投标人按招标要求完成投标项目所需的预期成本。当投标人的投标报价出现本章第（十三条）第10款规定的情形时，评标委员会应要求投标人就上述报价是否低于其成本进行说明和澄清，并提供以下证明材料： 1.投标人上两年度经审计的财务报告，以证明投标人的现金流、盈利能力良好，经营状况正常； 2.由于使用专有技术、新工艺或先进管理方法降低工程成本的，应提供相关证明材料； 3.因材料设备低价原因产生的低投标报价，应提供有关货物的采购协议、合同或发票； 4.其它有关降低工程成本的分析报告和证据材料。若投标人的说明和澄清能充分证明其报价是合理可行的，评标委员会应认定该投标报价为有效报价；若投标人的说明和澄清不能证明其报价的合理性和可行性，经评标委员会成员半数以上表决同意，应认定该投标报价低于成本价，作无效标处理。（二十五）投标人和项目负责人资格条件不符合国家、丽水市有关规定和招标文件要求的，或者拒不按照要求对投标文件进行澄清、说明或者补正的，评标委员会应否决其投标。（二十六）评标委员会将审查每一投标文件是否对招标文件提出的所有实质性要求和条件作出响应。未能在实质上响应的投标，评标委员会将否决其投标。（二十七）否决投标的情形 1、清标过程中发现有以下情形的，评标委员会否决其投标，被否决的投标人，其报价不列入计算投标报价算术平均值范围：（1）不同投标人的投标文件载明的项目管理人员出现同一人情况的；（2）不同投标人与同一投标人联合体投标的；（3）不同投标人的电子投标文件系同一台电脑或同一造价锁制作完成的。 2、投标文件有下述情形之一的，属于重大偏差，视为未能对招标文件作出实质性响应，评标委员会将否决其投标：（1）投标文件没有按照招标文件要求进行电子签名的；（2）投标文件附有招标人不能接受条件的；（3）投标文件明显不符合技术规格、技术标准要求的；（4）投标文件载明的招标项目完成期限超过招标文件规定期限的；（5）投标文件中载明的项目经理与参加资格审查的项目经理不相符；（6）不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制的；（7）投标文件中分部分项工程量清单工程数量后一位、工程暂定项目价格与招标文件提供的清单不一致；或暂定品牌未在“约定品牌”中选取且经评委认定为与“约定品牌”非同档次的；（8）投标函的报价和投标报价书的报价不相符的，投标人所报工期不符合招标文件要求的；（9）安全文明施工基本费、规费、税金的取费，投标人未按给定的费率或区间计取；（10）实质性内容未按招标文件规定的格式填写，内容不全或关键字迹模糊、无法辨认的；（11）资格审查需要提供的资料投标人资料未提供或未按招标文件规定从电子交易系统诚信库中获取的；（12）投标人提交虚假证件或虚假资料的；（13）不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；（14）不同投标人的投标保证金从同一单位或者个人的账户转出的。 3、存在下列情况之一的，评标委员会将否决其投标：（1）招标文件要求投标人法定代表人或委托代理人、项目经理参加开标会议，投标人法定代表人或委托代理人、项目经理未参加开标会议的；（2）投标人不满足招标文件载明的投标人资格条件的，未按前附表要求提供原件或提供的原件不满足要求的；投标人不满足招标文件载明的企业资质、安全生产许可证、项目经理资格、三类人员证书，以及其他岗位证书等条件和标准的；（3）投标人或项目经理“被行政监督部门限制参与投标且在限制期内”的，或项目经理是公务员或事业单位（投标单位是事业单位的除外）工作人员的；或投标人有串通投标、弄虚作假、行贿等违法行为的。（4）联合体投标时未附联合体各方共同投标协议的；（5）投标人未按招标文件的实质性规定进行报价的；（6）投标人的报价高于招标人设立的招标控制总价或报价未按招标文件和浙江省计价规则规定填报的；（7）按修正错误的原则及方法调整或修正投标文件的投标报价，投标人不接受修正后报价的；（8）投标报价的表格中主要内容缺项严重或主要表格缺页或主要表格缺少的；（9）投标人拒绝按评标委员会要求提供报价分析说明和证明材料的；（10）投标人措施项目清单报价与施工组织设计明显不匹配，经评标委员会书面质询，投标人不能说明理由或评标委员会认定其理由不成立的；（11）不同投标人的投标文件的错漏之处有三处及以上完全一致的；（12）投标人及其拟派的项目经理不符合相关法律、法规、规章及规范性文件有关规定的；（13）投标文件没有对招标文件的实质性要求和条件（质量、工期、技术标准要求、合同主要条款、投标有效期）作响应的；（14）不符合按招标文件中规定的其他实质性要求的。评标委员会认为否决投标后，有效投标少于3个，使得投标明显缺乏竞争的，可以否决全部投标。（二十八）评标和定标将在投标有效期结束日前完成。不能在投标有效期结束日前完成评标和定标的，招标人将通知所有投标人延长投标有效期。拒绝延长投标有效期的投标人有权收回投标保证金。同意延长投标有效期的投标人应当相应延长其投标保证金的有效期，但不得修改投标文件的实质性内容。因延长投标有效期造成投标人损失的，招标人不予补偿。十二、其他（二十九）在招投标现场监督及投诉处理过程中，经查实投标人或项目经理资质、业绩、在建工程、市场行为、所提交的资料等方面弄虚作假情形的，或存在违法、违规行为的，取消中标资格。（三十）项目经理是否有在建工程的认定 1.在建合同工程的开始时间为合同工程中标通知书发出日期（不通过招标方式的，开始时间为合同签订日期），结束时间为该工程通过竣工验收或单位工程质量竣工验收（市政工程为交工验收、竣工验收或单位工程质量竣工验收）或合同解除日期。在项目实施过程中，项目经理因故更换，应征得原项目业主同意和备案主管部门同意，否则视为有在建工程。 2.根据《关于加快推进浙江省建筑市场监管与诚信信息平台建设工作的通知》（建建发[2015]54号）文件精神，项目经理在“浙江省建筑市场监管与诚信信息发布平台”未录入的，视同有在建工程；投标时拟派项目经理在“浙江省建筑市场监督与诚信信息发布平台”处于锁定状态的，视同有在建工程。（三十一）是否“被行政监督部门限制参与投标”的认定：根据投标人及项目经理具体行为以及《国务院关于建立完善守信联合激励和失信联合惩戒制度加快推进社会诚信建设的指导意见》（国发【2016】33号）、国家发改委等部门《关于对重大税收违法案件当事人实施联合惩戒措施的合作备忘录（2016版）》（发改财金(2016)2798）号规定等有关法律、法规、规定，结合《丽水市工程建设项目招标投标综合管理办法》、《丽水市房屋建筑和市政公用工程建筑市场信用评价管理办法（试行）》进行认定。（三十二）投标人或项目经理“被行政监督部门限制参与投标”的，或项目经理是公务员或事业单位（投标单位是事业单位的除外）工作人员的，或项目经理在其它单位有注册或登记建设行业执（从）业资格的，或项目经理是其它项目第一预中标候选人的项目经理，并在公示期间或投诉有效期内的，取消中标资格。十三、授予合同（三十三）中标 1、招标人按评标委员会推荐的预中标人名单，按照得分从高到低取推荐第1名为中标候选人，中标候选人名单在丽水市公共资源交易网（莲都）上进行公示。投标人或者其他利害关系人对评标结果有异议的，在公示期间向招标人提出，招标人在收到异议之日起3日内作出答复。 2、对评标结果提出异议是投诉的前置条件，未提出异议的投诉事项不予受理。投标人或者其他利害关系人认为招标投标活动不符合法律、行政法规规定的，招标人未在规定的时间内作出答复的，答复未解决异议问题的，可以自知道或者应当知道之日起10内向有关行政监督部门投诉。依据《工程建设项目招标投标活动投诉处理办法》（七部委令第11号）和《丽水市工程建设项目招标投标综合管理办法》（丽政发[2019]6号）等有关规定，以书面形式向丽水市莲都区住房和城乡建设局提交投诉书，同时在交易平台中发起投诉（丽水市公共资源交易网→交易主体登录→业务管理→投诉），提交投诉书同时提交有效线索和相关证明材料。逾期或未提交有效线索和相关证明材料的投诉不予受理。 3、没有投诉的，招标人根据有关规定确定中标候选人为中标人。（三十四）合同签订 1. 招标人和中标人应当自中标通知书发出之日起30日内，按照招标文件和中标人的投标文件订立书面合同，合同的标的、价款、质量、履行期限等主要条款应当与招标文件和中标人的投标文件的内容一致。招标人与中标人不得再行订立背离合同实质性内容的其他协议。因中标人原因不能按照招标文件规定签订合同的,取消其中标资格。 2.合同签订前，中标人应当向发包人提交履约保证金。履约保证金为中标合同金额的 2%，可以以现金、银行保函、担保保函或保险公司保函的形式缴纳。 3.推荐的中标候选人放弃中标、因不可抗力不能履行合同、不按照招标文件要求提交履约保证金，或者被查实存在影响中标结果的等情形，不符合中标条件的，招标人将根据有关规定重新组织招标，在原招标文件内容没有实质性修改的情况下，开标时间可以缩短，但自招标文件发出之日起不少于3日。（三十六）投标保证金的退还按丽水市莲都区公共资源交易中心有关规定退还。第二章合同主要条款及附件（GF—2017—0201）建设工程施工合同（示范文本）住房和城乡建设部国家工商行政管理总局第一部分合同协议书发包人（全称）：???? ?? ? ? ? 承包人（全称）：???? ??? ? ? 根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及有关法律规定，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就工程施工及有关事项协商一致，共同达成如下协议：一、工程概况 1.工程名称：??????????? ???? 。 2.工程地点：???????????? ??? 。 3.工程立项批准文号：????????? ?? 。 4.资金来源：?????????????? ? 。 5.工程内容：?????????????? ? 。群体工程应附《承包人承揽工程项目一览表》（附件1）。 6.工程承包范围： ?????????????????????? ?。二、合同工期计划开工日期：?????年???月???日。计划竣工日期：?????年???月???日。工期总日历天数：?????天。工期总日历天数与根据前述计划开竣工日期计算的工期天数不一致的，以工期总日历天数为准。三、质量标准工程质量符合???标准。四、签约合同价与合同价格形式 1.签约合同价为：人民币（大写） (? 元)；其中：（1）安全文明施工费：人民币（大写） (? 元)；（2）材料和工程设备暂估价金额：人民币（大写） (? 元)；（3）专业工程暂估价金额：人民币（大写） (? 元)；（4）暂列金额：人民币（大写） (? 元)。 2.合同价格形式：??? ? ?。五、项目经理承包人项目经理：??? ? ?。六、合同文件构成本协议书与下列文件一起构成合同文件：（1）中标通知书；（2）投标函及其附录（如果有）；（3）专用合同条款及其附件；（4）通用合同条款；（5）技术标准和要求；（6）图纸；（7）已标价工程量清单或预算书；（8）其他合同文件。在合同订立及履行过程中形成的与合同有关的文件均构成合同文件组成部分。上述各项合同文件包括合同当事人就该项合同文件所作出的补充和修改，属于同一类内容的文件，应以最新签署的为准。专用合同条款及其附件须经合同当事人签字或盖章。七、承诺 1.发包人承诺按照法律规定履行项目审批手续、筹集工程建设资金并按照合同约定的期限和方式支付合同价款。 2.承包人承诺按照法律规定及合同约定组织完成工程施工，确保工程质量和安全，不进行转包及违法分包，并在缺陷责任期及保修期内承担相应的工程维修责任。 3.发包人和承包人通过招投标形式签订合同的，双方理解并承诺不再就同一工程另行签订与合同实质性内容相背离的协议。八、词语含义本协议书中词语含义与第二部分通用合同条款中赋予的含义相同。九、签订时间本合同于年月日签订。十、签订地点本合同在签订。十一、补充协议合同未尽事宜，合同当事人另行签订补充协议，补充协议是合同的组成部分。十二、合同生效本合同自生效。十三、合同份数本合同一式份，均具有同等法律效力，发包人执份，承包人执份。发包人： (公章) 承包人： (公章) 法定代表人或其委托代理人：法定代表人或其委托代理人：（签字）（签字）组织机构代码：? ?? 组织机构代码：? ? 地址： ??????? 地址：???? ?? ? 邮政编码： ????? ? 邮政编码：???? ???? 电话：???????? 电话：???????? 传真：???????? 传真：??????? ? 电子信箱：电子信箱：???????? 开户银行：??????? 开户银行：???????? 账号：????? ? 账号：???????? 第二部分通用条款此部分采用《建设工程施工合同》范本（GF-2017-0201）中《第二部分通用条款》第三部分专用条款 1. 一般约定 1.1 词语定义 1.1.1合同 1.1.1.10其他合同文件包括：? ?????????????? 。 1.1.2 合同当事人及其他相关方 1.1.2.4监理人：名称：????????? ???? ? ；资质类别和等级：???????? ? ? ??；联系电话：???????? ??? ???；电子信箱：?????????? ????；通信地址：????? ????? ????。 1.1.2.5 设计人：名称：??????????? ?? ? ；资质类别和等级：?????? ???? ? ?；联系电话：???????? ? ???? ?；电子信箱：?????????? ? ? ；通信地址：????? ??????? ??。 1.1.3 工程和设备 1.1.3.7 作为施工现场组成部分的其他场所包括：。 1.1.3.9 永久占地包括：见规划红线图 ?? ?。 1.1.3.10 临时占地包括： ?? ?。 1.3法律适用于合同的其他规范性文件：国家现行法律法规、规章及浙江省、丽水市相关的规范性文件。 1.4 标准和规范 1.4.1适用于工程的标准规范包括：?现行法律法规及国家、浙江省、丽水市的相关规范文件。 1.4.3发包人对工程的技术标准和功能要求的特殊要求： / 1.5 合同文件的优先顺序合同文件组成及优先顺序为：按通用条款1.5规定的解释顺序。 1.6 图纸和承包人文件 1.6.1 图纸的提供发包人向承包人提供图纸的期限：合同签订后三日内提供；发包人向承包人提供图纸的数量：??叁套? ???；发包人向承包人提供图纸的内容：本合同发包内容中的全部图纸。 1.6.4 承包人文件需要由承包人提供的文件，包括：合同签订后10天内应提供完善的施工组织设计和安全专项方案，每月25日前提供下月完成工程量报表、月进度报表等；承包人提供的文件的数量为： ??视发包人需求 ??；承包人提供的文件的形式为：??? ?书面形式 ????；发包人审批承包人文件的期限：收到文件后7天内。 1.6.5 现场图纸准备关于现场图纸准备的约定：?施工现场保留一套完整图纸供发包人、监理人及有关人员使用?。 1.7 联络 1.7.1发包人和承包人应当在?3 天内将与合同有关的通知、批准、证明、证书、指示、指令、要求、请求、同意、意见、确定和决定等书面函件送达对方当事人。 1.7.2 发包人接收文件的地点：??? ???? ? ??；发包人指定的接收人为：??? ?? ? ? ?。承包人接收文件的地点：??? ???? ??；承包人指定的接收人为：??? ???? ??。监理人接收文件的地点：??? ???? ? ?；监理人指定的接收人为：??? ???? ? ?。 1.10 交通运输 1.10.1 出入现场的权利关于出入现场的权利的约定：施工现场内临时道路由承包人负责建设并承担相关费用。 1.10.3 场内交通关于场外交通和场内交通的边界的约定：以建筑红线为边界。关于发包人向承包人免费提供满足工程施工需要的场内道路和交通设施的约定：不提供，由承包人负责修建、维修、养护和管理施工所需的场内临时道路和交通设施。发包人和监理人可以使用承包人修建的场内临时道路和交通设施。 1.10.4超大件和超重件的运输运输超大件或超重件所需的道路和桥梁临时加固改造费用和其他有关费用由承包人承担。 1.11 知识产权 1.11.1关于发包人提供给承包人的图纸、发包人为实施工程自行编制或委托编制的技术规范以及反映发包人关于合同要求或其他类似性质的文件的著作权的归属：按通用条款执行。关于发包人提供的上述文件的使用限制的要求：按通用条款执行。 1.11.2 关于承包人为实施工程所编制文件的著作权的归属： ????按通用条款执行 ???? 。关于承包人提供的上述文件的使用限制的要求：?按通用条款执行?。 1.11.4 承包人在施工过程中所采用的专利、专有技术、技术秘密的使用费的承担方式：??以包含在合同价内。 1.13工程量清单错误的修正出现工程量清单错误时，是否调整合同价格：按合同专用条款第10条变更执行。允许调整合同价格的工程量偏差范围：?按合同专用条款第10条变更执行。 2. 发包人 2.2 发包人代表发包人代表：姓名：????????? ??? ? ?；身份证号：??????? ?? ??? ?；职务：???????? ????? ?；联系电话：?? ????? ???? ?? ?；电子信箱：???? ??? ??? ??? ?；通信地址：???????? ????? ?。发包人对发包人代表的授权范围如下：。 2.4 施工现场、施工条件和基础资料的提供 2.4.1 提供施工现场关于发包人移交施工现场的期限要求：??开工前三天。 2.4.2 提供施工条件关于发包人应负责提供施工所需要的条件，包括：已具备施工条件。 2.5 资金来源证明及支付担保发包人提供资金来源证明的期限要求：以立项批复为准。发包人是否提供支付担保：?? 不提供 ?? 。发包人提供支付担保的形式：?? / ?。 3. 承包人 3.1 承包人的一般义务（5）承包人提交的竣工资料的内容：承包人向发包人提交完整竣工图纸及竣工图电子文档，并符合丽建发[2013]29号《关于在市本级实行建设工程电子文件归档管理的通知》的规定。承包人需要提交的竣工资料套数：四套（含壹套电子光盘的竣工资料）。承包人提交的竣工资料的费用承担：由承包人承担。承包人提交的竣工资料移交时间：工程竣工验收合格后1个月内。承包人提交的竣工资料形式要求：书面及电子文档, 并符合丽建发[2013]29号《关于在市本级实行建设工程电子文件归档管理的通知》的规定。（6）承包人应履行的其他义务： 1、强化安全意识，抓好安全生产，杜绝事故发生，施工中发生安全及人身事故均由承包人负责处理，并承担全部费用。2、未经允许不得砍伐树木。 3.2 项目经理 3.2.1 项目经理：姓名：???????? ? ???? ?；身份证号：???????? ? ???? ?；建造师执业资格等级：??????? ???? ?；建造师注册证书号：????????????? ?；建造师执业印章号：????????????? ?；安全生产考核合格证书号：?????????? ?；联系电话：???????? ?? ??? ?；电子信箱：???????? ????? ?；通信地址：???????? ????? ?；承包人对项目经理的授权范围如下：? 。关于项目经理每月在施工现场的时间要求：同投标文件承诺时间。承包人未提交劳动合同，以及没有为项目经理缴纳社会保险证明的违约责任：项目经理无权履行职责，发包人有权要求更换项目经理，由此增加的费用和（或）延误的工期由承包人承担。项目经理未经批准，擅自离开施工现场的违约责任：按照丽建发〔2010〕150号（关于建立政府投资工程施工现场关键岗位员考核管理制度的通知）执行。 3.2.3 承包人擅自更换项目经理的违约责任：根据《丽水市建设局关于加强市本级政府投资项目标后班子成员更换管理的通知》（丽建发〔2009〕53号）的规定实行登记管理，并且更换项目负责人和项目技术负责人（只能更换一人），每更换壹人扣除履约保证金20000 元。 3.2.4 承包人无正当理由拒绝更换项目经理的违约责任：扣除履约保证金30000 元，并按《丽水市建设市场不良行为记录和公示暂行办法》规定申报相关行政主管部门记入建筑市场不良行为。 3.3 承包人人员 3.3.1 承包人提交项目管理机构及施工现场管理人员安排报告的期限：开工前七天。 3.3.3承包人无正当理由拒绝撤换主要施工管理人员的违约责任：扣除履约保证金5000元，并按《丽水市建设市场不良行为记录和公示暂行办法》规定申报相关行政主管部门记入建筑市场不良行为。 3.3.4 承包人主要施工管理人员离开施工现场的批准要求：由总监理工程师批准，发包人认可后方可离开。 3.3.5承包人擅自更换主要施工管理人员的违约责任：更换项目负责人和项目技术负责人（只能更换壹人），每更换壹人扣除履约保证金20000元，更换其他班子成员每更换壹人扣除履约保证金5000元。。 3.5 分包 3.5.1 分包的一般约定禁止分包的工程包括：?本工程不得分包。主体结构、关键性工作的范围：?? 不得分包。 3.5.2分包的确定允许分包的专业工程包括：承包方无专项施工资质同时是属于允许分包内容的工程。其他关于分包的约定：承包方对部分专业工程无专项施工资质需另行分包的，其分包单位必须经发包人同意，其资质必须满足专业工程的要求。 3.5.4 分包合同价款关于分包合同价款支付的约定：?? / 。 3.6 工程照管与成品、半成品保护承包人负责照管工程及工程相关的材料、工程设备的起始时间：设备、人员进场至验收交付使用前由承包人负责保修，无其它特殊要求的，费用由承包人承担。 3.7 履约担保承包人是否提供履约担保：提供。承包人提供履约担保的形式、金额及期限的：提供合同价款2%的现金或银行保函（为不可撤销见索即付银行保函）或工程综合保险保单或政策性融资担保保函（由丽水市政策性融资担保有限公司和莲都区政策性融资担保有限公司出具）作为履约担保。履约保证金在工程完工验收合格后退还。注：采用银行保函、工程综合保险保单和政策性融资担保保函之中之一方式缴纳的，其银行保函、担保保函和保险合同应符合发包人要求，若不符合发包人要求的，发包人有权拒绝。如拒绝提供的发包人可以取消其的中标资格。 4. 监理人 4.1监理人的一般规定关于监理人的监理内容：见监理合同。关于监理人的监理权限：见监理合同。关于监理人在施工现场的办公场所、生活场所的提供和费用承担的约定：见监理合同。 4.2 监理人员总监理工程师：姓名：????????? ???? ?；职务：????????? ???? ?；监理工程师执业资格证书号：?????? ?；联系电话：???????????? ? ?；电子信箱：???????? ????? ?；通信地址：???????? ????? ?；关于监理人的其他约定：???? ??? ?。 4.4 商定或确定在发包人和承包人不能通过协商达成一致意见时，发包人授权监理人对以下事项进行确定：（1）；（2）；（3）。 5. 工程质量 5.1 质量要求 5.1.1 特殊质量标准和要求： / 。关于工程奖项的约定： / 。 5.3 隐蔽工程检查 5.3.2承包人提前通知监理人隐蔽工程检查的期限的约定：共同检查前48小时书面通知监理人。监理人不能按时进行检查时，应提前 24 小时提交书面延期要求。关于延期最长不得超过： 48 小时。 6. 安全文明施工与环境保护 6.1安全文明施工 6.1.1 项目安全生产的达标目标及相应事项的约定：要求达到浙江省《建筑施工安全检查标准》（JGJ59-2011）标准。 6.1.4 关于治安保卫的特别约定：按通用条款执行。关于编制施工场地治安管理计划的约定：开工前三天提供施工场地治安管理计划。 6.1.5 文明施工合同当事人对文明施工的要求：达到《建筑施工现场环境与卫生标准》（JGJ146-2013、J375-2013）。施工扬尘污染防治应做到建建发【2015】517号文件附件2中规定的所有事项。 6.1.6 关于安全文明施工费支付比例和支付期限的约定：纳入合同总价支付。 7. 工期和进度 7.1 施工组织设计 7.1.1 合同当事人约定的施工组织设计应包括的其他内容：按招标文件约定，招标文件无约定的按通用条款或双方另行约定。 7.1.2 施工组织设计的提交和修改承包人提交详细施工组织设计的期限的约定：合同签订后10天内。发包人和监理人在收到详细的施工组织设计后确认或提出修改意见的期限：收到后7天内。 7.2 施工进度计划 7.2.2 施工进度计划的修订发包人和监理人在收到修订的施工进度计划后确认或提出修改意见的期限：收到后7天内。 7.3 开工 7.3.1 开工准备关于承包人提交工程开工报审表的期限：按通用条款执行。关于发包人应完成的其他开工准备工作及期限：按通用条款执行。关于承包人应完成的其他开工准备工作及期限：按通用条款执行。 7.3.2开工通知因发包人原因造成监理人未能在计划开工日期之日起 90 天内发出开工通知的，承包人有权提出价格调整要求，或者解除合同。 7.4 测量放线 7.4.1发包人通过监理人向承包人提供测量基准点、基准线和水准点及其书面资料的期限：合同签订后10天内。 7.5 工期延误 7.5.1 因发包人原因导致工期延误（7）因发包人原因导致工期延误的其他情形：①发包人未按合同规定支付工程款并确实影响施工进度；②重大设计变更而影响施工进度；③政策处理问题影响施工进度； = 4 \* GB3 ④不可抗力，此延误工期须在发现后七天内办理签证，逾期不予认可。 7.5.2 因承包人原因导致工期延误因承包人原因造成工期延误，逾期竣工违约金的计算方法为：工期延迟按1000元/天计收违约金。因承包人原因造成工期延误，逾期竣工违约金的上限：总额不超过履约保证金的30%,逾期的违约金达不到履约保证金的30%但情节严重的或者逾期违约金超过履约保证金的30%的，发包人有权选择解除合同。 7.6 不利物质条件不利物质条件的其他情形和有关约定： / 。 7.7异常恶劣的气候条件发包人和承包人同意以下情形视为异常恶劣的气候条件：（1）另行协商。 7.9 提前竣工的奖励 7.9.2提前竣工的奖励：工期提前奖励标准（在招标人要求工期提前的情况下奖励，自行提前工期的不予奖励）1000 元/天，总额不超过履约保证金的30%。 8. 材料与设备 8.2承包人负责采购材料、工程设备的，应按照设计和有关标准要求采购，并提供产品合格证明及出厂证明，对材料、工程设备质量负责。招标文件对材料、工程设备有品牌要求的，承包人必须按承诺的品牌供货。采购前要先提交样品（质量等级、规格等），经监理、发包人确认方可批量采购。 8.4材料与工程设备的保管与使用 8.4.1发包人供应的材料设备的保管费用的承担： / 。 8.6 样品 8.6.1 样品的报送与封存需要承包人报送样品的材料或工程设备，样品的种类、名称、规格、数量要求：按管理部门要求和业主需求确定。 8.8 施工设备和临时设施 8.8.1 承包人提供的施工设备和临时设施关于修建临时设施费用承担的约定：由承包人承担。 9. 试验与检验 9.1试验设备与试验人员 9.1.2 试验设备施工现场需要配置的试验场所：按有关规定执行。施工现场需要配备的试验设备：按有关规定执行。施工现场需要具备的其他试验条件：。 9.4 现场工艺试验现场工艺试验的有关约定： / 。 10. 变更 10.1变更的范围：关于变更的范围的约定：按通用条款执行。 10.4变更估价 10.4.1 变更估价原则关于变更估价的约定: 按本合同专用条款“11.3工程量清单项目和工程量调整”和“11.4综合单价调整”规定执行。 10.5承包人的合理化建议监理人审查承包人合理化建议的期限： / 。发包人审批承包人合理化建议的期限： / 。承包人提出的合理化建议降低了合同价格或者提高了工程经济效益的奖励的方法和金额为： / 。 10.7 暂估价（本项目不设暂估价）暂估价材料和工程设备的明细详见附件11：《暂估价一览表》。 10.7.1 依法必须招标的暂估价项目对于依法必须招标的暂估价项目的确认和批准采取第 2 种方式确定。 10.7.2 不属于依法必须招标的暂估价项目对于不属于依法必须招标的暂估价项目的确认和批准采取第 1 种方式确定。第3种方式：承包人直接实施的暂估价项目承包人直接实施的暂估价项目的约定： / 11. 价格调整 11.1 市场价格波动引起的调整市场价格波动是否调整合同价格的约定：调整。因市场价格波动调整合同价格，采用以下第 3 种方式对合同价格进行调整：第1种方式：采用价格指数进行价格调整。关于各可调因子、定值和变值权重，以及基本价格指数及其来源的约定：按通用条款执行；第2种方式：采用造价信息进行价格调整。（2）关于基准价格的约定：。专用合同条款①承包人在已标价工程量清单或预算书中载明的材料单价低于基准价格的：专用合同条款合同履行期间材料单价涨幅以基准价格为基础超过 %时，或材料单价跌幅以已标价工程量清单或预算书中载明材料单价为基础超过 %时，其超过部分据实调整。 ②承包人在已标价工程量清单或预算书中载明的材料单价高于基准价格的：专用合同条款合同履行期间材料单价跌幅以基准价格为基础超过 %时，材料单价涨幅以已标价工程量清单或预算书中载明材料单价为基础超过 %时，其超过部分据实调整。 ③承包人在已标价工程量清单或预算书中载明的材料单价等于基准单价的：专用合同条款合同履行期间材料单价涨跌幅以基准单价为基础超过± %时，其超过部分据实调整。第3种方式：其他价格调整方式（1）材料价差调整计算方法：采用抽料补差法，价差只计取税金。按整体工程一次性结算。工程竣工后，根据合同工期前80%月份内各期材料信息价格相对于编制期信息价的变动幅度以及材料的风险承担幅度进行计量和结算。合同工期前80%月份的计算按照日历月份计，遇有小数即进位取整数。风险幅度以外材料价差计算公式如下： = 1 \* GB3 ①当单种规格材料价格上涨超过约定的风险幅度时，材料价差（正值）=〔合同工期前80%月份内各期信息价算术平均值-编制期信息价×（1+风险幅度）〕×单种规格材料用量。 = 2 \* GB3 ②当单种规格材料价格下跌超过约定的风险幅度时，材料价差（负值）=〔合同工期前80%月份内各期信息价算术平均值-编制期信息价×（1-风险幅度）〕×单种规格材料用量。注：上述公式中的“单种规格材料用量”，是指可调规格材料原合同用量与联系单变更用量之和，材料包括工程实施过程中耗用的原材料、构配件、半产品、辅助材料和零件。“编制期信息价”指基准日（投标截止日前28天）当天所对应月份的由省市工程造价管理机构发布的信息价。本条款可调整的单种规格材料指的是：钢筋、钢材、水泥、商品混凝土、砌体砌块、砂石料。（2）人工价差调整计算方法：采用价格指数法，价差只计取税金。按整体工程一次性结算。风险幅度以外人工价差计算公式如下： = 1 \* GB3 ①当施工期人工价格指数平均值相对于编制期人工价格指数的比值上涨超过约定的风险幅度时，人工费价差（正值）=〔合同工期内各月份人工价格指数算术平均值/编制期人工价格指数-（1+风险幅度）〕×人工费总额。 = 2 \* GB3 ②当施工期人工价格指数平均值相对于编制期人工价格指数的比值下跌超过约定的风险幅度时，人工费价差（负值）=〔合同工期内各月份人工价格指数算术平均值/编制期人工价格指数-（1-风险幅度）〕×人工费总额。注：公式中的“人工费总额”，是指按原合同口径计算的结算造价的人工费（包括合同价及联系单调整部分的人工费。“编制期人工价格指数”，是指基准日（投标截止日前28天）当天所对应月份的由省市工程造价管理机构发布的人工价格指数。（3）施工机械调整计算方法：施工机械台班的机上人工、燃料动力材料分别按照上述人工和材料的价差调整方法计算价差，同步调整结算。 11.2 招标控制价综合单价异常导致合同单价异常的调整招标控制价综合单价由于定额适用不当或工程量换算有误等原因引起综合单价偏差±30%以上的，判定为招标控制价综合单价异常。招标控制价综合单价异常导致合同单价异常的，合同单价按以下方式进行修正：依据编制招标控制价的编制依据、组价原则、询价资料和承包人投标报价下浮率重新进行组价。 11.3工程量清单项目和工程量调整（1）采用工程量清单综合单价计价工程，发生下列情况的,工程量清单项目应予调整: = 1 \* GB3 ①发包人提供的工程量清单项目漏缺项、重复列项； = 2 \* GB3 ②工程变更引起新增或减少清单项目； = 3 \* GB3 ③施工图纸、工程变更后与原招标工程量清单的特征描述不符。（2）采用工程量清单综合单价计价工程，发生下列情况的，工程量清单项目的工程量应予调整： = 1 \* GB3 ①发包人提供的工程量清单项目工程量有偏差； = 2 \* GB3 ②工程变更引起的工程量的增减。（3）清单项目或工程量调整应根据合同约定、施工图纸、工程变更联系单等内容，按“计价规范”、浙江省“计价依据”等要求进行列项、计量。 11.4综合单价调整因11.3条的工程量清单或工程数量变化，按以下规定调整综合单价：（1）已标价工程量清单中有适用综合单价的，按原综合单价；合价金额占合同总价2%及以上的分部分项清单项目，其工程量增减超过本项工程量15%及以上，或合价金额占合同总价不到2%的分部分项清单项目，但其工程量增减超过本项目工程数量25%及以上时，增减工程量单价则按11.4条第（3）款没有适用的综合单价处理。（2）已标价工程量清单中没有适用的综合单价，但有类似的工程项目综合单价，可参照类似工程项目综合单价计算确定。 = 1 \* GB3 ①某种材料（或半成品及成品）等级、标准变化的，清单组合子目不变，仅调整不同的材料市场价格之差； = 2 \* GB3 ②清单项目组合内容中某一个（或多个）定额子目发生变化，不影响其他特征及工程内容价格的，仅调整发生变化的定额子目价格。 = 3 \* GB3 ③如该类似工程项目综合单价异常，则不宜参照，按11.4条第（3）款重新计算综合单价。（3）已标价工程量清单中没有适用的综合单价，可按以下原则处理： = 1 \* GB3 ①依据合同约定编制依据、组价原则和承包人投标报价浮动率，提出适当的单价，经发包人确认后执行。承包人报价浮动率可按下列公式计算：招标工程: 承包人报价浮动率=（1-中标价/招标控制价）×100% 非招标工程：承包人报价浮动率=（1-报价/预算价）×100% 上式中的中标价及招标控制价均扣除暂列金额、暂估价。 = 2 \* GB3 ②承包人依据合同约定的组价原则，合理成本和利润提出适当的单价经发包人确认后执行。 = 3 \* GB3 ③如当前施行的计价依据缺项内容，承包人应通过市场调查等手段提出单价，经发包人确定后执行。 11.5投标综合单价异常处理（1）投标综合单价遇下列情况，应对其异常性进行判定： = 1 \* GB3 ①投标综合单价与按合同约定的计价依据计算的综合单价偏差±30%以上； = 2 \* GB3 ②虽然综合单价正常，但组成综合单价的人、材、机消耗量或单价与按合同约定计价依据计算的人、材、机消耗量或单价相比偏差±30%以上； = 3 \* GB3 ③其他异常情况。（2）综合单价异常且工程量增减超过本项工程量15%以上的，按以下原则处理: = 1 \* GB3 ①工程量增加超过本项工程量15%以内的，按原综合单价计算；增加超过15%以外部分工程量，按11.4条第（3）款重新确定综合单价，计算合价。 = 2 \* GB3 ②工程量减少超过本项工程量15%以内的，按原综合单价在该项目合价中扣除；减少超过15%以外部分工程量,按11.4条第（3）款重新确定综合单价，计算合价后，在该项目合价中扣除。 11.6措施项目调整工程量清单项目及工程数量变化，造成施工组织设计或施工方案变更，引起措施项目内容、工程数量发生变化，应调整措施项目内容及措施费。（1）采用综合单价计价的措施项目，按综合单价调整规定计价；（2）采用以“项”计价的技术措施项目，工程量清单项目及工程数量变化引起措施变动部分应重新组价；（3）施工组织措施项目，由组织措施费计算基数变化，按合同约定费率内容调整。 11.7其他项目费调整（1）施工总承包服务费应根据合同约定费率（或金额）计算，如发生调整的，以发承包双方确定调整金额计算；（2）计日工应按发包人实际签证确认的事项所发生的数量计算；（3）暂列金额在减去工程价款调整与索赔、现场签证等金额后，如有余额，归还发包人。 12. 合同价格、计量与支付 12.1 合同价格形式 1、单价合同。综合单价包含的风险范围：承包人承担±5%以内的人工和单项材料价格风险，超过部分由发包方承担或受益。施工机械台班一类费用（机械原值）不做调整，仅调整二类费用中机上人工和燃料动力，风险幅度按照相应的人工和单项材料价格风险原则处理。风险费用的计算方法：已包含在综合单价内。风险范围以外合同价格的调整方法：按本合同专用条款11.1条规定进行调整。 2、总价合同。总价包含的风险范围： / 。风险费用的计算方法： / 。风险范围以外合同价格的调整方法： / 。 3、其他价格方式： / 。 12.2 预付款 12.2.1 预付款的支付预付款支付比例或金额：工程预付款：签约合同价的10%；2、安全文明施工费预付款：安全文明施工费用总额的50%。预付款支付期限： 1、工程预付款：承包合同签订并且开工，主要人员机械到位后7天内；2、安全文明施工费预付款：安全文明施工费预付款在开工后28天内支付。预付款扣回的方式：1、工程预付款：从第二期进度款开始扣回，分五次扣完（每次扣20%）；2、安全文明施工费不扣回，余下部分同工程进度款同期支付。 12.2.2 预付款担保承包人提交预付款担保的期限： / 。预付款担保的形式为： / 。 12.3 计量 12.3.1 计量原则工程量计算规则：建设工程工程量清单计价规范（2013版）浙江省建设工程计价依据（2018版） 12.3.2 计量周期关于计量周期的约定：按月计量。 12.3.3 单价合同的计量关于单价合同计量的约定：按通用条款。 12.3.4 总价合同的计量关于总价合同计量的约定： / 。 12.3.5总价合同采用支付分解表计量支付的，是否适用第12.3.4 项〔总价合同的计量〕约定进行计量： / 。 12.3.6 其他价格形式合同的计量其他价格形式的计量方式和程序 / 。 12.4 工程进度款支付 12.4.1 付款周期关于付款周期的约定：按月支付。 12.4.2 进度付款申请单的编制关于进度付款申请单编制的约定： = 1 \* GB3 ①每月按合同清单内实际完成的工程量支付工程进度款的80%（实际完成工程量以监理单位核定的工程量为准）； = 2 \* GB3 ②工程竣工验收合格且施工单位资料经城建档案馆验收合格后，支付至合同总价的85%，并退还履约保证金（不计息）； = 3 \* GB3 ③工程价款经审计部门审核后，扣除结算审计价的1.5%作为工程质量保修金外，一个月内结清工程余款。 = 4 \* GB3 ④工程质量保修金返还:无质量问题，发包人在缺陷责任期终止后返还工程质量保修金（质量保修金不计利息）。注：工程款与工资性工程款实行分账管理，承包人开工前到银行开设 “农民工工资支付专用账户”，开工后，每月10日前向发包人申报农民工工资清单，发包人每月15日前足额向承包人专户拨付工资性工程款，确保农民工工资按月足额支付到位。专户内的资金专项用于已实名登记的农民工工资发放，不得用于农民工工资以外的价款支付。具体要求详《关于印发<莲都区建设领域农民工工资支付监督管理实施细则（试行）>的通知》（莲建[2018]54号）。农民工工资保障金按有关文件规定执行。 12.4.3 进度付款申请单的提交（1）单价合同进度付款申请单提交的约定：按月提交。（2）总价合同进度付款申请单提交的约定： / 。（3）其他价格形式合同进度付款申请单提交的约定： / 。 12.4.4 进度款审核和支付（1）监理人审查并报送发包人的期限：收到申请7天内。发包人完成审批并签发进度款支付证书的期限：收到申请7天内。（2）发包人支付进度款的期限：签发进度款支付证书后14天内。发包人逾期支付进度款的违约金的计算方式： / 。 12.4.6 支付分解表的编制 2、总价合同支付分解表的编制与审批： / 。 3、单价合同的总价项目支付分解表的编制与审批： / 。 13. 验收和工程试车 13.1 分部分项工程验收 13.1.2监理人不能按时进行验收时，应提前 24 小时提交书面延期要求。关于延期最长不得超过： 48 小时。 13.2 竣工验收 13.2.2竣工验收程序关于竣工验收程序的约定：按通用条款及丽政办发【2013】117号文件执行。发包人不按照本项约定组织竣工验收、颁发工程接收证书的违约金的计算方法：按通用条款执行。 13.2.5移交、接收全部与部分工程承包人向发包人移交工程的期限：颁发工程接收证书后7天内。发包人未按本合同约定接收全部或部分工程的，违约金的计算方法为： / 。承包人未按时移交工程的，违约金的计算方法为： / 。 13.3 工程试车 13.3.1 试车程序工程试车内容： / 。（1）单机无负荷试车费用由承包人承担；（2）无负荷联动试车费用由承包人承担。 13.3.3 投料试车关于投料试车相关事项的约定：发包人要求在工程竣工验收前进行或需要承包人配合时，承包人应同意。 13.6 竣工退场 13.6.1 竣工退场承包人完成竣工退场的期限：工程接收证书颁发后15日内，承包人负责按照通用合同条款的要求对施工场地进行清理并承担相关费用，直至监理人检验合格为止。 14. 竣工结算 14.1 竣工付款申请承包人提交竣工付款申请单的期限：工程竣工验收合格后28天内。承包人未在规定时间内提交竣工结算文件，经发包人催告后14天内仍未提交或没有明确答复的，发包人有权根据已有资料编制竣工结算文件，作为办理竣工结算和支付结算款的依据，承包人应予以认可。竣工付款申请单应包括的内容：通用条款及第三方造价咨询机构要求的内容，共一式四份。 14.2 竣工结算审核（1）监理人应在收到竣工结算申请单后14天内完成核查并报送发包人。发包人应在收到监理人提交的经审核的竣工结算申请单后14天内送第三方造价咨询机构进行审计，并根据审计结果由监理人向承包人签发经发包人签认的竣工付款证书。监理人或发包人对竣工结算申请单有异议的，有权要求承包人进行修正和提供补充资料，承包人应提交修正后的竣工结算申请单。发包人在收到承包人提交竣工结算申请书后28天内无正当理由不送第三方造价咨询机构进行审计的且未提出异议的，视为发包人认可承包人提交的竣工结算申请单，并自发包人收到承包人提交的竣工结算申请单后第29天起视为已签发竣工付款证书。（2）发包人应在签发竣工付款证书后的28天内，完成对承包人的竣工付款。发包人逾期支付的，按照中国人民银行发布的同期同类贷款基准利率支付违约金。（3）承包人对发包人签认的竣工付款证书有异议的，对于有异议部分应在收到发包人签认的竣工付款证书后7天内提出异议，并由工程造价管理机构对提出异议部分进行质量鉴定。鉴定按《建设工程工程量清单计价规范（2013）》第14章的相关规定进行。对于无异议部分，发包人应签发临时竣工付款证书，并按本款第（2）项完成付款。承包人逾期未提出异议的，视为认可发包人的审批结果。 14.4 最终结清 14.4.1 最终结清申请单承包人提交最终结清申请单的份数：四份。承包人提交最终结算申请单的期限：缺陷期满7天内。 14.4.2 最终结清证书和支付（1）发包人完成最终结清申请单的审批并颁发最终结清证书的期限：收到申请14天内。（2）发包人完成支付的期限：申请签发后28天内。 15. 缺陷责任期与保修 15.2缺陷责任期缺陷责任期的具体期限： 24个月。 15.3 质量保证金关于是否扣留质量保证金的约定：扣留。在工程项目竣工前,承包人按专用合同条款第3.7条提供履约担保的,发包人不得同时预留工程质量保证金。 15.3.1 承包人提供质量保证金的方式质量保证金采用以下第 2 种方式：（1）质量保证金保函，保证金额为： / ；（2） 1.5 %的工程款；（3）其他方式: / 。 15.3.2 质量保证金的扣留质量保证金的扣留采取以下第 2 种方式：（1）在支付工程进度款时逐次扣留，在此情形下，质量保证金的计算基数不包括预付款的支付、扣回以及价格调整的金额；（2）工程竣工结算时一次性扣留质量保证金；（3）其他扣留方式: / 。关于质量保证金的补充约定： / 。 15.4保修 15.4.1 保修责任工程保修期为：见工程质量保修书。 15.4.3 修复通知承包人收到保修通知并到达工程现场的合理时间：收到通知后24小时内。 16. 违约 16.1 发包人违约 16.1.1发包人违约的情形发包人违约的其他情形： / 。 16.1.2 发包人违约的责任发包人违约责任的承担方式和计算方法：（1）因发包人原因未能在计划开工日期前7天内下达开工通知的违约责任：双方另行协商。（2）因发包人原因未能按合同约定支付合同价款的违约责任：双方另行协商。（3）发包人违反第10.1款〔变更的范围〕第（2）项约定，自行实施被取消的工作或转由他人实施的违约责任：双方另行协商。（4）发包人提供的材料、工程设备的规格、数量或质量不符合合同约定，或因发包人原因导致交货日期延误或交货地点变更等情况的违约责任：双方另行协商。（5）因发包人违反合同约定造成暂停施工的违约责任：双方另行协商。（6）发包人无正当理由没有在约定期限内发出复工指示，导致承包人无法复工的违约责任：双方另行协商。（7）其他： / 。 16.1.3 因发包人违约解除合同承包人按16.1.1项〔发包人违约的情形〕约定暂停施工满 60 天后发包人仍不纠正其违约行为并致使合同目的不能实现的，承包人有权解除合同。 16.2 承包人违约 16.2.1 承包人违约的情形承包人违约的其他情形：签订合同后承包人未及时办理开工安全条件审查相关手续。 16.2.2承包人违约的责任承包人违约责任的承担方式和计算方法：由承包人承担全部费用并承担相关法律责任。 16.2.3 因承包人违约解除合同关于承包人违约解除合同的特别约定：按通用条款执行。发包人继续使用承包人在施工现场的材料、设备、临时工程、承包人文件和由承包人或以其名义编制的其他文件的费用承担方式：另行协商。 17. 不可抗力 17.1 不可抗力的确认除通用合同条款约定的不可抗力事件之外，视为不可抗力的其他情形： / 。 17.4 因不可抗力解除合同合同解除后，发包人应在商定或确定发包人应支付款项后 60 天内完成款项的支付。 18. 保险 18.1 工程保险关于工程保险的特别约定：按通用条款执行。 18.3 其他保险关于其他保险的约定：按通用条款执行。承包人是否应为其施工设备等办理财产保险：按通用条款执行。 18.7 通知义务关于变更保险合同时的通知义务的约定：按通用条款执行。 20. 争议解决 20.3 争议评审合同当事人是否同意将工程争议提交争议评审小组决定：。 20.3.1 争议评审小组的确定争议评审小组成员的确定：。选定争议评审员的期限：。争议评审小组成员的报酬承担方式：。其他事项的约定：。 20.3.2 争议评审小组的决定合同当事人关于本项的约定：。 20.4仲裁或诉讼因合同及合同有关事项发生的争议，按下列第 1 种方式解决：（1）向丽水仲裁委员会申请仲裁；（2）向 / 人民法院起诉。 20.5补充条款 47.补充条款： 1、签订合同后20天内施工单位应提交办理施工许可证所有相关合格、有效资料，否则甲方有权扣除全额履约保证金，并单方终止合同，履约保证金不足以赔偿损失的，乙方仍应全额赔偿损失。 2、合同履行期间，施工单位应严格按照投标文件所承诺的条款执行，若有发生无故拖延工期等情况的扣除30%履约保证金，并按《丽水市建设市场不良行为记录和公示暂行办法》记入建筑市场不良行为。情节严重的，发包人有权不予退还履约保证金并单方终止合同，履约保证金不足以赔偿损失的，乙方仍应全额赔偿损失。 3、投标人中标后，不得擅自更换标书中明确的项目班子组成人员，否则发包人有权单方面扣除相应的合同履约保证金。因特殊情况，更换人员须经发包人同意，且更换的人员要有同等级及以上资质。具体按浙江省丽水市住房和城乡建设局《关于进一步加强全市项目标后班子主要成员更换管理的通知》执行。 4、未经发包人同意承包人擅自更换项目负责人或项目技术负责人，每更换壹人扣除履约保证金20000 元，更换其他班子成员每更换1人扣除履约保证金5000 元；项目班子成员每月到位22天为满勤，项目负责人和技术负责人每人每缺勤一天扣除履约保证金1000 元，项目班子其它成员每人每缺勤一天扣除履约保证金500 元；每人累计工程月到位天数少于15天的按擅自更换处理。 5、工期延误按1000元/天赔偿给发包人,总额不超过履约保证金的30%；工期提前按1000元/天奖励给承包人（在招标人要求工期提前的情况下奖励，自行提前工期的不予奖励）总额不超过履约保证金的30%。 6、承包人应按文明施工、安全防护要求进行施工，施工现场的保护由承包人负责，由于保护措施不力造成的损失及相关费用由承包人自行承担。 7、承包人应根据丽建发[2013]29号《关于在市本级实行建设工程电子文件归档管理的通知》进行归档管理，如涉及到相关费用，由承包人自行承担。 8、承包人应在合同约定的工程竣工验收合格后60天内，免费向业主提交四套符合城建档案馆及其他有关部门要求的竣工图纸和竣工资料（包括相片）及一套光盘，如因资料不符合城建档案馆及其他有关部门的要求，而产生的资料整理费用，由承包人承担。 9、承包人应按要求做好创卫和文明城市复评等工作，材料堆放按照施工现场指定地点堆放，及时清理建筑垃圾等，由此引起的费用由承包方自行承担。 10、因不可抗力导致的延误工期须在发现后七天内办理签证，逾期不予认可。 11、工程结算核减追加审查费按核减额超过送审造价5%的幅度以外的核减额为基数计算，费用由施工单位支付，核增部分由施工单位支付审查费用。 12、由丽水市莲都区财政部门出具的审计结果作为工程款竣工结算的依据。 13、工程款与工资性工程款实行分账管理，乙方开工前到银行开设 “农民工工资支付专用账户”，开工后，每月15日前向甲方申报农民工工资清单，甲方每月15日前足额向乙方专户拨付工资性工程款，确保农民工工资按月足额支付到位。专户内的资金专项用于已实名登记的农民工工资发放，不得用于农民工工资以外的价款支付。具体要求详《关于印发<莲都区建设领域农民工工资支付监督管理实施细则（试行）>的通知》（莲建[2018]54号）。 14、甲方另行招标的电梯、空调、机房设备等安装，乙方须无条件配合。甲方不再支付任何费用。 15、涉及变更及工程量增减，乙方须在7天内及时办理相关手续。附件协议书附件：附件1：承包人承揽工程项目一览表（略）专用合同条款附件：附件2：发包人供应材料设备一览表（略）附件3：工程质量保修书附件4：主要建设工程文件目录（略）附件5：承包人用于本工程施工的机械设备表（略）附件6：承包人主要施工管理人员表（略）附件7：分包人主要施工管理人员表（略）附件8：履约担保格式（略）附件9：预付款担保格式（略）附件10：支付担保格式（略）附件11：暂估价一览表（略）附件12：安全生产责任合同附件13：工程项目建设廉政合同附件3：工程质量保修书发包人（全称）：承包人（全称）：发包人和承包人根据《中华人民共和国建筑法》和《建设工程质量管理条例》，经协商一致就（工程全称）签订工程质量保修书。一、工程质量保修范围和内容承包人在质量保修期内，按照有关法律规定和合同约定，承担工程质量保修责任。质量保修范围包括地基基础工程、主体结构工程，屋面防水工程、有防水要求的卫生间、房间和外墙面的防渗漏，供热与供冷系统，电气管线、给排水管道、设备安装和装修工程，以及双方约定的其他项目。具体保修的内容，双方约定如下：。二、质量保修期根据《建设工程质量管理条例》及有关规定，工程的质量保修期如下： 1．地基基础工程和主体结构工程为设计文件规定的工程合理使用年限； 2．屋面防水工程、有防水要求的卫生间、房间和外墙面的防渗为 5 年； 3．装修工程为 2 年； 4．电气管线、给排水管道、设备安装工程为 2 年； 5．供热与供冷系统为 2 个采暖期、供冷期； 6．住宅小区内的给排水设施、道路等配套工程为 2 年； 7．其他项目保修期限约定如下：。质量保修期自工程竣工验收合格之日起计算。三、缺陷责任期工程缺陷责任期为24个月，缺陷责任期自工程竣工验收合格之日起计算。单位工程先于全部工程进行验收，单位工程缺陷责任期自单位工程验收合格之日起算。缺陷责任期终止后，发包人应退还剩余的质量保证金。四、质量保修责任 1、属于保修范围、内容的项目，承包人应当在接到保修通知之日起7天内派人保修。承包人不在约定期限内派人保修的，发包人可以委托他人修理。 2、发生紧急事故需抢修的，承包人在接到事故通知后，应当立即到达事故现场抢修。 3、对于涉及结构安全的质量问题，应当按照《建设工程质量管理条例》的规定，立即向当地建设行政主管部门和有关部门报告，采取安全防范措施，并由原设计人或者具有相应资质等级的设计人提出保修方案，承包人实施保修。 4、质量保修完成后，由发包人组织验收。五、保修费用保修费用由造成质量缺陷的责任方承担。六、双方约定的其他工程质量保修事项：。工程质量保修书由发包人、承包人在工程竣工验收前共同签署，作为施工合同附件，其有效期限至保修期满。发包人(公章)： ? ?? 承包人(公章)：? ? 地址： ??????? 地址：?????? ? 法定代表人(签字)：?? 法定代表人(签字)：?? 委托代理人(签字)：?? 委托代理人(签字)：?? 电话：???????? 电话：???????? 传真：???????? 传真：??????? ? 开户银行：??????? 开户银行：???????? 账号：????? ? 账号：???????? 邮政编码： ?????? 邮政编码：???????? 附件12：安全生产责任合同根据《中华人民共和国安全生产法》和国家有关的法规、条例和规定，为进一步促进工程建设的安全生产工作，落实“安全第一、预防为主”的方针，（以下简称甲方）与施工单位（以下简称乙方），特订立安全生产责任合同。第一条　本建设工程的安全生产目标是： 1.消灭重大和一般质量事故； 2.消灭人身重伤和死亡事故。第二条　双方的权利和义务 1.严格遵守国家有关安全生产的法律、法规及建设部的有关规定； 2.严格执行施工合同，自觉按合同办事：“谁管生产、谁管安全”，做到时时、事事、处处讲安全； 3.双方都必须采取有力措施，维护国家、集体的利益，保障人民生命财产安全，不得违反工程建设管理规章制度； 4.发现对方在施工作业中，有违反安全生产规定的行为，有及时提醒对方纠正的权利和义务； 5.发现对方严重违反安全生产的行为，有向上级有关部门举报，建议给予处理并要求告知处理结果的权利。第三条　甲方的义务 1.及时传达贯彻上级有关安全生产工作的指示，适时布置任务。 2.对安全生产工作及时进行指导、服务、督促、检查。 3.帮助乙方总结安全生产经验并及时进行推广。 4.定期召集乙方有关部门召开安全生产会议，交流情况，剖析问题，布置工作。第四条　乙方的义务 1.项目经理应对本工程的安全及事故负总责，并接受安全生产管理部门对本项目有关工作的安全管理。 2.认真落实安全生产措施，制订各级安全生产责任制，逐级签订安全生产责任书，建立安全生产保证体系，做到有专人负责安全生产管理工作。检查督促按规范进行安全操作，确保安全生产。 3.开展多种形式的安全宣传教育和安全活动，提高员工安全素质，增强安全意识。做到驻地防火、防盗、安全用电，在施工现场中，要佩戴安全帽等防护用品。 4.开展经常性安全检查，对查出的隐患必须督促班组及时整改。 5.发生一般、重大质量事故和人员伤亡事故，要保护好现场，及时报告。 6.加强民用爆炸物品的管理，认真执行《民爆物品管理条例》和有关规定。 7.对各施工点安全生产经常检查，及时排除不安全隐患，确保安全。 8.严格执行投标书中所有安全生产承诺的内容。第五条　违约责任甲乙双方对各自承担的义务负责，如有违反，造成事故者，按管理权限追究责任，给予相应的处罚；涉嫌犯罪的，依法追究刑事责任。第六条　本合同有效期为甲乙双方自签署之日起至该工程竣工后止。第七条　本合同作为本工程施工合同附件，与工程施工合同具同等的法律效力，经合同双方签字后即生效。第八条　本合同甲乙双方各执一份，送交双方监督单位一份。甲方单位：（盖章）乙方单位：（盖章）法定代表人：法定代表人：签订日期：二0二年月日附件13：工程项目建设廉政合同工程项目名称：发包单位名称（甲方）：承包单位名称（乙方）：为加强建设工程项目的廉政建设，规范发包方和承包方的各项活动，防止发生各种谋取不正当利益的违法违纪行为，实现优质工程和廉政工程，经双方商定特订立本廉政合同。第一条甲方乙方的权利和义务（一）严格遵守国家关于市场准入、施工监理、招标投标、工程施工、设备安装和市场经营活动等有关法律法规。（二）严格执行工程项目建设承包发包合同文件，自觉按合同办事。（三）业务活动必须坚持公开、公平、公正、诚实、透明的原则（除法律法规另有规定者外），不得为获取不正当利益，就工程造价（款）、材料供应、工程量变更、工程验收、工程质量等问题进行私下商谈或达成默契，不得在工程款支付、工程量测量等工作中弄虚作假，不得损害国家和集体利益。（四）建立健全廉政制度，开展廉政教育，设立廉政告示牌。发现对方在业务活动中有违规、违纪、违法行为的，有及时提醒对方纠正的权利和义务。情节严重的，应向其主管部门或纪检监察机关、检察机关举报。第二条甲方的责任在工程项目的事前、事中、事后应遵守以下规定；（一）甲方及其工作人员不准向乙方索要或接受礼品、礼金、有价证券和贵重物品等。（二）甲方及其工作人员不准在乙方报销任何应由甲方单位或个人支付的费用。（三）甲方及其工作人员不准要求或暗示乙方为个人装修住房、婚丧嫁娶、配偶子女工作安排以及出国（境）、旅游等提供方便。（四）甲方及其工作人员不准参加有可能影响公正执行公务的乙方的宴请和健身、娱乐等活动。（五）甲方及其工作人员不得接受乙方提供的通讯工具、交通工具和高档办公用品。（六）甲方及其工作人员不得以任何理由向乙方推荐分包单位，不得利用职权向乙方推销或指定使用建筑材料、施工设备和服务活动。第三条乙方的责任应与甲方保持正常的业务交往，严格执行工程建设的有关方针、政策及以下规定：（一）不准以任何理由向甲方及其工作人员赠送礼品、礼金、有价证券和贵重物品等。（二）不准以任何理由为甲方及其工作人员报销应由其支付的任何费用。（三）不得为甲方及其工作人员购置或提供通讯工具、交通工具和高档办公用品。（四）不准以任何理由为甲方及其工作人员组织有可能影响公正执行公务的宴请、健身、娱乐等活动。第四条甲乙双方约定：本合同由莲都区纪委（监察局）负责监督执行。第五条违约责任（一）甲、乙双方如有违反本合同有关条款的，按管理权限，依据有关规定给予党纪政纪处分，涉嫌犯罪的移送司法机关追究刑事责任。（二）乙方如有违反本合同行为的，根据《丽水市建设市场不良行为记录和公示暂行办法》中的相关条款进行处理；给甲方单位造成经济损失的，应予以赔偿。（三）乙方如将部分辅助项目分包的，乙方有责任向分包单位交待本合同的具体内容，并严格执行本合同之规定，分包单位如有违反上述责任行为的，乙方将承担连带责任。第六条本合同作为工程施工合同的附件，与主合同具有同等法律效力。甲、乙双方签署后立即生效。第七条本合同的有效期至主合同履行结束时止。第八条本合同一式份，由甲、乙方各执一份，送交监督单位一份。甲方单位（盖章）：乙方单位（盖章）：法定代表人：法定代表人：地址：地址：电话：电话：年月日年月日第三章技术规范一、依据设计施工图纸和技术文件要求，本工程项目的材料、设备、施工必须达到现行中华人民共和国及省、市、行业的有关法规、规范的要求。二、根据工程设计要求，该项工程下列项目材料、施工除必须达到以上标准外，还应满足下列标准要求：(列出特殊项目的施工工艺标准和要求) 1、； 2、； 3、； 4、； 5、。三、技术规范由投标人自行购买，并承担费用。第四章投标文件(格式) 商务投标文件格式（封面） __________________________________工程施工投标文件（商务标部分）投标人（章）: 法定代表人或委托代理人（签字或盖章）: 日期：__________年__________月____________日商务标部分目录 1）投标函； 2）远程参与开标会议诚信承诺书； 3）法定代表人资格证明书或法定代表人授权委托书； 4）营业执照副本、资质证书、安全生产许可证、丽水市建筑业企业农民工工资支付保证金缴存卡或免缴卡、省外企业还须提供《省外企业进浙承接业务备案证明》（复印件）； 5）项目经理注册证书、身份证、安全生产考核证（B类证）、在“浙江省建筑市场监督与诚信信息发布平台”未处于锁定状态的查询打印页、在“浙江省建筑市场监管与诚信信息平台”录入状态的查询打印页； 6）项目专职安全员身份证及C类安全生产考核证（复印件）； 7）项目管理班子配备情况表； 8）投标人资格自查表； 9）联合体协议书（联合体投标时提供）； 10）承诺书； 11）社保机构出具的投标人2020年4月、5月、6月社会保险参保证明（如联合体投标的，由联合体牵头人提供）； 12）投标保证金； 13）投标报价书； 14）材料暂定品牌选用情况表； 15）投标人认为应该提供的其他内容。一、投标函招标人：。 1、根据已收到的招标序号为的工程的招标文件，我单位经考察现场和研究上述工程招标文件的投标须知、合同条件、技术规范、图纸、工程量清单和其他有关文件后，我方愿以人民币元（￥元）的总价（注：报价保留到元），按上述招标文件要求合同条件、技术规范、图纸、工程量清单的条件承包上述工程的施工、竣工和保修。 2、一旦我方中标，我方保证工程质量达到，并在日历天内竣工并移交整个工程。 3、我方按招标文件规定将金额为人民币元（￥元）的投标保证金已递交。 4、如果我方中标，将派出（项目经理姓名及身份证号码），作为本工程的项目经理，注册号：，该项目经理无在建或预中标工程。 5、我方接受招标文件中的所有条款和条件，并承诺如投标文件不符合招标文件的要求，招标人可在招标的任何环节拒绝我单位投标或否决我单位投标，责任我单位自负，不向招标人索赔任何经济损失。 6、我方在此承诺，若我方中标，本工程文明施工、安全防护措施达到浙江省《建筑施工安全检查标准》（JGJ59-2011）要求；本工程环境保护达到《建筑施工现场环境与卫生标准》JGJ146-2013、J375-2013的标准。 7、我方同意所递交的投标文件在招标文件规定的投标有效期内有效，在此期间内我方的投标有可能中标，我方将受此约束。 8、除另外达成协议并生效外，你方的本项目招标文件（补充招标文件及附件）、中标通知书和投标文件将构成约束我们双方的合同。` 投标人：(盖章) 法定代表人:(签字或盖章) 单位地址：邮政编码：电话：传真：开户银行名称：银行帐号：开户行地址：电话：日期：年月日（注：上述帐号必须为投标人基本账号）二、远程参与开标会议诚信承诺书致：（招标人）、丽水市公共资源交易中心我方郑重承诺：遵循公开、公平、公正和诚实守信的原则，参加本次远程开标会议，是我方真实意思的表达。一、不出借、买卖、伪造、涂改企业和从业人员的资质证书、营业执照、资格业绩、印章以及其他相关资信证明文件，严禁其他企业或个人以我公司的名义投标。二、严格遵守法律、法规和招标文件规定的投标程序。不隐瞒真实情况，不弄虚作假，不骗取投标和中标资格。三、坚决抵制和杜绝串标、围标、哄抬报价、贿赂、回扣等违法投标和不正当竞争行为。四、依法经营，公平竞争，不采取违法、违规或不正当手段损害、侵犯同行企业的正当权益。五、遵守指令、不擅离职守。开标评标过程中，我方将坚持全程参加开评标会议，积极响应招标人的指令和操作要求，不擅离职守，始终保持通讯顺畅，因我方原因导致10分钟内无法与管理端建立起联系的，即视为放弃交互的权利，我方认可招标人任意处置决定，接受包括终止投标资格在内的任何处理结果。六、确保设施、设备状况良好。我方将负责提前检查电力供应、网络环境和远程开标会议有关设施、设备的稳定性和安全性，因我方原因导致无法完成投标或者不能进行现场实时交互的，均由我方自行承担一切后果。七、不向招标人或评标委员会成员或相关人员行贿，以牟取中标。八、我方将在法律、法规框架允许的范围内就有关评审过程中的事项向管理人员提出咨询或疑问，如需要提出现场异议的，将严格按照有关规定，以书面方式或在电子交易系统中提出。不在招投标活动中虚假投诉。我方若有违反承诺内容的行为，自愿接受取消招投标资格、将不良行为记录记入档案、没收投标保证金等有关处理，并承担相应的法律责任。给招标人造成损失的，依法承担赔偿责任。承诺单位（盖章）：法定代表人（签字或盖章）：授权委托人（签字或盖章）：年月日三、法定代表人资格证明书或法定代表人授权委托书。法定代表人资格证明书单位名称：地址：姓名：性别：年龄：职务：系的法定代表人，为施工、竣工和保修的工程，签署上述工程的投标文件、进行合同谈判、签署合同和处理与之有关的一切事务。特此证明。投标人：(盖章) 法定代表人：（签名或盖章）日期：年月日附：法定代表人身份证复印件。法定代表人授权委托书本授权委托书声明：我 (姓名)系 (投标人名称)的法定代表人，现授权委托（单位名称）的 (姓名、身份证号)为我公司代理人，参加 (招标人)的工程的投标活动。代理人在投标、开标、评标、合同谈判过程中所签署的一切文件和处理与之有关的一切事务，我均予以承认。代理人无转委权。特此委托。代理人：性别：年龄：单位：部门：职务：投标人：（盖章）被委托代理人（签名）：法定代表人：（签名或盖章）日期：年月日附：委托代理人身份证复印件及至投标时在投标企业连续12个月（企业设立不足12个月的，从设立时起）的养老保险交纳凭证。资质证书上载明的企业负责人是受托人的可不需提交养老保险缴纳凭证。四、营业执照副本、资质证书、安全生产许可证、丽水市建筑业企业农民工工资支付保证金缴存卡或免缴卡、省外企业还须提供《省外企业进浙承接业务备案证明》（复印件）注：联合体参加投标时成员单位只须提交：a、企业营业执照副本b、企业资质证书副本c、企业安全生产许可证d、《省外企业进浙承接业务备案证明》（省外企业提供）。五、项目经理建造师注册证书、身份证、安全生产考核证B类证书、在“浙江省建筑市场监督与诚信信息发布平台”未处于锁定状态的查询打印页、在“浙江省建筑市场监管与诚信信息平台”录入状态的查询打印页六、项目专职安全员身份证及C类安全生产考核证（复印件）七、项目管理班子配备情况表名称姓名职称岗位证书岗位证书编号安全生产考核证编号承诺月到位天数技术标中的编号1、项目经理——2、项目专职安全员——————3、项目技术负责人不作要求——4、项目专职施工员不作要求——5、项目专职质量员不作要求——6、项目专职材料员不作要求——7、项目专职资料员不作要求——公司分管领导姓名职务办公室电话手机注： 1、投标人必须如实详细填写，不得少项漏项，相关人员按《建筑施工企业安全生产管理机构设置及专职安全生产管理人员配备办法》（建质(2008)91号）要求配备的有关规定进行配备，相应表格可自行扩展。否则评标委员会将否决其投标。 2、现场人员要求月到位天数不少于22天，“承诺月到位天数”要求填写天数。 3、项目技术负责人职称证书、项目专职施工员、项目专职质量员、项目专职资料员、项目专职材料员岗位证书复印件附本表后，且人员必须符合本项目专业要求，否则评标委员会将否决其投标。 4、本表后需附：项目经理、项目专职安全员、项目技术负责人、项目专职施工员、项目专职质量员、项目专职资料员、项目专职材料员的养老保险交纳凭证打印件（退休人员须提交退休证，年龄不超过60周岁），且人员必须符合本项目专业要求，否则评标委员会将否决其投标。投标人（公章）：法定代表人（签名或盖章）：填报日期：年月日八、投标单位资格自查表序号自查内容招标文件要求自查情况开标必须到场人员见招标文件有关条款投标人资质类别和等级见招标文件有关条款本工程拟派项目经理资质类别和等级见招标文件有关条款本工程拟派项目经理在建工程或预中标项目情况无在建工程或预中标项目投标人或项目经理被认定存在丽水市建设市场严重不良行为的或项目经理是公务员或事业单位（投标人是事业单位的除外）工作人员的。符合有关规定省外企业进浙承接业务备案浙江省外企业须出具《省外企业进浙承接业务备案证明》，未提供《省外企业进浙承接业务备案证明》不得参加本项目投标。联合体投标见招标文件有关条款投标人安全生产许可证情况符合有关规定有关人员的安全生产考核证书情况投标文件中所报项目经理（B类证）、专职安全员（C类证）安全生产考核证项目管理班子成员在投标单位的养老保险缴纳情况项目管理班子成员具有在投标单位的养老保险缴纳证明投标人近三个月社会保险参保情况见招标文件有关条款说明：以上各项请投标人逐项填写，投标人应按实际情况具体说明，评审时将按投标人自查表内容核实。若表格填写不实或有缺项，评标委员会将对其做出最不利处理，责任由其投标人自负。投标单位（公章）：法定代表人（签字或盖章）：填报日期：年月日九、联合体协议书（联合体投标时提供）（所有成员单位名称）自愿组成联合体，共同参加（项目名称）施工投标。现就联合体投标事宜订立如下协议。 1.（某成员单位名称）为牵头人。 2.联合体牵头人合法代表联合体各成员负责本招标项目投标文件编制和合同谈判活动，代表联合体提交和接收相关的资料、信息及指示，处理与招标投标活动（包括投诉及处理）有关的一切事务，并负责合同实施阶段的主办、组织和协调工作。 3.联合体将严格按照招标文件的各项要求，递交投标文件，履行合同，并对外承担连带责任。 4.联合体牵头人代表联合体签署投标文件，联合体牵头人的所有承诺均认为代表了联合体各成员。 5.联合体各成员单位内部的职责分工如下：（牵头人名称）承担专业工程；（成员一名称）承担专业工程。 6.投标工作和联合体在中标后工程实施过程中的有关费用按各自承担的工作量分摊。 7.本协议书自签署之日起生效，合同履行完毕后自动失效。 8.本协议书一式份，联合体成员和招标人各执一份。牵头人名称：（盖单位章）法定代表人：（签字）成员一名称：（盖单位章）法定代表人：（签字）年月日十、承诺书我单位承诺：我单位及项目经理没有“被行政监督部门限制参与投标且在限制期内”的情形。项目经理无在建或预中标项目（项目经理是其它项目第一预中标候选人的项目经理，并在公示期间或投诉有效期内的），项目经理不是公务员或事业单位（投标人是事业单位的除外）工作人员，项目经理在其它单位没有注册或登记建设行业执（从）业资格。在本次投标中，企业和项目经理资质、业绩、在建工程、市场行为、提交的资料均真实，不存在任何弄虚作假行为。如有关部门在招投标现场监督及投诉处理或整个招标投标过程中，发现我公司存在以上情形的，同意招标人不予返还投标保证金，若我公司为中标单位的，同意取消中标资格。投标单位（公章）：法定代表人：（签名或盖章）日期：年月日十一、社保机构出具的投标人2020年4月、5月、6月社会保险参保证明（如联合体投标的，由联合体牵头人提供）十二、投标保证金附投标保证金交纳凭证复印件十三、投标报价书工程名称：投标报价投标人：（单位盖章）年月日 A.3-2投标报价书投标总价招标人：工程名称：投标总价（小写）：（大写）：投标人：（单位盖章）法定代表人或其授权人：（签字或盖章）编制人：（造价人员签字盖专用章）编制时间： B.总说明工程名称：表4-2 C.1-1 投标报价汇总表工程名称：第页共页序号工程名称金额(元)其中：（元）备注暂估价安全文明施工基本费规费税金11.11.2合计　　 C.1-2 单位工程投标报价费用表单位工程名称：标段：第页共页序号汇总内容计算公式金额（元） 1 分部分项工程费其中 1.1人工费+机械费 2 措施项目费 2.1 施工技术措施项目其中 2.1.1人工费+机械费 2.2 施工组织措施项目其中 3.安全文明施工基本费 3 其他项目费 3.1 暂列金额 3.1.1 标化工地增加费 3.1.2 优质工程增加费 3.1.3 其他暂列金额 3.2 暂估价 3.2.1 材料（工程设备）暂估价 3.2.2 专业工程暂估价 3.2.3 专项技术措施暂估价 3.3 计日工 3.3.1 人工 3.3.2 材料 3.3.3 机械 3.4 总承包服务费 3.4.1 发包人单独发包专业工程 3.4.2 发包人提供材料（工程设备） 4 规费 5 增值税合计 D.1-1 分部分项工程清单与计价表专业工程名称：标段：第页共页序号项目编码项目名称项目特征计量单位工程量金额(元) 备注综合单价合价其中人工费机械费暂估价 1 2 3 4 5 本页小计 D.1-1 施工技术措施项目清单与计价表专业工程名称：标段：第页共页序号项目编码项目名称项目特征计量单位工程量金额(元)备注综合单价合价其中人工费机械费暂估价本页小计合计 D.2 施工组织（总价）措施项目清单与计价表单位及专业工程名称：标段：第页共页序号项目名称计算基础费率(%)金额(元)备注1安全文明施工费定额人工费+定额机械费1.1安全文明施工基本费定额人工费+定额机械费2提前竣工增加费定额人工费+定额机械费3二次搬运费定额人工费+定额机械费4冬雨季施工增加费定额人工费+定额机械费5其他施工组织措施费按相关规定进行计算合计 E.1 其他项目清单与计价汇总表单位及专业工程名称：标段：第页共页序号项目名称金额(元)备注1暂列金额2暂估价2.1材料暂估价2.2专业工程暂估价3计日工4总承包服务费合计 E.2 暂列金额明细表单位及专业工程名称：标段：第页共页序号项目名称计量单位暂定金额(元)备注1标化工地增加费元2优质工程增加费元3其他暂列金额3.13.23.3合计 E.3 材料（工程设备）暂估单价表单位及专业工程名称：标段：第页共页编号材料名称、规格、型号计量单位工程量单价备注 E.4 专业工程暂估价表单位及专业工程名称：标段：第页共页序号工程名称工程内容暂估金额(元)备注12345合计 E.5 专项技术措施暂估价表单位及专业工程名称：标段：第页共页序号工程名称工程内容暂估金额(元)备注12345合计 E.6 计日工表单位及专业工程名称：标段：第页共页编号项目名称单位暂定数量综合单价(元)合价（元）一人工1234人工小计二材料1234材料小计三施工机械1234施工机械小计总计E.7 总承包服务费计价表单位及专业工程名称：标段：第页共页序号项目名称项目价值(元)服务内容费率(%)金额(元)1发包人单独发包专业工程1.11.22发包人提供材料（工程设备）2.12.2合计 F.1 主要工日一览表工程名称：标段：第页共页序号工日名称（类别）单位数量单价(元)合价(元)备注1二类人工工日 2三类人工工日 F.3 主要材料和工程设备一览表工程名称：标段：第页共页序号编码名称、规格、型号单位数量单价(元)合价(元)备注12345678910111213 F.4 主要机械台班一览表工程名称：标段：第页共页序号机械名称、规格、型号单位数量单价(元)合价(元)备注123 十四、材料暂定品牌选用情况表序号材料名称规格、型号单位招标人推荐品牌或相当于同一档次品牌投标人选择品牌一、土建1真石漆m2亚士漆、立邦、三棵树或相当于同一档次品牌2外墙涂料满刮水性腻子（含一切工序）m2亚士漆、立邦、三棵树或相当于同一档次品牌3木质防静电活动地板600*600*30m2菲林格尔、久盛、兔宝宝或相当于同一档次品牌412厚复合地板饰面12厚m2菲林格尔、久盛、兔宝宝或相当于同一档次品牌5实木踢脚线100高m菲林格尔、久盛、兔宝宝或相当于同一档次品牌6成品不锈钢踢脚线100高m精筹、满业、威姿敦睦或相当于同一档次品牌7矿棉板600*600m2星牌、龙牌、哩思龙或相当于同一档次品牌8300*300铝扣板吊顶300*300m2星牌、龙牌、哩思龙或相当于同一档次品牌9600*600铝扣板吊顶600*600m2星牌、龙牌、哩思龙或相当于同一档次品牌10无机轻集料保温砂浆I型m3隆达保温、大森、奥菲或相当于同一档次品牌11无机轻集料保温砂浆II型m3隆达保温、大森、奥菲或相当于同一档次品牌12成品实木复合门成品实木复合门(含门套、门锁、门吸、油漆等五金配件)m2群升、步阳、喜福乐或相当于同一档次品牌13甲级防火木门甲级防火门(含门套、门锁、门吸、油漆等五金配件)m2浙江诚真、浙江唐门、喜福乐或相当于同一档次品牌14乙级防火木门乙级防火木门，含门套、油漆、五金等所有费用m2浙江诚真、浙江唐门、喜福乐或相当于同一档次品牌15钢质防盗门钢质防盗门(含门套、门锁、门吸、油漆等五金配件)m2群升、步阳、喜福乐或相当于同一档次品牌16 钢质电子门钢质电子门(含门套、门锁、门吸、油漆等五金配件)不含门禁m2群升、步阳、喜福乐或相当于同一档次品牌17不锈钢门（含人工、材料、五金件、安装等所有费用）m2群升、步阳、喜福乐或相当于同一档次品牌18成品抗倍特隔断m2海之源、新华、新盛或相当于同一档次品牌19空调机位栏杆H=300铝合金方管(2厚40方管间距200)，防锈漆底，磁漆面木色m凤铝、栋梁、奋安或相当于同一档次品牌20空调机位栏杆H=400铝合金方管(2厚40方管间距200)，防锈漆底，磁漆面木色m凤铝、栋梁、奋安或相当于同一档次品牌21空调机位栏杆H=500铝合金方管(2厚40方管间距200)，防锈漆底，磁漆面木色m凤铝、栋梁、奋安或相当于同一档次品牌22屋面栏杆H=600铝合金方管(2厚40方管间距200)，防锈漆底，磁漆面木色m凤铝、栋梁、奋安或相当于同一档次品牌23防撞吸音软板25mm厚m2欧青、上海森寂、声博士或相当于同一档次品牌24PVC塑胶地板2.0mmm2阿姆斯壮、巨龙、博凯或相当于同一档次品牌二、室外附属1电动伸缩门m荣高、建星、红门或相当于同一档次品牌2伸缩门电动装置系统套荣高、建星、红门或相当于同一档次品牌3钢丝网骨架塑料复合管DN100m公元、中财、伟星或相当于同一档次品牌4钢丝网骨架塑料复合管DN150m公元、中财、伟星或相当于同一档次品牌5LED路灯1*30W H=2.4m 含基础套飞利浦、宁波兴莱达、宁波燎原或相当于同一档次品牌三、电施1机房电话MH-JF个明汉、诺一美、佐明或相当于同一档次品牌2吸顶式单管日光灯1*18W LED套鸿雁、欧普、雷士或相当于同一档次品牌3吸顶式双管日光灯2*18W LED套鸿雁、欧普、雷士或相当于同一档次品牌4吸顶灯具1*18W LED套鸿雁、欧普、雷士或相当于同一档次品牌5门上壁灯1*11W套鸿雁、欧普、雷士或相当于同一档次品牌6防水防尘灯1x18W LED套鸿雁、欧普、雷士或相当于同一档次品牌7充电桩配电总箱ZAL-CDZ台正泰、德力西、上海人民或相当于同一档次品牌8照明配电箱ZAL-ZM台正泰、德力西、上海人民或相当于同一档次品牌9动力配电箱ZAL-DL台正泰、德力西、上海人民或相当于同一档次品牌10楼层照明插座箱1AL-2台正泰、德力西、上海人民或相当于同一档次品牌11楼层照明插座箱1AL-1台正泰、德力西、上海人民或相当于同一档次品牌12应急照明配电箱AT-YJ台正泰、德力西、上海人民或相当于同一档次品牌13楼层照明插座箱2AL-1台正泰、德力西、上海人民或相当于同一档次品牌14楼层照明插座箱3AL-1台正泰、德力西、上海人民或相当于同一档次品牌15楼层照明插座箱4AL-1台正泰、德力西、上海人民或相当于同一档次品牌16弱电机房配电箱2AL-RD台正泰、德力西、上海人民或相当于同一档次品牌17指挥室配电箱1AL-ZH台正泰、德力西、上海人民或相当于同一档次品牌18楼层空调配电箱1AP-KT台正泰、德力西、上海人民或相当于同一档次品牌19楼层空调配电箱2AP-KT台正泰、德力西、上海人民或相当于同一档次品牌20楼层空调配电箱3AP-KT台正泰、德力西、上海人民或相当于同一档次品牌21楼层空调配电箱4AP-KT台正泰、德力西、上海人民或相当于同一档次品牌22厨房设备配电总箱AP-CF台正泰、德力西、上海人民或相当于同一档次品牌23热水设备配电箱AP-RS台正泰、德力西、上海人民或相当于同一档次品牌24机房配电箱具体规格详见图纸台正泰、德力西、上海人民或相当于同一档次品牌25电梯配电箱AP-DT台正泰、德力西、上海人民或相当于同一档次品牌四、水施1成套冷水洗脸盆（含五金及附件）套恒洁、箭牌、安华或相当于同一档次品牌2冷热水成套洗脸盆（单柄混合龙头含五金及附件）套恒洁、箭牌、安华或相当于同一档次品牌3洗涤盆（含五金及附件）台恒洁、箭牌、安华或相当于同一档次品牌4瓷蹲式大便器（脚踏开关含附件）台恒洁、箭牌、安华或相当于同一档次品牌5成套坐式大便器连体水箱（含附件）套恒洁、箭牌、安华或相当于同一档次品牌6感应式小便器（含附件）套恒洁、箭牌、安华或相当于同一档次品牌7空气源热泵机组（含厂家配套控制箱、2m3保温水箱、配套循环泵、增压泵等配件）KFXRS-18Ⅱ 额定功率4.28KW个纽恩泰、迈热普、欧特斯或相当于同一档次品牌8热水变频加压设备（含厂家配套控制箱、水泵等配件）N=0.18KW,Q=1.1m3/h,H=8.5m个上海东方、上海凯泉、上海熊猫或相当于同一档次品牌9淋浴器（含固定件）冷热水花洒、外不锈钢内铜管恒洁、箭牌、安华或相当于同一档次品牌五、暖通1室内空调机FXFP45LVC制冷/制热量：4.5/5.0kW 制冷/制热功率:0.22/0.22kW风量15m3/h,全压50Pa，噪声39db台格力、海信、海尔或相当于同一档次品牌2室内空调机FXFP112LVC制冷/制热量：11.2/12.5kW 制冷/制热功率:0.38/0.38kW风量38m3/h,全压50Pa，噪声43db台格力、海信、海尔或相当于同一档次品牌3室内空调机FXSP36MMVC制冷/制热量：3.6/4.0kW 制冷/制热功率:0.1/0.1kW风量12.5m3/h,全压50Pa，噪声39db台格力、海信、海尔或相当于同一档次品牌4室内空调机FXSP45MMVC制冷/制热量：4.5/5.0kW 制冷/制热功率:0.22/0.22kW风量15m3/h,全压50Pa，噪声39db台格力、海信、海尔或相当于同一档次品牌5室内空调机FXSP56MMVC制冷/制热量：5.6/6.3kW 制冷/制热功率:0.22/0.22kW风量15m3/h,全压50Pa，噪声39db台格力、海信、海尔或相当于同一档次品牌6室内空调机FXSP80MMVC制冷/制热量：8.0/9.0kW 制冷/制热功率:0.38/0.38KW风量28m3/h,全压50Pa，噪声42db台格力、海信、海尔或相当于同一档次品牌7室内空调机FXSP140MMVC制冷/制热量：14.1/16.0kW 制冷/制热功率:0.50/0.50KW风量35m3/h,全压50Pa，噪声42db台格力、海信、海尔或相当于同一档次品牌8空调室外机组RUXYQ46AB 制冷/制热量：128.9/144.0 kW 制冷/制热功率:38.00/36.40kW风量693m3/h,全压81Pa，噪声69db台格力、海信、海尔或相当于同一档次品牌9新风机VAM1000GMVE制冷/制热量：1.5kW 风量1000m3/h,全压110Pa，噪声42db台格力、海信、海尔或相当于同一档次品牌10新风机VAM3000GMVE制冷/制热量：2kW 风量3000m3/h,全压150Pa，噪声42db台格力、海信、海尔或相当于同一档次品牌11轴流式通风机PF-DT T35-11-No.2.8 风量826m3/h,全压38Pa,功率0.05KW台天越、建设、明新或相当于同一档次品牌12吸顶式通风器(带调节阀)BPT15-22风量220m3/h,全压220Pa,功率0.038KW台天越、建设、明新或相当于同一档次品牌13吸顶式通风器(带调节阀)BPT15-45风量500m3/h,全压220Pa,功率0.09KW台天越、建设、明新或相当于同一档次品牌六、弱电1、弱电机房设备1内网汇聚交换机详见图纸台中兴、浪潮、华为或相当于同一档次品牌2外网汇聚交换机详见图纸套中兴、浪潮、华为或相当于同一档次品牌3监控汇聚交换机详见图纸台中兴、浪潮、华为或相当于同一档次品牌460路ODF架详见图纸只施耐德、康普、美国劳兰或相当于同一档次品牌5机房二级三相防雷器详见图纸只天湖、OBO、易龙或相当于同一档次品牌6UPS前端防雷器详见图纸只天湖、OBO、易龙或相当于同一档次品牌7UPS后端防雷器详见图纸个天湖、OBO、易龙或相当于同一档次品牌8机架式电源防雷插座（PDU）详见图纸套天湖、OBO、易龙或相当于同一档次品牌9机房信号防雷器详见图纸套吉泰、文泰、朗特梅杰邦或相当于同一档次品牌10可视化设备信息点详见图纸个创新互联、金榜、力登或相当于同一档次品牌11可视化运维系统详见图纸套创新互联、金榜、力登或相当于同一档次品牌12工作站详见图纸台联想、惠普、戴尔或相当于同一档次品牌13万兆光模块详见图纸套RUIJEAN瑞杰、CXR、华为或相当于同一档次品牌2、综合布线124口光纤配线架（导轨式）含24个耦合器详见图纸架施耐德、康普、美国劳兰或相当于同一档次品牌2100对110跳线架详见图纸架施耐德、康普、美国劳兰或相当于同一档次品牌312口光纤配线架详见图纸只施耐德、康普、美国劳兰或相当于同一档次品牌424口模块化配线架(语音)详见图纸只施耐德、康普、美国劳兰或相当于同一档次品牌3、背景音乐及紧急广播系统1广播寻呼话筒详见图纸台瑞杰、CXR、公信或相当于同一档次品牌2前置放大器详见图纸台瑞杰、CXR、公信或相当于同一档次品牌3纯后级广播功放详见图纸台瑞杰、CXR、公信或相当于同一档次品牌4广播分区器详见图纸台瑞杰、CXR、公信或相当于同一档次品牌5监听器详见图纸台瑞杰、CXR、公信或相当于同一档次品牌6时序电源控制器详见图纸台瑞杰、CXR、公信或相当于同一档次品牌7天花扬声器详见图纸台瑞杰、CXR、公信或相当于同一档次品牌4、电梯五方通话系统1电梯数字无线主机+B58:G69详见图纸台明汉、诺一美、佐明或相当于同一档次品牌2UPS专用电源12V台明汉、诺一美、佐明或相当于同一档次品牌3专用天线无线接收个明汉、诺一美、佐明或相当于同一档次品牌4数字无线分机MH-100E-1个明汉、诺一美、佐明或相当于同一档次品牌5数字无线分机MH-100E-2个明汉、诺一美、佐明或相当于同一档次品牌6UPS专用电源MH-D-12V个明汉、诺一美、佐明或相当于同一档次品牌7专用天线MH-T-50-03个明汉、诺一美、佐明或相当于同一档次品牌8轿厢通话器MH-JX个明汉、诺一美、佐明或相当于同一档次品牌9机房电话MH-JF个明汉、诺一美、佐明或相当于同一档次品牌10轿顶话机MH-JD个明汉、诺一美、佐明或相当于同一档次品牌11底坑话机MH-DK个明汉、诺一美、佐明或相当于同一档次品牌5、门禁系统1四门门禁控制器详见图纸套英飞拓、三星、海康威视或相当于同一档次品牌2出门按钮详见图纸只英飞拓、三星、海康威视或相当于同一档次品牌3磁力锁详见图纸把英飞拓、三星、海康威视或相当于同一档次品牌4读卡器详见图纸只英飞拓、三星、海康威视或相当于同一档次品牌5门禁管理软件详见图纸套英飞拓、三星、海康威视或相当于同一档次品牌6交换机详见图纸台思科、中兴、华为或相当于同一档次品牌6、安防监控系统1高清红外网络枪式摄像机详见图纸只英飞拓、三星、海康威视或相当于同一档次品牌2300万网络高清单目网络半球详见图纸只英飞拓、三星、海康威视或相当于同一档次品牌3200万网络高清枪式红外摄像机详见图纸只英飞拓、三星、海康威视或相当于同一档次品牌4网络高清半球红外摄像机详见图纸只英飞拓、三星、海康威视或相当于同一档次品牌5网络键盘详见图纸台英飞拓、三星、海康威视或相当于同一档次品牌6LCD液晶显示拼接屏（含支架）详见图纸台科威力、聚视联、科达或相当于同一档次品牌7拾音器详见图纸只YOABO、飞鱼、快鱼或相当于同一档次品牌848口交换机详见图纸台思科、中兴、华为或相当于同一档次品牌9枪式摄像机支架详见图纸只英飞拓、三星、海康威视或相当于同一档次品牌10吸顶双鉴探测器详见图纸只英飞拓、三星、海康威视或相当于同一档次品牌11双光束主动红外线探测器详见图纸对英飞拓、三星、海康威视或相当于同一档次品牌1216防区网络报警主机详见图纸台英飞拓、三星、海康威视或相当于同一档次品牌13LCD二代报警编程键盘详见图纸台英飞拓、三星、海康威视或相当于同一档次品牌14总线扩展模块详见图纸块英飞拓、三星、海康威视或相当于同一档次品牌15声光警号详见图纸个英飞拓、三星、海康威视或相当于同一档次品牌16蓄电池详见图纸块英飞拓、三星、海康威视或相当于同一档次品牌17单防区地址模块详见图纸块英飞拓、三星、海康威视或相当于同一档次品牌18联动继电器模块详见图纸块英飞拓、三星、海康威视或相当于同一档次品牌19硬盘录像机 8盘位详见图纸台英飞拓、三星、海康威视或相当于同一档次品牌206TB硬盘详见图纸块英飞拓、三星、海康威视或相当于同一档次品牌7、网络系统112芯ODF架详见图纸套施耐德、康普、美国劳兰或相当于同一档次品牌224口交换机详见图纸台思科、中兴、华为或相当于同一档次品牌8、审讯及人证系统1全景摄像机详见图纸台英飞拓、三星、海康威视或相当于同一档次品牌2特写摄像机详见图纸台英飞拓、三星、海康威视或相当于同一档次品牌3指挥摄像机详见图纸台英飞拓、三星、海康威视或相当于同一档次品牌4分离式针孔网络摄像机详见图纸台英飞拓、三星、海康威视或相当于同一档次品牌5分离式针孔网络摄像机详见图纸台英飞拓、三星、海康威视或相当于同一档次品牌6SD存储卡详见图纸个英飞拓、三星、海康威视或相当于同一档次品牌7司法拾音器详见图纸台英飞拓、三星、海康威视或相当于同一档次品牌8温湿度显示屏详见图纸台英飞拓、三星、海康威视或相当于同一档次品牌9智能同步录音录像主机详见图纸台海康威视、科达、GONSIN公信或相当于同一档次品牌10主机硬盘详见图纸个英飞拓、三星、海康威视或相当于同一档次品牌11示证显示器详见图纸台英飞拓、三星、海康威视或相当于同一档次品牌12生命体征仪详见图纸台贝登、麦邦、康泰或相当于同一档次品牌13对讲分机详见图纸台英飞拓、三星、海康威视或相当于同一档次品牌14人脸识别一体机详见图纸台英飞拓、三星、海康威视或相当于同一档次品牌15开门按钮详见图纸只英飞拓、三星、海康威视或相当于同一档次品牌16280Kg单门磁力锁详见图纸只英飞拓、三星、海康威视或相当于同一档次品牌17280Kg磁力锁LZ支架详见图纸只英飞拓、三星、海康威视或相当于同一档次品牌18闭门器详见图纸只英飞拓、三星、海康威视或相当于同一档次品牌19LED状态显示屏详见图纸套英飞拓、三星、海康威视或相当于同一档次品牌9、电视电话会议室1高档会议音箱（10寸，200W）含支架详见图纸只瑞杰、CXR、公信或相当于同一档次品牌2专业功放350W详见图纸台瑞杰、CXR、公信或相当于同一档次品牌3前级音频处理器详见图纸台瑞杰、CXR、公信或相当于同一档次品牌42编组8路调音台详见图纸台YAMAHA、CXR、公信或相当于同一档次品牌5真分级U段无线话筒双手持(一拖二)详见图纸套瑞杰、CXR、公信或相当于同一档次品牌68+2路智能编程带滤波电源时序管理器详见图纸台瑞杰、CXR、公信或相当于同一档次品牌7数字会议主机(带录音功能)详见图纸台瑞杰、CXR、公信或相当于同一档次品牌8桌面式纯讨论会议主席单元详见图纸台瑞杰、CXR、公信或相当于同一档次品牌9桌面式纯讨论会议代表单元详见图纸台瑞杰、CXR、公信或相当于同一档次品牌10反馈抑制器详见图纸台瑞杰、CXR、公信或相当于同一档次品牌11延长线详见图纸卷瑞杰、CXR、公信或相当于同一档次品牌12高清视频会议终端详见图纸套瑞杰、科达、公信或相当于同一档次品牌13高清会议摄像机详见图纸台瑞杰、科达、公信或相当于同一档次品牌14120寸电动投影幕详见图纸套得力、美视、红叶或相当于同一档次品牌154000流明投影机含吊架详见图纸台日立、爱普生、奥图码或相当于同一档次品牌16弹起式多功能插座详见图纸套施耐德、康普、美国劳兰或相当于同一档次品牌174进4出HDMI矩阵(4K)详见图纸台瑞杰、凯新创达、公信或相当于同一档次品牌10、数字及有线电视系统112口光纤配线架（导轨式）含12个耦合器详见图纸套施耐德、康普、美国劳兰或相当于同一档次品牌212U机箱详见图纸台施耐德、康普、美国劳兰或相当于同一档次品牌3放大器详见图纸台siakos、listen、ITC或相当于同一档次品牌七、抗震支架1电缆桥架侧向支撑（T）200*100套策驭、誉朔、固力或相当于同一档次品牌2电缆桥架侧向支撑（T）300*100/300*150套策驭、誉朔、固力或相当于同一档次品牌3电缆桥架双向支撑（T+L）200*100套策驭、誉朔、固力或相当于同一档次品牌4电缆桥架双向支撑（T+L）300*100/300*150套策驭、誉朔、固力或相当于同一档次品牌注：投标人递交的投标文件中需按招标人推荐的品牌或相当于同一档次品牌中选取一个品牌，是否为同一档次品牌由评标委员会认定，如不在推荐的品牌或相当于同一档次品牌中选取的，评标委员会将否决其投标。投标人（盖章）：法定代表人（签字或盖章）：年月日十五、投标人认为应该提供的其他内容第五章图纸和技术资料（另附）第六章工程量清单及招标控制价（后附）第七章评标办法评标由招标人依法组建的评标委员会负责。招标人允许派1名代表参加，并采用抽签的方式产生，且招标人代表不得担任评标委员会主任；评标委员会成员为五人及以上的单数；专家由招标人到招标投标中心从评标专家库中随机抽取确定；需要重新评标的，必须依法重新组建评标委员会，原评标委员会成员不得进入重新组建的评标委员会。一、符合性审查及初步评审评标委员会对按招标文件第十九条第6款要求对所有投标人进行符合性审查，并对进入后续评审的投标人投标文件进行初步评审。二、详细评审本工程采用电子评标。分值设置：总分59分，其中商务标得分57分（投标报价分47分+商务标标书质量分10分），企业诚信分2分。（一）商务投标报价47分 1、评标基准价评标基准下浮率的确定：由业主代表在招标控制价下浮范围4.0％- 9.9％中随机抽取，先抽取整数部分（即4～9共6个整数位），再抽取小数部分（即0.0-0.9共10个小数位），二者组合产生评标基准价下浮率。招标控制价根据评标基准下浮率相应下浮作为评标基准价（计算结果保留两位小数，第三位小数按四舍五入取舍）。即：评标基准价＝招标控制价×（1－评标基准下浮率） 2、计算单个投标报价得分各有效投标报价每高于基准价1%扣6分，每低于基准价1%的扣3分，不足一个百分点时按直线插入法计算。以此求出各投标人投标报价的得分。具体计算公式如下：投标报价得分=47-|投标价/评标基准价-1|*（3或6）*100(结果保留两位小数，第三位小数按四舍五入取舍) （二）商务标标书质量分10分 1、投标报价中大小写不符或投标报价书中报价前后矛盾的，每处扣1分； 2、投标报价中发现主要材料的单价分析表与综合单价报价前后明显矛盾的、或综合单价小数点明显错误的，每处扣1分； 3、经评审算术性差错扣分。修正后算术性差错绝对值累计与评标基准价比占2.5‰及以上的，超出部分的，每1‰扣1分。（三）企业诚信得分2分企业诚信得分为直接从电子交易系统中获取的分值乘以2%，参照《丽水市房屋建筑和市政公用工程建筑市场信用评价管理办法（试行）的通知》（丽建发〔2018〕310号）文件执行。（四）投标人总得分（满分为59分） 1、投标人总得分按以下公式计算汇总：投标人总得分=商务标得分+企业诚信得分 2、投标人总得分若出现并列的，则以投标人商务报价低者排列在前，投标人商务报价也相同的，则以抽签决定排列前后。三、评委推荐预中标人方法评标委员会将评标结果汇总后向招标人提交评标报告和综合得分最高的推荐一名中标候选人名单。四、评标保密招标人应当采取必要的措施，保证评标在严格保密的情况下进行。五、评标监督评标过程中，评委提出的废标情况、评委对招标文件中规定不详的问题处理，必须有充分的书面理由。第八章、附件附件一、开标程序序号程序和内容地点责任单位1投标文件截止,开标会议开始开标大厅招标人,交易中心2评标准备工作：导入招标文件、评标办法招标人、交易中心3公布投标人名单交易中心4公布保证金交纳情况交易中心5电子投标文件解密投标人6宣读标书内容（报价、工期、质量、项目经理）交易中心7 投标人法定代表人或委托代理人对其投标文件开标结果有异议的，5分钟内在远程交互工具“丽水公共资源远程不见面开标系统”中提出，否则视作认同处理。投标人8按招标文件规定开标现场对投标人进行符合性审查评标委员会 9确定评标基准价（详见评标办法）招标人,交易中心10符合性审查合格的投标人按报价得分高低进行排序，得分最高的前12名投标人(不足12名的按实际家数，并列第12名的全数入围) 入围下一阶段评审。其余未入围的投标人不再参加后续评审。。开标大厅招标人11取此排名前12的投标人进入后续评审（不足12名或并列第12名的全部进入后续评审），评标过程中出现被否决投标人，不再替补入围家数。评标室评委会12评委会对所有投标文件进行清标分析评标室评委会13评委会对投标文件技术标书进行评审(如有)评标室评委会14评委会对投标文件资信部分进行评审(如有)评标室评委会15评委会对投标文件商务部分进行评审评标室评委会16评委会对诚信分值进行评审(如有)评标室评委会17评标时间必须满足保证评标工作质量的要求。评标过程中评标委员会对投标人提出质询或要求投标人书面确认的，投标人应在30分钟内予以书面回复或确认，否则视为不予回复或确认，评标委员会有权拒绝该投标文件。评标室评委会18评标委员会向招标人提交《评标报告》评标室评委会19预中标候选人的投标情况和资格实绩公示网站交易中心、招标人招标代理机构：浙江方圆工程咨询有限公司电话∕传真：0578-2028308、2251356

推荐招标

全国

浏览历史